VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014 - LES ÉCO 33 Annonces légales ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L'INTERIEUR WILAYA DE LA REGION DU GRAND CASABLANCA PREFECTURE DE CASABLANCA SECRETARIAT GENERAL POLE RESSOURCES AVIS RECTIFICATIF Le Wali de la Région du Grand Casablanca porte à la connaissance du public que L’objet de l’appel d’offres ouvert n° 29/2014/BR est rectifié comme suit : Etude scénographique et suivi des travaux pour aménagement : - Musée de la résistance à Hay Mohammedi - Deux salles de réunions au siège de la Région du Grand Casablanca au lieu de ; Deux salles de réunions au siège de la préfecture de Casablanca. AO01620/14 ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE REGION DU GRAND CASABLANCA PREFECTURE DE CASABLANCA SECRETARIAT GENERAL POLE RESSOURCES Avis d'appel d'offres ouvert N° 18/2014/BR Le 15 décembre 2014 à 10 heures, il sera procédé au bureau n°72, 2ème étage, siège de la Wilaya de la Région du Grand Casablanca sis Place Mohamed V, Casablanca, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix pour :Travaux de construction d’un hôpital à Bouskoura lot -5: revêtement ,faux plafond menuiserie bois métallique et aluminium - peinture-ascenseur. Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au bureau n°128, 3ème étage, siège de la Wilaya du Grand Casablanca, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.m a. Le prix d’acquisition des plans est fixé à 15 DHS (quinze dirhams) le mètre linéaire. Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de: Cent Cinquante Mille dirhams (150.000,00). L’estimation des coûts des prestations établie par le maitre d’ouvrage est fixée à la somme de : Huit Million Trois Cent Vingt Six Mille Huit Cent Soixante Dirhams (8 326 860,00) DH. Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du décret n° 2.12.349 relatif aux marchés publics. Les concurrents peuvent : • Soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ; • Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau n°128, 3ème étage, sis à l’adresse précitée ; • Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l’ouverture des plis. Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 05 du règlement de la consultation. AO01621/14 Royaume du MAROC Ministère de la Justice et des Libertés Direction de l’Equipement et de la Gestion du Patrimoine Division de la programmation et des marchés Service des marchés AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT SEANCE PUBLIQUE N°: 08/DECM/2014 Le 15/12/ 2014 à 15 heures, il sera procédé, dans les bureaux du service des marchés du Ministère de la Justice et des libertés sis à Place Mamounia Rabat, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix qui a pour objet : Acquisition, installation et mise en service du matériel informatique pour le compte du Ministère de la Justice et des Libertés en lot unique NB : le présent appel d’offres est réservé aux petites et moyennes entreprises nationales (PME) Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès du Ministère de la Justice et des libertés Direction de l’Equipement et de la Gestion du Patrimoine, service des marchés, Place Mamounia Rabat, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics www.marchespublics.gov.m a et à partir de l’adresse électronique suivante : www.justice.gov.ma - Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : Trente mille dirhams (30.000,00DH). L’estimation des coûts des prestations établie par le maître d’ouvrage est fixée à la somme de : Un Million Cinq Cent Soixante Mille Dirhams TTC (1.560.000 ,00 DH TTC). Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du décret 2-12-349 relatif aux marchés publics. Les concurrents peuvent : ? Soit envoyer leurs plis, par courrier recommandé avec accusé de réception, au service précité; soit les déposer contre récépissé leurs plis auprès du Ministère de la Justice et des Libertés, Direction de l’Equipement et de la Gestion du Patrimoine Division de la programmation et des marchés service des marchés sis à Place Mamounia Rabat. • Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au service précité. • Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l’ouverture des plis. Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 8 du règlement de la consultation. En application des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du ministre de l’Economie et des Finances n° 3011-13 du 24 Di al hija 1434 (30 octobre 2013) portant application de l’article 156 du Décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 20 mars 2013) relatifs aux marchés publics, le présent appel d’offres est réservé aux petites et moyens entreprises nationales, ainsi les concurrents doivent présenter les pièces complémentaires prévus dans l’article 4 de l’arrêté précité et dans l’article 8 du règlement de la consultation. Les prospectus exigés par le dossier d’appel d’offres doivent être déposés dans le bureau de la Division de la programmation et des marchés service des marchés sis à Place Mamounia Rabat, avant le 12/12/2014 à 15 h. AO01622/14 ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES DIRECTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA GESTION DU PATRIMOINE AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°06/DECM/2014 RESERVE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) Le 15/12/2014 à 10 heures, il sera procédé, dans les bureaux de la division de la programmation et des marchés, du Ministère de la Justice et des libertés sis à Place Mamounia Rabat à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix pour l’acquisition des micros ordinateurs portables pour le compte du ministères de la justice et des libertés en lot unique Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès des bureaux de la division de la programmation et des marchés, Direction de l’Equipement et de la Gestion du Patrimoine, du Ministère de la Justice et des libertés, sis à Place Mamounia Rabat, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics www.marchespublics.gov.m a et à partir de l’adresse électronique suivante : www.justice.gov.ma Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de trente mille dirhams (30.000,00 Dhs). L’estimation des coûts des prestations établie par le maître d’ouvrage est fixé à la somme de un million cinq cent quatre vingt dix mille Dirhams T.T.C. (1.590.000,00 DHS) . Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du décret n°2-12349 relatif aux marchés publics. Les concurrents peuvent : • soit envoyer leurs plis, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité; • soit les déposer contre récépissé dans le bureau de la division de la programmation et des marchés du Ministère de la Justice et des libertés sis à Place Mamounia Rabat. • soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l’ouverture des plis. Les prospectus exigés par le dossier d’appel d’offres doivent être déposés dans le bureau du service des marchés, division de la programmation et des marchés, Direction de l’Equipement et de la Gestion du Patrimoine, du Ministère de la Justice et des libertés, du Ministère de la Justice et des libertés sis à Place Mamounia Rabat avant le vendredi 12/12/2014 à 10 heures. Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 8 du règlement de la consultation. AO01623/14 ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES Direction de l’Equipement et de la Gestion du Patrimoine Division de la Programmation et des Marchés Service des marchés AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 16/DEGP./2014 SEANCE PUBLIQUE Le 16/12/2014 à 15 Heures, il sera procédé, au service des marchés, du Ministère de la Justice à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix qui a pour objet : Achat et installation des climatiseurs de précision pour les locaux techniques du siège du Ministère de la Justice et des Libertés en lot unique Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès du Ministère de la Justice et des Libertés ; Direction de l’Equipement et de la Gestion du Patrimoine, service des marchés, Place Mamounia Rabat, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés de l’Etat www.marchespublics.gov.ma ou dans le site du ministère de la justice et des libertés www.justice.gov.ma Le cautionnement provisoire est fixé à: 20.000,00 dirhams (Vingt mille Dhs TTC) L’estimation de coût établie par le maitre d’ouvrage est fixée à: 657.360,00 Dhs TTC (Six cent cinquante sept mille trois cent soixante Dhs TTC) Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27,29 et 31du décret n°2-12-349 relatif aux marchés publics. Les concurrents peuvent : − Soit déposer contre récépissé leurs plis auprès du service des marchés du Ministère de la Justice et des Libertés, sis à Place Mamounia, Rabat. − Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au service précité; − Soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis. Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues à l’article 8 du Règlement de consultation. Les prospectus exigés par le dossier d’appel d’offre doivent être déposés dans le bureau de la division de la Programmation et des Marchés «Service des marchés» avant le 15/12/2014 à 15 heures. AO01624/14 Royaume du Maroc Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire Secrétariat Général Direction des Res- LES ÉCO - VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014 34 Annonces légales sources Humaines et des Moyens Généraux N° …/ DRHMG Avis modificatif Report de la date d’ouverture des plis de l’appel d’offres ouvert n°33/2014 Réservé aux petites et moyennes entreprises nationales Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, informe les intéressés par l’appel d’offres ouvert susvisé relatif à : l’Acquisition et Installation d’une infrastructure de virtualisation, sécurité informatique et liaison VPN pour le compte du Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, Que la date d’ouverture des plis prévue initialement le 08 Décembre 2014 à 10h00min est reportée au 09 Décembre 2014 à 10h00min. Et la date de dépôt des prospectus prévue initialement au plus tard le 05 Décembre 2014 à 16h00 est prolongée au 08 Décembre 2014 à 16h00. AO01625/14 Royaume du Maroc Office National Des Aéroports Avis de dossier de consultation sur Offres de Prix Cons N° 289/14 (Séance Publique) Objet : Restauration du personnel de l’Aéroport de Tanger Ibn Battouta Caution (En DH délivrée par une banque marocaine agréée) : 13 900,00 DHS Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable sur le site de l’ONDA www.onda.ma à titre indicatif. Les concurrents intéressés doivent impérativement retirer gratuitement le dossier de consultation au bureau de la cellule retrait des cahiers des charges au Département Achats et Moyens Généraux situé au bâtiment annexe de la Direction Administration et Finances (près de l’Aéroport Mohammed V). Les dossiers de consultation des concurrents doivent être constitués conformément aux dispositions du règle- ment du dossier de la consultation de l’ONDA. Les plis peuvent être envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposés contre récépissé, au bureau d’ordre de la Direction Générale de l’ONDA sis à l’Aéroport Mohammed V. Les plis peuvent également être remis au président de la commission des consultations au début de la séance publique d’ouverture des plis qui aura lieu le 17/12/2014 à la salle de réunion du module de liaison de l’aéroport Mohammed V. AO01626/14 Royaume du Maroc Office National Des Aéroports AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR «OFFRES DE PRIX» N° 291 /14 (Séance publique) Le 16/12/2014 à 10h00, il sera procédé, dans la salle de réunion du module de liaison du Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix concernant : Prestation d’intérim pour le ramassage des chariots à bagages à l’Aéroport MOHAMMED V. Le dossier d'appel d'offres peut être retiré gratuitement auprès de la cellule retrait des cahiers des charges au Département Achats et Moyens Généraux situé au bâtiment annexe de la Direction Administration et Finances (près de l’Aéroport Mohammed V-Nouasseur). Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics www.marchespublics.gov.m a et à partir de l'adresse électronique www.onda.ma. Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 29 300,00 DHS L'estimation des coûts des prestations établie par le maitre d'ouvrage est fixée à la somme de : 1 626 000, 00 DHS HT. Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du règlement des marchés pu- blics de l’ONDA. Les concurrents peuvent : • soit déposer contre récépissé leurs plis au Bureau d’ordre de la Direction Générale de l’ONDA sis au Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V-Nouasseur ; • soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ; • soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis. Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par les articles 9, 10 et 12 du règlement de la consultation. IMPORTANT : 1. Il est expressément stipulé qu’en cas de divergence entre les dispositions de l’avis d’appel d’offres paru dans la presse et celles du présent dossier d’appel d‘offres, ces dernières seront tenues pour exactes. 2. Le dossier d’appel d’offres est consultable et téléchargeable sur le site de l’ONDA à titre indicatif. Les concurrents intéressés doivent impérativement : - soit retirer gratuitement le dossier d’appel d’offres au bureau de la cellule retrait des cahiers des charges précitée et le paiement le cas échéant des prix d’acquisition des plans et documents techniques ; - soit télécharger le dossier d’appel d’offres du portail des marchés publics et le paiement le cas échéant des prix d’acquisition des plans et documents techniques au niveau de la cellule retrait des cahiers des charges précitée. AO01627/14 Royaume du Maroc Office National Des Aéroports AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR «OFFRES DE PRIX» N°292 /14 (Séance publique) Le 16/12/2014 à 10h00, il sera procédé, dans la salle de réunion du module de liaison du Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix concernant : Fourniture du matériel pyrotech- nique pour la lutte contre le péril animalier. Le dossier d'appel d'offres peut être retiré gratuitement auprès de la cellule retrait des cahiers des charges au Département Achats et Moyens Généraux situé au bâtiment annexe de la Direction Administration et Finances (près de l’Aéroport Mohammed V-Nouasseur). Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics www.marchespublics.gov.m a et à partir de l'adresse électronique www.onda.ma. Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 10 200,00 DHS. L'estimation des coûts des prestations établie par le maitre d'ouvrage est fixée à la somme de : 565 500,00 DHS HT. Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du règlement des marchés publics de l’ONDA. Les concurrents peuvent : • soit déposer contre récépissé leurs plis au Bureau d’ordre de la Direction Générale de l’ONDA sis au Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V-Nouasseur ; • soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ; • soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis. Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par les articles 9, 10 et 12 du règlement de la consultation. IMPORTANT : 1. Il est expressément stipulé qu’en cas de divergence entre les dispositions de l’avis d’appel d’offres paru dans la presse et celles du présent dossier d’appel d‘offres, ces dernières seront tenues pour exactes. 2. Le dossier d’appel d’offres est consultable et téléchargeable sur le site de l’ONDA à titre indicatif. Les concurrents intéressés doivent impérativement : - soit retirer gratuitement le dossier d’appel d’offres au bureau de la cellule retrait des cahiers des charges pré- citée et le paiement le cas échéant des prix d’acquisition des plans et documents techniques ; - soit télécharger le dossier d’appel d’offres du portail des marchés publics et le paiement le cas échéant des prix d’acquisition des plans et documents techniques au niveau de la cellule retrait des cahiers des charges précitée. AO01628/14 Royaume du Maroc Office National Des Aéroports AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR «OFFRES DE PRIX» N° 293 /14 (Séance publique) Le 16/12/2014 à 10h00, il sera procédé, dans la salle de réunion du module de liaison du Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix concernant : Fourniture d’habillement d’intervention et de proximité pour les pompiers d’aérodromes. Le dossier d'appel d'offres peut être retiré gratuitement auprès de la cellule retrait des cahiers des charges au Département Achats et Moyens Généraux situé au bâtiment annexe de la Direction Administration et Finances (près de l’Aéroport Mohammed V-Nouasseur). Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics www.marchespublics.gov.m a et à partir de l'adresse électronique www.onda.ma. Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 33 700,00 DHS. L'estimation des coûts des prestations établie par le maitre d'ouvrage est fixée à la somme de : 1 869 550, 00 DHS HT. Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du règlement des marchés publics de l’ONDA. Les concurrents peuvent : • soit déposer contre récépissé leurs plis au Bureau d’ordre de la Direction Générale de l’ONDA sis au Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V-Nouasseur ; • soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ; • soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis. Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par les articles 9, 10 et 12 du règlement de la consultation. IMPORTANT : 1. Il est expressément stipulé qu’en cas de divergence entre les dispositions de l’avis d’appel d’offres paru dans la presse et celles du présent dossier d’appel d‘offres, ces dernières seront tenues pour exactes. 2. Le dossier d’appel d’offres est consultable et téléchargeable sur le site de l’ONDA à titre indicatif. Les concurrents intéressés doivent impérativement : - soit retirer gratuitement le dossier d’appel d’offres au bureau de la cellule retrait des cahiers des charges précitée et le paiement le cas échéant des prix d’acquisition des plans et documents techniques ; - soit télécharger le dossier d’appel d’offres du portail des marchés publics et le paiement le cas échéant des prix d’acquisition des plans et documents techniques au niveau de la cellule retrait des cahiers des charges précitée. AO01629/14 Royaume du Maroc Office National Des Aéroports AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR «OFFRES DE PRIX» N° 294 /14 (Séance publique) Le 16/12/2014 à 10h00, il sera procédé, dans la salle de réunion du module de liaison du Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix concernant : Prestation de réhabilitation des équipements hydromécaniques et électriques de la station d’épuration de l’Aéroport d’Agadir. Le dossier d'appel d'offres peut être retiré gratuitement VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014 - LES ÉCO 35 Annonces légales auprès de la cellule retrait des cahiers des charges au Département Achats et Moyens Généraux situé au bâtiment annexe de la Direction Administration et Finances (près de l’Aéroport Mohammed V-Nouasseur). Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics www.marchespublics.gov.m a et à partir de l'adresse électronique www.onda.ma. Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 21 100,00 DHS. L'estimation des coûts des prestations établie par le maitre d'ouvrage est fixée à la somme de 1 170 000, 00 DHS HT. Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du règlement des marchés publics de l’ONDA. Les concurrents peuvent : • soit déposer contre récépissé leurs plis au Bureau d’ordre de la Direction Générale de l’ONDA sis au Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V-Nouasseur ; • soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ; • soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis. Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par les articles 9, 10 et 12 du règlement de la consultation. IMPORTANT : 1. Il est expressément stipulé qu’en cas de divergence entre les dispositions de l’avis d’appel d’offres paru dans la presse et celles du présent dossier d’appel d‘offres, ces dernières seront tenues pour exactes. 2. Le dossier d’appel d’offres est consultable et téléchargeable sur le site de l’ONDA à titre indicatif. Les concurrents intéressés doivent impérativement : - soit retirer gratuitement le dossier d’appel d’offres au bureau de la cellule retrait des cahiers des charges précitée et le paiement le cas échéant des prix d’acquisition des plans et documents techniques ; - soit télécharger le dossier d’appel d’offres du portail des marchés publics et le paiement le cas échéant des prix d’acquisition des plans et documents techniques au niveau de la cellule retrait des cahiers des charges précitée. AO01630/14 ROYAUME DU MAROC OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE – BRANCHE EAU DIRECTION REGIONALE DU CENTRE A KHOURIBGA AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAUX Séance publique La Direction Régionale du Centre de l’ONEE-Branche Eau à Khouribga lance le présent appel d’offres relatif aux opérations sous-indiquées. Le délai d’exécution, le montant de la caution provisoire, l’estimation de l’opération, pour chaque appel d’offres sont arrêtés ci-après : N° A.O: 82DR3/2014 Consistance des travaux: Transport des boues de curage des bassins anaérobies de la station d’épuration des eaux usées de la ville de Berrechid Délai d’exécution: 08 mois Montant de la CP en Dh : 7 500,00 Estimation en Dhs : 500 000,00 Visite des lieux : Il n’est pas prévu de visite des lieux N° A.O: 83 DR3/2014 Consistance des travaux: Réhabilitation de la conduite d’adduction au niveau de la voie ferrée au centre de Sidi Aidi Délai d’exécution: 02 mois Montant de la CP en Dh : 4 500,00 Estimation en Dhs : 300 000,00 Visite des lieux: Il n’est pas prévu de visite des lieux N° A.O: 84DR3/2014 Consistance des travaux: Réhabilitation des branchements d’AEP de la STEP de Ben Ahmed Délai d’exécution: 03 mois Montant de la CP en Dh : 4 200,00 Estimation en Dhs: 280 000,00 Visite des lieux : Il n’est pas prévu de visite des lieux N° A.O: 85 DR3/2014 Consistance des travaux: Mise en place des compteurs de gestion au niveau des piquages des antennes rurales au niveau des centres de Fedalate, Sidi Bettache, Ben Slimane, Tnini Twalaa et Mellila Délai d’exécution: 04 mois Montant de la CP en Dh : 7 500,00 Estimation en Dhs: 500 000,00 Visite des lieux : Il n’est pas prévu de visite des lieux. N° A.O: 86 DR3/2014 Consistance des travaux: Réhabilitation et extension du réseau d’assainissement de la ville de Bouznika Délai d’exécution: 06 mois Montant de la CP en Dh: 7 500,00 Estimation en Dhs : 500 000,00 Visite des lieux : Il n’est pas prévu de visite des lieux N° A.O: 87 DR3/2014 Consistance des travaux: Acquisition d’appareil scientifique de laboratoire. Délai d’exécution: 04 Mois Montant de la CP en Dh : 11 300,00 Estimation en Dhs : 750 000,00 Visite des lieux: Il n’est pas prévu de visite des lieux Consultation est ouverte uniquement aux petites et moyennes entreprises telles que définies par l’article n°1 de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprise. N° A.O: 88 DR3/2014 Consistance des travaux: AEP des douars Oulad Mrah, Had Boumoussa et Oulad Yahia par BI ; lot : Branchements Délai d’exécution: 10 Mois Montant de la CP en Dh : 48 500,00 Estimation en Dhs: 3.226.800,00 Visite des lieux: Il n’est pas prévu de visite des lieux Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable sur le portail des marchés publics à l’adresse : https://www.marchespublics.gov.ma/. Les cahiers généraux et le règlement des achats de l’ONEE sont consultables et téléchargeables à partir du site des achats de l’ONEEBranche Eau à l’adresse : http://achats-eau.onee.ma. Le dossier de consultation peut être retiré aux adresses suivantes : ➢ Bureau des Marchés de la Direction Approvisionnements et Marchés de l’ONEE - Branche Eau, au Bâtiment G, Station de Traitement, Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani, CP 10220, RABAT - Téléphone : 05-3766-77-77 - Fax : 05-37-6672-24 ➢ Service Achats de la Direction Régionale du Centre Bd Mohamed VI, Quartier Administratif, CP 25000, Khouribga - Téléphone : (0523) 49-89-07 – 06-7308-15-63 – 06-73-08-15-64 – Fax : (0523) 49-89-10 Le dossier de consultation est remis gratuitement aux candidats. En cas d’envoi du dossier de consultation par la poste à un candidat, sur sa demande écrite et à ses frais, l’ONEE-Branche Eau n’est pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le destinataire. Les plis des concurrents, établis et présentés conformément aux prescriptions du règlement de la consultation, doivent être : - soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de la Direction Régionale du Centre de Khouribga avant la date et l’heure fixées pour la séance d’ouverture des plis. - soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau d’Ordre de la Direction Régionale du Centre de Khouribga avant la date et heure de la séance d’ouverture des plis. - soit remis au président de la commission d’appel d’offres en début de la séance publique d’ouverture des plis. La séance d’ouverture publique des plis aura lieu le Mardi 16 Décembre 2014 à 10 heures à la Direction Régionale du Centre de Khouribga. AO01631/14 OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE (ONEE) Branche Eau DIRECTION REGIONALE DU CENTRE REHABILITATION DES EQUIPEMENTS ET GC DE LA STATION DE TRAITEMENT DE BENI MELLAL AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N° 89DR3/2014 Séance publique La Direction Régionale du Centre de l’ONEE-Branche Eau, sise à Khouribga lance le présent appel d’offres qui concerne : la Réhabilitation des équipements et GC de la station de traitement de Béni Mellal. La réalisation du projet sera financée par Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW), l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Union Européenne (EU) dans le cadre de la Facilité d’Investissement de Voisinage (FIV). Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 10 du règlement de la consultation. L’estimation du coût des prestations s’élève à 20 000 000,00 DH TTC. Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 300 000,00 DH ou son équivalent en devise librement convertible. Le délai d’exécution est de 12 Mois. Le dossier de consultation peut être retiré aux adresses suivantes : ➢ Bureau des Marchés de la Direction Approvisionnements et Marchés de l’ONEE - Branche Eau, au Bâtiment G, Station de Traitement, Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani, code postal 10220, RABAT - Téléphone : (037) 72-12-81 à 84 – 037 72 55 22 – 037 72 55 32 Fax : (037) 73-13-55 ➢ Service Achats de la Direction Régionale du Centre Bd Zellaka, Quartier Administratif, Khouribga - Téléphone : (0523) 49-89-07 – 06-73-08-15-63 – 06-73-0815-64 – Fax : (0523) 49-8910 Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable sur le portail des marchés publics à l’adresse : https://www.marchespublics.gov.ma/. Le dossier de consultation est remis gratuitement aux candidats. Les plis des concurrents, établis et présentés confor- mément aux prescriptions du règlement de la consultation, doivent être : • soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de la Direction Régionale du Centre de l’ONEE-Branche Eau, sise au Boulevard Zellaka – Khouribga – MAROC avant la date et l’heure fixées pour la séance d’ouverture des plis. • soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau d’Ordre de la Direction Régionale du Centre de l’ONEE-Branche Eau, sise au Boulevard Zellaka – Khouribga – avant la date et l’heure fixées pour la séance d’ouverture des plis. • soit remis au président de la commission d’appel d’offres en début de la séance publique d’ouverture des plis. L’ouverture publique des plis aura lieu le Mardi 06 Janvier 2015 à 10h00 à la Direction Régionale du Centre de l’ONEE-Branche Eau, sise au Boulevard Zellaka – Khouribga – MAROC. AO01632/14 ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’INTERIEUR PROVINCE DE KHEMISSET PACHALIK DE ROMMANI MUNICIPALITE DE ROMMANI AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 04/2014 Le 16/12/2014 à 10 h00 mn il sera procédé, au bureau de Monsieur le Président de la Commune Urbaine de Rommani offres de prix pour, l’occupation temporaire du Souk Hebdomadaire de Rommani au titre de l’année 2015 (du 01/01/2015 au 31/12/2015). Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de VINGT MILLE DIRHAMS (20.000,00) dirhams. L’estimation des coûts des coûts de prestations établie par le maître d’ouvrage est fixée à la somme de 45.300,00 DH. Le dossier d’appel d’offres peut être retiré du bureau de la régie de recettes de la municipalité de Rommani. Il peut également être téléchargé à partir du portail LES ÉCO - VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014 36 Annonces légales des marchés de l’Etat : www.marchespublics.gov.m a Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27,29 et 31 du décret n°2-12349 du 20 mars 2013 relatifs aux marchés publics. Les concurrents peuvent : - Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau d’ordre municipal, - Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité, - Soit les remettre directement au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l’ouverture des plis. Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article n° 2 du règlement de consultation. AO01633/14 ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’INTERIEUR PROVINCE DE KHEMISSET PACHALIK DE ROMMANI MUNICIPALITE DE ROMMANI AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 05/2014 Le 16/12/2014 à 13 h00 mn il sera procédé, au bureau de Monsieur le Président de la Commune de Rommani offres de prix pour, l’occupation temporaire de l’abattoir de Rommani au titre de l’année 2015 (du 01/01/2015 au 31/12/2015). Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de DIX MILLE DIRHAMS (10.000,00) dirhams. L’estimation des coûts des coûts de prestations établie par le maître d’ouvrage est fixée à la somme de 10.700,00 DH. Le dossier d’appel d’offres peut être retiré du bureau de la régie de recettes de la municipalité de Rommani. Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés de l’Etat : www.marchespublics.gov.m a Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doi- vent être conformes aux dispositions des articles 27,29 et 31 du décret n°2-12-349 du 20 mars 2013 relatifs aux marchés publics. Les concurrents peuvent : - Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau d’ordre municipal, - Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité, - Soit les remettre directement au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l’ouverture des plis. Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article n° 2 du règlement de consultation. AO01634/14 Ministère de l’Agriculture et de La Pêche Maritime Chambre d’Agriculture de Meknès-Tafilalet N°104/0/014 Concours professionnel : passage au grade principal des ingénieurs 1- Décret n°2.11.471 du 14 septembre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des architectes, tel qu’il a été modifié et complété ; 2- L’examen est ouvert aux ingénieurs de l’Etat 1er grade comptant au moins quatre (4) années de service effectif dans le grade ; 3- Choix de l’option : Les candidats devront opter pour l’un des options suivantes : - Horticulture, - Phytiatrie, - Halieutique, - Génie rural, - Machinisme agricole, - Topographie, - Statistiques, - Informatique, - Agro- Economie, - Eaux et forêt, - Production végétale, - Industries agricoles et alimentaires, - Espaces verts, - Vulgarisation, - Pédagogie agricole, - Sciences du sol, - Pastoralisme et écologie végétale, - Zootechnie, 4- Contenu des épreuves : EPREUVE : 1- Une épreuve écrite por- tant sur l’option choisie 2- Epreuve pratique : analyse et critique d’un projet 3- Epreuve orale : présentation et discussion d’un travail préparé par le candidat et entretien avec le jury DUREE 4 5 Au moins 30min COEFFICIENT 4 5 3 5-Ouverture de l’examen L’examen sera ouvert au siège de la chambre, les 23 et 24 décembre 2014 6-dépôt de candidature Les dossiers de candidature doivent être adressés à la cellule des Ressources Humains avant le 27 novembre 2014 délai de rigueur. Ce délai de rigueur doit être respecté. La demande de participation doit être accompagnée d’une fiche de renseignements et de la carte d’identité nationale. Un rapport d’évaluation établi par le directeur de l’entité ou exerce le candidat sur proposition du supérieur hiérarchique immédiat. Tout dossier de candidature ne comportant pas les documents et les renseignements exigés, sera rejeté. De même, aucune demande de changement d’option n’est admise ; Le candidat est invité à préciser, dans la fiche de renseignement, l’option et la langue. Cette fiche doit être validée par le supérieur hiérarchique. Les candidats sont invités à transmettre à la cellule des ressources humaines, le travail personnel se rapportant à l’option choisie, en quatre exemplaires, deux semaines avant le jour de l’épreuve écrite. AO01635/14 ROYAUME DU MAROC MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR PROVINCE DE KHEMISSET SECRÉTARIAT GENERAL D.B.M/S.M AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 14 et 15 /INDH/2014 Le 15/12/2014 à 11 heures, il sera procédé, dans la salle de réunion du Secrétariat Général de la Province de Khémisset, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix, pour : N° de l’A.O.O 14/INDH/14 15/INDH/14 Objet de l’A.O.O - Travaux de construction de 23 logements à la province de khemisset (programme PMAT/INDH). - Travaux de construction de 35 logements à la Province de khemisset (programme PMAT/INDH) Montant du cautionnement provisoire (en Dhs) 80 000,00 Quatre Vingt Mille Dirhams 100 000,00 Cent Mille Dirhams Estimation 3.962845.2 (Trois Millions Neuf Cents Soixante –Deux Mille Huit Cent Quarante Cinq Dirhams 20 Cts) 4514847.6 (Quatre Million Cinq Cent Quatorze Mille Huit Cent Quarante Sept Dirhams 60 Cts) Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au service des marchés à la D.B.M de la Province sis au siège de la Province de Khémisset, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés de l’État : www.marchespublics.gov.m a Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27,29 et 31du décret n° 2.12.349 du 08 Jomada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux Marchés publics. Les concurrents peuvent : -Soit déposer contre récépissé, leurs plis au Service des Marchés à la D.B.M de la Province de Khémisset. - Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au Cabinet du Gouverneur à la Province de Khémisset. -Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offre au début de la séance et avant l’ouverture des plis. Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 5 du règlement de la consultation à savoir : 1- Dossier administratif comprenant : a- La déclaration sur l’honneur ; b- L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu ; c- Pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l’article 157 du Décret précité ; 2- Dossier technique comprenant : 2-1 : pour les concurrents installés au Maroc : - Le certificat de qualification et de classification originale ou copie légalisée conforme à l’original montrant le secteur d’activité, classe et qualification qui se présente comme suit : Secteur 5 Classe 3 Qualifications exigées 5.5 2-2 pour les concurrents non installés au Maroc a- Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations qu’il a exécuté ou à l’exécution desquelles il a participé ; b- Les attestations ou leurs copies certifiées conforme à l’oroginal délivrées par les maître d’ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l’art sous la direction desquels lesdites prestations ont été exécutées, avec indication de la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du signataire ; 3- Pièces complémentaires : a- Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) signé à la dernière page avec la mention manuscrite « lu et accepté » et paraphé sur toutes les pages ; b- Le règlement de la consultation signé à la dernière page et paraphé sur toutes les pages. AO01636/14 ANNONCE LEGALE Cabinet T.Y Consulting 26, rue Halab Mers Sultan www.tyconsulting.ma Constitution d’une SARL AU Au terme d’un acte sous seing privé en date du 06 Février 2013, s’est constituée une Société à Responsabilité Limitée d’Associé Unique dont les caractéris- tiques sont les suivantes : 1. Dénomination : VIRTUS SERVICES SARL AU 2. Objet Social : La Société a pour objet au MAROC et à l’étranger : • Prestation de services divers • Vente tous corps d’état • Import- Export • Négoce Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet de la société ou à un objet similaire, annexe ou accessoire concourant à favoriser son développement. 3. Siège social : 12, Rue Abou Almahassine Errouyani Etage 5 Maarif, Casablanca. 4. Durée : La durée de la société est fixée à quatrevingt-dix-neuf (99) ans à compter de la date d’immatriculation au registre du Commerce. 5. Capital Social : Dix mille (10 000) dirhams. Le Capital est divisé en cent (100) parts sociales de cent (100) dirhams chacune, représentant des apports en numéraire et libérées en totalité. 6. Répartition du capital social : • Madame BENNAMEUR Samira détenant Cent parts sociales 7. Gérance : Madame BENNAMEUR Samira. 8. Exercice Social : L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 9. Dépôt légal : Effectué auprès du greffe du tribunal de commerce de Casablanca le 26/02/2013, et la société est immatriculée au registre de commerce sous le n° 275961. Pour extrait et mention. La Gérance. AL01215/14 ANNONCE LEGALE Cabinet Lagune Expertise N°408, Immeuble Soumaya, Avenue Al Walae, Apart n°2 Dakhla www.lagunexpertise.c om Constitution d’une SARL Au terme d’un acte sous seing privé en date du 29 Octobre 2014, s’est constituée une Société à Respon- VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014 - LES ÉCO 37 Annonces légales sabilité Limitée dont les caractéristiques sont les suivantes : 10. Dénomination : SAHARA INCENDIE SARL Objet Social : La Société a pour objet au MAROC et à l’étranger : - Fourniture distribution et installation de tout type d’équipements de sécurité globale et tout matériel de lutte contre l’incendie des bureaux, locaux administratifs ou scolaires, hôpitaux etc. - Audit, Conception et réalisation des installations adaptées aux besoins, - Vérification initiale et périodique des installations, maintenance, - Conseil, relation contractuelle, moyens humains et matériel, organisation et suivi des chantiers clients, - Installation, extension, adaptation ou remise en état suivant les chantiers des robinets d’incendies armés RIA indispensables dans la chaine de lutte contre le feu, - Fourniture et installation de tout type de matériel se rattachant à la génie hydraulique de façon plus générale, - Fourniture de produits d’entretien, d’hygiène et de nettoyage industriels, - Import export de tout matériel se rapportant à l’objet de la société, - Travaux et services divers maritimes et usines, - Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet de la société ou à un objet similaire, annexe ou accessoire concourant à favoriser son développement. 11. Siège social : Quartier Essalam Avenue Anass Bnou Malik N°80 Dakhla 12. Durée : La durée de la société est fixée à quatrevingt-dix-neuf (99) ans à compter de la date d’immatriculation au registre du Commerce. 13. Capital Social : Trente mille (30 000) dirhams. Le Capital est divisé en trois cent (300) parts sociales de cent (100) dirhams chacune, représentant des apports en numéraire et libérées en totalité. 14. Répartition du capital social : Monsieur Mohammed BEN MESSAOUD détenant 290 parts sociales Madame Asmaa EL HASNAOUI 10 parts sociales 15. Gérance : Monsieur Mohammed BEN MESSAOUD 16. Exercice Social : L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 17. Dépôt légal : Effectué auprès du greffe du tribunal de première instance d’Oued Eddahab le 10/11/2014 sous le n°648/2014 et la société est immatriculée au registre de commerce sous le n° 6715. Pour extrait et mention. La Gérance. AL01216/14 MASEN SERVICES Société anonyme au capital de 1 000 000 Dirhams Siège social : Avenue Mohamed ben Hassan EL OUAZZANI-BPChellah-10002, RABAT Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 25 septembre 2014 à RABAT, il a été constitué une Société anonyme aux caractéristiques suivantes : ➢ Dénomination sociale : MASEN SERVICES ➢ Forme juridique : Société Anonyme ➢ Siège social : Station de traitement, Avenue Mohamed ben Hassan EL OUAZZANI-BP Rabat Chellah-10002- RABAT. ➢ Objet social : La société a pour objet : - Toutes opérations se rapportant directement et/ou indirectement à la prestation de tous services liés à la gestion de zones d’activité ou de projets notamment électriques, - Plus généralement toutes activité commerciale, financière, industrielle ou autre, toute prestation de service, tout investissement, toute acquisition ou cession de tout actif, et la conclusion de tout contrat, se rapportant aux activités mentionnées dans le présent objet ; - Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de société nouvelles, d’apports, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, alliance, d’association en participation, ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tout bien ou droit ou autrement. ➢ Durée : 99 ans ➢ Exercice social : 1er janvier au 31 décembre ➢ Montant du capital social : 1 000 000 dirhams, divisé en 10.000 actions de 100 dirhams de valeur nominale chacune, intégralement souscrites, et libérées du quart à la constitution. ➢ Membres du Conseil d’Administration : 1. Monsieur Mustapha Bakkoury, Demeurant à 168, rue beni hassan, Ambassadors, suissi, RABAT. 2. Monsieur Obaid Amrane, Demeurant à 47, Avenue alaouine, guy ville harhoura. 3. MadameDayaeOudghiri Demeurant à résidence plage GUY ville, lot khaliss, bd Alaouine, N° 47. ➢ Commissaire aux comptes:Cabinet KPMG,11 Avenue BilKacem, SouissiRabat, représenté par Monsieur FessalKohen, désigné par les statuts en date du 25 septembre 2014. ➢ Constitution de réserves et répartition des bénéfices :Les dispositions statutaires reprennent les dispositions légales en la matière. Le dépôt légal a été effectué au greffe du Tribunal de Commerce de Rabat le 07 Novembre 2014 sous le n° 81650. La société MASEN SERVICES SA, a été inscrite au Registre de Commerce de Rabat, le 07 novembre 2014 sous le n°106 743. POUR EXTRAIT ET MENTION AL01217/14 FIDELM CABINET CONSEILS EL MELLALI M’HAMED STE MOAAYAT TRAVAUX SARL RC N° 877 ZAGORA EXTRAIT DU PV DE L’AGE Au terme d’une décision de l’AGE du 30/09/2014 à Zagora, la Sté MOAAYAT TRAVAUX SARL Au capital de 10.000,00 dhs DR AIT ALI OUHASSOU AIT BOUDAOUD TAZARIN ZAGORA à décidé : 1/ la dissolution anticipée de la société pour cause de non réalisation De l’objet Social. 2/ la nomination de : OUABOU MOHAMED liquidateur de la société. Dépôt légal : effectué au greffe du tribunal de ZAGORA le 11/11/2014 Sous le numéro : 129/14. AL01218/14 FIDELM CABINET CONSEILS EL MELLALI M’HAMED STE «FITO OUABI DES PRODUIT AGRIC» SARL RC N° 1673 ZAGORA HAY TOUMOUR N°488 ZAGORA Au terme d’une décision de l’AGE du 24/10/2014, à décidé : 1/ Mise Ajour De Statuts. 2/Départ Et Démission De Cogérant SALH OUMANI. Dépôt légal : effectué au greffe du tribunal de ZAGORA le 11/11/2014 Sous le numéro : 130/14 AL01219/14 WORLD INVEST GROUP SOCIETE * TECHNIQUE DES TRAVAUX DE REPARATION ET D’ENTRETIEN «TECHNITRAD» * SARL AU CONSTITUTION - Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 04/11/2014 à CASABLANCA, il a été établi les statuts d’une société à responsabilité limitée à associé unique ayant les caractéristiques suivantes : DENOMINATION : La dénomination de la société est : * TECHNIQUE DES TRAVAUX DE REPARATION ET D’ENTRETIEN « TECHNITRAD » * SARL AU. OBJET : La société a pour objet : 1-ENTREPRENEUR DE TRAVAUX DIVERS OU CONSTRUCTION 2-NEGOCIANT 3-MARCHAND EFFECTUANT IMPORT ET EXPORT SIEGE SOCIAL : Le siège social est fixé à 61, AV LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHE EL MAANI 1ER N°56 CENTRE RIAD CASABLANCA. DUREE DE LA SOCIETE : 99 années à compter de sa constitution définitive. CAPITAL SOCIAL : Il est fixé 100.000 ,00 Dirhams, divisé en 1000 parts de 100,00 Dirhams chacune intégralement libérées par des apports en numéraire et attribuées à: • Mr. ANAS BENATIYA ANDALOUSSI 1000 PARTS GERANCE : • La société sera administrée en gérance par : Mr. ANAS BENATIYA ANDALOUSSI SIGNATURE SOCIALE : • La société sera engagée par la signature de Mr. ANAS BENATIYA ANDALOUSSI DEPOT : La société à été immatriculée au Registre de commerce de CASABLANCA le 19/11/2014 sous le Numéro 315083. AL01220/14 ML EXPERTS Ghandi Mall, bd Ghandi – Immeuble 9, 4ème étage - CASABLANCA CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L. I/Aux termes d'un acte sous seing privé établi à Casablanca en date du 24 octobre 2014 1) Société ZENITH LEASE SARL AU au capital de 700.000 DHS Siège social : Zenith Millenium, Immeuble 2, 2ème étage Lot Attawfik Sidi Maarouf - Casablanca Inscrite au R.C. sous le n° 208363 Valablement représentée par son gérant Mr Mohamed Rachid NAFAKH LAZRAQ 2) Monsieur Mohamed Rachid NAFAKH LAZRAQ Nationalité Marocaine né le 10/10/1963 Demeurant à 6 rue El Yarmouk Hay El Hana Longchamp Casablanca Titulaire de la CIN n° B492620 Ont établi les statuts d'une SARL qu'ils se proposent de créer ayant les principales caractéristiques suivantes : Dénomination : ZENITH PARC - Objet: • La promotion et la gestion de sociétés d’’investissement à vocation immobilière y compris notamment par la réalisation de toutes études, prestations et services de marketing et de commercialisation de projets et/ou de produits immobiliers ; • La création et la gestion de fonds d’investissement à vocation immobilière ; • L’entreprise ou la réalisation de toutes opérations d’ingénierie en général et d’ingénierie financière en particulier, d’intermédiation et de représentation ainsi que toutes études, techniques, d’opportunité, de marché et de faisabilité dans le secteur immobilier ; • L’étude, le conseil, la mise au point et la réalisation de tous placements, investissements ainsi que tout projets techniques, économiques, commerciaux, financiers, touristiques, agricoles, industriels et immobilier ; • La gestion d’immeubles ; • La prise d’intérêts directe ou indirecte tant que pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation avec toute personne physique ou morale sous quelque forme que ce soit, dans toutes opérations par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, souscription ou achat de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance, association ou autrement ; • Et plus généralement toutes opérations financières, commerciales, publicitaires, industrielles, immobilières ou mobilières ou autres pouvant se rattacher à l’objet ci-dessus indiqué ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement ; - Siège Social : ZENITH MILLENIUM, IMMEUBLE 2, 2ème ETAGE LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF - CASABLANCA. - Capital Social : 1.500.000 DH. Il est divisé en 15.000 parts sociales de 100 DH chacune, - Année Sociale: L’année sociale commence le 1er Janvier pour se terminer le 31 Décembre de chaque année. - Gérance: Est nommé gérant de la société pour une durée illimitée : Monsieur Mohamed Rachid NAFAKH LAZRAQ II/ Le dépôt légal a été effectué au Centre régional d’investissement de Casablanca. III/ la société a été inscrite au registre de commerce de Casablanca sous le 314477. POUR EXTRAIT ET MENTION LA GERANCE AL01221/14