BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online
4e ANNEE
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
N. 286
Adjudication publique
MRMP-I/P DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION
MARCHÉS PUBLICS - SECTION INFRASTRUCTURE N. 527240
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
MRMP-I/P Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Programmes
Rue d'Evere, 1, BE-1140 Evere
Contact: Ryckaert Ruben Andreas
Tél: +32 27017265 Fax: +32 27013897 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Tarif Général pour les travaux de protection, abaissements et la recherche de fautes sur les Pipelines pour le contrat d'entretien de 4 années.
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Tarif Général pour les travaux de protection, abaissements et la recherche de fautes sur les Pipelines pour le contrat d'entretien de 4 années.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
voir CSCh
III.2.2. Capacité économique et financière:
voir CSCh
voir CSCh
III.2.3. Capacité technique:
voir CSCh
Classe: Classe 5 : jusqu'à 1.810.000 EUR, Catégorie: C2
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/01/2015 - 11:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/01/2015 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 20/01/2015 - 11:00
Lieu: Local des adjudications, Quartier Reine ELISABETH, Bloc 27, Entrée C, Rue d'Evere, 1, B-1140 BRUXELLES
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Max 2 pers / soumissionnaire
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
LA DEFENSE - DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION
MARCHÉS PUBLICS - SUPPORT SYSTEMS SECT
N. 527245
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
La DEFENSE - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Support Systems Section - Sous-section Corporate Support Systems - MRMP-S/AD1
Quartier Reine ELISABETH - Rue d'Evere 1 - Bloc 4 - B - 1 - Local 59, BE-1140 Evere
Contact: Letellier Lieve
Letellier Lieve
Tél: +32 27013222 Fax: +32 27014522 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Marché pluriannuel (2015-2018) à bordereau de prix pour l'achat de pièces de rechange et de consommables ainsi que l'entretien correctif des boîtes à gants avec
protection biologique et chimique au profit des Laboratoires de la Défense (15SD020)
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 2
Lieu principal de livraison de fournitures: CSCh 15SD020 - Page 17 - Paragraphe 11.d
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Achat de pièces de rechange et de consommables ainsi que l'entretien correctif des boîtes à gants avec protection biologique et chimique.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
CSCh 15SD020 - Annexe A - Page 11/11
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
CSCh 15SD020 - Page 7 et 8 - Paragraphe 4
III.2.3. Capacité technique:
Classe: N/A, Catégorie: N/A
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 07/01/2015 - 10:30
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 08/01/2015 - 10:30
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 08/01/2015 - 10:30
Lieu: : Local des adjudications - Quartier Reine ELISABETH - Rue d'Evere 1 - 1140 BRUXELLES - Bloc 27 - Entrée C
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Ouverture publique des offres.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D'EXÉCUTION : CSCh 15SD020 - Page 17 - Paragraphe 11.c.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
WOONPUNT ZENNEVALLEI
N. 527236
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Woonpunt Zennevallei
Molenborre 26/01, BE-1500 Halle
Contact: Mevrouw Marleen Vandergucht
Tel: +32 23631050 Fax: +32 23614898 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Halle-Heuvelpark:omgevingsaanleg bouwen van 18 koopwoningen en 9 huurwoningen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Halle, Heuvelpark: omgevingsaanleg
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Halle-Heuvelpark:omgevingsaanleg bouwen van 18 koopwoningen en 9 huurwoningen
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek
zie bestek
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 3
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/12/2014 - 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 80.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen
via contante betaling, geen bankcheque
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 7/1/2015 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 7/1/2015 - 11:00
Plaats: Woonpunt Zennevallei, Molenborre 26/01, 1500 Halle
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
WOONPUNT ZENNEVALLEI
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 3
N. 527237
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Woonpunt Zennevallei
Molenborre 26/01, BE-1500 Halle
Contact: Mevrouw Marleen Vandergucht
Tel: +32 23631050 Fax: +32 23614898 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Halle, Heuvelpark-Bouwen van 18 koopwoningen en 9 huurwoningen met ondergrondse parking (vlabinvest)
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Halle-Heuvelpark,uitbreiding Rodenem
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Halle, Heuvelpark-Bouwen van 18 koopwoningen en 9 huurwoningen met ondergrondse parking (vlabinvest)
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek
zie bestek
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 7
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/12/2014 - 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 420.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen
via contante betaling, geen bankcheque
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 7/1/2015 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 7/1/2015 - 10:00
Plaats: Woonpunt Zennevallei, Molenborre 26/01, 1500 Halle
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
AQUAFIN NV
N. 527268
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Aquafin NV
Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar
Contact: De heer Micha Caerts
Tel: +32 34504705 Fax: +32 34583020 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.aquafin.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Transport van ontwaterd zuiveringsslib - Dijle bekken
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht betreft het transport van ontwaterd zuiveringsslib d.m.v. opleggers en/of containers in het Dijle bekken.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Aquafin vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de nodige fiscale attesten op. Buitenlandse inschrijvers dienen bij hun inschrijving de bewijzen voor te leggen dat ze voldaan
hebben aan de fiscale verplichtingen van het land waar ze gevestigd zijn :
- Attest indirecte belastingen
- Attest directe belastingen
De attesten hebben steeds betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de ontvangst van de offertes.
* Aquafin vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de nodige RSZ attesten op. Buitenlandse inschrijvers dienen bij hun inschrijving de bewijzen voor te leggen dat ze voldaan
hebben aan de sociale verplichtingen van het land waar zij gevestigd zijn.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De inschrijver dient de nodige attesten voor te leggen (bij de offerte) die aantonen dat hij over een geldige registratie/vergunning beschikt als vervoerder van afvalstoffen in het
Vlaamse Gewest (alle onderstaande documenten zijn verplicht):
- afschrift van de registratie als vervoerder van afvalstoffen in het Vlaamse Gewest
- kopie van de vervoersvergunning / vergunning van vervoerscommissionair
- indien de inschrijver gebruik maakt van onderaannemers dient deze een intentieverklaring hiervan bij de inschrijving te voegen, getekend door de inschrijver en de onderaannemer.
Deze intentieverklaring dient te bevestigen dat de onderaannemer voldoet aan de vereisten betreffende de technische bekwaamheid met toevoeging van de relevante documenten die dit
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 4
staven.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 5/1/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 6/1/2015 - 09:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 6/1/2015 - 09:00
Plaats: Aquafin NV - Dijkstraat 8 - 2630 Aartselaar
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
STAD BERINGEN
N. 527281
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
stad Beringen
Mijnschoolstraat 88, BE-3580 Beringen
Contact: Mevrouw Nicole Geuens
Tel: +32 11430254 Fax: +32 11434658 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.beringen.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Ontwikkeling industrieterrein Ravenshout Noord
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ravenshout Noord
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het betreft wegenis- en rioleringwerken - inclusief aanhorigheden - met als doel een duurzame en kwalitatieve ruimtelijke uitbreiding van het regionaal industriegebied
'Ravenshout-Noord' te Beringen. De werken omvatten in hoofdzaak:
- Grondwerken voor de aardebaan
- Opbraak van bestaande toestand
- Aanleggen van rioelring en bouwen van inspectieputten
- Bouwen van een pompstation en aanleggen persleiding
- Aanleggen van grachten
- Werken aan waterloop ( inbuizing met ecoduiker, keermuren en herstellingswerken vallei)
- Aanleggen van funderingen
- Aanleggen van weggoten
- Plaatsen van straatkolken en hun aansluitingen.
- Aanleg van betonnen rijwegverhardingen.
- Aanleg betonnen fietspad
- Werfsignalisatie
- Signalisatie en markering
- Beplantingen
- Grasbezaaiingen
- Het onderhoud gedurende de waarborgtermijn
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
Zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Zie bestek
zie bestek
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 6
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/12/2014 - 09:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: De documenten kunnen gratis gedownload worden via e-procurement.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 5
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/12/2014 - 09:15
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 16/12/2014 - 09:15
Plaats: Stedelijk administratief centrum, aanbestedingslokaal, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Deze aankondiging betreft een versnelde, openbare procedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Hoogdringendheid
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
VZW KABOST
N. 527319
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
vzw KABOST
Plankstraat 16, BE-3800 Sint - Truiden
Contact: Architectenbureau ESA bvba
Ann Molenaers
Tel: +32 11695075 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
H. Hart - St Trudo: Dakrenovatie (Fase 2)
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sint-Truiden
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Vrije Basisschool H. Hart - St Trudo: Dakrenovatie (Fase 2)
Nazicht en herstellen leien daken, nazicht en herstellen houten dakgoten- kapellen en RW-afvoeren.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Erkenning: klasse 2, categorie D12
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Erkenning: klasse 2, categorie D12
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 06/01/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 30.25 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Via overschrijving op het nr BE13 0682 1460 4039 - BIC:GKCCBEBB
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/01/2015 - 10:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00691165/2014021071
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
ISOSL - INTERCOMMUNALE DE SOINS SPECIALISES DE LIEGE SCRL
N. 527352
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
ISoSL - INTERCOMMUNALE DE SOINS SPECIALISES DE LIEGE SCRL
Rue Basse-Wez, 145, BE-4020 LIEGE
Contact: Eric FIEVEZ (Directeur Général)
Tél: +32 43417784 Fax: +32 43417759
Adresse(s) internet: http://isosl.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
14-ISoSL-C-Marché 2-MRS LA PLAINE
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Avenue de la Croix Rouge, à B-4020 Liège (Droixhe)
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Construction d'une Maison de Repos et de Repos et de Soins - Résidence LA PLAINE à B-4020 LIEGE (DROIXHE) - Marché 2 'Ascenseurs'.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Valeur éstimée Hors TVA: 205000 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Respect de l'article 61, § 1 et 2 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 :
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 6
Par le seul fait de participer au présent marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans une des situations visées par l'article 61 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011.
Le Pouvoir Adjudicateur demandera au seul soumissionnaire pressenti la production de l'ensemble des documents permettant de démontrer qu'il ne tombe pas sous le coup des
clauses d'exclusion prévues à l'article 61 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011, telle que :
- une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale de l'avant-dernier trimestre précédant la date
d'ouverture des offres.
Les entrepreneurs étrangers doivent fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant qu'ils sont en règle avec leurs obligations relatives au paiement des cotisations
de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où ils sont établis.
Si cette attestation n'est pas délivrée dans le pays concerné, elle peut être remplacée par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite devant une autorité
judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Respect de l'article 67 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 :
Le soumissionnaire joindra à son offre :
- une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 'spécifiques' en travaux similaires au présent marché exécutés au cours des trois derniers exercices.
Le chiffre d'affaires global devra correspondre à celui nécessaire à l'obtention de la classe demandée par le présent marché.
Le chiffre d'affaires 'spécifiques' concerne des travaux de 'Fourniture et pose d'Ascenseurs' et devra être au moins égal au tiers du chiffre d'affaires global défini ci-dessus.
III.2.3. Capacité technique:
Respect de l'article 69 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 : Voir Cahier Spécial des Charges
Le soumissionnaire joindra à son offre un minimum de trois références de travaux similaires au présent marché exécutés au cours des cinq dernières années, dont une d'un montant
minimum de 140.000 Euro HTVA.
Ces trois références ne pourront être prises en compte que si elles sont corroborées par des certificats de bonne exécution dûment signés par le Maître de l'Ouvrage et l'Architecte.
Respect de l'article 70 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 : voir Cahier Spécial des Charges qui demande entre autres une agréation : Catégorie N et Sous-catégorie N1 - Classe
correspondant au montant global de l'offre.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/01/2015 - 16:00
Documents payants:Oui.
Prix: 120 EUR.
Conditions et mode de paiement: Paiement des documents en espèces (pas de chèque) à l'enlèvement ou anticipativement par virement bancaire, avec la mention de la référence du
dossier : 'LA PLAINE 0901-20 Marché 2' au compte DELTA LLOYD BANK n° IBAN: BE07 6353 9516 0166 - BIC: BNAG BE BB du Bureau Architecture Engineering
Verhaegen SA (BAEV). Dossier disponible au BAEV à partir du Mercredi 26 novembre 2014, à 14 h. NB: Le prix du dossier (120,00 EuroTVAC) sera majoré de la somme de
40,00 EuroTVAC en cas d'envoi par la Poste, soit 120,00 + 40,00 = 160,00 Euro TVAC.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/01/2015 - 14:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 26/01/2015 - 14:00
Lieu: ISoSL - Site Valdor - Rue Basse-Wez, 145 à B-4020 Liège (Salle 28, Département technique).
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Adjudication ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
@Ref:00012380/2014020802
1) Le délai d'exécution repris sub II.3) est exprimé en jours calendrier.
2) La durée de validité des offres reprises sub IV.3.7) est exprimé en jours calendrier.
3) Vente des dossiers : Le Bureau Architecture Engineering Verhaegen SA est fermé du 22.12.2014 au 05.01.2015 inclus.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
VILLE DE HERSTAL
N. 527326
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Herstal
Place Jean Jaurès, 1, BE-4040 Herstal
Contact: Madame Sandra Gonzalez
Tél: +32 42406418 Fax: +32 42406572 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.herstal.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Marché de fourniture de béton hydrocarboné pour le magasin du service des travaux
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Territoire de la Ville de Herstal, 4040 Herstal
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Marché de fourniture de béton hydrocarboné pour le magasin du service des travaux
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Estimation du marché : 568.700,00 euros pour 4 ans
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion décrits aux articles 61 à 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la
passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Le pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée et vérifiera le respect des
obligations fiscales décrites ci-dessous à propos de tous les soumissionnaires dans les quarante-huit heures de la date d'introduction des offres.
Cette vérification se fera via l'application Digiflow et portera sur les éléments suivants :
- Le respect des obligations en matière de sécurité sociale ;
- Le respect des obligations en matières fiscales (TVA et/ou impôt direct) ;
- La situation de faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation ;
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'inviter les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements et documents concernés et à quelque stade que ce soit de
la procédure de passation, s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout soumissionnaire.
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait qu'avant l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur invitera l'adjudicataire pressenti à produire :
- Un extrait récent du casier judiciaire de la personne morale.
Le caractère récent de ce document est établi dans la mesure où ce dernier date de moins de six mois par rapport à la date ultime du dépôt des offres.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 7
Le soumissionnaire interrogé disposera au maximum d'un délai de dix jours de calendrier à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour produire le document requis.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Le soumissionnaire remettra une attestation par laquelle il déclare sur l'honneur que sa société dispose de la capacité financière pour exécuter le présent marché estimé à un montant de
568.700 euros pour 4 ans.
Niveu minimal : 568.700 euros
III.2.3. Capacité technique:
Une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années (2012,2013,2014), indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Au moins trois livraisons similaires
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 8/1/2015
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/1/2015 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 13/1/2015 - 11:00
Lieu: Hotel de ville - Salle du Conseil communal (1er étage), Place Jean Jaurès, 1 à 4040 Herstal
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
SOWAER ENVIRONNEMENT LIÈGE
N. 527340
AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE
SOWAER Environnement Liège
Aéroport de Liège - Bâtiment 58, BE-4460 GRACE-HOLLOGNE
Contact: Valérie LEBURTON
Tél: +32 42258320 Fax: +32 42258321 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=405758
SECTION II. OBJET DU MARCHÉ
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice:
LG DLA-056 Insonorisation de 1 maison unifamiliale autour de l'aéroport de Liège
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: ANS
II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats:
Insonorisation d'une maison unifamiliale autour de l'aéroport de Liège.
II.1.8. Division en lots: Non.
II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1. Quantité ou étendue globale:
1 MAISON
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Déclaration sur l'honneur implicite (Circulaire du Gouvernement wallon du 10 mai 2007 relative à la simplification et à la transparence des marchés publics (M.B. du 28/11/2007,
p.59174)). Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du
10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours
de procédure.
III.2.2. Capacité économique et financière:
La preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux pour l'exécution de travaux de Catégorie D ou une sous catégorie D4, D5 et /ou D20 ainsi que la classe correspondant au
montant de l'offre déposée par le soumissionnaire, ou attestation équivalente et preuve de l'agréation du ou des sous-traitant(s).
III.2.3. Capacité technique:
Le soumissionnaire doit fournir le nom du sous-traitant ou la liste des sous-traitants, la proportion de leur participation aux marchés ou la partie du marché sous traitée et leur
engagement à exécuter tout ou partie du marché. En signant cet engagement, le sous-traitant atteste (simplification administrative: déclaration sur l'honneur implicite) qu'il ne se
trouve pas dans un des cas d'exclusion visé à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs
spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. Le ou les sous-traitant(s) doiv(ent) satisfaire en proportion de leur participation au
marché aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF.
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif:
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 06/01/2015-17:00
Documents payants: Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 08/01/2015-09:45
IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 08/01/2015-09:45
Lieu: SOWAER ENVIRONNEMENT, aéroport de Liège, Bâtiment 50 2ème étage à 4460 GRACE-HOLLOGNE
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
PROJECT 21C SPRL
N. 527269
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 8
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Project 21c sprl
Avenue Reine Astrid 61/3, BE-5000 Namur
Contact: van Rutten Serge
Tél: +32 486300151 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.p21c.net
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
AIR-CLIMAT de la commune de Brunehaut : Partie 1 : Fourniture et pose de l'e´clairage LED dans 5 cite´s
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: 5 cite´s de la commune : la cite´ de Lapaigne, la cite´ de Ble´haries, la cite´ de Rongy, la cite´ de Hollain , la cite´ de Guignies.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
AIR-CLIMAT de la commune de Brunehaut : Partie 1 : Fourniture et pose de l'e´clairage public LED dans 5 cite´s de la commune : la cite´ de Lapaigne, la cite´ de
Ble´haries, la cite´ de Rongy, la cite´ de Hollain , la cite´ de Guignies.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.2. Capacité économique et financière:
Donner une liste des travaux exe´cute´s des 3 dernie're anne´es avec les certificats de bonne exe´cution.
Avoir eu au moins 3 chantiers similaires ende´ans les trois dernie'res anne´es de minimum 60 000 ?.
III.2.3. Capacité technique:
Preuve de l'agre´ation et cate´gorie P, classe 1
Classe: Classe 1 : jusqu'à 135.000 EUR, Catégorie: P
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 26/12/2014 - 11:00
Documents payants:Oui.
Prix: 90.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Virement bancaire a' Project 21 c BE60 2500 0756 4570 avec votre adresse pour l'envoi des documents et des plans dans l'information de votre
virement
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 14/01/2015 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 14/01/2015 - 11:00
Lieu: Salle du Colle'ge communal - Rue Wibault Bouchart 11 - 7620 BLEHARIES.
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La Commune, le bureau d'e´tudes et un repre´sentant de l'entreprise qui remet offre.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
ARCOPLAN
N. 527353
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Arcoplan
Rue Chants des oiseaux, 514 A, BE-5300 Landenne Sur Meuse
Tél: +32 85827794 Fax: +32 85827795 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Restauration et réaffectation des dépendances en logements de la Maison de Seny
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Rue d'Abolens, 23 à 4250 Boëlhe
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Travaux de gros-ouvre fermé d'un bâtiment classé
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Valeur éstimée Hors TVA: 330444.34 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.3. Capacité technique:
agréation D 24 classe 3
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 07/01/2015
Documents payants:Oui.
Prix: 100.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: version informatique (CD ou clef) : 15,00 Euro ou version papier 100,00 Euro
Demande par mail au bureau Arcoplan
Versement au compte Arcoplan BE 75144059914051
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 12/01/2015 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 12/01/2015 - 10:00
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 9
Lieu: DG04 - département du patrimoine
Rue des Brigades d'Irlande, 1
5100 Jambes
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
@Ref:00980587/2014021179
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
CENTRE MUTIEN-MARIE ASBL
N. 527334
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
CENTRE MUTIEN-MARIE ASBL
Place des combattants 1, BE-5620 Florennes
Contact: Michel GENGOUX
CENTRE MUTIEN-MARIE ASBL
Tél: +32 71686360 Fax: +32 71614520 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=405756
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
CSC 2014/001-bis - Acquisition d'1 véhicule neuf (minibus destiné au transport de personnes)
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: La livraison aura lieu impérativement à l'adresse du service d'accueil de jour "Le Pouly", rue Willy Squélard, 9 à 5600 Jamagne
(PHILIPPEVILLE) ou dans le garage le plus proche de la marque situé à moins de 20 km.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
achat d'un minibus neuf de 13 places + 1 destiné au transport de personnes
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un seul lot.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: véhicule destiné au transport de personnes 13 + 1 places pour le Pouly à 5600 Jamagne (Philippeville)
Description succincte:
remplacement de notre véhicule 13 + 1 places pour effectuer le transport des personnes en situation de handicap accueillies au Pouly à 5600 Jamagne.
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 30000 EUR .
Lot 2: NO_TITLE
Description succincte:
Acquisition d'une automobile 5 portes destinée à la direction du Centre Mutien-Marie asbl
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 18500 EUR .
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Valeur éstimée Hors TVA: 30000 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que pour que son offre puisse être considérée comme régulière, il doit être en règle en matière de cotisations de sécurité sociale
conformément à l'article 62 de l'AR du 15 juillet 2011. Plus de précision dans le cahier spécial des charges.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux fournitures faisant l'objet du marché, réalisés par l'entreprise au cours des trois derniers exercices.
III.2.3. Capacité technique:
la liste des principales livraisons exécutées au cours des 3 dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 31/01/2015 - 00:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 31/01/2015 - 00:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
2) le délai de livraison des fournitures constitue un élément important de ce marché : la livraison doit avoir nécessairement lieu au plus tard fin mai 2015 car le ramassage quotidien
des personnes en situation de handicap ne peut être interrompu. ATTENTION : en conséquence de ce qui précède, pour chacun des lots, en application de l'article 20 paragraphe 4 du
cahier général des charges, le non respect de la date butoir de fin mai 2015, fera l'objet d'une pénalité spéciale d'office s'élevant à 2000 euros à moins que soit mis à disposition
IMMEDIATEMENT (1er juin) ET GRATUITEMENT un véhicule en ordre de marche et de contrôle technique, équivalent en nombre de sièges et dont l'entretien et la révision ont
été effectués récemment. En outre, les frais éventuels de réparation ou de remplacement de pièces dû à l'usure du véhicule ne pourront être facturés.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
VILLE DE CHARLEROI
N. 527323
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Charleroi
Hôtel de Ville, Place Charles II, BE-6000 Charleroi
Contact: Madame Valérie DEJAIFFE
Tél: +32 71860504 Fax: +32 71865665 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.charleroi.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 10
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Mont/Marchienne - Centre culturel - Réparation des toitures
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Rue du Château 3 - 6032- Mont-Sur-Marchienne
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Les travaux comprennent notamment :
- le démontage des rives, solins, coupole et ardoises;
- le contrôle des charpentes existantes;
- l'isolation en laine minérale;
- l'étanchéité EPDM;
- la fourniture et la pose d'une coupole;
- les rives de toitures et corniches;
- l'évacuation des eaux de toitures;
- le remplacement de sous-toitures.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion décrits aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif
à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Conformément à l'article 20 de la loi belge du 15 juin 2006 relatif aux marchés publics, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire
qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :
1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ;
2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ;
3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ;
4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme.
Conformément à l'article 20 de la loi belge du 15 juin 2006 relatif aux marchés publics, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le
soumissionnaire :
1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant
dans d'autres réglementations nationales ;
2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres
réglementations nationales ;
3° qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ;
4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave ;
5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet
2011 ;
6° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux
dispositions de l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ;
7° qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles pour la sélection qualitative et le droit d'accès ou qui n'a pas fourni ces
renseignements.
Pour les soumissionnaires belges, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect par les soumissionnaires des obligations fiscales à l'égard du SPF Finances en sollicitant via l'application
DIGIFLOW, auprès du SPF Finances, une attestation portant sur la situation fiscale de chaque soumissionnaire dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture des offres
(en APO ouvert et adjudication ouverte uniquement).
Pour le soumissionnaire étranger, il joint à son offre, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il
est établi.
Pour les autres cas d'exclusion, la Ville procède avant de prendre la décision d'attribution, à la vérification de la situation du soumissionnaire pressenti pour l'attribution. En vue
d'établir si celui-ci tombe ou non sous le coup d'une cause d'exclusion, le pouvoir adjudicateur demandera lui-même, via son accès à DIGIFLOW, les renseignements ou documents
qu'il peut obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont gestionnaires. C'est le cas pour les documents suivants :
en ce qui concerne les soumissionnaires enregistrés dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), l'absence d'état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de
réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue de ces soumissionnaires sera directement vérifiée par le pouvoir adjudicateur qui consultera, par des moyens électroniques,
les bases de données de la BCE.
en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale et par application de l'article 60, §1 AR passation, les soumissionnaires qui emploient du personnel assujetti à la loi du 27 juin
1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont dispensés de produire l'attestation de l'Office national de la sécurité sociale dont il
résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS, portant sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres. En effet, la situation de ces
soumissionnaires en matière de paiement de leurs cotisations de sécurité sociale sera vérifiée directement par le pouvoir adjudicateur qui consultera, par des moyens électroniques les
bases de données de l'O.N.S.S.
Le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique joint à son offre, une attestation délivrée par l'autorité compétente
certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité
sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.
Le pouvoir adjudicateur réclamera au soumissionnaire pressenti pour l'attribution qu'il soit belge ou étranger, un extrait du casier judiciaire dont il résulte que le soumissionnaire :
n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de
capitaux ;
n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant
dans les législations ou réglementations nationales ;
n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les
législations et réglementations nationales ;
n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ;
Le pouvoir adjudicateur réclamera au soumissionnaire étranger pressenti pour l'attribution, une attestation de non faillite du tribunal de commerce compétent ou délivré par toute autre
autorité compétente du pays dans lequel il est établi.
Le soumissionnaire est tenu, à partir du dépôt de son offre, d'informer le pouvoir adjudicateur, sans délai et au plus tard dans les 8 jours calendrier, de toute modification de sa
situation personnelle ou de sa capacité financière, économique ou technique.
Pour les soumissionnaires étrangers exclusivement, peuvent être remis des documents équivalents ou similaires délivrés par une autorité administrative du pays d'origine ou de
provenance. Lorsqu'un de ces documents n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par
l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Renseignement et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : le soumissionnaire doit fournir le chiffre d'affaires de son entreprise réalisé au cours des années 2011, 2012 et
2013. Celui-ci doit être de 500.000,00 EUR .
Si le montant de l'offre dépasse les 50.000,00 EUR :
Le soumissionnaire est tenu d'apporter la preuve qu'il dispose de l'agréation d'entrepreneurs de travaux dans la sous-catégorie D8, classe correspondant au montant de l'offre ou à
défaut la preuve que l'entrepreneur remplit les conditions d'obtention d'agréation d'entrepreneur dans la catégorie et la classe exigées.
Sous-catégorie D8, classe correspondant au montant de l'offre
Agréation requise: Si le montant de l'offre dépasse 50.000,00 EUR :
D8 (Couvertures de toiture asphaltiques ou similaires, travaux d'étanchéité) , Classe correspondant au montant de l'offre
III.2.3. Capacité technique:
Renseignement et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : le soumissionnaire doit fournir une liste de 5 travaux similaires (travaux de couvertures de toiture
asphaltiques - travaux d'étanchéité) réalisés au cours des 2 dernières années civiles, avec attestation de bonne exécution.
Si le montant de l'offre dépasse les 50.000,00 EUR :
Le soumissionnaire est tenu d'apporter la preuve qu'il dispose de l'agréation d'entrepreneurs de travaux dans la sous-catégorie D8, classe correspondant au montant de l'offre ou à
défaut la preuve que l'entrepreneur remplit les conditions d'obtention d'agréation d'entrepreneur dans la catégorie et la classe exigées.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 11
Sous-catégorie D8, classe correspondant au montant de l'offre
Agréation requise: Si le montant de l'offre dépasse 50.000,00 EUR :
D8 (Couvertures de toiture asphaltiques ou similaires, travaux d'étanchéité) , Classe correspondant au montant de l'offre
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 26/1/2015
Documents payants:Oui.
Prix: 0.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: CSCH et plans
Pour obtenir de dossier complet de soumission, à titre gratuit, envoyer un mail à l'adresse suivante :
[email protected]
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/1/2015 - 14:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 27/1/2015 - 14:00
Lieu: Bureau d'Etudes communal, chaussée de Lodelinsart 327 à 6060 - Gilly - Salle de réunions (rez-de-chaussée)
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
Informations complémentaires concernant l'introduction des offres/candidatures: En cas d'envoi par pli ordinaire, ce pli définitivement scellé est glissé dans une seconde enveloppe
fermée portant comme indication l'adresse ci-dessous et la mention "offre pour un marché de travaux de réparations de toitures au centre culture de Mont-sur-Marchienne"
et est envoyé à l'adresse suivante :
VILLE DE CHARLEROI
Division du Bureau d'Etudes
A l'attention de Madame DEJAIFFE
Chaussée de Lodelinsart 327
6060 - GILLY
En cas d'envoi sous pli recommandé, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant comme indication l'adresse ci-dessous et la mention
"offre pour un marché de travaux de réparations de toitures au centre culture de Mont-sur-Marchienne"
et est envoyé à l'adresse suivante :
VILLE DE CHARLEROI
Service Courrier
(A l'attention de Madame DEJAIFFE
Bureau d'Etudes communal)
Hôtel de Ville
Place Charles II
6000 - CHARLEROI
En cas de dépôt des offres, par porteur, le principe de la double enveloppe n'est pas requis.
Ce pli scellé portant comme indication l'adresse ci-dessous et la mention
"offre pour un marché de travaux de réparations de toitures au centre culture de Mont-sur-Marchienne"
et est déposée à l'adresse suivante :
VILLE DE CHARLEROI
Division du Bureau d'Etudes
A l'attention de Madame DEJAIFFE
Chaussée de Lodelinsart 327
6060 - GILLY
Le porteur remet l'offre personnellement à Mesdames Valérie DEJAIFFE ou Véronique LERAT (heures d'ouverture du bureau : de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30).
En cas d'absence des personnes mentionnées ci-dessous, les personnes du service sont habilitées à recevoir l'offre.
Toute offre doit parvenir au Président au plus tard avant que la séance d'ouverture des offres ne soit déclarée ouverte.
Quelle qu'en soit la cause, les offres parvenues tardivement auprès du président sont refusées ou conservées sans être ouvertes.
Toutefois, une telle offre est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore conclu le marché et que l'offre ait été envoyée sous pli recommandé, au plus tard le
quatrième jour de calendrier précédant la date de l'ouverture des offres.
Visite du site requise:
Le rendez-vous est sollicité par le soumissionnaire qui est tenu de prendre contact avec le Bureau d'Etudes :
- Monsieur Alfonso LICATA - Tél. 071/86.05.63
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
AIVE
N. 527325
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
AIVE
Drève de l'Arc-en-Ciel, 98, BE-6700 Arlon
Contact: Monsieur René Tassigny
Tél: +32 63230187 Fax: +32 63589831 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.aive.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Tonte et entretien des pelouses et abords des ouvrages d'épuration de l'AIVE
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Province de Luxembourg Stations d'épuration de l'AIVE
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le présent marché porte sur la tonte des pelouses, l'entretien des abords et la réalisation de fauchages tardifs.
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: LOT 1 - SECTEUR NORD
Description succincte:
LOT 1 - SECTEUR NORD
Lot 2: LOT 2 - SECTEUR EST
Description succincte:
LOT 2 - SECTEUR EST
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 12
Lot 3: LOT 3 - SECTEUR SUD
Description succincte:
LOT 3 - SECTEUR SUD
Lot 4: LOT 4 - SECTEUR CENTRE OUEST
Description succincte:
LOT 4 - SECTEUR CENTRE OUEST
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
* Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale,
jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux
dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi.
* En application de l'art. 63 de l'AR du 15 juillet 2011, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il
résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale
écoulée avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas.
* Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que le
soumissionnaire :
- N'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de
capitaux ;
- N'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant
dans les législations ou réglementations nationales ;
- N'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les
législations et réglementations nationales ;
- N'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle.
En outre, le pouvoir adjudicateur s'assurera que le soumissionnaire :
- En matière professionnelle, n'a pas commis une faute grave ;
- Ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application de la sélection qualitative.
Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres.
III.2.2. Capacité économique et financière:
* Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Niveau minimal : Le chiffre d'affaires annuel du domaine d'activités faisant l'objet du marché devra être de minimum 100.000 EUR HTVA.
* Une déclaration bancaire appropriée établie conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
Voir ci-dessus
III.2.3. Capacité technique:
* Une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont
prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut,
simplement par une déclaration du prestataire de services.
Niveau minimal : La liste des principaux services devra comprendre au minimum dix marchés de prestations effectuées au cours des trois dernières années.
* Une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services disposera pour l'exécution des services.
Niveau minimal : Pour chaque lot, le soumissionnaire devra disposer au minimum de :
- 1 camion à plateau avec remorque(s)
- 1 tondeuse à siège avec ramassage
- 1 tondeuse autotractée avec ramassage
- 1 brosse ou herse rotative pour le désherbage mécanique
- 1 désherbeur thermique
- 1 débroussailleuse à moteur
- 1 coupe-bordures à moteur
- 1 tronçonneuse
- 1 débroussailleuse à fléau ou équivalent
- 1 taille haies à moteur télescopique
- 1 broyeur déchiqueteur de bois
- 1 souffleuse à moteur.
* Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années.
Niveau minimal : Pour chaque lot, le soumissionnaire devra prévoir un gestionnaire de chantier et une équipe constituée d'au minimum trois techniciens. En cas d'attribution de
plusieurs lots à un seul adjudicataire, le pouvoir adjudicateur accepte qu'un seul gestionnaire de chantier soit prévu pour l'ensemble des lots.
* L'annexe 3 des consignes de sécurité et d'environnement complétées et signées (voir annexe).
* La ou les filière(s) d'élimination des déchets verts.
* L'indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de sous-traiter. Si le soumissionnaire fait appel à des entreprises sous-traitantes pour
l'ensemble ou partie des prestations décrites dans ce lot, il lui est demandé d'en établir la liste avec la nature des prestations leur confiées, à laquelle sera adjointe la liste des références
des prestations similaires réalisés par les entreprises sous-traitantes proposées ainsi que leur agréation pour les prestations à réaliser. Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de
refuser un sous-traitant proposé par un soumissionnaire sans justification de quelque nature que ce soit.
Niveau minimaul : La liste des références des prestations similaires réalisées par les entreprises sous-traitantes le cas échéant devra comprendre au minimum dix marchés de
prestations effectuées au cours des trois dernières années.
* Dans le cadre de la lutte contre les conflits d'intérêts, en particulier afin d'éviter le mécanisme du tourniquet (`revolving doors'), tel que défini dans la loi du 8 mai 2007 portant
assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003, le soumissionnaire s'abstient de faire appel à un ou plusieurs anciens
collaborateurs (internes ou externes) du pouvoir adjudicateur du présent marché, dans les deux ans qui suivent son/leur démission, départ à la retraite ou tout autre type de départ du
pouvoir adjudicateur, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, pour l'élaboration et/ou l'introduction de son offre/demande de participation ou toute autre intervention
dans le cadre de la procédure de passation, ainsi que pour certaines tâches à réaliser dans le cadre de l'exécution du présent marché.
La disposition qui précède ne s'applique toutefois que lorsqu'un lien direct existe entre les précédentes activités prestées pour le pouvoir adjudicateur par la ou les personnes
concernées et ses/leurs activités dans le cadre du présent marché.
Toute infraction à cette mesure pouvant être de nature à fausser les conditions normales de la concurrence est passible d'une sanction conformément aux dispositions de l'article 9 de la
loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (ou, pour un marché dans les domaines de la défense et de la sécurité,
de l'article 10 de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité).
Concrètement, cette sanction consiste, selon le cas, soit à écarter l'offre, soit à résilier le marché.
Voir ci-dessus
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/1/2015 - 17:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/1/2015 - 14:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 13/1/2015 - 14:00
Lieu: AIVE, Drève de l'Arc-en-Ciel, 98
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
Fermeture annuelle : Les bureaux de l'AIVE sont fermés du lundi 22 décembre 2014 au vendredi 02 janvier 2015 inclus.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 13
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
STAD BRUGGE - GROENDIENST
N. 527343
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Brugge - Groendienst
Burg 12, BE-8000 Brugge
Contact: Miguel Berteloot (Sectorhoofd)
Tel: +32 50329011 Fax: +32 50316492 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
BU14-45- Herinrichting Koude Keuken, Sint-Andries
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
BU 14-45 - Herinrichting Koude Keuken. De werken omvatten :
- voorbereidende werken
- grondwerken
- verhardingswerken
- beplanting
- leveren en plaatsen van speeltoestellen
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder BTW: 154049.00 EUR .
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie afdeling III - algemeen
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Een lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 18.50 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Te betalen na ontvangst factuur. U ontvangt deze factuur na de opening van de offertes. Een digitale versie (via e-mail) van het bestek is eveneens
gratis beschikbaar.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/12/2014 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 19/12/2014 - 11:00
Plaats: Kabinet Schepen Pierins, Hoogstraat 37,8000 Brugge
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: alle inschrijvers
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00670705/2014021088
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
GEMEENTEBESTUUR MEULEBEKE
N. 527339
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentebestuur MEULEBEKE
Markt 1, BE-8760 MEULEBEKE
Contact: Marcel Goossens
Tel: +32 51488080 Fax: +32 51485440 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
MEULEBEKE: Riolerings- en wegeniswerken in de Oostrozebekestraat (vak: Citroenbeek - grens Oostrozebekestraat)
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: MEULEBEKE: Oostrozebekestraat (vak: Citroenbeek - grens Oostrozebeke)
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
MEULEBEKE: Riolerings- en wegeniswerken in de Oostrozebekestraat (vak: Citroenbeek - grens Oostrozebeke)
Voor het vak Citroenbeek - Paanderstraat
- volledige vernieuwing rijweg met aanleg van gescheiden rioleringsstelsel (incl. kunstwerken in gewapend beton) en gescheiden enkelrichtingsfietspaden
Voor het vak Paanderstraat - grens Oostrozebekestraat
- aanleg van een dubbelrichtingsfietspad (m.i.v. verleggen van de gracht) langs de westzijde, vernieuwen van de riolering en verharding van de zijberm langs de oostzijde
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 14
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
kopie getuigschrift erkenning categorie C of ondercategorie C1 in klasse 6
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 07/01/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 402.80 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Voorwaarden voor verkrijging:
Voorafgaande overschrijving van het bedrag (incl. BTW) op bankrekening IBAN BE43 7380 3003 8801 met vermelding van het referentienummer en het BTW-nummer.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 08/01/2015 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 08/01/2015 - 11:00
Plaats: Gemeentehuis Meulebeke
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00687275/2014020886
Het publicatiebericht en de meetstaat kunnen geraadpleegd worden via de website www.demey.be onder de rubriek 'Aanbestedingen' en dan doorklikken op de desbetreffende
pictogrammen
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
INFRABEL - ASSET MANAGEMENT - AREA NORTH-WEST
N. 527255
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Infrabel - Asset Management - Area North-West
Koningin Maria-Hendrikaplein 2, BE-9000 Gent
Contact: Van Landeghem Eddy Maurice
Tel: +32 92412474 Fax: +32 92412537 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=178468
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aanleg van energiekabels i.v.m. buitendienststelling L. 52/2.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Willebroek
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
De aanneming omvat de uitvoering van de werken zoals ze bepaald zijn door de
neergelegde plans, de opmetingsstaat gevoegd bij dit bestek en de diverse aanbestedingsbescheiden
waarnaar verwezen wordt.
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
1. Opzoeken bestaande kabels in nabijheid van het onderstation;
2. Uitgraven en dichtmaken van een sleuf tot minimum 1 m onder het maaiveld
voor het ingraven van energiekabels en wachtbuizen;
3. Plaatsen van buizen onder verharding (openbare weg, fietspad, .);
4. Plaatsen van 3kV-voedingskabels tussen het onderstation Willebroek en de
bovenleidingspaal (2 kabels) in sleuven en buizen;
5. Plaatsen van de bediening- en signalisatiekabels tussen het onderstation Willebroek
en de bovenleidingspaal in sleuven en buizen;
6. Plaatsen van de terugstroomkabels (4 kabels) tot aan de inductieve verbindingen
van het spoor in sleuven en buizen;
7. Bevestigen en aansluiten van de 3kV-voedingskabels aan de verbindingsrail
bovenaan de bovenleidingspaal.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Inschrijving bij Kruispuntbank van Ondernemingen.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: 2, Categorie: P2
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14/01/2015-11:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 14/01/2015-11:00
IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 14/01/2015-11:00
Plaats: Asset Management, Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
VZW KSTS
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 15
N. 527349
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
VZW KSTS
Oeverstraat 5, BE-9140 Temse
Contact: Guido Buys
Tel: +32 475500783 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
renovatiewerken vernieuwen hellende daken
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Vrije Basisschool - Cauwerburg 2 - 9140 Temse
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
VZW Katholieke Scholen Temse Scheldekant
Oeverstraat 5
9140 Temse
Vrije Basisischool - Cauwerburg 2 - 9140 Temse
Verbouwingswerken: vernieuwen en isoleren hellende daken.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Erkenningsklasse 2
Categorie D, ondercategorie 12
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Erkenningsklasse 2
Categorie D, ondercategorie 12
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 200 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Documenten zijn af te halen bij Guido Buys BVBA, Philemon Haumanstraat 100 te 9140 Temse, mits voorafgaandelijke storting van 200,00 EUR
op rekeningnr. 001-5235246-38 of mits contante betaling ter plaatse.
Indien enkel onder elektronische vorm, is het bestek te verkrijgen aan 80,00 EUR.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/01/2015 - 10:30
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 09/01/2015 - 10:30
Plaats: Heilig Hartschool, Cauwerburg 2, 9140 Temse.
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:01067174/2014020967
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
SCHOLENGROEP 19 'DENDER'
N. 527238
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Scholengroep 19 'Dender'
Welvaartstraat 70/4, BE-9300 Aalst
Contact: De heer Gratien Dekeyser
Tel: +32 53769146 Fax: +32 53769141 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.sgrdender.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Het bouwen van speelplaatsoverkappingen voor diverse scholen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: diverse locaties
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Leveren en plaatsen van speelplaatsoverkappingen voor vier basisscholen. Elk van de speelplaatsoverkappingen is specifiek. De prijsvraag wordt daarom gepubliceerd
in percelen, één perceel per school.
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: BS LP Boon, Erembodegem
Korte beschrijving:
BS LP Boon, Erembodegem
Perceel 2: BS Faluintjes, Moorsel
Korte beschrijving:
BS Faluintjes, Moorsel
Perceel 3: BS De Grasspriet
Korte beschrijving:
BS De Grasspriet
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 16
Perceel 4: BS De Wonderwijzer
Korte beschrijving:
BS De Wonderwijzer
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze
informatie zelf opvragen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Het gebruik van het model volgens bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011 is verplicht. Andere modellen van bankverklaring zullen niet aanvaard worden.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en
milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
Het VCA-certificaat is op naam van de personen die de werken zullen opvolgen.
Vereiste erkenning: F (Metaalconstructies) , Klasse 1
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14/1/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/1/2015 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 15/1/2015 - 11:00
Plaats: Welvaartstraat 70/4, 9300 Aalst. Gelijkvloers, rode zaal
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Plaatsbezoek vereist:
Er is geen georganiseerd plaatsbezoek voorzien.
De inschrijver wordt geacht elke school te hebben bezocht waarvoor een offerte wordt ingediend en verklaart door zijn inschrijving uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van alle
randvoorwaarden inzake toegankelijkheid van het domein, aansluitingen aan de gebouwen (bovengronds en ondergronds), werfinrichting, enz.
De offertes kunnen elektronisch ingediend worden.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
STAD OUDENAARDE
N. 527310
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Oudenaarde
Tussenmuren 17, BE-9700 Oudenaarde
Contact: De heer Eddy Surmont
Tel: +32 55335136 Fax: +32 55301345 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.oudenaarde.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderhoud groenobjecten dienstjaar 2015 - 2016 - 2017
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: diverse locaties
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Betreft onderhoud van bomen, vormbomen, boomspiegels in gazons en in verharding, lage en hoge heesters, rozen, bosmaaien, gazons , hagen, verhardingen en dit
gespreid over 3 districten op het grondgebied van de stad Oudenaarde.
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: perceel 1 (onderhoud groenobjecten - district 1)
Korte beschrijving:
perceel 1 (onderhoud groenobjecten - district 1)
Perceel 2: perceel 2 (onderhoud groenobjecten - district 2)
Korte beschrijving:
perceel 2 (onderhoud groenobjecten - district 2)
Perceel 3: perceel 3 (onderhoud groenobjecten - district 3)
Korte beschrijving:
perceel 3 (onderhoud groenobjecten - district 3)
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 17
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
1. een lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken.
2. een verklaring van de studie- en beroepskwalificaties van de aannemer, meer bepaald van de verantwoordelijke voor de leiding van de werken.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 5/1/2015 - 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 25.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen
Door storting op het rekeningnummer van de stad Oudenaarde BE80 0910 0031 5277.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 9/1/2015 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 9/1/2015 - 10:00
Plaats: AC Maagdendale - vergaderzaal 2de verdieping - Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
STAD OUDENAARDE
N. 527312
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Oudenaarde
Tussenmuren 17, BE-9700 Oudenaarde
Contact: De heer Eddy Surmont
Tel: +32 55335136 Fax: +32 55301345 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.oudenaarde.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Ruimen riolen en rioolkolken. Dienstjaar 2015 (eventueel 2016 - 2017 - 2018).
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: diverse locaties
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Ruimen van riolen en rioolkolken. Dienstjaar 2015 (met eventuele verlenging voor 2016, 2017 en 2018).
De hier bedoelde opdracht heeft tot doel :
a) het ruimen van riolen en van rioolkolken op het grondgebied van de stad Oudenaarde gedurende het dienstjaar 2015 (eventueel 2016, 2017 en 2018).
Het opdrachtgevend bestuur behoudt zich, bij toepassing van art. 26 § 1,2° b van de wet van 15/06/2006, het recht voor de aannemer aan wie de opdracht werd gegund
te belasten met het verzekeren van dezelfde opdracht gedurende een tweede en een derde dienstjaar. Het ruimen van de rioolkolken geschiedt tweemaal per jaar.
b) het bestuur kan de aannemer eveneens gelasten met het uitspuiten van verstopte rioleringen; hiervoor wordt de gepaste slibruimer en manschappen ingezet en wordt
hiervoor in de opmetingsstaat een aantal uren voorzien.
c) het opgehaalde slib dient door de aannemer, overeenkomstig de reglementering terzake opgelegd door OVAM, rechtstreeks overgebracht te worden naar een officieel
vergunde en goedgekeurde verwerkingsplaats. De afscheiding van het zand, met het oog op hergebruik als secundaire grondstof, dient op een milieuverantwoorde wijze te
gebeuren. De aannemer dient de effectieve bestemming van de verschillende fracties mede te delen aan het opdrachtgevend bestuur.
Het vervoer van het slib gebeurt door middel van een waterdicht voertuig. In geen geval mag het slib op het openbaar domein gestockeerd worden, zelfs niet om tijdelijk
te drogen.
De ligging van de bovengenoemde overslagplaats en stortplaats is door de aannemer zelf te zoeken en te bepalen. De eventuele kosten voor overslag maken deel uit van de
opdracht en moeten begrepen zijn in de eenheidsprijs van de inschrijving.
d) De verwerkingskosten, stortkosten en milieuheffingen van de opgehaalde ruimingsspecie dienen in de eenheidsprijs van het reinigen van de rioolkolken te zijn
inbegrepen. Er is hiervoor GEEN aparte post voorzien. Alle weegbons dienen echter wel ter info te worden doorgegeven.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze
informatie zelf opvragen.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
1. Erkenning / milieuvergunning :
De inschrijver dient een afschrift van de erkenning en de milieuvergunning van de verwerkingsinstallatie bij z'n offerte te voegen. De vervaldata moeten eveneens vermeld worden.
2. Technische bekwaamheid :
De inschrijver moet aantonen dat hij technisch bekwaam is om deze opdracht uit te voeren, door het voorleggen van de volgende referenties:
De lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd sinds januari 2012, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechterlijke instanties waarvoor zij bestemd
waren.
Indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd.
Indien het gaat om diensten aan privaatrechterlijke personen, worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring
van de dienstverlener.
- Minimaal vereist: vijf verschillende referenties, waarbij per referentie in hetzelfde jaar telkens minstens 12.000 kolken werden gereinigd (bv. 4000 kolken 3 x per jaar).
- Verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten.
Minimaal wordt vereist:
- 3 kolkenreinigers met GPS registratiesysteem
- eigen vergund ontwateringsbekken voor straatrioolkolkenslib, waarbij een kopie van de milieuvergunning of de nog geldige ARB-vergunning moet kunnen voorgelegd worden.
- Eén hogedrukwagen met pomp 200 bar en waterdebiet 300 l/min en één hogedrukwagen met pomp 120 bar en waterdebiet 150 l/min, gecombineerd met functie vacuumzuigen.
- Deze pompwagens moeten in staat zijn alle buizen en kokers te reinigen met diameters tussen 15cm en 100cm.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 18
- Coördinaten van de verwerkings- en eventuele stortplaats waarnaar het slib uiteindelijk wordt vervoerd.
3. Veiligheids- en gezondheidsplan + prijsberekening
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 5/1/2015 - 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 50.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek
Door storting op het rekeningnummer van de stad Oudenaarde BE80 0910 0031 5277.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 9/1/2015 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 9/1/2015 - 11:00
Plaats: AC Maagdendale - vergaderzaal 2de verdieping - Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
Appel aux candidats
BPOST
N. 527298
AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE
bpost
Centre monnaie, BE-1000 Bruxelles
Contact: Verschelden Luc Marcel
Luc Verschelden
Tél: +32 2765529 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.bpost.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=190199
SECTION II. OBJET DU MARCHÉ
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice:
Appel à candidatures - Travaux HVAC dans un bureau bpost Hasselt New MC
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Ekkelgaarden - 3500 Hasselt
II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats:
Travaux HVAC dans le bureau bpost Hasselt New MC
II.1.8. Division en lots: Non.
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
-Un document avec des informations générales de l'entreprise: nom, forme juridique, nationalité, siège sociale et adresse.
- Un document avec des informations générales de la personne de contact: nom, numéros de téléphone et adresse e-mail.
- Un document récent (délivré dans les 3 derniers mois) de non faillite délivré par une instance judiciaire ou administrative.
- Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire n'a jamais commis de faute grave comme décrit dans l'A.R. de 16 avril 2012 article 66 § 1 & 2.
- Une attestation récente (délivrée dans les 3 derniers mois) O.N.S.S.
- Une attestation récente (délivrée dans les 3 derniers mois), délivrée par l'instance publique compétente, certifiant que le soumissionnaire est en règle avec le paiement de ses
contributions directes.
- Une attestation récente (délivrée dans les 3 derniers mois), délivrée par l'instance publique compétente, certifiant que le soumissionnaire est en règle avec le paiement de ses
contributions indirectes.
III.2.2. Capacité économique et financière:
-Le chiffre d'affaires total pour les trois dernières années
- Un rapport de commerce récent (p.ex. Graydon, D&B...)
- La preuve d'une assurance des risques professionnels
- Une déclaration de solvabilité bancaire
III.2.3. Capacité technique:
-L'entreprise devra faire preuve d'expérience dans des services similaires. Au moins 3 références ces 3 dernières années. La description des références doit être au minimum: le chiffre
d'affaires, personne de contact avec son numéro de téléphone et adresse e-mail, nombres de sites ou bureaux.
- Le Soumissionnaire doit fournir une preuve d'agréation d'entrepreneur D17 ou D18 - Classe 3.
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE
Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document descriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF.
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif:
Documents payants: Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/12/2014-14:00
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
SPF FIN - ACADÉMIE
N. 527275
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
SPF FIN - Académie
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 19
Bd. Roi Albert II 33, BE-1030 Bruxelles
Contact: Frederik Pardon
E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=190190
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Animation en français et en néerlandais d'une formation « Contacts multiculturels » à destination du personnel dirigeant du Service Public Fédéral Finances
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Animation en français et en néerlandais d'une formation « Contacts multiculturels » à destination du personnel dirigeant du Service Public Fédéral Finances
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.3. Capacité technique:
Classe: N/A, Catégorie: N/A
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/12/2014 - 10:25
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/12/2014 - 10:25
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
SNCB-PROCUREMENT & INVESTMENT
N. 527252
AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE
SNCB-Procurement & Investment
Avenue de la Porte de Hal 40, BE-1060 Bruxelles
Contact: B-PI.122 s.13/2
Louis Boldor
Tél: +32 25288348 Fax: +32 25282398 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.B-rail.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=190139
SECTION II. OBJET DU MARCHÉ
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice:
C26/0000241830 - Installation automatique de traitement antigel des sous-caisses du matériel roulant pour le poste d'entretien d'Arlon
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Atelier d'Arlon (Luxembourg)
II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats:
Etude, construction, fourniture, montage et mise en service d'une installation automatique de traitement antigel des sous-caisses du matériel roulant pour le poste
d'entretien d'Arlon.
Cette installation sera installée en voie et consiste à pulvériser sur le train en mouvement un produit empêchant la formation de glace sur les éléments sous caisse tels que
bogies, accouplement, marche-pieds, etc.
Le produit antigel utilisé, 100% biodégradable, devra adhérer aux éléments à traiter sans les détériorer. Il devra suivre la procédure de qualification de la SNCB avant
de pouvoir être utilisé.
L'installation devra en plus garantir:
- L'automatisation du traitement de parties précises du train en mouvement (5 km/h maximum) sur base des informations communiquées par le système RFID (existant);
- La récupération en voie, la filtration, le stockage, la mise à température et la recirculation du produit antigel.
Le génie civil nécessaire à l'implantation de l'équipement ne fait pas partie du marché.
II.1.8. Division en lots: Non.
II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
Valeur éstimée Hors TVA: 500000.00 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
1 - Le candidat doit fournir une attestation récente (minimum 2ième trimestre 2014) délivrée par l'organisme de sécurité sociale auquel il est affilié, certifiant qu'il a respecté ses
obligations quant au versement de ses cotisations auprès de la sécurité sociale selon la législation belge ou celle du pays où il est établi.
2 - Le candidat doit fournir une attestation certifiant qu'il n'est ni en faillite, ni en liquidation.
3 - Le candidat doit introduire une présentation générale de l'entreprise et mentionner le nombre de personnes employées et leur qualification.
III.2.2. Capacité économique et financière:
4 - Le candidat doit faire parvenir son chiffre d'affaires + résultats des pertes et profits des 3 dernières années (présentation sous forme de tableau; complété des comptes annuels).
III.2.3. Capacité technique:
5 - Le candidat doit fournir une liste de références de livraison de l'installation demandé dans le domaine ferroviaire à d'autres entreprises lors des 5 dernières années.
6 - Le candidat doit spécifier les normes utilisées et le système d'assurance qualité qu'il utilise.
7 - Durant l'exécution du marché, la communication entre l'adjudicataire et la SNCB devra se faire en français et les documents techniques exigés devront également être fournis en
français. Veuillez joidre une déclaration sur l'honneur mentionnant que votre firme respectera ces exigences.
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE
Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document descriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/12/2014-15:00
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
ADMINISTRATION COMMUNALE D'UCCLE
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 20
N. 527321
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Administration Communale d'Uccle
place Jean Vander Elst, 29, BE-1180 Uccle
Contact: Nicolas Groulard (Secrétaire technique-chef - Voirie)
Tél: +32 23486668 Fax: +32 23486514 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.uccle.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Aménagement de carrefours et zones 30
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Avenue Bourgmestre Jean Herinckx/Avenue de Messidor; Avenue Bel-Air/Rue Joseph Hazard; Avenue Hamoir; Avenue Blücher/Avenue de Foestraets;
Rue Basse; Avenue des Hospices.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Aménagement de carrefours et zones 30, exercice 2014.
II.1.8. Division en lots:Non.
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Le soumissionnaire doit satisfaire aux conditions de l'agréation d'entrepreneur de travaux, catégorie C, classe 2.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: Procédure négociée directe avec publicité
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Oui.
Prix: 25 EUR.
Conditions et mode de paiement: Les documents relatifs à cette entreprise peuvent être consultés tous les jours ouvrables, entre 9 h et 12 h, au Service Technique de la Commune
d'Uccle, rue Auguste Danse, 25, 2ème étage. Ils peuvent être obtenus au prix de 25,00 Euro par paiement comptant ou peuvent être envoyés après virement anticipé au compte n°
000.0003695.09 de la Recette communale d'Uccle.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/12/2014 - 16:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Lieu: /
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
@Ref:00686704/2014021068
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
GEMEENTE MEISE
N. 527322
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Meise
Tramlaan 8, BE-1861 Meise
Contact: De heer Wim Van Campenhout
Tel: +32 28922031 Fax: +32 22720261 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.meise.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - Renovatiewerken aan Het Poorthuis
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Gemeente Meise, Tramlaan 8 te 1861 Meise
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aanpassingswerken aan Het Poorthuis. Opdracht in samenwerking met Els Van Hamme, bestek 2012080.
Er zijn reeds eerdere werken uitgevoerd doch dak is niet volledig gerenoveerd.
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Buitenschrijnwerk
Korte beschrijving:
Buitenschrijnwerk
Perceel 2: Herstelling van dak
Korte beschrijving:
Herstelling van dak
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 21
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 1
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 80
Criterium 2: Uitvoeringstermijn, Weging: 20
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/12/2014 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Er is een publieke opening van de kandidaturen voorzien op 17/12/2014 om 11.00 uur. Plaats van opening : Raadzaal, AC Meise, Tramlaan 8 te 1861 Meise
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN
N. 527241
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Hofstraat 17, BE-2000 Antwerpen
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - Opstalvalleigebied fase 2 - Uitvoeren van archeologisch (voor)onderzoek
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Haven van Antwerpen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het Opstalvalleigebied fase 2 situeert zich in de Berendrechtse Polder op grondgebied van de stad Antwerpen en de gemeente Stabroek. Het project betreft een
natuurontwikkelings -/ compensatieproject van ca. 175 ha, en omvat o.a. de aanleg van plassen, de creatie van rietland en natte weilanden en de aanleg van
bufferdijken.
Alvorens te kunnen starten met de inrichtingswerken dient er een archeologisch (voor)onderzoek uitgevoerd te worden.
Dit onderzoek bestaat in hoofdzaak uit 3 fasen:
Fase 1 - Bureaustudie: de impact van de werken op het aanwezige archeologisch erfgoed inschatten en daaruit concrete aanbevelingen formuleren.
Fase 2 - Paleolandschappelijk booronderzoek: bodemkundige eigenschappen in kaart brengen.
Fase 3 - Prospectie met ingreep in de bodem: archeologische evaluatie van het terrein.
Het al dan niet uitvoeren van een volgende fase is steeds afhankelijk van de nota met aanbevelingen van de vorige fase.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 61 van het KB van 15 juli 2011. HIJ VOEGT BIJ ZIJN KANDIDATUUR EEN VERKLARING OP
EREWOORD DIE DIT BEVESTIGT. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe
over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65, §1 van hetzelfde KB, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de
persoonlijke toestand van de kandidaat te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid in elk stadium van de procedure verzoeken om de
nodige bewijsstukken voor te leggen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
De kandidaat toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De vakbekwaamheid dient aangetoond te worden a.d.h.v. referenties van gelijkaardige projecten uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar, alsook met een lijst van het materieel dat zal ingezet
worden.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Beperkt.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 2/1/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 5/1/2015 - 14:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Wijze van indienen - e-procurement
Het indienen en ontvangen van offertes en aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.
Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie, en niet per e-mail !
De elektronische indiening van offertes en aanvragen tot deelneming gebeurt via : https://eten.publicprocurement.be
Voor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, VERENIGING NAAR PUBLIEK RECHT
N. 527348
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 22
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Vereniging naar publiek recht
Ballaarstraat 35, BE-2018 Antwerpen
Tel: +32 33382790 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.zorgbedrijf.antwerpen.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract voor busvervoer - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: ZORGBEDRIJF OCMW ANTWERPEN, Vereniging van publiek recht
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Dit betreft het bestek teneinde tot een raamovereenkomst te komen voor het uitvoeren van busvervoer binnen Zorgbedrijf Antwerpen.
De dienstencentra/woonzorgcentra hebben geregeld nood aan busvervoer voor recreatieve uitstappen. Het kan gaan over ritten voor eendaagse uitstappen of ritten voor
meerdaagse uitstappen. Bij alle ritten kan het gaan over diverse groottes van groepen (te vervoeren personen). De dienstverlening is inclusief chauffeur. We werken
telkens met een bestelaanvraag tot het huren van een autobus.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij
voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste
afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de
sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de
ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de
oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
* Het bewijs van de voertuigpolis
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde
financiële situatie blijkt.
* Uit het nazicht van de jaarrekening moet een gezonde financiële situatie blijken
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* De inschrijver moet een bewijs van erkenning voorleggen voor het exploiteren van autocars.
* De inschrijver moet beschikken over een gebruikstoelating tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg.
* Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener gedurende de laatste drie jaar.
* Een lijst van de vijf voornaamste gelijkaardige diensten die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, met bedrag en referentie.
* Een overzicht met het aantal bussen (met aantal zitplaatsen) waar de busmaatschappij over beschikt. Hierin dient ook het aantal liftbussen meegenomen te worden waarbij
aangegeven is wat het aantal zitplaatsen is in combinatie met het aantal vaste rolstoelen waar plaats voor is.
* De vervoerder moet minstens over 20 bussen (met diverse capaciteiten) beschikken waarvan minstens 1 liftbus.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 60
Criterium 2: Kwaliteit, Weging: 40
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/12/2014 - 23:30
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/12/2014 - 14:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
GEMEENTE WESTERLO
N. 527280
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Westerlo
Boerenkrijglaan 61, BE-2260 Westerlo
Contact: Mevrouw Ghislaine De Buyst
Tel: +32 14539142 Fax: +32 14541154 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.westerlo.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 23
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Vervangen van multifunctionals (printers en kopiërs) voor een periode van 5 jaar. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: diverse gemeentelijke diensten
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het gemeentebestuur van Westerlo is op zoek naar een partner die ons kan bijstaan bij de levering, installatie en onderhoud van een park van multifunctionals. Het gaat
hierbij om printers en kopiërs, op A4 en A3 formaat, in zwart/wit en in kleur en met de mogelijkheid om documenten te kunnen inscannen.
Ons bestuur hecht veel belang aan een goede integratie van beide types van digitale toestellen in het computernetwerk en in de organisatie, en verwacht van de partner
veel aandacht voor de beheersbaarheid, de kwaliteit van het geheel en de kostenefficiëntie.
We kiezen voor een formule met een vaste kost per afdruk, inclusief consumables en servicecontract.
De gunning van deze opdracht moet leiden tot een contract waarvan de voorwaarden ook gelden voor alle eventuele uitbreidingen tijdens de duur van het contract.
Tevens kunnen deze voorwaarden van toepassing zijn voor de gemeentelijke diensten, de afdeling Westerlo van de brandweerzone Kempen, het AGB Westerlo en voor
het OCMW van Westerlo.
De gemeente Westerlo treedt voor deze samengevoegde opdracht op als aanbestedende overheid.
Plaats van dienstverlening: diverse locaties op grondgebied Westerlo
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Aangezien de aanbestedende overheid via elektronische middelen toegang heeft tot de inlichtingen of documenten die haar toelaten binnen de grenzen van de voormelde artikelen de
persoonlijke situatie en de bekwaamheid van de betrokken kandidaten of inschrijvers na te gaan, worden de inschrijvers ervan vrijgesteld de in die artikelen bedoelde inlichtingen
en/of documenten met betrekking tot RSZ, BTW en faillissement en soortgelijke toestanden bij te voegen.
* Bevoegdheidsbewijs voor ondertekening van de offerte. Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad waarin de bevoegdheden zijn bekendgemaakt volstaat.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* een lijst van de voornaamste soortgelijke diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of
privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren en de contactgegevens.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 60
Criterium 2: Kwaliteit, Weging: 30
Criterium 3: Leveringstermijn, Weging: 10
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: * geïnteresseerde firma's kunnen het bestek downloaden op de federale portaalsite voor overheidsopdrachten 'Jepp' of kunnen dit aanvragen via e-mail
[email protected]'
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/12/2014 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
GEMEENTE AARTSELAAR
N. 527313
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Aartselaar
Baron Van Ertbornstraat 1, BE-2630 Aartselaar
Contact: De heer Peter van Mechelen
Tel: +32 38701604 Fax: +32 38701616 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - Aankoop hoogwerker CC 't Aambeeld
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Cultureel centrum, della Faillelaan 34 te 2630 Aartselaar
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Leveren van een compacte hoogwerker, die autonoom werkt voor gebruik op het houten podium van CC 't Aambeeld - Aartselaar. De hoogwerker moet op maximum
werkhoogte kunnen rijden.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 40
Criterium 2: Gebruiksgemak en functionaliteit (te beoordelen op demo), Weging: 35
Criterium 3: Garantieperiode, Weging: 10
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 24
Criterium 4: Naleverperiode van onderdelen, Weging: 10
Criterium 5: Onderhoudscontract, Weging: 5
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/12/2014 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
GEMEENTE AARTSELAAR
N. 527311
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Aartselaar
Baron Van Ertbornstraat 1, BE-2630 Aartselaar
Contact: De heer Peter van Mechelen
Tel: +32 38701604 Fax: +32 38701616 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - Isoleren zoldervloer gemeentelijke basisschool Cade
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Basisschool Cade, Carillolei 2 te 2630 Aartselaar
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
In de gemeentelijke basisschool CADE, vestiging Carillolei, werd nieuw schrijnwerk geplaatst. Daarbij aansluitend volgt de isolatie van het hellende dak boven deze
klassen. Aangezien deze ruimtes niet gebruikt (of belopen) worden, wordt geopteerd voor isolatie van de zoldervloer.
De ruimtes hebben volgende afmetingen :
1. boven klas 2A (6.97m x 7.88m), deze zolder is niet bereikbaar van binnenuit. Hiervoor zal een gat in het dak gemaakt worden, dit zal terug gedicht worden na de
werken.
2. boven klassen 2B en 2D (16.90m x 8.25m), deze zolder is bereikbaar via een luik in de traphal. Er is ook een dakraam.
3. boven leraarskamer (4.55m x 7.14m), deze zolder is niet bereikbaar van binnenuit. Hiervoor zal een gat in het dak gemaakt worden, dit zal terug gedicht worden na de
werken.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/1/2015 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Plaatsbezoek vereist:
De inschrijver geeft bij zijn prijsofferte volledig rekenschap van de staat en omvang van de in het bestek geschreven werken. De inschrijver zal zich daartoe voorafgaandelijk van de
plaatselijke omstandigheden vergewissen door middel van een vereist plaatsbezoek.
Werfadres = Gemeentelijke basisschool CADE, Carillolei 2 te 2630 Aartselaar
Aan de inschrijvers wordt de gelegenheid geboden om het gebouw in kwestie te bezoeken met het oog op het opmaken van hun prijsofferte.
Voor een plaatsbezoek kan contact opgenomen worden met :
Kim Herremans, technisch coördinator, telefonisch te bereiken op het nr. 03/887.84.76 of via E-mail: [email protected]
Benedicte Willaert, deskundige patrimonium, telefonisch te bereiken op het nr. 03/887.84.76 of via E-mail: [email protected]
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
GEMEENTE AARTSELAAR
N. 527315
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Aartselaar
Baron Van Ertbornstraat 1, BE-2630 Aartselaar
Contact: De heer Peter van Mechelen
Tel: +32 38701604 Fax: +32 38701616 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - Aankoop van een hefbrug voor het gemeentemagazijn
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Gemeentemagazijn - Oudestraat 8
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De levering omvat het leveren en plaatsen van een hefbrug met 4 mobiele kolommen zonder kabels in de garage van de gemeente gelegen aan de Oudestraat 8 te
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 25
Aartselaar. De hefbrug moet kunnen gebruikt worden voor bij de herstelling en het onderhoud van personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens van de gemeente.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/12/2014 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
GEMEENTE AARTSELAAR
N. 527317
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Aartselaar
Baron Van Ertbornstraat 1, BE-2630 Aartselaar
Contact: De heer Peter van Mechelen
Tel: +32 38701604 Fax: +32 38701616 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - Aankoop van machines voor de schrijnwerkerij
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Gemeentemagazijn - Oudestraat 8
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht heeft tot doel het leveren en bedrijfsklaar installeren van:
- een nieuwe horizontale paneelzaagmachine, geschikt voor het vakkundig en gebruiksvriendelijk zagen van houten platen.
- een nieuwe vlak- en vandikteschaaf.
- een nieuwe stofafzuigfilter voor de schrijnwerkerij.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/12/2014 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
OCMW LEUVEN
N. 527330
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47, BE-3000 Leuven
Contact: De heer Ward Decré
Tel: +32 16248277 Fax: +32 16248249 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.ocmw-leuven.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Fietsen Thuiszorg en Sociale Dienst - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Centraal magazijn, Geldenaaksebaan 430 te 3001 Heverlee
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Fietsen Thuiszorg en Sociale Dienst
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 26
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in één van onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden:
niet veroordeeld zijn voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
niet in staat van faillissement of vereffening zijn;
geen aangifte van faillissement gedaan hebben of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig hebben;
niet veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout begaan hebben;
in orde zijn met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
in orde zijn met de betaling van belastingen
zich niet schuldig hebben gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen
De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is.
Daartoe zal de aanbestedende overheid de inlichtingen of documenten, die zij kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan bekomen, opvragen.
Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:
* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document op naam van de vennootschap/vereniging (max. 6 maanden oud), op te vragen bij het Centraal Strafregister
(faxnummer +32 2 552 27 82 of via e-mail op [email protected]) .
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De inschrijver dient een schriftelijke voorstelling van zijn bedrijf bij de offerte te voegen.
De inschrijver kan zich voor een deel of de gehele opdracht beroepen op een onderaannemer - zie II.9. De inschrijver geeft een omschrijving en % van de opdracht die hij in
onderaanneming wil geven evenals de gegevens van de onderaannemer(s).
De inschrijver dient een schriftelijke voorstelling van zijn bedrijf bij de offerte te voegen.
De inschrijver kan zich voor een deel of de gehele opdracht beroepen op een onderaannemer - zie II.9. De inschrijver geeft een omschrijving en % van de opdracht die hij in
onderaanneming wil geven evenals de gegevens van de onderaannemer(s).
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/12/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/12/2014
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
ECOWERF, INTERGEMEENTELIJK MILIEUBEDRIJF OOST-BRABANT
N. 527299
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
EcoWerf, intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant
Aarschotsesteenweg 210, BE-3012 Leuven
Contact: Marielle Hallez & Peter Standaert
Tel: +32 16284300 E-mail: [email protected] [email protected]
Internet adres(sen): www.ecowerf.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Technische begeleiding bij de realisatie van een voorvergistingsinstallatie te Leuven
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: EcoWerf-site, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het afvalbeleid waarbinnen EcoWerf optreedt, bestaat uit drie grote pijlers: afvalpreventie, afvalinzameling en afvalverwerking. De verwerking van afval betreft onder
meer het groente-, fruit- en tuinafval: wie dit niet zelf composteert, laat het ophalen. Het gft van de aangesloten gemeenten wordt verwerkt in de eigen
composteerinstallatie van EcoWerf. Ook gras- en tuinafval en gehakseld snoeihout ingezameld op de containerparken belandt hier, net zoals het organische afval van
bedrijven.
Het voorwerp van onderhavige opdracht betreft de technische begeleiding van het ontwerp, de bouw en de opstart van een (droge) voorvergistingsinstallatie te Leuven
met een verwerkingscapaciteit van 40.000 ton per jaar. Deze installatie zal ingeschakeld worden in het reeds bestaande composteringsproces: de voorvergister zou worden
geschakeld tussen de voorbewerkingsinstallatie en de bestaande composteringsinstallatie. EcoWerf wenst de energie die potentieel aanwezig is in de aangevoerde
afvalstromen te recupereren en maximaal nuttig aan te wenden. Dit door een vergisting te plaatsen waarbij het organisch afval met hoge calorische waarde in de
vergisting verwerkt wordt en de houtige stromen worden gebruikt om het digestaat terug op te mengen en te composteren in de huidige installatie. Het biogas dat ontstaat
tijdens het vergisten, dient aangewend te worden in het kader van de productie van (hernieuwbare) energie. Ook in de nieuwe situatie blijft het eindproduct compost.
Tijdens de werkzaamheden dient de bestaande compostering in bedrijf te blijven.
EcoWerf wenst beroep te doen op een studiebureau met de noodzakelijke kennis en ervaring om het hierboven beschreven project technisch te begeleiden aan de zijde van
EcoWerf. Voor de eigenlijke realisatie (incl. ontwerp) van de voorvergister zal, via een afzonderlijke overheidsopdracht (de 'hoofdopdracht'), in de vorm van een
concurrentiedialoog, een opdrachtnemer aangesteld worden. Voor de goede orde wordt verduidelijkt dat de opdrachtnemer van de hoofdopdracht onder meer de
volgende taken heeft: opmaak van een (voor)ontwerp, aanbieden van de technieken, uitvoeren van de werkzaamheden en begeleiden van de opstart van de
voorvergistingsinstallatie.
De technische begeleiding van het studiebureau loopt vanaf de selectiefase voor de hoofdopdracht tot en met de opstart van de voorvergister door de opdrachtnemer van
de hoofdopdracht.
De volgende (potentiële) taken in hoofde van het studiebureau zijn te onderscheiden (geen limitatieve opsomming):
- Technische ondersteuning tijdens de selectiefase voor de opdrachtnemer van de hoofdopdracht (cfr. beoordelen kandidaturen).
- Aanleveren van technische input voor de redactie van het beschrijvend document in het kader van de concurrentiedialoog voor de hoofdopdracht.
- Technische ondersteuning tijdens de dialoogfase van de hoofdopdracht (cfr. deelnemen aan vergaderingen).
- Aanleveren van technische input voor de redactie van het definitief bestek in het kader van de concurrentiedialoog voor de hoofdopdracht.
- Technische ondersteuning tijdens de gunningfase van de hoofdopdracht (cfr. beoordelen offertes).
- Technische ondersteuning bij de opmaak van de vergunningendossiers door de opdrachtnemer van de hoofdopdracht.
- Technische ondersteuning tijdens de uitvoering van de hoofdopdracht (ontwerp, bouw en opstart).
Zoals blijkt uit bovenstaande takenlijst, zal het studiebureau bij de uitvoering van de opdracht moeten kunnen beschikken over kennis en ervaring inzake de volgende
disciplines (geen limitatieve opsomming): de Vlaamse energiemarkt (cfr. VREG, energiecertificaten, groene energie, .), overheidsopdrachten (cfr. input documenten,
beoordeling kandidaturen en offertes en opvolgen meetstaten), (bio)gas(reglementering), geur(hinder), biologie, (voor)vergisters, (geïntegreerde) projectcoördinatie,
veiligheidscoördinatie (bij uitvoering van de werken) & milieucoördinatie- en vergunningen.
De voorliggende overheidsopdracht zal resulteren in het afsluiten van een kadercontract tussen EcoWerf en het gekozen studiebureau. Het kadercontract heeft betrekking
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 27
op de dienstenprestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de technische begeleiding van EcoWerf bij het ontwerp, de bouw en de opstart van een
(droge) voorvergistingsinstallatie te Leuven.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder BTW: tussen 250000.00 en 500000.00 EUR .
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
De kandidaat dient voldoende betrouwbaar te zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
Of aan deze vereiste voldaan is, blijkt uit de controle of de kandidaat zich bevindt in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in Artikel 61 van het Koninklijk besluit van 15 juli
2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (hierna: het 'KB Plaatsing van 15 juli 2011").
EcoWerf vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten, teneinde te bewijzen dat men zich niet bevindt in één van de
uitsluitingsgevallen zoals bedoeld in 61 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011:
Voor de uitsluitingsgronden voorzien in Artikel 61, §1 (strafrechtelijke veroordelingen) en §2, 1° (faillissement e.a.), 2° (aangifte faillissement e.a.) en 3° (misdrijf professionele
integriteit): een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit
blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan (uittreksel m.b.t. de vennootschap, max. 3 maanden oud).
Voor de uitsluitingsgrond voorzien in Artikel 61 §2, 5° (sociale zekerheidsbijdragen): een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of een attest uitgereikt door de
bevoegde overheid van het betrokken land (attest betreffende het voorlaatste kalenderkwartaal t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming).
Voor de uitsluitingsgrond voorzien in Artikel 61, §2, 6° (belastingen): een recent attest van de directe belastingen en van de BTW-administratie of een attest uitgereikt door de
bevoegde overheid van het betrokken land (attest max. 3 maanden oud).
Voor de overige uitsluitingsgronden (ernstige fout beroepsuitoefening, afleggen van valse verklaringen): de kandidaat kan volstaan met een uitdrukkelijke verklaring op erewoord.
Indien de kandidaat de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kan het worden vervangen door een verklaring onder eed, of, in landen waar niet in een eed
is voorzien, door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of
herkomst, dat hij zich niet in de desbetreffende toestanden van uitsluiting bevindt.
Indien de Kandidaat zich wel in een uitsluitbare situatie bevindt, wordt daaromtrent volledige informatie verschaft door de Kandidaat. Eénieder is verplicht te antwoorden op alle
vragen of alle toelichting en documenten te verstrekken die EcoWerf zou vragen teneinde na te gaan of de Kandidaat zich niet in een situatie van uitsluiting bevindt. Het weigeren om
de gevraagde antwoorden, toelichting en / of documenten te verstrekken, kan aanleiding geven tot het weren van de aanvraag tot deelneming van de desbetreffende Kandidaat.
Indien een kandidaat zich in één of meer uitsluitingsgevallen zou bevinden, kan EcoWerf tot uitsluiting van de kandidaat besluiten. Indien in eender welk stadium van de
gunningprocedure zou blijken dat een kandidaat, zich komt te bevinden in een situatie die aanleiding kan geven tot uitsluiting, zal door EcoWerf nog steeds tot uitsluiting van de
kandidaat kunnen worden besloten.
Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een consortium, gelden de hiervoor vermelde verplichtingen en bijhorende modaliteiten voor elke onderneming uit het consortium.
In voorkomend geval dient de volgende bijkomende informatie overgemaakt te worden: naam en gegevens van de leden en de structuur van het consortium.
Wanneer in de aanvraag tot deelneming beroep wordt gedaan op de draagkracht en/of bekwaamheid van andere entiteiten (overeenkomstig rubriek VI.3) gelden de hiervoor vermelde
verplichtingen en bijhorende modaliteiten voor elke entiteit waarop beroep gedaan wordt.
De uitsluiting van één van de ondernemingen uit het consortium en / of van een entiteit op wiens draagkracht en / of bekwaamheid beroep wordt gedaan, kan tot de uitsluiting van de
ganse Kandidaat aanleiding geven.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
De Kandidaat moet aantonen te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht voor het uitvoeren van de opdracht 'Technische begeleiding bij de realisatie van een
voorvergistingsinstallatie te Leuven' en om de gevraagde engagementen aan te gaan zonder een financieel risico voor EcoWerf met zich mee te brengen.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
De algemene financiële en economische toestand van de Kandidaat.
Het behalen door de Kandidaat van een minimale jaaromzet van ? 1.000.000 inzake dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en afval /
dienstverlening door ingenieurs, voor elk van de laatste drie boekjaren.
EcoWerf vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten:
Een passende bankverklaring overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van KB Plaatsing van 15 juli 2011 .
De jaarrekeningen van de Kandidaat van de laatste drie boekjaren, desgevallend zoals neergelegd bij de Nationale Bank van België of bij een gelijkaardige instantie.
Een verklaring betreffende de totale omzet van de Kandidaat alsook van de omzet inzake dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en afval /
dienstverlening door ingenieurs, voor elk van de laatste drie boekjaren. Deze verklaring dient ondertekend en gereviseerd te zijn door een bevoegde persoon of instantie.
Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de Kandidaat:
Die één of meer van de voormelde documenten niet aanlevert.
Wiens algemene financiële en economische toestand door EcoWerf onvoldoende wordt geacht (cfr. insolvabel, niet voldoende liquiditeit, e.d.).
Wiens omzet inzake dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en afval / dienstverlening door ingenieurs op jaarbasis minder bedraagt dan ?
1.000.000, voor één of meer van de laatste 3 boekjaren.
Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een consortium en/of wanneer beroep wordt gedaan op de draagkracht en/of bekwaamheid van andere entiteiten (overeenkomstig
rubriek VI.3):
Dient ieder lid van het consortium en elke entiteit over een voldoende gezonde financiële en economische toestand te beschikken, en de documenten ter zake aan te leveren.
Moeten de, maximaal 2, grootste (gemeten naar omzet), leden van het consortium en / of de andere entiteiten gezamenlijk de voormelde omzet inzake dienstverlening op het
gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en afval / dienstverlening door ingenieurs, behaald hebben.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De Kandidaat moet aantonen te beschikken over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de aanwezigheid van de vereiste kennis en ervaring voor het uitvoeren van de opdracht vermeld in II.1.5..
EcoWerf vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van:
Drie uitgevoerde referenties, waarbij minstens één referentie betrekking moet hebben op de technische begeleiding van de realisatie ofwel het eigenlijke ontwerp van een een
vergistingsinstallatie of van een installatie voor de verwerking van organisch materiaal in een industriële omgeving, telkens van minimaal 20.000 ton op jaarbasis (het voor- en
natraject/biologie is ten deze immers even belangrijk als het deel vergisting zelf). De referentie-installatie draait al minstens 2 jaar productie na opstart. Indien de resterende referenties
hierop geen betrekking hebben, dienen ze betrekking te hebben op de technische begeleiding van de realisatie ofwel het eigenlijke ontwerp van installaties met een vergelijkbare
technische complexiteit. Uit de referenties moet blijken dat het studiebureau beschikt over kennis en ervaring inzake meerdere van de volgende disciplines (geen limitatieve
opsomming): de Vlaamse energiemarkt, overheidsopdrachten, (bio)gas(reglementering), geur(hinder), biologie, (voor)vergisters, (geïntegreerde) projectcoördinatie,
veiligheidscoördinatie (bij uitvoering van de werken) & milieucoördinatie- en vergunningen
De studie- en beroepskwalificaties van ten minste vijf profielen (personen), waarvan minstens één persoon uitgebreide ervaring heeft inzake vergistingsinstallaties en / of de
verwerking van organisch materiaal in een industriële omgeving. Indien EcoWerf dit wenst, kunnen deze personen voor een interview uitgenodigd worden, teneinde na te gaan of zij
daadwerkelijk over de vereiste kwalificaties beschikken om de opdracht tot een goed einde te brengen.
Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de Kandidaat:
Die minder dan drie referenties en / of minder dan vijf profielen aanlevert;
Die referenties en / of profielen aanlevert die door EcoWerf niet voldoende worden geacht;
Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een consortium en/of wanneer beroep wordt gedaan op de draagkracht en/of bekwaamheid van andere entiteiten (overeenkomstig
rubriek VI.3) gelden de hoger vermelde vereisten op het niveau van het consortium en de entiteiten tezamen.
Elke referentie dient door de Kandidaat nader te worden toegelicht. EcoWerf benadrukt dat bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van het daartoe bestemde modelformulier. De
Kandidaat dient hiermee de volgende informatie mee te delen aan EcoWerf:
Identificatie van de referentie (= naam, plaats, totale waarde van het ganse project, periode en termijn van uitvoering in maanden, .);
De (publiek- of privaatrechtelijke) instantie voor wie de opdracht werd uitgevoerd, incl. de contactpersoon bij de opdrachtgever en diens contactgegevens;
Omschrijving van het project (met aanduiding welke taken / aspecten door de titularis van de referentie zelf zijn uitgevoerd);
Omschrijving waarom deze referentie relevant is (met verwijzing naar de hierboven vermelde disciplines)
Vermelding eventuele bijlagen ter staving van deze referentie;
Elke referentie dient uitgevoerd te zijn binnen de laatste 3 jaar. Hieronder wordt verstaan projecten die in een periode van 3 jaar voorafgaand aan de bekendmaking van onderhavige
opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen vergund zijn geworden.
Elke referentie dient te worden gestaafd door een attest van goede uitvoering verstrekt door de opdrachtgever. EcoWerf is gerechtigd om de goede uitvoering van elke referentie te
verifiëren bij de desbetreffende opdrachtgever.
Alleen referenties die voldoende relevantie hebben voor de voorliggende opdracht worden in aanmerking genomen.
EcoWerf kan maximaal drie referenties in overweging nemen, zoals dit hiervoor is vermeld. Indien alsnog teveel referenties zouden worden ingediend, kan de Kandidaat gevraagd
worden om zelf een selectie te maken. De 'overtollige' referenties zullen aldus niet in aanmerking worden genomen bij de selectie.
Voor zover een entiteit, die titularis is van een bepaalde referentie, geen deel uitmaakt van het consortium dient de Kandidaat aan te tonen dat hij daadwerkelijk kan beschikken over
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 28
de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, inzonderheid door het voorleggen van een verklaring waaruit blijkt dat de entiteit, die titularis is van de bedoelde
referentie, zich verbindt zijn middelen ter beschikking te zullen stellen aan de Kandidaat. Dezelfde regels als inzake de voorstelling van de referentie dienen hierbij nageleefd te
worden.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/01/2015 - 11:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/01/2015 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Kandidaten kunnen zich, ter staving van hun economische en financiële draagkracht en/of hun technische bekwaamheid beroepen op de economische en financiële draagkracht,
respectievelijk de technische bekwaamheid van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van hun banden met die entiteiten.
In dat geval moet de Kandidaat aan EcoWerf aantonen dat hij gedurende de totale looptijd van de opdracht daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijke middelen, inzonderheid door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de Kandidaat de nodige middelen ter beschikking te stellen.
Eenzelfde entiteit mag slechts éénmaal, hetzij individueel, hetzij als lid van een consortium, hetzij als entiteit waarop een Kandidaat zich ter staving van zijn economische en
financiële draagkracht en/of zijn technische bekwaamheid beroept, een aanvraag tot deelneming indienen.
De kandidatuur moet schriftelijk in 3 exemplaren onder definitief gesloten omslag worden toegezonden aan het adres vermeld in Bijage A.III. Tevens dient iedere kandidatuur
digitaal in 2 exemplaren op CD-ROM of USB-stick te worden ingediend. Bij tegenstrijdigheden tussen de analoge en digitale versie van de kandidatuur primeert de analoge versie op
de digitale versie.
De kandidaten moeten ermee rekening houden dat het project inzake de realisatie van een voorvergistingsinstallatie te Leuven, steeds kan stopgezet worden en dit zonder financiële
compensaties m.b.t. de nog niet gerealiseerde delen van de opdracht.
De motivering voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking kan op eerste verzoek bij EcoWerf worden verkregen.
Wat betreft de duur voor de voltooiing van de opdracht, in rubriek II.3 vastgesteld op 42 maanden, wordt het volgende verduidelijkt. Het betreft de volledige periode, lopende tot
en met de opstart van de voorvergister, waarbinnen er door EcoWerf prestaties van het studiebureau verlangd kunnen worden in het kader van hun opdracht voor technische
begeleiding. Binnen deze totale periode kunnen zich evenwel ook bepaalde periodes voordoen waarin er door het studiebureau weinig tot geen prestaties geleverd zullen moeten
worden (cfr. bekomen van goedkeuringen of vergunningen van de interne of externe organen of instanties). De studiebureaus dienen zich er bijgevolg van bewust te zijn dat zij niet
gedurende de ganse duur van 42 maanden op elk moment een zelfde hoeveelheid prestaties zullen moeten leveren, en in welbepaalde periodes zelfs geen prestaties.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
AGB HAACHT
N. 527351
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
AGB Haacht
Wespelaarsesteenweg 85, BE-3150 Haacht
Contact: De heer Joost Cloetens
Tel: +32 16269455 Fax: +32 16269419 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie sportvloer sporthal Den Dijk - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Den Dijk sporthal, Dijkstraat 1 te 3150 Wespelaar
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Renovatie sportvloer sporthal Den Dijk
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
* Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten
worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een
eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven
of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie
rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en
milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
In de lijst dienen minimum drie relevante werken met betrekking tot de uit te voeren werken opgenomen te zijn.
Vereiste erkenning: D25 (Muur- en vloerbekledingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk) , Klasse 2
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 35
Criterium 2: Aangeboden kwaliteit van de materialen , Weging: 50
Criterium 3: Startdatum + uitvoeringstermijn, Weging: 5
Criterium 4: Dossier, Weging: 10
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23/12/2014 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 25.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/12/2014 - 12:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 29
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
ECETIA COLLECTIVITÉS S.C.R.L.
N. 527328
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
ECETIA Collectivités s.c.r.l.
rue Sainte-Marie n° 5 / 5, BE-4000 Liège
Contact: Caroline Deschamps
Caroline Deschamps (juriste)
Tél: +32 42297980 Fax: +32 42297989 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.ecetia.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Liège - Projet de Construction, Aménagement et Rénovation des centres sportifs du Sart Tilman et le Blanc Gravier à Liège - Désignation d'une équipe auteur de projet
en vue de l'étude et du suivi de l'exécution des travaux pour la rénovation profonde du bâtiment d'hébergement Blanc Gravier , la construction d'une infrastructure de
mise en condition physique et d'une couverture partielle de terrain de rugby.
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Allée des Sports - Sart Tilman - 4000 LIEGE
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Liège - Projet de Construction, Aménagement et Rénovation des centres sportifs du Sart Tilman et le Blanc Gravier à Liège.
Ce projet s'inscrit dans une dynamique plus globale de constructions, d'aménagements et de rénovations aux Centres sportifs du Sart Tilman et le Blanc Gravier à
Liège, dénommés le projet de CARL , dans lequel la Communauté française, l'Université de Liège, l'ASBL Gestion des Centres sportifs du Sart Tilman et Ecetia
Collectivités ont convenu de collaborer pour la conception, la réalisation et la gestion du projet.
Il s'inscrit par ailleurs dans la structure paysagère, urbanistique et fonctionnelle d'un campus marqué, au cours de son développement, par l'histoire de l'architecture
d'entre les années 1960 et 1980 ainsi que dans le cadre redéfini récemment sous forme d'un schéma directeur.
La mission visée par le présent marché, porte sur les éléments suivants:
rénovation profonde du bâtiment d'hébergement Blanc Gravier a fin de l'adapter aux besoins nouveaux des utilisateurs (hébergement de 98 lits et locaux
administratifs) et aux exigences techniques et environnementales actuelles (montant estimé des travaux : 3.755.000 Euro HTVA) ;
construction d'une infrastructure de mise en condition physique : dévolue à la préparation des sportifs de haut niveau (montant estimé des travaux : 1.985.000 Euro
HTVA);
construction d'une couverture sur une partie du futur terrain de rugby, permettant les entraînements extérieurs en cas d'averse (montant estimé des travaux : 1.185.000
Euro HTVA);
aménagement des abords des 3 entités précitées (inclus).
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Les compétences requises pour ce marché sont: l'architecture, la stabilité, les techniques spéciales, la PEB, l'acoustique, le design mobilier, le design signalétique et le paysage. La
prestation du coordinateur sécurité santé ne fait pas l'objet de la présente mission.
Il sera également demandé aux équipes de faire une proposition de collaboration avec un artiste pour l'intégration d'une oeuvre d'art, en application du décret du 10.5.1984 relatif à
l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments publics. Cette proposition sera à formuler au stade de l'attribution et il n'est donc pas requis des candidats qu'ils indiquent un artiste à
ce stade-ci de la procédure. Le coût de l'oeuvre et les honoraires de l'artiste ne sont pas compris dans l'enveloppe budgétaire mentionnée ci après.
Le budget des travaux est estimé, en première analyse, à 6.925.000 EUR, TVA et honoraires non compris. Il s'agit d'une enveloppe globale fermée qui devra être respectée. Les
honoraires sont calculés sur la base d'un pourcentage forfaitaire dont la moyenne, entre les 3 interventions précitées, est de 13,2 % du montant total des travaux (décompte final),
toutes disciplines confondues. Ce pourcentage est sujet à révision.
Valeur éstimée Hors TVA: 914000 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
S'agissant d'une procédure en deux temps, le pouvoir adjudicateur vérifiera, entre la réunion du Jury de sélection qualitative et l'approbation de la décision motivée de cette sélection,
la situation des candidats proposés à la sélection. Concernant les articles 62 (sécurité sociale) et 63 (dettes fiscales), cette vérification s'effectuera soit directement en consultant les
bases de données du Fédéral ou l'application Digiflow, soit, quand cette vérification préalable ne peut s'effectuer, en demandant au candidat de lui communiquer les attestations
requises par la réglementation. Relativement à l'article 61, un extrait de casier judiciaire, ainsi que tout autre document jugé utile, sera demandé dès cette étape.
Au moment du dépôt des offres, par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire atteste ne pas se trouver dans l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61, §§1er et 2
de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.
Le pouvoir adjudicateur vérifiera, entre la réunion du Jury d'attribution et l'approbation de la décision motivée de cette attribution, la situation du soumissionnaire ayant déposé l'offre
la plus intéressante au regard des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à
soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. Cette vérification s'effectuera soit directement en consultant les bases de données du Fédéral ou l'application
Digiflow, soit, quand cette vérification préalable ne peut s'effectuer, en demandant au candidat de lui communiquer les attestations requises par la réglementation.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'inviter les candidats ou les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements et documents concernés et à quelque
stade que ce soit de la procédure de passation, s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout soumissionnaire.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Le candidat joindra à son dossier de candidature la preuve de la souscription à une assurance de responsabilité professionnelle auprès d'un organisme assureur présentant toutes les
garanties de solvabilité. Ce document doit être fourni pour tous les opérateurs économiques spécialisés dans les différents services relatifs à la mission avec lesquels le candidat
envisage de travailler, qu'il s'agisse de partenaires de l'association momentanée ou de sous-traitants dont la responsabilité est engagée.
III.2.3. Capacité technique:
Par l'application combinée des articles 68, 72 et 73 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le candidat devra fournir :
(1) Une note expliquant ses motivations à présenter sa candidature en faisant valoir comment il entend mettre en oeuvre son savoir faire compte tenu de la programmation prévue pour
le lieu, du contexte existant, des contraintes et enjeux (une page A4, maximum .4000 signes espaces compris) (article 68 de l'AR du 15 juillet 2011)
(2) Une liste définissant le rôle de chaque partenaire dans l'équipe auteur de projet mise en place, avec la qualification professionnelle des différents membres ainsi que leur statut au
sein de l'équipe (mandataire, éventuels partenaires de l'association momentanée ou sous-traitants), leurs compétences spécifiques ou formations complémentaires (une page A4) (article
72, al. 1er, 3° de l'AR du 15 juillet 2011).
(3) Une note où le candidat expliquera comment il a composé cette équipe, pourquoi il envisage de travailler, le cas échéant, en association et/ou avec ces sous-traitants, en quoi ils
ont une vision commune des enjeux du projet dont question ici, et en quoi ils se complètent (une page A4, maximum 4.000 signes espaces compris) (combinaison des articles 72,
al. 1er, 3° et 10° de l'AR. du 15 juillet 2011).
(4) La présentation détaillée de trois références pertinentes (construites ou non) au cours des cinq dernières années. Ces trois références seront issues des productions tous membres de
l'équipe confondus. La présentation se fera uniquement à l'aide des documents suivants :
- un texte introductif justifiant la pertinence de chaque référence par rapport à l'objet du marché (max 300 signes espaces compris/référence);
- photos et/ou dessins, plans, croquis (max 6) permettant de juger la qualité des références présentées ;
- une note d'une demi-page (max 2000 signes, espaces compris) présentant le parti architectural du projet, la façon dont les problématiques énergétique et environnementale ont le cas
échéant été intégrées au projet, les solutions techniques originales, le rôle du (ou des) prestataire(s) de la référence, le statut du projet (réalisé, en chantier, concours non remporté,
etc.), la surface plancher, le budget et les moyens humains mis en oeuvre ; si la référence a été construite, l'indication des montants de l'estimation, de l'adjudication et du décompte
final, éventuellement accompagnée d'une note justificative, ainsi qu'une attestation de bonne exécution émanant du maître de l'ouvrage.
(5) Uniquement pour le(s) bureau(x) d'architecture, la liste des projets en cours avec le planning prévisionnel.
(6) Uniquement pour le(s) bureau(x) d'architecture, le cas échéant, la liste des prix reçus et/ou des publications dont son (leur) travail a fait l'objet.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 30
(7) Pour chaque opérateur économique, sous forme de simple liste, les principales missions pouvant constituer des références, construites ou non au cours des trois dernières années,
avec leur date de réalisation, leur destinataire, le type de maîtrise d'oeuvre (association momentanée, sous-traitance, collaboration extérieure, etc.) et leur montant. Ces références
doivent être classées par type de bâtiment (logements, bureaux, bâtiments publics, bâtiments culturels, etc.) ou type d'ouvrage d'art, et préciser s'il s'agit d'une rénovation ou d'une
nouvelle construction, ainsi que le statut du projet (réalisé, en chantier, concours non remporté, etc.).
(8) Un CD-ROM ou autre support informatique contenant les PDF en qualité d'impression des documents décrits aux points (1) à (7) de cette section. Ce support devra au moins
contenir un PDF unique correspondant exactement à la version papier du dossier. L'ensemble de ces documents doit permettre au Maître de l'ouvrage de se rendre compte de la
capacité de l'équipe à mener à bien le projet et de la nature de sa production.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 22/01/2015 - 14:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
@Ref:01128511/2014020791
(1) Le dossier de candidature doit être établi en 2 exemplaires. L'un des exemplaires portera la mention ORIGINAL et l'autre la mention COPIE . En cas de contradiction entre les
exemplaires, celui réputé original fait foi ;
(2) L'ensemble des documents composant le dossier de candidature doivent être au format A4. Le dossier de candidature comprend : les éléments listés au point III.2.3, les preuves
d'assurance (conformément au point III.2.2) et la preuve d'autorisation à exercer comme architecte du mandataire (conformément au point III.3.1).
(3) La procédure se déroule en deux temps : 1) Sélection qualitative : sélection des candidats sur base du dossier de candidature ; 2) Attribution du marché sur base des offres
déposées et de leur défense orale.
(4) Le Cahier spécial des charges régissant le marché sera envoyé uniquement aux candidats retenus au terme de la sélection qualitative et donc invités à remettre offre.
(5) Le pouvoir adjudicateur sera assisté dans ces choix par un Jury composé de membres tant intérieurs qu'extérieurs au Pouvoir adjudicateur, soit des représentants de ECETIA
Collectivités ainsi que de la Communauté Française, mais également des représentants de l'urbanisme local, des utilisateurs (en ce compris l'U.L.G. et l'a.s.b.l. Gestion des centres
sportifs du Sart Tilman), de la Région Wallonne ainsi que 3 experts extérieurs.
(6) Le fichier annexé à cet avis de marché n'est PAS un cahier des charges mais bien un plan permettant d'identifier les périmètres d'intervention (hors abords) concernés par la
mission.
Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse:
http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=00060E0C000674
- CARLannexe-périm-dintervention.pdf
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
COMMUNE DE FLÉRON
N. 527347
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Fléron
Rue F. Lapierre, 19, BE-4620 Fléron
Contact: Monsieur Pierre Françus
Tél: +32 43559158 Fax: +32 43559134 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.fleron.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Invitation à remettre offre - Voiries 2014 (2e version) - Procédure négociée directe avec publicité
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Commune de Fléron, Rue F. Lapierre, 19 à 4620 Fléron
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le marché a pour objet la rénovation de revetements routiers en hydrocarboné sur le territoir de la commune de Fléron.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de
l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Satisfaire aux exigences de la classe et de la catégorie demandée. (classe 1 catégorie C)
classe 1 catégorie C
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 1
III.2.3. Capacité technique:
Satisfaire aux exigences de la classe et de la catégorie demandée. (classe 1 catégorie C)
classe 1 catégorie C
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 1
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: Procédure négociée directe avec publicité
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 17/12/2014
Documents payants:Oui.
Prix: 0.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges
Le cahier spécial des charges peut être obtenu sur demande auprès du service technique.
rue du Vélodrome 74
4620 Retinne
04/355.91.50
[email protected]
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 31
Le cahier des charges vous est envoyé soit par mail, soit par courrier.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 18/12/2014 - 10:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
ASBL ACIS
N. 527320
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
ASBL ACIS
Avenue de la Pairelle, 33-34, BE-5000 NAMUR
Contact: Mme MASSAUX
Mme MASSAUX Isabelle
Tél: +32 81251263 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Extension du cantous et construction d'une cage d'ascenseur
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: THEUX 4910 rue de la Chaussée, 25
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
CopieEXTENSION DU CANTOUS ET CONSTRUCTION D'UNE CAGE D'ASCENSEUR.
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: LOT 1 G-O FERME
Description succincte:
LOT 01: Gros oeuvre fermé
Lot 2: LOT 02 - FAUX-PLAFOND
Description succincte:
LOT 02 - FAUX-PLAFOND
Lot 3: LOT 03 - CHAPES ET CARRELAGES
Description succincte:
LOT 03 - CHAPES ET CARRELAGES
Lot 4: LOT 08 MENUISERIE INTERIEURE
Description succincte:
LOT 08 - MENUISERIE INTERIEURE
Lot 5: LOT 10 PEINTURE ET FINITIONS
Description succincte:
LOT 10 - PEINTURE ET FINITIONS
Lot 6: LOT 14 ASCENSEUR
Description succincte:
LOT 14 - ASCENSEUR
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
- La preuve du respect de ses obligations en matière d'impôts et taxes, par la présentation d'une attestation (ou copie) récente des contributions directes et d'une copie du dernier
extrait de compte ou d'un certificat délivré par le bureau compétent de recette de la TVA ou de preuves équivalentes dans un autre État. Les documents doivent dater de moins de 4
mois.
- Une attestation bancaire déclarant la bonne santé de la société et de ses bonnes relations avec sa banque.
- Une liste nominative des différents sous-traitants auxquels les soumissionnaires envisagent de faire appel pour l'exécution de leur entreprise. Pour chaque partie de l'entreprise, le
nom de 3 sous-traitants sera proposé parmi lesquels sera obligatoirement choisi de commun accord avec le pouvoir adjudicateur le réalisateur desdits ouvrages en sous-traitance. Ces
sous-traitants sont choisis parmi les spécialistes pour les fournitures ou travaux prévus et doivent posséder la catégorie et classe correspondantes à leur partie du marché. La catégorie
et la classe seront indiquées en regard de chaque sous-traitant.
- La preuve de l'agréation exigée.
- Conformément à l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics, le soumissionnaire joint à son offre une attestation de l'office national de sécurité sociale,
avec cachet sec, relative à l'avant-dernier trimestre précédant la date de réception des offres, dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité
sociale.
- Une liste de 5 chantiers d'un montant minimum de 40 000 EUR réalisés au cours des 5 dernières années. La bonne exécution des chantiers repris sur la liste devra être prouvée par
la remise d'une attestation de bonne exécution signée par le pouvoir adjudicateur du chantier de la référence proposée ou un de ses délégués.
III.2.2. Capacité économique et financière:
- Une attestion du soumissionnaire déclarant qu'il possède des offres de ses fournisseurs pour la fourniture en temps utile de tous les matériaux nécessaire à l'exécution des ouvrages.
III.2.3. Capacité technique:
- le formulaire d'offre complété, daté et signé,
- le métré (quantités, prix unitaires, sommes) conforme au document joint au cahier spécial des charges dûment complété et signé,
- les statuts du soumissionnaire si celui-ci est une personne morale,
- la preuve que le signataire de l'offre a qualité pour ce faire,
- une liste des erreurs, anomalies ou omissions que le soumissionnaire a relevées au cahier des charges et/ou au métré récapitulatif et l'incidence de prix qui en résulte,
- un métré récapitulatif spécifique reprenant les modifications aux quantités forfaitaires jugées nécessaires par les soumissionnaires avec leur numérotation correspondante,
- les documents exigés dans le PGSS et notamment la décomposition du prix prévu pour la sécurité,
- l'attestation de visite du chantier fournie par l'auteur de projet,
- si le chantier est soumis à la réglementation relative aux chantiers temporaires ou mobiles : conformément à l'article 30 de l'AR du 25.1.2001 concernant les chantiers temporaires
ou mobiles, (i) une note décrivant la manière dont le soumissionnaire a intégré les mesures de prévention définies dans le plan de sécurité et de santé (projet) annexé au présent cahier
spécial des charges ainsi qu'une (ii) note comportant un calcul détaillé di coût des mesures et moyens de prévention déterminés dans le plan de sécurité et de santé.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: Procédure négociée directe avec publicité
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 14/01/2015 - 10:30
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 14/01/2015 - 10:30
Lieu: ACIS MAISON SAINTE JOSEPHINE RUE DE LA CHAUSSEE, 25 A 4910 THEUX
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 32
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Ouverture à huit clos
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
@Ref:01005133/2014020951
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
COMMUNE DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
N. 527309
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Chapelle-Lez-Herlaimont
Place de l'Hôtel de Ville, 16 , BE-7160 Chapelle-lez-Herlaimont
Contact: Monsieur Alessandro Feo
Tél: +32 64431243 Fax: +32 64285073 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.chapelle-lez-herlaimont.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Invitation à remettre offre - Acquisition d'un camion pour le service technique - Procédure négociée directe avec publicité
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Service Technique, Rue des Ateliers, 61 à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Acquisition d'un camion pour le service technique
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de
l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
III.2.2. Capacité économique et financière:
* Une déclaration bancaire appropriée établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
* Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Chiffre d'affaires 1.000.000,00 EUR minimum
III.2.3. Capacité technique:
* Un certificat valable ISO 9001 (version 2008), ou une déclaration ou des preuves en matière de mesures équivalentes de garantie de la qualité.
* Une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par
des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une
déclaration du fournisseur.
Certificat ISO 9001 (version 2008)
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: Procédure négociée directe avec publicité
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: Prix, Poids: 85
Critère 2: Délai de garantie, Poids: 10
Critère 3: Délai de livraison, Poids: 5
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Oui.
Prix: 20.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Via virement sur le compte bancaire BE38 0910 0036 3272 - BIC : GKCCBEBB ouvert au nom de l'Administration communale de Chapelle-lezHerlaimont avec en communication : CSC 2014/053 - Acquisition d'un camion
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 18/12/2014 - 10:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
AZ GROENINGE
N. 527336
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
AZ Groeninge
Kennedylaan 4, BE-8500 Kortrijk
Contact: Mevrouw Liesbet Toye
Tel: +32 56635415 Fax: +32 56635408 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.azgroeninge.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Outsourcing opmaak en verzending patiëntenfacturatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: extern, 8500 Kortrijk
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Outsourcing opmaak en verzending patiëntenfacturatie
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 33
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
* Een passende en recente bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de
oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Deze documenten maken deel uit van de in te dienen offerte.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* Een lijst van de voornaamste leveringen aan instellingen die gebruik maken van tarificatie /facturatiepakket Oazis van Xperthis, die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht,
met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren met contactpersoon.
* certificaat dat aantoont dat de inschrijver gecertifieerd is voor mail-ID.
* ISO 27001 certificaat of gelijkwaardig, waarbij aangetoond wordt dat voldaan wordt aan alle normen en eisen op het gebied van informatiebeveiliging.
Hieruit dient te blijken dat de inschrijvende partij reeds gelijkaardige diensten verleent en aldus ervaring heeft binnen de ziekenhuiswereld.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 60
Criterium 2: Prijs, Weging: 10
Criterium 3: Kwaliteit van de dienstverlening, Weging: 30
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/12/2014 - 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/12/2014 - 10:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
STAD POPERINGE
N. 527318
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Poperinge
Grote Markt 1, BE-8970 Poperinge
Tel: +32 57334081 Fax: +32 57337581 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.poperinge.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Heraanleg van de Toekomststraat - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Toekomststraat
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Heraanleg van de Toekomststraat
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
nihil
nihil
III.2.3. Vakbekwaamheid:
nihil
nihil
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 3
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/12/2014 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/12/2014 - 12:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
Appel d'offre général
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 34
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ
N. 527291
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Vlaamse Milieumaatschappij
Koning Albert II-laan 20, bus 16, BE-1000 Brussel
Contact: Defloor Willem
Kris Cauwenberghs
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.vmm.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Update van het limnigrafisch meetnet op de onbevaarbare waterlopen Fase 2_L 2014 S 0003 X
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Updaten van het hydrometrisch meetnet fase 2_ L 2014 S 0003 X
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/01/2015 - 11:00
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/01/2015 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 12/01/2015 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
N. 527286
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement
Avenue du port 86C/3000, BE-1000 Bruxelles
Contact: Madame Karin Hermanus
Tél: +32 25634227 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
MISSION D'ACCOMPAGNEMENT ET DE MISE EN RESEAU DES POTAGERS EN RBC
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
MISSION D'ACCOMPAGNEMENT ET DE MISE EN RESEAU DES POTAGERS EN RBC
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: Gestion de l'appel à projets et encadrement des potagers
Description succincte:
Gestion de l'appel à projets et encadrement des potagers
Lot 5: Gestion éditoriale et technique du site internet
Description succincte:
Gestion éditoriale et technique du site internet
Lot 9: Mise en réseau des potagers et coordination des missions relatives à chaque lot
Description succincte:
Mise en réseau des potagers et coordination des missions relatives à chaque lot
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
* En application de l'article 60 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se
renseignera lui-même. Les soumissionnaires étrangers joignent à leur offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'ils sont en règle par rapport à leurs obligations de sécurité
sociale selon les dispositions légales du pays où ils sont établis.
* En application de l'art. 63 de l'AR du 15 juillet 2011, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses
obligations fiscales professionnelles. Le pouvoir adjudicateur se renseignera lui-même.
Les soumissionnaires étrangers joignent à leur offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'ils sont en règle par rapport à leurs obligations fiscales professionnelles selon les
dispositions légales du pays où ils sont établis. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres,
selon le cas.
III.2.2. Capacité économique et financière:
/
/
III.2.3. Capacité technique:
Une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées
par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement par
une déclaration du prestataire de services.
Il est exigé au minimum une référence par lot. Les services effectués doivent être en rapport avec les missions et l'importance du lot correspondant :
lot 1 : une référence de 30.000 EUR TVAC minimum
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 35
lot 2 : une référence de 20.000 EUR TVAC minimum
lot 3 : une référence de 60.000 EUR TVAC minimum
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: Qualité, créativité, pertinence de la méthodologie utilisée et des solutions proposées, Poids: 30
Critère 2: Cohérence de la proposition en fonction du tissu urbain et du contexte associatif bruxellois, Poids: 30
Critère 3: Prix, Poids: 40
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 9/1/2015
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 12/1/2015 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 12/1/2015 - 11:00
Lieu: Avenue du Port 86c/3000, 1000 Bruxelles, salle Ophrys, 4e étage
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
SPF INTÉRIEUR DIRECTION GENERALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
N. 527251
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
SPF Intérieur Direction Generale de la Sécurité Civile
Rue de Louvain 1, BE-1000 Bruxelles
Contact: Direction du Matériel et des Nouvelles Technologies
monsieur Marc Looze, conseiller général
Tél: +32 25002234 Fax: +32 25002361 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.ibz.fgov.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Appel d'offres ouvert pour la fourniture d'unités d'alimentation en eau et d'épuisement pour divers services publiques
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Appel d'offres ouvert pour la fourniture d'unités d'alimentation en eau et d'épuisement pour divers services publiques
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Valeur éstimée Hors TVA: 5000000.00 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.3. Capacité technique:
Classe: N/A, Catégorie: N/A
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 27/01/2015 - 15:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/01/2015 - 15:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 27/01/2015 - 15:00
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: séance publique
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF
N. 527260
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Agentschap Facilitair Bedrijf
Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel
Contact: Team aanbestedingen
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=190020
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
2014/HFB/OO/30766 - leveren van droge voeding.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Brussel: Boudewijngebouw, Graaf de Ferrarisgebouw, Hendrik consciencegebouw, Ellipsgebouw, Arenberggebouw. Antwerpen: Anna
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 36
Bijnsgebouw. Hasselt: Hendrik van Veldeke gebouw. Leuven: Dirk Bouts gebouw.
Brugge: Jacob van Maerlant gebouw. Gent: Virginie Loveling gebouw.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
leveren van droge voeding.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs basisaanbod, Weging: 40
Criterium 2: Leveringsmodaliteiten, Weging: 20
Criterium 3: Duurzaamheid, Weging: 20
Criterium 4: Kwantumkorting, Weging: 10
Criterium 5: aanvullend aanbod voor "kruiden en specerijen" en "sauzen en soepen in poedervorm", Weging: 10
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/01/2015 - 09:45
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/01/2015 - 09:45
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 19/01/2015 - 09:45
Plaats: Boudewijngebouw, boudewijnlaan 30 bus 60 - 1000 Brussel - lokaal 5D05.
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Er wordt een informatievergadering voorzien op 7/01/2015 om 11u op het onderstaand adres:
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
Lokaal 5 E02
De vragen dienen per mail bezorgd te worden uiterlijk tegen 24/12/2014 voor 14 uur, op het e-mailadres:
[email protected]
Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht.
De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie.
De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52, § 1 van het KB van 15 juli 2011 worden opgesteld. De offertes moeten worden
opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek.
De offertes worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, § 1 van het KB van 15
juli 2011.
Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file 'Elektronisch_Indienen' toegevoegd.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
SPF FIN DIVISION ACHATS
N. 527279
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
SPF Fin Division Achats
North Galaxy-Tour B 4ème étage, Boulevard du Roi Albert II 33/961, BE-1030 Bruxelles
Contact: Aubry Céline
E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://finances.belgium.be/fr/marches_publics/
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Marché passé par appel d'offres ouvert ayant pour objet la fourniture, la livraison et l'installation de supports de signalétique (à l'exception de la signalisation relative
à la sécurité) pour le nouveau Centre administratif de l'Etat situé à Liège, rue de Fragnée, 2.
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Marché passé par appel d'offres ouvert ayant pour objet la fourniture, la livraison et l'installation de supports de signalétique (à l'exception de la signalisation relative
à la sécurité) pour le nouveau Centre administratif de l'Etat situé à Liège, rue de Fragnée, 2.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
NIHIL
III.2.2. Capacité économique et financière:
NIHIL
NIHIL
III.2.3. Capacité technique:
NIHIL
Classe: N/A, Catégorie: N/A
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: Le prix , Poids: 60
Critère 2: La qualité technique et facilité d'utilisation des fournitures , Poids: 20
Critère 3: la qualité esthétique des fournitures , Poids: 20
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 06/01/2015 - 14:30
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 37
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/01/2015 - 14:30
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 06/01/2015 - 14:30
Lieu: Dans une des salles de réunion du North Galaxy, accessible via l'entrée « visiteurs » , boulevard du Roi Albert II, 33 à 1030 BRUXELLES
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Publique
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
SPF P&O
N. 527273
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
SPF P&O
rue de la Loi 51, BE-1040 Bruxelles
Contact: CMS
Tom Bastiaensen
Tél: +32 27905244 Fax: +32 27905299 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=190193
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Marché pour la livraison et le placement de mobilier standard
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Belgique
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Marché pour la livraison et le placement de mobilier standard
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: 1
Description succincte:
armoire de classement
Lot 2: 2
Description succincte:
portemanteau
Lot 3: 3
Description succincte:
table
Lot 4: 4
Description succincte:
table pliante - abattante
Lot 5: 5
Description succincte:
desserte de bureau
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Valeur éstimée Hors TVA: 500000.00 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
voir cahier spécial des charges
III.2.2. Capacité économique et financière:
voir cahier spécial des charges
III.2.3. Capacité technique:
voir cahier spécial des charges
Classe: N/A, Catégorie: N/A
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: prix, Poids: 45
Critère 2: facilité d'utilisation, Poids: 25
Critère 3: valeur technique, Poids: 15
Critère 4: durabilité, Poids: 10
Critère 5: diversité shopping list, Poids: 5
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/01/2015 - 10:15
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/01/2015 - 10:15
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 19/01/2015 - 10:15
Lieu: SPF P&O rue de la Loi 51 à 1040 Bruxelles - salle 107
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
Toute question relative au présent marché sera posée exclusivement par le biais du « forum» attenant à l'avis de marché accessible sur le site https://enot.publicprocurement.be.
Les documents du marché sont disponibles sur https://enot.publicprocurement.be.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
ASSOCIATION IRIS-LAB
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 38
N. 527333
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Association iris-Lab
rue Dejoncker 46, BE-1060 Saint-Gilles
Contact: Monsieur Vincent LUYCKX
Tél: +32 494577814 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Système automatisé pour la détection de la croissance des micro-organismes dans les hémocultures
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: lieux suivants iris-Lab, Bâtiment 500 plateau 555, Rue Haute 322 à 1000 Bruxelles iris-Lab, Site Victor Horta, Avenue Crocq, entrée 4 à
1020 Laeken
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Système automatisé pour la détection de la croissance des micro-organismes dans les hémocultures
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Valeur éstimée Hors TVA: 2028600.00 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire :
- n'est pas dans un des cas d'exclusion obligatoire visés àl'article 61|1 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011;
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux
- n'est pas en état de faillite ou de liquidation;
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire;
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
- en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave;
- est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale;
- est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts;
- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements.
* Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale,
jusque y compris l'avant dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite des réceptions des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux
dispositions de la loi belge ou celles du pays ou il est établi.
* Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales
du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des offres.
III.2.2. Capacité économique et financière:
* Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Le chiffre d'affaire global du soumissionnaire (repris sur la déclaration à joindre) ne peut pas être inférieur de plus de 5 % du montant du marché.
III.2.3. Capacité technique:
* Une description de l'équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s'assurer de la qualité, et des moyens d'étude et de recherche de l'entreprise.
* Un certificat valable ISO 9001 (version 2008), ou une déclaration ou des preuves en matiére de mesures équivalentes de garantie de qualité.
* Un certificat ISO 15189, spécifiant les exigences de qualité et de compétence propres aux laboratoires de biologie médicale ou une déclaration ou des preuves en matière de mesures
équivalentes de garantie de qualité.
* Une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par
des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une
déclaration du fournisseur.
Pour être sélectionné, le soumissionnaire doit produire la preuve qu'il a déjà fourni, pendant les trois dernières années, 10 appareils similaires à ceux repris dans son offre (avec
mention de l'adresse complète de l'institution et de la date d'installation).
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère : Marché de base (Acquisition d'un système automatisé pour la détection de la croissance des micro-organismes dans les hémocultures)
Critère 1: Critères Economiques, Poids: 50
Critère 2: Critères Techniques, Poids: 45
Critère 3: Plan de formations, Poids: 5
Critère : Variante obligatoire (Mise à disposition d'un système automatisé pour la détection de la croissance des micro-organismes dans les hémocultures)
Critère : Il n'y a pas de critères d'attribution pour cette variante
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 14/1/2015 - 10:30
Documents payants:Oui.
Prix: 0.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Le cahier des charges est disponible auprès de Madame Sylvianne Delbarre (+ 32 2 535 48 99) du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 15/1/2015 - 11:30
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 15/1/2015 - 11:30
Lieu: iris-Lab, Rue Haute, 322 à 1000 Bruxelles
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
Visite du site requise:
Pour Plateau central le 17/12/2014 à 10h00 - Pour le Site Péripherique le 02/12/2014 à 10h00.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
SCRL LE LOGEMENT MOLENBEEKOIS
N. 527350
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 39
SCRL Le Logement Molenbeekois
Parvis Saint-Jean-Baptiste, 27, BE-1080 Bruxelles
Contact: Monsieur Claude Magotteaux
Tél: +32 24123535 Fax: +32 24119880 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Mission de services - Auteur projet - Mise aux normes électriques
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Plusieurs lieux
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le marché vise à la désignation d'un auteur de projet, chargé de la mission complète d'étude et de suivi des travaux, telle que décrite aux parties 3 et 4 de ce cahier des
charges, de mise aux normes d'installations électrique au sein de deux complexes de logements sociaux comprenant 96 logements : Boulevard Ed. Machtens, 2 à 6,
Boulevard Ed. Machtens, 17 à 21 et rues de l'Accord, 14-16 et Vieujant, 33-35 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
* Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61
de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
* Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que le
soumissionnaire:
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de
capitaux;
- n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant
dans les législations ou réglementations nationales;
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les
législations et réglementations nationales;
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
En outre, le pouvoir adjudicateur s'assurera que le soumissionnaire:
- en matière professionnelle, n'a pas commis une faute grave;
- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application de la sélection qualitative.
* Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale,
jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux
dispositions de la loi belge ou celles du pays où les employés sont établis.
III.2.2. Capacité économique et financière:
La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
III.2.3. Capacité technique:
Copie du diplôme . L'indication des titres d'études ou professionnels du prestataire de services ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables qui peuvent être
chargés de la prestation de services.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: Qualité de la note d'intention , Poids: 40
Critère 2: proposition d'honoraires , Poids: 30
Critère 3: proposition de délais d'exécution , Poids: 20
Critère 4: la qualité de l'apport des références en matière de missions similaires pour l'exécution de la présente mission , Poids: 10
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 7/1/2015 - 11:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 8/1/2015 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 8/1/2015 - 11:00
Lieu: SCRL Le Logement Molenbeekois, Parvis Saint-Jean-Baptiste, 27 à 1080 Bruxelles
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
SCKCEN
N. 527337
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
SCKCEN
Herrmann Debrouxlaan 40, BE-1160 BRUSSEL
Contact: Jef Smeyers (Aankoper-Purchase)
Tél: +32 14332928 Fax: +32 14313765 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Fourniture des Dessinateurs - Designers
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: SCKCEN, MOL
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le SCK-CEN souhaite mettre en adjudication la mission ci-dessous selon la procédure APPEL D'OFFRES GENERAL.
SCK-CEN a l'intention de conclu un accord-cadre pour la durée d'un an (Janvier 2015 - .. décembre 2015), ce qui peut être prolongée jusqu'à trois fois, chaque fois
pour la période de 1 an, avec un prestataire d'ingénierie / service pour délivrant deux profils:
a) Designers - Dessinateurs
b) Dessinateurs
Dans le contexte d'un certain nombre de projets définissables pour l'achèvement des besoins courants non pré-planifiables en termes de conception et d'ingénierie, le
SCK-CEN désira assigner certaines tâches définissables pour la mise en ouvre de services d'ingénieurs.
Le contrat actuel est pour la sélection des trois sociétés qui se spécialisent dans la conception mécanique, la modélisation dans le logiciel de CAO 3D Autocad Inventor,
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 40
produire des dessins détaillés de travail 2D et effectuent les calculs de structure nécessaires.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Livrer des Designers/Dessinateurs et Dessinateurs necessaire depuis la première année.
Contrat avec le fournisseur de services est d'un an.
Possibilité d'extension de 3 x 1 année
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
voir cahier de charges / accord-cadre
III.2.2. Capacité économique et financière:
voir cahier de charges / accord-cadre
voir cahier de charges / accord-cadre
III.2.3. Capacité technique:
voir cahier de charges / accord-cadre
voir cahier de charges / accord-cadre
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 07/01/2015 - 10:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
@Ref:01049584/2014021077
Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse:
http://www.publicatiesonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=00060E0C000775
- 2014-029-JS_v0 - Lastenkohier.doc - 2014-029-JS-RO_v0 - Raamovereenkomst TBS.docx
Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s):
Le cahier des charges, le framework, les procedures et les descriptions functionelle dans le cadre de l'ordre seront seulement disponible en Néerlandais.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
AISBL ASSOCIATION SECRETARIAT D'EUREKA
N. 527301
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
AISBL ASSOCIATION SECRETARIAT D'EUREKA
rue Neerveld 107, BE-1200 Bruxelles
Contact: EUREKA SECRETARIAT
Mr. Peter LALVANI
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=190233
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
EUREKA - 30 year anniversary report - technological trends and standout projects
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Brussels
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
EUREKA is a decentralised intergovernmental network, bringing together more than 40 member countries plus the European Union, with the aim of fostering cooperative projects in research and innovation.
EUREKA was launched in 1985 to help Europe's technology-oriented industries fulfil their potential. EUREKA's strategy showed great foresight in anticipating the
globalisation of the world's economy and has already had a significant impact on European R&D.
EUREKA functions through a network of National Project Coordinators (NPC), promoting and facilitating cross-border projects involving companies, research
organisations and universities working in advanced technologies. As a key player in European innovation and R&D, EUREKA has a fundamental role in shaping the
development of the European Research Area.
EUREKA's website - www.eurekanetwork.org - provides the public with access to a wide range of information and data.
The EUREKA Secretariat in Brussels is EUREKA's central support unit, managing the EUREKA project database and undertaking project monitoring, communication
and network development activities.
An important element of EUREKA communications activities and deliverables in 2015 will be a 30-year report on EUREKA and its technological trends, to be followed
by a full impact assessment.
Scope of the report
EUREKA's 30th year provides the opportunity for the organisation to review its place among the major players in international R&D&I cooperation. This report will
assess the contribution of EUREKA to technological development in Europe and beyond over the period 1985-2015. It will pay tribute to some of the key innovations
funded by EUREKA, which have shaped development in numerous technologies and changed the way we live. This requires taking a detailed look at EUREKA's 30
year R&D&I project data, supplemented by other sources, to identify key trends and developments.
Objective of call for tender
The objective of this call for tender is to show, based on concrete evidence, the contribution made by EUREKA projects to European and global technological
development in the period 1985-2015. The results of the study will provide EUREKA members, participating companies, decision makers and relevant stakeholders
comprehensive insights and an updated, clear picture of the technological impact of EUREKA projects in participating organisations, sectors and countries, with
emphasis on EUREKA's role in promoting cross-border R&D&I cooperation.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
See Annex 1 from attached file
See Annex 1 from attached file
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Class: N/A, Category: N/A
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 41
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/01/2015 - 15:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/01/2015 - 15:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 05/01/2015 - 15:00
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: all parties involved
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE
N. 527338
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Agentschap Plantentuin Meise
Nieuwelaan 38, BE-1860 Meise
Contact: Thielemans Tom
Tel: +32 22600923 Fax: +32 22600945 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.plantentuinmeise.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Plaatsing van een buitenhelling aan de Oranjerie
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Plantentuin Meise
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht betreft het plaatsen van een buitenhelling aan het Oranjeriegebouw in de Plantentuin Meise, met als doel de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers te
verbeteren. De opdracht heeft tot voorwerp de werken, de leveringen, het vervoer, de arbeidskrachten en alle uitvoeringsmiddelen met betrekking tot de werken.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 75
Criterium 2: Vakkundigheid van de aannemer, welke zal geëvalueerd worden aan de hand van de referentielijst, Weging: 25
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 04/01/2015 - 09:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/01/2015 - 09:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 05/01/2015 - 09:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
GEMEENTE MEISE
N. 527324
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Meise
Tramlaan 8, BE-1861 Meise
Contact: De heer Wim Van Campenhout
Tel: +32 28922031 Fax: +32 22720261 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.meise.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aankoop bus
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Gemeente Meise, Tramlaan 8 te 1861 Meise
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aankoop bus
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 42
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de
oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 50
Criterium 2: Technische waarde, Weging: 20
Criterium 3: Afstand onderhoudswerkplaats to leveringsadres, Weging: 10
Criterium 4: Leveringstermijn, Weging: 10
Criterium 5: Vermoedelijke jaarlijkse kostprijs, Weging: 10
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 5/1/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 6/1/2015 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 6/1/2015 - 10:00
Plaats: Raadzaal - AC Meise, Tramlaan 8 te 1861 Meise
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Mevrouw Ellen De Clerck, gemeentesecretaris, Gemeente Meise
De heer Dirk Luppens, Financieel beheerder, Gemeente Meise
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
GEMEENTE BRASSCHAAT
N. 527329
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Brasschaat
Bredabaan 182, BE-2930 Brasschaat
Contact: De heer Jan Van Putte
Tel: +32 36500231 Fax: +32 36520872 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aangaan leningen met financieel technische projectbegeleiding voor de duurzaamheids- en dienstverleningsprojecten Nieuw Administratief Centrum en samenvoeging
magazijnen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Gemeente Brasschaat, Bredabaan 182 te 2930 Brasschaat
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht is een overheidsopdracht van diensten die 3 aspecten combineert:
- de ter beschikkingstelling van kredietopeningen voor de financiering van de duurzaamheids- en dienstverleningsprojecten Nieuw Administratief Centrum en
samenvoeging gemeentemagazijnen, die in leningen aan het bestuur zullen omgezet worden (totaal bedrag op te nemen leningen : 11.600.000 euro).
- financiële bijstand en administratieve dienstverlening
- een administratieve, financiële en technische begeleiding ten behoeve van het gunnend bestuur tijdens de duurtijd van de projecten, hierna technisch-financiële
projectbegeleiding genoemd
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij
voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste
afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de
oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
*De technische bekwaamheid zal worden aangetoond door een beschrijving van de door de inschrijver genomen maatregelen om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te
verzekeren.
De inschrijver zal over de nodige deskundigheid dienen te beschikken aangaande het beheren en coördineren van een dergelijke opdracht. De inschrijver dient aan de hand van
referenties aan te tonen gedurende de laatste drie jaar betrokken te zijn geweest bij de projectbegeleiding van minstens [xx] bouwprojecten ten behoeve van publiekrechtelijke
instanties, met een gelijkaardig voorwerp van gebouw als het te bouwen Bouwwerk en waarvan de oplevering reeds plaats vond of nog in uitvoering is.
De inschrijver zal voor elke referentie aangeven:
- welke zijn rol was in de aangebrachte referenties;
- de geleverde diensten;
- de opdrachtgever;
- de ontwerper;
- een omschrijving van het project (inclusief de bouwkost);
- start en einde der werken;
De inschrijver kan zich ter staving van zijn technische bekwaamheid beroepen op de draagkracht van derden. Hij voegt hiertoe als bewijs de verbintenis van deze derden om hem de
noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen toe
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 105
Criterium 2: Financiële bijstand en informatorische ondersteuning, Weging: 10
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 43
Criterium 3: Techisch-financiële projectbegeleiding, Weging: 20
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/1/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek
Het bestek kan elektronisch opgevraagd worden via [email protected]
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/1/2015 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 19/1/2015 - 11:00
Plaats: gemeentehuis van Brasschaat, Bredabaan 182
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
GEMEENTE STABROEK
N. 527271
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Stabroek
Dorpsstraat 99, BE-2940 Stabroek
Contact: De heer Kris van der Maat
Tel: +32 32101160 Fax: +32 35681929 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.stabroek.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Vormgeving, drukwerk en levering periodiek gemeentelijk infoblad 'Stabroek Info'
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Dienst Informatie, Dorpsstraat 45 te 2940 Stabroek
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Vormgeving, drukwerk en levering periodiek gemeentelijk infoblad 'Stabroek Info'
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Invullen van het tevredenheidsattest dat bijgevoegd is
2
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 50
Criterium 2: Service met inbegrip van leveringstermijnen, Weging: 20
Criterium 3: Kwaliteit, Weging: 20
Criterium 4: Milieuaspecten, Weging: 10
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 5/1/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 6/1/2015 - 14:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 6/1/2015 - 14:00
Plaats: Gemeentehuis, raadzaal 3de verdieping, Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
NV DE SCHEEPVAART
N. 527250
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
nv De Scheepvaart
Havenstraat 44, BE-3500 Hasselt
Contact: Mens Heidi
Tel: +32 11298471 Fax: +32 11243390 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.descheepvaart.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Bestek nr. WBK-BB1078 - Albertkanaal - gemeenten Grobbendonk en Zandhoven: Monitoring en bestrijding van wateroverlast.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Gemeenten Grobbendonk en Zandhoven
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 44
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De diensten omvatten:
- het onderhouden van de pompputten, de leidingen (water en elektriciteit), de peilputten en peilbuisdataloggers, inclusief de nodige afwerking en afscherming;
- het onttrekken van een zeker debiet;
- het monitoren van een aantal gegevens (debiet, grondwaterstand);
- het opmaken van tabellen waarin de beschikbare gegevens verwerkt worden;
- het uitvoeren van diensten, werken en leveringen die niet voorzien zijn in de inventaris of in de opdrachtdocumenten.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt
vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.
Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid;
- de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
- de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden;
- de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
De inschrijver toont aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting volgens art. 61, §1 en §2 K.B. Plaatsing bevindt door het voorleggen van:
Voor alle inschrijvers:
- Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat
de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 61, §1 en §2 K.B. Plaatsing;
Bovendien voor de niet-Belgische inschrijvers:
- Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor
sociale zekerheid overeenkomstig art. 62, §2 K.B. Plaatsing;
- Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land;
- Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en BTW).
De attesten zijn niet ouder dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
De inschrijvers tonen hun financiële en economische draagkracht aan door de volgende documenten:
- Een passende bankverklaring (conform bijlage 3 van het K.B. Plaatsing);
- Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren,
afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn, waaruit een totale
jaaromzet blijkt van in totaal minstens 1.000.000 euro en een jaaromzet m.b.t. de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is van 300.000 euro.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie(s):
1. Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de inschrijver zal beschikken voor het verlenen van de opdracht, waarbij de
inschrijver minimaal dient te beschikken over de nodige afleesapparatuur (zowel hardware, als sofware);
2. Een lijst van de belangrijkste diensten (minimum 2) uitgevoerd gedurende de drie jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde
materie moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften vermelden:
- de inhoud van de opdracht;
- het bedrag van de opdracht;
- de uitvoeringsperiode van de opdracht;
- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
- of de diensten werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
In geval van diensten voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/01/2015 - 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 7.67 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: De documenten zijn meer bepaald te bekomen op papier:
- Tegen betaling aan kas (contant of via bancontact) of op zicht van een duplicaat van het betalingsbewijs bij mevrouw Liesbeth Lesuisse, van nv De Scheepvaart, Havenstraat 44 te
3500 Hasselt (tel. 011-29 84 54);
- Per post, na overschrijving op rekening nr. BE70 3751 1171 9225 van nv De Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt, met vermelding "Bestek nr. WBK-BB1078 en uw BTWnummer".
De documenten zijn meer bepaald digitaal te bekomen:
- Via de website http://bestek.descheepvaart.be
prijs op papier: ? 7,67, incl.BTW
Digitaal: ? 2,85, excl. BTW; ? 3,45, incl. BTW
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/01/2015 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 29/01/2015 - 11:00
Plaats: nv De Scheepvaart, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt, zaal: Jean De Ries
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbare zitting.
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
STAD BERINGEN
N. 527283
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
stad Beringen
Mijnschoolstraat 88, BE-3580 Beringen
Contact: Mevrouw Nicole Geuens
Tel: +32 11430254 Fax: +32 11434658 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.beringen.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 45
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Diverse locaties Onderhoud plantsoenen 2015
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Diverse locaties grondgebied Beringen, 3580 Beringen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Diverse locaties Onderhoud plantsoenen 2015
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Sector BERINGEN
Korte beschrijving:
Sector BERINGEN
Perceel 2: Sector KOERSEL
Korte beschrijving:
Sector KOERSEL
Perceel 3: Sector PAAL
Korte beschrijving:
Sector PAAL
Perceel 4: Sector KBM Koersel & Beverlo
Korte beschrijving:
Sector KBM Koersel & Beverlo
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
nvt
geen
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Referenties uitgevoerde werken (technieken, kennis en ervaring in gelijkaardige projecten)
Vijf attesten van goede uitvoering
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Uitvoering van de opdracht, Weging: 60
Criterium 2: Prijs, Weging: 40
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/1/2015 - 20:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: De documenten kunnen gratis gedownload worden via e-procurement.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/1/2015 - 09:15
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 13/1/2015 - 09:15
Plaats: Stedelijk administratief centrum, aanbestedingslokaal, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
LA MAISON LIÉGEOISE SCRL
N. 527341
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
La Maison Liégeoise SCRL
Parvis des Ecoliers, 1, BE-4020 Liège
Contact: Monsieur Fabrice Collignon
Tél: +32 43494040 Fax: +32 43414942 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
MISSIONS AUTEUR DE PROJET ET COORDINATION SECURITE SANTE
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
MISSIONS AUTEUR DE PROJET ET COORDINATION SECURITE SANTE
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: MISSION ARCHITECTURE ET COORDINATION SECURITE SANTE POUR DES MARCHES DE TRAVAUX < 500.000 EUR à 100% hors TVA et frais
Description succincte:
MISSION ARCHITECTURE ET COORDINATION SECURITE SANTE POUR DES MARCHES DE TRAVAUX < 500.000 EUR à 100% hors TVA et frais
Lot 2: MISSIONS ARCHITECTURE ET COORDINATION SECURITE POUR DES MARCHES DE TRAVAUX TAILLE MOYENNE < 1.000.000 EUR à 100% hors
TVA et frais
Description succincte:
MISSIONS ARCHITECTURE ET COORDINATION SECURITE POUR DES MARCHES DE TRAVAUX TAILLE MOYENNE < 1.000.000 EUR à 100% hors TVA et frais
Lot 3: MISSIONS ARCHITECTURE ET COORDINATION SECURITE SANTE POUR DES MARCHES DE TRAVAUX > 1.000.000,01 EUR à 100% hors TVA et
frais
Description succincte:
MISSIONS ARCHITECTURE ET COORDINATION SECURITE SANTE POUR DES MARCHES DE TRAVAUX > 1.000.000,01 EUR à 100% hors TVA et frais
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 46
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
* Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61
de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
* Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale.
III.2.3. Capacité technique:
*Attestation de l'Ordre des Architectes déclarant que le soumissionnaire répond à toutes les conditions légales et réglementaires d'exercice de la profe
*Certificats VC-CS ou équivalent (fiches d'identification)
*Déclaration et/ou fiches d'identification prouvant qu'il dispose de coordinateurs sécurité sante qualifiés pour exercer la mission de coordination faisant l'objet du présent marché
*Liste des principales missions d'architecture (au moins 3) durant les 5 dernières années ainsi que celles en cours en ce moment, soit au stade d'étude, soit au stade de chantier,
relatives à une mission similaire c'est à dire d'étude et de réalisation de marchés de travaux d'adaptation d'immeubles et de le logements dans le cadre de programmes PEI, PIVERT
ou similaires, indiquant le montant, le nombre de logements concernés, la date et leurs destinataires publics ou privésn avec mention du Pouvoir Adjudicateur.
La liste des principales missions réalisées donnera accès respectivement au:
-Lot N° 1 si elle comprend au moins trois missions relatives à des travaux suivant supra inférieurs à 500.000,00 EUR hors TVA et frais
-Lots N° 1 et 2 si elle comprend au moins trois missions relatives à des travaux suivant supra compris entre 500.000,00 EUR et 1.000.0000,00 EUR hors TVA et frais
-Lots N° 1, 2 et 3 si elle comprend au moins trois missions relatives à des travaux suivant supra supérieurs 1.000.0000,00 EUR hors TVA et frais
*Le candidat ou soumissionnaire doit faire la preuve d'une connaissance pratique de la réglementation des marchés publics ; le respect de ce critère devant être établi par la
production :
soit d'un ou plusieurs titres d'études pour au moins un membre de l'équipe comprenant des cours dans ce domaine ou la preuve du suivi d'au moins 2 formations spécifiques sur le
sujet au cours des 3 dernières années ;
soit d'au moins 5 attestations relatives à des missions d'architecture exécutées au cours des 3 dernières années et impliquant la pratique des marchés publics pour des chantiers de
construction, rénovation ou transformation d'un montant minimal de cent mille euros.
Des chantiers de construction, rénovation ou transformation d'un montant minimal de cent mille euros.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: Taux permettant le calcul des honoraires ( y compris les pourcentages des tranches conditionnelles), Poids: 40
Critère 2: Qualités techniques et architecturales , Poids: 25
Critère 3: Maîtrise des coûts, Poids: 10
Critère 4: Maîtrise des délais, Poids: 10
Critère 5: Gestion sur le plan social, Poids: 10
Critère 6: Cohérence avec les moyens en personnel, Poids: 5
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 9/1/2015 - 16:00
Documents payants:Oui.
Prix: 15.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Par virement au compte 001-0838123-22
IBAN BE06 0010 8381 2322 - BIC GEBABEBB
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 21/1/2015 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 21/1/2015 - 10:00
Lieu: La Maison Liégeoise, salle du Conseil
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
Séance d'information:
12/01/2015 à 14.30
La Maison Liégeoise SCRL, Parvis des Ecoliers, 1 à 4020 Liège
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
VILLE DE HERSTAL
N. 527327
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Herstal
Place Jean Jaurès, 1, BE-4040 Herstal
Contact: Madame Cellule Marchés publics Gonzalez
Tél: +32 42406471 Fax: +32 42406457 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.herstal.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Marché de travaux de construction de trottoirs dans diverses rues sur le territoire de la ville de Herstal
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Ville de Herstal
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Marché de travaux de construction de trottoirs dans diverses rues sur le territoire de la ville de Herstal
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion décrits aux articles 61 à 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la
passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Le pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée et vérifiera le respect des
obligations fiscales décrites ci-dessous à propos de tous les soumissionnaires dans les quarante-huit heures de la date d'introduction des offres.
Cette vérification se fera via l'application Digiflow et portera sur les éléments suivants :
- Le respect des obligations en matière de sécurité sociale ;
- Le respect des obligations en matières fiscales (TVA et/ou impôt direct) ;
- La situation de faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation ;
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'inviter les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements et documents concernés et à quelque stade que ce soit de
la procédure de passation, s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout soumissionnaire.
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait qu'avant l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur invitera l'adjudicataire pressenti à produire :
- Un extrait récent du casier judiciaire de la personne morale.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 47
Le caractère récent de ce document est établi dans la mesure où ce dernier date de moins de six mois par rapport à la date ultime du dépôt des offres.
Le soumissionnaire interrogé disposera au maximum d'un délai de dix jours de calendrier à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour produire le document requis.
III.2.2. Capacité économique et financière:
La preuve de son agréation comme entrepreneurs de travaux dans les classe et catégorie requises par le présent cahier spécial des charges , ou pour le soumissionnaire d'origine
étrangère, la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agrées dans un autre état ou la preuve qu'il remplit les conditions fixées par la loi du 20 mars 1991 ou en
vertu de celle-ci pour être agréé en ces catégorie et classe.
Agréation catégorie C en classe 2
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 2
III.2.3. Capacité technique:
- Une liste d'au moins 3 chantiers de travaux similaires d'un montant supérieur à 25.000 EUR TVAC, exécutés au cours des 5 dernières années. Cette liste précise le montant, le
maitre d'ouvrage, l'époque et le lieu d'exécution des travaux.
- Cette liste sera appuyée par au moins 3 certificats de bonne exécution relatifs à des travaux similaires repris dans ladite liste. Ces certificats préciseront que lesdits travaux ont été
effectués dans les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; ils seront signés par le destinataire final des travaux.
Une liste d'au moins 3 chantiers de travaux similaires appuyée par au moins 3 certificats de bonne exécution
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 2
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: Prix, Poids: 30
Critère 2: Délai d'intervention (maximum 1 mois), Poids: 30
Critère 3: Rendement = nombre de mètres carrés réalisés en une journée aux conditions normales et ce, dans les règles de l'art (bonne qualité de finition), Poids: 40
Critère 4: Dispositions prises pour éviter des désagréments aux riverains (tels que la signalisation,...), Poids: 25
Critère 5: Possibilité de réaliser plusieurs chantiers en même temps (nombre d'équipe(s) que le soumissionnaire met à disposition), Poids: 15
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 5/1/2015
Documents payants:Oui.
Prix: 0.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Frais d'envoi : EUR 6,00
Les sociétés souhaitant obtenir les documents du marché devront envoyer un mail à l'adresse suivante [email protected]
Le cahier spécial des charges sera envoyé sur demande par courrier postal après avoir reçu la preuve du paiement de 6 euros pour frais d'envoi. Ce paiement peut être fait via virement
sur le compte BE08 0910 0042 5213.
Les personnes qui le souhaitent peuvent, après demande par mail, venir retirer les documents du marché durant les heures d'ouverture du bureau (du lundi au vendredi de 9h à 12h et
du lundi au jeudi de 14h à 16h) à l'adresse suivante : Cellule Marchés publics rue Laixheau, 69 à 4040 Herstal.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 6/1/2015 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 6/1/2015 - 11:00
Lieu: Hotel de ville - Salle du Conseil communal (1er étage), Place Jean Jaurès, 1 à 4040 Herstal
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
RW-SPW-DGT2-DÉPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION
N. 527345
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
RW-SPW-DGT2-Département des Technologies de l'information et de la communication
Boulevard du Nord, 8, BE-5000 Namur
Contact: Monsieur Francis Mossay, Directeur Général
Monsieur T. BERTRAND, Inspecteur général DTIC
Tél: +32 81772068 Fax: +32 81773932 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=405737
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Gestion de l'hébergement d'applications, de bases de données et activités de support à la gestion des infrastructures mutualisées (serveurs, espaces de stockage et
virtualisation)
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Région wallonne
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le présent marché de services pluriannuel est composé de 3 lots distincts dont l'attribution séparée est possible. - Lot 1 : Hébergement d'applications et de bases de
données L'objet de ce lot est d'assurer la gestion opérationnelle des applications et bases de données hébergées dans les infrastructures centralisées du SPW. Il s'agit
entre autres d'assurer la gestion quotidienne des applications et des bases de données, de garantir la disponibilité de celles-ci et d'assurer les mises en production de
nouvelles versions de ces applications et bases de données. Pour plus de détail, voir les clauses techniques du présent cahier spécial des charges. - Lot 2 : Gestion des
infrastructures centralisées L'objet de ce lot est d'assurer la gestion opérationnelle des infrastructures centralisées du SPW. Il s'agit entre autres d'assurer la gestion
quotidienne des infrastructures centralisées (serveurs, espaces de stockage et virtualisation), de garantir la disponibilité de celles-ci et d'assurer les mises en production
de nouvelles versions d'applications. Pour plus de détail, voir les clauses techniques du présent cahier spécial des charges. - Lot 3 : Expertise sur outils cartographiques
L'objet de ce lot est d'offrir un service d'expertise sur les outils permettant d'assurer l'hébergement d'applications géomatiques. Pour plus de détail, voir les clauses
techniques du présent cahier spécial des charges.
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: Hébergement d'applications et de bases de données
Description succincte:
Voir le point 3 du cahier spécial des charges
Lot 2: Gestion des infrastructures centralisées
Description succincte:
Voir le point 4 du cahier spécial des charges
Lot 3: Expertise sur outils cartographiques
Description succincte:
Voir le point 5 du cahier spécial des charges
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 48
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet
2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention est attirée sur le fait que : - A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur
peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 précité ; - Conformément à l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, les
soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de
produire l'attestation de l'Office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation
en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. - Conformément à
l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, pour un candidat ou soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales à l'égard du SPF
Finances, sur la base de l'attestation délivrée par ce dernier. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès
sécurisé aux bases de données fédérales en matière fiscale. Le soumissionnaire étranger est tenu de joindre à son offre les certificats délivrés par l'autorité compétente du pays concerné
selon lesquels : - le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ; le soumissionnaire n'est pas en situation de faillite ou situations similaires ; - le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les
dispositions légales du pays où il est établi.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Lot 1 : - une déclaration relative au chiffre d'affaires global réalisé par le soumissionnaire au cours des trois derniers exercices. Ce chiffre d'affaires annuel doit atteindre un minimum de
4.000.000 ? HTVA. Lot 2 : - une déclaration relative au chiffre d'affaires global réalisé par le soumissionnaire au cours des trois derniers exercices. Ce chiffre d'affaires annuel doit
atteindre un minimum de 4.000.000 ? HTVA. Lot 3 : - une déclaration relative au chiffre d'affaires global réalisé par le soumissionnaire au cours des trois derniers exercices. Ce
chiffre d'affaires annuel doit atteindre un minimum de 500.000 ? HTVA.
III.2.3. Capacité technique:
Lot 1 la liste de trois références correspondant à des prestations de services similaires à celles faisant l'objet du présent lot effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le
montant, la date et leurs destinataires publics ou privés. Chacune de ces prestations devra correspondre à un chiffre d'affaire de minimum 400.000 ?. S'il s'agit de services à des
autorités publiques, les prestations sont prouvées par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente ; s'il s'agit de services à des personnes privées, les prestations sont
prouvées par des certificats établis par l'acheteur ou à défaut, une simple déclaration du prestataire de services est admise. Les références doivent démontrer que les services prestés sont
en relation directe avec l'objet du présent lot. Cette liste mentionne par bénéficiaire : * le nom du bénéficiaire et les coordonnées complètes de la personne de contact, * la liste des
services prestés, * l'environnement IT (outils, logiciels, solutions, architecture), * le ou les lieu(x) de prestation, * la date de début, date de fin de la mission, * pour chaque
composant de la mission, charge de travail et montant, * le nombre d'applications et de base de données sur lequel porte le service. Au moins une des références qui doit être
clairement identifiée doit porter sur plus de 100 applications Web hébergées et plus de 100 bases de données, * les éventuels sous-traitants, leur rôle et leur part exprimée en
pourcentage dans l'exécution du lot de référence. Lot 2 la liste de trois références correspondant à des prestations de services similaires à celles faisant l'objet du présent lot effectuées
au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés. Chacune de ces prestations devra correspondre à un chiffre d'affaire de minimum
400.000 ?. S'il s'agit de services à des autorités publiques, les prestations sont prouvées par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente ; s'il s'agit de services à des
personnes privées, les prestations sont prouvées par des certificats établis par l'acheteur ou à défaut, une simple déclaration du prestataire de services est admise. Les références doivent
démontrer que les services prestés sont en relation directe avec l'objet du présent lot. Cette liste mentionne par bénéficiaire : * le nom du bénéficiaire et les coordonnées complètes de
la personne de contact, * la liste des services prestés, * l'environnement IT (outils, logiciels, solutions, architecture), * le ou les lieu(x) de prestation, * la date de début, date de fin
de la mission, * pour chaque composant de la mission, charge de travail et montant, * les éventuels sous-traitants, leur rôle et leur part exprimée en pourcentage dans le lot de
référence. Lot 3 la liste de trois références correspondant à des prestations de services similaires à celles faisant l'objet du présent lot effectuées au cours des 3 dernières années,
indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés. Chacune de ces prestations devra correspondre à un chiffre d'affaire de minimum 100.000 ?. S'il s'agit de services
à des autorités publiques, les prestations sont prouvées par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente ; s'il s'agit de services à des personnes privées, les prestations
sont prouvées par des certificats établis par l'acheteur ou à défaut, une simple déclaration du prestataire de services est admise. Les références doivent démontrer que les services prestés
sont en relation directe avec l'objet du présent lot. Cette liste mentionne par bénéficiaire : * le nom du bénéficiaire et les coordonnées complètes de la personne de contact, * la liste
des services prestés, * l'environnement IT (outils, logiciels, solutions, architecture), * le ou les lieu(x) de prestation, * la date de début, date de fin de la mission, * pour chaque
composant de la mission, charge de travailet et montant,
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/01/2015 - 14:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/01/2015 - 14:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 19/01/2015 - 14:00
Lieu: SPW-DGT2- Boulevard du Nord 8 à 5000 Namur - Salle Audi 4 Rez-de-chaussée
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et
GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : http://marchespublics.wallonie.be. Le marché relatif
aux lots 1 et 3 est conclu pour une durée de trois ans, à compter de la notification d'attribution du marché. En ce qui concerne le lot 2, le marché débutera à compter de la date
communiquée par le pouvoir adjudicateur (et qui correspondra à la date d'échéance du marché public actuel relatif à ces prestations (à titre indicatif uniquement, cette date est
normalement fixée à novembre 2015)), pour se terminer à la date correspondant à la date d'échéance des lots 1 et 3. En application de l'article 26, § 1, 2°, b) de la loi du 15 juin
2006, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de confier des prestations similaires à l'adjudicataire de chaque lot du présent marché en recourant à une faculté de prolongation de une
fois un an au maximum. Cette reconduction expresse est notamment conditionnée à une évaluation annuelle favorable de l'exécution par le(s) prestataire(s) des missions visées par le
présent marché.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
CPAS DE CHARLEROI
N. 527290
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
CPAS de Charleroi
Boulevard Joseph II, 13, BE-6000 Charleroi
Contact: Madame Nathalie Donckers
Tél: +32 71233052 Fax: +32 71233050 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.cpascharleroi.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Marché cadre pour la fourniture de vaisselle disposable et de fournitures à usage unique
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: lieux suivants Maison de repos Au R'cwè du vî Clotchi (Couillet), Rue de Gilly, 237 à 6010 Couillet Maison de repos Brichart
(Charleroi), Rue Casimir Lambert, 27 à 6000 Charleroi Maison de repos Bughin-Durant (Monceau-sur-Sambre), Rue du Moulin, 8 à 6031 Monceau-sur-Sambre Maison de repos Dr
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 49
J. Hustin (Marchienne-au-Pont), Rue de l'Hôpital, 9 à 6030 Marchienne-au-Pont Maison de repos Jules Bosse (Jumet), Rue de Gosselies, 56b à 6040 Jumet Maison de repos Louis
Theys (Gosselies), Faubourg de Charleroi, 11 à 6041 Gosselies Maison de repos No P'tit Nid (Gilly), l'Impasse du Major, 1 à 6060 Gilly Maison de repos Raoul Hicguet
(Montignies-sur-Sambre), Rue du Poirier, 127 à 6061 Montignies-sur-Sambre Maison de repos Sart Saint-Nicolas (Marcinelle), Rue de Nalinnes, 440 à 6001 Marcinelle Maison
familiale de Monceau, Rue Nicolas Lancelot, 22 à 6031 Monceau sur Sambre P45 COOPERATIVE, rue Destrée 45 à 6000 Charleroi Restaurant "Côté Jardin", Place Albert 1er, 40 à
6020 Dampremy Restaurant de quartier "Jean Ester", Rue Jean Ester, 169 à 6030 Marchienne Docherie Abri de nuit Dourlet, Rue Dourlet,34 à 6000 Charleroi Abri de nuit supplétif,
Rue des Français à 6020 DAMPREMY CPAS de Charleroi, Boulevard Joseph II, 13 à 6000 Charleroi
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Marché cadre pour la fourniture de vaisselle disposable et de fournitures à usage unique
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: Vaisselle dispossable
Description succincte:
Vaisselle dispossable
Lot 2: Matériel à usage unique
Description succincte:
Matériel à usage unique
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
462.000,00 EUR HTVA
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion décrits aux articles 61 à 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et rappelés cidessous.
Le pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée et vérifiera le respect des
obligations fiscales décrites ci-dessous à propos de tous les soumissionnaires dans les quarante-huit heures de la séance d'ouverture des offres ou le moment ultime pour l'introduction
des offres, selon le cas.
Le pouvoir adjudicateur, qui a accès gratuitement par des moyens électroniques aux renseignements ou documents, effectuera lui-même ces vérifications.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'inviter les candidats ou les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements et documents concernés et à quelque
stade que ce soit de la procédure de passation, s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire.
Extraits de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011
« § 1. Conformément à l'article 20 de la loi, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une
condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :
1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ;
2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ;
3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ;
4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme.
§ 2. Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire :
1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant
dans d'autres réglementations nationales ;
2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres
réglementations nationales ;
3° qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave ;
5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62 ;
6° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux
dispositions de l'article 63 ;
7° qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements.
»
Extraits de l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011
« § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 60, § 1er, le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale
dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale.
L'attestation porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas.
Est en règle par rapport aux obligations susmentionnées, le candidat ou le soumissionnaire qui:
1° a transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives au trimestre civil visé à l'alinéa précédent, et
2° n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieures à 3.000 euros, ou a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 3.000 euros, le candidat ou le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de
sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, à la fin du trimestre civil visé à l'alinéa 2, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°,
de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au
moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.
§ 2. Le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas visé au § 1er, joint à sa demande de
participation ou à son offre, selon le cas, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des demandes
de participation ou des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du
pays où il est établi. »
Extraits de l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011
« § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 60, § 1er, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il
résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi.
§ 2. Pour un candidat ou soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales à l'égard du SPF Finances, sur la base de l'attestation délivrée par ce
dernier.
Est en règle par rapport aux obligations visées au présent paragraphe, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas, pour ces obligations, une dette supérieure à 3.000 euros, à moins
qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette visée au présent paragraphe est supérieure à 3.000 euros, le candidat ou le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la
décision de sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique au
sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui
pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales. »
III.2.2. Capacité économique et financière:
* Une déclaration concernant le chiffre d'affaires spécifiquement lié à l'objet du marché au cours des trois derniers exercices
Chiffre d'affaire spécifique > 750.000,00 EUR
III.2.3. Capacité technique:
* Une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par
des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une
déclaration du fournisseur.
Minimum 3 attestations de bonne exécution
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: Prix, Poids: 80
Critère 2: Appréciation générale des produits, Poids: 20
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 50
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 16/1/2015
Documents payants:Oui.
Prix: 0.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Les documents sont remis gratuitement aux soumissionnaires
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/1/2015 - 10:45
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 19/1/2015 - 10:45
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
UNIVERSITEIT GENT
N. 527261
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Universiteit Gent
Sint-Pietersnieuwstraat 25, BE-9000 Gent
Contact: Cel Aankoopbeleid
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=189441
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamcontract voor het leveren van infrastructuur en diensten voor inrichting van datacenters aan de Universiteit Gent
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Leveren van infrastructuur voor de inrichting en het beheer van datacenters, en daarmee geassocieerde diensten inzake de installatie en indienststelling, het voorzien van
onderhoud en ondersteuning en het verstrekken van diensten in regie m.b.t. ontwerp, projectbeheer en systeemmigratie ten behoeve van de Universiteit Gent - hierna
UGent genoemd.
De aandacht wordt erop gevestigd dat voor de gunning van deze opdracht wordt gerefereerd naar een referentieproject voor de inrichting van het nieuwe DICT
Datacenter Campus Zwijnaarde. Binnen de raamovereenkomst zullen goederen en diensten worden geleverd in het kader van dit project, maar de raamovereenkomst
wordt niet beperkt tot de scope van het referentieproject.
Anderzijds houdt dit dossier geen exclusiviteitverbintenis in. UGent behoudt zich zonder enige verplichting van verantwoording ten opzichte van de leverancier het recht
voor om materieel en diensten die in het kader van dit dossier het voorwerp van een gunning hebben uitgemaakt, te bestellen bij een andere leverancier.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs Referentieconfiguratie, Weging: 40
Criterium 2: Prijsopgave Minimale Prijslijst, Weging: 20
Criterium 3: Prijs Diensten in Regie, Weging: 10
Criterium 4: Kwalitatieve Beoordeling, Weging: 30
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/01/2015 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/01/2015 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 19/01/2015 - 10:00
Plaats: Universiteit Gent - Rectoraat 2 - gelijkvloerse verdieping lokkal 005 - Sint-Pietersnieuwstraat 25 9000 Gent
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
In toepassing van artikel 52, § 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, verplicht de UGent het gebruik van elektronische middelen voor het indienen van offertes via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
De UGent is gesloten op do 25 december 2014 t/m vr 02 januari 2015 (Kerst en Nieuwjaar)
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT
N. 527256
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Universitair Ziekenhuis Gent
De Pintelaan 185, BE-9000 Gent
Contact: Mevrouw Lenie Van Heesvelde
Tel: +32 93326032 Fax: +32 93324992 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.uzgent.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 51
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamcontract voor het leveren van draagbare insulinepompen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: 9K12E tav Annemie Hutse
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Raamcontract voor het leveren van draagbare insulinepompen
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Toestellen voor continue insuline-infusietherapie met afstandsbediening om bolusberekeningen en adviezen naar de pomp te sturen
Korte beschrijving:
Toestellen voor continue insuline-infusietherapie met afstandsbediening om bolusberekeningen en adviezen naar de pomp te sturen
Perceel 2: Toestellen voor continue insuline-infusietherapie instelbaar in heel kleine hoeveelheden
Korte beschrijving:
Toestellen voor continue insuline-infusietherapie instelbaar in heel kleine hoeveelheden
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
zie bestek
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* De inschrijver dient bij de indiening van de offerte te bewijzen dat de personen, die de offerte ondertekenden, statutair of bij volmacht bevoegd zijn om de bedrijven geldig in en
buiten rechte te vertegenwoordigen. Dit gebeurt naargelang de rechtsvorm van de bedrijven door het bijvoegen van de volgende documenten:
- uittreksel of kopie van de statutaire clausule i.v.m. de vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van de akte of afschrift van de notulen van de algemene vergadering, zoals
verschenen in het B.S., houdende benoeming van de bestuurders;
- volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te geven aan een ander persoon;
- voorleggen van benoemingsbesluit van zaakvoerder;
- andere documenten ter staving van de bevoegdheid;
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren.
Een minimale jaaromzet van EUR 500.000,00
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Opgave van minimum 3 referentie ziekenhuizen binnen de EU waarvan minimum 1universitair in België.
Opgave van minimum 3 referentie ziekenhuizen binnen de EU waarvan minimum 1universitair in België
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 40
Criterium 2: Kwaliteit en mogelijkheden, Weging: 30
Criterium 3: Gebruiksgemak, Weging: 20
Criterium 4: Opleiding voor diabetes educatoren, Weging: 10
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/1/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/1/2015 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 13/1/2015 - 10:00
Plaats: Gebouw K4/Gelijkvloers, Vergaderzaal EDEN, Aankoopdienst, De Pintelaan 185
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
GEMEENTE KRUIBEKE
N. 527346
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Kruibeke
O.L.Vrouwplein 18-21, BE-9150 Kruibeke
Contact: Mevrouw Vanessa Joris
Tel: +32 37400243 Fax: +32 37400256 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.kruibeke.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
"Kruibeke groene have ruimtelijke visie 2030 - aanstellen ontwerper"
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
'Kruibeke groene have ruimtelijke visie 2030'. De opdracht omvat de opmaak van een RUP dat voorziet in de uitbreiding en de gedeeltelijke herziening van het RUP
'Kruibeke-Centrum'
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
geen
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 52
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Belangrijkste referenties van de laatste vijf jaar
geen
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 30
Criterium 2: Visie op de opdracht, Weging: 40
Criterium 3: Referenties, Weging: 15
Criterium 4: Samenstelling ontwerpteam, Weging: 15
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 6/1/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen
Bestekken kunnen digitaal aangevraagd worden ([email protected]), of per post op het volgend adres:
Gemeentebestuur Kruibeke - Vanessa Joris
Technische dienst
Onze-Lieve-Vrouwplein 18-20
9150 Kruibeke
Let wel op! De ingevulde offerteformulieren en meetstaten mogen niet digitaal ingediend worden!
Deze moeten ofwel per post verstuurd ofwel persoonlijk afgegeven worden.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 7/1/2015 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 7/1/2015 - 11:00
Plaats: Ontmoetingscentrum De Brouwerij, O.L.Vrouwplein 18
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
Erratum - Rectification
ELIA ASSET
N. 527247
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Elia Asset
Boulevard de l'Empereur 20, BE-1000 Bruxelles
Contact: Zaraoui Soria
Tél: +32 25467905 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.elia.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=185219
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Fourniture de raccords haute tension harmonisés
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Contrat-cadre pour la fourniture de raccords haute tension en aluminium pour les postes Elia et pour des tensions variant de 70 à 380kV
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3. INFORMATION A RECTIFIER OU A AJOUTER:
- Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur.
- Dans l'avis original
VI.3.3. Texte à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve le texte à rectifier: II.1.1) Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice Titre:
Au lieu de:
Fourniture de raccords haute tension harmonisés
Lire:
Fourniture de raccords harmonisés pour les Postes Haute Tension
VI.3.3. Texte à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve le texte à rectifier: III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières
Au lieu de:
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui
Description de ces conditions: Le candidat doit demander puis, remplir et soumettre avant la date de clôture (voir IV.3.4) le formulaire de pré-qualification en ligne (PQQ) et ses 2
annexes avec les données disponibles les plus récentes ainsi que les documents et attestations requis.
Le lien vers le formulaire PQQ et les annexes seront demandés uniquement par e-mail ([email protected]) avant la date mentionnée au § IV.3.3.
Les entreprises qualifiées ELIA devront pouvoir faire appel à la fourniture du matériel sur base de l'accord-cadre conclu.
Les documents contractuels de la procédure de sélection, de l'offre et de la procédure d'attribution seront en français et/ou en néerlandais suivant votre région.
En ce qui concerne l'exécution du contrat, les documents seront en français ou en néerlandais suivant votre région.
Lire:
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui
Description de ces conditions: Le candidat doit demander puis, remplir et soumettre avant la date de clôture (voir IV.3.4) le formulaire de pré-qualification en ligne (PQQ) et ses 2
annexes avec les données disponibles les plus récentes ainsi que les documents et attestations requis.
Le lien vers le formulaire PQQ et les annexes seront demandés uniquement par e-mail ([email protected]) avant la date mentionnée au § IV.3.3.
Les entreprises qualifiées par ELIA peuvent faire appel sur les accords-cadre Elia pour la fourniture du matériel. Les documents contractuels de la procédure de sélection, de l'offre et de
la procédure d'attribution seront en français ou en néerlandais.
En ce qui concerne l'exécution du contrat, les documents seront en français ou en néerlandais suivant régime linguistique de la région de destination de la fourniture.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
AFDELING MILIEU-INTEGRATIE EN -SUBSIDIËRINGEN
N. 527239
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 53
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen
Koning Albertl II-laan 20, BE-1000 Brussel
Contact: Bruno Remaut
Tel: +32 58429957 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=189815https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=AMIS-LNE%2FAMIS%2F2014%2F12-F02
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Bijengame: De bij-zaak wordt hoofdzaak
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Digitaal interactief bijenspel 'De bij-zaak wordt hoofdzaak!'
Ontwikkelen en programmeren van een digitaal interactief computerspel over de bijenproblematiek en dit op basis van het aangeleverd grafisch materiaal dat reeds
gecreëerd is door de opdrachtgever en het bestaand scenario van het educatief bijenspel 'De Bij-zaak wordt hoofdzaak!'. Dit spel wordt op tablets gespeeld: stand-alone
of geconnecteerd tot 6 spelers.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Versnelde onderhandelingsprocedure.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Bijlagen 1 tot 7 aan bestek toegevoegd
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
SOCIÉTÉ BRUXELLOISE DE GESTION DE L'EAU SA
N. 527302
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Société bruxelloise de Gestion de l'Eau sa
Boulevard de l'Impératrice 66, BE-1000 Bruxelles
Contact: Rudi Van Denhouwe
ir Jean-Pol Rosière
Tél: +32 25054712 Fax: +32 25054711 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.sbge.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
conclusion d'une assurance groupe au profit du personnel contractuel de la SBGE
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
La SBGE a décidé d'octroyer une pension complémentaire de type contribution définie par le biais d'une assurance de groupe (second pilier) aux membres du
personnel, actuel et futur, titulaires d'un contrat de travail.
Il s'agit d'un capital différé avec remboursement de la réserve (CDRR).
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
@Ref:00714068/2014021070
Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s):
ANNEXE I - Formulaire d'offre - CSC n° SBGE-BMWB/2014/MP03 - Conclusion d'une assurance groupe au profit du personnel de la S.B.G.E (version FR).
Pour le 2ème critère :
Lire :
Pour le 2e critère Cessation du contrat d'assurance (10 points)
Le TABLEAU N° 3 suivant complété ou une note dûment signée, répondant à l'ensemble des questions (sous-critères) qui suivent :
1er sous critère : sort des réserves constituées en cas d'arrêt du contrat et de non transfert vers un autre assureur (5 points)
Les réserves constituées continuent-elles à bénéficier des mêmes participations bénéficiaires que si le contrat avait continué à être alimenté de primes ? oui ou non?
Si non, indiquer clairement de quelle manière le candidat gérera les réserves ?
Au lieu de :
Pour le 2e critère Cessation du contrat d'assurance (10 points)
Le TABLEAU N° 3 suivant complété ou une note dûment signée, répondant à l'ensemble des questions (sous-critères) qui suivent :
1er sous critère : sort des réserves constituées en cas d'arrêt du contrat et de non transfert vers un autre assureur (5 points)
Les réserves constituées continuent-elles à bénéficier des taux d'intérêt en vigueur ? oui ou non?
Si non, indiquer clairement de quelle manière le candidat gérera les réserves ?
Pour le 3ème critère
Lire :
Pour le 3e critère Application du tarif de conversion de capital en rente (5 points)
Au lieu de :
Pour le 3e critère Cessation du contrat d'assurance (10 points)
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIÈGE
N. 527305
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Centre Hospitalier Universitaire de Liège
Sart Tilman B35, BE-B - 4000 Liège
Contact: Monsieur Julien Compère
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 54
Tél: +32 43667000 Fax: +32 43667007 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.chuliege.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Invitation à remettre offre - Rénovation du Bâtiment à rue d'Esneux pour recevoir les polycliniques de Revalidation ambulatoire : Médecine Physique, Pneumologie,
Cardiologie, Neurologie, extension de consultation d'Urologie - Partie stabilité - Procédure négociée directe avec publicité
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Rénovation du Bâtiment à rue d'Esneux pour recevoir les polycliniques de Revalidation ambulatoire : Médecine Physique, Pneumologie, Cardiologie, Neurologie,
extension de consultation d'Urologie - Partie stabilité
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Négociée accélérée.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Au point IV.3.3. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: il faut lire 8/12/2014 au lieu de 01/12/2014
Au point IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: il faut lire 09/12/2014 - 14:00 au lieu de 02/12/2014 - 14:00
Au point VI.3. Autres informations: il faut lire "Toute question doit être introduite pour le 02 décembre 2014 au plus tard" au lieu du 19 novembre 2014
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
SPRB - DIRECTION COORDINATION INFORMATIQUE
N. 527292
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
SPRB - Direction Coordination informatique
Bd du Jardin Botanique 20, BE-1035 Bruxelles
Contact: Hiel Eli
E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=189731
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Marché en 3 lots, pour la livraison, pendant un an, de cartouches d'encre et de toner, originales et recyclées, ainsi que de fournitures informatiques
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Marché en 3 lots, pour la livraison, pendant un an, de cartouches d'encre et de toner, originales et recyclées, ainsi que de fournitures informatiques
a) Lot 1: cartouches originales d'encre et de toner
b) Lot 2: cartouches recyclées d'encre et de toner
c) Lot 3: fournitures informatiques
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Négociée accélérée.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3. INFORMATION A RECTIFIER OU A AJOUTER:
- Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur.
- Dans l'avis original
VI.3.4. Date à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve la date et/ou l'heure à modifier: IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date:
Au lieu de: 11/12/2014 - 09:00
Lire: 12/12/2014 - 09:00
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE
N. 527246
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Institut Scientifique de Santé Publique
rue Juliette Wytsman 14, BE-1050 Bruxelles
Contact: WIV-ISP
Service Achat
Tél: +32 26425374 Fax: +32 26425001 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.wiv-isp.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=188888https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=WIV-WIV-ISP-2014-PRI046-SCH-F02
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
WIV-ISP-2014-PRI046-SCH
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
CONTRAT RELATIF AUX TRAVAUX DE PEINTURE INTÉRIEURE À L'INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE - SITE D'UCCLE - 5e ÉTAGE
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
CAHIER DES CHARGES: modification du point 3.3.1 (page19): suppression de l'avant-dernière phrase.
METRE RECAPITULATIF : ajout de leviers pour stores.
Publication plan du 5ème étage.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 55
SNCB, DIRECTION STATIONS - B-ST.04
N. 527267
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
SNCB, Direction Stations - B-ST.04
Rue de France 85, BE-1060 Bruxelles
Contact: Stephane Barzotto - Section 15/4
Stephane Barzotto
Tél: +32 25282054 Fax: +32 25282179 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.b-holding.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=189042
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Dossier n° 60/25/14/00243 - Rénovation du car-wash de Forest - Appel à candidatures
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Construction d'un hall industriel.
Renouvellement d'une voie ferrées avec encuvement.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3. INFORMATION A RECTIFIER OU A AJOUTER:
- Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur.
- Dans l'avis original
VI.3.3. Texte à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve le texte à rectifier: III.2.3) Capacité technique
Au lieu de:
Catégorie: D Classe 3: jusqu'à 500.000 EUR,
Catégorie: H Classe 4: jusqu'à 900.000 EUR
Lire:
Catégorie: D Classe 3: jusqu'à 500.000 EUR,
VI.3.4. Date à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve la date et/ou l'heure à modifier: IV.3.4) Date limite: de réception des offres ou des demandes de participation Date:
Au lieu de: 05/12/2014 - 12:00
Lire: 12/12/2014 - 12:00
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
LA DEFENSE - DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION
MARCHÉS PUBLICS - SUPPORT SYSTEMS SECT
N. 527270
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
La DEFENSE - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Support Systems Section - Sous-section Corporate Support Systems - MRMP-S/AD1
Quartier Reine ELISABETH - Rue d'Evere 1 - Bloc 4 - B - 1 - Local 59, BE-1140 Evere
Contact: Letellier Lieve
Letellier Lieve
Tél: +32 27013222 Fax: +32 27014522 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=190122https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-S%2FAD-15SD020-F02
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Marché pluriannuel (2015-2018) à bordereau de prix pour l'achat de pièces de rechange et de consommables ainsi que l'entretien correctif des boîtes à gants avec
protection biologique et chimique au profit des Laboratoires de la Défense (15SD020)
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Achat de pièces de rechange et de consommables ainsi que l'entretien correctif des boîtes à gants avec protection biologique et chimique.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Veuillez trouver le Cahier Spécial des Charges (CSCh)
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
MRMP-L/P - DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION
MARCHÉS PUBLICS - SECTION "LAND SYSTEMS"
N. 527294
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
MRMP-L/P - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section "Land Systems" - Sous-section "Programmes"
Rue d'Evere, 1, BE-1140 Evere
Contact: Van Herreweghe Simon
Capt Van Herreweghe Simon
Tél: +32 27013175 Fax: +32 27013230 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=188605https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-L%2FP-14LP402-F02
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 56
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Achat de nouvelles excavatrices et un marché ouvert pluriannuel en coopération avec les Pays-Bas
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Achat de nouvelles excavatrices et un marché ouvert pluriannuel en coopération avec les Pays-Bas
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Les documents suivants ont été ajoutés:
Erratum Nr 2 au CSCh
Rapport de la réunion d'information avec documents accompagnants (versions Pdf du briefing d'information, version digitale des annexes C et D, NMCRL report, ISO 10262,
STANAG 4074 eed 2)
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
GEMEENTE MOL
N. 527253
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Mol
Molenhoekstraat 2, BE-2400 Mol
Contact: Mevrouw Karen Berghmans
Tel: +32 14330930 Fax: +32 14330929 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.gemeentemol.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - Installatie en implementatie van een online ticketsysteem met lotingmodule
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Deze opdracht omvat het aanleveren, installeren, onderhouden, herstellen en regelmatig verbeteren (updates) van een performant en gebruiksvriendelijk web-based
ticketsysteem met lotingmodule en de aankoop van bijhorende scanners.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
- Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.4. Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging:
Plek waar de datum gewijzigd moet worden: Datum en uur van de openingszitting
In plaats van: 25/11/2014 - 11:00
Te lezen: 26/11/2014 - 13:00
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
De openingszitting wordt een dag verdaagd van 25 november om 11 uur naar 26 november 2014 om 13 uur. Omwille van de staking op 24/11/2014 konden aangetekende zendingen
niet tijdig aankomen en verkiezen we de zitting te verdagen in plaats van een bijkomende zitting te organiseren.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR
N. 527249
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar
Contact: Directie Infrastructuur
Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511 Fax: +32 34583020 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.aquafin.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=188826https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-22110lot1-F02
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Project 22.110/1 - Londerzeel, Renovatie Blauwenhoek
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Project 22.110/1 - Londerzeel, Renovatie Blauwenhoek
Rooien van bomen
Opbreken van buizen en verhardingen
Aanleg van ongewapende of gewapende betonbuizen
Diameter 400, lengte +/- 424 m
Diameter 500, lengte +/- 21 m
Diameter 700, lengte +/- 259 m
Diameter 800, lengte +/- 1244 m
Diameter 1000, lengte +/- 5 m
Aanleg van gresbuizen
Diameter 250, lengte +/- 552 m
Diameter 300, lengte +/- 63 m
Rioolrenovatie d.m.v. lining met ter plaatse uitgeharde buis (TPUB)
Diameter 1000, lengte +/- 47 m
Diameter 1200, lengte +/- 139 m
Lokale renovatie van de riolering d.m.v. shortliners en/of injecties
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 57
Construeren van ter plaatse gestorte overstortconstructies en plaatsen van geprefabriceerde inspectieputten
Aanleg riolering binnen continue beschoeiing
Huisaansluitingen RWA en DWA
Opbreken bestaande verharding
Affrezen van de bestaande toplaag en aanleg van nieuwe toplaag
Aanleg nieuwe verhardingen in kws (incl. fundering en onderfundering)
Aanleg van fietspaden in asfalt (roodbruin) (incl. fundering en onderfundering) en voetpaden in betonstraatstenen (incl. fundering en onderfundering)
Aanleg van geprefabriceerde lijnvormige elementen
Herprofileren van de Molenbeek over een lengte van 100m.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 :
Wijzigingen bestek.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR
N. 527258
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar
Contact: Directie Infrastructuur
Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511 Fax: +32 34583020 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.aquafin.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=188533https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-21938Alot1-F02
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Project 21.938A/1 (04-062) - Zwalm, Collector Sint-Denijs-Boekel, deel Heufkensstraat
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Project 21.938A/1 (04-062) - Zwalm, Collector Sint-Denijs-Boekel, deel Heufkensstraat
- Riolerings- en collectorwerken Heufkensstraat (deel Aquafin) + Neerkouter
o Bouwen van 2 pompstations
o 1240m grèsbuis diameter 250
o 858m betonbuis diameter 400
o 137m grèsbuis diameter 400
o 324m betonbuis diameter 500
o Opbraak cementbetonverharding + Aanleg nieuwe cementbetonverharding
o Opbraak asfaltverharding + Aanleg nieuwe asfaltverharding
o Aanleg van watergreppels en trottoirbanden
o Aanleg van opritten in betonstraatstenen op schraal betonfundering
- Riolerings- en collectorwerken Kleine Heufkensstraat/Heufkensstraat (deel TMVW)/
Franskouter
o 802m grèsbuis diameter 250
o 414m betonbuis diameter 400
o 67m betonbuis diameter 400 (gewapend)
o 239m grèsbuis diameter 400
o 146m betonbuis diameter 500
o Realisatie 340m buffergrachten met betuining (breedte talud-talud: 4.00m)
o Opbraak cementbetonverharding + Aanleg nieuwe cementbetonverharding
o Aanleg van watergreppels en trottoirbanden
o Aanleg van opritten in betonstraatstenen op schraal betonfundering
- Spoorweglaan
o Realisatie 263m buffergrachten met betuining (breedte talud-talud: 4.50m)
- Afkoppelingswerken op private percelen
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Wijzigingen bestek, meetstaat en plannen.
Technisch verslag wordt toegevoegd.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR
N. 527296
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar
Contact: Directie Infrastructuur
Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511 Fax: +32 34583020 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.aquafin.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=187941https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-22198lot1-F02
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 58
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Project 22.198/1 (280679) - Steenokkerzeel, VBR Breemstraat
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Project 22.198/1 - Steenokkerzeel, VBR Breemstraat
- Voorbereidende op- en/of afbraakwerken: insnijden en opbreken van asfaltverhardingen, beton en plaatselijke en lijnvormige elementen.
- Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen.
- De uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken:
* Aanleg van gres-buizen Ø 250 mm (± 1144 m)
* Aanleg van ongewapende betonbuizen Ø 400 mm (± 280 m)
- Voorbereidende op- en/of afbraakwerken: insnijden en opbreken van asfaltverhardingen, beton en plaatselijke en lijnvormige elementen.
- Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen.
- De uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken:
* Aanleg van gres-buizen Ø 250 mm (± 1144 m)
* Aanleg van ongewapende betonbuizen Ø 400 mm (± 280 m)
* Aanleg van met staalvezel versterkte betonbuizen Ø 400 mm (± 601 m)
* Aanleg van gewapende betonbuizen Ø 500 mm (± 20 m)
- Het aanleggen van persleidingen in open sleuf:
* HDPE persleidingen Ø 125 mm (± 340 m)
* HDPE persleidingen Ø 140 mm (± 680 m)
- Het aanleggen van een drukriolering:
* persleiding in open sleuf HDPE persleidingen Ø 63 mm (± 865 m)
* 7 pompunits
- Het uitvoeren van 3 gestuurde boringen over een totale lengte van +-612 m:
* HDPE persleidingen Ø 125 mm (± 612m)
- Bouwen van ter plaatse gestorte constructies in gewapend beton:
* 2 pompstations
* 1 ontluchterput
* 1 leeglaatput
- Het leveren en plaatsen van geprefabriceerde kopmuren.
- Het uitgraven van een buffergracht + aanbrengen van taludbescherming.
- Realiseren van DWA-huisaansluitingen in gres + sleufherstel.
- Realiseren van RWA-huisaansluitingen in PVC + sleufherstel.
- Plaatsen en aansluiten van slikkers.
- Het realiseren van aansluitingen tussen de gestuurde boringen onderling, tussen een gestuurde boring en een pompstation en tussen de drukriolering en pompstation.
- Grondverbetering en/of beschoeiing van sleuven indien van toepassing.
- De aanleg van nieuwe wegenis in de Breemstraat uit bitumineuze materialen en betonstraatstenen met fundering uit respectievelijk steenslag en schraalbeton.
- De aanleg van een nieuw fietspad uit cementbeton in de Kampenhoutsesteenweg
- De aanleg van lijnvormige elementen + fundering in schraal beton.
- Het plaatselijk opbreken en in oorspronkelijk toestand herstellen van inritten, bermen en verharde reststroken in diverse materialen.
- Het plaatselijk herstellen van groenzones en lokale elementen zoals o.a. afsluitingen, verkeerstekens, e.d.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Wijzigingen bestek, meetstaat en plannen.
Extra info i.v.m. het Technisch verslag.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER,
AFDELING LIMBURG
N. 527288
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4, BE-3500 Hasselt
Contact: Verleysen Mieke Tine
Tel: +32 11742396 Fax: +32 11742448 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=187648https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=AWV+L-1M3D8G%2F14%2F75-F02
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
N715 Houthalen-Helchteren: Herinrichting kruispunt Grote Baan - Helzoldstraat
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
N715 Houthalen-Helchteren: Herinrichting kruispunt Grote Baan - Helzoldstraat
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
- Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: VI.3) NADERE INLICHTINGEN
In plaats van:
digitaal dossier zal later toegevoegd worden
Te lezen:
De aanbesteding zal verschoven worden naar dinsdag 2 december 2014 om 11u45. Er zullen wijzigingen in de fasering doorgevoerd worden. Een document met verdere uitleg zal
online geplaatst worden op 26/11/2014.
VI.3.4. Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging:
Plek waar de datum gewijzigd moet worden: IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 59
document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van: 28/11/2014 - 12:00
Te lezen: 02/12/2014 - 11:45
VI.3.4. Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging:
Plek waar de datum gewijzigd moet worden: IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van: 28/11/2014 - 12:00
Te lezen: 02/12/2014 - 11:45
VI.3.4. Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging:
Plek waar de datum gewijzigd moet worden: IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van: 28/11/2014 - 12:00
Te lezen: 02/12/2014 - 11:45
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER,
AFDELING LIMBURG
N. 527289
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4, BE-3500 Hasselt
Contact: Verleysen Mieke Tine
Tel: +32 11742396 Fax: +32 11742448 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=187479https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=AWV+L-1M3D8G%2F14%2F16-F02
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Allerlei ingrepen van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid, FOP's en fietspaden
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Allerlei ingrepen van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid, FOP's en fietspaden
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
TB Bestek ontbrekend C Detailtekeningen.pdf werd digitaal toegevoegd
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
STAD BERINGEN
N. 527300
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
stad Beringen
Mijnschoolstraat 88, BE-3580 Beringen
Contact: Mevrouw Nicole Geuens
Tel: +32 11430254 Fax: +32 11434658 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.beringen.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Ontwikkeling industrieterrein Ravenshout Noord
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het betreft wegenis- en rioleringwerken - inclusief aanhorigheden - met als doel een duurzame en kwalitatieve ruimtelijke uitbreiding van het regionaal industriegebied
'Ravenshout-Noord' te Beringen. De werken omvatten in hoofdzaak:
- Grondwerken voor de aardebaan
- Opbraak van bestaande toestand
- Aanleggen van rioelring en bouwen van inspectieputten
- Bouwen van een pompstation en aanleggen persleiding
- Aanleggen van grachten
- Werken aan waterloop ( inbuizing met ecoduiker, keermuren en herstellingswerken vallei)
- Aanleggen van funderingen
- Aanleggen van weggoten
- Plaatsen van straatkolken en hun aansluitingen.
- Aanleg van betonnen rijwegverhardingen.
- Aanleg betonnen fietspad
- Werfsignalisatie
- Signalisatie en markering
- Beplantingen
- Grasbezaaiingen
- Het onderhoud gedurende de waarborgtermijn
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
De correcte versie (4) van het bestek (bestek versie 4 na erratum) met wijzigingen op p. 5 en p.9 vervangt het bestek (bestek v4).
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 60
OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI
N. 527287
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Office Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
104 Boulevard J. Tirou, BE-6000 Charleroi
Contact: Marion Jean
E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=184505
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Acquisition et maintenance de centraux téléphoniques
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Acquisition et maintenance de centraux téléphoniques
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3. INFORMATION A RECTIFIER OU A AJOUTER:
- Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur.
- Dans l'avis original
VI.3.3. Texte à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres
Au lieu de:
L'ouverture des offres est publique. Elle se déroulera salle Siménon, au Siège central du Forem, Bopulevard J.Tirou, 104 à 6000 Charleroi
Lire:
L'ouverture des offres est publique. Elle se déroulera salle Rapsat, au Siège central du Forem, Bopulevard J.Tirou, 104 à 6000 Charleroi
VI.3.4. Date à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve la date et/ou l'heure à modifier: IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires (sauf pour un SAD) ou du document
descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents Date:
Au lieu de: 15/12/2014 - 14:00
Lire: 18/12/2014 - 14:00
VI.3.4. Date à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve la date et/ou l'heure à modifier: IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date:
Au lieu de: 15/12/2014 - 14:00
Lire: 18/12/2014 - 14:00
VI.3.4. Date à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve la date et/ou l'heure à modifier: IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres Date:
Au lieu de: 15/12/2014 - 14:00
Lire: 18/12/2014 - 14:00
VI.3.6. Texte à ajouter dans l'avis original:
Endroit où se trouve le texte à ajouter: VI.3) AUTRES INFORMATIONS
Texte à ajouter:
Le présent avis rectificatif porte uniquement sur la date d'ouverture des offres. En raison de la grève générale du 15/12, cette ouverture est reportée au 18/12/2014, à 14H.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
VILLE DE MONS
N. 527295
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Mons
Grand Place, 22, BE-7000 Mons
Contact: Madame Véronique TRENCHANT
Tél: +32 65405626 Fax: +32 65405649 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Rénovation urbaine de l'îlot de la Grand-Place- Amélioration de l'éclairage
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
L'entreprise a pour objet l'installation d'appareils d'éclairage public pour les rues suivantes: Rue de la Seuwe, Esplanade du Dragon et voirie d'accès Parking.
Elle comprend principalement :
* la fourniture, pose et raccordement de luminaires à poser en façades et sur poteaux existants ainsi que leurs raccordements.
Elle comprend en outre :
a) La fourniture et le placement de tous les appareils prévus aux plans et définis au présent Cahier Spécial des Charges et au métré descriptif de l'installation.
b) L'enlèvement régulier des décombres et matériaux sans emploi provenant des travaux de l'entreprise ainsi que leur transport, aux frais et par les soins de
l'adjudicataire, aux décharges publiques ou sur un terrain que celui-ci se procure à ses frais; la remise en état de propreté des divers locaux où des travaux ont été
exécutés.
c) Tous autres travaux, fournitures, etc ..., non prévus dans ce présent Cahier Spécial des Charges et cependant reconnus nécessaires à l'établissement complet et le
parfait fonctionnement des installations.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
veuillez trouver en nouvelle pièce, le métré Excel.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 61
CENTRE HOSPITALIER EPICURA
N. 527306
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Centre Hospitalier EpiCURA
Rue Louis Caty, 136, BE-7331 Baudour
Contact: Monsieur Pierre TILMAN
Tél: +32 65713042 Fax: +32 65713063 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.epicura.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Reconditionnement du service 3B - Unité de soins 3ème étage du site Ath - Rue Maria Thomée 1 à 7800 ATH
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Dès l'introduction de sa soumission, le soumissionnaire est censé avoir pris connaissance du cahier des charges type bâtiments 2022 - CCTB - version 01.01 et toutes les
clauses générales qui se rapportent aux généralités, articles et postes mentionnés dans le cahier spécial des charges - CSC.
DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES DE REFERENCE
Documents de référence (art.34, §1 de l'A.R du 14/01/2013).
Réglementations techniques en vigueur
Dans le cadre de la conception et de l'exécution des travaux, l'adjudicataire tient également compte du fait qu'EpiCURA considère que les documents suivants sont
d'application :
- Le cahier des charges-type n° 100 de 1984 applicable aux entreprises de travaux de bâtiment, constituant annexe administrative permanente aux cahiers spéciaux des
charges ;
- Le cahier des charges-type n° 101 de 1987 applicable aux entreprises d'installations et de constructions mécaniques et électriques, constituant annexe administrative
permanente aux cahiers spéciaux des charges ;
- Le cahier des charges-type n° 104 de 1963, tomes 1 & 2, applicable aux entreprises de travaux de bâtiment et de ses addenda 1 de 1967, 2 de 1969 et 3 de 1973 ;
- Le cahier des charges-type n° 105 (édition de 1990) applicable aux travaux de chauffage, ventilation et conditionnement d'air et de ses addenda ;
- Le cahier des charges-type n° 110 de 1979 constituant une annexe permanente aux cahiers spéciaux des charges concernant des demandes d'offres pour des bâtiments
industrialisés ;
- La circulaire n° 576-30 du Ministère des Travaux publics, publiée le 3 février 1964 et relative aux constructions soudées en acier de 37 à 65 kg / mm² de résistance et
d'épaisseur égale ou supérieure à 7 mm, soudage manuel ;
- Le cahier des charges-type n° 400, dernière édition, relatif aux conditions techniques générales régissant les entreprises d'installations et de constructions mécaniques et
électriques, et de ses annexes et addenda ;
- Le cahier des charges-type n° 800 de 1967 et des notes commentaires y annexées, relatif aux prescriptions provisoires pour le travail par temps de gel ;
- Le cahier des charges-type n° 901 de 1989 relatif aux ouvrages d'entretien, de transformation et d'adaptation des bâtiments et abords ;
- Le cahier des charges de référence n° 902 - édition de 1974 et de ses feuilles rectificatives - relatif au chauffage central, à la ventilation et au conditionnement d'air (y
compris les addenda de 1976, 1978 et 1980) ;
- Le cahier des charges type « Qualiroute » approuvé par le Gouvernement wallon en date du 20 juillet 2011 et des derniers addenda ;
- Tous les fascicules du cahier général des charges applicable à la présente entreprise ;
- Les prescriptions concernant le revêtement par peinture d'ouvrages en béton nu et le renouvellement de la peinture d'ouvrages déjà peints soumis aux influences
extérieures - éditions 1974 - accompagnant la circulaire n° 576-45 du Ministère des Travaux publics, datée du 10 octobre 1974 ;
- La circulaire n° 512-107 du 11 mars 1985 relative à la mise en oeuvre du Code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à
l'occasion de travaux effectués à proximité de celles-ci (première édition, août 1984) et son annexe constituée par le dit Code qui fait partie intégrante du présent cahier
spécial des charges ;
- Le cahier des charges-type n° 310 de 1988 de la Région wallonne ;
- Les dernières éditions des documents (spécifications techniques unifiées) S.T.S. parues au moins 30 jours (calendrier) avant la publication du présent cahier spécial
des charges ;
- Les règlements d'Urbanisme applicables à la région, notamment en matière d'intégration ;
- Le règlement relatif à l'exécution des travaux en domaine public sur le territoire communal de la Ville de Mons-borinage ;
- La note technique T013 publiée par le Comité Electro-technique belge et relative aux consignes de sécurité pour la conception et la réalisation des installations
électriques dans des locaux à usage médical ;
- Les matériaux, équipements et procédés de construction non traditionnels faisant l'objet d'agrément technique (arrêté ministériel du 18 juillet 1970 - Institut national
du Logement et Union belge pour l'agrément technique dans la construction) sont admis au même titre que ceux faisant l'objet de spécifications techniques générales,
dans les limites indiquées par ces agréments ;
- Les normes communautaires rendues obligatoires par un acte des Communautés européennes ;
- Toutes les normes publiées par l'Institut belge de Normalisation (I.B.N.) et parues au plus tard l'avant-dernier mois précédant le mois au cours duquel a lieu
l'adjudication ou la remise de prix pour l'entreprise en cause ;
- Les normes belges NBN, prescriptions et code de bonne pratique publiés par l'Institut belge de Normalisation et le Comité électro-technique belge.
- Parmi ces normes, sont comprises celles publiées anciennement par l'Association belge de Standardisation (A.B.S.) et qui ne sont pas encore remplacées par des normes
plus récentes (elles ne sont pas applicables si elles sont contraires aux clauses et documents contractuels) ;
- Le Règlement Général pour la Protection du Travail dans sa dernière édition et ses annexes ;
- La Réglementation Générale sur les Installations Electriques (R.G.I.E.) (dernière édition) ;
- Les prescriptions particulières du distributeur de courant ;
- Les prescriptions de la Société Distributrice des Eaux locale et régionale ;
- L'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux (Site d'Ath,
Baudour, Beloeil, Hornu, Frameries) ou l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les
bâtiments nouveaux doivent satisfaire ;
- L'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997 et du 4 avril 2003) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie
et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ;
- La circulaire ministérielle du 15.4.2004 (réf. II TEC 03/00 1575-02) relative aux resserrages des conduits de fluides, de solides, d'électricité ou d'ondes
électromagnétiques ;
- L'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements
ionisants.
- L'arrêté royal du 9 mai 1977 pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975, relatif à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public ;
- Le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ;
- La loi du 4 août 1996 (M.B. du 18 septembre 1996) relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
- L'arrêté royal du 25 janvier 2001 (M.B. du 7 février 2001) concernant les chantiers temporaires ou mobiles, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 2005 (M.B. du 27
janvier 2005) ;
- L'arrêté du 17 avril 2008 du Gouvernement wallon déterminant la méthode de calcul, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique
et de climat intérieur des bâtiments ;
- Les documents non repris au présent article mais cités dans les clauses techniques générales et particulières du présent cahier spécial des charges.
- Toute modification éventuelle pour rendre les installations conformes à l'un de ces documents est intégralement à charge de l'entrepreneur qui doit la réaliser dans les
plus brefs délais et ce, sans aucun supplément de prix.
Remarques :
1. Lorsque, dans le présent cahier spécial des charges, référence est faite à des cahiers des charges, des fascicules ou à des cahiers des charges-types, il s'agit des cahiers
des charges ou des fascicules édités par le Ministère des Travaux publics.
2. Lorsque ces documents font mention de « l'Administration », il y a lieu de remplacer ce terme par « EpiCURA site d'Ath ».
3. Lorsque ces mêmes documents font mention du « fonctionnaire dirigeant, directeur général adjoint, directeur des infrastructures, directeur opérationnel des
infrastructures, surveillant de chantier, il s'agit de la personne chargée par le EpiCURA de la direction de l'exécution des travaux. Cette personne et ses mandataires
éventuels sont désignés dans la suite du présent cahier spécial des charges par le terme « la direction ».
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 62
Il en est de même pour le mot « acheteur » figurant aux « Spécifications Techniques Unifiées » (STS) de l'Institut National du Logement.
4. Le mot « vendeur » figurant dans ces spécifications est à remplacer par « l'adjudicataire ».
5. Les termes « Ministère des Travaux publics et de l'Administration de l'Electricité et de l'Electromécanique » figurant dans le cahier des charges-type n° 101 de 1987
sont remplacés par « EpiCURA site d'Ath ».
Sont également applicables au présent marché :
- L'Arrêté royal du 1er décembre 1975 fixant la réglementation générale concernant la Police de la circulation ;
- L'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, Arrêté modifié par
l'Arrêté ministériel du 17 octobre 2001 ;
- L'Arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique.
La circulaire du 28 février 2002 relative aux conditions d'exécution des marchés publics de travaux et de services ainsi qu'aux concessions de travaux publics
nécessitant l'utilisation de véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires
de sécurité, des services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant (M.B. du 20 mars 2002).
S'il doit être fait usage de signaux d'interdiction ou d'obligation, ceux-ci ne peuvent être placés que moyennant autorisation donnée par une ordonnance de la police
locale.
L'entrepreneur est tenu, par conséquent, de prendre contact avec celle-ci.
OBJET DE L'ENTREPRISE
La présente entreprise a pour objet TOUS LES TRAVAUX nécessaires au reconditionnement du service 3B sis au 3ème étage du Centre Hospitalier EpiCURA - Site
d'Ath, rue Maria Thomée 1 à 7800 Ath. Ils comprennent :
- des travaux de menuiseries extérieures et intérieures
- des travaux de parachèvement,
- des travaux de techniques spéciales : Stabilité, Electricité, Sanitaires, HVAC
AUTEURS DE PROJET
Pour la partie architecture, les travaux seront réalisés suivant les plans et cahiers des charges dressés par le bureau:
DINTERIEUR SPRL (Dominique Hottois)
Rue du Stiquet à 1331 Rosière
Tél. 0477/67.50.14 - Email [email protected]
Pour la partie stabilité et techniques spéciales, les travaux seront réalisés suivant les plans et cahiers des charges dressés par le bureau:
Ir. Ph. MEDICI
Rue de l'Epinette 26 à 7301 Hornu
Tél :065/79.57.25 - Fax: 065/67.67.82 - Email: [email protected]
Le contrôle sécurité et santé du projet est assuré par le bureau:
IN - PLANO sprl
Boulevard Dolez, 45 - 7000 Mons
Tél. 065/ 87 10 67 - Fax. 065/ 35 47 67 - Email [email protected]
COMMENTAIRE:
Constituée le 1er janvier 2012, l'asbl Centre Hospitalier EpiCURA a pour but l'exploitation de structures hospitalières au sens de la loi sur les hôpitaux, en vue d'une
dispensation de soins à la population dans le bassin de soins formé par les arrondissements de Mons-Borinage et d'Ath.
EpiCURA a repris les activités hospitalières des asbl CHHF (« Centre Hospitalier Hornu-Frameries ») et RHMS (« Réseau Hospitalier de Médecine Sociale »)
Conformément à ses statuts, EpiCURA peut également entreprendre toute activité contribuant directement ou indirectement à réaliser son but social.
EpiCURA emploie 2.573 travailleurs (dont 2.243 ETP contrat).
CONDITIONS D'EXECUTION DU MARCHE
Le présent marché est soumis aux conditions d'exécution décrites dans l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et des concessions de travaux publics.
DIRECTION DES TRAVAUX
La direction des travaux ainsi que le contrôle de l'exécution est confiée au bureau d'architecture:
DINTERIEUR SPRL (Dominique Hottois)
Rue du Stiquet à 1331 Rosières
Tél. 0477/67.50.14 - Email [email protected]
L'étude de la stabilité et des techniques spéciales est confiée au bureau d'études :
Ir. Ph. MEDICI
Rue de l'Epinette 26 à 7301 Hornu
Tél : 065/79.57.25 - Fax: 065/67.67.82 - Email [email protected]
Le contrôle sécurité et santé du projet est assuré par le bureau:
IN - PLANO sprl
Boulevard Dolez, 45 - 7000 Mons
Tél. 065/ 87 10 67 - Fax. 065/ 35 47 67 - Email [email protected]
Le représentant du Maître de l'Ouvrage est :
Mr André Carels, Directeur Opérationnel des Infrastructures EpiCURA
Centre Hospitalier EpiCURA
Rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour Tél. 065/76.81.41
VISITE DES LIEUX
Une visite guidée des lieux est nécessaire à la bonne compréhension des travaux préliminaires à réaliser et permet de se rendre compte de la situation existante sur le lieu
de construction, de sa situation, de ses abords et des possibilités d'accès.
Pour effectuer cette visite, le soumissionnaire est tenu de prendre contact avec :
Directeur opérationnel des infrastructures EpiCURA, Mr André Carels ou son secrétariat
Centre Hospitalier EpiCURA
Rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour Tél. 065/76.81.41
Email : [email protected]
Lors de la visite, le soumissionnaire fera compléter l'attestation de visite.
DELAI D'ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur, pendant un délai maximal de cent quatrevingt jours (180 jours) de calendrier prenant cours le lendemain du jour de l'ouverture des offres.
Le Maître de l'ouvrage se réserve éventuellement le droit d'annuler le marché, sans que cela l'engage à devoir payer au soumissionnaire une indemnité quelconque.
Aucun dédit ne sera dû dans ce cas.
Si l'approbation de la soumission n'a pas été faite dans le délai prévu ci avant, le marché n'est conclu que moyennant l'accord écrit et sans réserve du soumissionnaire
intéressé.
SELECTION DES SOUMISSIONNAIRES
- Le pouvoir adjudicateur procède à la sélection des soumissionnaires dans la mesure où les renseignements et les documents nécessaires établissent qu'ils remplissent
cumulativement les dispositions relatives au droit d'accès au marché et les critères de sélection qualitative fixés par le pouvoir adjudicateur.
- Dans le cas d'un groupement (association momentanée, .) les documents réclamés doivent être remis pour l'ensemble des personnes physiques ou morales le constituant.
CRITERES D'ATTRIBUTION
Conformément à l'article 100 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011, le marché est attribué au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse.
Par la remise de son offre, le soumissionnaire accepte sans conditions toutes les clauses du Cahier spécial des Charges et renonce à toutes les autres conditions, y compris
ses propres conditions de vente même lorsque celles-ci sont annexées à son offre. Toute réserve ou non-respect de ces engagements concernant ces clauses ou dispositions
engendre l'irrégularité substantielle de l'offre.
DETERMINATION DES PRIX
Le présent marché est mixte, conformément aux alinéas 4 à 7 de l'article 2 de l'Arrêté royal du 15 juillet 2011.
Le soumissionnaire s'engage sur chacun des prix unitaires remis et sur les quantités de sa soumission, lesquelles sont forfaitaires, à l'exception de celles précédées des
lettres Q.P., lesquelles sont présumées et font l'objet d'un mesurage contradictoire après exécution.
Les quantités non précédées de Q.P., indiquées pour chaque poste de la soumission, sont forfaitaires et calculées par le soumissionnaire, les métrés détaillés et
récapitulatifs établis par les Bureaux d'Etudes étant fournis à titre indicatif. Les prix unitaires des postes en Q.P. sont considérés comme forfaitaires, tandis que
lesdites quantités présumées feront l'objet d'un mesurage contradictoire après exécution.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 63
Sur simple demande écrite du pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires sont tenus de fournir, préalablement à l'attribution du marché, toutes indications destinées à
permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier les prix offerts.
Du fait de son offre, le soumissionnaire reconnaît que tous les accessoires nécessaires à ses missions font partie intégrante du marché de façon à réaliser les prestations
de services complètes, rien excepté, ni réservé.
Par la remise de son offre, l'adjudicataire sera considéré comme ayant accepté les termes et conditions du présent cahier spécial des charges, en ce y compris les délais.
Tous les frais encourus à l'occasion de la préparation et de la présentation de l'offre seront entièrement à charge du soumissionnaire.
FRAIS, MESURES ET CHARGES QUELCONQUES
Sauf disposition contraire dans les clauses techniques des documents de marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les
frais, mesures et charges quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment:
1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
2° le cas échéant, les mesures imposées par la législation relative aux chantiers temporaires mobiles
3° les mesures imposées par la circulaire de la région Wallonne du 23 février 1995 relative à l'organisation de l'évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics
en Région wallonne
4° tous les travaux et fournitures tels que étançonnement, blindages et épuisements, nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y
remédier le cas échéant;
5° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou
dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations ;
6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exécution.
Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché.
Sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, les frais dont question à l'article 79 de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE) concernant
les points suivants :
? Plan de sécurité et de santé
? Vêtements et équipements de protection
? Matériel de laboratoire de chantier
? Locaux mis à disposition du pouvoir adjudicateur
? Mesures de confinement
METRE RECAPITULATIF
Conformément à l'article 83 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire est tenu de compléter le bordereau de prix présenté au format d'un métré
récapitulatif. Il y porte les indications requises et effectue les opérations arithmétiques nécessaires.
En tenant compte de ses constatations personnelles le soumissionnaire :
1° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités forfaitaires ;
2° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités présumées, à condition que la correction en plus ou en moins atteigne au moins 25% du poste considéré ;
3° répare les omissions du métré récapitulatif
Il joint à son offre une note justifiant les modifications du bordereau.
INTERPRETATION, ERREUR ET OMISSIONS
Conformément aux articles 85 et suivants de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011, l'ordre de priorité suivant est déterminant pour l'interprétation en cas de contradiction
entre les documents du marché:
1° les plans;
2° le cahier spécial des charges;
3° le métré récapitulatif ou l'inventaire.
Lorsque les plans contiennent des contradictions, le soumissionnaire peut se prévaloir de l'hypothèse la plus avantageuse pour lui, à moins que les autres documents du
marché ne donnent des précisions à cet égard.
Les indications portées dans le métré récapitulatif ne sont données par le pouvoir adjudicateur qu'à titre de simples renseignements et ne peuvent être invoquées que
pour suppléer, le cas échéant, à une insuffisance des autres documents du marché.
Lorsqu'un entrepreneur constate dans les documents du marché des erreurs ou omissions, il les signale immédiatement par écrit au pouvoir adjudicataire, au plus tard
dix jours avant la date d'ouverture des soumissions.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires (sauf dans le cas du SAD) ou du document descriptif (dans le cas d'un dialogue compétitif)
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents :
Date : 15/12/2014 Heure : 12:00
Documents payants :
non
Conditions et mode de paiement :
Vous trouverez les documents plans généraux, métrés, PSS, cahier des charges (clauses administratives générales et particulières) gratuitement via le lien dropbox ci-joint :
https://www.dropbox.com/sh/2uuw25nx740oh1u/AACc6bmUWEZo-QFMrJOBNTJAa?dl=0
(téléchargement de dropbox requis)
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date : 05/01/2015 Heure : 10:00
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres
Date : 05/01/2015 Heure : 10:00
VI.3) Autres informations
Dépôt et ouverture des soumissions
La date limite de réception des offres est le 05/01/2015 à 10h00
Soumissions déposées au Centre Hospitalier EpiCURA site de Baudour
L'enveloppe scellée contenant les documents de soumissions porte la mention suivante :
Reconditionnement du service 3B du Centre Hospitalier EpiCURA site de Ath
Soumission du 05/01/2015
Cette enveloppe sera glissée dans une autre enveloppe scellée, portant la mention suivante dans le coin inférieure gauche :
Offre
A l'attention de Mr André Carels
Reconditionnement du service 3B du Centre Hospitatier EpiCURA site de Ath
Soumission du 05/01/2015
Ouverture des soumissions et procès-verbal :
La séance d'ouverture des offres aura lieu le 08/12/2014 à 10h00 dans la salle du Conseil 4ème étage service Administration/Direction du site de Baudour, rue Louis Caty 136 à 7331
Baudour et sera publique
Soumission du05/01/2015
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
CENTRE HOSPITALIER EPICURA
N. 527308
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Centre Hospitalier EpiCURA
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 64
Rue Louis Caty, 136, BE-7331 Baudour
Contact: Monsieur Pierre TILMAN
Tél: +32 65713042 Fax: +32 65713063 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.epicura.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Reconditionnement du service 3B - Unité de soins 3ème étage du site Ath - Rue Maria Thomée 1 à 7800 ATH
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Dès l'introduction de sa soumission, le soumissionnaire est censé avoir pris connaissance du cahier des charges type bâtiments 2022 - CCTB - version 01.01 et toutes les
clauses générales qui se rapportent aux généralités, articles et postes mentionnés dans le cahier spécial des charges - CSC.
DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES DE REFERENCE
Documents de référence (art.34, §1 de l'A.R du 14/01/2013).
Réglementations techniques en vigueur
Dans le cadre de la conception et de l'exécution des travaux, l'adjudicataire tient également compte du fait qu'EpiCURA considère que les documents suivants sont
d'application :
- Le cahier des charges-type n° 100 de 1984 applicable aux entreprises de travaux de bâtiment, constituant annexe administrative permanente aux cahiers spéciaux des
charges ;
- Le cahier des charges-type n° 101 de 1987 applicable aux entreprises d'installations et de constructions mécaniques et électriques, constituant annexe administrative
permanente aux cahiers spéciaux des charges ;
- Le cahier des charges-type n° 104 de 1963, tomes 1 & 2, applicable aux entreprises de travaux de bâtiment et de ses addenda 1 de 1967, 2 de 1969 et 3 de 1973 ;
- Le cahier des charges-type n° 105 (édition de 1990) applicable aux travaux de chauffage, ventilation et conditionnement d'air et de ses addenda ;
- Le cahier des charges-type n° 110 de 1979 constituant une annexe permanente aux cahiers spéciaux des charges concernant des demandes d'offres pour des bâtiments
industrialisés ;
- La circulaire n° 576-30 du Ministère des Travaux publics, publiée le 3 février 1964 et relative aux constructions soudées en acier de 37 à 65 kg / mm² de résistance et
d'épaisseur égale ou supérieure à 7 mm, soudage manuel ;
- Le cahier des charges-type n° 400, dernière édition, relatif aux conditions techniques générales régissant les entreprises d'installations et de constructions mécaniques et
électriques, et de ses annexes et addenda ;
- Le cahier des charges-type n° 800 de 1967 et des notes commentaires y annexées, relatif aux prescriptions provisoires pour le travail par temps de gel ;
- Le cahier des charges-type n° 901 de 1989 relatif aux ouvrages d'entretien, de transformation et d'adaptation des bâtiments et abords ;
- Le cahier des charges de référence n° 902 - édition de 1974 et de ses feuilles rectificatives - relatif au chauffage central, à la ventilation et au conditionnement d'air (y
compris les addenda de 1976, 1978 et 1980) ;
- Le cahier des charges type « Qualiroute » approuvé par le Gouvernement wallon en date du 20 juillet 2011 et des derniers addenda ;
- Tous les fascicules du cahier général des charges applicable à la présente entreprise ;
- Les prescriptions concernant le revêtement par peinture d'ouvrages en béton nu et le renouvellement de la peinture d'ouvrages déjà peints soumis aux influences
extérieures - éditions 1974 - accompagnant la circulaire n° 576-45 du Ministère des Travaux publics, datée du 10 octobre 1974 ;
- La circulaire n° 512-107 du 11 mars 1985 relative à la mise en oeuvre du Code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à
l'occasion de travaux effectués à proximité de celles-ci (première édition, août 1984) et son annexe constituée par le dit Code qui fait partie intégrante du présent cahier
spécial des charges ;
- Le cahier des charges-type n° 310 de 1988 de la Région wallonne ;
- Les dernières éditions des documents (spécifications techniques unifiées) S.T.S. parues au moins 30 jours (calendrier) avant la publication du présent cahier spécial
des charges ;
- Les règlements d'Urbanisme applicables à la région, notamment en matière d'intégration ;
- Le règlement relatif à l'exécution des travaux en domaine public sur le territoire communal de la Ville de Mons-borinage ;
- La note technique T013 publiée par le Comité Electro-technique belge et relative aux consignes de sécurité pour la conception et la réalisation des installations
électriques dans des locaux à usage médical ;
- Les matériaux, équipements et procédés de construction non traditionnels faisant l'objet d'agrément technique (arrêté ministériel du 18 juillet 1970 - Institut national
du Logement et Union belge pour l'agrément technique dans la construction) sont admis au même titre que ceux faisant l'objet de spécifications techniques générales,
dans les limites indiquées par ces agréments ;
- Les normes communautaires rendues obligatoires par un acte des Communautés européennes ;
- Toutes les normes publiées par l'Institut belge de Normalisation (I.B.N.) et parues au plus tard l'avant-dernier mois précédant le mois au cours duquel a lieu
l'adjudication ou la remise de prix pour l'entreprise en cause ;
- Les normes belges NBN, prescriptions et code de bonne pratique publiés par l'Institut belge de Normalisation et le Comité électro-technique belge.
- Parmi ces normes, sont comprises celles publiées anciennement par l'Association belge de Standardisation (A.B.S.) et qui ne sont pas encore remplacées par des normes
plus récentes (elles ne sont pas applicables si elles sont contraires aux clauses et documents contractuels) ;
- Le Règlement Général pour la Protection du Travail dans sa dernière édition et ses annexes ;
- La Réglementation Générale sur les Installations Electriques (R.G.I.E.) (dernière édition) ;
- Les prescriptions particulières du distributeur de courant ;
- Les prescriptions de la Société Distributrice des Eaux locale et régionale ;
- L'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux (Site d'Ath,
Baudour, Beloeil, Hornu, Frameries) ou l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les
bâtiments nouveaux doivent satisfaire ;
- L'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997 et du 4 avril 2003) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie
et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ;
- La circulaire ministérielle du 15.4.2004 (réf. II TEC 03/00 1575-02) relative aux resserrages des conduits de fluides, de solides, d'électricité ou d'ondes
électromagnétiques ;
- L'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements
ionisants.
- L'arrêté royal du 9 mai 1977 pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975, relatif à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public ;
- Le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ;
- La loi du 4 août 1996 (M.B. du 18 septembre 1996) relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
- L'arrêté royal du 25 janvier 2001 (M.B. du 7 février 2001) concernant les chantiers temporaires ou mobiles, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 2005 (M.B. du 27
janvier 2005) ;
- L'arrêté du 17 avril 2008 du Gouvernement wallon déterminant la méthode de calcul, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique
et de climat intérieur des bâtiments ;
- Les documents non repris au présent article mais cités dans les clauses techniques générales et particulières du présent cahier spécial des charges.
- Toute modification éventuelle pour rendre les installations conformes à l'un de ces documents est intégralement à charge de l'entrepreneur qui doit la réaliser dans les
plus brefs délais et ce, sans aucun supplément de prix.
Remarques :
1. Lorsque, dans le présent cahier spécial des charges, référence est faite à des cahiers des charges, des fascicules ou à des cahiers des charges-types, il s'agit des cahiers
des charges ou des fascicules édités par le Ministère des Travaux publics.
2. Lorsque ces documents font mention de « l'Administration », il y a lieu de remplacer ce terme par « EpiCURA site d'Ath ».
3. Lorsque ces mêmes documents font mention du « fonctionnaire dirigeant, directeur général adjoint, directeur des infrastructures, directeur opérationnel des
infrastructures, surveillant de chantier, il s'agit de la personne chargée par le EpiCURA de la direction de l'exécution des travaux. Cette personne et ses mandataires
éventuels sont désignés dans la suite du présent cahier spécial des charges par le terme « la direction ».
Il en est de même pour le mot « acheteur » figurant aux « Spécifications Techniques Unifiées » (STS) de l'Institut National du Logement.
4. Le mot « vendeur » figurant dans ces spécifications est à remplacer par « l'adjudicataire ».
5. Les termes « Ministère des Travaux publics et de l'Administration de l'Electricité et de l'Electromécanique » figurant dans le cahier des charges-type n° 101 de 1987
sont remplacés par « EpiCURA site d'Ath ».
Sont également applicables au présent marché :
- L'Arrêté royal du 1er décembre 1975 fixant la réglementation générale concernant la Police de la circulation ;
- L'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, Arrêté modifié par
l'Arrêté ministériel du 17 octobre 2001 ;
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 65
- L'Arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique.
La circulaire du 28 février 2002 relative aux conditions d'exécution des marchés publics de travaux et de services ainsi qu'aux concessions de travaux publics
nécessitant l'utilisation de véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires
de sécurité, des services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant (M.B. du 20 mars 2002).
S'il doit être fait usage de signaux d'interdiction ou d'obligation, ceux-ci ne peuvent être placés que moyennant autorisation donnée par une ordonnance de la police
locale.
L'entrepreneur est tenu, par conséquent, de prendre contact avec celle-ci.
OBJET DE L'ENTREPRISE
La présente entreprise a pour objet TOUS LES TRAVAUX nécessaires au reconditionnement du service 3B sis au 3ème étage du Centre Hospitalier EpiCURA - Site
d'Ath, rue Maria Thomée 1 à 7800 Ath. Ils comprennent :
- des travaux de menuiseries extérieures et intérieures
- des travaux de parachèvement,
- des travaux de techniques spéciales : Stabilité, Electricité, Sanitaires, HVAC
AUTEURS DE PROJET
Pour la partie architecture, les travaux seront réalisés suivant les plans et cahiers des charges dressés par le bureau:
DINTERIEUR SPRL (Dominique Hottois)
Rue du Stiquet à 1331 Rosière
Tél. 0477/67.50.14 - Email [email protected]
Pour la partie stabilité et techniques spéciales, les travaux seront réalisés suivant les plans et cahiers des charges dressés par le bureau:
Ir. Ph. MEDICI
Rue de l'Epinette 26 à 7301 Hornu
Tél :065/79.57.25 - Fax: 065/67.67.82 - Email: [email protected]
Le contrôle sécurité et santé du projet est assuré par le bureau:
IN - PLANO sprl
Boulevard Dolez, 45 - 7000 Mons
Tél. 065/ 87 10 67 - Fax. 065/ 35 47 67 - Email [email protected]
COMMENTAIRE:
Constituée le 1er janvier 2012, l'asbl Centre Hospitalier EpiCURA a pour but l'exploitation de structures hospitalières au sens de la loi sur les hôpitaux, en vue d'une
dispensation de soins à la population dans le bassin de soins formé par les arrondissements de Mons-Borinage et d'Ath.
EpiCURA a repris les activités hospitalières des asbl CHHF (« Centre Hospitalier Hornu-Frameries ») et RHMS (« Réseau Hospitalier de Médecine Sociale »)
Conformément à ses statuts, EpiCURA peut également entreprendre toute activité contribuant directement ou indirectement à réaliser son but social.
EpiCURA emploie 2.573 travailleurs (dont 2.243 ETP contrat).
CONDITIONS D'EXECUTION DU MARCHE
Le présent marché est soumis aux conditions d'exécution décrites dans l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et des concessions de travaux publics.
DIRECTION DES TRAVAUX
La direction des travaux ainsi que le contrôle de l'exécution est confiée au bureau d'architecture:
DINTERIEUR SPRL (Dominique Hottois)
Rue du Stiquet à 1331 Rosières
Tél. 0477/67.50.14 - Email [email protected]
L'étude de la stabilité et des techniques spéciales est confiée au bureau d'études :
Ir. Ph. MEDICI
Rue de l'Epinette 26 à 7301 Hornu
Tél : 065/79.57.25 - Fax: 065/67.67.82 - Email [email protected]
Le contrôle sécurité et santé du projet est assuré par le bureau:
IN - PLANO sprl
Boulevard Dolez, 45 - 7000 Mons
Tél. 065/ 87 10 67 - Fax. 065/ 35 47 67 - Email [email protected]
Le représentant du Maître de l'Ouvrage est :
Mr André Carels, Directeur Opérationnel des Infrastructures EpiCURA
Centre Hospitalier EpiCURA
Rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour Tél. 065/76.81.41
VISITE DES LIEUX
Une visite guidée des lieux est nécessaire à la bonne compréhension des travaux préliminaires à réaliser et permet de se rendre compte de la situation existante sur le lieu
de construction, de sa situation, de ses abords et des possibilités d'accès.
Pour effectuer cette visite, le soumissionnaire est tenu de prendre contact avec :
Directeur opérationnel des infrastructures EpiCURA, Mr André Carels ou son secrétariat
Centre Hospitalier EpiCURA
Rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour Tél. 065/76.81.41
Email : [email protected]
Lors de la visite, le soumissionnaire fera compléter l'attestation de visite.
DELAI D'ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur, pendant un délai maximal de cent quatrevingt jours (180 jours) de calendrier prenant cours le lendemain du jour de l'ouverture des offres.
Le Maître de l'ouvrage se réserve éventuellement le droit d'annuler le marché, sans que cela l'engage à devoir payer au soumissionnaire une indemnité quelconque.
Aucun dédit ne sera dû dans ce cas.
Si l'approbation de la soumission n'a pas été faite dans le délai prévu ci avant, le marché n'est conclu que moyennant l'accord écrit et sans réserve du soumissionnaire
intéressé.
SELECTION DES SOUMISSIONNAIRES
- Le pouvoir adjudicateur procède à la sélection des soumissionnaires dans la mesure où les renseignements et les documents nécessaires établissent qu'ils remplissent
cumulativement les dispositions relatives au droit d'accès au marché et les critères de sélection qualitative fixés par le pouvoir adjudicateur.
- Dans le cas d'un groupement (association momentanée, .) les documents réclamés doivent être remis pour l'ensemble des personnes physiques ou morales le constituant.
CRITERES D'ATTRIBUTION
Conformément à l'article 100 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011, le marché est attribué au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse.
Par la remise de son offre, le soumissionnaire accepte sans conditions toutes les clauses du Cahier spécial des Charges et renonce à toutes les autres conditions, y compris
ses propres conditions de vente même lorsque celles-ci sont annexées à son offre. Toute réserve ou non-respect de ces engagements concernant ces clauses ou dispositions
engendre l'irrégularité substantielle de l'offre.
DETERMINATION DES PRIX
Le présent marché est mixte, conformément aux alinéas 4 à 7 de l'article 2 de l'Arrêté royal du 15 juillet 2011.
Le soumissionnaire s'engage sur chacun des prix unitaires remis et sur les quantités de sa soumission, lesquelles sont forfaitaires, à l'exception de celles précédées des
lettres Q.P., lesquelles sont présumées et font l'objet d'un mesurage contradictoire après exécution.
Les quantités non précédées de Q.P., indiquées pour chaque poste de la soumission, sont forfaitaires et calculées par le soumissionnaire, les métrés détaillés et
récapitulatifs établis par les Bureaux d'Etudes étant fournis à titre indicatif. Les prix unitaires des postes en Q.P. sont considérés comme forfaitaires, tandis que
lesdites quantités présumées feront l'objet d'un mesurage contradictoire après exécution.
Sur simple demande écrite du pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires sont tenus de fournir, préalablement à l'attribution du marché, toutes indications destinées à
permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier les prix offerts.
Du fait de son offre, le soumissionnaire reconnaît que tous les accessoires nécessaires à ses missions font partie intégrante du marché de façon à réaliser les prestations
de services complètes, rien excepté, ni réservé.
Par la remise de son offre, l'adjudicataire sera considéré comme ayant accepté les termes et conditions du présent cahier spécial des charges, en ce y compris les délais.
Tous les frais encourus à l'occasion de la préparation et de la présentation de l'offre seront entièrement à charge du soumissionnaire.
FRAIS, MESURES ET CHARGES QUELCONQUES
Sauf disposition contraire dans les clauses techniques des documents de marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 66
frais, mesures et charges quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment:
1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
2° le cas échéant, les mesures imposées par la législation relative aux chantiers temporaires mobiles
3° les mesures imposées par la circulaire de la région Wallonne du 23 février 1995 relative à l'organisation de l'évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics
en Région wallonne
4° tous les travaux et fournitures tels que étançonnement, blindages et épuisements, nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y
remédier le cas échéant;
5° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou
dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations ;
6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exécution.
Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché.
Sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, les frais dont question à l'article 79 de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE) concernant
les points suivants :
? Plan de sécurité et de santé
? Vêtements et équipements de protection
? Matériel de laboratoire de chantier
? Locaux mis à disposition du pouvoir adjudicateur
? Mesures de confinement
METRE RECAPITULATIF
Conformément à l'article 83 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire est tenu de compléter le bordereau de prix présenté au format d'un métré
récapitulatif. Il y porte les indications requises et effectue les opérations arithmétiques nécessaires.
En tenant compte de ses constatations personnelles le soumissionnaire :
1° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités forfaitaires ;
2° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités présumées, à condition que la correction en plus ou en moins atteigne au moins 25% du poste considéré ;
3° répare les omissions du métré récapitulatif
Il joint à son offre une note justifiant les modifications du bordereau.
INTERPRETATION, ERREUR ET OMISSIONS
Conformément aux articles 85 et suivants de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011, l'ordre de priorité suivant est déterminant pour l'interprétation en cas de contradiction
entre les documents du marché:
1° les plans;
2° le cahier spécial des charges;
3° le métré récapitulatif ou l'inventaire.
Lorsque les plans contiennent des contradictions, le soumissionnaire peut se prévaloir de l'hypothèse la plus avantageuse pour lui, à moins que les autres documents du
marché ne donnent des précisions à cet égard.
Les indications portées dans le métré récapitulatif ne sont données par le pouvoir adjudicateur qu'à titre de simples renseignements et ne peuvent être invoquées que
pour suppléer, le cas échéant, à une insuffisance des autres documents du marché.
Lorsqu'un entrepreneur constate dans les documents du marché des erreurs ou omissions, il les signale immédiatement par écrit au pouvoir adjudicataire, au plus tard
dix jours avant la date d'ouverture des soumissions.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires (sauf dans le cas du SAD) ou du document descriptif (dans le cas d'un dialogue compétitif)
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents :
Date : 15/12/2014 Heure : 12:00
Documents payants :
non
Conditions et mode de paiement :
Vous trouverez les documents plans généraux, métrés, PSS, cahier des charges (clauses administratives générales et particulières) gratuitement via le lien dropbox ci-joint :
https://www.dropbox.com/sh/2uuw25nx740oh1u/AACc6bmUWEZo-QFMrJOBNTJAa?dl=0
(téléchargement de dropbox requis)
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date : 05/01/2015 Heure : 10:00
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres
Date : 05/01/2015 Heure : 10:00
VI.3) Autres informations
Dépôt et ouverture des soumissions
La date limite de réception des offres est le 05/01/2015 à 10h00
Soumissions déposées au Centre Hospitalier EpiCURA site de Baudour
L'enveloppe scellée contenant les documents de soumissions porte la mention suivante :
Reconditionnement du service 3B du Centre Hospitalier EpiCURA site de Ath
Soumission du 05/01/2015
Cette enveloppe sera glissée dans une autre enveloppe scellée, portant la mention suivante dans le coin inférieure gauche :
Offre
A l'attention de Mr André Carels
Reconditionnement du service 3B du Centre Hospitatier EpiCURA site de Ath
Soumission du 05/01/2015
Ouverture des soumissions et procès-verbal :
La séance d'ouverture des offres aura lieu le 08/12/2014 à 10h00 dans la salle du Conseil 4ème étage service Administration/Direction du site de Baudour, rue Louis Caty 136 à 7331
Baudour et sera publique
Soumission du05/01/2015
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST - AFDELING
KUST
N. 527266
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Vrijhavenstraat 3 , BE-8400 Oostende
Contact: Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
ir. Kathleen Bernaert, afdelingshoofd
Tel: +32 59554207 Fax: +32 59507037 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.afdelingkust.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=188010https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AFD+KUST-214.075-F02
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 67
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Zandsuppletie Knokke-Heist
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Zandsuppletie Knokke-Heist.
Deze opdracht heeft tot doel het uitvoeren van een strandsuppletie op het strand van KNOKKE-HEIST. De opdracht bestaat uit 1 deelopdracht m.n. de suppletie in de
secties 224 t/m 242.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
- Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving parameter OW550bis op pagina 19:
In plaats van:
OW550bis : stelt het indexcijfer voor, berekend op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste materialen en grondstoffen op de binnenlandse markt van het Bouwbedrijf. Dit
indexcijfer wordt vastgesteld voor de maand N-1 die de opening van de offertes in de maand N voorafgaat.
ow550bis: dezelfde referentieprijs, vastgesteld door het federaal ministerie voor de maand N-1 die het begin van de beschouwde periode in de maand N voorafgaat.
Te lezen:
OW550bis : stelt de waardeparameter "Stookolie, minimum 2.000 l - max. 1.000 ppm zwavel" voor. Deze parameter wordt vastgesteld voor de maand N-1 die de opening van de
offertes in de maand N voorafgaat.
ow550bis: dezelfde waardeparameter, vastgesteld door de federale overheid voor de maand N-1 die de aanvang van de beschouwde prestatieperiode in de maand N voorafgaat.
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Beschrijving parameter OW 550bis op pagina 19:
OW550bis : stelt het indexcijfer voor, berekend op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste materialen en grondstoffen op de binnenlandse markt van het Bouwbedrijf. Dit
indexcijfer wordt vastgesteld voor de maand N-1 die de opening van de offertes in de maand N voorafgaat.
ow550bis: dezelfde referentieprijs, vastgesteld door het federaal ministerie voor de maand N-1 die het begin van de beschouwde periode in de maand N voorafgaat.
Vervangen door:
OW550bis : stelt de waardeparameter "Stookolie, minimum 2.000 l - max. 1.000 ppm zwavel" voor. Deze parameter wordt vastgesteld voor de maand N-1 die de opening van de
offertes in de maand N voorafgaat.
ow550bis: dezelfde waardeparameter, vastgesteld door de federale overheid voor de maand N-1 die de aanvang van de beschouwde prestatieperiode in de maand N voorafgaat.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
STAD NIEUWPOORT
N. 527303
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Nieuwpoort
Marktplein 7, BE-8620 Nieuwpoort
Contact: Technische Dienst
Frederik Gunst
Tel: +32 58224446 Fax: +32 58224455 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.nieuwpoort.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Vernieuwen van de zijstraten van de Franslaan met name de Lefèbvrestraat tussen de Elisalaan en de Albert I-laan, miv de riolering
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Vernieuwen van de zijstraten van de Franslaan met name de Lefèbvrestraat tussen de Elisalaan en de Albert I-laan, miv de riolering
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
- Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Samenvattende opmeting + beschrijvende meetstaat
In plaats van:
Alle posten met betrekking tot grondverzet ( uitgraving verharding en/of riolering) waarin er verwezen werd naar grond met milieuhygiënische code 'xxx'
Te lezen:
Bij elke post, zoals hierboven vermeld, werd de correcte milieuhygiënische code ingevuld cfr. het toegevoegde milieuhygiënisch onderzoek ( met bijhorende conformverklaring).
VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Blz. 18 van het bestek
In plaats van:
- Onderzoek van asfaltkernen naar bruikbaarheid als asfaltpuingranulaat
Een deskundig labo ( Envirosoil NV) heeft een teeronderzoek op de asfaltlagen uitgevoerd: Het technisch verslag is heden nog niet voor handen.
Om deze leemte op te vangen werden in het inschrijvingsbiljet posten voorzien voor de opbraak van asfaltlagen die (eventueel) teerhoudend zijn, die als uitgangsbasis dient voor z'n
inschrijving. In ieder geval zal de aannemer beschikken over de juiste resultaten van het teeronderzoek voor aanvang der werken. De aannemer wordt gevraagd te werken volgens het
ketenzorgsysteem e.d. Hij zal geen recht hebben op 10% schadevergoeding indien de hoeveelheden van de posten inzake opbraak teerhoudende of niet teerhoudende asfaltlagen niet of
maar deels worden uitgevoerd. Zie art. 80 § 2.
- Milieu-hygiënisch bodemonderzoek
Een erkend bodemdeskundige ( Envirosoil NV) heeft, in opdracht van de aanbestedende overheid, een milieu-hygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd binnen de kadastrale werkzone
(s). Het technisch verslag is heden nog niet voor handen. Om deze leemte op te vangen werden in het inschrijvingsbiljet een aantal posten inzake grondverzet voor zien, die als
uitgangsbasis dient voor z'n inschrijving. In ieder geval zal de aannemer beschikken over de juiste resultaten van het milieu-hygiënisch bodemonderzoek voor aanvang der werken. De
aannemer wordt gevraagd te werken volgens het ketenzorgsysteem e.d. Hij zal geen recht hebben op 10% schadevergoeding indien de hoeveelheden van de posten inzake grondverzet
niet of maar deels worden uitgevoerd. Zie art. 80 §2..
Te lezen:
- Onderzoek van asfaltkernen naar bruikbaarheid als asfaltpuingranulaat
Een deskundig labo ( Envirosoil NV) heeft een teeronderzoek op de asfaltlagen uitgevoerd: Ter plaatse van alle genomen boorkernen zijn de asfaltlagen niet teerhoudend.
Het verslag met de resultaten van de analyses op de asfaltkernen is als bijgevoegd artikel nr. 3 bij dit bestek gevoegd. Verslag nr. EG1410/016
- Milieu-hygiënisch bodemonderzoek
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 68
Een erkend bodemdeskundige ( Envirosoil NV) heeft, in opdracht van de aanbestedende overheid, een milieu-hygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd binnen de kadastrale werkzone
(s). ). Het technisch verslag nr. EG1410/016 omvat de resultaten van het onderzoek, een evaluatie van de kwaliteit en de mogelijke toepassingen van de uit te graven bodem. Deze
verslagen worden als bijlage bij dit bestek geleverd ter informatie voor de aannemer. De studie van de ontvangende grond is ten laste van de inschrijver en inbegrepen in de posten
waarbij grondverzet gerealiseerd wordt.
VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Blz. 58 van het bestek
In plaats van:
1.1.2.1 INSNIJDEN, VERBROKKELEN VAN VERHARDINGEN
Het insnijden van de aslfaltverharding heeft tot doel een rechte lijn te bekomen waartegen boordstenen, betonstraatstenen, mozaïekkeien . kunnen worden aangelegd.
Het insnijden gebeurt verticaal.
Het insnijden van de bitumineuze asfaltverharding gebeurd rechtlijnig.
De teerproeven dienen nog uitgevoerd te worden: opbraak posten asfalt met en zonder teer zijn voorzien. Het verwijderen van de werf van het teerhoudend asfalt is een aannemingslast
( stortkosten inbegrepen).
1.1.2.2 AFFREZEN VAN VERHARDINGEN
De teerproeven dienen nog uitgevoerd te worden: opbraak posten asfalt met en zonder teer zijn voorzien. Het verwijderen van de werf van het teerhoudend asfalt is een aannemingslast
( stortkosten inbegrepen).
1.1.2.3 OPBREKEN VAN VERHARDINGEN
Alle opbraakwerken dienen omzichtig te geschieden.
Bij de opbraak van de verscheidene verhardingen is steeds de opbraak van de funderingen of verhardingen die als fundering en onderfundering dienst doen, inbegrepen (tenzij expliciet
anders vermeld).
De ontstane putten worden, in de mate dat het nodig is voor de uitvoering van de opdracht, aangevuld met zand 3-6.2.2.
De teerproeven dienen nog uitgevoerd te worden: opbraak posten asfalt met en zonder teer zijn voorzien. Het verwijderen van de werf van het teerhoudend asfalt is een aannemingslast
( stortkosten inbegrepen).
Te lezen:
1.1.2.1 INSNIJDEN, VERBROKKELEN VAN VERHARDINGEN
Het insnijden van de aslfaltverharding heeft tot doel een rechte lijn te bekomen waartegen boordstenen, betonstraatstenen, mozaïekkeien . kunnen worden aangelegd.
Het insnijden gebeurt verticaal.
Het insnijden van de bitumineuze asfaltverharding gebeurd rechtlijnig.
Teer: Bijgevoegd artikel 3 bevat het verslag met de resultaten van de analyses op asfaltkernen.
De lagen van het asfalt zijn niet teerhoudend.
1.1.2.2 AFFREZEN VAN VERHARDINGEN
Teer: Bijgevoegd artikel 3 bevat het verslag met de resultaten van de analyses op asfaltkernen.
De lagen van het asfalt zijn niet teerhoudend.
1.1.2.3 OPBREKEN VAN VERHARDINGEN
Alle opbraakwerken dienen omzichtig te geschieden.
Bij de opbraak van de verscheidene verhardingen is steeds de opbraak van de funderingen of verhardingen die als fundering en onderfundering dienst doen, inbegrepen (tenzij expliciet
anders vermeld).
De ontstane putten worden, in de mate dat het nodig is voor de uitvoering van de opdracht, aangevuld met zand 3-6.2.2.
De lagen van het asfalt zijn niet teerhoudend.
VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Blz. 60 van het bestek
In plaats van:
2. DROOG GRONDVERZET
Voor het droog grondverzet wordt rekening gehouden met de milieuhygiënische randvoorwaarden bepaald in het technisch verslag van het voorafgaand milieutechnisch onderzoek met
bijhorend zoneringsplan. Deze is tot op heden nog niet voor handen. Voor de werken zal dit ter beschikking zijn van de aannemer. In de opmeting zijn voldoende posten voorzien
om deze leemte huidig op te vangen.
Te lezen:
2. DROOG GRONDVERZET
Voor het droog grondverzet wordt rekening gehouden met de milieuhygiënische randvoorwaarden bepaald in het technisch verslag nr. EG1410/016 van labo Envirosoil n.v. van het
voorafgaand milieutechnisch onderzoek met bijhorend zoneringsplan in bijlage. De studie van de ontvangende grond is ten laste van de inschrijver en inbegrepen in de posten waarbij
grondverzet gerealiseerd wordt.
VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Blz. 74 van het bestek
In plaats van:
Voor het grondverzet wordt rekening gehouden met de milieuhygiënische randvoorwaarden bepaald in het technisch verslag. Deze is tot op heden nog niet beschikbaar. De aannemer
zal deze ter beschikking hebben voor de start van zijn werken. In de opmeting zijn voldoende posten voorzien om deze leemte huidig op te vangen.
De studie van de ontvangende grond is ten laste van de inschrijver en inbegrepen in de posten waarbij grondverzet gerealiseerd wordt.
Te lezen:
Voor het grondverzet wordt rekening gehouden met de milieuhygiënische randvoorwaarden bepaald in het technisch verslag nr. EG1410/016 opgemaakt door labo Envirosoil n.v. van
het voorafgaand milieutechnisch onderzoek met bijhorende zoneringsplan in bijlage. De studie van de ontvangende grond is ten laste van de inschrijver en inbegrepen in de posten
waarbij grondverzet gerealiseerd wordt.
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
@Ref:00701074/2014021078
Informaties over lastenboek(en)/document(en)
Vanaf heden zijn de resultaten van het milieuhygiënisch onderzoek ( met bijhorende conformverklaring) + resultaten teerproeven toegevoegd aan het bestek. In de samenvattende
opmeting werden de correcte milieyhygiênische kwaliteiten ingevuld/aangepast.
Uit de resultaten kan ook besloten worden dat de asfalt van de genomen kernen niet teerhoudend is.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER,
AFDELING OOST-VLAANDEREN
N. 527278
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81, BE-9000 Gent
Contact: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
ir. Greet De Keukelaere
Tel: +32 92762614 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=188571https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=AWV+O-Vl-O40%2FD414%2F66+-+besteknummer+1M3D8H%2F14%2F79-F02
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aanpassen van de zijberm i.k.v. onkruidbestrijding langs de N445 in district Sint-Niklaas (D414) - fase 2
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 69
Aanpassen van de zijberm i.k.v. onkruidbestrijding langs de N445 in district Sint-Niklaas (D414) - fase 2
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Er werd een nieuw bestek en plan ge-upload op 25/11/2014. Gelieve dit bestek en plan te gebruiken.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
MAATSCHAPPIJ VOOR HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN
HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED
N. 527304
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Maatschappij voor Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied
Sint-Paulusplein 27, BE-9120 Kallo
Contact: Mevrouw Liesbeth Van Driessche
Tel: +32 37664189 Fax: +32 37767913 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.mlso.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aanleg van een noodontsluitingweg Logistiek Park Waasland (Waaslandhaven te Beveren)
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De Maatschappij Linkerscheldeoever wenst over te gaan tot de aanleg van een noodontsluitingsweg (ca. 1,4 km) in het Logistiek Park Waasland te Beveren.
De noodontsluitingsweg sluit in het oosten aan op de Koestraat en in het westen op de Natiestraat. Om de aansluiting in het westen te realiseren dient er ca. 380 m
geasfalteerde wegenis aangelegd te worden. Het realiseren van deze aansluiting is eveneens inbegrepen in de opdracht.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Hoofdstuk IV.3.4 en IV.3.8: Wijziging in het uur van indiening en in het uur van de openingszitting:
Uur van indiening is 14h00 i.p.v. 10h00. De dag (5/12/2014) en de locatie (Sint Paulusplein 27 te 9120 Kallo) blijft ongewijzigd.
De openingszitting zal plaatsvinden om 14h00 i.p.v. om 10h00. De dag (5/12/2014) en de locatie (Sint Paulusplein 27 te 9120 Kallo) blijft ongewijzigd.
Bijlage A.II: Tevens wordt ook (de draft van) het technisch verslag bij de opdrachtdocumenten bijgevoegd (op te vragen bij de aanbestedende overheid).
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
OCMW STEKENE
N. 527307
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
OCMW Stekene
Kerkstraat 14, BE-9190 Stekene
Contact: Laceur Sabrina
Tel: +32 37901045 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.ocmwstekene.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aangaan lening
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aangaan van een lening ter financiering van het bestuur
Investering n.a.v. uitbreiding van een bestaand woonzorgcentrum
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
- Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.4. Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging:
Plek waar de datum gewijzigd moet worden: IV.3.8
In plaats van: 07/01/2015 - 14:00
Te lezen: 14/01/2015 - 14:00
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
@Ref:00715253/2014021075
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
STAD AALST
N. 527285
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 70
Stad Aalst
Grote Markt 3, BE-9300 Aalst
Tel: +32 53779300 Fax: +32 53732549 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.aalst.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - dienst Mobiliteit en openbare werken. Vernieuwen van automatisch gereinigd rooster op samenvloeiing van Hoeze- en Siesegembeek Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Ter hoogte van de samenvloeiing van de Hoeze- en de Siesegembeek (Sluisken) bevindt zich een automatische gereinigd harkrooster.
Vanaf de samenvloeiing tot hun monding in de Dender (Tragel) stromen beide beken in een gezamenlijke leiding.
De installatie zorgt er voor dat geen grove materialen mee afgevoerd worden via de leiding omdat dit een groot risico op verstopping van de leiding en dus wateroverlast
inhoudt.
Het harkrooster is versleten waardoor de werking onbetrouwbaar is geworden. De kosten die gepaard gaan met het onderhoud en instandhouding van de installatie zijn
dermate hoog dat een vervanging van de installatie zich opdringt.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Versnelde onderhandelingsprocedure.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Opgelet: om elektronisch in te dienen moet je naar https://eten.publicprocurement.be surfen. Log je in met je e-Tenderingaccount en zoek het dossier via "Dossier zoeken". Meer info
vind je terug in de checklist "Dossier in e-Tendering zoeken" die je bij de begeleidende documenten van dit dossier terugvindt. Meer info kan je verkrijgen op 02/ 790 52 00.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
STAD AALST
N. 527282
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Aalst
Grote Markt 3, BE-9300 Aalst
Tel: +32 53779300 Fax: +32 53732549 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.aalst.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - dienst Mobiliteit en openbare werken. Vernieuwen van automatisch gereinigd rooster op samenvloeiing van Hoeze- en Siesegembeek Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Ter hoogte van de samenvloeiing van de Hoeze- en de Siesegembeek (Sluisken) bevindt zich een automatische gereinigd harkrooster.
Vanaf de samenvloeiing tot hun monding in de Dender (Tragel) stromen beide beken in een gezamenlijke leiding.
De installatie zorgt er voor dat geen grove materialen mee afgevoerd worden via de leiding omdat dit een groot risico op verstopping van de leiding en dus wateroverlast
inhoudt.
Het harkrooster is versleten waardoor de werking onbetrouwbaar is geworden. De kosten die gepaard gaan met het onderhoud en instandhouding van de installatie zijn
dermate hoog dat een vervanging van de installatie zich opdringt.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Versnelde onderhandelingsprocedure.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
- Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.3.4) Uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen
In plaats van:
10/12/2014 - 9.30
Te lezen:
17/12/2014 - 9.00
VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: III.2.3)Vakbekwaamheid
In plaats van:
Vereiste erkenning:
K3 (Oleomechanische uitrustingen) , Klasse 2
V (Installaties voor waterzuivering) , Klasse 2
K2 (Overladings- en hijstoestellen (kranen, rolbruggen...) installeren) , Klasse 2
Te lezen:
K3 (Oleomechanische uitrustingen) , Klasse 2
V (Installaties voor waterzuivering) , Klasse 2
K2 (Overladings- en hijstoestellen (kranen, rolbruggen...) installeren) , Klasse 2
K1 (Uitrustingen van kunstwerken en industriële mechanica) , Klasse 2
VI.3.4. Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging:
Plek waar de datum gewijzigd moet worden: IV.3.4) Uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen
In plaats van: 10/12/2014 - 09:30
Te lezen: 17/12/2014 - 09:00
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
De openingsdatum werd uitgesteld omwille van een fout in de meetstaat. Een correcte meetstaat zal eerstdaags gepubliceerd worden. Bovendien worden ook firma's met een erkenning
K1, klasse 2, toegelaten.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
Attribution
AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 71
ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE B
N. 527262
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie Bloso
Arenberggebouw - Arenbergstraat 5, BE-1000 Brussel
Contact: afdeling topsport
paul rowe
Tel: +32 22094714 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.bloso.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=190153https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=BLOSO-Vlaamse leerstoel topsportF03&userType=SUPPLIER&language=nl
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
leveren van diensten voor de Vlaamse leerstoel topsport
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
leveren van diensten voor de Vlaamse leerstoel topsport
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: prijs en haalbaarheid in het kader van betaalbaarheid, Weging: 30
Criterium 2: Relevantie affiniteit met topsport, Weging: 25
Criterium 3: innoverend karakter, Weging: 15
Criterium 4: niveau van het project - 7.5%, Weging: 7
Criterium 5: consolidering, Weging: 5
Criterium 6: haalbaarheid in het kader van timing, Weging: 5
Criterium 7: niveau van de uitvoerders, Weging: 5
Criterium 8: relevante ervaring binnen het onderzoeksdomein - 7.5%, Weging: 7
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel 1: Onderzoek naar de ontwikkeling en het gebruik van 4 trainings- en begeleidingstechnieken en 4 instrumenten ter optimalisering van de
begeleiding en training van Vlaamse topsporters bij het ontwikkelen en het gebruik van hun psychologische vaardigheden en/of mentale vaardigheden in functie van
het bereiken en het behouden van hun hoogste prestatieniveau.
Opdracht nr 2. Perceel 1: Interactie tussen de trainingsbelasting, slaap en immuunfunctie.
Opdracht nr 3. Perceel 1: Fysiologische interventies ter verbetering van de recuperatie bij eliteatleten: voorbereiding Olympische spelen Rio 2016
Opdracht nr 4. Perceel 1: Optimaliseren van lichaams- en bewegingsspecifieke kenmerken bij volleybalspelers met het oog op het reduceren van blessures.
Opdracht nr . Perceel
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.2. NADERE INLICHTINGEN
Perceel 5 niet gegund
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
MRMP-I/A DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION
MARCHÉS PUBLICS - SECTION INFRASTRUCTURE N. 527259
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
MRMP-I/A Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Acquisition
Rue d'Evere, 1, BE-1140 Evere
Contact: Wittevrongel Marc
Tél: +32 27014793 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=190149
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Livraison de l'électricité
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Marché pluriannuel (2015 - 2017) pour la livraison de l'électricité aux quartiers de la Défense
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
entre et EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 15IA834. Lot 2: Livraison de l'électricité aux quariters de la Défense
V.1. Date d'attribution du marché: 31/10/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 4
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS
Simon Bolivarlaan 34
1000 BE Bruxelles
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 72
Réunion d'information le 18 août 2014 à 09.00 heures
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
MRMP-I/P DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION
MARCHÉS PUBLICS - SECTION INFRASTRUCTURE N. 527248
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
MRMP-I/P Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Programmes
Rue d'Evere, 1, BE-1140 Evere
Contact: Ryckaert Ruben Andreas
Tél: +32 27017265 Fax: +32 27013897 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=190129
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Livraison des pièces de rechange
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Livraison des pieces de rechange pour des stations de pompages électrifiés BPO
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
145155.45 EUR .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Négociée sans mise en concurrence.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 14IP813. Lot
V.1. Date d'attribution du marché: 17/10/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 1
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
COFELY FABRICOM
Simon Bolivarlaan 34
BE
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
EMMAUS VZW
N. 527235
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
EMMAUS VZW
Edgard Tinellaan 1c, BE-2800 Mechelen
Contact: Mevrouw Peggy Vervoort
Tel: +32 33803105 Fax: +32 33803076 E-mail: [email protected]
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
AANKOOP HEMATOLOGIE-ANALYZER EN BIJHOREND BACKUP TOESTEL, REAGENS- EN ONDERHOUDSCONTRACT
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Laboratoiurm Klinische Biologie AZ St Jozef, Oude Liersebaan 4 te 2390 Malle
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aankoop hematologieanalyzer met bijhorend backup toestel, reagens en onderhoudscontract
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
449634.00 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Bijkomende Analyse parameters, Weging: 20
Criterium 2: Validatie Systeem, Weging: 15
Criterium 3: Gebruiksgemak, onderhoud, dienst na verkoop, opleiding, back-up toestel, Weging: 7
Criterium 4: Externe kwaliteitsevaluatie WIV, Weging: 7
Criterium 5: Prijs, Weging: 50
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : AANKOOP HEMATOLOGIE-ANALYZER EN BIJHOREND BACKUP TOESTEL, REAGENS- EN ONDERHOUDSCONTRACT
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
SYSMEX BELGIUM nv
TERHULPSESTEENWEG 6A
1560 BE Hoeilaart
Tel: +32 27697474 Fax: +32 27697499 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 73
MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER,
AFDELING LIMBURG
N. 527244
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4, BE-3500 Hasselt
Contact: Verleysen Mieke Tine
Tel: +32 11742396 Fax: +32 11742448 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=190126https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=AWV L-1M3D8G/14/39-F03&userType=SUPPLIER&language=nl
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Dienstverlening door bodemsaneringsdeskundigen voor AWV Limburg
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Dienstverlening door bodemsaneringsdeskundigen voor AWV Limburg
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
41840.00 EUR Incl. BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel 1: Dienstverlening door bodemsaneringsdeskundigen voor AWV-Limburg
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Bodemkundige dienst van Belgie VZW
W. De Croylaan 48
3001 BE Heverlee
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.2. NADERE INLICHTINGEN
Verbintenistermijn van de inschrijvers: 120 kalenderdagen.
Uitvoeringstermijn: 12 kalendermaanden (er kan tot 3 maal verlengd worden)
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
CPAS DE CHARLEROI
N. 527331
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
CPAS de Charleroi
Boulevard Joseph II, 13, BE-6000 Charleroi
Contact: Madame Alice Boulanger
Tél: +32 71233044 Fax: +32 71233246 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Médecin coordinateur et conseiller pour les MR du CPAS de Charleroi
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: CPAS de Charleroi, Boulevard Joseph II, 13 à 6000 Charleroi
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Le présent marché a pour objet la désignation des médecins coordinateurs et conseillers pour l'ensemble des 9 maisons de repos - maison de repos et de soins du CPAS
de Charleroi, dont la mission est définie dans le contrat d'entreprise joint au présent document, dans le respect des règles administratives régissant notre CPAS, telles
que décrites dans le présent cahier spécial des charges.
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis de marché au Journal de l'Union européenne [dans les cas indiqués aux points k) et l) de l'annexe D].
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Proposition quant à l'organisation de son activité au sein de l'établissement, Pondération: 50
Critère 2: Note d'intention , Pondération: 25
Critère 3: Proposition de programme de formation annuel du personnel de l'établissement (planning-thèmes-descriptif par thème-durée...), Pondération: 25
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Médecin coordinateur et conseiller MR CHARLEROI
V.1. Date d'attribution du marché: 19/9/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 1
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Jean-Pierre ROCHET
rue Try du Scouf, 24 B
6032 BE Mont-Sur-Marchienne
Marché n° 2. Lot : Médecin coordinateur et conseiller MR COUILLET
V.1. Date d'attribution du marché: 19/9/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 1
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 74
Jean-François ROCHET
Rue du Transval,180
6010 BE COUILLET
Tél: +32 71434382 Email: [email protected]
Marché n° 3. Lot : Médecin coordinateur et conseiller MR GILLY
V.1. Date d'attribution du marché: 19/9/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 1
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Jean LESOIL
Chaussée de Fleurus, 251
6060 BE GILLY
Tél: +32 71413555 Fax: +32 71411223 Email: [email protected]
Marché n° 4. Lot : Médecin coordinateur et conseiller MR GOSSELIES
V.2. Nombre d'offres reçues: 1
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
NON ATTRIBUÉE
Marché n° 5. Lot : Médecin coordinateur et conseiller MR JUMET
V.1. Date d'attribution du marché: 19/9/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 2
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Michel MEGANCK
Chaussée de Fleurus, 37-39
6040 BE JUMET
Tél: +32 71414539 Email: [email protected]
Marché n° 6. Lot : Médecin coordinateur et conseiller MR MARCHIENNE-AU-PONT
V.1. Date d'attribution du marché: 19/9/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 1
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Béatrice DONGENAERS
rue de Courcelles, 154
6044 BE Roux
Tél: +32 71458080 Email: [email protected]
Marché n° 7. Lot : Médecin coordinateur et conseiller MR MARCINELLE
V.1. Date d'attribution du marché: 19/9/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 2
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Michel LADURON
Avenue Mascaux, 149
6001 BE MARCINELLE
Tél: +32 71363319 Email: [email protected]
Marché n° 8. Lot : Médecin coordinateur et conseiller MR MONCEAU-SUR-SAMBRE
V.1. Date d'attribution du marché: 19/9/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 1
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Jean-Pierre ROCHET
rue Try du Scouf, 24 B
6032 BE Mont-Sur-Marchienne
Marché n° 9. Lot : Médecin coordinateur et conseiller MR MONTIGNIES-SUR-SAMBRE
V.1. Date d'attribution du marché: 19/9/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 1
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Thibaut JACQUET
Chaussée de Châtelineau, 117
6061 BE MONTIGNIES-SUR-SAMBRE
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
CPAS DE CHARLEROI
N. 527332
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
CPAS de Charleroi
Boulevard Joseph II, 13, BE-6000 Charleroi
Contact: Madame Alice Boulanger
Tél: +32 71233044 Fax: +32 71233246 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Désignation d'un huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues au CPAS de CHARLEROI
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: CPAS de Charleroi, Boulevard Joseph II, 13 à 6000 Charleroi
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Le présent marché vise à désigner un huissier de justice, chargé du recouvrement, à moindre de cout, des sommes dues au CPAS de Charleroi, de manière rapide et
efficace.
Le volume global du présent marché est estimé à 6000 dossiers pour 4 ans.
L'huissier de justice ainsi désigné sera également chargé de réaliser les recherches successorales dans le but de désigner un curateur à succession vacante. Le volume
global de cette mission est estimé à 200 dossiers pour 4 ans.
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis de marché au Journal de l'Union européenne [dans les cas indiqués aux points k) et l) de l'annexe D].
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Prix forfaitaire pour la phase amiable, Pondération: 30
Critère 2: Méthodologie relationnelle et organisationnelle , Pondération: 30
Critère 3: Moyens dont dispose l'étude, Pondération: 30
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 75
Marché n° 1. Lot : Désignation d'un huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues au CPAS de CHARLEROI
V.1. Date d'attribution du marché: 18/7/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 8
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
INTERMEDIANCE & PARTNERS
Rue de la Ville, 9
5660 BE COUVIN
Tél: +32 78151510 Fax: +32 78151520 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
VALTRIS
N. 527314
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
VALTRIS
Rue du Déversoir, 1, BE-6010 Couillet
Contact: Olivier BOUCHAT
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Marché pour le tri temporaire de la fraction des bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons (PMC) d'origine ménagère de
l'Intercommunale du Brabant wallon (IBW)
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: VALTRIS, Rue du Déversoir, 1 à 6010 Couillet
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Marché pour le tri temporaire de la fraction des bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons (PMC) d'origine ménagère de
l'Intercommunale du Brabant wallon (IBW)
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
198.50 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Prix de la prestation de services en ce compris la distance jusqu'au point de livraison du centre de tri , Pondération: 70
Critère 2: 2 Qualité des moyens et services proposés, Pondération: 30
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Prix des prestations pour le tri des PMC en provenance de la collecte
V.1. Date d'attribution du marché: 7/11/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
VANHEEDE Environmental Logisti
Dullaardstraat,11
8940 BE Geluwe
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
RW-SPW-DGO1-DEEM-DIRECTION DES EQUIPEMENTS ELECTROMÉCANIQUES
DU HAINAUT ET DU BRABANT WALLON
N. 527344
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
RW-SpW-DGO1-DEEM-Direction des Equipements Electromécaniques du Hainaut et du Brabant wallon
rue du Joncquois, 118, BE-7000 Mons
Contact: A l'attention de Monsieur ir S.PASSELECQ
Tél: +32 65359700 Fax: +32 65312923 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/recherches-d-avis/avis-d-attribution/index.html
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Entretien des équipements électriques et électromécaniques des routes et ouvrages d'art dans les
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: L'ensemble des routes et autoroutes dans les provinces du Hainaut et du Brabant wallon
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
L'entretien des équipements électriques et électromécaniques des routes et ouvrages d'art dans les provinces du Hainaut et du Brabant wallon s'opère par le biais d'un
marché à bordereau de prix.
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
entre et EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Entretien des équipements électriques et électromécaniques des routes et ouvrages d'art dans les provinces du Hainaut et du Brabant wallon
V.1. Date d'attribution du marché: 28/02/2014
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 76
V.2. Nombre d'offres reçues: 2
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
SM Cofely Fabricom SA - Ecodi SA
rue Gatti de Gamond 254
1180 BE Bruxelles
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Il s'agit d'un marché conjoint SOFICO et SPW. Le délai de validité du marché est le suivant:-18 mois (durée minimum de validité du marché)- 36 mois (durée maximum de validité
du marché) y compris les prolongations partielles.
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
CHWAPI
N. 527335
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
CHWapi
Avenue Delmée, 9, BE-7500 Tournai
Contact: Monsieur Pierre Tempels
Tél: +32 69258106 Fax: +32 69258015 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Lot 17: Réseau data actif
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Centre Hospitalier de Wallonie Picarde, Site Union, Boulevard Lalaing, 39 B-7500 TOURNAI
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Lot 17: Réseau data actif
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
473297.62 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Extension core switch réseau dans le cadre de la construction de l'aile 100-200 du site Union
V.1. Date d'attribution du marché: 3/6/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 8
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
WIN
Rue du Fort d'Andoy 3
5100 BE WIERDE
Tél: +32 81711818 Fax: +32 81711716 Email: [email protected]
Marché n° 2. Lot : Wifi
V.1. Date d'attribution du marché: 3/6/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 12
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
BELGACOM
Bld du Roi Albert II,27
1030 BE Bruxelles (Schaerbeek)
Tél: +32 16382228 Fax: +32 80011333 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/11/2014
STAD GENT
N. 527316
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Gent
Botermarkt 1, BE-9000 Gent
Tel: +32 92667780 Fax: +32 92667379
Internet adres(sen): www.gent.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamovereenkomst voor periodieke keuring van technische installaties en toestellen in diverse stads-, politie-, brandweergebouwen behorend tot het patrimonium van de
stad Gent voor een periode van 4 jaar.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Diverse stads en politiegebouwen, 9000 Gent
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Raamovereenkomst voor periodieke keuring van technische installaties en toestellen in diverse stads-, politie-, brandweergebouwen behorend tot het patrimonium van de
stad Gent voor een periode van 4 jaar.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
476518.52 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 77
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Raamovereenkomst voor periodieke keuring van technische installaties en toestellen in diverse stads-, politie-, brandweergebouwen behorend tot
het patrimonium van de stad Gent voor een periode van 4 jaar.
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 23/10/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
VZW BTV
Meerveldstraat 109
1200 BE Sint-Lambrechts-Woluwe
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
Avis indicatif
HOSPILIM VZW
N. 527342
VOORAANKONDIGING
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Hospilim VZW
Bioville, Agoralaan Abis, BE-3590 Diepenbeek
Contact: Mevrouw Ils Mols
Tel: +32 11286964 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.hospilim.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT (LEVERINGEN OF DIENSTEN)
II.1. DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING:
Raamovereenkomst voor levering van onderzoekshandschoenen (zowel steriel als niet-steriel)
II.2. TYPE OPDRACHT EN PLAATS VAN LEVERING VAN DE GOEDEREN OF VERLENING VAN DE DIENSTEN:
Type opdracht: Leveringen.
Plaats: Meerdere locaties
II.3. KORTE BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE LEVERINGEN OF DIENSTEN:
_Verdeling in percelen: Ja.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel1: Steriele onderzoekshandschoenen latexvrij MG
Korte beschrijving:
Steriele onderzoekshandschoenen latexvrij MG
Perceel2: Steriele onderzoekshandschoenen co-polymeer MG
Korte beschrijving:
Steriele onderzoekshandschoenen co-polymeer MG
Perceel3: Niet-steriele onderzoekshandschoenen PBM
Korte beschrijving:
Niet-steriele onderzoekshandschoenen PBM
Perceel4: Niet-steriele onderzoekshandschoenen lange manchet
Korte beschrijving:
Niet-steriele onderzoekshandschoenen lange manchet
Perceel5: Niet-steriele handschoenen voor cytostatica/ medicatie
Korte beschrijving:
Niet-steriele handschoenen voor cytostatica/ medicatie
Perceel6: Hypo-allergene handschoenen
Korte beschrijving:
Hypo-allergene handschoenen
II.5. GEPLANDE DATUM VOOR HET BEGIN VAN DE GUNNINGSPROCEDURES: 21/1/2015.
II.7. NADERE INLICHTINGEN
Raamovereenkomst voor het leveren van onderzoekshandschoenen, zowel steriel als niet-steriel
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
EANDIS CVBA, WERKENDE IN OPDRACHT EN VOOR REKENING VAN
GASELWEST, IMEA, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVER
N. 527272
VOORAANKONDIGING
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Eandis cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen
te worden beschouwd
Brusselsesteenweg 199, BE-9090 Melle
Contact: Bart Van Deynse
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.eandis.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=189916
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT (WERKEN)
II.1. DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING:
EAN15AW008 Aanneming Bouwkunde i.k.v. energie-efficiëntie en optimalisatie gebouwschil
II.2. TYPE OPDRACHT EN PLAATS VAN UITVOERING VAN DE WERKEN
Type opdracht: Werken.
II.4. KORTE BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE WERKEN:
Aanneming bouwkunde omvat volgende soorten werken:
Het leveren en plaatsen van hoogrendementsglas en buitenschrijnwerk.
Het leveren en plaatsen van dak-, vloer- en buitengevelisolatie.
Het leveren en plaatsen van spuitisolatie.
Het leveren en plaatsen van buitengevelisolatie met bepleistering.
Behoren tot de scope:
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 78
Isolatiewerken/gevelrenovatiewerken waarvoor geen bouwvergunning is vereist.
Isolatiewerken/gevelrenovatiewerken waarvoor de lokale besturen zelf een bouwvergunning hebben aangevraagd of waarvoor de gemandateerde een bouwvergunning
heeft gevraagd.
Isolatiewerken/gevelrenovatiewerken waarvoor een bouwvergunning is vereist en deze in opdracht van Eandis aangevraagd wordt.
Verdeling in percelen: Ja.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel1: Perceel 1
Korte beschrijving:
Het leveren en plaatsen van hoogrendementsglas en buitenschrijnwerk voor klasse 1 projecten in alle infrastructuurgebieden
Perceel2: Perceel 2
Korte beschrijving:
Het leveren en plaatsen van hoogrendementsglas en buitenschrijnwerk voor minimum klasse 2 projecten in alle infrastructuurgebieden.
Perceel3: Perceel 3
Korte beschrijving:
Het leveren en plaatsen van dak, vloer- en gevelisolatie (met isolatieschild) voor klasse 1 projecten in alle infrastructuurgebieden
Perceel4: Perceel 4
Korte beschrijving:
Het leveren en plaatsen van dak, vloer- en gevelisolatie (met isolatieschild) voor minimum klasse 2 projecten in alle infrastructuurgebieden.
Perceel5: Perceel 5
Korte beschrijving:
Het leveren en plaatsen van spuitisolatie voor minimum klasse 1 projecten in alle infrastructuurgebieden
Perceel6: Perceel 6
Korte beschrijving:
Het leveren en plaatsen van buitengevelisolatie met bepleistering voor minimum klasse 1 projecten in alle infrastructuurgebieden
II.8. NADERE INLICHTINGEN
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
Inconnu - Voir Publication
ANTWERPEN
N. 527297
AANKONDIGING MET BETREKKING TOT INFORMATIEVE BEVRAGING
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Antwerpen
Grote Markt 1, BE-2000 Antwerpen
Contact: Van Tichelen Bart
Tel: +32 33382500 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=190228
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1.BESCHRIJVING:
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
AANVRAAG TOT INFORMATIE - Het leveren en plaatsen van een tijdelijke en herbruikbare gesloten overkapping over een kunstgras sportveld
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
AANVRAAG TOT INFORMATIE - Het leveren en plaatsen van een tijdelijke en herbruikbare gesloten overkapping over een kunstgras sportveld
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/12/2014 - 10:00
AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.1. NADERE INLICHTINGEN
AANVRAAG TOT INFORMATIE - Het leveren en plaatsen van een tijdelijke en herbruikbare gesloten overkapping over een kunstgras sportveld
V.2. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
INFRAX CVBA
N. 527265
AANKONDIGING MET BETREKKING TOT INFORMATIEVE BEVRAGING
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Infrax cvba
Gouverneur Verwilghensingel 32, BE-3500 Hasselt
Contact: Denier Maria Carina
Tel: +32 11266350 Fax: +32 11266115 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.infrax.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=190102
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1.BESCHRIJVING:
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
49000013005 Functionele eenheden 17,5 kV Back-to-Back
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Marktonderzoek voor Functionele eenheden voor HS-installaties met een isolatiespanning van 17.5 kV en een nominale stroom van het barenstel van 3150 A. De FU's
voor de feeders hebben een stroomsterkte van 1250 A. De doorgaande kortsluitstroom bedraagt 31,5 kA gedurende 2 sec en de cellen hebben volgende classificatie tegen
de interne boog: IAC AFLR 31,5 kA 1s.
Het betreft cellen van het type back-to back waarbij een FU van theoretisch twee railstellen wordt samengesteld uit twee FU's van het type enkel rail die rug aan rug
worden geplaatst
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Onderhandeling.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
www.bda-online.be
p. 79
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 31/12/2014
AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.1. NADERE INLICHTINGEN
Gelieve contact te nemen met Walter Finotto tel.nr. 011/266416 indien u informatie of inlichtingen hierover kan geven
V.2. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/11/2014
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Een Belgische studie rond het opsporen van diabetes

Press Release - Fligths over Brussels

Shipping and Invoicing Conditions for DHL Freight shipments

SM 100 (PDF) - Van Lancker

Vanne de zone à 6 voies

BEGELEIDER PAS PAR TOE (m/v) (referentie - OC Sint

download folder

Koffieconcert 28 september 2014 Witte Huis

ASPHALT-EQUIPMENT n.v.