BASES
Objeto:
Convocatoria para la Contratación del Supervisor Técnico
de las Obras del Contrato de Concesión del Proyecto Vía
Expresa Sur – VES N° 001-2015-INVERMET
LIMA – PERÚ
ABRIL 2015
Pág. 1 de 98
ÍNDICE
ÍNDICE
2
SECCIÓN GENERAL
4
Capítulo I: Etapas del Proceso de Selección
4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
4
5
13
14
14
15
16
16
18
19
19
21
Convocatoria.
Antecedentes y Definiciones
Base Legal.
Registro de Postores
Facultades del Comité Especial
Formulación de Consultas a las Bases
Absolución de Consultas e Integración de las Bases
Forma de presentación y alcances de las Propuestas
Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta
Contenido de la Propuesta Económica
Evaluación de Propuestas
Acto Público de Otorgamiento de la Buena Pro
Capítulo II: Solución de Controversias durante el Proceso de Selección
23
2.1
2.2
23
23
Recurso de Apelación
Plazos de interposición del recurso de apelación
Capítulo III: Suscripción del Contrato
24
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
24
24
25
25
26
26
27
27
27
De los contratos.
Vigencia del Contrato.
Requisitos de las garantías.
De las garantías.
De las penalidades e incumplimiento del contrato.
Pagos.
Plazos para los pagos.
Cumplimiento de lo pactado.
Responsabilidad del Supervisor Técnico de Obra.
SECCIÓN ESPECÍFICA
Capítulo I: Generalidades
28
28
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
28
28
28
28
28
29
29
29
Entidad convocante.
Domicilio Legal.
Objeto de la convocatoria.
Valor referencial.
Fuente de financiamiento.
Sistema de contratación.
Requerimientos Técnicos Mínimos.
Plazo de ejecución de la Supervisión de Obra.
Pág. 2 de 98
Capítulo II: Del Proceso de Selección
30
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
30
30
31
31
34
2.7
Cronograma del Proceso de Selección.
Registro de Postores.
Formulación de consultas a las Bases.
Acto público de presentación de Propuestas.
Contenido de las Propuestas.
Requisitos para la suscripción del Contrato de Supervisión de Obra
del Proyecto Vía Expresa Sur.
Plazo para la suscripción del Contrato de Supervisión de Obra del
Proyecto Vía Expresa Sur.
37
38
Capítulo III: Términos De Referencia
39
l.
II.
III.
IV.
V.
Vl.
VII.
39
42
43
43
51
53
Antecedentes.
Objeto del Servicio.
Plazo de Ejecución.
Alcances de los Servicios.
Informes a Entregar.
Responsabilidad del Supervisor Técnico de Obra.
Recursos Humanos y Físicos que proporcionará el Consultor
(Supervisor Técnico de Obra).
54
Capítulo IV: Criterios de Evaluación
58
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.3
58
58
58
58
69
69
Evaluación Técnica
Factores referidos al Postor.
Factores referidos al Servicio.
Factores referidos al Personal
Evaluación Económica
Puntaje Total
ANEXOS
71
Pág. 3 de 98
SECCIÓN GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE
SELECCIÓN
CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1.1
CONVOCATORIA
El Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, representante de la
Municipalidad Metropolitana de Lima en la supervisión del cumplimiento de los
contratos de participación de la inversión privada, tales como el Contrato de
Concesión del Proyecto Vía Expresa Sur, suscrito con la empresa Vía Expresa Sur
S.A.C., convoca a través del Comité Especial al Concurso Público para seleccionar
al Supervisor Técnico de las Obras Completas del mencionado Proyecto.
El objetivo del presente Concurso es seleccionar a la empresa o consorcio para el
desarrollo de las funciones y actividades de Supervisor Técnico de Obras, (en
adelante “Supervisor Técnico o Supervisión Técnica de Obras”), consistente en la
supervisión de la ejecución de las Obras del Proyecto Vía Expresa Sur, de
conformidad con los establecido en el Contrato de Concesión.
Las actividades de Supervisión, objeto del presente Concurso, se desarrollarán
conforme a los lineamientos técnicos establecidos en los Términos de Referencia
contenidos en el Capítulo III de la CEPS de las presentes Bases.
El Concurso se regirá por lo establecido en las presentes Bases, las mismas que se
encuentran publicadas en la siguiente dirección electrónica:
http://www.invermet.gob.pe/phocadownload/invermet/supervision/contratos/convocatoria/Bases_Conv
ocatoria_VES.pdf
Localización de las Obras y Plazo de Ejecución de los Servicios de
Supervisión Técnica de Obras
Las Obras del Proyecto Vía Expresa Sur se ubican en la Región y Provincia de
Lima, comprendiendo el área descrita en el Contrato de Concesión.
Pág. 4 de 98
El plazo máximo de ejecución de los servicios, incluidos la revisión de los
expedientes técnicos y la ingeniería de detalle de las Obras Obligatorias del
Proyecto Vía Expresa Sur, asi como la supervisión de la ejecución de las Obras será
de treinta (30) meses, en la que se considera cuatro (04) meses para revisión de los
Estudios Definitivos de Ingeniería de las “Obras Obligatorias”, veinticuatro (24)
meses para la supervisión de las obras obligatorias según lo establecido en la
Cláusula 6.2 del Contrato de Concesión y dos (02) meses para el asesoramiento en
la recepción de obras y elaboración y presentación del informe final del Supervisor
Técnico.
El plazo máximo de ejecución de los servicios incluye el plazo para la liquidación y
recepción de las obras.
Este plazo podrá extenderse en función de las ampliaciones de plazo del periodo de
la ejecución de las “Obras Obligatorias” que se le apruebe al CONCESIONARIO por
retrasos justificados del cronograma de ejecución de obras, en cuyo caso se
ampliarán los plazos del servicio del Supervisor Técnico, previo acuerdo de monto y
plazo.
1.2
ANTECEDENTES Y DEFINICIONES
La Municipalidad Metropolitana de Lima, ha otorgado en concesión el proyecto “Vía
Expresa Sur”, a través de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, que de
acuerdo al Contrato de Concesión se le denomina el CONCEDENTE, y a la
Empresa “Via Expresa Sur S.A.” se le denomina el CONCESIONARIO la misma que
deberá desarrollar las obras que comprende el Contrato de Concesión (obras
obligatorias, obras complementarias y/o obras adicionales de ser el caso) y que
detallamos a continuación, de manera referencial la que no tiene carácter limitativo;
sin embargo, se deben considerar obligatoriamente las características y detalles
descritos en los Anexo Nº 01, 02, 03 y 04; asi como las demás especificaciones
contenidas en el Contrato de Concesión y sus Anexos.
1.
Obras Obligatorias
Son todas aquellas obras definidas como tal y ofrecidas integralmente dentro de
la propuesta general de la Iniciativa Privada (IP), evaluadas y en función de ello,
han sido Declaradas de Interés; estas Obras y sus alcances están descritas en
Anexo Nº 01 del Contrato de Concesión.
Sin perjuicio de la gran cantidad de detalles específicos que puedan
presentarse en los 4.60 km de longitud que comprende el recorrido de la
prolongación de la via expresa sur adicional a la existente y siendo una
ampliación, las Obras Obligatorias se agrupan en dos grandes rubros
generales:
(i) Obras Mayores:
Corresponden a todos los Intercambios Viales a Desnivel (lVD) de diversa
magnitud, en los cuales se ha puesto el mayor esfuerzo de evaluación y
definición, siendo que su diseño conceptual considerado en la IP declarada
de interés, pudo haber sido diverso, se han definido y acotado en su
Pág. 5 de 98
alcance y valor referencial dependiendo de su requerimiento funcional - vial
de mediano y largo plazo dentro de la red del planeamiento vial del Sistema
Vial Metropolitano (SVM), y los planes, estudios y proyectos disponibles
que son competencia del CONCEDENTE. En el cuadro Nº A1-01 – Obras
Mayores -IVD del Anexo Nº 01 del Contrato de Concesión se describen los
IVD del proyecto, en la que se señalan los aspectos singulares o
específicos que se requieren en cada caso.
(ii) Obras Menores:
Como definición de orden general: son todas aquellas obras previstas en el
Anexo 01 del Contrato de Concesión complementariamente en la IP
declarada de interés, que de manera alguna contribuyen para el proceso de
habilitar o sostener una capacidad de transito expreso óptimo de flujo libre
en los segmentos viales genéricos existentes que se encuentran entre IVD
e IVD: ello implica como objetivo básico segregar y canalizar la sección
funcional de las vías expresas o pistas principales (separadores central y
laterales, y cierre de accesos/salidas inadecuadas); y modificar y/o suprimir
todo obstáculo vertical u horizontal a la circulación continua y seguro (tales
corno paraderos y puentes, visibilidad y señalización adecuada).
Asi también se consideran obras menores Las modificaciones y/o alcances
distintos en paraderos de transporte público de aquellos determinados en la
formulación y evaluación de la IP, como las solicitadas en consecuencia de
las especificaciones técnicas que solicite PROTRANSPORTE, las que
podrán ser incorporados al EDI a través de los mecanismos de Obras
Adicionales y/o Obras Complementarias establecidos en el Contrato de
Concesión.
2.
Relacion de Obras Obligatorias
(i)
Subtramo 1: República de Panamá – P. La Castellana
Subtramo 2: P. La Castellana – Ayacucho
Subtramo 3: Ayacucho – Surco
Subtramo 4: Surco – Próceres
Subtramo 5: Próceres – Panamericana Sur
Intercambio Vial a Desnivel: República de Panamá
Óvalo: P. La Castellana
Puente: Ayacucho
Puente: Surco
Óvalo: Próceres
La descripción genérica de las Obras Mayores y Obras Menores del tramo
concesionado, se consigna en el Anexo Nº 01 del Contrato de Concesión y
en la IP aprobada respectivamente.
Durante la ejecución de las obras se deberá prever las medidas de seguridad en la
construcción, además de las acciones temporales para la mitigación de impactos
negativos a los predios colindantes a la zona, y a las áreas de impacto negativo
indirecto sea por la ejecución de la obra, el acceso de vehículos de trabajo o los planes
de desvío necesarios para la continuidad del tráfico por la zona del proyecto.
Según lo establecido en la Ordenanza N° 799, concordado con lo establecido en las
Cláusulas 1.109, 1.110 y 6.3 del Contrato de Concesión, el SUPERVISOR del Contrato
Pág. 6 de 98
de Concesión del Proyecto Vía Expresa Sur, es el Fondo Metropolitano de Inversiones
– INVERMET, que convocará y contratará las Supervisiones requeridas, la que en
calidad de Supervisor Técnico de Obras, efectuará las acciones de supervisión del
expediente técnico de los Estudios Definitivos de Ingeniería y el proceso de ejecución
de la obras, es decir puede convocar y contratar las supervisiones requeridas, las que
en calidad de supervisores técnicos de la obra, efectuarán la fiscalización técnica
durante la ejecución de la obra; adjudicatario la Buena Pro del Concurso Público
para la Selección del Supervisor Técnico de Obras del Contrato de Concesión del
Proyecto Vía Expresa Sur.
DEFINICIONES
Toda referencia efectuada en este documento a “Numeral”, “Formulario” y “Anexo”,
se deberá entender efectuada a los numerales, formulario y anexos de estas bases
respectivamente, salvo indicación expresa en sentido distinto.
Las expresiones en singular comprenden en su caso, al plural y viceversa.
Las referencias a “Días” deberán entenderse efectuadas a los días que no sean
sábado, domingo o feriados no laborables en la ciudad de Lima. También se
entiende como feriado los días en que los bancos en la ciudad de Lima no se
encuentran obligados a atender al público por disposición de la Autoridad
Gubernamental.
Todas las referencias horarias se deberán entender efectuadas a la hora local del
Perú.
Los términos que figuren en mayúsculas en las presentes Bases y que no se
encuentren expresamente definidos en éstas, corresponden a Leyes Aplicables, o a
términos incluidos en el Contrato de Concesión y en las presentes Bases, o al
significado que se le dé a los mismos en el uso de las actividades propias del
desarrollo del proyecto o, en su defecto, a términos que son corrientemente
utilizados en mayúsculas.
En estas Bases, los siguientes términos tendrán los significados que a continuación
se indican:
1.2.1
ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO:
Es la declaración que efectuará el Comité Especial, determinando al Postor que ha
obtenido la mayor calificación en el proceso de evaluación de las Propuestas
Técnicas y Económica y que por ello resulte ganador del Concurso.
1.2.2
ADJUDICATARIO:
Es el Postor favorecido con la Adjudicación de la Buena Pro del Concurso.
1.2.3
ADQUIRIENTE:
Pág. 7 de 98
Es la persona natural, jurídica, o Consorcio que ha pagado los derechos de
participación en el Concurso.
1.2.4
AREA DE LA CONCESIÓN:
Son las áreas existentes compuestas por la franja de territorio de domino público
que forma parte del Derecho de Vía, que será entregado al Concesionario para la
Conservación y Explotación de la Infraestructura Vial Existente y Prestación de
Servicios.
También son las áreas futuras, compuesta por la franja de territorio que formará
parte del Derecho de Vía a ser entregado al Concesionario para la Construcción,
Conservación y Explotación de la Infraestructura Vial Existente y Prestación de
Servicios para efectos de la Concesión.
El área de la Concesión está especificada en el Anexo Nº1 del Contrato de
Concesión.
1.2.5
BASES:
Es el presente documento que contiene los aspectos administrativos, procedimiento
y condiciones, incluidos sus Formularios, Anexos y las Circulares que expida el
Comité Especial, el mismo que fija los términos bajo los cuales se desarrollará el
Concurso.
1.2.6
CEPS:
Son las Condiciones Especiales del Proceso de Selección establecidas en las
presentes Bases.
1.2.7
CIRCULARES:
Son las comunicaciones emitidas por escrito por el Comité Especial, sean de efectos
particulares o generales, con el fin de completar, aclarar, interpretar, corregir o
modificar el contenido de estas Bases, otra Circular o absolver consultas formuladas
por quienes estén autorizados para ello conforme a estas Bases. Las Circulares
formarán parte integrante de estas Bases.
1.2.8
COMITÉ ESPECIAL:
Es el Comité Especial designado a través de la Resolución N° 025-2015INVERMET-SGP del 29.Ene. y sus modificatorias, el encargado de seleccionar al
Supervisor Tecnico de Obra del Contrato de Concesión del Proyecto Vía Expresa
Sur.
1.2.9
COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN:
Es el documento que entregará INVERMET ó quien éste designe, como constancia
de haber depositado el valor establecido como pago por el derecho de participación
en el presente Concurso. El Monto correspondiente al pago de este derecho es del
Pág. 8 de 98
Valor de una UIT1 S/. 3,850 (Tres Mil Ochocientos Cincuenta y 00/100 Nuevos
Soles).
1.2.10
CONCEDENTE:
Es la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
1.2.11
CONCESIÓN:
Es la relación jurídica de Derecho Público que se establece entre el CONCEDENTE
y el CONCESIONARIO a partir de la fecha de Suscripción del Contrato de
Concesión, mediante la cual, el CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO el
derecho a explotar los Bienes de la Concesión, y por lo cual éste se obliga a ejecutar
las obras de construcción y mejoramiento, a conservar dichos bienes y prestar
servicios destinados a los usuarios del Proyecto Vía Expresa Sur, de acuerdo a lo
que establezca el Contrato de Concesión y con sujeción a lo dispuesto en las Leyes
y Disposiciones Aplicables.
1.2.12
CONCESIONARIO:
Es la empresa Vía Expresa Sur S.A.C. que celebra el Contrato de Concesión con el
CONCEDENTE.
1.2.13
CONCURSO:
Es el proceso que se regula en estas Bases, para seleccionar el Supervisor Técnico
de Obra u Obras de la Concesión del Proyecto Vía Expresa Sur.
1.2.14
CONSORCIO:
Es la agrupación de dos o más personas jurídicas que carece de personería jurídica
independiente a la de sus miembros, que ha sido conformada con la finalidad de
participar como Postor en el presente Concurso.
1.2.15
CONSTRUCCION:
Ejecución de obras con características geométricas acordes con el Estudio Definitivo
de Ingeniería aprobado por el CONCEDENTE.
1.2.16
CONTRATO DE CONCESIÓN:
Es el Contrato aprobado por Acta de Acuerdo de fecha 27 de noviembre de 2012
incluyendo sus Anexos y Apéndices, por el cual se entrega en Concesión el
Proyecto Vía Expresa Sur, celebrado entre el CONCEDENTE y el
CONCESIONARIO, el mismo que rige las relaciones entre las Partes para la
ejecución y explotación de la Concesión durante el plazo establecido en el mismo.
El Contrato de Concesión y documentos relacionados de la Concesión del Proyecto
Vía Expresa Sur se encuentran disponibles para ser descargados del siguiente link:
http://www.invermet.gob.pe/phocadownload/invermet/supervision/contratos/convocat
1
Decreto Supremo N°374-2014-EFb
Pág. 9 de 98
oria/Bases_Convocatoria_VES.pdf
1.2.17
CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA:
Es el Contrato incluyendo sus Anexos, a celebrarse entre el Adjudicatario de la
Buena Pro del presente Concurso y el SUPERVISOR, el mismo que rige las
relaciones entre las Partes para la Supervisión de los Estudios Definitivos de
Ingeniería, Expediente Técnico y ejecución de la construcción del Proyecto Vía
Expresa Sur que desarrollara el CONCESIONARO.
1.2.18
DECLARACIÓN JURADA
Manifestación escrita, presentada por el Postor en la que declara o asume un
compromiso que se presume cierto para efecto del presente Concurso sin perjuicio
del cumplimiento de lo indicado en el Numeral 2.5 de la CEPS.
1.2.19
DISEÑO GEOMETRICO VIAL URBANO (DGVU)
Es el estudio que contiene el desarrollo a nivel de levantamiento topográfico
específico y anteproyecto del trazo horizontal y vertical, el mismo que deberá cumplir
con las normativas técnicas aplicables previstas en el Anexo Nº3 del Contrato de
Concesión, que serán verificadas y confirmadas por los órganos competentes de la
MML respecto al diseño funcional vial previsto en el planeamiento del Sistema Vial
Metropolitano y de las condiciones de transito y transporte. El DGVU deberá
incluirse dentro del EDI, sin perjuicio de aprobarse de manera previa a este último.
1.2.20
DCPS:
Son las Disposiciones Comunes del Proceso de Selección, establecidas en las
presentes Base.
1.2.21
DÓLAR O DÓLAR AMERICANO O US$
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
América.
1.2.22
EMPRESA VINCULADA:
Es cualquier empresa Afiliada, Subsidiaria o Matriz.
1.2.23
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA):
Documento técnico elaborado conforme a lo establecido en la Ley Nº27446 – Ley
del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº019-2009-MINAM, mediante el cual se evalúan
los proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales negativos
moderados y/o significativos. Además incluye las normas, guías y procedimientos
relativos al reasentamiento involuntario y temas de arqueología del área de trabajo.
1.2.24
ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA (EDI):
Son los documentos técnicos donde se establecen los detalles de diseño geométrico
vial urbano y la formulación de los estudios de ingeniería para ejecución de los
elementos que constituyen el Proyecto Vía Expresa Sur y que le corresponde
Pág. 10 de 98
desarrollar a el CONCESIONARIO de acuerdo con la iniciativa Privada y el Contrato
de Concesión, cuyos objetivos, alcances, contenidos y procedimientos se
encuentran contenidos en el Anexo Nº3 del Contrato de Concesión.
1.2.25
FECHA DE CIERRE
Es la fecha establecida por las Bases para la suscripción del Contrato de
Supervisión de Obra por parte del Postor Adjudicatario y el SUPERVISOR.
1.2.26
FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS
Es el día a partir del cual el CONCESIONARIO dará inicio a la ejecución de las
obras obligatorias, las mismas que deberán ser terminadas a un plazo máximo de
treinta y seis (36) meses posteriores a la culminación de las actividades
preparatorias, conforme a lo establecido en la clausula 6.2 del Contrato de
Concesión.
1.2.27
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Es la fianza bancaria que será presentada por el Supervisor Técnico de Obras del
Proyecto Vía Expresa Sur, conforme a las condiciones establecidas en el Numeral
3.4 de las DCPS para asegurar el cumplimiento de todas sus obligaciones
contractuales, así como el pago de las penalidades, según los términos del Contrato
de Supervisión de Obra. En el Anexo N°09 se incluye el modelo de la fianza
bancaria.
1.2.28
GARANTÍA DE VALIDEZ, VIGENCIA Y SERIEDAD DE LA PROPUESTA
Es la fianza bancaria que presentará el Postor para asegurar la validez, vigencia y
cumplimiento de sus Propuesta, y cuyo modelo se encuentra establecido en el
Anexo N°08.
1.2.29
INTEGRANTES
Cada una de las empresas que forman parte de un Consorcio.
1.2.30
INVERMET
Es el Fondo Metropolitano de Inversiones de la Municipalidad Metropolitana de Lima
que suscribirá el contrato con el adjudicatario de la buena pro. Asimismo, es el
SUPERVISOR del contrato de Concesión del Proyecto Vía Expresa Sur.
1.2.31
LEYES APLICABLES
Son las que se indican en el Numeral 1.3 de estas Bases.
1.2.32
MEJOR PROPUESTA
Será aquella que obtenga el máximo puntaje total, considerando el cálculo hasta el
tercer decimal, de la suma ponderada de los puntajes parciales resultantes de la
evaluación de las Propuestas Técnica y Económica de cada Postor, de acuerdo a lo
previsto en el Numeral 1.11.3 de estas Bases.
Pág. 11 de 98
1.2.33
MML
Es la Municipalidad Metropolitana de Lima en su calidad de CONCEDENTE.
1.2.34
OBRA U OBRAS DE CONSTRUCCIÓN:
Son aquellas Obras a cargo del CONCESIONARIO que corresponden a las Obras
Obligatorias, así como a las Obras Iniciales, Obras Adicionales y/o
Complementarias, según corresponda, así como las Obras Según Demanda.
1.2.35
OBRAS ADICIONALES:
Son aquellas Obras que no se encuentran contempladas en los Estudios Definitivos
de Ingeniería, cuya ejecución dentro del Área de la Concesión puede ser planteada
durante el Plazo de la Concesión por el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO y
aceptadas por la otra Parte, por considerarlas necesarias para el cumplimiento del
objeto de la Concesión, o resolver problemas de congestión en las otras vías
transversales involucradas indirectamente que reciben o entregan aforos a los
Tramos de la Concesión, previa evaluación y determinación de su precio y
mecanismo de pago y sujeto a las reglas contenidas en la clausula 6.40 y siguientes
del Contrato de Concesión.
1.2.36
OBRAS OBLIGATORIAS
Es el conjunto de obras, independientes y vinculadas a cada tramo de la Concesión
que deberá ejecutar el CONCESIONARIO de acuerdo al Cronograma de Avance
Físico de Obras y que se encuentran identificadas a continuación:
Relacion de Obras Obligatorias
(ii)
Subtramo 1: República de Panamá – P. La Castellana
Subtramo 2: P. La Castellana – Ayacucho
Subtramo 3: Ayacucho – Surco
Subtramo 4: Surco – Próceres
Subtramo 5: Próceres – Panamericana Sur
Intercambio Vial a Desnivel: República de Panamá
Óvalo: P. La Castellana
Puente: Ayacucho
Puente: Surco
Óvalo: Próceres
La descripción genérica de las Obras Mayores y Obras Menores del tramo
concesionado, se consigna en el Anexo Nº 01 del Contrato de Concesión y en la IP
aprobada respectivamente.
1.2.37
POSTOR:
Es una persona jurídica o un Consorcio que se presenta a este Concurso y se
somete a lo establecido en las presentes Bases.
1.2.38
PROPUESTA:
Comprende en conjunto, la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica.
Pág. 12 de 98
1.2.39
PROPUESTA ECONÓMICA:
Es el documento que presentará el Postor en el Sobre N" 2, según lo indicado en el
Numeral 2.5.3 de las CEPS y el Anexo N" 06.
1.2.40
PROPUESTA TÉCNICA:
Es el documento que forma parte del Sobre N" 1 que presentará el Postor, el que
comprende como mínimo la información señalada en el Numeral 2.5.1 de las CEPS
y de acuerdo a lo establecido en el Anexo No 07.
1.2.41
PROYECTO VIA EXPRESA SUR
Es el proyecto de inversión aprobado en virtud del Contrato de Concesion, incluye la
ejecución de las Obras Obligatorias y de ser el caso las Obras Adicionales.
1.2.42
REPRESENTANTE LEGAL:
Es la persona natural residente en el Perú designada como tal por el Postor.
1.2.43
SUPERVISOR:
Es el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, de acuerdo a lo que dispone
la Ordenanza Municipal N° 799, o el órgano de la MML que lo sustituya en el
ejercicio de dicha competencia.
1.2.44
SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS
Es la entidad técnica especializada, contratada por el Supervisor para realizar las
acciones de revisión y aprobación de la ejecución de la elaboración del expediente
técnico de los Estudios Definitivos de Ingenieria, y del proceso de ejecución de las
Obras de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI del presente Contrato
1.2.45
TÉRMINOS DE REFERENCIA - TDR:
Constituyen la descripción de las condiciones y alcances que deberá considerar
el Postor para la presentación de los Servicios de Supervisión y para la elaboración
de su Propuesta. Los Términos de Referencia se detallan en el Capítulo III de las
CEPS.
1.3
BASE LEGAL
-
Contrato de Concesión del Proyecto Vía Expresa Sur (en adelante el Contrato de
Concesión).
- Ordenanza N° 799 de la MML, Establecen atribuciones y funciones del órgano
encargo de velar por el cumplimiento de los contratos de participación de la
inversión privada local.
- Supletoriamente la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Supletoriamente el Código Civil.
- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
No son de aplicación al presente Concurso, las normas contenidas en el Decreto
Legislativo N°1017, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.
Pág. 13 de 98
1.4
REGISTRO DE POSTORES
El registro de Postores se efectuará desde el día de la convocatoria y hasta
antes de la etapa de presentación de Propuestas establecida en el
correspondiente cronograma de las Bases. En el caso de propuestas presentadas
por un Consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes.
La persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá
presentar el correspondiente recibo entregado por INVERMET, que acredite el pago
de los derechos de participación en el Concurso.
Al registrarse, el Postor deberá señalar la siguiente información: Razón social,
representante legal, número de RUC de ser el caso, domicilio legal, correo
electrónico, número de teléfonos o fax.
1.5
FACULTADES DEL COMITÉ ESPECIAL
1.5.1
El Comité Especial tiene como función conducir el Concurso. El Comité Especial
está facultado, entre otros, para promover, programar, conducir, regular, modificar,
corregir, dirigir, interpretar, supervisar, controlar y dictar todas las disposiciones que
resulten pertinentes o que estimen necesarias para la ejecución de dicho Concurso,
resolver todo lo que no se encuentre previsto en las Bases. Las modificaciones a
las Bases que a criterio del Comité Especial sean sustanciales, deberán ser
aprobadas por el SUPERVISOR.
1.5.2
El Comité Especial puede modificar los plazos señalados en las Bases. El Concurso
podrá ser suspendido o cancelado si así lo estimare conveniente el Comité Especial,
sin necesidad de expresión de causa y sin incurrir en responsabilidad alguna como
consecuencia de ello. Toda modificación a las presentes Bases será comunicado a
los Postores mediante Circulares, que serán enviadas de forma escrita o correo
electronico.
1.5.3
La sola presentación de la información prevista en estas Bases y/o solicitada por el
Comité Especial para efectos de la evaluación por parte de un Postor no obliga al
Comité a aceptarla, puesto que las mismas estarán sujetas a la evaluación
correspondiente.
1.5.4
La sola presentación del Sobre Nº 1 (Propuesta Técnica) por parte de un Postor al
Comité Especial no obliga a este último a declarar apta su propuesta o que la
misma cumpla con el puntaje mínimo establecido en las Bases.
1.5.5
La sola adquisición del Derecho a Participar en el Concurso por un Postor implica su
aceptación, y el pleno conocimiento, aceptación y sometimiento incondicional sin
limitación, reserva o restricción alguna por parte del Adquiriente, Postor, o el
Adjudicatario, según corresponda, a todos y cada uno de los procedimientos,
Pág. 14 de 98
obligaciones y reglas -sin excepción- establecidas en las Bases, las mismas que
tienen jurídicamente carácter vinculante para aquellos, así como la renuncia
irrevocable e incondicional a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier
acción, reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra la Municipalidad
Metropolitana de Lima, el SUPERVISOR, el Comité Especial y/o sus Asesores.
1.5.6
Salvo lo expresamente estipulado en sentido contrario en estas Bases, las
decisiones del Comité Especial con relación a este Concurso son definitivas, no
darán lugar a indemnización alguna y no están sujetas a reconsideración y/o
apelación en el ámbito administrativo o judicial. En consecuencia, por la sola
adquisición del Derecho a Participar en el Concurso o su participación en este
Concurso, las personas o Postores que estén comprendidas bajo los alcances de
estas Bases, renuncian a interponer cualquier recurso de impugnación contra tales
decisiones, salvo que las Bases establezcan lo contrario para casos expresamente
determinados.
1.5.7
El Comité Especial tendrá la facultad de dirigirse a las empresas o clientes que el
Postor ha referenciado; así como a cualquier fuente de información que considere
pertinente, con la finalidad de confirmar aspectos relacionados con los documentos
presentados en este Concurso.
1.6
FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES
1.6.1
Plazo para efectuar consultas
Los Adquirientes y/o Postores podrán hacer consultas sobre las Bases, así como
sugerencias y/o comentarios al Contrato de Supervisión de Obras del Proyecto Vía
Expresa Sur en las fechas señaladas en el Cronograma del Concurso. Dichas
consultas deberán ser canalizadas a través de sus Representantes Legales.
1.6.2
Formalidad de las Consultas
Las consultas se formularán por escrito y en idioma español, y deberán estar
dirigidas a:
Comité Especial
"Concurso Público para la selección del Supervisor Técnico de las Obras del
Contrato de Concesión del Proyecto Vía Expresa Sur".
Jr. Cuzco N° 286 - Lima, 2° y 3° Piso - Cercado de Lima
Las consultas que formulen los Representantes Legales de los Adquirientes y/o
Postores en relación a las Bases, así como las sugerencias y/o comentarios
al Contrato de Supervisión de Obras del Proyecto Vía Expresa Sur deberán ser
acompañadas necesariamente del archivo digital en programa Word.
Pág. 15 de 98
Horario de atención: de 09:00a.m. a 01:00p.m. y de 02:00p.m. a 04:30 p.m.
1.7
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS E INTEGRACIÓN DE LAS BASES
1.7.1
El plazo para la absolución de las consultas a las Bases será el establecido en el
Cronograma del Concurso.
1.7.2
La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas
constará en una Circular que deberá ser publicada en la dirección electrónica
señalada en el Numeral 1.1 de las presentes Bases. La absolución de consultas que
se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de
éstas y del Contrato de Supervisión de Obras del Proyecto Vía Expresa Sur.
1.7.3
Una vez absueltas todas las consultas, o si las mismas no se han presentado, las
bases quedarán integradas automáticamente como regla definitiva, procediéndose a
publicar las respectivas bases integradas en la dirección electrónica señalada en el
numeral 1.1 de la presente sección.
1.7.4
No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o
que sean formuladas por quienes no hayan adquirido los derechos de participación
del Concurso.
1.8
FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS
1.8.1
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la
admisión de Propuestas2 y factores de evaluación se presentarán en idioma
castellano o, en su defecto, acompañados de traducción simple, salvo el caso de la
información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o
similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El Postor será responsable
de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
Para la firma de contrato, se solicitará que los documentos en idioma extranjero
sean presentados acompañado de traducción efectuada por traductor público
juramentado.
1.8.2
Las Propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendrá la Propuesta Técnica y el segundo la Propuesta Económica.
1.8.3
Si las Propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios
mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del Representante Legal del
Postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.
1.8.4
Las personas jurídicas concurrirán por medio de su Representante Legal acreditado
con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a
2
Todas las Propuestas que entreguen los postores a ser Supervisor Técnico de Obras, deberán ser alcanzados en medio magnético en versión desagregada en Word, Excell, Ms Project y
en PDF la versión final de la propuesta técnica en 02 Discos Duros Externos de 4Tb de capacidad que contenga la totalidad de la Informacion a ser alcanzada en la Propuesta Tecnica.
Pág. 16 de 98
través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el
Representante Legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que
consigne la designación del representante legal. (Anexo N° 01).
Para el caso de los poderes otorgados fuera del Perú, en el que se haya designado
al correspondiente Representante Legal, estos deberán estar debidamente
extendidos según el país de origen, el cual deberá incluir obligatoriamente el poder
suficiente sin condicionamientos para suscribir contratos, debiendo adjuntarse una
traducción simple al castellano en caso de haberse emitido en idioma distinto.
La representación de una empresa extranjera en el país, será acreditada con la
copia simple de la vigencia de poderes del representante de la sucursal en el país,
emitida por Registros Públicos.
En los casos de Consorcio, o empresa extranjera no domiciliada en el país no se
exigirá que, al momento de su presentación, los poderes del Representante Legal se
encuentren inscritos en los Registros Públicos. Sin embargo, sí deberán estar
inscritos en la Oficina Registral que corresponda antes de la Fecha de Cierre en
caso de resultar Adjudicatario.
Las empresas integrantes de un Consorcio asumen la total responsabilidad solidaria
en el orden técnico, económico y legal del Contrato, sin que ella se limite al
porcentaje de participación. No se aceptará como Postor a un Consorcio que esté
integrado por más de tres empresas.
El personal propuesto por un Postor no podrá ser presentado por otro Postor.
1.8.5
Los Actos Públicos que se realizarán en presencia del Notario, se iniciarán cuando
el Comité Especial empiece a llamar a los Postores en el orden en que: (i) se
registraron para participar en el Concurso para que entreguen sus Propuestas
Técnicas y Económicas, o en su caso, (ii) en el orden en que hayan sido calificados
a efecto de dar a conocer los resultados del Concurso. Si al momento de ser
llamado el Postor a efecto de que presente sus Propuestas, éste no se encontrara
presente, se le tendrá por no presentado y en consecuencia perderá su derecho a
continuar participando en el Concurso. Si algún Postor es omitido, podrá acreditarse
con la presentación del documento a través del cual pagó los derechos de
participación en el Concurso.
1.8.6
Los integrantes de un Consorcio no podrán presentar Propuestas individuales ni
conformar más de un Consorcio.
1.8.7
Después de recibidas las Propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los
sobres que contienen la Propuesta Técnica (Sobre N° 1) de cada Postor.
El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada Postor
sean los establecidos en las Bases.
Pág. 17 de 98
1.8.8
Después de abierto cada sobre que contiene la Propuesta Técnica, el Notario
procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada
Propuesta Técnica. Asimismo, procederá a colocar los sobres cerrados que
contienen las Propuestas Económicas dentro de uno o más sobres, los que serán
debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por
los Postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité
Especial, en acto público, y a través del Notario Público de lectura de los resultados
del proceso de evaluación de las Propuestas Técnicas.
1.8.9
Al terminar el acto público correspondiente, se levantará un acta, la cual será
suscrita por el Notario, por todos los miembros del Comité Especial, así como por
los Postores que lo deseen.
1.8.10
El Notario se quedará con los sobres que contengan
Económicas hasta el acto de otorgamiento de la buena pro.
1.8.11
Adicionalmente, a fin de facilitar el examen, verificación y comparación de datos y
requisitos, el Comité Especial podrá solicitar a cualquier Postor que aclare la
información presentada. La aclaración será consignada en la correspondiente acta
que levante el Notario Público.
1.9
GARANTÍA DE VALIDEZ, VIGENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA.
1.9.1
El Postor deberá garantizar la seriedad de la Propuesta que realice durante el
Concurso.
1.9.2
Para tal efecto, el Postor deberá incluir en el Sobre N° 1, el original de una Carta
Fianza de Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta con las
características de ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión,
ni división y de realización automática, a favor de la MML. El monto de la fianza que
el Postor debe presentar será equivalente al dos por ciento (2%) del valor referencial
señalado en el Numeral 1.4 de la CEPS de las presentes Bases.
las
Propuestas
La Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta deberá estar
emitida de acuerdo a los términos del modelo incluido en el Anexo N° 08 por una
Empresa Bancaria o por un Banco Extranjero de Primera Categoría.
Se tomarán en cuenta los bancos extranjeros de primera categoría, incluidos en la
relación aprobada por el Banco Central de Reserva publicada en la página web de
dicho organismo o la que esté vigente hasta quince (15) días antes de la
presentación de los Sobres N° 1 y N° 2, según corresponda.
El plazo de vigencia de la citada garantía debe correr desde la fecha de
presentación del Sobre N° 1 hasta sesenta (60) días calendario, posteriores a la
fecha de suscripción del Contrato de Supervisión de la Obra del Proyecto Vía
Expresa Sur, la misma que podrá ser prorrogada si el Comité Especial así lo
Pág. 18 de 98
disponga a consecuencia de la extensión del cronograma del Concurso o por otras
circunstancias.
Esta garantía puede ser presentada a través de una o varias cartas fianzas por cada
una de las empresas conformantes del Consorcio. En caso sea presentada a
nombre del Consorcio debe indicar los nombres de las empresas conformantes.
1.9.3
Una vez declarada la Adjudicación de la Buena Pro del Concurso por el Comité
Especial, la Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta
presentada por el Postor que resulte Adjudicatario podrá ser ejecutada por el
SUPERVISOR, si dicho Adjudicatario no cumple con todas las obligaciones que le
corresponden en la Fecha de Cierre, según se estipula en el Numeral 3.1 del
Capítulo III de las DCPS de las presentes Bases.
La Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta presentada por
un Postor que no resulte Adjudicatario le será devuelta luego de que se haya
producido la suscripción del Contrato de Supervisión de la Obras del Proyecto Vía
Expresa Sur.
1.10
CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
La propuesta económica deberá estar incluida en el Sobre N° 2, la propuesta
económica será presentada en dólares americanos la cual no deberá incluir el IGV;
sin embargo incluirá todos los, seguros, transportes, inspecciones, verificaciones y,
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a
contratar; excepto la de aquellos Postores que gocen de exoneraciones legales.
El monto total de la propuesta económica y los
deberán ser expresados con dos (02) decimales.
1.11
subtotales que lo
componen
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y
la evaluación económica.
Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
1.11.1
Propuesta Técnica
: 100 puntos.
Propuesta Económica
: 100 puntos.
Evaluación Técnica
a)
Se verificará que la Propuesta Técnica contenga los documentos
Pág. 19 de 98
de
presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos
mínimos contenidos en las presentes Bases y en los Términos de
Referencia de las mismas. Las propuestas que no cumplan dichos
requerimientos no serán admitidas.
1.11.2
b)
Sólo a aquellas Propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los
factores de evaluación previstos en las Bases y en los Términos de
Referencia de las mismas y asignará los puntajes correspondientes,
conforme a los criterios establecidos para cada factor y a la
documentación sustentatoria presentada por el Postor.
c)
Las Propuestas Técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta
(80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la
evaluación económica.
Evaluación Económica
Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por
ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no
presentada.
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la
Propuesta Económica de menor monto. Al resto de Propuestas se les
asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:
Pi =
Om x PMPE
Oi
Donde:
i
Pi
Oi
Om
PMPE
1.11.3
=
=
=
=
=
Propuesta
Puntaje de la Propuesta Económica i
Propuesta Económica i
Propuesta Económica de monto o precio más bajo
Puntaje Máximo de la Propuesta Económica
Determinación del Puntaje Total
Una vez evaluadas las Propuestas Técnicas y Económicas se procederá a
determinar el puntaje total de las mismas.
Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre cien
(100) puntos. El puntaje total de la Propuesta será el promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:
PTPi = 0.80 PTi + 0.20 PEi
Donde:
PTPi
= Puntaje total del postor i
Pág. 20 de 98
PTi
PEi
= Puntaje por evaluación técnica del postor i
= Puntaje por evaluación económica del postor i
La propuesta evaluada como la mejor Propuesta será la que obtenga el mayor
puntaje total.
1.12
ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
1.12.1
En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a dar lectura de
los resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas y de la relación de los
Postores cuyas Propuestas Técnicas hayan alcanzado el puntaje mínimo de ochenta
(80) puntos, para que sus Propuestas Económicas sean abiertas y evaluadas.
1.12.2
Seguidamente se procederá a la apertura de los sobres de las Propuestas
Económicas de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes
Bases.
En dicho sentido, el Comité Especial, abrirá los Sobres N° 2 de los Postores
Calificados, uno por uno y dará lectura a su contenido.
1.12.3
Si alguna de las Propuestas Económicas de los Postores Calificados excede el valor
referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será rechazada por el
Comité Especial.
1.12.4
El Presidente del Comité Especial, asistido por el Notario Público, anunciará
aquellas Propuestas Económicas válidas presentadas de acuerdo a lo estipulado en
las Bases, identificando al titular de la respectiva Propuesta Económica y las
ordenará de menor a mayor.
1.12.5
La evaluación de las Propuestas Económicas se realizará de conformidad con el
procedimiento establecido en las presentes Bases.
1.12.6
La determinación del puntaje total se determinará de conformidad con lo indicado
en el numeral 1.11.3 de la presente sección.
1.12.7
El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la Propuesta ganadora,
dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro
comparativo en el que se consignará el orden de prelación y los puntajes técnico,
económico y total obtenidos por cada uno de los postores.
1.12.8
El Presidente del Comité Especial anunciará la Propuesta ganadora indicando el
orden en que han quedado calificados los Postores a través del cuadro comparativo.
1.12.9
En el supuesto que dos (2) o más Propuestas empatasen, el otorgamiento de la
Buena Pro será a favor del postor que haya obtenido el mayor puntaje técnico. De
seguir existiendo empate, se efectuará un sorteo en el mismo Acto.
Pág. 21 de 98
1.12.10
Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario,
por todos los miembros del Comité Especial y por los Postores que deseen hacerlo.
El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los Postores en la
misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los Postores copia del acta de
otorgamiento de la buena pro. Dicha presunción no admite prueba en contrario.
Pág. 22 de 98
CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1
RECURSO DE APELACIÓN.
2.1.1. A través del recurso de apelación, los Postores únicamente podrán impugnar
el acto de adjudicación de la Buena Pro del Concurso.
2.1.2. El recurso de apelación se presentará ante INVERMET, y será conocido
y resuelto por el titular de dicha Entidad, en un plazo máximo de tres (3)
días hábiles.
2.1.3. Adjunto al recurso de apelación se presentará una carta fianza por el cinco
por ciento (5%) del valor referencial establecido en el Numeral 1.4 de la
CEPS de las presentes Bases, la cual será devuelta al Postor en caso la
apelación le resulte favorable; o, será ejecutada en caso contrario.
2.2
PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN.
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro debe interponerse en
el mismo acto de adjudicación de manera expresa por el Representante
Legal del Postor impugnante, el cual deberá señalar cuáles son los motivos
de su impugnación, sin perjuicio de reservarse el derecho de presentar su
apelación por escrito dentro de los dos (02) días hábiles siguientes
de haberse otorgado la Buena Pro.
Pág. 23 de 98
CAPÍTULO III
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
3.1
DE LOS CONTRATOS
3.1.1
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la
Buena Pro, INVERMET dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al
consentimiento de la Buena Pro, deberá citar al Adjudicatario para la Fecha de Cierre
señalada en el cronograma, a presentarse en sus oficinas para suscribir el contrato con
toda la documentación requerida.
3.1.2
En el supuesto que el Adjudicatario no se presente en la Fecha de Cierre señalada en
el cronograma perderá automáticamente la buena pro e INVERMET ejecutará la
correspondiente Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta; en tal
caso, el Comité Especial llamará al Postor que ocupo el segundo lugar en el orden de
prelación para que suscriba el Contrato de Supervisión de Obras del Proyecto Vía
Expresa Sur, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles. Si este Postor no suscribe
el citado Contrato, INVERMET procederá a la ejecución de la Garantía de Validez,
Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta y el Comité Especial llamará por última vez al
Postor que ocupo el tercer lugar, en caso que dicho Postor no firme el referido
Contrato, INVERMET procederá a la ejecución de la correspondiente Garantía de
Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta y el Comité Especial declarará
desierto el proceso de selección.
3.1.3
El contrato será suscrito por INVERMET, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el Postor ganador de la Buena Pro, a través de su
Representante Legal.
3.1.4
Para suscribir el contrato, el Adjudicatario de la Buena Pro deberá presentar, además
de los documentos previstos en las Bases, lo siguiente:
3.2
•
Garantía de Fiel Cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el
consentimiento de la liquidación final de las Obras y cuyo modelo se encuentra
establecido en el Anexo N° 09.
•
Contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el
caso.
VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato tiene vigencia a partir del día siguiente de la suscripción del documento que
lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación final de la
Obra y se efectúe el pago correspondiente.
Pág. 24 de 98
3.3
REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS
Las garantías que debe presentar el Supervisor Técnico de Obras del Proyecto Vía
Expresa Sur deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización
automática al solo requerimiento de INVERMET, emitida por una empresa autorizada y
sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones que estén consideradas en la lista actualizada de bancos
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de
Reserva del Perú.
3.4
DE LAS GARANTÍAS
3.4.1
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El Adjudicatario debe entregar a INVERMET la Garantía de Fiel Cumplimiento del
Contrato. Ésta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del Contrato de Supervisión de Obras del Proyecto Vía Expresa Sur y tener
vigencia desde la fecha de suscripción del Contrato de Supervisión de Obra hasta el
consentimiento de la liquidación final.
Se podrá aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la Garantía de Fiel
cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su
vigencia de manera anual hasta que exista el consentimiento de la liquidación final.
3.4.2
EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
a) La Garantía de Fiel Cumplimiento se ejecutará a simple requerimiento de
INVERMET en los siguientes supuestos:
1.
Cuando el Supervisor Técnico de Obras del Proyecto Vía Expresa Sur no la
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra ésta ejecución,
el referido Supervisor Técnico de Obra no tiene derecho a interponer
reclamo alguno.
2.
Se ejecutará en su totalidad sólo cuando la resolución por la cual INVERMET
resuelve el contrato sea por causa imputable al Supervisor Técnico de
Obras del Proyecto Vía Expresa Sur.
3.
Ante la imposición de penalidades por parte de INVERMET por el retraso
injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato de
Supervisión de Obras.
b) En caso de ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, el Supervisor Técnico
de Obras del Proyecto Vía Expresa Sur, tendrá la obligación de restituir dicha
garantía bajo las mismas condiciones en que fue emitida, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes. En caso, el Supervisor Técnico de Obras del Proyecto Vía
Expresa Sur no restituya o renueve la mencionada Garantía de Fiel Cumplimiento,
INVERMET podrá resolver el Contrato de Supervisión de Obras de pleno derecho,
Pág. 25 de 98
sin perjuicio de ejercer las acciones que correspondan por los daños y perjuicios
que se originen.
3.5
DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato,
INVERMET le aplicará al Supervisor Técnico de Obras del Proyecto Vía Expresa
Sur una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta penalidad será
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, sí fuese
necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel
Cumplimiento.
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de
acuerdo con la siguiente fórmula:
Penalidad diaria =
0.40 x Monto
Plazo en días
En el Contrato de Supervisión de Obras del Proyecto Vía Expresa Sur podrán
establecerse penalidades distintas a las mencionadas, siempre y cuando sean
objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un
monto máximo equivalente al 10% del monto del citado contrato. Estas penalidades se
calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.
INVERMET podrá resolver el Contrato de Supervisión de Obras del Proyecto Vía
Expresa Sur, en los casos en que el Supervisor Técnico de Obras:
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a
su cargo, pese haber sido requerido para ello.
b) Haya llegado a acumular el máximo de penalidad por mora o el monto máximo
para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o,
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación pese a haber
sido requerido para corregir tal situación.
d) Realice el cambio del Personal Clave propuesto en virtud del cual fue calificado,
sin previa comunicación del caso a INVERMET y sin su correspondiente
aprobación.
3.6
PAGOS
Los pagos serán efectuados con fondos del CONCESIONARIO de acuerdo a lo
establecido en el Numeral 10.28 del Contrato de Concesión.
Los pagos al Supervisor Técnico de Obras serán cancelados por el CONCESIONARIO,
previa presentación del Comprobante de Pago del Supervisor Técnico de Obras
aprobada por la Gerencia de Supervisión de Contratos de INVERMET.
Pág. 26 de 98
3.7
PLAZOS PARA LOS PAGOS
La Gerencia de Supervisión de Contratos de INVERMET tendrá un plazo máximo de
diez (10) días útiles de recibido el Comprobante de Pago del Supervisor Técnico de
Obras para la aprobación del pago correspondiente y solicitar al CONCESIONARIO
mediante requerimiento escrito, la realización de pago a favor del Supervisor Técnico
de Obra. El CONCESIONARIO tendrá un plazo máximo de diez (10) días útiles de
recibida la comunicación de INVERMET para efectuar el pago correspondiente.
En caso de incumplimiento de pago en el plazo señalado en el párrafo precedente, el
CONCESIONARIO reconocerá al Supervisor Técnico de Obras los intereses legales
por cada día de atraso.
3.8
CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
El Supervisor Técnico de Obras está obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en
su Propuesta Técnica y Económica, así como en lo señalado en los Términos de
Referencia y en el Contrato de Supervisión de Obras del Proyecto Vía Expresa Sur.
Asimismo debe cumplir con lo ofrecido en cualquier manifestación formal documentada,
que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la
formalización del citado contrato.
3.9
RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA
El Supervisor Técnico de Obras es el responsable por la calidad ofrecida de sus
servicios por un plazo no menor de un (01) año, contados partir de la recepción de sus
servicios.
Pág. 27 de 98
SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CEPS
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1
ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre: Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET
RUC N': 20164503080
1.2
DOMICILIO LEGAL
Jr. Cuzco N° 286 - Lima, 2° y 3° Piso - Cercado de Lima
1.3
OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto seleccionar al Supervisor Técnico de las
Obras Completas del Contrato Concesión del Proyecto Vía Expresa Sur
conforme a lo establecido en las Bases y los correspondientes Términos de
Referencia.
1.4
VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende al monto de US $ 3.924.391,83 Tres millones
Novecientos Veinticuatro Mil Trescientos Noventa y Uno con 83/100 Dólares
Americanos que incluye el IGV. El valor referencial ha sido calculado al mes de
Abril de 2015.
Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:
90% Valor Referencial
100% Valor Referencial
(US $ 3.531.952,65)
(US $ 3.924.391,83)
MONTO MÍNIMO
MONTO MÁXIMO
Las Propuestas Económicas que excedan el valor referencial y aquellas que
fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo, serán devueltas por
el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.
1.5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Privada:
El CONCESIONARIO, la empresa Vía Expresa Sur S.A.C., sufragará los
costos de la Supervisión de Obras del Proyecto Vía Expresa Sur de acuerdo
a la Propuesta Económica que haya sido aceptada por el Comité Especial
conforme a lo establecido en las Bases.
Pág. 28 de 98
1.6
SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El presente proceso se rige por el Sistema de Suma Alzada, es decir la
propuesta es por un monto fijo y por un determinado plazo para la ejecución
del servicio.
1.7
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
El servicio a contratar está definido en las presentes Bases.
1.8
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL
PROYECTO VIA EXPRESA SUR
El plazo máximo de ejecución de los servicios, incluidos la revisión de los
expedientes técnicos y la ingeniería de detalle de las Obras Obligatorias del
Proyecto Vía Expresa Sur, asi como la supervisión de la ejecución de las
Obras será de treinta (30) meses, en la que se considera cuatro (04) meses
para revisión de los Estudios Definitivos de Ingeniería de las “Obras
Obligatorias”, veinticuatro (24) meses para la supervisión de las obras
obligatorias según lo establecido en la Cláusula 6.2 del Contrato de
Concesión y dos (02) meses para el asesoramiento en la recepción de obras
y elaboración y presentación del informe final del Supervisor Técnico.
El plazo máximo de ejecución de los servicios incluye el plazo para la recepción
y liquidación de las obras.
Pág. 29 de 98
CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Las fechas de las actividades del Cronograma son las siguientes:
ACTIVIDAD
FECHA/PERIODO
Convocatoria
25/04/15 al 26/04/15
Registro de Postores y Publicación de Bases
27/04/15 al 04/05/15
Formulación de Consultas sobre las Bases
27/04/15 al 04/05/15
Absolución de Consultas
07/05/2015
Integración de las Bases
08/05/2015
Presentación de Propuestas: Sobre Nº1 y Sobre Nº2, y
Apertura del Sobre Nº1 – El acto publico se realizará en la
Jr. Cuzco N° 286 - Lima, 2° y 3° Piso - Cercado de Lima
11/05/2015
Resultado de la evaluación de las Propuestas Técnicas,
Apertura del Sobre Nº2 (Propuesta Económica)
14/05/2015
Otorgamiento de la Buena Pro – El acto publico se realizará
en la Jr. Cuzco N° 286 - Lima, 2° y 3° Piso - Lima
14/05/2015
Consentimiento de la Buena Pro
18/05/2015
Suscripción del Contrato
20/05/2015
Pág. 30 de 98
Los actos públicos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se
realizarán en el Jr. Cuzco N° 286 - Lima, 2° y 3° Piso - Cercado de Lima o en su defecto
en el lugar que comunique el Comité Especial a través de la Circular correspondiente.
El Comité Especial podrá modificar las fechas del Cronograma en cualquier momento, lo
cual será comunicado a los interesados mediante Circular escrita o correo electronico.
2.2
REGISTRO DE POSTORES
El registro de Postores se efectuará desde el día de la convocatoria y hasta un día antes
de la fecha de presentación de Propuestas establecida en el correspondiente
cronograma de las Bases.
El derecho de participación en el Concurso será pagado en la Oficina de Administración
y Finanzas - Área de Tesorería, sito en Jr. Cuzco N° 286 - Lima, 2° y 3° Piso Cercado de Lima, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 9:00a.m. a
1:00 p.m. y de 02:00p.m. a 4:00 p.m., el monto correspondiente al pago de este derecho
es de una UIT S/. 3,850 (Tres Mil Ochocientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles).
2.3
FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES
Las consultas se presentarán por escrito y en idioma español, debidamente
fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de INVERMET, sito en Jr. Cuzco
N° 286 - Lima, 2° y 3° Piso - Cercado de Lima, en las fechas señaladas en el
cronograma, en el horario de 9:00 a.m. a 01:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 04:30 p.m.,
debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO
PARA LA SELECCIÓN DEL SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRAS DEL CONTRATO
DE CONCESIÓN DEL PROYECTO VIA EXPRESA SUR siendo acompañado con un
disco compacto (CD) o unidad de memoria USB, conteniendo las consultas en archivo
word.
2.4
ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
2.4.1 La presentación de los Sobres N° 1 y N° 2 o de cualquier otro documento o comunicación
al Comité Especial, implican el pleno conocimiento, aceptación y sometimiento
incondicional por parte de los Adquirientes, Postores, Adjudicatario o Supervisor
Técnico de Obra, según corresponda, a todos y cada uno de los procedimientos,
obligaciones, condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en las Bases, las
mismas que tienen carácter jurídicamente vinculante para aquellos.
2.4.2 El o los Postores sufragarán todos los costos o gastos, directos o indirectos, en los que
incurra relacionados con la preparación y presentación de los Sobres N° 1 y N° 2. El
CONCEDENTE, el SUPERVISOR o cualquiera de sus dependencias, el Comité
Especial o los Asesores o sus representantes, agentes o dependientes, no serán
responsables en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se
realice el Concurso, el resultado de éste o si se suspende o cancela.
2.4.3 Las propuestas se presentarán en acto público, en Jr. Cuzco N° 286 - Lima, 2° y 3° Piso Cercado de Lima, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se
realizará con la participación de un Notario.
2.4.4 Se podrá contar con la presencia de un representante de la Oficina General de Control
Institucional, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La
Pág. 31 de 98
no asistencia del mismo no viciará el proceso.
2.4.5 Las Propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité
Especial del CONCURSO PUBLICO PARA LA SELECCION DEL SUPERVISOR
TÉCNICO DE OBRAS DEL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO VIA
EXPRESA SUR3, conforme al siguiente detalle:
3
Se reitera que todas las Propuestas que entreguen los postores a ser el Supervisor Técnico de Obras, deberán ser alcanzados en medio magnético en versión Word, Excell, Ms Project y
PDF la versión final de la propuesta técnica en 02 Discos Duros Externos de 4Tb de capacidad que contenga la totalidad de la Informacion a ser alcanzada en la Propuesta Tecnica y debe
estar debidamente rotulado..
Pág. 32 de 98
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica, El sobre será rotulado:
Señores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIÓN
Att.: Comité Especial
CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DEL SUPERVISOR
TÉCNICO DE OBRAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO
VIA EXPRESA SUR
SOBRE N°1 PROPUESTA TÉCNICA
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR
SOBRE N° 2: Propuesta Económica, El sobre será rotulado:
Señores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIÓN
Att.: Comité Especial
CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DEL SUPERVISOR
TÉCNICO DE OBRAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO
VIA EXPRESA SUR
SOBRE N°2 PROPUESTA ECONÓMICA
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR
2.4.6 Requisito General (Experiencia).
El Postor deberá acreditar directamente o en el caso de Consorcios a través de sus
integrantes un mínimo de diez (10) años de experiencia en contratos de consultoría de
supervisión de obras de infraestructura de transporte.
Por lo menos uno de los proyectos presentados debe estar referido a un contrato de
supervisión de obras de infraestructura en general concesionadas en el Perú, donde el
monto de la inversión de las obras de concesión supervisados no debe ser menor a US$
100 millones de dólares americanos.
Para cumplir con este requisito será necesario presentar la documentación que acredite
tal experiencia, mediante copia de contratos y certificaciones o constancias de
cumplimiento del servicio concluido.
En caso de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para su computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una sola vez el periodo traslapado.
Pág. 33 de 98
También se aceptará para la experiencia del Postor la experiencia en Fiscalización de
Ejecución de Obras o Interventoría de Ejecución de Obras.
La experiencia en la Especilidad del Postor puede ser utilizada para acreditar la
Experiencia General y el Requisito General (Experiencia).
2.4.7 Requisito Financiero.
El Postor deberá acreditar directamente, o en caso de Consorcio por la suma de todos sus
integrantes, un patrimonio neto mínimo US$ 3,000,000.00 (Tres Millones y 00/100 Dólares
Americanos).
La información financiera a que se refiere este numeral podrá ser presentada en idioma
español o en idioma ingles, requiriendo traducción en este ultimo caso y deberá ser
presentada conforme al Formulario Nº2 del Anexo Nº5 y sus secciones, firmada en original
por el Representante Legal de la empresa.
Se deberá presentar:
a) Copia simple de los Estados Financieros Completos correspondientes a los años
2012 y 2013, debidamente auditados.
b) Copia simple de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta correspondiente a los
años 2012 y 2013,
presentados
a
la Superintendencia de Administración
Tributaria (SUNAT) con el correspondiente sello o testimonio de recepción, de ser el
caso.
En el caso de postores extranjeros deberán presentar los documentos equivalentes en su
país de origen.
En el caso que el Postor se presenta en Consorcio, sus integrantes deberán presentar la
documentación financiera que les corresponde.
2.4.8 Requisitos Legales.
El Postor deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales:
a)
Que el Postor es una persona jurídica debidamente constituida en el Perú o el
extranjero. De ser el caso, deberá comprometerse a constituir un consorcio en caso
resulte Adjudicatario de la Buena Pro; debiendo acreditar este requisito a través de la
presentación de la copia del documento constitutivo del Postor. En caso de tratarse
de un Consorcio, se requerirá el documento constitutivo de cada uno de sus
Integrantes o copia de los mismos.
b)
Que el Postor, o uno de sus integrantes en caso se constituya en Consorcio,
haya sido la persona que pagó el Derecho de Participar en el Concurso.
c) Tener Representante Legal, conforme a los requisitos establecidos en el Numeral 1.8.4
de las DCPS de las presentes Bases, acreditándolo a través de la presentación de
copia simple del respectivo poder.
d) Que el Postor, o los integrantes en el caso que el Postor sea un Consorcio, no tengan
sentencia o laudo arbitral firme por proceso alguno relacionado con el
incumplimiento de alguna obligación contractual con alguna Autoridad Gubernamental
o cualquier entidad estatal de otro país, que le impida o establezca restricción alguna
Pág. 34 de 98
para contratar con el Estado Peruano. La declaración jurada se debe incluir en la
propuesta técnica.
Asimismo, que no tengan impedimento ni estén sujetos a restricciones (por vía
contractual, judicial, legislativa u otras, incluyendo lo normado por el Artículo 1366°
del Código Civil Peruano, para asumir y cumplir con las obligaciones emanadas de
estas Bases, de la Propuesta y del Contrato.
e) Que el Postor, o integrantes en el caso que el Postor sea un Consorcio, así como los
Socios Principales de cualquiera de los anteriores, no posean participación directa o
indirecta en otro Postor, o integrantes en caso de Consorcios, así como en los Socios
Principales de cualquiera de los anteriores. La declaración jurada se debe incluir en la
propuesta técnica.
f)
Para la firma del contrato, se solicitará que los documentos legales sean presentados
por el Adjudicatario cumpliendo con la respectiva legalización por notario público y/o
por el cónsul en el caso que corresponda.
2.4.9 Verificación de los Requisitos Generales, Técnicos, Financieros y Legales.
Los documentos solicitados contenidos en el Sobre N°1 serán verificados en relación
al cumplimiento de las condiciones y formalidades requeridas por las Bases.
El Comité Especial considerará como causal para declarar la descalificación de una
Propuesta por las siguientes razones:
a.
Si el Postor no subsana la observación efectuada dentro del plazo otorgado por el
Comité Especial con relación a uno o más documentos solicitados en las Bases.
b. Por incluir en el Sobre Nº1 información económica que corresponde al Sobre Nº2.
c.
Si la Propuesta presentara condicionamientos técnicos o económicos.
d.
Si no alcanzara en la Propuesta Técnica el puntaje mínimo requerido para
declarado apto para la apertura de su Propuesta Económica.
ser
e. Si el Postor o sus empresas vinculadas tuviera compromiso contractual concluido o
vigente con el CONCESIONARIO o sus empresas vinculadas en el lapso de los
últimos cinco (5) años antes de la fecha de presentación de las Propuestas.
f.
No presentar el plantel completo de profesionales clave y de apoyo.
g. Por causales específicas expresamente señaladas en las Bases.
2.5
CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Se presentarán en un (1) original y (02) copias.
2.5.1. SOBRE N° 1- PROPUESTA TÉCNICA:
El sobre N° 1 contendrá los siguientes documentos:
•
DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:
Pág. 35 de 98
a.
Índice detallado de todos los documentos que adjunta y que conforman
la Propuesta Técnica.
b. Declaración Jurada de datos del Postor, según el Anexo N° 02.
Cuando se trate de consorcio, esta Declaración Jurada será presentada
por cada uno de los consorciados.
c.
Declaración Jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de
los Requerimientos Técnicos señalados en los Términos de Referencia,
contenidos en el Capítulo III de la presente Sección. (Anexo N° 03)
d. Declaración jurada que consta en el (Anexo N° 04) de las presentes
Bases.
e.
Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los
integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje
de participación. (Formulario N° 1 del Anexo N° 05).
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de
sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de
consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del
consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria.
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra
facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos
los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del
contrato, con amplias y suficientes facultades.
f.
La Garantía de Validez, Vigencia, Seriedad y Cumplimiento de la
Propuesta. (Anexo N° 08)
g.
La documentación que acredite los Requisitos Generales (Experiencia),
señalados en el numeral 2.4.6 de las CEPS de las presentes Bases.
h. Copia simple de los Estados Financieros Completos correspondientes a
los años 2012 y 2013, y copia simple de la Declaración Jurada del
Impuesto a la Renta correspondiente a los años 2012 y 2013
presentados a la Superintendencia de Administración Tributaria
(SUNAT) con el correspondiente sello o testimonio de recepción, de ser
el caso.
i.
Copia simple del documento de constitución social del Postor o de sus
integrantes en caso sea un Consorcio. Deberá acompañarse
igualmente copia simple de las modificaciones a los estatutos del
Postor.
j.
Copia del comprobante de pago del Derecho de Participar en el
Concurso a fin de acreditar que el Postor, o uno de los integrantes en
caso de Consorcio, haya sido quien pagó dicho derecho.
k.
El poder del o de los Representantes Legales del Postor.
Pág. 36 de 98
l. Personal propuesto para el cumplimiento del servicio (Formularios N°
03-A, 03-B, 04 y 05 del Anexo N° 07).
Para el caso del personal profesional de apoyo se presentará los
Formularios 04 y 05 del Anexo N° 07.
m. Documentación sustentatoria para la aplicación de todos los factores de
Evaluación Técnica que se señala en el Capítulo IV de las CEPS.
n. Las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 o sus
equivalentes vigentes debidamente acreditadas. Se precisa que el caso
de Consorcio, la empresa lider deberá acreditar necesariamente las
certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y el OHSAS 18001.
2.5.2. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
El Comité Especial se reserva el derecho de comprobar la veracidad de
los datos e información presentados en el Sobre N° 1, sin que ello
suponga en modo alguno una limitación de la responsabilidad del
Postor respectivo derivada de la posible falta de veracidad de los datos
o la información presentados. De igual manera, cada Postor se
compromete a poner a disposición del Comité Especial todos los
documentos que le sean solicitados a tal efecto.
Sin perjuicio de la responsabilidad estipulada en este numeral, la falta
de veracidad de los datos o de la información presentados en el Sobre
N°1 podrá ocasionar que el Comité Especial descalifique en cualquier
etapa del Concurso al Postor.
INVERMET se reserva el derecho de efectuar la verificación posterior a
la firma del contrato, de aquella documentación presentada por el
Postor, cuya veracidad no haya sido advertida en la etapa de
evaluación, pudiendo llegar a la resolución del contrato y la adopción de
las medidas legales pertinentes.
2.5.3. SOBRE N° 2 ·PROPUESTA ECONÓMICA
A)
B)
PRESENTACIÓN DEL SOBRE N° 2 • REGLAS GENERALES:
A.1)
El Sobre N° 2 del Postor se abrirá únicamente si el Comité
Especial declara que su Propuesta Técnica alcanzó el puntaje
mínimo establecido en las Bases y que se haya verificado el
cumplimiento de los requisitos y condiciones del numeral 2.4.9.
A.2)
Todas las Propuestas Económicas deberán permanecer vigentes, a
los efectos de su posible aceptación por el Comité Especial hasta
la fecha de suscripción del contrato.
EL SOBRE N° 2 DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
Pág. 37 de 98
OBLIGATORIA:
C)
D)
B.1)
Propuesta Económica en letras y números, la cual deberá incluir
con excepción del IGV, todos los, gastos generales, utilidad,
seguros, reajustes, transportes, inspecciones, evaluaciones, o
cualquier otro concepto, el que no podrá tener borradura alguna,
enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no
presentada. (Anexo N° 06). La Propuesta Economica no incluirá el
IGV.
B.2)
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo
componen deberán ser expresados con dos (02) decimales.
B.3)
El monto total de la Propuesta será en Dólares Americanos.
APERTURA Y EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 2:
C.1)
La apertura del Sobre N° 2 es un acto público que se llevará a
cabo en la fecha y hora señalada en el Cronograma del Concurso.
El acto será dirigido por el Comité Especial, y contará con la
presencia de un Notario Público y de los Postores que deseen
hacerlo.
C.2)
El Comité Especial, abrirá los Sobres N° 2 de los Postores aptos,
uno por uno y a través del Notario Público se dará lectura a su
contenido, para luego evaluar su contenido.
ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO:
D.1) Se adjudicará la Buena Pro a aquel Postor que como resultado de la
evaluación y calificación de la Propuesta, siguiendo el
procedimiento descrito en el Capítulo IV de las CEPS, presentó la
mejor Propuesta.
D.2)
2.6
La mejor Propuesta se definirá en el mismo acto de apertura del
Sobre N° 2, y será la Propuesta del Postor que obtenga el mayor
puntaje general, como producto de la aplicación de la fórmula
descrita en el Numeral 1.11.3. Los cálculos se efectuarán hasta
con tres (3) decimales.
REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO VÍA EXPRESA SUR
Adicionalmente,
documentos:
el Adjudicatario
deberá
presentar
los
DE
siguientes
a) Copia de documento de identidad de su Representante Legal o de
sus integrantes en caso de Consorcio.
b) Copia de la vigencia del poder del representante legal del
adjudicatario la misma que no podrá exceder los tres (3) meses de
antigüedad a la fecha de suscripción o de sus integrantes en caso de
Consorcio.
Pág. 38 de 98
c) Copia de la constitución del adjudicatario, y sus modificatorias
debidamente actualizadas, en caso de Consorcio cada integrante
presentará este documento.
d) Copia del RUC del adjudicatario.
e) Código de Cuenta interbancaria (CCI), de corresponder.
f) Certificado de habilidad de los profesionales propuestos. Cuando se
trate de profesionales extranjeros, el Postor que haya obtenido la
Buena Pro entregará, el cargo de la solicitud oficial de colegiación
ante el Colegio Profesional correspondiente, el que será reemplazado
por el Certificado otorgado, cuando se inicien sus servicios.
g) Los Formularios 04 y 05 del Anexo N° 07 del personal profesional
de apoyo.
Asimismo, el Adjudicatario de la buena pro deberá presentar una carta fianza
para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato de Supervisión Técnica de
las Obras Obligatorias, de acuerdo a lo establecido en el ítem 3.4.1 de la
sección general.
2.7
PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN
DE OBRAS DEL PROYECTO VIA EXPRESA SUR
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento
de la Buena Pro, INVERMET deberá, dentro del plazo dos (2) días hábiles
siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al Adjudicatario para la
Fecha de Cierre señalada en el cronograma, para presentarse a la sede de
INVERMET para suscribir el Contrato de Supervisión Técnica de Obras del
Proyecto Vía Expresa Sur, con toda la documentación requerida.
La citada documentación deberá ser presentada en Jr. Cuzco N° 286 - Lima,
2° Piso - Cercado de Lima.
Pág. 39 de 98
CAPÍTULO - III
TÉRMINOS DE REFERENCIA
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRAS DEL PROYECTO “VÍA EXPRESA SUR”
I.
ANTECEDENTES
La Municipalidad Metropolitana de Lima, ha otrogado en concesión el proyecto “Vía
Expresa Sur”, a través de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, que de
acuerdo al Contrato de Concesión se le denomina el CONCEDENTE, y a la Empresa “Via
Expresa Sur S.A.” a quien se le denomina el CONCESIONARIO la misma que deberá
desarrollar las obras que comprende el Contrato de Concesión (obras obligatorias, obras
complementarias y/o obras adicionales de ser el caso) y que detallamos a continuación, de
manera referencial la que no tiene carácter limitativo; sin embargo, se deben considerar
obligatoriamente las características y detalles descritos en los Anexo Nº 01, 02, 03 y 04 del
Contrato de Concesión; asi como las demás especificaciones contenidas en el Contrato de
Concesión y sus Anexos.
1. Obras Obligatorias
Son todas aquellas obras definidas como tal y ofrecidas integralmente dentro de la
propuesta general de la Iniciativa Privada (IP), evaluadas y en función de ello, han sido
Declaradas de Interés; estas Obras y sus alcances están descritas en el Anexo Nº 01
del Contrato de Concesión y las desarrolladas en los Estudios Definitivos de Ingeniería
sin perjuicio de la gran cantidad de detalles específicos que puedan presentarse en los
4.60 km de longitud que comprende el recorrido de la prolongación de la via expresa
sur adicional a la existente y siendo una ampliación, las Obras Obligatorias se agrupan
en dos grandes rubros generales:
(i)
Obras Mayores:
Corresponden a todos los Intercambios Viales a Desnivel (lVD) de diversa
magnitud, en los cuales se ha puesto el mayor esfuerzo de evaluación y definición,
siendo que su diseño conceptual considerado en la IP declarada de interés, pudo
haber sido diverso, se han definido y acotado en su alcance y valor referencial
dependiendo de su requerimiento funcional - vial de mediano y largo plazo dentro
de la red del planeamiento vial del Sistema Vial Metropolitano (SVM), y los planes,
estudios y proyectos disponibles que son competencia del CONCEDENTE. En el
cuadro Nº A1-01 – Obras Mayores - IVD del Anexo Nº 01 del Contrato de
Concesión se describen los IVD del proyecto, en la que se señalan los aspectos
singulares o específicos que se requieren en cada caso.
(ii) Obras Menores:
Como definición de orden general: son todas aquellas obras previstas en el Anexo
Pág. 40 de 98
01 del Contrato de Concesión complementariamente en la IP declarada de interés,
que de manera alguna contribuyen para el proceso de habilitar o sostener una
capacidad de transito expreso óptimo de flujo libre en los segmentos viales
genéricos existentes que se encuentran entre IVD e IVD: ello implica como objetivo
básico segregar y canalizar la sección funcional de las vías expresas o pistas
principales (separadores central y laterales, y cierre de accesos/salidas
inadecuadas); y modificar y/o suprimir todo obstáculo vertical u horizontal a la
circulación continua y seguro (tales corno paraderos y puentes, visibilidad y
señalización adecuada).
Asi también se consideran obras menores las modificaciones y/o alcances distintos
en paraderos de transporte público de aquellos determinados en la formulación y
evaluación de la IP, como las solicitadas en consecuencia de las especificaciones
técnicas que solicite PROTRANSPORTE, las que podrán ser incorporados al EDI a
través de los mecanismos de Obras Adicionales y/o Obras Complementarias
establecidos en el Contrato de Concesión.
2.
Relacion de Obras Obligatorias
-
Subtramo 1: República de Panamá – P. La Castellana
Subtramo 2: P. La Castellana – Ayacucho
Subtramo 3: Ayacucho – Surco
Subtramo 4: Surco – Próceres
Subtramo 5: Próceres – Panamericana Sur
Intercambio Vial a Desnivel: República de Panamá
Óvalo: P. La Castellana
Puente: Ayacucho
Puente: Surco
Óvalo: Próceres
Intercambio Víal a Desnivel – Panamericana Sur
(iii) La descripción genérica de las Obras Mayores y Obras Menores del tramo
concesionado, se consigna en el Anexo Nº 01 del Contrato de Concesión y en la IP
aprobada respectivamente.
Durante la ejecución de las obras se deberá prever las medidas de seguridad en la
construcción, además de las acciones temporales para la mitigación de impactos negativos a
los predios colindantes a la zona, y a las áreas de impacto negativo indirecto sea por la
ejecución de la obra, el acceso de vehículos de trabajo o los planes de desvío necesarios para
la continuidad del tráfico por la zona del proyecto.
De acuerdo a las Cláusulas 1.109, 1.110 y 6.3 del Contrato de Concesión, el SUPERVISOR
del Contrato de Concesión del Proyecto Vía Expresa Sur, es el Fondo Metropolitano de
Inversiones – INVERMET, que convocará y contratará las Supervisiones requeridas, la que en
calidad de Supervisor Técnico de Obras, efectuará las acciones de supervisión de la ejecución
de la elaboración del diseño geométrico vial, el expediente técnico de los Estudios Definitivos
de Ingeniería y el proceso de ejecución de la obras.
II.
OBJETO DEL SERVICIO
El objeto del servicio es realizar la Supervisión de los Estudios Definitivos de Ingeniería,
Pág. 41 de 98
(incluye el desarrollo del Expediente Técnico-Estudio Definitivos de Ingenieria hasta su
aprobacion) y la Supervision en la ejecución de las obras obligatorias, esto es, los trabajos de
construcción, mejoramiento, rehabilitación hasta la recepción final aprobada de las obras
obligatorias, del Proyecto Vía Expresa Sur que desarrollará el CONCESIONARIO, en virtud de
la delegación de facultades de INVERMET (en adelante, el SUPERVISOR), con el fin de
garantizar que éstas sean ejecutadas:
II.1.
De acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión y a las
Normas Técnicas y Administrativas vigentes.
II.2.
De conformidad con los más altos estándares de calidad.
II.3.
De conformidad con el Expediente Tecnico (Estudio Definitivo de Ingeniería - EDI) de
las obras que apruebe el CONCEDENTE, así como en los plazos condiciones y
términos establecidos.
II.4.
Con el debido cumplimiento de las normas del medio ambiente y Seguridad, con el
mínimo perjuicio a las personas, propiedad pública y privada.
En el presente servicio de Consultoría NO se incluye:
i. La supervisión de los estudios y de los trabajos de las “Obras Adicionales”.
De presentarse la situación que durante el periodo de vigencia del Contrato de
Supervisión Técnica de las “Obras Obligatorias” del Contrato de Concesión del
Proyecto Vía Expresa Sur, se requiera ejecutar alguna de las “Obras Adicionales u
Obras Complementarias” del referido contrato, el SUPERVISOR podrá ampliar los
servicios del Supervisor Técnico de Obras, previo acuerdo en monto y plazo por los
servicios adicionales a realizarse.
III.
PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo máximo de ejecución de los servicios, incluidos la revisión de los expedientes técnicos
y la ingeniería de detalle de las Obras del Proyecto Vía Expresa Sur, asi como la supervisión
de la ejecución de las Obras será de treinta (30) meses, en la que se considera cuatro (04)
meses para revisión de los Estudios Definitivos de Ingeniería de las “Obras Obligatorias”,
veinticuatro (24) meses para la supervisión de las obras según lo establecido en la Cláusula
6.2 del Contrato de Concesión y dos (02) meses para el asesoramiento en la recepción de
obras y elaboración y presentación del informe final del Supervisor Técnico.
Concluido el plazo de cuatro (4) meses de la revisión de los Estudios Definitivos de las Obras
Obligatorias, treinta (30) días calendarios antes del inicio de la Obras Obligatorias, el
SUPERVISOR emitirá una orden de proceder para el inicio de los servicios de Supervisión de
las Obras.
El plazo máximo de ejecución de los servicios incluye el plazo para la liquidación y recepción
de las obras.
Este plazo podrá extenderse en función de las ampliaciones de plazo del periodo de la
ejecución de las “Obras Obligatorias” que se le apruebe al CONCESIONARIO por retrasos
justificados del cronograma de ejecución de obras, en cuyo caso se ampliarán los plazos del
servicio del Supervisor Técnico, previo acuerdo de monto y plazo.
Pág. 42 de 98
IV.
ALCANCES DE LOS SERVICIOS
El cumplimiento y los alcances de los Servicios estarán vinculados al desarrollo de la
Concesión del Proyecto Vía Expresa Sur en su etapa de elaboración de Estudios Definitivos
de Ingeniería así como a la Supervisión de las Obras hasta la recepción de las mismas. En
este contexto, las actividades del Supervisor Técnico de Obras están enmarcadas a las
condiciones, responsabilidades, plazos, etc. establecidos en el Contrato de Concesión y sus
anexos, para lo cual el Supervisor Técnico de Obras obligatoriamente tomará como referencia
el Anexo Nº 01, el Anexo Nº 02 y el Anexo Nº 03 – Consideraciones Mínimas para la
Elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI), entre otros detalles comprendidos en
los Anexos siguientes, asimismo tomará en consideración el expediente técnico de la
Iniciativa Privada y la documentación relacionada o conexa con la Concesión.
Los servicios comprenderán todas las actividades y tareas relacionadas con la Supervisión,
inspección, fiscalización, control técnico, control ambiental y de Seguridad, asi como el
administrativo que sean necesarios para lograr que las “Obras Obligatorias” se ejecuten de
conformidad con los Estudios Definitivos de Ingeniería y especificaciones del expediente
técnico correspondiente, de manera de lograr los estándares de calidad que corresponden a
este tipo de Obras.
Los servicios que se describen no tiene condiciones limitativas, estando el Supervisor Técnico
de Obras obligado a ejecutar todas las actividades, tareas y trabajos que sean necesarios para
el cumplimiento de los objetivos de la Supervisión Técnica y en su desarrollo se cumplirán con
las disposiciones legales aplicables y vigentes.
El Supervisor Técnico de Obras se obliga como mínimo a:
IV.1.
SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA:
De manera general el Supervisor Técnico tendrá la responsabilidad de revisar el
Estudio Definitivo de Ingeniería de las Obras Obligatorias.
Una vez que el CONCESIONARIO concluya el Estudio Definitivo de Ingeniería de las
“Obras Obligatorias” y los presente al CONCEDENTE para su aprobación, a partir del
23.May.2015; el Supervisor Técnico verificará en un plazo máximo de 25 días hábiles,
que se haya dado cumplimiento a las condiciones del Contrato de Concesión y a las
Normas Técnicas aplicables a las características del proyecto de las “Obras
Obligatorias”, teniendo en cuenta lo señalado en las cláusulas 6.7 al 6.13 del referido
Contrato y sus Anexos.
Complementariamente el Supervisor Técnico de Obras efectuará el seguimiento de la
aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, licencias, permisos y autorizaciones,
títulos habilitantes, etc. que sean requeridos para la ejecución de las “Obras
Obligatorias”.
Entre los alcances mínimos que cubrirá el Supervisor Técnico de Obras
correspondientes a las “Obras Obligatorias” y sin que estos tengan carácter limitativo
para el cumplimiento integral de sus responsabilidades, deberá:
IV.1.1. Efectuar una revisión de toda la documentación técnica relacionada con el
expediente técnico de la Iniciativa Privada presentada por el
CONCESIONARIO, las contenidas en el Contrato de Concesión y Anexos, así
como la que le proporcione la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Pág. 43 de 98
IV.1.2. Efectuar un reconocimiento del área, zonas y trayectoria de las obras y
componente del Proyecto, así como evaluará los efectos e interrelación con las
áreas vecinas y su ámbito de influencia en general; tratando de establecer los
potenciales problemas que se presentarían durante la ejecución de las obras,
recomendando al SUPERVISOR y al CONCESIONARIO las medidas que
contribuyan a su solución.
IV.1.3. Efectuar el seguimiento de las gestiones de aprobación de las soluciones viales
a las posibles afectaciones de las vías existentes generadas por la ejecución de
los trabajos de las “Obras Obligatorias” del Proyecto Vía Expresa Sur que el
CONCESIONARIO deberá realizar con las diferentes entidades de la
Municipalidad Metropolitana de Lima competentes como autoridad.
IV.1.4. Revisar y emitir opinión respecto al Estudio Definitivo de Ingeniería de las
“Obras Obligatorias” que elaborará el CONCESIONARIO con la finalidad de
lograr estudios de la más alta calidad.
IV.1.5. Revisar que el Estudio Definitivo de Ingeniería elaborado por el
CONCESIONARIO cumpla con las condiciones, plazos y requisitos
establecidos en las Cláusulas 6.7 al 6.13 del Contrato de Concesión y sus
Anexos.
IV.1.6. Efectuar el control técnico de los Estudios Definitivos de Ingeniería y
Expediente Técnico, y de la ejecución de los trabajos de Construcción,
Mejoramiento y Rehabilitación que comprenden las “Obras Obligatorias”.
El control de calidad de las obras se efectuará de acuerdo a lo indicado en el
Contrato de Concesión. El Supervisor Técnico de Obras se encargará de hacer
cumplir las normas peruanas e internacionales que se señalan en el Contrato
de concesión, principalmente en el Anexo Nº 02 – Base Tecnica Normativa, sin
ser excluyentes de normas complementarias y/o todas y cada una de sus
respectivas actualizaciones.
IV.1.7. Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las condiciones mínimas para la
elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería para las “Obras Obligatorias”
del proyecto Vía Expresa Sur, debiendo considerar que se formule dentro de
los alcances establecidos en el Anexo Nº 03 – Consideraciones Mínimas para
la elaboración del Estudio Definitivo (EDI) del Contrato de Concesión.
IV.1.8. Verificar que el Cronograma de Ejecución de Obra programado por el
CONCESIONARIO en el Estudio Definitivo de Ingeniería cumpla con lo previsto
en el Anexo Nº 03 – Consideraciones Mínimas para la elaboración del Estudio
Definitivo (EDI) y a lo señalado en la cláusula 1.34 del Contrato de Concesión.
IV.1.9. El informe4 de revisión del Estudio Definitivo de Ingeniería que emitirá el
Supervisor Técnico de Obras, deberá, sin carácter limitativo, contener la
evaluación de los siguientes ítems:
- Resumen Ejecutivo
4
Todos los Informes que entregue el Supervisor de Obras, deberán ser alcanzados en CDs y/o medio magnético en versión Word, Excell, Ms Project y PDF la versión final del Informe,
alcanzando al final de sus servicios dos Discos Duros Externos de 2Tb de capacidad que contenga la totalidad de la Informacion escaneada y en versión PDF.
Pág. 44 de 98
IV.2.
Memoria Descriptiva
Estudios Básicos
Memoria Detallada de Cálculo
Especificaciones Técnicas
Consideraciones Ambientales
Seguridad en la Construcción
Metrados con su respectiva justificación
Presupuesto Referencial
Cronograma de Ejecución de Obras
Planos de diseño y obras.
Comentarios
Reportaje fotográfico y fílmico
OTRAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRAS:
IV.2.1. Revisar y opinar acerca del plan de desvíos y señalización que el
CONCESIONARIO deberá presentar ante la autoridad correspondiente para su
aprobación tal como la Gerencia de Transporte Urbano así como con la Policía
Nacional del Perú para el normal desarrollo de la obra.
IV.2.2. Verificar la obtención, por parte del CONCESIONARIO, de la conformidad del
EDI aprobado por el CONCEDENTE lo que incluye la documentación necesaria
para la obtención de permisos y licencias de obra en vía pública por parte de
Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
planes de desvío y otros que sean necesarios para el inicio de los trabajos.
IV.3.
SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS:
Las obras que deberán ser de responsabilidad del SUPERVISOR se describen en el
numeral I de los presentes Términos de Referencia y en el Contrato de Concesión y
sus anexos, razón por la cual los alcances y actividades del Supervisor Técnico de
Obras de las “Obras Obligatorias” guardan obligatoria relación de complementariedad y
vinculación con las condiciones que se establezcan en el Contrato de Concesión.
El control de la ejecución de las “Obras Obligatorias” del Proyecto Vía Expresa Sur,
comprenderán todas las actividades, responsabilidades y alcances que están
obligados a cumplir las supervisiones de obras en mérito de lo establecido en
disposiciones legales vigentes y aplicables; por lo que las obligaciones del Supervisor
Técnico de Obras que se describen son mínimas y no tienen la condición ni carácter
limitativo:
IV.3.1.
Ejercerá sus funciones en representación del SUPERVISOR y tendrá las
atribuciones establecidas en el Contrato de Concesión, en los presentes
Términos de Referencia, en las bases del Concurso y en lo que no esté
establecido en estos documentos, serán de aplicación el Código Civil.
IV.3.2.
Asesorará en la Recepción de las Obras.
IV.3.3.
Atenderá en lo que corresponda el Libro de Obra que abrirá y mantendrá el
CONCESIONARIO de acuerdo a lo solicitado en la Cláusula 6.16 del Contrato
de Concesión.
Pág. 45 de 98
IV.3.4.
Constatará el replanteo general de las obras y supervisará la topografía
durante la construcción de las obras.
IV.3.5.
Fiscalizará y verificará de forma permanentemente, los procedimientos de
ejecución de las obras, las instalaciones y el Cronograma de Ejecución de
Obras que formule el CONCESIONARIO, de manera de garantizar la
continuidad de las obras subsiguientes dentro de los plazos previstos y con la
calidad requerida para este tipo de obras, realizando el seguimiento y control
correspondiente.
IV.3.6.
Verificará el control de calidad de las “Obras Obligatorias” del Proyecto Vía
Expresa Sur, permitiendo identificar las causas de un mal proceso
constructivo, insumos, o recursos, de acuerdo a la verificación, interpretación
y opinión respecto de las pruebas y ensayos de laboratorio que sean
pertinentes en las partidas clave durante la ejecución de la obra.
IV.3.7.
Efectuará el seguimiento y control de la ejecución de las “Obras Obligatorias”
y la buena práctica constructiva, así como la calidad de los materiales que
intervienen en la obra.
IV.3.8.
Verificará constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo
a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la
documentación que conforma el expediente técnico.
IV.3.9.
Deberá revisar y exigir un adecuado proceso constructivo para la protección
de las obras de arte existente y/o a ser ejecutadas.
IV.3.10. Vigilará y hará que el CONCESIONARIO cumpla con las normas de seguridad
interna y externa, tanto del tráfico como del personal involucrado en la
ejecución de las obras. El control deberá ser tanto diurno como nocturno de
ser necesario.
IV.3.11. Controlará el Cronograma de Ejecución de Obras, contando con una línea
base y utilizando técnicas del valor ganado, emitiendo las acciones de
recomendación que sean encesarias.
IV.3.12. Verificará las pruebas de la capacidad portante del terreno, según diseño y
sustento presentado por el CONCESIONARIO.
IV.3.13. Ejecutará el control del avance de la obra, con medición de las partidas del
presupuesto referencial aprobado como parte del Estudio Definitivo de
Ingeniería (EDI), debiendo toda la documentación técnica de la misma ser
suscrita por el CONCESIONARIO y el Supervisor Técnico.
IV.3.14. Deberá participar y opinar sobre los planes de tráfico, desvíos y señalización,
los que son responsabilidad del CONCESIONARIO y deberán ser aprobados
por las autoridades y organismos competentes.
IV.3.15. Efecturá el seguimiento a la gestión y coordinación que el CONCESIONARIO
deberá efectuar con las empresas y organismos prestadores de servicios
públicos, de manera de solucionar y liberar en su caso las interferencias con
los servicios de agua, desagüe, telefonía, energía eléctrica.
Pág. 46 de 98
IV.3.16. A solicitud del SUPERVISOR, el Supervisor Técnico de Obra podrá emitir
pronunciamientos, evaluaciones y recomendaciones sobre procesos
constructivos.
IV.3.17. Recomendará y asesorará al SUPERVISOR en lo referente a sistemas
constructivos, emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos
que proponga el CONCESIONARIO.
IV.3.18. Programará y coordinará reuniones periódicas con el CONCESIONARIO,
efectuando el levantamiento de actas de reunión de trabajo correspondientes.
IV.3.19. Sostendrá con los funcionarios del SUPERVISOR una permanente
comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato,
asimismo, asistirá y participará en las reuniones que organice el
SUPERVISOR o el CONCEDENTE del Contrato de Concesión.
IV.3.20. Presentará informes mensuales de la obra y de requerirse, informes
extraordinarios según la conclusión o inicio de partidas claves que supongan
una toma de decisiones oportuna, a requerimiento del SUPERVISOR.
IV.3.21. Verificará y controlará permanentemente la seguridad en la obra del personal
y equipos; mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular durante la
ejecución de las obras de acuerdo a los planes de desvío e impacto,
emitiendo los informes correspondientes. Asimismo, deberá controlar que el
CONCESIONARIO mantenga vigente las pólizas de seguros, durante la
ejecución de las obras, hasta la recepción final de las mismas.
IV.3.22. Supervisará que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles
trabajos nocturnos; la correcta señalización de las obras y de las rutas de
acceso y desvío, tanto diurna como nocturna durante todo el proceso de
ejecución, hasta la recepción final de las mismas.
IV.3.23. Dispondrá y coordinará los procesos para la identificación, adecuación y
manejo de interferencias físicas detectadas en el terreno, a cargo del
CONCEDENTE o al que designe.
IV.3.24. Absolverá las consultas del CONCESIONARIO, evaluar y pronunciarse sobre
las solicitudes que sean causales de ampliaciones de plazo o del alcance del
Estudio Definitivo de Ingeniería.
IV.3.25. Asesorará al SUPERVISOR en controversias con el CONCESIONARIO y/o
terceros, como producto de la ejecución de las “Obras Obligatorias” del
proyecto Vía Expresa Sur.
IV.3.26. Está facultado para solicitar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador
por incapacidad o inconveniente que objetivamente perjudique la buena
marcha de las obras así como el retiro de materiales o equipo por mala
calidad, que no cumplan con las especificaciones o normas técnicas en
vigencia y requerimientos minimos de seguridad correspondiente.
IV.3.27. Realizará el control Integrado de cambios y/o modificaciones al Proyecto Vía
Expresa Sur, aprobado de ser el caso.
Pág. 47 de 98
IV.3.28. Tramitará con su aprobación escrita de ser el caso y en el más breve plazo los
reclamos y/o planteamientos del CONCESIONARIO que excedan de su nivel
de decisión, y que a su juicio merezcan la reelaboración de alguna parte del
expediente del Estudio Definitivo de Ingeniería destinado al cumplimiento de
una resolución administrativa.
IV.3.29. Monitorear y controlar los riesgos identificados en el Cronograma de
Ejecución de la Obra, en el plan de Manejo del Estudio de Impacto Ambiental
o Impacto Vial, implementando junto con el CONCESIONARIO planes de
respuestas a otros riesgos no previstos.
IV.3.30. Llevará en forma ordenada el archivo técnico de los trabajos de las “Obras
Obligatorias” del Proyecto Vía Expresa Sur. Debiendo incluir la información
estadística que sea pertinente para efectuar el control y registro que este tipo
de obras requiere.
IV.3.31. Deberá cumplir con los procedimientos y plazos de presentación oportuna de
los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de plazo, ejecución de obras
adicionales y en general sobre todos los informes periódicos o coyunturales
relacionados con las obras.
IV.3.32. Cuando se produzcan reclamos o planteamientos por parte del
CONCESIONARIO que excedan sus facultades y nivel de decisión, el
Supervisor Técnico de Obras deberá tramitarlos con su opinión al
SUPERVISOR, para la solución administrativa o técnica que corresponda.
IV.4.
SUPERVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES
El Contrato de Concesión en las Cláusulas 6.40 a 6.45, Anexos y demás que sean
aplicables, considerando la posibilidad de ejecución de obras adicionales, definiendo
que son aquellas que no están consideradas en el Estudio Definitivo de Ingeniería
elaborado en base a su Iniciativa Privada, cuya necesidad de ejecución dentro del Área
de la Concesión puede ser planteada durante el periodo de la ejecución de las obras
en la Concesión por el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO y aceptada de mutuo
acuerdo. Asimismo se establece las modalidades de ejecución y los procedimientos de
propuesta, aceptación y aprobación.
El Supervisor Técnico de Obras, durante la etapa de ejecución de las “Obras
Obligatorias” y mientras dure la vigencia de su Contrato de Consultoría estará obligado
a:
IV.4.1. Evaluar la solicitud de obras adicionales planteadas por el CONCESIONARIO o
el CONCEDENTE, debiendo pronunciarse sobre su necesidad para el
cumplimento del objeto de la Concesión.
IV.4.2. Evaluar los estudios técnicos de la propuesta del CONCESIONARIO sobre la
ejecución de obras adicionales, pronunciándose sobre su consistencia técnica,
factibilidad de ejecución y sobre la razonabilidad de su costo.
IV.4.3. Supervisar el cumplimento de los procedimientos para la ejecución de obras
adicionales, las cuales están establecidos en el Contrato de Concesión,
revisando que se cumpla con la totalidad de los estudios e información técnica
prevista en el Estudio Definitivo de Ingeniería, debiendo en su caso, determinar
Pág. 48 de 98
los mecanismos de compensación y las demás condiciones de obligatorio
cumplimiento contractual.
IV.4.4. Asesorar al SUPERVISOR con la finalidad de que el componente de Obra
Adicional se compatibilice y adecue con los Bienes de la Concesión.
En caso de realizarse Obras Adicionales durante el período de los servicios de
supervisión técnica de las “Obras Obligatorias” del Proyecto Vía Expresa Sur, el
SUPERVISOR podrá ampliar los servicios del Supervisor Técnico de Obras,
previo acuerdo en monto y plazo por los servicios adicionales a realizarse.
El SUPERVISOR deberá confirmar que el pago por los servicios de
Supervisión, Seguimiento y Control de estas Obras Adicionales y de ser
realizados por el Supervisor Técnico de Obras, será asumido por el
CONCEDENTE con cargo a sus propios recursos, tal como se encuentra
establecido en la Cláusula 6.42 del Contrato de Concesión.
IV.5.
CONTROL AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD
IV.5.1. Controlar que durante la ejecución de las obras se cumplan las medidas y
recomendaciones establecidas en el EIA (Estudio de Impacto Ambiental).
IV.5.2. Verificar el cumplimiento de la Normatividad aplicable en materia de protección
del Patrimonio Cultural.
IV.5.3. Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con gestionar y recabar las
Certificaciones de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) que
correspondan, de acuerdo a la normatividad vigente.
IV.5.4. Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las acciones de difusión y
capacitación del personal en materia de protección del medio ambiente y
seguridad pertinentes.
IV.6.
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS:
IV.6.1. La recepción de las “Obras Obligatorias” se ejecutará de acuerdo a lo
establecido en las Cláusulas 6.35 al 6.39 del Contrato de Concesión, por lo que
el Supervisor Técnico de Obras, no culmina su gestión sino hasta la recepción
final de las “Obras Obligatorias”, velando por el cumplimiento de las acciones,
plazos, etc., para la correcta finalización.
IV.6.2. El Supervisor Técnico de Obras revisará y dará conformidad a la memoria
descriptiva y planos post-construcción que serán presentados por el
CONCESIONARIO, remitiéndolos al SUPERVISOR debidamente firmados por
el representante del CONCESIONARIO y el Jefe de Supervisión de Obra.
V.
INFORMES A ENTREGAR
El Supervisor Técnico de Obras de presentará al SUPERVISOR en original y dos copias,
informes mensuales, informes especiales o de coyuntura e informe final, con las
características siguientes:
V.1.
INFORME DE REVISIÓN DEL EDI
Pág. 49 de 98
Una vez que el CONCESIONARIO concluya el Estudio Definitivo de Ingeniería de las “Obras
Obligatorias” y los presente al CONCEDENTE para su aprobación; el Supervisor Técnico
verificará y emitirá un Informe Inicial específico de revisión del EDI en un plazo máximo de 25
días hábiles, informando sobre el cumplimiento a las condiciones del Contrato de Concesión y
a las Normas Técnicas aplicables a las características del proyecto de las “Obras
Obligatorias”, teniendo en cuenta lo señalado en las cláusulas 6.7 al 6.13 del referido Contrato
y sus Anexos.
Si el Concedente estableciera observaciones al EDI, el Concesionario en los plazos
establecidos en el contrato de Concesión, procederá a su absolución.
El Supervisor Técnico emitirá un Informe Final específico de revisión de la absolución de las
observaciones en un plazo de 15 días calendario.
V.2.
INFORME MENSUALES:
V.2.1.
Serán presentados al final de cada mes conteniendo los avances en relación
al cumplimiento en la formulación del Estudio Definitivo de Ingeniería y de la
Supervisión de la ejecución de las “Obras Obligatorias” del Contrato de
Concesión del Proyecto Vía Expresa Sur.
V.2.2.
Evaluación de los avances en la ejecución de las obras de acuerdo con el
Cronograma de Ejecución de Obras del CONCESIONARIO.
V.2.3.
Evaluación entre el avance físico real y el avance programado.
V.2.4.
Copias de los folios del Libro de Obra, correspondientes al mes en curso.
V.2.5.
Adjunto al informe, se describirán todas las contingencias ocurridas durante
la ejecución de las obras con las recomendaciones y medidas que sean
pertinentes para evitar futuros y potenciales problemas.
V.2.6.
Al informe se adjuntarán también, toda información técnica, comentarios
sobre metodologías constructivas, documentos de aprobaciones y
autorizaciones y otros que sean necesarios para fundamentar las actividades
realizadas por el Supervisor Técnico de Obras en el Control Técnico durante
la ejecución de los trabajos de las “Obras Obligatorias”.
V.2.7.
La estructura de estos informes, será presentado previamente al
SUPERVISOR de manera de coordinar su edición, debiendo considerar su
flexibilidad en cuanto están referidos a obras ejecutadas dentro del marco de
un Contrato de Concesión.
V.2.8.
Se adjuntarán al informe todas las acciones de control de calidad de las
obras, modificaciones aprobadas a los planos y a las especificaciones
técnicas, resultados de los análisis y pruebas de ensayos de calidad
realizadas.
V.2.9.
Se adjuntarán asimismo, acciones de control ambiental: monitoreo de la
calidad del aire, desechos y otras acciones establecidas en el plan de manejo
ambiental de las “Obras Obligatorias” que ejecutará el CONCESIONARIO.
Pág. 50 de 98
V.2.10.
V.3.
Se adjuntarán anexos, fotografías de avances de las diferentes etapas de la
obra y copias de las comunicaciones enviadas y recibas por el Supervisor
Técnico de Obras relacionados con la Supervisión.
INFORMES ESPECIALES
El Supervisor Técnico de Obras estará obligado a presentar informes especiales
cuando las circunstancias así lo exigen, pudiendo generarse por iniciativa del
Supervisor Técnico de Obras, del SUPERVISOR o del CONCEDENTE y podrán estar
referidos a:
V.4.
V.3.1.
Modificaciones o ampliaciones de plazo solicitados por el CONCESIONARIO,
pronunciándose sobre su aprobación, pudiendo ser generados por causas
imputables o no imputables al CONCESIONARIO o por razones de fuerza
mayor.
V.3.2.
Informe sobre solicitudes del CONCESIONARIO referidas a la ejecución de
Obras Adicionales; debiendo pronunciarse sobre su aceptación en forma
previa a la decisión aprobatoria del SUPERVISOR y del CONCEDENTE.
V.3.3.
En los informes especiales, el Supervisor Técnico de Obras deberá
considerar las condiciones y procedimientos que estén expresamente
establecidos en el Contrato de Concesión y sus Anexos.
V.3.4.
En caso de Eventos Extraordinarios, deberá emitir informe del
acontecimiento, medidas mitigatorias de la solución a adoptarse, en el corto
plazo de producido el evento.
INFORME FINAL
V.4.1.
El Informe final será presentado luego de la culminación, recepción y
liquidación de las obras y tendrá como contenido, el consolidado de los
informes mensuales e informes especiales generados durante la ejecución
de las mismas.
El Informe Final deberá contener como mínimo lo siguiente:








Resumen Ejecutivo.
Memoria Descriptiva Valorizada.
Metrados finales de la obra.
Planos Post Construcción, presentados por el Concesionario.
Medición del Nivel de Servicios de la Infraestructura.
Las recomendaciones para la conservación de las obras de la
infraestructura vial.
Una grabación en DVD, editada profesionalmente, en la cual se
muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalización
de la obra.
Acervo documentario en versión digital, incluyendo el índice respectivo
(incluye Planos Post Obra).
Pág. 51 de 98
VI.
V.4.2.
Se adjuntará al informe final, la memoria descriptiva presentada por el
CONCESIONARIO, incluyendo planos de replanteo (as built), debidamente
revisados y aprobados, así como el acta sobre correcciones pendientes y
acta de subsanación o levantamiento de las observaciones, de ser el caso.
V.4.3.
El informe final y la documentación que se adjunte, deberá contar con un
índice y numeración correlativa. La documentación será debidamente visada
y sellada por el Jefe de Supervisión de Obra. En la memoria descriptiva se
incluirá una relación de todos los profesionales responsables por cada
actividad del proyecto debiendo incluir su especialidad, nombre y registro
profesional, además de la visacion correspondiente de los folios referidos a la
especialidad en donde participaron
V.4.4.
El informe final incluirá recomendaciones para la conservación de las “Obras
Obligatorias”.
V.4.5.
El Supervisor Técnico de Obras deberá entregar grabados en CD ROOM, los
archivos correspondientes al contenido del informe final en forma organizada
y con una memoria explicativa indicando la forma de reconstruir o editar
totalmente su contenido.
V.4.6.
El Supervisor Técnico de Obras podrá adjuntar algunos otros informes que
por su contenido e importancia considere que debe forma parte del informe
final.
RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR TÉCNICO
VI.1.
En el caso que el Supervisor Técnico, sea un Consorcio, las empresas integrantes son
y serán solidariamente responsables frente a la entidad.
VI.2.
Deberá proporcionar el equipo de profesionales que cumplan con los requerimientos
de especialidad, experiencia y dedicación.
VI.3.
Deberá cumplir con las actividades y obligaciones mínimas señaladas en su contrato
basadas no solo en los términos de referencia, sino en las actividades que sean
necesarias de acuerdo a los protocolos y funciones usuales que sean inherentes a las
labores de supervisión de acuerdo a la experiencia y prestigio con que se presenta al
proceso de selección como empresa supervisora especializada.
VI.4.
Velará para que en las “Obras Obligatorias” del Proyecto Vía Expresa Sur se cumplan
con los términos establecidos en el Contrato de Concesión.
VI.5.
En forma específica, el Supervisor Técnico brindará servicios especializados para
revisar, verificar, controlar e informar sobre el avance de la obra, la calidad de los
diseños y de la buena práctica constructiva, el cumplimiento de normas técnicas de
todas las especialidades, y estándares esperados de calidad, etc.
VI.6.
Exigir al CONCESIONARIO el cumplimiento, monitoreo y de ser el caso reajuste del
plan de desvío de tráfico aprobado, asimismo, vigilar que la señalización del plan de
desvío y carteles informativos de las obras se encuentren permanentemente en
buenas condiciones, así como el cumplimiento de los planes de mitigación vial
ambiental y de las normas de seguridad e higiene industrial.
Pág. 52 de 98
VI.7.
Es responsabilidad del Supervisor Técnico la revisión y presentación oportuna para la
conformidad del SUPERVISOR, de las solicitudes de modificaciones al proyecto, que
se originen como resultado de eventos encontrados en el proceso de ejecución.
VI.8.
Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor Técnico de Obras,
comprenden las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, para
lo cual se iniciarán las acciones legales pertinentes de ser el caso.
VI.9.
No tendrá autoridad para exonerar al CONCESIONARIO de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra
que de alguna manera involucre ampliación de plazo, a no ser que medie autorización
escrita.
VI.10. No podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en los
presentes Términos de Referencia y la que se señalen en las Bases y Contrato,
debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo su responsabilidad,
recabar la autorización expresa.
VI.11. No obstante lo anterior, si durante el proceso de ejecución de los trabajos de las
“Obras Obligatorias” se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida
de personas, de la propiedad pública o privada o que amenacen causar u ocasionen
interrupciones en el tránsito vehicular por la obra en ejecución, el Supervisor Técnico
de Obras por excepción, podrá disponer de las medidas que tiendan a mitigar y/o
superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta en el más breve plazo bajo su
responsabilidad.
VI.12. Para el seguimiento del servicio del SUPERVISOR TECNICO, INVERMET designará a
un Ingeniero de Campo y un Supervisor y/o Especialista en Gabinete, a quienes se les
deberá entregar todos los Elementos de Proteccion Personal (EPP – ver Norma G –
050), asi como los Uniformes propuestos para el Jefe de Supervision (Chalecos,
pantalones, camisas entre otros, acordes con el numero de mudas de cambio que
realice cada seis meses el Supervisor Tecnico de Obras), al cual se le deberá brindar
además todas las facilidades para el cumplimiento de sus funciones5.
VII.
RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS
(SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRAS)
VII.1.
QUE
PROPORCIONARÁ
EL
CONSULTOR
Deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta
Técnica.
VII.2. Proporcionará y dispondrá adecuadamente una organización de profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las
instalaciones necesarias, así como también aportará los medios de transporte y
comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.
VII.3. Los profesionales que conformen el equipo del Supervisor Técnico de Obras,
deberán acreditar los títulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas
documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán.
5
Incluyendo la transferencia Tecnologica a través de la capacitación principalmente en la modalidad Virtual de estos Recursos Humanos de Invermet, en
Diplomados de Contratos de Participación de la Inversión Privada, Asociación Público Privada – APP, Regulación de Servicios Públicos o afines entre otros.
Pág. 53 de 98
VII.4. Podrán presentarse inicialmente copias simples de los documentos requeridos en el
proceso de selección.
VII.5. El Postor que obtenga la Buena Pro, deberá presentar a la firma del Contrato los
documentos requeridos en las presentes bases.
VII.6. Cuando se trate de profesionales extranjeros, el Postor que haya obtenido la Buena
Pro entregará, el cargo de la solicitud oficial de colegiación ante los Colegios
Profesionales del Peru correspondientes, el que será reemplazado por el Certificado
otorgado antes del inicio de sus servicios.
VII.7. Todo el personal clave propuesto a tiempo completo por el Supervisor Técnico de
Obras, deberá ser a dedicación exclusiva por el lapso de tiempo y en la oportunidad
ofrecida en la Propuesta Técnica. Sin perjuicio de la contratación de especialistas en
determinadas partidas o análisis puntuales.
VII.8. Para la prestación de los servicios de supervisión y control, el Supervisor Técnico
de Obras utilizará el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no
estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente
demostradas o por razones debidamente fundamentadas por el Supervisor Técnico.
En estos casos, el Supervisor Técnico de Obras deberá proponer al SUPERVISOR
dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de producido el evento de fuerza
mayor, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación. El nuevo personal
profesional deberá reunir similar o mejor puntaje que el profesional ofertado
inicialmente. En tal sentido, el personal sustituto será sometido a evaluación previa
a su aceptación por el SUPERVISOR.
VII.9. Si el Supervisor Técnico de Obra cambia de personal sin autorización del
SUPERVISOR, se le aplicará una penalidad del cero punto cinco por ciento (0.5 %)
del monto total del contrato. Asimismo, en caso que no contara con los recursos
humanos ofertados en los periodos correspondientes de participación y no hayan
sido reemplazados, se le aplicará una penalidad del diez por ciento (10 %) del pago
por los servicios de Supervisión Técnica de Obra correspondiente al mes en que se
detecta la falta sin perjuicio de subsanar el incumplimiento.
VII.10. Se asignará obligatoriamente al Servicio de Supervisión el plantel de profesionales
siguientes:
-
Jefe de Supervisión Técnica de Obra
Especialista en Estructuras
Especialista en Geología y Geotecnia
Especialista en Mecánica de Suelos
Especialista en Hidráulica
Especialista en Tráfico
Especialista en Diseño Vial
Especialista en Seguridad Vial Urbana
Especialista en Pavimentos
Especialista en Impacto Ambiental
Especialista en Contratos
Especialista en Instalaciones Sanitarias
Especialista en Electricidad
Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
Ingeniero Residente de Supervisión de Obra
Pág. 54 de 98
Este personal profesional clave será el único a evaluar, y determinará la calificación del
rubro Calificación para el Personal Propuesto.
El Supervisor Técnico presentrá en su propuesta Técnica el organigrama funcional de su
equipo de supervisión.
VII.11. Además de los mencionados especialistas el Supervisor Técnico de Obras deberá
contar con Personal Profesional de Apoyo. El listado que a continuación se detalla
corresponde a los profesionales de apoyo que obligatoriamente deberá proponer el
Postor para cumplir los alcances del servicio. Este personal deberá tener una
experiencia profesional en la especialidad mínima de tres (03) años y deberá
demostrar la experiencia en la especialidad que corresponda con la especialidad de
la posición a la que se le postula.
Este personal no será objeto de asignación de puntaje. Sin embargo deberá
presentar el Formulario Nº 04 y N° 05 del Anexo Nº 7 acompañado de una copia
simple de sus certificaciones.
-
Asistente del Ingeniero Residente de Supervisión de Obra
Especialista en Topografía
Especialista en Movilidad Urbana
Ingeniero de Señalización
Ingeniero de Sistemas
Arquitecto Urbanista (Paisajista)
Arqueólogo
Ingeniero de Campo 1
Asistente de Ingeniero de Campo
Asimismo, deberá acreditar a todo profesional que oferte y conforme el Equipo
Profesional para la Supervisión Técnica de Obras.
VII.12. El Postor deberá presentar obligatoriamente la conformación del equipo técnico
auxiliar, administrativo y apoyo logístico, que de acuerdo a su estructura
organizativa se requieran para cumplir con los alcances del servicio, señalando las
posiciones y tiempo de asignación. No será necesario presentar Curriculum Vitae
(CV) ni certificaciones en la etapa de propuesta.
VII.13. El SUPERVISOR, podrá solicitar cambios del personal del Supervisor Técnico de
Obras, en cualquier momento, cuando lo considere conveniente.
VII.14. El Supervisor Técnico deberá informar al Supervisor sobre ausencias del personal
propuesto a tiempo completo, por casos debidamente justificados (vacaciones,
permisos u otros de orden laboral o viajes por necesidad del proyecto) con una
anticipación mínima de diez (10) días calendario antes de la ocurrencia del hecho,
proponiendo un profesional de su equipo técnico debidamente calificado para que
asuma por encargo y por un plazo no mayor de 15 días calendario las funciones del
titular.
VII.15. El Supervisor Técnico de Obras obtendrá todos los seguros necesarios para su
personal, según la legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de
dichos seguros en su capacidad total, informando debidamente al SUPERVISOR Y
seria hasta que los servicios pactados se hayan culminado y cuenten con la
Pág. 55 de 98
aceptación por el SUPERVISOR. Las pólizas así como sus correspondientes
recibos de primas se presentarán ante el SUPERVISOR.
VII.16. Teniendo en cuenta que el Supervisor Técnico de Obras únicamente controlará la
calidad técnica de los trabajos de Construcción, Mejoramiento y/o Rehabilitación
que ejecutará el CONCESIONARIO, deberá disponer de un laboratorio propio con el
instrumental minimo que considere en su propuesta y acorde con el servicio
propuesto, sin embargo estará a disposición del Supervisor Técnico de Obras los
equipos topográficos y laboratorios de control de calidad del CONCESIONARIO
para efectuar las contrastaciones y verificaciones técnicas que considere
necesarias.
De requerirse ensayos especiales, el CONCESIONARIO asumirá los costos de
dichos servicios.
VII.17. El CONCESIONARIO pondrá a disposición del Supervisor Técnico de Obras las
oficinas en los diferentes frentes de obras, estimándose al menos dos (02) oficinas
de area 120 m2 cada una, equipadas con aire acondicionado, internet banda ancha,
estacionamientos, seguridad las 24 horas y servicios higiénicos.
Cabe resaltar que dentro del equipamiento contemplado para las oficinas
administrativas a cargo del Supervisor Tecnico de Obras, este deberá designar un
área específica para el Ingeniero de Campo y/o el Supervisor y/o Especialista en
Gabinete designado por INVERMET para este fin.
Pág. 56 de 98
CAPÍTULO - IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4.1.
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)
Concluido el acto de presentación de Propuestas el Comité Especial llevará a cabo la evaluación
de las Propuestas para lo cual tomará en cuenta su nivel de respuesta a los Términos de
Referencia y aplicará los Criterios de Evaluación expresados en el Cuadro Resumen de Evaluación
de las presentes Bases.
Al término de la evaluación, las Propuestas obtendrán un determinado puntaje técnico,
dependiendo del nivel de cumplimiento de los requisitos y condiciones solicitadas.
La máxima calificación será de cien (100) puntos, requiriéndose como mínimo 80 puntos del
puntaje total para ser declarado apto para la apertura de su Propuesta Económica.
En el proceso de evaluación se considerarán los siguientes factores con su respectiva
asignación de puntajes:
4.1.1
4.1.2
4.1.3
Factores referidos al Postor :
Factores referidos al Servicio :
Factores referidos al Personal:
30 puntos
20 puntos
50 puntos
CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
Puntaje
CONCEPTO
1
1.1
1.2
1.2.1
Sub
Total
Máximo
Mínimo
para
calificar
Evaluación de Propuestas Técnicas
(Sobre Nº1)
Evaluación de la Documentación
Evaluación del cumplimiento de los
documentos generales (experiencia),
Financieros y legales. Si no cumple el Postor
será descalificado.
Evaluación Técnica
Evaluación de la documentación de
presentación obligatoria del Sobre Nº 1. Si no
cumple el Postor será descalificado.
Factores Referidos al Postor
Experiencia General
Experiencia en la Especialidad
Pág. 57 de 98
Cumple / No Cumple
Cumple / No Cumple
30
10
20
1.2.2
1.2.3
Factores Referidos al Servicio
Planteamiento y Metodología
Plan de Trabajo, Cronogramas y
Organización
propuestade
para
el servicio
Aportes
a los Términos
Referencia
Factores Referidos al Personal
Personal Profesional Clave
Jefe de Supervisión Técnica de Obra
Especialista en Estructuras
Especialista en Geología y Geotecnia
Especialista en Mecánica de Suelos
Especialista en Hidráulica
Especialista en Tráfico
Especialista en Diseño Vial
Especialista en Seguridad Vial Urbana
Especialista en Pavimentos
Especialista en Impacto Ambiental
Especialista en Contratos
Especialista en Instalaciones Sanitarias
Especialista en Electricidad
Especialista en Metrados, Costos y
Presupuestos
Ingeniero Residente de Supervisión de Obra
20
5
5
10
50
10
6
4
4
4
3
4
3
3
1
3
1
1
1
2
Personal Profesional Apoyo
2
3
Cumple / No Cumple
PUNTAJE OFERTA TECNICA TOTAL (MAXIMO y
MINIMO)
Evaluación de Propuesta Económica Postor "i"
(Sobre N° 2)
PUNTAJE GENERAL DEL POSTOR "i" (PGi)
4.1.1 FACTORES REFERIDOS AL POSTOR:
100
80
PEi
PGi = 0.8PTi + 0.2PEi
30 puntos
Experiencia general: (Máximo 10 puntos) - Formulario N° 01 del Anexo N° 07
Experiencia General en Diseño y/o Supervisión de obras en general, concluidas en los últimos
quince (15) años contados a partir de la fecha de entrega de ofertas. Se asignará el puntaje de
acuerdo al siguiente criterio:
- Por monto acumulado mayor a US$ 30 millones
- Por monto acumulado entre US$ 20 y 30 millones
- Por monto acumulado entre US$ 10 y 20 millones
- Por monto acumulado entre US$ 7.5 y 10 millones
- Por monto acumulado entre US$ 5 y 7.5 millones
- Por monto acumulado menor a US$ 5 millones
10 puntos
08 puntos
06 puntos
04 puntos
02 puntos
00 puntos
Los montos se presentará en dólares americanos al tipo de cambio de la finalización del contrato
y los montos se actualizarán utilizando el Formato N° 1 del Anexo N° 7: "Consumer Price Index".
La experiencia general podrá ser acreditada con un máximo de 10 contratos.
La experiencia del postor será sustentada mediante copia simple del certificado de ejecución
o copia simple de los contratos respectivos.
Pág. 58 de 98
La experiencia del postor será sustentada mediante copia simple del certificado de ejecución o
copia simple de los contratos respectivos.
El tiempo de experiencia será contados a partir del 01 de enero de 1999 y 31 de Diciembre de
2014.
Experiencia en la especialidad: (Máximo 20 puntos)- Formulario N° 02 del Anexo N° 07
La experiencia en la especialidad se refiere a los servicios de diseño definitivo y/o supervisión de
obras de carreteras, vías expresas urbanas y autopistas urbanas y/o viaductos elevados y/o
puentes viales concluidos en los últimos diez (10) años contados a partir de la fecha de entrega
de ofertas.
Se asignará el puntaje de acuerdo al siguiente criterio:
- Se otorgará tres (03) puntos por cada contrato de servicios de experiencia específica en diseño
detallado y/o ingeniería de detalle y/o supervisión de obras de carreteras y/o vías expresas
urbanas y/o autopistas urbanas y/o viaductos elevados, hasta un máximo de quince (15) puntos.
Cada contrato deberá ser igual o mayor a US$ 2.0 millones.
- Se adicionara puntuación complementaria hasta un máximo de cinco (05) puntos al Postor que
presente experiencias en supervisión de construcción de viaductos elevados o puentes viales
según el detalle siguiente:
Longitud acumulada mayor a 3 km
Longitud acumulada mayor a 2 km hasta 3 km
Longitud acumulada mayor a 1 km hasta 2 km
Longitud acumulada mayor a 0.5 km hasta 1 km
Longitud acumulada menor o igual a 0.5 km
05 puntos
03 puntos
02 puntos
01 puntos
00 puntos
La experiencia del postor será sustentada mediante copia simple de los certificados o copia de los
contratos respectivos. En caso de Consorcio deberá presentar copia simple del contrato del
consorcio con el porcentaje de su participación.
Nota: Tanto para la experiencia general como para la experiencia en la especialidad, en los casos
de servicios prestados en consorcio con otras firmas consultoras, el Postor deberá computar los
montos facturados de su participación, dando el nombre de la (s) empresa (s) con la que se
consorcio, costo total y porcentaje de participación en el consorcio.
El Comité Especial
presentados.
podrá pedir la legalización notarial y verificación de los documentos
El tiempo de experiencia será contados a partir del 01 de enero de 2004 y 31 de Diciembre de
2014.
4.1.2 FACTORES REFERIDOS AL SERVICIO: 20 PUNTOS
Planteamiento y Metodología (Máximo 05 puntos) (*):
El Postor desarrollará el enfoque y conceptualización del Proyecto, expresando como interpreta
y como ejecutará el Servicio objeto de la convocatoria.
Pág. 59 de 98
El Postor describirá a través de esquemas, cuadros, mapas mentales entre otros, los métodos,
procedimientos y formas de trabajo que aplicará durante la prestación del servicio, asimismo,
presentará su propuesta de organigrama estructural, nominal y funcional que implementará para la
prestación del servicio.
Presentar información relativa a:



Estructura orgánica y funcional adoptada:
o Organigrama estructural: donde se muestre la interacción entre INVERMET, el
Concesionario y el Supervisor.
o Organigrama nominal: donde se muestre la organización integral del supervisor,
incluyendo al personal, indicando los cargos y nombres del personal calificable y el
enunciado de todos los cargos que componen el equipo supervisor.
o Organigrama funcional: donde se muestre las funciones detalladas y/o áreas de
competencia de cada grupo de trabajo (aspectos de Ingeniería y aspectos Ambientales).
Funciones del personal asignado.
Cuadros de asignación mensual del personal (cuadros Hombres/mes).
Plan de Trabajo, Cronograma y organización propuesta para el desarrollo del servicio
(Máximo 05 puntos) (**):
El Postor presentará un Calendario de Trabajo con la descripción de cada tarea, sustentación,
secuencia, relación y enlace de las diferentes actividades, tareas y metas a cumplir, lo que se
reflejará complementariamente en los diagramas de barras respectivos y otros gráficos. El
Postor presentará un programa de asignación de personal y recursos asignados a cada tarea,
mostrando el tiempo y oportunidad de su utilización así como la organización propuesta para el
servicio.
El Postor incluirá en esta parte de su propuesta el organigrama de su personal, cronograma de
actividades y cronograma de utilización de personal por todo el tiempo de sus servicios.
El Postor presentará una lista detallada de los recursos de infraestructura con que cuenta, tales
como equipos y/o instrumentos de medición, de laboratorio, de computación, vehículos y otros que
estime necesario utilizar para el desarrollo y cumplimiento de sus servicios.
El plan se deberá presentar en forma detallada, señalando lo siguiente:



Actividades previas al inicio del trabajo.
Actividades durante la ejecución del trabajo, según lo estipulado en los Términos de
Referencia.
Actividades para la presentación de los Informes materia del programa de pago por los
servicios, de los Informes Periódicos y del Informe Final por la ejecución de los servicios, el
mismo que contará con una evaluación de los resultados obtenidos y de metas alcanzadas.
(*), (**) Para cada uno de estos 2 ítems, la descripción no deberá exceder las 50 páginas A4,
tamaño de letra mínimo 11. Los diagramas Gantt, cronogramas y diversos diagramas podrán ser
presentados en formato A3, estos diagramas no están considerados dentro del límite de páginas
establecidas.
Aportes a los Términos de Referencia (Máximo 10 puntos):
Los que serán debida y sólidamente sustentados.
Pág. 60 de 98
Los Factores Referidos al Servicio se calificarán de acuerdo a su presentación, multiplicando
cada puntaje parcial por el factor correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle:
De
Ge
Di
In
NP
Detallado
General
Discreto
Incompleto
No Presenta
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
4.1.3 FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL (50 Puntos)
Jefe de Supervisión de Obra: 10 puntos
Ingeniero Civil o su equivalente en su país de origen, con diecisiete (17) años de
experiencia profesional como mínimo, haber trabajado como Jefe, Director o Gerente de
Supervisión de obras viales: pasos a desnivel urbano y/o intercambios viales y/o puentes,
corredores viales, viaductos, vías expresas, carreteras entre otros.
a) Se otorgará (1.5) puntos por cada proyecto en su condición de Jefe, Director o Gerente de
Supervisión de Obras Viales, en que el contrato de consultoría sea igual o mayor a (1.5) millones
de dólares americanos, hasta un máximo de seis (06) puntos. La participación del profesional
en cada proyecto acreditado no deberá ser menor a 10 meses.
b) Se otorgará puntaje por tiempo de experiencia acumulada como Jefe, Director o Gerente de
Supervisión de Obras Viales, según el siguiente criterio:
- Mayor de 60 meses
- Mayor de 48 meses hasta 60 meses
- Mayor de 36 meses hasta 48 meses
04 puntos
02 puntos
01 punto
Los trabajos presentados deberán ser sustentados con copia simple de certificados, constancias
o contratos, que demuestren fehacientemente la participación del profesional en el cargo
propuesto, caso contrario no obtendrá calificación en este rubro.
Sus atribuciones y responsabilidades principales serán:
 Tener completa autoridad para representar al Equipo en la ejecución de los servicios bajo
Contrato durante su total vigencia.
 Estar a tiempo completo a cargo del trabajo bajo Contrato durante su total vigencia.
 Ser responsable del planeamiento y control general de todos los trabajos que conlleve la
revisión y supervisión, debiendo mantener una coordinación efectiva con los profesionales de
su Equipo, de modo que los trabajos se realicen de la manera planeada, oportuna, sistemática
y documentada.
 Mantener coordinación permanente y efectiva con el representante designado por INVERMET,
en todos los aspectos relacionados a sus servicios.
 Ser responsable de la conducta profesional de todo el personal del Supervisor, con autoridad
suficiente para tomar las medidas necesarias al respecto, ya sea por iniciativa propia o por
indicación de INVERMET.
Pág. 61 de 98
Especialista en Estructuras: 6 puntos
Ingeniero Civil o similar en su país de titulación, con quince (15) años de experiencia profesional
como mínimo, y haber participado como especialista en estructuras: en diseño y/o supervisión de
obras de puentes viales y/o intercambio vial y/o viaductos elevados.
a) Se otorgará puntaje por Nivel Académico, según el siguiente criterio:
- Título de Maestría en Estructuras o en Ciencias con
Mención en Ingeniería Estructural o Ingeniería Civil o afín
- Diplomado o Especialización afín
con una duración académica no menor de 6 meses
01 punto
0.25 puntos
b) Se otorgará (0.50) puntos por Elaboración de Diseño Definitivo o Ingeniería de Detalle o
Estudio Definitivo o Estudios de Ingeniería a nivel de Expediente técnico o Supervisión de Obras
de puentes viales y/o intercambio vial a desnivel y/o viaducto elevado; hasta un máximo de un
(03) puntos.
c) Se adicionará puntaje por longitud acumulada de experiencias en Elaboración de Diseño
Definitivo o Ingeniería de Detalle o Estudio Definitivo o Estudios de Ingeniería a nivel de
Expedientes técnicos o Supervisión de Obras en puentes viales y/o intercambio vial a desnivel
y/o viaducto elevado según el siguiente criterio:
Longitud acumulada mayor a 2,500 mts
Longitud acumulada mayor a 1,000 mts
hasta 2,500 mts
Longitud acumulada menor o igual a 1,000 mts
02 puntos
01 puntos
00 puntos
Los principales trabajos presentados deberán ser sustentados con copia simple de certificados,
constancias o contratos, que demuestren la participación del profesional propuesto y la similitud
del trabajo, caso contrario no obtendrá calificación en este rubro.
Especialista en Geología y Geotecnia: 4 puntos
Ingeniero o similar en su país de titulación con no menos de quince (15) años de experiencia
profesional, y que haya participado como en Estudios de Geología y Geotecnia de obras viales.
a) Se otorgará puntaje por Nivel Académico, según el siguiente criterio:
- Título de Maestría en Ingeniería Geológica
o Ingeniería Geotécnica o afín
- Diplomado o Especialización afín
con una duración académica no menor de 6 meses
01 punto
0.25 puntos
b) Se otorgará (0.30) puntos por cada servicio acreditado como Especialista en Geología y
Geotecnia de estudios o supervisión de obras viales; hasta un máximo de tres (03) puntos.
Los principales trabajos presentados deberán ser sustentados con copia simple de certificados,
constancias o contratos, que demuestren la participación del profesional propuesto y la similitud
Pág. 62 de 98
del trabajo, caso contrario no obtendrá calificación en este rubro.
Especialista en Mecánica de Suelos: 04 puntos
Ingeniero Civil, Geólogo o similar en su país de titulación con no menos de quince (15) años de
experiencia profesional, y que haya participado en Estudios de Mecánica de Suelos para
proyectos de Infraestructura Vial (estudios o supervisión y/o ejecución de obras).
a) Se otorgará puntaje por Nivel Académico, según el siguiente criterio:
- Título de Maestría en Mecánica de Suelos o
Ingeniería Geotécnica o Ciencias con
Mención en Ingeniería Geotécnica o afín
- Diplomado o Especialización afín
con una duración académica no menor de 6 meses
01 puntos
0.25 puntos
b) Se otorgará (0.30) puntos por cada servicio como Ingeniero en Suelos y Pavimentos,
Ingeniero Geotécnico, Especialista en Geotecnia y Pavimentos, Ingeniero Supervisor en Suelos y
Pavimentos, participando en Estudios de Mecánica de Suelos para proyectos de Infraestructura
Vial (estudios o supervisión y/o ejecución de obras); hasta un máximo de tres (03) puntos.
Los principales trabajos presentados deberán ser sustentados con copia simple de certificados,
constancias o contratos, que demuestren fehacientemente la participación del profesional en el
cargo propuesto, caso contrario no obtendrá calificación en este rubro.
Especialista en Hidráulica: 04 puntos
Ingeniero Civil o similar en su país de titulación con no menos de quince (15) años de
experiencia profesional, y que haya participado como Especialista en Hidrología o Hidráulica
para diseños de proyectos de Infraestructura Vial.
a) Se otorgará puntaje por Nivel Académico, según el siguiente criterio:
- Título de Maestría en Hidráulica
o Recursos Hidráulicos o Gestión de Recursos Hídricos
o ambientales o Ingeniería Civil con Mención en Hidráulica,
Ingeniería Civil o afín
- Diplomado o Especialización afín
con una duración académica no menor de 6 meses
01 punto
0.25 puntos
b) Se otorgara (0.30) puntos por cada servicio acreditado como Especialista en Hidrología;
Especialista en Hidrología e Hidráulica; Especialista en Hidráulica, Hidrología y Drenaje Vial,
para Diseños o Supervisión de Obras de Infraestructura Vial; hasta un máximo de tres (03)
puntos.
Los principales trabajos presentados deberán ser sustentados con copia simple de certificados,
constancias o contratos, que demuestren fehacientemente la participación del profesional en el
cargo propuesto, caso contrario no obtendrá calificación en este rubro.
Pág. 63 de 98
Especialista en Tráfico: 03 puntos
Ingeniero o similar en su país de titulación con no menos de diez (10) años de experiencia
profesional, y que haya participado como Especialista en la Elaboración o Supervisión de
Estudios de Tránsito Vial o Transportes.
a) Se otorgará (0.30) puntos por cada servicio acreditado como Especialista en la Elaboración o
Supervisión de Estudios de Tránsito Vial o Transportes; hasta un máximo de tres (03) puntos.
Los principales trabajos presentados deberán ser sustentados con copia simple de certificados,
constancias o contratos, que demuestren fehacientemente la participación del profesional en el
cargo propuesto, caso contrario no obtendrá calificación en este rubro.
Especialista en Diseño Vial: 04 puntos
Ingeniero Civil o similar en su país de titulación, con no menos de quince (15) años de
experiencia profesional y que haya participado como Especialista en Diseños Viales,
Supervisión, Consultor o Asesor de Estudios o Diseños Viales de Vías Urbanas.
a) Se otorgará puntaje por nivel académico, según el siguiente criterio:
- Título de Maestría en Ingeniería de Transporte o en Ingeniería Vial o afín.
01 punto
b) Se otorgará (0.30) puntos por cada servicio acreditado como Especialista en Diseños Viales,
Supervisión o Consultor de Estudios o Diseños Viales de Vías Urbanas referidos a Puentes
Viales y/o Intercambios Viales a Desnivel y/o Viaductos Elevados y/o Pasos a Desnivel hasta un
máximo de tres (03) puntos.
Los principales trabajos presentados deberán ser sustentados con copia simple de certificados,
constancias o contratos, que demuestren fehacientemente la participación del profesional en el
cargo propuesto, caso contrario no obtendrá calificación en este rubro.
Especialista en Seguridad Vial Urbana: 03 puntos
Ingeniero Civil o similar en su país de titulación, con no menos de diez (10) años de experiencia
profesional debiendo acreditar su participación como especialista en proyectos de Planes de
Desvío; Señalización y Seguridad Vial en proyectos, estudios, ejecución y/o supervisión de obras
de Infraestructura Vial.
a) Se otorgará un (0.30), puntos por cada servicio acreditado como Especialista, o Auditor o
Experto en Seguridad Vial Urbana en proyectos o estudios de vías expresas urbanas o
autopistas urbanas o carreteras en concesión; hasta un máximo de tres (03) puntos.
Los principales trabajos presentados deberán ser sustentados con copia simple de certificados,
constancias o contratos, que demuestren fehacientemente la participación del profesional en el
cargo propuesto, caso contrario no obtendrá calificación en este rubro.
Especialista en Pavimentos: 03 puntos
Pág. 64 de 98
Ingeniero o similar en su país de origen, con no menos de diez (10) años de experiencia
profesional, debiendo acreditar su participación como especialista en Suelos y Pavimentos en
estudio, proyectos, ejecución y/o supervisión de al menos cinco (05) Obras Viales, no serán
válidas vías rurales.
a) Se otorgará (0.5) puntos por cada trabajo o experiencia adicionales a las 5 Experiencias
solicitadas en el requisito descrito anteriormente hasta un máximo de tres (03) puntos.
Los principales trabajos presentados deberán ser sustentados con copia simple de certificados,
constancias o contratos, que demuestren fehacientemente la participación del profesional en el
cargo propuesto, caso contrario no obtendrá calificación en este rubro
Especialista en Impacto Ambiental: 01 punto
Profesional con no menos de diez (10) años de experiencia profesional debiendo acreditar su
participación como Especialista en Impacto Ambiental en estudios, proyectos, ejecución y/o
supervisión de obras.
a) Se otorgará 0.25 puntos por cada trabajo realizado en la especialidad, hasta un máximo de un
(01) punto.
Los principales trabajos presentados deberán ser sustentados con copia simple de certificados,
constancias o contratos, que demuestren fehacientemente la participación del profesional en el
cargo propuesto, caso contrario no obtendrá calificación en este rubro.
Especialista en Contratos: 03 puntos
Profesional con no menos de diez (10) años de experiencia profesional debiendo acreditar su
anticipación como Especialista o Administrador o Supervisor de Contratos de Obras en General.
a) Se asignará puntaje por el tiempo de experiencia acumulada como Especialista o
Administrador o Supervisor de Contratos de Obras en General, según el siguiente criterio:
- Mayor de 48 meses
- Mayor de 24 meses hasta 48 meses
- Igualo menor a 24 meses
02 puntos
01 punto
00 puntos
b) Se adicionará (0.5) punto hasta un máximo de un (01) punto por cada proyecto cuando estén
referidos a Supervisión de Obras de Contratos de Concesión en Asociación Pública Privada –
APP, los que deberán tener un monto de Inversión no menor a US$ 100 millones cada proyecto.
Los principales trabajos presentados deberán ser sustentados con copia simple de certificados,
constancias o contratos, que demuestren fehacientemente la participación del profesional en el
cargo propuesto, caso contrario no obtendrá calificación en este rubro.
Especialista en Instalaciones Sanitarias: 01 punto
Ingeniero Civil o Sanitario o similar en su país de titulación, con no menos de diez (10) anos de
Pág. 65 de 98
experiencia profesional debiendo acreditar su participación como especialista en estudios o
supervisor de obras de redes de saneamiento de agua y desagüe en zonas urbanas, así como
en gestión de levantamiento de interferencias.
a) Se asignará puntaje por el tiempo de experiencia acumulada como Especialista en estudios o
supervisión de obras de redes públicas y levantamiento de interferencias según el siguiente
criterio:
- Mayor de 48 meses
- Mayor de 24 meses hasta 48 meses
- Igualo menor a 24 meses
01 punto
0.5 puntos
00 puntos
Los principales trabajos presentados deberán ser sustentados con copia simple de certificados,
constancias o contratos, que demuestren fehacientemente la participación del profesional en el
cargo propuesto, caso contrario no obtendrá calificación en este rubro.
Especialista en Electricidad: 01 punto
Ingeniero Electricista, Mecánico - Electricista o similar en su país de titulación, con no menos de
diez (10) años de experiencia profesional debiendo acreditar su participación como Especialista en
estudios o supervisiones de proyectos o supervisiones de obras de redes eléctricas de media y/o
baja tensión y/o mejoramiento de alumbrado público en zonas urbanas.
a) Se otorgará (0.20) puntos por cada trabajo realizado en obras similares, hasta un máximo de un
(01) punto.
Los principales trabajos presentados deberán ser sustentados con copia simple de certificados,
constancias o contratos, que demuestren fehacientemente la participación del profesional en el
cargo propuesto, caso contrario no obtendrá calificación en este rubro.
Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos: 01 punto
Ingeniero Civil o similar en su país de titulación, con no menos de diez (10) años de experiencia
profesional debiendo acreditar su participación como Especialista en Costos, Presupuestos y
Valorizaciones; Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones; Ingeniero de Metrados y
Presupuestos, de proyectos, ejecución y/o supervisión de obras de infraestructura pública.
a) Se otorgará (0.10) puntos por cada trabajo realizado en la especialidad, hasta un máximo de un
(01) punto.
Los principales trabajos presentados deberán ser sustentados con copia simple de certificados,
constancias o contratos, que demuestren fehacientemente la participación del profesional en el
cargo propuesto, caso contrario no obtendrá calificación en este rubro.
Ingeniero Residente de Supervisión de Obra: 02 puntos
Ingeniero Civil o similar en su país de titulación, con no menos de diez (10) años de experiencia
profesional debiendo acreditar su participación como Ingeniero Supervisor o Residente de
Ejecución de Obras Viales, no serán válidas vías rurales.
a) Se otorgará (0.50) puntos por cada trabajo realizado como Ingeniero Supervisor o Jefe de
Pág. 66 de 98
Tramo o Jefe de Supervisión o Residente de Ejecución de Obras Viales, no serán válidas vías
rurales, hasta un máximo de dos (02) puntos.
Los principales trabajos presentados deberán ser sustentados con copia simple de certificados,
constancias o contratos, que demuestren fehacientemente la participación del profesional en el
cargo propuesto, caso contrario no obtendrá calificación en este rubro.
Notas:
a) El equipo técnico que proponga el Consultor, debe contar al menos con el personal mínimo
exigido en los Términos de Referencia. En caso contrario, se eliminará al Postor por no cumplir con
presentar el equipo especialista principal mínimo.
b) Los años de experiencia del personal se contabilizará a partir de la obtención del Título
Profesional correspondiente al país de su titulación.
c) También se aceptará como nivel académico el Doctorado.
4.2.
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)
Durante el proceso de evaluación del Sobre N° 2 se procederá a la verificación de las Propuestas
Económicas y su concordancia con la estructura del presupuesto de las Bases.
En la evaluación de las Propuestas no se tendrán en cuenta factores que no figuren en las
presentes Bases y en los documentos complementarios.
Entre las Propuestas Económicas que cumplan con los requisitos señalados en las Bases, el
Presidente del Comité asignará el puntaje máximo a la oferta económica de menor costo. Al
resto de las ofertas se les asignará puntajes mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
Pi =
Om x PMPE
Oi
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta económica i
Oi = Propuesta Económica i
Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica
El cálculo del puntaje de la oferta económica (PEi), será efectuado hasta el tercer decimal.
4.3.
PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total
de las mismas.
Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre cien (100) puntos. El
puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicación de la siguiente fórmula:
PTPi = 0.80 PTi + 0.20 PEi
Donde:
PTPi
PTi
PEi
= Puntaje total del postor i
= Puntaje por evaluación técnica del postor i
económica del postor i
Pág. 67 de 98
= Puntaje por evaluación
La propuesta evaluada como la mejor oferta será la que obtenga el mayor puntaje total.
El cálculo del puntaje total (PTPi), será efectuado hasta el tercer decimal.
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL
OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.
Pág. 68 de 98
POSTOR DEBERÁ
ANEXOS
Pág. 69 de 98
ANEXO N° 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE
Lima,
de
de 2015
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
[nombre
del
postor/
Empresa
y/o
Consorcio],
identificado con
RUC
N°…….......................... , debidamente representado por
[nombre del representante legal
de la persona jurídica], identificado con [colocar el documento de
identidad que
corresponda] N° [colocar número de documento de identificación] tenemos el agrado de
dirigirnos a ustedes, en relación con el CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DEL
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRAS DEL PROYECTO VIA EXPRESA SUR, a fin de acreditar a
nuestro apoderado: [Nombre del apoderado[ identificado con [colocar el documento de identidad
que corresponda] N° [colocar número de documento de identificación] quien se encuentra en
virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso
de selección.
Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registra! o poder vigente del suscrito
[indicar lo que corresponda].
……………………………………………………
Firma y sello del representante legal
Nombre / Razón Social del postor
Pág. 70 de 98
ANEXO N° 02
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.Estimados señores:
El que se suscribe, ......................... Representante Legal de [nombre del postor/ integrante de
Consorcio], identificado con [colocar el documento de identidad que corresponda] N° [colocar
número de documento de identificación], RUC N°............., con poder inscrito en la localidad
de................ en la Ficha N°............ Asiento N°..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:
Nombre o Razón Social
Domicilio Legal
RUC 1
Teléfono
Fax
Autorización Municipal
Municipalidad
Lima, de
N° de Licencia de Funcionamiento
Fecha
de 2015
……………………………………………………
Firma y sello del representante legal
Nombre / Razón Social del postor
(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
integrantes del Consorcio.
Pág. 71 de 98
ANEXO N°: 03
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL
SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRAS DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN DEL PROYECTO VIA EXPRESA SUR
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Estimados Señores:
En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia
proporcionados por el Comité Especial y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito
ofrece el Servicio de Supervisión Técnica de Obras del Contrato de Concesión del Proyecto Vía
Expresa Sur, de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de
Referencia y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las
Bases.
Lima, de
de 2015
……………………………………………………
Firma y sello del representante legal
Nombre / Razón Social del postor
(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
integrantes del Consorcio.
Pág. 72 de 98
ANEXO N°: 04
DECLARACIÓN JURADA
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
De nuestra consideración:
El que suscribe [Nombre del Representante Legal del Postor], identificado con [colocar el
documento de identidad que corresponda] N° [colocar número de documento de identificación],
Representante Legal de [nombre del
postor] con RUC N° ......................, y domiciliado
en ..........................................; que se presenta como postor del CONCURSO PÚBLICO PARA LA
SELECCIÓN DEL SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL
PROYECTO VIA EXPRESA SUR, declaro bajo juramento:
1.Que conocemos,
aceptamos
procedimientos del proceso de selección.
y nos sometemos a las Bases, condiciones y
2.Somos responsables de la veracidad de los
presentamos para efectos del presente proceso de selección.
documentos e información que
3.Nos comprometemos a mantener nuestra propuesta durante el proceso de selección y
a suscribir el Contrato de Supervisión de Obra del Proyecto Vía Expresa Sur en caso de resultar
favorecido con la Buena Pro.
Lima,
de
de 2015
……………………………………………………
Firma y sello del representante legal
Nombre / Razón Social del postor
Este formulario deberá ser presentado por cada uno de los integrantes en caso de Consorcio.
Pág. 73 de 98
ANEXO N°: 05
Formulario N° 1: PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.De nuestra consideración,
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el
lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en el
CONCURSO PUBLICO PARA LA SELECCIÓN DEL SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRAS DEL
CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO VIA EXPRESA SUR, responsabilizándonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio a través de la legalización de la firmas de los representantes de cada uno de los
integrantes del Consorcio.
Designamos al Sr. [colocar nombres y apellidos], identificado con [colocar el documento de
identidad que
corresponda]
N° [colocar número de documento de identificación] como
representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del
proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro
domicilio legal común en [colocar la dirección del domicilio común).
Integrantes
% de Participación
[Integrante 1]
[Integrante 2]
[Integrante 3]
Lima, de
de 2015
……………………………………
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal empresa 1
…………………………………….
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal empresa 2
…………………………………….
Pág. 74 de 98
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal empresa 3
ANEXO N°: 05
Formulario N° 2: REQUISITOS FINANCIEROS Sobre N°1
(Referencia: Numeral 2.4.7 de las Bases)
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Lima, ......... de .....................de 2015
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.Postor:
Ref.: Concurso Público para la Selección del Supervisor Técnico de Obras del Contrato de
Concesión del Proyecto Vía Expresa Sur.
De acuerdo a lo previsto en el Numeral 2.4.7 de las Bases, por medio de la presente cumplimos
con presentar nuestra Carta de Presentación de Información Financiera.
A. REQUISITOS FINANCIEROS
A.1 Patrimonio Neto del Postor en caso de persona jurídica (Ver Nota 1)
PATRIMONIO NETO US$ [
A.2
]
Patrimonio Neto del Postor en caso de Consorcio (Ver Nota 1)
Integrantes
US$ Patrimonio Neto
- [Integrante 1]
- [Integrante 2]
- [Integrante 3]
PATRIMONIO NETO:
US$[
]
B. En su caso, conversión de cifras expresadas en moneda distinta al Dólar Americano. (Ver Nota
2)
Postor/Integrante
Cifra (Moneda Original) Tipo de Cambio Cifra (US$)
Pág. 75 de 98
Nota 1: En caso de patrimonios registrados en moneda diferente a US$; se utilizará l a tasa de
cambio promedio de venta publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros.
Atentamente,
……………………………………
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal empresa o Postor
(*) Cuando se trate de Consorcio, este documento será su scr it o p or e l r e presentante legal de
cada uno de los integrantes del Consorcio.
Pág. 76 de 98
ANEXO N°06
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO)
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto
referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, nuestra propuesta
económica es la siguiente:
US$.
(Colocar cifra en números y letras) Dólares Americanos.
La Propuesta Económica incluye todos los, seguros, transportes, inspecciones, evaluaciones,
y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro
concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.
La Propuesta Economica no incluye el IGV.
Asimismo, nuestra propuesta detallada se adjunta al presente.
Nota:
1. La estructura referencial se indica en el Anexo N° 10, pudiendo los Postores adecuarla o
complementarla al formular su Propuesta.
2. El Postor dentro de su Propuesta Económica debe considerar todos los costos necesarios que
demande el cumplimiento de los servicios y requisitos exigidos por las Bases del Concurso,
Términos de Referencia y Contrato de Supervisión de Obras.
Lima, de
de 2015
Firma, Nombres y Apellidos del postor
/ Razón Social de la empresa
Pág. 77 de 98
ANEXO N°: 07
FORMATO N" 01: Consumer Price lndex
Not Seasonally Adjusted
Área U.S. city average
Item All items
Base Period 1982-1984=100
Year
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May
June
July
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
1995
150.3
150.9
151.4
151.9
152.2
152.5
152.5
152.9
153.2
153.7
153.6
153.5
1996
154.4
154.9
155.7
156.3
156.6
156.7
157
157.3
157.8
158.3
158.6
158.6
1997
159.1
159.6
160
160.2
160.1
160.3
160.5
160.8
161.2
161.6
161.5
161.3
1998
161.6
161.9
162.2
162.5
162.8
163
163.2
163.4
163.6
164
164
163.9
1999
164.3
164.5
165
166.2
166.2
166.2
166.7
167.1
167.9
168.2
168.3
168.3
2000
168.8
169.8
171.2
171.3
171.5
172.4
172.8
172.8
173.7
174
174.1
174
2001
175.1
175.8
176.2
176.9
177.7
178
177.5
177.5
178.3
177.7
177.4
176.7
2002
177.1
177.8
178.8
179.8
179.8
179.9
180.1
180.7
181
181.3
181.3
180.9
2003
181.7
183.1
184.2
183.8
183.5
183.7
183.9
184.6
185.2
185
184.5
184.3
2004
185.2
186.2
187.4
188
189.1
189.7
189.4
189.5
189.9
190.9
191
190.3
2005
190.7
191.8
193.3
194.6
194.4
194.5
195.4
196.4
198.8
199.2
197.6
196.8
2006
198.3
198.7
199.8
201.5
202.5
202.9
203.5
203.9
202.9
201.8
201.5
201.8
2007
202.416
203.499
205.352
206.686
207.949
208.352
208.299
207.917
208.49
208.936
210.177
210.036
2008
211.08
211.693
213.528
214.823
216.632
218.815
219.964
219.086
218.783
216.573
212.425
210.228
2009
211.143
212.193
212.709
213.24
213.856
215.693
215.351
215.834
215.969
216.177
216.33
215.949
2010
216,687
216,741
217,631
218,009
218,178
217,965
218,011
215,834
215,969
216,177
216,330
215,949
2011
220,223
221,309
223,467
224,906
225,964
225,722
225,922
218,312
218,439
218,711
218,803
219,179
2012
226,665
227,663
229,392
230,085
229,815
229,478
229,104
230,379
231,407
231,317
230,221
229,601
2013
230,280
232,166
232,773
232,531
232,945
233,504
233,596
233,877
234,149
233,546
233,069
233,049
2014
233,916
234,781
236,293
237,072
237,900
238,343
238,250
237,852
238,031
237,433
236,151
234,812
Source: www.bls.gob/cpi/
Pág. 78 de 98
ANEXO N°: 07
FORMULARIO N° 01: EXPERIENCIA GENERAL DEL POSTOR
EXPERIENCIA EN GENERAL (Últimos 15 Años)
N°
NOMBRE DE
UBICACION
PROYECTO
ENTIDAD
CONTRATANTE
DATOS DE
MONTO
CONTACTO
MONTO
%
US$
(Nombre,
FECHA FIN DE
CONTRATO
PARTICIPAC TOTAL
Dirección
CONTRATO
US$
IÓN
PARA LA
Teléfono, Fax,
EMPRES A
email)
1.
2.
3.
4.
5.
...
Nota: No se aceptarán subcontratos o cesión de contratos. El monto de contrato de consultoría
según certificado o constancia del servicio o copia del contrato completo respectivo se convertirá
a US$. Se consignarán los montos del servicio de consultoría convirtiéndose a US$ a la fecha de
Diciembre de 2014, de acuerdo a Formato N° 01 del Anexo N° 07. Incluir las fuentes oficiales de
cambio utilizadas.
Atentamente,
Firma, Nombres y Apellidos del postor
/ Razón Social de la empresa
Pág. 79 de 98
ANEXO N°: 07
FORMULARIO N° 02 : EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR
EXPERIENCIA EN LA ESPECI ALIDAD (Últimos 10 Años)
N°
NOMBRE DE
UBICACION
PROYECTO
ENTIDAD
CONTRATANTE
DATOS DE
MONTO
CONTACTO
MONTO
%
US$
(Nombre,
FECHA FIN DE
CONTRATO
PARTICIPAC TOTAL
Dirección
CONTRATO
US$
IÓN
PARA LA
Teléfono, Fax,
EMPRES A
email)
1.
2.
3.
4.
5.
...
Nota: No se aceptarán subcontratos o cesión de contratos. El monto de contrato de consultoría
según certificado o constancia del servicio o copia del contrato completo respectivo se convertirá
a US$. Se consignarán los montos del servicio de consultoría convirtiéndose a US$ a la fecha de
Diciembre de 2014, de acuerdo a Formato N° 01 del Anexo N° 07. Incluir las fuentes oficiales de
cambio utilizadas.
Atentamente,
Firma, Nombres y Apellidos del postor
/ Razón Social de la empresa
Pág. 80 de 98
ANEXO N° 07
FORMULARIO N° 03- A : PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO
(APLICABLE PARA EL EQUIPO PERSONAL PROFESIONAL CLAVE)
ÍTEM
NOMBRE
ESPECIALIDAD O
FUNCIÓN
CANTIDAD DE
HOMBRE/MES
1.0
2.0
[...]
3.0
[...]
4.0
[...1
5.0
[...]
Total HM:
El que suscribe ............................. Representante Legal de ...........(nombre
del
Postor)..................... se compromete que para el servicio materia del presente Concurso, se
asignará al personal indicado y que se cuenta con el compromiso de participación del personal
que se contratará, en caso de obtener la Buena Pro.
Nombre
Representante Legal del Postor
Firma
Representante Legal del Postor
Pág. 81 de 98
ANEXO N° 07
FORMULARIO N" 03- B : PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO
(APLICABLE PARA EL EQUIPO PERSONAL DE APOYO)
ÍTEM
NOMBRE
ESPECIALIDAD O
FUNCIÓN
CANTIDAD DE
HOMBRE/MES
1.0
2.0
[...]
3.0
[...]
4.0
[...1
5.0
[...]
Total HM:
El que suscribe ............................. Representante Legal de ...........(nombre del
Postor)..................... se compromete que para el servicio materia del presente Concurso, se
asignará al personal indicado y que se cuenta con el compromiso de participación del personal
que se contratará, en caso de obtener la Buena Pro.
Nombre
Representante Legal del Postor
Firma
Representante Legal del Postor
Pág. 82 de 98
ANEXO N° 07
FORMULARIO N° 04
CURRÍCULUM VITAE (CV) DEL PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO
1. POSICIÓN:
2. NOMBRE DE LA EMPRESA:
3. NOMBRE COMPLETO:
4. FECHA DE NACIMIENTO:
5. PROFESION: Sólo para profesionales
6. REG. PROFESIONAL N°:
7. GRADO SUPERIOR AL BACHILLERATO EN LA ESPECIALIDAD RELACIONADA CON EL
SERVICIO
UNIVERSIDAD
TITULO
ESPECIALIDAD
AÑO
N° DE MESES
AÑO
8. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN…
INSTITUCIÓN
MATERIA
9. TRABAJOS REALIZADOS SIMILARES AL PROPUESTO
PROYECTO TIPO
FIRMA/
ENTIDAD
UBICACION
PERIODO
DEL AL (AÑOS)
DESCRIPCCIÓN
………………………………….
Nombre y Firma del
Profesional
.............................................................
Nombre y Firma del
Representante Legal del Postor
Pág. 83 de 98
ANEXO N° 07
FORMULARIO N° 05
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO
(FORMULARIO A SER PRESENTADO POR TODO EL EQUIPO DE TRABAJO DEL POSTOR)
El Profesional o Técnico que suscribe, mediante la presente se compromete a formar parte del
personal profesional asignado a la Supervisión de Obras del Proyecto Vía Expresa Sur, que
presenta el Postor .........(nombre del Postor)
............en el caso que éste obtenga la Buena Pro del presente Concurso.
Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y
por el tiempo ofrecido.
Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuación: Cargo dentro del Proyecto:
........................
Especialidad:........................ Actividad: .....................
Lugar y Fecha
Nombre y Firma del Profesional
Nombre
.............................................................
Representante Legal del Postor
Firma
............................................................
Representante Legal del Postor
Pág. 84 de 98
ANEXO N°08
SOBRE N° 1
MODELO DE GARANTÍA DE VALIDEZ, VIGENCIA
Y CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA
[ ] de [
] del2015
Señores
INVERMET
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Lima- Perú
Carta Fianza N° .............................. Vencimiento: .................................
Postor: {Indicar el nombre del Postor]
Ref: CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DEL SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRAS
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO VIA EXPRESA SUR.
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, señores [indicar nombre del Postor]
constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni división
y de realización automática, por la suma de (colocar la cifra en números y letras) a favor de
Fondo Metropolitano de Inversiones de la Municipalidad Metropolitana de Lima - INVERMET,
para garantizar la validez, vigencia y cumplimiento de las Propuestas Técnica y Económica
presentada por [indicar nombre del Postor], de acuerdo a los términos y condiciones
establecidos en las Bases del Concurso de la referencia.
Asimismo, dejamos establecido que la presente fianza se hará efectiva en el caso que dicho
Postor resulte Adjudicatario de la Buena Pro en el Concurso de la referencia y no
cumpla con todas y cada una de las obligaciones que le corresponden en la fecha de
suscripción del Contrato, según lo estipulado en las Bases.
El pago de esta fianza se hará efectivo de manera automática dentro de las veinticuatro (24)
horas de su requerimiento de pago y sin necesidad de acto posterior por parte de
ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, la cual deberá estar firmada por
alguna persona debidamente autorizada de INVERMET, manifestando que [indicar nombre del
Postor] no ha cumplido con cualquiera de las obligaciones que están garantizadas por este
documento. Dicha solicitud deberá ser cursada por vía notarial en nuestras oficinas sitas
en la dirección líneas abajo.
Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto garantizado, no se
verán afectadas por cualquier disputa entre el Comité Especial, la Municipalidad Metropolitana
de Lima, INVERMET, o sus Asesores y nuestro cliente.
El plazo de vigencia de esta fianza será desde la fecha de presentación del Sobre
N° 1, hasta la Fecha de vencimiento de las Propuestas estipuladas en las Bases, es decir, desde
hasta ,-----·· (Colocar las fechas establecidas en el cronograma del Concurso)
Pág. 85 de 98
Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta fianza, a partir de la fecha en que
sea requerida por ustedes conforme a los términos que aquí se indican, devengará, de
manera automática, un interés equivalente a la tasa máxima LIBOR a un año más un margen
(Spread) de 3%. La tasa LIBOR aplicable será la establecida por el Cable Reuter diario que se
recibe en Lima a horas 11:00 a.m., debiendo ·devengarse los intereses a partir de la fecha en que
se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva del pago.
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantía tienen
el mismo significado que se les atribuye en las Bases.
Atentamente,
Firma y Sello:
Nombre y Cargo
Entidad Bancaria: [Empresa Bancaria que emite la Fianza]
Dirección:
Pág. 86 de 98
ANEXO N°09
MODELO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE
OBRAS DEL PROYECTO VIA EXPRESA SUR
Lima, [ ] de [ ] del 2015
Señores
INVERMET
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Lima- Perú
Carta Fianza N° .............................. Vencimiento: .................................
Supervisor Técnico de Obra: [Indicar el nombre del Adjudicatario]
Ref: CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DEL SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRAS
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO VIA EXPRESA SUR.
De nuestra consideración:
Por cuenta y orden de nuestros clientes, señores [indicar nombre del Adjudicatario],
constituimos esta garantía solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni
división y de realización automática, hasta por la suma de US$ [Colocar la cifra en números
y letras] a favor del Fondo Metropolitano de Inversiones de la Municipalidad Metropolitana de
Lima- INVERMET, para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato de Supervisor Técnico de
Obra por parte de [indicar nombre del Adjudicatario].
El pago de esta garantía se hará efectivo a simple requerimiento y sin necesidad de acto
posterior por parte de INVERMET, al recibir nosotros, en nuestras oficinas sitas en la dirección
indicada líneas abajo, una solicitud escrita en tal sentido por vía notarial, la cual deberá estar
firmada por alguna persona debidamente autorizada de INVERMET, manifestando que nuestro
cliente [indicar nombre del Adjudicatario] no ha cumplido con cualquiera de las obligaciones
que están garantizadas por este documento. INVERMET podrá requerir el pago total o parcial
de esta garantía.
Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto garantizado, no se
verán afectadas por cualquier disputa entre el Comité Especial, la Municipalidad Metropolitana
de Lima, INVERMET, sus Asesores y nuestro cliente [indicar nombre del Adjudicatario].
El plazo de vigencia de esta garantía será desde [la fecha de suscripción del
Contrato de Supervisión de Obra] hasta ..............................
Nos comprometemos a pagarles el monto reclamado de la garantía en un plazo máximo de
veinticuatro (24) horas, contado a partir de la recepción de la carta de requerimiento de pago.
Toda demora de nuestra parte en honrarla dará origen al pago de intereses moratorios en
favor de INVERMET que se calcularán a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de
la presente garantía, sobre la base de la tasa máxima LIBOR a un año, más un spread de 3.0%.
La tasa LIBOR aplicable será la establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en Lima a
horas 11:00 a.m. debiendo devengarse los intereses hasta la fecha efectiva de pago.
Pág. 87 de 98
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantía tienen
el mismo significado que se les atribuye en las Bases del Concurso.
Atentamente,
Firma y Sello:
Nombre y Cargo
Entidad Bancaria: [Empresa Bancaria que emite la Fianza]
Dirección:
Pág. 88 de 98
ANEXO Nº 10
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
SUPERVISION TECNICA DE OBRAS DEL PROYECTO VIA EXPRESA SUR
Fecha Base: Abril 2015
ID
Precio
Unitario
Unidad
Cantidad
(US$)
(*)
Descripción
1
1.1
Personal Clave
Jefe de Supervisión
HM
1.2
Especialista en Estructuras I
HM
1.3
Especialista en Geología y Geotecnia
HM
1.4
Especialista en Mecánica de Suelos
HM
1.5
Especialista en Hidráulica
HM
1.6
Especialista en Tráfico
HM
1.7
Especialista en Diseño Vial
HM
1.8
Especialista en Seguridad Vial Urbana
HM
1.9
Especialista en Pavimentos
HM
1.10 Especialista en Impacto Ambiental
HM
1.11 Especialista en Contratos
HM
1.12 Especialista en Instalaciones Sanitarias
HM
1.13 Especialista en Electricidad
HM
1.14 Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
HM
1.15 Ingeniero Residente de Supervisión de Obra
HM
2
Personal Profesional de Apoyo
2.1
Asistente del Ingeniero Residente de Supervisión de Obra
HM
2.2
Especialista en Topografía
HM
2.3
Especialista en Movilidad Urbana
HM
2.4
Ingeniero de Señalización
HM
2.5
Ingeniero de Sistemas
HM
2.6
Arquitecto Urbanista (Paisajista)
HM
2.7
Arqueólogo
HM
2.8
Ingeniero de Campo 1
HM
2.9
Asistente de Ingeniero de Campo
HM
3
3.1
Equipo Técnico Auxiliar, Administrativo y Apoyo Logístico
Técnico en Topografía
HM
3.2
Técnico Laboratorista Suelos
HM
3.3
Técnico Laboratorista Concreto
HM
3.4
Técnico en Metrados
HM
3.5
Auxiliar de Topografía
HM
3.6
Administrador
HM
3.7
Contador
3.8
Secretaria 1
HM
3.9
Auxiliar de Oficina
HM
3.10 Chofer 1
HM
Pág. 89 de 98
Total (US$)
3.11 Chofer 2
HM
3.12 Chofer 3
HM
3.13 Cadista 1
HM
3.14 Inspector de Obra 1
HM
3.15 Inspector de Obra 2
HM
3.16 Equipo Minimo de Laboratorio propio (incluir detalles en propuesta y brindar costo total)
HM
4
SubTotal
5
Gastos Generales (
6
Utilidad (
7
Total sin IGV (US$)
%)
Incluye transferencia Tecnologica a través de la capacitación de los Recursos Humanos de Invermet
%)
Nota (1) : Los salarios mensuales deben incluir beneficios sociales de ley.
Nota (2) : Los gastos generales (fijos y variables) se presentarán en forma
Detallada en hoja adjunta.
Pág. 90 de 98
ANEXO Nº 11
MODELO DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN TECNICA DE LAS OBRAS DEL CONTRATO DE
CONCESION DEL PROYECTO VIA EXPRESA SUR
Conste por el presente documento, el CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL
CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO VIA EXPRESA SUR que celebran, de una
parte, el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET, con Registro Único
del Contribuyentes N° 20164503080, con domicilio en Jr. Cusco N° 286 – 3er. Piso, distrito del
Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Ficha N° 004 "A" y "B" del Libro
de Empresas de Derecho Público del Registro de Personas Jurídicas de Lima, debidamente
representado por su Secretario General Permanente, señor Sr. Luis Antonio Robles
Recavarren, identificado con DNI N……, designado mediante Resolución de Alcaldía N° …, de
fecha 25 de enero de 2015, a quien en adelante se le denominará INVERMET; de la otra
parte………………………………….., con RUC N° ………………………………., con domicilio legal
en ………………………………………………, distrito de ………………………………, provincia y
departamento de ………….., inscrita en la Partida N° …………………….. del Registro de Personas
Jurídicas
de
Lima,
debidamente
representada
por
su
………………………,
………………………………………………………………………….,
identificado con
DNI N°
……………………, según poder inscrito en el Asiento N° ………………….. de la Partida N°
……………………….. del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le
denominará "EL SUPERVISOR TECNICO DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS", en los términos y
condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: Antecedentes
1.1. Con fecha 09 de enero de 2015 la Municipalidad Metropolitana de Lima, en calidad de
CONCEDENTE, y la empresa VÍA EXPRESA SUR S.A.C., en calidad de
CONCESIONARIO, celebraron el Contrato de Concesión del Proyecto "Vía Expresa Sur "
(en adelante, el Contrato de Concesión), el cual tiene por objeto el diseño, construcción,
operación y mantenimiento de las obras consideradas en el Contrato de Concesión.
1.2. De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 799, concordado con las Cláusulas 1.109
y 1.110 del Contrato de Concesión, el Supervisor del Contrato de Concesión del Proyecto
Vía Expresa Sur, es el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, quien puede
asumir la Supervisión de la Obra de manera directa o a través de terceros, pudiendo
convocar y contratar las supervisiones requeridas, las que en calidad de supervisores
técnicos de la obra, efectuarán la fiscalización técnica durante la ejecución de la obra.
1.3. Al amparo de la Cláusula 10.28 del Contrato de Concesión, los costos de supervisión
durante el desarrollo de la obra serán asumidos y sufragados por el CONCESIONARIO.
Asimismo, en virtud de las precitadas Cláusulas, INVERMET deberá seleccionar a una
empresa para el desarrollo de las funciones de Supervisión de la Obra Inicial del Proyecto
Vía Expresa Sur, por lo cual deberá delegar las facultades de fiscalización técnica que le
competen a EL SUPERVISOR TECNICO DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS, adjudicatario de
Pág. 91 de 98
la Buena Pro del Concurso Público para la selección del Supervisor Tecnico de las Obras del
Contrato de Concesión del Proyecto Vía Expresa Sur.
1.4. Mediante
Resolución
Nº
……….-2015-INVERMET-SGP,
de
fecha
………………………………………se designó al Comité Especial encargado de desarrollar el
Concurso Público para la selección del Supervisor Tecnico de las Obra Obligatorias del
Contrato de Concesión del Proyecto Vía Expresa Sur.
1.5. Con fecha ……………………………….., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del
Concurso Público para la selección del Supervisor Tecnico de las Obras del Contrato de
Concesión del Proyecto Vía Expresa Sur, a la propuesta presentada por la empresa
…………………………………………, cuyos detalles e importe total consta en los
documentos integrantes del presente Contrato.
CLAUSULA SEGUNDA: Objetivo y alcance de servicios
2.1
INVERMET contrata los servicios de EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS para que
preste los servicios de Supervisión Técnica de Obras del Contrato de Concesión del
Proyecto Vía Expresa Sur, de acuerdo a lo especificado en su Propuesta, las Bases
Integradas y los Términos de Referencia, los mismos que forman parte integrante del
presente contrato.
2.2
En atención que la ejecución del Proyecto "Vía Expresa Sur" se enmarca dentro de los
alcances de un Contrato de Concesión, las Partes dejan expresa constancia que la
contratación de EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS del Proyecto "Vía Expresa Sur" se
encuentra fuera de los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
Legislativo N° 1017, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y
sus modificatorias, toda vez que los honorarios del Supervisor Tecnico de las Obras serán
pagados con recursos del CONCESIONARIO, conforme al Contrato de Concesión.
2.3
En caso se generen Obras Adicionales durante la ejecución del Proyecto, conforme han sido
definidas y reguladas en el Contrato de Concesión, EL SUPERVISOR TÉCNICO DE LAS
OBRAS tendrá derecho a percibir mayores honorarios, por el servicio de supervisión
adicional prestado, cuyo monto se establecerá por acuerdo de las partes y pagado por el
CONCESIONARIO.
CLAUSULA TERCERA: De la vigencia y plazo del contrato
3.1
La vigencia del presente Contrato se extenderá a partir del día siguiente de la fecha de su
suscripción hasta la aprobación de la liquidación del contrato por parte de INVERMET.
3.2
El plazo máximo de Ejecución de los Servicios de Supervisión de las Obras será de
………………………………….
3.3
En caso se produzca la paralización total de las Obras que comprenden las Obras del
Contrato de Concesión del Proyecto Vía Expresa Sur, por causas no imputables a EL
SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS OBLIGATORIAS, el plazo de los servicios se
prorrogará automáticamente por el mismo periodo de paralización, en cuyo caso se
reconocerán mayores gastos generales variables por dicho periodo, debidamente
acreditados y concordados por las partes.
Pág. 92 de 98
3.4
En caso el plazo del Contrato se extendiera de modo tal que excediera el período máximo de
los servicios de consultoría por causas no imputables a EL SUPERVISOR TECNICO DE
OBRAS OBLIGATORIAS, éste tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que
incurra a efecto de continuar prestando sus servicios por el periodo adicional que exceda el
plazo máximo señalado, en proporción al monto resultante de la división del monto total de
Propuesta Económica entre el plazo máximo del servicio.
CLAUSULA CUARTA: Monto
El monto total del presente contrato asciende a ……………………………………….(US$
……………………), incluido el IGV, así como el costo del servicio, seguros, otros impuestos y todo
concepto que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente
contrato.
CLAUSULA QUINTA: Forma de pago
5.1
El CONCESIONARIO asumirá los costos de los servicios brindados por EL SUPERVISOR
TECNICO DE OBRAS OBLIGATORIAS, de acuerdo con la Propuesta Técnica y Económica
aprobada que forma parte integrante del presente Contrato, previa aprobación de la
Gerencia de Supervisión de Contratos de INVERMET.
5.2
De conformidad con la Cláusula 10.28 del Contrato de Concesión, los pagos a EL
SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS OBLIGATORIAS, se efectuarán con periodicidad
mensual, de modo proporcional a los avances de las funciones que se le encargue desde la
revisión del EDI hasta la recepción final aprobada de las obras obligatorias.
5. 3 Los pagos a EL SUPERVISOR DE OBRA, se realizarán de la siguiente manera:
- A la conformidad del Informe Inicial de revisión del EDI por parte de INVERMET: 7.5% del
monto total del contrato
- A la aprobación por parte de INVERMET del Informe Final del EDI: 2.5 % del monto total
del contrato
- A la aprobación del Informe Final por parte de INVERMET: 6 % del monto total del
contrato.
- El saldo será abonado en pagos iguales mensuales a la aprobación de los Informes
mensuales de supervisión de obra por parte de INVERMET, en aplicación a la cláusula
10.28 literal “i” del contrato de Concesión.
CLAUSULA SEXTA: Del adelanto directo
6.1
EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS podrá solicitar un adelanto de hasta por el veinte
por ciento (20%) de su Propuesta Económica, siempre y cuando cumpla con presentar una
garantía con las características señaladas en la Cláusula Décima del presente Contrato.
6.2
La amortización del adelanto, se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de
las oportunidades de pago a favor del SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS
OBLIGATORIAS, de acuerdo a la forma de pago establecida en el numeral 5.3 precedente.
Cualquier diferencial que se produzca respecto de la amortización parcial del adelanto se
tomará en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago.
Pág. 93 de 98
6.3
El adelanto sólo podrá ser solicitado por EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS dentro de
los quince (15) días calendario de suscrito el presente Contrato de Supervisión Técnica de
las Obras Obligatorias. Para dicho efecto, EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS deberá
cursar una carta a INVERMET requiriendo el adelanto e indicando el porcentaje
correspondiente, el mismo que no podrá ser mayor al veinte por ciento (20%) de su
Propuesta Económica, y en consecuencia acompañará a su comunicación la respectiva
garantía a favor de INVERMET.
6.4. El adelanto será otorgado por EL CONCESIONARIO, previa autorización de INVERMET.
CLAUSULA SEPTIMA: Financiamiento
EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS declara conocer y aceptar que los pagos por los
servicios de Supervisión de l a Obra Inicial pactados, serán cancelados con recursos del
CONCESIONARIO, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 10.28 del Contrato de Concesión.
CLAUSULA OCTAVA: De la declaración de exclusión de obligación de pago
Mediante la presente Cláusula EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS deja expresa constancia
que, si bien el servicio es prestado a INVERMET, el pago de los servicios que son materia de
la presente contratación son de EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD del CONCESIONARIO, en
virtud de lo establecido en el Contrato de Concesión. En tal sentido, mediante la presente
Cláusula EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS libera a INVERMET de toda responsabilidad de
pago, declarando que cualquier reclamo relativo a dicho pago, sea directo y/o arbitral, lo dirigirá
y ejecutará contra el CONCESIONARIO.
CLAUSULA NOVENA: De la responsabilidad por los servicios prestados.
9.1
EL SUPERVISOR TECNICO DE L A S OBRAS se obliga a responder por cualquier error u
omisión en el cumplimiento de sus servicios, conforme a lo estipulado en el presente Contrato.
Asimismo, asumirá la responsabilidad por los perjuicios que pudiera causarle a INVERMET
en el desarrollo de la Supervisión de las Obras, obligándose a subsanar y corregir a su costo
la reparación de los defectos que se produzcan. Para tal efecto EL SUPERVISOR TECNICO
DE OBRAS garantiza los trabajos materia del presente Contrato por el plazo de un (01) año,
contado a partir de la liquidación del presente Contrato.
9.2
INVERMET se reserva el derecho a iniciar las acciones legales pertinentes para el
resarcimiento de los daños y perjuicios que se irrogue por deficiencia en los servicios
prestados.
CLAUSULA DECIMA: De las garantías
10.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
De conformidad con lo establecido en las Bases del proceso de selección, EL
SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS OBLIGATORIAS, a la firma del presente documento,
cumple con presentar la Carta Fianza N° ………………………., de fecha emitida por el
…………………….., por la suma de ………………………………………….. y ….../100 Dólares
Americanos (US$ …………………….), monto equivalente al diez por ciento (10%) del
monto establecido en la Cláusula Cuarta del presente Contrato, por concepto de Garantía de
Fiel Cumplimiento de contrato. La referida carta fianza extiende su vigencia desde el
……………………………………………………………….
Pág. 94 de 98
10.2 Garantía por Adelanto Directo
En caso EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS solicite el adelanto directo previsto en la
Cláusula Sexta del presente documento, deberá presentar una Carta Fianza por el monto
correspondiente, la misma que gozará de las características señaladas en el siguiente
párrafo.
Las garantías antes indicadas, deberán ser extendidas por una Entidad Bancaria autorizada
y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o consideradas en la
última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el
Banco Central de Reserva, sin beneficio de excusión, incondicional, solidaria, irrevocable y
de realización automática al sólo requerimiento de INVERMET, vigente la Garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato durante el plazo de prestación del servicio hasta la liquidación
final, y cuyos montos cubrirán las penalidades establecidas en el presente contrato y la
Garantía por Adelanto Directo hasta la total amortización del adelanto.
CLAUSULA DECIMO PRIMERA: Del personal del Supervisor Tecnico de las Obras
Obligatorias
11.1 EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS se compromete a prestar los servicios contratados
con la diligencia ordinaria requerida; asimismo el equipo mínimo acreditado estará
conformado por el personal establecido en su correspondiente Propuesta, de acuerdo a lo
señalado en los Términos de Referencia de las Bases.
11.2 Las partes dejan expresa constancia que EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS ni su
personal mantendrán relación laboral alguna con INVERMET; por lo tanto INVERMET no
atenderá ningún reclamo de dicho personal respecto de sus relaciones con EL
SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS OBLIGATORIAS.
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: De las penalidades
12.1 INVERMET aplicará a EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS una penalidad por cada
día de atraso injustificado en la prestación de sus servicios o en el cumplimiento de sus
obligaciones materia del presente Contrato, hasta por un monto máximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta penalidad será deducida de los pagos
a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuese necesario se cobrará del monto
resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo
con la siguiente fórmula:
Penalidad diaria = 0.4 x Monto
Plazo en días
Donde:
Monto
Plazo en días
= Monto del contrato
= Plazo del contrato en días.
12.2 Si EL SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRAS cambia el personal propuesto en su
Propuesta Técnica sin autorización de INVERMET, se le aplicará una penalidad del
cero punto cinco por ciento (0.5 %) del monto total del Contrato, por cada oportunidad en
que se configura el referido incumplimiento.
Pág. 95 de 98
12.3 En caso, EL SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRAS no contara con los recursos humanos
ofertados en los periodos correspondientes de participación y no hayan sido
reemplazados, se le aplicará una penalidad ascendente a US$ 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100
Dólares Americanos) por cada día, hasta la subsanación del incumplimiento.
12.4 Las penalidades señaladas precedentemente se aplicarán hasta el tope del diez por
ciento (10%) del monto contractual. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la
penalidad, INVERMET podrá resolver el presente Contrato.
12.5 La resolución del Contrato será notificada mediante comunicación notarial, quedando
INVERMET facultado para solicitar la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de
Contrato sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pudiera
exigir.
CLAUSULA DECIMO TERCERA: De las acciones directas del INVERMET
13.1 INVERMET se reserva el derecho de efectuar el control y seguimiento de los servicios de
EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS OBLIGATORIAS, mediante las acciones que
considere pertinentes.
13.2 EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS deberá proporcionar toda la información
necesaria para tal efecto y brindar
las facilidades
a los funcionarios
de
INVERMET, para el seguimiento de los servicios.
CLAUSULA DECIMO CUARTA: De la resolución del Contrato
14.1 Las partes acuerdan expresamente que cualquiera de ellas puede poner fin al Contrato por
un hecho sobreviniente a la suscripción del mismo, de acuerdo a lo establecido en el Código
Civil vigente, incluyéndose los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor, en cuyo caso
se liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada.
14.2 Adicionalmente, cabe la resolución parcial del Contrato, dependiendo de los alcances del
incumplimiento, de la naturaleza de las prestaciones, o de algún otro factor relevante,
siempre y cuando sea posible sin afectar el Contrato en su conjunto.
14.3 Por el lado de INVERMET, ésta podrá resolver el Contrato, cuando el SUPERVISOR
TECNICO DE OBRAS OBLIGATORIAS:
14.3.1 Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello.
14.3.2 Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto
máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
14.3.3 Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido
requerido para corregir tal situación.
14.4 En caso EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS incumpla alguna de sus obligaciones, que
haya sido previamente observada por INVERMET, y no haya sido materia de subsanación,
esta última podrá resolver el Contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía
notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. El
Pág. 96 de 98
Contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por
EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS OBLIGATORIAS.
14.5 El requerimiento previo por parte de INVERMET podrá omitirse en aquellos supuestos en
que no resulta física ni jurídicamente posible la subsanación de las observaciones. Igual
derecho asiste a EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS ante el incumplimiento por
INVERMET de sus obligaciones esenciales, siempre que la haya emplazado mediante carta
notarial y ésta no haya subsanado su incumplimiento.
14.6 Por su parte, EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS podrá solicitar la resolución del
Contrato, de conformidad con lo señalado en el numeral precedente, en los casos en que
INVERMET incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales, las mismas que se
contemplan en las Bases o en el Contrato, pese a haber sido requerido para ello.
14.7 Adicionalmente, EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS queda facultado a resolver el
presente contrato cuando EL CONCESIONARIO no cumpla con pagar los servicios de
Supervisión de la Obra conforme a lo señalado en la Cláusula Quinta.
CLAUSULA DECIMO QUINTA: De la liquidación del contrato
EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS elaborará y presentará la liquidación del presente
Contrato, por los servicios de Supervisión de las Obras Obligatorias, dentro de los noventa (90)
días calendario, contados a partir de la fecha de aprobación de su Informe Final. En caso EL
SUPERVISOR TECNICO DE LAS OBRAS no presente la liquidación en el plazo indicado,
INVERMET deberá efectuar la respectiva liquidación dentro de los noventa (90) días siguientes,
debiéndose descontar el costo de elaboración del citado Informe del monto correspondiente al
pago por los servicios de EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS OBLIGATORIAS.
CLAUSULA DECIMO SEXTA: Del carácter del Contrato
El presente Contrato es de carácter exclusivo a cargo de EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS
OBLIGATORIAS, no pudiendo ser materia de cesión, permuta, venta, ni transferencia en favor de
terceros, salvo autorización expresa de INVERMET y siempre y cuando el tercero cumpla con
todos los requisitos y condiciones que fueron establecidas en los Términos de Referencia y las
Bases del proceso de selección, conforme a lo establecido en el numeral 2.1 del presente
documento.
CLAUSULA DECIMO SÉPTIMA: Solución de controversias
17.1 Las partes convienen en establecer que cualquier controversia o reclamo que surja después
de la suscripción del presente Contrato será resuelta a través de trato directo, el mismo que
no deberá exceder de un plazo de treinta (30) días calendario, computados desde que una
de las partes comunique a la otra su intención de someter su reclamo o controversia a dicho
trato directo.
17.2 En caso no se llegase a resolver la controversias mediante trato directo, será de aplicación
obligatoria el Arbitraje de Derecho, conforme a las disposiciones contempladas en la Ley
General de Arbitraje.
17.3 El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral. Si una de las partes no cumpliera con
designar a su árbitro, o si los dos (02) árbitros nombrados por las partes no llegasen a un
acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro de los diez (10) días siguientes a
Pág. 97 de 98
la petición formal de arbitraje por una de las partes o a la fecha del nombramiento del
segundo árbitro, el segundo y/o el tercer árbitro será designado, a pedido de cualquiera de
las Partes, por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica
del Perú.
17.4 El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera
definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia
administrativa.
CLAUSULA DECIMO OCTAVA: Del cumplimiento de las obligaciones del contrato
EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS declara bajo juramento que se compromete a cumplir
todas las obligaciones derivadas del presente Contrato, observando la mayor diligencia,
profesionalismo y nivel técnico posible en atención a las prestaciones materia del presente
Contrato; caso contrario será pasible de las penalidades y sanciones establecidas en el presente
Contrato y supletoriamente las previstas en el Código Civil, de ser el caso.
CLAUSULA DECIMO NOVENA: Participación del CONCESIONARIO
Las partes dejan expresa constancia que el CONCESIONARIO del Proyecto Vía Expresa Sur: Vía
Expresa Sur S.A.C., se encuentra obligado a efectivizar el pago que como contraprestación
corresponde a EL SUPERVISOR TECNICO DE OBRAS OBLIGATORIAS, conforme al Contrato de
Concesión.
CLAUSULA VIGÉSIMA: Facultad de elevar a escritura pública
Cualquiera de las Partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública, asumiendo
todos los gastos que demande esta formalidad.
CLAUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: Del domicilio de las partes
Para los efectos de este Contrato y todo lo que de ello se derive, las partes precisan con carácter
de domicilio legal y postal el referido en la introducción de este documento.
Lima,
Pág. 98 de 98

Lucía Hurtado Gracia Kelmen Sarasola Martinez

La Junta Nacional de Jardines Infantiles busca contratar a

ANEXO I – Planilla 3: IDENTIFICACION DE MEDIDAS

Descargue el Texto Completo de la OPINIÓN Nº 035

pr-op-lmp-13 proceso de llegada de materia prima - Logística Ges

Comunicado N° 002

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA SA

Extracto RSO - Movistar Arena

Tráfico controlará la velocidad en la Tercera

RELACION DE PERSONAL FEBRERO 2015