Direzione Infrastrutture e Mobilità 2014 04964/033

Direzione Infrastrutture e Mobilità
Servizio Urbanizzazioni
2014 04964/033
CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 597
approvata il 21 ottobre 2014
DETERMINAZIONE: PRESA D'ATTO SENTENZA FALLIMENTO N. 479/12 DELLA
DITTA SISEA SRL E NOMINA CURATORE FALLIMENTARE DR.SSA MARINA
ANTONELLI - LAVORI PRU CORSO GROSSETO - SISTEMAZIONI CORSO
CINCINNATO E VIABILITA' Q37
Con deliberazione n. 1102 della Giunta Comunale del 15 luglio 2003 (mecc. 2003
05572/33), esecutiva dal 03 agosto 2003 , è stato approvato il progetto definitivo per la
riqualificazione di corso Cincinnato ed attrezzature sportive e aggregative di corso Cincinnato
Q37, per una spesa complessiva di Euro 1.828.257,00 I.V.A. compresa.
Con deliberazione n. 133 del Consiglio Comunale del 22 settembre 2003 (mecc. 2003
05766/70), esecutiva dal 6 ottobre 2003, è stato approvato il progetto definitivo per la
riqualificazione dei lavori relativi alla “Viabilità Q37 e aree verdi”, per una spesa complessiva
di Euro 1.115.546,00 I.V.A. compresa.
I lavori relativi alla riqualificazione di corso Cincinnato ed attrezzature sportive e
aggregative di corso Cincinnato Q37 e della riqualificazione Viabilità Q37 e aree verdi erano
stati inseriti nel Programma Triennale OO.PP 2003/2005, (rispettivamente al cod. op. 1867 e
1869 per l’anno 2003) e sono stati riproposti in un unico intervento nel Programma Triennale
OO.PP. 2004/2006 (al cod. op. 1867 per l'anno 2004 ), approvato contestualmente al Bilancio
di Previsione per l'anno 2004 con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 aprile 2004
(mecc. 2004 01221/24) esecutiva dal 24 aprile 2004 (COD. CUP. C34H03000210012).
Con determinazione dirigenziale n. cronologico 1575 del 7 dicembre 2004 (mecc. 2004
12245/33) esecutiva dal 30 dicembre 2004 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai
lavori di P.R.U. corso Grosseto - riqualificazione di corso Cincinnato ed attrezzature sportive
e aggregative di corso Cincinnato Q37 e della riqualificazione Viabilità Q37 e aree verdi,
l’affidamento ad asta pubblica ed il relativo impegno di spesa per l’importo complessivo di
Euro 2.943.803,00 I.V.A. compresa
Con determinazione dirigenziale n. 1327 del 17 ottobre 2005 mecc. 2005 08328/33
esecutiva dal 23 novembre 2005, sono state approvate le modifiche alla determinazione mecc.
2004 12245/33 sopracitata.
Con determinazione dirigenziale n. 200 del 20 febbraio 2007 (mecc. 2007 01092/33)
esecutiva dal 26 febbraio 2007 , sono state approvate le modifiche alla determinazione mecc.
2004 12245/33 e mecc. 2005 08328/33 sopracitate.
2014 04964/033
2
La suddetta spesa è finanziata con contributo della Regione Piemonte approvato con
deliberazioni G.R. n° 14 - 2259 del 6 ottobre 1997 e n° 4 - 24870 del 22 giugno 1998." di cui
Euro 240.668,90 già introitati
L’importo a base di gara ammontava a Euro 2.242.802,10 per opere soggette a ribasso,
oltre a Euro 66.489,52 per oneri intrinseci della sicurezza ed a Euro 21.570,17 per oneri speciali
aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% complessiva di Euro
233.086,18 e così in totale Euro 2.563.947,97.
Con gara ad asta pubblica n. 129/05 esperita in data 30 giugno 2005 è risultata
aggiudicataria l’ A.T.I. SAES SRL (capogruppo)/CHIATELLINO M. e C. SNC con sede in
Torino – via Pettinengo 8 – P.IVA 06185910012 (formalmente costituita con atto notaio
GANELLI repertorio n. 4417 – atti n. 2752 – registrato il 3 agosto 2005) per un importo al
netto del ribasso di gara del 39,999 % di Euro 1.345.703,69 oltre a Euro 66.489,52 per oneri
intrinseci della sicurezza ed a Euro 21.570,17 per oneri speciali aggiuntivi per la sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA 10% complessiva di Euro 143.376,34 e così in totale Euro
1.577.139,72.
Con determinazione dirigenziale n. 990 del 29 luglio 2005 (mecc. 0506255/33)
esecutiva dall’ 11 ottobre 2005 si è provveduto alla consegna anticipata dei lavori alla suddetta
Impresa.
I suddetti lavori sono stati regolarmente aggiudicati (Verbale di aggiudicazione rep. n.
1742 del 30 giugno 2005) con determinazione dirigenziale n. 355 del 7 dicembre 2005 (mecc.
0511542/03), esecutiva dal 29 dicembre 2005.
La consegna dei lavori è avvenuta in data 3 novembre 2005, ed è stata approvata con la
determinazione (mecc. 0506255/033) sopraccitata,; dalla data del verbale decorreva il tempo
utile per dare compiuti tutti i lavori, come stabilito dall'art. 8 dello Schema di contratto, in
giorni 720 naturali, successivi e continui e cessanti pertanto il 23 ottobre 2007.
Con verbale in data 30 novembre 2005 i lavori vennero sospesi totalmente e ripresi in
data 14 dicembre 2005, successivamente i lavori sono stati nuovamente sospesi in data 20
dicembre 2005 per il perpetrarsi di atti vandalici e ripresi in data 19 aprile 2006, infine sono
stati nuovamente sospesi totalmente per motivi atmosferici in data 12 maggio 2008 , sono
ripresi in data 26 giugno 2008 ed hanno comportato complessivamente un differimento
dell’ultimazione di 179 giorni.
Con determinazione dirigenziale n. 1105 del 25 settembre 2006 si è preso atto della
variazione di denominazione sociale della ditta aggiudicataria dei lavori di cui in oggetto da
CHIATELLINO MAGGIORINO & FIGLIO SNC con sede in via Papa Giovanni XXIII n. 2
– 10040 Druento – P.IVA 01258060019 a CHIATELLINO MAGGIORINO & FIGLIO S.R.L
con sede in via Papa Giovanni XXIII n. 2 – 10040 Druento – P.IVA 01258060019.
Con determinazione dirigenziale n. 223 del 3 marzo 2008 (mecc.. 0801288/033)
esecutiva dal 5 marzo 2008 è stata approvata una proroga di centoventi giorni naturali e
consecutivi al termine di ultimazione lavori.
2014 04964/033
3
Con determinazione dirigenziale n. 474 del 26 maggio 2008 si è preso atto della
variazione della composizione societaria e della sede legale ed amministrativa della ditta
aggiudicataria dei lavori SAES s.r.l. il cui nuovo Amministratore Unico è il Sig. Cosenza
Giuseppe nato a Locri(RC) il 19 giugno 1978 e residente a Platì(RC) in Via Giardinello n. 50
CF. CSN GPP 78H19D 976V, mentre la nuova sede legale risulta essere in Torino, Via Donati
n.14.
Con determinazione Dirigenziale n. 711 del 29 luglio 2008 (mecc.. 0805097/033)
esecutiva dal 18 settembre 2008 è stata approvata un’ulteriore proroga di sessanta giorni
naturali e consecutivi al termine di ultimazione lavori.
Con la deliberazione n. 1711 della Giunta Comunale del 16 dicembre 2008 (mecc. 2008
09197/33) esecutiva dal 3 gennaio 2009 è stata approvata la formale risoluzione del contratto
con l’A.T.I. aggiudicataria SAES SRL (capogruppo)/CHIATELLINO M. e C. SRL con sede in
Torino – via Pettinengo 8 – P.IVA 06185910012 per grave ritardo nell’esecuzione dei lavori
dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 119, comma 3 e dell’art. 121 del D.P.R. 554/99.
Con determinazione dirigenziale n. 312 del 27 aprile 2009 (mecc. 2009 02425/33)
esecutiva dal 30 aprile 2009 è stata approvata la quantificazione dei lavori eseguiti ai sensi
dell’art. 138 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e l’affidamento delle restanti opere, ai sensi dell’art.
140 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., alla Ditta terza classificata, nella gara ad asta pubblica n. 129/05
sopracitata Impresa SISEA SPA con Sede Legale in via Palmieri n. 29 10138 Torino COD.
FISC. e P.IVA 00494890015, come differenza tra le opere indicate nel progetto esecutivo e
quelle eseguite e che ha accettato di eseguire i restanti lavori alle condizioni economiche offerte
dalla medesima in sede di gara per un nuovo importo contrattuale , al netto del ribasso del
39,999% offerto dalla prima aggiudicataria in sede di gara, di Euro 504.144,39 IVA compresa.
Con la medesima determinazione è stata inoltre autorizzata la consegna anticipata delle
suddette opere.
Con determinazione dirigenziale n. 742 del 5 ottobre 2009 (mecc. 2009 06360/33)
esecutiva dal 12 ottobre 2009 è stato approvato il progetto delle opere di variante regolate
dall'art. 132 c. 1 a) e b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che non comportava variazione
dell’importo contrattuale.
L’ esecuzione dei lavori in variante è stata affidata all’ Impresa SISEA SPA già
affidataria delle opere principali alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale Verbale
di aggiudicazione rep. n. 1742 del 30 giugno 2005.
Con determinazione dirigenziale n. 242 del 14 aprile 2010 (mecc. 2010 01906/33)
esecutiva dal 29 aprile 2010 è stato approvato il progetto delle opere di variante regolate
dall'art. 132 c. 1 a) e b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per un importo di Euro 1.672,36 per
opere al netto del ribasso di gara del 39,999% oltre ad Euro 218,68 per oneri sicurezza intrinseci
non soggetti a ribasso per un totale di Euro 1.891,04 oltre ad Euro 167,24 per Iva 10%su opere
e ad Euro 21,87 per Iva 10% su oneri, e così in totale Euro 2.080,15.
L’ esecuzione dei lavori in variante è stata affidata all’ Impresa SISEA SPA già affidataria
2014 04964/033
4
delle opere principali alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale Verbale di
aggiudicazione rep. n. 1742 del 30 giugno 2005
Il relativo contratto è stato sottoscritto dal Dirigente competente e dall’affidatario in data 06
maggio 2010, ai sensi dell’art. 63 c. 4 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della
Città, così come approvato con determinazione mecc. 201001906/33 sopraccitata.
Con determinazione dirigenziale n. 506 del 24 settembre 2012 mecc. 2012 43633/33 si è
preso atto della variazione della natura giuridica dell’Impresa aggiudicataria dei lavori in
oggetto SISEA S.p.A. che si è trasformata in società a responsabilità limitata assumendo la
nuova denominazione di SISEA s.r.l..
I lavori, iniziati in data 12 maggio 2009, sono terminati in data 29 giugno 2010
Il Certificato di Collaudo è stato redatto in data 17 luglio 2012 e approvato con
determinazione dirigenziale n. 690 in data 12 dicembre 2012 mecc. 2012 45256/33 .
Poiché la suddetta Impresa non ha presentato la polizza fidejussoria prevista dall'art.
205 comma 2 del R.G. n. 554/99 a garanzia del pagamento a saldo, resta da liquidare
all’impresa, il credito residuo, ammontante ad € 2.488,54 IVA compresa, allorquando il
Certificato di Collaudo avrà assunto carattere definitivo, entro i tempi previsti dall'art. 141
comma 9 del D.L.gs. n. 163/06 e dall'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010.
In data 27 novembre 2012 il Tribunale Ordinario di Torino ha emesso sentenza di
fallimento n. 479/2012 per la suddetta Ditta SISEA S.R.L. con Sede Legale in via Palmieri n.
29 10138 Torino COD. FISC. e P.IVA 00494890015– ed ha nominato il giudice delegato Dr.
Bruno Conca ed il curatore fallimentare Dr.ssa Marina Antonelli – con sede in via Morghen n.
33 Torino
Alla luce di quanto su esposto, occorre procedere alla presa d’atto del suddetto fallimento
e relativa nomina del curatore fallimentare ai fini dell’erogazione della rata di saldo la cui
liquidazione avverrà con successivo provvedimento dirigenziale.
E’ pertanto necessario conservare nei residui gli impegni di spesa assunti con i
provvedimenti mecc. 2009 02425/33 e mecc. 201001906/33 sopraccitati
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
2014 04964/033
5
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
...
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa e qui integralmente richiamate:
1)
di prendere atto del fallimento n. 479/2012 emesso in data 27 novembre 2012 dal
Tribunale Ordinario di Torino per la Ditta SISEA S.R.L. con Sede Legale in via Palmieri
n. 29 10138 Torino COD. FISC. e P.IVA 00494890015
e della relativa nomina del curatore fallimentare dr.ssa Marina Antonelli – con sede in via
Morghen n. 33 Torino (all. n. 1)
2)
di dare atto che per i lavori del “P.R.U. corso Grosseto - riqualificazione di corso
Cincinnato ed attrezzature sportive e aggregative di corso Cincinnato Q37 e della
riqualificazione Viabilità Q37 e aree verdi “(COD. CUP. C34H03000210012 – CIG
1500612830) regolarmente aggiudicati nella gara ad asta pubblica n. 129/05 (Verbale di
aggiudicazione rep. n. 1742 del 30 giugno 2005 approvato con determinazione
dirigenziale n. 355 del 7 dicembre 2005 mecc. 0511542/03, esecutiva dal 29 dicembre
2005) alla A.T.I. SAES SRL (capogruppo)/CHIATELLINO M. e C. SNC con sede in
Torino – via Pettinengo 8 – P.IVA 06185910012 e, a seguito di risoluzione del contratto
con l’ATI stessa, affidati alla Ditta terza classificata, Ditta SISEA S.R.L. con Sede Legale
in via Palmieri n. 29 10138 Torino COD. FISC. e P.IVA 00494890015 - occorre erogare
il saldo lavori per un importo che ammonta ad Euro 2.262,31 oltre ad Euro 226,23 per
I.V.A. 10 %, per un importo complessivo di Euro 2.488,54, la cui liquidazione avverrà
con successivo provvedimento dirigenziale.
3)
di dare atto che la spesa è già stata impegnata con le determinazioni mecc. 2009
02425/33 e mecc. 2010 01906/33 già citate in narrativa, finanziata con contributo della
Regione Piemonte approvato con deliberazioni G.R. n° 14 - 2259 del 6 ottobre 1997 e n°
4 - 24870 del 22 giugno 1998." e conservata nei residui.
4)
di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.
2014 04964/033
6
5)
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Aperta” e, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico.
6)
di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.
L’allegato di cui alla presente determinazione è conservato agli atti del Settore proponente.
Torino, 21 ottobre 2014
IL DIRIGENTE SERVIZIO
URBANIZZAZIONI
(arch. Giuseppe Serra)
...
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Anna TORNONI
...
.........

Download Report