Doc Nr. :EON BE /2014/GN
ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN E.ON
VOOR AANKOPEN TER WAARDE VAN EEN BEDRAG GELIJK AAN OF MEER DAN EUR 15.000,00
FEBRUARI 2014
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
ALGEMEEN DEEL .................................................................................................................................................................................................... 2
Definities......................................................................................................................................................................................... 2
Toepassingsgebied .......................................................................................................................................................................... 2
Totstandkoming van de Overeenkomst .......................................................................................................................................... 2
Vertegenwoordiging ....................................................................................................................................................................... 3
Termijnen, vertraging en termijnverlenging ................................................................................................................................. 3
Levering, Oplevering en risico ....................................................................................................................................................... 4
Garanties, waarborg en reserveonderdelen ................................................................................................................................... 4
Medewerkers Leverancier .............................................................................................................................................................. 5
Verplichtingen inzake welzijn op het werk .................................................................................................................................... 6
Veiligheid en milieu ................................................................................................................................................................... 6
Wijzigingen – Meer- en/of minderwerk .................................................................................................................................... 6
Ingenieur ................................................................................................................................................................................... 7
Hulpmiddelen ............................................................................................................................................................................ 7
Informatie, documenten en andere gegevens ............................................................................................................................ 7
Prijzen ....................................................................................................................................................................................... 8
Facturatie en betaling................................................................................................................................................................ 8
Kredietwaardigheid van de Leverancier – Zekerheden ............................................................................................................ 9
Vertrouwelijkheid ..................................................................................................................................................................... 9
Overdracht rechten en verplichtingen .................................................................................................................................... 10
Vrijwaring en aansprakelijkheid ............................................................................................................................................ 10
Verzekeringen ......................................................................................................................................................................... 10
Overmacht ............................................................................................................................................................................... 11
Intellectuele eigendomsrechten ............................................................................................................................................... 12
Wanprestatie – beëindiging ..................................................................................................................................................... 12
Audit........................................................................................................................................................................................ 13
Wijziging van de Voorwaarden ............................................................................................................................................... 13
Ethische Standaarden – Duurzame Ontwikkeling .................................................................................................................. 13
Toepasselijk recht en geschillenbeslechting ............................................................................................................................ 14
Slotbepalingen ......................................................................................................................................................................... 14
AANVULLENDE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE LEVERING VAN GOEDEREN .......................................................... 14
Toepasselijkheid ........................................................................................................................................................................... 14
Levering van de Goederen en aanvaarding.................................................................................................................................. 14
Verpakking, identificatie en transport ......................................................................................................................................... 15
Kwaliteit, gebreken en keuring .................................................................................................................................................... 15
AANVULLENDE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE LEVERING VAN DIENSTEN ............................................................ 16
Toepasselijkheid ........................................................................................................................................................................... 16
Opdracht ...................................................................................................................................................................................... 16
Uitvoering, voltooiing en waarborgen .......................................................................................................................................... 16
AANVULLENDE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE UITVOERING VAN WERKEN ......................................................... 16
Toepasselijkheid ........................................................................................................................................................................... 16
Hoedanigheid, uitvoering en omvang van de Werken ................................................................................................................. 16
Onderaannemers .......................................................................................................................................................................... 17
Uitvoeringstermijnen ................................................................................................................................................................... 18
Inrichting en Faciliteiten van E.ON ............................................................................................................................................. 18
Samenwerking met derden ........................................................................................................................................................... 18
Verzekeringen .............................................................................................................................................................................. 18
Kabels en leidingen – vondsten .................................................................................................................................................... 18
Informatie, tekeningen en andere gegevens ................................................................................................................................. 19
Dagboek................................................................................................................................................................................... 19
Veiligheidscoördinatie ............................................................................................................................................................. 19
Projectleiding en werfvergaderingen ...................................................................................................................................... 19
Organisatie van de werf .......................................................................................................................................................... 19
Indienststelling, testen, voorlopige en definitieve Oplevering ................................................................................................. 19
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
1
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
1
ALGEMEEN DEEL
1.1
Definities
In deze algemene aankoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
“Bestelling”: de schriftelijke bestelling van een Prestatie door
E.ON bij de Leverancier, hetzij als eenmalige bestelling, hetzij als
afroep van bestellingen onder een Raamovereenkomst,
Voorwaarden en Bijlagen inbegrepen;
“Bijlagen”: de aan de Overeenkomst gehechte documenten. Zij
maken integraal deel uit van de Overeenkomst;
“Diensten”: de op grond van deze Overeenkomst te verrichten
hoofdzakelijk immateriële werkzaamheden;
“E.ON”: E.ON Generation Belgium NV, E.ON Belgium NV of
een hiermee Verbonden Vennootschap;
“Goederen”: de op grond van de Overeenkomst te leveren
roerende zaken;
“Inrichting”: de geografisch afgebakende plaats waar E.ON
activiteiten uitvoert en die onder de verantwoordelijkheid valt van
E.ON;
“Leverancier”: iedere onderneming die zich met een
Overeenkomst verbonden heeft tot de Levering van de Goederen,
de uitvoering van de Diensten of de uitvoering van de Werken;
“Ingenieur”: de onderneming die door E.ON werd aangesteld als
ingenieur, aan wie E.ON bepaalde opdrachten heeft toevertrouwd
met betrekking tot de Levering van de Goederen, de uitvoering
van de Diensten of de uitvoering van de Werken. Voor deze
opdrachten vertegenwoordigt de Ingenieur E.ON per volmacht.
Indien de Overeenkomst geen bepalingen betreffende de
tussenkomst van de Ingenieur bevat, dan neemt E.ON de rechten
en verplichtingen mutatis mutandis op zich;
“Levering”: de overdracht van de Goederen en de inbezitname
hiervan door E.ON;
“Medewerker”: iedere persoon die door de Leverancier wordt
ingezet voor het leveren van Diensten of Werken, ongeacht of
deze Medewerker een werknemer van de Leverancier of een door
de
Leverancier
ingezette
zelfstandige
(freelancers,
onderaannemers en andere derden) is;
“Onderaannemer”: een onderneming aan wie de Leverancier een
deel van de uitvoering van de Overeenkomst heeft uitbesteed,
alsook elke leverancier en/of dienstverlener van de Leverancier;
“Oplevering”: bij Diensten en Werken, de inbezitneming van de
afgeronde Prestaties zodanig dat de in de Overeenkomst
vastgelegde resultaten zijn behaald of geleverd;
“Overeenkomst”: een aanvaarde Bestelling, dan wel een aanbod
van de Leverancier dat door E.ON is aanvaard, Voorwaarden en
Bijlagen inbegrepen;
“Prestatie”: op grond van de Overeenkomst (i) de Levering van
Goederen inclusief eventuele installatie/montage daarvan, (ii) de
Levering van Diensten en/of (iii) de uitvoering van Werken;
“Raamovereenkomst”: Overeenkomst waarin Partijen nadere
afspraken hebben gemaakt over het plaatsen en uitvoeren van
Bestellingen, Voorwaarden en Bijlagen inbegrepen;
“Verbonden Vennootschap”: elke andere vennootschap die, op
directe of indirect wijze controle uitoefent over E.ON, of onder de
controle is van E.ON, dan wel onder gezamenlijke controle staat
met E.ON;
“Voorwaarden”: deze algemene aankoopvoorwaarden;
“Werken”: de op grond van de Overeenkomst te verrichten
hoofdzakelijk materiële werkzaamheden.
1.2
Toepassingsgebied
1.2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere
(rechts)handeling die verband houdt met de totstandkoming of de
uitvoering van een Overeenkomst door de Leverancier ter waarde
van een bedrag gelijk aan of meer dan EUR 15.000,00, tenzij
anders bepaald.
De artikelen 1.1 tot en met 1.29 zijn van toepassing zowel op de
aankoop van Goederen, Diensten en Werken. De artikelen 2.1 tot
en met 2.4 zijn specifiek van toepassing op de Levering van
Goederen; de artikelen 3.1 tot en met 3.3 zijn specifiek van
toepassing op de Levering van Diensten; de artikelen 4.1 tot en
met 4.14 zijn specifiek van toepassing op de uitvoering van
Werken. In het geval van een gecombineerde aankoop van
Goederen, Diensten en/of Werken, zullen de artikelen 2.1 tot en
met 2.4, en/of 3.1 tot en met 3.3, en/of 4.1 tot en met 4.14
cumulatief van toepassing zijn.
1.2.2. Door de aanvaarding van de Bestelling doet de Leverancier
afstand van zijn eigen voorwaarden, zelfs indien er bij de
aanvaarding van de Bestelling uitdrukkelijk naar diens eigen
voorwaarden wordt verwezen, en worden de Voorwaarden van
E.ON automatisch van toepassing. Door de Leverancier
gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, zelfs niet
indien deze het tegenovergestelde bepalen. Voorwaarden van de
Leverancier die voorkomen op diens facturen, orderbevestigingen
of andere documenten zijn evenmin van toepassing.
1.2.3. In geval van strijdigheid van bepalingen in de
Overeenkomst, de Voorwaarden of Bijlagen, geldt de volgende
rangorde:
a)
b)
c)
d)
e)
De Bestelling en de hieruit voortgevloeide Overeenkomst;
de Bijlagen;
de Raamovereenkomst;
de Voorwaarden;
alle andere documenten waarnaar in de Overeenkomst wordt
verwezen (bv. veiligheids- en gezondheidsreglementen,
specifieke reglementen van toepassing op een Inrichting etc).
1.3
Totstandkoming van de Overeenkomst
1.3.1. Een Overeenkomst wordt gesloten door aanvaarding van de
Bestelling. Een Bestelling wordt geacht te zijn aanvaard:
a)
b)
c)
d)
e)
Als de Leverancier schriftelijk of mondeling akkoord is
gegaan met de Bestelling;
Zodra de Leverancier uitvoering geeft aan de Bestelling en/of
zich zodanig gedraagt als ware de Bestelling aanvaard;
Als de Leverancier de Bestelling niet binnen vijf
kalenderdagen na ontvangst uitdrukkelijk heeft geweigerd of
anderszins schriftelijk heeft aangegeven de Bestelling niet te
aanvaarden;
Na de schriftelijke aanvaarding door E.ON van een aanbod
door de Leverancier, doch slechts op voorwaarde dat deze
Voorwaarden van toepassing zijn;
Bij verzending van de Bestelling door E.ON, indien deze
Bestelling volgt op het aanbod door de Leverancier.
Voor de toepassing van dit artikel wordt een Bestelling die
verzonden werd per post, vermoed te zijn ontvangen binnen drie
dagen na de verzending; verzending per fax of e-mail wordt
vermoed dezelfde dag nog te zijn ontvangen.
In geval van een contract dat door beide partijen dient te worden
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
2
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
ondertekend, wordt de Overeenkomst geacht te zijn gesloten op (i)
de datum van de ondertekening van het contract door beide
partijen, dan wel op (ii) de datum van verzending van het contract
door de partij die als laatste heeft ondertekend, indien het contract
geen datum vermeldt.
1.3.2. Indien de inhoud van de Bestelling van E.ON en de inhoud
van de bevestiging daarvan door de Leverancier van elkaar
afwijken, heeft de inhoud van de bestelling van E.ON voorrang.
Opmerkingen of voorbehouden gemaakt door de Leverancier
worden geacht te zijn geweigerd, tenzij E.ON ze schriftelijk heeft
aanvaard.
1.3.3. Indien de Leverancier aanvangt met de uitvoering van een
Prestatie zonder Bestelling, handelt hij op eigen kosten en risico.
1.3.4. Een Bestelling, wijzigingen en aanvullingen begrepen, in
het kader van een Raamovereenkomst, bindt E.ON enkel indien
deze is verstuurd door de perso(o)n(en) en op de wijze zoals
aangegeven in de Raamovereenkomst.
1.3.5. Behoudens indien anders bepaald, treedt de Overeenkomst
in werking op de dag waarop zij werd gesloten.
1.3.6. De Overeenkomst bepaalt of ze al dan niet onder
opschortende voorwaarde in werking treedt. Indien de voorwaarde
zich niet realiseert binnen de overeengekomen termijnen, of indien
er niets bepaald is, binnen een redelijke termijn, houdt de
Overeenkomst op te bestaan zonder dat E.ON enige
schadevergoeding verschuldigd is aan de Leverancier.
Indien de Overeenkomst wordt gesloten onder opschortende
voorwaarde van het bekomen van de nodige vergunningen, zal de
voorwaarde slechts geacht worden te zijn gerealiseerd als elke
vergunning definitief is geworden. Een vergunning wordt als
definitief beschouwd indien de periode binnen dewelke er een
wettelijk verhaal kan worden aangetekend tegen de vergunning,
verstreken is, dan wel indien er een wettelijk verhaal werd
aangetekend tegen de vergunning, dat wettelijk verhaal definitief
werd beslecht op een wijze waarbij de vergunning werd behouden
en de Overeenkomst kan worden uitgevoerd zonder nadelige
gevolgen voor E.ON. Indien een vergunning niet werd verkregen
binnen de periode vermeld in de Overeenkomst, of binnen een
periode van twaalf (12) maanden na het sluiten van de
Overeenkomst indien de Overeenkomst geen periode vermeldt,
dan kan E.ON de opschortende voorwaarde voor niet vervuld
beschouwen, waarbij de Overeenkomst niet in werking zal treden
en ophoudt te bestaan, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige
aansprakelijkheid in hoofde van E.ON. Enige reeds gedane
betaling aan de Leverancier zal onmiddellijk worden terugbetaald.
1.3.7. Indien de Leverancier in vereniging werkt met andere
partijen (joint venture, consortium of in een ander
samenwerkingsverband), zijn alle vennoten en partijen hoofdelijk
en ondeelbaar gehouden tot de uitvoering van de Overeenkomst.
1.4
Vertegenwoordiging
Een Bestelling kan slechts worden aangegaan door de op de
delegatielijst van E.ON aangeduide personen. Personen die niet in
de delegatielijst zijn opgenomen kunnen slechts een Bestelling
aangaan indien zij over een uitdrukkelijk mandaat beschikken.
De
Leverancier
duidt
een
competente
algemene
vertegenwoordiger aan, aan wie hij alle bevoegdheden delegeert
om met betrekking tot deze overeenkomst in naam van de
Leverancier te kunnen handelen.
Elke handeling van deze vertegenwoordiger bindt de Leverancier
alsof hij deze handeling zelf heeft gesteld. De Leverancier kan de
aanduiding van de vertegenwoordiger niet intrekken zonder de
voorafgaande schriftelijke toelating van E.ON, en zonder daarbij
in de aanduiding van een andere competente algemene
vertegenwoordiger te voorzien.
1.5
Termijnen, vertraging en termijnverlenging
1.5.1. Timing is steeds essentieel. De Leverancier wordt geacht de
uitvoerings- en leveringstermijnen grondig te hebben bestudeerd.
Hij geeft te kennen om, alle omstandigheden indachtig, zijn
verplichtingen onder de Overeenkomst strikt te kunnen uitvoeren
binnen de opgegeven termijnen, dan wel tegen de opgegeven
datum.
De Levering van Goederen en/of Diensten, alsook het uitvoeren
van Werken dienen te gebeuren op de in de Overeenkomst
bepaalde datum of binnen de in de Overeenkomst aangegeven
termijn(en). Deze datum of deze termijn(en) zijn bindend. De in
de
Overeenkomst
vermelde
(op)leveringstermijn
of
(op)leveringsdatum is voor de Leverancier een vervaltermijn
respectievelijk -datum. Door het enkel overschrijden door de
Leverancier van deze termijn/datum is de Leverancier in gebreke,
zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.
1.5.2. De termijn begint te lopen vanaf de startdatum bepaald in de
Overeenkomst, of, indien er geen startdatum is bepaald, vanaf de
datum waarop de Overeenkomst in werking treedt. Wanneer de
termijn in dagen uitgedrukt is, verstrijkt hij op het einde van de
laatste dag. Wanneer de termijn in weken uitgedrukt is, wordt hij
van dag tot dag geteld. Wanneer hij in maanden bepaald is, wordt
hij geteld van de zoveelste tot de zoveelste. Indien er in de maand
waarin de termijn ten einde loopt geen overeenkomstige zoveelste
is, dan verstrijkt hij op de laatste dag van die maand. Indien de
laatste dag van een termijn een zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag is, dan wordt de termijn verlengd tot op het einde van de
eerstvolgende werkdag.
1.5.3. Ongeacht de oorzaak van de vertraging, zal de Leverancier
E.ON onmiddellijk op de hoogte brengen van die omstandigheden
die de uitvoering van de overeenkomst zouden kunnen vertragen,
de reden en de omvang van die vertraging, en de corrigerende
maatregelen die de Leverancier zal nemen om de vertraging
ongedaan te maken. De Leverancier zal alle redelijke stappen
ondernemen om de gevolgen van de vertraging te minimaliseren.
1.5.4. Een termijn kan niet worden verlengd, tenzij in het geval
van:
a)
b)
c)
d)
Een wijziging van de Bestelling;
De opschorting door E.ON van de Levering van de Goederen
of de uitvoering van de Diensten of de Werken, behalve
indien er sprake is van een wanprestatie in hoofde van de
Leverancier;
Een substantiële inbreuk op de Overeenkomst door E.ON, of
een vertraging ontstaan door een wanprestatie van E.ON die
een negatief effect op de termijnen die door de Leverancier
dienen te worden nageleefd; en
Overmacht.
Dit alles op voorwaarde dat de Leverancier bewijst dat de
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
3
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
gebeurtenis in kwestie een rechtstreekse en substantiële invloed
had op diens verplichtingen onder de Overeenkomst.
In geval van een beperkte en tijdig geplaatste bijbestelling binnen
de bestaande Overeenkomst, die de totale prijs met minder dan
10% verhoogt, heeft de Leverancier geen recht op
termijnverlenging.
De Leverancier bezorgt E.ON alle nuttige gegevens ter
ondersteuning van diens verzoek om termijnverlenging, waarna
E.ON een beslissing neemt over de al dan niet verlenging van de
termijnen.
1.5.5. In de Bestelling kan worden bepaald dat de Leverancier een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is indien hij er niet in
slaagt om de uitvoerings- en leveringstermijnen te respecteren.
Indien er geen forfaitaire schadevergoeding is bepaald, is de
Leverancier, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is,
alleszins een vertragingsvergoeding verschuldigd die gelijk is aan
5% (met een minimum van EUR 200) van de prijs van de
betreffende Prestatie voor iedere kalenderdag dat een
overeengekomen datum van (Op)Levering wordt overschreden.
Cumul
van
vertragingsvergoedingen,
en
cumul
van
vertragingsvergoedingen en schadevergoeding is uitdrukkelijk
toegestaan.
Onverminderd enige vergoeding blijft de Leverancier tot
nakoming van de Overeenkomst gehouden. Indien de
(Op)Levering blijvend onmogelijk is geworden, is de hierboven
genoemde vergoeding gelijk aan 100% van de prijs van de
betreffende Prestatie en automatisch en zonder ingebrekestelling
door de Leverancier verschuldigd. E.ON is steeds gerechtigd op
een volledige schadevergoeding tot dekking van alle door haar
geleden schade. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk
aan andere rechten waarop E.ON zich eventueel zou kunnen
beroepen.
1.6
Levering, Oplevering en risico
1.6.1. De Levering van de Goederen, de Levering van de Diensten
en de uitvoering van de Werken geschieden op het door E.ON
opgegeven adres en binnen de overeengekomen termijn in
overeenstemming met de leveringsspecificaties in de
Overeenkomst. E.ON kan te allen tijde de leveringsspecificaties
op redelijke gronden wijzigen.
1.6.2. Indien een Prestatie dient te worden (op)geleverd, dient
deze (Op)Levering uiterlijk op het door E.ON aangegeven tijdstip
en locatie plaats te vinden.
1.6.3. De Prestatie komt voor rekening en risico van E.ON:
a)
b)
na voorbehoudloos gebruik of verwerking, indien de Prestatie
de koop van Goederen of de levering van Diensten betreft; of
bij voorlopige Oplevering, indien Oplevering van de Prestatie
is overeengekomen.
Indien E.ON de Goederen, Diensten of Werken van de
Leverancier weigert wegens niet-conformiteit, blijft het risico voor
deze Goederen, Diensten of Werken bij de Leverancier.
1.6.4. Alle in de Overeenkomst voorziene keuringen, controles,
proeven, FAT (Factory Acceptance Tests) of SAT (Site
Acceptance Tests), alsook de industriële indienststelling, worden
georganiseerd en uitgevoerd op risico en kosten van de
Leverancier, met uitzondering van de kosten voor het personeel
van E.ON, de Ingenieur, de architect, de werf- en de
veiligheidscoördinator. Bijkomende proeven dan degene die in de
Bestelling/Overeenkomst werden voorzien, maar die noodzakelijk
zijn voor het beoordelen van de goede kwaliteit van de Prestaties,
zijn tevens ten laste van de Leverancier.
1.7
Garanties, waarborg en reserveonderdelen
1.7.1. De Leverancier garandeert dat de Prestatie:
(i) Van uitstekende en constante kwaliteit is; (ii) volledig geschikt
is voor het door E.ON beoogde gebruik en voorgenomen doel; (iii)
in overeenstemming is met de overeengekomen specificaties,
kenmerken en vereisten, of indien daaromtrent niets bijzonder
werd voorzien, met de gebruikelijke specificaties, kenmerken en
vereisten die bij dergelijke goederen in de normale gang van zaken
van toepassing zijn; (iv) voldoet aan alle in de industrie
gebruikelijke en relevante c.q. van toepassing zijnde Europese,
Belgische en regionale (kwaliteits- en veiligheids) normen,
reglementen, wetten, decreten en andere officiële bepalingen; (v)
in overeenstemming is met het bepaalde tijdschema en/of
uitvoeringsschema; (vi) vrij is van gebreken in ontwerp,
vakmanschap,
materialen
en
assemblage;
(vii)
in
overeenstemming is met alle toestemmingen, ontheffingen en
vergunningen die noodzakelijk zijn voor de plaatsing,
ingebruikneming en (blijvende) werking; (viii) indien
overeengekomen, op volledig juiste en vakkundige wijze wordt
gemonteerd, geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en ingeregeld; (ix)
onbezwaard is, vrij van eigendomsvoorbehoud of pandrechten, en
vrij van lasten of vorderingen; en (x) compleet wordt aangeleverd,
inbegrepen alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken,
gereedschappen en reserveonderdelen.
1.7.2. De Leverancier garandeert, in aanvulling op het
bovenstaande, te handelen met inachtneming van alle van
toepassing zijnde (inter)nationale wet- en regelgeving,
standaarden, normen, richtlijnen en codes in verband met het
uitvoeren van de Overeenkomst, inbegrepen de van toepassing
zijnde wet- en regelgeving ten aanzien van internationale handel,
zoals embargo’s, import- en export beperkingen en sanctielijsten.
1.7.3. De Leverancier dient tijdig en uiterlijk ten tijde van de
(Op)Levering in drievoud alle informatie, certificaten,
instructieboeken en onderhoudsvoorschriften betreffende de
Prestatie aan E.ON te overhandigen in de Nederlandse taal, die
E.ON nodig heeft of zou kunnen hebben voor een goed gebruik
en/of goede werking van de Prestatie, en dit zowel in een papieren
versie als digitaal, conform de door E.ON gehanteerde ITsystemen. Documenten kunnen slechts in een andere taal
beschikbaar worden gesteld na voorafgaande uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming van E.ON.
De Leverancier garandeert dat alle software en/of systemen die
door hem werden ontwikkeld, geproduceerd, voorbereid,
verwerkt, geleverd, geïnstalleerd, gebruikt en/of anderszins ter
beschikking gesteld aan E.ON, geactualiseerd zijn en voldoende
beveiligd, door bv. een adequate beveiliging tegen digitale
bedreigingen zoals virussen of spyware. De Leverancier vergoedt
E.ON voor eventuele schade ten gevolge van dergelijke digitale
bedreigingen.
1.7.4. De Leverancier dient, zonder daartoe bijkomende kosten in
rekening
te
brengen,
tevens
het
bedieningsen
onderhoudsonderricht aan personeel van E.ON te geven in de
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
4
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
Nederlandse taal, zodanig dat E.ON personeel zelfstandig in staat
is de Prestatie te bedienen en/of onderhoud te verrichten. E.ON is
vrij in het gebruik van deze documentatie, inbegrepen het
vermenigvuldigen ervan voor eigen gebruik.
verantwoordelijke wijze gedragen bij de uitvoering van de
Overeenkomst. De Leverancier verbindt zich ertoe enkel
Medewerkers in te schakelen die voldoende opgeleid zijn
voor de opgedragen Diensten of Werken en gemotiveerd zijn.
1.7.5. De Leverancier is volledig verantwoordelijk voor het
bewaken van de voortgang in de uitvoering van de Overeenkomst.
Op verzoek van E.ON is de Leverancier gehouden een
voortgangsrapportage toe te zenden.
1.8.3. Voor de aanvang van de Diensten of de Werken op de
Inrichting, zal de Leverancier per shift een werfleider aanduiden.
Deze vertegenwoordiger beschikt over de nodige kwalificaties en
bevoegdheden om (i) de Diensten of Werken te coördineren; (ii) te
fungeren als uniek aanspreekpunt voor E.ON; (iii) leiding te geven
aan de Medewerkers van de Leverancier; en (iv) alle beslissingen
te nemen die een degelijke uitvoering van de Diensten of Werken
waarborgen.
1.7.6. De waarborgtermijn bedraagt zestig (60) maanden, die
ingaat na de datum van Levering dan wel na de datum van de
voorlopige Oplevering.
1.7.7. Indien de Prestatie tijdens de waarborgtermijn niet
beantwoordt aan één of meer overeengekomen vereisten, vervangt
of herstelt de Leverancier, naar keuze van E.ON, op eerste
verzoek terstond elk gebrek in of aan de Prestatie voor eigen
rekening inclusief noodzakelijke demontage, vervoer, hermontage
en uitvoering van proeven. E.ON is gerechtigd betalingen op te
schorten, zelfs in geval de facturen niet betwist werden, totdat
deze herstellingen of vervangingen zijn gebeurd.
1.7.8. Ten opzichte van Goederen, Diensten of Werken, of
onderdelen daarvan, die zijn gewijzigd, hersteld of vervangen
tijdens de waarborgtermijn, geldt de volle waarborgtermijn
opnieuw vanaf de datum van wijziging, herstel of vervanging,
zoals vastgesteld door E.ON.
1.7.9. De Leverancier garandeert dat hij gedurende een periode
van minimaal tien (10) jaar na de datum van de (Op)Levering dan
wel indien dit langere periode betreft, gedurende een periode tot 1
(één) jaar na de verwachte levensduur van de Prestatie,
reserveonderdelen zal kunnen naleveren.
1.7.10. Het bovenstaande doet geen afbreuk aan de andere rechten
van E.ON bij niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de
Overeenkomst door de Leverancier.
1.8
Medewerkers Leverancier
1.8.1. De Leverancier is gerechtigd bij de uitvoering van de
Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, na
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van E.ON, voor zover
deze derden de beste waarborgen en kwalificaties voor een goede
uitvoering van de hen toevertrouwde opdrachten bieden, en zij
voldoen aan de wettelijke eisen waarvoor op hen een beroep wordt
gedaan. E.ON kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden
(zoals bv. de financiële draagkracht of de professionele ervaring
van de derden). E.ON is door geen enkele contractuele band met
die derden verbonden.
1.8.2. De Leverancier garandeert dat de Medewerkers die
betrokken zijn bij de uitvoering van deze Overeenkomst:
a)
b)
c)
de Nederlandse, Franse, Duitse en/of Engelse taal zowel
schriftelijk als mondeling machtig zijn;
beschikken over alle toestemmingen en vergunningen die
nodig zijn ter uitvoering van de Overeenkomst. De
Leverancier zal op eerste verzoek aan E.ON kopie bezorgen
van alle documenten hieromtrent ter controle; en
beschikken over voldoende expertise en professionalisme om
op een hoogwaardige manier uitvoering te (kunnen) geven
aan de Overeenkomst. De Leverancier maakt zich sterk dat
zijn Medewerkers zich in alle omstandigheden op een
1.8.4. Medewerkers zullen hun werk in volledige
onafhankelijkheid uitvoeren ten opzichte van E.ON en zullen op
geen enkel moment onder het werkgeversgezag van E.ON staan.
1.8.5. De Leverancier stelt E.ON een actuele lijst ter beschikking
met de Medewerkers die hij voor de (Op)Levering van de Prestatie
wenst in te schakelen. De Leverancier zal een Medewerker enkel
vervangen door een andere Medewerker met minstens dezelfde
graad van opleiding en bekwaamheden en na schriftelijk en
voorafgaandelijk akkoord van E.ON.
1.8.6. De Leverancier garandeert dat buitenlandse Medewerkers
(i) het wettelijk kader inzake grensoverschrijdende tewerkstelling
naleven, (ii) over de nodige arbeidsvergunningen en
arbeidskaarten beschikken en (iii) de nodige formaliteiten in dit
verband naleven. Indien dit niet het geval zou zijn, mag de
betrokken Medewerker geen werkzaamheden op de Inrichting van
E.ON verrichten en is Leverancier verplicht om de Medewerker
onmiddellijk te vervangen door een andere medewerker met
gelijkaardige opleiding en kwalificaties. De Leverancier vrijwaart
E.ON voor alle schade, boetes en kosten terzake.
1.8.7. De Leverancier zal voor de uitvoering van de Overeenkomst
geen beroep doen op werknemers die worden tewerkgesteld op
basis van een arbeidsovereenkomst voor studenten of
uitzendarbeid, behoudens bij voorafgaande schriftelijke
toestemming van E.ON.
1.8.8. De Leverancier garandeert dat alle Medewerkers die
betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst een geldig
legitimatiebewijs dragen zodra zij de Inrichting betreden en dit op
eerste verzoek van daartoe door E.ON aangewezen personen
zullen tonen.
1.8.9. E.ON kan Medewerkers de toegang tot haar Inrichting
verbieden, in welk geval de Leverancier onmiddellijk die
Medewerkers dient te vervangen door Medewerkers met een
gelijkaardige opleiding en kwalificatie, zonder dat E.ON daartoe
kosten verschuldigd is.
1.8.10. De Leverancier garandeert dat hij alle wettelijke
verplichtingen als werkgever naleeft en zal naleven en dit voor de
gehele duur van de Overeenkomst. De Leverancier vrijwaart E.ON
in het voorkomende geval voor aanspraken van de RSZ
(Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) of andere instanties of
personen met betrekking tot de betaling door Leverancier of diens
onderaannemers van bedrijfsvoorheffingen, sociale bijdragen of
andere bedragen.
1.8.11. De Leverancier verbindt er zich uitdrukkelijk toe om
telkens hij werken beoogd bij artikel 30 Bis van de wet van 27
juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
5
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
uitvoert of door haar Onderaannemers laat uitvoeren, E.ON hier
schriftelijk op de hoogte van te stellen. Indien de Leverancier op
om het even welk moment bij de uitvoering van de Overeenkomst
sociale of fiscale schulden heeft, zal zij E.ON hiervan op de
hoogte brengen en is E.ON gemachtigd om de wettelijk vereiste
inhoudingen uit te voeren. In dat verband is E.ON tevens
gerechtigd op inzage in de overeenkomsten van de
Onderaannemers van de Leverancier.
1.8.12. Vanaf de datum van inwerkingtreding van de
Overeenkomst en tot twee jaar na het verstrijken van de
waarborgtermijn zal de Leverancier geen werknemers van E.ON
in dienst nemen of pogingen ondernemen om ze in dienst te
nemen.
1.9
Verplichtingen inzake welzijn op het werk
1.9.1. De Leverancier garandeert dat hij de verplichtingen inzake
welzijn op het werk, in het bijzonder deze bepaald in de Wet van 4
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk (“Welzijnswet”) naleeft en zal naleven
gedurende de duurtijd van de Overeenkomst.
1.9.2. De Leverancier verschaft E.ON de nodige informatie over
de risico’s die eigen zijn aan de uitvoering van de Diensten of
Werken, wanneer hij in een Inrichting actief is.
1.9.3. De Leverancier erkent dat E.ON de noodzakelijke
informatie heeft verstrekt over (i) de risico's voor het welzijn van
de
werknemers
alsmede
de
beschermingsen
preventiemaatregelen en -activiteiten, zowel voor de Inrichting in
het algemeen als voor elk type werkpost en/of elke soort functie of
activiteit voor zover deze informatie relevant is voor de
samenwerking of coördinatie, en (ii) de maatregelen die zijn
genomen voor de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie
van werknemers en de aangewezen werknemers die belast zijn
met het in praktijk brengen van deze maatregelen.
1.9.4. De Leverancier zal erop toezien dat zijn Medewerkers de
passende opleiding en instructies inherent aan de bedrijfsactiviteit
van E.ON hebben ontvangen alvorens werkzaamheden binnen de
Inrichting van E.ON uit te voeren.
1.9.5. De Leverancier verbindt er zich toe zijn verplichtingen
inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk die eigen zijn aan de Inrichting, na te leven en door zijn
Onderaannemers te doen naleven.
Indien de Leverancier deze verplichtingen niet of gebrekkig
naleeft, kan E.ON zelf alle nodige maatregelen treffen op kosten
van Leverancier.
De Leverancier die een beroep doet op (een) Onderaannemer(s)
voor het uitvoeren van werkzaamheden in een Inrichting, verbindt
er zich toe om in de overeenkomst(en) met deze Onderaannemer
een soortgelijk beding als voorzien in dit artikel op te nemen,
hetgeen inzonderheid inhoudt dat, indien de Onderaannemer zijn
verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, hij zelf de nodige
maatregelen kan treffen op kosten van de Onderaannemer.
1.9.6. Partijen komen overeen dat in geval van een ernstig
arbeidsongeval in de betekenis van artikel 94bis van de
Welzijnswet, de bevoegde preventiediensten deze van de
werkgever van de werknemer zullen zijn. De kosten die gepaard
gaan met dit onderzoek zijn ten laste van de werkgever van de
betrokken werknemer, tenzij de Leverancier verantwoordelijk is
voor het arbeidsongeval.
1.10 Veiligheid en milieu
1.10.1. De Leverancier garandeert dat zijn Medewerkers de
voorschriften inzake veiligheid en milieu van E.ON strikt in acht
zullen nemen, zonder daarvoor bijkomende kosten voor E.ON in
rekening te brengen. De veiligheids- en milieuvoorschriften van
E.ON worden van tijd tot tijd aangepast. De aangepaste
voorschriften worden aan de Leverancier meegedeeld. De
Leverancier wordt geacht de meest recente versie van de
Veiligheids- en milieuvoorschriften te kennen. Medewerkers van
de Leverancier die deze veiligheids- en milieuvoorschriften niet
volledig naleven, dienen onmiddellijk op eerste verzoek van E.ON
de Inrichting te verlaten.
1.10.2. Onverminderd eventuele nadere specifieke afspraken
hieromtrent streeft de Leverancier er naar om de Prestatie,
Levering,
Oplevering,
verpakking
en
transport
zo
milieuvriendelijk uit te voeren.
1.10.3. De Leverancier is niet gerechtigd meer materiaal op de
Inrichting op te slaan dan nodig is voor de onmiddellijke
uitvoering van de Overeenkomst. De door de Leverancier en/of
derden op de Inrichting opgeslagen Goederen zijn voor risico van
de Leverancier. Goederen, materialen en gereedschappen worden
niet door E.ON in bewaring genomen. E.ON zal in geen enkel
geval aansprakelijk zijn voor het eventueel verlies, schade of
ontvreemding van alle hoger vernoemde goederen, materialen of
gereedschappen. Alle desbetreffende risico's blijven volledig ten
laste van de Leverancier. De Leverancier zal dagelijks al het vuil,
overtollige materialen en stoffen opruimen, derwijze dat de werf
steeds een nette indruk maakt. Indien is overeengekomen dat door
E.ON vergaarbakken ter beschikking worden gesteld, zal de
Leverancier dagelijks het vuil, afval en overtollige materialen en
stoffen in de daarvoor bestemde vergaarbakken deponeren.
1.11 Wijzigingen – Meer- en/of minderwerk
1.11.1. E.ON is te allen tijde gerechtigd de specificaties van de te
verrichten Prestatie op redelijke gronden te wijzigen, zulks in de
ruimste zin van het woord (bv. veranderingen, toevoegingen,
weglatingen, wijzigen van termijnen of aanpassingen), wanneer
E.ON dit ter verduidelijking van de omschrijving van de Prestatie
nodig acht. Dergelijke wijzigingen worden schriftelijk
meegedeeld. E.ON draagt geen enkele aansprakelijkheid i.v.m.
dergelijke specificaties, die Leverancier geheel onder zijn
verantwoordelijkheid uitvoert. Zij zijn geen meer- of minderwerk,
tenzij de Leverancier binnen 7 (zeven) kalenderdagen na
ontvangst schriftelijk bezwaar maakt.
De Leverancier adviseert E.ON in ieder geval onmiddellijk over
de impact van deze wijzigingen op de kwaliteit, de prijs, de
levertijd, de veiligheid, de haalbaarheid en de risico’s van de
Prestatie.
1.11.2. Bij ontstentenis van enig bezwaar door de Leverancier
binnen de hierboven vermelde periode van 7 (zeven)
kalenderdagen, wordt onherroepelijk verondersteld dat de
Leverancier de wijzigingen zal uitvoeren, en dat deze wijzigingen
geen weerslag hebben op de uitvoerings- of leveringstermijnen, op
de prijs of op de technische uitvoering van de Prestatie.
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
6
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
Indien de Leverancier schriftelijk bezwaar maakt, stelt de
Leverancier E.ON onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van de
prijs en levertijd van het resulterende meer- of minderwerk,
waarbij Leverancier gehouden is alleen wijzigingen voor een
redelijke prijs en met een redelijke levertijd toe te passen.
1.11.3. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het
oordeel van E.ON onredelijk zijn, heeft E.ON het recht de
Overeenkomst te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.
1.11.4. De Leverancier kan niet eenzijdig de omvang van de
Bestelling wijzigen.
1.11.5. De Leverancier heeft een continue plicht om E.ON op de
hoogte te brengen van verbeteringen die kunnen worden
aangebracht aan de Goederen, Diensten of Werken waarvan hij
kennis heeft gekregen en die het gevolg zijn van de vooruitgang
van de beschikbare technieken. De Leverancier legt aan E.ON de
weerslag van de verbeteringen op de oorspronkelijke voorwaarden
van de Bestelling voor, zowel wat de prijs, de waarborgen als de
leveringstermijnen betreft. E.ON behoudt zich het recht voor
ofwel te eisen ofwel te weigeren dat de verbeteringen worden
aangebracht. De Leverancier is gehouden die verbeteringen uit te
voeren, aan met E.ON overeen te komen voorwaarden.
1.11.6. Enig meerwerk zal door de Leverancier niet eerder dan na
schriftelijke opdracht van E.ON worden uitgevoerd en
gefactureerd. E.ON en de Leverancier leveren alle redelijke
inspanningen om zo snel als mogelijk akkoord te krijgen over de
prijs voor het meerwerk.
Zijn geen meerwerken: werken die a) de Leverancier bij het
sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs had kunnen of moeten
voorzien om de overeengekomen Prestatie te kunnen leveren, of b)
een gevolg zijn van een tekortkoming in de nakoming van de
Leverancier.
1.11.7. E.ON is gerechtigd om het meerwerk te vergoeden door
bijbetaling op de laatste betalingschijf, en het minderwerk te
verrekenen middels inhouding op de eerder overeengekomen prijs.
1.11.8. Minderwerken geven, ongeacht hun omvang, steeds
aanleiding tot een minprijs, zonder dat de Leverancier aanspraak
zal kunnen maken op enige schadevergoeding of vergoeding voor
winstderving, voor zover de minprijs beperkt is tot 10% van de
totale waarde van de Bestelling. In die zin is het E.ON
uitdrukkelijk toegestaan delen van posten of integrale posten te
schrappen zonder dat de Leverancier aanspraak zal kunnen maken
op enige schadevergoeding of vergoeding voor winstderving, voor
zover de minprijs beperkt is tot 20% van de waarde van die post
en tot 10% van de totale waarde van de Bestelling.
In zoverre de minprijs deze grenzen zou overschrijden, is de
Leverancier gerechtigd op een procentuele compensatie zoals
werd bepaald in de ingediende en door E.ON aanvaarde offerte.
1.12 Ingenieur
E.ON kan schriftelijk aan de Ingenieur enigerlei bevoegdheid,
functie en/of authoriteit delegeren. E.ON kan deze gedelegeerde
bevoegdheden op elk ogenblik weer intrekken. Elke schriftelijke
beslissing, instructie of goedkeuring die conform dergelijke
delegatie door de Ingenieur van E.ON aan de Leverancier werd
overgemaakt, bindt de Leverancier en E.ON alsof de beslissing,
instructie of goedkeuring door E.ON zelf was gegeven. De
Ingenieur is nochtans niet gerechtigd om de Leverancier te
ontheffen van zijn taken, verplichtingen of verantwoordelijkheden.
De Leverancier zal aan E.ON vragen welke kennisgevingen en/of
documenten waarnaar wordt verwezen in de Overeenkomst ook
aan de Ingenieur moeten worden overgemaakt.
1.13 Hulpmiddelen
1.13.1. De Leverancier dient alle gegevens en bescheiden, die hij
nodig denkt te hebben voor het correct uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig aan E.ON mede te delen, bij gebreke
waaraan E.ON niet kan worden tegengeworpen de benodigde
gegevens en bescheiden niet tijdig of geheel ter beschikking te
hebben gesteld, en de Leverancier zich om deze reden niet kan
beroepen op het niet, niet tijdig of niet volledig kunnen Leveren of
Opleveren.
1.13.2. De door E.ON ter beschikking gestelde dan wel voor
rekening van E.ON door de Leverancier aangeschafte of
vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies,
specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van E.ON
c.q. worden eigendom van E.ON op het moment van aanschaf of
vervaardiging door de Leverancier.
1.13.3. De Leverancier is verplicht de in het vorige lid bedoelde
hulpmiddelen te merken als herkenbaar eigendom van E.ON, deze
in goede staat te houden en deze voor zijn rekening te verzekeren
tegen alle risico’s zolang de Leverancier deze hulpmiddelen
gebruikt.
1.13.4. Hulpmiddelen worden op eerste verzoek van E.ON ter
goedkeuring aan E.ON voorgelegd en/of aan E.ON ter
beschikking gesteld dan wel tegelijkertijd met de laatste Levering
van de Goederen, Diensten of Werken waarop de hulpmiddelen
betrekking hebben.
1.13.5. Verandering aan of afwijking van de door of aan E.ON ter
beschikking gestelde of goedgekeurde hulpmiddelen is slechts
toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van E.ON.
1.13.6. De Leverancier zal de hulpmiddelen niet (doen)
aanwenden voor of in verband met enig ander doel dan de
(Op)Levering aan E.ON.
1.14 Informatie, documenten en andere gegevens
1.14.1. De Leverancier informeert en adviseert E.ON behoorlijk,
en stelt verbeteringen voor in elk stadium van de
onderhandelingen en tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.
1.14.2. Ontwerpen, tekeningen, modellen, specificaties,
instructies, voorschriften en dergelijke welke door E.ON ten
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aan de
Leverancier ter beschikking worden gesteld, maken deel uit van de
Overeenkomst en zullen door de Leverancier zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 7 (zeven) kalenderdagen na de sluiting van
de Overeenkomst, op juistheid en volledigheid worden
gecontroleerd.
Bij gebreke aan enige reactie binnen deze termijn, aanvaardt de
Leverancier deze documenten, en behoren eventuele fouten en/of
onvolledigheden in deze documenten integraal tot diens risico. De
eventuele aan de opmerkingen van de Leverancier aangepaste
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
7
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
ontwerpen, tekeningen, modellen, specificaties, instructies,
voorschriften en dergelijke maken deel uit van de Overeenkomst.
De prijzen zijn vast en kunnen niet worden verhoogd, aangepast of
gewijzigd voor de duur van de Overeenkomst.
1.14.3. De Leverancier dient de door hem te verstrekken
ontwerpen, tekeningen of documenten zo spoedig mogelijk, en
uiterlijk op het overeengekomen tijdstip, bij E.ON ter goedkeuring
in. Uitdrukkelijke of impliciete goedkeuring van deze documenten
laat de verantwoordelijkheid van de Leverancier voor de goede
uitvoering van de Overeenkomst onverlet. Eveneens dient de
Leverancier alle tekeningen en andere gegevens te verstrekken,
die naar het oordeel van E.ON nuttig kunnen zijn voor hem zelf of
voor bij het project betrokken derden, dan wel noodzakelijk zijn
voor de technische beoordeling, het aanvragen van vergunningen
of de projectie van bijbehorende installaties.
1.15.2. Alle forfaitaire totaalprijzen zijn all-in, en dekken alle
uitgaven die de Leverancier dient te doen met het oog op de
Levering van de Goederen en de goede uitvoering van de Diensten
en/of de Werken.
1.14.4. De Leverancier geeft uiterlijk 7 (zeven) kalenderdagen
voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk en op
exhaustieve wijze aan welke relevante informatie en/of gegevens
hij van E.ON verlangt met betrekking tot de uitvoering van de
Overeenkomst.
1.15.4. Alle prijzen zijn steeds inclusief alle kosten van vervoer
en/of verzending, verpakking en verzekeringen. De Leverancier
staat in voor alle door een overheid ingevoerde heffingen,
belastingen, douanerechten en alle andere heffingen evenals alle
overige extra kosten die verband houden met de uitvoering van de
Overeenkomst. De in de Overeenkomst vermelde prijzen
(forfaitaire totaalprijzen/vaste eenheidsprijzen) omvatten alle
kosten door de Leverancier te maken voor een bedrijfsvaardige
opstelling van de Prestatie, inclusief risico-opslag, winst,
verzekeringen, transport-, administratie- en verpakkingskosten.
Bij niet-naleving van de bepalingen van dit artikel, kan de
Leverancier zich in geen enkel geval beroepen op een schending
van de informatieplichten door E.ON.
1.14.5. De Leverancier verstrekt tijdig, in drievoud, dan wel in een
groter aantal indien E.ON daar om verzoekt, de op de Prestatie
betrekking hebbende gegevens die E.ON nodig heeft of acht voor
een optimale bedrijfsvoering en een optimaal onderhoud van de
Prestatie.
1.14.6. E.ON is te allen tijde gerechtigd nadere richtlijnen en
instructies te geven over de uitvoering van de Overeenkomst, en
de Leverancier zal deze richtlijnen en instructies opvolgen.
Op de Leverancier rust de verplichting E.ON tijdig en schriftelijk
te wijzen op tekortkomingen of andere gebreken in de richtlijnen
en instructies van E.ON, welke de Leverancier op grond van zijn
beroepservaring redelijkerwijs heeft kunnen opmerken, en die
zowel het concept als de uitvoeringswijze van de Prestatie kunnen
treffen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor de
eventuele gevolgen van voormelde tekortkomingen of gebreken.
Het naleven van deze richtlijnen en instructies ontslaat de
Leverancier niet van zijn verantwoordelijkheid terzake, behalve
indien de richtlijn of instructie in een uitdrukkelijke en
schriftelijke exoneratie ten voordele van de Leverancier voorziet,
of indien en in de mate de Leverancier een uitdrukkelijk
schriftelijk voorbehoud heeft geformuleerd m.b.t. een concrete
richtlijn of instructie. E.ON draagt geen enkele aansprakelijkheid
i.v.m. dergelijke richtlijnen en instructies, die Leverancier geheel
onder zijn verantwoordelijkheid uitvoert. Slechts indien en voor
zover tussen Partijen uitdrukkelijk is overeengekomen dat onder
nader omschreven omstandigheden door de Leverancier een
meerprijs in rekening mag worden gebracht, is Leverancier hiertoe
gerechtigd voor zover de richtlijnen of instructies door E.ON
gegeven hiertoe – overeenkomstig het hieronder gestelde omtrent
meerprijs – aanleiding geven.
1.15 Prijzen
1.15.1. Alle prijzen zijn in Euro. Zij zijn gebaseerd op de
leveringscondities zoals vermeld in de Overeenkomst. De in de
Overeenkomst vermelde prijzen zijn forfaitaire totaalprijzen en/of
gebaseerd op vaste eenheidsprijzen.
1.15.3. Indien de Overeenkomst bepaalt dat de prijs berekend zal
worden op basis van vaste eenheidsprijzen, dan wordt de prijs
verkregen door de som te maken van de verschillende producten
die worden bekomen door het vermenigvuldigen van de gemeten
hoeveelheden, gecontroleerd en goedgekeurd door E.ON, met de
respectieve vaste eenheidsprijzen.
1.16 Facturatie en betaling
1.16.1. Alle facturen worden verstuurd naar het adres en in het
aantal exemplaren bepaald in de Overeenkomst, conform indien
de inhoud en de vorm bepaald in de Overeenkomst. Elke factuur
bevat, naast de wettelijk verplichte elementen, minstens volgende
gegevens:






de volledige referenties van de Bestelling en van haar
eventuele Bijlagen:
o de naam van het project of van het werk;
o de benaming van het voorwerp;
o het volledige nummer van de referentie van de
bestelling en eventuele Bijlagen;
de totaalprijs of desgevallend de deelbedragen van de
Bestelling of het bijvoegsel voor de vergoeding tegen
globale prijs of het bedrag dat overeenkomt met de
vorderingsstaat voor de vergoeding volgens prijzenborderel;
de vermelding van de verschuldigde schijf en de uitsplitsing
van de gevraagde betaling overeenkomstig de verdeling
bepaald in de Bestelling;
De SES-referentienummer indien het om de uitvoering van
een Werk of een Dienst gaat;
bij gedeeltelijke of globale levering, de specificatie van de
Levering of van de dienstprestaties waarvan de betaling
wordt gevraagd; en
de Bijlagen (door E.ON ondertekende vorderingsstaten,
werkopdrachten of leveringsbonnen).
Indien één of meerdere van deze gegevens ontbreken, wordt de
factuur als niet bestaande beschouwd. E.ON is in dat geval
gerechtigd om de factuur niet te betalen en onverkort terug te
sturen naar de Leverancier. Het terugsturen van de factuur wordt
beschouwd als de betwisting ervan.
1.16.2. Indien de Overeenkomst bepaalt dat de prijs geheel of
gedeeltelijk zal worden berekend met vaste eenheidsprijzen, dan
zal de Leverancier op regelmatige basis, en minstens maandelijks,
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
8
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
vorderingsstaten opstellen.
Vorderingsstaten worden in 4 (vier) exemplaren opgesteld en
behoorlijk ondertekend door de vertegenwoordiger van de
Leverancier. De Leverancier bezorgt deze vorderingsstaten aan
E.ON ter goedkeuring. E.ON zal deze vorderingsstaten
goedkeuren, dan wel afkeuren binnen een termijn van
eenentwintig (21) kalenderdagen.
Door E.ON gemaakte opmerkingen worden aan de Leverancier
bezorgd. Hij beschikt over acht (8) kalenderdagen om schriftelijk
zijn commentaar te bezorgen. Bij verloop van deze termijn worden
de opmerkingen van E.ON voorbehoudloos als aanvaard
beschouwd.
Er
wordt
geen
gevolg
gegeven
aan
betalingsaanvragen die niet vergezeld gaan van de
overeenkomstige vorderingsstaten behoorlijk ondertekend door
E.ON. De goedkeuring van een vorderingsstaat impliceert niet de
aanvaarding van de Diensten of Werken waarop de
vorderingsstaat betrekking heeft. Op het einde van de
werkzaamheden wordt een samenvattende opmetingsstaat
opgemaakt, op basis van de definitieve uitvoeringsplannen of de
uitvoeringsstaten, met het oog op de bepaling van de eindwaarde
van de Bestelling.
1.16.3. De Leverancier is gerechtigd een factuur op te stellen voor
elke betalingsschijf zoals overeengekomen, ofwel wanneer de
Goederen werden geleverd, of de Diensten of de Werken voltooid
zijn en aanvaard werden door E.ON.
De Leverancier kan geen betaling eisen van een schijf wanneer de
vorige schijven niet werden betaald door een tekortkoming of een
fout van de Leverancier.
De facturen die worden verstuurd naar aanleiding van een procesverbaal van einde van Werken, van industriële indienststelling,
en/of van (voorlopige of definitieve) Oplevering, moeten
vergezeld zijn van een kopie van dit proces-verbaal.
1.16.4. E.ON zal de geleverde Prestatie betalen binnen 60 (zestig)
kalenderdagen na ontvangst van de factuur.
1.16.5. Bij betwisting dient E.ON enkel het niet-betwiste gedeelte
van de factuur te betalen. In geval van betwisting, heeft de
Leverancier in geen geval het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten, noch deze geheel of gedeeltelijk
stop te zetten.
1.16.6. Indien de Overeenkomst bepaalt dat E.ON door de
Leverancier gemaakte kosten zal vergoeden, dan verbindt de
Leverancier er zich toe om alle kosten op te sommen in een
formulier, waarvan het formaat door beide partijen werd
overeengekomen. De Leverancier voegt aan dit formulier alle
nodige bewijsstukken van de gemaakte kosten toe. E.ON heeft het
recht om de boekhoudkundige gegevens van de Leverancier in te
kijken en te controleren.
1.16.7. Meerwerken worden afzonderlijk gefactureerd.
1.16.8. Wanneer de Bestelling betrekking heeft op de aankoop van
Goederen uit een lidstaat van de Europese Gemeenschap moet de
Leverancier in zijn factuur de informatie geven die in de
Overeenkomst wordt gevraagd opdat E.ON zijn Intrastatverplichtingen in België zou kunnen nakomen (gecombineerde
nomenclatuur, statistisch stelsel 19).
1.16.9. Indien E.ON een krachtens de Overeenkomst verschuldigd
bedrag niet tijdig betaalt, dan zal de Leverancier E.ON daarvan
schriftelijk op de hoogte stellen, waarna E.ON alsnog in de
gelegenheid wordt gesteld om binnen 14 (veertien) kalenderdagen
het bedrag te betalen. Indien E.ON alsnog niet betaalt, is de
Leverancier gerechtigd om op het uitstaande bedrag nietkapitaliseerbare interesten aan de wettelijke rentevoet aan te
rekenen voor het aantal verstreken dagen tussen de vervaldatum
en de betaaldatum.
In afwijking van art. 1254 B.W. worden laattijdige en/of
gedeeltelijke betalingen eerst toegerekend op de openstaande
hoofdsommen.
1.16.10. E.ON kan aan de Leverancier verschuldigde bedragen
compenseren met vorderingen die zij op de Leverancier of aan
Verbonden Vennootschappen van de Leverancier heeft, ongeacht
of deze vorderingen opeisbaar zijn, mits ze maar bestaan. Voor
deze conventionele compensatie gelden de voorwaarden van
artikel 1291 B.W. niet. Beroep op compensatie voor de
Leverancier is uitgesloten.
1.16.11. Gehele of gedeeltelijke betaling houdt op geen enkele
wijze afstand van recht in, noch aanvaarding of instemming dat de
geleverde Goederen, Diensten of Werken conform de
Overeenkomst zijn. Indien E.ON binnen een redelijke termijn na
betaling de Prestatie geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal de
Leverancier, binnen 14 (veertien) kalenderdagen na daartoe een
schriftelijke mededeling te hebben ontvangen, de aan hem
verrichte betalingen voor de afgekeurde Prestatie aan E.ON
terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke rente over het
betaalde bedrag vanaf de dag van betaling.
1.17 Kredietwaardigheid van de Leverancier – Zekerheden
De Leverancier verstrekt E.ON zowel vóór als tijdens de looptijd
van de Overeenkomst de benodigde informatie over zijn
kredietwaardigheid. Indien ten gevolge van deze informatie, dan
wel het ontbreken hiervan, E.ON gerede twijfel heeft omtrent de
tijdige en/of correcte nakoming van de verplichtingen van de
Leverancier uit de Overeenkomst en/of indien meerdere malen
sprake is van een niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming door de
Leverancier, zal de Leverancier, op eerste verzoek van E.ON,
(bijkomende) zekerheden stellen voor de goede en tijdige
uitvoering van de Overeenkomst, met name een onherroepelijke
en onvoorwaardelijke bankgarantie, betaalbaar op eerste verzoek,
door middel van een voor E.ON aanvaardbare bankinstelling.
De Leverancier geeft binnen acht (8) kalenderdagen gevolg aan
het verzoek van E.ON om één van de betreffende zekerheden te
stellen. De niet nakoming door de Leverancier van de bepalingen
van dit artikel wordt beschouwd als niet nakoming van een
essentiële verplichting uit de Overeenkomst.
1.18 Vertrouwelijkheid
1.18.1. De Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van
de Overeenkomst, de Raamovereenkomst en/of overige
mondelinge en schriftelijke informatie, die door of namens E.ON
aan haar wordt verstrekt, ongeacht of ze van technische of
commerciële aard is, in welke vorm dan ook, waarvan de
Leverancier kennis krijgt, als strikt vertrouwelijk behandelen. De
Leverancier zal dergelijke informatie niet publiceren, kopiëren of
anderszins bekendmaken (tenzij vereist krachtens toepasselijke
wet- of regelgeving) en evenmin aanwenden voor andere
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
9
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
doeleinden dan diegene die strikt vereist zijn voor de uitvoering
van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van E.ON.
De Leverancier treft alle nodige en nuttige maatregelen om deze
vertrouwelijke informatie minstens met dezelfde mate van
zorgvuldigheid te beschermen als diens eigen vertrouwelijke
informatie. De Leverancier zal aan door hem ingeschakelde
Medewerkers en daarmee gelijk te stellen ingehuurde krachten
enkel die informatie meedelen die strikt noodzakelijk is, hen
eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen, en is er jegens E.ON
verantwoordelijk
voor
dat
zij
zich
aan
deze
vertrouwelijkheidsplicht zullen houden.
1.18.2. Bij de beëindiging van de Overeenkomst zal de
Leverancier, op eerste verzoek van E.ON, alle vertrouwelijke
informatie binnen uiterlijk 14 (veertien) kalenderdagen terug
bezorgen aan E.ON.
1.18.3. Dit artikel geldt tot een periode van 10 (tien) jaar na de
beëindiging van deze Overeenkomst.
1.18.4.
In
het
geval
de
Leverancier
zijn
vertrouwelijkheidsverplichting schendt, is hij aan E.ON een direct
opeisbare vergoeding van EUR 25.000,00 verschuldigd, zonder
dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en onverminderd het
recht van E.ON om de daadwerkelijk door haar geleden schade te
verhalen op de Leverancier.
1.18.5. Schending van deze vertrouwelijkheidsverplichting door
de Leverancier geeft E.ON het recht de Overeenkomst zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te
ontbinden per aangetekende brief.
1.19 Overdracht rechten en verplichtingen
1.19.1. E.ON is gerechtigd de rechten en verplichtingen van de
Overeenkomst zonder voorafgaande toestemming van de
Leverancier geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een of meer
Verbonden Vennootschappen.
1.19.2. De Overeenkomst is in hoofde van de Leverancier intuitu
personae. De Leverancier is niet gerechtigd de rechten en
verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien
geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen noch er een
beperkt recht op te vestigen, zonder de voorafgaande schriftelijke
en uitdrukkelijke toestemming van E.ON. Indien E.ON instemt
met een gehele of gedeeltelijke overdracht, blijft de Leverancier
hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de overnemer voor de
naleving van de verplichtingen onder de Overeenkomst.
1.20 Vrijwaring en aansprakelijkheid
1.20.1. De Leverancier vergoedt E.ON voor door haar in en ten
gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst aangerichte
schade.
De Leverancier is volledig verantwoordelijk voor de zorg van de
Goederen, Diensten of Werken, en hij draagt alle risico van verlies
en schade, ongeacht de oorzaken waardoor deze teweeg werd
gebracht (overmacht inbegrepen) tot de aanvaarding van de
Goederen of Diensten, en de voorlopige Oplevering van de
Werken.
Na de datum van de aanvaarding van de Goederen of Diensten, of
na de datum van de (voorlopige) Oplevering van de Werken, zal
de Leverancier verantwoordelijk zijn voor en E.ON vergoeden
voor alle schade aan Goederen, Diensten en/of Werken die door
de Leverancier, zijn Medewerkers of Onderaannemers werden
veroorzaakt tijdens de uitvoering van een handeling met het oog
op de voltooiing van een onvoltooid werk of met het oog op de
naleving van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst.
1.20.2. De Leverancier is aansprakelijk voor en vrijwaart E.ON,
haar medewerkers inbegrepen, voor alle verplichtingen, verliezen,
schade, directe of indirecte kosten en om het even welke
vorderingen in verband met overlijden of lichamelijk letsel, of
verlies of schade aan eigendommen van derden, inbegrepen de
aanspraken van derden tegen E.ON voor gebeurlijke burenhinder
(art. 544 BW), die door de Leverancier of diens Medewerkers
worden veroorzaakt.
1.20.3. Conform de artikelen 1792 en 2270 BW, is de Leverancier
voor alle werken in onroerende staat gedurende een periode van
tien (10) jaar verantwoordelijk (“tienjarige aansprakelijkheid”).
De tienjarige aansprakelijkheid vangt aan bij definitieve
Oplevering, en geldt voor elk gebrek of onjuistheid in het ontwerp
van de tot de Diensten of de Werken behorende funderingen,
structuren of gebouwen, die verhinderen dat de Diensten of
Werken of een gedeelte ervan worden gebruikt of die wezenlijk
afbreuk doen aan het gebruik ervan voor de doelstellingen
waarvoor ze zijn bedoeld.
Onafhankelijk van de toepassing van de tienjarige
aansprakelijkheid blijft de Leverancier aansprakelijk voor
verborgen gebreken.
1.20.4. Schadevergoedingen zijn cumuleerbaar en hebben geen
bevrijdend
karakter
in
hoofde
van
Leverancier.
Schadevergoedingen
zijn
onafhankelijk
van
enige
vertragingsboetes.
1.20.5. Behoudens opzet en zware fout is E.ON niet aansprakelijk
voor enige schade die de Leverancier lijdt in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst. E.ON is in geen geval, zelfs niet
in geval van zware fout, gehouden tot vergoeding van immateriële
en indirecte schade. De aansprakelijkheid van E.ON is alleszins
beperkt tot een maximum bedrag van EUR 500.000,00.
1.20.6. E.ON brengt de Leverancier zo spoedig mogelijk op de
hoogte van enige vordering van derden tegen E.ON wegens
Goederen die door de Leverancier werden geleverd, of Werken of
Diensten die door de Leverancier werden uitgevoerd. De
Leverancier zal alsdan tussenkomen in deze vordering, bijstand
verlenen en, waar mogelijk, in de plaats treden van E.ON bij de
verdediging van diens rechten. De Leverancier verbindt zich ertoe
om aan E.ON alle nodige informatie, stukken en assistentie te
verlenen met het oog op een vlotte beslechting van het geschil. De
Leverancier verleent daarbij tevens alle actieve medewerking aan
elke stap in de procedure, daarbij inbegrepen eventuele
deskundigenonderzoeken. De Leverancier aanvaardt uitdrukkelijk
dat alle beslissingen, daarbij inbegrepen de dringende voorlopige
en/of bewarende maatregelen van de rechtbank, alsook eventuele
deskundigenonderzoeken, aan haar tegenstelbaar zullen zijn al was
zij zelf partij in het geding. E.ON bezorgt haar hiertoe een
afschrift van elke relevante beslissing.
1.21 Verzekeringen
1.21.1. De leverancier verklaart dat hij bij een
verzekeringsmaatschappij met goede naam, op zijn kosten en
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
10
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
risico, een passende en voldoende verzekeringsdekking heeft voor
het type zaken waarin de leverancier actief is, overeenkomstig alle
toepasselijke regelgevingen en overeenkomstig de normen die van
een onderneming die gelijkaardige activiteiten verricht worden
verwacht, en dat hij die dekking zal handhaven zolang hij om het
even welke verplichting onder de Overeenkomst heeft ten aanzien
van E.ON.
1.21.2. Op eerste verzoek van E.ON bezorgt de Leverancier een
recent attest van zijn verzekeringsmaatschappij(en), alsook de
bewijzen van premiebetaling van de in de polis(sen) vermelde
verzekeringen. De Leverancier garandeert dat diens verzekeraars
E.ON minstens dertig (30) dagen op voorhand schriftelijk zullen
informeren voordat de verzekeringen worden opgezegd, beëindigd
of op ingrijpende wijze worden gewijzigd.
1.21.3. Elke verzekeringspolis dient als medeverzekerde te
vermelden: E.ON, de Ingenieur, de eventuele kapitaalverstrekkers,
en kunnen in onderling overleg worden uitgebreid tot alle
relevante derden. Elke verzekeringspolis bevat een verklaring van
afstand van verhaal ten gunste van de medeverzekerden en hun
respectieve adviseurs, bestuurders en werknemers.
1.21.4. De Leverancier brengt, met betrekking tot vorderingen in
het kader van diens verzekering, de verzekeraars en de aangestelde
experts zonder verwijl op de hoogte van een feitelijk of, zodra hij
hiervan kennis krijgt, van een mogelijk schadegeval of een
mogelijke vordering. De onderhandelingen over deze vorderingen
met verzekeraars en experts worden gevoerd door E.ON,
bijgestaan door de Leverancier. Zulke vorderingen kunnen worden
slechts geregeld na schriftelijke voorafgaande goedkeuring van
E.ON, en van eventuele kapitaalverstrekkers. Met uitzondering
van de vergoedingen onder de aansprakelijkheidsverzekeringen
dient de totaliteit van de verzekeringsvergoedingen betaald te
worden aan E.ON, of aan de kapitaalverstrekkers.
1.21.5.
De
Leverancier
verzekeringspolissen afsluiten:
a)
b)
c)
zal
minstens
volgende
een Arbeidsongevallenverzekering voor zijn personeel. Deze
polis dient een clausule te bevatten waarin wordt bepaald dat
de verzekeraar afziet van het verhaalsrecht tegen E.ON of
tegen een partij die op de Inrichting aanwezig is of die actief
is in het kader van de Overeenkomst;
een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen,
die alle ingeschreven voertuigen dekt die toegang hebben tot
de Inrichting en de installaties. Deze verzekering alsmede het
verzekerde bedrag per gebeurtenis dient te voldoen aan de
Belgische wetgeving aansprakelijkheid voor motorrijtuigen;
een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Deze
verzekering dient derden en E.ON te verzekeren tegen
vorderingen betreffende lichamelijk letsel, materiële en
immateriële schade, met inbegrip van vorderingen inzake
nabuurschap. De waarborg is zonder beperking of
voorbehoud
van
toepassing
op
de
burgerlijke
aansprakelijkheid van de Leverancier uit hoofde van alle
wettelijke of reglementaire beschikkingen, ten gevolge van
schade van welke aard ook, toegebracht aan derden, met
inbegrip van de goederen van E.ON, ongeacht of ze werden
toevertrouwd aan de Leverancier, en rechtstreeks of
onrechtstreeks voortvloeiend uit zijn activiteiten, zijn
personeel, zijn installaties of zijn goederen, tijdens of buiten
de werkuren, op een Inrichting of daarbuiten.
Het personeel van E.ON, en E.ON zelf worden ten opzichte
d)
van de Leverancier als derden beschouwd. Voor zover de
burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde geldt, is de
polis ook geldig bij ongevallen die worden veroorzaakt door
het personeel, het materieel en de goederen die door E.ON ter
beschikking van de Leverancier worden gesteld.
Het volgende is in de polis burgerlijke aansprakelijkheid
inbegrepen:
a. Productaansprakelijkheid/aansprakelijkheid
na
Levering;
b. Beroepsaansprakelijkheid met betrekking tot
Diensten;
c. Zuiver onstoffelijke schade ten opzichte van
derden;
d. Gekruiste aansprakelijkheid.
De polis burgerlijke aansprakelijkheid dient minstens
gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden na het
verstrijken van de waarborgperiode te worden behouden.
Een transportverzekering. Deze polis dient de schade te
dekken die tijdens het transport, inbegrepen laden, tijdelijke
opslag, lossen, stuwen en afdekking, van Goederen, Werken
of Diensten kan worden veroorzaakt.
Elk van deze verzekeringspolissen zal een minimum dekking
voorzien van tenminste EUR 1.000.000,00 per schadegeval, met
uitzondering van de aansprakelijkheidsverzekering voor
motorrijtuigen en de ABR-verzekering indien er sprake is van
Werken. Indien E.ON een hoger minimaal verzekerd bedrag
noodzakelijk acht, zal E.ON dit bedrag schriftelijk aan
Leverancier meedelen, waarna de Leverancier gehouden is zorg te
dragen tot dit laatste minimaal bedrag voor afdoende verzekering.
1.21.6. De onderschrijving van de verzekeringsdekkingen die in
de Overeenkomst zijn vastgesteld, ontslaat de Leverancier niet van
zijn wettelijke of contractuele aansprakelijkheden. Een eventuele
uitkering aan E.ON op grond van een door de Leverancier
gesloten verzekeringsovereenkomst laat de vorderingen tot
schadevergoeding van E.ON op Leverancier, voor zover deze de
uitkering overtreffen, onverlet.
1.21.7. De Leverancier zal ofwel zelf zijn Onderaannemers
verzekeren, dan wel zijn Onderaannemers verplichten om dezelfde
verzekeringsvereisten na te leven als degene die voor hem gelden
op basis van de Overeenkomst.
1.21.8. De financiële gevolgen van niet verzekerde schade en
vorderingen of vorderingen die door de verzekeraars niet worden
uitgekeerd (waaronder het eigen risico), worden gedragen door de
Leverancier of eender welke partij die aansprakelijk is voor het
verlies of de veroorzaakte schade.
1.21.9. Eventuele gebreken, uitsluitingen of beperkingen in of
binnen de bovengenoemde verzekeringspolissen zijn niet
tegenstelbaar aan E.ON.
1.22 Overmacht
1.22.1. Onder overmacht wordt iedere onvoorzienbare,
onvermijdbare en onverhelpbare gebeurtenis begrepen, die
verhindert dat een Partij diens verplichtingen onder de
Overeenkomst tijdig uitvoert.
Indien de Leverancier als gevolg van overmacht blijvend niet in
staat is zijn verplichtingen na te komen, dan is E.ON slechts
gehouden tot betaling van de Prestatie(s) die daadwerkelijk
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
11
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
werden geleverd en werden overgedragen aan E.ON. Onder
overmacht wordt uitsluitend verstaan van buiten komend onheil,
zoals natuurrampen, mobilisatie en/of (burger-) oorlog, voor zover
de gevolgen hiervan voor Leverancier redelijkerwijs niet te
vermijden waren. In ieder geval worden niet als overmacht
beschouwd voor de Leverancier: gebrek aan personeel, onderdelen
of materialen, ziekte van personeel, staking, technische defecten
of normale slijtage van Goederen of Werken, laattijdige levering
van Goederen of hulpmiddelen, of ongeschiktheid van materialen,
transportproblemen, of tekortkomingen van door de Leverancier
ingeschakelde derden of toeleveranciers ongeacht of deze
tekortkomingen toerekenbaar zijn. De Leverancier kan zich tevens
niet beroepen op het niet bekomen van een vergunning, het
herroepen of het verval van een vergunning (inbegrepen na
verhaal tegen een vergunning) als een situatie van overmacht.
1.22.2. Iedere partij die door een situatie van overmacht
verhinderd is om één of meer van haar verplichtingen onder de
Overeenkomst uit te voeren, dient de overmacht terstond, en
uiterlijk 5 (vijf) Kalenderdagen nadat de overmacht zich heeft
voorgedaan schriftelijk mee te delen aan de andere partij. Hij
vermeldt de gebeurtenissen, de door hem genomen en te nemen
maatregelen, evenals de verwachte duur van de situatie van
overmacht en de verplichtingen van de Overeenkomst die hij
verhinderd wordt na te komen. Tevens houdt hij de andere partij
op de hoogte van de ontwikkelingen inzake de situatie van
overmacht. Indien mogelijk voegt de Leverancier attesten van
officiële instanties toe ten bewijze van de situatie van overmacht.
De Leverancier stelt aan E.ON alternatieven voor inzake de
uitvoering van diens Prestatie onder de Overeenkomst.
1.22.3. Voor de duur van de overmacht, zal de partij die zich
beroept op de overmacht niet aansprakelijk zijn voor de nietuitvoering van diens verplichtingen onder de Overeenkomst.
Iedere partij draagt zijn eigen kosten.
1.22.4. Indien de Leverancier gedurende een periode van 10 (tien)
kalenderdagen ten gevolge van overmacht zijn verplichtingen
voortvloeiende uit de Overeenkomst niet kan nakomen of zodra op
voorhand redelijkerwijs vast is komen te staan dat de periode van
overmacht minimaal 10 (tien) kalenderdagen zal aanhouden, heeft
E.ON het recht om per aangetekende brief de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de Leverancier
enig recht op schadevergoeding heeft jegens E.ON.
1.23 Intellectuele eigendomsrechten
1.23.1. Indien en in zoverre op de Prestatie intellectuele
eigendomsrechten van Leverancier rusten, verleent de Leverancier
E.ON hierbij, kosteloos, een wereldwijde en eeuwigdurende
licentie met betrekking tot dergelijke rechten, inclusief het recht
een sublicentie te verlenen.
1.23.2. De Leverancier draagt hierbij het volledige intellectuele
eigendomsrecht voortvloeiend uit het ontwikkelen en leveren van
de Prestatie over aan E.ON, welke overdracht terstond na het
ontstaan van die rechten door E.ON reeds nu voor alsdan hierbij is
aanvaard. Voor zover nodig verleent de Leverancier E.ON hierbij
een onherroepelijke volmacht om uit naam van de Leverancier
eventuele akten te laten passeren die noodzakelijk zijn voor het
overdragen van voornoemde intellectuele eigendomsrechten. De
Leverancier doet afstand van rechten zoals genoemd in artikel 1,
in fine van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht
en de naburige rechten.
1.23.3. De Leverancier garandeert dat het gebruik van de
Goederen, Werken en/of Diensten geen inbreuk maakt op om het
even welk recht van een derde met betrekking tot intellectuele of
industriële eigendom, vrijwaart E.ON voor alle aanspraken
ingevolge inbreuken op intellectuele eigendomsrechten die op de
aangekochte Goederen, Diensten of Werken zouden rusten, en is
jegens E.ON aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende
schade, m.i.v. de kosten voor juridische bijstand. In het geval van
een inbreuk zal de Leverancier er voor zorgen dat de
bedrijfsactiviteiten van E.ON niet worden onderbroken of
verstoord, dan wel zal de Leverancier E.ON vrijwaren voor alle
kosten en/of schade indien dit toch zou gebeuren.
1.23.4. De Leverancier mag geen enkele reproductie, gebruik of
verwijzing naar de informatie, plannen, schema’s, technischcommerciële resultaten, of dergelijke meer, ontwikkeld door of
voor E.ON, noch enige verwijzing naar E.ON, haar naam, merk,
logo, foto’s, codes, tekeningen of specificaties, gebruiken in zijn
aankondigingen, promoties, publiciteit, publicaties of presentaties
van technische, commerciële of andere aard, zonder dat
Leverancier daarvoor schriftelijke en voorafgaande toestemming
van E.ON heeft gekregen wat betreft vorm en gebruik. De
Leverancier draagt alle kosten volgend uit een foutief gebruik van
deze rechten.
1.24 Wanprestatie – beëindiging
1.24.1. Indien de Leverancier één of meer van zijn verplichtingen
onder de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren
uitvoert, heeft E.ON het recht om:
a)
b)
c)
haar eigen verplichtingen onder de Overeenkomst op te
schorten
of
betalingen
te
compenseren
via
schuldvergelijking; of
zonder dat daarvoor een voorafgaande toestemming van de
rechtbank noodzakelijk is, uiterlijk 14 (veertien)
kalenderdagen
na
een
voorafgaande
schriftelijke
ingebrekestelling, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
zelf uit te voeren dan wel door een derde te laten uitvoeren,
(voorlopige) herstellingen te verrichten of te doen verrichten,
of de Goederen, Diensten en/of Werken, of onderdelen
hiervan, te vervangen of te laten vervangen, steeds voor
rekening en risico van de Leverancier. Deze substitutie doet
geen afbreuk aan de garantieverplichtingen van de
Leverancier. De Leverancier zal er alles aan doen om de
verplichtingen in het kader van de Overeenkomst waarop de
substitutie geen uitwerking heeft, onverkort verder na te
komen; of
behoudens indien anders bepaald is in deze Voorwaarden, de
Overeenkomst te beëindigen per aangetekende brief, indien
de Leverancier uiterlijk 14 (veertien) kalenderdagen na een
schriftelijke ingebrekestelling door E.ON niet naar behoren
tegemoetkomt aan het in deze ingebrekestelling gestelde, en
de gebrekkige situatie herstelt;
zonder dat E.ON tot enige schadevergoeding gehouden is, en
onverminderd eventuele andere aan E.ON toekomende rechten,
daaronder begrepen haar recht op volledige schadevergoeding,
betaling van boetebedingen en de uitvoering van de
Overeenkomst.
1.24.2. In geval van beëindiging van de Overeenkomst op basis
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
12
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
van het artikel 1.24.1, dient E.ON uitsluitend de kosten van de
reeds verrichte werkzaamheden te vergoeden, alsook de kosten
van alle materialen die reeds geleverd werden, met uitzondering
van elke vorm van winst. E.ON kan de Leverancier tevens
verzoeken om alle materialen die reeds geleverd werden, terug te
nemen, zonder enige vergoeding terzake, dan wel om het goed
opnieuw in de oorspronkelijke toestand te herstellen.
1.24.3. Indien de Overeenkomst niet een (Op)Levering van een
enkele Prestatie betreft, is E.ON gerechtigd om de Overeenkomst
zonder opgave van reden te allen tijde op te zeggen per
aangetekende brief tegen een vooraf bepaalde datum, met een
minimum opzegging van drie (3) maanden. De Leverancier heeft
geen enkel recht op enige vergoeding wegens de opzegging.
1.24.4. E.ON kan de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen,
zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn door middel van een
aangetekende kennisgeving aan de Leverancier:








indien de Leverancier klaarblijkelijk zijn verplichtingen
onder de Overeenkomst niet kan nakomen;
indien E.ON alle vertrouwen definitief is verloren in de
Leverancier;
indien er op het geheel of een gedeelte van de goederen van
de Leverancier uitvoerend beslag wordt gelegd op verzoek
van een schuldeiser;
indien de Leverancier nalaat op eerste verzoek van E.ON de
nodige (bijkomende) zekerheden te stellen;
indien de Leverancier failliet is of aan de voorwaarden van
het faillissement voldoet;
indien de Leverancier, dan wel een bestuurder, zaakvoerder,
manager of SPOC van de Leverancier, wordt veroordeeld
wegens (financiële) fraude, witwaswetgeving, of een ander
misdrijf, of indien hiertoe ernstige vermoedens bestaan;
in geval van staking van betaling; of
in geval van de stillegging, sluiting, vereffening, ontbinding
of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming
van de Leverancier.
1.24.5. Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke mededeling
tot opzegging of beëindiging, zal de Leverancier de uitvoering van
de Overeenkomst staken. De Leverancier bezorgt aan E.ON alle
documenten, tekeningen, informatie en dergelijke meer die
toebehoren bij dat deel van de Bestelling dat werd uitgevoerd,
voor zover de uitgevoerde diensten of werkzaamheden, dan wel de
geleverde goederen, in een vorm zijn die van waarde, bruikbaar en
nuttig is voor E.ON, en voor zover E.ON hierop wenst in te gaan.
Tevens bezorgt de Leverancier alle documenten, informatie,
codes, en dergelijke meer, die desgevallend door E.ON ter
beschikking werden gesteld, terug. De Leverancier verwijdert alle
gereedschap onmiddellijk van de Inrichting, en laat de werf in een
algemene nette hygiënische indruk achter.
1.24.6. De beëindiging van de Overeenkomst heeft tot gevolg dat
alle vorderingen van E.ON op de Leverancier, onmiddellijk en
volledig opeisbaar worden.
1.25 Audit
E.ON kan om het even welke controles uitvoeren aangaande de
uitvoering van de Overeenkomst door de Leverancier, en is te dien
einde gerechtigd om, na voorafgaande tijdige kennisgeving, de
terreinen en de gebouwen van de Leverancier, waarin de Goederen
worden vervaardigd, de Diensten worden geleverd of de Werken
worden voorbereid of uitgevoerd, te betreden en te inspecteren.
De Leverancier zorgt ervoor dat E.ON, na voorafgaande tijdige
kennisgeving, tevens toegang heeft tot de terreinen en de
gebouwen van de Onderaannemers van de Leverancier, teneinde
de nodige controles uit te voeren aangaande de vervaardiging van
de Goederen, de levering van de Diensten of de voorbereiding of
de uitvoering van de Werken.
1.26 Wijziging van de Voorwaarden
1.26.1. E.ON is gerechtigd om de Voorwaarden te allen tijde te
wijzigen. Wijzigingen aan de Voorwaarden worden tenminste 30
dagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt middels
persoonlijke kennisgeving via briefwisseling of e-mail.
Wijzigingen treden in werking op de in de kennisgeving vermelde
datum.
De kennisgeving zal geacht worden te zijn gebeurd op:


de derde dag na de verzending van de brief indien de
kennisgeving per post gebeurt; of
de datum van verzending indien de kennisgeving per e-mail
wordt verzonden.
1.26.2. De Leverancier die niet akkoord gaat met de nieuwe
Voorwaarden, dient dit schriftelijk mee te delen aan E.ON binnen
dertig (30) dagen vanaf de datum dat E.ON kennis heeft gegeven
van de nieuwe voorwaarden. De mededeling wordt vermoed door
E.ON te zijn ontvangen op de derde dag na verzending ervan
indien de mededeling per brief gebeurde, dan wel op de dag van
de verzending indien de mededeling per e-mail gebeurde.
1.26.3. Indien de Leverancier een wijziging in de Voorwaarden
niet aanvaardt, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe
voorwaarden in werking treden, de Overeenkomst beëindigen
middels schriftelijke kennisgeving aan E.ON tegen deze datum,
doch uitsluitend indien en voor zover de wijziging in het licht van
de Overeenkomst zodanig materieel is dat een beëindiging
gerechtvaardigd wordt. E.ON kan dergelijke beëindiging
ongedaan maken door schriftelijk aan de Leverancier te kennen te
geven afstand te doen van de betreffende voorgenomen wijziging
van de Voorwaarden.
1.27 Ethische Standaarden – Duurzame Ontwikkeling
1.27.1. De Leverancier doet het nodige om zich te schikken naar
de engagementen van E.ON inzake duurzame ontwikkeling en
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
1.27.2. In het bijzonder, maar niet gelimiteerd tot, zorgt de
Leverancier ervoor dat hij en de Medewerkers met wie hij werkt,
a) afzien van kinderarbeid, slavernij of enige andere vorm van
gedwongen arbeid, b) afzien van misbruiken tijdens de
tewerkstelling of corruptie, c) elke vorm van discriminatie
vermijden, en d) handelen met respect voor het milieu.
1.27.3. Indien E.ON enige tekortkoming op dit artikel 1.27
vaststelt, verzoekt zij de Leverancier om verduidelijkingen,
informatie of uitleg. De Leverancier zal deze verduidelijkingen,
informatie en uitleg, evenals enig ander gepast bewijs, op eerste
verzoek en zo spoedig mogelijk aan E.ON bezorgen, uiterlijk
binnen 30 (dertig) kalenderdagen.
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
13
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
Indien deze verduidelijkingen, informatie of uitleg niet voldoen, of
indien de Leverancier in gebreke blijft zulks te doen, is E.ON
gerechtigd om, naar eigen goeddunken en voor rekening van
Leverancier a) een audit laten uitvoeren door een onafhankelijk
orgaan, b) van de Leverancier te eisen dat hij alle redelijke en
proportionele maatregelen neemt ter remediëring, en/of c) de
Overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met artikel 1.24.
1.28 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1.28.1. Het Belgische recht is van toepassing op deze
Voorwaarden, en op de Overeenkomst in haar geheel, met
uitsluiting van enige verwijzingsregel of –bepaling waardoor het
recht van een ander rechtsgebied van toepassing zou kunnen zijn.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is
uitgesloten.
1.28.2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar
aanleiding van het ontstaan, de interpretatie, de uitvoering of de
beëindiging van de Overeenkomst, zullen exclusief worden
beslecht door de Rechtbank van Koophandel te Hasselt, tenzij
E.ON beslist om het geschil voor te leggen aan de rechtbank die
op basis van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd is.
1.28.3. Op eerste schriftelijk verzoek zal de Leverancier vrijwillig
tussenkomen en zal hij de kant van E.ON kiezen.
1.29 Slotbepalingen
1.29.1. Deze Voorwaarden treden in werking per 1 februari 2014.
1.29.2. De gehele of partiële nietigheid van één of meer bedingen
van de Overeenkomst, zal geen invloed hebben op de geldigheid
van de overige bedingen. Partijen zullen alsdan te goeder trouw
onderhandelen teneinde de ongeldige (delen van) bedingen te
vervangen door andere, die de inhoud ervan zo veel mogelijk
benaderen en zo goed mogelijk aansluiten bij de economie, de
inhoud en de geest van de Overeenkomst.
1.29.3. Het loutere feit dat E.ON tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst één of meerdere van haar bepalingen niet afdwingt,
is geen bewijs van afstand door E.ON van haar recht om de
naleving van deze bepaling af te dwingen. Het systematisch in
gebreke blijven door de Leverancier van bepalingen van de
Overeenkomst impliceert niet het akkoord van E.ON
dienaangaande.
1.29.4. E.ON onderstreept het belang van de United Nations
Compact Principles, waarvoor wordt verwezen naar de website
van de UN, www.un.org, en European Union Counter Terrorism
Strategy and Action Plan (verwezen wordt naar de website van de
Europese Commissie www.ec.europa.eu). E.ON en de Leverancier
verplichten zich jegens elkaar de UN Compact Principles en
genoemde antiterrorisme strategie en maatregelen na te leven.
2
2.2
Levering van de Goederen en aanvaarding
2.2.1. E.ON verkrijgt de eigendom van alle tot de Goederen
behorende onderdelen op het tijdstip van Levering door de
Leverancier op de door E.ON aangeduide locatie, na
uitdrukkelijke aanvaarding door E.ON. De ondertekening van een
afleveringsnota, een ontvangstbewijs, een schriftelijk bewijs van
voltooiing, de betaling van eender welke factuur of de overdracht
van het eigendomsrecht over de Goederen, geldt niet als een
aanvaarding van de Goederen. Aanvaarding van de Goederen
geschiedt uitsluitend door het voorbehoudloos gebruik of
verwerking van de Goederen.
2.2.2. De Levering omvat tevens de levering van alle
hulpmiddelen als bedoeld in deze Voorwaarden en alle
bijbehorende technische documentatie, zoals onder meer
gebruikershandleidingen, tekeningen, kwaliteits-, keurings- en
garantiecertificaten.
2.2.3. Levering gebeurt steeds DDP, conform Incoterms 2010.
2.2.4. Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders schriftelijk
overeengekomen, is de Leverancier niet gerechtigd in gedeelten te
leveren.
2.2.5. De Leverancier informeert E.ON minstens 30
kalenderdagen op voorhand van de datum waarop de Goederen,
een substantieel element ervan en/of deel van de Goederen zal
worden geleverd, tenzij partijen een andere termijn afspreken.
2.2.6. De Levering zal uitsluitend gebeuren op de in
Overeenkomst aangegeven dagen, tijdstippen en het adres van
Inrichting. Bij ontstentenis van verdere specificaties gebeurt
Levering uitsluitend op werkdagen in België en tijdens de in
Overeenkomst vermelde werkuren op de Inrichting.
de
de
de
de
2.2.7. Indien de Overeenkomst geen termijn of datum van
aflevering vermeldt, geldt een termijn van 6 (zes) weken vanaf de
inwerkingtreding van de Overeenkomst.
2.2.8. Indien Goederen verloren gaan vóórdat de gehele
overeengekomen (omvang van de) Levering heeft plaatsgehouden,
is de Leverancier gehouden om onmiddellijk vervangende
Goederen te leveren, zonder dat E.ON enige nadere kosten of
schadevergoeding is verschuldigd.
2.2.9. Indien E.ON, om welke reden dan ook, niet in staat is om de
Goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen
voor Levering, zal de Leverancier op zijn kosten alle nodige
maatregelen treffen en zorgen voor de opslag van de Goederen, op
eigen risico. De Leverancier zal de Goederen afgezonderd onder
zich houden, beveiligen, verzekeren tegen de aan de opslag
verbonden risico’s, en alle maatregelen treffen die noodzakelijk
zijn om een achteruitgang van de kwaliteit te voorkomen, totdat
E.ON in staat is de Goederen in ontvangst te nemen.
Enige opslag- en verzekeringskosten kunnen slechts aan E.ON
worden aangerekend vanaf de derde maand van de opslag, te
rekenen vanaf de laatste van volgende twee data:
AANVULLENDE VOORWAARDEN BETREFFENDE
DE LEVERING VAN GOEDEREN

2.1
Toepasselijkheid
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elke
Overeenkomst betreffende de Levering van Goederen.

verzendingsdatum zoals bepaald in de Overeenkomst of de
Bestelling; of
datum waarop de Levering verzendklaar was.
2.2.10. De Leverancier dient op het moment van de Levering een
ondertekend ontvangstbewijs te vragen. Het ontvangstbewijs dient
te worden ondertekend door een door E.ON aangeduide bevoegde
persoon.
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
14
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
2.2.11. De Leverancier verleent E.ON toegang tot diens terreinen
en/of gebouwen, opdat E.ON de nakoming door Leverancier van
zijn verplichtingen kan controleren, derwijze dat E.ON de
Goederen kan verwijderen indien zij dat wenselijk acht.
2.2.12.Zodra de Leverancier weet dan wel redelijkerwijze behoort
te weten dat de Goederen niet, niet binnen de overeengekomen
termijnen, of niet deugdelijk kunnen geleverd worden, is zij
verplicht E.ON hiervan onmiddellijk schriftelijk op gemotiveerde
wijze in kennis te stellen. Onverminderd de overige rechten van
E.ON, zullen de partijen vervolgens in overleg treden of, en zo ja,
op welke wijze, de gerezen situatie alsnog tot genoegen van E.ON
kan worden geregeld.
2.2.13. Indien een te leveren Goed stoffen bevat die gevaarlijk
(kunnen) zijn voor mens en/of milieu, stelt de Leverancier bij
Levering de nodige informatie over de samenstelling en
eigenschappen van deze stoffen aan E.ON beschikbaar en zorgt hij
voor deugdelijke verpakking.
2.3
Verpakking, identificatie en transport
2.3.1. De Goederen dienen deugdelijk te zijn verpakt in houders of
verpakkingsmaterialen van goede kwaliteit. Zij worden conform
de voorschriften van E.ON gemerkt, zodat zij bij normaal vervoer
de plaats van bestemming in goede staat bereiken. Alle
verpakkingen zullen op een geschikte manier geïdentificeerd zijn,
volledig in overeenstemming met de verpakkingsdocumenten en
de geldende invoervereisten voor de Levering op de Inrichting.
2.3.2. De Leverancier is verantwoordelijk voor het inladen, het
transport, het uitladen, lossen en de opslag van de Goederen tot op
de plaats van montage, constructie of opslag die door E.ON wordt
aangeduid, conform de beste praktijken en gebruiken. De
Leverancier draagt alle hiermee verbonden kosten en risico’s.
2.3.3. Alle Goederen en alle hulpmiddelen worden als volgt
geïdentificeerd:







de naam van E.ON;
het bestelnummer van E.ON;
de identificatierubriek van de uitrusting of de elementen
(gedefinieerd in de Overeenkomst of de Bestelling);
het brutogewicht uitgedrukt in kilogram;
het nettogewicht uitgedrukt in kilogram;
het nummer van de verzending en het nummer van het
Goed; en
de inhoud uitgedrukt in kubieke meter.
Alle colli die gevaarlijke stoffen, radioactieve stoffen of
splijtstoffen bevatten moeten bovendien voorzien zijn van de
reglementaire etiketten.
2.3.4. De Leverancier bevestigt dat hij alle plaatselijke
omstandigheden en toegangsroutes van de plaats van de Levering
heeft bestudeerd, opdat hij geen enkele schade zou berokkenen bij
het transport of het lossen. E.ON geeft geen garanties over de
geschiktheid of beschikbaarheid van bepaalde toegangsroutes.
Kosten die voortvloeien uit het niet geschikt of beschikbaar zijn
van bepaalde toegangsroutes, zijn steeds ten laste van de
Leverancier.
2.3.5. Elk transport
transportdocumenten.
is
minstens
vergezeld
van
alle
2.3.6. De Leverancier staat steeds op eigen kosten in voor de
inklaring van alle Goederen en hulpmiddelen bij de douane.
2.3.7. De Leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door een ondeugdelijke of onveilige verpakking. Verpakking
wordt bij de levering eigendom van E.ON, tenzij anderszins
afgesproken. Verpakking waarvan E.ON de eigendom niet wenst,
en alle afval, dient Leverancier op eigen rekening en risico terug
mee te nemen. Terugzending van verpakking die eigendom van
Leverancier bleef, geschiedt voor rekening en risico van de
Leverancier.
2.3.8. Producten en/of (transport)verpakkingsmaterialen die
vezelmaterialen bevatten, dienen voorafgaand en schriftelijk te
worden goedgekeurd door E.ON. Goedkeuring wordt slechts
gegeven nadat een complete, schriftelijke specificatie van
dergelijk vezelmateriaal aan E.ON is verstrekt en uit die
specificatie blijkt dat de producten veilig zijn. Voornoemde
specificatie zal ten minste de chemische samenstelling en fysische
en mechanische eigenschappen omvatten. De specificatie dient
zodanig te zijn dat niet alleen de technische geschiktheid van
dergelijk vezelmateriaal in relatie tot zijn toepassing kan worden
beoordeeld, maar ook de milieu- en gezondheidsrisico’s.
2.4
Kwaliteit, gebreken en keuring
2.4.1. E.ON is gerechtigd de Goederen zelf of middels door haar
aangewezen personen of instanties te keuren, controleren en/of
beproeven zowel voorafgaand aan de Levering als tijdens of na de
Levering.
2.4.2. De Leverancier verleent hiertoe op eerste verzoek van E.ON
toegang tot de plaatsen waar de Goederen worden geproduceerd of
zijn opgeslagen en verleent medewerking aan de gewenste
keuringen, controles en beproevingen en verstrekt voor haar
rekening de benodigde documentatie en inlichtingen.
2.4.3. Indien bij keuring, controle en/of beproeving voor, tijdens
of na de Levering de Goederen geheel of gedeeltelijk worden
afgekeurd, zal E.ON dit onverwijld aan de Leverancier melden.
Afgewezen Goederen worden steeds voor risico van de
Leverancier opgeslagen, die verplicht is om ze binnen de 5 (vijf)
kalenderdagen na afwijzing op te halen. Eigendom en risico van
de afgekeurde Goederen gaat niet over op E.ON. Zij worden
geacht bij de Leverancier te zijn gebleven vanaf de datum van de
in het vorige lid bedoelde melding, derwijze dat E.ON wordt
geacht nooit de eigendom en het risico van deze afgekeurde
Goederen te hebben gehad.
2.4.4. E.ON heeft het recht om, bij non-conformiteit, naar eigen
goeddunken:
a)
b)
c)
Van de Leverancier te eisen dat hij de Goederen herstelt, op
eigen risico en zonder extra kosten;
Van de Leverancier te eisen dat hij de gebrekkige Goederen
vervangt, op eigen risico en zonder extra kosten; of
Van de Leverancier te eisen dat hij E.ON een redelijke
korting geeft, in onderling overleg door partijen te bepalen, in
functie van de aard en de ernst van het gebrek.
Indien de Leverancier weigert om het gebrek te verhelpen of te
vervangen, of in geval van hoogdringendheid, is E.ON gerechtigd
om de gebrekkige Goederen zelf te herstellen of te vervangen, dan
wel de gebrekkige Goederen door een derde te laten herstellen of
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
15
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
vervangen, op kosten en risico van de Leverancier, of de
Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen per aangetekende brief.
Het bovenstaande doet geen afbreuk op het recht van E.ON op
schadevergoeding.
2.4.5. De Leverancier is aansprakelijk voor alle verborgen
gebreken die zich voordoen na het verstrijken van de
waarborgperiode. E.ON brengt de Leverancier zo spoedig
mogelijk op de hoogte van het bestaan van een verborgen gebrek.
De Leverancier zal daarna overgaan tot het verhelpen van het
gebrek binnen een redelijke termijn. Indien de Leverancier niet of
niet tijdig overgaat tot het verhelpen van het gebrek, is E.ON
gerechtigd om het gebrek zelf te verhelpen, dan wel hiervoor
beroep te doen op een derde partij, op risico en kosten van de
Leverancier.
2.4.6. (Her)inspectie, -controle, -keuring en/of –beproeving als
bedoeld in dit artikel dan wel het achterwege blijven daarvan zal
niet kunnen worden aangemerkt als bewijs van de Levering,
afname, aanvaarding of risico-overgang en laat alle rechten en
aanspraken van E.ON onverlet.
2.4.7. De kosten van keuring, controle en/of beproeving zijn
steeds voor rekening van de Leverancier. Ditzelfde geldt voor
herkeuring, hercontrole en herbeproeving.
3
AANVULLENDE VOORWAARDEN BETREFFENDE
DE LEVERING VAN DIENSTEN
3.1
Toepasselijkheid
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elke door
E.ON aangegane Overeenkomst betreffende het uitvoeren van
Diensten. Diensten kunnen van manuele of van intellectuele aard
zijn.
3.2
Opdracht
De Leverancier is een professioneel. De Leverancier garandeert
dat hij de vereiste ervaring en vaardigheden bezit die vereist zijn
voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. Hij voert de
Diensten uit conform de regels van de kunst. De Leverancier
verbindt er zich toe enkel gebruik te maken van professioneel
opgeleid, deskundig en gemotiveerd personeel. De Leverancier
garandeert dat de Diensten op een professionele en bekwame
manier worden uitgevoerd volgens de beste industriepraktijken, in
overeenstemming met de technische dienstniveaus en
specificaties, en in volledige naleving van alle wetten, standaarden
en regelgevingen.
3.3
Uitvoering, voltooiing en waarborgen
3.3.1. De Leverancier voert de Diensten uit binnen de in de
Overeenkomst vastgestelde termijnen, op de afgesproken wijze en
op de overeengekomen plaats. De Leverancier neemt alle
(werk)instructies van E.ON in acht. De Diensten worden geleverd
met alle nodige toebehoren en aanvullende leveringen, zelfs indien
de Overeenkomst dit niet uitdrukkelijk voorziet.
De Leverancier garandeert dat hij zal voldoen aan de prestatieindicatoren, indien en voor zover hiernaar in de Bestelling wordt
verwezen.
3.3.2. De Leverancier houdt E.ON op de hoogte van de voortgang
en van om het even welke bedreiging waarbij de contractueel
bepaalde termijnen worden overschreden. De Leverancier
vrijwaart E.ON voor alle negatieve gevolgen bij vertraging van de
uitvoering van de Diensten. Dergelijke kennisgeving en/of het
ontbreken van enige reactie daarop door E.ON bevrijdt de
Leverancier niet van zijn aansprakelijkheid om de Diensten binnen
de afgesproken termijnen te verlenen.
3.3.3. De Leverancier informeert E.ON zodra de Diensten zijn
geleverd. Bij voltooiing nodigt de Leverancier E.ON uit om te
controleren of de Diensten conform de Overeenkomst zijn
uitgevoerd. Binnen redelijke termijn na ontvangst van deze
uitnodiging, laat E.ON de Leverancier weten of de Diensten
worden goedgekeurd of afgekeurd. De aanvaarding van de
geleverde Diensten dient steeds uitdrukkelijk te gebeuren. Het
gebruik van de Diensten door E.ON dan wel het ondertekenen van
werkbriefjes of van een bewijs van voltooiing, dan wel de betaling
van een eindfactuur, geldt niet als een aanvaarding van de
Diensten door E.ON.
3.3.4. Bij afkeuring van de uitgevoerde Diensten informeert E.ON
de Leverancier over de tekortkomingen. De goedkeuring van
enige Dienst houdt niet het verstrijken van enig recht van E.ON
jegens de Leverancier in aangaande tekortkomingen inzake de
uitvoering van de diensten, ongeacht of E.ON die tekortkomingen
tijdens de goedkeuringstermijn heeft ontdekt, kon hebben ontdekt
of aan de Leverancier heeft meegedeeld.
3.3.5. Als eender welke geleverde Diensten niet overeenstemmen
met de bepalingen van de Overeenkomst, kan E.ON, naar eigen
goeddunken, op risico en kosten van de Leverancier en
onverminderd haar andere rechten: (i) de Diensten weigeren; (ii)
eisen dat de Leverancier deze Diensten verbetert teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de Overeenkomst, en dit
conform het tijdsschema van E.ON; (iii) een billijke prijskorting
van de contractuele prijs vorderen; of (iv) zonder voorafgaande
toelating van de rechtbank er zelf voor zorgen, of er een derde
voor doen zorgen dat, op kosten en voor risico van de Leverancier,
dusdanige correcties worden uitgevoerd als zijn vereist om de
Diensten in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst.
De Leverancier vergoedt alle kosten en uitgaven die E.ON in het
kader van dit artikel 3.3.5. dient te maken (inbegrepen vervoer,
opslag, administratieve en andere uitgaven).
4
AANVULLENDE VOORWAARDEN BETREFFENDE
DE UITVOERING VAN WERKEN
4.1
Toepasselijkheid
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elke
Overeenkomst betreffende de uitvoering van Werken.
4.2
Hoedanigheid, uitvoering en omvang van de Werken
4.2.1. In zijn hoedanigheid van deskundig en ervaren vakman
draagt de Leverancier de technische verantwoordelijkheid van de
uitvoering van de Werken in het kader van de Overeenkomst.
4.2.2. De Leverancier bevestigt de technische en financiële
bekwaamheden te bezitten om de volledige opdracht naar behoren,
tijdig en conform de Overeenkomst uit te voeren en bevestigt
volledig op de hoogte te zijn van de omvang en de
moeilijkheidsgraad van de uit te voeren Werken, alsmede
vertrouwd te zijn met de specifieke omgevingsomstandigheden
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
16
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
van de werf.
4.2.3. Behoudens andersluidende bepalingen in de Overeenkomst,
omvat de uitvoering van de Werken het ontwerp, de engineering,
het lossen en nazien van de leveringen op de plaats van de
Werken, de opslag en de bescherming tijdens de opslagperiode, de
verlading tussen de opslagplaats en de plaatsen voorzien voor de
constructie en/of montage, het inplanten, het assembleren, het
aanpassen, de afwerking, het afstellen, het toezicht op de opslag-,
constructie- en montageplaatsen, en alle prestaties en bijkomende
leveringen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van de
Werken, zoals het uitvoeren van proeven en afstellingen,
indienststellingen, overdracht en opleiding van het personeel van
E.ON. De uitvoering van de Werken omvat aldus alle
dienstprestaties, inbegrepen de leveringen van grondstoffen en
materialen, materieel en uitrustingen noodzakelijk voor deze
verplichtingen, zelfs wanneer er geen expliciete vermelding wordt
gemaakt in de Overeenkomst.
4.2.4. Indien de Werken ook sloopwerken omvatten, worden de
daarvan voortkomende materialen en voorwerpen eigendom van
de Leverancier, behoudens andersluidende bepalingen in de
Overeenkomst. In dit geval moet de Leverancier alle puin van de
werf verwijderen. Indien E.ON eigenaar blijft van de materialen
van de afbraak zal de Leverancier alle voorzorgen treffen om de
bewaring ervan te verzekeren.
4.2.5. De Leverancier dient eerst een schriftelijke toestemming te
bekomen van E.ON alvorens de Werken kunnen worden aangevat
op de Inrichting (werkvergunning).
4.2.6. Wat betreft Werken die kunnen interfereren met of een
invloed hebben op de bestaande apparatuur van E.ON, voert de
Leverancier verplicht voorafgaand overleg met E.ON over de
wijze en het tijdstip waarop dergelijke Werken mogen worden
uitgevoerd, zodanig dat de operationele activiteiten van E.ON niet
of zo weinig als mogelijk worden verstoord.
4.2.7. De Leverancier is verantwoordelijk voor de juiste inplanting
van de Werken ten opzichte van de originele referentiepunten, lijnen of –niveaus. De Leverancier zal E.ON ten minste 5 (vijf)
kalenderdagen op voorhand op de hoogte brengen alvorens hij
inplantingswerkzaamheden uitvoert.
4.3
Onderaannemers
4.3.1. Slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
E.ON, is de Leverancier gerechtigd om beroep te doen op
Onderaannemers. Elke Onderaannemer dient te beschikken over
de beste waarborgen en kwalificaties voor een goede uitvoering
van de hen toevertrouwde werken en die voldoen aan de wettelijke
eisen voor de uitvoering van de Werken waarvoor op hem een
beroep wordt gedaan. E.ON is door geen enkele contractuele band
met een Onderaannemer verbonden. Onderaanneming van
onderaanneming is niet toegestaan.
4.3.2. E.ON is te allen tijde bevoegd om haar eerdere goedkeuring
met betrekking tot een of meerdere Onderaannemers in te trekken
indien tijdens de uit te voeren werkzaamheden blijkt dat deze niet
in staat is/zijn de Werken of een deel ervan conform het gestelde
in de Overeenkomst uit te voeren.
4.3.3. De hierboven bedoelde goedkeuring en bevoegdheid tot
intrekking van deze goedkeuring laat de aansprakelijkheid van de
Leverancier voor de deugdelijke nakoming van de Overeenkomst,
onverlet en brengt geen aansprakelijkheid mee voor E.ON voor de
keuze door de Leverancier.
4.3.4. De Leverancier verbindt er zich toe op een door E.ON
voorgestelde onderaannemer beroep te doen als Onderaannemer.
Wanneer de voorgestelde Onderaannemer niet binnen de door de
Leverancier voorziene prijs valt (m.a.w. wanneer het
overeenstemmend deel van de inschrijvingsprijs verminderd met
de
dervingsfee
kleiner
is
dan
de
door
die
Leverancier/onderaannemer opgegeven prijs) behoudt E.ON zich
het recht voor zelf te bepalen of hij deze meerprijs zal betalen.
Weigering
van
de
Leverancier
om
een
onderaannemingsovereenkomst te sluiten met de door E.ON
voorgestelde onderaannemer is slechts mogelijk na gemotiveerde
schriftelijke kennisgeving. Bij gebreke hieraan of indien de door
de Leverancier ingeroepen motieven de weigering niet
rechtvaardigen, kan E.ON alsnog besluiten het overeenstemmend
pakket aan werkzaamheden uit de Overeenkomst te lichten en aan
de Onderaannemer te gunnen, die dan een nevenaannemer van de
Leverancier wordt. E.ON is in dergelijk geval geen enkele
vergoeding verschuldigd aan de Leverancier.
4.3.5. De Leverancier dient zich adequaat op de hoogte te stellen
van de omstandigheden op het terrein en/of in het gebouw
waarop/waarin de Werken worden uitgevoerd en dient er voor
zorg te dragen dat haar Onderaannemers daaromtrent tijdig en
juist geïnformeerd worden.
4.3.6. De Leverancier dient de facturen van zijn Onderaannemers
steeds stipt, tijdig en volledig te betalen. Ingeval van een
rechtstreekse vordering van een Onderaannemer tegen E.ON, stelt
de Leverancier E.ON volledig schadeloos voor alle gevolgen van
deze rechtstreekse vordering. Aldus dient de Leverancier E.ON
onder meer te vergoeden voor alle gerechtskosten en
registratierechten verschuldigd op het vonnis, en in het algemeen
alle kosten met betrekking tot de rechtstreekse vordering (inclusief
de honoraria en kosten van technische en juridische raadslieden).
Indien de Leverancier door zijn Onderaannemer zelf niet werd
betrokken bij de rechtstreekse vordering, stelt E.ON de
Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. In elk geval
dient de Leverancier E.ON binnen de 10 kalenderdagen nadat hij
kennis kreeg van de rechtstreekse vordering, schriftelijk en
uitdrukkelijk te melden of hij zich verzet tegen de betaling van de
Onderaannemer door E.ON. Bij gebreke van verzet binnen deze
termijn is E.ON gerechtigd de betaling van de Onderaannemer uit
te voeren, ten belope van hetgeen E.ON op dat ogenblik aan de
Leverancier verschuldigd is. In geval van verzet van de
Leverancier, verbindt deze zich ertoe, ingeval hij geen partij is bij
de rechtstreekse vordering, vrijwillig tussen te komen in het
geding, en alleszins om de motieven van zijn verzet kenbaar te
maken binnen een termijn van 20 kalenderdagen, te rekenen vanaf
het ogenblik waarop de Leverancier kennis kreeg van de
rechtstreekse vordering. Het niet-naleven van deze bepalingen
machtigt E.ON er andermaal toe om de betaling van de
Onderaannemer uit te voeren, ten belope van hetgeen E.ON op dat
ogenblik aan de Leverancier verschuldigd is.
Huidige bepaling maakt expliciet geen beding ten behoeve van
een derde uit, in het voordeel van de Onderaannemers van de
Leverancier, en bevat derhalve geen verplichting tot betaling van
E.ON t.o.v. de Onderaannemers van de Leverancier.
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
17
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
4.4
Uitvoeringstermijnen
De Leverancier vrijwaart E.ON voor alle negatieve gevolgen bij
vertraging van de uitvoering van de Werken. Dergelijke
kennisgeving en/of het ontbreken van enige reactie daarop door
E.ON bevrijden de Leverancier niet van zijn aansprakelijkheid om
de Werken binnen de afgesproken termijnen uit te voeren.
Een afwijking ten opzichte van de uitvoeringstermijnen in enige
zelfs door E.ON goedgekeurde uitvoeringsplanning geldt in geen
geval als een akkoord in hoofde van E.ON om af te wijken van de
algemene planning en de uitvoeringstermijnen.
4.5
Inrichting en Faciliteiten van E.ON
4.5.1. De Leverancier bevestigt dat hij voorafgaandelijk aan de
sluiting van de Overeenkomst de Inrichting, de werfzone en de
toegangsmogelijkheden daartoe heeft bestudeerd, of minstens de
mogelijkheid hiertoe had, met het oog op de geschiktheid ervan
voor de uitvoering van de Werken.
In het bijzonder heeft de Leverancier alle informatie betreffende
de gesteldheid van de bodem en de ondergrond m.b.t. de werf
onderzocht, en heeft hij nagegaan dat deze informatie
overeenstemt met de daadwerkelijke situatie ter plekke en dat deze
volledig is.
4.5.2. De Werken zijn beperkt tot de werfzone. Eventuele
bijkomende zones mogen slechts worden gebruikt na
voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van E.ON, steeds onder
voorbehoud van eventuele bezwaren door derde partijen.
4.5.3. De Leverancier pleegt voor aanvang van de Werken overleg
met E.ON in hoeverre haar personeel gebruik mag maken van
opslagruimten, werkplaatsen, bad-, was- en kleedlokalen en
toiletten. De Leverancier zal steeds de haar ter beschikking
gestelde werffaciliteiten (zoals werftoegangen, werfomheining,
gemeenschappelijke lokalen,...) met de nodige zorg gebruiken.
Indien de Leverancier zelf zorg moet dragen voor de benodigde
bouw- en/of opslagketen, bepaalt E.ON de plaats van opstelling
van de desbetreffende keten. De verwarming van de
desbetreffende keten is steeds voor rekening van de Leverancier.
4.5.4. In overleg met de Leverancier stelt E.ON één of meer
bevoorradingspunten voor industrieel water en elektriciteit ter
beschikking.
4.5.5. Indien de Leverancier of derden gebruik maken van
steigers, gereedschappen, hefwerktuigen, enz., die niet hun
eigendom zijn, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de
Leverancier. De Leverancier volgt daarbij strikt de regels die
E.ON vooropstelt.
4.6
Samenwerking met derden
De Leverancier is verplicht toe te laten dat door E.ON of door
derden werkzaamheden worden uitgevoerd op of in de nabijheid
van de plaats waar de Leverancier Werken verricht. Indien de
Leverancier moet samenwerken met derden, zullen de
werkzaamheden door E.ON worden gecoördineerd. De
Leverancier gedraagt zich naar de coördinatievoorschriften van
E.ON om de activiteiten voor de betrokkenen niet te hinderen.
Uitvoering van werkzaamheden door de Leverancier waarvan
derden hinder kunnen ondervinden, dienen vooraf met E.ON te
worden besproken. De coördinatie door E.ON ontheft de
Leverancier op geen enkele wijze van zijn verantwoordelijkheid
voor de deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
4.7
Verzekeringen
In aanvulling op het hoger gestelde inzake verzekeringen, dient de
Leverancier voor de uitvoering van de Werken een doorlopende
ABR-Verzekering (“Alle Bouwplaatsrisico’s”) af te sluiten. Deze
verzekering moet van kracht zijn vanaf de aanvang van de Werken
tot de datum van de voorlopige Oplevering, alsook gedurende de
waarborgperiode.
Zij
dient
de
volledige
herstel/vervangingswaarde van de Goederen en/of Werken op de
Inrichting te dekken alsmede de bestaande eigendommen (existing
property) van E.ON. De dekking heeft een “all-risks” basis tegen
alle risico’s van materieel verlies of schade en omvat de dekking
voor materieel verlies of schade veroorzaakt door gebrekkig
ontwerp, gebrekkige materialen en/of gebrekkige uitvoering van
de Werken.
Indien het Werken betreffen in onroerende staat waarvoor de
Leverancier onderworpen is aan de tienjarige aansprakelijkheid
(artikelen 1792 en 2270 BW), zal de Leverancier tevens een
verzekering tienjarige aansprakelijkheid afsluiten.
Goederen die eigendom zijn van E.ON of die door haar worden
gehuurd of gebruikt en waarbij E.ON een verzekerbaar belang
heeft, zijn gedekt in eerste risico voor een bedrag van minstens
EUR 500.000,00 per schadegeval.
Deze verzekering zal onder andere dekking bieden cq. de
volgende clausules bevatten:


Works after handover
Primary cover
4.8
Kabels en leidingen – vondsten
4.8.1. De Leverancier dient zich voordat met de uitvoering van de
Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen
van de ligging van kabels en leidingen op het terrein en/of in de
gebouwen waar de Werken zullen worden uitgevoerd.
4.8.2. De Leverancier zal voor zijn rekening en risico en in
overleg met zowel de bevoegde bestuursorganen als de beheerders
en vergunninghouders van de kabels en leidingen, alle
maatregelen treffen, inclusief het verleggen van kabels en
leidingen en het verkrijgen van de vereiste publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke medewerking(-en) en goedkeuring(-en), die
nodig zijn om de Werken ongestoord te kunnen uitvoeren. De
Leverancier zal tijdig zorg dragen voor de noodzakelijke
meldingen bij het KLIP/KLIM in de regio waar de werken worden
uitgevoerd.
4.8.3. Archeologische vondsten en vondsten van explosieven
tijdens de Werken worden onmiddellijk gemeld aan E.ON. In
afwachting van een beslissing van E.ON, schort de Leverancier
onmiddellijk de Werken op in de onmiddellijke omgeving van de
vondst. Tevens neemt de Leverancier onmiddellijk alle
maatregelen om de vondst te beschermen tegen diefstal,
verdwijning of beschadiging. Hiertoe zal terstond elke toegang tot
de onmiddellijke omgeving van de vondst worden verboden door
het plaatsen van duidelijk zichtbare afsluitingen en verbodstekens.
Tegelijkertijd neemt de Leverancier de voor de instandhouding
van de lokaal onderbroken werken vereiste bewarende
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
18
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
maatregelen.
de werfvergaderingen aanwezig te zijn.
De Leverancier is niet gerechtigd op verlenging van de algemene
planning of op enige vergoeding wegens opschorting van de
Werken omwille van de vondst, tenzij de termijn van de
opschorting der Werken 20 (twintig) kalenderdagen overschrijdt,
in welk geval er overmacht is in hoofde van de Leverancier.
4.12.3. De Leverancier stelt de nodige en aangepaste
accommodatie ter beschikking op de werf voor de wekelijkse
werfvergaderingen. De werfvergaderingen worden telkens gestart
met een plaatsbezoek van de werf. Op de werfvergaderingen
dienen minstens (i) de voortgang van de werken, (ii) de nota’s uit
het dagboek der Werken van de voorbije week, (iii) evenals
eventuele opmerkingen van één of meerdere partijen bij het
verslag van de voorgaande werfvergadering te worden besproken.
4.8.4. De kunstvoorwerpen, de oudheidkundige, natuurhistorische,
numismatieke voorwerpen of andere die een wetenschappelijke of
historische waarde hebben, evenals de zeldzame en kostbare
voorwerpen die bij de Werken worden gevonden, zijn eigendom
van E.ON.
4.9
Informatie, tekeningen en andere gegevens
De Leverancier controleert ter plaatse of de tekeningen die hem, al
naargelang het geval, door E.ON zijn overhandigd tijdens de
uitvoering van de Overeenkomst, conform de realiteit zijn en
compatibel met de reeds uitgevoerde en/of nog uit te voeren
Werken. De Leverancier brengt E.ON op de hoogte van elke
vastgestelde afwijking binnen de 20 (twintig) kalenderdagen na de
ontvangst van de tekeningen.
4.10 Dagboek
De Leverancier dient een dagboek van de werken bij te houden op
de werf, in de vorm en met de inhoud zoals door E.ON is
aanvaard, en dient dagelijks, tenzij E.ON daarover anders beslist,
te worden geactualiseerd. Onder meer alle wijzigingen aan de
Werken en alle klachten van de Leverancier of E.ON m.b.t. de
veiligheid of de kwaliteit van de Werken, worden systematisch in
het dagboek genoteerd.
Inschrijving in het dagboek dient slechts tot registratie en houdt op
zich niet een aanvaarding van een wijziging of een geformuleerde
klacht in.
4.11 Veiligheidscoördinatie
Indien wettelijk vereist, stelt E.ON met betrekking tot de
uitvoering van de Werken een veiligheidscoördinator aan. In
voorkomend geval, dient de Leverancier zonder meerkost al het
mogelijke te doen teneinde de doelstellingen van de
veiligheidscoördinatie te helpen verwezenlijken en de
veiligheidscoördinator in staat te stellen zijn opdracht volledig en
adequaat te vervullen.
4.12 Projectleiding en werfvergaderingen
4.12.1. De Leverancier stelt, voor de duur van de Werken, een
projectleider aan, die bevoegd is om de Leverancier te verbinden
ten aanzien van E.ON en om, namens de Leverancier, beslissingen
te nemen op de werf.
4.12.2. Behoudens indien anders afgesproken, wordt vanaf de
aanvang van de Werken tot de voorlopige Oplevering, wekelijks
een werfvergadering georganiseerd op de werf, in aanwezigheid
van de Leverancier, E.ON en, desgevallend, de architect en de
veiligheidscoördinator. Voor zover nuttig of noodzakelijk, zullen
ook vertegenwoordigers van andere bij de uitvoering van de
Werken betrokken partijen op de werfvergaderingen kunnen
worden uitgenodigd. De projectleider van de Leverancier dient op
4.12.4. Van elke werfvergadering wordt door de Leverancier een
schriftelijk verslag opgesteld dat uiterlijk 3 (drie) kalenderdagen
na de betreffende werfvergadering aan E.ON en de andere
aanwezige partijen wordt bezorgd. Alle punten uit een dergelijk
verslag die niet uiterlijk op de volgende werfvergadering door de
Leverancier worden betwist, worden geacht door hem te zijn
goedgekeurd.
4.13 Organisatie van de werf
4.13.1. De Leverancier is verantwoordelijk voor het opzetten van
de werf en het leveren van het materiaal nodig voor de uitvoering
van de Werken. Materieel, materialen en gereedschappen worden
niet door E.ON in bewaring genomen en E.ON zal in geen enkel
geval aansprakelijk zijn voor het eventuele verlies, schade of
ontvreemding ervan. De Leverancier staat zelf in voor het
bekomen van de vereiste (gebruiks)rechten op terreinen, andere
dan de Werf, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
Werken.
4.13.2. De Leverancier staat in voor de orde op de Werf. De door
of voor hem aangevoerde materialen zal hij ordelijk schikken op
het terrein, op een plaats en voor een duur overeengekomen met
E.ON. Desgevallend worden de materialen voorlopig geordend op
een plaats aangewezen door E.ON. Bij leveringen bestemd voor
de werf zullen de goederen op duidelijke wijze gemerkt worden
met de naam van de Leverancier, het nummer van de bestelling,
evenals de naam van de werf. De Leverancier zal zelf instaan voor
het laden, lossen en stapelen van de materialen op de werf.
4.13.3. De Leverancier voert de Werken steeds veilig uit en op
zodanige wijze dat daardoor zo min mogelijk hinder wordt
veroorzaakt voor de omgeving en de omwonenden.
4.14
Indienststelling, testen, voorlopige en definitieve
Oplevering
4.14.1. Zodra de Werken, naar het oordeel van de Leverancier
voltooid zijn, en zij zich in een nette en vaste staat bevinden,
worden zij, in overleg met E.ON, maar onder de
verantwoordelijkheid en op kosten van de Leverancier, in dienst
gesteld, derwijze dat de nodige aanpassingen kunnen worden
aangebracht en de goede werking kan worden geverifieerd zonder
incidenten en/of buitenbedrijfstelling.
Indien voor de indienststelling van de Werken andere apparatuur
of installaties vereist zijn, die niet tot de Werken behoren,
verwittigt de Leverancier E.ON hiervan uiterlijk één maand voor
de voorziene indienststelling. Daarop stelt E.ON een operationeel
team samen dat de bediening van dergelijke andere apparatuur of
installaties verzekert, conform een programma dat E.ON en de
Leverancier in nauwe samenspraak en overleg bepalen.
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
19
Doc Nr. :EON BE /2014/GN
Tijdens de periode van de indienststelling kan de Leverancier, na
toestemming van E.ON en, indien nodig, mits toestemming van de
andere betrokken leveranciers, het materieel stilleggen of
desgevallend voorstellen het stil te leggen, of het in verschillende
bedrijfstoestanden laten functioneren, om de nodige afstellingen te
verrichten en de goede werking ervan te controleren.
4.14.2. Na de indienststelling worden de Werken onderworpen aan
de in de Overeenkomst bepaalde testen teneinde (i) alle
functionaliteiten van de Werken en (ii) de goede werking van de
Werken gedurende een redelijke termijn aan te tonen.
Daartoe bezorgt de Leverancier aan E.ON een gedetailleerd
voorstel van testprogramma. Dit testprogramma vermeldt het type
testen, het verwachte beginmoment en de duur van elke test. Het
testprogramma moet uitdrukkelijk worden goedgekeurd door
E.ON. De data voor de testen zullen door de Leverancier uiterlijk
7 (zeven) kalenderdagen voor de aanvang ervan worden bevestigd
aan E.ON.
De Leverancier bezorgt E.ON een schriftelijk verslag van de
uitgevoerde testen. E.ON zal vervolgens het testverslag analyseren
en haar eventuele opmerkingen op het verslag aan de Leverancier
bezorgen.
Indien de Werken, naar het oordeel van E.ON, één of meerdere
testen niet doorstaan, dan zal de Leverancier de Werken aanpassen
en opnieuw in dienst stellen. De testen zullen worden herhaald
totdat de Werken deugdelijk kunnen worden opgeleverd.
4.14.3. Indien de Leverancier er niet in slaagt één of meerdere
testen met succes te doorstaan, uiterlijk op de einddatum van de
uitvoeringstermijn dan wel twee (2) maanden na de start van de
testen, of enige andere door de partijen vooropgestelde termijn,
dan is de Leverancier in gebreke, en is E.ON gerechtigd om haar
rechten op basis van artikel 1.24 te doen gelden.
voorlopige oplevering, binnen de daarvoor in het proces verbaal
van voorlopige oplevering bepaalde termijnen, te herstellen of te
vervangen.
4.14.7. De Leverancier zal tijdens de waarborgtermijn bovendien
de verplichting hebben om de gebreken en/of tekortkomingen, die
na het opstellen van het proces-verbaal van de voorlopige
oplevering zichtbaar zijn geworden, of welke reeds zichtbaar
waren op het ogenblik van het opstellen van dat proces-verbaal
van de voorlopige oplevering, doch nadien zijn verslechterd, op
zijn kosten en risico te herstellen of te vervangen,
4.14.8. In het algemeen heeft de Leverancier de verplichting om,
vanaf de voorlopige Oplevering, al de nodige werken uitvoeren
om de Werken in goede staat en in goede werking te herstellen of
te houden. Het bovenstaande doet geen afbreuk van E.ON op het
recht op enige schadevergoeding.
4.14.9. Aan het einde van de waarborgperiode, al dan niet
verlengd conform het voorgaande, nodigt de Leverancier E.ON
schriftelijk uit om over te gaan tot de definitieve Oplevering. De
definitieve Oplevering wordt toegestaan op voorwaarde dat:




De Leverancier alle gebreken en/of tekortkomingen die aan
het licht kwamen tijdens de waarborgperiode heeft hersteld
of vervangen;
De Leverancier alle documenten, informatie, handleidingen
etc naar behoren heeft afgeleverd;
De Leverancier heeft voldaan aan al zijn verplichtingen
onder de Overeenkomst; en
Alle verschuldigde bedragen en schadevergoedingen werden
betaald aan E.ON.
De toekenning van de definitieve Oplevering ontheft de
Leverancier niet van zijn aansprakelijkheid onder de
Overeenkomst of de wet.
4.14.4. Onverminderd het bovenstaande, is de Leverancier
verplicht om, indien de Werken of een deel ervan, vóór de
voorlopige Oplevering een gebrek of niet-conformiteit vertoont,
dan wel zodra E.ON hem hiervan in kennis stelt, met bekwame
spoed en op eigen kosten en risico het gebrek of de nietconformiteit te verhelpen. Indien de Leverancier in gebreke blijft
het gebrek of de niet-conformiteit te verhelpen, dan is E.ON
gerechtigd om, op kosten en op risico van de Leverancier, alle
maatregelen te treffen die redelijk zijn om het gebrek of de nietconformiteit te (laten) verhelpen.
4.14.5. Binnen de vijftien (15) dagen na de dag waarop de Werken
moeten worden voltooid, en voor zover de resultaten van de
keuringen, de indienststelling en van de voorgeschreven
(herhalings)testen op succesvolle wijze en naar tevredenheid van
E.ON zijn voltooid, maakt de Leverancier een proces-verbaal van
voorlopige Oplevering op. Dit proces-verbaal wordt slechts
opgesteld na tegensprekelijke rondgang met E.ON, en vermeldt
desgevallend welke werkzaamheden nog dienen te geschieden ter
volledige uitvoering van de Overeenkomst. E.ON ondertekent dit
proces-verbaal voor aanvaarding van de voorlopige Oplevering.
Het toekennen van de voorlopige Oplevering beperkt de
verplichtingen van de Leverancier onder de Overeenkomst
geenszins.
4.14.6. Tijdens de waarborgtermijn is de Leverancier ertoe
gehouden alle gebreken en tekortkomingen aan de werken,
waaromtrent voorbehoud werd gemaakt in het proces-verbaal van
Algemene aankoopvoorwaarden E.ON - februari 2014
20

Algemene bestekstekst Schöck Isokorf® type Q

RAD - Dienst na verkoop

persbericht - De Uithoflijn

Sociale Dienst - WMO Drechtsteden

Klik hier voor de presentatie van OSB

bol AV Specialist

DEMO FASHIN website

EZ-Base brochure

Actievoorwaarden actietarieven: