Page 1 of 4 HAD - Ausschreibungen

HAD - Ausschreibungen - Aktuelle Ausschreibungen suchen - Langfassung
Page 1 of 4
www.had.de --> Ausschreibungen --> Aktuelle Ausschreibungen suchen --> Langfassung
(http://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html)
Öffentliche Ausschreibung VOB/A
HAD-Referenz-Nr.: 2244/196
Vergabenummer/Aktenzeichen: 2015-001
a) Auftraggeber (Vergabestelle):
Offizielle Bezeichnung:Magistrat der Kreisstadt Hofheim am Taunus
Straße:Chinonplatz 2
Stadt/Ort:65719 Hofheim am Taunus
Land:Deutschland
Kontaktstelle(n) :Submissionsstelle
Zu Hdn. von :Ilona Hakert
Telefon:06192/202-214
Fax:06192/7654
E-Mail:[email protected]
digitale Adresse(URL): http://www.hofheim.de
b) Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung VOB/A
c) Auftragsvergabe auf elektronischem Weg und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:
( ) Ja (X) Nein
d) Art des Auftrags: Tiefbauarbeiten: Straßenbau, Kanalbau und Rohrleitungsbau in
Wasserversorgungssystemen
e) Ausführungsort: Mainzer Straße, 65719 Hofheim am Taunus
NUTS-Code : DE71A Main-Taunus-Kreis
f) Art und Umfang der Leistung: Öffentliche Ausschreibung von Bauarbeiten in Hofheim am Taunus Stadtteil Marxheim: Ausbau der Mainzer Straße zwischen Nachtigallenweg und Rheingaustraße mit
Erneuerung der Kanalisation und der Trinkwasserleitung.
Versand der Verdingungsunterlagen ab dem 13. April 2015
Die Maßnahme ist in 3 Lose aufgeteilt.
Die Lose 1 bis 3 werden zusammen vergeben.
Vom Bieter sind dementsprechend die Lose 1 bis 3 vollständig anzubieten!
Den Zuschlag für Los 1 bis 3 erhält der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Gesamtangebot.
Nebenangebote sind zugelassen.
Die Arbeiten umfassen im Wesentlichen:
Mainzer Straße, Los 1 bis 3:
Los 1 Straßenbau (Fahrstreifen, Parkbuchten und Gehwege):
rd. 5.200 m² Oberflächenaufbruch
rd. 3.300 m³ Bodenaushub und -abfuhr
rd. 2.800 m² Asphaltfläche in Bauklasse IV herstellen
rd. 2.000 m² Betonsteinpflasterbefestigung herstellen
rd. 1.500 m Bordsteine setzen
rd. 200 m Rillen- und Noppenplatten
rd. 840 m Betonsteinrinne
Los 2 Kanalisation:
rd. 3.000 m³ Bodenaushub und -abfuhr
rd. 1.800 m³ Austauschmaterial
rd. 1.200 m³ Flüssigboden
rd. 330 m DN 150 Stz
https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=364H6V8JBG82E8A7
08.04.2015
HAD - Ausschreibungen - Aktuelle Ausschreibungen suchen - Langfassung
Page 2 of 4
rd. 660 m DN 250 Stz bis 400 SB
rd. 150 m DN 800 SB
Los 3 Trinkwasserleitung:
rd. 360 m³ Bodenaushub und -abfuhr
rd. 360 m³ Austauschmaterial
rd. 470 m DN 100 bis 150 GGG ZMA sowie diverse Formstücke, Armaturen etc.
rd. 150 m da 40 bis da 63 Druckrohre aus PE HD
Bauzeiten:
Die Maßnahme ist unterteilt in 2 Teilabschnitte mit einer Gesamtlänge von ca. 400 m.
Verbindlicher Zwischentermin für den 1 Teilabschnitt (ca. 250 m): 04.12.2015
Verbindlicher Fertigstellungstermin der Gesamtmaßnahme 20.05.2016.
Produktschlüssel (CPV):
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45233120 Straßenbauarbeiten
45233140 Straßenarbeiten
g)
h) Unterteilung in Lose: Nein
i) Ausführungsfrist:
Baubeginn 12 Werktage nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (voraussichtlich Juni
2015) Die Zwischentermine und die Gesamtbauzeit ist strikt einzuhalten.
j) Nebenangebote: Nebenangebote sind zugelassen
k) Anforderung der Vergabeunterlagen:
siehe unter a)
Nähere Auskünfte erhältlich bei/Einsichtnahme in Verdingungsunterlagen:
Offizielle Bezeichnung:Magistrat der Kreisstadt Hofheim am Taunus
Straße:Chinonplatz 2
Stadt/Ort:65719 Hofheim am Taunus
Land:Deutschland
Kontaktstelle(n) :LOS 1 Herr Wild, LOS 2 und 3 Herr Schmitgen
Zu Hdn. von :Ilona Hakert
Telefon:06192/202-214
Fax:06192/7654
E-Mail:[email protected]
digitale Adresse(URL): http://www.hofheim.de
Frist für die Anforderung der Vergabeunterlagen: 29.04.2015
l) Kosten der Vergabeunterlagen: Kostenbeitrag für die Zusendung der Verdingungsunterlagen
beträgt 110,00 EUR (LV in Papierform in 2-facher Ausfertigung, LV auf CD, Planunterlagen auf CD).
Der Versand der Verdingungsunterlagen erfolgt nach Zahlungseingang per Post auf Risiko des
Anforderers. Kostenbeitrag als Verrechnungsscheck oder per Einzahlungsbeleg möglich (es erfolgt
keine Rückerstattung des Kostenbeitrags). Auf Anforderung wird eine Quittung über den
eingegangenen Betrag ausgestellt.
Zahlungsweise: Verrechnungsscheck, Überweisung
Zahlungsweise: Verrechnungsscheck, Überweisung
Empfänger :Ingenieurbüro Burgholzer-Trieb
IBAN :DE 53 5005 0201 0000 1428 44
BIC :HELADEF1822
bei Kreditinstitut :Frankfurter Sparkasse
Verwendungszweck (bitte immer angeben !) :Baumassnahme Mainzer Strasse, 3. BA
n) Frist für den Eingang der Angebote: 12.05.2015 11:00 Uhr
o) Ort der Angebotsabgabe:
siehe unter a)
p) Das Angebot ist abzufassen in: Deutsch
q) Angebotseröffnung: 12.05.2015 11:00 Uhr
https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=364H6V8JBG82E8A7
08.04.2015
HAD - Ausschreibungen - Aktuelle Ausschreibungen suchen - Langfassung
Page 3 of 4
Ort: Magistrat der Kreisstadt Hofheim am Taunus
Rathaus, Anbau 2. OG, Zimmer 2 - Submissionsstelle
Chinonplatz 2
65719 Hofheim am Taunus
Bei der Öffnung des Angebots dürfen anwesend sein: Es dürfen nur Bieter und deren
Bevollmächtigte anwesend sein.
r) Sicherheitsleistungen: 5 % Vertragserfüllungsbürgschaft
3 % Gewährleistungsbürgschaft
s) Zahlungsbedingungen: gemäß VOB/B
Abweichend: Schlusszahlung alsbald nach Prüfung und Feststellung, spätestens innerhalb von 60
Tagen nach Zugang der Schlussrechnung.
t)
u) Eignungsnachweise: Die Nachweise sind bereits mit der Angebotsabgabe durch entsprechende
Bescheinigungen der zuständigen Stellen zu erbringen.
Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gem. § 6 Abs. 3 VOB/A mittels
Angabe von:
a) den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen
Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu
vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen
Unternehmen ausgeführten Aufträgen,
b) die Ausführung von Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit
der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind,
c) die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich
beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem
technischen Leitungspersonal,
d) die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes,
e) ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder
die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt
wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde,
f) ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet,
g) dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als
Bewerber in Frage stellt,
h) dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur
gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde,
i) dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.
Dieser Nachweis (Angaben a bis i) kann auch mit der vom Auftraggeber direkt abrufbaren
Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) erfolgen.
Nachweis der Eignung im Gewerk Rohrleitungsbau in Wasserversorgungssystemen: Formale,
personelle und sachliche Anforderungen gemäß DVGW-Regelwerk GW 301,
Sparte Wasser, Gruppe W3. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der o.g.
Anforderungen durch Vorlage einer gültigen Zertifizierung nach DVGW GW 301
für die geforderte Gruppe nachweist. Gleichwertige Zertifizierungen von anerkannten Stellen in
einer vergleichbaren Gruppe sind zugelassen. Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter
nachzuweisen.
Nachweis der Eignung im Gewerk Kanalbau:
Bieter müssen mit Angebotsabgabe und während der Werkleistung die fachliche Qualifikation
(Fachkunde, technische Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit der technischen Vertragserfüllung) und
Gütesicherung des Unternehmens nachweisen. Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für
Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe AK2 sind zu erfüllen und mit Angebotsabgabe nachzuweisen.
Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen und die
Gütesicherung des Unternehmens nach Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 mit dem Besitz des
entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau für die geforderte Beurteilungsgruppe nachweist.
https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=364H6V8JBG82E8A7
08.04.2015
HAD - Ausschreibungen - Aktuelle Ausschreibungen suchen - Langfassung
Page 4 of 4
Der Nachweis gilt insbesondere als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der
Anforderungen durch einen Prüfbericht entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt 4.1
für die geforderte Beurteilungsgruppe nachweist und eine Verpflichtung vorlegt, dass der Bieter
im Auftragsfall für die Dauer der Werkleistung einen Vertrag zur Gütesicherung Kanalbau RALGZ 961 entsprechend Abschnitt 4.3 abschließt und die zugehörige "Eigenüberwachung"
entsprechend Abschnitt 4.2 durchführt. Gleichwertige Gütezeichen von anerkannten Stellen in
einer vergleichbaren Beurteilungsgruppe sind zugelassen. Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter
nachzuweisen.
Nachweis der Eignung im Gewerk Straßenbau:
Es ist vom Bieter zu gewährleisten, dass er auf der Baustelle Fachpersonal einsetzt, d.h.
ausgebildete Straßenbauer mit ausreichender Erfahrung im Herstellen von Asphalt-, Pflasterund Plattendecken. Bei Angebotsabgabe kann der Nachweis durch Vorlage einer Liste der
voraussichtlich eingesetzten Fachkräfte mit Angabe über Ausbildung/Fortbildung und
Berufserfahrung erfolgen. Bei Zweifeln an der Qualifikation ist diese vom Bieter nachzuweisen.
Sonstige Nachweise/Angaben/Unterlagen:
Nach Auftragserteilung sind innerhalb von 6 Kalendertagen folgende Unterlagen im Original
vorzulegen:
- Angaben zur Kalkulation (VHB Formblätter 221 / 222)
Nach Auftragserteilung sind innerhalb von 6 Kalendertagen folgende Unterlagen im Original
vorzulegen:
- Urkalkulation
Auf Verlangen der Vergabestelle sind innerhalb von 6 Kalendertagen die Namen evtl.
Nachunternehmer und die Nachweise über deren Eignung (s. oben) für die vorgesehene
Teilleistung vorzulegen.
v) Zuschlags- und Bindefrist: 10.06.2015
w)Sonstige Angaben/Nachprüfstelle:
Regierungspräsidium Darmstadt, VOB-Stelle, Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt
nachr. HAD-Ref. : 2244/196
nachr. V-Nr/AKZ : 2015-001
Tag der Veröffentlichung in der HAD: 08.04.2015
https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=364H6V8JBG82E8A7
08.04.2015

Download Report