Datum: 01.07.2016 Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (VOB) Baumaßnahme Komplettsanierung Nipkowstr. 54ff Angebot für Fachlos: Innengewerke Sehr geehrte Damen und Herren, Sie werden gebeten, ein Angebot abzugeben. Die in den anliegenden Vergabeunterlagen beschriebene Bauleistung soll nach folgendem Verfahren vergeben werden: öffentliche Ausschreibung beschränkte Ausschreibung freihändige Vergabe offenes Verfahren nicht offenes Verfahren Verhandlungsverfahren wettbewerblicher Dialog 1. Auftraggebende Stelle: 2. Vergabeunterlagen: 3. Auskünfte zum Technischen Inhalt: STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH Werbellinstraße 12 12053 Berlin Die Vergabeunterlagen sind im Vordruck „Angebot“ angegeben; soweit sie nicht beigefügt sind, können sie bei der ausschreibenden Stelle eingesehen werden. STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH Ansprechpartner: Telefon: +49 3068926467 Fax: [email protected] Email: STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH Auskunft über VergabeunterAnsprechpartner: Herr Schleicher lagen und dergleichen: Telefon: +49 3068926467 Fax: [email protected] Email: STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH Geschäftsbesorgerin der WoGeHe Wohnungsbaugesellschaft Hellersdorf mbH Werbellinstraße 12 • 12053 Berlin Telefon: (030) 68 92-0 Telefax: (030) 68 92-60 09 Vorsitzender des Aufsichtsrates Dr. Christoph Landerer Handelsregister Amtsgericht Charlottenburg HRB 1190 [email protected] www.stadtundland.de Geschäftsführer: Anne Keilholz, Ingo Malter Sitz: Berlin USt.-IdNr. DE136630118 4. Frist für die Angebotsabgabe: Das Angebot ist bei freihändiger Vergabe / beim Verhandlungsverfahren bis zum Einreichungstermin bei Ausschreibung bis zum Eröffnungstermin am 04.08.2016 um 14:30 Uhr an die Einreichungsstelle: STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH GF-SE Werbellinstraße 12 12053 Berlin in fest verschlossenem Umschlag mit der Aufschrift: „Angebot für…(Bezeichnung der Baumaßnahme und der Leistungen wie im Betreff) …“ einzusenden oder dort abzugeben. Bei Übersendung durch die Post müssen vorstehende Angaben deutlich und vollständig auf dem äußeren und einem besonderen inneren Umschlag vermerkt sein. POSTANSCHRIFT: STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH Postfach 160 12001 Berlin 5. Nachunternehmer: Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben. Die Gewerke für die Nachunternehmer vorgesehen sind, sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben (siehe Anlage zu den BVB). 6. Vorlage von Nachweisen: Der Bieter hat für sich und für Nachunternehmer zum Nachweis der Zuverlässigkeit gem. § 21 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister mit dem Angebot vorzulegen. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen. Die Auszüge (Original oder Kopie) dürfen nicht älter als drei Monate sein. Ausländische Bieter haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Herkunftslandes vorzulegen. 7. Die Erteilung des Auftrages kann von folgenden Nachweisen abhängig gemacht werden: gemäß Bekanntmachung 2 von 3 8. Die Vergabe nach Losen wird vorbehalten: ja nein Näheres siehe Vergabeunterlagen 9. Nebenangebote: nicht zugelassen zugelassen Abweichend von Nr. 4.2 der Bewerbungsbedingungen gilt bei Nebenangeboten Folgendes: 10. Zuschlags- und Bindefrist, Umfang der Leistung, Ausführungsort (Baustelle), Ausführungszeit, Sicherheitsleistung, Zahlungsbedingungen: 11. Sonstige Informationen: gemäß Bekanntmachung Die Angebote sollen elektronisch eingereicht werden. Die elektronischen Angebotsabgabe kann in Schriftform nach BGB, mit Signatur oder im Mantelbogenverfahren erfolgen. Angebote in Papierform werden nicht gewertet. gemäß Bekanntmachung gemäß Bekanntmachung 12. Zuschlagskriterien der Hauptund Nebenangebote/ÄnderungsVorschläge: % Kriterium % Kriterium 100 % Kriterium Preis Ausführungsfrist Vergütungsbedingungen Qualität Funktionalität technischer Wert Gestaltung Konstruktion technische Beratung Folgekosten Betriebskosten Wartung Rentabilität Es gelten die beigefügten „Richtlinien zur Angebotsabgabe/Bewerbungsbedingungen“. Falls Sie wegen Auslastung Ihres Betriebes oder aus sonstigen Gründen kein Angebot abgeben wollen, wird um eine kurze Mitteilung gebeten. Hieraus werden Ihnen hinsichtlich künftiger Vergabeverfahren keine Nachteile entstehen. Mit freundlichen Grüßen STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 3 von 3 STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH Angebot für Bauleistungen (Name und Anschrift des Bieters) (Ort und Datum) An STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH Zuschlagsfrist: 03.10.2016 (Datum) Werbellinstraße 12 12053 (Sofern kein Datum angegeben ist, gilt die VOB) Berlin (Anschrift der ausschreibenden Stelle) Betreff: Komplettsanierung Nipkowstr. 54ff Vorgang: Fachlos: Innengewerke Ich/Wir biete(n) die Ausführung der in den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistung zu den von mir/uns in das Leistungsverzeichnis eingesetzten Preise an. An dieses Angebot halte(n) ich mich/wir uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden. Das Angebot besteht aus folgenden Vergabeunterlagen, die bei Auftragserteilung Vertragsbestandteil werden: der Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm, zeichnerischen Unterlagen und Erläuterungen den nachstehenden "Besonderen Vertragsbedingungen" in der jeweils gültigen Fassung den mir/uns bekannten "Zusätzlichen Vertragsbedingungen“ des Auftraggeber für die Ausführung von Bauleistungen in der jeweils gültigen Fassung den folgenden „Zusätzlichen Technischen Vorschriften“: den "Allgemeinen Technischen Vorschriften" VOB Teil C und den „Ergänzenden Bestimmungen zu DIN-Normen im Bauwesen und im Wasserwesen, die noch nicht auf gesetzliche Einheiten umgestellt sind" den "Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen" VOB Teil B - DIN 1961 - neueste Fassung Formulare Bürgschaftsurkunden Erklärung über die im eigenen Betrieb zur Verfügung stehenden Arbeitnehmer/ Verzeichnis der Nachunternehmer Verwendungsverbote und Verwendungsbeschränkungen von Baustoffen Angaben zur Firma Formblätter entsprechend Berliner Vergabegesetz weitere Anlagen / Formulare: Eigenerklärung zur Eignung Die „Richtlinien zur Angebotsabgabe/Bewerbungsbedingungen“ sind zu beachten. STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH Geschäftsbesorgerin der WoGeHe Wohnungsbaugesellschaft Hellersdorf mbH Werbellinstraße 12 • 12053 Berlin Telefon: (030) 68 92-0 Telefax: (030) 68 92-60 09 Vorsitzender des Aufsichtsrates Dr. Christoph Landerer Handelsregister Amtsgericht Charlottenburg HRB 1190 [email protected] www.stadtundland.de Geschäftsführer: Anne Keilholz, Ingo Malter Sitz: Berlin USt.-IdNr. DE136630118 Die „Richtlinien zur Angebotsabgabe/Bewerbungsbedingungen“ sind zu beachten. Ich erkläre/Wir erklären, dass – ich/wir meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nachgekommen bin/sind, – ich/wir in den letzten zwei Jahren gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder gem. § 6 Satz 1 oder 2 Arbeitnehmer-Entsendegesetz mit keiner Freiheitsstrafe oder Geldstrafe/Geldbuße belegt worden sind. – mir/uns kein aktueller Verstoß und kein anstehender Bußgeldbescheid gegen das Unternehmen bzw. die verantwortlich handelnde(n) Person(en) im Hinblick auf § 21 SchwarzArbG und § 6 AEntG bekannt ist, – mir/uns nicht bekannt ist, dass im Berliner Korruptionsregister eine Eintragung vorliegt, die das Unternehmen bzw. die verantwortlich handelnde(n) Person(en) betrifft/betreffen, – über mein/unser Vermögen nicht das Insolvenzverfahren eröffnet oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, – im potenziellen Auftragsfall personenbezogene Daten (Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnanschrift) aller verantwortlich handelnden Personen (Geschäftführer, gesetzliche Vertreter) bekannt zu geben – die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n). Angebot Endbetrag einschl. Umsatzsteuer (ohne Nachlass) Gesamtsumme Angebot Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme % € Anzahl der Nebenangebote : Hinweis: Um einen reibungslosen Ablauf des Eröffnungstermins zu ermöglichen, wurden im Angebotsschreiben Eintragungsfelder für die im Eröffnungstermin zu verlesenden Endbeträge und andere den Preis betreffende Angaben sowie für weitere Angaben zum Angebot zusammengefasst. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im Angebotsschreiben meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann. Die nachstehende Unterschrift gilt für alle Teile des Angebotes, dazu gehören auch die auf Seite 1 aufgeführten Anlagen und Vergabeunterlagen. Wird eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses abgegeben, wird mit der Unterschrift auch die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkannt. ___________________________________________________ Ort, Stempel und Unterschrift Ist das Angebotsschreiben an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abgegeben. Bei Teilnahme am elektronischen Vergabeverfahren ersetzt die elektronische Signatur die händische Unterschrift. Im Mantelbogen-Verfahren ersetzt die Unterschrift auf dem Mantelbogen die Unterschrift auf den Vertragsbestandteilen. 2 von 2 Teilnahmebedingungen und geforderte Nachweise: Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister 1. Nachweis zur Berufsausübung gemäß VOB/A (2016) §6a EU 1. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 1. Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit des Unternehmens gemäß VOB/A (2016)§6a EU 2. a) bis c) 2. Eignungsnachweise bei Nachunternehmereinsatz: Sofern die Bieter sich hinsichtlich des Nachweises ihrer Eignung der Fähigkeiten von Nachunternehmern bedienen möchten, haben sie die o.g. Verpflichtungserklärungen der Nachunternehmer mit dem Angebot vorzulegen. In der Verpflichtungserklärung muss der Nachunternehmer verbindlich erklären, dass er im Auftragsfall dem Bieter mit seinen Kapazitäten zur Verfügung steht. Der Nachunternehmer hat die Eignungsforderungen, die an die Bieter gestellt werden, zu erfüllen. Möglicherweise geforderte Mindeststandards: 1. Der Jahresumsatz sollte das doppelt des Auftragswerts betragen. 2. Der AN hat eine Haftpflichtversicherung abzuschließen und eine ausreichende Umwelthaftpflichtversicherung nachzuweisen. Der Versicherungsschutz muss bis zur Abnahme bestehen. Die Deckungssummen dieser Versicherung müssen für Personen, Sach- und sonstige Vermögensschäden pro Schadensfall mindestens EUR 5,0 Mio. 2-fach maximiert pro Kalenderjahr, betragen. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 1. Nachweise gemäß VOB/A (2016) §6a EU 3. in Form von Referenzen. 2. Eigenerklärung: Bestätigung, dass ein deutschsprachiger Bauleiter vor Ort ist, der während der üblichen Arbeitszeiten stets telefonisch erreichbar ist. Möglicherweise geforderte Mindeststandards: 1. Nachweis von mind. 1 Referenzobjekt vergleichbaren Umfangs aus den vergangenen 5 Jahren. Das Auftragsvolumen muss mind. netto 1.450.000 EUR betragen. Erforderliche Angaben: Bezeichnung und Adresse des Bauherrn sowie Ansprechpartner, Telefonnummer, Art und Umfang der erbrachten Leistung, Eigenleistungsanteil und Ausführungszeitraum. Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Darlegung der besonderen Bedingungen: a) Besondere Vertragsbedingungen zu Tariftreue, Mindestentlohnung und Sozialversicherungsbeiträgen b) Besondere Vertragsbedingungen zur Frauenförderung c) Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen d) bevorzugte Zuschlagserteilung an Unternehmen, die Ausbildungsplätze bereitstellen, sich an tarifliche Umlageverfahren zur Sicherung der beruflichen Erstausbildung oder Ausbildungsverbündenbeteiligen, §10BerlAVG e) Eigenerklärung gemäß § 123 GWB f) Vorlage der Freistellungsbescheinigung gemäß § 48 b Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG)die noch mindestens 3 Monate gültig ist. Angebotsabgabe: Die Angebote sollen elektronisch eingereicht werden. Die elektronischen Angebotsabgabe kann in Schriftform nach BGB, mit Signatur oder im Mantelbogenverfahren erfolgen. Empfohlen wird die Angebotsabgabe im Mantelbogenverfahren mit Hilfe der kostenfrei zur Verfügung stehenden Software ava-sign. Angebote in Papierform werden nicht gewertet. STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH Baumaßnahme Komplettsanierung Nipkowstr. 54ff Angebot für Fachlos: Innengewerke Besondere Vertragsbedingungen (BVB) für die Ausführung der vorstehend bezeichneten Baumaßnahme Hinweis Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B). 1. Objekt- / Bauüberwachung (§ 4 Abs. 1) Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten /Ingenieur Kba Architekten und Ingenieure GmbH , Rudower Chaussee 12 b in 12489 Berlin mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen dürfen nur vom Auftraggeber bzw. vom beauftragten Architekten/Ingenieur getroffen werden. Der beauftragte Architekt/ Ingenieur ist jedoch nicht befugt, Leistungsänderungen oder Terminvereinbarungen anzuordnen oder sonstige Vertragsveränderungen zu vereinbaren. 2. Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung überlassen (§ 4 Abs. 4): (1) Lager- und Arbeitsplätze: Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten. -6006b- / 08-2015 - Anlage b, BVB (VOB) Baubuch (2) Verkehrswege innerhalb des Baugeländes: (3) Wasseranschlüsse: * (4) Stromanschlüsse: * (5) Sonstige Anschlüsse: * * Kosten des Verbrauchs (zu den Nummern 3 – 5): Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs (§ 4 Abs. 4 Nr. 3 Satz 2) werden durch Messungen ermittelt, soweit nicht in Nr. 13 etwas anderes vereinbart ist. 1 von 5 3. Ausführungsfristen (§ 5) (1) Baubeginn 30.09.2016 (2) Fertigstellung 16.09.2017 (3) Folgende Einzelfristen sowie gemäß Vereinbarung im Feinterminplan sind Vertragsfristen: 4. Vertragsstrafen (§ 11) Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzuges zu zahlen: 0,2 % der Netto(1) bei Verzug mit der Einhaltung des Fertigstellungstermins: Auftragssumme für jeden Werktag des Verzuges. (Wenn hier nichts vereinbart wird, gelten die Regelungen der ZVB). (2) bei Verzug mit der Einhaltung der oben genannten Einzelfristen für jeden Werktag des 0,2 % der Netto-Auftragssumme der zur jeweils überschrittenen Einzelfrist Verzuges: fertigzustellenden Teilleistung. Für die Überschreibung von Einzelfristen angefallene Vertragsstrafen werden auf Vertragsstrafen für nachfolgende Einzelfristen bzw. den Gesamtfertigstellungstermin angerechnet. (3) Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Netto-Auftragssumme begrenzt. 5. Rechnungen (§ 14) (1) Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber bei kba Architekten und Ingenieure GmbH 1 -fach einzureichen. 1 -fach und zugleich (2) Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind zweifach einzureichen. einfach / -6006b- / 08-2015 - Anlage b, BVB (VOB) Baubuch 6. Sicherheitsleistungen (§ 17) (1) Für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung hat der Auftragnehmer eine Sicherheit 10 v. H. der Brutto-Auftragssumme zu leisten. Leistet der in Höhe von Auftragnehmer die Sicherheit nicht binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss, so ist der Auftraggeber (siehe § 17 Abs. 7) berechtigt, Abschlagszahlungen bis zur Höhe der vereinbarten Sicherheitssumme einzubehalten (wenn hier nichts vereinbart wurde, gilt Nr. 26 ZVB) (2) Für die Erfüllung der Mängelansprüche hat der Auftragnehmer bei der Abnahme eine 3 v. H. der Brutto-Schlussrechnungssumme zu leisten Sicherheit in Höhe von (wenn hier nichts vereinbart wurde gelten die Regelungen der ZVB). Leistet der Auftragnehmer diese Sicherheit nicht vor Anweisung der Schlusszahlung, so ist der Auftraggeber berechtigt, einen Betrag in Höhe der Sicherheit unter Anrechnung der nach Nr. 6 (1) geleisteten Sicherheit bei der Schlusszahlung einzubehalten. (3) Als Sicherheit für sämtliche Rückzahlungsansprüche des Auftraggebers aus Abschlagszahlungen für die auf der Baustelle ausgelieferten, aber noch nicht eingebauten Stoffe oder Bauteile bzw. für Bauteile, die für die Leistung eigens 2 von 5 angefertigt und bereitgestellt worden sind und für Vorauszahlungen ist in Höhe der zu erbringenden Zahlungen eine Bürgschaft beizubringen. (4) Eine Sicherheit gem. Punkt 6 (1), 6 (2) und 6 (3) durch selbstschuldnerische Bürgschaft ist nach den vom Auftraggeber dem Vertrag beigefügten Mustern (aktuelle Fassung beachten) für Bürgschaftsurkunden zu leisten. 7. Freistellungsbescheinigung Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber unverzüglich nach Vertragsschluss eine Freistellungsbescheinigung seines zuständigen Finanzamtes gemäß § 48 b EStG vorzulegen, soweit dies nicht schon mit der Angebotsabgabe geschehen ist. Bei Ablauf der zeitlichen Geltung hat der Auftragnehmer unaufgefordert eine neue Freistellungsbescheinigung nachzureichen. Der Auftragnehmer hat ferner dem Auftraggeber jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung der Freistellungsbescheinigung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 8. frei 9. frei 10. Preise (§ 2) (1) Die Einheits- und Pauschalpreise des Angebotes sind Festpreise. Gleitklauseln sind nicht vereinbart, wenn nachfolgend nichts angekreuzt wurde. Die Lohngleitklausel Stoffpreisgleitklausel ist/sind als Ergänzung des Leistungsverzeichnisses vereinbart. (2) Mit den angebotenen Preisen sind alle Aufwendungen für Lieferungen, für Bau-, Bauhilfs-, Betriebsstoffe und alle sonstigen für eine sachgemäße Durchführung der Leistung erforderlichen Aufwendungen abgegolten, soweit nachstehend oder im Leistungsverzeichnis nicht anderes bestimmt ist. -6006b- / 08-2015 - Anlage b, BVB (VOB) Baubuch 11. Ausführung (§ 4) (1) Dem Auftragnehmer werden auf der Baustelle vom Auftraggeber ohne Berechnung zur Verfügung gestellt: Baustoffe und Bauteile: Bauhilfsstoffe, Gerüste: (2) Dem Auftragnehmer stehen zur Mitbenutzung folgende Gerüste zur Verfügung, die von anderen Auftragnehmern gemäß VOB Teil C unentgeltlich vorgehalten werden: 3 von 5 12. Mängelansprüche (§ 13) Für die Mängelansprüche gelten nachstehende Verjährungsfristen: Für Bauwerke: für andere Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache besteht: für 5 Jahre; 5 Jahre; Jahre. Sind hier keine Verjährungsfristen angegeben, so gelten die Verjährungsfristen des § 13 Abs. 4 VOB/B. 13. Weitere besondere Vertragsbedingungen (z.B. Bauwesen-, Haftpflichtversicherung, Vorauszahlungen, Feststellen des Zustandes baulicher Anlagen, besondere Angaben über Umweltschutz, Luftsicherheit usw.) (1) siehe Anlage 2: Verwendungsverbote und Verwendungsbeschränkungen von Baustoffen (2) siehe Anlage 11: Datenschutzverpflichtungserklärung (3) Für die Erstattung der dem AG entstehenden Kosten werden pauschale Umlagen für Baustrom, Bauwasser und sanitäre Anlagen von 1,0 % sowie für die Bauwesenversicherung von 0,2 % der Brutto-Schlussrechnungssumme, abzuziehen von der Schlussrechnung, vereinbart. (4) Zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes des Vertragsverhältnisses ist der Auftragnehmer verpflichtet sich gegen alle Risiken angemessen versichert zu halten. Dazu ist eine Haftpflichtversicherung mit folgenden Konditionen nachzuweisen: mind. 2 Mio. € Personenschäden, mind. 1 Mio. € Sachschäden, mind. 50 T€ sonstige Schäden, die Radiusklausel ist ausgeschlossen. (3a) Abweichend von den Angaben in 13. (3) werden die pauschalen Umlagen von jeder Rechnung zum Abzug gebracht. -6006b- / 08-2015 - Anlage b, BVB (VOB) Baubuch (4a) abweichend von (4) gelten folgende Versicherungsbedingungen: Haftpflichtversicherung mit folgenden Konditionen: für Personen, Sach- und sonstige Vermögensschäden pro Schadensfall mindestens EUR 5,0 Mio. 2-fach maximiert pro Kalenderjahr, die Radiusklausel ist ausgeschlossen. Der Auftragnehmer hat mit Angebotsabgabe eine gültige Berufshaftpflichtversicherung durch Vorlage einer entsprechenden Bestätigung seiner Versicherungsgesellschaft nachzuweisen, die der Überprüfung durch das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen unterliegt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Haftpflichtversicherung für die Dauer des Vertrages zu unterhalten. (5) Für die Abnahme der vereinbarten Leistung-auch Teilleistungen- ist eine förmliche Abnahme vereinbart (sh. Auch Punkt 21 ZVB). Die Fertigstellung der Leistungen ist VOB gerecht anzuzeigen. Sind auf Grund von Mängeln oder nicht vorliegenden Nachweisen mehr als eine Nachabnahme erforderlich, ist der AG berechtigt, pro weitere Abnahme eine Aufwandsentschädigung von 200,00 € Brutto an den AN zu berechnen, Weitere Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Der Betrag wird von der Schlussrechnung abgesetzt. 4 von 5 (6) Weitere Vertragsbedingungen bei Bau- und Entsorgungsleistungen – mit Entsorgungskonzept-: Die STADT UND LAND beauftragt für das Abfallmanagement ein externes Fachbüro, das Büro Nova Biotec. Dies entbindet den AN in keinster Weise von der Verpflichtung, die für sein Gewerk benannten Schad- und Gefahrstoffe entsprechend den gesetzlichen Regelungen insbesondere der Regelungen im Land Berlin bei den Arbeitsvorgängen sowie bei der Entsorgung zu beachten. Es gilt das INFO - BLATT zur Bauabfallentsorgung im Land Berlin mit den ergänzenden Merkblättern (aktueller Stand). Sh. Auch Anlage „Formblatt 1 – Abfall – und Entsorgungskonzept“. -6006b- / 08-2015 - Anlage b, BVB (VOB) Baubuch Der AN hat 14 Tage nach Beauftragung das Formblatt 1 mit seinen Nachauftragnehmern zu ergänzen und die Unterlagen der Vorabkontrolle an den AG und seinen Bevollmächtigten zu übergeben. Anerkannt: Firmenstempel / Unterschrift Hinweis: Bei Teilnahme am elektronischen Vergabeverfahren ersetzt die elektronische Signatur die händische Unterschrift. Im Mantelbogen-Verfahren ersetzt die Unterschrift auf dem Mantelbogen die Unterschrift auf den Vertragsbestandteilen 5 von 5 Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Fassung: 5-2015 Bezug: VOB 2012, Teil B 1. Art und Umfang der Leistung (zu § 1 Abs. 2) Bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander: a) das Auftragsschreiben mit seinen Anlagen b) die Leistungsbeschreibung / das Leistungsverzeichnis mit den dazugehörigen zeichnerischen Unterlagen und Erklärungen c) die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (VOB) mit Richtlinien zur Angebotsabgabe d) die "Besonderen Vertragsbedingungen" des Auftraggebers (Fassung ...) e) die "Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen" des Auftraggebers (Fassung 05-2015) f) die "Zusätzlichen technischen Vorschriften des Auftraggebers" g) die "Allgemeinen Vertragsbedingungen für Bauleistungen" (VOB Teil C, neueste Fassung) h) die "Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen" (VOB Teil B, neueste Fassung) 2. Vergütung (zu § 2) (1) Der Auftragnehmer schuldet zu den vertraglich vereinbarten Preisen ein funktionstaugliches, komplett fertig gestelltes Werk. (2) Ist für den Auftragnehmer erkennbar, dass durch eine über 10 v. H. hinausgehende Überschreitung des Mengenansatzes Mehrkosten entstehen, die ausnahmsweise zu einem höheren Einheitspreis führen können, hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Unterlässt er schuldhaft diese Mitteilung, hat er dem Auftraggeber den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. (3) Ein Vergütungsanspruch für geänderte oder zusätzliche Leistungen steht dem Auftragnehmer nur nach Maßgabe der VOB/B zu. (4) Stellt der Auftraggeber Baustoffe und/oder Bauteile frei Baustelle zur Verfügung, so hat der Auftragnehmer sie abzuladen, ordnungsgemäß zu lagern und zu beaufsichtigen sowie deren Empfang dem Auftraggeber schriftlich zu bescheinigen. Hierdurch entstehende Kosten sind in die Angebotspreise einzukalkulieren. (5) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung dem Auftraggeber unverzüglich verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. 3. Gegebenheiten auf der Baustelle (zu § 2) Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe von den Gegebenheiten der Baustelle wie z. B. Bodenbeschaffenheit, Zufahrtsmöglichkeiten, Baustrom- und Bauwasseranschlüsse - durch örtliche Besichtigung zu unterrichten. Nachforderungen wegen Unkenntnis dieser offensichtlich erkennbaren Baustellengegebenheiten sind ausgeschlossen. 4. Lohn- und Stoffpreisänderungen (zu § 2 Abs. 3) Alle Preise sind Festpreise für die Dauer der Bauzeit. Die Vertragsparteien haben nur dann gegeneinander Anspruch auf Erstattung von Mehr- oder Minderaufwendungen die nach Angebotsabgabe durch Lohn- oder Stoffpreisänderungen entstehen, wenn in den "Besonderen Vertragsbedingungen" oder in anderen Vertragsunterlagen eine Gleitklausel im Sinne von VOB Teil A § 9 Abs. 9 ausdrücklich vereinbart worden ist. 6008_Anlage c_ZVB_Bauleistungen_05-2015 5. Stundenlohnarbeiten (zu § 2 Abs. 10) (1) Sind in einem Leistungsvertrag Stundenlohnarbeiten vorgesehen, so begründet die dafür angegebene Zahl von Stunden keinen Anspruch auf Durchführung und Vergütung entsprechend § 2 Abs. 3. Vergütet werden nur die geleisteten Stundenlohnarbeiten, für die eine ausdrückliche Vereinbarung vorliegt und die entsprechend dieser Vereinbarung tatsächlich ausgeführt worden sind. (2) Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. 6. Vom Auftragnehmer zu beschaffende Unterlagen (zu § 3 Abs. 5) (1) Der Auftraggeber stellt die von ihm dem Auftragnehmer zu liefernden Ausführungsunterlagen in 1-facher Ausfertigung zur Verfügung. Der Auftragnehmer hat die von ihm geschuldeten Unterlagen dem Auftraggeber in 3-facher Ausfertigung zu liefern. Die Unterlagen gehen jeweils in das Eigentum des Empfängers über. Etwaige Urheberrechte bleiben hiervon unberührt. (2) Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber zur Ausführung freigegeben und entsprechend gekennzeichnet sind. (3) Der Auftragnehmer hat alle zur Ausführung der Arbeiten erforderlichen Maße an Ort und Stelle zu ermitteln, Er hat sie mit den ggf. in den Plänen vermerkten Maßen zu vergleichen. Über Abweichungen von vor Ort festgestellten und in Plänen vermerkten Maßen hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Seite 1 von 7 (4) Der Auftragnehmer hat – entsprechend dem Baufortschritt – dem Auftraggeber den Zeitpunkt, zu dem er die nach dem Vertrag vom Auftraggeber zu liefernden Unterlagen benötigt, so frühzeitig anzugeben, dass die Übergabe durch den Auftraggeber rechtzeitig erfolgen kann. (5) Die vom Auftragnehmer, über Nr. 7(1) hinausgehenden, vorgelegten Unterlagen sind dem Auftraggeber auf Verlangen zu überlassen. Etwa bestehende Urheberrechte bleiben hierdurch unberührt. 7. Veröffentlichungen (zu § 3 Abs. 6) (1) Veröffentlichungen über das Bauwerk durch den Auftragnehmer selbst oder durch Dritte auf Veranlassung oder mit Wissen des Auftragnehmers sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Als Veröffentlichungen in diesem Sinne gilt die Bekanntgabe folgender zusätzlicher, zu den in § 3 Abs. 5 genannten Unterlagen: Lichtbild-, Film-, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen und Vervielfältigungen, die nur einem beschränkten Kreis von Personen zugänglich gemacht werden sollen. (2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Zustimmung gemäß Abs. 1. bis zum Ablauf von 5 Jahren nach Fertigstellung des Werkes bzw. Vertragsbeendigung für beabsichtigte Veröffentlichungen einzuholen. (3) Für den Fall des Verstoßes gegen die Abs. 1 oder 2 wird eine Vertragsstrafe i. H. v. 1,5 % der Netto-Auftragssumme, im Höchstfalle € 2.500,00, fällig. 8. Sicherungspflicht / Schutzmaßnahmen (zu § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 2) (1) Der Auftragnehmer hat, wenn nichts anderes vereinbart ist (ohne besondere Vergütung für die Dauer seiner Bauausführung), alle Schutzmaßnahmen zu treffen, die zur Sicherung von Personen, sowie die für die Ausführung seiner Leistung im Bereich der Baustelle und ihrer Umgebung zur Sicherung von baulichen Anlagen und Einrichtungen aller Art, Bäumen und gärtnerischen Anlagen erforderlich sind. Die Schutzvorrichtungen sind solange bestehen zu lassen, bis jede Gefährdung von Personen oder Sachen ausgeschlossen ist. Das gleiche gilt für die verkehrspolizeilich vorgeschriebenen Maßnahmen zur Sicherung der Baustelle. (2) Die vorhandene Bausubstanz ist pfleglich zu behandeln und zu schützen und darf nur in Absprache mit der Bauleitung in Teilbereichen verändert oder entfernt werden. (3) Der Zustand der Straßenbefestigung ist rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten gemeinsam mit dem zuständigen Tiefbauamt festzustellen und in einer Niederschrift festzuhalten. (4) Der Zustand der Bäume im Bereich der Baustelle ist rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten gemeinsam mit dem zuständigen Gartenbauamt festzustellen und in einer Niederschrift festzuhalten. 9. Werbung, Besichtigungen, Firmenschilder (zu § 4 Abs. 1) (1) Firmenschilder und andere Werbemittel dürfen nur mit Einwilligung des Auftraggebers auf der Baustelle angebracht werden. (2) Der Auftraggeber kann verlangen, dass Firmenschilder der auf der Baustelle tätigen Auftragnehmer nur an von ihm bestimmten Stellen in einheitlicher Form und Größe angebracht werden. (3) Besichtigung der Baustelle durch Dritte sind nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers gestattet. 10. Bauleistungsberichte (zu § 4 Abs. 1) 6008_Anlage c_ZVB_Bauleistungen_05-2015 (1) Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers verpflichtet, Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber täglich eine Durchschrift zu übergeben, es sei denn, dass dieser mit längeren Zeitabschnitten einverstanden ist. (2) Die Tagesberichte müssen Angaben enthalten über Wetter, Temperaturen, Zahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, Stundenaufwand, Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte, den wesentlichen Baufortschritt, Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfangs, Unterbrechungen, Betonierungszeiten, Unfälle und andere Vorkommnisse, die für die Ausführung oder Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können. (3) Hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer Stoffe oder Bauteile zur Verwendung für die Bauleistung übergeben, so ist der Verbrauch dieser Stoffe wöchentlich in einem Bericht nachzuweisen. 11. Ablöserecht (zu § 4) Verstößt ein vom Auftragnehmer mit der Leitung, der Ausführung oder der verantwortlichen Überwachung der Leistungen Beauftragter nachhaltig gegen die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, so kann der Auftragnehmer in begründeten Fällen auf Verlangen des Auftraggebers zum Personalaustausch angehalten werden. 12. Ausführung (zu §§ 3 + 4) (1) Die Arbeitsdurchführung hat in Abstimmung mit allen anderen Gewerken zu erfolgen. Kosten für Mehr- und Sonderleistungen, die sich durch mangelhaftes Zusammenarbeiten ergeben, kann der Auftraggeber im Rahmen vertraglicher oder gesetzlicher Schadensersatzansprüche von dem Auftragnehmer, auf dessen schuldhaftes Verhalten die Mehrkosten zurückzuführen sind, ersetzt verlangen. (2) Der Auftragnehmer hat für alle ihm obliegenden Verpflichtungen einen Verantwortlichen und dessen Stellvertreter zu bestellen und diese dem Auftraggeber zu benennen. Einer der Verantwortlichen muss ständig erreichbar sein. Seite 2 von 7 (3) Grundstücksflächen und Räumlichkeiten innerhalb der/des Gebäude(s) darf der Auftragnehmer zu Aufenthalts-, Übernachtungs-, Lagerungs- und Arbeitszwecken nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers nutzen. (4) Für eine etwaige Mitbenutzung von Straßenland oder sonstigem Gelände, über das nicht der Auftraggeber zu verfügen hat, muss der Auftragnehmer die erforderlichen Genehmigungen auf eigene Kosten selbst einholen. (5) Der Auftragnehmer hat insbesondere dafür zu sorgen, dass Hydranten, Absperrschieber, Entwässerungs- und sonstige Abdeckungen frei und zugänglich gehalten werden. Die von den zuständigen Betrieben und Verwaltungen zum Schutze ihrer eigenen und sonstigen Einrichtungen getroffenen Bestimmungen sind zu beachten. (6) Der Auftragnehmer hat alle Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs innerhalb der Baustelle, die wegen der von ihm ausgeführten Arbeiten erforderlich sind, auch außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen. Er hat ggf. rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten auch dem Auftraggeber einen Verkehrszeichenplan (§ 45 Abs. 6 StVO) vorzulegen (4-fach), sofern nichts anderes vereinbart ist. Verkehrsrechtliche Maßnahmen hat er nach Anordnung der zuständigen Behörden auszuführen. Die Sauberhaltung einschl. Schnee-, Eis- und Tagwasserbeseitigung des benutzten Straßenlandes und des Baugrundstückes einschl. Bauwerk bzw. der vorhandenen Außenanlagen und der Gebäude ist Sache des Auftragnehmers. Kommt der Auftragnehmer der Bauleitungsaufforderung zur Abfallbeseitigung bzw. Reinigung nicht nach, erfolgt die Ausführung zu seinen Lasten ohne weitere Mitteilung durch Dritte. (7) Der Auftraggeber kann verlangen, dass Baustoffe innerhalb bestimmter Zeiten nicht angefahren werden dürfen. Der Auftraggeber teilt dem Auftragnehmer rechtzeitig mit, welche Zeiten hiervon betroffen sind. (8) Werden vor Beginn oder während der Durchführung der Arbeiten auf einer Baustelle Gegenstände gefunden, die nicht einwandfrei als ungefährlich bestimmt werden können, so ist zur Beurteilung, ob es sich um Munition, Sprengkörper oder dergleichen handelt, unverzüglich über das nächste Polizeirevier ein Feuerwerker hinzuzuziehen. Bis zur Entscheidung des Feuerwerkers sind die Arbeiten an der Fundstelle einzustellen. Werden bei der Arbeit auf der Baustelle Blindgänger, Munition und ähnliches (auch Waffen) festgestellt, so hat der Auftragnehmer die Arbeiten an dieser Stelle und in der näheren Umgebung ebenfalls sofort einzustellen und die im Gefahrenbereich befindlichen Arbeitskräfte abzuziehen. Die Fundstelle ist abzusperren und als Gefahrenstelle zu kennzeichnen. Die Feststellung ist sofort dem nächsten Polizeirevier zu melden. Der Auftraggeber ist unverzüglich zu benachrichtigen und über die getroffenen Maßnahmen zu unterrichten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, vor Aufnahme der Arbeiten sämtliche Arbeitskräfte der Baustelle auf die Einhaltung vorstehender Vertragsbedingungen hinzuweisen und entsprechend zu belehren. (9) Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Mündliche oder fernmündliche Mitteilungen sind innerhalb von zwei Werktagen schriftlich zu wiederholen. (10) Der Auftragnehmer und dessen Nachunternehmer sind verpflichtet, Listen über die auf den Baustellen täglich beschäftigten Arbeitnehmer zu führen und sicherzustellen, dass diese Listen auf Verlangen der Verfolgungsbehörde zur Einsichtnahme vorgelegt werden können. (11) Bestehen keine Anschlussmöglichkeiten an vorhandene Versorgungsleitungen, muss der Auftragnehmer, im Regelfall ist dies das Bauhauptgewerbe, selbst für Wasser und Strom für alle am Bau Beteiligten sorgen. Er ist gegenüber dem Auftraggeber bzw. den Versorgungsunternehmen der haftende Partner und rechnet mit den Mitbenutzern in eigener Verantwortung ab. (12) Bewachung und Verwahrung der Bauunterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung usw. des Auftragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen – auch während der Arbeitsruhe – ist Sache des Auftragnehmers; der Auftraggeber ist dafür nicht verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstände auf seinen Grundstücken befinden. 13. Haftung für Winterschäden und bauseitige Materiallieferung (zu § 4 Abs. 5) 6008_Anlage c_ZVB_Bauleistungen_05-2015 (1) Bis zur Abnahme seiner Leistungen trägt der Auftragnehmer auch ohne ausdrückliche Vereinbarung im Vertrag die Gefahr der Beschädigung, Zerstörung durch Frost und deren Folgen. (2) Die Übernahme und die einwandfreie Aufbewahrung aller bauseits zu liefernden und vom Auftragnehmer einzubauenden Stoffe und Bauteile sowie deren Transport zur Verwendungsstelle sind Sache des Auftragnehmers. Von der Übernahme bis zur Abnahme trägt der Auftragnehmer mit Ausnahme von Vorgängen gemäß § 7 die Gefahr für diese Teile. 14. Baustoffe, Bauteile, Bauverfahren (zu §§ 4 Abs. 1 + 4 Abs. 6) (1) Der Auftragnehmer darf, soweit Normen bestehen und sich aus den Vertragsunterlagen nichts anderes ergibt, nur normengerechte und bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile verwenden. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die Erfüllung dieser Verpflichtungen nachzuweisen. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn die Lieferungen und Leistungen von Herstellern stammen oder von Unternehmern erbracht werden, die berechtigt sind, ein entsprechendes Gütezeichen einer amtlich anerkannten Güteschutzgemeinschaft zu führen. (2) Für die nach den Allgemeinen technischen Vorschriften - VOB Teil C - und den übrigen Vertragsunterlagen vorgeschriebenen Güte- und Gebrauchsprüfungen von Stoffen und Bauteilen des Auftragnehmers, hat der Auftragnehmer, wenn nichts anderes vereinbart ist, ohne besondere Vergütung die Proben herzustellen oder zu entnehmen und prüfen zu lassen. Prüfgebühren gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Dieser bleibt auch für seine Lieferung und Leistung eigenverantwortlich. Seite 3 von 7 15. Nachunternehmer (zu § 4 Abs. 8) Ergänzend zu § 4 Abs. 8 VOB/B gilt Folgendes: (1) Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerblichen Voraussetzungen erfüllen. (2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber Auskünfte über eingesetzte Nachunternehmer und die mit ihnen abgeschlossenen Verträge zu erteilen, soweit dies zur Wahrnehmung der Rechte des Auftraggebers erforderlich ist und berechtigten Interessen des Auftragnehmers oder des Nachunternehmers nicht widerspricht oder der Geheimhaltung unterliegt. (3) Die Zustimmung des Auftraggebers zur Übertragung einer Leistung an einen Nachunternehmer kann davon abhängig gemacht werden, dass der mit dem Nachunternehmer abzuschließende Vertrag dem Auftraggeber zur Einsichtnahme vorgelegt wird. (4) Soweit der Nachunternehmer nicht im Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis des Senats geführt wird, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber unaufgefordert Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Krankenkasse, des Finanzamtes und der Berufsgenossenschaft zusätzlich eines Auszuges aus dem Landeszentralregister zugunsten des Nachunternehmers vorzulegen. (5) Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht weiter vergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt. 16. Baustellenräumung (zu § 4) (1) Beschädigungen und Verunreinigungen von Straßen- und Platzland sind, soweit sie die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs oder den Verkehr auf der Baustelle selbst beeinträchtigen, vom Auftragnehmer während der Durchführung der Vertragsleistung ohne besondere Vergütung laufend zu beseitigen. (2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Wiederherstellung des Zustandes der übergebenen Einrichtungen, Räume, Plätze, Außenanlagen, Wege, Vegetationsflächen, Bäume sowie der Straßenbefestigung zum Zeitpunkt der Übergabe. Der bestehende Zustand ist gemeinsam mit der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten bzw. vor Baustelleneinrichtung protokollarisch festzuhalten und durch gegenseitige Unterschrift zu fixieren. (3) Die Baustelle ist sobald wie möglich zu räumen, spätestens innerhalb angemessener Frist nach Abnahme der Arbeiten. Befolgt der Auftragnehmer eine dahingehende Aufforderung nicht unverzüglich, so kann der Auftraggeber die Baustelle auf Kosten des Auftragnehmers räumen lassen. 17. Ausführungsfristen (zu § 5) Die vertraglich vereinbarten Ausführungstermine und –fristen einschließlich der Zwischenfristen sind verbindlich (Vertragsfristen). 18. Verteilung der Gefahr (zu § 7) (1) Zu den ausgeführten Teilen der Leistung gehören die vom Auftraggeber zu liefernden Stoffe und Bauteile erst nach ihrem Einbau. Nicht dazu gehören die Baustelleneinrichtung und Hilfsbauteile wie z.B. aufgestellte Schalungen, Gerüste usw. 6008_Anlage c_ZVB_Bauleistungen_05-2015 (2) Unter den Begriff „unabwendbare Umstände“ fallen nicht gewöhnliche Diebstähle, Einbruchsdiebstähle und Sachbeschädigungen. Ein Anspruch auf Ersatz besteht bei diesen Umständen nicht. (3) Für das Bauherrenrisiko wird vom Auftraggeber die nach den Wohnungsbauförderungsbestimmungen für Berlin erforderliche Bauwesen-Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Für alle Ansprüche hieraus gelten die Allgemeinen Bedingungen zur Bauwesenversicherung für Bauherren des öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbaues Berlin. Versicherungsschäden werden nur in der Höhe erstattet, die von der Bauwesenversicherung anerkannt werden. 19. Kündigung durch den Auftraggeber (zu § 8) (1) Wenn bei Erfüllung des Bauauftrages gegen gesetzliche Bestimmungen (z.B. gegen das Gesetz zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung) nachweislich verstoßen wird, ist der Auftraggeber berechtigt, diesen Auftrag und andere zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer bestehenden Verträge unter entsprechender Anwendung von § 8 VOB/B zu kündigen. Sonstige gesetzliche oder vertragliche Ansprüche der Vertragsparteien bleiben unberührt. (2) Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Auftragnehmer - gegen seine Verpflichtung aus § 4 Abs. 8 verstößt, - Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrages befasst sind oder ihnen nahestehende Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. Solche Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder für ihn tätig sind. Dabei ist es gleichgültig, ob die Vorteile den vorgenannten Personen oder im Interesse einem Dritten angeboten, versprochen oder gewährt werden. In diesen Fällen gilt § 8 Abs. 3, 5 und 7 entsprechend. Seite 4 von 7 20. Haftung der Vertragsparteien (zu § 10) (1) Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden, die aus der Unterlassung ihm obliegender Schutz- und Sicherungsmaßnahmen auf der Baustelle und deren Umgebung entstehen, es sei denn, die Unterlassung ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten. (2) In allen Schadensfällen ist der Tatbestand einwandfrei zu ermitteln und das Ergebnis in einem besonderen Protokoll festzuhalten. Dieses Protokoll ist nach Möglichkeit zusammen mit dem Auftraggeber anzufertigen und dem Auftraggeber in einem Exemplar auszuhändigen. (3) Der Auftragnehmer hat seine gesetzliche sowie die ihm nach dem Vertrag obliegende Betriebshaftpflicht ausreichend zu versichern und dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen, dass er seiner Versicherungspflicht nachgekommen ist. Die Kosten dieser Versicherung werden dem Auftragnehmer nur besonders erstattet, wenn dies im Leistungsverzeichnis oder in anderen Vertragsunterlagen vorgesehen ist. (4.1) Zu den Sorgfalts- und Offenbarungspflichten des Auftragnehmers gehört auch die Überprüfung angebotener Leistungen hinsichtlich der Beachtung von gewerblichen und sonstigen Schutzrechten. (4.2) Bei Verletzung der vorgenannten Pflichten haftet der Auftragnehmer dem Auftraggeber und stellt diesen von etwaigen Ansprüchen Dritter frei, es sei denn, die Pflichtverletzung ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten. 21. Vertragsstrafe (zu § 11), Abnahme (zu § 12) (1) Im Falle des Verzuges mit der Einhaltung des vereinbarten Fertigstellungstermins schuldet der Auftragnehmer dem Auftraggeber je Werktag des Verzuges eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,15 % der Netto-Auftragssumme, insgesamt maximal 5 % der Netto-Auftragssumme. (2) Alle vereinbarten Vertragsstrafen werden in ihrer Summe auf insgesamt 5 % der Netto-Auftragssumme begrenzt. (3) Die Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung vorbehalten werden. (4) Die Abnahmefrist beträgt 12 Werktage. (5) Die Leistung wird förmlich abgenommen; der Auftragnehmer hat die Abnahme, ggf. auch die Teilabnahme (§ 12 Abs. 2), rechtzeitig schriftlich zu beantragen; § 12 Abs. 5 gilt nicht. (6) Der Auftragnehmer hat bei der Abnahme mitzuwirken und die erforderlichen Arbeitskräfte und Messgeräte zu stellen. Die Kosten hierfür sind in die zugehörigen EP´s einzukalkulieren, wenn im LV keine anderweitige Regelung getroffen ist. (7) Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 3 v. H. der Auftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist. Die Darlegungs- und Beweislast obliegt demjenigen Vertragspartner, der eine von Satz 1 abweichende Höhe des Schadens geltend macht. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere solche aus § 8 Abs. 4, bleiben unberührt. 22. Mängelansprüche (zu § 13) (1) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit dem Tage der Abnahme. 6008_Anlage c_ZVB_Bauleistungen_05-2015 (2) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer bestimmt sich nach § 13 Abs. 4 VOB/B, soweit in den vorrangig geltenden schriftlichen Vertragsunterlagen keine anderweitigen Regelungen getroffen sind. (3) Werden Mängel festgestellt, so hat der Auftragnehmer auch die sich durch die Mängelbeseitigung ergebenden Folgeschäden auf seine Kosten zu beseitigen. (4) Nach einer Mängelrüge hat der Auftragnehmer die Mängelbeseitigung und deren Zeitpunkt rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen. 23. Abrechnung (zu § 14) I. Allgemeines (1) Für jeden Auftrag hat der Auftragnehmer getrennte Rechnungen zu legen. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer seine Rechnungen gemäß den Vorgaben des Auftraggebers zu untergliedern (z.B. nach Gebäuden, Wohneinheiten). (2) Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Vorlage von Rechnungen zu bestimmten Zeitpunkten zu verlangen. (3) Der Auftragnehmer hat die Rechnungen nebst den dazugehörenden Anlagen (Lieferscheine, Tagelohnzettel, Massenberechnungen, Zeichnungen und sonstige Belege) in 2-facher Ausfertigung bei der Bauleitung des Auftraggebers einzureichen. Seite 5 von 7 (4) Im Rechnungskopf sind anzugeben: a) Nummer und Datum des Auftrages bzw. Änderungs-, Ergänzungs- und Zusatzauftrages; b) Kennziffer des Bauvorhabens; c) die vom Auftraggeber angegebene Kennzeichnungsnummer bzw. Wohnungsnummer, Straße und Hausnummer; d) stichwortartige Bezeichnung der Arbeiten (z.B. Maurerarbeiten, Tischlerarbeiten): (5) Die Rechnungen sind fortlaufend zu nummerieren und ihrer Art nach zu kennzeichnen als Vorauszahlungs-, Abschlags-, Teilschluss- bzw. Schlussrechnung. Bereits geleistete Zahlungen sind der Reihenfolge nach am Schluss jeder Rechnung anzugeben, jedoch nicht vom Rechnungsbetrag abzuziehen. In jeder Rechnung sind die bis dahin insgesamt ausgeführten Massen anzugeben. In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Positionsnummer und der Bezeichnung – ggf. abgekürzt – wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen. Aus den Massenberechnungen, Aufmaßunterlagen etc. muss sich ergeben, ob und bezüglich welcher Bereiche gegenüber der vorangegangenen Rechnung weitere Massen hinzugekommen sind. II. Rechnungslegung zur Abschlagszahlung (1) Die Rechnungen sind fortlaufend zu nummerieren. (2) Bereits erstellte Zwischenrechnungen sind der Reihenfolge nach am Ende der jeweiligen Zwischenrechnung zu vermerken und von der Rechnungssumme abzusetzen. (3) Grundsätzlich sind jeder prüfungsfähigen Rechnung die dazugehörigen Belege, mindestens die Massenberechnungen, beizufügen. (4) Abschlagszahlungen werden in Höhe des Wertes der jeweils nachgewiesenen vertragsgemäßen Leistungen einschließlich des ausgewiesenen, darauf entfallenen Umsatzsteuerbetrages gezahlt. Die Leistungen sind durch eine prüfbare Aufstellung nachzuweisen und dem Auftraggeber zu übergeben, so dass die Voraussetzung für eine zügige Abrechnung des gesamten Bauvorhabens gewährleistet sind. III. Schlussrechnungen (1) Schlussrechnungen sind erst nach Fertigstellung einzureichen. (2) Änderungen und Ergänzungen der vertraglichen Leistungen (Nachaufträge bzw. Ergänzungsaufträge) sind im Rahmen der Schlussabrechnung besonders abzurechnen. (3) Bereits erstellte Zwischenrechnungen sind der Reihenfolge nach am Ende der Schlussrechnung zu vermerken und von der Rechnungssumme abzusetzen. 24. Stundenlohnarbeiten (zu § 15 Abs. 1 - 3) (1) Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Auf den Stundenlohnzetteln hat der Auftragnehmer u.a. den Namen und die berufliche Qualifikation des Personals, das die Stundenlohnarbeiten ausgeführt hat, eingesetztes Gerät, verbrauchtes Material und die geleisteten Arbeiten mit dem dafür jeweils benötigten Zeitaufwand anzugeben. 6008_Anlage c_ZVB_Bauleistungen_05-2015 (2) Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer. (3) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Stundenlohnarbeiten durch einen Polier oder eine andere Aufsichtsperson beaufsichtigen zu lassen. Hierdurch ggf. entstehende Kosten sind in den Verrechnungssätzen enthalten. 25. Zahlungen (zu § 16) (1) Grundsätzlich erfolgen alle Zahlungen bargeldlos. (2) Forderungen des Auftragnehmers an den Auftraggeber können mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers an Dritte übertragen werden. Die Abtretung darf sich nur auf einen genau zu bezeichnenden Auftrag erstrecken. Eine Weiterabtretung durch den Zessionar wird ausgeschlossen. (3) Werden Überzahlungen festgestellt, ist der Auftragnehmer zur Rückzahlung der überzahlten Beträge verpflichtet. Bei Rückforderungen aus Überzahlungen (§ 812 ff BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf einen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. III BGB) berufen. Die Überzahlung kann mit anderen Forderungen des Auftragnehmers an den Auftraggeber auf anderen Baustellen aufgerechnet werden. (4) Bei Abschlagzahlungen verbleibende Forderungsüberhänge werden nicht verzinst. 26. Sicherheitsleistung (zu § 17) (1) Der Auftragnehmer übergibt dem Auftraggeber innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss dieses Vertrages zur SicheSeite 6 von 7 rung aller Ansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer aus diesem Vertrag einschließlich Rückzahlungsansprüche bei Überzahlungen (Erfüllungsansprüche) eine unbefristete und selbstschuldnerische Vertragserfüllungsbürgschaft einer deutschen Großbank, eines deutschen Kreditversicherers oder eines deutschen öffentlich-rechtlichen Kreditinstituts über einen Betrag in Höhe von 5 % der Brutto-Auftragssumme. Solange die Bürgschaft nicht gestellt ist, ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen bis zur Höhe der Bürgschaftssumme einzubehalten. (2) Die Bürgschaft ist nach Abnahme sämtlicher Leistungen zurückzugeben. Sollten bei der Abnahme noch Erfüllungsansprüche des Auftraggebers bestehen, erfolgt die Freigabe der Bürgschaft zur Abnahme nur bis auf den entsprechenden Teil der hierfür bestehenden Vertragserfüllungssicherheit, soweit dieser nicht von der Mängelsicherheit nach Absatz 3 abgedeckt ist. Unabhängig von der Höhe der bestehenden Erfüllungsansprüche ist die Vertragserfüllungsbürgschaft zur Abnahme freizugeben, soweit die Bürgschaftssumme 3 % der Brutto-Schlussrechnungssumme übersteigt. Die vollständige Freigabe erfolgt nach vollständiger Erfüllung durch den Auftragnehmer. (3) Als Sicherheit für die Mängelhaftung werden 3 % der Brutto-Schlussrechnungssumme einschließlich der Nachträge einbehalten. Der Sicherheitseinbehalt ist auf Verlangen des Auftragnehmers mit der Fälligkeit der Schlusszahlung Zug um Zug gegen Stellung einer Sicherheit für etwaige Mängelansprüche (einschließlich Ansprüche wegen Selbstvornahme, Minderung, Rückzahlung und Schadensersatz) auszuzahlen. Für die Sicherheitsleistung gilt § 17 VOB/B. Für die Sicherheitsleistung gilt § 17 VOB/B, allerdings mit der Maßgabe, dass statt des in § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B Satz 1 genannten Zeitraums von zwei Jahren die Mängelhaftungsfrist maßgeblich ist. (4) Für die Ausfertigung der Bürgschaftsurkunde ist ausschließlich das auftraggebereigene Formular zu verwenden. (5) Avalzinsen gehen grundsätzlich zu Lasten des Auftragnehmers. (6) Je Bauvorhaben ist nur eine Bürgschaft zu hinterlegen, unabhängig von der Zahl der erteilten Aufträge und der Teilschlussrechnungen. Bei mehreren Aufträgen eines Bauvorhabens werden auf der Bürgschaftsurkunde a l l e Auftragssummen vermerkt. (7) Die Sicherheit ist nach Ablauf der Mängelhaftungsfrist vom Auftragnehmer schriftlich zurückzufordern. Ein Anspruch auf eine automatische Rückgabe besteht nicht. Die Rückgabe erfolgt, wenn alle Verpflichtungen aus der VOB Teil B § 13 erfüllt sind. (8) Soweit die Sicherheit durch Einbehalte nicht gedeckt ist, ist sie zu ergänzen, oder es ist anderweitige Sicherheit zu leisten. Wird die Sicherheit nicht ergänzt, so ist der Auftraggeber berechtigt, mit den Ansprüchen des Auftragnehmers auf Rückzahlung anderer Sicherheitsbeträge aufzurechnen. (9) Die Möglichkeit des Auftragnehmers, Sicherheit durch Einbehalt oder Hinterlegung von Geld gemäß § 17 Abs. 2 VOB/B zu leisten, bleibt unberührt. 27. Streitigkeiten (zu § 18) Der Gerichtsstand ist das für den Sitz des Auftraggebers zuständige Gericht in Berlin. 28. Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers, insbesondere Zahlungs- und Lieferbedingungen, Angaben über Erfüllungsort und Gerichtsstand gelten nicht. 29. Schriftform (1) Alle mit dem Vertrag in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. 6008_Anlage c_ZVB_Bauleistungen_05-2015 (2) Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in Deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, für ein evtl. Gerichtliches Verfahren das Prozessrecht der Bundesrepublik Deutschland. (3) Die Bedingungen des Hauptauftrages gelten auch für alle etwaigen Änderungs-, Nach- und Zusatzaufträge des Auftraggebers an den Auftragnehmer. Anerkannt: Firmenstempel / Unterschrift Hinweis: Bei Teilnahme am elektronischen Vergabeverfahren ersetzt die elektronische Signatur die händische Unterschrift. Im Mantelbogen-Verfahren ersetzt die Unterschrift auf dem Mantelbogen die Unterschrift auf den Vertragsbestandteilen. Seite 7 von 7 V 124.H F (Eigenerklärung Vergabenummer OV16-NIP-03 zur Eignung) Maßnahmenummer 2016-NIPKOW Baumaßnahme Komplettsanierung Nipkowstr. 54ff Nipkowstr. 54-56; Otto-Franke-Str. 56-66 12489 Berlin Leistung/CPV Fachlos: Innengewerke Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen Vergabeart Öffentliche Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb Freihändige Vergabe Offenes Verfahren Nichtoffenes Verfahren Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb Wettbewerblicher Dialog Innovationspartnerschaft Bewerber ∗) Bieter∗) Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft∗) Nachunternehmer∗) anderes Unternehmen∗) Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen Jahr € Jahr € Jahr € Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen vorlegen. Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren bzw. bei Verfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte in bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben. Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise aus den letzten drei bzw. fünf abgeschlossenen Geschäftsjahren mit mindestens folgenden Angaben vorlegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Referenznachweise bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen. ∗) zutreffendes ankreuzen 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 1 von 3 V 124.H F (Eigenerklärung zur Eignung) Angaben zu Arbeitskräften Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die o.g. Angaben bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen. Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen. Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet. Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. Angabe über Ausschlussgründe gemäß § 6e EU-VOB/A bzw. schwere Verfehlung gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 7 VOB/A Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen bei Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU-VOB/A vorliegen bzw. bei nationalen Vergabeverfahren keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit in Frage stellt. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht • gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder • gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder • gem. § 21 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden bin/sind. Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 2 von 3 V 124.H F (Eigenerklärung zur Eignung) Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragzahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 1 Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse , eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 2 Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen. Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft (sofern diese nicht verfügbar ist, eine gleichwertige Bescheinigung des für mich/uns zuständigen Versicherungsträgers) mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht fristgemäß vorgelegt werden. (Ort, Datum, Unterschrift) 3 1 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 3 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 2 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 3 von 3 V 235EU F (Vergabeunterlagen - Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmen EU) Bieter Datum Vergabenummer OV16-NIP-03 Baumaßnahme Maßnahmenummer 2016-NIPKOW Komplettsanierung Nipkowstr. 54ff Nipkowstr. 54-56; Otto-Franke-Str. 56-66 12489 Berlin Leistung/CPV Fachlos: Innengewerke Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmen (Unteraufträge / Eignungsleihe) Ergänzung des Angebotsschreibens Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benennen ich/wir Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen werde(n). OZ / Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistung 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Namen der anderen Unternehmer (einschl. vorh. ULV- oder PQ-Nummern) (nur nach gesonderter Aufforderung der Vergabestelle) Seite 1 von 2 V 235EU F (Vergabeunterlagen - Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmen EU) Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige ich/beabsichtigen wir mich/uns im Rahmen der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit der Kapazitäten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne ich/benennen wir nachfolgend die Namen der hierzu vorgesehenen Unternehmen. Name des Unternehmens 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Eignung Seite 2 von 2 Eigenerklärung zu § 123 GWB Ich/Wir erkläre(n), dass keine Person, deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt worden ist: a) § 129 des Strafgesetzbuches (StGB) (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a StGB (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b StGB (kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), b) § 261 StGB (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte), c) § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, d) § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, e) § 333 StGB (Vorteilsgewährung), f) § 334 StGB (Bestechung), auch in Verbindung mit Artikel 2 des EU-Bestechungsgesetzes, Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung, Artikel 7 Absatz 2 Nummer 10 des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes und § 2 des Gesetzes über das Ruhen der Verfolgungsverjährung und die Gleichstellung der Richter und Bediensteten des Internationen Strafgerichtshofes, g) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr), h) § 370 der Abgabenordnung, auch in Verbindung mit § 12 des Gesetzes zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (MOG), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden; i) § 89 c StGB (Terrorismusfinanzierung), § 232 StGB (Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung), § 233 (Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft), § 233a StGB (Förderung des Menschenhandels). Einem Verstoß gegen diese Vorschriften gleichgesetzt sind Verstöße gegen entsprechende Strafnormen anderer Staaten. Ich/Wir erkläre(n), dass a) sich mein/unser Unternehmen nicht im Insolvenzverfahren oder in Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer entsprechenden Lage befindet, b) mein/unser Unternehmen nicht aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden ist, welche die berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellen, c) mein/unser Unternehmen im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit keine schwere Verfehlung begangen hat, d) mein/unser Unternehmen die Verpflichtung zur Zahlung der Steuern und Abgaben erfüllt hat, e) sich mein/unser Unternehmen bei der Erteilung von Auskünften, die nach den § 123 GWB eingeholt werden können, nicht in erheblichem Maß falscher Erklärungen schuldig gemacht hat oder diese Auskünfte unberechtigterweise nicht erteilt hat. , Ort, Datum ______________________________________________ Unterschrift, Firmenstempel STADT UND LAND Wohnbauten-Ges. mbH Ausschreibung - Seite 1 von 1 Erklärung über die im eigenen Betrieb zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte sowie Verzeichnis der Nachunternehmer Maßnahme: Komplettsanierung Nipkowstr. 54ff Vergabe: Fachlos: Innengewerke Die Leistungen auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, werden gemäß § 4 Nr. 8 VOB/B (für VOL/B gilt § 4 Nr. 1) und 4 ) im eigenen Betrieb ausgeführt. Dafür stehen meinem/unserem Betrieb insgesamt gewerbliche Arbeitskräfte zur Verfügung. Der Kalkulation zugrunde gelegt und für die Leistungserbringung vorgesehen sind davon Arbeitnehmer, die sich nach Anzahl und Berufsgruppen wie folgt gliedern: 1) 4) 2) 5) 3) 6) Eine Verbindlichkeitserklärung ist dem Auftraggeber vor Vertragsabschluss auf Wunsch vorzulegen. Mir/Uns ist bekannt, dass nach Erteilung des Zuschlages mit einer schriftlichen Einwilligung zur Übertragung von Leistungen an Nachunternehmer nur zu rechnen ist, wenn unvorhersehbare und unabwendbare Umstände von mir/uns nachgewiesen werden. Nur ausfüllen, falls in den Vorbemerkungen Nachunternehmer nicht ausgeschlossen sind: Leistungen, auf die mein/unser Betrieb nicht eingerichtet ist, werde(n) ich /wir nur an Nachunternehmer übertragen, die die Voraussetzungen der Nr. 15 der ZVB (bei VOB/B-Vertrag) erfüllen. Diese Nachunternehmer sind im Verzeichnis der Nachunternehmer aufgeführt. Nachunternehmer dürfen nur im schriftlichen Einvernehmen mit dem Auftraggeber weitere Nachunternehmer beauftragen. Verzeichnis der Nachunternehmer Auf Verlangen des Auftraggebers werde(n) ich/wir vor Vertragsabschluss für diese Leistungen Erklärungen der benannten Nachunternehmer vorlegen, dass diese im Auftragsfall bereit sind, die Leistungen auszuführen. Ein Angebot kann von der Wertung ausgeschlossen werden, wenn eine solche Erklärung nicht vorliegt. Leistung: an Firma (Name, Adresse, Anzahl der verfügbaren Arbeitskräfte): a) b) c) d) e) Die Zustimmung des Auftraggebers hierfür gilt mit Vertragsabschluss als erteilt. Ein Austausch der bestätigten Nachunternehmer ist nur mit schriftlicher Einwilligung des Auftraggebers zulässig. Unerlaubter Nachunternehmereinsatz kann zur Vertragskündigung und zum befristeten Ausschluss meines/unseres Betriebes von Vergabeverfahren des Auftraggebers, sowie ggf. zur Vertragsstrafe gemäß Nr. 15, Absatz 6 der ZVB (bei VOB/B-Vertrag) führen. Planungsleistungen (nur im Bedarfsfall ausfüllen): Es ist vorgesehen, die technische Bearbeitung an: zu vergeben. Die Weitergabe erfolgt nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). __________________________________________ Stempel und Unterschrift Hinweis: Bei Teilnahme am elektronischen Vergabeverfahren ersetzt die elektronische Signatur die händische Unterschrift. Im Mantelbogen-Verfahren ersetzt die Unterschrift auf dem Mantelbogen die Unterschrift auf den Vertragsbestandteilen. Verwendungsverbote und Verwendungsbeschränkungen von Baustoffen Bei der Planung und Bauausführung sollen nur Materialien vorgesehen bzw. verwendet werden, die hinsichtlich Gewinnung, Transport, Verarbeitung, Funktion und Beseitigung eine hohe Gesundheits- und Umweltverträglichkeit aufweisen. Baustoffe sollten recyclefähig oder verrottbar sein. Die nachfolgenden Baustoffe dürfen weder für Bauteile und Baunebenprodukte, z.B. Schaltafeln aus Tropenholz, noch als Bauhilfsstoffe verwendet werden. Der Anwendungsbereich erstreckt sich sowohl auf Hochbau- als auch Tiefbaumaßnahmen. Dies gilt für: asbesthaltige Baustoffe Baustoffe, die vollhalogenierte oder teilhalogenierte Flurchlorkohlenwasserstoffe (FCKW, HFCKW, CFCI) enthalten oder unter Verwendung dieser Stoffe hergestellt wurden, Bauteile aus Tropenholz, es sei denn, das Tropenholz ist gemäß Forest Stewardship Council (FSC) oder gleichwertig zertifiziert. Die Beurteilung der Gleichwertigkeit von Zertifizierungssystemen ist bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung VI A (federführend), zu erfragen. folgende Bauteile aus Polyvinylchlorid (PVC): - Zu- und Abwasserleitungen, Dach- und Dichtungsbahnen, Fußbodenbeläge, Tapeten und sonstige Bauteile im Haus- und Wohnungsinnenbereich einschließlich der Installation für die Elektroversorgung (Kabel, Leitungen, Rohre etc.), - Fenster- und Türprofile im Haus- und Wohnungsinnenbereich. Der Einsatz von Fenster- und Türprofilen aus PVC im Haus- und Wohnungsaußenbereich wird auf solche Bereiche beschränkt, bei denen sie auf Grund der Beurteilung durch den Bauherrn nach ökologischer, technischer und wirtschaftlicher Bewertung gegenüber chlorfreien Produkten überlegen oder aus Qualitätsgründen unabweisbar notwendig sind. Der Einsatz von Bauteilen aus PVC im Fassadenbereich ist außerdem nur zulässig, wenn: - die blei- und cadmiumfreie Stabilisierung des Neumaterials durch Herstellererklärung belegt ist, - die Bauteile zur Kontrolle der geforderten Produkteigenschaften mit einer dauerhaft sichtbaren Kennzeichnung versehen sind, - eine Verpflichtungserklärung des Herstellers zur Rücknahme und zum produktbezogenen Recycling der Bauteile vorliegt. Bei der Ausschreibung von Bauteilen im Fassadenbereich aus PVC sollen grundsätzlich Produkte mit Recyclatanteil nachgefragt werden. Produkte aus künstlichen Mineralfasern (Glas- und Steinwolle-Dämmstoffe) dort, wo diese im direkten Verbund mit der Innenraumluft stehen. 1/3 Ausgenommen davon sind Produkte, deren Kanzerogenitätsindex KI > 40 beträgt oder die eine geringe Biobeständigkeit belegen. Für diese Produkte muß der Hersteller im Sicherheitsdatenblatt gemäß TRGS 220 unter Punkt 5 Absatz 1 Nr. 2 „Zusammensetzung / Angabe zu Bestandteilen“ und Nr. 11 „Angaben zur Toxikologie“ bescheinigen, dass die Produkte nicht als krebserzeugend nach den Kriterien der GefStoffV einzustufen sind. Die Produkte müssen auf dem Kennzeichnungsetikett eindeutig einen entsprechenden Hinweis enthalten. Die Verwendung von Akustik-Decken- und Wandplatten mit einem Anteil an künstlichen Mineralfasern von 30 - 70 % und einer Rohdichte über 200 kg/m³ ist bis zum 31. Dezember 1997 zulässig, wenn die Platten allseitig, einschließlich der Kanten und der Einschnitte, z. B. Leuchteneinschnitte, mit einem Faserbindemittel (Farbauftrag) behandelt sind. Ab 1. Januar 1998 dürfen diese Produkte nur noch verwendet werden, wenn die verwendeten künstlichen Mineralfasern einen Kl von > 40 aufweisen oder eine geringe Biobeständigkeit belegen. Für diese Produkte muß die o.g. Bescheinigung im Sicherheitsdatenblatt durch den Hersteller vorliegen. Die Produkte müssen auf dem Kennzeichnungsetikett eindeutig einen entsprechenden Hinweis enthalten. Nachstehende Materialien dürfen nur unter Beachtung folgender Voraussetzungen verwendet werden: Der Einsatz von Bauteilen aus Aluminium ist nur zulässig, wenn: eine Verpflichtungserklärung des Herstellers zum produktbezogenen Recycling und eine Erkärung des Auftragnehmers über die chromfreie Grundierung bei farbigen Aluminiumbauteilen vorliegt. Es dürfen nur Span- und Verbundplatten verwendet werden, die formaldehydfrei sind oder deren Ausgleichskonzentration für Formaldehyd 0,05 ppm im Prüfraum nicht überschreitet. Beim vorbeugenden Holzschutz sind alle konstruktiven Maßnahmen zum Holzschutz auszu-schöpfen. Der Einsatz chemischer Mittel ist auf das notwendige Maß zu beschränken und nach Möglichkeit zu vermeiden. Werden fixierende Holzschutzmittel verwendet, müssen diese arsen- und chromfrei sein. Wenn sichergestellt ist, dass das Holz vor Regen- und Spritzwasser ständig geschützt ist, sind Borsalzpräparate einzusetzen. Es sind umweltverträgliche, lösemittelarme Oberflächenbehandlungs-, Anstrichund Klebestoffe sowie Lacke vorzugsweise mit dem Umweltzeichen für schadstoffarme Lacke „Blauer Engel“ zu verwenden. Unter Berücksichtigung der Aspekte der Umweltverträglichkeit sind nur biologisch schnell abbaubare Schalöle, Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten zu verwenden. Der Nachweis der biologisch schnellen Abbaubarkeit ist vom Hersteller zu erbringen. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn die genannten Stoffe bzw. Flüssigkeiten mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ gemäß RAL-UZ 64 bzw. RAL-UZ 79 gekennzeichnet sind. 2/3 Bei Nichtbeachtung sind die widerrechtlich eingebauten Baustoffe und Materialien auf Kosten des Auftragnehmers zu beseitigen, umweltgerecht zu entsorgen oder einem umweltgerechten Recyc -lingverfahren zuzuführen und durch Baustoffe und Materialien zu ersetzen, die nicht unter diese Verwendungsverbote und -beschränkungen fallen. Der Auftraggeber behält sich vor, Ansprüche auf Ersatz des etwa entstehenden weiteren Schadens geltend zu machen. Bei wiederholtem Verstoß gegen diese Verwendungsverbote und -beschränkungen behält sich der Auftraggeber vor, Unternehmen, die im Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis für Bauaufträge (ULV) bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung eingetragen sind, für zwei Jahre aus dem ULV zu streichen. Bereits bei einem erstmaligen Verstoß gegen das Verwendungsverbot für Tropenholz und Tropenholzprodukte behält sich der Auftraggeber vor, eine Streichnung aus dem ULV für zwei Jahre vorzunehmen. Es wird jedoch auf den Ausbau der Bauteile verzichtet. 3/3 Auftragnehmer / Name / Firma Straße, Haus-Nr. Land Postfach PLZ Ort Funk Telefon Fax Internet E-Mail HandelsregisterNummer Amtsgericht Kreditinstitut Freistellung nach § 48 EstG IBAN (Bitte Freistellungsbescheinigung beifügen!) Ust ID-Nr. Steuer-Nr. Handlungsbevollmächtigter Datum / Unterschrift Unterschrift / Firmenstempel Bei Teilnahme am elektronischen Vergabeverfahren ersetzt die elektronische Signatur die händische Unterschrift. 1. Beauftragender Bereich Datum / Unterschrift Digitales Geschäftspartner Angebot Bereichsleiter/-in, Stabsstellenleiter/-in Bearbeiter/-in Name in DRUCKBUCHSTABEN Name in DRUCKBUCHSTABEN 2. Rechnungswesen-Nebenbuch & Beteiligung Kenntnisnahme / Verbleib UND Datum / beauftragender Bereich Kreditorischer GESCHÄFTSPARTNERNUMMER AUFNAHME - 4001-/ 07.15 Bemerkungen RW-N Bereich Bereichsleiter/-in Bearbeiter/-in Bearbeiter/-in ---------STADT Ort, Datum LAND ----------- Hauptgewerke ---------------------------- VOM Name, Vorname ULV / Präqualifikation Datum / Unterschrift AUFTRAGNEHMER AUSZUFÜLLEN ! -------------------------- ANGABEN ZUR FIRMA FÜR DIE AUFNAHME IN DEN GESCHÄFTSPARTNERSTAMM Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Info-Blatt zur Bauabfallentsorgung im Land Berlin Alle bei Bautätigkeit anfallenden Abfälle sind vorrangig einer möglichst hochwertigen Verwertung bzw. bei Nichtverwertbarkeit einer ordnungsgemäßen Beseitigung zuzuführen. Gefährliche Abfälle zur Beseitigung sind der SBB mbH anzudienen. Bei der Bauabfallentsorgung sind insbesondere die nachfolgenden gesetzlichen Regelungen in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten: I. Rechtlicher Rahmen: Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.11.2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. EU Nr. L 312, S. 3) Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212) Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen (Nachweisverordnung NachwV) vom 20. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2298) Verordnung zur Beförderungserlaubnis (Beförderungserlaubnisverordnung - BefErlV) vom 10.09.1996 (BGBl. I S. 1411, (1997, 2861)) Verordnung über Entsorgungsfachbetriebe 10.09.1996 (BGBl. I S. 1421) Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV) vom 10.12.2001 (BGBl. I S. 3379) (Entsorgungsfachbetriebeverordnung - EfbV) vom Im Land Berlin gelten darüber hinaus: Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen in Berlin (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Berlin - KrW-/AbfG Bln) vom 21.07.1999 (GVBl. für Berlin S. 413) Für die Entsorgung nicht gefährlicher Bauabfälle gilt: Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Ausschluss von Abfällen von der Entsorgung durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger Land Berlin vom 19.03.2008 (GVBl. für Berlin S. 86) Für die Entsorgung von gefährlichen Bauabfällen gilt: Verordnung über die Andienung besonders überwachungsbedürftiger Abfälle und die Sonderabfallgesellschaft (Sonderabfallentsorgungsverordnung - SoAbfEV) vom 11.01.1999 (GVBl. S. 6) II. Merkblätter zur Bauabfallentsorgung: Von der für die Bauabfälle zuständigen Abfallbehörde, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, werden Merkblätter, u.a. mit Hinweisen zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen und nicht gefährlichen Bauabfällen, von mineralischen Abfällen sowie asbesthaltigen Bauabfällen im Land Berlin herausgegeben. Die Merkblätter und ggf. weitere Informationen können über Fax: 9025 2523 oder 9025 2979 bestellt werden. Dieses Info-Blatt sowie die Merkblätter sind im Internet unter: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/abfallwirtschaft/de/bauabfall/ veröffentlicht. Eine Aktualisierung erfolgt, wenn sich Vorschriften grundlegend ändern. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, IX B 1 Brückenstraße 6, 10173 Berlin-Mitte, Fax: (030) 9025 2523 (Stand: Mai 2013) Anlage 1 zu: „Weitere Vertragsbedingungen bei Bau- Entsorgungsleistungen“ Stand: 08/2012 Baumaßnahme / Angebot: wie vor Weitere Vertragsbedingungen bei Bau- Entsorgungsleistungen - mit Entsorgungskonzept Abfallwirtschaftliche Rahmenbedingungen Die Regelungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) einschließlich seiner Durchführungsverordnungen sowie die weiteren geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere das Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen in Berlin (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Berlin - KrW-/AbfG Bln) sind einzuhalten. Verstöße gegen die rechtlichen Vorschriften, die die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle betreffen, können die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens, das mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden kann, bzw. eine Strafanzeige nach sich ziehen. Entsorgung von Bauabfällen Gemäß Formblatt 1 „Aufstellung der Verwertungs- und Beseitigungsziele“ sind vom Bieter vollständige Angaben zur Entsorgung der anfallenden Bauabfälle zu machen. Der Auftraggeber gibt im Formblatt 1 vor, mit welchen Abfällen zu rechnen ist (markiert durch Kreuz). Für diese Positionen hat der Bieter die erforderlichen Angaben zum Entsorgungsweg zu machen. Die geforderten Zertifikate gem. Entsorgungsfachbetriebeverordnung sind beizufügen, es sei denn, die Vergabestelle fordert diese ausdrücklich erst zu einem späteren Zeitpunkt ab. Die Änderung der Verwertungs- und Beseitigungsziele während der Baudurchführung ist nur nach vorheriger Information und Zustimmung des Auftraggebers möglich. Um ein höheres Qualitäts- und Sicherheitsniveau im Bereich der Abfallentsorgung bei Baumaßnahmen, die durch öffentliche Bauherrn abgewickelt werden, zu erreichen, sind für Abfallentsorgungsleistungen gem. „Ausführungsvorschriften zur Vergabe von Bauabfallentsorgungsleistungen an zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe durch die öffentliche Hand“ vom 8. August 2001 (ABl. S. 3750) ausschließlich zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe zu beauftragen. Da das Zertifikat auch für Teilbereiche abfallwirtschaftlicher Tätigkeit bei der Entsorgung (z. B. Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten oder Beseitigen) oder auch nur für bestimmte Abfallarten ausgestellt werden kann, ist darauf zu achten, dass die angebotenen Leistungen auch tatsächlich vom Zertifizierungsumfang erfasst sind. Nicht gefährliche Abfälle: Bei der Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle ist die „Überlassungspflicht– Drittbeauftragung“, an die vom Land Berlin freigegebenen Bauabfallentsorger einzuhalten. 1 Anlage 1 zu: „Weitere Vertragsbedingungen bei Bau- Entsorgungsleistungen“ Stand: 08/2012 Gefährliche Abfälle bedürfen auf Grund ihres gesundheits- oder umweltschädigenden Schadstoffgehaltes einer besonderen Entsorgung. Dabei ist ein hohes Maß an Fachkenntnis und Sorgfalt beim Umgang mit diesen Abfällen geboten. Gefährliche Abfälle sind getrennt voneinander und getrennt von unbelasteten Bauabfällen zu sammeln. Gefährliche Abfälle zur Beseitigung sind der SBB Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH Großbeerenstraße 231 14480 Potsdam Tel. (0331) 2793-0, Fax: (0331) 2793-20 kostenpflichtig anzudienen (Andienungspflicht). Die Möglichkeit der Beratung über Notwendigkeit, Art und Umfang der Verwertung bzw. Beseitigung besteht bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Ref. VIII C 3, Brückenstraße 6, 10173 Berlin, Tel. (030) 9025 - 2192, -2371, Fax: (030) 9025 2979. Umgang mit asbesthaltigen Produkten und Bauabfällen Beim Umgang mit asbesthaltigen Produkten und Bauabfällen sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung, der Technischen Regeln für Gefahrstoffe – TRGS 519 Asbest, Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen – sowie die Ausführungsvorschriften über die Einführung technischer Baubestimmungen – Asbestrichtlinie – einzuhalten und mit dem Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (LAGetSi), Turmstraße 21, 10559 Berlin, Tel. (030) 902545-0, Fax: (030) 902545 - 301, abzustimmen. Weitere Regelungen zur Entsorgung von Asbest sind im LAGA-Merkblatt „Entsorgung asbesthaltiger Abfälle“ sowie im Merkblatt 3 „Entsorgung von asbesthaltigen Bauabfällen im Land Berlin“ enthalten. Das nachfolgende „Info-Blatt zur Bauabfallentsorgung im Land Berlin“ enthält weitergehende Hinweise auf Rechtsgrundlagen sowie auf diverse Merkblätter zur Entsorgung von Bauabfällen in Berlin sowie deren Bezugsquellen. Preiskalkulation Die Entgelte für die Entsorgung von nicht gefährlichen Bauabfällen sind in die Einheitspreise der Leistungspositionen einzukalkulieren. Die Entgelte für die Entsorgung von gefährlichen Bauabfällen werden direkt vom Auftraggeber übernommen (Entsorgungskosten, SBB-Gebühren). Der Auftragnehmer kalkuliert nur die Transportkosten und das Verladen. 2 Anlage 1 zu: „Weitere Vertragsbedingungen bei Bau- Entsorgungsleistungen“ Stand: 08/2012 Einzelnachweise zur Abfallentsorgung Zur Schlussrechnung ist dem Auftraggeber neben den Einzelbelegen zur Abfallentsorgung auch die Zusammenstellung aller verwerteten und beseitigten Bauabfälle im Formblatt 2 „Bilanz über die durchgeführte Verwertung und Beseitigung“ vollständig ausgefüllt vorzulegen. Verhalten beim Auffinden von Kampfmitteln und Kontaminationen Vor der Durchführung von Maßnahmen, welche mit Eingriffen in den Boden eines Grundstücks verbunden sind, haben bei begründetem Verdacht auf nicht erkannte Kampfmittel die Eigentümer, Besitzer, Bauherren u. a. im Rahmen des Zumutbaren dafür Sorge zu tragen, dass diese erkannt und beseitigt werden. Unter dem Link: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/formulare/de/bauen/download/bauen/kampfmittel/Merkblatt_zur_K ampfmittelbergung.pdf werden das zutreffende "Merkblatt zur Ermittlung und Bergung von Kampfmitteln im Land Berlin" sowie das dazugehörige Formular zur Verfügung gestellt. Beim Auffinden von Kampfmitteln sowie Auffinden oder Entstehen von Schadstoffkontaminationen in Böden, Grundwasser, Fundamenten bzw. in Bauwerkskörpern sind alle weiteren Arbeiten sofort zu unterbrechen. Durch geeignete Sicherungsmaßnahmen sind der Fundort bzw. der Schadensbereich umgehend gegen Zutritt von Unbefugten abzusichern und sofort die zuständigen Behörden zu informieren: Stößt der Auftragnehmer bei der Durchführung des Bauvorhabens auf Kampfmittel, was nicht auszuschließen ist, ist wie folgt vorzugehen: a) Die Erd- und Tiefbauarbeiten sind sofort zu unterbrechen. b) Über die Notrufnummer 110 ist die Polizei zu rufen – sollte die Telefonnummer des zuständigen Abschnittes bekannt sein, ist zweckmäßig dort anzurufen. Die Bergung und Beseitigung der aufgefundenen Kampfmittel erfolgt durch die zuständige Abteilung der Polizei. c) Bis zum Eintreffen der Polizei ist die Fundstelle zu sichern und jegliches Betreten zu untersagen. Der Auftragnehmer ist gehalten, mit der angemessenen Sorgfalt vorzugehen. Bei Kontaminationen des Bodens und des Grundwassers bzw. Altlasten ist unverzüglich das für den Schadensort zuständige Bezirksamt (Fachbereich Umwelt), zu informieren: Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf Friedrichshain-Kreuzberg Lichtenberg Marzahn-Hellersdorf Mitte Neukölln Pankow Reinickendorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Treptow-Köpenick Telefon 9029 - 14530 / 14531 / 14532 / 14533 90298 - 4411 / 4475./ 4476 90296 - 4251 / 4263 / 4364 / 4265 / 4266 90293 - 6810 / 6811 / 6812 9018 - 45270 / 45492 90239 - 3288 90295 - 6873 / 6262 / 6534 / 6536 90294 - 5147 / 5148 / 510 90279 - 3650 / 3259 / 90299 -7952 / 5955 / 7603 / 6210 / 6415 / 5956 90277 - 7262 / 7426 90297 - 4175 / 4177 / 4246 / 4283 Fax - 14505 - 2727 - 4259 - 6805 - 43057 - 3200 - 6216 - 3423 - 3388 - 6395 - 7386 - 4373 3 Anlage 1 zu: „Weitere Vertragsbedingungen bei Bau- Entsorgungsleistungen“ Stand: 08/2012 Die weitere Maßnahmen werden vom Umweltamt des Bezirkes, ggf. unter Einbeziehung von entsprechenden Senatsdienststellen, festgelegt. Darüber hinaus ist die für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen zuständige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, VIII C 3, Tel.: 9025 - 2192, -2371, Fax: (030) 9025 2979 zu unterrichten. Die Abfallentsorgung erfolgt dann nach deren Vorgaben. Das Auffinden von Kampfmitteln und/oder Schadstoffkontaminationen ist gleichzeitig auch dem Auftraggeber mitzuteilen (Meldepflicht). Seine Entscheidungen zum weiteren Bauablauf sind abzuwarten. Einsatz mobiler Anlagentechnik Bei Einsatz von Brecher-/Sortieranlagen auf der Baustelle müssen die erforderlichen arbeitsschutztechnischen und ordnungsbehördlichen Voraussetzungen (i.d.R. Genehmigungen des zuständigen Bezirksamtes) erfüllt sein und vor Erstellung der Anlagentechnik der ausschreibenden Stelle vorgelegt werden. Angebote zum mobilen Einsatz von Aufbereitungstechnik auf der Baustelle sind als Nebenangebote einzureichen. Insbesondere beim Betrieb von Brecheranlagen ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass keine Fundmunition in die Anlage gelangt. Ist dies aus verfahrenstechnischen Gründen nicht möglich, so sind die zum Schutz der Arbeitnehmer und des Umfeldes erforderlichen Maßnahmen mit dem Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (LAGetSi), Tel. (030) 902545 - 0 abzustimmen. Weiteres siehe „Info – Blatt“ zur Bauabfallentsorgung im Land Berlin 4 Anlage 4 Besondere Vertragsbedingungen zu Tariftreue, Mindestentlohnung und Sozialversicherungsbeiträgen Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung mindestens diejenigen Arbeitsbedingungen einschließlich des Entgelts zu gewähren, die der nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) vom 20.04.2009 (BGBl. I S. 799) einzuhaltende Tarifvertrag vorgibt oder andere gesetzliche Bestimmungen über Mindestentgelte einzuhalten, seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (ohne Auszubildende) bei der Ausführung der Leistung mindestens ein Stundenentgelt von 8,50 € zu bezahlen, die von ihm beauftragten Nachunternehmer oder einen von ihm oder einem Nachunternehmer beauftragten Verleiher schriftlich zu verpflichten, seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mindestens die Arbeitsbedingungen zu gewähren, die der Auftragnehmer selbst einzuhalten verspricht, sicherzustellen, dass die Verpflichtung auf einen von ihm beauftragten Nachunternehmer oder auf einen von ihm oder von einem Nachauftragnehmer beauftragten Verleiher jeweils schriftlich übertragen wird und dem öffentlichen Auftraggeber auf Verlangen die schriftlichen Übertragungen nachzuweisen, sicherzustellen, dass die beauftragten Nachauftragnehmer ihrerseits die von ihnen beauftragten Nachunternehmer oder von ihnen beauftragten Verleiher die o.a. Verpflichtungen jeweils schriftlich übertragen und zu verpflichten, dem öffentlichen Auftraggeber auf Verlangen die schriftlichen Übertragungen nachzuweisen. Verstößt der Auftragnehmer oder einer seiner Nachunternehmer schuldhaft gegen die o.a. Verpflichtungen, ist zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer für jeden schuldhaften Verstoß regelmäßig eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 v.H., bei mehreren Verstößen zusammen bis zur Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme vereinbart. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe auch für den Fall verpflichtet, dass der Verstoß durch einen von ihm eingesetzten Nachunternehmer oder einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer begangen wird. Die schuldhafte Nichterfüllung der o.a. Verpflichtungen durch den Auftragnehmer oder seine Nachunternehmer berechtigt den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung. Der Auftraggeber oder ein von im beauftragter Dritter darf zu Kontrollzwecken Einblick in die Entgeltabrechnungen der ausführenden Unternehmen, in die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Beiträgen an in- und ausländische Sozialversicherungsträger, in die Unterlagen über die Abführung von Beiträgen an in- und ausländische Sozialkassen des Baugewerbes und in die zwischen den ausführenden Unternehmen abgeschlossenen Verträge nehmen. Die ausführenden Unternehmen haben ihre Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen schriftlich hinzuweisen. Die ausführenden Unternehmen haben vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der o.a. Unterlagen bereitzuhalten und auf Verlangen dem öffentlichen Auftraggeber vorzulegen. 1/2 Anlage 4 Ich erkläre/Wir erklären, dass meinen/unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung mindestens diejenigen Arbeitsbedingungen einschließlich des Entgelts zu gewähren, die der nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) vom 20.04.2009 (BGBl. I S. 799) einzuhaltende Tarifvertrag vorgibt oder andere gesetzliche Bestimmungen über Mindestentgelte einzuhalten, meinen/unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (ohne Auszubildende) bei der Ausführung der Leistung mindestens ein Stundenentgelt von 8,50 € zu bezahlen, ich/wir meinen/unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zahlen (Tarifvertragliche Regelungen bleiben davon unberührt). ich/wir von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmer oder von einem von mir/uns oder einem Nachunternehmer beauftragten Verleiher verlange, seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mindestens die Arbeitsbedingungen zu gewähren, die ich selbst einzuhalten versprochen habe und mit diesen die „Besonderen Vertragsbedingungen zu Tariftreue, Mindestentlohnung und Sozialversicherungs-beiträgen“ (Wirt 323) vereinbaren werde. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zu Folge haben und mein/unser Unternehmen bis zur Dauer von drei Jahren von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden kann. (Datum, Unterschrift, Stempel) 2/2 Anlage 6 Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftrag gemäß der Leistungsbeschreibung ausschließlich mit Waren auszuführen, die nachweislich unter bestmöglicher Beachtung der in den ILOKernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards gewonnen oder hergestellt worden sind. Die Mindeststandards der ILO-Kernarbeitsnormen ergeben sich aus dem Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 (BGBl. 1956 II S. 641), dem Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes vom9. Juli 1948 (BGBl. 1956 II S. 2073), dem Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen vom 1. Juli 1949 (BGBl. 1955 II S. 1123), dem Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit vom 29. Juni 1951 (BGBl. 1956 II S. 24), dem Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit vom 25. Juni 1957 (BGBl. 1959 II S. 442), dem Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf vom 25. Juni 1958 (BGBl. 1961 II S. 98), dem Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung vom 26. Juni 1973(BGBl. 1976 II S. 202) und dem Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291). Verstößt der Auftragnehmer oder einer seiner Nachunternehmer schuldhaft gegen die o.a. Verpflichtungen, ist zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer für jeden schuldhaften Verstoß regelmäßig eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 v.H., bei mehreren Verstößen zusammen bis zur Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme vereinbart. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe auch für den Fall verpflichtet, dass der Verstoß durch einen von ihm eingesetzten Nachunternehmer oder einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer begangen wird. Die schuldhafte Nichterfüllung der o.a. Verpflichtungen durch den Auftragnehmer oder seine Nachunternehmer berechtigt den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung. Der Auftraggeber oder ein von ihm beauftragter Dritter darf zu Kontrollzwecken Einblick in die Entgeltabrechnungen der ausführenden Unternehmen, in die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Beiträgen an in- und ausländische Sozialversicherungsträger, in die Unterlagen über die Abführung von Beiträgen an inund ausländische Sozialkassen des Baugewerbes und in die zwischen den ausführenden Unternehmen abgeschlossenen Verträge nehmen. Die ausführenden Unternehmen haben ihre Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen schriftlich hinzuweisen. Die ausführenden Unternehmen haben vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der o.a. Unterlagen bereitzuhalten und auf Verlangen dem öffentlichen Auftraggeber vorzulegen. (Datum, Unterschrift, Stempel) Anlage 5 Besondere Vertragsbedingungen zur Frauenförderung Der Auftragnehmende verpflichtet sich, das geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten. je nach Anzahl der Beschäftigten gemäß § 3 Frauenförderverordnung (FFV) eine oder mehrere der in § 2 FFV aufgeführten Maßnahmen der Frauenförderung und/oder der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durchzuführen sicher zu stellen, dass zur Vertragserfüllung eingeschaltete Nachunternehmende sich nach Maßgabe des § 3 Frauenförderverordnung (FFV) zur Durchführung von Maßnahmen gemäß § 2 FFV und zur Einhaltung der Verpflichtungen nach § 4 FFV bereit erklären. Eine Verletzung dieser Verpflichtung durch den Nachunternehmenden wird dem Auftragnehmenden zugerechnet. Verstößt der Auftragnehmende oder einer seiner Nachunternehmenden schuldhaft gegen die o.a. Verpflichtungen, ist zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmenden für jeden schuldhaften Verstoß regelmäßig eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 v.H., bei mehreren Verstößen zusammen bis zur Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme vereinbart. Der Auftragnehmende ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe auch für den Fall verpflichtet, dass der Verstoß durch einen von ihm eingesetzten Nachunternehmenden oder einen von diesem eingesetzten Nachunternehmenden begangen wird. Die schuldhafte Nichterfüllung der o.a. Verpflichtungen durch den Auftragnehmenden oder seine Nachunternehmenden berechtigt den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung. Der Auftraggeber oder ein von im beauftragter Dritter darf zu Kontrollzwecken Einblick in die Entgeltabrechnungen der ausführenden Unternehmen, in die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Beiträgen an in- und ausländische Sozialversicherungsträger, in die Unterlagen über die Abführung von Beiträgen an inund ausländische Sozialkassen des Baugewerbes und in die zwischen den ausführenden Unternehmen abgeschlossenen Verträge nehmen. Die ausführenden Unternehmen haben ihre Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen schriftlich hinzuweisen. Die ausführenden Unternehmen haben vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der o.a. Unterlagen bereitzuhalten und auf Verlangen dem öffentlichen Auftraggeber vorzulegen. (Datum, Unterschrift, Stempel) Seite 1 Anlage 7 Ausbildungsbetriebe Besondere Vertragsbedingungen zu den Zuschlagskriterien bei gleichwertigen Angeboten Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen erhalten im Rahmen der geltenden vergaberechtlichen Bestimmungen bei den, den Regelungen des § 1, 7 und 8 Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz entsprechenden und sonst gleichwertigen Angeboten die Unternehmen bevorzugt den Zuschlag, die Ausbildungsplätze bereitstellen, sich an tariflichen Umlageverfahren zur Sicherung der beruflichen Erstausbildung oder an Ausbildungsverbünden beteiligen. -6030-/ 09-2010 – Anlage 7 - Ausbildungsbetriebe BVB Als Nachweis wird von dem für den Zuschlag vorgesehenen Bieter eine Bescheinigung der für die Berufsausbildung zuständigen Stellen eingeholt. V 221.H F (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation) Bieter Datum Vergabenummer OV16-NIP-03 Baumaßnahme Maßnahmenummer 2016-NIPKOW Komplettsanierung Nipkowstr. 54ff Nipkowstr. 54-56; Otto-Franke-Str. 56-66 12489 Berlin Leistung/CPV Fachlos: Innengewerke Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen Zuschlag % 1 Angaben über den Verrechnungslohn 1.1 Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 1.2 LohnJHEXQGHQH.osten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML 1.3 Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML 1.4 Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3) 1.5 Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1) 1.6 Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt V 223.H F berücksichtigen) 2 €/h Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten Zuschläge in % auf Lohn 2.1 2.2 Stoffkosten Gerätekosten Sonstige Kosten Nachunternehmerleistungen Baustellengemeinkosten Allgemeine Geschäftskosten 2.3 Wagnis und Gewinn 2.4 Gesamtzuschläge 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 1 von 2 V 221.H F (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation) 3. Ermittlung der Angebotssumme Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten € 3.1 Eigene Lohnkosten Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtzuschläge gem. 2.4 % Angebotssumme € Gesamtstunden x 3.2 Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 3.3 Gerätekosten (einschließlich Kosten für Energie und Betriebsstoffe) Sonstige Kosten (vom Bieter zu erläutern) 3.4 3.5 Nachunternehmerleistungen 1 Angebotssumme ohne Umsatzsteuer eventuelle Erläuterungen des Bieters: 1 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 2 von 2 V 222.H F (Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme) Bieter Vergabenummer OV16-NIP-03 Baumaßnahme Komplettsanierung Nipkowstr. 54ff Nipkowstr. 54-56; Otto-Franke-Str. 56-66 12489 Berlin Datum Maßnahmenummer 2016-NIPKOW Leistung/CPV Fachlos: Innengewerke Angaben zur Kalkulation über die Endsumme Lohn €/h 1. Angaben über den Verrechnungslohn 1.1 Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 1.2 LohnJHEXQGHQH.osten SozialkostenXQGSoziallöhnH 1.3 Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder 1.4 Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3) Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 1.5 Umlage auf Lohn (Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) 1.6 Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5) €/h v.H. eventuelle Erläuterungen des Bieters: 1 ABau 2016WDQG$SULO Seite 1 von 2 V 222.H F (Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme) Betrag € Ermittlung der Angebotssumme Gesamt € 2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 2.1 Eigene Lohnkosten Kalkulationslohn (1.4) Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise % € x Gesamtstunden: x 2.2 2.3 2.4 2.5 x Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe) Gerätekosten (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern) 1 Nachunternehmerleistungen x x x x Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu verteilen Zusammensetzung der Umlagesummen Umlage gesamt (€) Anteil BGK (€) Anteil AGK (€) Anteil W+G (€) 2.1 eigene Lohnkosten 2.2 Stoffkosten 2.3 Gerätekosten 2.4 Sonstige Kosten 2.5 Nachunternehmerleistungen 3 Baustellengemeinkosten, Gewinn 3.1 Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind) Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne 3.1.1 Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : Angabe des Betrages Bei Angebotssummen über 5 Mio € : Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x 3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw. 3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 3.1.4 3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw. Baustellengemeinkosten (Summe 3.1) 3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2) 3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3) Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3) 1 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 1 ABau 2016WDQG$SULO Seite 2 von 2 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Langtextfassung Projekt-Nr. : 15011.9 Bauvorhaben : Nipkowstr. / Otto-Franke-Str. Auftraggeber : STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft Leistungsumfang : GU Innen Ausschreibung vom : - Ausführungsfrist : Angebotsabgabe bis : Angebotsabgabe an: Zuschlagsfrist: Bieter: ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... Angebotssumme netto : EUR ......................................... ...............% MWSt : EUR ......................................... Angebotssumme brutto : EUR ( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift ) Stand: 30.06.2016 (Datum ) 1 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 WE 6468 - Nipkowstraße Umfang: GU Innen Ausgabeumfang: OZ Ebene 2 GU Innen 4 1. Vorhabenbeschreibung 4 2. Allgemeine Vorbemerkungen 7 Seite 3. Funktionale Leistungsbeschreibung (FLB) 11 Baustelleneinrichtung 17 Leistungsbeschreibung 17 2.1.1 Baustelleneinrichtung 20 2.2 Keller 22 Leistungsbeschreibung 22 2.2.1 Arbeiten im Keller 26 2.3 Treppenhaus 28 Leistungsbeschreibung 28 2.3.1 Treppenhäuser 34 2.4 Tischler Innentüren 37 Leistungsbeschreibung 37 2.4.1 Tischler Innentüren 40 2.5 Trockenbau 42 Leistungsbeschreibung 42 2.5.1 Trockenbauarbeiten 45 2.6 Bodenbelag 47 Leistungsbeschreibung 47 2.6.1 Bodenbelagsarbeiten 49 2.7 Maler- u. Innenputzarbeiten 51 Leistungsbeschreibung 51 2.7.1 Maler- u. Innenputzarbeiten 54 2.8 Fliesenarbeiten 56 Leistungsbeschreibung 56 Fliesenarbeiten 58 2.1 2.8.1 Stand: 30.06.2016 2 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 WE 6468 - Nipkowstraße Umfang: GU Innen Ausgabeumfang: OZ Ebene 2.9 Bauhauptarbeiten 60 Leistungsbeschreibung 60 2.9.1 Bauhauptarbeiten 64 2.10 Bauendreinigung 66 Leistungsbeschreibung 66 2.10.1 Bauendreinigung 68 2.11 Preisabfragepositionen 70 2.11.1 Preisanfragepositionen 70 Stand: 30.06.2016 Seite 3 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag GU Innen 1. Vorhabenbeschreibung 1. Vorhabenbeschreibung Die STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH beabsichtigt, in der Nipkowstraße 54-56 / Ecke Otto Franke Straße 56-66 in 12489 Berlin das Bestandsgebäude komplett zu sanieren und aufzustocken. Das Gebäude mit derzeit 77 Wohnungen wurde 1939 errichtet. Es besteht aus einem Keller-, Erd- und 2 Obergeschossen, sowie einem nicht ausgebauten Dachgeschoss mit insgesamt 10 Aufgängen. Die tragende Konstruktion besteht aus Mauerwerkswänden und Holzbalkendecken. Über dem Kellergeschoss und in den Nassbereichen (Küchen und Bäder) sind Massivdecken vorhanden. Die Bestandsdächer sind in Holzkonstruktion als Pfettendächer in Satteldachform mit Ziegeleindeckung ausgeführt. Es ist eine Komplettsanierung mit Erneuerung aller Stränge geplant. Die Hülle wird thermisch ertüchtigt. Die Fassaden werden gedämmt und es werden neue Kunststofffenster eingebaut. Gleichzeitig werden Vorstellbalkone errichtet und das Dach aufgestockt. Es entstehen 16 neue Wohnungen im Dachgeschoss. Dabei werden die Dächer einschließlich der Decken über dem 2. OG abgerissen. Konstruktion neu im DG: Die Konstruktion des Dachgeschosses ist als leichte Holzkonstruktion geplant. Die Wände werden als Holzständerwände mit einem aufgedoppelten WDVS erstellt. Die Wände der Treppenräume werden massiv ausgeführt. Das Dach wird als leicht geneigtes Dach mit Zwischensparren- und Aufdachdämmung sowie harter Bedachung ausgeführt. Die neue Decke über dem 2. OG ist als Stahlbetondecke geplant. Darauf wird das neue Dachgeschoss mit Dachterrassen errichtet. Die vorhandenen Treppenräume führen bis in das Dachgeschoss. Die Fenster werden als Kunststofffenster mit Sonnenschutzverglasung ausgeführt. Der komplette Innenausbau ist Teil des Leistungsumfanges. Heizung: Die Beheizung des Gebäudes erfolgt indirekt über einen Fernwärmeanschluss der BTB. Die Heizstation mit der Übergabe und der Warmwasserbereitung befindet sich im Untergeschoss in der Otto-Franke-Straße 60 A. Die Wärmeverteilung erfolgt mittels Zweirohrsystem. Als Heizkörper werden in den Sanierungswohnungen Plattenheizkörper mit profilierter Oberfläche und in der Dachaufstockung Plattenheizkörper mit planer Oberfläche eingesetzt. Alle Bäder mit Wanne oder Dusche erhalten einen Handtuchheizkörper. Lüftung: Der notwendige Luftaustausch erfolgt in allen Bestandswohnungen und in allen Wohnungen der Aufstockung als freie Lüftung. Sanitär: Warmwasserbereitung, sowie die Wärmeerzeugung erfolgt zentral über eine Wärmeübergabestation im Untergeschoss des Hauses Otto-Franke-Straße 60 A. Für die Warmwasserbereitung sind 3 Edelstahl-Speicher-Wassererwärmer je 500 Liter Speicherinhalt vorgesehen. Die bisherigen 5 Trinkwasserhausanschlüsse werden mit dem neuen Leitungsnetz auf 3 Anschlüsse reduziert. Die komplette Sanitärinstallation inkl. neuer Objekte ist Teil des Leistungsumfanges. Der Ausstattungsstandard der sanitären Objekte und Armaturen in den Sanierungswohnungen und der Dachaufstockung ist in einfacher Qualität vorgesehen. Elektro: Ausgehend von einer neuen Zählerzentralisation aller Elektrozähler im Kellergeschoss werden neue Steigleitungen für Starkstrom bis in jede Wohnung verlegt. Für die Allgemeinbereiche Stand: 30.06.2016 4 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag werden jeweils 2 Treppenhäuser zu einem Allgemeinzähler zusammengefasst. Die Installationen in den Wohnungen und Allgemeinbereichen werden inklusive der erforderlichen Schutzmaßnahmen (RCD) gemäß DIN VDE 100-400 erneuert. In den Wohnungen werden neue Unterverteilungen installiert. Neue Leitungen für die Elektroversorgung werden nach dem TN-CS-Netz aufgebaut. Die Bäder erhalten einen Wandauslass. Die Treppenhaus- und Kellerlichtinstallation sowie die Hauseingangsbeleuchtung werden erneuert. Für die TV / Internetversorgung werden die vorhandenen Wohnungszuleitungen weiterhin genutzt. Für die Dachgeschossaufstockung wird die Ausstattung entsprechend den Minimmalanforderungen nach RAL-RG 678/ DIN 18015-5 hergestellt. Neue Kommunikationsleitungen (Telefon, Internet, TV) werden von den vorhandenen Verteilerpunkten im Kellergeschoss in jede DG-Wohnung verlegt. Für alle Gebäudeteile sind neue Gegensprechanlagen vorgesehen. Dazu werden neue Schwachstromleitungen bis in jede Wohnung verlegt. Die Hauseingangsklingeltableaus werden mit einem STADT UND LAND-Logo versehen und erhalten eine Hinterleuchtung. Bestandswohnungen: Die Sanierung der Wohnräume beinhaltet folgende Leistungen im Überblick: - Maurer- und Verputzarbeiten Malerleistungen an Wänden und Decken Fußbodenarbeiten Tischlerarbeiten Die Dielen in den Wohnräumen und im Flur des Bestandsgebäudes werden soweit erforderlich überarbeitet. In den Küchen werden die Dielen soweit erforderlich überarbeitet und erhalten einen neuen trittschalldämmenden PVC-Belag. Die Zimmertüren werden gangund schließbar gemacht bzw. bei Bedarf ausgetauscht. Das Wohnhaus ist während der Sanierung nicht bewohnt. Zusammenfassung der Objektdaten mit Massenansätzen der Schlüsselgewerke: Bestand Nach Sanierung Aufgänge 10 10 Anzahl WE 77 93 Anzahl GE keine keine m² Wfl 3.224 m² 4.357 m², davon Neubau 1.133 m² m² BGF 4.271 m² Wohngeschosse 7.265 m² inkl. Dach und Keller 4.703 m² Wohngeschosse 7.697 m² inkl. Dach und Keller und Balkone Geschosse 3 + Keller 4 + Keller Balkone/Terrassen keine 75 Vorstellbalkone/ 16 Dachterrassen Grundstücksgröße 4.868 m² (lt. Vermessungsunterlage von 1938) Stand: 30.06.2016 5 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis m² Fassadenfläche WDVS ca. 4.335 m² m² Fenster einzubauen ca. 902 m² m² Maler Wände ca. 17.200 m² m² Maler Decken ca. 4.700 m² m² Fliesenarbeiten (Wand und Boden) ca. 3.350 m² m² Bodenbelagsarbeiten ca. 4.300 m² Sanitärstränge neu zu installieren 29 Sanitärstränge Stand: 30.06.2016 Gesamtbetrag 6 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag 2. Allgemeine Vorbemerkungen 2. Allgemeine Vorbemerkungen 2.1. Ausführung, Standards, ATV Für die Ausführung gelten neben der ATV "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art", DIN 18299 auch die im Folgenden aufgeführten Hinweise. Leistungen, die sich hieraus ergeben und in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert vermerkt sind, sind in die Pauschalpreise einzurechnen. 2.2. Baustelleneinrichtung Grundsätzlich sind die vorhandenen Verkehrsflächen für den Verkehr frei zu halten. Die Inanspruchnahme von Flächen für Gerätestellung, Lagerflächen usw. ist mit dem AG, resp. dessen örtlicher Bauüberwachung mit Plänen einzureichen, abzustimmen und durch diese freigeben zu lassen. Ein Anspruch des AN auf Lagerflächen udgl. dem Grunde nach besteht nicht und können nur zur Verfügung gestellt werden soweit freie Flächen vorhanden sind und keine anderen Gründe gegen eine Nutzung sprechen. Lagerflächen innerhalb des Gebäudes können nur in Teilbereichen in Abstimmung mit dem AG zur Verfügung gestellt werden. Sollten dem Auftragnehmer Flächen zur Nutzung bereitgestellt werden, obliegt dem AN in Folge die Sorgfaltspflicht für die zur Nutzung freigegebenen Flächen und Räumlichkeiten. In diesem Zusammenhang verpflichtet sich der AN, vor Ausführugsbeginn eine Beweissicherung in Form einer Fotodokumentation durchzuführen. Vom AG bereitgestellte Räume sind verschlossen zu halten. Die Baustelle ist innen wie außen täglich zu beräumen und zu reinigen. Bei winterlichen Bedingungen ist für Schnee- und Eisfreiheit innerhalb der Grundstücksgrenzen zu sorgen. Das Haus steht komplett leer. 2.3. Verkehrsverhältnisse auf bzw. zum Grundstück des AG Grundsätzlich gilt die StVO. Befestigte Strassen und Wege soweit vorhanden, sind vom AN eigenverantwortlich unter Einbeziehung des AG, resp. dessen örtlicher Bauüberwachung bei gewünschter Nutzung zu prüfen und den Zustand im Bestand zu dokumentieren. Die Zustimmung für die Nutzung ist auf dieser Grundlage vorher einzuholen. Kommt der AN diesen Pflichten nicht nach gehen auch solche Beschädigungen, die dem AN nicht unmittelbar nachzuweisen sind, zu seinen Lasten. Die öffentlichen Straßen sind als Lagerflächen nicht und zum Be- und Entladen nur sehr eingeschränkt nutzbar. 2.4. Medien, Ver- und Entsorgung Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Elektroenergie sind im Gebäude noch vorhanden. Bei der Abwasserentsorgung bezieht sich dies auf Abwässer, die in die Schmutz- und Regenwasserkanäle eingeleitet werden dürfen. Sonstige Abwässer, z. B. Kühlwasser bei Schneidarbeiten, Abwasser von der Reinigung von Werkzeugen usw. hat der AN in eigenen Behältern zu sammeln und auch auf eigene Kosten zu entsorgen. Die anfallenden Abfälle des AN sind nach Abfallarten zu trennen und bis zur Entsorgung in geschlossenen Behältern zu lagern. Die Standorte für die Aufstellung sind mit Lageskizzen einzureichen und mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Die Entsorgung im Auftrag des AG gem. Leistungspositionen beinhaltet grundsätzlich die Übergabe der entsprechenden Entsorgungsnachweise an den AG. 2.5. Gebühren Alle Gebühren wie z.B. Stellgenehmigungen, Bauwasser, Baustrom, Nutzungsentgelte u. dgl., die im Zusammenhang mit der zu erbringenden Leistung stehen sind in die Pauschalpreise einzukalkulieren, werden nicht gesondert vergütet und sind Sache des AN. Stand: 30.06.2016 7 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag 2.6. Bauablauf Das Gebäude ist während der Sanierungsarbeiten komplett unbewohnt. Dem AN obliegt die Koordinierung aller Leistungen im Interesse eines reibungslosen Bauablaufes. Alle sich aus den Leistungsbeschreibungen ergebenden technischen und technologischen Konsequenzen sind vom Auftragnehmer selbst zu ermitteln und im Angebot zu berücksichtigen. Der Transport der Arbeitsmittel und Materialien erfolgt über Treppenhäuser. 2.7. Stundenlohnarbeiten Der herangezogene Verrechnungsatz für Stundenlohnarbeiten für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn-und Gehaltskosten, Lohn und Gehaltsnebenkosten, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Die Stundensätze sind im Anschreiben zum Angebot durch den AN zu benennen. 2.8. Schutz fremder Leistungen Der vorgefundene Zustand einzelner gefährdeter Bauteile ist vor der Nutzung durch den AN zu dokumentieren. Der Bauüberwachung des Bauherrn ist eine Kopie zu übergeben. Schäden, die am Objekt nachweislich durch die Baumaßnahmen entstanden sind, sind noch während der Baumaßnahme zu beheben. 2.9. Produktwahl Wird bezüglich der Planung, Berechnung und Ausführung von Bauteilen im LV ein Verweis auf nationale technische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen gesetzt, oder der Einsatz von bestimmten Produkten präferiert, so ist für ausländische Bieter oder Produkte die Bezugnahme auf gleichwertige Normen zulässig. Zum Nachweis der Gleichwertigkeit kann eine technische Beschreibung des Herstellers dienen, die die Gleichwertigkeit erklärt oder ein Prüfbericht einer öffentlich anerkannten Stelle vorgelegt werden. 2.10. Ortsbesichtigung Der AN hat die Möglichkeit eine Ortsbesichtigung vorzunehmen. Der AN erklärt mit der Unterschrift auf dem Angebot, dass er sich vor Angebotserstellung mit den örtlichen Gegebenheiten, insbesondere Zuwegung, Gelände, gebäudespezifische und räumliche Verhältnisse in Augenschein genommen hat. Der AN erklärt, dass die sich ergebenen Besonderheiten aus den örtlichen Bedingungen in die Einheitspreise einkalkuliert wurden. 2.11 Abfall- und Entsorgungskonzept Das Entsorgungskonzept wurde extern durch die NovaBiotech Dr. Fechter GmbH erstellt. Aus der "bauteilbezogenen Übersicht der Probenahmen Schadstoffe / ungefährliche und gefährliche Abfälle" sowie aus dem "Formblatt 1 Entsorgungskonzept Mengenberechnung" sind die Volumina und die Gewichtsangaben der einzelnen Bauteile mit Angabe des Abfallstatus zu entnehmen. Die NovaBiotech Dr. Fechter GmbH wurde seitens des AG mit dem Abfallmanagement beauftragt. Abbrucharbeiten Arbeiten mit und Entsorgung von gefährlichen Bauabfällen Die Beseitigungs- und Verwertungswege der gefährlichen Abfälle sind mit Begleit-, Übernahmeund/oder Wiegescheinen zu belegen. Als Erzeuger gilt der AG. Die Abfallerzeugernummer des AG für dieses Bauvorhaben ist bereits beantragt. Der AN übernimmt sämtliche Aufgaben für eine ordentliche Abfallentsorgung. Die Entsorgung Stand: 30.06.2016 8 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag von gefährlichen Abfällen (Schüttung Decke > Z2, Ziegelmauerwerk Schornsteine > Z2, Teerhaltige Sperrschicht Badezimmer, Terrazzoboden Bad > Z2, etc.) erfolgt für Mengen über 20 t im Einzelentsorgungsnachweisverfahren. Die Entsorgungsnachweise für diese Abfälle werden durch ein vom AG bevollmächtigtes Ingenieurbüro (Novabiotec Dr. Fechter GmbH) erstellt. Der Transport für die Entsorgung hat durch den AN oder ein von ihm beauftragtes und zertifiziertes Transportunternehmen bzw. über einen Entsorgungsfachbetrieb zu erfolgen. Die Signatur von Begleit-/Übernahmescheinen als Beförderer hat mit einem zertifizierten elektronischen Nachweisverfahren (z. B. ZEDAL) zu erfolgen. Sämtliche Dokumente der Entsorgung (u.a. Wiegescheine aller abgefahrenen gefährlichen Abfälle) sind entsprechend den Vorgaben des AG nach Abschluss der Arbeiten (spätestens nach 4 Wochen) der Fachbauleitung zu übergeben. Die Abfallbilanz hat mit Stellung der Schlussrechnung zu erfolgen. Die anfallenden Kosten der Entsorgung der gefährlichen Abfälle im Einzelentsorgungsverfahren, wie Gebühren für das Andienungsverfahren, die SBB Gebühren, Entsorgungskosten (ohne Transport) trägt der AG. Die Kosten für Sicherungs- und Schutzmaßnahmen, fach- und sachgerechte sowie transportgerechte Lagerung/Aufnahme des Abbruchmaterials und Transport der gA zum Entsorger sind in den Grundpositionen des AN einzukalkulieren. Der AN erhält mit Ausschreibung ein Entsorgungskonzept für die Abfallverwertung/-beseitigung durch den AG. Der AN verpflichtet sich, alle Dokumente der Vorabkontrolle für die Entsorgungen im Sammelentsorgungsverfahren entsprechend den Anforderungen des externen Ingenieurbüros beizubringen. Grundsätzlich sind Transport und Entsorgung über Entsorgungsfachbetriebe sicher zu stellen. Bei Transporten ist mindestens die Transportgenehmigung für die anstehende Abfallart vorhanden sein. 2.12 Bauüberwachung, Qualitätssicherung, Berichtswesen Die Baustelle ist ganztägig mit einem kompeteneten deutschsprachigen Bauleiter zu besetzen. Es sind wöchentliche Bauberatungen durchzuführen. Diese Bauberatungen sind nach spätestens 3 Arbeitstagen mittels Protokoll zu dokumentieren. Der Bauherr stezt einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ein. Alle Vorschriften des SIGE- Planes sind konsequent einzuhalten. Gewerkeweise Qualitätssicherung: Der AN ist verpflichtet, ein gewerkeweises QS-Konzept vor Ausführung vorzulegen. Die fachgerechte Ausführung seiner - insbesondere verdeckter - (Teil)Leistungen, die nach Fertigstellung nicht mehr überprüfbar sind, hat der AN im Sinne einer Qualitätssicherung schriftlich zu dokumentieren. Die Dokumentationen sind der Bauüberwachung gegliedert nach Gewerken baubegleitend in Papierform und nach Abschluss der Baumaßnahme in digitaler Form zu übergeben, inkl. einer Fotodokumentation. Sämtliche technischen Abnahmen sind rechtzeitig anzukündigen und zu dokumentieren. Zum Abschluss des Bauvorhabens ist eine Dokumentation nach Vorgabe des AG zu übergeben inkl. aller technischen Revisionspläne. 2.13 Hinweise zur Baustellen- und Arbeitssicherheit Der Auftragnehmer trifft alle seinerseits erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der technischen Sicherheit und des Unfallschutzes bei der Baudurchführung auf der Baustelle. Dies beinhaltet auch die Pflichten des Unternehmers gemäß Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) § 8 sowie BGV A 1 § 6 Abs. 2 (Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber). Bei der Ausführung der Leistungen sind in Bezug auf die technische Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten sowie Anwesenden auf der Baustelle die einschlägigen Gesetze, Vorschriften und Regeln einzuhalten. Stand: 30.06.2016 9 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Das betrifft sowohl staatliche Gesetze und Verordnungen wie u.a.: Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesez, Betriebssicherheitsverordnung, Arbeitsstättenverordnung, Gerätesicherheitsgesetz, Technische Regeln für Gefahrstoffe, als auch die geltenden Berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften - BGV, Regeln - BGR, Informationen BGI, Grundsätze - BGG sowie sonstigen ZH1-Schriften, Merkblättern und Richtlinien der Bau BG bzw. der BG, bei denen der Auftragnehmer versichert ist. Der Auftragnehmer hat die nach ArbSchG und BGV A 6§ 2 zu bestellende und für ihn tätige Fachkraft für Arbeitssicherheit mit den entsprechenden Kontaktdaten schriftlich an die Bauleitung / den Sicherheitskoordinator zu benennen. Vor Beginn der Baustellentätigkeit muss der Auftragnehmer eine Gefährdungsbeurteilung gemäß Arbeitsschutzgesetz ArbSchG §§ 5 und 6 bezogen auf seine Leistungen auf der Baustelle vornehmen und im Ergebnis dieser bei Erfordernis entsprechende schriftliche Regelungen (z.B. Betriebsanweisungen für Abbruch und Montagen, Umgang mit Gefahrstoffen u.a.) erlassen. Diese Anweisungen sind auf der Baustelle vorzuhalten und das Baustellenpersonal ist darüber aktenkundig zu belehren. Den Weisungen der seitens des Bauherrn eingesetzten Bauüberwachungspersonales und Sicherheitskoordinators ist unbedingt Folge zu Leisten. Das gilt auch für die seitens des Auftragnehmers auf der Baustelle eingesetzten SUB - Unternehmen. Der AN stattet seinen Verantwortungsbereich der Baustelle auf der Grundlage der BGV A1"Grundsätze der Prävention", der Arbeitsstättenverordnung sowie dem BG-Baustein A 2 "Erste Hilfe" mit entsprechenden Einrichtungen/Ausrüstungen aus und benennt mindestens einen auf der Baustelle anwesenden ausgebildeten Ersthelfer mit Name und Tel.-Nummer. Der AN legt vor Beginn der Arbeiten der örtlichen Bauleitung folgende Unterlagen vor: · · · · · · Verzeichnis der auf der Baustelle eingesetzten SUB-Unternehmen (soweit zu diesem Zeitpunkt bekannt). Diese sind dem AG vor Baubeginn anzuzeigen. Unterweisungs-/Belehrungsnachweise der Mitarbeiter über das allgemeine Verhalten auf Baustellen - geregelt im Arbeitsschutzgesetz § 12 (1) und BGV A1 § 7 schriftliche Arbeitsanweisungen und Belehrungsnachweise für Montage-und Demontagearbeiten nach BGV C 22 § 17 und Arbeitsschutzgesetz §§ 9 und 12 Nachweise der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen der Mitarbeiter bei gesundheitsgefährdenden Arbeiten gemäß BGV A4 bzw. Baustein A 178 der Bau Berufsgenossenschaft (gelbe Mappe) Kopien der fachleistungsspezifischen Anzeigen an das Landesamt für Gesundheitsschutz und technische Sicherheit (Berlin) bzw. das zuständige Gewerbeaufsichtsamt (andere Bundesländer) sowie die zuständige Berufsgenossenschaft des Auftragnehmers über den Umgang mit Gefahrstoffen, sofern diese Anzeigen entsprechend der dafür geltenden Technischen Regeln erforderlich sind (z. B. Umgang mit künstlichen Mineralfasern TRGS 521) Schweiß,- Schneid,- Löt,- und Trennschleifarbeiten sind genehmigungspflichtig und vor Ausführung der Arbeiten mit dem entsprechenden Formular der BauBG beim AG anzumelden. 2.14 Kampfmittelfreiheit Eine Kampfmittelberäumung durch ein Fachunternehmen wurde im November 2015 durchgeführt. Es wurden keine relevanten Funde gemacht. Stand: 30.06.2016 10 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag 3. Funktionale Leistungsbeschreibung (FLB) 3. Funktionale Leistungsbeschreibung (FLB) 3.1 Präambel Alle Anforderungen, die sich auf die Ausführung beziehen, hat der Bieter in seiner Kalkulation vollumfänglich berücksichtigt. Die angebotenen Leistungen müssen funktions-, betriebs- und schlüsselfertig erstellt werden und vollständig sein. Der Bieter erklärt durch seine Unterschrift unter der Angebotssumme, dass er diese Leistungsbeschreibung und die Anlagen auf ihre Vollständigkeit hin überprüft hat. Er erklärt ferner, dass er keine wettbewerbsbeschränkenden Absprachen getroffen hat er im Falle seiner Beauftragung zusichert, bei Verwendung von patentierter oder in irgendeiner anderen Form geschützter Ausführung keine in- oder ausländischen Schutzrechte zu verletzen und keine zusätzlichen Kosten zu berechnen. Der Bieter stellt den Auftraggeber von allen Ansprüchen und Schäden frei, welche von Dritten wegen Patent- und/oder Urheberrechtsverletzungen geltend gemacht werden. Die vom Auftragnehmer geschuldete Leistung versteht sich als fertige Leistung einschließlich sämtlicher Neben-, Zusatz- und notwendigen besonderen Leistungen sowie Materialien und Hilfsmittel, ohne dass der Auftraggeber zusätzliche Leistungen zur kompletten Fertigstellung erbringen muss. 3.2 Fertigstellungsfristen Zwischentermine und Fertigstellungsfristen werden im Werkvertrag vereinbart. Der AN wird innerhalb von 4 KW nach Beauftragung einen nach Häusern gegliederten Detailterminplan für die Ausführung von Dach, Fenster/Fassade, Ausbaugewerken und Gebäudetechnik erstellen. Des weiteren ist der AN verprflichtet, spätestens 2 Monate vor der bezugsfertigen Fertigstellung der Häuse einen Abnahmeterminplan vorzulegen. Dieser soll auch die öffentlich-rechtlichen Abnahmen, die VOB-Abnahmen mit dem AN sowie den Beginn der Bezugsfertigkeit darstellen. 3.3 Geltungsbereich und Leistungsumfang Die nachstehenden Angaben und Hinweise gelten für alle Gewerke dieser Ausschreibungsunterlagen Baustelleneinrichtung, Abbruch, Rohbau, Ausbau, Fassade und TGA. Die Leistungen des AN haben auf Grundlage der vom AG übergebenen Planungen und Angaben unter Beachtung der aktuellen und einschlägigen · · · · · · · · · · · · · Stand: 30.06.2016 Gesetze und behördlichen Vorschriften Bestimmungen der Landesbauordnung des Landes Berlin Musterverordnungen Vorgaben der Ver- und Entsorgungsunternehmen Normen und technischen Regeln (z.B. DIN) und anerkannten Regeln der Technik Unfallverhütungsvorschriften und Vorgaben des Arbeitsschutzes Festlegungen und Anweisungen des SiGeKo Vorgaben/Anordnungen der Berufsgenossenschaften und Baubehörden bauaufsichtlichen Zulassungen und Genehmigungen Herstellervorschriften, technische Regeln und Empfehlungen der Fachverbände, soweit diese von den mit den jeweiligen Techniken befassten Fachleuten als aktuell und technisch richtig angesehen werden. Vorschriften und Auflagen des Straßen- und Tiefbauamtes und anderer Behörden Auflagen der Baugenehmigungen sämtliche sonst für die Errichtung, Einrichtung, Zulassung, Abnahme und Inbetriebnahme 11 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. · Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag von Bauten, Anlagen und Einrichtungen geltenden Vorschriften sowie alle weiteren Unterlagen gemäß Unterlagenverzeichnis zu erfolgen. In der VOB/A, B und speziell in der VOB/C direkt oder durch Verweis auf anderen Normen beschriebene Ausführungen gelten als Mindeststandards, wenn in der FLB oder den zugehörigen Unterlagen keine weitergehenden Anforderungen beschrieben sind. Alle Materialien, Konstruktionen, Bauteile und Leistungen sind so auszulegen, dass sie ihre Funktion dauerhaft ausüben und die geforderten Eigenschaften dauerhaft behalten. Es dürfen nur Produkte/ Ausführungen/ Systeme verwendet werden, deren langfristige Haltbarkeit/Bewährung in der Baupraxis nachweislich gegeben ist. Alle verwendeten Baustoffe müssen für die Nutzung gesundheitlich unbedenklich sein. Der AN muss die Arbeiten so umfassend ausführen, dass alle Anforderungen an Bauteile und Leistungen lückenlos erfüllt sind, dies beinhaltet z.B. auch die Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz, Wärme/ Feuchteschutz und Korrosionsschutz. Bauteile und Bauweisen, die einer bauaufsichtlichen Zulassung bedürfen sind nachzuweisen. Die in den Architektenplänen ausgewiesenen z.B. lichten Höhen sind einzuhalten. Die Ausführung sämtlicher Bauteile und Konstruktionen erfolgt auf der Grundlage der Ausführungsunterlagen mit Freigabevermerk des Auftraggebers bzw. des Planers des Auftraggebers. Sofern in der nachstehenden Leistungsbeschreibung Einbauorte/-bereiche genannt bzw. Leistungen aufgezählt sind, verstehen sich diese beispielhaft als Teil einer nicht abschließenden Aufzählung. Angegebene Materialstärken werden gemäß FLB und Ausführungsplanung des Architekten bzw. gemäß freigegebener Werk- u. Montageplanung des AN ausgeführt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Durchführung seiner eigenen Arbeiten alles zu tun und nichts zu unterlassen, um Beschädigungen z.B. an den Nachbarbebauungen oder am öffentlichen Straßenland zu verhindern. Der AN ist verpflichtet, innerhalb von 2 KW nach Beauftragung einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. 3.4 Material, Stoffe und Bauteile Alle einzubauenden Materialien, Baustoffe, Geräte usw. sind stets vor Witterungseinflüssen zu schützen. Bei Nichteinhaltung kann der Auftraggeber verlangen, dass die bereits eingebauten Materialien, Baustoffe, Geräte usw. gegen neue Produkte unverzüglich ausgetauscht werden. Gütenachweis bzw. Qualitätssicherung Zur Qualitätssicherung dürfen nur Materialien und Teile in Originalverpackungen und/oder Originalbehältern auf die Baustelle geliefert werden. Die Lieferscheine sind im Bedarfsfall nach Aufforderung der Bauleitung des Auftraggebers unverzüglich vorzulegen. Der AN ist verpflichtet, sämtliche Maßnahmen zur Qualitätssicherung in seiner Preisfindung zu berücksichtigen. Grundsätzlich sind Aufbauten, zum Beispiel Gipskartonkonstruktionen, Wärmedämmverbundsysteme, Abdichtungssysteme, brandschutztechnische Anstriche usw. systemgerecht aus Materialien eines Herstellers zu verwenden und nach Herstellervorgaben einzubauen. Einbauteile sind nach den Vorschriften der Hersteller zu behandeln, einzubauen und anzuarbeiten. Stand: 30.06.2016 12 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Ein Bautagebuch muss seitens des Auftragnehmers geführt werden und in Abstimmungen turnusmäßig (wöchentlich) an die vom Auftraggeber beauftragte Bauüberwachung übermittelt werden. Bei der Ausführung von Beschichtungen, Abdichtungen u.ä. sind die vom Auftraggeber geforderten Schichtstärken durch zerstörungsfreie Messungen vom Auftragnehmer auf Anfrage nachzuweisen. Die Messprotokolle sind an die Bauleitung des Auftraggebers auf Nachfrage vorzulegen. Bei Unterschreitung der geforderten Schichtstärken ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Leistungen entsprechend den Vorschriften bzw. Richtlinien auszuführen bzw. zu wiederholen. Materialauswahl: Die Fabrikats- und Typenangaben in der FLB und den beigefügten Anlagen dienen zur Bestimmung der Mindestqualität und gelten als produktneutral oder in gleichwertiger Qualität im Sinne der VOB, Teil A. Bei Abweichungen von den als Richtqualität vorgegebenen Fabrikaten ist die Gleichwertigkeit anhand von technischen Datenblättern und Prüfzeugnissen vom AN nachzuweisen. Die im Angebot ausgewiesenen und im Vergabeverfahren geprüften Materialien sind zu verwenden. Grundsätzlich gilt bei Qualitätsvorgaben, dass gleichwertige Fabrikate darüber hinaus vorgestellt werden können. Der Auftragnehmer muss vergleichbare Muster für die Ausführung in ausreichender Qualität vorstellen, d.h. z.B. mit Materialmustervorlagen, Datenblätter etc., damit eine Entscheidungsgrundlage für den Auftraggeber gegeben ist. Über die angebotenen Systeme oder weiteren Muster und deren Gleichwertigkeiten entscheidet der AG. Abweichungen zu Fabrikatsvorgaben, speziell zu Oberflächen und Objekten, sind nur in Ausnahmefällen zulässig und bedürfen der Genehmigung des AG. 3.5 Verwendungsverbote und Verwendungsbeschränkungenvon Baustoffen Die nachfolgenden Baustoffe dürfen weder für Bauteile noch für Baunebenprodukte verwendet werden: · · · · · · · asbesthaltige Baustoffe Bauteile aus Blei Baustoffe, die vollhalogenierte oder teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW, HFCKW, CFCI) enthalten oder unter Verwendung dieser Stoffe hergestellt wurden Dach- und Dichtungsbahnen aus Polyvinylchlorid (PVC) Tapeten und sonstige Bauteile im Innenbereich einschließlich der Installation für die Elektroversorgung (Kabel, Leitungen, Rohre etc.) aus Polyvinylchlorid (PVC) Dämmstoffe, die Hexabromcyclododecan (HBCD) enthalten Nachstehende Materialien dürfen nur unter Beachtung folgender Voraussetzungen verwendet werden: · · · · Stand: 30.06.2016 Es dürfen nur Span- und Verbundplatten verwendet werden, die formaldehydfrei sind oder deren Ausgleichskonzentration für Formaldehyd 0,05 ppm im Prüfraum nicht überschreitet. Gesundheitsschädigende Verleimungen, zum Beispiel mit Isocyanaten, sind nicht gestattet. Beim vorbeugenden Holzschutz sind alle konstruktiven Maßnahmen zum Holzschutz auszuschöpfen. Der Einsatz chemischer Mittel ist auf das notwendige Maß zu beschränken und nach Möglichkeit zu vermeiden. Es sind umweltverträgliche, lösemittelarme Oberflächenbehandlungs-, Anstrich- und Klebstoffe sowie Lacke vorzugsweise mit dem Umweltzeichen für schadstoffarme Lacke mit "Blauer Engel" zu verwenden. Unter Berücksichtigung der Aspekte der Umweltverträglichkeit sind nur biologisch schnell abbaubare Schalöle, Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten zu verwenden, gekennzeichnet mit dem Umweltzeichen Blauer Engel gem. RAL-UZ 64 bzw. RAL-UZ 79 13 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Für die eingesetzten Materialien sind Prüfzeugnisse vorzulegen. Sie sind umfassend zu kennzeichnen und in einem Baustoffkataster zu dokumentieren. Bei Nichtbeachtung sind die widerrechtlich eingebauten Baustoffe und Materialien auf Kosten des Auftragnehmers unverzüglich zu beseitigen, umweltgerecht zu entsorgen oder einem umweltgerechten Recyclingverfahren zuzuführen und durch Baustoffe und Materialien zu ersetzen, die nicht unter diese Verwendungsverbote und Beschränkungen fallen. 3.6 Ausführungsunterlagen 3.6.1 Ausführungsplanung Die Ausführungsplanung wird durch den Architekten erstellt. Dem AN ist bekannt, dass die Planungen des Architekten noch weiter präzisiert werden. Den Ausschreibungsunterlagen liegen Leitdetails sowie Grundrisse und Ansichten bei. Alle weiteren Ausführungsunterlagen, zum Beispiel statische Nachweise für Baubehelfe (z.B. Traggerüste), Werkplanungen jeglicher Art einschließlich Werk- und Montagepläne, Nachweise für Befestigungskonstruktionen, Schlosserkonstruktionen etc. sowie Revisionsunterlagen sind vom Auftragnehmer zu erstellen, in die Gesamtangebotskosten einzukalkulieren und an den Auftraggeber zu übergeben. Erforderliche Kosten für zusätzliche Prüfläufe der Planer sowie Prüfingenieure auf Grund von Änderungen der Werkplanung gegenüber der Ausführungsplanung durch den AN sind durch den AN zu tragen. Vor Erstellung der Montageplanung durch den AN sind erforderliche Bereiche, z.B. für Geländerkonstruktionen der Dachterrassen, aufzumessen und die Maße vor Ort zu prüfen. Abweichungen zur Ausführungsplanung sind mit dem Architekten des AG abzustimmen. Die Ausführung sämtlicher Bauteile und Konstruktionen erfolgt stets auf der Grundlage der Ausführungsplanung des Architekten und der Werkplanung des AN mit Freigabevermerk des Architekten und der vom Auftraggeber bzw. dessen Vertreter freigegebenen Referenzmuster. Die vom Auftraggeber freigegebenen Referenzmuster sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle sicher aufzubewahren. Sie sind im Rahmen der Bemusterungen zu dokumentieren, Nicht mit Freigabevermerk versehene Ausführungsunterlagen dürfen nicht verwendet werden, ebenso Produkte, Materialien usw., die nicht vom Auftraggeber freigegeben bzw. bemustert wurden. Wenn nicht anders angegeben, sind die Ausführungsunterlagen des AN mindestens vier Wochen vor dem geplanten Zeitpunkt der Materialbestellungen beziehungsweise der Produktion zur Prüfung und Freigabe beim Auftraggeber vorzulegen. Vor Freigabe der endgültigen Ausführungspläne durch den Auftraggeber bzw. des zuständigen Planers des AG und der Muster durch den Auftraggeber bzw. dessen Vertreter dürfen Materialien nicht bestellt werden bzw. mit der Produktion nicht begonnen werden. Erforderliche Zeiträume für die Material-/Produktbemusterungen sind zu berücksichtigen. Die Bestimmungen gelten auch für Muster und Unterlagen aller einzusetzenden Produkte, Materialien, Stoffe usw., wie technische Produktbeschreibungen, Ausführungsbeschreibungen, Prüfbescheide, Zulassungen, Nachweise, Produktkataloge /-prospekte, Pflegeanleitungen, Messprotokolle usw. einschließlich Lieferscheine und Transportunterlagen. 3.6.2 Bemusterungsliste Die Bemusterungsliste enthält auf das jeweilige Gewerk und / oder Bauteil bezogen die geforderten Qualitätsmerkmale, die Gestaltungs- Oberflächen- u. Farbvorgaben sowie Produkt- oder Fabrikatsangaben auf Basis der Anforderungen des AG und des Architekten. Zur Angebotsabgabe hat der Bieter die von ihm angebotenen Fabrikate und Produkte in die übergebene Bemusterungsliste einzutragen und zusammen mit den übrigen Angebotsunterlagen zur Submission vorzulegen. Die Angaben des Bieters sind zwingend erforderlich für die Prüfung und Wertung des Angebotes. Stand: 30.06.2016 14 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Zur Festlegung der zur Ausführung kommenden Fabrikate und Qualitäten und zur Bestätigung derselben durch den AG und den Architekten dient die Bemusterung, die dem AN obliegt. Grundlage der Bemusterung ist die Bemusterungsliste des Architekten. Der detaillierte Ablaufprozess für die Bemusterungen ist durch den AN aufzustellen und in Form eines Bemusterungsterminplans an den AG und Architekten zu übergeben und zwischen den Parteien abzustimmen und einvernehmlich festzulegen. Dieser Bemusterungsterminplan ist durch den AN spätestens 4 Wochen nach Vertragsabschluss vorzustellen und mit dem AG abzustimmen. In diesem Zusammenhang ist ebenso eine Bemusterungsliste zu übergeben, auf dessen Basis mit dem AG und dem Architekten abzustimmen und festzulegen ist, welche Bemusterungsart (Kataloge, Handmuster, 1:1-Muster, sofern erforderlich) anzuwenden ist. Nachstehend ist der Grobablauf für die Bemusterungen formuliert. Für die Bemusterung und deren Ablauf gilt Folgendes: Spätestens 10 Werktage (14 Kalendertage) vor dem im Detailterminplan (Leistungsumfang des AN) ausgewiesenen Termin "Beginn der Bemusterung" wird der AN den AG schriftlich zur Mitwirkung bei der Bemusterung auffordern. Gegenstand der Bemusterung sind folgende Leistungen: · · Fassadenmaterialien und deren Gestaltung als Gesamtfassade entsprechend Farbkonzept des Architekten sämtliche Oberflächen und sichtbare Einbauten des Gebäudeinneren in den Wohnungen und Treppenhäusern entsprechend Farbkonzept des Architekten (insbesondere Wände, Decken, Böden, Türen, Schalter, Steckdosen, sonstige Bedientableaus, Fenster, Fensterrahmen, Armaturen, Sanitärobjekte, Türklinken und Türknaufe, Beschläge im weitesten Sinne, Klingel- und Sprechanlagen, Türöffnungsschließanlagen sowie Briefkastenanlagen hinsichtlich der verwendeten Materialien, Farben bzw. Qualitäten und der Art und Weise der Oberflächenbehandlung) Bei der Bemusterung hat der AN je Leistung mind. 3 verschiedene Gestaltungsvorschläge zu unterbreiten. Diese müssen in ihrem Qualitätsniveau mindestens dem Qualitätsniveau entsprechen, das sich aus der Baubeschreibung und den nachfolgenden funktionalen Leistungsbeschreibungen ergibt. Alle Vergleichsmuster haben sich im Qualitätsniveau an dieser Qualität zu orientieren. Die Bemusterung erfolgt in einer Stufe, wobei die Entscheidungsgremien des AG einbezogen werden. Die Bemusterung hat auf der Baustelle zu erfolgen. Der AN hat bis zur Abnahme, d.h. bis nach erfolgter erfolgreicher Abnahme, die Muster gesammelt und im Original vorzulegen und in einem Musterraum auf der Baustelle vorzuhalten. Der AG ist berechtigt, im Rahmen von Bemusterungsterminen hinsichtlich von den zur Bemusterung vorgelegten Leistungen zusätzliche Muster zu verlangen, jedoch nicht mehr als insgesamt je 6 Muster je zu bemusterndem Gegenstand. Der AG wird innerhalb der Bemusterungstermine und bis spätestens 14 Kalendertage nach erfolgter Bemusterung die verbindliche Bemusterungsentscheidung treffen, es sei denn, es sind ergänzende Bemusterungsmuster, wie zuvor beschrieben, vorzulegen. Zur Dokumentation der Bemusterungen wird der AN ohne Mehrkosten ein Bemusterungsprotokoll erstellen, aus welchem zweifelsfrei hervorgeht, wie die Entscheidung des AG ausgefallen ist. Der AN ist verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen nach Auftragserteilung einen Bemusterminplan vorzulegen. 3.6.3 Dokumentation Anforderungsprofil Dokumentation: · Zu den Dokumentationsunterlagen zählen ein Inhaltsverzeichnis, bauteilbezogene Baustoffkataster, Aufmaße, Baupläne, Werk- und Montagepläne, Bemusterungslisten, sonstige Technische Datenblätter, Prüfzeugnisse, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, Lieferscheine für Dämmstoffe, Bautagebücher etc. · Die Dokumentationsunterlagen werden auf CD/DVD an den AG in 4-facher übergeben. Stand: 30.06.2016 15 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Die CD/DVD muss alle Dokumentationsunterlagen zum Bauvorhaben beinhalten, einschl. eines Unterlagenverzeichnisses als xlsx-Datei. · Zusätzlich hat die Übergabe 2-fach in Papier zu erfolgen. Die Erstellung vorgenannter Dokumentation gehört zum Liefer- und Leistungsumfang des AN. 3.7 Versicherungen Der AN trägt die Kosten für eine baustellenbezogene Bauherrenhaftpflicht. Stand: 30.06.2016 16 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 1 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Baustelleneinrichtung Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.1 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Baustelleneinrichtung Leistungsbeschreibung Baustelleneinrichtung Sofern der AN beabsichtigt, für seine Zwecke öffentliches Straßenland zu nutzen, muss er die dafür erforderlichen Genehmigungen bei den zuständigen Behörden in Eigenregie beantragen, anfallende Gebühren für die Straßenlandnutzung sind Sache des AN. Des weiteren gehören nachbarschaftsrechtliche Genehmigungen, sofern sie die Bauausführung betreffen, zum Leistungsumfang des AN. Die Baustelleneinrichtung beinhaltet alle zur Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen Einrichtungen für den AN. Vom AN ist mit der Angebotsabgabe ein "Vorentwurf Baustelleneinrichtung" abzugeben. Innerhalb von 2 KW nach Auftragserteilung ist ein detaillierter Baustelleneinrichtungsplan zur Freigabe durch die AG- Bauleitung vorzulegen. Zur Baustelleneinrichtung zählen: · · Befestigung / Sicherung von evtl. erforderlichen Lagerplätzen zur sachgerechten Zwischenlagerung angelieferter Bauteile und Baustoffe - falls erforderlich Verkehrssicherung im öffentlichen Straßenland und auf der Baustelle einschl. Erstellung / Fortschreibung des Verkehrssicherungsplans, aller erforderlichen Beschilderungen, Sicherheitszeichen etc. einschl. regelmäßiger, bedarfsgerechtet Anpassung der Maßnahmen an die örtlichen Gegebenheiten. Die Pauschale beinhaltet die Baustellenräumung für alle Leistungsbereiche dieses Leistungsverzeichnisses einschl. fachgerechter Entsorgung von Bauschutt, Sperrmüll, Abbruchmaterial etc. Schnittstelle zu den Außenanlagen (kein Leistungsbestandteil des AN) Die BE-Fächen müssen bis spätestens zum 11.08.2017 beräumt werden, um die erforderliche Baufreiheit für die Wiederherstellung der Außenanlagen zu gewährleisten. Weiterhin erforderliche Baustelleneinrichtungen wie der Sanitärcontainer etc. müssen gegebenenfalls umgesetzt werden. Der Aufwand für erforderliche Umsetzungen ist in den Pauschalpreis einzukalkulieren. Baustelleneinrichtung des AN Baustelleneinrichtung des AN für sämtliche im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen. Dies umfasst die Lieferung, die Bereitstellung, das betriebsfertige Aufstellen, die Vorhaltung, den Abbau sowie den Abtransport von Maschinen, Geräten, Werkzeugen und sonstige Betriebsmitteln, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind inkl. des Personals zur Bedienung der Maschinen. Inkl. Container für Tagesunterkunft des Baustellenpersonals des AN. Der Elektroanschluss aller vom AN genutzten Container wird bauseits ausgeführt. Die Gestellung eines Sanitärcontainers für alle am Bau beteiligten Unternehmen erfolgt durch Dritte. Sollten die Container des AN mit sanitären Einrichtungen ausgestattet sein, so ist der Wasser- u. Abwasseranschluss durch den AN eigenverantwortlich herzustellen. Ausstattung: Art und Umfang der Ausstattung entsprechend der Belange des AN. Umfang der Arbeits-, Service- und Sozialräume, darunter auch Erste-Hilfe-Ausstattungen, gem. gesetzlicher Anforderungen wie z.B: ArbStättVO, Betriebsstättenverordnung, berufsgenossenschaftliche Vorschriften. Der Stand: 30.06.2016 AN hat ausreichend Feuerlöscheinrichtungen entsprechend der gesetzlichen 17 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 1 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Baustelleneinrichtung Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Anforderungen (ASR) vorzuhalten. Zur Baustelleneinrichtung des AN zählen auch Sicherungsmaßnahmen innerhalb des Bauwerks wie z.B. provisorische Geländer und Absturzsicherungen, Notausgänge, Notausstiege, Nottreppen, u.s.w. einschl. erforderliches, auch mehrmaliges Umsetzen der Einrichtungen im Zuge des Baufortschritts. Vorhaltezeit bis zum Ende der Bauzeit. Grundeinsatzzeit bis zum Ende der Gesamtbauzeit. Einschl. Laden und Abtransportieren der Ausstattung nach Abschluss der Arbeiten, Rückbau der zusätzlichen Installationen. Der AN ist verprlichtet, innerhalb von 2 KW nach Beauftragung einen BE-Plan und einen separaten Kranaufstellplan vorzulegen. Baustelleneinrichtung des AG: entfällt Bauwasser/Abwasser Für die Versorgung der Baustelle werden nur im Außenbereich 4 Bauwasseranschlüsse mit Wasseruhr, ausreichend dimensioniert für die Versorgung aller AN, durch Dritte eingerichtet. Die Kosten für den Bauwasserverbrauch trägt der Bauherr. Jeder am Bau beteiligte AN wird über eine Umlage an den Kosten beteiligt - siehe Entwurf Bauvertrag. Für die Abwasserentsorgung ist der AN Heizung/Sanitär verantwortlich. Die Kosten für die Abwasserentsorgung trägt der Bauherr. Jeder am Bau beteiligte AN wird über eine Umlage an den Kosten beteiligt - siehe Entwurf Bauvertrag. Baustrom Der Baustromanschluss wird dem AN zur Verfügung gestellt (Anschlusswert: 2 x 70 kVA): je Treppenaufgang (10 Stück) existiert ein Gruppenverteiler sowie weitere Unterverteiler (2 Stück je Aufgang). Die Kosten für den Baustromverbrauch trägt der Bauherr. Jeder am Bau beteiligte AN wird über eine Umlage an den Kosten beteiligt - siehe Entwurf Bauvertrag. Baubeleuchtung außen und Bauzaunbeleuchtung Die Baubeleuchtung im Außenbereich sowie Verkehrswegen wird durch Dritte ausgeführt. Bauzaunbeleuchtung im Bereich von Bauzaun Der Bauzaun wird bauseits umlaufend entlang der freien Grundstücksgrenzen straßen- u, hofseitig zu errichtet. Werbeplakate zu Gunsten Dritter dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Bauherrn am Bauzaun angebracht werden. Hebezeug Art, Anzahl und Dimensionierung (bezüglich Traglast, Hubhöhe, Auslegerlänge, Leistungsaufnahme etc.) sowie die Auswahl der Standorte des Hebezeugs obliegt dem Ermessen des AN unter Berücksichtigung der Fertigstellungsfristen. Stand: 30.06.2016 18 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 1 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Baustelleneinrichtung Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Abfall Zum Leistungsumfang gehört die Bereitstellung von Abfallcontainern für die getrennte Sammlung und Entsorgung von Baustellenabfällen, die im Zuge der Baumaßnahme entstehen. Sammlung und Entsorgung getrennt nach gefährlichen und ungefährlichen Abfällen. Winterbaumaßnahmen Die Ausführungsfrist beginnt am 30.09.2016, die Fertigstellung ist für Oktober 2017 vorgesehen. Um diese Ausführungsfrist auf Grund zu erwartender Witterung einhalten zu können, sind bauseits (durch den AN Heizung/Sanitär) Winterbaumaßnahmen im begrenzem Umfang in den Wohnungen vorgesehen (ölbetriebene Baubeheizung mit Flexschläuchen). Die Kosten für die Baubeheizung trägt der Bauherr. Jeder am Bau beteiligte AN wird über eine Umlage an den Kosten beteiligt - siehe Entwurf Bauvertrag. Vorhaltung von Sicherheitseinrichtungen im Gebäude Zum Leistungsumfang gehören alle erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz wie z. B. Absturzsicherungen, Handläufe, Geländer etc. Diese sind vom AN entsprechend Baufortschritt zu warten, vorzuhalten, gegebenenfalls um- oder neu zu bauen und nach Fertigstellung zu demontieren und abzufahren. Verkehrssicherungspflicht Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer öffentliche Straßen, Wege und Plätze verschmutzt, sind sie unverzüglich und fortlaufend im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu reinigen. Diese Leistung zählt als Nebenleistung. Innerhalb der Baustelle gehört zur Verkehrssicherungspflicht die regelmäßige Reinigung und Beräumung der Baustelle sowie die Wartung und Instandhaltung sicherer Wege für den Personenverkehr, inkl. des Winterdienstes auf den BE-Flächen und Zuwegungen zur BE. Stand: 30.06.2016 19 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 1 1 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.1.1 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Baustelleneinrichtung 2.1.1.10 Baustelleneinrichtung über die gesamte Bauzeit wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 2.1.1 Baustelleneinrichtung Stand: 30.06.2016 psch Summe: 20 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 1 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Baustelleneinrichtung Ausgabeumfang: OZ Gesamtbetrag in EUR Zusammenstellung 2.1.1 Baustelleneinrichtung 2.1 Summe Stand: 30.06.2016 21 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 2 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Keller Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.2 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Keller Leistungsbeschreibung Abbrucharbeiten / Herstellen von Wanddurchbrüchen Folgende Leistungen sind einzukalkulieren: · · · · · · · · · Abbruch von Keller-Trennwänden aus Holz inkl der Türen Abbruch von Mauerwerk in unterschiedlichen Wandstärken, im Mittel d=24cm Abbruch von Innentüren aus Holz, ca. 1,00x2,00 m Herstellen von Türdurchbrüchen in MW-Wänden, im Mittel d=40cm, inkl. Herstellen beidseitiger Auflager für Sturzträger, inkl. Sturzträger 2 x HEB 160, inkl. Ummanteln der Träger mit Streckmetall und Einputzen in einer Putzstärke von mindestens 2cm Herstellen von Fensteröffnungen in der Außenwand d=55cm Abbruch Innenputz 2cm Abbruch Treppenstufen, b=1,20m Abbruch Stahlgeländer, H=1,00m Abbruch Außentreppe Hofseite Nipkowstr. (Kellerabgang), ca. H=2,00m, bestehend aus Kliknkerwänden und Klinkertreppenstufen b=1,40m sowie 15cm Bodenplatte unbewehrter Beton Mengenansätze: · · · · · · · · · Abbruch Keller-Trennwände Holz: ca. 240 m² Abbruch MW-Wände, 24cm: ca. 25 m² Abbruch Innentüren, ca. 1,00x2,00m: ca. 26 Stück Herstellen Türdurchbrüche in MW-Wänden: ca. 5 Stück Herstellen von Fensteröffnungen: ca. 4 Stück Abbruch Innenputz: ca. 150 m² Abbruch Treppenstufen: ca. 12 Stück Abbruch Geländer: ca. 12 lfdm Abbruch Außentreppe: ca. 18 m² Klinker-MW, 10 Treppenstufen u. 6 m² Bodenplatte Kellerdeckendämmung wird nicht ausgeführt Bauwerksabdichtung - Sanierputz Die Bestandswände bestehen aus massiven tregenden und nichttragenden Mauerwerkswänden aus Ziegeln bzw. Hohlsteinen. Die Flächen sind überwiegend geputzt und mit Anstrich versehen. Die Bauwerksabdichtung im Keller erfolgt im Bereich von punktuellen Durchfeuchtungen an Außenwänden. Für die Ausführung muss der AN ein dafür zugelassenes System verwenden, die Systemauswahl obliegt dem AN. Mengenansätze: Annahme Höhe Sanierputz im Mittel 1,00m auf einer Länge von ca. 33 lfdm (entspricht ca. 10% der Gesamtabwicklung der Außenwände) Mauer- u. Putzarbeiten Herstellen von nicht tragendem Mauerwerk KS, d=11,5cm, in F90-Qualität, beidseitig geputzt mit Kalkzementputz 15mm, inkl. Maueranschluschlussschiene, inkl. KASA-Türsturz Mengenansätze: MW-Wand, d=11,5cm: ca. 20 m² Kalkzementputz: ca. 40 m² Stand: 30.06.2016 22 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 2 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Keller Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Türöffnungen: 2 Stück Hilfeleistungen für Haustechnik Leitungsgräben im Keller im Bereich neuer Grundleitungen mit Sand verfüllen und flächenbündig bis OK Kellerfußboden zubetonieren. BxH = ca. 1,00x0,70m Mengenansätze: ca. 2 x 10,50 lfdm Bodenaussparung für Pumpensumpf herstellen, Abmessungen 1,00x1,00m, Höhe ca. 0,70m inkl. Abbruch Bodenplatte sowie Aushub und Entsorgung des Abbruchmaterials und der Erdaushubs. Nach Einbringen des Hebewerks ist der verbleibende Hohlraum mit Flüssigbeton auszugießen. Mengenansätze: 1 Stück Herstellen und Schließen von Wanddurchbrüchen in Mauerwerkswänden nach Fertigstellung der Installationen. Wanddicken: bis 45cm. Abmessungen: 30/30 cm bis 80/40 cm. Der Aufwand für das Anarbeiten an Rohrleitungen ist einzukalkulieren, Schließen der Durchbrüche in F90Qualität. Mengensatz: 20 Stück Kellertrennwandsystem Mieterkeller Material: Trennwandsystem aus Stahllamellen. Verzinkte Stahlprofile, Breite 115 mm, Stärke 0,4 mm, verzinkte Winkelprofile 28 x 22 mm, verzinkte Teleskoprohre 30 x 30 mm. Montage: Die Stahlprofile werden im Abstand von 35 mm mit den Winkelprofilen vernietet. Die Winkelprofile werden von innen an den Teleskoprohren mit Boden- und Deckenabstand befestigt. Die Montage des Systems erfolgt direkt an der Wand und ohne Bodenabstand. Inkl. Anpassen des Trennwandsystems an Unterzüge und Installationen der Haustechnik sowie generell an die Höhen im Bestand abzüglich der Kellerdeckendämmung. Hinweis: Bei der Montage muss davon ausgegangen werden, dass die Kellerdeckendämmung bereits montiert wurde. Dieser Umstand ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Türen ansichtsgleich zur Trennwand, Größe ca. 800 x 1900 mm, nach innen oder außen öffnend. Bei Türen zu Technikräumen und zu Fahrradkellern inkl. Drückergarnitur vorgerichtet für Profilzylinder. Nummernschild Aluminium eloxiert, Größe ca. 105 x 70 mm, inclusive Nummerierung Mengenansätze: Kellertrennwände: ca. 582 m² Türen in Kellertrennwänden: ca. 97 Stück Stahlblechtüren Gemäß Bauaufsichtlicher Zulassung geprüft nach DIN 4102 als Türelement T30-1 feuerhemmend bzw. T90-1 feuerbeständig sowie als Stahl-Rauchschutztür RS-1, geprüft nach DIN 18095 als 1-flügliges Türelement für Einbauöffnung in Mauerwerk. Türblatt: · Stand: 30.06.2016 verzinkt u. grundiert (pulverbeschichtet) sowie endbeschichtet in RAL 9002 (Grauweiß), 45mm dick, Blechdicke 1mm, doppelwandig, 3-seitig gefälzt, Dünnfalz, 3 Sicherungszapfen, Aussteifung mit Flachstahl, Isolierung mit Mineralfaserplatten 23 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 2 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Keller Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. · Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Sonderausstattung: absenkbare Bodendichtung im Türblatt. Inkl. Farbbeschichtung in weiß. Zarge: · Eckzarge mit 3-seitiger Dichtung, Blechdicke 2mm, Montage durch MauerDübelmontage. Ausführung mit Brandschutzleisten. Verzinkt u. grundiert (pulverbeschichtet) sowie endbeschichtet in RAL 9002 (Grauweiß). Je nach Erfordernis auch als U-Zarge ausführbar. Inkl. umlaufend Verputzen der Türleibung und im Sturzbereich. Inkl. Farbbeschichtung in weiß. Beschläge: · · · Drückergarnitur gemäß Anforderung nach DIN 18273, Ausführung in Metall mit schwarzem Kunststoffüberzug, Drücker festdrehbar gelagert Einsteckschloss mit Wechsel gemäß DIN 18251, Teil 1, Klasse 4 (Behördenschloss), vorgerüstet für Einbaueines Profilzylinders Bänder: 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager Schließmittel: · Obentürschließer mit Gleitschiene nach DIN EN 1154 und Öffnungsbegrenzer Mengenansätze: T90-1 RS: T30-1 RS: 1 Stück 22 Stück Malerarbeiten Wände, Fußboden Boden, Beton, reinigen von groben Verschmutzungen; Fußbodenausgleich mit einer zementären Spachtelmasse um größere Unebenheiten auszugleichen; Bodenanstrich mit einem Betonanstrichsystem, einschl. Sockel 10cm Höhe. Ausbrüche im Fußboden reinigen, vornässen bzw. grundieren und mit Estrichbeton oder Epoxidharzmörtel bündig und kraftschlüssig schließen Mengenansätze: Fußbodenflächen: Ausbrüche im Fußboden: nur in Teilbereichen ca. 100 m² ca. 20 m² in Klein- u. Kleinstflächen HA-Raum Fernwärme: Als vorgezogene Leistung (siehe auch Bauablaufplan Vertragstermine) sind die Wände in diesem Raum mit Anstrich zu versehen, inkl. Reinigung der Wände, Untergrundbehandlung, Grundierung. Anstrich mit wischfester Kunststoffdispersionsfarbe matt, weiß, Nassabriebbeständigkeitsklasse 2. Boden, Beton, reinigen von groben Verschmutzungen; Fußbodenausgleich mit einer zementären Spachtelmasse um größere Unebenheiten auszugleichen; Bodenanstrich mit einem Betonanstrichsystem, einschl. Sockel 10cm Höhe. Ausbrüche im Fußboden reinigen, vornässen bzw. grundieren und mit Estrichbeton oder Epoxidharzmörtel bündig und kraftschlüssig schließen Mengenansätze: Fußbodenflächen: Wandflächen: Stand: 30.06.2016 ca. 20 m² ca. 40 m² 24 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 2 Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Stand: 30.06.2016 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Keller Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag 25 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 2 1 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Keller Arbeiten im Keller Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.2.1 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Arbeiten im Keller 2.2.1.10 Abbrucharbeiten wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 psch 1 psch 2.2.1.30 Bauwerksabdichtung innen wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 2.2.1.40 Mauer- u. Putzarbeiten wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 psch 2.2.1.50 Kellertrennwandsystem wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 psch 2.2.1.60 Stahlblechtüren wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 psch 2.2.1.70 Malerarbeiten wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 2.2.1 Arbeiten im Keller Stand: 30.06.2016 psch Summe: 26 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 2 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Keller Ausgabeumfang: OZ Gesamtbetrag in EUR Zusammenstellung 2.2.1 Arbeiten im Keller 2.2 Summe Stand: 30.06.2016 27 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 3 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Treppenhaus Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.3 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Treppenhaus Leistungsbeschreibung Abbrucharbeiten Arbeiten mit und Entsorgung von gefährlichen Bauabfällen Die Beseitigungs- und Verwertungswege der gefährlichen Abfälle sind mit Begleit-, Übernahmeund/oder Wiegescheinen zu belegen. Als Erzeuger gilt der AG. Die Abfallerzeugernummer des AG für dieses Bauvorhaben ist bereits beantragt. Der AN übernimmt sämtliche Aufgaben für eine ordentliche Abfallentsorgung. Die Entsorgung von gefährlichen Abfällen (Schüttung Decke > Z2, Ziegelmauerwerk Schornsteine > Z2, Teerhaltige Sperrschicht Badezimmer, Terrazzoboden Bad > Z2, etc.) erfolgt für Mengen über 20 t im Einzelentsorgungsnachweisverfahren. Die Entsorgungsnachweise für diese Abfälle werden durch ein vom AG bevollmächtigtes Ingenieurbüro (Novabiotec Dr. Fechter GmbH) erstellt. Der Transport für die Entsorgung hat durch den AN oder ein von ihm beauftragtes und zertifiziertes Transportunternehmen bzw. über einen Entsorgungsfachbetrieb zu erfolgen. Die Signatur von Begleit-/Übernahmescheinen als Beförderer hat mit einem zertifizierten elektronischen Nachweisverfahren (z. B. ZEDAL) zu erfolgen. Sämtliche Dokumente der Entsorgung (u.a. Wiegescheine aller abgefahrenen gefährlichen Abfälle) sind entsprechend den Vorgaben des AG nach Abschluss der Arbeiten (spätestens nach 4 Wochen) der Fachbauleitung zu übergeben. Die Abfallbilanz hat mit Stellung der Schlussrechnung zu erfolgen. Die anfallenden Kosten der Entsorgung der gefährlichen Abfälle im Einzelentsorgungsverfahren, wie Gebühren für das Andienungsverfahren, die SBB Gebühren, Entsorgungskosten (ohne Transport) trägt der AG. Die Kosten für Sicherungs- und Schutzmaßnahmen, fach- und sachgerechte sowie transportgerechte Lagerung/Aufnahme des Abbruchmaterials und Transport der gA zum Entsorger sind in den Grundpositionen des AN einzukalkulieren. Der AN erhält mit Ausschreibung ein Entsorgungskonzept für die Abfallverwertung/-beseitigung durch den AG. Der AN verpflichtet sich, alle Dokumente der Vorabkontrolle für die Entsorgungen im Sammelentsorgungsverfahren entsprechend den Anforderungen des externen Ingenieurbüros beizubringen. Grundsätzlich sind Transport und Entsorgung über Entsorgungsfachbetriebe sicher zu stellen. Bei Transporten ist mindestens die Transportgenehmigung für die anstehende Abfallart vorhanden sein. In der Bauteilbezogenen Übersicht Probenahmen Schadstoffe / ungefährliche und gefährliche Abfälle vom 26.11.2015 von der NovaBiotec Dr. Fechter GmbH gilt es folgende Bewertungen seitens des AN zu beachten: · Farbe Geländer, Treppen: Verdacht auf Blei, bei Bearbeitung Arbeitsschutz beachten und bei Entsorgung Nachbeprobung erforderlich · Terrazzoboden: Verursachender Parameter KW-Index, Zuordnungswert > Z2 · Wände Treppenhaus teilweise mit bleihaltiger Farbe: bleihaltig, zur Klärung der Entsorgung LAGA-Bauschutt-Probe erforderlich Vorhandene Bodenbeläge auf Treppenstufen und Podesten einschl. Kleberresten komplett entfernen und entsorgen (nur in 2 Treppenhäusern vorhanden!). Nicht haftende Altanstriche auf Tritt- u. Setzstufen sowie Podesten abschleifen (betrifft alle 10 Treppenhäuser). Sanierung Treppenhäuser (Anzahl 10 Stück) Vorgesehen ist eine malermäßige Überholung aller Anstriche sowie der Austausch und das Stand: 30.06.2016 28 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 3 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Treppenhaus Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Neuverlegen von Linoleumbelag in allen Treppenhäusern. Der in den Eingangsbereichen sowie in den Durchgängen zum Hof vorhandene Terrazzoboden bleibt erhalten und erhält lediglich eine Risssanierung. Dies gilt sinngemäß auch für die in diesen Bereichen vorhandenen Wandfliesen. Linoleumbelag im Bestand ist lediglich in den Treppenhäusern Nipkowstr. 54 und 56 vorhanden. In den übrigen 8 Aufgängen existiert auf den Holzstufen- und Podesten im Bestand kein Belag. Die Außentüren (Hauseingänge und Hoftüren - siehe unten) und die Türen zum Keller werden ausgetauscht (Leistung im Titel Keller erfasst), ebenso die Wohnungseingangstüren (siehe Titel Tischler Innentüren). Malerarbeiten Anstrich Wände / Decken Leistungsbestandteil sind Anstriche an Wänden, Treppenlauf- und Podestunterseiten, der neuen Decken im Treppenhauskopf sowie Überholungsanstriche an Holztreppen und Geländern Untergrundvorbereitung an allen Oberflächen durch abstoßen /ablösen nicht fest haftender Beschichtungen, reinigen verschmutzter Bereiche von groben Verschmutzungen. Abstoßen und Reinigen 100 % der Gesamtfläche; Untergrund: nicht haftende Farbbeschichtungen. Fehlstellen wie Ausbruchstellen, Löcher, Schrammen, Kleinflächen sind mit Ansatz beizuspachteln. Schrauben, Haken etc. sind zu entfernen. Herstellen einer Haftbrücke für nachfolgenden Anstrich. Beschichtung an Wand und Deckenflächen mit Kunststoffdispersionsfarbe mit folgender Aufteilung: Decken, Unterseiten: Wände: Wischsockel: Farbband: Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, matt weiß Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, matt; hell getönt; ca. 110 cm hoch; Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, seidenglänzend, grauer Farbton oberhalb des Wischsockels farblich abgesetztes Farbband, ca. 2cm Farbtöne: gemäß Farbkonzept / Bemusterungskatalog Architekt In den Pauschalpreis einzukalkulieren sind Kleinflächen wie Leibungen etc. sowie das Schätzen angrenzender Bauteile wie Bodenbeläge, Geländer oder Fenster. Des Weiterem gehört zum Leistungsumfang die dauerelastische Acryl-Versiegelung an allen Wand- u. Deckenixeln, an Innenfensterbänken, umlaufend an Fenstern und Türzargen sowie oberhalb der Holzsockel. Mengenansätze: Wandflächen: ca. 2.170 m² inkl. Fensterleibungen Teilspachtelung / Fleckspachtelung: ca. 30% der Wandflächen Wischsockel Wände: ca. 425 lfdm Decken, Unterseiten: ca. 605 m² Malerarbeiten Anstrich Treppen / Geländer Die Treppenkonstruktion besteht aus typischen Altbautreppen mit Freiwange sowie Holzgeländer. Die Geländer bestehen aus quadratischen Holzprofilen und einem abgerundetem Handlauf aus Holz. Der Überholungsanstrich der Treppen bezieht sich auf die sichtbar bleibenden Flächen der Setzstufen und Podeste, auf die Trittstufen, auf den umlaufenden Wischsockel aus Holz oberhalb der Treppenstufen und Podeste sowie auf verbleibende Viertelstäbe und Sockel. Überholungsbeschichtung der Treppenanlage mit allen Bestandteilen deckend, mit Kunstharz. Nicht tragfähige Altbeschichtungen sind vor einer Neubeschichtung komplett zu entfernen. Oberfläche Lose Beschichtungen entfernen, tragfähigen Untergrund herstellen durch anschleifen und Stand: 30.06.2016 29 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 3 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Treppenhaus Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag entstauben; spachteln kleinerer Fehlstellen mit Alkydharzlack- Spachtelmasse, eine Grund-, und Schlussbeschichtung. Geländerhöhe: ca. 1,10m Handlauf: abgerundet d= ca. 100mm Material: Alkydharzlack Oberfläche: hochglänzend Farbtöne: gemäß Farbkonzept / Bemusterungskatalog Architekt Mengenansätze: Wischsockel Holz: ca. 425 lfdm Treppenwangen Holz: ca. 425 lfdm Setzstufen Holz: ca. 600 Stück Geländerabwicklung: ca. 425 lfdm Handläufe: ca. 475 lfdm Neue Viertelstäbe: ca. 600 Stück á 85 cm Bodenbelagsarbeiten Untergrundvorbereitung: Boden staubfrei reinigen und mit einem lösungsmittelfreien Dispersionsvorstrich vorstreichen. Untergrund mit einer faserverstärkten Spachtelmasse vollflächig im Verlegebereich spachteln. Inkl. Ausbesserungen von Beschädigungen der Dielung und inkl. Schließen von Löchern alter Rohr- u. Kabeldurchführungen auf den Podesten. Linoleumbelag: Linoleumbelag, beständig gegen Öle und Fette, liefern und mit Dispersionskleber einseitig verkleben; Verfugen des Bodenbelages mit Schmelzdraht, Oberfläche glatt. Belagbreite auf Trittstufen ca. 85cm in Alt-Berliner Verlegeart. Linobeläge auf Podesten sind nur in der Lauffläche zu verlegen. Außen- u. innenseitig verbleibt ein freier Randfries. Treppenkanten sind mit Aluminium-Kantenprofilen auszustatten. Oberfläche: glatt, marmoriert Oberflächenqualität: PUR Oberflächenvergütung Dicke: 2,5mm, in Bahnen Bewertungsgruppe: Rutschgefahr R9 Baustoffklasse: B1 Farbtöne: gemäß Farbkonzept / Bemusterungskatalog Architekt Mengenansätze: Anzahl Trittstufen Holz: ca. 600 Stück Podeste: ca. 255 m² Terrazzobelag: Der Eingangsbereich, die Treppenläufe zum Keller, der 1. Treppenlauf zum EG sowie die Kellerdurchgänge zum Hof sind im Bestand aus Werkstein. Im Leistungsumfang enthalten ist die Überarbeitung des Bestandes durch abschleifen und versiegeln der Podeste / Durchgänge und der Stufen sowie das Schließen und Verharzen vorhandener Risse. Mengenansätze: Anzahl Tritt- u. Setzstufen Terrazzo: ca. 150 Stück Podeste / Durchgänge: ca. 85 m² Risse schließen: ca. 75 lfdm Stand: 30.06.2016 30 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 3 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Treppenhaus Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Tischlerarbeiten - Geländer Überarbeitung Geländer: Treppengeländer und Handläufe prüfen und ggf. befestigen. Sockelleisten in Teilbereichen, nach Demontage der WE-Türen, ergänzen wie im Bestand vorgefunden. Viertelstäbe neu im Ixel Setzstufe / Trittstufe Mengensätze: Geländerabwicklung: ca. 425 lfdm Handläufe: ca. 475 lfdm Sockelleisten: ca. 425 lfdm Viertelstäbe: ca. 600 Stück á 85cm Neues Geländer Im Bereich Achse 7-9 (Otto-Franke-Str. 64) und Achse 21-22 (Otto-Franke-Str. 60a) sind jeweils das oberste Zwischenpodest sowie der oberste Treppenlauf (gerader Lauf, ca. 12 Steigungen) neu herzustellen. Das Geländer mit Handlauf ist in Anlehnung an den Bestand inkl. Anstrich auf Podest und Treppenläufen neu herzustellen. Tischlerarbeiten - Hauseingangstüren und Hoftüren Neue Hauseingangs- und Hoftüren aus Kunststoff mit umlaufender, doppelter Lippendichtung und Türschwelle aus feuerverzinktem Winkelstahl. Optisch in Anlehnung an den Bestand. Anforderungen: Klimaklasse III Mechanische Beanspruchung: M Beschläge: Sicherheits-Wechselgarnitur LM-elox., für PZ vorgerichtet, SicherheitsSchließblech, dreifach verstärktes Türband, kugelgelagert. Schloss: 3-Punkt-Mehrfachverriegelung KFV 2372, PZ-Ausführung, Dornmaß 65mm, 8mm Nuss, Stulp silberfarbig, spezielles Schließblech mit verstärkter Befestigung Einbruchhemmende Wechselgarnitur mit abgekröpftem Knauf Sicherheitsbeschlag ES 2 für WK 3, 8mm Vierkant, Alu-F2, L-Form, Langschild Integrierter Türschließer auf der Bandseite U-Wert: Gewändeanschluss: Anschlagart: 1,8 W/m²K (Türen und Festverglasung) Mauerwerk, Blendrahmen Seitenteile Festverglasung als VSG-Verglasung Inkl. Abbruch der Türen im Bestand. Farbton: RAL-Ton gemäß Farbkonzept / Bemusterungskatalog Architekt, innen und außen gleicher Farbton Nur Hauseingangstüren: zusätzliche Ausstattung mit elektromagnetischem Türöffner. Schnittstelle zum Gewerk Elektro: Verkabelung für E-Öffner innerhalb des Türelementes gehört zum Leistungsumfang, die Zuleitungen und der Anschluss werden bauseits ausgeführt Fabrikat: Ritto oder gleichwertig Mengensatz: 10 Stück Der AN fertigt eine Werkplanung an. Die Produktion erfolgt erst nach Freigabe durch Architekt / Bauherr. Stand: 30.06.2016 31 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 3 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Treppenhaus Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Mengenansätze: Hauseingangstüren: 8 Stück á ca. 1,47/2,11m inkl. Seitenteil ca. 0,25/2,11m Hauseingangstüren: 2 Stück á ca. 1,26/2,11m Hoftüren: 11 Stück á 0,89/2,01m Fliesenarbeiten Die im Bestand vorhandenen Wandfliesen in den Eingangsbereichen und in den Durchgängen zum Hof sowie in den Abgängen zum Keller sind grundzureinigen inkl. Entfernen von Graffiti etc. Fehlende Fliesen sind in Anlehnung an den Bestand in Teilflächen oder als Einzelfliesen zu ergänzen. Mengenansätze: Wandfliesen: ca. 180 m² Fliesenergänzung: ca. 15 m² Briefkästen Senkrechte Briefkästenanlagen nach DIN EN 13724. Je nach Wohnungsanzahl der Häuser in unterschiedlichen Anordnungen: maximal 6 Stück Kästen nebeneinander, 3 Stück Kästen übereinander. Anzahl: 93 Stück Maße (Höhe x Breite x Tiefe) pro Einzelkasten: Briefkasten: H 397 mm B 284 mm T 104 mm Einwurf: B 252 mm H 30 mm Farbe: RAL-Ton grau nach Bemusterung Oberfläche: Korrosionsgeschützt nach DIN EN 1670 sowie werkseitig endbeschichtet Entnahmetür: Drehtür mit Posthalteblech Einwurfklappe: Format C4 längs, flächenbündig verbaut, geräuschgedämpft, 135° Öffnungswinkel, nach außen öffnend, integriertes verstellbares Einwurf-System mit Sperrfunktion Sicherheit: gezackte Entnahmesicherung, Einwurf nach DIN EN 13724 Schloss: mit Edelstahlabdeckung, flächenbündig eingebaut, Staubschutzkappe, zwei Schlüssel Namensschilder: Flächenbündig eingebaut, vandalismusgeschützt, von vorn wechselbar Montageart: Aufputz Im Leistungsumfang enthalten ist die Demontage und Entsorgung der vorhandenen Briefkästen. Standorte: in den innenliegenden Treppenhäusern Schaukästen Die vorhandenen Schaukästen sind zu demontieren und zu entsorgen. Neue Schaukästen wie folgt: Stand: 30.06.2016 32 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 3 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Treppenhaus Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Profile aus Aluminium, silberfarbig eloxiert, Rückwand innen wahlweise in enzianblau, weiß oder anthrazit (Rückwand außen grau schutzlackiert), rollengelagerte Schiebetüren aus ESGSicherheitsglas in Aluminiumführung mit Aushängesicherung, abschließbar. Schaukasten mit umlaufender Bohrrille zur individuellen Befestigung inkl. 10 Magnete mit hellgrauer Kunststoffkappe und 1 Einstecktasche DIN A4 (Art. ET-A4). Zur Wand- oder Ständermontage.Aluminiumprofil mit gerundeten Kanten. Bautiefe: ca. 55mm / Breite ca. 975mm / Höhe ca. 750mm Schließanlage Die Zentralschließanlage (für das gesamte Objekt) gestattet, den jeweiligen Hauseingang, die Wohnungseingangstür, den Kellerzugang, das Zugangstor zum Hof sowie den Müllstandsplatz mit nur einem Schlüssel zu schließen, zuzüglich Technikschließung für die Hausverwaltung. Inkl. Erstellung eines Schließplanes nach Angaben des AG. Profilzylinder an Innen,- und Außentüren für beidseitige Schließung, gem. DIN EN 1303, Länge nach örtl. Erfordernis, Material: Messing, matt vernickelt, Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze, serienmäßiger Anbohrschutz durch Zuhaltungsstifte aus gehärtetem Stahl und mindestens einem Hartmetallstift im Zylindergehäuse, ballige Zylinderkerne mit verstärkter Schlüsselführung; Schlüssel aus Neusilber mit Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil. Der AN übergibt die Schließkarten an den AG und versieht alle zu übergebenden Schlüssel mit einem Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit Beschriftung (Haus-Nr. und Wohnungs-Nr. bzw. Technikraum-Nr.). Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und Montage eines Schlüsseltresors aus Edelstahl, vorgerichtet für Einbau eines PZ, Länge ca. 300 mm, Durchmesser ca. 50 mm. Einbauort: Hofdurchfahrt. Im Mauerwerk kraftschlüssig und gesichert gegen Ausziehen vergießen, inkl. Herstellen einer Kernbohrung sowie einer Aussparung im WDVS. Mengenansätze: Profilzylinder: Schlüssel: Schlüsseltresor: Stand: 30.06.2016 ca. 130 Stück ca. 390 Stück 1 Stück 33 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 3 1 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Treppenhaus Treppenhäuser Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.3.1 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Treppenhäuser 2.3.1.10 Arbeiten in den Treppenhäusern wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 psch 2.3.1.20 Malerarbeiten in den Treppenhäusern wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 2.3.1.30 psch Bodenbelagsarbeiten Lino in den Treppenhäusern wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 psch 2.3.1.40 Minderkosten für die Ausführung der Bodenbelagsarbeiten Lino nur in den Treppenhäusern Nipkowstr. 54 und 56, in den übrigen Treppenhäusern dafür Erneurung Fußbodenanstrich auf Holzstufen und Podesten 1 psch 2.3.1.50 Bodenbelagsarbeiten Terrazzo in den Treppenhäusern wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 psch 2.3.1.60 Tischlerarbeiten Geländer in den Treppenhäusern wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 2.3.1.70 psch Austausch Hauseingangs- und Hoftüren in den Treppenhäusern wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 Stand: 30.06.2016 psch 34 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 3 1 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Treppenhaus Treppenhäuser Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag 2.3.1.80 Fliesenarbeiten in den Treppenhäusern wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 psch 2.3.1.90 Austausch Briefkastenanlagen in den Treppenhäusern wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 psch 2.3.1.100 Austausch Schaukästen in den Treppenhäusern wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 psch 1 psch 2.3.1.110 Austausch Schließanlage wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 2.3.1 Treppenhäuser Stand: 30.06.2016 Summe: 35 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 3 Ausgabeumfang: OZ WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Treppenhaus Gesamtbetrag in EUR Zusammenstellung 2.3.1 Treppenhäuser 2.3 Summe Stand: 30.06.2016 36 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 4 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Tischler Innentüren Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.4 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Tischler Innentüren Leistungsbeschreibung Abbrucharbeiten Die vorhandenen Wohnungseingangstüren im Bestand werden inkl. Zarge und Schwelle aus Holz demontiert. Mengenansatz: 77 Stück Abbruch Innentüren im Bestand inkl. Zarge. Mengenansatz: 151 Stück Neue Wohnungseingangstüren Bestandswohnungen und Dachgeschoss Der AN fertigt eine Werkplanung an. Die Produktion erfolgt erst nach Freigabe durch Architekt / Bauherr. Anforderung gemäß Brandschutzkonzept: dichte und selbstschließende Tür dsT Einbruchhemmende Tür: Anforderung RC 2 nach DIN V EN V 1627 mit StahlUmfassungszarge. Schallschutz: SK 2 entsprechend DIN 4109, Tabelle 3, Türblatt mit Spezialschallschutzeinlage, Emissionsklasse E1, Türblatt und Zarge müssen ein Schalldämmmaß von Rw, = 32 dB im eingebauten Zustand nach DIN 4109 SSK II, bezogen auf das geprüfte Element, erreichen Maße: wie Bestand bzw. im Dachgeschoss 1,01/2,135m Türblatt: Einfachfalz, mit Fräsungen für 3 Bandseitensicherungen, Vollspantür mit Spezialeinlage, Emissionsklasse 1, Beanspruchungsklasse S Rahmenkonstruktion: Kantenausbildung 3-seitig Oberfläche: CPL-Weißlack, endbeschichtet Farbton: werkseitig endbeschichtet RAL-Ton gemäß Farbkonzept / Bemusterungskatalog Architekt, innen und außen unterschiedlicher Farbton Bänder: 2 Stück Simons VSX 7939/160 (3D) mit Tragzapfen Schloss: 3-Punkt-Mehrfachverriegelung KFV 2372, PZ-Ausführung, Dornmaß 65mm, 8mm Nuss, Stulp silberfarbig, spezielles Schließblech mit verstärkter Befestigung Einbruchhemmende Wechselgarnitur mit abgekröpftem Knauf, Sicherheitsbeschlag ES 2 für WK 3, 8mm Vierkant, L-Form, Langschild. Drücker: Fabrikat Hoppe, Modell Amsterdam ist im Angebot einzurechnen. Klimaklasse III nach DIN EN 1121 Bodendichtung: eingebaute absenkbare Bodendichtung Türspion: Einbauhöhe nach DIN 68706 ca. 1400 mm, mit Blickwinkel ca. 200° und Abdeckkappe Zarge: Stahlumfassungszarge Typ SZ, Blechdicke 1,5mm, verzinkt und grundiert, Doppelfalz, 1 Bandaufnahme VX 7611 (3D) je Band, Ausnehmung für 3-Punkt-Verriegelung und 3 Stand: 30.06.2016 37 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 4 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Tischler Innentüren Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Bandseitensicherungen, 2-teilig für nachträglichen Einbau, inkl. Zargendichtungen Türschließer: Obentürschließer nach DIN EN 1154 A, DIN-L und DIN-R verwendbar, Öffnungswinkel max. 120°. Farbton: RAL-Ton gemäß Farbkonzept Endbeschichtung nach Montage / Bemusterungskatalog Architekt, inkl. der Altbau: Inkl. neuer Türschwelle, Profilierung in Anlehnung an den Bestand, Holzart Kiefer analog Dielung in der Wohnung Mengenansatz: 93 Stück (77 Bestandswohnungen und 16 Wohnungen im Dachgeschoss) Neue Innentüren Bestandswohnungen Der AN fertigt eine Werkplanung an. Die Produktion erfolgt erst nach Freigabe durch Architekt / Bauherr. Konstruktion: Holztürblätter z.T. mit Glasfüllungen und Holzzargen als Umfassungszargen Innentürblatt mit Holzzarge als Umfassungszarge, Bekleidung auf Gehrung geschnitten, Einlage Röhrenspanplatte, Einschlag überfälzt, mit umlaufender Falzdichtung im Farbton silbergrau, mit BB-Zimmertür-Einsteckschloss, 1 Paar Türdrücker, 1 Paar Langschilder, Fugen zwischen Zarge und Gewänden dauerelastisch verschließen. Drücker: Fabrikat Hoppe, Modell Amsterdam ist im Angebot einzurechnen. Schließblech: Klimaklasse: Gewändeanschluss: Maulweite: Winkelschließblech II Mauerwerk 5 - 24cm Oberfläche Zarge u. Türblatt: Alle Oberflächen Ausführung in CPL-Weißlack In den EP einzukalkulieren sind Badschlösser und WC-Garnituren bei der Montage in Sanitärbereichen. Glasausschnitte: ca. 50 x 160 cm, opakes Glas, ESG 8mm Im Leistungsumfang enthalten sind in den Bestandswohnungen die Lieferung und Montage von Türschwellen, einschl. Befestigung. Die Türblätter erhalten Unterschnitte von mindestens 10 mm. Material: Nadelholz Konstruktion: gefälzt, Kanten gefast Oberfläche: endbeschichtet Klarlack, Farbton weiß Mengenansätze: ca. 151 Stück in unterschiedlichen Abmessungen, davon 77 Stück mit Glasausschnitten im Türblatt (Ausschnittgröße wie Bestand ca. 50 x 40cm) Neue Innentüren Dachgeschoss Der AN fertigt eine Werkplanung an. Die Produktion erfolgt erst nach Freigabe durch Architekt / Bauherr. Zarge: Stahlumfassungszarge Typ SZ, Blechdicke 1,5mm, verzinkt und grundiert, für 1-fach Stand: 30.06.2016 38 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 4 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Tischler Innentüren Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag gefälzte Türblätter, zum Einbau in Stahlbetonwände oder Leichtbauwände, 2-teilig für nachträglichen Einbau, incl. Zargendichtungen. Türblatt Holz: Einfachfalz, DIN links oder DIN rechts angeschlagen, Emissionsklasse 1 Glasausschnitte: ca. 50 x 160 cm, opakes Glas, ESG 8mm Rahmenkonstruktion: Kantenausbildung 3-seitig, Innenlage aus Röhrenspan (RS) Oberfläche Zarge u. Türblatt: Alle Oberflächen Ausführung in CPL-Weißlack Schloss: Zimmertüren Buntbart BB-Schloss gemäß DIN18251-1, BS = Badzellen- Schloss für Feuchtraumtüren Beschläge Zimmertüren: Drücker: Fabrikat Hoppe, Modell Amsterdam ist im Angebot einzurechnen. Beschläge Feuchtraumtüren: BG Badgarnitur (Riegel innen/ Notentriegelung und Schauscheibe rot-weiß außen), WC-R 8 mm Stift Feuchtraumtüren: Ausführung wie vor, Klimaklasse II, Verleimung D3 nach EN 20 Beschläge Zimmertüren: Drückergarnitur Klinke/ Klinke, Fabrikat Hoppe, Modell Amsterdam Die Türblätter erhalten Unterschnitte von mindestens 10 mm. Mengenansätze: 99 Stück in unterschiedlichen Breiten, Höhe: 2,135m, davon Türen mit Glasausschnitt: 16 Stück Überarbeitung Innentüren Bestandswohnungen Gang- und Schließbarkeit des Türflügels wie folgt herstellen: · · · · · Befestigen, Kröpfen, Feilen, Richten oder Versetzen der Bänder Reinigen, Ölen und Nachstellen der Beschlagteile und Schlösser (z.B. Verklebungen) Nachpassen, ggf. Nachhobeln der Falze sowie reprofilieren Ergänzung bzw. Reparatur fehlender Schwellen vereinzelt Austausch von Holzkassetten Mengenansatz: ca. 140 Türen Liefern und montieren von umlaufenden Anschlagdichtungen durch Aufsetzen vorgefertigter Leisten mit Falz sowie Einpassen der Dichtungen. Beschädigte Türverglasungen sind in Anlehnung an den Bestand auszutauschen (Mengenansatz: 50 Stück). Alle Bestandstüren erhalten neue Drückergarnituren analog der neuen Türen. Unterschnitte an verbleibenden Bestandtüren sind - sofern noch nicht vorhanden - nachträglich herzustellen (mindestens 10 mm). Stand: 30.06.2016 39 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 4 1 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Tischler Innentüren Tischler Innentüren Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.4.1 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Tischler Innentüren 2.4.1.10 Tischlerarbeiten Innentüren Dachgeschoss wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 psch 1 psch 2.4.1.20 Tischlerarbeiten Innentüren Altbau wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 2.4.1 Tischler Innentüren Stand: 30.06.2016 Summe: 40 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 4 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Tischler Innentüren Ausgabeumfang: OZ Gesamtbetrag in EUR Zusammenstellung 2.4.1 Tischler Innentüren 2.4 Summe Stand: 30.06.2016 41 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 5 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Trockenbau Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.5 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Trockenbau Leistungsbeschreibung Trockenbauarbeiten Dachgeschoss Nichttragende Wände in den Wohnungen kommen als beidseitig doppelt beplankte Gipskartonwände mit Hohlraumdämmung zur Ausführung, Oberflächen in Spachtelqualität Q3. Sanitärräume: Erhöhter Schallschutz der Wände zu den Wohn- u. Schlafräumen, Wanddicke 100 mm, Rechenwert des bewerteten Schalldämmmaßes nach DIN 4109: 52dB, d.h. im eingebauten Zustand 47dB, auf dem Bau gemessen. Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162, Abschnitt 3.1.1: Dicke 40mm Baustoffklasse A, Schmelzpunkt mind. 1000° C nach DIN 4102-17. Vorzusehen in den Wandkonstruktionen sind verstärkte Profile für Türzargen sowie Verstärkungen für Küchen-Oberschränke auf Länge der Arbeitsstrecke und für ElektroUnterverteiler. Verkleidungen von Vorwandinstallationen und Installationsschächten: Abmessungen in unterschiedlichen Höhen und Tiefen, entsprechend vorhandener Installationen. Alle Leitungen und Trassen werden gemäß brandschutztechnischer und bauphysikalischer Erfordernissen in Deckenebene durch das jeweilige TGA-Gewerk geschottet. Die Trockenbaukonstruktionen können daher ohne Brandschutzanforderungen ausgeführt werden. Abhangdecken für Leuchtenkabel: Glatte Deckenbekleidung mit Gipskartonplatten direkt befestigt mit Holzlatten unter der Holzbalkendecke, Oberflächen in Spachtelqualität Q3. Inkl. insgesamt ca. 80 Deckenhaken aus Metall für die Befestigung von Leuchten (je Raum 1-2 Stück). Reviklappen 30/30cm, Alu-Knauf alutop Revisionsklappe BASIS bestehend aus einem Stahlblech-Außenrahmen und einem herausschwenkbaren Stahlblech-Innendeckel, weiß pulverbeschichtet. Einbau mit Auswechslung, falls erforderlich. Für den nachträglichen Einbau geeignet. Serienmäßig mit Vierkant-Verriegelung und Vierkantschlüssel. Mengenansätze: Wände d=10-15 cm: ca. 610 m² Vorsatzschalen: ca. 84 m² Schachtverkleidung: ca. 50 m² Gleitender Deckenanschluss: ca. 265 lfdm Tragelemente WC, Waschtisch: ca. 42 Stück Türöffnungen im Trockenbau: ca. 82 Stück Abhangdecke in GK: ca. 1.075 m² Reviklappen 30/30 cm; ca. 16 Stück Trockenbauarbeiten Altbau Bäder: Verkleidung von Vorwandinstallationen als Ablage Vorwandinstallationen für Waschtisch und/oder WC-Verkleidung aus Gipskartonplatten für Installationen an Wänden, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen, einschl. Dämmstoffeinlage, mit Ausbildung einer durchgehenden Ablage. Anschlüsse an Wandund Deckenflächen sind abrisssicher herzustellen. Abmessungen: Breite: Höhe: Tiefe: Stand: 30.06.2016 ca. 1,00m ca. 1,20m ca. 0,25m 42 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 5 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Trockenbau Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Beplankung: Gipskartonplatten, (GKBI) DIN 18180, 2-lagig, Dicke 12,5mm, Befestigen der Beplankung mit Schnellbauschrauben, einschl. verspachteln der Fugen und Schraubenköpfe der bekleideten Seitenwände, Dämmschicht: 40 mm, nach DIN EN 13162, Baustoffklasse A, lückenlos und abrutschsicher verlegen, Verspachtelung: mit Fugenspachtel, Oberfläche Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt Schachtverkleidung: Leistung wie vor beschrieben, jedoch: Schachtverkleidungen, deckenhoch, einschl. Kantenschutz oberhalb der Fliesen für malermäßige Weiterbearbeitung; Abhangdecke in Bädern mit Dusche Unterdecke DIN 18168 Teil 1, innen, mit Metallunterkonstruktion, als glatte Decke planeben auszurichten. Lichte Raumhöhe: bis 3,20 m, Einbauhöhe: ca. 2,80 bis 3,00 m, Abhängehöhe: ca. 0,20 m bis 0,40 m, Befestigungsuntergrund: Holzbalkendecke. Unterkonstruktion, DIN 18181, aus verzinkten Stahlblechprofilen CD 60/27, als Grund- und Tragprofil, abhängen mit Schnellabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, einlagig beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKBI), DIN 18180, Längskanten halbrund (HRK), 12,5 mm stark. Platten stumpf stoßen, Befestigung der Beplankung mit Schnellbauschrauben, die Deckenoberfläche incl. der sichtbaren Teile der Befestigungsmittel sind fertig für Anstrich, in Oberflächenqualität Q2 herzustellen. Im Bereich von Stirnfugenstößen Fugendeckstreifen verwenden. Wandanschlüsse mit Trennstreifen, Fuge mit Einkomponentendichtstoff auf PU-Basis (überstreichbar) schließen. Mengenansatz: ca. 30 m² Trennwand Bad / Küche bzw. Türwand Küche oder Bad: GK Metall-Einfachständerwand, d=10 cm. Metall-Einfachständerwand, als nichttragende innere Trennwand, nach DIN 4103-1, Einbaubereich 1, mit beidseitiger Beplankung, 2 x 12,5 mm, Gipsplatten Typ GKB DIN 18180, einschl. herstellen von freien Wandenden mit Kantenschutz etc; Anschlüsse an Wand- und Deckenflächen abrisssicher herstellen; Unterkonstruktion: Metall- Wandprofile nach Erfordernis, Ständerabstand 625 mm, Beplankung: Gipskartonplatten, (GKBI beidseitig oder einseitig GKBI und GKB) DIN 18180, 2lagig, Dicke 25mm, Befestigen der Beplankung mit Schnellbauschrauben. Verspachtelung: Fugenspachtel, Qualitätsstufe Q2 gemäß IGG-Merkblatt Schachtverkleidung: Aus Schallschutzgründen werden die Installationsschächte 3-fach beplankt - siehe unten. Schachtverkleidung deckenhoch aus Gipskartonplatten für Installationen an Wänden in Feuchträumen in verschiedenen Größen, inkl. Unterkonstruktion aus Metallprofilen nach örtlicher Erfordernis herstellen, einschl. Dämmstoffeinlage, Anschlüsse an Wand- und Deckenflächen abrisssicher herstellen. Inkl. Kantenschutz oberhalb der Fliesen für malermäßige Weiterbearbeitung; Stand: 30.06.2016 43 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 5 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Trockenbau Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Abwicklung: bis ca. 1,20m Unterkonstruktion: Metall- Wandprofile nach Erfordernis, Ständerabstand 625 mm, Beplankung: Gipskartonplatten, (GKBI) DIN 18180, 3-lagig, Dicke 37,5 mm, Befestigen der Beplankung mit Schnellbauschrauben. Verspachtelung: Fugenspachtel, Qualitätsstufe Q2 gemäß IGG-Merkblatt Dämmschicht: 40 mm, Baustoffklasse A, lückenlos und abrutschsicher verlegen, Abkofferung Heizungsleitung: 2-seitige oder 3-seitige Abkofferung raumhoch, Dämmung der Heizleitungen siehe Titel Heizung, Verspachtelung Qualitätsstufe Q2 Reviklappen 30/30cm, Alu-Knauf alutop Revisionsklappe BASIS bestehend aus einem Stahlblech-Außenrahmen und einem herausschwenkbaren Stahlblech-Innendeckel, weiß pulverbeschichtet. Einbau mit Auswechslung, falls erforderlich. Für den nachträglichen Einbau geeignet. Serienmäßig mit Vierkant-Verriegelung und Vierkantschlüssel. Mengenansatz: Wände d=10-15 cm: ca. 2.070 m² Vorsatzschalen: ca. 215 m² Schachtverkleidung: ca. 215 m² Tragelemente WC, Waschtisch: ca. 154 Stück Türöffnungen im Trockenbau: ca. 151 Stück Abkofferung Heizleitungen: ca. 320 lfdm Reviklappen 30/30 cm; ca. 77 Stück Einheitspreisliste: · Trockenputz für Wände · Trockenputz Leibungen, Sturz Stand: 30.06.2016 44 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 5 1 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Trockenbau Trockenbauarbeiten Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.5.1 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Trockenbauarbeiten 2.5.1.10 Trockenbauarbeiten Dachgeschoss wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 psch 1 psch 2.5.1.20 Trockenbauarbeiten Altbau wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 2.5.1 Trockenbauarbeiten Stand: 30.06.2016 Summe: 45 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 5 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Trockenbau Ausgabeumfang: OZ Gesamtbetrag in EUR Zusammenstellung 2.5.1 Trockenbauarbeiten 2.5 Summe Stand: 30.06.2016 46 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 6 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Bodenbelag Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.6 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Bodenbelag Leistungsbeschreibung Bodenbelagsarbeiten Wohnungen Dachgeschoss (ohne Bodenfliesen) Die Untergrundvorbereitung und erforderliche Ausgleichschichten auf dem Estrich gehören zum Leistungsumfang, des Weiteren das Zurückschneiden des Randdämmstreifens beim Estrich.. Folgende Bodenbeläge kommen zur Ausführung: Wohn- u. Schlafräume, Wohnküchen und geschlossene Küchen sowie Flure: Laminatboden nach Bemusterung des Architekten, inkl. Schallschutzeinlage und dauerelastischer Verfugung an Türzargen. Farbgebung: Dekor: Nutzungsklasse: Aufbauhöhe: Dielenoptik: Fugenbild: beigebraun Eiche NK 23 / 32 8 mm Landhausdiele mit Fuge Inkl. Trittstufe aus Vollholz Eiche rustikal als Austritt zur Dachterrasse mit 1 Steigung. Tragkonstruktion (Trägerholz) am Fenstertürprofil verschraubt, mit Setz- u. Trittstufe, seitlich geschlossen. Trittstufe Länge bis ca. 2.000 mm, Tiefe 280 mm, Tiefe ca. 30-38 mm. Setzstufe aus MDFPlatte weiß endbeschichtet, Höhe ca. 150 mm Mengenansätze: Parkett: Sockelleisten: Trittstufen: ca. 960 m² ca. 1.125 lfdm ca. 16 Stück Bodenbelagsarbeiten Wohnungen Altbau (ohne Bodenfliesen) Dielung: Die vorhandene Dielung ist wie folgt zu überarbeiten: Entfernen alter Lackschichten durch Grobschliff: langsames Schleifen mit 24er Körnung diagonal zu den Dielen (einmal vorwärts und in der gleichen Bahn wieder zurück). Mittlerer Dielenschliff: nochmaliges Schleifen ebenfalls diagonal zur Verlaufrichtung der Dielen mit 40-60er Körnung. Feinschliff: Schleifen entlang der Maserung mit 100er Körnung bis der Dielenboden eine glatte, in sich ebene Oberfläche aufweist. Fertig geschliffene Flächen reinigen und entstauben, offene Fugen sowie kleine Risse und Löcher in der Fläche verkitten oder auspfropfen. Fläche grundieren in 2 Arbeitsgängen: zunächst senkrecht zum Dielenverlauf, danach in Richtung der Dielung. Versiegeln mit wässrigem, einkomponentigem Speziallack. Die Versiegelung 2 mal im Kreuzgang mittels Rolle oder Spachtel gleichmäßig auf dem Untergrund verteilen. Mengenansatz Dielung: ca. 3.165 m² Ofenecken: Nach Abbruch der Öfen Ofenecken ausbessern, ebenen Untergrund herstellen Stand: 30.06.2016 47 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 6 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Bodenbelag Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag durch Bodenspachtel, bei Absätzen mit standfester Masse, mit Neudielung aus Kiefer, Grundierung und Versiegelung wie Gesamtfläche. Inkl. Vorbereiten des Untergrundes durch Herstellen eines auf die Neudielung angepassten Höhenniveaus. Mengenansatz: ca. 165 Stück Dielenergänzung im Bereich abgebrochener Schornsteine In den Bereichen der abgebrochenen Schornsteine sind die Deckenöffnungen der Holzbalkendecken mit Beton verschlossen worden - siehe Titel Bauhauptarbeiten. Hier ist ein ebener Untergrund herzustellen durch Bodenspachtel oder standfeste Masse. Ergänzung der Dielung aus Kiefer, Grundierung und Versiegelung wie Gesamtfläche. Mengenansätze: 69 Deckenöffnungen á ca. 100x80cm sowie 6 Deckenöffnunge á ca. 75x75cm Sockelleisten; Abbruch sämtlicher Sockelleisten, Ausbruchstellen ausbessern sowie Lieferung und Montage neuer Sockelleisten, Material: Nadelholz astfrei. Profilierung und Farbton: gemäß Farbkonzept / Bemusterungskatalog Architekt Mengenansatz Sockelleisten: ca. 4.540 lfdm Türschwellen: An den verbleibenden Türen Überarbeitung der Schwellen in unterschiedlichen Breiten und Tiefen durch Grob-, Mittel- und Feinschliffe bis Körnung 120, Ausstechen der Ecken, Reinigung der Flächen sowie Grundierung und Versiegekung wie beschrieben. Mengenansatz: ca. 150 Stück. An den neuen Türen sind die Schwellen in Anlehnung an den Bestand zu erneuern. Holzart: Kiefer. Inkl. Versiegelung. Mengenansatz: ca. 151 Stück. Küchen: Die Küchen erhalten einen trittschallhemmenden Vinylbelag mit Rutschhemmung R9. Trittschallverbesserungsmaß: mindestens 17 dB. Leitfabrikate gemäß Bemusterungskatalog (jeweils als Bahnenware): · · · DLW Favorite Acoustic PUR, Gesamtdicke 3,5 - 4mm und Nutzschichtstärke 2mm oder Holzoptik: forbo novilon nova, Gesamtdicke 3mm und Nutzschichtstärke 0,7mm oder gleichwertig. Farbton: gemäß Farbkonzept / Bemusterungskatalog Architekt Sockelleisten; Abbruch sämtlicher Sockelleisten, Ausbruchstellen ausbessern sowie Lieferung und Montage neuer Sockelleisten, Material: Nadelholz astfrei. Profilierung und Farbton: gemäß Farbkonzept / Bemusterungskatalog Architekt Mengenansatz: Vinylbelag: Sockelleisten: ca. 570 m² ca. 825 lfdm Der Höhenausgleich in Form von Abschleifen angrenzender Dielung oder Terrazzobeläge sowie das Spachteln in Kleinflächen gehört zum Leistungsumfang und ist in den Pauschalpreis einzukalkulieren. Ebenso die höhenniveaugleiche Begradigung der Abbruchkanten von alten Trennwänden Küche/Bad/Flur, zum angrenzenden Belag. Generell ist der Abbruch der Terrazzoböden nicht vorgesehen - siehe Preisabfragepositionen. Stand: 30.06.2016 48 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 6 1 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Bodenbelag Bodenbelagsarbeiten Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.6.1 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Bodenbelagsarbeiten 2.6.1.10 Bodenbelagsarbeiten Dachgeschoss wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 psch 1 psch 2.6.1.20 Bodenbelagsarbeiten Altbau wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 2.6.1 Bodenbelagsarbeiten Stand: 30.06.2016 Summe: 49 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 6 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Bodenbelag Ausgabeumfang: OZ Gesamtbetrag in EUR Zusammenstellung 2.6.1 Bodenbelagsarbeiten 2.6 Summe Stand: 30.06.2016 50 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 7 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Maler- u. Innenputzarbeiten Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.7 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Maler- u. Innenputzarbeiten Leistungsbeschreibung Maler- u. Innenputzarbeiten Wohnungen Dachgeschoss Innenputz: Die Oberflächen aller Mauerwerkswände erhalten einen Dünnputz (vorgesehen als „Weißputz“). Die für die Verlegung von Schaltern und Steckdosen in den Massivwänden hergestellten Schlitze müssen ebenfalls mit Innenputz bündig geschlossen werden. Fensterleibungen und Stürze sowie Außenecken sind mit einer Eckschutzschienen zu versehen, es ist auf eine rechtwinklige und lotrechte Ausführung zu achten. Im Leistungsumfang enthalten sind Mehraufwendungen für Leibungen, Heizkörpernischen, Kleinflächen, Verkleidungen Heizleitungen etc. Geforderte Oberflächenqualität: Q3. Anstricharbeiten Deckenflächen: Die Decken in den Wohnungen werden mit wischfester Dispersionsfarbe weiß gestrichen. Nassabriebbeständigkeitsklasse 3. Wandflächen Wohnungen: Sämtliche ungeflieste Wandoberflächen werden zweifach wischfest mit einem Dispersionsanstrich weiß gestrichen. Nassabriebbeständigkeitsklasse 2. Im Leistungsumfang enthalten sind Mehraufwendungen für Leibungen, Heizkörpernischen, Kleinflächen, Verkleidungen Heizleitungen etc. Alle Türzargen erhalten eine Beschichtung durch den Maler. Des Weiterem gehört zum Leistungsumfang die dauerelastische Acryl-Versiegelung an allen Wand- u. Deckenixeln, an Innenfensterbänken, umlaufend an Fenstern und Türzargen sowie oberhalb der Fußbodensockel und im Übergang Wandfliesen zur Oberwand mit Anstrich. Mengenansätze: Innenputz: Anstrich Wände Mauerwerk: Anstrich Wände GK und Holzständerwerk:: Anstrich GK-Decke: Anzahl Zargen Innen- u. WE-Türen: ca. 1.670 m² ca. 1.670 m² ca. 2.700 m² ca. 1.075 m² ca. 115 Stück Maler- u. Innenputzarbeiten Wohnungen Altbau Die Mengenangaben teilen sich auf 77 Wohnungen auf. Putzausbesserung Decken: Zum Leistungsumfang gehört das Wiederanarbeiten des im Zuge des Abbruchs der Wände beschädigten Alt-Deckenputzes. Es ist davo auszugehen, dass beidseitig zu den Abbruchkanten der Wände ein Streifen von jeweils 30cm Breite erneuert werden muss. Inkl. Befestigen des Putzträgers an der Lattung. Mengenansatz: ca. 350 lfdm Deckenputzergänzung im Bereich abgebrochener Schornsteine In den Bereichen der abgebrochenen Schornsteine sind die Deckenöffnungen der Stand: 30.06.2016 51 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 7 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Maler- u. Innenputzarbeiten Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Holzbalkendecken mit Beton verschlossen worden - siehe Titel Bauhauptarbeiten. Hier sind die Unterseiten mit Deckenputz bündig zum angrenzenden Bestand zu versehen. Inkl. Untergrundvorbereitung, mittlere Stärke ca. 20mm. Mengenansätze: 46 Deckenuntersichten á ca. 100x80cm sowie 4 Deckenuntersichten á ca. 75x75cm Tapeten an Wand- und Deckenflächen, auch mehrlagig, sowie in Teilbereichen zusätzlich Decken- u. Wandverkleidungen entfernen und entsorgen. Flächen grundieren für nachfolgende Weiterbearbeitung. Fehlstellen wie Ausbruchstellen, Löcher, Schrammen, Kleinflächen mit Ansatz beispachteln, Schrauben, Haken etc. entfernen. Wände Spachtelung: Grundieren sowie vollständig spachteln, einschl. Kantenschutzschienen an Leibungen und Vorsprüngen. Oberfläche: Qualitätsstufe Q2. Im Leistungsumfang enthalten sind Mehraufwendungen für Leibungen, Heizkörpernischen, Kleinflächen, Verkleidungen Heizleitungen etc. Ausführungsort: Küche, Wohnküche, Bad Raufaser: Grundieren sowie Raufasertapete auf Stoß tapezieren, vollflächig, Verklebung mit gebrauchsfertigem, lösemittelund weichmacherfreiem, emissionsarmem und schadstoffgeprüftem Dispersionskleber, auf tragfähigen Untergrund. Raufasertapete: mittlere Körnug Im Leistungsumfang enthalten sind Mehraufwendungen für Leibungen, Heizkörpernischen, Kleinflächen, Verkleidungen Heizleitungen etc. Ausführungsort: Wohnräume (ohne Wohnküche), Flure Anstrich: Beschichtung, deckend, mit Kunststoff-Dispersionsfarbe; Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, matt. Farbton: weiß. Im Leistungsumfang enthalten sind Mehraufwendungen für Leibungen, Heizkörpernischen, Kleinflächen, Verkleidungen Heizleitungen etc. Ausführungsort: Wohnräume, Flure, Küche, Bad Mengenansätze: Wandflächen insgesamt ca. 11.800 m² (inkl. Bäder, ohne Fliesenflächen) Decken Spachtelung: Decken nur nach Bedarf vollflächig spachteln, z.B. in Räumen mit ehemals vorhandener Deckenverkleidungen. Oberfläche: Qualitätsstufe Q2 Mengensatz: ca. 10% der Deckenfläche von 3.165 m² Anstrich: Beschichtung, deckend, mit Kunststoff-Dispersionsfarbe; Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 DIN EN 13300, matt. Farbton: weiß. Deckenflächen: ca. 3.165 m² Innentüren Bestand Überholungsbeschichtung inkl. Zarge auf streichfähige Holztüren, deckend, mit Kunstharzlack. Stand: 30.06.2016 52 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 7 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Maler- u. Innenputzarbeiten Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Lose Beschichtungen entfernen, Überholungsanstrich mit Alkydharzlack; Material: Oberfläche: Farbe: Spachteln Einheitspreis kleinerer Fehlstellen, Gesamtbetrag deckender Alkydharzlack seidenglänzend weiß Mengenansätze: WE-Türzargen: Zimmertüren alt: 77 Stück ca. 140 Stck Anschlussfugen Zum Leistungsumfang gehört die dauerelastische Acryl-Versiegelung an allen Wand- u. Deckenixeln, an Innenfensterbänken, umlaufend an Fenstern und Türzargen sowie oberhalb der Fußbodensockel und im Übergang Wandfliesen zur Oberwand mit Anstrich. Stand: 30.06.2016 53 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 7 1 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Maler- u. Innenputzarbeiten Maler- u. Innenputzarbeiten Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.7.1 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Maler- u. Innenputzarbeiten 2.7.1.10 Maler- u. Putzarbeiten Neubau wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 psch 1 psch 2.7.1.20 Maler- u. Putzarbeiten Altbau wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 2.7.1 Maler- u. Innenputzarbeiten Stand: 30.06.2016 Summe: 54 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 7 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Maler- u. Innenputzarbeiten Ausgabeumfang: OZ Gesamtbetrag in EUR Zusammenstellung 2.7.1 Maler- u. Innenputzarbeiten 2.7 Summe Stand: 30.06.2016 55 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 8 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Fliesenarbeiten Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.8 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Fliesenarbeiten Leistungsbeschreibung Fliesenarbeiten Wohnungen Dachgeschoss Die Küchen im Dachgeschoss erhalten weder Bodenfliesen noch Fliesenspiegel. Das Feinsteinzeug in den Bädern ist mit 17,50 €/m² netto für 30/60cm Boden- u. Wandfliesen und mit 29,90 €/m² netto für Mosaikfliesen 2,8/14,8cm (für Teilbereiche der Wände) zu kalkulieren zuzüglich der Verlegepreise. Die genannten Preise sind garantierte Objektpreise vom Lieferanten. Zur Ausführung kommen in den Bädern Bodenfliesen sowie an einigen Wänden Wandfliesen, zusätzlich Mosaikfliesen auf den „Highlight“-Wänden sowie Sockelfliesen, Höhe 6cm, im Bereich nicht gefliester Wände. Verlegeart gemäß Bemusterung. Rutschhemmung Bodenfliesen R10 bzw. 10B für Duschen. Streichisolierung als Dichtung gegen Spritzwasser durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie im Wannen- und Duschbereich. Ausführung 2-lagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Fliesenbekleidung imDünnbett einstreuen. Alles in einem Abdichtungssystem. Zusätzlich bei Duschen u. Wannen: Einbringen eines flexiblen Zargenbandes/Wannenrand-Dichtbandes an den wandseitigen Wannenrändern gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3-2 Abdichtung von Bewegungsfugen an Badewannen und Duschwannen Teil 2: Abdichtung von Wannen und Duschwannen in Verbindung mit flexiblen Zargenbändern/Wannenrand-Dichtbändern. Kantenschienen sind nicht vorgesehen. Im Leistungsumfang enthalten sind Mehraufwände für das Fliesen von Fensterleibungen, Badewannenträgern, Abkofferungen von Vorwandinstallationen, Befliesen von Reviklappen sowie Herstellen von Löchern für Installationen. Des Weiterem gehört zum Leistungsumfang die dauerelastische Versiegelung an allen Sanitärobjekten, an gefliesten Wandinnenecken und an Fußboden/Wandixeln sowie umlaufend an Fenstern, Innenfensterbänken und Türzargen. Farbton: silbergrau. Die Hartverfugung wird ebenfalls im Farbton silbergrau ausgeführt. Mengenansätze: Bodenfliesen Bäder: Wandfliesen Bäder: Sockelfliesen Bäder: ca. 160 m² ca. 480 m², davon ca. 60m² Format 2,8/14,8cm ca. 430 lfdm Die Gesamtmengen teilen sich auf 16 Wohnungen auf. Fliesenarbeiten Wohnungen Altbau Fliesen auf Wandflächen (nur teilweise in Bädern und Küchen vorhanden), geklebt entfernen und von Kleberesten, Mörtel etc. befreien; inkl. Abtransport und Entsorgung. Untergrund mit einem lösungsmittelfreiem Tiefengrundanstrich vollflächig vorstreichen, um eine gute Haftung für nachfolgende Ausgleichsspachtelung oder Dichtung zu erzielen. Ganzflächiges Spachteln der Wand- und Bodenflächen mit einer Spachtelmasse um größere Unebenheiten zu egalisieren. Streichisolierung als Dichtung gegen Spritzwasser durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie im Wannen- und Duschbereich. Ausführung 2-lagig, kreuzweise beschichtet. In Stand: 30.06.2016 56 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 8 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Fliesenarbeiten Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Fliesenbekleidung imDünnbett einstreuen. Alles in einem Abdichtungssystem. Zusätzlich bei Duschen u. Wannen: Einbringen eines flexiblen Zargenbandes/Wannenrand-Dichtbandes an den wandseitigen Wannenrändern gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3-2 Abdichtung von Bewegungsfugen an Badewannen und Duschwannen Teil 2: Abdichtung von Wannen und Duschwannen in Verbindung mit flexiblen Zargenbändern/Wannenrand-Dichtbändern. Im Leistungsumfang enthalten sind Mehraufwände für das Fliesen von Fensterleibungen, Badewannenträger, Abkofferungen, Befliesen von Reviklappen sowie Herstellen von Löchern für Installationen. In den Pauschalpreis einzukalkulieren ist ein erhöhter Aufwand für den Untergrundausgleich auf Bodenflächen nach Rückbau der Trennwand. Der Abbruch des vorhandenen Terrazzobodens ist nicht vorgesehen. Einzukalkulieren ist eine Entkopplungsmatte mit Glasgittergewebearmierung zugelassen für keramische Beläge u.a. auf rissgefährdeten, kritischen Untergründen ohne Verbund zum Untergrund. Das System gewährleistet die Entlüftung und Entkopplung des Belags vom Untergrund im Innenbereich. Die mit Tragkanälen versehene Entkopplungsmatte wird mit geeignetem Dünnbettmörtel oberseitig eben abgespachtelt, so dass das Glasgittergewebe eingebettet ist und das Feinsteinzeug anschließend frisch in frisch verlegt werden kann. Inkl. Stoßarmierung und Bewegungsfugenband, Nach Herstellervorgaben einzubauen. Produktvorgabe: Gutjahr "IndorTec 2E" oder gleichwertig Kantenschienen sind nicht vorgesehen. Das Steingut in den Bädern ist mit 11,90 €/m² netto für 20/40cm Wandfliesen und 30/30cm Bodenfliesen sowie mit 24,90 €/m² netto für Mosaikfliesen 5/5cm (nur für bodengleiche Duschen) zu kalkulieren zuzüglich der Verlegepreise. Die genannten Preise sind garantierte Objektpreise vom Lieferanten. Zur Ausführung kommen in den Bädern Bodenfliesen sowie an einigen Wänden Wandfliesen, zusätzlich Sockelfliesen, Höhe 6cm, im Bereich nicht gefliester Wände. Duschen in Bereichen von Nischen erhalten Wandfliesen raumhoch bis zur Unterkante der Abhangdecke. Verlegeart gemäß Bemusterung. Rutschhemmung Bodenfliesen R10 bzw. 10B für Duschen. Die Küchen erhalten einen Fliesenspiegel aus weißen Wandfliesen15/15 cm, matt, hinter den Arbeitsstrecken. Des Weiterem gehört zum Leistungsumfang die dauerelastische Versiegelung an allen Sanitärobjekten, an gefliesten Wandinnenecken und an Fußboden/Wandixeln sowie umlaufend an Fenstern, Innenfensterbänken und Türzargen sowie Türschwellen. Farbton: silbergrau. Die Hartverfugung wird ebenfalls im Farbton silbergrau ausgeführt. Mengenansätze: Bodenfliesen Bäder: Wandfliesen Bäder: Sockelfliesen Bäder: Mosaikfliesen bodengleiche Duschen: Fliesenspiegel Küchen, Höhe 60cm: ca. 316 m² ca. 1.800 m² ca. 695 lfdm ca. 20 m² ca. 415 lfdm (Ausführung mit Wandfliesen) Die Gesamtmengen teilen sich auf 77 Wohnungen auf. Stand: 30.06.2016 57 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 8 1 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Fliesenarbeiten Fliesenarbeiten Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.8.1 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Fliesenarbeiten 2.8.1.10 Fliesenarbeiten Dachgeschoss wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 psch 2.8.1.20 Fliesenarbeiten Altbau wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 2.8.1 Fliesenarbeiten Stand: 30.06.2016 psch Summe: 58 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 8 Ausgabeumfang: OZ WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Fliesenarbeiten Gesamtbetrag in EUR Zusammenstellung 2.8.1 Fliesenarbeiten 2.8 Summe Stand: 30.06.2016 59 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 9 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Bauhauptarbeiten Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.9 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Bauhauptarbeiten Leistungsbeschreibung Abbrucharbeiten Arbeiten mit und Entsorgung von gefährlichen Bauabfällen Die Beseitigungs- und Verwertungswege der gefährlichen Abfälle sind mit Begleit-, Übernahmeund/oder Wiegescheinen zu belegen. Als Erzeuger gilt der AG. Die Abfallerzeugernummer des AG für dieses Bauvorhaben ist bereits beantragt. Der AN übernimmt sämtliche Aufgaben für eine ordentliche Abfallentsorgung. Die Entsorgung von gefährlichen Abfällen (Schüttung Decke > Z2, Ziegelmauerwerk Schornsteine > Z2, Teerhaltige Sperrschicht Badezimmer, Terrazzoboden Bad > Z2, etc.) erfolgt für Mengen über 20 t im Einzelentsorgungsnachweisverfahren. Die Entsorgungsnachweise für diese Abfälle werden durch ein vom AG bevollmächtigtes Ingenieurbüro (Novabiotec Dr. Fechter GmbH) erstellt. Der Transport für die Entsorgung hat durch den AN oder ein von ihm beauftragtes und zertifiziertes Transportunternehmen bzw. über einen Entsorgungsfachbetrieb zu erfolgen. Die Signatur von Begleit-/Übernahmescheinen als Beförderer hat mit einem zertifizierten elektronischen Nachweisverfahren (z. B. ZEDAL) zu erfolgen. Sämtliche Dokumente der Entsorgung (u.a. Wiegescheine aller abgefahrenen gefährlichen Abfälle) sind entsprechend den Vorgaben des AG nach Abschluss der Arbeiten (spätestens nach 4 Wochen) der Fachbauleitung zu übergeben. Die Abfallbilanz hat mit Stellung der Schlussrechnung zu erfolgen. Die anfallenden Kosten der Entsorgung der gefährlichen Abfälle im Einzelentsorgungsverfahren, wie Gebühren für das Andienungsverfahren, die SBB Gebühren, Entsorgungskosten (ohne Transport) trägt der AG. Die Kosten für Sicherungs- und Schutzmaßnahmen, fach- und sachgerechte sowie transportgerechte Lagerung/Aufnahme des Abbruchmaterials und Transport der gA zum Entsorger sind in den Grundpositionen des AN einzukalkulieren. Der AN erhält mit Ausschreibung ein Entsorgungskonzept für die Abfallverwertung/-beseitigung durch den AG. Der AN verpflichtet sich, alle Dokumente der Vorabkontrolle für die Entsorgungen im Sammelentsorgungsverfahren entsprechend den Anforderungen des externen Ingenieurbüros beizubringen. Grundsätzlich sind Transport und Entsorgung über Entsorgungsfachbetriebe sicher zu stellen. Bei Transporten ist mindestens die Transportgenehmigung für die anstehende Abfallart vorhanden sein. Abbruch in den Wohnungen In der Bauteilbezogenen Übersicht Probenahmen Schadstoffe / ungefährliche und gefährliche Abfälle vom 26.11.2015 von der NovaBiotec Dr. Fechter GmbH gilt es folgende Bewertungen seitens des AN zu beachten: · Putz mit Schimmelbefall: Verdacht auf erhöhter Sulfatgehalt im Putz, Zuordnungswert > Z2, zur Klärung der Entsorgung LAGA-Bauschutt-Probe erforderlich · Terrazzoboden: Verursachender Parameter KW-Index, Zuordnungswert > Z2 · Sperrschicht Bodenaufbau Bäder: Verdacht auf PAK, · Bleihaltige Farbe auf den Dielenböden: Verdacht auf Blei, bei Bearbeitung Arbeitsschutz beachten und bei Entsorgung Nachbeprobung erforderlich · Gasofen mit asbesthaltiger Pappe: Verdacht auf Asbest, TRGS 519 ist zu beachten · Bauschutt Kachelöfen: höchstwahrscheinlich > Z2, zur Klärung der Entsorgung LAGA- Stand: 30.06.2016 60 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 9 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Bauhauptarbeiten Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Bauschutt-Probe erforderlich Mit den Abbrucharbeiten, insbesondere der sicherheitsrelevanten Installtionen der Haustechnik, darf erst nach Freischaltung aller Medien erfolgen. Dies ist laut Bauablaufplan vom 03.12.2015 spätestens für den 31.03.2016 vorgesehen. Der AN erhält diesbezüglich von der Bauüberwachung eine entsprechende Bestätigung. Die Bauhauptleistungen umfassen die Leistungen für die Sanierung des gesmten Objekts und der Grundrissänderung im Innenbereich, die den Einzelgewerken nicht zuzuordnen sind;wie z.B. Wände abbrechen und seitliche Anschlüsse herstellen, Ausgleich der daraus ggf. enstehenden verschiedenen Fußbodenhöhen, Türdruchbrüche herstellen, Türdruchbrüche schließen, Abriss alter Öfen inkl. Sockel, Abriss vorhandener Öfensockel im Bestand. Trennwände aus Schlacke oder Bimsstein sowie Rabbitzwände, lichte Raumhöhe bis ca. 2,70m, Dicke bis ca. 15 cm, abbrechen, Abbruchmaterialien fachgerecht entsorgen, seitliche Anschlüsse an Wände und Decken herstellen und beiputzen, Ausgleich der daraus ggf. enstehenden verschiedenen Fußbodenhöhen. Beschädigter Deckenputz an Abbruchkanten bzw. fehlender Deckenputz in Bereich abgebrochener Wände ist flächenbündig anzuarbeiten. Mauerwerksdurchbrüche verschiedener Abmessungen schließen, inkl. seitliche Anschlüsse an Wände und Decken herstellen und beiputzen; Putzausbesserungen im Bestand, Kleinflächen, inkl. seitliche Anschlüsse an Wände und Decken herstellen und beiputzen. Inkl. Abbruch von Durchlauferhitzern, Boilern, Gasheizern sowie aller Sanitärobjekte in den Bädern (die Rohrleitungen sind bei den TGA-Gewerken erfasst). Mengenansätze: Abbruch nicht tragende Wände: ca. 2.100 m² Abbruch Abhangdecken / Deckenverkleidungen: ca. 155 m² Abbruch Bodenbeläge (Teppich, PVC, Laminat etc.) ca. 350 m² Anschlüsse Wand / Decke Abbruchwände: ca. 800 lfdm Anschlüsse Wand / Fußboden Abbruchwände: ca. 800 lfdm alte Öfen im Bestand: ca. 115 Stück alte Ofensockel im Bestand: ca. 50 Stück Putzausbesserungen Wände, Kleinfächen ca. 308 m² Mauerwerksöffnungen schließen bis 20/20cm: ca.154 Stück Abbruch Durchlauferhitzer: ca. 25 Stück Abbruch Boiler: ca. 20 Stück Abbruch Badeöfen: ca. 16 Stück Abbruch Gasheizer: ca. 35 Stück Abbruch WC: ca. 77 Stück Abbruch Waschtisch ca, 77 Stück: Abbruch Badewanne: ca. 77 Stück Herstellen von Türöffnungen im TRH: ca. 4 Stück Einbauküchen: ca. 5 Stück Mietereinbauten: ca. 3 m³ Aufmauerung der Brüstung Badfenster Altbau Die Bestandsbrüstung der zukünftigen Bäder im Altbau ist um ca. 20 cm aufzumauern. Breite ca. 1,45 m. Wandstärke: ca. 36,5 - 48 cm. Leistung inkl. Innenputz und aller Nebenarbeiten. Mengenansatz: 77 Stück Auswechselungen für Installationsschächte Das Herstellen und fachgerechte Schließen der Durchbrüche in der Holzbalkendecke für die Stand: 30.06.2016 61 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 9 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Bauhauptarbeiten Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Durchführung von Elektrosteigern sowie Sanitär- u. Heizungsleitungen ist in den Titeln Elektro, Sanitär und Heizung erfasst. Für den Fall, dass Holzbalken ausgewechselt werden müssen, ist folgende Leistung einzukalkulieren: Holzbalkendecke 50/40 cm abbrechen, provisorisches Absteifen des Holzbalkens auf der darunter befindlichen Decke, Abbruch des Holzbalken bis ca. 1m Länge, Anlaschen von 2 grundierten U-Trägern als Auswechselung von Holzbalken zu Holzbalken, Länge jeweils ca. 1,50m, inkl. aller Verbindungsmittel und Entsorgung des Abbruchmaterials. Je Schacht Auswechselung in Ebene Decke über EG und Decke über 1.OG. Analog wie vor, jedoch Abbruch Stahlsteindecke über Keller: Stahlsteindecke 50/40 cm abbrechen, provisorisches Absteifen des Deckenträgers im Keller, Abbruch des Deckenträgers bis ca. 1m Länge, Anlaschen von 2 grundierten U-Trägern als Auswechselung von Deckenträger zu Deckenträger, Länge jeweils ca. 1,50m, inkl. aller Verbindungsmittel und Entsorgung des Abbruchmaterials. Mengenansätze: insgesamt 4 Auswechselungen Auswechselungen in der Stahlsteindecke in der Holzbalkendecke und 2 Deckenergänzung im Bereich abgebrochener Schornsteine In den Bereichen der abgebrochenen Schornsteine sind die Deckenöffnungen der Holzbalkendecken in F90-Qualität zu schließen: Deckenöffnung zwischen zwei Deckenbalken über gesamten Deckenaufbau herstellen, einschl.. aller Kleineisenteile. Die Deckenöffnung ist abzustellen mit Faserzementplatten und nach erfolgter Installation mit Beton vergießen (UK Dielung bis UK Deckenbalken). Leistung inkl. notwendiger Schneid-, Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen. Deckenaufbau ges. ca. 35cm, bestehend aus Dielung; Balken mit Staakung/ Schüttung; Sparschalung, unterseitger Verputz. Die Zulage für das Anarbeiten der Dielung bzw. Putz ist mit einzukalkulieren. Mengenansätze: 69 Deckenöffnungen á ca. 100x80cm sowie 6 Deckenöffnunge á ca. 75x75cm Neuer Kellerzugang Auf der Hofseite Nipkowstr. wird ein neuer Kellerzugang geschaffen, Alle Leistungen inkl. Schalung, konstruktiver Bewehrung und Beton. Ausführung in Anlehnung an den Bestand siehe hierzu die Ausführungsplanung des Architekten. Mengenansätze: Aushub: ca. 14 m³ inkl. 45° Böschung Sickerpackung Kies: ca. 1 m³ Bodenplatte 15cm: ca. 6 m² Wände 24cm, Höhe 2m: 16 m² Treppenstufen gemauert, Breite 1,20m: 8 Steigungen á 18/28 cm Estrich in Gefälle, 4-8cm, inkl. FE DN50: 5 m² Kellerzugang Bestand Zwei weitere Kellerzugänge aus Klinkerziegel im Bestand verbleiben. Lockere Rollschichten auf der Mauerkrone sind kraftschlüssig zu vermauern, gegebenenfalls müssen Steine getauscht werden. Abplatzungen sind zu vermörteln. Ausgesandete Fugen sind auszukratzen und neu zu Stand: 30.06.2016 62 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 9 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Bauhauptarbeiten Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag verfugen. Fugenmaterial in Anlehnung an den Bestand. Der Aufwand für die beschriebene Leistung ist vor Angebotsabgabe durch eine Besichtigung vor Ort einzuschätzen. Sanierung Eingangspodeste Die vorhandenen Gitterroste vor den Hauseingängen und Hoftüren sowie in den beiden Kellerabgängen sind zu demontieren und zu entsorgen. Die Aussparungen im Pflaster sind gründlich zu reinigen und gegebenenfalls zu egalisieren, Der AN liefert neue feuerverzinkte Gitterroste, maßlich angepasst an die Aussparungen vor Ort. Mengenansatz: ca. 23 Stück Terrazzo Der Abbruch von Terrazzoböden ist nicht vorgesehen. Eingestuft wurde die Sperrschicht unterhalb des Terrazzo wie folgt: Abfallschlüssel AVV-Nr.:17 03 03 AVV Bezeichnung:Kohlenteer und teerhaltige Produkte Status des Abfalls:gefährlich Zuordnungswert:> Z2 Anfallort des Materials: Teerhaltige Sperrschicht Badezimmer Sicherungsmaßnahmen Außenbereich Entsprechend Schnittstellenliste zum GU-Vertrag ist der AN verpflichtet, die Sicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Hauseinführungen Elektro durch Suchschachtung (Handschachtung) nach evt. vorhandenen Leitungsführungen von Medienträgern vorzunehmen. Stand: 30.06.2016 63 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 9 1 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Bauhauptarbeiten Bauhauptarbeiten Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.9.1 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Bauhauptarbeiten 2.9.1.10 Bauhauptarbeiten wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 2.9.1 Bauhauptarbeiten Stand: 30.06.2016 psch Summe: 64 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 9 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Bauhauptarbeiten Ausgabeumfang: OZ Gesamtbetrag in EUR Zusammenstellung 2.9.1 Bauhauptarbeiten 2.9 Summe Stand: 30.06.2016 65 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 10 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Bauendreinigung Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.10 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Bauendreinigung Leistungsbeschreibung Bauendreinigung in den Wohnungen: · · · · · · · · · · · Wand- und Deckenflächen Bodenflächen (inkl. Sockel) aus Dielung / Linoleumbelag / Fliesen Innen und außen Fensterreinigung inkl. Verglasung, Beschläge, Innenfensterbänken Fliesenspiegel, Wandfliesen Heizkörper Sanitärobjekte Schalter- u. Steckdosen Spüle und E-Herd / Backofen WE-Türen und Innentüren: Türblätter, Zarge, Beschläge, Glasflächen Balkone Absturzsicherungen Fenster u. Dachterrassen Außen- u. Mengenansätze: 4.379 Netto-Wohnfläche Bauendreinigung in den Treppenhäusern: · · · · · · · · · · Wand- und Deckenflächen Bodenflächen (inkl. Sockel) aus Dielung / Linoleumbelag / Fliesen / Terrazzo Innen und außen Fensterreinigung inkl. Verglasung, Beschläge, Außen- u. Innenfensterbänken Treppensetz- u. Trittstufen Treppenwangen Geländer und Handläufe Schalter- u. Steckdosen Treppenhausleuchten Briefkastenanlagen Hauseingangs-, Hof u- Kellerzugangstüren: Türblätter, Zarge, Beschläge und Verglasung Mengenansätze: 10 Treppenhäuser, jeweils KG - 3.OG Bauendreinigung Keller: · · · · · · · Wand- und Deckenflächen bzw. Deckendämmung Decke: unterhalb der Decke befindliche Rohrleitungen und Kabel Bodenflächen Innen und außen Fensterreinigung inkl. Verglasung, Beschläge, Innenfensterbänken Schalter- u. Steckdosen Innentüren und Trennwände inkl. Beschläge Technikräume inkl. Installationen Außen- u. Mengenansätze: ca. 1.300 m² Netto-Grundfläche Bauendreinigung Dächer: · · · · Stand: 30.06.2016 Flächen über Dachgeschoss Verblechungen Brandwände, Verwahrungen etc. Strangentlüfter, Dachlüfter Einzelsekuranten 66 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 10 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Bauendreinigung Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. · · Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Regenrinnen Dachflächenfenster innen und außen Mengenansätze: ca. 1.300 m² Dachfläche Stand: 30.06.2016 67 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 10 1 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Bauendreinigung Bauendreinigung Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.10.1 Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Bauendreinigung 2.10.1.10 Bauendreinigung wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1 2.10.1 Bauendreinigung Stand: 30.06.2016 psch Summe: 68 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 10 Ausgabeumfang: OZ WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Bauendreinigung Gesamtbetrag in EUR Zusammenstellung 2.10.1 Bauendreinigung 2.10 Summe Stand: 30.06.2016 69 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 11 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Preisabfragepositionen Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. 2.11 Preisabfragepositionen 2.11.1 Preisanfragepositionen Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag 2.11.1.10 Abbruch Terrazzoboden inkl. kontaminierter Sperrschicht und Estrich, Aufbauhöhe insgesamt bis 12cm Der AN übernimmt sämtliche Aufgaben für eine ordentliche Abfallentsorgung. Die Entsorgung von gefährlichen Abfällen (hier: Sperrschicht Badezimmer, Terrazzoboden Bad > Z2, etc.) erfolgt für Mengen über 20 t im Einzelentsorgungsnachweisverfahren. Die Entsorgungsnachweise für diese Abfälle werden durch ein vom AG bevollmächtigtes Ingenieurbüro (Novabiotec Dr. Fechter GmbH) erstellt. Der Transport für die Entsorgung hat durch den AN oder ein von ihm beauftragtes und zertifiziertes Transportunternehmen bzw. über einen Entsorgungsfachbetrieb zu erfolgen. Abfallschlüssel AVV-Nr.:17 03 03 AVV Bezeichnung:Kohlenteer und teerhaltige Produkte Status des Abfalls:gefährlich Zuordnungswert:> Z2 Anfallort des Materials: Teerhaltige Sperrschicht Badezimmer 1,00 m² 2.11.1.20 Beräumung und Entsorgung von Sperrmüll aus Keller und Dachboden 1,000 m³ 2.11.1.30 Abbruch von nichtragenden Rabbitzwände ca. 5 - 7 cm inkl. Entsorgung 1,00 m² 2.11.1.40 Abbruch Schornsteinmauerwerk 1,000 m³ 2.11.1.50 Überdeckung des offenen Spaltes zwischen Fensterprofil und Leibung / Sturz mittels einer Verleistung aus Kunststoffleisten, ca. 5cm breit 1,00 Stand: 30.06.2016 m 70 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 11 1 Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Preisabfragepositionen Preisanfragepositionen Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag 2.11.1.60 Anstrich der Kellerwände mit Kunststoffdispersionsfarbe 1,00 m² 2.11.1.70 Wiederanarbeitung des Deckenputzes im Bereich der Abbruchkanten der Wände. für Mehr- u. Mindermengen gegenüber den in der Leistungsbeschreibung MalerInnenputzarbeiten benannten Mengen. Ausführung nur in Kleinflächen. 1,00 2.11.1.80 m² Innentür, Türblatt und Zarge aus Holz inkl. Schwelle für Mehr- u. Mindermengen gegenüber den in der Leistungsbeschreibung Tischler Innentüren benannten Mengen 1 St 2.11.1.90 Glasausschnitt für Innentüren, ca. 50 x 160 cm, ESG 8mm 1 St 2.11.1.100 Ganzglastür mit Stahlzarge, Ausstattung wie in der Leistungsbeschreibung Tischler Innentüren beschrieben Abmessung: ca. 88,5/213,5 cm ESG Glas 8mm mit 2 kugelgelagerten Bändern und Ganzglastürschloss Beschläge Drückergarnitur Klinke/ Klinke, Fabrikat Hoppe, Modell Amsterdam, Ausführung in Alu natur 1 St 2.11.1.110 Stahlbetonwände mit Wandtrockenputz aus GK-Platten 12,5mm bekleiden, mit Ansetzbinder und punktförmiger Verbindung, Platten- und Anschlussfugen mit einem Fugenfüller planeben verspachteln, inkl. Bewehrung der Fugen mit Bewehrungsstreifen und Abschleifen der Verspachtelung in Q3-Qualität und notwendigen Eckschienen sowie Bearbeiten der Übergangsfuge Stahlbeton / GK mittels rissüberbrückender Gewebebinde u. egalisierender Spachtelung Stand: 30.06.2016 71 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 11 1 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Preisabfragepositionen Preisanfragepositionen Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit 1,00 Einheitspreis Gesamtbetrag m² 2.11.1.120 Leibungen u. Stürze als Wandtrockenputz aus Gipskartonplatten 12,5mm auf Stahlbeton/- MW- Wände mit Ansetzbinder und punktförmiger Verbindung, Platten- und Anschlussfugen mit einem Fugenfüller planeben verspachteln, inkl. Bewehrung der Fugen mit Bewehrungsstreifen und Abschleifen der Verspachtelung in Q3-Qualität. Alle senkrecht, waagerechten Flächen sind mit Gipskartonbauplatten zu verschließen, die Eckkanten im Übergang zum Wandputz mit Einlage Eckschutzschiene. Zur Herstellung einer einheitlich planebenen Fläche am Übergang v. b. Eckschutzschiene zum Wandputz, ist großflächig die Spachtelmasse auf den vorh. Putz aufzuziehen, zu glätten und in Q3- Qualität zu verschleifen. Übergang GK- Platte zum Fensterrahmen mit Göppinger Profil. Plattendicke: 12,5 mm GK Leibungstiefe: bis 25 cm Anschlagbreite: bis 5 cm 1,00 m 2.11.1.130 Metallständerwand aus GKB-Platten, Dicke 12,5cm, Schallschutz 52dB Laborwert, ohne Brandschutzbeanspruchung, für Mehr- u. Mindermengen gegenüber den in der Leistungsbeschreibung benannten Mengen 1,00 2.11.1.140 m² Abhangdecke aus GKB-Platten, 1-lagig beplankt, ohne Brandschutzanforderung 1,00 m² 2.11.1.150 Stand: 30.06.2016 72 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 11 1 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Preisabfragepositionen Preisanfragepositionen Ausgabeumfang: OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Vinylboden in Holzoptik, verklebt 1,00 m² 1,00 m² 2.11.1.160 Fertigparkett, Nutzschicht 5mm, verklebt 2.11.1.170 Stundensatz Meister für Stundenlohnarbeiten auf Anweisung der Bauüberwachung 1 h 2.11.1.180 Stundensatz Facharbeiter für Stundenlohnarbeiten auf Anweisung der Bauüberwachung 1 h 2.11.1.190 Stundensatz Helfer für Stundenlohnarbeiten auf Anweisung der Bauüberwachung 1 2.11.1 Preisanfragepositionen Stand: 30.06.2016 h Summe: 73 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 11 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Preisabfragepositionen Ausgabeumfang: OZ Gesamtbetrag in EUR Zusammenstellung 2.11.1 Preisanfragepositionen 2.11 Summe Stand: 30.06.2016 74 von 75 kba Architekten und Ingenieure GmbH 12489 Berlin Rudower Chaussee 12B Tel: 030/ 658030 Fax: 030/6580325 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 15011.9 2 WE 6468 - Nipkowstraße GU Innen Ausgabeumfang: OZ Gesamtbetrag in EUR Zusammenstellung 2.1 Baustelleneinrichtung 2.2 Keller 2.3 Treppenhaus 2.4 Tischler Innentüren 2.5 Trockenbau 2.6 Bodenbelag 2.7 Maler- u. Innenputzarbeiten 2.8 Fliesenarbeiten 2.9 Bauhauptarbeiten 2.10 Bauendreinigung 2.11 Preisabfragepositionen 2 Summe + 19 % MwSt. Bruttosumme Stand: 30.06.2016 GU Innen 75 von 75 LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 1 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR 1. Vorhabenbeschreibung 1. Vorhabenbeschreibung Die STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH beabsichtigt, in der Nipkowstraße 54-56 / Ecke Otto Franke Straße 56-66 in 12489 Berlin das Bestandsgebäude komplett zu sanieren und aufzustocken. Das Gebäude mit derzeit 77 Wohnungen wurde 1939 errichtet. Es besteht aus einem Keller-, Erd- und 2 Obergeschossen, sowie einem nicht ausgebauten Dachgeschoss mit insgesamt 10 Aufgängen. Die tragende Konstruktion besteht aus Mauerwerkswänden und Holzbalkendecken. Über dem Kellergeschoss und in den Nassbereichen (Küchen und Bäder) sind Massivdecken vorhanden. Die Bestandsdächer sind in Holzkonstruktion als Pfettendächer in Satteldachform mit Ziegeleindeckung ausgeführt. Es ist eine Komplettsanierung mit Erneuerung aller Stränge geplant. Die Hülle wird thermisch ertüchtigt. Die Fassaden werden gedämmt und es werden neue Kunststofffenster eingebaut. Gleichzeitig werden Vorstellbalkone errichtet und das Dach aufgestockt. Es entstehen 16 neue Wohnungen im Dachgeschoss. Dabei werden die Dächer einschließlich der Decken über dem 2. OG abgerissen. Konstruktion neu im DG: Die Konstruktion des Dachgeschosses ist als leichte Holzkonstruktion geplant. Die Wände werden als Holzständerwände mit einem aufgedoppelten WDVS erstellt. Die Wände der Treppenräume werden massiv ausgeführt. Das Dach wird als leicht geneigtes Dach mit Zwischensparren- und Aufdachdämmung sowie harter Bedachung ausgeführt. Die neue Decke über dem 2. OG ist als Stahlbetondecke geplant. Darauf wird das neue Dachgeschoss mit Dachterrassen errichtet. Die vorhandenen Treppenräume führen bis in das Dachgeschoss. Die Fenster werden als Kunststofffenster mit Sonnenschutzverglasung ausgeführt. Der komplette Innenausbau ist Teil des Leistungsumfanges. Heizung: Die Beheizung des Gebäudes erfolgt indirekt über einen Fernwärmeanschluss der BTB. Die Heizstation mit der Übergabe und der Warmwasserbereitung befindet sich im Untergeschoss in der Otto-Franke-Straße 60 A. Die Wärmeverteilung erfolgt mittels Zweirohrsystem. Als Heizkörper werden in den Sanierungswohnungen Plattenheizkörper mit profilierter Oberfläche und in der Dachaufstockung Plattenheizkörper mit planer Oberfläche eingesetzt. Alle Bäder mit Wanne oder Dusche erhalten einen Handtuchheizkörper. Lüftung: Der notwendige Luftaustausch erfolgt in allen Bestandswohnungen und in allen Wohnungen der Aufstockung als freie Lüftung. Sanitär: Warmwasserbereitung, sowie die Wärmeerzeugung erfolgt zentral über eine Wärmeübergabestation im Untergeschoss LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 2 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR des Hauses Otto-Franke-Straße 60 A. Für die Warmwasserbereitung sind 3 Edelstahl-Speicher-Wassererwärmer je 500 Liter Speicherinhalt vorgesehen. Die bisherigen 5 Trinkwasserhausanschlüsse werden mit dem neuen Leitungsnetz auf 3 Anschlüsse reduziert. Die komplette Sanitärinstallation inkl. neuer Objekte ist Teil des Leistungsumfanges. Der Ausstattungsstandard der sanitären Objekte und Armaturen in den Sanierungswohnungen und der Dachaufstockung ist in einfacher Qualität vorgesehen. Elektro: Ausgehend von einer neuen Zählerzentralisation aller Elektrozähler im Kellergeschoss werden neue Steigleitungen für Starkstrom bis in jede Wohnung verlegt. Für die Allgemeinbereiche werden jeweils 2 Treppenhäuser zu einem Allgemeinzähler zusammengefasst. Die Installationen in den Wohnungen und Allgemeinbereichen werden inklusive der erforderlichen Schutzmaßnahmen (RCD) gemäß DIN VDE 100-400 erneuert. In den Wohnungen werden neue Unterverteilungen installiert. Neue Leitungen für die Elektroversorgung werden nach dem TN-C-S-Netz aufgebaut. Die Bäder erhalten einen Wandauslass. Die Treppenhaus- und Kellerlichtinstallation sowie die Hauseingangsbeleuchtung werden erneuert. Für die TV / Internet-versorgung werden die vorhandenen Wohnungszuleitungen weiterhin genutzt. Für die Dachgeschossaufstockung wird die Ausstattung entsprechend den Minimmalanforderungen nach RAL-RG 678/ DIN 18015-5 hergestellt. Neue Kommunikationsleitungen (Telefon, Internet, TV) werden von den vorhandenen Verteilerpunkten im Kellergeschoss in jede DG-Wohnung verlegt. Für alle Gebäudeteile sind neue Gegensprechanlagen vorgesehen. Dazu werden neue Schwachstromleitungen bis in jede Wohnung verlegt. Die Hauseingangsklingeltableaus werden mit einem STADT UND LAND-Logo versehen und erhalten eine Hinterleuchtung. Bestandswohnungen: Die Sanierung der Wohnräume beinhaltet folgende Leistungen im Überblick: Maurer- und Verputzarbeiten Malerleistungen an Wänden und Decken Fußbodenarbeiten Tischlerarbeiten Die Dielen in den Wohnräumen und im Flur des Bestandsgebäudes werden soweit erforderlich überarbeitet. In den Küchen werden die Dielen soweit erforderlich überarbeitet und erhalten einen neuen trittschalldämmenden PVC-Belag. Die Zimmertüren werden gang- und schließbar gemacht bzw. bei Bedarf ausgetauscht. Das Wohnhaus ist während der Sanierung nicht bewohnt. Zusammenfassung der Objektdaten mit Massenansätzen der Schlüsselgewerke: LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 3 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR BestandNach SanierungAufgänge1010Anzahl WE7793Anzahl GEkeinekeinem² Wfl3.224 m² 4.357 m², davon Neubau 1.133 m²m² BGF 4.271 m² Wohngeschosse 7.265 m² inkl. Dach und Keller 4.703 m² Wohngeschosse 7.697 m² inkl. Dach und Keller und BalkoneGeschosse3 + Keller 4 + KellerBalkone/Terrassenkeine75 Vorstellbalkone/ 16 Dachterrassen Grundstücksgröße4.868 m² (lt. Vermessungsunterlage von 1938)m² Fassadenfläche WDVSca. 4.335 m²m² Fenster einzubauenca. 902 m²m² Maler Wände ca. 17.200 m²m² Maler Deckenca. 4.700 m²m² Fliesenarbeiten (Wand und Boden)ca. 3.350 m²m² Bodenbelagsarbeitenca. 4.300 m²Sanitärstränge neu zu installieren29 Sanitärstränge 2. Allgemeine Vorbemerkungen 2. Allgemeine Vorbemerkungen 2.1. Ausführung, Standards, ATV Für die Ausführung gelten neben der ATV "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art", DIN 18299 auch die im Folgenden aufgeführten Hinweise. Leistungen, die sich hieraus ergeben und in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert vermerkt sind, sind in die Pauschalpreise einzurechnen. 2.2. Baustelleneinrichtung Grundsätzlich sind die vorhandenen Verkehrsflächen für den Verkehr frei zu halten. Die Inanspruchnahme von Flächen für Gerätestellung, Lagerflächen usw. ist mit dem AG, resp. dessen örtlicher Bauüberwachung mit Plänen einzureichen, abzustimmen und durch diese freigeben zu lassen. Ein Anspruch des AN auf Lagerflächen udgl. dem Grunde nach besteht nicht und können nur zur Verfügung gestellt werden soweit freie Flächen vorhanden sind und keine anderen Gründe gegen eine Nutzung sprechen. Lagerflächen innerhalb des Gebäudes können nur in Teilbereichen in Abstimmung mit dem AG zur Verfügung gestellt werden. Sollten dem Auftragnehmer Flächen zur Nutzung bereitgestellt werden, obliegt dem AN in Folge die Sorgfaltspflicht für die zur Nutzung freigegebenen Flächen und Räumlichkeiten. In diesem Zusammenhang verpflichtet sich der AN, vor Ausführugsbeginn eine Beweissicherung in Form einer Fotodokumentation durchzuführen. Vom AG bereitgestellte Räume sind verschlossen zu halten. Die Baustelle ist innen wie außen und zu reinigen. Bei winterlichen Schnee- und Eisfreiheit innerhalb Grundstücksgrenzen zu sorgen. Das leer. täglich zu beräumen Bedingungen ist für der Haus steht komplett LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 4 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR 2.3. Verkehrsverhältnisse auf bzw. zum Grundstück des AG Grundsätzlich gilt die StVO. Befestigte Strassen und Wege soweit vorhanden, sind vom AN eigenverantwortlich unter Einbeziehung des AG, resp. dessen örtlicher Bauüberwachung bei gewünschter Nutzung zu prüfen und den Zustand im Bestand zu dokumentieren. Die Zustimmung für die Nutzung ist auf dieser Grundlage vorher einzuholen. Kommt der AN diesen Pflichten nicht nach gehen auch solche Beschädigungen, die dem AN nicht unmittelbar nachzuweisen sind, zu seinen Lasten. Die öffentlichen Straßen sind als Lagerflächen nicht und zum Be- und Entladen nur sehr eingeschränkt nutzbar. 2.4. Medien, Ver- und Entsorgung Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Elektroenergie sind im Gebäude noch vorhanden. Bei der Abwasserentsorgung bezieht sich dies auf Abwässer, die in die Schmutz- und Regenwasserkanäle eingeleitet werden dürfen. Sonstige Abwässer, z. B. Kühlwasser bei Schneidarbeiten, Abwasser von der Reinigung von Werkzeugen usw. hat der AN in eigenen Behältern zu sammeln und auch auf eigene Kosten zu entsorgen. Die anfallenden Abfälle des AN sind nach Abfallarten zu trennen und bis zur Entsorgung in geschlossenen Behältern zu lagern. Die Standorte für die Aufstellung sind mit Lageskizzen einzureichen und mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Die Entsorgung im Auftrag des AG gem. Leistungspositionen beinhaltet grundsätzlich die Übergabe der entsprechenden Entsorgungsnachweise an den AG. 2.5. Gebühren Alle Gebühren wie z.B. Stellgenehmigungen, Bauwasser, Baustrom, Nutzungsentgelte u. dgl., die im Zusammenhang mit der zu erbringenden Leistung stehen sind in die Pauschalpreise einzukalkulieren, werden nicht gesondert vergütet und sind Sache des AN. 2.6. Bauablauf Das Gebäude ist während der Sanierungsarbeiten komplett unbewohnt. Dem AN obliegt die Koordinierung aller Leistungen im Interesse eines reibungslosen Bauablaufes. Alle sich aus den Leistungsbeschreibungen ergebenden technischen und technologischen Konsequenzen sind vom Auftragnehmer selbst zu ermitteln und im Angebot zu berücksichtigen. Der Transport der Arbeitsmittel und Materialien erfolgt über Treppenhäuser. 2.7. Stundenlohnarbeiten Der herangezogene Verrechnungsatz für Stundenlohnarbeiten für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn-und Gehaltskosten, Lohn und Gehaltsnebenkosten, LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 5 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Die Stundensätze sind im Anschreiben zum Angebot durch den AN zu benennen. 2.8. Schutz fremder Leistungen Der vorgefundene Zustand einzelner gefährdeter Bauteile ist vor der Nutzung durch den AN zu dokumentieren. Der Bauüberwachung des Bauherrn ist eine Kopie zu übergeben. Schäden, die am Objekt nachweislich durch die Baumaßnahmen entstanden sind, sind noch während der Baumaßnahme zu beheben. 2.9. Produktwahl Wird bezüglich der Planung, Berechnung und Ausführung von Bauteilen im LV ein Verweis auf nationale technische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen gesetzt, oder der Einsatz von bestimmten Produkten präferiert, so ist für ausländische Bieter oder Produkte die Bezugnahme auf gleichwertige Normen zulässig. Zum Nachweis der Gleichwertigkeit kann eine technische Beschreibung des Herstellers dienen, die die Gleichwertigkeit erklärt oder ein Prüfbericht einer öffentlich anerkannten Stelle vorgelegt werden. 2.10. Ortsbesichtigung Der AN hat die Möglichkeit eine Ortsbesichtigung vorzunehmen. Der AN erklärt mit der Unterschrift auf dem Angebot, dass er sich vor Angebotserstellung mit den örtlichen Gegebenheiten, insbesondere Zuwegung, Gelände, gebäudespezifische und räumliche Verhältnisse in Augenschein genommen hat. Der AN erklärt, dass die sich ergebenen Besonderheiten aus den örtlichen Bedingungen in die Einheitspreise einkalkuliert wurden. 2.11 Abfall- und Entsorgungskonzept Das Entsorgungskonzept wurde extern durch die NovaBiotech Dr. Fechter GmbH erstellt. Aus der "bauteilbezogenen Übersicht der Probenahmen Schadstoffe / ungefährliche und gefährliche Abfälle" sowie aus dem "Formblatt 1 Entsorgungskonzept Mengenberechnung" sind die Volumina und die Gewichtsangaben der einzelnen Bauteile mit Angabe des Abfallstatus zu entnehmen. Die NovaBiotech Dr. Fechter GmbH wurde seitens des AG mit dem Abfallmanagement beauftragt. Abbrucharbeiten Arbeiten mit und Entsorgung von gefährlichen Bauabfällen Die Beseitigungs- und Verwertungswege der gefährlichen Abfälle sind mit Begleit-, Übernahme- und/oder Wiegescheinen zu belegen. Als Erzeuger gilt der AG. Die Abfallerzeugernummer des AG für dieses Bauvorhaben ist bereits beantragt. Der AN übernimmt sämtliche Aufgaben für eine LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 6 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR ordentliche Abfallentsorgung. Die Entsorgung von gefährlichen Abfällen (Schüttung Decke > Z2, Ziegelmauerwerk Schornsteine > Z2, Teerhaltige Sperrschicht Badezimmer, Terrazzoboden Bad > Z2, etc.) erfolgt für Mengen über 20 t im Einzelentsorgungsnachweisverfahren. Die Entsorgungsnachweise für diese Abfälle werden durch ein vom AG bevollmächtigtes Ingenieurbüro (Novabiotec Dr. Fechter GmbH) erstellt. Der Transport für die Entsorgung hat durch den AN oder ein von ihm beauftragtes und zertifiziertes Transportunternehmen bzw. über einen Entsorgungsfachbetrieb zu erfolgen. Die Signatur von Begleit-/Übernahmescheinen als Beförderer hat mit einem zertifizierten elektronischen Nachweisverfahren (z. B. ZEDAL) zu erfolgen. Sämtliche Dokumente der Entsorgung (u.a. Wiegescheine aller abgefahrenen gefährlichen Abfälle) sind entsprechend den Vorgaben des AG nach Abschluss der Arbeiten (spätestens nach 4 Wochen) der Fachbauleitung zu übergeben. Die Abfallbilanz hat mit Stellung der Schlussrechnung zu erfolgen. Die anfallenden Kosten der Entsorgung der gefährlichen Abfälle im Einzelentsorgungsverfahren, wie Gebühren für das Andienungsverfahren, die SBB Gebühren, Entsorgungskosten (ohne Transport) trägt der AG. Die Kosten für Sicherungs- und Schutzmaßnahmen, fach- und sachgerechte sowie transportgerechte Lagerung/Aufnahme des Abbruchmaterials und Transport der gA zum Entsorger sind in den Grundpositionen des AN einzukalkulieren. Der AN erhält mit Ausschreibung ein Entsorgungskonzept für die Abfallverwertung/-beseitigung durch den AG. Der AN verpflichtet sich, alle Dokumente der Vorabkontrolle für die Entsorgungen im Sammelentsorgungsverfahren entsprechend den Anforderungen des externen Ingenieurbüros beizubringen. Grundsätzlich sind Transport und Entsorgung über Entsorgungsfachbetriebe sicher zu stellen. Bei Transporten ist mindestens die Transportgenehmigung für die anstehende Abfallart vorhanden sein. 2.12 Bauüberwachung, Qualitätssicherung, Berichtswesen Die Baustelle ist ganztägig mit einem kompeteneten deutschsprachigen Bauleiter zu besetzen. Es sind wöchentliche Bauberatungen durchzuführen. Diese Bauberatungen sind nach spätestens 3 Arbeitstagen mittels Protokoll zu dokumentieren. Der Bauherr stezt einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ein. Alle Vorschriften des SIGE- Planes sind konsequent einzuhalten. Gewerkeweise Qualitätssicherung: Der AN ist verpflichtet, ein gewerkeweises QS-Konzept vor Ausführung vorzulegen. Die fachgerechte Ausführung seiner - insbesondere verdeckter - (Teil-)Leistungen, die nach Fertigstellung nicht mehr überprüfbar sind, hat der AN im Sinne einer Qualitätssicherung schriftlich zu dokumentieren. Die Dokumentationen sind der Bauüberwachung gegliedert nach Gewerken LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 7 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR baubegleitend in Papierform und nach Abschluss der Baumaßnahme in digitaler Form zu übergeben, inkl. einer Fotodokumentation. Sämtliche technischen Abnahmen sind rechtzeitig anzukündigen und zu dokumentieren. Zum Abschluss des Bauvorhabens ist eine Dokumentation nach Vorgabe des AG zu übergeben inkl. aller technischen Revisionspläne. 2.13 Hinweise zur Baustellen- und Arbeitssicherheit Der Auftragnehmer trifft alle seinerseits erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der technischen Sicherheit und des Unfallschutzes bei der Baudurchführung auf der Baustelle. Dies beinhaltet auch die Pflichten des Unternehmers gemäß Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) § 8 sowie BGV A 1 § 6 Abs. 2 (Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber). Bei der Ausführung der Leistungen sind in Bezug auf die technische Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten sowie Anwesenden auf der Baustelle die einschlägigen Gesetze, Vorschriften und Regeln einzuhalten. Das betrifft sowohl staatliche Gesetze und Verordnungen wie u.a.: Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesez, Betriebssicherheitsverordnung, Arbeitsstättenverordnung, Gerätesicherheitsgesetz, Technische Regeln für Gefahrstoffe, als auch die geltenden Berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften - BGV, Regeln - BGR, Informationen - BGI, Grundsätze - BGG sowie sonstigen ZH1-Schriften, Merkblättern und Richtlinien der Bau BG bzw. der BG, bei denen der Auftragnehmer versichert ist. Der Auftragnehmer hat die nach ArbSchG und BGV A 6§ 2 zu bestellende und für ihn tätige Fachkraft für Arbeitssicherheit mit den entsprechenden Kontaktdaten schriftlich an die Bauleitung / den Sicherheitskoordinator zu benennen. Vor Beginn der Baustellentätigkeit muss der Auftragnehmer eine Gefährdungsbeurteilung gemäß Arbeitsschutzgesetz ArbSchG §§ 5 und 6 bezogen auf seine Leistungen auf der Baustelle vornehmen und im Ergebnis dieser bei Erfordernis entsprechende schriftliche Regelungen (z.B. Betriebsanweisungen für Abbruch und Montagen, Umgang mit Gefahrstoffen u.a.) erlassen. Diese Anweisungen sind auf der Baustelle vorzuhalten und das Baustellenpersonal ist darüber aktenkundig zu belehren. Den Weisungen der seitens des Bauherrn eingesetzten Bauüberwachungspersonales und Sicherheitskoordinators ist unbedingt Folge zu Leisten. Das gilt auch für die seitens des Auftragnehmers auf der Baustelle eingesetzten SUB - Unternehmen. Der AN stattet seinen Verantwortungsbereich der LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 8 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Baustelle auf der Grundlage der BGV A1-"Grundsätze der Prävention", der Arbeitsstättenverordnung sowie dem BG-Baustein A 2 "Erste Hilfe" mit entsprechenden Einrichtungen/Ausrüstungen aus und benennt mindestens einen auf der Baustelle anwesenden ausgebildeten Ersthelfer mit Name und Tel.-Nummer. Der AN legt vor Beginn der Arbeiten der örtlichen Bauleitung folgende Unterlagen vor: Verzeichnis der auf der Baustelle eingesetzten SUB-Unternehmen (soweit zu diesem Zeitpunkt bekannt). Diese sind dem AG vor Baubeginn anzuzeigen. Unterweisungs-/Belehrungsnachweise der Mitarbeiter über das allgemeine Verhalten auf Baustellen - geregelt im Arbeitsschutzgesetz § 12 (1) und BGV A1 § 7 schriftliche Arbeitsanweisungen und Belehrungsnachweise für Montage-und Demontagearbeiten nach BGV C 22 § 17 und Arbeitsschutzgesetz §§ 9 und 12 Nachweise der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen der Mitarbeiter bei gesundheitsgefährdenden Arbeiten gemäß BGV A4 bzw. Baustein A 178 der Bau Berufsgenossenschaft (gelbe Mappe) Kopien der fachleistungsspezifischen Anzeigen an das Landesamt für Gesundheitsschutz und technische Sicherheit (Berlin) bzw. das zuständige Gewerbeaufsichtsamt (andere Bundesländer) sowie die zuständige Berufsgenossenschaft des Auftragnehmers über den Umgang mit Gefahrstoffen, sofern diese Anzeigen entsprechend der dafür geltenden Technischen Regeln erforderlich sind (z. B. Umgang mit künstlichen Mineralfasern TRGS 521) Schweiß,- Schneid,- Löt,- und Trennschleifarbeiten sind genehmigungspflichtig und vor Ausführung der Arbeiten mit dem entsprechenden Formular der BauBG beim AG anzumelden. 2.14 Kampfmittelfreiheit Eine Kampfmittelberäumung durch ein Fachunternehmen wurde im November 2015 durchgeführt. Es wurden keine relevanten Funde gemacht. 3. Funktionale Leistungsbeschreibung (FLB) 3. Funktionale Leistungsbeschreibung (FLB) 3.1 Präambel Alle Anforderungen, die sich auf die Ausführung beziehen, hat der Bieter in seiner Kalkulation vollumfänglich berücksichtigt. Die angebotenen Leistungen müssen funktions-, betriebsund schlüsselfertig erstellt werden und vollständig sein. Der Bieter erklärt durch seine Unterschrift unter der Angebotssumme, dass er diese Leistungsbeschreibung und die Anlagen auf ihre Vollständigkeit hin überprüft hat. LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 9 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Er erklärt ferner, dass er keine wettbewerbsbeschränkenden Absprachen getroffen hat er im Falle seiner Beauftragung zusichert, bei Verwendung von patentierter oder in irgendeiner anderen Form geschützter Ausführung keine in- oder ausländischen Schutzrechte zu verletzen und keine zusätzlichen Kosten zu berechnen. Der Bieter stellt den Auftraggeber von allen Ansprüchen und Schäden frei, welche von Dritten wegen Patent- und/oder Urheberrechtsverletzungen geltend gemacht werden. Die vom Auftragnehmer geschuldete Leistung versteht sich als fertige Leistung einschließlich sämtlicher Neben-, Zusatz- und notwendigen besonderen Leistungen sowie Materialien und Hilfsmittel, ohne dass der Auftraggeber zusätzliche Leistungen zur kompletten Fertigstellung erbringen muss. 3.2 Fertigstellungsfristen Zwischentermine und Fertigstellungsfristen werden im Werkvertrag vereinbart. Der AN wird innerhalb von 4 KW nach Beauftragung einen nach Häusern gegliederten Detailterminplan für die Ausführung von Dach, Fenster/Fassade, Ausbaugewerken und Gebäudetechnik erstellen. Des weiteren ist der AN verprflichtet, spätestens 2 Monate vor der bezugsfertigen Fertigstellung der Häuse einen Abnahmeterminplan vorzulegen. Dieser soll auch die öffentlich-rechtlichen Abnahmen, die VOB-Abnahmen mit dem AN sowie den Beginn der Bezugsfertigkeit darstellen. 3.3 Geltungsbereich und Leistungsumfang Die nachstehenden Angaben und Hinweise gelten für alle Gewerke dieser Ausschreibungsunterlagen Baustelleneinrichtung, Abbruch, Rohbau, Ausbau, Fassade und TGA. Die Leistungen des AN haben auf Grundlage der vom AG übergebenen Planungen und Angaben unter Beachtung der aktuellen und einschlägigen Gesetze und behördlichen Vorschriften Bestimmungen der Landesbauordnung des Landes Berlin Musterverordnungen Vorgaben der Ver- und Entsorgungsunternehmen Normen und technischen Regeln (z.B. DIN) und anerkannten Regeln der Technik Unfallverhütungsvorschriften und Vorgaben des Arbeitsschutzes Festlegungen und Anweisungen des SiGeKo Vorgaben/Anordnungen der Berufsgenossenschaften und Baubehörden bauaufsichtlichen Zulassungen und Genehmigungen Herstellervorschriften, technische Regeln und Empfehlungen der Fachverbände, soweit diese von den mit den jeweiligen Techniken befassten Fachleuten als aktuell und technisch richtig angesehen werden. Vorschriften und Auflagen des Straßen- und Tiefbauamtes und anderer Behörden Auflagen der Baugenehmigungen sämtliche sonst für die Errichtung, Einrichtung, LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 10 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Zulassung, Abnahme und Inbetriebnahme von Bauten, Anlagen und Einrichtungen geltenden Vorschriften sowie alle weiteren Unterlagen gemäß Unterlagenverzeichnis zu erfolgen. In der VOB/A, B und speziell in der VOB/C direkt oder durch Verweis auf anderen Normen beschriebene Ausführungen gelten als Mindeststandards, wenn in der FLB oder den zugehörigen Unterlagen keine weitergehenden Anforderungen beschrieben sind. Alle Materialien, Konstruktionen, Bauteile und Leistungen sind so auszulegen, dass sie ihre Funktion dauerhaft ausüben und die geforderten Eigenschaften dauerhaft behalten. Es dürfen nur Produkte/ Ausführungen/ Systeme verwendet werden, deren langfristige Haltbarkeit/Bewährung in der Baupraxis nachweislich gegeben ist. Alle verwendeten Baustoffe müssen für die Nutzung gesundheitlich unbedenklich sein. Der AN muss die Arbeiten so umfassend ausführen, dass alle Anforderungen an Bauteile und Leistungen lückenlos erfüllt sind, dies beinhaltet z.B. auch die Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz, Wärme/ Feuchteschutz und Korrosionsschutz. Bauteile und Bauweisen, die einer bauaufsichtlichen Zulassung bedürfen sind nachzuweisen. Die in den Architektenplänen ausgewiesenen z.B. lichten Höhen sind einzuhalten. Die Ausführung sämtlicher Bauteile und Konstruktionen erfolgt auf der Grundlage der Ausführungsunterlagen mit Freigabevermerk des Auftraggebers bzw. des Planers des Auftraggebers. Sofern in der nachstehenden Leistungsbeschreibung Einbauorte/-bereiche genannt bzw. Leistungen aufgezählt sind, verstehen sich diese beispielhaft als Teil einer nicht abschließenden Aufzählung. Angegebene Materialstärken werden gemäß FLB und Ausführungsplanung des Architekten bzw. gemäß freigegebener Werk- u. Montageplanung des AN ausgeführt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Durchführung seiner eigenen Arbeiten alles zu tun und nichts zu unterlassen, um Beschädigungen z.B. an den Nachbarbebauungen oder am öffentlichen Straßenland zu verhindern. Der AN ist verpflichtet, innerhalb von 2 KW nach Beauftragung einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. 3.4 Material, Stoffe und Bauteile Alle einzubauenden Materialien, Baustoffe, Geräte usw. LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 11 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR sind stets vor Witterungseinflüssen zu schützen. Bei Nichteinhaltung kann der Auftraggeber verlangen, dass die bereits eingebauten Materialien, Baustoffe, Geräte usw. gegen neue Produkte unverzüglich ausgetauscht werden. Gütenachweis bzw. Qualitätssicherung Zur Qualitätssicherung dürfen nur Materialien und Teile in Originalverpackungen und/oder Originalbehältern auf die Baustelle geliefert werden. Die Lieferscheine sind im Bedarfsfall nach Aufforderung der Bauleitung des Auftraggebers unverzüglich vorzulegen. Der AN ist verpflichtet, sämtliche Maßnahmen zur Qualitätssicherung in seiner Preisfindung zu berücksichtigen. Grundsätzlich sind Aufbauten, zum Beispiel Gipskartonkonstruktionen, Wärmedämmverbundsysteme, Abdichtungssysteme, brandschutztechnische Anstriche usw. systemgerecht aus Materialien eines Herstellers zu verwenden und nach Herstellervorgaben einzubauen. Einbauteile sind nach den Vorschriften der Hersteller zu behandeln, einzubauen und anzuarbeiten. Ein Bautagebuch muss seitens des Auftragnehmers geführt werden und in Abstimmungen turnusmäßig (wöchentlich) an die vom Auftraggeber beauftragte Bauüberwachung übermittelt werden. Bei der Ausführung von Beschichtungen, Abdichtungen u.ä. sind die vom Auftraggeber geforderten Schichtstärken durch zerstörungsfreie Messungen vom Auftragnehmer auf Anfrage nachzuweisen. Die Messprotokolle sind an die Bauleitung des Auftraggebers auf Nachfrage vorzulegen. Bei Unterschreitung der geforderten Schichtstärken ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Leistungen entsprechend den Vorschriften bzw. Richtlinien auszuführen bzw. zu wiederholen. Materialauswahl: Die Fabrikats- und Typenangaben in der FLB und den beigefügten Anlagen dienen zur Bestimmung der Mindestqualität und gelten als produktneutral oder in gleichwertiger Qualität im Sinne der VOB, Teil A. Bei Abweichungen von den als Richtqualität vorgegebenen Fabrikaten ist die Gleichwertigkeit anhand von technischen Datenblättern und Prüfzeugnissen vom AN nachzuweisen. Die im Angebot ausgewiesenen und im Vergabeverfahren geprüften Materialien sind zu verwenden. Grundsätzlich gilt bei Qualitätsvorgaben, dass gleichwertige Fabrikate darüber hinaus vorgestellt werden können. Der Auftragnehmer muss vergleichbare Muster für die Ausführung in ausreichender Qualität vorstellen, d.h. z.B. mit Materialmustervorlagen, Datenblätter etc., damit eine Entscheidungsgrundlage für den Auftraggeber gegeben ist. Über die angebotenen Systeme oder weiteren Muster und deren Gleichwertigkeiten entscheidet der AG. Abweichungen zu Fabrikatsvorgaben, speziell zu Oberflächen und Objekten, sind nur in Ausnahmefällen zulässig und bedürfen der Genehmigung des AG. LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 12 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR 3.5 Verwendungsverbote und Verwendungsbeschränkungenvon Baustoffen Die nachfolgenden Baustoffe dürfen weder für Bauteile noch für Baunebenprodukte verwendet werden: asbesthaltige Baustoffe Bauteile aus Blei Baustoffe, die vollhalogenierte oder teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW, HFCKW, CFCI) enthalten oder unter Verwendung dieser Stoffe hergestellt wurden Dach- und Dichtungsbahnen aus Polyvinylchlorid (PVC) Tapeten und sonstige Bauteile im Innenbereich einschließlich der Installation für die Elektroversorgung (Kabel, Leitungen, Rohre etc.) aus Polyvinylchlorid (PVC) Dämmstoffe, die Hexabromcyclododecan (HBCD) enthalten Nachstehende Materialien dürfen nur unter Beachtung folgender Voraussetzungen verwendet werden: Es dürfen nur Span- und Verbundplatten verwendet werden, die formaldehydfrei sind oder deren Ausgleichskonzentration für Formaldehyd 0,05 ppm im Prüfraum nicht überschreitet. Gesundheitsschädigende Verleimungen, zum Beispiel mit Isocyanaten, sind nicht gestattet. Beim vorbeugenden Holzschutz sind alle konstruktiven Maßnahmen zum Holzschutz auszuschöpfen. Der Einsatz chemischer Mittel ist auf das notwendige Maß zu beschränken und nach Möglichkeit zu vermeiden. Es sind umweltverträgliche, lösemittelarme Oberflächenbehandlungs-, Anstrich- und Klebstoffe sowie Lacke vorzugsweise mit dem Umweltzeichen für schadstoffarme Lacke mit "Blauer Engel" zu verwenden. Unter Berücksichtigung der Aspekte der Umweltverträglichkeit sind nur biologisch schnell abbaubare Schalöle, Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten zu verwenden, gekennzeichnet mit dem Umweltzeichen Blauer Engel gem. RAL-UZ 64 bzw. RAL-UZ 79 Für die eingesetzten Materialien sind Prüfzeugnisse vorzulegen. Sie sind umfassend zu kennzeichnen und in einem Baustoffkataster zu dokumentieren. Bei Nichtbeachtung sind die widerrechtlich eingebauten Baustoffe und Materialien auf Kosten des Auftragnehmers unverzüglich zu beseitigen, umweltgerecht zu entsorgen oder einem umweltgerechten Recyclingverfahren zuzuführen und durch Baustoffe und Materialien zu ersetzen, die nicht unter diese Verwendungsverbote und Beschränkungen fallen. 3.6 Ausführungsunterlagen 3.6.1 Ausführungsplanung Die Ausführungsplanung wird durch den Architekten erstellt. Dem AN ist bekannt, dass die Planungen des Architekten noch weiter präzisiert werden. Den LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 13 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Ausschreibungsunterlagen liegen Leitdetails sowie Grundrisse und Ansichten bei. Alle weiteren Ausführungsunterlagen, zum Beispiel statische Nachweise für Baubehelfe (z.B. Traggerüste), Werkplanungen jeglicher Art einschließlich Werk- und Montagepläne, Nachweise für Befestigungskonstruktionen, Schlosserkonstruktionen etc. sowie Revisionsunterlagen sind vom Auftragnehmer zu erstellen, in die Gesamtangebotskosten einzukalkulieren und an den Auftraggeber zu übergeben. Erforderliche Kosten für zusätzliche Prüfläufe der Planer sowie Prüfingenieure auf Grund von Änderungen der Werkplanung gegenüber der Ausführungsplanung durch den AN sind durch den AN zu tragen. Vor Erstellung der Montageplanung durch den AN sind erforderliche Bereiche, z.B. für Geländerkonstruktionen der Dachterrassen, aufzumessen und die Maße vor Ort zu prüfen. Abweichungen zur Ausführungsplanung sind mit dem Architekten des AG abzustimmen. Die Ausführung sämtlicher Bauteile und Konstruktionen erfolgt stets auf der Grundlage der Ausführungsplanung des Architekten und der Werkplanung des AN mit Freigabevermerk des Architekten und der vom Auftraggeber bzw. dessen Vertreter freigegebenen Referenzmuster. Die vom Auftraggeber freigegebenen Referenzmuster sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle sicher aufzubewahren. Sie sind im Rahmen der Bemusterungen zu dokumentieren, Nicht mit Freigabevermerk versehene Ausführungsunterlagen dürfen nicht verwendet werden, ebenso Produkte, Materialien usw., die nicht vom Auftraggeber freigegeben bzw. bemustert wurden. Wenn nicht anders angegeben, sind die Ausführungsunterlagen des AN mindestens vier Wochen vor dem geplanten Zeitpunkt der Materialbestellungen beziehungsweise der Produktion zur Prüfung und Freigabe beim Auftraggeber vorzulegen. Vor Freigabe der endgültigen Ausführungspläne durch den Auftraggeber bzw. des zuständigen Planers des AG und der Muster durch den Auftraggeber bzw. dessen Vertreter dürfen Materialien nicht bestellt werden bzw. mit der Produktion nicht begonnen werden. Erforderliche Zeiträume für die Material-/Produktbemusterungen sind zu berücksichtigen. Die Bestimmungen gelten auch für Muster und Unterlagen aller einzusetzenden Produkte, Materialien, Stoffe usw., wie technische Produktbeschreibungen, Ausführungsbeschreibungen, Prüfbescheide, Zulassungen, Nachweise, Produktkataloge /-prospekte, Pflegeanleitungen, Messprotokolle usw. einschließlich Lieferscheine und Transportunterlagen. 3.6.2 Bemusterungsliste Die Bemusterungsliste enthält auf das jeweilige Gewerk und / oder Bauteil bezogen die geforderten Qualitätsmerkmale, die Gestaltungs- Oberflächen- u. Farbvorgaben sowie Produkt- oder Fabrikatsangaben auf LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 14 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Basis der Anforderungen des AG und des Architekten. Zur Angebotsabgabe hat der Bieter die von ihm angebotenen Fabrikate und Produkte in die übergebene Bemusterungsliste einzutragen und zusammen mit den übrigen Angebotsunterlagen zur Submission vorzulegen. Die Angaben des Bieters sind zwingend erforderlich für die Prüfung und Wertung des Angebotes. Zur Festlegung der zur Ausführung kommenden Fabrikate und Qualitäten und zur Bestätigung derselben durch den AG und den Architekten dient die Bemusterung, die dem AN obliegt. Grundlage der Bemusterung ist die Bemusterungsliste des Architekten. Der detaillierte Ablaufprozess für die Bemusterungen ist durch den AN aufzustellen und in Form eines Bemusterungsterminplans an den AG und Architekten zu übergeben und zwischen den Parteien abzustimmen und einvernehmlich festzulegen. Dieser Bemusterungsterminplan ist durch den AN spätestens 4 Wochen nach Vertragsabschluss vorzustellen und mit dem AG abzustimmen. In diesem Zusammenhang ist ebenso eine Bemusterungsliste zu übergeben, auf dessen Basis mit dem AG und dem Architekten abzustimmen und festzulegen ist, welche Bemusterungsart (Kataloge, Handmuster, 1:1-Muster, sofern erforderlich) anzuwenden ist. Nachstehend ist der Grobablauf für die Bemusterungen formuliert. Für die Bemusterung und deren Ablauf gilt Folgendes: Spätestens 10 Werktage (14 Kalendertage) vor dem im Detailterminplan (Leistungsumfang des AN) ausgewiesenen Termin "Beginn der Bemusterung" wird der AN den AG schriftlich zur Mitwirkung bei der Bemusterung auffordern. Gegenstand der Bemusterung sind folgende Leistungen: Fassadenmaterialien und deren Gestaltung als Gesamtfassade entsprechend Farbkonzept des Architekten sämtliche Oberflächen und sichtbare Einbauten des Gebäudeinneren in den Wohnungen und Treppenhäusern entsprechend Farbkonzept des Architekten (insbesondere Wände, Decken, Böden, Türen, Schalter, Steckdosen, sonstige Bedientableaus, Fenster, Fensterrahmen, Armaturen, Sanitärobjekte, Türklinken und Türknaufe, Beschläge im weitesten Sinne, Klingel- und Sprechanlagen, Türöffnungsschließanlagen sowie Briefkastenanlagen hinsichtlich der verwendeten Materialien, Farben bzw. Qualitäten und der Art und Weise der Oberflächenbehandlung) Bei der Bemusterung hat der AN je Leistung mind. 3 verschiedene Gestaltungsvorschläge zu unterbreiten. Diese müssen in ihrem Qualitätsniveau mindestens dem Qualitätsniveau entsprechen, das sich aus der Baubeschreibung und den nachfolgenden funktionalen Leistungsbeschreibungen ergibt. Alle Vergleichsmuster haben sich im Qualitätsniveau an dieser Qualität zu orientieren. Die Bemusterung erfolgt in einer Stufe, wobei die Entscheidungsgremien des AG einbezogen werden. Die Bemusterung hat auf der Baustelle zu erfolgen. Der AN hat bis zur Abnahme, d.h. bis nach erfolgter erfolgreicher Abnahme, die Muster gesammelt LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 15 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR und im Original vorzulegen und in einem Musterraum auf der Baustelle vorzuhalten. Der AG ist berechtigt, im Rahmen von Bemusterungsterminen hinsichtlich von den zur Bemusterung vorgelegten Leistungen zusätzliche Muster zu verlangen, jedoch nicht mehr als insgesamt je 6 Muster je zu bemusterndem Gegenstand. Der AG wird innerhalb der Bemusterungstermine und bis spätestens 14 Kalendertage nach erfolgter Bemusterung die verbindliche Bemusterungsentscheidung treffen, es sei denn, es sind ergänzende Bemusterungsmuster, wie zuvor beschrieben, vorzulegen. Zur Dokumentation der Bemusterungen wird der AN ohne Mehrkosten ein Bemusterungsprotokoll erstellen, aus welchem zweifelsfrei hervorgeht, wie die Entscheidung des AG ausgefallen ist. Der AN ist verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen nach Auftragserteilung einen Bemusterminplan vorzulegen. 3.6.3 Dokumentation Anforderungsprofil Dokumentation: Zu den Dokumentationsunterlagen zählen ein Inhaltsverzeichnis, bauteilbezogene Baustoffkataster, Aufmaße, Baupläne, Werk- und Montagepläne, Bemusterungslisten, sonstige Technische Datenblätter, Prüfzeugnisse, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, Lieferscheine für Dämmstoffe, Bautagebücher etc. Die Dokumentationsunterlagen werden auf CD/DVD an den AG in 4-facher übergeben. Die CD/DVD muss alle Dokumentationsunterlagen zum Bauvorhaben beinhalten, einschl. eines Unterlagenverzeichnisses als xlsx-Datei. Zusätzlich hat die Übergabe 2-fach in Papier zu erfolgen. Die Erstellung vorgenannter Dokumentation gehört zum Liefer- und Leistungsumfang des AN. 3.7 Versicherungen Der AN trägt die Kosten für eine baustellenbezogene Bauherrenhaftpflicht. 01 Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung Sofern der AN beabsichtigt, für seine Zwecke öffentliches Straßenland zu nutzen, muss er die dafür erforderlichen Genehmigungen bei den zuständigen Behörden in Eigenregie beantragen, anfallende Gebühren für die Straßenlandnutzung sind Sache des AN. Des weiteren gehören nachbarschaftsrechtliche Genehmigungen, sofern sie die Bauausführung betreffen, zum Leistungsumfang des AN. LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 16 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Die Baustelleneinrichtung beinhaltet alle zur Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen Einrichtungen für den AN. Vom AN ist mit der Angebotsabgabe ein "Vorentwurf Baustelleneinrichtung" abzugeben. Innerhalb von 2 KW nach Auftragserteilung ist ein detaillierter Baustelleneinrichtungsplan zur Freigabe durch die AG- Bauleitung vorzulegen. Zur Baustelleneinrichtung zählen: Befestigung / Sicherung von evtl. erforderlichen Lagerplätzen zur sachgerechten Zwischenlagerung angelieferter Bauteile und Baustoffe - falls erforderlich Verkehrssicherung im öffentlichen Straßenland und auf der Baustelle einschl. Erstellung / Fortschreibung des Verkehrssicherungsplans, aller erforderlichen Beschilderungen, Sicherheitszeichen etc. einschl. regelmäßiger, bedarfsgerechtet Anpassung der Maßnahmen an die örtlichen Gegebenheiten. Die Pauschale beinhaltet die Baustellenräumung für alle Leistungsbereiche dieses Leistungsverzeichnisses einschl. fachgerechter Entsorgung von Bauschutt, Sperrmüll, Abbruchmaterial etc. Schnittstelle zu den Außenanlagen (kein Leistungsbestandteil des AN) Die BE-Fächen müssen bis spätestens zum 11.08.2017 beräumt werden, um die erforderliche Baufreiheit für die Wiederherstellung der Außenanlagen zu gewährleisten. Weiterhin erforderliche Baustelleneinrichtungen wie der Sanitärcontainer etc. müssen gegebenenfalls umgesetzt werden. Der Aufwand für erforderliche Umsetzungen ist in den Pauschalpreis einzukalkulieren. Baustelleneinrichtung des AN Baustelleneinrichtung des AN für sämtliche im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen. Dies umfasst die Lieferung, die Bereitstellung, das betriebsfertige Aufstellen, die Vorhaltung, den Abbau sowie den Abtransport von Maschinen, Geräten, Werkzeugen und sonstige Betriebsmitteln, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind inkl. des Personals zur Bedienung der Maschinen. Inkl. Container für Tagesunterkunft des Baustellenpersonals des AN. Der Elektroanschluss aller vom AN genutzten Container wird bauseits ausgeführt. Die Gestellung eines Sanitärcontainers für alle am Bau beteiligten Unternehmen erfolgt durch Dritte. Sollten die Container des AN mit sanitären Einrichtungen ausgestattet sein, so ist der Wasser- u. Abwasseranschluss durch den AN eigenverantwortlich herzustellen. Ausstattung: Art und Umfang der Ausstattung entsprechend der Belange des AN. Umfang der Arbeits-, Service- und Sozialräume, LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 17 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR darunter auch Erste-Hilfe-Ausstattungen, gem. gesetzlicher Anforderungen wie z.B: ArbStättVO, Betriebsstättenverordnung, berufsgenossenschaftliche Vorschriften. Der AN hat ausreichend Feuerlöscheinrichtungen entsprechend der gesetzlichen Anforderungen (ASR) vorzuhalten. Zur Baustelleneinrichtung des AN zählen auch Sicherungsmaßnahmen innerhalb des Bauwerks wie z.B. provisorische Geländer und Absturzsicherungen, Notausgänge, Notausstiege, Nottreppen, u.s.w. einschl. erforderliches, auch mehrmaliges Umsetzen der Einrichtungen im Zuge des Baufortschritts. Vorhaltezeit bis zum Ende der Bauzeit. Grundeinsatzzeit bis zum Ende der Gesamtbauzeit. Einschl. Laden und Abtransportieren der Ausstattung nach Abschluss der Arbeiten, Rückbau der zusätzlichen Installationen. Der AN ist verprlichtet, innerhalb von 2 KW nach Beauftragung einen BE-Plan und einen separaten Kranaufstellplan vorzulegen. Baustelleneinrichtung des AG: entfällt Bauwasser/Abwasser Für die Versorgung der Baustelle werden nur im Außenbereich 4 Bauwasseranschlüsse mit Wasseruhr, ausreichend dimensioniert für die Versorgung aller AN, durch Dritte eingerichtet. Die Kosten für den Bauwasserverbrauch trägt der Bauherr. Jeder am Bau beteiligte AN wird über eine Umlage an den Kosten beteiligt - siehe Entwurf Bauvertrag. Für die Abwasserentsorgung ist der AN Heizung/Sanitär verantwortlich. Die Kosten für die Abwasserentsorgung trägt der Bauherr. Jeder am Bau beteiligte AN wird über eine Umlage an den Kosten beteiligt - siehe Entwurf Bauvertrag. Baustrom Der Baustromanschluss wird dem AN zur Verfügung gestellt (Anschlusswert: 2 x 70 kVA): je Treppenaufgang (10 Stück) existiert ein Gruppenverteiler sowie weitere Unterverteiler (2 Stück je Aufgang). Die Kosten für den Baustromverbrauch trägt der Bauherr. Jeder am Bau beteiligte AN wird über eine Umlage an den Kosten beteiligt - siehe Entwurf Bauvertrag. Baubeleuchtung außen und Bauzaunbeleuchtung Die Baubeleuchtung im Außenbereich sowie Bauzaunbeleuchtung im Bereich von Verkehrswegen wird LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 18 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR durch Dritte ausgeführt. Bauzaun Der Bauzaun wird bauseits umlaufend entlang der freien Grundstücksgrenzen straßen- u, hofseitig zu errichtet. Werbeplakate zu Gunsten Dritter dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Bauherrn am Bauzaun angebracht werden. Hebezeug Art, Anzahl und Dimensionierung (bezüglich Traglast, Hubhöhe, Auslegerlänge, Leistungsaufnahme etc.) sowie die Auswahl der Standorte des Hebezeugs obliegt dem Ermessen des AN unter Berücksichtigung der Fertigstellungsfristen. Abfall Zum Leistungsumfang gehört die Bereitstellung von Abfallcontainern für die getrennte Sammlung und Entsorgung von Baustellenabfällen, die im Zuge der Baumaßnahme entstehen. Sammlung und Entsorgung getrennt nach gefährlichen und ungefährlichen Abfällen. Winterbaumaßnahmen Die Ausführungsfrist beginnt am 30.09.2016, die Fertigstellung ist für Oktober 2017 vorgesehen. Um diese Ausführungsfrist auf Grund zu erwartender Witterung einhalten zu können, sind bauseits (durch den AN Heizung/Sanitär) Winterbaumaßnahmen im begrenzem Umfang in den Wohnungen vorgesehen (ölbetriebene Baubeheizung mit Flexschläuchen). Die Kosten für die Baubeheizung trägt der Bauherr. Jeder am Bau beteiligte AN wird über eine Umlage an den Kosten beteiligt - siehe Entwurf Bauvertrag. Vorhaltung von Sicherheitseinrichtungen im Gebäude Zum Leistungsumfang gehören alle erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz wie z. B. Absturzsicherungen, Handläufe, Geländer etc. Diese sind vom AN entsprechend Baufortschritt zu warten, vorzuhalten, gegebenenfalls um- oder neu zu bauen und nach Fertigstellung zu demontieren und abzufahren. Verkehrssicherungspflicht Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer öffentliche Straßen, Wege und Plätze verschmutzt, sind sie unverzüglich und fortlaufend im LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 19 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu reinigen. Diese Leistung zählt als Nebenleistung. Innerhalb der Baustelle gehört zur Verkehrssicherungspflicht die regelmäßige Reinigung und Beräumung der Baustelle sowie die Wartung und Instandhaltung sicherer Wege für den Personenverkehr, inkl. des Winterdienstes auf den BE-Flächen und Zuwegungen zur BE. 01.01 Baustelleneinrichtung 01.01.0010 Baustelleneinrichtung, gesamte Bauzeit Baustelleneinrichtung über die gesamte Bauzeit wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 psch Gesamtsumme: LV: GU Innen Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge 02 Keller Einheit Einheitspreis in EUR 20 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Abbrucharbeiten / Herstellen von Wanddurchbrüchen Abbrucharbeiten / Herstellen von Wanddurchbrüchen Folgende Leistungen sind einzukalkulieren: Abbruch von Keller-Trennwänden aus Holz inkl der Türen Abbruch von Mauerwerk in unterschiedlichen Wandstärken, im Mittel d=24cm Abbruch von Innentüren aus Holz, ca. 1,00x2,00 m Herstellen von Türdurchbrüchen in MW-Wänden, im Mittel d=40cm, inkl. Herstellen beidseitiger Auflager für Sturzträger, inkl. Sturzträger 2 x HEB 160, inkl. Ummanteln der Träger mit Streckmetall und Einputzen in einer Putzstärke von mindestens 2cm Herstellen von Fensteröffnungen in der Außenwand d=55cm Abbruch Innenputz 2cm Abbruch Treppenstufen, b=1,20m Abbruch Stahlgeländer, H=1,00m Abbruch Außentreppe Hofseite Nipkowstr. (Kellerabgang), ca. H=2,00m, bestehend aus Kliknkerwänden und Klinkertreppenstufen b=1,40m sowie 15cm Bodenplatte unbewehrter Beton Mengenansätze: Abbruch Keller-Trennwände Holz:ca. 240 m² Abbruch MW-Wände, 24cm:ca. 25 m² Abbruch Innentüren, ca. 1,00x2,00m:ca. 26 Stück Herstellen Türdurchbrüche in MW-Wänden:ca. 5 Stück Herstellen von Fensteröffnungen:ca. 4 Stück Abbruch Innenputz:ca. 150 m² Abbruch Treppenstufen:ca. 12 Stück Abbruch Geländer:ca. 12 lfdm Abbruch Außentreppe:ca. 18 m² Klinker-MW, 10 Treppenstufen u. 6 m² Bodenplatte Kellerdeckendämmung wird nicht ausgeführt Bauwerksabdichtung - Sanierputz Die Bestandswände bestehen aus massiven tregenden und nichttragenden Mauerwerkswänden aus Ziegeln bzw. Hohlsteinen. Die Flächen sind überwiegend geputzt und mit Anstrich versehen. Die Bauwerksabdichtung im Keller erfolgt im Bereich von punktuellen Durchfeuchtungen an Außenwänden. Für die Ausführung muss der AN ein dafür zugelassenes System verwenden, die Systemauswahl obliegt dem AN. Mengenansätze: Annahme Höhe Sanierputz im Mittel 1,00m auf einer Länge von ca. 33 lfdm (entspricht ca. 10% der Gesamtabwicklung der Außenwände) Mauer- u. Putzarbeiten Herstellen von nicht tragendem Mauerwerk KS, d=11,5cm, in F90-Qualität, beidseitig geputzt mit Kalkzementputz 15mm, inkl. Maueranschluschlussschiene, inkl. KASA-Türsturz Mengenansätze: LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 21 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR MW-Wand, d=11,5cm:ca. 20 m² Kalkzementputz:ca. 40 m² Türöffnungen: 2 Stück Hilfeleistungen für Haustechnik Leitungsgräben im Keller im Bereich neuer Grundleitungen mit Sand verfüllen und flächenbündig bis OK Kellerfußboden zubetonieren. BxH = ca. 1,00x0,70m Mengenansätze:ca. 2 x 10,50 lfdm Bodenaussparung für Pumpensumpf herstellen, Abmessungen 1,00x1,00m, Höhe ca. 0,70m inkl. Abbruch Bodenplatte sowie Aushub und Entsorgung des Abbruchmaterials und der Erdaushubs. Nach Einbringen des Hebewerks ist der verbleibende Hohlraum mit Flüssigbeton auszugießen. Mengenansätze: 1 Stück Herstellen und Schließen von Wanddurchbrüchen in Mauerwerkswänden nach Fertigstellung der Installationen. Wanddicken: bis 45cm. Abmessungen: 30/30 cm bis 80/40 cm. Der Aufwand für das Anarbeiten an Rohrleitungen ist einzukalkulieren, Schließen der Durchbrüche in F90-Qualität. Mengensatz: 20 Stück Kellertrennwandsystem Mieterkeller Material: Trennwandsystem aus Stahllamellen. Verzinkte Stahlprofile, Breite 115 mm, Stärke 0,4 mm, verzinkte Winkelprofile 28 x 22 mm, verzinkte Teleskoprohre 30 x 30 mm. Montage: Die Stahlprofile werden im Abstand von 35 mm mit den Winkelprofilen vernietet. Die Winkelprofile werden von innen an den Teleskoprohren mit Boden- und Deckenabstand befestigt. Die Montage des Systems erfolgt direkt an der Wand und ohne Bodenabstand. Inkl. Anpassen des Trennwandsystems an Unterzüge und Installationen der Haustechnik sowie generell an die Höhen im Bestand abzüglich der Kellerdeckendämmung. Hinweis: Bei der Montage muss davon ausgegangen werden, dass die Kellerdeckendämmung bereits montiert wurde. Dieser Umstand ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Türen ansichtsgleich zur Trennwand, Größe ca. 800 x 1900 mm, nach innen oder außen öffnend. Bei Türen zu Technikräumen und zu Fahrradkellern inkl. Drückergarnitur vorgerichtet für Profilzylinder. Nummernschild Aluminium eloxiert, Größe ca. 105 x 70 mm, inclusive Nummerierung Mengenansätze: Kellertrennwände: ca. 582 m² Türen in Kellertrennwänden: ca. 97 Stück LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 22 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Stahlblechtüren Gemäß Bauaufsichtlicher Zulassung geprüft nach DIN 4102 als Türelement T30-1 feuerhemmend bzw. T90-1 feuerbeständig sowie als Stahl-Rauchschutztür RS-1, geprüft nach DIN 18095 als 1-flügliges Türelement für Einbauöffnung in Mauerwerk. Türblatt: verzinkt u. grundiert (pulverbeschichtet) sowie endbeschichtet in RAL 9002 (Grauweiß), 45mm dick, Blechdicke 1mm, doppelwandig, 3-seitig gefälzt, Dünnfalz, 3 Sicherungszapfen, Aussteifung mit Flachstahl, Isolierung mit Mineralfaserplatten Sonderausstattung: absenkbare Bodendichtung im Türblatt. Inkl. Farbbeschichtung in weiß. Zarge: Eckzarge mit 3-seitiger Dichtung, Blechdicke 2mm, Montage durch Mauer-Dübelmontage. Ausführung mit Brandschutzleisten. Verzinkt u. grundiert (pulverbeschichtet) sowie endbeschichtet in RAL 9002 (Grauweiß). Je nach Erfordernis auch als U-Zarge ausführbar. Inkl. umlaufend Verputzen der Türleibung und im Sturzbereich. Inkl. Farbbeschichtung in weiß. Beschläge: Drückergarnitur gemäß Anforderung nach DIN 18273, Ausführung in Metall mit schwarzem Kunststoffüberzug, Drücker festdrehbar gelagert Einsteckschloss mit Wechsel gemäß DIN 18251, Teil 1, Klasse 4 (Behördenschloss), vorgerüstet für Einbaueines Profilzylinders Bänder: 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager Schließmittel: Obentürschließer mit Gleitschiene nach DIN EN 1154 und Öffnungsbegrenzer Mengenansätze: T90-1 RS:1 Stück T30-1 RS:22 Stück Malerarbeiten Wände, Fußboden Boden, Beton, reinigen von groben Verschmutzungen; Fußbodenausgleich mit einer zementären Spachtelmasse um größere Unebenheiten auszugleichen; Bodenanstrich mit einem Betonanstrichsystem, einschl. Sockel 10cm Höhe. Ausbrüche im Fußboden reinigen, vornässen bzw. grundieren und mit Estrichbeton oder Epoxidharzmörtel bündig und kraftschlüssig schließen Mengenansätze: Fußbodenflächen:nur in Teilbereichen ca. 100 m² Ausbrüche im Fußboden:ca. 20 m² in Klein- u. LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 23 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Kleinstflächen HA-Raum Fernwärme: Als vorgezogene Leistung (siehe auch Bauablaufplan Vertragstermine) sind die Wände in diesem Raum mit Anstrich zu versehen, inkl. Reinigung der Wände, Untergrundbehandlung, Grundierung. Anstrich mit wischfester Kunststoffdispersionsfarbe matt, weiß, Nassabriebbeständigkeitsklasse 2. Boden, Beton, reinigen von groben Verschmutzungen; Fußbodenausgleich mit einer zementären Spachtelmasse um größere Unebenheiten auszugleichen; Bodenanstrich mit einem Betonanstrichsystem, einschl. Sockel 10cm Höhe. Ausbrüche im Fußboden reinigen, vornässen bzw. grundieren und mit Estrichbeton oder Epoxidharzmörtel bündig und kraftschlüssig schließen Mengenansätze: Fußbodenflächen:ca. 20 m² Wandflächen:ca. 40 m² 02.01 Arbeiten im Keller 02.01.0010 Abbrucharbeiten Abbrucharbeiten wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 02.01.0030 Bauwerksabdichtung innen Bauwerksabdichtung innen wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 02.01.0040 psch Kellertrennwandsystem Kellertrennwandsystem wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 02.01.0060 psch Mauer- u. Putzarbeiten Mauer- u. Putzarbeiten wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 02.01.0050 psch psch Stahlblechtüren Stahlblechtüren wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 psch LV: GU Innen Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge 02.01.0070 Malerarbeiten Malerarbeiten wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 Einheit Einheitspreis in EUR psch Gesamtsumme: 24 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR LV: GU Innen Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit 03 Treppenhaus Einheitspreis in EUR 25 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Abbrucharbeiten Arbeiten mit und Entsorgung von Abbrucharbeiten Arbeiten mit und Entsorgung von gefährlichen Bauabfällen Die Beseitigungs- und Verwertungswege der gefährlichen Abfälle sind mit Begleit-, Übernahme- und/oder Wiegescheinen zu belegen. Als Erzeuger gilt der AG. Die Abfallerzeugernummer des AG für dieses Bauvorhaben ist bereits beantragt. Der AN übernimmt sämtliche Aufgaben für eine ordentliche Abfallentsorgung. Die Entsorgung von gefährlichen Abfällen (Schüttung Decke > Z2, Ziegelmauerwerk Schornsteine > Z2, Teerhaltige Sperrschicht Badezimmer, Terrazzoboden Bad > Z2, etc.) erfolgt für Mengen über 20 t im Einzelentsorgungsnachweisverfahren. Die Entsorgungsnachweise für diese Abfälle werden durch ein vom AG bevollmächtigtes Ingenieurbüro (Novabiotec Dr. Fechter GmbH) erstellt. Der Transport für die Entsorgung hat durch den AN oder ein von ihm beauftragtes und zertifiziertes Transportunternehmen bzw. über einen Entsorgungsfachbetrieb zu erfolgen. Die Signatur von Begleit-/Übernahmescheinen als Beförderer hat mit einem zertifizierten elektronischen Nachweisverfahren (z. B. ZEDAL) zu erfolgen. Sämtliche Dokumente der Entsorgung (u.a. Wiegescheine aller abgefahrenen gefährlichen Abfälle) sind entsprechend den Vorgaben des AG nach Abschluss der Arbeiten (spätestens nach 4 Wochen) der Fachbauleitung zu übergeben. Die Abfallbilanz hat mit Stellung der Schlussrechnung zu erfolgen. Die anfallenden Kosten der Entsorgung der gefährlichen Abfälle im Einzelentsorgungsverfahren, wie Gebühren für das Andienungsverfahren, die SBB Gebühren, Entsorgungskosten (ohne Transport) trägt der AG. Die Kosten für Sicherungs- und Schutzmaßnahmen, fach- und sachgerechte sowie transportgerechte Lagerung/Aufnahme des Abbruchmaterials und Transport der gA zum Entsorger sind in den Grundpositionen des AN einzukalkulieren. Der AN erhält mit Ausschreibung ein Entsorgungskonzept für die Abfallverwertung/-beseitigung durch den AG. Der AN verpflichtet sich, alle Dokumente der Vorabkontrolle für die Entsorgungen im Sammelentsorgungsverfahren entsprechend den Anforderungen des externen Ingenieurbüros beizubringen. Grundsätzlich sind Transport und Entsorgung über Entsorgungsfachbetriebe sicher zu stellen. Bei Transporten ist mindestens die Transportgenehmigung für die anstehende Abfallart vorhanden sein. In der Bauteilbezogenen Übersicht Probenahmen Schadstoffe / ungefährliche und gefährliche Abfälle vom 26.11.2015 von der NovaBiotec Dr. Fechter GmbH gilt es folgende Bewertungen seitens des AN zu beachten: Farbe Geländer, Treppen: Verdacht auf Blei, bei Bearbeitung Arbeitsschutz beachten und bei Entsorgung Nachbeprobung erforderlich LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 26 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Terrazzoboden: Verursachender Parameter KW-Index, Zuordnungswert > Z2 Wände Treppenhaus teilweise mit bleihaltiger Farbe: bleihaltig, zur Klärung der Entsorgung LAGA-Bauschutt-Probe erforderlich Vorhandene Bodenbeläge auf Treppenstufen und Podesten einschl. Kleberresten komplett entfernen und entsorgen (nur in 2 Treppenhäusern vorhanden!). Nicht haftende Altanstriche auf Tritt- u. Setzstufen sowie Podesten abschleifen (betrifft alle 10 Treppenhäuser). Sanierung Treppenhäuser (Anzahl 10 Stück) Vorgesehen ist eine malermäßige Überholung aller Anstriche sowie der Austausch und das Neuverlegen von Linoleumbelag in allen Treppenhäusern. Der in den Eingangsbereichen sowie in den Durchgängen zum Hof vorhandene Terrazzoboden bleibt erhalten und erhält lediglich eine Risssanierung. Dies gilt sinngemäß auch für die in diesen Bereichen vorhandenen Wandfliesen. Linoleumbelag im Bestand ist lediglich in den Treppenhäusern Nipkowstr. 54 und 56 vorhanden. In den übrigen 8 Aufgängen existiert auf den Holzstufen- und Podesten im Bestand kein Belag. Die Außentüren (Hauseingänge und Hoftüren - siehe unten) und die Türen zum Keller werden ausgetauscht (Leistung im Titel Keller erfasst), ebenso die Wohnungseingangstüren (siehe Titel Tischler Innentüren). Malerarbeiten Anstrich Wände / Decken Leistungsbestandteil sind Anstriche an Wänden, Treppenlauf- und Podestunterseiten, der neuen Decken im Treppenhauskopf sowie Überholungsanstriche an Holztreppen und Geländern Untergrundvorbereitung an allen Oberflächen durch abstoßen /ablösen nicht fest haftender Beschichtungen, reinigen verschmutzter Bereiche von groben Verschmutzungen. Abstoßen und Reinigen 100 % der Gesamtfläche; Untergrund: nicht haftende Farbbeschichtungen. Fehlstellen wie Ausbruchstellen, Löcher, Schrammen, Kleinflächen sind mit Ansatz beizuspachteln. Schrauben, Haken etc. sind zu entfernen. Herstellen einer Haftbrücke für nachfolgenden Anstrich. Beschichtung an Wand und Deckenflächen mit Kunststoffdispersionsfarbe mit folgender Aufteilung: Decken, Unterseiten:Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, matt weiß Wände:Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, matt; hell getönt; Wischsockel:ca. 110 cm hoch; Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, seidenglänzend, grauer Farbton Farbband:oberhalb des Wischsockels farblich abgesetztes Farbband, ca. 2cm Farbtöne: gemäß Farbkonzept / Bemusterungskatalog Architekt LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 27 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR In den Pauschalpreis einzukalkulieren sind Kleinflächen wie Leibungen etc. sowie das Schätzen angrenzender Bauteile wie Bodenbeläge, Geländer oder Fenster. Des Weiterem gehört zum Leistungsumfang die dauerelastische Acryl-Versiegelung an allen Wand- u. Deckenixeln, an Innenfensterbänken, umlaufend an Fenstern und Türzargen sowie oberhalb der Holzsockel. Mengenansätze: Wandflächen: ca. 2.170 m² inkl. Fensterleibungen Teilspachtelung / Fleckspachtelung: ca. 30% der Wandflächen Wischsockel Wände: ca. 425 lfdm Decken, Unterseiten: ca. 605 m² Malerarbeiten Anstrich Treppen / Geländer Die Treppenkonstruktion besteht aus typischen Altbautreppen mit Freiwange sowie Holzgeländer. Die Geländer bestehen aus quadratischen Holzprofilen und einem abgerundetem Handlauf aus Holz. Der Überholungsanstrich der Treppen bezieht sich auf die sichtbar bleibenden Flächen der Setzstufen und Podeste, auf die Trittstufen, auf den umlaufenden Wischsockel aus Holz oberhalb der Treppenstufen und Podeste sowie auf verbleibende Viertelstäbe und Sockel. Überholungsbeschichtung der Treppenanlage mit allen Bestandteilen deckend, mit Kunstharz. Nicht tragfähige Altbeschichtungen sind vor einer Neubeschichtung komplett zu entfernen. Oberfläche Lose Beschichtungen entfernen, tragfähigen Untergrund herstellen durch anschleifen und entstauben; spachteln kleinerer Fehlstellen mit Alkydharzlack- Spachtelmasse, eine Grund-, und Schlussbeschichtung. Geländerhöhe: ca. 1,10m Handlauf: abgerundet d= ca. 100mm Material: Alkydharzlack Oberfläche: hochglänzend Farbtöne: gemäß Farbkonzept / Bemusterungskatalog Architekt Mengenansätze: Wischsockel Holz: ca. 425 lfdm Treppenwangen Holz: ca. 425 lfdm Setzstufen Holz: ca. 600 Stück Geländerabwicklung: ca. 425 lfdm Handläufe: ca. 475 lfdm Neue Viertelstäbe: ca. 600 Stück á 85 cm Bodenbelagsarbeiten Untergrundvorbereitung: Boden staubfrei reinigen und mit einem lösungsmittelfreien Dispersionsvorstrich vorstreichen. Untergrund mit einer faserverstärkten Spachtelmasse vollflächig im Verlegebereich spachteln. LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 28 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Inkl. Ausbesserungen von Beschädigungen der Dielung und inkl. Schließen von Löchern alter Rohr- u. Kabeldurchführungen auf den Podesten. Linoleumbelag: Linoleumbelag, beständig gegen Öle und Fette, liefern und mit Dispersionskleber einseitig verkleben; Verfugen des Bodenbelages mit Schmelzdraht, Oberfläche glatt. Belagbreite auf Trittstufen ca. 85cm in Alt-Berliner Verlegeart. Linobeläge auf Podesten sind nur in der Lauffläche zu verlegen. Außen- u. innenseitig verbleibt ein freier Randfries. Treppenkanten sind mit Aluminium-Kantenprofilen auszustatten. Oberfläche: glatt, marmoriert Oberflächenqualität: PUR Oberflächenvergütung Dicke: 2,5mm, in Bahnen Bewertungsgruppe: Rutschgefahr R9 Baustoffklasse: B1 Farbtöne: gemäß Farbkonzept / Bemusterungskatalog Architekt Mengenansätze: Anzahl Trittstufen Holz: ca. 600 Stück Podeste: ca. 255 m² Terrazzobelag: Der Eingangsbereich, die Treppenläufe zum Keller, der 1. Treppenlauf zum EG sowie die Kellerdurchgänge zum Hof sind im Bestand aus Werkstein. Im Leistungsumfang enthalten ist die Überarbeitung des Bestandes durch abschleifen und versiegeln der Podeste / Durchgänge und der Stufen sowie das Schließen und Verharzen vorhandener Risse. Mengenansätze: Anzahl Tritt- u. Setzstufen Terrazzo: ca. 150 Stück Podeste / Durchgänge: ca. 85 m² Risse schließen: ca. 75 lfdm Tischlerarbeiten - Geländer Überarbeitung Geländer: Treppengeländer und Handläufe prüfen und ggf. befestigen. Sockelleisten in Teilbereichen, nach Demontage der WE-Türen, ergänzen wie im Bestand vorgefunden. Viertelstäbe neu im Ixel Setzstufe / Trittstufe Mengensätze: Geländerabwicklung: ca. 425 lfdm Handläufe: ca. 475 lfdm Sockelleisten: ca. 425 lfdm Viertelstäbe: ca. 600 Stück á 85cm Neues Geländer LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 29 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Im Bereich Achse 7-9 (Otto-Franke-Str. 64) und Achse 21-22 (Otto-Franke-Str. 60a) sind jeweils das oberste Zwischenpodest sowie der oberste Treppenlauf (gerader Lauf, ca. 12 Steigungen) neu herzustellen. Das Geländer mit Handlauf ist in Anlehnung an den Bestand inkl. Anstrich auf Podest und Treppenläufen neu herzustellen. Tischlerarbeiten - Hauseingangstüren und Hoftüren Neue Hauseingangs- und Hoftüren aus Kunststoff mit umlaufender, doppelter Lippendichtung und Türschwelle aus feuerverzinktem Winkelstahl. Optisch in Anlehnung an den Bestand. Anforderungen: Klimaklasse III Mechanische Beanspruchung: M Beschläge: Sicherheits-Wechselgarnitur LM-elox., für PZ vorgerichtet, Sicherheits-Schließblech, dreifach verstärktes Türband, kugelgelagert. Schloss: 3-Punkt-Mehrfachverriegelung KFV 2372, PZ-Ausführung, Dornmaß 65mm, 8mm Nuss, Stulp silberfarbig, spezielles Schließblech mit verstärkter Befestigung Einbruchhemmende Wechselgarnitur mit abgekröpftem Knauf Sicherheitsbeschlag ES 2 für WK 3, 8mm Vierkant, Alu-F2, L-Form, Langschild Integrierter Türschließer auf der Bandseite U-Wert:1,8 W/m²K (Türen und Festverglasung) Gewändeanschluss:Mauerwerk, Anschlagart:Blendrahmen Seitenteile Festverglasung als VSG-Verglasung Inkl. Abbruch der Türen im Bestand. Farbton: RAL-Ton gemäß Farbkonzept / Bemusterungskatalog Architekt, innen und außen gleicher Farbton Nur Hauseingangstüren: zusätzliche Ausstattung mit elektromagnetischem Türöffner. Schnittstelle zum Gewerk Elektro: Verkabelung für E-Öffner innerhalb des Türelementes gehört zum Leistungsumfang, die Zuleitungen und der Anschluss werden bauseits ausgeführt Fabrikat: Ritto oder gleichwertig Mengensatz: 10 Stück Der AN fertigt eine Werkplanung an. Die Produktion erfolgt erst nach Freigabe durch Architekt / Bauherr. Mengenansätze: Hauseingangstüren: 8 Stück á ca. 1,47/2,11m inkl. Seitenteil ca. 0,25/2,11m Hauseingangstüren: 2 Stück á ca. 1,26/2,11m Hoftüren: 11 Stück á 0,89/2,01m Fliesenarbeiten LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 30 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Die im Bestand vorhandenen Wandfliesen in den Eingangsbereichen und in den Durchgängen zum Hof sowie in den Abgängen zum Keller sind grundzureinigen inkl. Entfernen von Graffiti etc. Fehlende Fliesen sind in Anlehnung an den Bestand in Teilflächen oder als Einzelfliesen zu ergänzen. Mengenansätze: Wandfliesen:ca. 180 m² Fliesenergänzung:ca. 15 m² Briefkästen Senkrechte Briefkästenanlagen nach DIN EN 13724. Je nach Wohnungsanzahl der Häuser in unterschiedlichen Anordnungen: maximal 6 Stück Kästen nebeneinander, 3 Stück Kästen übereinander. Anzahl: 93 Stück Maße (Höhe x Breite x Tiefe) pro Einzelkasten: Briefkasten:H 397 mm B 284 mm T 104 mm Einwurf:B 252 mm H 30 mm Farbe:RAL-Ton grau nach Bemusterung Oberfläche: Korrosionsgeschützt nach DIN EN 1670 sowie werkseitig endbeschichtet Entnahmetür: Drehtür mit Posthalteblech Einwurfklappe: Format C4 längs, flächenbündig verbaut, geräuschgedämpft, 135° Öffnungswinkel, nach außen öffnend, integriertes verstellbares Einwurf-System mit Sperrfunktion Sicherheit: gezackte Entnahmesicherung, Einwurf nach DIN EN 13724 Schloss: mit Edelstahlabdeckung, flächenbündig eingebaut, Staubschutzkappe, zwei Schlüssel Namensschilder: Flächenbündig eingebaut, vandalismusgeschützt, von vorn wechselbar Montageart: Aufputz Im Leistungsumfang enthalten ist die Demontage und Entsorgung der vorhandenen Briefkästen. Standorte: in den innenliegenden Treppenhäusern Schaukästen Die vorhandenen Schaukästen sind zu demontieren und zu entsorgen. Neue Schaukästen wie folgt: Profile aus Aluminium, silberfarbig eloxiert, Rückwand innen wahlweise in enzianblau, weiß oder anthrazit (Rückwand außen grau schutzlackiert), rollengelagerte Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas in Aluminiumführung mit Aushängesicherung, abschließbar. Schaukasten mit umlaufender Bohrrille zur individuellen Befestigung inkl. 10 Magnete mit hellgrauer Kunststoffkappe und 1 Einstecktasche DIN A4 (Art. LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 31 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR ET-A4). Zur Wand- oder Ständermontage.Aluminiumprofil mit gerundeten Kanten. Bautiefe: ca. 55mm / Breite ca. 975mm / Höhe ca. 750mm Schließanlage Die Zentralschließanlage (für das gesamte Objekt) gestattet, den jeweiligen Hauseingang, die Wohnungseingangstür, den Kellerzugang, das Zugangstor zum Hof sowie den Müllstandsplatz mit nur einem Schlüssel zu schließen, zuzüglich Technikschließung für die Hausverwaltung. Inkl. Erstellung eines Schließplanes nach Angaben des AG. Profilzylinder an Innen,- und Außentüren für beidseitige Schließung, gem. DIN EN 1303, Länge nach örtl. Erfordernis, Material: Messing, matt vernickelt, Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze, serienmäßiger Anbohrschutz durch Zuhaltungsstifte aus gehärtetem Stahl und mindestens einem Hartmetallstift im Zylindergehäuse, ballige Zylinderkerne mit verstärkter Schlüsselführung; Schlüssel aus Neusilber mit Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil. Der AN übergibt die Schließkarten an den AG und versieht alle zu übergebenden Schlüssel mit einem Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit Beschriftung (Haus-Nr. und Wohnungs-Nr. bzw. Technikraum-Nr.). Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und Montage eines Schlüsseltresors aus Edelstahl, vorgerichtet für Einbau eines PZ, Länge ca. 300 mm, Durchmesser ca. 50 mm. Einbauort: Hofdurchfahrt. Im Mauerwerk kraftschlüssig und gesichert gegen Ausziehen vergießen, inkl. Herstellen einer Kernbohrung sowie einer Aussparung im WDVS. Mengenansätze: Profilzylinder:ca. 130 Stück Schlüssel:ca. 390 Stück Schlüsseltresor:1 Stück 03.01 Treppenhäuser 03.01.0010 Abbrucharbeiten Arbeiten in den Treppenhäusern wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 psch LV: GU Innen Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge 03.01.0020 Malerarbeiten Malerarbeiten in den Treppenhäusern wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 03.01.0030 psch psch psch Fliesenarbeiten Fliesenarbeiten in den Treppenhäusern wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 03.01.0090 psch HE- und Hoftüren Austausch Hauseingangs- und Hoftüren in den Treppenhäusern wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 03.01.0080 psch Tischler Geländer Tischlerarbeiten Geländer in den Treppenhäusern wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 03.01.0070 psch Bodenbelagsarbeiten Terrazzo Bodenbelagsarbeiten Terrazzo in den Treppenhäusern wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 03.01.0060 Gesamtbetrag in EUR Minderkosten Bodenbelagsarbeiten Lino Minderkosten für die Ausführung der Bodenbelagsarbeiten Lino nur in den Treppenhäusern Nipkowstr. 54 und 56, in den übrigen Treppenhäusern dafür Erneurung Fußbodenanstrich auf Holzstufen und Podesten 1,00 03.01.0050 Einheitspreis in EUR Bodenbelagsarbeiten Lino Bodenbelagsarbeiten Lino in den Treppenhäusern wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 03.01.0040 Einheit 32 04.07.2016 04.07.2016 psch Briefkästen Austausch Briefkastenanlagen in den Treppenhäusern wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 psch LV: GU Innen Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge 03.01.0100 Schaukästen Austausch Schaukästen in den Treppenhäusern wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 03.01.0110 Einheit Einheitspreis in EUR 33 04.07.2016 04.07.2016 psch Schließanlage Austausch Schließanlage wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 psch Gesamtsumme: Gesamtbetrag in EUR LV: GU Innen Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit 04 Tischler Innentüren Einheitspreis in EUR 34 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Abbrucharbeiten Abbrucharbeiten Die vorhandenen Wohnungseingangstüren im Bestand werden inkl. Zarge und Schwelle aus Holz demontiert. Mengenansatz: 77 Stück Abbruch Innentüren im Bestand inkl. Zarge. Mengenansatz: 151 Stück Neue Wohnungseingangstüren Bestandswohnungen und Dachgeschoss Der AN fertigt eine Werkplanung an. Die Produktion erfolgt erst nach Freigabe durch Architekt / Bauherr. Anforderung gemäß Brandschutzkonzept: dichte und selbstschließende Tür dsT Einbruchhemmende Tür: Anforderung RC 2 nach DIN V EN V 1627 mit Stahl-Umfassungszarge. Schallschutz: SK 2 entsprechend DIN 4109, Tabelle 3, Türblatt mit Spezialschallschutzeinlage, Emissionsklasse E1, Türblatt und Zarge müssen ein Schalldämmmaß von Rw, = 32 dB im eingebauten Zustand nach DIN 4109 SSK II, bezogen auf das geprüfte Element, erreichen Maße: wie Bestand bzw. im Dachgeschoss 1,01/2,135m Türblatt: Einfachfalz, mit Fräsungen für 3 Bandseitensicherungen, Vollspantür mit Spezialeinlage, Emissionsklasse 1, Beanspruchungsklasse S Rahmenkonstruktion: Kantenausbildung 3-seitig Oberfläche: CPL-Weißlack, endbeschichtet Farbton: werkseitig endbeschichtet RAL-Ton gemäß Farbkonzept / Bemusterungskatalog Architekt, innen und außen unterschiedlicher Farbton Bänder: 2 Stück Simons VSX 7939/160 (3D) mit Tragzapfen Schloss: 3-Punkt-Mehrfachverriegelung KFV 2372, PZ-Ausführung, Dornmaß 65mm, 8mm Nuss, Stulp silberfarbig, spezielles Schließblech mit verstärkter Befestigung Einbruchhemmende Wechselgarnitur mit abgekröpftem Knauf, Sicherheitsbeschlag ES 2 für WK 3, 8mm Vierkant, L-Form, Langschild. Drücker: Fabrikat Hoppe, Modell Amsterdam ist im Angebot einzurechnen. Klimaklasse III nach DIN EN 1121 Bodendichtung: eingebaute absenkbare Bodendichtung Türspion: Einbauhöhe nach DIN 68706 ca. 1400 mm, mit LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 35 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Blickwinkel ca. 200° und Abdeckkappe Zarge: Stahlumfassungszarge Typ SZ, Blechdicke 1,5mm, verzinkt und grundiert, Doppelfalz, 1 Bandaufnahme VX 7611 (3D) je Band, Ausnehmung für 3-Punkt-Verriegelung und 3 Bandseitensicherungen, 2-teilig für nachträglichen Einbau, inkl. Zargendichtungen Türschließer: Obentürschließer nach DIN EN 1154 A, DIN-L und DIN-R verwendbar, Öffnungswinkel max. 120°. Farbton: RAL-Ton gemäß Farbkonzept / Bemusterungskatalog Architekt, inkl. der Endbeschichtung nach Montage Altbau: Inkl. neuer Türschwelle, Profilierung in Anlehnung an den Bestand, Holzart Kiefer analog Dielung in der Wohnung Mengenansatz:93 Stück (77 Bestandswohnungen und 16 Wohnungen im Dachgeschoss) Neue Innentüren Bestandswohnungen Der AN fertigt eine Werkplanung an. Die Produktion erfolgt erst nach Freigabe durch Architekt / Bauherr. Konstruktion: Holztürblätter z.T. mit Glasfüllungen und Holzzargen als Umfassungszargen Innentürblatt mit Holzzarge als Umfassungszarge, Bekleidung auf Gehrung geschnitten, Einlage Röhrenspanplatte, Einschlag überfälzt, mit umlaufender Falzdichtung im Farbton silbergrau, mit BB-Zimmertür-Einsteckschloss, 1 Paar Türdrücker, 1 Paar Langschilder, Fugen zwischen Zarge und Gewänden dauerelastisch verschließen. Drücker: Fabrikat Hoppe, Modell Amsterdam ist im Angebot einzurechnen. Schließblech:Winkelschließblech Klimaklasse:II Gewändeanschluss:Mauerwerk Maulweite:5 - 24cm Oberfläche Zarge u. Türblatt: Alle Oberflächen Ausführung in CPL-Weißlack In den EP einzukalkulieren sind Badschlösser und WC-Garnituren bei der Montage in Sanitärbereichen. Glasausschnitte:ca. 50 x 160 cm, opakes Glas, ESG 8mm Im Leistungsumfang enthalten sind in den Bestandswohnungen die Lieferung und Montage von Türschwellen, einschl. Befestigung. Die Türblätter erhalten Unterschnitte von mindestens 10 mm. LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 36 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Material: Nadelholz Konstruktion: gefälzt, Kanten gefast Oberfläche: endbeschichtet Klarlack, Farbton weiß Mengenansätze: ca. 151 Stück in unterschiedlichen Abmessungen, davon 77 Stück mit Glasausschnitten im Türblatt (Ausschnittgröße wie Bestand ca. 50 x 40cm) Neue Innentüren Dachgeschoss Der AN fertigt eine Werkplanung an. Die Produktion erfolgt erst nach Freigabe durch Architekt / Bauherr. Zarge: Stahlumfassungszarge Typ SZ, Blechdicke 1,5mm, verzinkt und grundiert, für 1-fach gefälzte Türblätter, zum Einbau in Stahlbetonwände oder Leichtbauwände, 2-teilig für nachträglichen Einbau, incl. Zargendichtungen. Türblatt Holz: Einfachfalz, DIN links oder DIN rechts angeschlagen, Emissionsklasse 1 Glasausschnitte:ca. 50 x 160 cm, opakes Glas, ESG 8mm Rahmenkonstruktion: Kantenausbildung 3-seitig, Innenlage aus Röhrenspan (RS) Oberfläche Zarge u. Türblatt: Alle Oberflächen Ausführung in CPL-Weißlack Schloss: Zimmertüren Buntbart BB-Schloss gemäß DIN18251-1, BS = Badzellen- Schloss für Feuchtraumtüren Beschläge Zimmertüren: Drücker: Fabrikat Hoppe, Modell Amsterdam ist im Angebot einzurechnen. Beschläge Feuchtraumtüren: BG Badgarnitur (Riegel innen/ Notentriegelung und Schauscheibe rot-weiß außen), WC-R 8 mm Stift Feuchtraumtüren: Ausführung wie vor, Klimaklasse II, Verleimung D3 nach EN 20 Beschläge Zimmertüren: Drückergarnitur Klinke/ Klinke, Fabrikat Hoppe, Modell Amsterdam Die Türblätter erhalten Unterschnitte von mindestens 10 mm. Mengenansätze: 99 Stück in unterschiedlichen Breiten, Höhe: 2,135m, davon Türen mit Glasausschnitt: 16 Stück Überarbeitung Innentüren Bestandswohnungen Gang- und Schließbarkeit des Türflügels wie folgt herstellen: Befestigen, Kröpfen, Feilen, Richten oder Versetzen der Bänder LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 37 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Reinigen, Ölen und Nachstellen der Beschlagteile und Schlösser (z.B. Verklebungen) Nachpassen, ggf. Nachhobeln der Falze sowie reprofilieren Ergänzung bzw. Reparatur fehlender Schwellen vereinzelt Austausch von Holzkassetten Mengenansatz: ca. 140 Türen Liefern und montieren von umlaufenden Anschlagdichtungen durch Aufsetzen vorgefertigter Leisten mit Falz sowie Einpassen der Dichtungen. Beschädigte Türverglasungen sind in Anlehnung an den Bestand auszutauschen (Mengenansatz: 50 Stück). Alle Bestandstüren erhalten neue Drückergarnituren analog der neuen Türen. Unterschnitte an verbleibenden Bestandtüren sind - sofern noch nicht vorhanden nachträglich herzustellen (mindestens 10 mm). 04.01 Tischler Innentüren 04.01.0010 Tischler Innentüren Dachgeschoss Tischlerarbeiten Innentüren Dachgeschoss wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 04.01.0020 psch Tischler Innentüren Altbau Tischlerarbeiten Innentüren Altbau wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 psch Gesamtsumme: LV: GU Innen Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge 05 Trockenbau Einheit Einheitspreis in EUR 38 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Trockenbauarbeiten Dachgeschoss Trockenbauarbeiten Dachgeschoss Nichttragende Wände in den Wohnungen kommen als beidseitig doppelt beplankte Gipskartonwände mit Hohlraumdämmung zur Ausführung, Oberflächen in Spachtelqualität Q3. Sanitärräume: Erhöhter Schallschutz der Wände zu den Wohn- u. Schlafräumen, Wanddicke 100 mm, Rechenwert des bewerteten Schalldämmmaßes nach DIN 4109: 52dB, d.h. im eingebauten Zustand 47dB, auf dem Bau gemessen. Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162, Abschnitt 3.1.1: Dicke 40mm Baustoffklasse A, Schmelzpunkt mind. 1000° C nach DIN 4102-17. Vorzusehen in den Wandkonstruktionen sind verstärkte Profile für Türzargen sowie Verstärkungen für Küchen-Oberschränke auf Länge der Arbeitsstrecke und für Elektro-Unterverteiler. Verkleidungen von Vorwandinstallationen und Installationsschächten: Abmessungen in unterschiedlichen Höhen und Tiefen, entsprechend vorhandener Installationen. Alle Leitungen und Trassen werden gemäß brandschutztechnischer und bauphysikalischer Erfordernissen in Deckenebene durch das jeweilige TGA-Gewerk geschottet. Die Trockenbaukonstruktionen können daher ohne Brandschutzanforderungen ausgeführt werden. Abhangdecken für Leuchtenkabel: Glatte Deckenbekleidung mit Gipskartonplatten direkt befestigt mit Holzlatten unter der Holzbalkendecke, Oberflächen in Spachtelqualität Q3. Inkl. insgesamt ca. 80 Deckenhaken aus Metall für die Befestigung von Leuchten (je Raum 1-2 Stück). Reviklappen 30/30cm, Alu-Knauf alutop Revisionsklappe BASIS bestehend aus einem Stahlblech-Außenrahmen und einem herausschwenkbaren Stahlblech-Innendeckel, weiß pulverbeschichtet. Einbau mit Auswechslung, falls erforderlich. Für den nachträglichen Einbau geeignet. Serienmäßig mit Vierkant-Verriegelung und Vierkantschlüssel. Mengenansätze: Wände d=10-15 cm:ca. 610 m² Vorsatzschalen:ca. 84 m² Schachtverkleidung:ca. 50 m² Gleitender Deckenanschluss:ca. 265 lfdm Tragelemente WC, Waschtisch:ca. 42 Stück Türöffnungen im Trockenbau:ca. 82 Stück Abhangdecke in GK:ca. 1.075 m² Reviklappen 30/30 cm;ca. 16 Stück Trockenbauarbeiten Altbau Bäder: Verkleidung von Vorwandinstallationen als Ablage Vorwandinstallationen für Waschtisch und/oder LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 39 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR WC-Verkleidung aus Gipskartonplatten für Installationen an Wänden, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen, einschl. Dämmstoffeinlage, mit Ausbildung einer durchgehenden Ablage. Anschlüsse an Wand- und Deckenflächen sind abrisssicher herzustellen. Abmessungen: Breite:ca. 1,00m Höhe:ca. 1,20m Tiefe:ca. 0,25m Beplankung: Gipskartonplatten, (GKBI) DIN 18180, 2-lagig, Dicke 12,5mm, Befestigen der Beplankung mit Schnellbauschrauben, einschl. verspachteln der Fugen und Schraubenköpfe der bekleideten Seitenwände, Dämmschicht: 40 mm, nach DIN EN 13162, Baustoffklasse A, lückenlos und abrutschsicher verlegen, Verspachtelung: mit Fugenspachtel, Oberfläche Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt Schachtverkleidung: Leistung wie vor beschrieben, jedoch: Schachtverkleidungen, deckenhoch, einschl. Kantenschutz oberhalb der Fliesen für malermäßige Weiterbearbeitung; Abhangdecke in Bädern mit Dusche Unterdecke DIN 18168 Teil 1, innen, mit Metallunterkonstruktion, als glatte Decke planeben auszurichten. Lichte Raumhöhe: bis 3,20 m, Einbauhöhe: ca. 2,80 bis 3,00 m, Abhängehöhe: ca. 0,20 m bis 0,40 m, Befestigungsuntergrund: Holzbalkendecke. Unterkonstruktion, DIN 18181, aus verzinkten Stahlblechprofilen CD 60/27, als Grund- und Tragprofil, abhängen mit Schnellabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, einlagig beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKBI), DIN 18180, Längskanten halbrund (HRK), 12,5 mm stark. Platten stumpf stoßen, Befestigung der Beplankung mit Schnellbauschrauben, die Deckenoberfläche incl. der sichtbaren Teile der Befestigungsmittel sind fertig für Anstrich, in Oberflächenqualität Q2 herzustellen. Im Bereich von Stirnfugenstößen Fugendeckstreifen verwenden. Wandanschlüsse mit Trennstreifen, Fuge mit Einkomponentendichtstoff auf PU-Basis (überstreichbar) schließen. Mengenansatz: ca. 30 m² Trennwand Bad / Küche bzw. Türwand Küche oder Bad: GK Metall-Einfachständerwand, d=10 cm. Metall-Einfachständerwand, als nichttragende innere Trennwand, nach DIN 4103-1, Einbaubereich 1, mit LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 40 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR beidseitiger Beplankung, 2 x 12,5 mm, Gipsplatten Typ GKB DIN 18180, einschl. herstellen von freien Wandenden mit Kantenschutz etc; Anschlüsse an Wand- und Deckenflächen abrisssicher herstellen; Unterkonstruktion: Metall- Wandprofile nach Erfordernis, Ständerabstand 625 mm, Beplankung: Gipskartonplatten, (GKBI beidseitig oder einseitig GKBI und GKB) DIN 18180, 2-lagig, Dicke 25mm, Befestigen der Beplankung mit Schnellbauschrauben. Verspachtelung: Fugenspachtel, Qualitätsstufe Q2 gemäß IGG-Merkblatt Schachtverkleidung: Aus Schallschutzgründen werden die Installationsschächte 3-fach beplankt - siehe unten. Schachtverkleidung deckenhoch aus Gipskartonplatten für Installationen an Wänden in Feuchträumen in verschiedenen Größen, inkl. Unterkonstruktion aus Metallprofilen nach örtlicher Erfordernis herstellen, einschl. Dämmstoffeinlage, Anschlüsse an Wand- und Deckenflächen abrisssicher herstellen. Inkl. Kantenschutz oberhalb der Fliesen für malermäßige Weiterbearbeitung; Abwicklung: bis ca. 1,20m Unterkonstruktion:Metall- Wandprofile nach Erfordernis, Ständerabstand 625 mm, Beplankung: Gipskartonplatten, (GKBI) DIN 18180, 3-lagig, Dicke 37,5 mm, Befestigen der Beplankung mit Schnellbauschrauben. Verspachtelung: Fugenspachtel, Qualitätsstufe Q2 gemäß IGG-Merkblatt Dämmschicht: 40 mm, Baustoffklasse A, lückenlos und abrutschsicher verlegen, Abkofferung Heizungsleitung: 2-seitige oder 3-seitige Abkofferung raumhoch, Dämmung der Heizleitungen siehe Titel Heizung, Verspachtelung Qualitätsstufe Q2 Reviklappen 30/30cm, Alu-Knauf alutop Revisionsklappe BASIS bestehend aus einem Stahlblech-Außenrahmen und einem herausschwenkbaren Stahlblech-Innendeckel, weiß pulverbeschichtet. Einbau mit Auswechslung, falls erforderlich. Für den nachträglichen Einbau geeignet. Serienmäßig mit Vierkant-Verriegelung und Vierkantschlüssel. Mengenansatz: Wände d=10-15 cm:ca. 2.070 m² Vorsatzschalen:ca. 215 m² Schachtverkleidung:ca. 215 m² Tragelemente WC, Waschtisch:ca. 154 Stück Türöffnungen im Trockenbau:ca. 151 Stück Abkofferung Heizleitungen:ca. 320 lfdm LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR Reviklappen 30/30 cm;ca. 77 Stück Einheitspreisliste: Trockenputz für Wände Trockenputz Leibungen, Sturz 05.01 Trockenbauarbeiten 05.01.0010 Trockenbauarbeiten Dachgeschoss Trockenbauarbeiten Dachgeschoss wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 05.01.0020 psch Trockenbauarbeiten Altbau Trockenbauarbeiten Altbau wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 psch Gesamtsumme: 41 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR LV: GU Innen Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge 06 Bodenbelag Einheit Einheitspreis in EUR 42 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Bodenbelagsarbeiten Wohnungen Dachgeschoss (ohne Bodenbelagsarbeiten Wohnungen Dachgeschoss (ohne Bodenfliesen) Die Untergrundvorbereitung und erforderliche Ausgleichschichten auf dem Estrich gehören zum Leistungsumfang, des Weiteren das Zurückschneiden des Randdämmstreifens beim Estrich.. Folgende Bodenbeläge kommen zur Ausführung: Wohn- u. Schlafräume, Wohnküchen und geschlossene Küchen sowie Flure: Laminatboden nach Bemusterung des Architekten, inkl. Schallschutzeinlage und dauerelastischer Verfugung an Türzargen. Farbgebung:beigebraunDekor:EicheNutzungsklasse:NK 23 / 32Aufbauhöhe:8 mmDielenoptik:LandhausdieleFugenbild:mit Fuge Inkl. Trittstufe aus Vollholz Eiche rustikal als Austritt zur Dachterrasse mit 1 Steigung. Tragkonstruktion (Trägerholz) am Fenstertürprofil verschraubt, mit Setz- u. Trittstufe, seitlich geschlossen. Trittstufe Länge bis ca. 2.000 mm, Tiefe 280 mm, Tiefe ca. 30-38 mm. Setzstufe aus MDF-Platte weiß endbeschichtet, Höhe ca. 150 mm Mengenansätze: Parkett:ca. 960 m² Sockelleisten:ca. 1.125 lfdm Trittstufen:ca. 16 Stück Bodenbelagsarbeiten Wohnungen Altbau (ohne Bodenfliesen) Dielung: Die vorhandene Dielung ist wie folgt zu überarbeiten: Entfernen alter Lackschichten durch Grobschliff: langsames Schleifen mit 24er Körnung diagonal zu den Dielen (einmal vorwärts und in der gleichen Bahn wieder zurück). Mittlerer Dielenschliff: nochmaliges Schleifen ebenfalls diagonal zur Verlaufrichtung der Dielen mit 40-60er Körnung. Feinschliff: Schleifen entlang der Maserung mit 100er Körnung bis der Dielenboden eine glatte, in sich ebene Oberfläche aufweist. Fertig geschliffene Flächen reinigen und entstauben, offene Fugen sowie kleine Risse und Löcher in der Fläche verkitten oder auspfropfen. Fläche grundieren in 2 Arbeitsgängen: zunächst senkrecht zum Dielenverlauf, danach in Richtung der Dielung. Versiegeln mit wässrigem, einkomponentigem Speziallack. Die Versiegelung 2 mal im Kreuzgang mittels Rolle oder Spachtel gleichmäßig auf dem Untergrund verteilen. LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 43 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Mengenansatz Dielung:ca. 3.165 m² Ofenecken: Nach Abbruch der Öfen Ofenecken ausbessern, ebenen Untergrund herstellen durch Bodenspachtel, bei Absätzen mit standfester Masse, mit Neudielung aus Kiefer, Grundierung und Versiegelung wie Gesamtfläche. Inkl. Vorbereiten des Untergrundes durch Herstellen eines auf die Neudielung angepassten Höhenniveaus. Mengenansatz: ca. 165 Stück Dielenergänzung im Bereich abgebrochener Schornsteine In den Bereichen der abgebrochenen Schornsteine sind die Deckenöffnungen der Holzbalkendecken mit Beton verschlossen worden - siehe Titel Bauhauptarbeiten. Hier ist ein ebener Untergrund herzustellen durch Bodenspachtel oder standfeste Masse. Ergänzung der Dielung aus Kiefer, Grundierung und Versiegelung wie Gesamtfläche. Mengenansätze: 69 Deckenöffnungen á ca. 100x80cm sowie 6 Deckenöffnunge á ca. 75x75cm Sockelleisten; Abbruch sämtlicher Sockelleisten, Ausbruchstellen ausbessern sowie Lieferung und Montage neuer Sockelleisten, Material: Nadelholz astfrei. Profilierung und Farbton: gemäß Farbkonzept / Bemusterungskatalog Architekt Mengenansatz Sockelleisten:ca. 4.540 lfdm Türschwellen: An den verbleibenden Türen Überarbeitung der Schwellen in unterschiedlichen Breiten und Tiefen durch Grob-, Mittel- und Feinschliffe bis Körnung 120, Ausstechen der Ecken, Reinigung der Flächen sowie Grundierung und Versiegekung wie beschrieben. Mengenansatz: ca. 150 Stück. An den neuen Türen sind die Schwellen in Anlehnung an den Bestand zu erneuern. Holzart: Kiefer. Inkl. Versiegelung. Mengenansatz: ca. 151 Stück. Küchen: Die Küchen erhalten einen trittschallhemmenden Vinylbelag mit Rutschhemmung R9. Trittschallverbesserungsmaß: mindestens 17 dB. Leitfabrikate gemäß Bemusterungskatalog (jeweils als Bahnenware): DLW Favorite Acoustic PUR, Gesamtdicke 3,5 - 4mm und Nutzschichtstärke 2mm oder Holzoptik: forbo novilon nova, Gesamtdicke 3mm und Nutzschichtstärke 0,7mm oder gleichwertig. Farbton: gemäß Farbkonzept / Bemusterungskatalog Architekt Sockelleisten; Abbruch sämtlicher Sockelleisten, Ausbruchstellen ausbessern sowie Lieferung und Montage neuer Sockelleisten, Material: Nadelholz astfrei. Profilierung und Farbton: gemäß Farbkonzept / Bemusterungskatalog Architekt LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 44 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Mengenansatz: Vinylbelag:ca. 570 m² Sockelleisten:ca. 825 lfdm Der Höhenausgleich in Form von Abschleifen angrenzender Dielung oder Terrazzobeläge sowie das Spachteln in Kleinflächen gehört zum Leistungsumfang und ist in den Pauschalpreis einzukalkulieren. Ebenso die höhenniveaugleiche Begradigung der Abbruchkanten von alten Trennwänden Küche/Bad/Flur, zum angrenzenden Belag. Generell ist der Abbruch der Terrazzoböden nicht vorgesehen - siehe Preisabfragepositionen. 06.01 Bodenbelagsarbeiten 06.01.0010 Bodenbeläge Dachgeschoss Bodenbelagsarbeiten Dachgeschoss wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 06.01.0020 psch Bodenbeläge Altbau Bodenbelagsarbeiten Altbau wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 psch Gesamtsumme: LV: GU Innen Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit 07 Maler- u. Innenputzarbeiten Einheitspreis in EUR 45 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Maler- u. Innenputzarbeiten Wohnungen Dachgeschoss Maler- u. Innenputzarbeiten Wohnungen Dachgeschoss Innenputz: Die Oberflächen aller Mauerwerkswände erhalten einen Dünnputz (vorgesehen als "Weißputz"). Die für die Verlegung von Schaltern und Steckdosen in den Massivwänden hergestellten Schlitze müssen ebenfalls mit Innenputz bündig geschlossen werden. Fensterleibungen und Stürze sowie Außenecken sind mit einer Eckschutzschienen zu versehen, es ist auf eine rechtwinklige und lotrechte Ausführung zu achten. Im Leistungsumfang enthalten sind Mehraufwendungen für Leibungen, Heizkörpernischen, Kleinflächen, Verkleidungen Heizleitungen etc. Geforderte Oberflächenqualität: Q3. Anstricharbeiten Deckenflächen: Die Decken in den Wohnungen werden mit wischfester Dispersionsfarbe weiß gestrichen. Nassabriebbeständigkeitsklasse 3. Wandflächen Wohnungen: Sämtliche ungeflieste Wandoberflächen werden zweifach wischfest mit einem Dispersionsanstrich weiß gestrichen. Nassabriebbeständigkeitsklasse 2. Im Leistungsumfang enthalten sind Mehraufwendungen für Leibungen, Heizkörpernischen, Kleinflächen, Verkleidungen Heizleitungen etc. Alle Türzargen erhalten eine Beschichtung durch den Maler. Des Weiterem gehört zum Leistungsumfang die dauerelastische Acryl-Versiegelung an allen Wand- u. Deckenixeln, an Innenfensterbänken, umlaufend an Fenstern und Türzargen sowie oberhalb der Fußbodensockel und im Übergang Wandfliesen zur Oberwand mit Anstrich. Mengenansätze: Innenputz:ca. 1.670 m² Anstrich Wände Mauerwerk:ca. 1.670 m² Anstrich Wände GK und Holzständerwerk::ca. 2.700 m² Anstrich GK-Decke:ca. 1.075 m² Anzahl Zargen Innen- u. WE-Türen:ca. 115 Stück Maler- u. Innenputzarbeiten Wohnungen Altbau Die Mengenangaben teilen sich auf 77 Wohnungen auf. Putzausbesserung Decken: Zum Leistungsumfang gehört das Wiederanarbeiten des im Zuge des Abbruchs der Wände beschädigten Alt-Deckenputzes. Es ist davo auszugehen, dass beidseitig zu den Abbruchkanten der Wände ein Streifen von jeweils 30cm Breite erneuert werden muss. Inkl. Befestigen des Putzträgers an der Lattung. LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 46 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Mengenansatz: ca. 350 lfdm Deckenputzergänzung im Bereich abgebrochener Schornsteine In den Bereichen der abgebrochenen Schornsteine sind die Deckenöffnungen der Holzbalkendecken mit Beton verschlossen worden - siehe Titel Bauhauptarbeiten. Hier sind die Unterseiten mit Deckenputz bündig zum angrenzenden Bestand zu versehen. Inkl. Untergrundvorbereitung, mittlere Stärke ca. 20mm. Mengenansätze: 46 Deckenuntersichten á ca. 100x80cm sowie 4 Deckenuntersichten á ca. 75x75cm Tapeten an Wand- und Deckenflächen, auch mehrlagig, sowie in Teilbereichen zusätzlich Decken- u. Wandverkleidungen entfernen und entsorgen. Flächen grundieren für nachfolgende Weiterbearbeitung. Fehlstellen wie Ausbruchstellen, Löcher, Schrammen, Kleinflächen mit Ansatz beispachteln, Schrauben, Haken etc. entfernen. Wände Spachtelung: Grundieren sowie vollständig spachteln, einschl. Kantenschutzschienen an Leibungen und Vorsprüngen. Oberfläche: Qualitätsstufe Q2. Im Leistungsumfang enthalten sind Mehraufwendungen für Leibungen, Heizkörpernischen, Kleinflächen, Verkleidungen Heizleitungen etc. Ausführungsort: Küche, Wohnküche, Bad Raufaser: Grundieren sowie Raufasertapete auf Stoß tapezieren, vollflächig, Verklebung mit gebrauchsfertigem, lösemittel- und weichmacherfreiem, emissionsarmem und schadstoffgeprüftem Dispersionskleber, auf tragfähigen Untergrund. Raufasertapete: mittlere Körnug Im Leistungsumfang enthalten sind Mehraufwendungen für Leibungen, Heizkörpernischen, Kleinflächen, Verkleidungen Heizleitungen etc. Ausführungsort: Wohnräume (ohne Wohnküche), Flure Anstrich: Beschichtung, deckend, mit Kunststoff-Dispersionsfarbe; Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, matt. Farbton: weiß. Im Leistungsumfang enthalten sind Mehraufwendungen für Leibungen, Heizkörpernischen, Kleinflächen, Verkleidungen Heizleitungen etc. Ausführungsort: Wohnräume, Flure, Küche, Bad Mengenansätze: Wandflächen insgesamt ca. 11.800 m² (inkl. Bäder, ohne Fliesenflächen) LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 47 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Decken Spachtelung: Decken nur nach Bedarf vollflächig spachteln, z.B. in Räumen mit ehemals vorhandener Deckenverkleidungen. Oberfläche: Qualitätsstufe Q2 Mengensatz:ca. 10% der Deckenfläche von 3.165 m² Anstrich: Beschichtung, deckend, mit Kunststoff-Dispersionsfarbe; Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 DIN EN 13300, matt. Farbton: weiß. Deckenflächen: ca. 3.165 m² Innentüren Bestand Überholungsbeschichtung inkl. Zarge auf streichfähige Holztüren, deckend, mit Kunstharzlack. Lose Beschichtungen entfernen, Spachteln kleinerer Fehlstellen, deckender Überholungsanstrich mit Alkydharzlack; Material: Alkydharzlack Oberfläche: seidenglänzend Farbe: weiß Mengenansätze: WE-Türzargen:77 Stück Zimmertüren alt:ca. 140 Stck Anschlussfugen Zum Leistungsumfang gehört die dauerelastische Acryl-Versiegelung an allen Wand- u. Deckenixeln, an Innenfensterbänken, umlaufend an Fenstern und Türzargen sowie oberhalb der Fußbodensockel und im Übergang Wandfliesen zur Oberwand mit Anstrich. 07.01 Maler- u. Innenputzarbeiten 07.01.0010 Maler- u. Putzarbeiten Dachgeschoss Maler- u. Putzarbeiten Neubau wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 07.01.0020 psch Maler- u. Putzarbeiten Altbau Maler- u. Putzarbeiten Altbau wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 psch Gesamtsumme: LV: GU Innen Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit 08 Fliesenarbeiten Einheitspreis in EUR 48 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Fliesenarbeiten Wohnungen Dachgeschoss Fliesenarbeiten Wohnungen Dachgeschoss Die Küchen im Dachgeschoss erhalten weder Bodenfliesen noch Fliesenspiegel. Das Feinsteinzeug in den Bädern ist mit 17,50 ?/m² netto für 30/60cm Boden- u. Wandfliesen und mit 29,90 ?/m² netto für Mosaikfliesen 2,8/14,8cm (für Teilbereiche der Wände) zu kalkulieren zuzüglich der Verlegepreise. Die genannten Preise sind garantierte Objektpreise vom Lieferanten. Zur Ausführung kommen in den Bädern Bodenfliesen sowie an einigen Wänden Wandfliesen, zusätzlich Mosaikfliesen auf den "Highlight"-Wänden sowie Sockelfliesen, Höhe 6cm, im Bereich nicht gefliester Wände. Verlegeart gemäß Bemusterung. Rutschhemmung Bodenfliesen R10 bzw. 10B für Duschen. Streichisolierung als Dichtung gegen Spritzwasser durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie im Wannenund Duschbereich. Ausführung 2-lagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Fliesenbekleidung imDünnbett einstreuen. Alles in einem Abdichtungssystem. Zusätzlich bei Duschen u. Wannen: Einbringen eines flexiblen Zargenbandes/Wannenrand-Dichtbandes an den wandseitigen Wannenrändern gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3-2 Abdichtung von Bewegungsfugen an Badewannen und Duschwannen Teil 2: Abdichtung von Wannen und Duschwannen in Verbindung mit flexiblen Zargenbändern/Wannenrand-Dichtbändern. Kantenschienen sind nicht vorgesehen. Im Leistungsumfang enthalten sind Mehraufwände für das Fliesen von Fensterleibungen, Badewannenträgern, Abkofferungen von Vorwandinstallationen, Befliesen von Reviklappen sowie Herstellen von Löchern für Installationen. Des Weiterem gehört zum Leistungsumfang die dauerelastische Versiegelung an allen Sanitärobjekten, an gefliesten Wandinnenecken und an Fußboden/Wandixeln sowie umlaufend an Fenstern, Innenfensterbänken und Türzargen. Farbton: silbergrau. Die Hartverfugung wird ebenfalls im Farbton silbergrau ausgeführt. Mengenansätze: Bodenfliesen Bäder:ca. 160 m² Wandfliesen Bäder:ca. 480 m², davon ca. 60m² Format 2,8/14,8cm Sockelfliesen Bäder:ca. 430 lfdm Die Gesamtmengen teilen sich auf 16 Wohnungen auf. Fliesenarbeiten Wohnungen Altbau Fliesen auf Wandflächen (nur teilweise in Bädern und Küchen vorhanden), geklebt entfernen und von LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 49 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Kleberesten, Mörtel etc. befreien; inkl. Abtransport und Entsorgung. Untergrund mit einem lösungsmittelfreiem Tiefengrundanstrich vollflächig vorstreichen, um eine gute Haftung für nachfolgende Ausgleichsspachtelung oder Dichtung zu erzielen. Ganzflächiges Spachteln der Wand- und Bodenflächen mit einer Spachtelmasse um größere Unebenheiten zu egalisieren. Streichisolierung als Dichtung gegen Spritzwasser durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie im Wannenund Duschbereich. Ausführung 2-lagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Fliesenbekleidung imDünnbett einstreuen. Alles in einem Abdichtungssystem. Zusätzlich bei Duschen u. Wannen: Einbringen eines flexiblen Zargenbandes/Wannenrand-Dichtbandes an den wandseitigen Wannenrändern gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3-2 Abdichtung von Bewegungsfugen an Badewannen und Duschwannen Teil 2: Abdichtung von Wannen und Duschwannen in Verbindung mit flexiblen Zargenbändern/Wannenrand-Dichtbändern. Im Leistungsumfang enthalten sind Mehraufwände für das Fliesen von Fensterleibungen, Badewannenträger, Abkofferungen, Befliesen von Reviklappen sowie Herstellen von Löchern für Installationen. In den Pauschalpreis einzukalkulieren ist ein erhöhter Aufwand für den Untergrundausgleich auf Bodenflächen nach Rückbau der Trennwand. Der Abbruch des vorhandenen Terrazzobodens ist nicht vorgesehen. Einzukalkulieren ist eine Entkopplungsmatte mit Glasgittergewebearmierung zugelassen für keramische Beläge u.a. auf rissgefährdeten, kritischen Untergründen ohne Verbund zum Untergrund. Das System gewährleistet die Entlüftung und Entkopplung des Belags vom Untergrund im Innenbereich. Die mit Tragkanälen versehene Entkopplungsmatte wird mit geeignetem Dünnbettmörtel oberseitig eben abgespachtelt, so dass das Glasgittergewebe eingebettet ist und das Feinsteinzeug anschließend frisch in frisch verlegt werden kann. Inkl. Stoßarmierung und Bewegungsfugenband, Nach Herstellervorgaben einzubauen. Produktvorgabe: Gutjahr "IndorTec 2E" oder gleichwertig Kantenschienen sind nicht vorgesehen. Das Steingut in den Bädern ist mit 11,90 ?/m² netto für 20/40cm Wandfliesen und 30/30cm Bodenfliesen sowie mit 24,90 ?/m² netto für Mosaikfliesen 5/5cm (nur für bodengleiche Duschen) zu kalkulieren zuzüglich der Verlegepreise. Die genannten Preise sind garantierte Objektpreise vom Lieferanten. Zur Ausführung kommen in den Bädern Bodenfliesen sowie an einigen Wänden Wandfliesen, zusätzlich Sockelfliesen, Höhe 6cm, im Bereich nicht gefliester Wände. Duschen in Bereichen von Nischen erhalten Wandfliesen raumhoch bis zur Unterkante der Abhangdecke. Verlegeart gemäß Bemusterung. Rutschhemmung Bodenfliesen R10 bzw. 10B für Duschen. LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 50 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Die Küchen erhalten einen Fliesenspiegel aus weißen Wandfliesen15/15 cm, matt, hinter den Arbeitsstrecken. Des Weiterem gehört zum Leistungsumfang die dauerelastische Versiegelung an allen Sanitärobjekten, an gefliesten Wandinnenecken und an Fußboden/Wandixeln sowie umlaufend an Fenstern, Innenfensterbänken und Türzargen sowie Türschwellen. Farbton: silbergrau. Die Hartverfugung wird ebenfalls im Farbton silbergrau ausgeführt. Mengenansätze: Bodenfliesen Bäder:ca. 316 m² Wandfliesen Bäder:ca. 1.800 m² Sockelfliesen Bäder:ca. 695 lfdm Mosaikfliesen bodengleiche Duschen:ca. 20 m² Fliesenspiegel Küchen, Höhe 60cm:ca. 415 lfdm (Ausführung mit Wandfliesen) Die Gesamtmengen teilen sich auf 77 Wohnungen auf. 08.01 Fliesenarbeiten 08.01.0010 Fliesenarbeiten Dachgeschoss Fliesenarbeiten Dachgeschoss wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 08.01.0020 psch Fliesenarbeiten Altbau Fliesenarbeiten Altbau wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 psch Gesamtsumme: LV: GU Innen Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit 09 Bauhauptarbeiten Einheitspreis in EUR 51 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Abbrucharbeiten Arbeiten mit und Entsorgung von Abbrucharbeiten Arbeiten mit und Entsorgung von gefährlichen Bauabfällen Die Beseitigungs- und Verwertungswege der gefährlichen Abfälle sind mit Begleit-, Übernahme- und/oder Wiegescheinen zu belegen. Als Erzeuger gilt der AG. Die Abfallerzeugernummer des AG für dieses Bauvorhaben ist bereits beantragt. Der AN übernimmt sämtliche Aufgaben für eine ordentliche Abfallentsorgung. Die Entsorgung von gefährlichen Abfällen (Schüttung Decke > Z2, Ziegelmauerwerk Schornsteine > Z2, Teerhaltige Sperrschicht Badezimmer, Terrazzoboden Bad > Z2, etc.) erfolgt für Mengen über 20 t im Einzelentsorgungsnachweisverfahren. Die Entsorgungsnachweise für diese Abfälle werden durch ein vom AG bevollmächtigtes Ingenieurbüro (Novabiotec Dr. Fechter GmbH) erstellt. Der Transport für die Entsorgung hat durch den AN oder ein von ihm beauftragtes und zertifiziertes Transportunternehmen bzw. über einen Entsorgungsfachbetrieb zu erfolgen. Die Signatur von Begleit-/Übernahmescheinen als Beförderer hat mit einem zertifizierten elektronischen Nachweisverfahren (z. B. ZEDAL) zu erfolgen. Sämtliche Dokumente der Entsorgung (u.a. Wiegescheine aller abgefahrenen gefährlichen Abfälle) sind entsprechend den Vorgaben des AG nach Abschluss der Arbeiten (spätestens nach 4 Wochen) der Fachbauleitung zu übergeben. Die Abfallbilanz hat mit Stellung der Schlussrechnung zu erfolgen. Die anfallenden Kosten der Entsorgung der gefährlichen Abfälle im Einzelentsorgungsverfahren, wie Gebühren für das Andienungsverfahren, die SBB Gebühren, Entsorgungskosten (ohne Transport) trägt der AG. Die Kosten für Sicherungs- und Schutzmaßnahmen, fach- und sachgerechte sowie transportgerechte Lagerung/Aufnahme des Abbruchmaterials und Transport der gA zum Entsorger sind in den Grundpositionen des AN einzukalkulieren. Der AN erhält mit Ausschreibung ein Entsorgungskonzept für die Abfallverwertung/-beseitigung durch den AG. Der AN verpflichtet sich, alle Dokumente der Vorabkontrolle für die Entsorgungen im Sammelentsorgungsverfahren entsprechend den Anforderungen des externen Ingenieurbüros beizubringen. Grundsätzlich sind Transport und Entsorgung über Entsorgungsfachbetriebe sicher zu stellen. Bei Transporten ist mindestens die Transportgenehmigung für die anstehende Abfallart vorhanden sein. Abbruch in den Wohnungen In der Bauteilbezogenen Übersicht Probenahmen Schadstoffe / ungefährliche und gefährliche Abfälle vom 26.11.2015 von der NovaBiotec Dr. Fechter GmbH gilt es folgende Bewertungen seitens des AN zu beachten: Putz mit Schimmelbefall: Verdacht auf erhöhter LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 52 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Sulfatgehalt im Putz, Zuordnungswert > Z2, zur Klärung der Entsorgung LAGA-Bauschutt-Probe erforderlich Terrazzoboden: Verursachender Parameter KW-Index, Zuordnungswert > Z2 Sperrschicht Bodenaufbau Bäder: Verdacht auf PAK, Bleihaltige Farbe auf den Dielenböden: Verdacht auf Blei, bei Bearbeitung Arbeitsschutz beachten und bei Entsorgung Nachbeprobung erforderlich Gasofen mit asbesthaltiger Pappe: Verdacht auf Asbest, TRGS 519 ist zu beachten Bauschutt Kachelöfen: höchstwahrscheinlich > Z2, zur Klärung der Entsorgung LAGA-Bauschutt-Probe erforderlich Mit den Abbrucharbeiten, insbesondere der sicherheitsrelevanten Installtionen der Haustechnik, darf erst nach Freischaltung aller Medien erfolgen. Dies ist laut Bauablaufplan vom 03.12.2015 spätestens für den 31.03.2016 vorgesehen. Der AN erhält diesbezüglich von der Bauüberwachung eine entsprechende Bestätigung. Die Bauhauptleistungen umfassen die Leistungen für die Sanierung des gesmten Objekts und der Grundrissänderung im Innenbereich, die den Einzelgewerken nicht zuzuordnen sind;wie z.B. Wände abbrechen und seitliche Anschlüsse herstellen, Ausgleich der daraus ggf. enstehenden verschiedenen Fußbodenhöhen, Türdruchbrüche herstellen, Türdruchbrüche schließen, Abriss alter Öfen inkl. Sockel, Abriss vorhandener Öfensockel im Bestand. Trennwände aus Schlacke oder Bimsstein sowie Rabbitzwände, lichte Raumhöhe bis ca. 2,70m, Dicke bis ca. 15 cm, abbrechen, Abbruchmaterialien fachgerecht entsorgen, seitliche Anschlüsse an Wände und Decken herstellen und beiputzen, Ausgleich der daraus ggf. enstehenden verschiedenen Fußbodenhöhen. Beschädigter Deckenputz an Abbruchkanten bzw. fehlender Deckenputz in Bereich abgebrochener Wände ist flächenbündig anzuarbeiten. Mauerwerksdurchbrüche verschiedener Abmessungen schließen, inkl. seitliche Anschlüsse an Wände und Decken herstellen und beiputzen; Putzausbesserungen im Bestand, Kleinflächen, inkl. seitliche Anschlüsse an Wände und Decken herstellen und beiputzen. Inkl. Abbruch von Durchlauferhitzern, Boilern, Gasheizern sowie aller Sanitärobjekte in den Bädern (die Rohrleitungen sind bei den TGA-Gewerken erfasst). Mengenansätze: Abbruch nicht tragende Wände:ca. 2.100 m² Abbruch Abhangdecken / Deckenverkleidungen:ca. 155 m² Abbruch Bodenbeläge (Teppich, PVC, Laminat etc.) ca. 350 m² Anschlüsse Wand / Decke Abbruchwände: ca. 800 lfdm Anschlüsse Wand / Fußboden Abbruchwände: ca. 800 lfdm LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 53 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR alte Öfen im Bestand: ca. 115 Stück alte Ofensockel im Bestand: ca. 50 Stück Putzausbesserungen Wände, Kleinfächen ca. 308 m² Mauerwerksöffnungen schließen bis 20/20cm:ca.154 Stück Abbruch Durchlauferhitzer:ca. 25 Stück Abbruch Boiler:ca. 20 Stück Abbruch Badeöfen:ca. 16 Stück Abbruch Gasheizer:ca. 35 Stück Abbruch WC:ca. 77 Stück Abbruch Waschtischca, 77 Stück: Abbruch Badewanne:ca. 77 Stück Herstellen von Türöffnungen im TRH:ca. 4 Stück Einbauküchen:ca. 5 Stück Mietereinbauten:ca. 3 m³ Aufmauerung der Brüstung Badfenster Altbau Die Bestandsbrüstung der zukünftigen Bäder im Altbau ist um ca. 20 cm aufzumauern. Breite ca. 1,45 m. Wandstärke: ca. 36,5 - 48 cm. Leistung inkl. Innenputz und aller Nebenarbeiten. Mengenansatz:77 Stück Auswechselungen für Installationsschächte Das Herstellen und fachgerechte Schließen der Durchbrüche in der Holzbalkendecke für die Durchführung von Elektrosteigern sowie Sanitär- u. Heizungsleitungen ist in den Titeln Elektro, Sanitär und Heizung erfasst. Für den Fall, dass Holzbalken ausgewechselt werden müssen, ist folgende Leistung einzukalkulieren: Holzbalkendecke 50/40 cm abbrechen, provisorisches Absteifen des Holzbalkens auf der darunter befindlichen Decke, Abbruch des Holzbalken bis ca. 1m Länge, Anlaschen von 2 grundierten U-Trägern als Auswechselung von Holzbalken zu Holzbalken, Länge jeweils ca. 1,50m, inkl. aller Verbindungsmittel und Entsorgung des Abbruchmaterials. Je Schacht Auswechselung in Ebene Decke über EG und Decke über 1.OG. Analog wie vor, jedoch Abbruch Stahlsteindecke über Keller: Stahlsteindecke 50/40 cm abbrechen, provisorisches Absteifen des Deckenträgers im Keller, Abbruch des Deckenträgers bis ca. 1m Länge, Anlaschen von 2 grundierten U-Trägern als Auswechselung von Deckenträger zu Deckenträger, Länge jeweils ca. 1,50m, inkl. aller Verbindungsmittel und Entsorgung des Abbruchmaterials. Mengenansätze: insgesamt 4 Auswechselungen in der Holzbalkendecke und 2 Auswechselungen in der Stahlsteindecke Deckenergänzung im Bereich abgebrochener Schornsteine In den Bereichen der abgebrochenen Schornsteine sind die Deckenöffnungen der Holzbalkendecken in F90-Qualität zu schließen: LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 54 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Deckenöffnung zwischen zwei Deckenbalken über gesamten Deckenaufbau herstellen, einschl.. aller Kleineisenteile. Die Deckenöffnung ist abzustellen mit Faserzementplatten und nach erfolgter Installation mit Beton vergießen (UK Dielung bis UK Deckenbalken). Leistung inkl. notwendiger Schneid-, Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen. Deckenaufbau ges. ca. 35cm, bestehend aus Dielung; Balken mit Staakung/ Schüttung; Sparschalung, unterseitger Verputz. Die Zulage für das Anarbeiten der Dielung bzw. Putz ist mit einzukalkulieren. Mengenansätze: 69 Deckenöffnungen á ca. 100x80cm sowie 6 Deckenöffnunge á ca. 75x75cm Neuer Kellerzugang Auf der Hofseite Nipkowstr. wird ein neuer Kellerzugang geschaffen, Alle Leistungen inkl. Schalung, konstruktiver Bewehrung und Beton. Ausführung in Anlehnung an den Bestand - siehe hierzu die Ausführungsplanung des Architekten. Mengenansätze: Aushub: ca. 14 m³ inkl. 45° Böschung Sickerpackung Kies: ca. 1 m³ Bodenplatte 15cm: ca. 6 m² Wände 24cm, Höhe 2m: 16 m² Treppenstufen gemauert, Breite 1,20m: 8 Steigungen á 18/28 cm Estrich in Gefälle, 4-8cm, inkl. FE DN50: 5 m² Kellerzugang Bestand Zwei weitere Kellerzugänge aus Klinkerziegel im Bestand verbleiben. Lockere Rollschichten auf der Mauerkrone sind kraftschlüssig zu vermauern, gegebenenfalls müssen Steine getauscht werden. Abplatzungen sind zu vermörteln. Ausgesandete Fugen sind auszukratzen und neu zu verfugen. Fugenmaterial in Anlehnung an den Bestand. Der Aufwand für die beschriebene Leistung ist vor Angebotsabgabe durch eine Besichtigung vor Ort einzuschätzen. Sanierung Eingangspodeste Die vorhandenen Gitterroste vor den Hauseingängen und Hoftüren sowie in den beiden Kellerabgängen sind zu demontieren und zu entsorgen. Die Aussparungen im Pflaster sind gründlich zu reinigen und gegebenenfalls zu egalisieren, Der AN liefert neue feuerverzinkte Gitterroste, maßlich angepasst an die Aussparungen vor Ort. Mengenansatz: ca. 23 Stück Terrazzo Der Abbruch von Terrazzoböden ist nicht vorgesehen. Eingestuft wurde die Sperrschicht unterhalb des LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 55 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Terrazzo wie folgt: Abfallschlüssel AVV-Nr.:17 03 03 AVV Bezeichnung:Kohlenteer und teerhaltige Produkte Status des Abfalls:gefährlich Zuordnungswert:> Z2 Anfallort des Materials: Teerhaltige Sperrschicht Badezimmer Sicherungsmaßnahmen Außenbereich Entsprechend Schnittstellenliste zum GU-Vertrag ist der AN verpflichtet, die Sicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Hauseinführungen Elektro durch Suchschachtung (Handschachtung) nach evt. vorhandenen Leitungsführungen von Medienträgern vorzunehmen. 09.01 Bauhauptarbeiten 09.01.0010 Bauhauptarbeiten Bauhauptarbeiten wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 psch Gesamtsumme: LV: GU Innen Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit 10 Bauendreinigung Einheitspreis in EUR 56 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR Bauendreinigung in den Wohnungen: Bauendreinigung in den Wohnungen: Wand- und Deckenflächen Bodenflächen (inkl. Sockel) aus Dielung / Linoleumbelag / Fliesen Innen und außen Fensterreinigung inkl. Verglasung, Beschläge, Außen- u. Innenfensterbänken Fliesenspiegel, Wandfliesen Heizkörper Sanitärobjekte Schalter- u. Steckdosen Spüle und E-Herd / Backofen WE-Türen und Innentüren: Türblätter, Zarge, Beschläge, Glasflächen Balkone Absturzsicherungen Fenster u. Dachterrassen Mengenansätze: 4.379 Netto-Wohnfläche Bauendreinigung in den Treppenhäusern: Wand- und Deckenflächen Bodenflächen (inkl. Sockel) aus Dielung / Linoleumbelag / Fliesen / Terrazzo Innen und außen Fensterreinigung inkl. Verglasung, Beschläge, Außen- u. Innenfensterbänken Treppensetz- u. Trittstufen Treppenwangen Geländer und Handläufe Schalter- u. Steckdosen Treppenhausleuchten Briefkastenanlagen Hauseingangs-, Hof u- Kellerzugangstüren: Türblätter, Zarge, Beschläge und Verglasung Mengenansätze: 10 Treppenhäuser, jeweils KG - 3.OG Bauendreinigung Keller: Wand- und Deckenflächen bzw. Deckendämmung Decke: unterhalb der Decke befindliche Rohrleitungen und Kabel Bodenflächen Innen und außen Fensterreinigung inkl. Verglasung, Beschläge, Außen- u. Innenfensterbänken Schalter- u. Steckdosen Innentüren und Trennwände inkl. Beschläge Technikräume inkl. Installationen Mengenansätze: ca. 1.300 m² Netto-Grundfläche Bauendreinigung Dächer: Flächen über Dachgeschoss Verblechungen Brandwände, Verwahrungen etc. Strangentlüfter, Dachlüfter Einzelsekuranten Regenrinnen LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR Dachflächenfenster innen und außen Mengenansätze: ca. 1.300 m² Dachfläche 10.01 Bauendreinigung 10.01.0010 Bauendreinigung Bauendreinigung wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben 1,00 psch Gesamtsumme: 57 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR LV: GU Innen Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 58 04.07.2016 04.07.2016 Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Gesamtbetrag in EUR 11 Preisabfragepositionen 11.01 Preisanfragepositionen 11.01.0010 Abbruch Terrazzoboden Abbruch Terrazzoboden inkl. kontaminierter Sperrschicht und Estrich, Aufbauhöhe insgesamt bis 12cm Der AN übernimmt sämtliche Aufgaben für eine ordentliche Abfallentsorgung. Die Entsorgung von gefährlichen Abfällen (hier: Sperrschicht Badezimmer, Terrazzoboden Bad > Z2, etc.) erfolgt für Mengen über 20 t im Einzelentsorgungsnachweisverfahren. Die Entsorgungsnachweise für diese Abfälle werden durch ein vom AG bevollmächtigtes Ingenieurbüro (Novabiotec Dr. Fechter GmbH) erstellt. Der Transport für die Entsorgung hat durch den AN oder ein von ihm beauftragtes und zertifiziertes Transportunternehmen bzw. über einen Entsorgungsfachbetrieb zu erfolgen. Abfallschlüssel AVV-Nr.:17 03 03 AVV Bezeichnung:Kohlenteer und teerhaltige Produkte Status des Abfalls:gefährlich Zuordnungswert:> Z2 Anfallort des Materials: Teerhaltige Sperrschicht Badezimmer 1,00 11.01.0020 Beräumung und Entsorgung Sperrmüll Beräumung und Entsorgung von Sperrmüll aus Keller und Dachboden 1,00 11.01.0030 m3 Verleistung Fensterleibung Überdeckung des offenen Spaltes zwischen Fensterprofil und Leibung / Sturz mittels einer Verleistung aus Kunststoffleisten, ca. 5cm breit 1,00 11.01.0060 m2 Abbruch Schornsteinmauerwerk Abbruch Schornsteinmauerwerk 1,00 11.01.0050 m3 Abbruch Rabbitzwände Abbruch von nichtragenden Rabbitzwände ca. 5 - 7 cm inkl. Entsorgung 1,00 11.01.0040 m2 m Wandanstrich Keller Anstrich der Kellerwände mit Kunststoffdispersionsfarbe 1,00 m2 LV: GU Innen Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge 11.01.0070 Anarbeitung Deckenputz Wiederanarbeitung des Deckenputzes im Bereich der Abbruchkanten der Wände. für Mehr- u. Mindermengen gegenüber den in der Leistungsbeschreibung MalerInnenputzarbeiten benannten Mengen. Ausführung nur in Kleinflächen. 1,00 11.01.0080 Gesamtbetrag in EUR m2 St Innentür Glasauschnitt Glasausschnitt für Innentüren, ca. 50 x 160 cm, ESG 8mm 1,00 11.01.0100 Einheitspreis in EUR Innentür Wohnungen Altbau Innentür, Türblatt und Zarge aus Holz inkl. Schwelle für Mehr- u. Mindermengen gegenüber den in der Leistungsbeschreibung Tischler Innentüren benannten Mengen 1,00 11.01.0090 Einheit 59 04.07.2016 04.07.2016 St Innentür Wohnungen Neubau Glastür Ganzglastür mit Stahlzarge, Ausstattung wie in der Leistungsbeschreibung Tischler Innentüren beschrieben Abmessung: ca. 88,5/213,5 cm ESG Glas 8mm mit 2 kugelgelagerten Bändern und Ganzglastürschloss Beschläge Drückergarnitur Klinke/ Klinke, Fabrikat Hoppe, Modell Amsterdam, Ausführung in Alu natur 1,00 11.01.0110 Trockenputz Wände Stahlbetonwände mit Wandtrockenputz aus GK-Platten 12,5mm bekleiden, mit Ansetzbinder und punktförmiger Verbindung, Platten- und Anschlussfugen mit einem Fugenfüller planeben verspachteln, inkl. Bewehrung der Fugen mit Bewehrungsstreifen und Abschleifen der Verspachtelung in Q3-Qualität und notwendigen Eckschienen sowie Bearbeiten der Übergangsfuge Stahlbeton / GK mittels rissüberbrückender Gewebebinde u. egalisierender Spachtelung 1,00 11.01.0120 St m2 Trockenputz Leibungen Leibungen u. Stürze als Wandtrockenputz aus Gipskartonplatten 12,5mm auf Stahlbeton/- MW- Wände mit Ansetzbinder und punktförmiger Verbindung, Platten- und Anschlussfugen mit einem Fugenfüller planeben verspachteln, inkl. Bewehrung der Fugen mit Bewehrungsstreifen und Abschleifen der Verspachtelung in Q3-Qualität. Alle senkrecht, waagerechten Flächen sind mit Gipskartonbauplatten zu verschließen, die Eckkanten im Übergang zum Wandputz mit Einlage Eckschutzschiene. LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR Zur Herstellung einer einheitlich planebenen Fläche am Übergang v. b. Eckschutzschiene zum Wandputz, ist großflächig die Spachtelmasse auf den vorh. Putz aufzuziehen, zu glätten und in Q3- Qualität zu verschleifen. Übergang GK- Platte zum Fensterrahmen mit Göppinger Profil. Plattendicke: 12,5 mm GK Leibungstiefe: bis 25 cm Anschlagbreite: bis 5 cm 1,00 11.01.0130 Metallständerwand GKB 12,5cm, 52dB, F0 Metallständerwand aus GKB-Platten, Dicke 12,5cm, Schallschutz 52dB Laborwert, ohne Brandschutzbeanspruchung, für Mehr- u. Mindermengen gegenüber den in der Leistungsbeschreibung benannten Mengen 1,00 11.01.0140 m2 Stundensatz Meister Stundensatz Meister für Stundenlohnarbeiten auf Anweisung der Bauüberwachung 1,00 11.01.0180 m2 Fertigparkett, Nutzschicht 5mm, verklebt Fertigparkett, Nutzschicht 5mm, verklebt 1,00 11.01.0170 m2 Vinylboden Holzoptik, verklebt Vinylboden in Holzoptik, verklebt 1,00 11.01.0160 m2 Abhangdecke GKB, 1-lagig beplankt, F0 Abhangdecke aus GKB-Platten, 1-lagig beplankt, ohne Brandschutzanforderung 1,00 11.01.0150 m h Stundensatz Facharbeiter Stundensatz Facharbeiter für Stundenlohnarbeiten auf Anweisung der Bauüberwachung 1,00 h 60 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR LV: GU Innen Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge 11.01.0190 Stundensatz Helfer Stundensatz Helfer für Stundenlohnarbeiten auf Anweisung der Bauüberwachung 1,00 Einheit Einheitspreis in EUR h Gesamtsumme: 61 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit ZUSAMMENSTELLUNG 01 Baustelleneinrichtung 01.01 Baustelleneinrichtung 02 Keller 02.01 Arbeiten im Keller 03 Treppenhaus 03.01 Treppenhäuser 04 Tischler Innentüren 04.01 Tischler Innentüren 05 Trockenbau 05.01 Trockenbauarbeiten 06 Bodenbelag 06.01 Bodenbelagsarbeiten 07 Maler- u. Innenputzarbeiten 07.01 Maler- u. Innenputzarbeiten 08 Fliesenarbeiten 08.01 Fliesenarbeiten 09 Bauhauptarbeiten 09.01 Bauhauptarbeiten 10 Bauendreinigung 10.01 Bauendreinigung 11 Preisabfragepositionen 11.01 Preisanfragepositionen Einheitspreis in EUR 62 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR LV: GU Innen Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag: UST 19,00 %: Gesamtbetrag Brutto: Etwaige Preisnachlässe sind an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufzuführen. 63 04.07.2016 04.07.2016 Gesamtbetrag in EUR
© Copyright 2024 ExpyDoc
