CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN 020 DE 2015 OBJETO: CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO MAYO 2015 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO LISTA DE ANEXOS ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ANEXO 2. FORMATO DE REGISTRO DE PROVEEDORES ANEXO 3. CARTA CON CONDICIONES DE PAGO ANEXO 4. AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO POR USO DE PLATAFORMA COMPRARNET ANEXO 5. DECLARACIÓN DE NO REPORTE EN LISTAS OFAC O SDN ANEXO 6. INDICADORES FINANCIEROS ANEXO 7. CUADRO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ANEXO 8. MODELO CONSOLIDADOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO I. INVITACIÓN SEÑORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONTRATACIÓN No. 020 DE 2015 Respetados Señores: CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S., está interesada en CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO Si se encuentra interesado en participar en el presente proceso de contratación, de manera atenta le solicito presentar ante la Dirección Administrativa de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S DIRECCION GENERAL ubicada en la CALLE 77ª No 12ª-35 de acuerdo al cronograma, una propuesta acompañada de todos los documentos, formatos y anexos requeridos en la invitación, según el caso. La propuesta deberá diligenciarse y presentarse en original y una (1) copia, con los anexos y demás documentos requeridos, debidamente foliada en forma consecutiva, sin tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a interpretaciones erróneas, ambiguas o que impidan la evaluación objetiva de la propuesta. El tiempo de validez de la oferta, exigido por CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S., no podrá ser inferior a dos (2) meses. Cuando no se exprese el término de validez de la propuesta se entenderá que corresponde como mínimo a dos (2) meses y cuando se indique un término inferior, CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. solicitará realizar la correspondiente modificación. En caso de que la entidad prorrogue el plazo para el cierre de la contratación, el término de validez de la propuesta se entenderá ampliado por el mismo lapso. Si desea mayor información, favor dirigirse a la Dirección Administrativa CAPITAL SALUD EPS-S S.AS. Ubicada CALLE 77ª- No 12ª-35 de la ciudad de Bogotá., o a los correos electrónicos [email protected] y/o [email protected]. NOTA 1: El proponente deberá leer en forma completa y detallada los presentes términos para la presentación de propuestas en contratación, así como los demás anexos a los mismos y diligenciar la propuesta punto por punto en forma clara y precisa. NOTA 2: EL PROPONENTE deberá diligenciar en su totalidad los formatos que se adjuntan a los presentes términos de referencia, así como los documentos señalados en los capítulos 2 (Numeral 2.3. PRESENTACION DE LA PROPUESTA) y 9 (REGISTRO DE PROVEEDORES) de este documento. NOTA 3: No se recibirán propuestas después del día y hora exactas señaladas para el cierre de la contratación. Se recomienda tomar las previsiones necesarias para que las ofertas sean entregadas dentro del plazo y lugar fijados. 3 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO Cordialmente, _________________________________ Director Administrativo y Financiero Capital Salud EPS-S SAS Original firmado Proyectó: Carolina Silva Núñez Abogada de Contratación Original firmado Revisó: Raul Navarro Jaramillo Coordinador de Contratación 4 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 1.1. INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S., está interesada en recibir propuestas técnicos económicos para contratar el suministro de materiales e instalación para la adecuación para el punto de atención de Villavicencio de Capital Salud EPS-S SAS. En el presente documento se establecen los requisitos técnicos, económicos, financieros, legales y contractuales, que EL PROPONENTE debe tener en cuenta para la elaboración y presentación de la propuesta. Con la presentación de la propuesta se entiende que el PROPONENTE estudió completamente las especificaciones y demás documentos que se le entregaron; que recibió las aclaraciones necesarias por parte de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. Sobre inquietudes o dudas previamente consultadas, que acepta en todas sus partes lo estipulado en los términos de referencia, los cuales son completos, compatibles y adecuados para identificar los servicios que se contratarán; que está enterado a satisfacción en cuanto al alcance de dichos servicios y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar el valor, plazo y demás aspectos de su propuesta. 1.2 AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD EN LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATACION De conformidad con el régimen contractual aplicable a LA ENTIDAD, los Términos de Referencia, derivados de los procesos de contratación adelantados por LA ENTIDAD, no constituirán jurídicamente una oferta dirigida a personas determinadas o indeterminadas, sino que serán invitaciones a presentar ofertas a LA ENTIDAD. Por lo anterior, LA ENTIDAD por el hecho de publicar los Términos de Referencia, no adquiere el compromiso de continuar con un proceso de contratación ni de culminarlo mediante la celebración de un contrato y podrá terminar un proceso en cualquier momento, sin aceptar oferta 1.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN El cronograma y descripción general del proceso es el siguiente: Actividad Consulta y acceso a los términos de referencia definitivos Características y fecha o plazo En la oficina de la Dirección administrativa, ubicada en Carrera Calle 77 A No. 12 A -35 de la ciudad de Bogotá, o en la página web www.capitalsalud.gov.co desde el día 07 de mayo de 2015. Observaciones o solicitudes de aclaración a los términos de referencia definitivos El plazo para solicitar aclaraciones a los términos de referencia definitivos es hasta el día 13 de mayo de 2015. La radicación de las mismas deberá realizarse en el edificio de la Dirección administrativa de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S ubicado en la carrera Calle 77 A No. 12 A -35 de la ciudad de Bogotá, o vía correo electrónico 5 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO Actividad Presentación y lugar de radicación de la propuesta (Plazo de inicio y fin para la presentación de propuestas) Periodo de Evaluación Adjudicación del Contrato Suscripción del Contrato Características y fecha o plazo La fecha cierre de la invitación será el día 15 de mayo de 2015, a las 4:00 p.m., hora legal colombiana. La radicación de la propuesta se realizará únicamente en el edificio de la Dirección Administrativa CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S ubicado en la Calle 77 A No. 12 A -35 de la ciudad de Bogotá, En los días hábiles anteriores al plazo de cierre de la invitación, los PROPONENTES podrán radicar su propuesta en el lugar antes indicado, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes al cierre de la invitación. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de evaluación. Dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la fecha De notificación de la adjudicación. 1.4 ACLARACIONES SOBRE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS TERMINOS. Durante el trámite del procedimiento de selección según cronograma, se podrán solicitar, por escrito físico o electrónico, aclaraciones sobre el contenido y alcance de los términos de referencia. Las aclaraciones les serán enviadas a todos los participantes por correo electrónico. La solicitud física de las aclaraciones se deberá entregar en el Centro de Logística Documental (CLD) del edificio de la Dirección Administrativa de CAPITAL SALUD EPS-S SAS ubicado en la Carrera Calle 77ª- No 12ª-35 de la ciudad de Bogotá y la solicitud electrónica deberá dirigirse por correo electrónico a los siguientes: [email protected] y/o [email protected]. 1.5 DOCUMENTOS DE LA INVITACION Los documentos de la invitación son los siguientes: Términos de referencia Anexos 1.6 COSTOS DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Los costos para la preparación y presentación de la propuesta, serán por cuenta exclusiva del PROPONENTE y a riesgo de éste, razón por la cual CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. no reconocerá suma alguna, ni efectuará reembolso de ninguna naturaleza por tal concepto. 1.7 VIGENCIA DE LA PROPUESTA La propuesta debe estar vigente por el término de Sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo previsto para su presentación. 6 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO 1.8 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Presentada la propuesta y finalizado el plazo previsto para su presentación, ésta es irrevocable. Por ello, una vez transcurrido dicho término, EL PROPONENTE no podrá retirar ni modificar los efectos y alcance de la propuesta. 1.9 CONFIDENCIALIDAD Toda información revelada por CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S., al PROPONENTE, en desarrollo del contrato, ya sea verbalmente, por escrito, en forma gráfica o electrónica, o mediante cualquier otro medio, será considerada como “información de propiedad o confidencial”, incluyendo, pero sin limitarse a ello, cualquier información técnica, financiera, comercial, de mercado, estratégica y cualquier otra relacionada con las operaciones de negocios o productos presentes y futuros de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S., de sus socios accionistas y/ o sus compañías subordinadas, de los clientes de las partes, que haya sido entregada o comunicada por su titular a la otra parte. La Información de Propiedad o Confidencial podrá incluir entre otras cosas: ideas, experiencias, procesos, técnicas, algoritmos, programas, diseños, dibujos, fórmulas o datos de prueba relacionados con cualquier proyecto de investigación, trabajos en proceso, desarrollos futuros, ingeniería, fabricación, servicios, financiamiento o asuntos relacionados con el personal de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.. La reproducción por cualquier medio de la información propiedad o confidencial está prohibida, salvo que exista autorización expresa por escrito de la Parte propietaria de esta información. 1.12 VIGILANCIA Y CONTROL Cualquier irregularidad que el PROPONENTE estime vulnere sus derechos de postulación o contratación dentro del presente proceso de invitación puede ser informado directamente a la Dirección Administrativa y Financiera y/o Coordinación de Contratación de CAPITAL SALUD EPS-SAS, mediante oficio radicado en el Centro de Logística Documental. 1.13 CIERRE DEL PROCESO DE INVITACIÓN El cierre de esta invitación será en la fecha y hora indicada en el cronograma y se dará apertura de las propuestas recibidas, la cual quedará plasmada mediante la expedición de un acta de cierre y firma de las mismas. CAPITULO II REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 2.1. PARTICIPANTES Podrán participar en el presente procedimiento de selección: a) Personas jurídicas, nacionales o extranjeras, de naturaleza pública, mixta o privada; b) Consorcios o Uniones Temporales. 7 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO Todos los PROPONENTES deben aportar los documentos y acreditar el cumplimiento de los requisitos que se detallan en el presente documento. No podrán participar: Las personas que hayan incumplido las condiciones pactadas de plazos y calidad en negociaciones anteriores o por inconvenientes que hubiesen desencadenado en reclamaciones legales o ante las aseguradoras. Las personas que presentaron ofertas a invitaciones anteriores de similares características y que una vez adjudicadas cambiaron las propuestas técnicas o económicas generando perjuicio económico a CAPITAL SALUD EPS-S SAS 2.2. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES No podrán participar en el procedimiento de selección ni ser adjudicatarias del contrato que se derive del presente proceso de contratación las personas que se encuentren incursas en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Constitución o en la Ley, que le impida contratar con CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. 2.3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 2.3.1. Forma de Presentación de la Propuesta Cada PROPONENTE deberá presentar única y exclusivamente una propuesta, la cual deberá comprender la totalidad del objeto del contrato que se celebrará, y ajustarse en todo a los requisitos, especificaciones y condiciones previstas en estos términos de referencia. La propuesta deberá presentarse por escrito, en original y una (1) copia, y debidamente suscrita por el PROPONENTE o quien tenga facultad para ello. El volumen correspondiente a la copia deberá contener los mismos documentos e informaciones aportados con el original. En caso de discrepancia entre la información incluida en el original y la copia, prevalecerá la contenida en el original. 2.3.2. Carta de Presentación de la Propuesta Cada PROPONENTE deberá presentar única y exclusivamente una propuesta, la cual deberá comprender la totalidad del objeto del contrato que se celebrará, y ajustarse en todo a los requisitos, especificaciones y condiciones previstas en estos términos de referencia. La propuesta deberá presentarse por escrito, en original y una (1) copia, y debidamente suscrita por el PROPONENTE o quien tenga facultad para ello. El volumen correspondiente a la copia deberá contener los mismos documentos e informaciones 8 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO aportados con el original. En caso de discrepancia entre la información incluida en el original y la copia, prevalecerá la contenida en el original. 2.3.3. Contenido de la Propuesta Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del PROPONENTE, así como el estudio y evaluación por parte de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S., se solicita al PROPONENTE que presente los documentos de la propuesta en el mismo orden en que se relacionan en este numeral. Si en el listado que a continuación se indica no aparece enunciado un documento o información solicitada a lo largo del presente documento, ello no implica que desaparezca el requisito de aportarlo con la propuesta. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Índice: Contendrá una relación sucinta de todos los capítulos, numerales o parágrafos de que se forma la propuesta, indicando el número de página donde se encuentran. Carta de presentación de la propuesta Autorización para presentar propuesta y celebrar el contrato (al representante legal de las personas jurídicas que lo requieran) Documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal si la propuesta se presentare bajo cualquiera de estas modalidades. Valor de la Propuesta (Cuadro consolidado de precios) Alternativas o sugerencias técnicas. Constancias de experiencia técnica requerida. La documentación relacionada en el capítulo nueve (9) de los presentes términos de referencia para efectos de registro de proveedores: a) Formato de Registro de Proveedores b) Carta de condiciones de pago c) Autorización de descuento por uso de la plataforma de compras de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. (Comprarnet) d) Certificado de existencia y representación legal actualizado de la persona jurídica proponente, o de todas y cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal. e) Fotocopia de Inscripción al RUT f) Fotocopia de documento de identidad del Representante Legal. g) Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público o Revisor fiscal. h) Declaración de no reporte en listas OFAC o SDN i) Indicadores financieros j) Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados del periodo fiscal inmediatamente anterior, debidamente firmado por el contador público. k) Cuadro de experiencia específica l) Paz y salvo por concepto del pago de aportes parafiscales de todos sus empleados. m) Certificado Procuraduría (persona jurídica y representante legal) n) Certificado Contraloría (persona jurídica y representante legal) 9 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO 2.3.4. Identificación de la propuesta La propuesta deberá presentarse en sobres cerrados y sellados indicándose si se trata del original o de la copia. Los sobres se rotularán así: NOMBRE DEL PROVEEDOR INVITACION No. 020 DE 2015 OBJETO: CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO. Original / Copia 2.3.5. Fecha y lugar de cierre para la presentación de la propuesta La propuesta debe presentarse en original y una (1) copia, en sobres cerrados y sellados, en la oficina de correspondencia de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. Ubicado en la Calle 77ª No 12ª -35 de la ciudad de Bogotá, según cronograma . En caso de que la propuesta sea presentada en un lugar diferente o extemporáneamente, CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. la rechazará. 2.3.6. Documentos de contenido técnico El oferente, para efectos de la evaluación de su oferta, debe aportar mínimo dos (2) certificaciones, las cuales deben haber sido expedidas por las personas naturales o jurídicas, con las cuales se hayan celebrado contratos que tengan por objeto: REPARACIONES LOCATIVAS Los contratos a certificar deberán tener como mínimo un valor anual igual o superior a SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000.) y haber sido celebrados durante los años 2011 a 2014. Cada certificación deberá contener como mínimo la siguiente información: • Nombre o razón social del contratante • Nombre o razón social del contratista • Objeto del contrato • Valor del contrato • Fecha de inicio o suscripción del acta de inicio y/o plazo de ejecución del contrato (indicar por lo menos el año) • Calificación del servicio (Excelente, Bueno, Regular) 2.3.7. Documentos de contenido económico El PROPONENTE deberá indicar el valor de su oferta de forma clara y específica, teniendo en cuenta que: El CONTRATISTA, a cambio del suministro de los bienes o prestación del servicio objeto del contrato que se firme, recibirá como remuneración una suma global donde 10 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO están comprendidos todos los costos directos e indirectos, incluidos elementos que resulten necesarios, salarios de su personal, gastos de administración, gastos de transporte, impuestos, imprevistos y utilidades. La oferta debe presentarse en moneda legal Colombiana; En el evento en que se presente divergencia entre el valor expresado en números y en letras valdrá la cantidad expresada en letras. 2.4. DEMOSTRACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Los PROPONENTES, deberán demostrar que cuentan con la capacidad financiera adecuada para ejecutar el objeto de la presente contratación, la cual se medirá de conformidad con los parámetros que se describen en el presente numeral. Para analizar la información financiera, será requisito indispensable que el PROPONENTE adjunte a su propuesta, el balance general y estado de resultados con corte al último semestre del año en curso, debidamente firmados por contador público y/o revisor fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio La omisión de la presentación del balance general con la propuesta, no será subsanable y generará el rechazo de la propuesta. En el balance general, deberá figurar de manera explícita los valores correspondientes a activos corrientes y pasivos corrientes. En caso de no cumplir con los requisitos de patrimonio, liquidez y endeudamiento exigidos en los numerales siguientes, la oferta será descartada y no será tenida en cuenta en el proceso de evaluación. 2.4.1. Patrimonio CAPITAL SALUD EPS-S.A.S aceptará y evaluará únicamente aquellas propuestas en las que el PROPONENTE, con fundamento en la información financiera aportada con la oferta, acredite que su patrimonio es igual o superior a SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000.). En el caso de Consorcios o Uniones Temporales el anterior requisito se obtiene con la suma de los patrimonios de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 2.4.2. Liquidez La liquidez es el resultado de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, se evaluará de la siguiente forma: El PROPONENTE deberá certificar una liquidez igual o superior a 1.0. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales el anterior requisito deberá ser cumplido por uno (1) de los integrantes del mismo. 11 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO 2.4.3. Endeudamiento El endeudamiento es el resultado de la división entre el pasivo total y el activo total y la multiplicación de dicho valor por 100. Este requisito se evaluará así: El PROPONENTE deberá demostrar que su endeudamiento es menor al setenta por ciento (70%). En el caso de Consorcios o Uniones Temporales el anterior requisito deberá ser cumplido por uno de los integrantes del mismo. 2.4.4. Cumplimiento con el pago de aportes parafiscales y afiliación de sus empleados a una administradora de riesgos profesionales El PROPONENTE deberá encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados a la fecha de iniciación del plazo de presentación de propuestas y los tendrá afiliados a una Administradora de Riesgos Profesionales. Por aportes parafiscales se entiende los aportes o giros a cargo de un empleador a: sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Para acreditar el cumplimiento de este requisito: a) Las personas naturales PROPONENTES deberán aportar certificaciones expedidas por las diferentes entidades de seguridad social donde conste que se encuentran a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados a la fecha de iniciación del plazo para la presentación de propuestas. b) Las personas jurídicas PROPONENTES aportarán certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento en que no exista obligación legal de tener Revisor Fiscal, por las diferentes entidades de seguridad social, en la que conste que se encuentran a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados a la fecha de iniciación del plazo de presentación de propuestas. 2.4.3 VALOR ESTIMADO El valor estimado para la ejecución del contrato, será hasta la suma TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($30.000.000.oo), en el que se encuentra incluido el IVA, los costos directos e indirectos así como los demás impuestos a los que haya lugar, así como los demás impuestos de carácter Nacional, Distrital y/o municipal vigentes al momento de presentar las propuestas. 12 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO CAPITULO III BASES GENERALES DE LA PROPUESTA 3.1. OBJETO El objeto de la presente invitación consiste en CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO. 3.2. ALCANCE El alcance del objeto de contratación comprende la obra civil para las adecuaciones detalladas en el Anexo 8 de los presentes Términos de referencia a precio unitario fijos. 3.2.1. DEL PERSONAL A CARGO DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberá contar con profesionales acreditados, entrenados, uniformados y debidamente identificados para prestar el servicio objeto del presente contrato, para supervisar y recibir cualquier inquietud con respecto al desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato. EL PROPONENTE deberá entregar a CAPITAL SALUD EPSS.A.S una relación del personal asignado para la ejecución objeto del presente acuerdo en dicha relación deberán especificarse nombre, apellido y número de cédula. En caso de cambios, retiros o actualizaciones en el personal suministrado deberá comunicar dichas novedades mediante documento escrito dirigido a la Dirección Administrativa de CAPITAL SALUD EPS-S.A.S con cinco días de antelación. SALUD OCUPACIONAL. Con el objetivo de mantener unas condiciones seguras, confortables y productivas acordes con la política de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S para sus colaboradores, los proponentes deberán cumplir en todo momento con toda la legislación colombiana en materia de Salud Ocupacional (Resolución 2400 de 1979, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994 y demás decretos reglamentarios y todos aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan). El contratista suministrará todos los elementos de protección personal, seguridad industrial, señalización y demás que requieran sus trabajadores para el desarrollo seguro de su actividad. 3.2.2. 3.2.3.1. SERVICIOS MÍNIMOS A CONTRATAR ACTIVIDADES GENERALES EL CONTRATISTA ejecutará la obra objeto del contrato mediante el desarrollo de las siguientes actividades en horarios y días hábiles, como no hábiles: 1. Realizar la obra durante el término establecido en el contrato. 2. Responder por la calidad y perfección de la obra. 3. Garantizar que los acabados resulten en perfecto estado. 13 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO 4. Dar cabal cumplimiento al modelo consolidador de la propuesta económica. 5. Cumplir con el cronograma establecido para el desarrollo del objeto del contrato el cual debe presentarse al inicio de la obra, previa revisión del supervisor. 6. Certificar que el personal esté debidamente calificado para todos los frentes de trabajo que sean necesarios para el desarrollo de la obra. 7. Garantizar y certificar que el personal contratado se encuentre afiliado a una EPS y ARP vigentes soportes que deben ser entregado al inicio de obra. 8. Certificar y controlar en todo proceso de obra que el personal contratado cumpla con las especificaciones de seguridad industrial. 3.3 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO El servicio contratado será ejecutado en el PAU de Villavicencio (Barrio siete de agosto) de CAPITAL SALUD EPS-S.A.S. 3.4. FACTURACIÓN Y SEGUIMIENTO Entrega de facturación e informes El CONTRATISTA deberá entregar la facturación una vez ejecutado la obra y con el acta de recibido de satisfacción por el supervisor del contrato, adjuntando el informe con las actividades del mes debidamente firmadas por los funcionarios del CONTRATANTE que recibieron los servicios. El CONTRATISTA deberá elaborar y presentar con el informe de actividades durante la primera semana. El CONTRATISTA se deberá reunir cada vez que sea necesario con el CONTRATANTE, a fin de realizar una revisión del servicio prestado, analizar los inconvenientes que se hubieren presentado y plantear soluciones a los mismos. Sin embargo el CONTRATISTA deberá está permanentemente vigilando la prestación del servicio y reportándole al CONTRATANTE las novedades presentadas, mediante bitácora. CAPITULO IV CLAUSULAS ADICIONALES 4.1. SISTEMA DE PRECIOS El PROPONENTE deberá presentar su propuesta por el sistema de precios unitarios fijo por metro ítem, a cambio de las obligaciones que asume. En dicha suma global se encuentran comprendidos todos los costos directos e indirectos, incluidos elementos que resulten necesarios, salarios de su personal, gastos de administración, impuestos, imprevistos y utilidades. 4.2 CANTIDADES DE SERVICIOS 14 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO El PROPONENTE deberá cumplir con todas las actividades que corresponden al alcance de los presentes términos. Al señalar el valor de su propuesta, el PROPONENTE deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos. 4.3 NORMAS TÉCNICAS Las normas técnicas bajo las cuales se ejecutarán y aprobarán los servicios objeto de esta Invitación, son las establecidas en estas bases para proponer y las Nacionales que regulen la clase de servicios contratados. 4.4 BASES DE LA PROPUESTA EN CUANTO AL ASPECTO ECONÓMICO El PROPONENTE deberá cerciorarse sobre el alcance del contrato y su total magnitud. En su propuesta deberá contemplar todas las actividades, con los correspondientes costos (directos, indirectos, incluido lo relativo a administración, imprevistos y utilidades), que sean necesarios para la realización de los servicios objeto de contratación. 4.5 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO El CONTRATANTE ejercerá la vigilancia y control, para verificar que los servicios y productos objeto de la presente contratación se entreguen conforme a los términos pactados, a través de un Supervisor. El Supervisor del contrato está facultado para hacer solicitudes e impartir instrucciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su responsabilidad. Todas las comunicaciones y solicitudes destinadas al CONTRATISTA serán expedidas o ratificadas por escrito y formarán parte de los documentos del contrato. Serán funciones de la SUPERVISIÓN todas las tendientes a asegurar, para el CONTRATANTE, que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones pactadas en el contrato para la correcta ejecución de su objeto. CAPITULO V ASPECTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA FIJACIÓN DEL VALOR DE LA PROPUESTA Por ser relevantes, a continuación se relacionan algunos de los aspectos que el PROPONENTE debe tener en cuenta para señalar el valor de su propuesta: 5.1. PERSONAL Es obligación del PROPONENTE proveer y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la terminación del mismo a satisfacción del CONTRATANTE todo el personal idóneo que se requiera para la ejecución del contrato. Cuando el personal vinculado por el PROPONENTE para la realización de los servicios resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el PROPONENTE procederá a contratar el personal que haga falta, sin ningún costo para el CONTRATANTE. 15 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO Antes de la iniciación de la ejecución de los servicios, EL PROPONENTE designará a la persona que asumirá su vocería ante el CONTRATANTE durante el desarrollo del contrato y para los efectos del mismo. Todas las instrucciones y notificaciones que el CONTRATANTE le imparta al vocero o contacto del PROPONENTE, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriba el vocero del PROPONENTE, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio PROPONENTE. El personal que emplee el PROPONENTE será de su libre elección y remoción. Será por cuenta del PROPONENTE el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de los servicios. Los salarios y prestaciones sociales que el PROPONENTE debe pagar a los trabajadores que vincule para la ejecución del contrato serán, como mínimo, los establecidos en la ley. El PROPONENTE, si ello es posible, deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional. El PROPONENTE deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas. Si el CONTRATANTE fuere demandado por algún trabajador del PROPONENTE o de un subcontratista, el PROPONENTE procurará transar inmediatamente con el trabajador demandante. Si esto no fuere posible, pagará al CONTRATANTE todos los gastos que se ocasionen por razón del proceso, incluidos los honorarios del abogado. Estas sumas serán descontadas por el CONTRATANTE de los saldos pendientes de pago o de la póliza mediante la cual se garantiza el pago de salarios y prestaciones sociales. A las cuentas por este concepto, el CONTRATANTE recargará un diez por ciento (10%) sobre el valor de las mismas por administración. Es entendido que el personal que el PROPONENTE ocupe para el suministro de los bienes o servicios, no tendrá vinculación laboral con el CONTRATANTE y que toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del PROPONENTE. Con la presentación de la propuesta el PROPONENTE se obliga en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, a cumplir con lo establecido en el artículo 74 del código sustantivo del Trabajo y sus normas concordantes, al igual que con el régimen de vinculación de personal extranjero. 5.2. IMPUESTOS El contratista deberá pagar a favor del Distrito, la contribución de que trata la Ley 1106 de 2006 equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato a suscribir y de sus adiciones si fuere el caso. El PROPONENTE deberá tener en cuenta que todos los impuestos que se causen por razón de la celebración y ejecución del contrato, serán de su cargo exclusivo, a excepción de aquellos que la ley tributaria asigne específicamente al CONTRATANTE. Las 16 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO exenciones y tratamientos preferenciales de impuestos que la ley establezca, deben ser considerados en la propuesta de manera que se reflejen en el valor de la misma. En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna. Los pagos que efectúe el CONTRATANTE a favor del PROPONENTE quedarán sujetos a las retenciones que en materia de impuestos establezca la ley. En lo que a devoluciones se refiere, el CONTRATANTE solo dará trámite a las solicitudes que con sujeción a la ley presente el PROPONENTE, en el evento de retenciones practicadas en exceso o indebidamente. 5.3. GARANTÍAS El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor y a satisfacción del CONTRATANTE en una compañía de seguros, garantía única que se mantendrá vigente durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación, que ampare los siguientes riesgos: a) De cumplimiento: equivalente al treinta por ciento (30%) del valor estimado anual del contrato, vigente por el término de su ejecución y tres (3) meses más. b) De calidad: correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor estimado anual del contrato, vigente por el término de su ejecución y doce (12) meses más. c) De salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales del personal que utilice en desarrollo de este contrato, por una cuantía no inferior al diez por ciento (10%) del valor anual estimado del contrato, con una vigencia igual a la del término del contrato y tres (3) años más. d) De responsabilidad civil extracontractual, por una cuantía no inferior al diez por ciento (10%) del valor anual estimado del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más. NOTA: El CONTRATISTA deberá modificar y/o adicionar las garantías antes mencionadas, cuando en razón de las sanciones impuestas o de otros hechos se disminuyere o agotare su valor y cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros ocurridos durante el término de ejecución del presente Contrato, según sea el caso. Teniendo en cuenta lo anterior EL CONTRATISTA deberá constituir a nombre del CONTRATANTE las pólizas con una de las siguientes compañías de seguros: 5.4. COSTOS ADICIONALES Se entiende y es aceptado por los PROPONENTES, que el valor de su ofrecimiento comprende la totalidad de los costos en que incurran para ejecutar el contrato. El CONTRATANTE no decidirá favorablemente reclamos o solicitudes de reajustes efectuadas por el PROPONENTE, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato y que fueran previsibles al momento de presentación de la propuesta. 17 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO 5.5. FORMA DE PAGO El PROPONENTE deberá seleccionar e informar de forma clara y de acuerdo con las políticas establecidas por el CONTRATANTE, una de las siguientes opciones para el pago de sus facturas: A 90 días pago neto sin descuento financiero A 60 días con un descuento financiero del 2%. A 30 días con un descuento financiero del 3%. Para lo anterior debe diligenciar el Anexo 3. Carta condiciones de pago, de estos términos de referencia. Una vez entregados los productos, el CONTRATISTA deberá enviar al supervisor del contrato una relación detallada de los bienes entregados donde se discriminen las cantidades y precios para cada ítem, cuya aceptación definitiva será prerrequisito para la radicación de la factura correspondiente. Posterior a la aceptación de la relación detallada enviada por el supervisor del contrato, vía correo electrónico, el CONTRATISTA deberá radicar la correspondiente factura a más tardar cinco (5) días hábiles después en el domicilio principal del CONTRATANTE. La facturación deberá estar acompañada de los informes correspondientes con los soportes de recibo a satisfacción de los productos entregados, dentro de los plazos establecidos por el CONTRATANTE, dicha información soporte debe ser presentada de manera física y/o digitalizada de ser requerida por el Departamento de Contabilidad del CONTRATANTE. Así mismo, el CONTRATISTA deberá elaborar tanto la factura como la relación detallada por centro de costo y consolidada por ciudad según la distribución relacionada en el anexo No. 9 Los errores aritméticos serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo. Si la factura no ha sido bien elaborada o si le faltan los documentos soporte y no es posible su corrección por parte del CONTRATANTE, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que quede corregida la factura, o desde aquélla en que se haya aportado y aprobado el último de los documentos faltantes. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará cuando el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas facturas o cuentas de cobro al CONTRATANTE las facturas deberán ser presentadas en original y dos (2) copias, una de las cuales será devuelta al CONTRATISTA en el momento de su radicación con el correspondiente sello de recibido. RETENCION DE GARANTIA: De cada valor facturado por el contratista al contratante en desarrollo de la relación contractual, el contratante efectuara una retención correspondiente al diez por (10%) del valor facturado a manera de retención en garantía con los valores retenidos a título de garantía. El Contratante podrá solventar cualquier 18 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO efecto o faltante que presente la obra contratada y que el contratista no proceda a corregir en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud. CAPITULO VI BASES DE LA PROPUESTA EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 6.1. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO El CONTRATANTE adjudicará el Contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de evaluación de las propuestas. No obstante, podrá ampliar este término sin consultar previamente a los proponentes. Efectuada la adjudicación, ésta es irrevocable y obliga por lo mismo al CONTRATANTE y al adjudicatario. 6.2. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Una vez comunicada la adjudicación, el PROPONENTE deberá suscribir el contrato dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Adjudicación, o en la fecha en que así lo determine el CONTRATANTE. 6.3. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO El contrato se perfecciona con la firma del Representante Legal de cada una de las partes que intervienen y con la constitución y radicación de las pólizas mencionadas en dicho documento. 6.4. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Perfeccionado el contrato, procede el cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo, para lo cual se requiere que, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA pague el impuesto de timbre, si hubiere lugar a él. 6.5. INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Cumplidos los requisitos de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá iniciar la ejecución del contrato una vez reciba las órdenes de compra correspondientes. Si por hechos imputables al CONTRATISTA no se pudieren iniciar la ejecución del contrato en el plazo indicado por el CONTRATANTE y sin perjuicio de la facultad de aplicación de las multas correspondientes, éste podrá señalar nueva fecha y en este caso igualmente podrá recortar del plazo del contrato los días de demora en la iniciación del mismo. De la iniciación del contrato deberá quedar constancia, en acta que suscribirán el CONTRATANTE y el CONTRATISTA. 19 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO Para la iniciación del contrato se requiere el cumplimiento de: Perfeccionamiento del Contrato. Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 6.6. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO El plazo para la ejecución de la obra es de quince días (15) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de inicio del contrato. 6.7. VIGENCIA DEL CONTRATO La vigencia del contrato según cronograma de obra, contados a partir de la fecha en que se suscriba el contrato y actas de inicio. 6.8. PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO En principio, el plazo para la ejecución del contrato no estará sujeto a prórrogas, salvo que sobrevinieren hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. Si el CONTRATISTA se retrasare por causas que le sean atribuibles, el CONTRATANTE a su exclusiva voluntad, podrá prorrogar el plazo para la ejecución del contrato por el término que estime razonable y sin perjuicio de que aplique las multas a que hubiere lugar. En este caso, el CONTRATISTA, deberá asumir los costos mayores o adicionales que ello implique. De igual manera, el CONTRATISTA, deberá correr con todos los riesgos, incluidos la fuerza mayor o el caso fortuito, que sobrevengan durante el período de prórroga. Todos los gastos relacionados con la prórroga como primas de seguros, impuestos de timbre, etc., son por cuenta del CONTRATISTA. La prórroga en el plazo para la ejecución del contrato implica, sin necesidad de que se declare, ampliación de la vigencia del contrato por el mismo término de la prórroga. 6.9. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por ser conveniente a los intereses de las partes contratantes y actuando de común acuerdo, se podrá suspender la ejecución del objeto del contrato. En este caso las partes suscribirán un Acta de Suspensión en donde se haga constar dicha circunstancia. Así mismo, el CONTRATANTE podrá suspender en todo o en parte la ejecución del objeto del contrato, por las causas que se mencionan a continuación y que se considerarán totalmente imputables al CONTRATISTA. 1) Cuando los elementos relacionados en el capítulo 3 de los presentes términos de referencia no presenten las condiciones técnicas y especificaciones convenidas. 20 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO 2) Cuando el CONTRATISTA realice actividades que no hayan sido aprobadas ni autorizadas por el CONTRATANTE. Durante la suspensión se correrá el plazo para la ejecución del objeto del contrato. 6.10. TERMINACIÓN DEL CONTRATO El contrato terminará en cualquiera de los siguientes casos, una vez se haya practicado y perfeccionado la liquidación final del mismo: 1) 2) 3) 4) 5) Por cumplimiento exacto del objeto contratado. Por la expiración del plazo de ejecución del contrato. Por mutuo acuerdo. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Por cualquiera de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del contrato. 6.11. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Expirado el plazo para la ejecución del contrato, o cumplido el objeto del mismo, se procederá a su liquidación final, en el término de cuatro (4) meses. CAPITULO VII BASES DE LA PROPUESTA EN CUANTO A OTRAS OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 7.1. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Sin perjuicio de lo previsto en estos términos de referencia y en el contrato sobre los bienes a adquirir, el CONTRATISTA será responsable, hasta la liquidación final del contrato, del cumplimiento en la entrega de todos los bienes objeto de éste, sin que fuere excusa para incumplir esta obligación la intervención de terceros. El CONTRATISTA asumirá todas las consecuencias económicas y técnicas que se deriven de la aplicación de las normas y métodos que utilice para el suministro de los bienes. Las aprobaciones que imparta el CONTRATANTE a los métodos del CONTRATISTA, no relevan a éste de su responsabilidad de entregar totalmente, a satisfacción del CONTRATANTE, los bienes contratados. 7.2. DAÑOS Y PERJUICIOS El CONTRATISTA es el primer obligado a responder por los daños y perjuicios que se ocasionen a las personas o a los bienes del CONTRATANTE y de terceros que le sean imputables. 7.3. CALIDAD DE LOS BIENES 21 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO El CONTRATISTA será responsable por la calidad de los productos que suministre a la obra. Por lo mismo, se obliga a reponer los productos defectuosos, con especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas e igualmente a implementar las acciones correctivas en sus procesos para garantizar la buena prestación del suministro. CAPITULO VIII EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 8.1. ADMISIBILIDAD Y RECHAZO DE LAS PROPUESTAS Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se halle ajustada a los términos de referencia. Se considera ajustada a los términos de referencia, la propuesta que cumpla todos y cada uno de los requisitos establecidos en los mismos para participar y no se halle comprendida en uno de los siguientes casos, además de los indicados expresamente en otros apartes del presente documento: 1) Se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad. 2) Sea extemporánea. 3) Se presente en un lugar o por un medio distinto de los indicados en estos Términos de Referencia. 4) Cuando el PROPONENTE se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad prevista en el capítulo dos (2) del presente documento. 5) La propuesta se aparte de lo exigido en los términos de referencia o el PROPONENTE no cumpla los requisitos para participar previstos en los mismos. 6) Existan varias propuestas presentadas por el mismo PROPONENTE (o por uno de sus integrantes, tratándose de Consorcios o Uniones Temporales) o su representante legal para este mismo procedimiento de selección, evento en el cual solo se admitirá la propuesta más favorable para el CONTRATANTE. 7) La propuesta contenga defectos insubsanables, de acuerdo con lo previsto en los requerimientos exigidos por el CONTRATANTE. 8) No se presente o no se suscriba la Carta de Presentación de la propuesta por la persona natural PROPONENTE o por el Representante Legal de la sociedad, Consorcio o Unión Temporal PROPONENTE, o cuando éste no se encuentre debidamente autorizado para presentar la propuesta o suscribir el contrato, de acuerdo con los estatutos sociales. 9) La información consignada en los documentos que integran la propuesta no sea veraz, esto es, no corresponda a la realidad. 8.2. PLAZO Y PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN El plazo de evaluación será de cinco (05) días hábiles contados a partir del cierre de la invitación. El CONTRATANTE podrá modificar dicho término. La evaluación de las propuestas estará a cargo de la Dirección administrativa y Financiera de CAPITAL SALUD EPS-SAS, que será la encargada de recomendar el rechazo o descalificación de propuestas, evaluar las propuestas recibidas y establecer el orden de elegibilidad. Para la evaluación se aplicará el siguiente procedimiento: 22 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO CAPITAL SALUD EPS-SAS practicará un análisis a las propuestas recibidas para efectos de determinar si son admisibles, o si, en el evento de no serlo en principio, hubiere posibilidad de saneamiento conforme con lo previsto en estos términos de referencia. A las propuestas admisibles se les efectuará un chequeo aritmético completo. CAPITAL SALUD EPS-SAS tendrá como valor de la propuesta el que resulte de esta revisión aritmética. A las propuestas admisibles se les someterá a un estudio de acuerdo con los factores de evaluación previstos en estas bases. El Evaluador elaborará un informe que contendrá un orden de elegibilidad o la recomendación para declarar desierto el procedimiento de selección. 8.3. FACTORES DE EVALUACIÓN Se evaluarán las propuestas con base en los siguientes factores: FACTOR PUNTAJE CUMPLE/NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE 1 Factores Jurídicos 2 Factores Financieros 3 Factores Técnicos 4 Factores Económicos 800 TOTAL 800 8.3.1. Factores Jurídicos REQUISITO SOPORTE REQUERIDO 1 Carta de presentación de la oferta Original de la Carta de Presentación suscrita por el Representante Legal 2 Se deberá presentar el certificado de existencia y representación legal de las personas jurídicas oferentes y de quienes conformen un consorcio o unión temporal, de manera individual, donde se revisará lo siguiente: - La Duración de la persona jurídica debe ser como mínimo por el plazo de ejecución del contrato y tres años más. - El objeto de la persona jurídica debe permitir la ejecución del contrato resultante del proceso de selección - El representante legal debe tener facultades para comprometer a la persona jurídica de acuerdo con la cuantía o materia del contrato a celebrar Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días corrientes previos a la fecha del cierre 3 En el evento que el Representante Legal tenga limitación en sus facultades, debe allegar la autorización del funcionario u órgano social Copia del Acta o documento idóneo donde competente según los estatutos de la persona jurídica. Para que dicha conste la autorización autorización sea válida, deberá haber sido otorgada antes de la fecha en que el oferente presentó la oferta. 4 Registro Único Tributario Copia Legible del RUT 5 En el evento de conformarse Consorcio o Unión Temporal para la presentación de la oferta, se verificará el cumplimiento de los siguientes aspectos: - El Objeto de la Unión Temporal o Consorcio debe ser acorde con el Documento original de constitución del Consorcio o Unión Temporal y demás documentos en los cuales se verifique el cumplimiento de estos aspectos 23 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO objeto del proceso de selección - La Duración de la Unión Temporal o Consorcio debe ser como mínimo por el plazo de ejecución del contrato y tres años más. - Designación de la persona que para todos los efectos representará al Consorcio o Unión Temporal. - Definición de las responsabilidades de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal - Determinación de los términos y extensión de la participación en la oferta y en la ejecución del contrato de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal - Indicación expresa en el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal en el sentido de que las personas que lo integran responderán solidariamente por las obligaciones contraídas en razón de la Oferta presentada y el contrato respectivo - El objeto social de por lo menos uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal debe comprender de manera explícita la realización de las actividades objeto del proceso de contratación 6 Fotocopia legible de documento de identidad del Representante Legal. La certificación (anexo 2) deberá Declaración por parte del Representante Legal del Oferente, de no estar estar suscrita por el representante legal reportado en las listas OFAC o SDN del oferente. Certificación del Revisor Fiscal, en caso de Acreditación de estar a Paz y Salvo en pagos a Seguridad Social y no estar obligado a tenerlo, la certificación Aportes Parafiscales debe estar firmada por el Representante Legal. No estar reportado ni el oferente ni su representante legal, como responsable fiscal en el “Boletín de responsables fiscales – SIBOR” de la Contraloría General de la República Certificación expedida por la Contraloría General de la República (A través de su Nota: En el evento de no presentarse el documento o aun habiéndose página Web) presentado, Capital Salud se reserva el derecho de verificar nuevamente en la página de la Contraloría. No tener, ni el oferente ni su representante legal, antecedentes disciplinarios, Certificación expedida por la Procuraduría Nota: En el evento de no presentarse el documento o aun habiéndose General de la Nación (A través de su presentado, Capital Salud se reserva el derecho de verificar nuevamente página Web) en la página de la Procuraduría. Fotocopia legible de la tarjeta profesional y del certificado vigente de antecedentes Capacidad Profesional y Antecedentes Disciplinarios del Contador disciplinarios del Contador expedido por la Junta Central de Contadores Fotocopia legible de la tarjeta profesional y Capacidad Profesional y Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal del certificado vigente de antecedentes (Cuando Aplica) disciplinarios del Contador expedido por la Junta Central de Contadores Acreditar con máximo dos contratos Experiencia relacionados con el objeto a contratar. Fotocopia de documento de identidad del Representante Legal. 7 8 9 10 11 12 13 A los proponentes que presenten la experiencia en contratos realizados en consorcio o unión temporal, se le considerará el valor proporcional a su participación en el consorcio o unión temporal, por lo tanto se debe informar cual es el porcentaje (%) de participación. Los contratos deben haberse ejecutado entre los años 2010 y 2014. 8.3.2. Factores técnicos La evaluación técnica estará sujeta al cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en el anexo 8. 8.3.4. Factores económicos 24 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO Se ordenarán las propuestas de menor a mayor valor y se le asignará el mayor puntaje (800 puntos) a la propuesta de menor valor. El puntaje de las ofertas restantes se calculará en forma inversamente proporcional al valor de la misma, como resultado de aplicar la siguiente fórmula: P = 800 x (PM/VP) Dónde: P = Puntaje para la propuesta en evaluación VP = Valor de la propuesta en evaluación PM = Valor de la propuesta más económica. El PROPONENTE, en el momento de elaborar su propuesta, no puede formular condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas, con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. Si los argumentos presentados por el PROPONENTE explican satisfactoriamente para CAPITAL SALUD EPS-SAS el menor valor se mantendrá esta oferta como primera en el orden de elegibilidad para la adjudicación. En caso contrario la propuesta se descartaría y se modificaría el orden de elegibilidad; de ser necesario, se aplicará el mismo procedimiento hasta encontrar la oferta que cumpla con los requerimientos y condiciones exigidas por CAPITAL SALUD EPS-SAS. 8.3.3. Calificación final El PROPONENTE favorecido será el que obtenga mayor puntaje en la propuesta económica, habiendo cumplido con los factores jurídicos y técnicos (cumple /No cumple). 8.3.4. Fórmulas de desempate En caso que varias propuestas obtengan el mismo puntaje y queden ubicadas en el primer lugar del orden de elegibilidad: 1. En caso de que haya propuestas de PROPONENTES nacionales y extranjeros, se preferirá a la presentada por el PROPONENTE nacional. 2. De continuar el empate, se adjudicará el Contrato a la propuesta que primero haya sido radicada. CAPITULO IX REGISTRO DE PROVEEDORES Con el fin de registrase como proveedor de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S y/o sus Empresas Aliadas en sus sedes a nivel nacional o actualizar los datos, el proponente deberá adjuntar a la propuesta la documentación relacionada a continuación, completamente diligenciada y firmada por el representante legal: a) Formato de Registro de Proveedores 25 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO b) Carta de condiciones de pago c) Autorización de descuento por uso de la plataforma de compras de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S (Comprarnet) d) Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica proponente, o de todas y cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal. e) Fotocopia de Inscripción al RUT f) Fotocopia de documento de identidad del Representante Legal. g) Fotocopia de TP Contador Público o Revisor fiscal h) Declaración de no reporte en listas OFAC o SDN i) Indicadores financieros j) Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados del periodo fiscal inmediatamente anterior, debidamente firmado por contador público. k) Cuadro de experiencia específica Paz y salvo por concepto del pago de aportes parafiscales de todos sus empleados l) Certificado de PROCURADURIA (Persona jurídica y representante legal) m) Certificado de CONTRALORIA (Persona jurídica y representante legal) 26 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO ANEXOS 27 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (Ciudad y fecha) Señores Dirección Administrativa CAPITAL SALUD EPS-SAS xxxxxxxxxxxxxxx Ciudad XXXXXXX. ASUNTO: TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACION No. 020 DE 2015 Respetados señores: Esta comunicación tiene por objeto presentar propuesta para contratar el servicio de mantenimiento locativo en las sedes de CAPITAL SALUD EPS- S S.A.S ubicadas en la ciudad de XXXXXXXX Así mismo, el suscrito declara que: Tengo capacidad legal y estoy facultado para presentar esta propuesta. La información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. En el evento de que me sea adjudicada la contratación, me comprometo a realizar todos los trámites tendientes al perfeccionamiento y ejecución del contrato dentro de los términos y condiciones establecidas en los términos de referencia y en la ley. No estoy, ni la sociedad que represento, reportados por malas prácticas comerciales ante entidades privadas o públicas ni me encuentro incurso en investigaciones por fraudes al patrimonio de otras personas naturales o jurídicas. No estoy reportado por las centrales de riesgos como deudor moroso ni he suscrito acuerdos de pago por incumplimiento en mis obligaciones o las de la entidad que represento. No estoy ni la sociedad que represento siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación ni por otro ente investigador por actividades ilícitas o nexos con grupos o personas al margen de la ley. 28 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO Conozco y he recibido los términos de referencia de la presente contratación y los he estudiado cuidadosamente, incluidos sus Anexos y acepto sus términos sin reservas ni condicionamientos. Me comprometo a actuar de buena fe en todo el proceso de contratación. Suministro la siguiente información para efectos de notificar o comunicar todos los actos que CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. deba o considere necesario efectuar durante el curso de la presente invitación: ______________________________________________ Nombres y apellidos del proponente o razón social ______________________________________________ Cédula de ciudadanía o Nit ______________________________________________ Domicilio principal ______________________________________________ Teléfono y fax ______________________________________________ E-mail ______________________________________________ Persona encargada o contacto ______________________________________________ Cargo Atentamente, ____(FIRMA)______________________________ Nombre del representante legal o apoderado Nota: La firma de una persona diferente al representante legal o su apoderado, o la ausencia de firma, darán lugar a que la propuesta sea eliminada. 29 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO ANEXO 2 FORMATO DE REGISTRO DE PROVEEDORES (imprimir en papel blanco) R E G I S T R O D E P R O V E E D O R E S N O . _ _ _ _ _ _ _ _ _ N O M B R E O R A Z Ó N S O C IA L : . N I T : D O M IC IL IO : C IU D A D : T E L É F O N O S : F A X : R E P R E S E N T A N T E L E G A L : C O N T A C T O C O M E R C IA L : C E L U L A R : E M A IL : O B JE T O S O C IA L : N O T A R ÍA : M A T R ÍC U L A M E R C A N T IL : F E C H A : E S C R IT U R A D E C O N S T IT U C IÓ N : C IU D A D : T IP O D E S E R V IC IO O P R O D U C T O Q U E O F R E C E : A U T O R R E T E N E D O R G R A N C O N T R IB U Y E N T E R É G IM E N C O M Ú N IC A % R É G IM E N S IM P L IF IC A D O P E R S O N A N A T U R A L S IN A N IM O D E L U C R O R E T E F U E N T E % R E F E R E N C IA S C O M E R C IA L E S : N O M B R E E M P R E S A T E L E F O N O C O N T A C T O R E F E R E N C IA S B A N C A R IA S : E N T ID A D N o . C U E N T A S U C U R S A L T E L E F O N O A N E X A R L O S S IG U IE N T E S D O C U M E N T O S : * C a r t a c o n c o n d ic io n e s d e p a g o * C u a d r o d e in d ic a d o r e s f in a n c ie r o s * A u t o r iz a c io n d e d e s c u e n t o * B a la n c e g e n e r a l y e s t a d o d e r e s u lt a d o s d e l p e r io d o f is c a l a n t e r io r p o r u s o d e p la t a f o r m a C o m p r a r n e t * C e r t if ic a d o d e C a m a r a d e C o m e r c io n o m a y o r a 1 m e s * A u t o r iz a c io n d e c o n s u lt a a D a t a c r e d it o * F o t o c o p ia d e in s c r ip c io n a l R U T * C u a d r o d e e x p e r ie n c ia e s p e c if ic a * F o t o c o p ia d e la C C d e l r e p r e s e n t a n t e le g a l * D o s ( 2 ) r e f e r e n c ia s b a n c a r ia s * F o t o c o p ia d e la T P d e l c o n t a d o r p u b lic o o r e v is o r f is c a l * D o s ( 2 ) r e f e r e n c ia s c o m e r c ia le s * D e c la r a c io n d e n o r e p o r t e e n lis t a s O F A C o S D N F IR M A R E P R E S E N T A N T E L E G A L C .C . N o . F E C H A : 30 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO ANEXO 3 CARTA CON CONDICIONES DE PAGO (Imprimir en papel corporativo) Ciudad y fecha Señores ADMINISTRATIVA Ciudad Asunto: Modalidad de pago Yo, ________________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de ____________________________, autorizo expresamente a CAPITAL SALUD EPS-SAS y/o sus Empresas Aliadas cancelar el valor de cada factura radicada según la modalidad indicada con “X”: 1. A 90 días pago sin descuento financiero 2. A 60 días con 2% de descuento 3. A 30 días con 3% de descuento Así mismo entiendo que de no seleccionar ninguna de las tres opciones, CAPITAL SALUD EPS-SAS estará en libertad de escoger la opción No. 1., mientras no se acuerde una modalidad diferente. Cordialmente, ________(Firma)____________________________ NOMBRES Y APELLIDOS TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD 31 CAPITAL SALUD EPS –S S.A.S. TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO ANEXO 4 AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO POR USO DE PLATAFORMA COMPRARNET (Imprima en papel corporativo) Ciudad y fecha Señores ADMINISTRATIVA CAPITAL SALUD EPS-SAS Ciudad Asunto: Autorización de descuento por uso plataforma COMPRARNET Yo, ________________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de ____________________________ autorizo expresamente a CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S a descontar de los montos facturados pendientes de pago, la suma de cuarenta y cinco mil pesos m/cte. ($45.000.oo), por concepto del uso de la plataforma electrónica de compras (Comprar net), siempre y cuando dicha plataforma se utilice en la generación de órdenes a nuestro nombre o razón social. Este costo se pagará una (1) sola vez por mes, independientemente del número de órdenes que se generen y no aplica en los meses que no se genere ninguna. Cordialmente, ________(Firma)____________________________ NOMBRES Y APELLIDOS TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD 32 CAPITAL SALUD EPS –S SAS TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO ANEXO 5 DECLARACIÓN DE NO REPORTE EN LISTAS OFAC O SDN (Imprima en papel corporativo) Ciudad y fecha Señores ADMINISTRATIVA CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S Ciudad Asunto: Declaración de no reporte en listas OFAC o SDN Yo, ________________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de ____________________________, declaro que ni la entidad a la cual represento, ni sus accionistas, ni los integrantes de la junta directiva, ni los revisores fiscales se encuentran reportados en la listas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Cordialmente, ________(Firma)____________________________ NOMBRES Y APELLIDOS TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD 33 CAPITAL SALUD EPS –S SAS TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO ANEXO 6. INDICADORES FINANCIEROS (Imprima en papel corporativo) INDICADORES FINANCIEROS PROVEEEDOR: NIT Indicadores de liquidez Razón Corriente Activo Corriente Pasivo Corriente 0 0 = #¡DIV/0! Es la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones corrientes, guardando un cierto margen de seguridad en previsión de alguna reducción o pérdida en el valor de los activos corrientes. Se puede decir que este indicador entre más alto se considera mejor y puede comenzarse a considerarlo bueno a partir de la relación 1:1. Solidez Activo Total Pasivo Total 0 0 = #¡DIV/0! Indica cuánto de los Activos totales tiene la empresa para pagar el Pasivo total, por lo que este índice debe ser mayor a 1. Si en caso el índice fuera igual a 1, significaría que la empresa ya no tiene capital, y si fuera mayor que 1 la empresa estaría en posición de pérdida. Por el contrario un índice muy elevado de ésta razón implica que la empresa no tiene Pasivos y está trabajando exclusivamente con su Patrimonio, lo cual no puede ser conveniente en algunos caso. Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente = 0 - 0 0 El resultado de esta fórmula es el valor que le quedaría a la empresa, representado en efectivo u otros activos corrientes, después de haber pagado todos sus pasivos de corto plazo, en el caso en que tuvieran que ser cancelados de inmediato. Ahora, bien, la exactitud con que esto pueda cumplirse depende de diversos factores. Indicadores de Endeudamiento Endeudamiento Total Pasivo Total Activo Total = 0 0 #¡DIV/0! Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. Con la adopción de los ajustes por inflación el nivel de endeudamiento ha venido descendiendo y se considera elevado cualquier porcentaje que pase del 60%. 34 CAPITAL SALUD EPS –S SAS TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO ANEXO 7 CUADRO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (Imprima en papel corporativo) E X P E R IE N C IAE S P E C IF IC A N o . O B J E T OD E LC O N T R A T O R A Z O NS O C IA LOC L IE N T E 1 2 3 4 (...) F E C H AD EC O N T R A T A C IO N (d d /m m /a a ) V A L O RD E LC O N T R A T O D e : H a s ta : D e : H a s ta : D e : H a s ta : D e : H a s ta : D e : H a s ta : O B S E R V A C IO N E S : *E LV A L O RD EC O N T R A T OD E B EE X P R E S A R S EE NM IL E SD EP E S O SYN OD E B EIN C L U IRIV AOA D IC IO N A L E SP O RP R O R R O G A SUO T R O S IS *P O RF E C H AD EC O N T R A T A C IO ND E B EE N T E R D E S EL AF E C H AD EV IG E N C IAD E LC O N T R A T O ,OE LC A S OD O N D EA P L IQ U EE LU L T IM OA Ñ OD EV E N T A S *L AIN F O R M A C IO NIN C L U ID AE NE S T EF O R M A T OS E R AR E S P O N S A B IL ID A DD E LP R O P O N E N T E . *S A L U DT O T A LN OT E N D R AE NC U E N T AP A R AE F E C T O SD EE V A L U A C IO N ,E LC O N T R A T OOL O SC O N T R A T O SC U Y AIN F O R M A C IO NP R E S E N T EE R R O R E SUO M IS IO N E S . 35 CAPITAL SALUD EPS –S SAS TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO ANEXO 8. MODELO CONSOLIDADOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEM DESCRIPCION CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO CANTIDAD ANCHO ALTO M2 VALOR M2 VALOR TOTAL 0-1 1 3.17 2.70 8.56 $ - $ - 0-2 1 1.10 2.70 2.97 $ - $ - 0-3 1 2.62 2.70 7.07 $ - $ - 0-4 1 3.46 2.70 9.34 $ - $ - 0-5 1 1.04 2.70 2.81 $ - $ - 0-6 1 0.60 2.70 1.62 $ - $ - 0-7 1 2.35 2.70 6.35 $ - $ - 0-8 1 3.71 2.70 10.02 $ - $ - 0-9 1 1.92 1.20 2.30 $ - $ - 0-10 1 1.20 2.70 3.24 $ - $ - 1 3.65 1.20 4.38 $ - $ - 1 1.90 1.20 2.28 $ - $ - 0-13 1 3.71 1.20 4.45 $ - $ - 0-14 1 2.62 2.70 7.07 $ - $ - 0-15 1 1.75 1.10 1.93 $ - $ - 0-16 1 0.70 2.94 2.06 $ - $ - 0-17 1 2.46 2.94 7.23 $ - $ - 0-18 1 2.43 1.20 2.92 $ - $ - 0-19 1 2.46 1.20 2.95 $ - $ - 0-20 1 3.00 1.20 3.60 $ - $ - $ - 0-11 0-12 SUPERBOARD MURO EN BASE 9 LÁMINA EN 4MM ACABADO EN VINILO TIPO 1 LAVABLE VALOR TOTAL 36 CAPITAL SALUD EPS –S SAS TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO ITEM DESCRIPCION CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO CANTIDAD ANCHO ALTO M2 VALOR M2 0-1 1 0.80 0.70 0.56 $ - 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 0-10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 VALOR TOTAL 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 $ $ $ $ $ $ $ $ $ - ITEM 0-1 SUPERBOARD MURO DINTELES EN BASE 9 LÁMINA EN 4MM ACABADO EN VINILO TIPO 1 LAVABLE CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO DESCRIPCION CANTIDAD ML ALTO CM VALOR ML GUARDA ESCOBAS EN 250 PORCELANATO SEGÚN PISO EXISTENTE DE 45X45 CM VALOR TOTAL 10 $ - VALOR TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - VALOR TOTAL $ - $ - 37 CAPITAL SALUD EPS –S SAS TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO ITEM 0-1 DESCRIPCION DESMONTE DE MURO EM MANPORTERIA CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO CANTIDAD ANCHO ALTO M2 1 0.75 2.70 2.03 VALOR M2 $ - VALOR TOTAL ITEM 0-1 0-2 0-3 DESCRIPCION CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO CANTIDAD ANCHO ALTO M2 MURO EM MANPORTERIA PAÑETE Y FILOS 1 MURO EM MANPORTERIA PAÑETE Y FILOS 1 MURO EM MANPORTERIA PAÑETE Y FILOS 1 1.50 0.90 0.90 2.70 2.70 0.60 4.05 2.43 0.54 VALOR TOTAL CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO ANCHO ALTO M2 CANTIDAD ITEM DESCRIPCION 0-1 VIDRIO TEMPLADO MAS INSTALACION Y SUMINISTROS DE LUJO PARA SOPORTE 1 1.92 1.50 2.88 VALOR TOTAL $ $ VALOR M2 $ $ $ VALOR TOTAL $ - $ - $ $ - - - VALOR M2 $ - VALOR TOTAL $ - 38 CAPITAL SALUD EPS –S SAS TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 0-8 VIDRIO TEMPLADO MAS INSTALACION Y SUMINISTROS DE LUJO PARA SOPORTE VIDRIO TEMPLADO MAS INSTALACION Y SUMINISTROS DE LUJO PARA SOPORTE VIDRIO TEMPLADO MAS INSTALACION Y SUMINISTROS DE LUJO PARA SOPORTE VIDRIO TEMPLADO MAS INSTALACION Y SUMINISTROS DE LUJO PARA SOPORTE VIDRIO TEMPLADO MAS INSTALACION Y SUMINISTROS DE LUJO PARA SOPORTE VIDRIO TEMPLADO MAS INSTALACION Y SUMINISTROS DE LUJO PARA SOPORTE VIDRIO TEMPLADO MAS INSTALACION Y SUMINISTROS DE LUJO PARA SOPORTE 1 3.61 1.50 5.42 $ - 1 1.70 1.50 2.55 $ - 1 1.68 1.50 2.52 $ - 1 3.71 1.50 5.57 $ - 1 2.43 1.74 4.23 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $ - - 1 2.46 1.74 4.28 $ - 1 2.95 1.74 5.13 $ - VALOR TOTAL $ 39 CAPITAL SALUD EPS –S SAS TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR/UNITARIO PUERTA ENTAMBORADA DE 0-1 0.80X2.00 CON MARCO Y 6 $ CHAPA COLOR AZUL 0-2 PUERTA ENTAMBORADA DE 2 0.70X2.00 CON MARCO Y CHAPA COLOR AZUL VALOR TOTAL $ VALOR TOTAL - $ - $ - $ - CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO ITEM DESCRIPCION CANTIDAD ANCHO ALTO M2 VALOR M2 VALOR TOTAL 0-1 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO MAS INSTALACION Y SUMINISTROS DE LUJO PARA SOPORTE 1 0.80 2.70 2.16 $ - $ - 0-2 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO MAS INSTALACION Y SUMINISTROS DE LUJO PARA SOPORTE 1 0.80 2.70 2.16 $ - $ - 0-3 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO MAS INSTALACION Y SUMINISTROS DE LUJO PARA SOPORTE 1 0.80 2.94 2.35 $ - $ - 0-4 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO MAS INSTALACION Y SUMINISTROS DE LUJO PARA SOPORTE 1 0.80 2.94 2.35 $ - $ - VALOR TOTAL $ - 40 CAPITAL SALUD EPS –S SAS TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO ITEM 0-1 CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR/UNITARIO VALOR TOTAL PUNTOS SANITARIO MAS INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIOS Y ORINAL 4 $ - $ - MUEBLE DE LAVAPLATOS MAS 1 $ $ INSTALACION HIDRAULICAS 2.30X60 CM REUBICACION DE PUNTOS SANITARIO Y INSTALACION DE 1 $ SANITARIO Y ORINAL VALOR TOTAL $ CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO CANTIDAD VALOR ITEM DESCRIPCION M2 VALOR/UNITARIO TOTAL 0-1 CIELO RASO EN DRYWALL 90 $ $ VALOR TOTAL $ 0-2 CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO ITEM DESCRIPCION CANTIDAD LAMPARAS DE 0.60X0.60 MAS 0-1 INSTALACION ELECTRICA EN CIELO RAZO VALOR TOTAL 18 VALOR TOTAL VALOR/UNITARIO $ - $ $ - 41 CAPITAL SALUD EPS –S SAS TÉRMINOS DE REFERENCIA NO. 020 DE 2015 PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES DEL PUNTO DE ATENCION DE VILLAVICENCIO CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO CANTIDAD VALOR ITEM DESCRIPCION M2 VALOR/UNITARIO TOTAL INSTALACION DE PELICULA PARA 0-1 30 $ $ VENTANERIA FROST MATE VALOR TOTAL $ CANTIDADES DE OBRA CIVIL EN VILLAVICENCIO ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 0-1 ASEO Y SACADA DE ESCOMBROS 1 VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR/UNITARIO $ - $ $ - 42
© Copyright 2024 ExpyDoc
