RIJKSVASTGOEDBEDRIJF (Defensie)
Bestek betreffende het werk:
"....."
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
hier de tekst van de tekeningstempel (aanduiding in Projectwise) invullen.
Algemene omschrijving van het werk:
"....."
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
De omschrijving van het werk in hoofdlijnen kan hier worden aangegeven.
Besteknummer: .....
SAP-nummer: .....
FINAD-referentienummer: .....
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
alleen van toepassing bij nieuwbouwprojecten
Projectnummer: ......
Datum: .....
OPDRACHTGEVER:
de Staat der Nederlanden, voor deze:
Het Hoofd van de Afdeling Expertise en Realisatie Defensie van het
Rijksvastgoedbedrijf
Bezoekadres:
Herculeslaan 1, Utrecht
Kromhoutkazerne, gebouw K7/8
Telefoon:
030 - 218 5500
Correspondentieadres:
Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Postbus 90004,
3509 AA Utrecht
Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2014-2
onder licentienummer: N88.35.04E
en de teksten uit het DVD-STABU sjabloonbestek, uitgave: 2014-2.
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 2
B00.40 OVERZICHT BIJLAGEN
Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen:
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bijlage standaard opnemen voor de bijbehorende tekeningen.
Indien met een afzonderlijke tekeningenlijst wordt gewerkt dan hierin de tekst
"De in deze lijst of in de separaat toegevoegde tekeningenlijst(en) genoemde
tekeningen zijn alle tekeningen zoals genoemd in paragraaf 5, lid 1 sub c van
de UAV2012." opnemen.
Bladnummer
Omschrijving
BOUWKUNDIG
B 01
B 02
.....
.....
WERKTUIGBOUWKUNDIG
W 01
W 02
.....
.....
ELEKTROTECHNISCH
E 01
E 02
.....
.....
CIVIEL
C01
.....
De in deze lijst of in de separaat toegevoegde tekeningenlijst(en) genoemde
tekeningen zijn alle tekeningen zoals genoemd in
paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012.
OVERIGE BIJLAGEN:
-
MOTIVERING VAN DE AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV2012 ZOALS DEZE
ZIJN OPGENOMEN IN DE STABU-DVD BESTEK, TER VOLDOENING AAN DE
MOTIVERINGSPLICHT ZOALS GESTELD IN DE AANBESTEDINGSWET 2012, HET
AANBESTEDINGSREGLEMENT WERKEN (ARW2012) EN DE GIDS
PROPORTIONALITEIT
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bijlage moet als wettelijke verplichting bij elk bestek worden opgenomen.
bestaat uit 7 bladzijden.
- MODEL GARANTIE / ZEKERHEIDSTELLING
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bijlage (laatste versie) opnemen als een garantiezekerheidstelling van toepassing is
volgens artikel 00.02.43.19
bestaat uit 1 bladzijde.
- COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL)
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
alleen opnemen indien van toepassing gesteld in het bestek.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 3
(coördinatieovereenkomst met schadevergoedingsregeling)
bestaat uit 4 bladzijden.
- PROJECT RISICO EN INVENTARISATIE (RI&E) ONTWERPFASE B&U
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
de bijlage PROJECT RI&E altijd opnemen omdat het is verplicht is voor elk werk, opname
van de bijlage V&GPLAN is afhankelijk van het project.
Note:
(Governance code "Veiligheid in de bouw" wordt door de overheid onderschreven).
en
VEILIGHEID - EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)
bestaat uit 9 bladzijden.
-
AFWERKSTAAT INTERIEUR EN EXTERIEUR
(voor de materialen en kleuren)
bestaat uit bladzijden.
- MODEL TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP)
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
alleen opnemen indien van toepassing gesteld in het bestek.
bestaat uit 9 bladzijden.
- MODEL VERANTWOORDINGSFORMULIER SOCIAL RETURN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
alleen opnemen indien van toepassing gesteld in het bestek.
bestaat uit 1 bladzijde.
- RAPPORTAGE BODEMGESTELDHEID
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
alleen opnemen indien beschikbaar.
bestaat uit ..... bladzijden.
- GRONDONDERZOEKSRAPPORT MET GRONDWATERSTANDGEGEVENS
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
alleen opnemen indien beschikbaar.
bestaat uit ..... bladzijden.
- MODEL OVERDRACHTSPROTOCOL
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bijlage opnemen bij (Nieuwbouw) projecten i.c.m. 00.02.10 09.
bestaat uit 18 bladzijden.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 4
ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 5
00
VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012
00.01
VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN
00.01.10
VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
A200001.000.a02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
01.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABUStandaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is
afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden
voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken
2012 (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr.
2011-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II,
uitgegeven door Stichting STABU te Ede.
A200000.001.a09 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
MOTIVATIE;
dit artikel in het DVD bestek opgenomen om kleine onvolkomenheden tussen bestek en
tekeningen onderling te ondervangen die kennelijk wel tot het werk behoren en waardoor
redelijkerwijs geen verrekening kan en mag worden verwacht.
De onderdelen die op de bij de beschrijving van het werk behorende
tekeningen of in de overige bijlagen bij de beschrijving van het werk
voorkomen, doch niet in de beschrijving van het werk zijn vermeld,
moeten door de aannemer worden geleverd en verwerkt en kunnen
niet als meerwerk worden opgevoerd.
00.02
AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012
00.02.01
AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN
01.
A230001.001.a01 WERKTERREIN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de
opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter
beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin
het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen.
02.
A230001.001.a02 WERKTERREIN
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide
aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het
werk moet worden uitgevoerd.
09.
A200000.002.a09 HOOFDCONSTRUCTEUR
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
MOTIVATIE;
Dit artikel in het DVD bestek opnemen omdat het begrip "hoofdconstructeur" niet is
opgenomen in de UAV2012.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 6
In dit DVD bestek wordt afhankelijk van het project de bewakende rol voor de constructieve
samenhang bij de opdrachtgever of de aannemer gelegd waarbij een ieder voor zijn deel
van de berekeningen, tekeningen en dergelijke verantwoordelijk blijft. Hiervoor artikle
00.02.05.09.of artilkel 00.02.06.09 opnemen.
Onder hoofdconstructeur wordt zoals beschreven in het "Compendium
Aanpak Constructieve Veiligheid editie 2011" verstaan:
- de adviseur die de functies van ontwerpend constructeur en
coördinerend constructeur in zich verenigt.
- de ontwerpend constructeur is de adviseur die het constructief
ontwerp maakt als lid van het ontwerpteam.
- de coördinerend constructeur is de adviseur die in de fase
uitvoeringsgereed ontwerp (detailengineering) de detailuitwerkingen
van de deelconstructies inhoudelijk toetst en de constructieve
samenhang bewaakt.
00.02.02
VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
A230002.002.a01 GELDIGHEID
01.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie
van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding
luidt.
02.
A230002.002.a02 PUBLICATIES
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn,
beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van
toepassing.
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of
een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie,
aanvulling of wijziging van toepassing.
00.02.05
VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
de bepaling 05 standaard niet opnemen.
01.
A230005.001.a01 BOUWBESPREKING
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012
zal worden gehouden.
02.
A230005.003.a01 OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE
BOUWSTOFFEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen bij een project waar de opdrachtgever materialen ter
beschikking stelt, in combinatie met artikel 00.02.05.03.
Hier dan een opsomming van de materialen geven.
Door de opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter
beschikking gesteld:
.....
03.
A230005.003.a02 AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen in combinatie met artikel 00.02.05.03.
Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen worden
kosteloos op of in het vervoermiddel bij het werkterrein afgeleverd.
04.
A230005.008.a01 AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
de bepaling alleen opnemen bij een project waarbij verontreinigingen voorkomen (zie
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 7
paragraaf 5, lid 8 van de UAV).
Het werkterrein is verontreinigd met de hieronder genoemde stoffen en
in de daarbij aangegeven omvang.
Stof: .....
- omvang .....
A200000.002.a09 HOOFDCONSTRUCTEUR
09.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen als de hoofdconstructies door de DVD zijn/worden berekend.
let op !!! dan bepaling 00.02.06.09 verwijderen.
MOTIVATIE;
zie hiervoor artikel 00.02.01.09.
De directie wordt aangewezen als zijnde de hoofdconstructeur.
VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
00.02.06
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
de bepalingen 02, 03, 06, 07, 08, 12 en 13 standaard niet opnemen.
01.
A230006.006.a01 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN
De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de
(graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels
en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet
Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor
bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online).
Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond
aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de
ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van
de (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat.
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in
de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig
zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel.
04.
A230006.011.a01 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen
in Nederland arbeid te laten verrichten zonder
tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze
besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving
van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het
verslag.
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de
Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te
leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor
rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de
opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige
vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze
vreemdelingen op echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van
deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot
tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de
oplevering plaatsvindt.
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op
ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en
deze besteksbepaling controleren.
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 8
aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende
administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de
opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en
vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en
de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever
vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de
aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is
en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen
de opgelegde boete.
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de
opdrachtgever onverlet.
A230006.016.a01 ONGEVALLEN
05.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle
ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake
doende inlichtingen.
09.
A200000.002.a09 HOOFDCONTRUCTEUR
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen als de hoofdconstructies door de aannemer worden berekend.
Let op !!! dan de bepaling 00.02.05.09 verwijderen.
De aannemer wordt aangewezen als zijnde de hoofdconstructeur.
10.
A230006.032.a01 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN
WERKTIJDEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein
te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met
de directie
brengt hij dit voornemen tijdig ter kennis van de directie.
11.
A230006.033.a01 LEERLINGBOUWPLAATS
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen indien dit voor het project van toepassing is verklaard.
Deze STABU-bepaling dan opnemen met als invultekst, de directie.
Dit project als leerlingbouwplaats uitvoeren. Het aantal leerlingen, mede
gelet op de aard en omvang van het werk, bepalen in overleg met de
directie.
19.
A200000.002.a19 VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen indien het een Europese aanbesteding/inschrijving betreft.
Tijdens de uitvoering van het werk is de voertaal Nederlands.
De correspondentie betreffende het werk dient in de Nederlandse taal
te worden gevoerd.
29.
A200000.002.a29 CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
Het is niet toegestaan een medewerker van de Dienst Vastgoed
Defensie (DVD) op welke wijze ook vergoedingen, beloften, giften,
geschenken of beloningen aan te bieden of te geven. Daaronder wordt
tevens begrepen het verstrekken van leningen, het in de gelegenheid
stellen reizen te maken, het deelnemen aan of het bijwonen van
sportevenementen of enig andere vorm van recreatie.
Het is verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten
van medewerkers van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) bij of in het
kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen
worden uitgevoerd ten behoeve van die Dienst.
Indien in strijd met het vorenstaande wordt gehandeld zal na overleg
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 9
met de aannemer worden bezien of er redenen zijn voor ontbinding van
de overeenkomst.
Onafhankelijk daarvan zal, eveneens na overleg met de aannemer,
worden bezien of er een aanleiding is voor enige vorm van uitsluiting
van de aannemer van opdrachten door of vanwege de Dienst Vastgoed
Defensie (DVD).
A200000.002.a39 GEBIEDSBEPERKINGEN
39.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen bij NATO-projecten.
De aannemer zal ten behoeve van de uitvoering van het bestek geen
aanschaffingen of diensten aanvaarden afkomstig van gebieden die
geen deel uitmaken van de NATO.
Deze verplichting geldt tevens onverkort voor alle door de aannemer
met onderaannemers en leveranciers af te sluiten contracten.
A200000.002.a49 CONTRACTBEPERKINGEN
49.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen bij USA-projecten.
De aannemer mag geen overheidsfunctionarissen van de Verenigde
Staten van Amerika op enigerlei wijze in financiële resultaten van de
uitvoering van het bestek deel laten hebben, noch met hen
overeenkomsten ten uitvoering van het bestek aangaan.
59.
A200000.002.a59 OPVOLGEN REGELGEVING OP TERREINEN EN IN
GEBOUWEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
Gedurende de uitvoering van het werk moet de regelgeving welke voor
het terrein en de gebouwen geldt strikt worden nageleefd en worden
opgevolgd.
Deze regelgeving kan ondermeer blijken uit op het terrein danwel in of
aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden danwel uit
nadere voorschriften welke op verzoek bekend gesteld worden.
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van voren
bedoelde regelgeving zijn voor rekening van de aannemer.
79.
A200000.002.a79 BESCHEIDEN AANVRAAG BOUWVERGUNNING
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen als het werk bouwvergunningsplichtig is.
De aannemer moet bij de gemeente, als gesteld in de Ministeriële
regeling omgevingsrecht (MOR) onder hoofdstuk 2 Indieningsvereisten
vanwege bouwactiviteiten in artikel 2.2 Bouwbesluit 2012 aangegeven
bescheiden inleveren:
- volgens lid 6, gegevens over veiligheid en het voorkomen van hinder
tijdens het bouwen;
- volgens lid 7, overige vereisten:
- kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen en gegevens en
bescheiden te behoeve van een beroep op de gelijkwaardigheid.
De directie moet een afschrift van de bovengenoemde bescheiden
ontvangen.
89.
A200000.002.a89 TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP)
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen als dit door de Projectleider is bepaald,
dan ook de bijlagen het MODEL TOEZICHTKEURINGSPLAN opnemen.
De aannemer stelt, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de 15e
werkdag na de schriftelijke opdracht, een naar de aard van het werk
toegeschreven toezichtkeuringsplan (TKP) op ten behoeve van het
toetsen en beoordelen van geleverde product-, proces- en eindkwaliteit.
Het op te stellen toezichtkeuringsplan (TKP) dient ten minste de van
toepassing zijnde controle-wacht- en bijwoonpunten te bevatten zoals
in het "model toezichtkeuringsplan (TKP)" aangegeven. Het "model
toezichtkeuringsplan (TKP)" is als bijlage bij het bestek gevoegd.
Het gestelde in paragraaf 26, leden 2, 3, 4, 5 en 7 van de UAV 2012 is
ook van toepassing voor het toezichtkeuringplan; voor 'algemeen
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 10
tijdschema' moet dan worden gelezen "toezichtkeuringsplan".
Alle werkzaamheden welke een onomkeerbaar/niet meer te herstellen
gevolg hebben, dienen ten minste bijwoonpunten te zijn en in
bijzondere gevallen wachtpunten.
Alle werkzaamheden die een esthetisch gevolg hebben dienen middels
het realiseren van een referentie ten minste een bijwoonpunt te zijn;
de werkzaamheden dienen dan aan deze vastgelegde referentie te
voldoen.
In het toezichtkeuringplan dienen tevens duidelijk te worden
aangegeven:
- Kwaliteit:
de organisatievorm en -wijze van uitvoering om de vereiste
kwaliteit van het werk, uitgesplitst in onderdelen, te kunnen
realiseren.
- Keuring:
de door de aannemer te controleren onderdelen, zowel van de eigen
werkzaamheden alsmede de werkzaamheden van zijn
onderaannemer(s);
- de wacht- en bijwoonpunten van de door de opdrachtgever te
controleren onderdelen;
- de wijze van meten en/of controleren;
- het tijdstip van meting en/of controle en indien van toepassing de
frequentie van meting en/of controle;
- de benodigde tijd voor de meting en/of controle en het opstellen
van de rapportage; en
- de wijze van schriftelijk rapporteren van de meting en/of controle
en welke documenten daarbij worden aangeleverd.
Het toezichtkeuringsplan met de bijbehorende rapporten en
documenten moeten tweevoud worden verstrekt aan de directie.
A200000.002.a90 TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP), BEGRIPPEN
90.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen in combinatie met artikel 89 en de daar gestelde voorwaarde
TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP)
- Controlepunt:
een moment waarop het resultaat van een (tussen)product door de
toezichthouder wordt geverifieerd.
De volgende categorieën controlepunten worden onderscheiden:
- verificatie van de geregistreerde keuringsresultaten van de
aannemer;
- controle ter plaatse; en
- aanvullende steekproefsgewijze keuring (door toezichthouder).
Verificatie vindt in principe achteraf plaats. Bij verificatie op een
aangewezen tijdstip, kunnen deze controlepunten worden
aangeduid als wachtpunt of bijwoonpunt.
- Bijwoonpunt (BP):
Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave in een project,
waarop het door de aannemer goedgekeurde resultaat van een
(tussen) product, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, ter
verificatie voor de toezichthouder beschikbaar is en waarna het werk
direct mag worden vervolgd, ongeacht of de toezichthouder al dan
niet op het vrijgave moment aanwezig is.
- Wachtpunt (WP):
Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave in een project,
waarop het door de aannemer goedgekeurde resultaat van een
(tussen)
product, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, ter
verificatie aan de toezichthouder wordt aangeboden en waarna het
werk pas mag worden vervolgd na acceptatie door de
toezichthouder.
- Verificatie:
Bevestiging door onderzoek en verstrekking van objectief bewijs dat
aan de gespecificeerde eisen is voldaan.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 11
-
Keuring:
Een samengestelde handeling, bestaande uit het doen van
waarnemingen aan producten, processen of diensten alsmede het
vaststellen of en in hoeverre zijn aan de vigerende eisen voldoen.
A200000.002.a91 BESCHADIGINGEN ONDERGRONDSE KABELS,
91.
LEIDINGEN EN COMPONENTEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
opnemen indien van toepassing.
In aanvulling op paragraaf 6, lid 8 en 9 van de UAV 2012 wordt bepaald
dat schade aan ondergrondse kabels en/of leidingen terstond gemeld
moet worden aan de directie.
Het herstel van schade aan kabels en componenten van het
beveiligingssysteem moet worden uitgevoerd door de leverancier van
het beveiligingssysteem.
A200000.002.a92 SOCIAL RETURN
92.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze aanvullende administratieve bepaling alleen opnemen bij een werk met een
aannemingssom, gebaseerd op de directiebegroting met een loonsom vanaf 250.000 euro
in combinatie met een minimale uitvoeringsduur, de termijn binnen welk het werk moet
worden opgeleverd, van 6 maanden.
a. De aannemer verbindt zicht ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van
het werk 5% van de waarde van de loonsom binnen de aannemingssom
te besteden aan extra werk(ervarings)plaatsen voor mensen
behorende uit de doelgroep:
1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos
zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder reintegratie-ondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan
werk kunnen komen;
2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn
dan 12 maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op de
premiekorting oudere werknemers;
3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;
4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
gerechtigden;
5. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;
6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten
(WAJONG) gerechtigden;
7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden;
8. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden;
9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerde;
10. Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde
werkzoekenden (nuggers);
11. Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en
jongeren met onvoldoende kwalificaties; en
12. Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO
en/of praktijkscholen.
Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling
genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe wetten, dan verwijst
deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten.
b. De aannemer stuurt aan de directie:
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
advieskeuze elk kwartaal.
\elke maand,
\elk kwartaal,
\elk half jaar,
\elk jaar,
uiterlijk 15 dagen na ommekomst van deze periode, geheel ingevuld
en ondertekend het Verantwoordingsformulier Social Return toe.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
c.
d.
e.
f.
g.
Pagina: 12
Het verantwoordingsformulier Social Return moet worden opgesteld
volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is gevoegd.
De directie controleert op basis van het Verantwoordingsformulier
SocialReturn of de aannemer voldoet aan de verplichtingen genoemd
in deze bepaling, sub a.
Constateert de directie op basis van het Verantwoordingsformulier
Social Return dat de aannemer gedurende de looptijd van de
overeenkomst twee maal achtereen niet het percentage haalt
genoemd als verplichting in deze bepaling, sub a, dan treedt zij met
de aannemer in overleg. Op basis van dit overleg:
1. Stellen de directie en de aannemer de oorzaken vast voor het
niet behalen van het genoemde percentage door de aannemer.
De aannemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld
in deze bepaling, sub a voor zover hij aannemelijk maakt dat er
geen geschikte kandidaten zijn; en
2. Stellen de directie en de aannemer maatregelen vast voor het
verbeterd nakomen van de verplichting tot Social Return door de
aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in de documenten als
bedoeld in paragraaf 27 van de UAV 2012.
Het overleg omschreven in deze bepaling, sub d laat de mogelijkheid
voor de directie tot het opleggen van de sanctie genoemd in deze
bepaling, sub f en g onverlet.
Als de aannemer de verplichting genoemd in deze bepaling, sub a
niet nakomt, dan kan de directie naar rato van de bijdrage Social
Return die de aannemer moest doen, betalingen storneren of
inhouden op de aannemingssom en wordt een bedrag ingehouden
op de eerste en zo nodig op de daarop volgende termijnen.
De inhouding of stornering genoemd in deze bepaling, sub f vindt
niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in deze
bepaling, sub a buiten de schuld van de aannemer om niet lukt(e).
De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er geen geschikte
kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de
aannemer.
DATUM VAN AANVANG
00.02.07
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
de bepaling 02 standaard NIET opnemen.
01.
A230007.001.a01 DATUM VAN AANVANG
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen.
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als
datum van aanvang worden aangemerkt de datum als genoemd in de
schriftelijke opdrachtbevestiging.
Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor
de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV
2012.
00.02.08
UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
keuze maken voor bepaling 01 of 02.
Bepalingen 03 t/m 08, 20 en 21standaard niet opnemen.
01.
A230008.001.a01 OPLEVERINGSTERMIJN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
keuze maken voor werkdagen, kalenderdagen, kalenderweken of kalendermaanden en hier
invullen.
De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt
02.
A230008.001.a02 DATUM VAN OPLEVERING
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
alleen opnemen als een datum van oplevering gevraagd wordt, dan hier de datum invullen.
Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op:
.....
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 13
00.02.10
OPLEVERING
A200000.010.a09 BESTANDSINFORMATIE - MODEL
09.
OVERDRACHTSPROTOCOL
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen bij (nieuwbouw) projecten.
Ten behoeve van de bestandsinformatie voor het overdrachtsprotocol
moet de aannemer de nodige gegevens van het gebouw inclusief
technische installaties en omliggende infra verzamelen en aan de
Directie verstrekken.
De gevraagde gegevens omvatten in hoofdlijnen:
- afmetingen en hoeveelheden van de hoofdcomponenten van het
gebouw;
- overzichten van de toegepaste materialen van de
hoofdcomponenten; en
- installatiegegevens (merk, type capaciteit keuringsrapport, garantie,
vermogens en dergelijke.
De aannemer moet het formulier volgens het format "model
overdrachtsprotocol" dat als bijlage bij dit bestek is gevoegd, invullen
voor zover dit voor hem van toepassing is.
00.02.11
ONDERHOUDSTERMIJN
A230011.001.a01 ONDERHOUDSTERMIJN
01.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen.
De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:
3.
00.02.12
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING
09.
A200000.012.a09 UITZONDERING AANSPRAKELIJKHEID
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen, omdat het Ministerie van Defensie vanwege dit
onderdeel de UAV 2012 niet heeft mede ondertekend.
Het tekstdeel "ondanks nauwlettend toezicht" in paragraaf 12, lid 2b 1
van de UAV 2012 komt te vervallen.
00.02.14
SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT
01.
A230014.003.a01 VEILIGHEIDSMAATREGELEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen.
De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste
maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.
00.02.15
WERKTERREIN
01.
A230015.001.a01 AANDUIDING WERKTERREIN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op
de situatietekening.
09.
A200000.002.a09 TOEGANGSREGELING
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
Voor het object of de objecten waarop het werkterrein is gelegen geldt
een toegangsregeling.
De directie zal de aannemer de toegangsregeling ter hand stellen c.q.
doen toekomen.
19.
A200000.002.a19 TOEGANGBESCHEIDEN BIJ WERKDUUR LANGER DAN 3
WEKEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 14
Voor werknemers, waarvoor langer dan 3 weken achtereenvolgend
toegang tot het werkterrein is gewenst, dient de aannemer, door
tussenkomst van de directie, een toegangsbewijs, een zogenaamd
"type 4" Defensiepas, aan te vragen.
- Hiervoor moet door elke werknemer een "Aanvraagformulier
Defensiepas Type 4" worden ingevuld;
- tevens moet er door Bureau Veiligheid van het object, op een
defensielocatie, een foto worden gemaakt van de betreffende
werknemer;
- gelijktijdig met het indienen van het "Aanvraagformulier Defensiepas
type 4" moet een "Verklaring Omtrent het Gedrag" (VOG) van iedere
werknemer worden aangevraagd;
- voor het verkrijgen van de "VOG" moet een aanvraagformulier
worden ingevuld welke door de aanvrager en de DVD moet zijn
ondertekend;
- het "VOG" aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de gemeente, waarin
de desbetreffende aanvrager woont of dit is te downloaden op de
site van het ministerie van Justitie (www.justitie.nl);
- na de ondertekeningen moet dit aanvraagformulier bij de afdeling
burger- en publiekszaken van de gemeente waar de desbetreffende
persoon staat ingeschreven, door de desbetreffende persoon zelf
worden ingeleverd;
- de aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen
de aanvraag en verstrekking van deze "VOG" minimaal 3 weken
bedraagt;
- de kosten voor het verkrijgen van de "VOG" zijn voor rekening van de
aannemer;
- de "Defensiepas type 4" moet, na afspraak met het Bureau Veiligheid
van het object, door de individuele werknemer persoonlijk worden
afgehaald, waarbij de "VOG" verklaring moet worden overlegd en de
werknemer een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of
rijbewijs) moet kunnen tonen;
- de aannemer moet er rekening mee houden dat de totale
proceduretijd voor het verkrijgen van de "Defensiepas type 4", vanaf
het indienen van het "Aanvraagformulier Defensiepas Type 4" bij de
Directie tot aan het afhalen van de pas bij het object minimaal 4
weken in beslag neemt;
- de kosten voor het verkrijgen van de pas zijn voor rekening van de
aannemer, met uitzondering van het maken en het verstrekken van
de foto en het vervaardigen van de pas; en
- de aannemer dient de bovengenoemde "Defensiepas type 4" van de
werknemers direct na beëindiging van hun werkzaamheden in te
leveren bij Bureau Veiligheid van het object.
A200000.002.a29 TOEGANGBESCHEIDEN BIJ WERKDUUR KORTER DAN 3
29.
WEKEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen.
Werknemers, leveranciers en dergelijke welke minder dan 3 weken
achtereen volgend op de bouwplaats moeten zijn moeten minimaal
3 werkdagen voor elk bezoek via de mail aan de directie bekend
worden gesteld middels een vastgesteld format.
- Op dit format moeten de volgende gegevens worden aangegeven:
- naam van het bedrijf, eventueel naam onderaannemer;
- naam van de persoon;
- de geboortedatum;
- de geboorteplaats;
- het betreffend werk, eventueel gebouwnummer; en
- de duur werkzaamheden (van ..... tot .....).
- Tevens moeten, indien dit op het betreffende object wordt geëist,
deze personen bij elk bezoek van het werkterrein door de aannemer
vanaf de
ingang van het object naar het werkterrein en retour
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
-
-
-
Pagina: 15
worden begeleidt;
hiervoor moet de aannemer minimaal 1 en maximaal 3 van zijn
werknemers aanwijzen als escortbevoegde personen en deze bij de
directie bekend stellen;
deze escortbevoegde personen moeten in het bezit zijn van het
"Defensiepas type 4";
gedurende de gehele bouwtijd moet er altijd één van de bedoelde
werknemers op het werkterrein aanwezig zijn dan wel telefonisch
bereikbaar zijn om werknemers met toe- en bijbehoren voor het
werk, vanaf de ingang van het object naar het werkterrein en retour
te begeleiden;
de incidentele bezoekers dienen zich gelijktijdig met de
escortbevoegde persoon bij de ingang van het object te legitimeren
(paspoort, ID kaart of rijbewijs) voor het verkrijgen van een
"Bezoekerspas";
bij het verlaten van het object dient deze "Bezoekerspas" weer bij de
wacht te worden ingeleverd; en
zonder begeleiding van genoemde personen zal hen de toegang tot
het werkterrein worden geweigerd. De daarvoor gemaakte extra
kosten kunnen niet worden verhaald op Defensie.
00.02.16
AFSLUITING, RECLAME
A230016.004.a01 FOTOGRAFEREN EN FILMEN
01.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het
werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van
publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever
noodzakelijk.
00.02.17
VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
01.
A230017.001.a01 DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien houtwerk in het bestek worden beschreven i.v.m. de
verplichting dat de rijksoverheid 100% duurzaam inkoopt.
a. Te leveren hout of verwerkt hout in te leveren (hout)producten, voor
zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor
zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam
geproduceerd te zijn.
b. Onder duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan:
hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten
aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de
bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld
door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder
"Documents".
c. Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient
de aannemer een verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven
onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt
dat aan de eis onder sub a. wordt voldaan.
d. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is
goedgekeurd door TPAC wordt geacht dat wordt voldaan aan deze eis.
Een overzicht van goedgekeurde certificatiesystemen wordt actueel
gepubliceerd op www.tpac.smk.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl.
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die
nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruikmaken van
de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement;
- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 16
-
Assessment matrix for system managers;
Een ander bewijsmiddel dan een onder sub d.
bedoeld certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide
gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie,
waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is
geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan.
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver
gebruikmaken van de volgende onderling samenhangende
documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;
- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
De voornoemde documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en
www.inkoopduurzaamhout.nl.
A200000.002.a09 BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
De aannemer mag alleen bouwstoffen voor buitentoepassingen leveren,
waarvan de kwaliteit voldoet aan de maximale samenstellings- en
emissiewaarden overeenkomstig de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit.
19.
A200000.002.a19 GROND
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien grondwerk in het bestek wordt opgenomen.
De aannemer mag alleen grond leveren waarvan de kwaliteit voldoet
aan de achtergrondwaarden overeenkomstig de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit.
29.
A200000.002.a29 PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen.
Note: i.v.m. ARW 2012 bij voorkeur geen fabrieksnaam of een leverancier in het bestek
vermelden.
Voor zover in dit bestek een product is omschreven met een merknaam
dient, indien niet uitdrukkelijk anders in dit bestek is aangegeven,
achter elke merknaam gelezen te worden "of gelijkwaardig".
39.
A200000.002.a39 HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen.
Voor zover in het bestek niet anders is bepaald moeten de te
verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de eerste soort c.q. kwaliteit.
00.02.18
KEURING VAN BOUWSTOFFEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
de bepaling 01 en 04 niet opnemen, deze per hoofdstuk benoemen.
02.
A230018.001.a02 BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen.
Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met
kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling
redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt
als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV
2012.
03.
A230018.001.a03 BESLUIT BODEMKWALITEIT
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 17
in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een
door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt
dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet.
Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een
partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij
dit bestek anders vermeldt, niet toegestaan.
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie
binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het
gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden.
00.02.19
EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN
A200000.002.a09 OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien bouwstoffen door de opdrachtgever ter beschikking worden
gesteld.
Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2102 is niet van
toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
bouwstoffen.
00.02.20
ZORG VOOR BOUWSTOFFEN
A230020.000.a01 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN
01.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
De aannemer draagt er zorg voor dat:
- het transport, opslag en verwerking van bouwstoffen die onder een
productcertificaat, voorzien van het keurmerk van een door de Raad
voor Accreditatie erkende certificatie-instelling, worden geleverd,
moeten mede plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen zoals deze
zijn vermeld in deze documenten; en
- het transport, de opslag en de verwerking van de overige
bouwstoffen moeten mede plaatsvinden overeenkomstig de
richtlijnen van de desbetreffende fabrikant.
00.02.21
OUDE BOUWSTOFFEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
de bepaling 01 niet opnemen.
09.
A200000.002.a09 OUDE BOUWSTOFFEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen bij sloopwerkzaamheden.
Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk
komende oude bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever en
worden eigendom van de aannemer en moeten door hem worden
afgevoerd van het rijksterrein.
00.02.22
GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
de bepaling 02 niet opnemen.
01.
A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
de van toepassing zijnde onderdelen selecteren door de betreffende diciplines.
..... indien de vrije invulmogelijkheid niet wordt gebruikt deze verwijderen.
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de
aannemer voor een periode van 2 jaar:
- het hang- en sluitwerk op het goed functioneren;
- verduisteringsgordijnen;
- koud- en warmwatertapinstallaties;
- sanitair;
- brandblustoestellen;
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
-
Pagina: 18
verwarmingsinstallaties;
ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties;
koelinstallaties;
regelinstallaties;
gasinstallaties;
elektrotechnische installaties;
communicatieinstallaties;
brandmeldinstallaties;
beveiligingsinstallaties;
.....
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de
aannemer voor een periode van 3 jaar:
- transparante verfsystemen.
- .....
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de
aannemer voor een periode van 5 jaar:
- ruwbouwtimmerwerken;
- plaatafwerkingen op ruwbouwtimmerwerken, op kleur en
delamineren;
- binnendeuren compleet met toebehoren;
- paneelschuif- en/of vouwwanden compleet met toebehoren;
- lichtkoepels en lichtstraten;
- garage- en bedrijfsdeuren compleet met toebehoren;
- klimbeveiliging daken;
- enkele beglazing, brandwerendheid en veiligheid;
- kitten, voegvullingsmassa's en rugvullingen;
- dilatatievoegprofielen;
- vaste en beweegbare gevelschermen inclusief toebehoren;
- stukadoor- en spuitpleisterwerken;
- vloer- en wandtegelwerken inclusief het voegwerk;
- cementgebonden dekvloeren;
- vloerluiken;
- systeemplafonds inclusief toebehoren;
- systeemwanden inclusief toebehoren;
- afbouwtimmerwerken;
- plaatafwerkingen op afbouwtimmerwerken, op kleur en delamineren;
- dekkende verfsystemen;
- brandwerende coatings;
- keukenkasten;
- aanrecht- en werkbladen;
- balies en loketten;
- elastische vloerbedekkingen;
- zachte vloerbedekkingen;
- binnenriolering;
- kraanbanen;
- .....
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de
aannemer voor een periode van 6 jaar:
- houten buitendeuren compleet met toebehoren;
- de vloeistofdichte vloer/verharding inclusief rioleringstelstel tot en
met de
oliewaterafscheiderinstallatie.
- .....
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de
aannemer voor een periode van 10 jaar:
- geprefabriceerde heipalen;
- betonconstructies voor fundering en vloeren;
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
-
Pagina: 19
gemetselde buitenwanden inclusief verankering, ventilatie en isolatie;
gemetselde en/of gelijmde binnenwanden;
voegwerk van de schoon metselwerkwanden;
vooraf vervaardigde steenachtige elementen;
metaalconstructiewerken, inclusief dakplaten;
thermisch verzinkte stalen onderdelen;
metalen onderdelen welke voorzien zijn van een coating;
houten buitenkozijnen en ramen compleet met toebehoren;
metalen buitenkozijnen, ramen en deuren compleet met toebehoren.
(sandwich)panelen, van aluminium of gecoat staal;
houten binnendeurkozijnen en puien compleet met toebehoren;
plaatstalen binnendeurkozijnen en puien compleet met toebehoren;
metalen gevelbekledingen;
metalen trappen, leuningen en balustraden;
dakbedekkingen inclusief dakopbouw (isolatielaag) en bevestigingen;
de op te nemen onderdelen in de dakbedekkingen;
isolerende beglazingen inclusief plaatsing en afdichtingen;
vloercoatings, binnen en buiten, op kleur en onthechting;
brandwerendheid constructies, schilderwerk en/of bekledingen;
hemelwaterafvoeren;
noodoverstorten;
dakgoten;
pompen in binnenrioleringsinstallaties;
.....
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
00.02.26
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
de bepaling 03 standaard NIET opnemen.
01.
A230026.001.a01 ALGEMEEN TIJDSCHEMA
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
standaard keuze "kalenderdagen" afhankelijk van het project kan een andere keuze
worden gemaakt.
De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden
aangegeven in:
kalenderdagen.
02.
A230026.001.a02 INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen als er derden betrokken zijn bij de uitvoering en de
coordinatie van het werk ligt bij de aannemer van dit bestek.
De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden
opgenomen en ingepast in het verlangde algemene tijdschema.
In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te
worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van
de werkzaamheden.
De betrokken derden zullen het algemene tijdschema, na goedkeuring
hunnerzijds, voor akkoord tekenen.
04.
A230026.001.a04 ONDERTEKENING ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen als er derden betrokken zijn bij de uitvoering en de
coordinatie van het werk ligt niet bij de aannemer van dit bestek..
De aannemer zal het algemene tijdschema waarin zijn werkzaamheden
zijn opgenomen en ingepast, na goedkeuring zijnerzijds, voor akkoord
tekenen.
05.
A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen indien in een hoofdstuk wordt gevraagd om een
gedetailleerd werkplan, bijvoorbeeld in hoofdstuk 10 voor asbestsanering (punt 10.00.31).
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de
UAV 2012 wordt verlangd voor:
- het project zoals in dit bestek is beschreven.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 20
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
hier indien van toepassing de onderdelen en/of hoofdstukken benoemen.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet
worden aangegeven in
kalenderdagen.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
- voor de eerste bouwvergadering.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 3.
- goedgekeurde: 3.
DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN
00.02.27
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
de bepalingen 01, 02 en 03 standaard NIET opnemen.
04.
A230027.009.a01 BOUWVERGADERINGEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
indien van toepassing hier ter indicatie voor het bepalen van de aannemingssom de
vergaderfrequentie aangeven.
De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27, lid 9 van de UAV
2012 zullen worden gehouden: één keer per
09.
A200000.002.a09 AANTEKENINGEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
De in paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 genoemde aantekeningen
moeten door de aannemer, in drievoud, uiterlijk op de vierde werkdag
na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan
de directie worden overgelegd.
00.02.28
AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN
01.
A230028.000.a01 ROOILIJN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen bij een nieuwbouwproject.
De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) vanwege de directie in het
werk aangegeven.
02.
A230028.000.a02 PEIL
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing, hier een keuze maken .
Als peil P geldt:
.....
00.02.31
VERBAND MET ANDERE WERKEN
01.
A230031.001.a01 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen als er derden betrokken zijn, dan dient de betreffende
derden worden ingevulld. (hier worden niet de onderaannemers van de aannemer bedoeld).
Door derden worden uitgevoerd:
02.
A230031.001.a02 GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN
VOORZIENINGEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen als er derden betrokken zijn.
De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door
derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen.
03.
A230031.001.a03 VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN
VOORZIENINGEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever
zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of
namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in
kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 21
terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van
het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen
voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze
tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken.
A230031.002.a02 COÖRDINATIEOVEREENKOMST
05.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen als dit een bestek is met een coördinatieovereenkomst dan
ook artikel 09 opnenemen.
Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer
is verstrekt, wordt tussen de opdrachtgever, de aannemer en de
derden een coördinatieovereenkomst gesloten overeenkomstig het bij
dit bestek gevoegde model. De aannemer is verplicht deze
overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving
daarvan zijn volle medewerking te verlenen. Deze overeenkomst wordt
opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen ondertekend. Het
origineel (het door alle partijen ondertekende exemplaar) verblijft aan
de opdrachtgever, de partijen ontvangen hiervan een door de
opdrachtgever gewaarmerkte kopie.
A230031.002.a03 MEETPUNTEN T.B.V. DERDEN
06.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
Door de aannemer aan te brengen meetpunten of -lijnen ten behoeve
van door derden in het werk te brengen onderdelen:
De meetpunten of -lijnen dienen gedurende het werk onderhouden te
worden de aannemer.
09.
A200000.002.a09 VERTRAGINGSSCHADE
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen indien artikel 05 van toepassing is.
de hoogte van het boetebedrag dient dan door de projectleider in overleg met
contractmanagement worden bepaald.
Het bedrag van de vertragingsschade, als bedoeld in artikel 3 van de in
de bijlage opgenomen Coördinatieovereenkomst, is € .....,-- per dag.
00.02.32
GEVONDEN VOORWERPEN
01.
A230032.000.a01 ONDERBREKING VAN HET WERK
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen als er grondwerkzaamheden worden beschreven.
Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden
van voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet
worden onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg
van deze onderbreking, vergoed.
00.02.35
VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK
09.
A200000.002.a09 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
De verrekening van het meer en het minder werk of het saldo daarvan,
vindt gelijktijdig plaats bij de eindafrekening van het werk.
De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een
afzonderlijke rekening in.
Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk zal worden
gekort op de eindafrekening.
Telkens wanneer het positieve saldo van het meer en minder werk,
zulks uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer
bedraagt dan 5 procent van de aannemingssom, ontvangt de
aannemer, vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn van 5
procent van de aannemingssom.
Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen van
een normale termijnbetaling.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 22
BESTEKSWIJZIGINGEN
00.02.36
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
de bepaling 01 standaard NIET opnemen.
A200000.002.a09 OVEREENKOMEN VAN PRIJZEN/BEDRAGEN
09.
BESTEKWIJZIGINGEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
In de eerste zin van lid 4, van paragraaf 36 van de UAV 2102 moet
voor: "opdrachtgever" worden gelezen "directie".
00.02.37
STELPOSTEN
A230037.001.a01 OVERZICHT STELPOSTEN
01.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien er stelposten in het bestek zijn opgenomen.
De stelposten als bedoeld in paragraaf 37, lid 1 van de UAV 2012 zijn de
volgende:
Volgnummer
Postnummer
Bedrag
------------------------------------------------------------------------------1
.....
€ .....
2
.....
€ .....
00.02.38
HOEVEELHEDEN
A230038.000.a01 METING HOEVEELHEDEN
01.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien er verrekenbare hoeveelheden in het bestek zijn
opgenomen.
Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de
Standaardmeetmethode NEN 3699+c94.
02.
A230038.001.a01 OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien er verrekenbare hoeveelheden in het bestek zijn
opgenomen.
De verrekenbaar gestelde hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 38,
lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende:
03.
A230038.002.a01 OVERZICHT GESCHATTE HOEVEELHEDEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien er geschatte hoeveelheden in het bestek zijn opgenomen.
De geschatte hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 38, lid 2 van de
UAV 2012 zijn de volgende:
00.02.39
AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
09.
A200000.002.a09 WIJZIGINGEN VAN VERREKENPRIJZEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen als er verrekenprijzen in het bestek zijn opgenomen.
In paragraaf 39, lid 2 van de UAV 2012 moet voor "opdrachtgever"
worden gelezen "directie".
00.02.40
BETALING
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
de bepalingen 01, 02, 03 en 04 standaard NIET opnemen.
09.
A200000.002.a19 BETALING
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
De betaling zal plaatsvinden nadat de aannemer een declaratie heeft
ingediend bij het factuuradres.
Het gestelde in paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt gewijzigd in:
"De uitbetaling van een termijn zal plaatsvinden binnen 30 dagen nadat
bij de opneming bedoeld in paragraaf 40, lid 2 van de UAV 2012 is
gebleken dat de aannemer recht heeft op betaling van die termijn,
nadat de declaratie (rekening) in goede orde bij het factuuradres is
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 23
ingekomen en een afschrift van de declaratie bij het
correspondentieadres is ingekomen."
De eerst genoemde termijn vermeld in paragraaf 40, lid 11 van de UAV
2012, wordt gewijzigd in 30 dagen, deze gaat eveneens pas in nadat
voldaan is aan de voorwaarden zoals hiervoor zijn gesteld.
De eindafrekening van het werk zal afzonderlijk, doch gelijktijdig bij de
laatste termijn van betaling plaatsvinden.
Indien het bedrag van de toe te passen kortingen en/of het minder
werk meer is dan het bedrag van de laatste termijn van betaling dan zal
dit bedrag worden gekort bij een voorafgaande betalingstermijn.
De aannemer moet nadat het algemeen tijdschema door de directie is
goedgekeurd een betalingsprognose bij de directie indienen.
Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt
gewijzigd, dan wel dat een verzoek van de aannemer om overdracht
van eigendomsrechten, conform paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012
wordt ingewilligd, moet de betalingsprognose in overleg met de directie
worden bijgesteld.
A200000.002.a09 BETALING IN TERMIJNEN MET
19.
GARANTIEZEKERHEIDSTELLING
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen als er een garantiezekerheidsstelling (bankgarantie) wordt
gevraagd bij werken met een opdracht > € 250.000,- (excl. OB).
Bij keuze voor artikel 19 artikel 29 NIET opnemen.
De betaling van de aanneemsom vindt plaats in termijnen. Indien een
bepaald percentage van het werk gereed is, en gebleken is dat de
aannemer recht heeft op uitbetaling, vindt betaling van de aan de stand
van het werk gerelateerde percentage van de aanneemsom plaats.
De termijnen van de aanneemsom, bedragen ieder van de
aanneemsom: ..... %.
29.
A200000.000.a19 BETALING IN TERMIJNEN ZONDER
GARANTIEZEKERHEIDSTELLING
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen als de onderhoudstermijn in de betalingstermijnen wordt
meegenomen bij werken met een opdracht < € 250.000,- (excl. OB).
Bij keuze voor artikel 29 artikel 00.02.40.19 en artikel 00.02.43 .19 NIET opnemen.
De betaling van de aanneemsom vindt plaats in termijnen. Indien een
bepaald percentage van het werk gereed is, en is gebleken dat de
aannemer recht heeft op uitbetaling, vindt betaling van de aan de stand
van het werk gerelateerde percentage van de aanneemsom plaats. De
laatste en voorlaatste betalingstermijn wijken hiervan af.
De termijnen van de aanneemsom, met uitzondering van de laatste en
voorlaatste, bedragen ieder van de aanneemsom: ..... %.
De voorlaatste betalingstermijn verschijnt nadat het werk is
opgeleverd; zij bedraagt in procenten van de aannemingssom .....%.
De laatste termijn bedraagt 5%, deze wordt na afloop van de
onderhoudstermijn en/of nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen
heeft voldaan, aan hem uitbetaald.
39.
A200000.002.a29 DECLARATIES, FACTUURADRES
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
Declaraties moeten bij voorkeur digitaal worden aangeboden.
Op de declaraties en de bijlagen moeten zijn aangegeven:
- besteknummer;
- SAP-nummer; en
- FINAD-referentienummer.
De declaratie met bijlagen verzenden naar:
[email protected]
Indien een declaratie digitaal wordt aangeboden mag deze "niet" per
post worden aangeboden.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 24
Indien een declaratie toch per post wordt aangeboden is het
factuuradres:
Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Postbus 7500,
6460 NE Kerkrade.
A200000.002.a39 CORRESPONDENTIEADRES
49.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
Op correspondentie moet de vermelding staan van:
- besteknummer;
- SAP-nummer; en
- FINAD-referentienummer.
De correspondentie moet worden ingediend bij:
Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Postbus 90004,
3509 AA Utrecht
Declaraties en/of kopieën van declaraties mogen niet worden
ingediend bij het correspondentieadres.
KORTINGEN
00.02.42
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
de bepaling 02 standaard NIET opnemen.
01.
A230042.002.a01 KORTINGSBEDRAG
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen.
De hoogte van het in te vullen bedrag moet in verhouding staan met de grootte van het
werk. Het bepalen van de hoogte van dit bedrag is de verantwoordelijkheid van de
ProjectLeider samen met bureau Contractmanagement.
De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt
per dag:
€ .....,09.
A200000.002.a09 OVERIGE INHOUDINGEN (BEPLANTINGEN)
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen.
Bij vermijdbare beschadigingen aan beplantingen als gevolg van
onoordeelkundige uitvoering of van niet getroffen maatregelen ter
voorkoming van beschadigingen, zulks ter beoordeling van de directie,
kan een korting worden toegepast van:
a. bij beschadigingen van beplanting, zodanig dat afzetten of
herplanten naar het oordeel van de directie noodzakelijk is € 50,per m2;
b. bij bastbeschadigingen van stam en/of takken, bij gebroken en/of
afgerukte takken en bij wortelbeschadigingen € 250,- per
gebeurtenis; en
c. bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels
afgerukt, scheuren van de stam e.d.):
- stamdiameter tot 0,20 m € 500,- per geval;
- stamdiameter 0,20 m tot 0,40 m € 2.500,- per geval; en
- stamdiameter groter dan 0,40 m € 5.000,- per geval.
De boete komt de opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten
of vorderingen, daaronder mede begrepen:
a. zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van
zaken, het verrichten van diensten of de voltooiing van het werk die
aan de overeenkomst beantwoorden; en
b. zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag
van de boete te boven gaat.
19.
A200000.002.a19 BESCHADIGINGEN ONDERGRONDSE KABELS,
LEIDINGEN EN COMPONENTEN
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 25
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
opnemen indien van toepassing.
In aanvulling op de voor rekening van de aannemer komende
herstelkosten van schade waarvoor de aannemer ingevolge van
paragraaf 6, lid 8 en 9 van de UAV 2012 aansprakelijk is, wordt bepaald
dat bij beschadigingen van ondergrondse kabels en/of leidingen de
aannemer een korting zal worden opgelegd groot € 500,- per
gebeurtenis.
De boete komt de opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten
of vorderingen, daaronder mede begrepen:
a. zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van
zaken, het verrichten van diensten of de voltooiing van het werk die
aan de overeenkomst beantwoorden.
b. zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag
van de boete te boven gaat.
90.
V999999.999.a09 GELIMITEERDE TOTAALBEDRAG KORTINGEN/BOETES
De som van de bedragen van de volgens dit bestek bepaalde te innen
boetes en toe te passen kortingen bedraagt maximaal ... % van de
aannemingssom.
VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING
00.02.43
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
de bepaling 01 standaard NIET opnemen.
09.
A200000.002.a09 ZEKERHEIDSTELLING
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen.
Paragraaf 43a van de UAV 2012 is niet van toepassing.
19.
A200000.002.a19 GARANTIE/ZEKERHEIDSTELLING
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen bij opdracht > € 250.000,- (excl.OB).
Bij het samenstellen van de voorbladen moet het model van de
Garantie/zekerheidstelling worden geselecteerd.
De aannemer, aan wie mogelijk het werk zal worden opgedragen moet
voor de opdrachtverlening een garantie/ zekerheidstelling aan de
directie overleggen ten bedrage van 5% van de aannemingssom,
volgens het model opgenomen in de bijlagen van dit bestek.
Deze garantie/zekerheidstelling moet, zodra de directie hierom
verzoekt, door de aannemer worden overgelegd. Het verzoek om
overlegging en de overlegging zelve houden niet in dat de
opdrachtgever gebonden is het werk op te dragen.
De zekerheid in de vorm van een garantie moet zijn afgegeven door:
een in Nederland of in een andere Lidstaat van de Europese Unie
toegelaten kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onderdeel a, van de Wet Toezicht Kredietwezen 1992; of
een schadeverzekeraar, aan wie op grond van artikel 10 van de
Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf door de Verzekeringskamer een
vergunning is verleend voor de branche borgtocht; of
een andere privaatrechtelijke rechtspersoon of een
overheidsinstelling, indien de Minister van Financiën daarmee
schriftelijk heeft ingestemd.
De garantie/zekerheidstelling vervalt nadat de aannemer aan al zijn
verplichtingen heeft voldaan.
De aannemer kan teruggave van de garantie/zekerheidstelling
verzoeken. Indien de directie het verzoek honoreert zal zij in ieder
geval de voorwaarde stellen dat het bedrag van de
garantie/zekerheidstelling op de nog niet betaalde termijnen wordt
ingehouden, totdat de aannemer geheel aan zijn verplichtingen heeft
voldaan.
29.
A200000.002.a29 VERZEKERING OPDRACHTGEVER EN DIRECTIE
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 26
deze bepaling standaard opnemen.
De opdrachtgever en de directie behoeven niet te worden verzekerd als
bedoeld in lid 1, van paragraaf 43b van de UAV 2012.
00.04
VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
00.04.10
VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
A230100.000.a01 WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR
01.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard altijd opnemen.
Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:
- loonkosten.
- materiaalprijzen.
- brandstofprijzen.
- huren.
- vrachten.
- valutawijzigingen of koersrisico.
00.05
TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
00.05.10
TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
A230006.002.a01 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN
02.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen.
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie,
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende
de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.
03.
A230006.002.a02 WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen.
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte
tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het
onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en
datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze
tekeningen.
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen
kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.
04.
A230006.002.a03 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen.
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie,
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen.
09.
A200000.005.a09 KOSTEN VERSTREKKING DIGITALE INFORMATIE
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen.
De bestektekeningen worden aan de aannemer ten behoeve van de
uitvoering van het werk in gedigitaliseerde vorm kosteloos in enkelvoud
verstrekt:
- in AutoCad (2008)-DWG-formaat.
19.
A200000.005.a19 INDIENEN CONSTRUCTIEBEREKENINGEN EN TEKENINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
opnemen indien van toepassing.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 27
De door de directie goedgekeurde constructieberekeningen en tekeningen moeten door tussenkomst van de hoofdconstructeur in het
vereiste aantal worden ingediend bij de Gemeentelijke Dienst van Bouwen Woningtoezicht.
A200000.005.a29 INSTALLATIE-TEKENING
29.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
opnemen indien van toepassing.
De bij het bestek behorende tekening geeft het algemeen schema weer
van de te maken installatie(s), alsmede bij benadering de plaatsen van
de tot de installatie(s) behorende toestellen en componenten.
In overleg met de directie kunnen, indien dit voor een goede uitvoering
van het werk noodzakelijk wordt geacht, wijzigingen in het schema
worden aangebracht zonder dat ter zake van de veroorzaakte
wijzigingen verrekening zal plaats hebben, tenzij in het totale aantal
c.q. de samenstelling van de toestellen, aansluitpunten, schakel- en
verdeelinrichtingen, componenten c.a. of in de totale lengte van de
leidingen c.a. wijzigingen worden aangebracht.
A200000.005.a39 REVISIEGEGEVENS ALGEMEEN
39.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
keuzetekst 1 als de digitale revisie door de directie wordt gemaakt
keuzetekst 2 als de digitale revisie door de aannemer wordt gemaakt
keuzetekst 3 als alleen van de installtietekeningen digitale revisie moet worden gemaakt
door de aannemer
Maak uw keuze, door gelijktijdig indrukken van de CTRL-toets en dubbelklikken op de
schraptekst.
\Door de aannemer te verstrekken gegevens:
Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte
van het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening).
De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de kleur
rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel
zo dat met deze gegevens door derden de digitale revisietekening
gemaakt kan worden.
De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van
de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het
zicht zijn onttrokken.
Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn.
Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie een
extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter beschikking.
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering, met dien verstande dat
ook tussentijds, nadat de betreffende werkfase is afgerond, de
gegevens van het betreffende onderdeel, moeten worden verstrekt.
\Door de aannemer te verstrekken gegevens:
Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte
van het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening).
De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de kleur
rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel
zo dat met deze gegevens de digitale revisietekening gemaakt kan
worden.
De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van
de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het
zicht zijn onttrokken.
Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn.
Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie een
extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter beschikking.
De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal
worden verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en).
De revisietekeningen moeten volgens het Dienst Vastgoed Defensie
CADHandboek worden gemaakt overeenkomstig het formaat van de
aangeleverde tekeningen.
Tijdstip van verstrekking: voor de afloop van de onderhoudsperiode,
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 28
danwel bij het ontbreken van een onderhoudsperiode bij de oplevering.
Aard van de verstrekking:
- digitaal informatiedrager + witdruk met de revisiegegevens.
\Door de aannemer te verstrekken gegevens:
Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte
van het oorspronkelijke ontwerp. De gegevens moeten op een witdruk
van de bestektekening in de kleur rood, met de nodige maatvoering,
duidelijk worden aangegeven en wel zo dat met deze gegevens door
derden een revisietekening gemaakt kan worden. De gegevens moeten
worden vastgelegd direct na het aanbrengen van de uitbreidingen c.q.
wijzigingen en voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.
Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn. Ten behoeve van
het vastleggen van de gegevens stelt de directie een extra witdruk van
de bestektekening aan de aannemer ter beschikking.
Tijdstip van verstrekking:
voor de oplevering, met dien verstande dat ook tussentijds, nadat de
betreffende werkfase is afgerond, de gegevens van het betreffende
onderdeel, moeten worden verstrekt.
Voor de tekeningbladen E.. t/m E.. en W.. t/m W.. geldt bovendien:
De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal
worden verwerkt. De revisietekeningen moeten worden getekend met
het Cadprogramma AutoCad (minimaal versie 2004, het DWG-formaat)
met gebruikmaking van de StabiCad V applicatiemodule "Elektro
Installatietechniek" en "Veiligheid". De tekeningen moeten worden
vervaardigd in 2D modus en volgens het GB CAD afsprakenstelsel 4
versie 1.0.
De digitale bestanden moeten aan de directie worden verstrekt op een
digitale informatiedrager CD-R(W) of DVD-R(W). Tevens moeten
gelijkertijd witdrukken van de betreffende tekeningen worden
ingediend.
Tijdstip van verstrekking: minimaal 3 werkdagen voor de opneming van
het werk. Het niet indienen van de concept revisietekeningen voor de
opneming van het werk wordt niet beschouwd als "klein gebrek welke
geen reden tot onthouding van goedkeuring is". Het indienen van
onvolledige concept revisie wordt beschouwd als zijnde
niet ingediende concept revisietekeningen.
A200000.005.a49 REVISIE SPECIFIEKE BOUW- EN/OF INSTALLATIEDELEN
49.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
opnemen als de aannemer werktekeningen maakt zoals in het betreffende hoofdstuk moet
zijn aangegeven.
Indien in de betreffende hoofdstukken werktekeningen worden
verlangd, moeten door de aannemer op deze werktekeningen alle
gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van de
oorspronkelijke werktekeningen op een afdruk van de werktekening in
de kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden
aangegeven en wel zo dat met deze gegevens een digitale
revisietekening gemaakt kan worden.
De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van
de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het
zicht zijn onttrokken.
Voornoemde afdruk moet op het werk aanwezig zijn.
De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal
worden verwerkt. De tekeningen moeten volgens de aanwijzingen
(Dienst Vastgoed Defensie -AutoCAD-Handboek) in DWG-formaat aan de
directie worden verstrekt op een digitale informatiedrager.
Tijdstip van verstrekking: voor de afloop van de onderhoudsperiode,
danwel bij het ontbreken van een onderhoudsperiode voor de
oplevering.
Aard van de verstrekking: digitaal informatiedrager.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 29
00.05.19
ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIES
A200000.005.a09 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
opnemen indien van toepassing, keuzes maken voor de onderdelen.
Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften van alle
volgens dit bestek te leveren installaties, zoals:
- buitenriolering;
- binnenriolering;
- waterinstallaties;
- sanitair;
- brandbestrijdingsinstallaties;
- gasinstallaties;
- vacuüminstallaties;
- verwarmingsinstallaties;
- ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties;
- koelinstallatie;
- regelinstallatie;
- beveiligingsinstallaties; en
- elektrotechnische installaties.
Per installatieonderdeel moet zijn aangeven wat de
onderhoudswerkzaamheden moeten zijn.
Het onderhoudsvoorschrift dient tenminste te bevatten:
- stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van apparaatcodering; in geval van regel- en beveiligingsapparatuur moet de
stuklijst gegevens bevatten betreffende ingestelde waarden, zoals
klepstanden, schakeldifferenties, schakeltijden e.d.;
- documentatie van de aangebrachte apparatuur; indien in de
documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de toegepaste
apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd;
- principeschema's van de installatie(s) gesplitst naar installatiedelen;
op de principeschema's moet de apparatuur met de code-aanduiding
van de stuklijsten zijn aangegeven;
- een onderhoudsschema van de gehele installatie(s), waarop
aangegeven met welke frequentie de diverse
onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden.
Taal: Nederlands.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st): 2; en
- goedgekeurde (st): 2 + 1 digitaal bestand in pdf-formaat.
Tijdstip van verstrekking:
- op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het
desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
00.05.29
REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE
A200000.005.a09 REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE
09.
TOPOGRAFIE
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen indien kabels en leidingen vanaf 1,0 meter buiten de
gevellijn in het bestek zijn opgenomen.
De wet WION:
De aannemer/ grondroerder (hierna te noemen aannemer)wordt geacht
de Wet Informatie Ondergrondse Netwerken (WION) te kennen en
hiernaar te handelen. De aannemer dient (deel) revisies tijdig aan te
leveren richting de directie. De aannemer verplicht zich binnen 10
werkdagen, na het afdekken van kabels en of leidingen, de
liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels of leidingen via
(deel)revisies aan te leveren aan de directie.
De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor
alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het niet volledig, niet
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 30
tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies.
EISEN:
De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen,
inclusief de bovengronds zichtbare elementen van de kabels en
leidingen (appendages) en bijbehorende gegevens, te verwerken in de
door de directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid. Hiertoe
levert de directie een bestand aan in dwg formaat , conform "Handboek
projectrevisie K&L" dat ter inzage ligt bij de directie dan wel ter
beschikking wordt gesteld.
In het dwg bestand dienen geometrische informatie alsmede
administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen en
leidingelementen vast gelegd te worden conform "Handboek
projectrevisie K&L".
De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en leidingen in het terrein in
te meten in een open sleuf, voordat de kabels en leidingen en
ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt.
LEVERING:
Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie
zich om binnen 5 werkdagen het volgende te leveren:
Handboek projectrevisie K&L; en
CAD bestanden in dwg formaat van de huidige situatie.
De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk na oplevering van
het werk:
PDF-bestanden per thema of een gelaagde PDF per thema van de
nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en bestaande
informatie(zwart)en verwijderde situatie in blauw, geprojecteerd
op de door de RVB aangeleverde topografische ondergrond (grijs);
CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg formaat,
versie 2008, per thema van de nieuwe, gewijzigde, vervallen en
bestaande informatie.
Uitsluitend bij de eindlevering -> Set (analoge) plots per thema
van de totaal revisie van de nieuwe en gewijzigde informatie
(rood), bestaande situatie (zwart), geprojecteerd op de door de
directie aangeleverde topografische ondergrond (grijs).
Korting:
Indien de aannemer in verzuim is voor het tijdig en correct aanleveren
van zijn (deel) revisies zal een korting worden opgelegd van € 250 per
werk dag. Deze korting komt niet in de plaats van de schadevergoeding
als genoemd in 6:92 BW.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
00.06
Pagina: 31
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepalingen alleen opnemen indien er een V&G plan aan het bestek is toegevoegd,
overeenkomstig de RIG 04-820-008 opstellen V&G plan.
Note 1:
voor werken met een tijdsduur > 30 werkdagen waarbij meer dan 20 werknemers
gelijktijdig arbeid verrichten; of voor werken met meer dan 500 mandagen (globaal > EUR
375.000,- excl. OB).
Note 2: het opstellen van een V&G plan geldt voor nagenoeg ieder nieuwbouwproject en
voor onderhoudsprojecten is dit afhankelijk van de op te lopen risico's (RI&E).
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
00.06.10
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
de bepaling 03 standaard NIET opnemen.
01.
A230002.002.a03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien een V&G plan van toepassing is.
Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel
2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel
uit van dit bestek.
02.
A230031.002.a04 AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE
UITVOERINGSFASE
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling is een verplichting van de aannemer, dus altijd opnemen.
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) stelt de aannemer één of
meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan.
Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken
genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
09.
A200000.006.a09 ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien een V&G plan van toepassing is.
Door het aanvaarden van de opdracht vrijwaart de aannemer de
opdrachtgever voor alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
zoals vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451)
en de bepalingen van NEN-EN 50110:1998, NEN 3140:1998 en/of NEN
3840:1998.
Alvorens met het werk te beginnen stelt de directie de aannemer
schriftelijk, op de hoogte welke functionaris namens hem als
installatieverantwoordelijke voor het werk is aangewezen.
19.
A200000.006.a19 ELEKTRONISCHE KENNISGEVING
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien een V&G plan van toepassing is.
Voor aanvang van de werkzaamheden moet de aannemer de regionaal
directeur van het regiobureau SZW (voorheen Arbeidsinspectie) waar
het werk gerealiseerd wordt namens de opdrachtgever elektronisch in
kennis stellen van de voorgenomen totstandbrenging van het werk.
29.
A200000.000.a29 V&G-DOSSIER
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien een V&G plan van toepassing is.
De aannemer moet bij de oplevering van het werk een V&G-dossier
leveren waarin de risico's voor de gebruik- en beheerfase omschreven
zijn.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 32
TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
05
BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
05.00
ALGEMEEN
Pagina: 33
05.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A200000.005.a09 ONTPLOFBARE GASSEN EN GIFTIGE STOFFEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
standaard opnemen.
Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in
aparte voor opslag geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn voor
de voor verwerking aangewezen personen.
EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING
05.00.24
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
de bepalingen 01, 03 en 04 standaard NIET opnemen.
02.
A210015.005.a01 AFVOER VAN AFVAL
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen.
Bouwplaatsafval scheiden in:
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en
(2001/118/EG).
- steenachtig sloopafval.
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal.
- bitumineuze dakbedekking.
- teerhoudende dakbedekking.
- teerhoudend asfalt.
- niet-teerhoudend asfalt.
- dakgrind.
- restafval.
- metalen.
- massief hout zonder verduurzaamingsmiddelen.
- vlak glas.
- papier en karton (emballage).
- PVC- en PE leidingen en hulpstukken.
- kunststof gevelelementen.
- gipshoudende producten.
Frequentie van afvoer in overleg met de directie.
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs.
09.
A200000.024.a09 VEILIGHEID OP SCHIETTERREINEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen bij een project op of nabij een schietbaan. Dan de
bepalingen 19 en 29 verwijderen.
De aannemer moet dagelijks, voor de aanvang van de werkzaamheden
of bij wijziging daarvan, overleg plegen met de directie en de
aangewezen/ verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris van het terrein,
met betrekking tot de terreingedeelten waarop gewerkt kan worden.
De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan
verlangen dat bepaalde werkzaamheden buiten de schieturen moeten
worden uitgevoerd.
Gevonden munitie of mogelijk andere gevaarlijke stoffen niet aanraken
en onmiddellijk de aangewezen/verantwoordelijke
veiligheidsfunctionaris waarschuwen.
De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan in overleg
met de directie werkzaamheden doen onderbreken en het personeel
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 34
opdracht geven zich te verwijderen. De onvermijdbare kosten hierbij
worden verrekend.
De aannemer brengt de geldende veiligheidsmaatregelen ter kennis van
al het personeel dat ten behoeve van het werk voor de aannemer op
het terrein werkzaam is.
A200000.024.a19 VEILIGHEID OP MUNITIECOMPLEX, BRANDSTOFDEPOT
19.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen bij een project op of nabij een munitiecomplex c.q.
brandstofdepot. Dan de bepalingen 09 en 29 verwijderen.
De aannemer moet ten minste twee dagen voor de aanvang van de
werkzaamheden op een munitiecomplex-, brandstofdepot overleg
plegen met de directie en de beheerder van het depot of complex over
de geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen.
Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machines mag
uitsluitend plaatsvinden op de daartoe door de beheerder aan te wijzen
plaatsen.
De aannemer brengt de geldende richtlijnen en veiligheidsmaatregelen
ter kennis van al het personeel dat ten behoeve van het werk voor de
aannemer op het terrein werkzaam is.
Roken en/of het gebruik van open vuur op het gehele complex is
verboden, m.u.v. de daarvoor aangewezen plaatsen.
Het gebruik van mobiele telefoons en of navigatie-apparatuur is
verboden.
Voertuigen en gemotoriseerd bouwmaterieel, anders dan met
dieselmotoren, zijn verboden.
A200000.024.a29 VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN
29.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen bij een project op of nabij start- en rolbanen. Dan de
bepalingen 09 en 19 verwijderen.
De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk
geen hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van vliegtuigen en
overig verkeer in de ruimste zin des woord.
Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende
het gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede de aanwijzingen
betreffende de omleggingen van het verkeer, in verband met het
gebruik van de start- en rolbanen, stipt worden opgevolgd door het
onder hem ressorterend personeel.
In het kader van het vorenstaande moet de aannemer:
- zich elke morgen met de directie in verbinding stellen voor het nemen
van veiligheidsmaatregelen voor die dag;
- zoveel mogelijk het gebruik van de rolbanen vermijden;
- taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang verlenen, waarbij een
passeerruimte van ten minste 30 meter in acht moet worden
genomen;
- naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en
van een verlichting te voorzien;
- op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te
wijzen wegen, waarvan bij het transport ten behoeve van het werk
gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag plaatsen;
- gebruik maken voor het transport, nodig voor de werkzaamheden op
het vliegveld en overige terreinen van nader door de directie aan te
wijzen wegen; en
- start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis welke bij de
uitvoering van het werk worden gebruikt, door vegen enz. zorgvuldig
vrij houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin
enzovoort.
Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rijbaancomplex, c.q.
het landingsterrein bevindt, zowel in als buiten gebruik, dient te zijn
voorzien van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te
geven model.
Op de startbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijden
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 35
van de startbanen mogen zich geen personen of voertuigen bevinden
zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie.
De vorenstaande verplichtingen moeten door de aannemer ter kennis
worden gebracht aan het onder hem ressorterend personeel, ongeacht
de duur van hun aanwezigheid.
In alle keten, loodsen en andere onderkomens alsmede in de
voertuigen, welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn,
moeten voor de duur van het werk afschriften van deze verplichtingen
op een in het oog vallende plaats zichtbaar aanwezig zijn.
Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden
de volgende beperkingen:
- gieken van kranen e.d. moeten elke dag voor het einde van de
werktijd worden gestreken.
39.
A200000.024.a39 VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN BEPLANTINGEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen.
Voordat met enige ontgraving, transport, opslag van materiaal,
plaatsen van keten en andersoortig werk wordt begonnen moet de
aannemer zich bij de directie op de hoogte stellen van de beplanting,
die tijdens de uitvoering van het werk gevrijwaard dient te blijven van
beschadigingen.
Binnen een door de directie te bepalen afstand tot opgaande
beplanting moeten activiteiten achterwege blijven, die beschadigingen
aan ondergrondse delen van de beplanting tot gevolg kunnen hebben
(opslag materieel en/of materiaal, plaatsen van keten e.d.).
49.
A200000.024.a49 VERZEKEREN BEMALING
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen bij een risico-volle bemaling.
Hieromtrent in overleg treden met het betreffende Sectiehoofd/Adviseur Techniek.
De aannemer moet zich tegen de financiële gevolgen van het uitvallen
van de bemaling in voldoende mate verzekeren.
05.00.30
INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
de bepalingen 01,02, 04 en 05 niet opnemen.
09.
A200000.000.a09 HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
keuze is afhankelijk van het onderdeel (KM-, KL-,KMar-, KLu-project) en van de plaats van
het object,
AFSTANDEN invullen naar de aansluitpunten op het defensieterrein.
De kosten voor het verbruik van voor het werk benodigd water, gas en
elektrische energie zijn voor rekening van: de opdrachtgever.
De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten
gevolge van storingen in de levering van water, van gas en/of van
elektrische energie, van welke aard dan ook.
De elektrische energie mag niet worden aangewend voor het
verwarmen, c.q. droogstoken van het werk.
De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen
c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en
elektrische energie, alsmede de telefoonaansluiting, zijn voor rekening
van de aannemer.Tevens zijn voor rekening van de aannemer de
kosten voor het, voor de oplevering van het werk, demonteren van
voornoemde aansluitingen alsmede voor het terugbrengen van het
terrein in de oorspronkelijke staat.
De afstand van het aansluitpunt van de leiding c.q. kabel tot aan het
werk is naar schatting:
- voor het water (m): .....
- voor het gas (m): .....
- voor de elektrische energie (m): .....
Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan
elektrische energie mag niet meer bedragen dan (kVA gelijktijdig): .....
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 36
Door de zorg en op kosten van de aannemer moeten in leidingen en
kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en
elektrische energie, tussenmeters worden geplaatst. Voor de oplevering
van het werk moet het geheel door de zorg van de aannemer worden
teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
De aansluitkosten op de leidingen en de kabels van de Nutsbedrijven,
ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en elektrische
energie, zijn voor rekening van de aannemer.
A200000.000.a09 RECLAME EN BEWEGWIJZERING OP HET
19.
DEFENSIETERREIN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
standaard opnemen.
Het ontwerp van reclame- en bewegwijzeringborden op het
defensieterrein moeten voor plaatsing ervan de goedkeuring van de
directie hebben.
05.00.50
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
A200000.050.a09 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OMGEVING EN
09.
BOUWWEGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De aannemer moet de schade op het gebied van milieu- en
terreintechniek door de bouwactiviteiten voorkomen en de omliggende
infrastructuur alsmede de route van het bouwverkeer aan het einde van
iedere werkdag opruimen.
In een start- en rolbanengebied moet de aannemer ter stond
zorgdragen voor het verwijderen van de vervuiling door
bouwactiviteiten. Indien de aannemer een door de directie gegeven
opdracht of een aanwijzing van de Luchtverkeersleiding ten aanzien
van het schoonmaken niet direct opvolgt kan de directie deze
werkzaamheden door derden laten uitvoeren zonder dat hiervoor een
in gebreke stelling nodig is, de daaraan verbonden kosten komen voor
rekening van de aannemer.
05.31
LOODSEN EN KETEN
05.31.10-a BOUWKEET
0.
M111000.002.b01 DIRECTIEVERBLIJF
Ruimte(n):
.01
D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Het directieverblijf.
05.31.20-a BOUWLOODS
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij nieuwbouwprojecten, bij onderhoudsprojecten afhankelijk van de
situatie.
0.
M112000.000.b01 BOUWLOODS
Functie:
- ten behoeve van de opslag van de bouwstoffen, alsmede de opslag
van de installatietechnische bouwstoffen, met uitzondering van
lichtmasten en kabelhaspels.
Constructie:
- ter keuze van de aannemer.
Tijdsduur:
- tot aan het tijdstip van de verwerking van de opgeslagen
bouwstoffen.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 37
.01
D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De opslagloods(en) op het terrein.
05.32
BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL
05.32.09-a VEILIGHEIDSHELM
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij een nieuwbouwproject,
dit omdat de commandant van het defensie terrein hoofdelijk aansprakelijk is volgens de
wet.
0.
A200000.005.a09 TOEBEHOREN DIRECTIE, VEILIGHEIDSHELM
Uitvoering:
- volgens de eisen van de veiligheidsinspectie.
Tijdsduur:
- tot aan de oplevering.
Aantal: 5 stuks.
.01
D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Ten behoeve van het gebruik door bezoekers.
05.32.19-a GEHOORBESCHERMER
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij een nieuwbouwproject,
0.
A200000.005.a19 TOEBEHOREN DIRECTIE, GEHOORBESCHERMER
Uitvoering:
- volgens de eisen van de veiligheidsinspectie.
Tijdsduur:
- tot aan de oplevering.
Aantal: 5 stuks.
.01
D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Ten behoeve van het gebruik door bezoekers.
05.32.20-a INSTRUMENT
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij een nieuwbouwproject.
0.
M500000.001.c01 INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING
Waterpasinstrument met statief.
Meetlint, lengte 30 meter.
E-baak.
Jalons, 10 stuks.
Dubbel pentagoonprisma met loodstaaf.
Meetpennen, 10 stuks.
Maximum/minimum buitenthermometer.
Laagdiktemeter, voor de meting van de dikte van verflagen.
Vochtmeter, voor het meten van het vochtpercentage in pleisterwerk en
dekvloeren.
Vochtmeter, voor het meten van het vochtpercentage in hout.
Tijdsduur:
- tot aan de oplevering.
Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de
directie.
Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede
staat worden gehouden.
.01
D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De instrumenten ten behoeve van de directie.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 38
05.32.20-b INSTRUMENT
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij een fundering op staal.
0.
M500000.001.c01 INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING
Een continue-registrerend sondeerapparaat, met:
- een meetbereik van tenminste 5 MPa.
- een dieptebereik van tenminste 0,60 m.
- een conusoppervlak van 100 mm2.
- een tophoek van 60º.
Tijdsduur:
- tot aan het gereedkomen van het grondwerk.
Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de
directie.
Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede
staat worden gehouden.
.01
D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Het handsondeerapparaat ten behoeve van de directie.
05.32.20-c INSTRUMENT
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij een project met grondwerk.
0.
M500000.001.c01 INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING
Detectieapparatuur ten behoeve van detectie van kabels, leidingen e.d.
in de grond.
Tijdsduur:
- tot aan de goedkeuring van het grondwerk.
Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de
directie.
Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede
staat worden gehouden.
.01
D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De detectieapparatuur ten behoeve van de directie.
05.32.30-a AFVALCONTAINER
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
0.
M154100.001.c01 AFVALCONTAINER, BESCHIKBAARSTELLING
Type afvalcontainer: ter keuze aannemer.
Constructie: ter keuze aannemer.
Afsluiting: ter keuze van de aannemer.
Capaciteit: ruim voldoende voor het gescheiden verzamelen van afval
en chemisch afval.
Voorzorgsmaatregelen: container tijdens de afvoer volledig afdekken
ter voorkoming van verspreiden stof en vuil op het werkterrein en de
wegen.
Afvoer: van het werkterrein, frequentie ter keuze aannemer.
Tijdsduur: tot aan de oplevering.
.01
D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De afvalcontainers nabij het werk voor het verzamelen van afval en chemisch
afval.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
05.34
Pagina: 39
SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK
05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen.
0.
R011110.000.c09 SCHOON OPLEVEREN
De aannemer dient het gebouw en het werkterrein waaraan in het
kader van dit bestek werkzaamheden moeten worden uitgevoerd,
schoon op te leveren.
Hieronder wordt verstaan:
- het verwijderen van door de het werk ontstane ongerechtigheden;
- het opruimen en het vegen van de vloeren;
- het verwijderen van verfspatten, kit- en specieresten en vlekken op
alle oppervlakken;
- het verwijderen van cementsluier op vloer- en wandtegelwerken;
- het schrobben van tegelvloeren met een reinigingsmiddel en dweilen;
- het nat reinigen en afnemen van wandtegelwerken;
- het stofvrij maken van de plafonds;
- het verwijderen van plakkers en stickers op sanitaire toestellen,
bijbehorende artikelen en beglazingen;
- het nat reinigen en desinfecteren van alle sanitaire toestellen;
- het reinigen en poetsen van glimmend materiaal;
- het reinigen en zemen van spiegels;
- het stofzuigen van tapijt en overige zachte vloerbedekking;
- het boenen en in de was zetten van linoleum vloeren, het systeem
afgestemd op het onderhoudsprogramma van de gebruiker;
- het wassen en zemen van de binnen- en buitenbeglazingen inclusief
de omlijstingen;
- het verwijderen van stof op smetplanken, lijsten, plinten en
dergelijke; en
- het schoonmaken van binnen- en buitenkozijnen, ramen, deuren,
vensterbanken, dorpels, aanrechten, betimmeringen, vaste kasten,
balies,stellingen en dergelijke en de in het zicht blijvende delen van
de technische installatie zoals radiatoren, leidingen, kasten en
kanalen.
9.
R011110.010.c09 REINIGINGSMETHODE EN SCHOONMAAKBEDRIJF
De reinigingsmethode en de daarbij te gebruiken reinigingsmiddelen en
gereedschap afstemmen op de aard en hoedanigheid van de te reinigen
ondergrond, overeenkomstig het door de fabrikant/leverancier van de
ondergrond te verstrekken voorschrift/advies.
De schoonmaakwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een
erkend schoonmaakbedrijf, ter goedkeuring van de directie.
D000000.000.c09 SCHOONMAAK T.B.V. DE OPLEVERING NIEUWBOUW
.01
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
kiezen bij een nieuwbouw project, daarna bouwdeel .02 verwijderen.
Het gehele gebouw en het ter beschikking gestelde werkterrein.
.02
D000000.000.c19 SCHOONMAAK T.B.V. DE OPLEVERING
VERBOUW/ONDERHOUD
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
kiezen bij een verbouw/onderhoudsproject, daarna bouwdeel .01 verwijderen.
Alle ter beschikking gestelde ruimten in het gebouw en het ter beschikking
gestelde werkterrein.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
05.41
Pagina: 40
INRICHTING WERKTERREIN
05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
0.
A221311.000.c01 WERKTERREININRICHTINGSPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- de situering van het bouwwerk c.q. bouwlokatie(s).
- de situering van het bouwwerk t.o.v. aangrenzende wegen,
bouwwerken en dergelijke.
- de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle
bouwwerkzaamheden, het laden en lossen daaronder begrepen,
zullen plaatsvinden.
- de plaats van de bouwkranen.
- de aan- en afvoerwegen.
- de laad- en loszones.
- de plaats van de (bouw)keten en/of opslagloods(en).
- de in of op de bodem van het bouwperceel aanwezige leidingen.
- de plaats van (hulp)materiaal/-materieel.
- de parkeerplaats(en) voor voertuigen.
- de nodige verkeersmaatregelen en verkeersvoorzieningen, zodat
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een goede
verkeersafhandeling wordt gegarandeerd.
- de naam en het correspondentie adres van de (hoofd)aannemer.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat gevouwen.
- goedgekeurde (st.): 3, witdruk op A4 formaat gevouwen.
- tijdstip: ter goedkeuring 10 werkdagen na opdracht.
Schaal van de tekening:
- niet kleiner dan 1:500.
9.
A200000.005.a09 LADEN EN LOSSEN
Laden en lossen mag alleen met goedkeuring van de directie afwijken
van de overeengekomen laad- en losplaatsen.
.01
D000000.000.c01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Het werkterreininrichtingsplan.
05.41.12-a VERKEERSCIRCULATIEPLAN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
0.
A221312.000.c01 VERKEERSCIRCULATIEPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object
worden door de directie aan de aannemer bekend gesteld.
Er dient rekening mee te worden gehouden, dat deze routes kunnen
afwijken van de snelste dan wel de kortste route van en naar het
werkterrein.
De aan- en afvoerroutes kunnen tijdens het bouwproces worden
gewijzigd.
De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object
dienen door de aannemer te worden bewegwijzerd.
De aannemer draagt er voor zorg dat verkeer gebruik maakt van de
aan- en afvoerroutes
9.
R200000.000.c09 PARKEREN
De aannemer draagt er voor zorg dat het parkeren plaatsvindt op het
ter beschikking gestelde werkterrein.
Indien dit niet toereikend is, zal in overleg met de directie een
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 41
(tijdelijke) locatie worden toegewezen.
.01
D000000.000.c01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
De aan- en afvoerroutes alsmede het parkeren op het werkterrein.
05.42
AFSLUITINGEN EN RECLAME
05.42.11-a BOUWAFRASTERING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij een nieuwbouwproject, bij verbouwing/onderhoud is dit afhankelijk
van de situatie, doel van dit artikel is het voorkomen dat onbevoegden op het
defensieterrein komen en daarmee het werkproces verstoren.
0.
M121000.000.b01 BOUWAFRASTERING
Hoogte (m): ca. 2.
Openingen:
- ten minste één dubbele poort en één looppoort.
Afsluiting:
- de aannemer draagt zorg dat aan het einde van elke werkdag de
bouwafrastering geheel gesloten is.
Tijdstip van verwijderen: voor oplevering.
.01
D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De bouwafrastering rondom het werk- en opslagterrein.
05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Ter voorkoming van dwalen op het defensieterrein.
0.
M123000.000.b01 NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
Vorm: ter keuze van de aannemer.
Afmetingen (mm): ter goedkeuring van de directie.
Vermeldingen:
- naam van het project.
- naam opdrachtgever.
Plaatsing:
- vanaf de hoofdingang tot aan het werkterrein/gebouw, langs de
(bouw)weg.
- ter plaatse van bochten en kruisingen.
Tijdstip van verwijderen: voor de oplevering.
.01
D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De routebordjes van de aan- en afvoerroutes.
05.42.31-b NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
bij nieubouwprojecten < 250.000,-- en bij onderhoudsprojecten bij voorkeur geen
algemeen reclamebord toepassen.
Deze korttekst is opgebouwd uit keuzemodules, de samenstrelling in overleg met de
projectleider te bepalen.
Deze korttekst is ook als richtlijn te gebruiken indien in de uitvoeringsfase de aannemer
aangeeft zelf een bord (op zijn kosten) te willen plaatsen.
0.
M123000.000.b01 NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
Vorm:
- een houten beschot en het benodigde aantal houten delen.
Afmetingen (mm):
- houten beschot, 1.000x4.000 (hxl).
- houten delen, elk 200x4.000 (hxl).
Schilderwerk:
- 1ste houten deel, achtergrond oranje wit met opschrift in donker
blauwe letters overeenkomstig de besteksomslag.
- overige houten delen, achtergrond wit met opschrif in zwarte letters,
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 42
lettertype "Verdana" en letterhoogte 150 mm.
Vermeldingen:
op het samengestelde bouwbord van boven naar beneden
- 1ste houten deel:
logo Rijksoverheid inclusief tekst "Rijksvastgoedbedrijf
E&R Defensie
- 2de en eventueel 3de houten deel:
"Nieuwbouw ..... op de ..... kazerne/basis te .....".
- 4de houten deel:
"Opdrachtgever":
Rijksvastgoedbedrijf
- 5de houten deel:
"Ontwerp en directievoering: RVB Defensie".
- 6de houten deel:
"Inlichtingen: RVB Defensie te Utrecht telefoon 030-2185500".
- houten beschot:
projecttekening/afbeelding (3d) in overleg met de PL te bepalen.
Naamsaanduidingen van aannemer en onderaannemers in dezelfde stijl.
Tijdstip van aanbrengen: bij aanvang van de werkzaamheden.
Tijdstip van verwijderen: direct na de oplevering of zoveel eerder als
nodig.
.01
D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Het algemene reclamebord op of nabij het werkterrein.
05.52
UITZETTEN
05.52.10-a UITZETTEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij een nieuwbouwproject.
0.
R020020.000.c01 UITZETTEN
Tijdstip van uitzetten:
- voordat met het grondwerk is aangevangen.
- de aannemer dient aan te geven op welke plaats en over welke
breedte de funderingen, cunetten en sleuven moet worden
ontgraven.
.01
D000000.000.c01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Van het te maken bouwwerk, verhardingen en leidingsleuven.
05.52.11-a BOUWRAAM
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij een nieuwbouwproject.
0.
R020030.000.b01 BOUWRAAM
Het bouwraam tot aan het tijdstip van verwijderen onderhouden.
Bovenzijde waterpas.
Standzekerheid gewaarborgd.
Op het bouwraam vastleggen:
- hoofdmaten.
- verdeelmaten.
Samenstelling en plaats: ter keuze van de aannemer.
Tijdstip van verwijderen gerelateerd aan de bouwfase.
.01
D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Rondom het te maken bouwwerk.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
10
STUT- EN SLOOPWERK
10.00
ALGEMEEN
Pagina: 43
10.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A200000.020.a09 ASBESTHOUDENDE MATERIALEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
altijd asbestinfo opvragen bij de coördinator asbest van de directie.
Deze bepaling opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende materialen bevinden.
Indien tijdens de uitvoering meer asbest wordt gevonden moet dit door de opzichter op het
mutatieformulier t.b.v. IVIS-Asbest worden vermeld.
Het gebouw is middels een volledige asbestinventarisatie SC-540
onderzocht op het aanwezig zijn van asbesthoudende materialen.
Indien tijdens de uitvoering mocht blijken of het vermoeden is dat er
nog meer asbesthoudende materialen in het werk voorkomen, dan
dient het werk onmiddellijk gestopt te worden, de nodige
veiligheidsmaatregelen te worden getroffen en de directie te worden
ingelicht.
A200000.020.a19 VERWIJDEREN ASBESTHOUDENDE MATERIALEN
19.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende materialen bevinden die volgens dit
bestek moeten worden verwijderd.
Voordat met enig sloopwerk mag worden begonnen dienen eerst alle
volgens dit bestek te verwijderen asbesthoudende materialen uit het
gebouw te worden verwijderd door een bedrijf dat in het bezit is van
het KOMOprocescertificaat SC-530-08.
Slechts middels een eindmeting en de goedkeuring van de directie mag
met de overige sloopwerkzaamheden in het gemeten compartiment
worden aangevangen.
Indien bovenstaande redelijkerwijs niet uitvoerbaar is kan de directie
akkoord gaan met een andere werkwijze.
29.
A200000.020.a29 MELDING ASBESTSANERING
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende materialen bevinden die volgens dit
bestek moeten worden verwijderd.
Op grond van de SC-530-08 moet de aannemer het werk melden bij de
Arbeidsinspectie en de certificatie-instelling.
Op grond van het asbest-verwijderingsbesluit 2005 moet de aannemer
namens de directie het werk melden bij de gemeente.
Een afschrift van deze brief dient gelijktijdig aan de directie worden
verzonden.
39.
A200000.020.a39 EINDMETING/STORTBEWIJS, ASBESTSANERING
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende materialen bevinden die volgens dit
bestek moeten worden verwijderd.
N.B.: gegevens door de opzichter te vermelden op mutatieformulier t.b.v. IVIS-Abest,
inclusief eindmeting en stortbewijs.
De aannemer verstrekt bewijzen binnen 14 dagen na de uitvoering aan:
- de directie (originele exemplaren).
- de gemeente (kopie exemplaren).
49.
A200000.020.a49 PUINBREKEN OP DEFENSIETERREIN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling alleen opnemen indien er sloopwerkzaamheden zijn.
Puinbreken op defensieterrein is niet toegestaan.
59.
A200000.020.a59 VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN (BRL SVMS-007)
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 44
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien er sloopwerkzaamheden zijn, dan ook artikel 10.00.20.69
en 10.00.31.19 opnemen.
De eventueel benodigde sloopvergunning wordt door de directie
aangevraagd.
De sloopwerkzaamheden moeten veilig en milieukundig worden
uitgevoerd door een sloopbedrijf dat is gecertificeerd overeenkomstig
de BRL SVMS-007.
A200000.020.a69 AFVOER SLOOPMATERIAAL (BRL SVMS-008)
69.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien er sloopwerkzaamheden zijn, dan ook artikel 10.00.20.59
en 10.00.31.19 opnemen.
De afvoer van sloopmaterialen op basis van een door het sloopbedrijf
op te stellen stoffeninventarisatie, dient te voldoen aan de
productbladen welke zijn opgenomen in het normdocument BRL SVMS008.
A200000.020.a79 BESCHADIGINGEN
79.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen bij sloopwerkzaamheden.
Alle beschadigingen aan het bestaand werk als gevolg van de
uitvoering van de in dit bestek beschreven werkzaamheden, ook al zijn
deze een onvermijdelijk gevolg daarvan, moeten zonder verrekening
worden hersteld overeenkomstig de aard van het werk.
10.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
de bepaling 01 standaard NIET opnemen.
09.
A200000.031.a09 WERKPLAN ASBESTSANERING
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende materialen bevinden
die volgens dit bestek moeten worden verwijderd.
Het door het sloopbedrijf te maken werkplan overeenkomstig SC-530
dient gelijktijdig bij het indienen bij de Arbeidsinspectie één afschrift aan
de directie te worden overhandigd. Eventuele wijzigingen hierin moeten
eveneens gelijktijdig worden gemeld bij de directie.
19.
A200000.031.a19 SLOOPPLAN (BRL SVMS-007)
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien er sloopwerkzaamheden zijn, dan ook artikel 10.00.20.59
en 10.00.20.69 opnemen.
Het door het sloopbedrijf te maken sloopplan moet de selectieve sloop
en afvoer van sloopmaterialen bevatten overeenkomstig de BRL SVMS007.
Het slooplan dient aan de directie te worden overhandigd.
Eventuele wijzigingen hierop moeten worden gemeld bij de directie.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
12
GRONDWERK
12.00
ALGEMEEN
Pagina: 45
12.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A200000.020.a09 ONTGRAVEN SLEUF
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij het maken van bouwaansluitingen.
- het uitzetten van kabel- en leidingtracés geschiedt door de
aannemer in overleg met de directie.
- bij het ontgraven moet rekening worden gehouden met het
verplaatsen van de op kabel- en leidingtracés gelegen materialen
zoals straatstenen,
kantopsluitingen, grind, graszoden, hakhout en dergelijke.
- terug te brengen graszoden steken met een dikte van 30 tot 50 mm
en gescheiden houden van de ontgraven grond.
- te handhaven struiken en vaste planten ruim uitsteken, gescheiden
houden van de ontgraven grond en tegen uitdroging beschermen.
A200000.020.a19 AANVULLEN SLEUF
19.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij het maken van bouwaansluitingen.
- tot het aanvullen van een sleuf wordt tevens gerekend het op de
oorspronkelijke plaats aanbrengen van de bij het ontgraven van de
sleuf gescheiden gehouden graszoden, struiken en vaste planten.
- in de aanvulgrond aanwezige harde voorwerpen, die beschadigingen
aan kabel- en leidingtracés kunnen veroorzaken verwijderen.
- opgebroken bestratingen en kantopsluitingen moeten zo spoedig
mogelijk worden herlegd en definitief worden hersteld. Indien
definitief herstel niet tot de verplichtingen van de aannemer behoort,
moeten de opgebroken gedeelten zo spoedig mogelijk van een
tijdelijke bestrating worden voorzien.
29.
A200000.020.a29 GRONDWERK, AANVULLING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij het uitvoeren van grondaanvullingen
- aanvullingen mogen niet eerder plaatsvinden dan na goedkeuring
door de directie.
- bevroren grond niet verwerken in de aanvulling.
- in beplantingszones geen sneeuw in de aanvulgrond verwerken.
39.
A200000.020.a39 INDRINGWEERSTAND NA AANVULLEN VERDICHTEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij het uitvoeren van grondaanvullingen
Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke, die zijn gelegen in of
aansluiten op een grondlichaam, zoveel mogelijk de zelfde dichtheid
geven als de omringende grondslag, dit ter vermindering van
zettingsverschillen.
49.
A200000.020.a49 TRANSPORTMIDDELEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij grondwerk.
Transportmiddelen en materieel moeten voor het verlaten van het
werkgebied worden ontdaan van aanhangend materiaal.
59.
A200000.020.a59 OPNEMEN EN HERSTELLEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
alleen opnemen bij het herstellen van bestratingen.
Tot het herstellen van bestratingen behoort tevens het leveren van het
benodigde straat en afstrooizand, te rekenen op een hoeveelheid van
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 46
ca. 1 m3 per 50 m2 bestrating.
A200000.020.a69 VOORZIENINGEN TBV LEIDINGEN EN KABELS
69.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
alleen opnemen als kabels en leidingen in het terrein in het bestek worden opgenomen..
Bij het ondergraven van kabels en leidingen moet de aannemer voor
een deugdelijke ondersteuning of ophanging van de kabels en leidingen
zorgdragen.
A200000.020.a79 BESCHERMING TEGEN BESCHADIGINGEN
79.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij grondwerk.
In de nabijheid van in het terrein aanwezige kabels en leidingen is
machinaal graven niet toegestaan.
De aannemer draagt er zorg voor dat kabels en leidingen welke bij de
uitvoering van het werk zijn blootgelegd, tegen beschadigingen worden
beschermd.
A200000.020.a89 MELDEN BESCHADIGINGEN
89.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij grondwerk.
Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt moet
hij de directie hiervan onmiddellijk in kennis stellen.
90.
A200000.020.a90 KABEL- EN LEIDINGBELOOP
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
alleen opnemen als kabels en leidingen in het terrein in het bestek worden opgenomen..
Op basis van de beschikbare terreintekeningen dient de aannemer
proefsleuven te maken om de exacte ligging vast te stellen; minimaal
elke 50m en bij elke richtingsverandering.
91.
A200000.020.a91 DETECTIEAPPARATUUR
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij grondwerk.
De aannemer dient er zorg voor te dragen dat ten behoeve van
detectie van kabels, leidingen en dergelijke de benodigde
detectieapparatuur op het werk aanwezig is.
92.
A200000.020.a92 MARKERINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
alleen opnemen als kabels en leidingen in het terrein in het bestek worden opgenomen.
Sleuven moeten bij kruisingen van en langs wegen zijn gemarkeerd
door rode vlaggen, markeringslint c.q. lantaarns.
De aannemer moet bij wegafsluitingen en/of omleggingen, kruisingen,
in- of uitritten, voorzieningen treffen voor de beveiliging van het
verkeer, evenals de aanduiding van eventueel noodzakelijke
omleidingsroutes.
De aannemer is verantwoordelijk voor een duidelijke en deugdelijke
opstelling van de markeringen.
93.
A200000.020.a93 VERKEERSPLAN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
opnemen bij grondwerk en verkeershinder..
De aannemer dient een verkeersplan op te stellen daar waar een deel
van de rijweg wordt dichtgezet.
Verkeersdoorgangen moeten dagelijks worden hersteld.
94.
A200000.020.a94 BEPLANTING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij grondwerk.
De aannemer dient zich bij de directie op de hoogte te stellen van de
beplanting, welke tijdens de uitvoering van het werk gevrijwaard dient
te blijven van beschadigingen.
12.00.39
GRONDDEPOTS
09.
A200000.012.a09 INRICHTEN TIJDELIJK GRONDDEPOT
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen bij een nieuwbouwproject.
De aannemer dient, ten behoeve van de vrijkomende grond uit het
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 47
werk, een tijdelijk gronddepot in te richten.
De grond moet gescheiden naar kwaliteit worden opgeslagen.
Grond met een kwaliteit:
- boven de achtergrondwaarde moet worden opgeslagen met een
onder- en bovenafdichting, scheidingslaag (0,8 mm HDPE folie).
- onder de achtergrondwaarde kan worden opgeslagen zonder een
onder- en bovenafdichting.
Indien er geen afrastering is rondom het bouwterrein, dan dient het
depot van een tijdelijke afrastering te worden voorzien.
Op de poort van het depot dient door de aannemer een bord worden
aangebracht met de naam van het project waarvan de grond afkomstig
is.
A200000.012.a19 BEHEER TIJDELIJK GRONDDEPOT
19.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen bij een nieuwbouwproject.
Het beheer van het gronddepot, alsmede het registreren van de in het
depot opgeslagen grond valt onder de volledige verantwoording van de
aannemer.
Onder registreren wordt verstaan:
- het registreren van de herkomst van de grond.
- het registreren van de hoeveelheid grond.
- het registreren van de kwaliteit van de grond.
A200000.012.a29 OPSCHONEN VAN HET TERREIN
29.
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling opnemen bij een nieuwbouwproject.
Voor oplevering van het werk dient de aannemer het depot op te
ruimen en het terrein in de oorspronkelijke staat te herstellen.
Eventueel overblijvende grond moet door en voor rekening van de
aannemer volgens de vigerende wet- en regelgeving worden afgevoerd.
Te verstrekken gegevens:
- een stortingsbewijs of een bewijs van afgifte van de afgevoerde
materialen.
12.40
ONTGRAVEN VAN GROND
12.40.10-a ONTGRAVEN VAN GROND
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
opnemen in overleg met Terreintechniek, verplicht bij grondwerk in openbaar terrein, in het
kader van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)
"Grondroedersregeling",
Keuze uit de opties, maximale proefsleuf CROW-Publicatie 250:
- ligging kabels leidingen binnen te maken ontgraving : 2,0 m
- ligging kabels leidingen buiten te maken ontgraving : 3,0 m
- diepte onder bodem te maken ontgraving: 0,25 m (max 1,50 m)
0.
R212000.001.c01 ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Handmatig ontgraven, machinaal ontgraven is beperkt toegestaan.
Gemiddelde ontgravingsdiepte (m): .....
Ten behoeve van het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen.
Aanvullen:
- de sleuf na opnemen van de situatie terug aanvullen.
- de gescheiden grondsoorten terugbrengen op de oorspronkelijk
plaats.
.01
D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
hoeveelheid aangeven.
Het ontgraven en dichten van de proefsleuf, te rekenen op ..... m1.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
14
BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
14.00
ALGEMEEN
Pagina: 48
14.00.10
BEGRIPPEN: ALGEMEEN
A210014.010.a09 BENAMING RIOLERING
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen indien de buitenriolering tot het bouwkundige bestek behoort.
Onder HWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van
regenwater van het bouwwerk tot ca. 1,0 m1 buiten de gevel.
Onder RWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van
regenwater in het terrein vanaf ca. 1,0 m1 buiten de gevel van het
bouwwerk.
Onder DWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van afvalwater,
geen regenwater zijnde.
14.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A200000.011.a09 GRONDDEKKING
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen indien de buitenriolering tot het bouwkundige bestek behoort.
De gronddekking voor de buitenriolering moet waar mogelijk, tenminste
0,80 m bedragen.
14.11
FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
14.11.11-a VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen indien de buitenriolering tot het bouwkundige bestek behoort.
0.
F151100.000.b01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
Rioleringssysteem: gescheiden systeem.
Leidingtracés: volgens het principeschema op de tekeningen.
Uitvoering:
- overeenkomstig NPR 3218-84.
- overeenkomstig NEN-EN 1610-98.
- aansluitingen met 45° bochtstukken uitvoeren.
.01
D151110.000.c01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
De RWA riolering.
.02
D151110.000.c01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
De DWA riolering.
14.12
TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
14.12.10-a TEKENINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen indien de buitenriolering tot het bouwkundige bestek behoort.
0.
A221000.000.c01 TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de terreinrioleringen, principe aangegeven op de tekeningen,
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 49
- het leidingenverloop.
- de aansluitingen.
- de leidingdiameters.
- verloopstukken.
- de putten inclusief puttenstaat.
- de toegepaste materialen en de onderlinge verbinding daarvan.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen.
- goedgekeurde (st.): 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in
AutoCad (2008)-DWG-formaat.
- tijdstip: voor de aanvang van de werkzaamheden op het werkterrein.
.01
D151110.000.c01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
Van de regenwaterafvoerinstallatie, (RWA riolering).
.02
D151110.000.c01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
Van de droogweer-afvoerinstallatie, (DWA riolering).
14.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen indien de buitenriolering tot het bouwkundige bestek behoort.
0.
A222500.000.c01 INSTALLATIE-BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen berekening:
Van de terreinrioleringen, principe aangegeven op de tekeningen,
inclusief putten, verloopstukken, aansluitingen en dergelijke.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen.
- goedgekeurde (st.): 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand.
.01
D151110.000.c01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
Van de regenwaterafvoerinstallatie, (RWA riolering).
.02
D151110.000.c01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
Van de droogweer-afvoerinstallatie, (DWA riolering).
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
15
TERREINVERHARDINGEN
15.00
ALGEMEEN
Pagina: 50
15.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A200000.020.a09 VOEGEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen indien terreinverhardingen tot het bouwkundige bestek behoort.
Het inwassen, invegen en aftrillen zo vaak herhalen dat geen verdere
vulling van de voegen mogelijk is.
15.00.30
INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
A200000.030.a09 BEWIJS VAN OORSPRONG
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen indien terreinverhardingen tot het bouwkundige bestek behoort.
De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het
door hem geleverde straatzand of brekerzand.
Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld:
- de aard en de herkomst van het zand.
- de datum van afgifte.
- ondertekend door de leverancier.
15.42
TEGELBESTRATING
15.42.30-a TEGELBESTRATING, BETONTEGEL
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
Alleen toepassen indien een valbeveiliging op een plat dak noodzakelijk is en deze
bereikbaar moet zijn vanaf de bestrating of het maaiveld. Daarbij mag de dakrand niet
hoger zijn dan 10,0 m1 boven het aansluitend terrein.
Daarboven dient een toegang van binnenuit naar het dak worden voorzien of een veilige
buitenklimvoorziening.
0.
R225200.001.c01 TEGELBESTRATING
Patroon: enkelvoudige tegel.
1.
B211415.000.c01 BETONTEGEL
Type: rechthoekig met richel voor het plaatsen van een ladder.
Uitvoering: met vellingkant.
Afmetingen (lxbxh) (mm): ca. 900x900x110.
Kleur: geel of grijs.
Toebehoren:
- 2 stuks laddersteunen van 316S corrosoievast staal ter borging van
de ladder tegen wegschuiven.
Ter hoogte van de dakrand tegen de gevel aanbrengen.
- Metalen bordje met de tekst:
"Daktoegang. Let op! op het dak niet buiten de looppaden
begeven."
Het bordje moet geel van kleur zijn met zwarte letters.
Afmetingen bordje (mm): ca. 100x300.
Bevestiging tegen de gevel bij de ladderopstelplaats op ca. 1,50 m
hoogte boven het tegelrabbat/maaiveld.
- bevestigingsmiddelen, roestvast staal.
4.
B121110.001.c01 STRAATZAND (STABU STANDAARD)
Straatzand (STABU Standaard, hfst. 15).
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 51
Aanbrengen: op een zandcunnet van schone grond, laagdikte 150 mm.
Te leveren zand.
.01
D200000.000.c09 LADDEROPSTELPLAATS TBV VALBEVEILIGING OP PLAT DAK
De voorzieningen voor de toegang met een ladder naar het platte dak.
15.61
BETONVERHARDINGEN
15.61.19-a PREFAB BETON VERHARDINGEN
0.
A200000.000.a19 PROCESCERTIFICATIE
De aannemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een bewijs te
overleggen dat de certificatie-instelling het uitvoeringsproces heeft
laten beoordelen aan de in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn
gestelde eisen.
Voor de uitvoering van het werk zijn de geldige SIKB procescertificaten
vereist dan wel schriftelijke verklaringen van een certificatie-instelling
die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie -instelling
(in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het
toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn,
die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het
uitvoeringsproces op werklocatie.
4.
A200000.000.a19 BEOORDELINGSRICHTLIJN
De BRL SIKB 7700 "Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een
vloeistofdichte voorziening" met protocol 7701 "Aanleg of herstel van
een vloeistofdichte voorziening met prefab betonnen elementen".
.01
D999999.000.c01 VLOEISTOFDICHTE VERHARDING
De procescertificatie van de voorzieningen van prefab beton voor de
vloeistofdichte verharding, van ......
15.61.29-a KEUREN
0.
A200000.000.a29 KEUREN: RAPPORTAGE MET VVV-VERKLARING
Betreft het keuren, rapportage met VVV-verklaring(en) van de
bodembeschermende voorzieningen inclusief het rioleringstelstel tot en
met de oliewaterafscheiderinstallatie.
- De rapportage met VVV-Verklaring(en) Vloeistofdichte Voorziening
moet worden afgegeven door een erkende inspectie-instelling, die
daartoe is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor
inspectie van de vloeistofdichtheid van bodembeschermende
voorzieningen.
- De inspectie van bodembeschermende voorzieningen moet worden
uitgevoerd door een erkend en geaccrediteerd inspectiebureau
conform de AS SIKB 6700 met protocol 6701.
- De VVV-verklaring (Verklaring Vloeistofdichte Voorziening) moet zijn
gedateerd en ondertekend.
Verklaringen:
- EB staat voor: Eerste Beoordeling, dit is een inspectie vloeistofdichte
voorziening conform AS SIKB 6700 ten behoeve van het afgeven van
een rapportage met bijbehorende VVV-verklaring(en).
- EB-project staat voor: EB per gebouw met meerdere binnen
voorzieningen of EB per buitenvoorziening. Daarbij kan een gebouw
meerdere ruimtes met een vloeistofdichte voorziening hebben.
Alle kosten voor het verkrijgen van de rapportage met VVVverklaring(en) komen voor rekening van de aannemer.
De rapportage met VVV-verklaring(en) leveren conform de AS SIKB 6700
inclusief de hierna genoemde aanvullende eisen:
- De rapportage moet minimaal bestaan uit een voorblad per gebouw
en/of buitenvoorziening. Op het voorblad moet minimaal staan:
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 52
- objectcode met naam object en plaatsnaam;
- geïnspecteerde voorziening(en);
- datum rapportage.
- Een gebouw met meerdere ruimtes met een vloeistofdichte
voorziening clusteren op 1 voorblad;
- Naamgeving digitaal document: 'objectcode'_'naam voorziening'_
rapportage;
- Naamgeving digitaal document bij eventuele her-inspectie:
'objectcode'_ 'naam voorziening'_herinspectie.
De VVV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening, moet per voorziening als
onderdeel van de Rapportage geleverd worden met:
- Naamgeving digitaal document: 'objectcode'_'naam
voorziening'_VVV_ 'jaartal van nieuwe beoordeling'.
Vorm van verstrekking:
- analoog in 2-voud (gebonden).
- digitaal op CD (pdf-formaat).
Tijdstip van verstrekking:
- bij de oplevering.
.01
D999999.000.c01 VLOEISTOFDICHTE VERHARDING
De rapportage met VVV-verklaring(en) van de vloeistofdichte verharding
inclusief de voegen conform hoofdstuk 36 VOEGVULLING, van ......
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
19
THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) METINGEN
19.19
THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) METINGEN
Pagina: 53
19.19.19-a THERMOGRAFISCH METINGEN
OPMERKING DVD GebruikersOverleg Stabu:
alleen opnemen indien dit door de projectleider is aangegeven.
0.
A210000.000.a19 THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) METING
De aannemer dient door een thermografisch bureau dat in het bezit is
van het VCA certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist
Aannemers), metingen uit te laten voeren met behulp van
infrarood(warmte)camera(s).
Het personeel dat de metingen uitvoert en implementeert dient
minimaal in het bezit te zijn van het "Level 1 infrarood certificaat"
volgens de richtlijnen van "The American Society for Nondestructive
Testing, Inc (ASNT)" afgegeven door het "Institute of Infrared
Thermography (IRT) Nederland.
De thermografische metingen betreffen de controle's op de afwijkingen
welke ontstaan zijn door onvoldoende uitvoering van de
werkzaamheden.
Het rapport van de thermografische metingen dient te bestaan uit:
- de projectomschrijving.
- de inhoudsopgave.
- de omschrijving van de werkwijze van de inspecties.
- de omschrijving van de meetprocedure.
- de omschrijving van de meetcondities.
- de visuele foto's voor de controle op direct zichtbare gebreken.
- de thermografische foto's inclusief de omzettingen in een grafische
weergave (thermogram).
Een thermografische foto dient voorzien te zijn van:
- een temperatuurschaal in graden Celsius.
- een omschrijving van de plaats waar deze foto is genomen.
- de conditie's waaronder de thermografische foto is genomen.
- een analyse van de afwijkingen.
- een aanbeveling met betrekking tot de geconstateerde afwijkingen.
Meetapparatuur:
- de infraroodcamera moet voldoen aan een warmtegevoeligheid
(NETD = Noice Equivalent Temperature Difference) lager of gelijk aan
0,1 ºC (=100 mK) bij 25°C en voorzien zijn van een detectortype met
ten minste 180x180 pixels IR resolutie (IR = Infrarood Resolutie).
- thermometer.
- windsnelheidsmeter.
- een kalibratie certificaat van de meetapparatuur niet ouder dan 1,5
jaar.
Condities waarbij thermografische foto's gemaakt mogen worden buiten
het gebouw:
- overdag bewolkt.
- 's nachts be- of onbewolkt.
- droog weer.
- windsnelheid maximaal 5 m/s.
- temperatuur lager dan 10ºC.
Condities waarbij thermografische foto's gemaakt mogen worden
binnen het gebouw:
- op de ontwerptemperatuur.
Tijdens het maken van de thermografische foto's dient:
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 54
-
het temperatuurverschil tussen binnen en buiten minimaal 10ºC te
zijn.
- de temperatuur en windsnelheid gemeten te worden.
Tijdstip te verstrekken rapport:
- binnen twee weken na het maken van de thermografische foto's.
Aantal te verstrekken exemplaren van het rapport:
- op papier in drievoud.
- digitaal in enkelvoud als Acrobat PDF bestand op een elektronische
informatiedrager.
9.
A210000.001.a19 HERSTELWERKZAAMHEDEN
Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport wordt
door de directie in overleg met de aannemer bepaald, welke
maatregelen door de aannemer genomen dienen te worden, alle hieruit
voortkomend kosten voor zijn voor rekening van de aannemer.
Herstelde gebreken moeten opnieuw d.m.v. een thermografisch meting
gecontroleerd worden.
Indien blijkt dat de aannemer wederom in gebreke is gebleven wordt
door de directie in overleg met de aannemer bepaald, welke
maatregelen door de aannemer alsnog genomen dienen te worden, alle
hieruit voortkomend kosten voor zijn voor rekening van de aannemer.
D200000.100.c01 GEBOUW
.01
OPMERKING DVD GebruikersOverleg Stabu:
gewenst bouwdeel selecteren.
De thermografische metingen van de zichtbare buitenzijden van het gebouw
van vloer-, gevel- en dakconstructies.
.02
D200000.100.c01 GEBOUW
OPMERKING DVD GebruikersOverleg Stabu:
gewenst bouwdeel selecteren.
De thermografische metingen binnen het gebouw van vloer-, gevel- en
dakconstructies.
.03
D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
OPMERKING DVD GebruikersOverleg Stabu:
gewenst bouwdeel selecteren.
De thermografische metingen van de vloerverwarmingsleidingen in de
afwerklaag van de betonvloer.
.04
D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
OPMERKING DVD GebruikersOverleg Stabu:
gewenst bouwdeel selecteren.
De thermografische metingen van de BKA (betonkernactivering) leidingen in de
betonvloer (voor lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling).
.05
D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
OPMERKING DVD GebruikersOverleg Stabu:
gewenst bouwdeel selecteren.
De thermografische metingen van stralingsplafonds.
.06
D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE
OPMERKING DVD GebruikersOverleg Stabu:
gewenst bouwdeel selecteren.
De thermografische metingen van de koelplafondleidingen in het verlaagd
plafond.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
20
FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN
20.00
ALGEMEEN
Pagina: 55
20.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A210020.020.a09 GELUIDSNIVEAU
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij heiwerk.
Het geluidsniveau veroorzaakt door materieel op het werk dient zo laag
mogelijk te zijn.
19.
A210020.020.a19 TRILLINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij heiwerk.
Trillingen veroorzaakt door materieel op het werk, dienen zo minimaal
mogelijk te zijn.
20.00.21
eisen en uitvoering: funderingspalen
09.
A210020.021.a09 EERSTE PAAL
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij heiwerk of uitvoering met boorpalen.
Het heien of boren van de eerste paal dient in de onmiddellijke
omgeving van een sondering te zijn gelegen.
19.
A210020.021.a19 KALENDEREN, PREFAB PALEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij heiwerk.
Alle prefab palen moeten worden gekalenderd.
29.
A210020.021.a29 ZAKKING, PREFAB PALEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij heiwerk.
Het minimaal aantal slagen over een lengte van 3,0 m per 0,25 m
zakking in overleg met de directie, aan de hand van de
kalenderwaarden van de eerste paal nabij een sondering te bepalen.
39.
A210020.021.a39 SCHAALVERDELING, PREFAB PALEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij heiwerk.
Voordat prefab palen in de grond worden gebracht, moeten deze zijn
voorzien van een schaalverdeling, over een door de directie te bepalen
lengte.
49.
A210020.021.a49 GRONDDRUK, IN DE GROND GEVORMDE PALEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij uitvoering met boorpalen.
Voordat de in de grond gevormde palen zijn verhard mogen geen
werkzaamheden worden uitgevoerd die een verandering van de
gronddruk op de paal kunnen veroorzaken.
59.
A210020.021.a59 TIJDSTIP AFHAKKEN, PAALKOPPEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij heiwerk of uitvoering met boorpalen.
Paalkoppen moeten worden afgehakt voor het aanbrengen van de
werkvloer of de bekisting.
69.
A210020.021.a69 OBSTAKELS
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij heiwerk.
Indien in de grond aanwezige obstakels het heien van een paal
belemmeren, dan moeten deze obstakels met een stalen voorheier
worden verwijderd dan wel met een graafmachine worden uitgegraven.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 56
79.
A210020.021.a79 BESCHADIGDE PALEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij heiwerk of uitvoering met boorpalen.
Beschadigde palen moeten worden vervangen door nieuwe palen.
20.00.30
INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
09.
A210020.030.a09 BODEMGEGEVENS
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij heiwerk of uitvoering met boorpalen.
De bodemopbouw is in opdracht van de opdrachtgever onderzocht.
De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het
sonderingsrapport,
het sonderingsrapport wordt aan de aannemer ter inzage verstrekt.
A210020.030.a19 VASTLEGGEN RESULTAAT PALEN
19.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij heiwerk of uitvoering met boorpalen.
De palen moeten door de aannemer worden ingemeten en de
afwijkingen moeten zijn vastgelegd voordat het materieel het
werkterrein verlaat.
De inmeetgegevens moeten direct na gereedkomen van het
heien/boren aan de directie worden verstrekt.
20.00.60
BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09.
A210020.060.a09 KEURINGGEGEVENS BETONSPECIE
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij uitvoering met boorpalen.
Van betonspecie waarvan de sterkteklasse is voorgeschreven moeten
voor elk te storten onderdeel de volgende gegevens worden verstrekt:
- het consistentiegebied.
- soort en klasse van de cement.
- aard van de toeslagmaterialen.
20.00.70
MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
09.
A210020.070.a09 PAALAFWIJKINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij heiwerk of uitvoering met boorpalen.
Aanpassingen van de constructies ten gevolge van paalafwijkingen
groter dan 1/6 van de paaldiameter zijn voor rekening van de aannemer.
19.
A210020.070.a19 VERREKENING VAN EXTRA PALEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij heiwerk of uitvoering met boorpalen.
Verrekenen van extra palen kan alleen dan worden toegestaan indien
de oorzaak van de toepassing van de extra palen buiten de schuld van
de aannemer ligt.
29.
A210020.070.a29 VERREKENING VAN OPSTORTINGEN HEIPALEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij heiwerk.
Opstorten van palen wordt verrekend indien het opstorten uitdrukkelijk
in opdracht van de directie is geschied.
39.
A210020.070.a39 DIEPTE INHEIEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij heiwerk.
Indien tijdens het heien blijkt, dat een paal niet tot de vereiste diepte
ingeheid kan worden, zal het afhakken van het boven de vereiste
diepte uitkomende gedeelte niet worden verrekend.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
20.13
Pagina: 57
BEPROEVEN, CONTROLEREN
20.13.09-a CONTROLEMETING, BOORPALEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij uitvoering met boorpalen.
0.
A210013.009.a09 AKOESTISCHE METING
Wijze van meting:
- akoestische meting.
Door de aannemer te vervaardigen:
Schriftelijke rapportage.
Aantal te verstrekken exemplaren (st.): 2, witdruk A4 gevouwen.
.01
D000000.000.c09 PAALFUNDERING
Alle boorpalen (100%).
20.13.19-a BOORRAPPORT
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij uitvoering met boorpalen.
0.
A210013.000.a09 BOORRAPPORT
Door de aannemer te vervaardigen:
Het boorrapport conform BRL 2356.
Het boorrapport moeten de volgende gegevens bevatten:
- bijzonderheden van de uitkomende grond.
- het bereikte paalniveau.
- het draaimoment, perskracht en morteldruk tijdens trekken van de
avegaar.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk A4 gevouwen.
- goedgekeurde (st.): 2, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand.
.01
D000000.000.c09 PAALFUNDERING
Alle boorpalen (100%).
20.19
WERKBESCHEIDEN
20.19.09-a TEKENINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij heiwerk of uitvoering met boorpalen.
0.
A200000.019.a09 TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen:
Revisietekening(en) van het palenplan.
De revisietekeningen moeten de volgende gegevens bevatten:
- de inmetingen van alle palen.
- afwijkingen van de palen ten opzichte van de stramienmaten.
- het inhei-/inboorniveau van de palen ten opzichte van N.A.P.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen.
- goedgekeurde (st.): 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in
AutoCad (2008)-DWG-formaat.
- tijdstip: direct na gereedkomen van de funderingswerken.
.01
D000000.000.c09 PAALFUNDERING
De revisietekening(en) van de paalfundering.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
21
BETONWERK
21.00
ALGEMEEN
Pagina: 58
21.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A210021.020.a09 VAN TOEPASSING ZIJNDE AANBEVELINGEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
CUR aanbeveling 31-93: "Nabehandeling en bescherming van beton".
19.
A210021.020.a19 AANBRENGEN VAN GATEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Gaten voor leidingen en dergelijke tot Ø 125 mm moeten met een
diamantboor worden geboord.
29.
A210021.020.a29 OP TE NEMEN ONDERDELEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
In het betonwerk moeten de onderdelen welke in het dit bestek staan
en overige niet vermelde onderdelen nodig voor een goede uitvoering
van het werk worden opgenomen en/of ingestort.
39.
A200000.020.a39 BRANDWERENDE DOORVOERINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
opnemen als er brandwerende eisen aan betonnen wanden en/of vloeren worden gesteld
waar installatiedelen door heen gaan.
Brandwerende doorvoeringen door betonnen wanden en in het werk
gestorte vloeren, waar aan een brandwerende eis is gesteld, moeten
voldoen aan de richtlijnen van de fabrikant/leverancier van de
brandwerende voorzieningen gestelde en aan de uitvoeringsrichtlijnen
zoals gesteld in het handboek "Brandveilige doorvoeringen" van de
uitgever ISSO/SBR Rotterdam, uitgave oktober 2010.
21.00.30
INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
09.
A210021.030.a09 STATISCHE BEREKENINGEN BETONCONSTRUCTIES
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
alleen opnemen als de directie/DVD als hoofdconstructeur optreedt.
De directie verstrekt aan de aannemer de statische berekeningen van
de in het werk te storten betonconstructies (geen systeemvloeren).
Deze berekeningen omvatten:
- de wapeningsberekeningen.
19.
A210021.030.a19 KEURING WAPENING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Met het storten van enig onderdeel mag niet worden begonnen voordat
de directie het aangebrachte betonstaal en de op te nemen onderdelen
heeft goedgekeurd.
29.
A210021.030.a29 MELDING AANVANG BETONSTORTEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Ten minste twee werkdagen voordat met het storten van een
onderdeel wordt begonnen moet de directie hierover worden ingelicht.
39.
A210021.030.a39 MELDING GESCHIKTHEIDS/CONTROLEPROEVEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Ten minste twee werkdagen voordat geschiktheids- of controleproeven
worden verricht moet de directie hierover worden ingelicht.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 59
49.
A210021.030.a49 MEETRESULTATEN BEPROEVINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Meetresultaten en uitslagen van proeven moeten ten hoogste twee
werkdagen na het beproeven aan de directie worden verstrekt.
21.00.60
BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09.
A210021.060.a09 BETONMORTELBEDRIJVEN
Betonmortelbedrijven die ten behoeve van het werk betonspecie
leveren, moeten in het bezit zijn van het certificaat Betonmortel van de
stichting BMC.
De directie moet ten minste vijf dagen voordat met het storten van een
onderdeel wordt begonnen hierover worden ingelicht met vermelding
van naam en adres van het leverende betonmortelbedrijf.
19.
A210021.060.a19 KEURINGSGEGEVENS BETONSPECIE
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Van betonspecie waarvan de sterkteklasse is omschreven moeten voor
elk te storten onderdeel de volgende gegevens worden vertrekt:
- het consistentiegebied.
- soort en klasse van de cement.
- aard en hoeveelheid van het toeslagmateriaal.
29.
A210021.060.a29 BEWERKINGEN BETONSTAAL
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Bewerkingen aan betonstaal moeten koud geschieden.
39.
A210021.060.a39 AFSTANDHOUDERS
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Afstandhouders welke moeten worden toegepast voor het waarborgen
van de vereiste betondekking mogen van beton of kunststof zijn.
49.
A210021.060.a49 BINDDRAAD
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Binddraad moet uitgegloeid staaldraad zijn, dikte minimaal 1 mm.
21.13
BEPROEVEN, KEUREN, CONTROLEREN
21.13.09-a PROCESCERTIFICATIE VLOEISTOFDICHTE VLOER
0.
A200000.000.a09 PROCESCERTIFICATIE
De aannemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een bewijs te
overleggen dat de certificatie-instelling het uitvoeringsproces heeft
laten beoordelen aan de in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn
gestelde eisen.
Voor de uitvoering van het werk zijn de geldige SIKB procescertificaten
vereist dan wel schriftelijke verklaringen van een certificatie-instelling
die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie -instelling
(in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het
toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn,
die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het
uitvoeringsproces op werklocatie.
4.
A200000.000.a09 BEOORDELINGSRICHTLIJN
De BRL SIKB 7700 "Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een
vloeistofdichte voorziening" met protocol 7702 "Aanleg of herstel van
een vloeistofdichte voorziening van beton" is van toepassing.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 60
.01
D999999.000.c01 VLOEISTOFDICHTE VLOER
De procescertificatie van de voorzieningen van beton voor de vloeistofdichte
vloer, in lokaal ......
21.13.10-a KEUREN
0.
R405000.000.c09 KEUREN: RAPPORTAGE MET VVV-VERKLARING
Betreft het keuren, rapportage met VVV-verklaring(en) van de
bodembeschermende voorzieningen inclusief het rioleringtelstel tot en
met de oliewaterafscheiderinstallatie.
- De rapportage met VVV-Verklaring(en) Vloeistofdichte Voorziening
moet worden afgegeven door een erkende inspectie-instelling, die
daartoe is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor
inspectie van de vloeistofdichtheid van bodembeschermende
voorzieningen.
- De inspectie van bodembeschermende voorzieningen moet worden
uitgevoerd door een erkend en geaccrediteerd inspectiebureau
conform de AS SIKB 6700 met protocol 6701.
- De VVV-verklaring (Verklaring Vloeistofdichte Voorziening) moet zijn
gedateerd en ondertekend.
Verklaringen:
- EB staat voor: Eerste Beoordeling, dit is een inspectie vloeistofdichte
voorziening conform AS SIKB 6700 ten behoeve van het afgeven van
een rapportage met bijbehorende VVV-verklaring(en).
- EB-project staat voor: EB per gebouw met meerdere binnen
voorzieningen of EB per buitenvoorziening. Daarbij kan een gebouw
meerdere ruimtes met een vloeistofdichte voorziening hebben.
Alle kosten voor het verkrijgen van de rapportage met VVVverklaring(en) komen voor rekening van de aannemer.
De rapportage met VVV-verklaring(en) leveren conform de AS SIKB 6700
inclusief de hierna genoemde aanvullende eisen:
- De rapportage moet minimaal bestaan uit een voorblad per gebouw
en/of buitenvoorziening. Op het voorblad moet minimaal staan:
- objectcode met naam object en plaatsnaam;
- geïnspecteerde voorziening(en);
- datum rapportage.
- Een gebouw met meerdere ruimtes met een vloeistofdichte
voorziening clusteren op 1 voorblad;
- Naamgeving digitaal document: 'objectcode'_'naam voorziening'_
rapportage;
- Naamgeving digitaal document bij eventuele her-inspectie:
'objectcode'_ 'naam voorziening'_herinspectie.
De VVV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening, moet per voorziening als
onderdeel van de Rapportage geleverd worden met:
- Naamgeving digitaal document: 'objectcode'_'naam
voorziening'_VVV_ 'jaartal van nieuwe beoordeling'.
Vorm van verstrekking:
- analoog in 2-voud (gebonden).
- digitaal op CD (pdf-formaat).
Tijdstip van verstrekking:
- bij de oplevering.
.01
D999999.000.c01 VLOEISTOFDICHTE VLOER
De rapportage met VVV-verklaring(en) van de vloeistofdichte vloer inclusief de
voegen in en om de vloer conform hoofdstuk 36 VOEGVULLING, in lokaal ......
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
21.19
Pagina: 61
WERKBESCHEIDEN
21.19.10-a TEKENINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
0.
A221000.000.c01 TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de in het werk te storten betonconstructies.
Op de tekeningen moeten zijn aangegeven:
- de wapening.
- de betondekking.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk A4 gevouwen.
- goedgekeurde (st.): 2, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in
AutoCad (2008)-DWG-formaat.
- tijdstip, de goedgekeurde exemplaren minimaal vijf werkdagen voor
het in het werk brengen van het betreffende onderdeel.
9.
A210019.000.a09 CONTROLE TEKENINGEN
De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om de door de
aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te retourneren.
.01
D999999.000.c01 BETONCONSTRUCTIES
De tekeningen van de in het werk te storten betonconstructies.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
22
METSELWERK
22.00
ALGEMEEN
Pagina: 62
22.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A210022.020.a09 UITVOERING METSELWERK, ALGEMEEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Het oppervlak van schoon metselwerk moet vrij (gemaakt) zijn van
speciewater, uitgelopen voegwerk en andere verontreinigingen.
19.
A210022.020.a19 AANVANGSHOOGTE METSELWERK, BUITEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Schoon metselwerk van buitengevels moet tenminste 3 lagen beneden
het aansluitende definitieve maaiveld aanvangen.
29.
A210022.020.a29 BINNENMETSELWERK
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Binnenmetselwerk bij dragend metselwerk "opmetselen" tot onderkant
staalconstructie of betonvloer, waarbij deze aansluiting in zijn geheel
gesloten moet zijn uitgevoerd.
39.
A210022.020.a39 TIJDELIJKE BEËINDIGING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Tijdelijke beëindigingen met een overgang van lager naar hoger werk
moet worden uitgevoerd met een vallende tand.
49.
A210022.020.a49 DILATATIES
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Dilataties in het werk opnemen volgens een nader te verstrekken
advies van de fabrikant/leverancier. De aannemer dient het advies ter
goedkeuring aan de directie voor te leggen.
59.
A210022.020.a59 BUITENWERK, ROLLAGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Rollagen in buitenmetselwerk moet naar buiten afwaterend te zijn
gelegd.
69.
A210022.020.a69 DROGE METSELSPECIE
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Vooraf vervaardigde droog aangevoerde specie dat cement bevat, moet
droog en in een waterdichte verpakking worden aangevoerd en
opgeslagen. Op de verpakking moet tenminste de kwaliteit en de
mengverhouding zijn vermeld.
79.
A210022.020.a79 NATTE METSELSPECIE
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Metselmortel die als geprefabriceerde natte metselmortel wordt
aangeleverd moet zijn goedgekeurd en onder controle staan van de
stichting BMC.
89.
A210022.020.a89 SPOUWANKERS
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
In buitenhoeken van gevels mogen over de volle hoogte geen
spouwankers zijn aangebracht in een strook van 0,5 m breed.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 63
90.
A210022.020.a90 DRUKLAGEN BOVEN LATEIEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
In druklagen boven vooraf vervaardigde lateien mogen alleen
openingen worden gemaakt op plaatsen die door de
fabrikant/leverancier van de
vooraf vervaardigde lateien zijn aangegeven.
91.
A200000.020.a91 BRANDVEILIGE DOORVOERINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
opnemen als er brandwerende eisen aan gemetselde wanden worden gesteld waar
installatiedelen door heen gaan.
Brandwerende doorvoeringen door gemetselde wanden, waar aan een
brandwerende eis is gesteld, moeten voldoen aan de richtlijnen van de
fabrikant/leverancier van de brandwerende voorzieningen gestelde en
aan de uitvoeringsrichtlijnen zoals gesteld in het handboek
"Brandveilige doorvoeringen" van de uitgever ISSO/SBR Rotterdam,
uitgave oktober 2010.
22.00.32
informatie-overdracht: monsters
A200000.022.a09 MONSTERS, METSELSTEEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Door de aannemer te verstrekken monster(s):
Monster: van elk toe te passen steensoort.
Aantal (st.): 4 stuks per steensoort.
Beoordelingskenmerken:
- kleur.
- oppervlaktestructuur.
- hardheid.
Bovenstaande monsters moeten aan de directie worden voorgelegd en
zijn goedgekeurd voordat door de aannemer tot bestelling mag worden
overgegaan.
Op elk monster moet het fabrikaat, type en codering van de steen
worden aangegeven.
22.00.60
BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09.
A210022.060.a09 LUCHTBELVORMERS
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Aan de metselmortels mogen geen luchtbelvormers worden toegevoegd.
19.
A210022.060.a19 VOEGSPECIE, SAMENSTELLING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Voegspeciemortels samenstellen uit eenzelfde partij zand en eenzelfde
partij cement.
29.
A210022.060.a29 VOEGSPECIE, VERWERKING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Aangemaakte voegmortels moeten binnen 1½ uur worden verwerkt.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
23
VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
23.00
ALGEMEEN
Pagina: 64
23.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A210023.020.a09 AANVULLENDE EISEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
- de fabrikant/leverancier van vooraf vervaardigde steenachtige
elementen behoeft de goedkeuring van de directie.
- de voorzieningen voor sparingen groter dan 150x150 mm moeten van
fabriekswege worden aangebracht.
- sparingen mogen niet worden gehakt.
- later aan te brengen sparingen moeten met een diamantboor worden
geboord na verkregen toestemming van de constructeur van de
fabrikant.
A210023.020.a19 OPPERVLAKTEAFWERKING
19.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De oppervlakte-afwerking van de elementen moet voldoen aan de eisen
zoals deze zijn opgenomen in de CUR-Aanbeveling 100 (2004), Schoon
beton – criteria voor de specificatie en beoordeling van
betonoppervlakken.
29.
A200000.020.a29 BRANDVEILIGE DOORVOERINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
opnemen als er brandwerende eisen aan geprefabriceerde wanden en/of vloeren worden
gesteld waar installatiedelen door heen gaan.
Brandwerende doorvoeringen door vooraf vervaardigde steenachtige
elementen waaraan een brandwerende eis is gesteld, moeten voldoen
aan de richtlijnen van de fabrikant/leverancier van de brandwerende
voorzieningen gestelde en aan de uitvoeringsrichtlijnen zoals gesteld in
het handboek "Brandveilige doorvoeringen" van de uitgever ISSO/SBR
Rotterdam, uitgave oktober 2010.
23.00.30
INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
09.
A210023.020.a09 KEURING OP HET WERKTERREIN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
- Op het werk aangevoerde elementen moeten voor het verwerken,
door de aannemer worden gecontroleerd op onvolkomenheden en
beschadigingen.
- beschadigingen waarbij de dekking meer dan 5 mm is verminderd en
scheuren groter dan 0,1 mm moeten aan de directie worden gemeld.
23.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01.
A210026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de
U.A.V wordt verlangd voor: de montage van de geprefabriceerde
elementen.
Eisen werkplan: door de aannemer moet tenminste zijn aangegeven:
- de volgorde van de montage.
- de benodigde hijs- en transportvoorzieningen.
- de benodigde montagevoorzieningen.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 65
- de uitvoering van de opleggingen en verbindingen.
- de benodigde onder- en afstempelingen.
- de veiligheidsvoorzieningen.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet
worden aangegeven in
werkbare werkdagen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2 stuks.
- goedgekeurde: 2 stuks.
23.00.60
BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
A210023.060.a09 HIJS- EN TRANSPORTVOORZIENINGEN STEENACHTIGE
09.
ELEMENTEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
- indien niet nader omschreven mogen hijs- en transportvoorzieningen
niet in het zicht blijven.
- met de productie van de elementen mag niet worden begonnen
voordat de op te nemen hijs- en transportmiddelen en de wijze
waarop deze voorzieningen worden verwerkt door de directie zijn
goedgekeurd.
A210023.060.a19 BEVESTIGINGSMIDDELEN
19.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
- bevestigingsmiddelen en verankeringen die blijvend aan het
buitenklimaat worden blootgesteld uitvoeren in roest vast staal
kwaliteit A4.
- in de spouw wordt geacht het buitenklimaat aanwezig te zijn.
- stalen bevestigingsmiddelen en verankeringen in het binnenklimaat
thermisch verzinken overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99.
23.00.70
MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
09.
A210023.070.a09 VERREKENING WAPENINGSSTAAL
- de wapening in vooraf vervaardigde elementen is niet verrekenbaar.
- de op de bouwplaats aan te brengen (bijleg)wapening is niet
verrekenbaar.
23.19
WERKBESCHEIDEN
23.19.10-a TEKENINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
0.
A221000.230.c01 TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE
ELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de geprefabriceerde steenachtige elementen.
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de vorm van het element met maatvoering.
- de wapening van het element.
- de aansluitdetails met andere constructiedelen.
- de toegepaste materialen en de onderlinge verbinding daarvan.
- de doorvoeringen, sparingen en op te nemen onderdelen.
- de hijs- en transportvoorzieningen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen.
- goedgekeurde (st.): 5, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 66
AutoCad (2008)-DWG-formaat.
tijdstip: goedgekeurde exemplaren minimaal 3 weken voor het in het
werk brengen van het betreffende onderdeel.
9.
V999999.000.c01 CONTROLE TEKENINGEN
De directie heeft na ontvangst ten minste zeven werkdagen nodig om
de door de aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te
retourneren.
.01
D999999.000.c01 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
De tekeningen van de prefab elementen.
-
23.19.20-a BEREKENINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
0.
A222001.000.c01 STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
Van de prefab elementen.
Berekeningsgrondslagen:
- de ontwerpgegevens van de hoofdconstructeur.
- de bouwkundige tekeningen.
- veiligheidsklasse/referentieperiode (jaar): 3/50.
Sparingen en wapening volgens berekening fabrikant.
Belastingen: volgens ontwerpgegevens van de hoofdconstructeur.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 3 witdruk A4 gevouwen.
- goedgekeurde (st.): 5 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand.
- tijdstip: goedgekeurde exemplaren minimaal 3 weken voor het in het
werk brengen van het betreffende onderdeel.
9.
V999999.000.c01 CONTROLE BEREKENINGEN
De directie heeft na ontvangst ten minste zeven werkdagen nodig om
de door de aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te
retourneren.
.01
D999999.000.c01 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
De berekeningen van de prefab elementen.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
24
RUWBOUWTIMMERWERK
24.00
ALGEMEEN
Pagina: 67
24.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A200000.000.a09 CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Ten minste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden
geschilderd zal de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren
(zater-, zon en feestdagen hierin niet begrepen).
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of dagboek worden
vastgelegd.
A200000.000.a19 BEVESTIGINGEN
19.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Voor zover in dit bestek niet anders is bepaald, moeten:
- in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen
moeten ten minste van roestvast staal zijn.
- niet in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor
buitentoepassingen moeten ten minste thermisch verzinkt zijn.
- bevestigingsmiddelen voor binnentoepassingen moeten ten minste
van verzinkt of geel gepassiveerd staal zijn.
- in het zicht blijvende bevestigingen moeten moeten volgens een
regelmatig patroon worden aangebracht.
- bij gebruik van schroeven met verzonken kop, de gaten 1 mm dieper
dan de kopdikte souvereinen.
- als gevolg van de bevestigingen mogen geen onregelmatigheden of
vervormingen zoals indeukingen in de bekleding zichtbaar zijn
29.
A200000.000.a29 BESCHERMING TEGEN ZONLICHT
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Blank blijvende onderdelen tot aan het aanbrengen in het werk
beschermen tegen zonlicht zodat geen onregelmatige verkleuring
optreedt.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
25
METAALCONSTRUCTIEWERK
25.00
ALGEMEEN
Pagina: 68
25.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A210025.020.a09 HULPPROFIELEN EN BEWERKINGEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Tot de staalconstructies behoren tevens alle benodigde
hulpconstructies en bewerkingen voor het aanbrengen c.q. bevestigen
van de vooraf vervaardigde steenachtige elementen, kozijnen,
betimmeringen, installatiedelen e.d.
A210025.020.a19 VERANTWOORDELIJKHEID MAATVOERING
19.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste maatvoering van
samengestelde onderdelen, bij de maatvoeringen moet rekening
gehouden worden met toleranties i.v.m. profielafwijkingen e.d.
29.
A210025.020.a29 RICHTEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Richtwerk aan de staalconstructies moet geschieden door koud
vervormen.
39.
A210025.020.a39 METALLIEKE DEKLAGEN, TIJDSTIP VAN AANBRENGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Metallieke deklagen aanbrengen nadat het betreffende onderdeel alle
nodige bewerkingen heeft ondergaan.
49.
A210025.020.a49 VOORBEREIDING STAALOPPERVLAK
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Constructiestaal moet worden ontdaan van de walshuid en scherpe
kanten.
59.
A210025.020.a59 BESCHADIGING CONSERVERING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Thermisch verzinkt werk herstellen met zinkcompound waarbij de
laagdikte ter plaatse 50% dikker moet zijn dan de voorgeschreven
zinkdikte.
69.
A210025.020.a69 GATEN T.B.V. PASBOUTEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Gaten voor verbindingen met pasbouten moeten worden geboord,
waarbij de middellijn van het gat even groot moet zijn als de nominale
middellijn van de bout.
79.
A210025.020.a79 GATEN T.B.V. SCHROEFBOUTEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Gaten voor verbindingen met schroefbouten in voorgespannen
verbindingen moeten worden geboord, waarbij de middellijn van het gat
maximaal 2 mm groter mag zijn als de nominale middellijn van de bout.
25.00.30
INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
09.
A210025.030.a09 MONTAGEPLAN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 69
standaard opnemen.
Door de aannemer dient het montageplan te worden opgesteld.
In het montageplan moet zijn aangegeven:
de inrichting van het werkterrein.
de aanvoer en opslag van de materialen.
waar de constructieonderdelen worden vervaardigd.
de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden.
de hulpconstructies en werktuigen die tijdens de verschillende
bouwfasen benodigd zijn.
de plaats van de steigers en stellingen.
de toe te passen beveiliging en beschermingsmiddelen.
de afspraken voor het in stand houden van de beveiligingen die
door de werknemers van de verschillende ondernemingen
gebruikt worden.
de opstelplaats van de verschillende hijs- en hefwerktuigen.
de communicatieprocedure tussen de machinisten van de
verschillende hijs- en hefwerktuigen.
25.00.60
BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
A210025.060.a09 BEVESTIGINGSMIDDELEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Bouten, moeren en sluitringen moeten van dezelfde kwaliteit zijn.
19.
A210025.060.a19 CONSTRUCTIESTAAL
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Het staaloppervlak van constructiestaal mag niet meer gecorrodeerd
zijn dan corrosietoestand C volgens de ISO 8501-1(2007) (gelijk aan de
Zweedse Standaard SIS 055900.
25.19
WERKBESCHEIDEN
25.19.10-a TEKENINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
0.
A221000.250.c01 TEKENING STAALCONSTRUCTIE
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de staalconstructies met plattegronden en aanzichten.
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- een overzicht van de staalconstructie, met maatvoering.
- van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de productie van dat
onderdeel.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen
in en tussen de onderdelen.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers,
strippen, gaten e.d.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen.
- goedgekeurde (st.): 5, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in
AutoCad (2008)-DWG-formaat.
- tijdstip: goedgekeurde exemplaren minimaal 3 weken voor het in het
werk brengen van het betreffende onderdeel.
9.
A210000.000.a09 CONTROLE TEKENINGEN
De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om de door de
aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te retourneren.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 70
.01
D999999.000.c01 CONSTRUCTIE
De werktekeningen van de staalconstructies.
25.19.20-a BEREKENING STAALCONSTRUCTIE
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
0.
A222000.000.a03 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN
BEREKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen berekening.
Van de knooppunten en verbindingen in de staalconstructies.
Uitgangspunten:
- de ontwerpgegevens van de hoofdconstructeur.
- de bouwkundige tekeningen.
- veiligheidsklasse/referentieperiode: 3/50.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen.
- goedgekeurde (st.): 5, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand.
- tijdstip: goedgekeurde exemplaren minimaal 3 weken voor het in het
werk brengen van het betreffende onderdeel.
9.
A210000.000.a09 CONTROLE BEREKENINGEN
De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om de door de
aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te retourneren.
.01
D999999.000.c01 CONSTRUCTIE
De detailberekeningen van de staalconstructies.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
30
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.00
ALGEMEEN
Pagina: 71
30.00.30
INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
A210030.030.a09 SLUITSYSTEEM
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
In overleg met de directie stelt de aannemer het sluitplan op, waarbij:
- het systeem met uitzondering van de DVD-sloten moet aansluiten op
de generale hoofdsleutelinrichting van het complex/object.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.
30.00.32
informatie-overdracht: monsters
A200000.030.a09 MONSTER
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende,
bij het monster genoemde kenmerken.
Monster:
- van de profielen van de kozijnen en deuren.
- van de bevestigingsmiddelen.
- van de panelen in de buitenpuien.
- van het afdichtingsband tussen kozijnen en stelkozijnen.
- van de beglazingsmethode.
Beoordelingskenmerken:
- kleur.
- oppervlakte.
- afwerking.
- kwaliteit van het hang- en sluitwerk.
- dichting van de profielen.
30.12
TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
30.12.10-a TEKENINGEN
0.
A221000.000.a03 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Door de aannemer te vervaardigen tekening.
Van kozijnen, ramen, deuren, paneelvullingen en dergelijke.
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- de indelingen en de maatvoeringen.
- detaillering van stijlen en dorpels en kozijnvullingen.
- de aansluitdetails onderling en met andere materialen.
- het hang- en sluitwerk van de beweegbare delen.
- plaats en type van de verankeringen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen.
- goedgekeurde (st.): 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in
AutoCad (2008)-DWG-formaat.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 72
-
tijdstip goedgekeurde exemplaren, uiterlijk 5 werkdagen voor de
aanvang van de werkzaamheden.
.01
D234100.100.c01 BUITENKOZIJN/-PUI
De werktekeningen van de buitenkozijnen en -puien, inclusief buitenramen en
buitendeuren en de benodigde stelkozijnen en stellatten.
.02
D234200.100.c01 BINNENKOZIJN/-PUI
De werktekeningen van de binnenkozijnen en -puien, inclusief binnenramen en
binnendeuren en de benodigde stelkozijnen en stellatten.
.03
D234100.200.c01 BUITENDEUR
De werktekeningen van de segmenthefdeuren.
30.12.20-a STATISCHE BEREKENING
A222001.000.c01 STATISCHE BEREKENING
0.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen.
- goedgekeurde (st.): 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand.
.01
D234100.100.c01 BUITENKOZIJN/-PUI
De berekeningen van de aluminium buitenkozijnen en -puien inclusief de
buitenramen en binnendeuren.
.02
D234200.100.c01 BINNENKOZIJN/-PUI
De berekeningen van de licht metalen binnenkozijnen en -puien inclusief de
binnenramen en binnendeuren.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
31
SYSTEEMBEKLEDINGEN
31.00
ALGEMEEN
Pagina: 73
31.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A210031.020.a09 BEVESTIGINGEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
- in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen
moeten ten minste van roestvast staal zijn.
- niet in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor
buitentoepassingen moeten ten minste thermisch verzinkt zijn.
- bevestigingsmiddelen voor binnentoepassingen moeten ten minste
van verzinkt of geel gepassiveerd staal zijn.
- in het zicht blijvende bevestigingen moeten moeten volgens een
regelmatig patroon worden aangebracht.
- bij gebruik van schroeven met verzonken kop, de gaten 1 mm dieper
dan de kopdikte souvereinen.
- als gevolg van de bevestigingen mogen geen onregelmatigheden of
vervormingen zoals indeukingen in de bekleding zichtbaar zijn.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
32
TRAPPEN EN BALUSTRADEN
32.00
ALGEMEEN
Pagina: 74
32.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A210032.020.a09 METALLIEKE DEKLAGEN, TIJDSTIP VAN AANBRENGEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Metallieke deklagen aanbrengen nadat het betreffende onderdeel alle
nodige bewerkingen heeft ondergaan.
19.
A210032.020.a19 BESCHADIGING CONSERVERING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Thermisch verzinkt werk herstellen met zinkcompound waarbij de
laagdikte ter plaatse 50% dikker moet zijn dan de voorgeschreven
zinkdikte.
32.12
WERKBESCHEIDEN
32.12.10-a TEKENINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
0.
A221000.000.a03 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekening.
Van:
- de stalen trappen met bordessen, leuningen en balustraden.
- de leuningen en balustraden langs trap- en vloeropeningen.
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- plattegronden, aanzichten en doorsneden.
- de materialen en maatvoeringen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen.
- goedgekeurde (st.): 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in
AutoCad (2008)-DWG-formaat.
- tijdstip goedgekeurde exemplaren, uiterlijk 5 werkdagen voor de
aanvang van de werkzaamheden.
.01
D251100.000.c01 VASTE TRAP
De werktekeningen van de .....
32.12.12-a STATISCHE BEREKENING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
0.
A222001.771.c02 STATISCHE BEREKENING STAALCONSTR. (NEN-EN 10902+w11)
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening
staalconstructie.
Van:
- de stalen trappen met bordessen, leuningen en balustraden.
- de leuningen en balustraden langs trap- en vloeropeningen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen.
- goedgekeurde (st.): 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 75
-
tijdstip: goedgekeurde exemplaren, uiterlijk 5 werkdagen voor de
aanvang van de werkzaamheden.
.01
D251100.000.c01 VASTE TRAP
De berekeningen van de .....
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
33
DAKBEDEKKINGEN
33.00
ALGEMEEN
Pagina: 76
33.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A210033.020.a09 VOORSCHRIFTEN, RICHTLIJNEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing, voor
zover deze betrekking hebben op ontwerpregels,
dakbedekkingsconstructies, dakdetails, kwaliteitseisen en overige eisen:
- het BDA-dakboekje 2012, uitgegeven door het bureauDakadvies te
Gorinchem.
A210033.020.a19 AFSCHOT
19.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Platte daken moeten naar de hemelwaterafvoeren een blijvend afschot
hebben van tenminste 16:1000 mm.
29.
A210033.020.a29 AANBRENGEN ISOLATIEMATERIAAL
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De ondergrond waartegen isolatiemateriaal wordt aangebracht moet
droog, schoon, vetvrij en vrij van losse delen zijn.
Tussen de aansluitnaden van de isolatie mogen zich geen
verontreiniging bevinden .
39.
A210033.020.a39 PATROON BEVESTIGINGSMIDDELEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen moeten volgens een
regelmatig patroon worden aangebracht.
49.
A210033.020.a49 ONTMOETING GEPROFILEERDE PLATEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen bij toepassing van geprofileerde platen.
Ontmoetingen bij een bekleding van geprofileerde platen moet zodanig
zijn uitgevoerd dat de totale dikte niet meer bedraagt dan driemaal de
plaatdikte.
33.38
OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN
33.38.26-a BALLAST/DAKAANKLEDING, KUNSTSTOF/RUBBER TEGEL
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
Bij voorkeur geen technische apparatuur binnen 4,0 m tot de dakrand toepassen, zodat
valbeveiliging en looppaden niet verreist zijn.
0.
R434610.400.c01 DAKAANKLEDING, KUNSTSTOF LOOPMAT
Matgewicht (kg/m2): 20.
Ten behoeve van onderhoud en inspecties aan de op het plat dak
geplaatste technische installaties in de beheersfase.
1.
B224430.111.f01 KUNSTSTOF TEGELMAT
Leverancier: Welltrading B.V.
Type: Roofwalker, looppadenmat op dakbedekking.
Windbelasting (NEN 6702+08) (kN/m2): geschikt voor alle
windgebieden, type I, II en III.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 77
Profiel bovenzijde: traanpatroon met antislip profiel.
Profiel onderzijde: drainagekanalen in twee richtingen, 30x25 mm h.o.h.
66,7 mm.
Materiaal: flexibele, niet poreus gerecycled PVC met toeslagstoffen.
Kleur: zwart, inclusief gele markeringstroken aan beide langszijden.
Matdikte (mm): 37,5.
Breedte (mm): 600.
Lengte (mm): 1.000.
Bevestiging: losliggend.
Schakelclips, UV-bestendig (NEN-EN 1297-04) (aantal): 2 stuks per
roofwalker.
.01
D242000.000.c01 PLAT DAK
Doorgaand looppad langs de dakranden, 4 m uit de dakrand, 600 mm breed.
Te reken op ca. ..... m1.
.02
D242000.000.c01 PLAT DAK
Het looppad rondom de technische installlaties, 600 mm breed.
Te reken op ca. ..... m1.
33.88
OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN
33.88.40-a VALBEVEILIGING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
Bij voorkeur geen technische apparatuur binnen 4,0 m tot de dakrand toepassen, zodat
valbeveiliging en looppaden niet verreist zijn.
0.
B363300.202.c01 VALBEVEILIGING, HORIZONTAAL (NEN-EN 353-2-02)
Type: doorlopend kabelsysteem aanbrengen op 4,0 m1 uit de
dakranden.
Het kabelsysteem dient geschikt te zijn voor het aanhaken van een
kabelgeleider van het fabrikaat/systeem Latchways (standaard
gebruikelijk Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM) bij de DVD i.v.m.
ARBO).
Materiaal: moet ontworpen zijn op een onbeperkte levensduur.
- alle belangrijke gegoten elementen 17/4 PH of 316 S corrosievast
staal.
- draagonderdelen: 316 S corrosievast staal.
- onderplaat, gepoedercoat therminsch verzinkt staal.
- kabels, 316 S corrosievast staal.
Draadmiddellijn (mm): 8.
Treksterkteklasse kabel (kN): 38 (als minimum waarde).
Geleider tussensteunpunten: volgens technische uitwerking door de
aannemer.
Begin-, eindaansluiting: volgens technische uitwerking door de
aannemer.
Dakanker: volgens technische uitwerking door de aannemer.
Ankerbeugel: volgens technische uitwerking door de aannemer.
Bevestigingsmethode: volgens technische uitwerking door de aannemer.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.
4.
R431010.000.c01 STELWERK AFBOUW
Uitvoering:
- volgens de geldende Nederlandse beleisdregels.
- door VCA-gecertificeerd personeel.
- bevestigingen zodanig uitvoeren dat er niet of nauwelijks koude
bruggen ontstaan.
5.
A221000.000.a03 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekening.
Van het doorlopend kabelsysteem.
Op de tekeningen moeten alle plaatsen van de onderdelen zijn
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 78
aangegeven.
Als leidraad voor de technische uitwerking door de aannemer gelden de
bestektekeningen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 3.
- goedgekeurde (st.): 3.
- gereviseerde (st.): 3.
9.
A200000.033.a09 CERTIFICERING EN BEREKENINGEN
Bij de oplevering van het gehele werk dient een certificaat met
systeemregistratie door de aannemer worden overhandigd aan de
directie.
Door de aannemer te vervaardigen berekeningen.
- van het doorlopend kabelsysteem.
Als leidraad voor de technische uitwerking door de aannemer gelden de
bestektekeningen.
.01
D242000.000.c01 PLAT DAK
Het valbeveiligingssysteem op de platte daken, ten behoeve van onderhoud en
inspecties aan technische installaties in de beheerfase van het gebouw.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
34
BEGLAZING
34.00
ALGEMEEN
Pagina: 79
34.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A210034.020.a09 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN EN
09.
RICHTLIJNEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Voor beglazen gelden als uitgangspunt:
- de NEN 3576:2009 nl, Beglazing van kozijnen, ramen en deuren.
- de NPR 3577:2008+C1:2008 nl Beglazen van gebouwen.
19.
A210034.020.a19 SYSTEEMKEUZE
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Tenzij anders is bepaald moet het beglazingssysteem worden
uitgevoerd volgens het open sponning systeem met het drukvereffend
beglazingssysteem (P) met droog beglazingsprofielen volgens de NPR
3577:2008+ C1:2008 nl.
29.
A210034.020.a29 PLAATSEN GLASLATTEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Glaslatten in houten kozijnen, ramen en deuren moeten worden
bevestigd met rvs-schroeven welke minimaal 15 mm en bij
brandwerende beglazing tenminste 25 mm in het onderliggende hout
dringen.
39.
A210034.020.a39 VOORBEHANDELING SPONNING, BESTAAND WERK
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Bij bestaand werk dienen kale delen van de sponningen en glaslatten
eenmaal in de grondverf worden gezet.
34.00.32
informatie-overdracht: monsters
09.
A200000.034.a09 MONSTER
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende,
bij het monster genoemde kenmerken.
Monster:
- van alle toe te passen glassoorten.
- van alle toe te passen beglazingssystemen.
Beoordelingskenmerken:
- kleur en tint van het glas.
- kleur en tint van de coating.
- oppervlakte.
- reflectie.
- transparantie.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
35
NATUUR- EN KUNSTSTEEN
35.00
ALGEMEEN
Pagina: 80
35.00.10
BEGRIPPEN: ALGEMEEN
A210035.010.a09 ZOETEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Onder zoeten wordt verstaan het schuren met water en fijne amaril- of
carborundumsteen.
35.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A210035.020.a09 VERWERKEN NATUURSTEEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Geen natuursteen aanbrengen wanneer de luchttemperatuur lager is
dan 0 ºC.
19.
A210035.020.a19 BEVESTIGING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Ten behoeve van verlijming c.q. bevestiging aan de ondergrond, dienen
de natuursteen/kunststeen onderdeel te zijn voorzien van groeven.
29.
A210035.020.a29 VERANKEREN ELEMENTEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Mechanisch bevestigde elementen dienen te worden voorzien van de
nodige ingeboorde en verlijmde rvs-doken, zodanig dat een verzekerde
verankering ontstaat bestand tegen langdurige mechanische belasting.
35.00.32
informatie-overdracht: monsters
09.
A200000.035.a09 MONSTER
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende,
bij het monster genoemde kenmerken.
Monster:
- hardsteen.
- kunststeen.
Beoordelingskenmerken:
- kleur.
- oppervlakte.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
36
VOEGVULLING
36.00
ALGEMEEN
Pagina: 81
36.00.10
BEGRIPPEN: ALGEMEEN
A210036.000.a09 UITVOERING EN MONTAGE
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Rubbervoegprofielen moeten zijn beproefd aan de klimatologische
omstandigheden in Nederland.
36.30
VOEGVULLINGEN MET KIT
36.30.09-a PROCESCERTIFICATIE VOEGVULLING
0.
A200000.000.a09 PROCESCERTIFICATIE
De aannemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een bewijs te
overleggen dat de certificatie-instelling het uitvoeringsproces heeft
laten beoordelen aan de in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn
gestelde eisen.
Voor de uitvoering van het werk zijn de geldige SIKB procescertificaten
vereist dan wel schriftelijke verklaringen van een certificatie-instelling
die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie -instelling
(in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het
toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn,
die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het
uitvoeringsproces op werklocatie.
4.
A200000.000.a09 BEOORDELINGSRICHTLIJN
De BRL SIKB 7700 "Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een
vloeistofdichte voorziening" met protocol 7711 "Aanleg of herstel van
een vloeistofdichte voegafdichting".
.01
D999999.000.c01 VLOEISTOFDICHTE VLOER
De procescertificatie van de voegafdichtingen in en om de vloeistofdichte vloer,
in lokaal ......
.02
D999999.000.c01 VLOEISTOFDICHTE VLOERAFWERKING
De procescertificatie van de voegafdichtingen in en om de vloeistofdichte
kunstharsgebonden beschermlaag, in lokaal ......
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
37
NA-ISOLATIE
37.00
ALGEMEEN
Pagina: 82
37.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
A210026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN
01.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de
U.A.V wordt verlangd voor: de na-isolatie
Eisen werkplan: door de aannemer moet tenminste zijn aangegeven:
- de volgorde van de uitvoering.
- de veiligheidsvoorzieningen.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet
worden aangegeven in
werkbare werkdagen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2 stuks.
- goedgekeurde: 2 stuks.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
38
GEVELSCHERMEN
38.00
ALGEMEEN
Pagina: 83
38.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
A223101.000.a01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
01.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
Onderdeel: de zonweringen.
Taal: Nederlands.
Aantal te verstrekken exemplaren: in tweevoud.
Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering.
38.00.33
informatie-overdracht: monsters
A200000.038.a09 MONSTER
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende,
bij het monster genoemde kenmerken.
Monster:
- doek zonwering.
Beoordelingskenmerken:
- kleur.
- oppervlakte en structuur.
- lichtdoorlatendheid.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
40
STUKADOORWERK
40.00
ALGEMEEN
Pagina: 84
40.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A210040.020.a09 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing:
- BA-richtlijnen voor stukadoorswerk, uitgegeven door het bedrijfschap
Afbouw.
- "Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk Binnen"
uitgegeven door
het bedrijfschap Afbouw.
A210040.020.a19 PLEISTERWERK
19.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Pleisterwerk op wanden in ruimten met een systeemplafond, tenminste
100 mm boven het plafond doorzetten.
29.
A210040.020.a29 INSNIJDINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Stucwerk met inwendige hoekaansluitingen tussen wanden onderling
en tussen wanden en plafonds moeten worden losgesneden.
39.
A210040.040.a39 PLEISTERWERK
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Aangrenzende bouwdelen, zoals kozijnen en schoon metselwerk
beschermen tegen smetvorming.
49.
A210040.040.a49 AANVANG WERKZAAMHEDEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Voordat met het stukadoorswerk mag worden begonnen moeten alle in
de wanden en plafonds op te nemen leidingen, (wandcontact)dozen
e.d. van de technische installaties zijn aangebracht en aangewerkt.
40.00.32
informatie-overdracht: monsters
09.
A200000.040.a09 MONSTER
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende,
bij het monster genoemde kenmerken.
Monster:
- sierpleisterwerk.
Beoordelingskenmerken:
- kleur.
- oppervlakte.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
41
TEGELWERK
41.00
ALGEMEEN
Pagina: 85
41.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A210041.020.a09 VERWERKING
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
- wandtegels in horizontale richting en vloertegels in beide richtingen
symetrisch op het betegelde vlak aanbrengen.
- pastegels kleiner dan een een halve tegel alleen na goedkeuring van
de directie toepassen.
- de zijkanten van pastegels moeten glad en recht zijn.
- tegelwerken in de neggekanten van de kozijnen en doorgangen
doorzetten.
- tegelwerk op wanden in ruimten met een systeemplafond, tenminste
100 mm boven het plafond doorzetten.
A210041.020.a19 AANSLUITINGEN
19.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Ter plaatse van inwendige hoeken en bij aansluitingen tegen
constructies c.q. materialen, het tegelwerk 3 mm vrijgehouden. Deze
aansluitingen voorzien van een flexibele voegvulling volgens hoofdstuk
36.
29.
A210041.020.a29 SPARINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Ten behoeve van de installatie-delen zoals schakelaars,
(wandcontact)dozen, kranen e.d. moeten in de bekledingen passende
ronde openingen worden gemaakt c.q. vrijgehouden. Deze openingen
moeten bij voorkeur worden gemaakt op voegkruisingen.
41.00.32
informatie-overdracht: monsters
09.
A200000.041.a09 MONSTER
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende,
bij het monster genoemde kenmerken.
Monster:
- vloertegels.
- wandtegels.
- plinttegels.
Beoordelingskenmerken:
- kleur.
- oppervlakte.
41.00.60
BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09.
A210041.060.a09 VERPAKKING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Tegels moeten worden geleverd in de originele verpakking van de
fabrikant, waarbij soort, kwaliteit en productienummer moet zijn
vermeld.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
42
DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
42.00
ALGEMEEN
Pagina: 86
42.00.10
BEGRIPPEN: ALGEMEEN
A210042.010.a09 NORMAAL TOESLAGMATERIAAL
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Onder een normaal toeslagmateriaal wordt verstaan een
toeslagmateriaal bestaande uit korrels met een Mohshardheid van 6 of
7.
19.
A210042.010.a19 SLIJTVAST TOESLAGMATERIAAL
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Onder een slijtvast toeslagmateriaal wordt verstaan een
toeslagmateriaal bestaande uit korrels met een Mohshardheid van
tenminste 8.
29.
A210042.010.a29 STROOILAAG
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Onder een strooilaag wordt verstaan een droog mengsel van cement
en toeslagmateriaal wat op het opgesteven oppervlak wordt gestrooid,
waarna deze laag in het oppervlak van de dekvloer wordt geschuurd.
39.
A210042.010.a39 TOPLAAG
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Onder een toplaag wordt verstaan een mengsel van cement, water en
toeslagmateriaal, welke in één arbeidsgang op een tussenlaag wordt
aangebracht met een minimale dikte van 8 mm.
42.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09.
A210042.020.a09 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing:
- de NEN 2741:2001/A1:2008 nl - In het werk vervaardigde vloeren
Kwaliteit en uitvoering van cementgebonden dekvloeren
19.
A210042.020.a19 TIJDSTIP VAN AANBRENGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Dekvloeren mogen pas worden aangebracht nadat het gebouw winden waterdicht is (gemaakt).
29.
A210042.020.a29 AFSCHOT
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Waar waterafvoeren in vloeren zijn opgenomen, moet de dekvloer op
afschot naar deze afvoeren zijn gelegd.
39.
A210042.020.a39 BESCHERMING AANGRENZENDE ONDERDELEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De aangrenzende onderdelen, zoals kozijnen, ramen, deuren en schoon
metselwerk tijdens het aanbrengen van de dekvloeren beschermen ter
voorkoming van smetvorming.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
42.40
Pagina: 87
VLOERAFWERKINGEN
42.40.09-a PROCESCERTIFICATIE KUNSTHARSGEBONDEN BESCHERMLAAG
0.
A200000.000.a09 PROCESCERTIFICATIE
De aannemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een bewijs te
overleggen dat de certificatie-instelling het uitvoeringsproces heeft
laten beoordelen aan de in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn
gestelde eisen.
Voor de uitvoering van het werk zijn de geldige SIKB procescertificaten
vereist dan wel schriftelijke verklaringen van een certificatie-instelling
die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie -instelling
(in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het
toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn,
die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het
uitvoeringsproces op werklocatie.
4.
A200000.000.a09 BEOORDELINGSRICHTLIJN
De BRL SIKB 7700 "Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een
vloeistofdichte voorziening" met protocol 7703 "Aanleg of herstel van
een vloeistofdichte voorziening met een kunstharsgebonden
beschermlaag".
.01
D999999.000.c01 VLOEISTOFDICHTE VLOERAFWERKING
De procescertificatie voor de vloeistofdichte kunstharsgebonden beschermlaag,
in lokaal ......
42.40.19-a KEUREN
0.
A200000.000.a19 KEUREN: RAPPORTAGE MET VVV-VERKLARING
Betreft het keuren, rapportage met VVV-verklaring(en) van de
bodembeschermende voorzieningen inclusief het rioleringstelstel tot
enmet de oliewaterafscheiderinstallatie.
- De rapportage met VVV-Verklaring(en) Vloeistofdichte Voorziening
moet worden afgegeven door een erkende inspectie-instelling, die
daartoe is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor
inspectie van de vloeistofdichtheid van bodembeschermende
voorzieningen.
- De inspectie van bodembeschermende voorzieningen moet worden
uitgevoerd door een erkend en geaccrediteerd inspectiebureau
conform de AS SIKB 6700 met protocol 6701.
- De VVV-verklaring (Verklaring Vloeistofdichte Voorziening) moet zijn
gedateerd en ondertekend.
Verklaringen:
- EB staat voor: Eerste Beoordeling, dit is een inspectie vloeistofdichte
voorziening conform AS SIKB 6700 ten behoeve van het afgeven van
een rapportage met bijbehorende VVV-verklaring(en).
- EB-project staat voor: EB per gebouw met meerdere binnen
voorzieningen of EB per buitenvoorziening. Daarbij kan een gebouw
meerdere ruimtes met een vloeistofdichte voorziening hebben.
Alle kosten voor het verkrijgen van de rapportage met VVVverklaring(en) komen voor rekening van de aannemer.
De rapportage met VVV-verklaring(en) leveren conform de AS SIKB 6700
inclusief de hierna genoemde aanvullende eisen:
- De rapportage moet minimaal bestaan uit een voorblad per gebouw
en/of buitenvoorziening. Op het voorblad moet minimaal staan:
- objectcode met naam object en plaatsnaam;
- geïnspecteerde voorziening(en);
- datum rapportage.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 88
-
Een gebouw met meerdere ruimtes met een vloeistofdichte
voorziening clusteren op 1 voorblad;
- Naamgeving digitaal document: 'objectcode'_'naam voorziening'_
rapportage;
- Naamgeving digitaal document bij eventuele her-inspectie:
'objectcode'_ 'naam voorziening'_herinspectie.
De VVV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening, moet per voorziening als
onderdeel van de Rapportage geleverd worden met:
- Naamgeving digitaal document: 'objectcode'_'naam
voorziening'_VVV_ 'jaartal van nieuwe beoordeling'.
Vorm van verstrekking:
- analoog in 2-voud (gebonden).
- digitaal op CD (pdf-formaat).
Tijdstip van verstrekking:
- bij de oplevering.
.01
D999999.000.c01 VLOEISTOFDICHTE VLOERAFWERKING
De rapportage met VVV-verklaring(en) van de de vloeistofdichte
kunstharsgebonden beschermlaag inclusief de voegen in en om de vloer
conform hoofdstuk 36 VOEGVULLING, in lokaal ......
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
43
METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
43.00
ALGEMEEN
Pagina: 89
43.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A210043.020.a09 VERZINKEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Het verzinken dient te geschieden nadat de onderdelen de nodige
bewerkingen hebben ondergaan.
19.
A210043.000.a19 BESCHADIGING CONSERVERING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Thermisch verzinkt werk herstellen met zinkcompound waarbij de
laagdikte ter plaatse 50% dikker moet zijn dan de voorgeschreven
zinkdikte.
29.
A210043.020.a29 AFWERKING VAN IN HET ZICHT BLIJVENDE
ONDERDELEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Bij beëindigingen, verbindingen, lassen, gaten e.d. van in het zicht
blijvende metaalconstructies en/of smeedwerken, de bramen en
scherpe kanten afslijpen
39.
A210043.020.a39 CONTACTAANSLUITING, ISOLATIE
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Alle contact-aansluitingen van verschillende metalen met een onderlinge
verschillend galvano-electrisch potentiaal, zodanig isoleren dat het
ontstaan van aantasting door elektrolytische werking wordt voorkomen,
bijvoorbeeld door het aanbrengen van een kunststof of neopreen
voegplaat op het scheidingsvlak.
43.00.60
BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09.
A210043.060.a09 CONTACTAANSLUITINGEN, ISOLATIE
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Bevestigingsmiddelen moeten wat betreft vorm, sterkte, afwerking of
materiaalsamenstelling in overeenstemming zijn met de te bevestigen
onderdelen, zij mogen geen aanleiding geven tot contactcorrosie noch
verkleuringen o.d. veroorzaken.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
44
PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.00
ALGEMEEN
Pagina: 90
44.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A210044.020.a09 AANVANG MONTAGE
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Montage van systeemplafonds- en wanden mag niet eerder aanvangen
nadat de ruimte waarin deze worden gemonteerd droog, wind en
waterdicht is.
Ophangconstructies van de systeemplafonds pas aanbrengen nadat de
benodigde kanalen, leidingen e.d. boven het systeemplafond zijn
aangebracht.
A210044.020.a19 MONTAGE ALGEMEEN
19.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De in het zicht blijvende aansluitingen en beëindigingen moeten strak
en passend zijn.
In het zicht blijvende zijkanten en vellingkanten van de afgewerkte
vulelementen moeten dezelfde kleur hebben als de zichtzijde van de
vulelementen.
29.
A210044.020.a29 DRAAGCONSTRUCTIE PANELENPLAFONDS
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De draagconstructie van panelenplafonds met vulelementen van
mineraalplaat moet zonder deze vulelementen stabiel zijn.
39.
A210044.020.a39 BOVENAANSLUITING SYSTEEMWANDEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Bovenaansluitingen van systeemwanden moeten zodanig zijn
uitgevoerd dat de wand daardoor niet verticaal kan worden belast.
49.
A210044.020.a49 INDELING SYSTEEMPLAFONDS
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De indeling van systeemplafonds moet voor elke ruimte afzonderlijk
worden bepaald, hierbij geldt dat:
- de indeling symetrisch vanuit het midden van de ruimte maken.
- passtukken bij de randen niet kleiner mogen zijn dan een halve tegel.
59.
A200000.020.a59 BRANDWERENDE VOORZIENINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
opnemen als er brandwerende eisen aan systeem wanden worden gesteld waar
installatiedelen door heen gaan.
Brandwerende doorvoeringen door systeem wanden, waar aan een
brandwerende eis is gesteld, moeten voldoen aan de richtlijnen van de
fabrikant/leverancier van de brandwerende voorzieningen gestelde en
aan de uitvoeringsrichtlijnen zoals gesteld in het handboek
"Brandveilige doorvoeringen" van de uitgever ISSO/SBR Rotterdam,
uitgave oktober 2010.
44.00.32
informatie-overdracht: monsters
09.
A200000.044.a09 MONSTER
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende,
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 91
bij het monster genoemde kenmerken.
Monster:
- plafondsysteem.
- wandsysteem.
Beoordelingskenmerken:
- kleur.
- oppervlakte.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
45
AFBOUWTIMMERWERK
45.00
ALGEMEEN
Pagina: 92
45.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A210045.020.a09 BEVESTIGINGEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Voor zover in dit bestek niet anders is bepaald, moeten:
- in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen
moeten ten minste van roestvast staal zijn.
- niet in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor
buitentoepassingen
moeten ten minste thermisch verzinkt zijn.
- bevestigingsmiddelen voor binnentoepassingen moeten ten minste
van verzinkt of geel gepassiveerd staal zijn.
- in het zicht blijvende bevestigingen moeten moeten volgens een
regelmatig patroon worden aangebracht.
- bij gebruik van schroeven met verzonken kop, de gaten 1 mm dieper
dan de kopdikte souvereinen.
- als gevolg van de bevestigingen mogen geen onregelmatigheden of
vervormingen zoals indeukingen in de bekleding zichtbaar zijn.
A200000.000.a19 BESCHERMING TEGEN ZONLICHT
19.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Blank blijvende onderdelen tot aan het aanbrengen in het werk
beschermen tegen zonlicht zodat geen onregelmatige verkleuring
optreedt.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
46
SCHILDERWERK
46.00
ALGEMEEN
Pagina: 93
46.00.10
BEGRIPPEN: ALGEMEEN
A210046.010.a09 DEFINITIE HOUT
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Onder hout wordt mede begrepen houtachtige materialen zoals triplex,
spaanplaat, boardplaten, brandwerende bekledingsplaten e.d.
19.
A210046.010.a19 PLAATSELIJK SCHILDEREN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Indien plaatselijk schilderen meer dan 25% van het oppervlak bedraagt
wordt dit in een percentage in dit bestek aangegeven.
46.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09.
A200000.000.a09 VERFADVIES
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De aannemer moet op basis van de in dit bestek genoemde specificaties
een verfadvies per verfsysteem door de verffabrikant/leverancier op
laten maken en deze ter goedkeuring aan de directie voor leggen.
Eerst na de verkregen goedkeuring van de directie mag de aannemer
de uitvoering van enig schilderwerk ter hand nemen.
19.
A200000.000.a19 VERFPRODUCTEN PER SYSTEEM
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Verfproducten moeten per systeem van een en hetzelfde fabrikaat zijn.
29.
A200000.000.a29 SCHILDERWERK, STAALWERK
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Oppervlakken van stalen onderdelen die niet zijn verzinkt, ontroesten
en ontdoen van de walshuid, hierbij een inert straalmiddel gebruiken.
Na het stralen behoort het gehele oppervlak een gelijkmatig uiterlijk te
hebben.
Thermisch verzinkt staal aanstralen met een inert straalmiddel.
39.
A200000.000.a39 ONDER- EN BOVENZIJDE VAN RAMEN EN DEUREN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De onder- en bovenzijde van ramen en buitendeuren moeten zijn
meegeschilderd.
49.
A200000.000.a49 KLEINE BESCHADIGINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Mede tot het schilderwerk behoren het repareren van kleine
beschadigingen in de ondergrond.
59.
A200000.000.a59 VERWIJDEREN VERFLAGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Verwijderen van verflagen en vernislagen met hete lucht is toegestaan.
69.
A200000.000.a69 AFSCHERMING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De aannemer draagt er voor zorg dat onderdelen van de bouw welke
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 94
niet moeten worden geschilderd en de hierin geplaatste inventaris vrij
blijven van verontreinigingen als gevolg van de uitvoering van de
schilderwerkzaamheden. De directie kan daartoe eisen dat de
aannemer deze zaken op een deugdelijke wijze afdekt/afschermt.
A200000.000.a79 BADKAMERDEUREN
79.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
alleen opnemen als er badkamerdeuren in het bestek zijn opgenomen.
De onderzijde van deuren die toegang geven tot douche-/badkamers
twee maal gronden.
A200000.000.a89 TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN
89.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere
te schilderen elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van
het werk zijn afgenomen en voor de oplevering op dezelfde plaatsen
opnieuw zijn bevestigd.
46.00.23
EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND
A200000.000.a09 NIET IN HET ZICHT BLIJVENDE DELEN VAN
09.
TIMMERWERKEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Niet in het zicht blijvende delen van aan te brengen timmerwerken die
met de buitenlucht in aanraking komen, moeten met grondverf zijn
behandeld.
19.
A200000.000.a19 VOCHTGEHALTE HOUT
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Hout mag een vochtgehalte hebben van maximaal 17% in de buitenlaag
en ten hoogste 21% in het inwendige.
46.00.30
INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
09.
A210046.030.a09 BEPALEN HECHTING VAN HET VERFSYSTEEM
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen bij onderhoud van het schilderwerk.
De aannemer moet in het bijzijn van de directie de hechting, van het
aangebrachte verfsysteem op de ondergrond en tussen de lagen
onderling, aantonen middels een hechtingsproef.
Aantal metingen per systeem: 5.
Plaats: willekeurig gekozen.
19.
A210046.030.a19 BEPALEN LAAGDIKTEN VAN HET VERFSYSTEEM
OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu:
deze bepaling standaard opnemen bij onderhoud van het schilderwerk.
De aannemer moet in het bijzijn van de directie, de laagdikte van de
verflagen aantonen.
Aantal metingen per systeem: 5.
Plaats: willekeurig gekozen.
46.00.32
informatie-overdracht: monsters
09.
A210046.032.a09 PROEFVLAK
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De aannemer zet per kleur, van de topafwerking, een proefvlak op.
Deze proefvlakken dienen ter beoordeling van de visuele aspecten.
46.00.60
BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09.
A210046.060.a09 VERFPRODUCTEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Verfproducten, op basis van de in dit bestek genoemde specificaties
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 95
moeten worden betrokken bij een fabrikant/leverancier van bouwverven
waarbij de verfproducten "aantoonbaar geschikt" dienen te zijn. Het
aantonen dient te geschieden door het overleggen van een COTgoedkeuring (of vergelijkbaar bewijsmiddel).
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
47
BINNENINRICHTING
47.00
ALGEMEEN
Pagina: 96
47.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
A223101.000.a01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
01.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften:
- van het keukenblok.
- van het aanrechtblad.
Taal: Nederlands.
Aantal te verstrekken exemplaren: 3 stuks.
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 97
48
BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING
48.00
ALGEMEEN
48.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01.
A223101.000.a01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
- van elastische vloerbedekkingen;
- van zachte vloerbedekkingen;
- van lamelgordijnen.
Taal: Nederlands.
Aantal te verstrekken exemplaren: 3 stuks.
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering.
48.00.33
informatie-overdracht: monsters
A210048.033.a09 MONSTER
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende,
bij het monster genoemde kenmerken.
Monster:
- van de vloerbedekkingen;
- van de verduisteringsschermen.
Beoordelingskenmerken:
- kleur;
- structuur.
- lichtdoorlatendheid bij de verduisteringsschermen.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
49
BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
49.12
TEKENINGEN, LOGBOEK EN REVISIE
Pagina: 98
49.12.10-a TEKENINGEN
1.
B004912.010.c01 TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen:
- van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen
van installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen.
Op de tekeningen moeten zijn aangegeven:
- de brandwerende scheidingen van brand-, sub-brand en
rookcompartimenten met WBDBO-eis in plattegrond(en) en vertikale
doorsnede(n);
- de materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding,
kanaal, kabel, etcetra;
- de plaats van de brandafdichting, appendages, brandkleppen en
manchetten;
- het fabricaat en type van de brandafdichtingen, appendages,
brandkleppen en manchetten;
- alle brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, manchetten
en dergelijke voorzien van een codering;
- renvooi/verklaring opnemen van de brandafdichtingen, appendages,
brandkleppen, manchetten en dergelijke;
- de wijze van bevestigen van de brandafdichting, appendages,
brandkleppen, manchetten en ophangingen van leidingen,
kabelgoten en kanalen.
Tekeningendrager:
- goedgekeurde tekeningen, witdruk A4 gevouwen.
- digitaal in AutoCad (2008)-DWG-formaat.
Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring, 3 stuks;
- goedgekeurde, 3 stuks.
Tijdstip van verstrekking:
- tenminste 2 weken voor de uitvoering van de betreffende
werkzaamheden.
.01
D000000.000.c09 GEBOUW
De tekeningen van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en
appendages per gebouw.
49.12.11-a LOGBOEK
1.
B004912.012.c01 LOGBOEK
Door de aannemer te vervaardigen:
- van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen
van installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen.
In het logboek moet zijn opgenomen:
- inhoudsopgave;
- algemene project c.q. gebouwgegevens;
- overzichtstekening(en) met de uitgevoerde
brandveiligheidsvoorzieningen appendages t.p.v. brand- en
rookscheidingen;
- fotorapportage van alle gecodeerde brandafdichtingen, appendages,
brandkleppen en manchetten;
- alle goedgekeurde documenten samengevat in een ordner.
Aantal te verstrekken exemplaren:
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 99
- goedgekeurde, 3 stuks.
Tijdstip van verstrekking:
- bij de oplevering.
.01
D000000.000.c09 GEBOUW
Het logboek met foto's van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en
appendages per gebouw.
49.12.11-b REVISIETEKENING
2.
B004912.012.c02 REVISIETEKENING
Door de aannemer te vervaardigen:
- van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen
van installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen.
Op de tekeningen moeten zijn aangegeven:
- brandwerende scheidingen van brand-, sub-brand en
rookcompartimenten met WBDBO-eis in plattegrond(en) en vertikale
doorsnede(n);
- materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding, kanaal,
kabel etcetera;
- plaats van de brandafdichting, appendages, brandkleppen en
manchetten.
- fabricaat en typen van de brandafdichtingen, appendages,
brandkleppen en manchetten;
- codering van brandafdichtingen, appendages, brandkleppen,
manchetten en dergelijke;
- renvooi/verklaring brandafdichtingen, appendages, brandkleppen,
manchetten en dergelijke;
- wijze van bevestigen van de brandafdichting, appendages,
brandkleppen, manchetten en ophangingen van leidingen,
kabelgoten en kanalen.
Tekeningendrager:
- goedgekeurde tekeningen, witdruk A4 gevouwen.
- digitaal in AutoCad (2008)-DWG-formaat.
Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- goedgekeurde, 3 stuks.
Tijdstip van verstrekking:
- bij de oplevering.
.01
D000000.000.c09 GEBOUW
De revisietekeningen van alle brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en
appendages per gebouw
49.20
AANDUIDINGEN BRANDSCHEIDINGEN
49.20.11-a AANDUIDINGEN BRANDSCHEIDINGEN
1.
A200000.000.a09 AANDUIDINGEN
Middels door een door de aannemer te maken sjabloon moeten er op
brandscheidende wanden, aan beide zijden van de wand, boven de
plafonds de volgende tekst worden aangebracht:
- "30 minuten brandscheiding", bij een 30 minuten brandscheiding;
- "60 minuten brandscheiding", bij een 60 minuten brandscheiding.
Deze tekst moet om de 1,5 m worden herhaald.
Teksthoogten minimaal 100 mm in kleur:
- rood voor de 30 minuten brandwerendheid.
- groen voor de 60 minuten brandwerendheid.
.01
D999999.000.c01 GEBOUW
Ter plaatse van alle brandscheidende wanden.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
50
DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
50.00
ALGEMEEN
Pagina: 100
50.00.10
BEGRIPPEN: ALGEMEEN
A210050.010.a09 BENAMING RIOLERING
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
- Onder HWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van
regenwater van het bouwwerk tot ca. 1,0 m1 buiten de gevel;
- Onder RWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van
regenwater binnen het gebouw en in het terrein tot ca. 1,0 m1
buiten de gevel van het bouwwerk;
- Onder DWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van
afvalwater, geen regenwater zijnde.
50.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A200000.000.a09 BEUGELS EN VERBINDINGEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Beugels en verbindingen van in zicht blijvende leidingen in het zelfde
vlak moeten op gelijke plaatsen worden aangebracht.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
51
BINNENRIOLERING
51.00
ALGEMEEN
Pagina: 101
51.00.10
BEGRIPPEN: ALGEMEEN
A200000.051.a09 BENAMING RIOLERING
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
- Onder HWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van
regenwater van het bouwwerk tot ca. 1,0 m1 buiten de gevel;
- Onder RWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van
regenwater binnen het gebouw en in het terrein tot ca. 1, 0 m1
buiten de gevel van het bouwwerk;
- Onder DWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van
afvalwater, geen regenwater zijnde.
51.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
A200000.000.a09 LEIDINGBELOOP
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingenhorizontaal
dan wel onder het vereiste afschot. Beugels en verbindingen van in het
zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak moeten op gelijke plaatsen
zijn aangebracht.
51.12
TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
51.12.10-a TEKENINGEN
OPMERKING DVD StabuGebruikersOverleg:
bij de meeste projecten wordt op de bestektekening een schematisch leidingbeloop van de
riolering weergegeven en moet de aannemer het rioleringsstelsel ontwerpen (berekenen
en tekenen) in dat geval ook 51.12.20-a opnemen.
0.
A221000.510.c01 TEKENING BINNENRIOLERING
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en)
moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met leidingdiameters.
- het materiaal van de leiding.
- de plaats van appendages.
- de plaats van vuilwaterpompunits.
- plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders.
- maatvoering.
- te isoleren delen.
Uitgangspunten:
- het op de bestektekening aangegeven schematische leidingbeloop.
- de installatieberekening.
- de aan te sluiten sanitaire toestellen.
- aansluitdiameters (mm):
* watercloset
ø 110 mm.
* wastafel
ø 50 mm.
* urinoir
ø 50 mm.
Aantal te verstrekken exemplaren:
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 102
-
ter goedkeuring: 3, witdruk A4 gevouwen.
goedgekeurde: 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in
AutoCad (2008)-DWG-formaat.
Tijdstip van verstrekking: voor de aanvang van de werkzaamheden.
.01
D311100.000.c01 BINNENRIOLERING
De binnenrioleringsinstallaties.
51.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
OPMERKING DVD StabuGebruikersOverleg:
bij de meeste projecten wordt op de bestektekening een schematisch leidingbeloop van de
riolering weergegeven en moet de aannemer het rioleringsstelsel ontwerpen (berekenen
en tekenen) in dat geval ook 51.12.10-a opnemen.
0.
A222500.000.c01 INSTALLATIE-BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen berekening:
Van:
- de binnenrioleringsinstallaties.
Berekeningsmethode:
- overeenkomstig de NTR
Uitgangspunten:
- het op de bestektekening aangegeven schematische leidingbeloop.
- de installatieberekening.
- de aan te sluiten sanitaire toestellen.
- aansluitdiameters (mm):
* watercloset
ø 110 mm.
* wastafel
ø 50 mm.
* urinoir
ø 50 mm.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 3, witdruk A4 gevouwen.
- goedgekeurde: 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand.
Tijdstip: voor de aanvang van de werkzaamheden.
.01
D311100.000.c01 BINNENRIOLERING
De binnenrioleringsinstallaties.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 103
52
WATERINSTALLATIES
52.00
ALGEMEEN
52.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09.
A200000.020.a09 ERKENNING
De waterinstallatie moet in het werk worden gebracht door bedrijven
die in het bezit zijn van het KOMO Instal-certificaat voor het installeren
van drinkwaterinstallaties.
19.
A200000.020.a19 AANDACHTSPUNTEN MONTAGE I.V.M. LEGIONELLA
Voor het starten en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient
de installateur alert te zijn op mogelijke problemen t.a.v. legionella
vorming.
Hierbij moet vooral gedacht worden aan HOT-SPOTS en afkoeling.
De afstand tussen de warmwaterleidingen en de koudwaterleidingen
dient zodanig te zijn dat geen overmatige opwarming van de
koudwaterleidingen (boven 25 gr.C) en/of overmatige afkoeling van de
warmwaterleidingen kan optreden.
Koudtapwaterleidingen dienen zo ver mogelijk van warmtebronnen
gemonteerd te worden.
29.
A200000.020.a29 LEGIONELLA VEILIG OPLEVEREN
1 Nadat 1e maal water op het koud en warmwatersysteem is gezet,
beheersmaatregel doorvoeren zodat systeem regelmatig wordt
gespoeld.
2 Na oplevering door zorg van de aannemer 1 maand spoelen conform
een door de aannemer en door de directie goedgekeurd beheersplan
met als uitgangspunt dat het gebouw gedurende deze periode niet
wordt gebruikt. Indien na deze maand legionella wordt aangetroffen zal
door zorg van de aannemer maatregelen getroffen dienen te worden.
Hiermee wordt getracht de overdracht naar de gebruiker te
vereenvoudigen op dit gebied.
3 Na 1 maand wordt door zorg van derden (Defensie) wederom een
monstername gericht op legionella doorgevoerd om vast te stellen of
dat de maatregelen van de aannemer voldoende zijn geweest.
39.
A200000.020.a39 AANSLUITEN ELEKTRISCHE APPARATUUR
Het aansluiten van de bekabeling, van de in dit hoofdstuk genoemde
regeltechnische apparatuur of andere apparatuur met een elektrische
aansluiting, behoort tot de werkzaamheden van de aannemer.
52.00.30
INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
09.
A210026.008.a09 MELDING AANVANG
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang
wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende
bewerking plaats vindt.
52.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
01.
A223001.000.a01 REVISIETEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
- van de gehele waterinstallatie.
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met de aanduiding van de diameters.
- de oorsprong, de bestemming en het beloop van in de grond gelegde
lidingen en toebehoren, met vermelding van de diepteligging.
- de materialen.
- de plaats van de appendages.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
04.
09.
Besteknummer: .....
Datum:
Pagina: 104
- de plaats van de drukverhogingsinstallatie (indien aanwezig).
- de maatvoering.
- de geïsoleerde installatiedelen.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan
het zicht zijn onttrokken.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2 stuks witdruk A4 gevouwen.
- goedgekeurde: 2 stuks witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in
AutoCad (2008)-DWG-formaat.
Tijdstip van levering: Voor de oplevering
A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer vervaardigt revisiebescheiden van de volgende installatieonderdelen:
- de gehele gerealiseerde waterinstallatie.
De revisiebescheiden moeten alle in dit hoofdstuk door de aannemer te
vervaardigen en/of te leveren documenten bevatten.
De revisiebescheiden moet een inhoudsopgave bevatten.
Wijzigingen aangebracht in/aan de installaties gedurende de
onderhouds/ servicetermijn moeten, voor het verstrijken van deze
termijn, worden verwerkt in de onderdelen van de revisiebescheiden.
Aantal te verstrekken revisiebescheiden:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 2 + 1 digitaal bestand in pdf-formaat.
Taal: Nederlands.
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering.
Vorm van verstrekking :
- de goedgekeurde revisiebescheiden gestoken in doorzichtige
mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het
type met vier ringen.
- alle goedgekeurde documenten dienen tevens digitaal in enkelvoud
als Acrobat PDF bestand te worden aangeleverd op een
elektronische informatiedrager.
- Excel-documenten dienen tevens in excel-formaat op een
elektronische informatiedrager geplaatst te worden.
A200000.032.a09 BEHEERSPLAN
Door de aannemer te vervaardigen documenten volgens
Waterwerkbladen.
De aannemer moet het waterleidingbedrijf verzoeken om
overeenkomstig par. 16 van het werkblad de installatie in een
risicoklasse in te delen. Vervolgens moet de aannemer bepalen welk
beheerpakket uitgevoerd moet worden.
Afhankelijk van de risicoklasse en het beheerpakket dienen de volgende
items aangeleverd worden overeenkomstig de modellen zoals
aangegeven in het werkblad:
- algemene projectgegevens.
- documenten overzicht.
- revisietekeningen sanitaire installaties.
- controlelijst.
- overzicht toestellen en tappunten.
- logboek.
- oderhoudsinstructies.
- beheersplan.
Het beheersplan maakt deel uit van de bovengenoemde
revisiebescheiden. Het beheersplan dient in een separate ordner te
worden ingebonden.
Aantal te verstrekken exemplaren: overeenkomstig het vereiste aantal
revisiebescheiden.
Tijdstip van de verstrekking: voor de oplevering.
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 105
52.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01.
A223101.000.a01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften:
Van de installatie als geheel en van alle daarin of daarop aangebrachte
apparatuur.
Het onderhoudsvoorschrift dient ten minste te bevatten:
- stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van
apparatuur-codering; In geval van (in)regel- en
beveiligingsapparatuur moet de stuklijst gegevens bevatten
betreffende ingestelde waarden, zoals klepstanden,
schakeldifferenties schakeltijden en dergelijke.
- documentatie van de aangebrachte apparatuur; Indien in de
documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de toegepaste
apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd.
- principeschema's van de installatie gesplitst naar installatiedelen; Op
de principeschema's moet de apparatuur met de code-aanduiding
van de stuklijsten zijn aangegeven.
- een onderhoudsschema van de gehele installatie waarop is
aangegeven met welke frequentie de diverse
onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden.
Taal: Nederlands.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring overeenkomstig het vereiste aantal
revisiebescheiden.
- goedgekeurde overeenkomstig het vereiste aantal revisiebescheiden.
Tijdstip van verstrekking bij ingebruikneming van het werk, of het
betreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het
werk als opgeleverd wordt beschouwd.
02.
A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:
- de installatie als geheel en van alle daarin of daarop aangebrachte
apparatuur.
Puntsgewijs moet zijn omschreven welke handelingen
achtereenvolgens verricht moeten worden om de installatie in- c.q.
buiten gebruik te stellen; hierbij mag in de beschrijving verwezen
worden naar de bedieningsinstructie van de fabrikant.
Met lijst van toegepaste symbolen.
Met technische beschrijving van de installatie.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 2.
Taal: Nederlands.
Tijdstip van verstrekking bij ingebruikneming van het werk, of het
betreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het
werk als opgeleverd wordt beschouwd.
09.
A200000.052.a09 KOUD- EN WARMWATERTAPINSTALLATIES
Na inbedrijfstelling van de installaties geeft de aannemer aan de
opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het
onderhoud van de installaties. De instructietijd is maximaal: 4 uur.
52.11
FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
52.11.10-a KOUD-WATERTAPINSTALLATIE
0.
F312100.001.b01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE
Uitvoering:
- volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het
drinkwaterleverendbedrijf.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 106
-
volgens Waterwerkbladen.
componenten die niet nader in dit bestek zijn gespecificeerd dienen
door de aannemer te worden geselecteerd.
- componenten waarvan de grootte dan wel de capaciteit niet in dit
bestek zijn gespecificeerd dienen door de aannemer te worden
bepaald aan de hand van door de aannemer te maken berekeningen.
.01
D312100.000.c01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE
De koudwatertapinstallatie zoals aangegeven in dit bestek, op de
bestektekeningen en berekend door de aannemer.
52.11.20-a WARM-WATERTAPINSTALLATIE
0.
F312200.001.b01 WARM-WATERTAPINSTALLATIE
De tapwaterinstallatie uitvoeren volgens dit bestek met bijbehorende
bestektekeningen.
De aannemer dient een nadere selectie te maken van de componenten
met inachtname van de in dit bestek vermelde componenten. Van deze
laatste componenten dient de aannemer de grootte danwel de
capaciteit te bepalen aan de hand van door de aannemer gemaakte
berekeningen zoals opgegeven in dit hoofdstuk.
Legionella beveiliging laten plaatsvinden middels temperatuurbewaking
door temperatuuropnemers en gebouwbeheersysteem. Het warm
tapwater continu boven een temperatuur houden van 65 gr. C door de
tapwaterrecirculatiepomp en de warmtapwaterbereider. Als de
tapwatertemperatuur gedurende een instelbare periode toch onder een
instelbare waarde zakt (65 gr. C) dan een alarmsignaal afgeven aan het
gebouwbeheersysteem.
Uitvoering:
- volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het
drinkwaterleverendbedrijf.
- volgens Waterwerkbladen.
.01
D312200.000.c01 WARM-WATERTAPINSTALLATIE
De warmtapwaterinstallatie zoals aangegeven in dit bestek, op de
bestektekeningen en berekend door de aannemer.
52.11.29-a VAN TOEPASSING ZIJNDE ISSO PUBLICATIES
0.
A200000.011.a09 VAN TOEPASSING ZIJNDE ISSO PUBLICATIES
Met de hierna te noemen publicaties wordt bedoeld de laatst
beschikbare uitgave.
- PUBLICATIE 13 (Aanbevelingen ter voorkoming van corrosie en
ketelsteenvorming in watervoerende installaties).
- PUBLICATIE 18 (Leidingnetberekening).
- PUBLICATIE 31 (Meetpunten en meetmethoden voor
klimaatinstallaties).
- PUBLICATIE 55 (Tapwaterinstallaties in woon- en utiliteitsgebouwen).
- PUBLICATIE 55.1 (Handleiding legionellapreventie in leidingwater).
Daar waar in de bovenstaande publicaties de vermelding is opgenomen:
"wordt aanbevolen" of termen van gelijke strekking moet deze
aanbeveling worden gevolgd. Daar waar in de bovenstaande publicaties
de vermelding is opgenomen: "wordt afgeraden" of termen van gelijke
strekking moet deze aanbeveling worden gevolgd.
.01
D999999.999.c99 TAPWATERINSTALLATIE
Voor dit hoofdstuk van toepassing zijnde ISSO publicaties.
52.12
TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
52.12.10-a TEKENINGEN
0.
A221000.520.c01 TEKENINGEN WATERINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) op de tekening(en)
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 107
moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- het materiaal.
- de plaats van appendages.
- de plaats van de drukverhogingsinstallatie.
- de maatvoering.
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.
- de indeling/opstelling van de installatiedelen in de technische ruimten
- de plaats en de afmetingen van de sparingen door wanden, vloeren
en plafonds.
- de toestelfundaties.
- de indeling van de leidingschachten.
- de isometrische projectie van de leidingloop compleet met vloer- en
muurdoorgangen; leidingdiameters; sanitaire toestelcodering;
appendages; watermeters.
De aannemer dient deze tekening(en) te reviseren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring voorafgaande aan de werkzaamheden (st.): 3,
witdruk A4 gevouwen.
- door het waterleidingbedrijf goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4
gevouwen.
- ter goedkeuring van gereviseerde tekeningen (st.): 3, witdruk A4
gevouwen.
- goedgekeurde (st.): 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in
AutoCad (2008)-DWG-formaat.
Tijdstip van verstrekking:
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te
beschikken over door de directie en het waterleidingbedrijf
goedgekeurde tekeningen en dient de tekeningen tijdig ter
goedkeuring te overleggen.
- de gereviseerde tekeningen op het tijdstip van ingebruikneming van
het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel
uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd.
.01
D152100.000.c01 WATERLEIDINGNET
De te vervaardigen tekeningen voor de nieuw te realiseren waterinstallatie.
52.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0.
A222500.520.c01 WATERINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen berekening:
Van het warm- en koudwater leidingsysteem ten behoeve van bepalen
en verifiëren van leidingdiameters en vereiste voordrukken.
Uitgangspunten:
- de voorschriften van het waterleverend bedrijf.
- de Waterwerkbladen.
- de ISSO-publicatie 55.
- een voordruk bij binnenkomst van het gebouw (kPa): 200.
- een maximaal toelaatbaar drukverlies in de leiding van 2 kPa/m.
- het temperatuurverschil over de circulatieleiding van 3 tot 5 K.
- een minimale voordruk van 100 kPa voor de tappunten.
- een minimale voordruk van 150 kPa voor de brandslanghaspels.
- maximaal twee meest ongunstig gelegen brandslanghaspels
gelijktijdig in gebruik.
- een volumestroom voor een brandslanghaspel overeenkomstig NENEN 671-1-01.
- volumestromen van toestellen overeenkomstig bijlage 1 van ISSO-55.
Berekening uitvoeren middels Vabi programmatuur VA109 tapwater
programma.
De aannemer dient deze berekeningen te reviseren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.) 2, witdruk in A4 formaat.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 108
- goedgekeurde2, witdruk in A4 formaat + digitaal Vabi-projectbestand.
Tijdstip van verstrekking:
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te
beschikken over door de directie en het waterleidingbedrijf
goedgekeurde
berekeningen en dient de berekeningen tijdig ter goedkeuring te
overleggen.
- de gereviseerde berekeningen overeenkomstig de revisiebescheiden.
.01
D152100.000.c01 WATERLEIDINGNET
De te maken berekeningen van de gehele waterinstallatie.
52.13
BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
52.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN
0.
R501000.000.c01 BEPROEVEN/INREGELEN
Beproeven/inregelen.
Onderdelen:
- de waterleidingen.
Op de leidingen aangesloten appendages en apparaten die kunnen
worden beschadigd door de druk waaronder de proef dient plaats te
vinden moeten tijdelijk worden afgekoppeld van het leidingsysteem.
Methode:
- overeenkomstig NEN 1006+w05 en de Waterwerkbladen.
Uitgangspunten:
De aannemer mag het leidingsysteem in secties verdelen en per sectie
de persproef uitvoeren.
De aannemer moet de directie tenminste 1 week voordat de persproef
wordt uitgevoerd uitnodigen hierbij aanwezig te zijn.
Pas nadat de directie in het bezit is van het meetrapport met de
resultaten van de proef en hierbij is geconstateerd dat er geen lekkage
optreedt mag de aannemer de leidingen wegwerken in wanden, vloeren
of verlaagde plafonds en dergelijke. Ter bevestiging hiervan zal de
directie een getekend exemplaar van het meetrapport aan de
aannemer retourneren.
Indien bij de persproef blijkt dat het leidingsysteem niet dicht is dan
moet de aannemer het leidingsysteem herstellen en de proef herhalen.
Uitvoering door:
- de aannemer.
Tijdstip:
- voordat de leidingen uit het zicht zijn.
4.
A223201.000.c01 MEETRAPPORT
Te verstrekken meetrapport(en) van:
Van de beproevingen en controles.
Het meetrapport dient tenminste te bevatten:
- een tekening of beschrijving waaruit blijkt welke leidingdelen zijn
beproeft.
- een beschrijving van de beproevings/controle methode.
- de ijkcertificaten, die niet ouder mogen zijn dan 3 maanden,
behorende bij de meetapparatuur waarmee de beproeving is
uitgevoerd.
- de resultaten van de beproeving/controle.
- de naam van de installateur die de beproeving heeft uitgevoerd.
- de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft
uitgevoerd.
Door ondertekening van het meetrapport door de aannemer en de
directie staan de resultaten van beproeving vast.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- goedgekeurde (st.): 2 stuks, nadat de persproef heeft
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 109
plaatsgevonden.
Tijdstip van verstrekking:
- binnen een week na het uitvoeren van de persproef.
.01
D152100.000.c01 WATERLEIDINGNET
Het afpersen van de waterleidingen.
52.13.10-b BEPROEVEN/INREGELEN
0.
R501000.520.c01 WATERINSTALLATIE
Inregelen.
- de koud- en warmwaterinstallaties.
Methode:
- inregelen van de gehele installatie en controleren van de
afnamehoeveelheden.
- inregelen van warmwater circulatieleidingen zodanig dat de
watertemperatuur in de circulatieleiding boven de 60°C is.
Uitgangspunten:
- de door de aannemer vervaardigde berekeningen van de
tapwaterinstallatie.
- de wettelijk vereiste waterhoeveelheden van brandslanghaspels,
oogdouches en nooddouches.
Uitvoering door:
- door de aannemer op te dragen aan een onafhankelijke firma
gespecialiseerd in het inregelen van installaties.
Tijdstip:
- voorafgaande aan de oplevering of indien de waterleiding eerder in
gebruik wordt genomen voorafgaande aan de ingebruikname.
5.
A223202.000.c01 BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT
Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport.
Onderdelen:
- de gehele tapwaterinstallatie.
Beproevingsresultaten:
- gemeten temperaturen van boiler en recirculatieleidingen.
- afname hoeveelheden van verst en hoogst gelegen afnamepunten.
- afname hoeveelheden van brandslanghaspels en oogdouches.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- 2 stuks witdruk op A4 formaat gevouwen.
Tijdstip van verstrekking:
- uiterlijk binnen vijf dagen na het plaatsvinden van de beproeving
.01
D152100.000.c01 WATERLEIDINGNET
Het inregelen van de koud- en warmwaterinstallaties.
52.13.39-a DOORSPOELEN EN/OF DESINFECTEREN WATERINSTALLATIE
0.
R503009.000.c01 DOORSPOELEN EN/OF DESINFECTEREN
WATERINSTALLATIE
Door de aannemer te desinfecteren en/of door te spoelen:
Onderdelen:
- de gehele waterinstallatie.
Methode:
- overeenkomstig de Waterwerkbladen.
- desinfecteren met chloor is niet toegestaan. Indien een
desinfectiemiddel wordt gebruikt dient hiervoor door het KIWA een
ATA attest zijn
afgegeven en dient de aannemer
overeenkomstig de gebruiksvoorschriften van de leverancier en de
eventueel in het attest genoemde te handelen.
- na desinfecteren dient de aannemer een waterlaboratorium (sterlab)
opdracht te geven het water te bemonsteren en het monster te
onderzoeken. Indien het water niet voldoet aan de te stellen eisen
dan moet de desinfectie en het laboratorium onderzoek worden
herhaald.
De rappportage met resultaten van het laboratorium onderzoek moet
worden aangeboden aan de directie.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 110
Tijdstip:
- na de gehele montage.
.01
D999999.999.c99 WATERINSTALLATIE
Het doorspoelen en desinfecteren van de gehele waterinstallatie.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
53
SANITAIR
53.00
ALGEMEEN
Pagina: 111
53.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
R561000.000.a01 BEPROEVING OP WATERDICHTHEID
01.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
De aansluitingen van het sanitair op de binnenriolering moeten op
waterdichtheid worden beproefd.
09.
A200000.053.a09 IN GEBRUIK NEMING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Sanitair mag niet eerder dan bij de oplevering in gebruik worden
genomen.
19.
A200000.053.a19 AANSLUITINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Aansluitingen van binnenriolering en koud- en warmwaterinstallaties op
het sanitair moeten losneembaar zijn uitgevoerd.
29.
A200000.053.a29 HOOGTEMATEN INSTALLATIE-ONDERDELEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
standaard opnemen.
Hoogtematen van installatie-onderdelen worden aangegeven ten
opzichte van de bovenzijde van de afgewerkte vloer.
De hoogtematen voor het standaard sanitair zijn:
- bovenkant wastafel,
0,85 - 0,90 m.
- bovenkant planchet,
1,20 - 1,25 m.
- onderkant spiegel,
1,35 - 1,40 m.
- zithoogte toilet,
0,40 - 0,45 m.
- rand urinoir,
0,65 - 0,70 m.
- rand uitstortgootsteen,
0,45 - 0,55 m.
- kraan boven uitstortgootsteen, 1,10 - 1,25 m.
- kledinghaken
,
1,70
m.
De hoogtematen voor integraal toegankelijke toiletruimte (damestoilet)
conform het "Handboek Toegankelijkheid" zijn:
- bovenkant wastafel,
0,80 m.
- zithoogte toilet,
0,45 - 0,50 m.
- opklapbare beugels,
0,75 m.
- onderkant spiegel,
1,00 m.
- kledinghaken,
1,35 m.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 112
54
BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES
54.00
ALGEMEEN
54.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
02.
A223001.540.a01 REVISIETEKENINGEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- de materialen.
- de plaats van appendages.
- de maatvoering.
- de gehele installatie.
- de positie van de brandblustoestellen.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan
het zicht zijn onttrokken.
54.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
09.
A200000.033.a09 BEDIENINGSINSTRUCTIE
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer, ter plaatse,
aan door de directie aan te wijzen personen, instructie over de
bediening en het onderhoud van de installatie(s). De instructietijd is
maximaal 2 uur.
54.11
FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
54.11.10-a BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE
0.
F400080.000.b01 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE
Uitvoering:
- volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het
drinkwaterleverendbedrijf.
- volgens de VEWIN Werkbladen.
- volgens de eisen van de lokale gemeentelijke brandweer.
.01
D313200.000.c01 BLUSWATERINSTALLATIE
De brandbestrijdingsinstallatie zoals aangegeven in dit bestek, op de
bestektekeningen en berekend door de aannemer.
54.12
TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
54.12.10-a TEKENINGEN
0.
A221000.540.c01 TEKENINGEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en)
moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- de materialen.
- de plaats van appendages.
- de maatvoering.
- het materiaal.
- de plaats van de drukverhogingsinstallatie.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 113
-
de plaats van de brandblustoestellen.
de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.
de indeling/opstelling van de technische ruimte(n).
de plaats en de afmetingen van de sparingen door wanden, vloeren
en plafonds.
- de toestelfundaties.
- de indeling van de leidingschacht(en).
- de isometrische projectie van de leidingloop compleet met vloer- en
muurdoorgangen; leidingdiameters; sanitaire toestelcodering;
appendages; watermeters.
De aannemer dient deze tekeningen te reviseren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring
- voorafgaande aan de werkzaamheden (st.): 2 witdruk A4
gevouwen.
- van gereviseerde tekeningen (st.): 2 witdruk A4 gevouwen + 1
digitaal bestand in AutoCad (2008)-DWG-formaat.
- door het waterleidingbedrijf goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4
gevouwen.
- gereviseerde tekeningen (st.): 2 witdruk A4 gevouwen.
- goedgekeurde (st.): 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in
AutoCad (2008)-DWG-formaat.
Tijdstip van verstrekking:
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te
beschikken over door de directie goedgekeurde tekeningen en dient
de tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen.
- de gereviseerde tekeningen op het tijdstip van ingebruikneming van
het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel
uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd.
.01
D313200.000.c01 BLUSWATERINSTALLATIE
De te vervaardigen tekeningen m.b.t. de te realiseren brandblusinstallatie.
54.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0.
A222500.540.c01 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen berekening:
Van de brandbestrijdingsinstallatie.
- van het leidingnet ten behoeve van het bepalen en verifiëren van
leidingdiameters en vereiste voordrukken.
Berekeningsmethode: VABI-programmatuur.
Uitgangspunten:
- de voorschriften van het waterleverend bedrijf.
- de VEWIN werkbladen.
- de ISSO-publicatie 55.
- een voordruk bij binnenkomst van het gebouw (kPa): 300
- een maximaal toelaatbaar drukverlies in de leiding van 2 kPa/m.
- een minimale voordruk van 150 kPa voor de brandslanghaspels.
- de twee meest ongunstig gelegen brandslanghaspels gelijktijdig in
gebruik.
- een volumestroom voor een brandslanghaspel overeenkomstig
NEN-EN 671-1:2001 en.
- volumestromen van toestellen overeenkomstig bijlage 1 van ISSO-55.
De aannemer dient deze berekeningen te reviseren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.) 2, witdruk op A4 formaat.
- goedgekeurde (st.) 2, witdruk op A4 formaat + 1 digitaal
VABIprojectbestand.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 114
.01
D313200.000.c09 BLUSWATERINSTALLATIE
De te maken berekeningen van de gehele brandblusinstallatie.
54.13
BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
54.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN
0.
R501000.000.c01 BEPROEVEN/INREGELEN
Inregelen.
Onderdelen:
- de brandblusinstallatie.
Methode:
- overeenkomstig NEN 1006-02, controleren van de afname
hoeveelheden van gelijktijdig de twee meest ongunstig gelegen
brandslanghaspels.
- de aannemer moet de directie tenminste 1 week voordat de
afnameproef wordt uitgevoerd uitnodigen hierbij aanwezig te zijn.
Uitgangspunten:
- de wettelijk vereiste waterhoeveelheden van de brandslanghaspels.
Uitvoering door:
- de aannemer.
Tijdstip:
- voorafgaande aan de oplevering of indien de waterleiding eerder in
gebruik wordt genomen voorafgaande aan de ingebruikname.
5.
A223202.000.c01 BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT
Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport.
Beproevingsresultaten:
- gemeten waterhoeveelheden tijdens het uitvoeren van de
afnameproef.
Aantal te verstrekken exemplaren:
2 stuks witdruk op A4 formaat.
Tijdstip van levering: uiterlijk binnen 5 dagen na het plaatsvinden van
de beproeving.
.01
D313200.000.c01 BLUSWATERINSTALLATIE
Het beproeven en inregelen van de gehele brandbestrijdingsinstallatie.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 115
55
GASINSTALLATIES
55.00
ALGEMEEN
55.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09.
V999999.000.c01 AANSLUITEN ELEKTRISCHE APPARATUUR
Het aansluiten van de bekabeling, van de in dit hoofdstuk genoemde
regeltechnische apparatuur of andere apparatuur met een elektrische
aansluiting, behoort tot de werkzaamheden van de aannemer.
55.00.30
INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
02.
A210006.010.a02 GOEDKEURING INSTALLATIES
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking
komende installaties of delen hiervan door:
De kosten van keuring zijn voor rekening van De kosten voor het
verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.
De door voornoemd bedrijf ondertekende bevestiging van deze keuring
moet schriftelijk aan de directie worden overlegd.
55.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
01.
A223001.000.a01 REVISIETEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
- van de gehele gasinstallatie.
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met de aanduiding van de diameters
- de oorsprong, de bestemming en het beloop van in de grond
gelegde
leidingen en toebehoren, met vermelding van de diepteligging.
- de materialen.
- de plaats van de appendages.
- de plaats van de hoofdafsluiter van het gebouw.
- de maatvoering.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan
het zicht zijn onttrokken.
Aantal te verstrekken exemplaren:
55.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
02.
A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:
- van de installatie als geheel en van alle daarin of daarop
aangebrachte apparatuur.
Puntsgewijs moet zijn omschreven welke handelingen
achtereenvolgens verricht moeten worden om de installatie in- c.q.
buiten gebruik te stellen; hierbij mag in de beschrijving verwezen
worden naar de bedieningsinstructie van de fabrikant.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 2.
Taal: Nederlands.
Tijdstip van verstrekking op het tijdstip van ingebruikneming van het
werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op
de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
09.
A200000.033.a09 BEDIENINGSINSTRUCTIE
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer, ter plaatse,
aan door de directie aan te wijzen personen, instructie over de
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 116
bediening en het onderhoud van de installatie(s). De instructietijd is
maximaal 1 x 4 uur
55.11
FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
55.11.10-a AARDGASINSTALLATIE
0.
F321000.001.b01 AARDGASINSTALLATIE
Uitvoering:
- overeenkomstig NEN 1078-04.
- overeenkomstig NEN 2078-01.
- overeenkomstig NPR 3378 (meest recente versie).
- overeenkomstig NEN 8078-04.
- overeenkomstig Model Aansluitvoorwaarden Gas (meest recente
versie).
.01
D315100.000.c01 AARDGASINSTALLATIE
De aardgasinstallatie zoals aangegeven in dit bestek, op de tekeningen en
berekend door de aannemer.
55.12
TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
55.12.10-a TEKENINGEN
0.
A221000.550.c01 TEKENINGEN GASINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en)
moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- de materialen.
- de plaats van appendages.
- de maatvoering.
- de gehele installatie.
- de indeling/opstelling van de technische ruimte(n).
- de plaats en de afmetingen van de sparingen door wanden, vloeren
en plafonds.
- de toestellen.
Schalen: 1:100; 1:50 en 1:20.
De aannemer dient deze tekeningen te reviseren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring:
- voorafgaande aan de werkzaamheden (st.): 2 witdruk A4
gevouwen.
- door het gasleverend bedrijf goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4
gevouwen.
- ter goedkeuring van gereviseerde tekeningen (st.): 2 witdruk A4
gevouwen.
- goedgekeurde (st.): 2 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in
AutoCad (2008)-DWG-formaat.
Tijdstip van verstrekking:
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te
beschikken over door de directie en het gasleverend bedrijf
goedgekeurde tekeningen en dient de tekeningen tijdig ter
goedkeuring te overleggen.
- de gereviseerde tekeningen op het tijdstip van ingebruikneming van
de gasinstallatie, of van het betreffende onderdeel daarvan, dan wel
uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 117
.01
D315100.000.c01 AARDGASINSTALLATIE
De te vervaardigen installatietekeningen m.b.t. de nieuw te realiseren
gasinstallatie.
55.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0.
A222500.550.c01 GASINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen berekening.
Van de gehele gasinstallatie, ten behoeve van bepalen en verifiëren
van leidingdiameters, benodigde voordrukken bij toestellen en keuze
van appendages en toestellen.
Berekeningsmethode (NEN 2078-01) of NPR 3378-3:2007 en 33784:2001 en uitvoeren middels VABI programmatuur VA119.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2 witdruk A4 gevouwen, voorafgaande aan de
werkzaamheden.
- door het gasleverend bedrijf goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4
gevouwen.
- ter goedkeuring (st.) 2 witdruk A4 gevouwen.
- goedgekeurde (st.): 2 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal Vabi
projectbestand.
- tijdstip van verstrekking:
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen
te beschikken over door de directie en het gasleverend bedrijf
goedgekeurde berekeningen en dient de berekeningen tijdig ter
goedkeuring te overleggen.
- de gereviseerde berekeningen op het tijdstip van ingebruikneming
van de gasinstallatie, of van het betreffende onderdeel daarvan,
dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd.
.01
D315100.000.c01 AARDGASINSTALLATIE
De te vervaardigen installatieberekeningen m.b.t. de nieuw te realiseren
gasinstallatie.
55.13
BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
55.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN
0.
R501000.550.c01 GASINSTALLATIE
Beproeven.
Onderdelen:
Alle leidinggedeelten met een nominale werkdruk tot 500 mbar.
Methode:
- voordat de leidingen met gas worden gevuld en voordat zij aan het
zicht worden onttrokken:
- sterkte en dichtheidsbeproeving overeenkomstig NPR 3378-1:2006
bijlage A deel A.1, fase 1 én fase 2.
- controle van de lassen overeenkomstig NEN 2078:2001 bijlage A.
Onmiddellijk nadat de leidingen met gas zijn gevuld:
- overeenkomstig NPR 3378-1:1999 bijlage A deel A.2.
De aannemer mag het leidingsysteem in secties verdelen en per sectie
de beproeving uitvoeren.
De aannemer moet de directie tenminste 1 week voordat de beproeving
wordt uitgevoerd uitnodigen hierbij aanwezig te zijn.
Pas nadat de directie in het bezit is van de meetrapporten met de
resultaten van de beproevingen die moet worden genomen voordat de
leiding met gas wordt gevuld en hierbij is geconstateerd dat er geen
lekkage optreedt mag de aannemer het leidingsysteem vullen. Ter
bevestiging hiervan zal de directie een getekend exemplaar van het
meetrapport aan de aannemer retourneren.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 118
Indien bij de proef blijkt dat het leidingsysteem niet dicht is moet de
aannemer het leidingsysteem herstellen en de proef herhalen.
Uitvoering door:
Een installateur in opdracht van en voor rekening van de aannemer.
4.
A223201.000.c01 MEETRAPPORT
Te verstrekken meetrapport(en) van:
- de sterkte- en dichtheidsbeproevingen.
Het meetrapport dient tenminste te bevatten:
- een tekening of beschrijving waaruit blijkt welke leidingdelen zijn
beproeft.
- een beschrijving van de beproevingsmethode.
- de ijkcertificaten, die niet ouder mogen zijn dan 3 maanden,
behorende bij de meetapparatuur waarmee de beproeving is
uitgevoerd.
- de resultaten van de beproeving.
- de naam van de installateur die de beproeving heeft uitgevoerd.
- de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft
uitgevoerd.
Door ondertekening van het meetrapport door de aannemer en de
directie staan de resultaten van beproeving vast.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- 4 stuks van élk meetrapport.
Tijdstip van verstrekking:
- uiterlijk binnen vijf dagen na het plaatsvinden van de beproeving.
.01
D315100.000.c01 AARDGASINSTALLATIE
Sterkte- en dichtheidsproef van de gasleidingen en appendages met een
nominale werkdruk tot 500 mbar.
55.13.10-b BEPROEVEN/INREGELEN
0.
R501000.550.c01 GASINSTALLATIE
Beproeven.
Onderdelen:
Alle leidinggedeelten en daarin opgenomen appendages .
Methode:
Voordat de leiding met gas worden gevuld en voordat zij aan het zicht
worden onttrokken:
- overeenkomstig NEN 2078:2001 paragraaf 5.6.
- controle van de lassen volgens bijlage A van de norm;
- controle of de gebruikte materialen voldoen aan de norm;
- controle op de ligging van de leiding;
- sterktebeproeving;
- controle op de goede werking en afstelling van drukregel- en
beveiligingsapparatuur; en indien toepasselijk
- controle op de bekleding van de ondergrondse leidingsystemen
volgens
NPR 6903, NPR 6906 en NPR 6911.
De aannemer mag het leidingsysteem in secties verdelen en per sectie
de controles en beproevingen uitvoeren.
De aannemer moet de directie tenminste 1 week voordat sterkte- en
dichtheidsbeproevingen worden uitgevoerd uitnodigen hierbij aanwezig
te zijn.
Pas nadat de directie in het bezit is van het meetrapport met de
resultaten van de proeven te nemen voordat de installatie met gas
wordt gevuld en hierbij is geconstateerd dat er geen lekkage optreedt
mag de aannemer het leidingsysteem vullen met gas. Ter bevestiging
hiervan zal de directie een getekend exemplaar van het meetrapport
aan de aannemer retourneren.
Indien bij de proef blijkt dat het leidingsysteem niet dicht is moet de
aannemer het leidingsysteem herstellen en de proef herhalen.
Uitvoering door:
Een installateur in opdracht van en voor rekening van de aannemer.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 119
4.
A223201.000.c01 MEETRAPPORT
Te verstrekken meetrapport(en) van:
- de sterkte- en dichtheidsbeproevingen.
Het meetrapport dient tenminste te bevatten:
- een tekening of beschrijving waaruit blijkt welke leidingdelen zijn
beproeft.
- een beschrijving van de beproevings/controle methode.
- de ijkcertificaten, die niet ouder mogen zijn dan 3 maanden,
behorende bij de meetapparatuur waarmee de beproeving is
uitgevoerd.
- de resultaten van de beproeving/controle.
- de naam van de installateur die de beproeving heeft uitgevoerd.
- de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft
uitgevoerd.
Door ondertekening van het meetrapport door de aannemer en de
directie staan de resultaten van beproeving vast.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- 4 stuks van élk meetrapport.
Tijdstip van verstrekking
- uiterlijk binnen vijf dagen na het plaatsvinden van de
beproeving/controle.
.01
D315100.000.c01 AARDGASINSTALLATIE
Beproevingen en controles van de gasleidingen en appendages met een
nominale werkdruk hoger dan 500 mbar.
55.13.10-c BEPROEVEN/INREGELEN
0.
R501000.550.c01 GASINSTALLATIE
Beproeven/inregelen.
Onderdelen:
- de gasinstallatie en de gasleidingen.
Methode:
- eerste bijzondere inspectie (EBI) volgens de "Certificatieregeling
voor het uitvoeren van onderhoud aan stookinstallaties" uitgegeven
door het SCIOS, volgens scope 7a en als de druk in de hoofdleiding
groter is dan 500 mbar dan volgens scope 7b.
Uitvoering door:
- een door het SCIOS, voor de van toepassing zijnde scope,
gecertificeerd inspectiebedrijf in opdracht van en voor rekening van
de aannemer.
5.
A223202.500.c01 KEURINGSRAPPORT/-CERTIFICAAT
Door de aannemer te verstrekken keuringsrapport/ -certificaat:
- de EBI-rapportage en certificaten.
Aantal te verstrekken exemplaren (st.): 2.
Tijdstip van verstrekking:
- voorafgaande aan de ingebruikneming van de gasinstallatie, dan wel
uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd.
.01
D999999.000.c01 EBI INSPECTIE GASLEIDINGNET
EBI inspectie en rapportage.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 120
56
PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES
56.00
ALGEMEEN
56.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
09.
A200000.033.a09 BEDIENINGSINSTRUCTIE
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer, ter plaatse,
aan door de directie aan te wijzen personen, instructie over de
bediening en het onderhoud van de installatie(s). De instructietijd is
maximaal 1 x 4 uur
56.11
FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
56.11.10-a PERSLUCHTINSTALLATIE
0.
F332000.001.b01 PERSLUCHTINSTALLATIE
Vanaf een compressor in de techniek ruimte een leidingnet met de
benodigde appendages tot aan de apparaten alsmede het aansluiten
van die apparaten.
Uitvoering:
- NEN-EN 2312, 1985, Geperste doorzichtige schalen van
polycarbonaat voor gebruik in persluchtfilters en in smeerpotten.
- NEN-ISO 5774:1997, Kunststofslangen met textielwapening voor
perslucht- specificaties.
- NEN-ISO 5782-1, 1998.
Pneumatiek-Persluchtfilters-Deel 1: Belangrijkste kenmerken welke in
de documentatie van de leverancier moeten worden opgenomen en
eisen voor het merken van het product.
- NEN-ISO 6301, 1998, Pneumatiek-Perluchtsmeertoestellen - Deel 1:
De belangrijkste kenmerken die in de documentatie van de leverancier
moeten worden vermeld en eisen aan het merken van de producten.
- NEN-ISO 6953, 1995, Pneumatiek-Perluchtreduceerventielen - Deel
1: De belangrijkste eigenschappen en bijzondere eisen welke in de
commerciële documentatie moeten worden opgenomen.
- NEN-ISO 7183-2, 1996, Drogers voor perslucht-Deel 2 nominale
prestaties.
- Voorschriften KLu, 47-4310-056.
.01
D315600.000.c01 PERSLUCHTINSTALLATIE
De persluchtinstallatie, zoals aangegeven op tekening.
56.12
TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
56.12.10-a TEKENINGEN
0.
A221000.560.c01 TEKENINGEN PERSLUCHTINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) op de tekening(en)
moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- de materialen.
- de plaats van appendages.
- de plaats van persluchtcompressor, droger, koeler, persluchttank.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 121
- de maatvoering.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.) 2 witdruk A4 gevouwen.
- goedgekeurde (st.) 2 witdruk A4 gevouwen.
9.
A200000.012.a09 REVISIEBESCHEIDEN
Door de aannemer te vervaardigen revisiebescheiden.
.01
D315600.000.c01 PERSLUCHTINSTALLATIE
Van de persluchtinstallatie, zoals aangegeven op tekening.
56.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0.
A222500.560.c01 PERSLUCHTINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen berekening:
Van de persluchtinstallatie(s).
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring in 2 voud.
- goedgekeurde in 2 voud.
.01
D315600.000.c01 PERSLUCHTINSTALLATIE
Van de persluchtinstallatie, zoals aangegeven op tekening.
56.13
BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
56.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN
0.
R501000.560.c02 PERSLUCHTINSTALLATIE
Beproeven/inregelen.
Onderdelen:
- vanaf een compressor in de techniek ruimte het leidingnet met de
benodigde appendages tot aan de apparaten.
Methode:
- beproeven met lucht onder een druk van 1,5 maal de max.
optredende werkdruk.
Uitgangspunten:
- luchtdichtheid: de persluchtinstallatie wordt geacht luchtdicht te zijn
wanneer de beproevings druk constant blijft over een tijdsduur van
(min.): 30.
- de aansluiting van verbruikstoestellen valt buiten de beproeving.
Uitvoering door:
- de aannemer.
Tijdstip:
- binnen een week na het gereedkomen van de installatie.
.01
D315600.000.c01 PERSLUCHTINSTALLATIE
De persluchtinstallatie, zoals aangegeven op tekening.
56.13.30-a CONTROLEREN
0.
R503000.560.c01 PERSLUCHTINSTALLATIE CONTROLEREN OP
VERONTREINIGINGEN
De controle op verontreinigingen van de perslucht installatie:
Methode: middels doorblazen van het leidingnet, met perslucht dan wel
stikstof, voordat er apparaten zijn aangesloten.
.01
D315600.000.c01 PERSLUCHTINSTALLATIE
De persluchtinstallatie, zoals aangegeven op tekening.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 122
60
VERWARMINGSINSTALLATIES
60.00
ALGEMEEN
60.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09.
A200000.020.a09 AANSLUITEN ELEKTRISCHE APPARATUUR
Het aansluiten van de bekabeling, van de in dit hoofdstuk genoemde
regeltechnische apparatuur of andere apparatuur met een elektrische
aansluiting, behoort tot de werkzaamheden van de aannemer.
19.
A200000.020.a19 COMFORTEISEN
Met de installatie moet een binnenklimaat gerealiseerd worden met de
volgende grenswaarden:
- luchtsnelheden in de winter: < 0,16m/s.
- luchtsnelheden in de zomer: < 0,20m/s.
Volgens NEN-EN-ISO 7730.
Het geluiddrukniveau als gevolg van de werktuigbouwkundige installatie
mag niet meer bedragen dan:
- verkeersruimten, PSU, kastenkamers, werkplaatsen: 40 dB(A).
- kantoorruimten, overig: 37 dB(A).
- vergaderruimte, leslokaal: 32 dB(A).
- legeringskamer: 30 dB(A).
De volgende binnentemperaturen moeten bereikt kunnen worden bij
een buitentemperatuur van -10°C:
- temperatuur verkeersruimten, toiletten: 18°.
- temperatuur doucheruimte: 22°.
- temperatuur overige ruimten: 20°.
- temperatuur werkplaatsen: 15°.
60.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
03.
A223102.001.a02 BEDIENINGSINSTRUCTIE
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de
opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het
onderhoud van de installatie
De instructietijd is maximaal 1x 4uur.
60.11
FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
60.11.10-a WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
0.
F411000.001.b01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De ISSO publicaties zijn van toepassing
Daar waar in publikaties de vermelding is opgenomen: "wordt
aanbevolen" of termen van gelijke strekking moet deze aanbeveling
worden gevolgd.
De warm-waterverwarmingsinstallatie uitvoeren volgens dit bestek met
bijbehorende bestektekeningen. De aannemer dient een nadere
selectie te maken van de componenten met inachtname van de in dit
bestek vermelde componenten. Van deze laatste componenten dient de
aannemer de grootte danwel de capaciteit te bepalen aan de hand van
door de aannemer gemaakte berekeningen zoals opgegeven in dit
hoofdstuk.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 123
.01
D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De warm-waterverwarminginstallatie zoals aangegeven in dit bestek, op de
bestektekeningen en berekend door de aannemer.
60.12
TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
60.12.10-a TEKENINGEN
0.
A221000.600.c01 TEKENING VERWARMINGSINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en):
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leiding- en kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten van
leidingen.
- de leiding- en kanaal bevestigingspunten, ondersteuningspunten,
vastpuntconstructies, reinigings- en inspectieluiken, doorvoeringen
van leidingen en kanalen.
- de plaats en specificaties van verwarmingsapparaten en -lichamen.
- de plaats en specificaties van appendages.
- de materialen van leidingen, kanalen, isolatie en eventuele isolatieafwerkingen .
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.
- de inregelgegevens.
- de elektrische bedrading van de brander.
- de indeling/opstelling van de installatie in de technische ruimte(n).
- de plaats en de afmetingen van de sparingen door wanden, vloeren
en plafonds.
- de toestelfundaties.
- de indeling van de leidingschachten.
- een radiatorenstaat waarin per ruimte moeten zijn vermeld:
- het ruimtenummer.
- de ontwerp ruimtetemperatuur.
- het benodigd vermogen per ruimte.
- de radiator aanduiding.
- het aantal radiatoren.
- de VO-waarde per radiator.
Schalen: 1:100; 1:50; 1:20.
De aannemer dient deze tekening(en) te reviseren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring voorafgaande aan de werkzaamheden (st.): 2,
witdruk op A4 formaat.
- ter goedkeuring van gereviseerde tekeningen (st.): 2 witdruk op A4
formaat.
- goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + 1 digitaal bestand in
AutoCad (2008)-DWG-formaat.
Tijdstip van verstrekking:
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te
beschikken over door de directie goedgekeurde tekeningen en dient
de tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen.
- de gereviseerde tekeningen op het tijdstip van ingebruikneming van
het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel
uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd.
.01
D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De installatietekeningen van de warm-waterverwarmingsinstallatie zoals
aangegeven in dit bestek, op de bestektekeningen en berekend door de
aannemer.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 124
60.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0.
A222500.600.c04 WARMTEVERLIESBEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen berekening(en):
- de warmteverliesberekening(en) van het gehele gebouw.
De berekening moet plaatsvinden met behulp van het VABI-programma
VA-101 laatste versie.
- overeenkomstig NEN-EN 12831+a09.
- NEN 5066+c93 (bij ruimten met een hoogte tot 4,00m).
- ISSO publicatie: nr. 4-77 (bij ruimten hoger dan 4,00m).
- ISSO publicatie: nr. 4-77 (bij bestaande gebouwen).
- overeenkomstig ISSO publicatie 51-09.
- overeenkomstig ISSO publicatie 53-02.
- overeenkomstig ISSO publicatie 57-02.
Uitgangspunten:
- de bestekstekeningen.
- U-waarden voor zover voorkomen in de ISSO publicatie: nr. 6, de
overige U-waarden te berekenen (Ut); indien de theoretische Uwaarde kleiner
dan 1 is, moet de praktische U-waarde (Up)
worden toegepast en berekend volgens de formule: Up = Ut + 0,5 (1Ut).
Transmissieverlies:
- ruimtetemperatuur (°C): overeenkomstig richtwaarden ISSOpublicaties voor operatieve temperaturen.
Ventilatiewarmteverlies:
- luchtdoorlatendheid overeenkomstig de eigenschappen van de
bouwdelen.
Opwarmtoeslag:
- bedrijfswijze: bedrijfsonderbreking.
- bouwmassa overeenkomstig de eigenschappen van het gebouw.
- verwarming overeenkomstig de geprojecteerde verwarming.
- temperatuurregeling overeenkomstig de geprojecteerde regeling.
Interne warmtelast:
- buiten beschouwing laten.
Aan de hand van deze berekening moet de aannemer de capaciteiten
van ketels, luchtverhitters, stralingspanelen, radiatoren en dergelijke
verifiëren.
De aannemer dient de berekening te reviseren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat.
- goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + digitaal Vabi
projectbestand.
- tijdstip van verstrekking
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te
beschikken over door de directie goedgekeurde berekeningen en
dient de berekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen.
.01
D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De warmteverliesberekening van het gebouw.
60.12.20-b INSTALLATIE-BEREKENING
0.
A222500.600.c02 CV-DISTRIBUTIELEIDINGEN
Door de aannemer te verstrekken berekening voor de berekening moet
worden uitgegaan van:
- de aanvoer-/retourtemperatuur van het CV-water van (°C): 70-50
(tenzij elders in bestek of op tekening anders is aangegeven).
- een watersnelheid van max. (m/s): volgens VABI-VA100:
-- drukval : maximaal 150 Pa/m (voor alle leidingen die deel uitmaken
van het ongunstigste circuit van het leidingnet).
- een minimale leidingdiameter van NW 15.
- de ontwerp warmtebehoefte van de op distributieleidingen
aangesloten elementen.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 125
De berekening moet per sectie worden uitgevoerd (dus elk circuit waar
een pomp in zit). Aan de hand van de berekening moet door de
aannemer de diameterselectie van leidingen worden
gemaakt/geverifieerd en moet de pompselectie worden
uitgevoerd/geverifieerd.
Tevens moet met de berekening de inregelstanden van de
inregelafsluiters bepaald worden t.b.v. het inregelen met de
voorinstelmethode.
De aannemer moet de berekening reviseren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring voorafgaande aan de werkzaamheden (st.): 2,
witdruk op A4 formaat.
- ter goedkeuring van gereviseerde berekeningen (st.): 2, witdruk op A4
formaat.
- goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + digitaal Vabi
projectbestand.
Tijdstip van verstrekking:
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te
beschikken over door de directie goedgekeurde berekeningen en
dient de berekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen.
.01
D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De leidingberekening van de gehele warmwater-verwarmingsinstallatie.
60.12.20-c INSTALLATIE-BEREKENING
0.
A222500.000.a09 SELECTIE VLOERVERWARMINGSSYSTEEM
Door de aannemer te vervaardigen berekening(en).
- berekening t.b.v. selectie vloerverwarmingssysteem
Uitgangspunten:
- watertemperatuurtraject (ºC): 40-30 (tenzij elders in bestek of op
tekening anders is aangegeven).
enzij elders in bestek of op tekening anders is aangegeven).
- Bestektekeningen
- ISSO Publicatie 49
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk, op A4 formaat.
- de goedgekeurde (st.): 2, witdruk, op A4 formaat.
Tijdstip van verstrekking: voor de aanvang van de werkzaamheden
.01
D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De berekening t.b.v. de selectie vloerverwarmingssysteem
60.12.20-d INSTALLATIE-BEREKENING
0.
A222500.000.c01 INSTALLATIE-BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen berekening:
Van:
- de selectie van de radiatoren.
Berekeningsmethode:
- de selectie moet plaatsvinden met behulp van het VABI-programma
VA-106 laatste versie.
Uitgangspunten:
- watertemperatuurtraject (ºC): 70-50 (tenzij elders in bestek of op
tekening anders is aangegeven).
- toegestane afwijking naar boven van de warmte afgifte (%): 10.
- toegestane afwijking naar beneden van de warmte afgifte (%): 2.
- radiatorlengte: min. 80% van de kozijnbreedte. max. 100% van de
kozijnbreedte.
- radiatorhoogte: min. 50% van borstweringshoogte. max. 150 mm
kleiner dan de borstweringshoogte (borstweringshoogte exclusief
installatiedelen, zoals leiding- kabelgoten e.d.)
- de bestektekeningen.
- de warmteverliesberekening.
Aantal te verstrekken exemplaren:
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 126
-
ter goedkeuring voorafgaande aan het bestellen van de radiatoren
(st.): 2.
- ter goedkeuring van gereviseerde berekeningen (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + digitaal Vabi
projectbestand.
- tijdstip van verstrekking:
- de aannemer dient alvorens de radiatoren te bestellen te
beschikken over door de directie goedgekeurde berekeningen en
dient de radiatorselectie tijdig ter goedkeuring te overleggen.
- de gereviseerde berekeningen overeenkomstig de revisiebescheiden.
.01
D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De berekening t.b.v. de selectie van radiatoren.
60.13
BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
60.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN
0.
R501000.600.c02 VERWARMINGSLEIDINGEN
Beproeven.
Onderdelen:
- het gehele leidingsysteem en de daarin opgenomen appendages.
Methode:
- beproeven door afpersen.
- het leidingsysteem mag in secties worden beproefd.
- op de leidingen aangesloten appendages en apparaten die kunnen
worden beschadigd door de druk waaronder de proef dient plaats te
vinden moeten tijdelijk worden afgekoppeld van het leidingsysteem.
- beproevingsdruk: 1,5 maal de maximaal optredende werkdruk.
- beproeven door visueel controleren op dichtheid.
- opstoken van de verwarmingsinstallatie tot 80°C
- nalopen van alle verbindingen op lekkages.
De aannemer moet de directie tenminste 1 week voordat de persproef
wordt uitgevoerd uitnodigen hierbij aanwezig te zijn.
Pas nadat de directie in het bezit is van het meetrapport met de
resultaten van de proef en hierbij is geconstateerd dat er geen lekkage
optreedt mag de aannemer de leidingen wegwerken in wanden, vloeren
of verlaagde plafonds en dergelijke. Ter bevestiging hiervan zal de
directie een getekend exemplaar van het meetrapport aan de
aannemer retourneren.
Indien bij de persproef blijkt dat het leidingsysteem niet dicht is dan
moet de aannemer het leidingsysteem herstellen en de proef herhalen.
Uitgangspunten:
- de installatie wordt dicht verondersteld als bij afpersen de druk bij
afgekoppelde perspomp gedurende tenminste twee uur constant is.
- bij visueel controleren op dichtheid er geen zichtbare lekken
aanwezig zijn.
Uitvoering door:
- de aannemer.
Tijdstip:
- voordat de leidingen uit het zicht zijn.
4.
A223201.000.c01 MEETRAPPORT
Te verstrekken meetrapport(en) van:
Van de beproevingen en controles.
Het meetrapport dient tenminste te bevatten:
- een tekening of beschrijving waaruit blijkt welke leidingdelen zijn
beproefd.
- een beschrijving van de beproevings/controle methode.
- de ijkcertificaten, die niet ouder mogen zijn dan 3 maanden,
behorende bij de meetapparatuur waarmee de beproeving is
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 127
uitgevoerd.
de resultaten van de beproeving/controle.
de naam van de installateur die de beproeving heeft uitgevoerd.
de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft
uitgevoerd.
Door ondertekening van het meetrapport door de aannemer en de
directie staan de resultaten van beproeving vast.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 2.
Tijdstip van verstrekking binnen één week nadat de proef heeft
plaatsgevonden.
.01
D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De sterkte- en dichtheidsbeproeving van het leidingsysteem en de daarin
opgenomen appendages.
-
60.13.10-b BEPROEVEN/INREGELEN
0.
R501000.600.c10 INREGELEN KLIMAATINSTALLATIE (ISSO 31-95)
Onderdelen:
- volumestroom door warmteopwekkers, zoals ketels en door
warmteafnemers zoals radiatoren, luchtverhitters, vloerverwarming
en dergelijke.
Methode:
- voorinstelmethode.
- volgens ISSO 31.
- indien toerengeregelde pomp toegepast wordt (die niet door een
extern signaal gestuurd wordt) dient de volumestroom door deze
pomp ingeregeld te worden door de opvoerhoogte van de pomp te
begrenzen in de software van de pomp, een eventueel in dezelfde
leiding opgenomen inregelafsluiter dient als controlemeting en dient
niet verder dicht gedraaid te worden dan noodzakelijk voor een
juiste meting.
- indien een toerengeregelde pomp toegepast wordt die door een
extern signaal gestuurd wordt vanuit de regelinstallatie dient de
volumestroom door deze pomp ingeregeld te worden door het
toerental in het regelsysteem te begrenzen. Een eventueel in
dezelfde leiding opgenomen inregelafsluiter dient als controlemeting
en dient niet verder dicht gedraaid te worden dan noodzakelijk voor
een juiste meting.
De maximale benodigde aansturing van de pomp dient in de
beeldplaatjes van het regelsysteem als volgt met vaste tekst
weergegeven te worden nabij het invoerveld waar het toerental
daadwerkelijk gewijzigd kan worden: "bij het inregelen vastgestelde
maximale benodigde toerental of percentage van het maximale
toerental"
- indien een pomp toegepast wordt met een schakelaar voor meerdere
toerentallen dient deze pomp in de laagst mogelijke stand geplaatst
worden waarbij de gewenste volumestroom nog gehaald wordt.
- de inregelafluiters van de ongunstigste tak van het leidingsysteem
mogen niet verder dicht staan dan noodzakelijk voor een goede
meting
Uitvoering door:
- een onafhankelijke firma, ter goedkeuring van de directie, in
opdracht van en voor rekening van de aannemer.
Tijdstip:
- voor de oplevering van het werk.
4.
A223201.000.c01 MEETRAPPORT
Te verstrekken meetrapport(en) van:
Van de resultaten van de inregelactiviteiten.
Het meetrapport dient tenminste te bevatten:
- de datum van de meting
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 128
-
inregelmethode.
een berekening van de volumestroom door alle opwekkers,
warmtewisselaars, inregelafsluiters, maximaalvolumebegrenzers,
constantvolumeregelaars en pompen aan de hand van het
ontwerpvermogen en het ontwerptemperatuurverschil
- de ontwerp en de gemeten volumestromen van elke meetbare
inregelvoorziening en pompen
- de absolute afwijking tussen de ontwerp en de gemeten
volumestromen en de procentuele afwijking
- de feitelijke stand van de ingeregelde inregelventielen, pompen en
andere ingeregelde appendages zoals die tijdens het meten van de
volumestromen is ingesteld.
- de door de aannemer berekende stand van elk
inregelventiel/voetventiel van de warmteafnemers.
- vereenvoudigde schema's en vereenvoudigde
installatieplattegronden (per circuit of groep) waarop alle opwekkers,
warmtewisselaars, afnemers, inregelvoorzieningen, regelkleppen en
pomen aangeduid zijn met een code. Deze code moet overeen
komen met de codes die in de inregeltabellen gehanteerd worden.
- de ijkcertificaten, die niet ouder mogen zijn dan 3 maanden,
behorende bij de meetapparatuur waarmee de metingen is
uitgevoerd.
- de naam van de firma die de beproeving heeft uitgevoerd.
- de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft
uitgevoerd.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 2.
Tijdstip van versterekking:
- voor de oplevering van het werk.
9.
V999999.000.c01 STEEKPROEF
Na verstrekking van de meetrapportage dient de aannemer een
steekproef uit te voeren onder toezicht van de directie. Hiervoor dient
een afspraak te worden gemaakt met de de directie. Tijdens de
steekproef geeft de directie aan, welke inregelvoorzieningen moeten
worden nagemeten. Te rekenen met 5 componenten.
.01
D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Hydraulisch inregelen van verwarmingsinstallatie.
60.13.10-c BEPROEVEN/INREGELEN
0.
R501000.000.c01 BEPROEVEN/INREGELEN
Beproeven/inregelen.
Onderdelen:
- de stookinstallaties.
Methode:
- eerste bijzondere inspectie (EBI) volgens de "Certificatieregeling
voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan
stookinstallaties" uitgegeven door het SCIOS.
Uitvoering door:
- een door het SCIOS, voor de van toepassing zijnde scope,
gecertificeerd inspectiebedrijf in opdracht van en voor rekening van
de aannemer.
Tijdstip:
- voorafgaande aan de ingebruikneming van de stookinstallaties, dan
wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd.
5.
A223202.500.c01 KEURINGSRAPPORT/-CERTIFICAAT
Door de aannemer te verstrekken keuringsrapport/ -certificaat:
- de EBI rapportages en certificaten.
Aantal te verstrekken exemplaren: overeenkomstig het vereiste aantal
revisiebescheiden.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 129
Tijdstip van verstrekking voorafgaande aan de ingebruikneming van de
stookinstallaties, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als
opgeleverd wordt beschouwd.
.01
D999999.000.c01 EBI INSPECTIE STOOKINSTALLATIES
De EBI inspectie en rapportage.
60.13.20-a IN BEDRIJF STELLEN
0.
R502000.000.c01 IN BEDRIJF STELLEN
In bedrijf stellen.
Onderdelen:
- de gehele verwarmingsinstallatie.
Uitvoering door:
- de aannemer.
Tijdstip:
- op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het
desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
.01
D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
In bedrijf stellen van de verwarmingsinstallatie.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 130
61
VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
61.00
ALGEMEEN
61.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09.
A200000.020.a09 AANSLUITEN ELEKTRISCHE APPARATUUR
Het aansluiten van de bekabeling, van de in dit hoofdstuk genoemde
regeltechnische apparatuur of andere apparatuur met een elektrische
aansluiting, behoort tot de werkzaamheden van de aannemer.
19.
A200000.020.a19 COMFORTEISEN
Met de installatie moet een binnenklimaat gerealiseerd worden met de
volgende grenswaarden:
- luchtsnelheden in de winter: < 0,16m/s.
- luchtsnelheden in de zomer: < 0,20m/s.
Volgens NEN-EN-ISO 7730.
Het geluiddrukniveau als gevolg van de werktuigbouwkundige installatie
mag niet meer bedragen dan:
- verkeersruimten, PSU: 40 dB(A).
- kantoorruimten, overig: 37 dB(A).
- vergaderruimte, leslokaal: 32 dB(A).
- legeringskamer: 30 dB(A).
61.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
03.
A223102.001.a02 BEDIENINGSINSTRUCTIE
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de
opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het
onderhoud van de installatie
De instructietijd is maximaal 1x 4 uur.
61.11
FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
61.11.11-a VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
0.
F432000.000.c01 VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
Systeem:
Uitvoering:
- de installatie uitvoeren volgens dit bestek met bijbehorende
bestektekeningen. De aannemer dient een nadere selectie te maken
van de componenten met inachtname van de in dit bestek vermelde
componenten. Van deze laatste componenten dient de aannemer de
grootte danwel de capaciteit te bepalen aan de hand van door de
aannemer gemaakte berekeningen.
De ISSO publicaties zijn van toepassing.
Daar waar in publikaties de vermelding is opgenomen: "wordt
aanbevolen" of termen van gelijke strekking moet deze aanbeveling
worden gevolgd.
.01
D321200.000.c01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE
De gehele luchtbehandelingsinstallatie.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
61.12
Pagina: 131
TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
61.12.10-a TEKENINGEN
0.
A221000.610.c01 TEKENING VENTILATIE/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen moeten ten minste
vermelden:
Betreft: tekeningen ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie.
het kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten.
de kanaal bevestigings-, ondersteunings- en vast-puntconstructies,
reinigings-, inspectieluiken, meetpunten.
de plaats van aansluitingen voor verse buitenlucht en afvoerlucht.
de opstelling en specificaties van ventilatie- en
luchtbehandelingsapparaten en luchtroosters.
de plaats van geluiddempers.
de inregelgegevens van apparaten, luchtroosters en volumeregelaars.
het instelbereik van het ventilatie-/ luchtbehandelingsapparaat.
de plaats van meet- en regelapparatuur.
de plaats van bedieningsschakelaars.
de indeling van opstellings- en technische ruimte.
de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.
de vertrek- en maximum inblaastemperaturen.
de luchthoeveelheden en -snelheden in de luchtkanalen.
de plaats en afmetingen van sparingen, omkokeringen en verlaagde
plafonds .
de symbolen NEN 2322.
de symbolen NEN 3048.
de plaats van brandkleppen.
de details van de afwerkingen van branddichte en geluiddichte
doorvoeringen.
roosterstaten, waarin per ruimte moet zijn vermeld: het ruimte-nummer,
de ontwerp-ruimte temperatuur, de benodigde luchthoeveelheid per
rooster, het type en de afmetingen van het rooster, het aantal roosters.
Schalen: 1:100; 1:50; 1:20
De aannemer dient deze tekening(en) te reviseren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring voorafgaande aan de werkzaamheden (st.): 2,
witdruk op A4 formaat.
- ter goedkeuring van gereviseerde tekeningen (st.): 2, witdruk op
A4
formaat
- goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + 1 digitaal bestand in
AutoCad (2008)-DWG-formaat.
Tijdstip van levering:
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te
beschikken over door de directie goedgekeurde tekeningen en dient
de tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen.
- de gereviseerde tekeningen op het tijdstip van ingebruikneming van
het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel
uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd.
.01
D321400.000.c01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
De installatietekeningen t.b.v. de te realiseren ventilatie-/
luchtbehandelingsinstallatie.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 132
61.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0.
A222500.610.c01 VENTILATIE-DEBIETBEREKENING
Door de aannemer te verstrekken berekening(en):
- de ventilatie-debietberekening(en).
Uitgangspunten:
- de bestekstekeningen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat.
- goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + digitaal bestand.
Tijdstip van verstrekking:
- voor de aanvang van de werkzaamheden.
.01
D321400.000.c01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
De ventilatie-debietberekeningen voor het gehele gebouw.
61.12.20-b INSTALLATIE-BEREKENING
0.
A222500.611.c01 LUCHTKANAALBEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen berekening(en):
- de luchtkanaalberekening(en).
Uitgangspunten:
- ISSO-publicatie 17-10.
- verwarmingswatertemperatuur (°C): 70/50.
- luchtsnelheid (m/s): in inblaas en afzuigkanalen maximaal:
rechthoekig rond
techniekruimten
6
7
schachten
6
7
gangen
5
6
kantoren doorgaand 4
4
kantoren aftakkingen
3
3,5
magazijnen
6
7
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat.
- goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + digitaal bestand.
.01
D321400.000.c01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
De luchtkanaalberekeningen.
61.13
BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
61.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN
0.
R501000.610.c01 VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
Beproeven/inregelen.
Onderdelen:
- de gehele luchtbehandelingsinstallatie.
Methode:
- luchtdichtheid: moet voldoen aan volgens ISSO publicatie 17
luchtdichtheidsklasse B en worden gemeten overeenkomstig ISSO
publicatie 17 methode "Beproeving van het kanalensysteem" op een
druk van 400 Pa.
- luchtdebiet meten en inregelen door alle van inregelkleppen
voorziene kanaalgedeelten. Na het inregelen alle inregelkleppen
vastzetten en met een merkteken de definitieve stand aangeven.
Indien nodig moet het debiet door de luchtbehandelingskast worden
gecorrigeerd door het toerental van de ventilator te wijzigen.
- luchtverdeling/uitblaaspatroon van elk rooster tochtvrij instellen
(zodanig dat de luchtsnelheid in de leefzone niet hoger is dan 0,15
m/sec) en met rookproeven de resultaten hiervan controleren.
- geluidsniveau per ruimte meten op 1 meter van een rooster.
- indien een toerengeregelde ventilator toegepast wordt die door een
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
5.
9.
Besteknummer: .....
Datum:
Pagina: 133
extern signaal gestuurd wordt vanuit de regelinstallatie dient de
volumestroom van deze ventilator ingeregeld te worden door het
toerental in het regelsysteem te begrenzen.
De maximale benodigde aansturing van de ventilator dient in de
beeldplaatjes van het regelsysteem als volgt met vaste tekst
weergegeven te worden nabij het invoerveld waar het toerental
daadwerkelijk gewijzigd kan worden: "bij het inregelen vastgestelde
maximale benodigde toerental of percentage van het maximale
toerental"
- de inregelkleppen van de ongunstigste tak van het leidingsysteem
moeten geheel open staan
- de luchthoeveelheid van inductieunits dient bepaald te worden door
de voordruk in de nozzles te meten en vervolgens de bijbehorende
luchthoeveelheid te bepalen aan de hand van de technische
gegevens van de inductieunit
Uitvoering door:
- een onafhankelijke firma, ter goedkeuring van de directie, in
opdracht van en voor rekening van de aannemer.
Tijdstip:
- voor de oplevering van het werk.
A223202.000.c01 BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT
Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport.
Onderdelen:
- de gehele luchtbehandelingsinstallatie.
- de luchtdebiet metingen.
- de geluidsmetingen.
- de resultaten van de rookproeven.
Beproevingsresultaten:
Het rapport dient tenminste te bevatten:
- de datum van de meting
- de toegepaste meetmethode
- kenmerken van de toegepaste meetapparatuur
- de ontwerp en de gemeten volumestromen van elk rooster, primaire
luchthoeveelheid van fan-coil units, meetpunt, inregelvoorziening,
constantvolumeregelaar en ventilator
- de absolute afwijking tussen de ontwerp en de gemeten
volumestromen en de procentuele afwijking
- de ontwerpvoordruk en de gemeten voorduk van inductieunits
- de absolute afwijking tussen de ontwerp en de gemeten voordruk
van inductieunits en de procentuele afwijking
- vereenvoudigde schema's en vereenvoudigde
installatieplattegronden (per circuit of groep) waarop alle
luchtbehandelingskasten, ventilatoren, roosters,
inregelvoorzieningen e.d. aangeduid zijn met een code. Deze
code moet overeen komen met de codes die in de inregeltabellen
gehanteerd worden.
- de naam van de firma die de beproeving heeft uitgevoerd.
- de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft
uitgevoerd.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat.
- de goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + digitaal bestand.
Tijdstip van verstrekking:
- voor de oplevering van het werk.
A200000.061.a09 STEEKPROEF
Na verstrekking van de meetrapportage dient de aannemer een
steekproef uit te voeren onder toezicht van de directie. Hiervoor dient
een afspraak te worden gemaakt met de de directie. Tijdens de
steekproef geeft de directie aan, welke inregelvoorzieningen moeten
worden nagemeten. Te rekenen met 5 componenten.
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 134
.01
D321400.000.c01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
Het inregelen en beproeven van de gehele luchtbehandelingsinstallatie.
61.13.20-a IN BEDRIJF STELLEN
0.
R502000.000.c01 IN BEDRIJF STELLEN
In bedrijf stellen.
De gehele luchtbehandelingsinstallatie.
Uitvoering door:
- de aannemer.
Tijdstip:
- voor de oplevering.
.01
D999999.000.c01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
Het in bedrijf stellen van de gehele luchtbehandelingsinstallatie.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 135
62
KOELINSTALLATIES
62.00
ALGEMEEN
62.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09.
A200000.020.a09 AANSLUITEN ELEKTRISCHE APPARATUUR
Het aansluiten van de bekabeling, van de in dit hoofdstuk genoemde
regeltechnische apparatuur of andere apparatuur met een elektrische
aansluiting, behoort tot de werkzaamheden van de aannemer.
19.
A200000.020.a19 COMFORTEISEN
Met de installatie moet een binnenklimaat gerealiseerd worden met de
volgende grenswaarden:
- luchtsnelheden in de winter: < 0,16m/s.
- luchtsnelheden in de zomer: < 0,20m/s.
Volgens NEN-EN-ISO 7730.
Het geluiddrukniveau als gevolg van de werktuigbouwkundige installatie
mag niet meer bedragen dan:
- verkeersruimten, PSU: 40 dB(A).
- kantoorruimten, overig: 37 dB(A).
- vergaderruimte, leslokaal: 32 dB(A).
- legeringskamer: 30 dB(A).
62.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
03.
A223102.001.a02 BEDIENINGSINSTRUCTIE
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de
opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het
onderhoud van de installatie
De instructietijd is maximaal 1x 4uur.
62.11
FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
62.11.10-a KOELINSTALLATIE
0.
F420000.001.b01 KOELINSTALLATIE
Uitvoering:
- volgens dit bestek met bijbehorende bestektekeningen.
De aannemer dient een nadere selectie te maken van de componenten
met inachtname van de in dit bestek vermelde componenten. Van deze
laatste componenten dient de aannemer de grootte danwel de
capaciteit te bepalen aan de hand van door de aannemer gemaakte
berekeningen zoals opgegeven in dit hoofdstuk.
De navolgende ISSO publicaties zijn van toepassing, waarvoor de
publicaties bedoeld is de laatst beschikbare uitgave:
- publicatie 6
U - en R-waarden voor bouwkundige.
- publicatie 8
Berekening van het thermisch gedrag van gebouwen
bij
zomerontwerpcondities.
- publicatie 11
Warmteterugwinning.
- publicatie 12
Verkort referentiejaar voor buitencondities.
- publicatie 18
Leidingnetberekening.
- publicatie 19
Thermisch binnenklimaat aanbevelingen.
- publicatie 20
Energiegebruik in kantoorgebouwen.
- publicatie 21
Richtlijnen en gereedschappen voor energie
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
-
Pagina: 136
publicatie 23
publicatie 24
voor
verantwoorde keuzen bij het ontwerp van
kantoorgebouwen.
Correctieprocedure referentiejaar naar actueel jaar.
Installatiegeluid ontwerpaanbevelingen grondslagen
geluidtechnische berekeningen aan installaties.
publicatie 25
Leidingisolatie berekening van economisch
optimale dikte
ter voorkoming van condensatie.
- publicatie 31
Meetpunten en meetmethoden voor
klimaatinstallaties.
- publicatie 32
Uitgangspunten temperatuursimulatie berekeningen.
- publicatie 33
Kengetallen en vuistregels.
- publicatie 36
Standaard vraag specificatie voor technische
installaties in
gebouwen.
- publicatie 37
Energiewijzer kantoren.
- publicatie 43
Concepten voor klimaatinstallaties.
- publicatie 44
Het ontwerp van hydraulische schakelingen.
- publicatie 45
Methoden voor energiebesparingsberekeningen
onderbouwingsmethode Energiebesparingsfonds
(EBF).
- publicatie 48
Koelplafonds/ Klimaatplafonds, richtlijnen voor
ontwerp en uitvoering.
- publicatie 68
Energetisch optimale stook- en koellijnen.
- Handboek installatietechniek
Daar waar in de bovenstaande publicaties de vermelding is opgenomen:
"wordt aanbevolen" of termen van gelijke strekking moet deze
aanbeveling worden gevolgd. Daar waar in de bovenstaande publicaties
de vermelding is opgenomen: "wordt afgeraden" of termen van gelijke
strekking moet deze aanbeveling worden gevolgd.
.01
D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE
De koelinstallatie zoals aangegeven in dit bestek, op de bestektekeningen en
berekend door de aannemer.
-
62.12
TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
62.12.10-a TEKENINGEN
0.
A221000.620.c01 TEKENING KOELINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en)
moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met afmetingen en peilmaten van leidingen.
- de leiding bevestigings-, ondersteunings- en vastpuntconstructies en
doorvoeringen.
- de opstelling en specificaties van koelapparaten en koellichamen.
- de opstelling en specificaties van appendages.
- de materialen van leidingen, isolatie en isolatie-afwerkingen.
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.
- de inregelgegevens.
- de indeling/opstelling van de installatie in de technische ruimte(n).
- de plaats en de afmetingen van de sparingen door wanden, vloeren
en plafonds.
- de toestelfundaties.
- de indeling van de leidingschachten.
- een staat van koelapparaten en koellichamen waarin per ruimte moet
zijn vermeld:
- het ruimtenummer.
- de ontwerpruimtetemperatuur.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 137
- het benodigd vermogen per ruimte.
- het fabrikaat en type van het koellichaam/apparaat.
Schalen: 1:100; 1:50; 1:20.
De aannemer dient deze tekeningen te reviseren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring voorafgaande aan de werkzaamheden (st.): 2,
witdruk op A4 formaat.
- ter goedkeuring van gereviseerde tekeningen (st.): 2, witdruk op A4
formaat.
- goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + 1 digitaal bestand in
AutoCad (2008)-DWG-formaat.
Tijdstip van verstrekking:
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te
beschikken over door de directie goedgekeurde tekeningen en dient
de tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen.
- de gereviseerde tekeningen op het tijdstip van ingebruikneming van
het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel
uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd.
.01
D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE
De installatietekeningen ten behoeve van de te realiseren koelinstallaties.
62.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0.
A222500.620.c01 BEREKENING KOELLAST
Door de aannemer te vervaardigen berekening.
Van het gehele gebouw, de koellastberekening.
Berekeningsmethode volgens NEN 5067-85 en uitvoeren met het
VABIprogramma VA-102, laatste versie.
Uitgangspunten:
- bestektekeningen
- buitenomstandigheden voor de maand juli en augustus
- binnenomstandigheden 22°C met toegelaten stijging van 3°C.
- warmtelast binnen, rekening houden met:
- één persoon per 9,5 m2 kantooroppervlak.
- één personal computer met LCD beeldscherm per 9,5 m2
kantooroppervlak.
- verlichting aangebracht overeenkomstig dit bestek.
De aannemer dient de berekening te reviseren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat.
- goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + 1 digitaal Vabi
projectbestand.
- tijdstip
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen
te beschikken over door de directie goedgekeurde berekeningen
en dient de berekeningen tijdig te overleggen.
- de gereviseerde berekeningen overeenkomstig de
revisiebescheiden.
.01
D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE
De koellastberekeningen voor de gehele koelinstallatie.
62.12.20-b INSTALLATIE-BEREKENING
0.
A222500.620.c11 BEREKENING KOELLEIDINGEN
Door de aannemer te verstrekken berekening.
Van de gekoeld water leidingen
Berekeningsmethode met en overeenkomstig het VABI-programma VA100.
Uitgangspunten
- de aanvoer-/retourwatertemperatuur van het gekoeld water van °C:
6-12 (tenzij elders in bestek of op tekening anders is aangegeven).
- een leidingdiameter selectie volgens criteria VABI-VA-100:
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 138
- drukval: maximaal 150 Pa/m (voor alle leidingen die deel uitmaken
van het ongunstigste circuit van het leidingnet).
- een minimale leidingdiameter van NW15.
- de ontwerp koudebehoefte van de op de gekoeldwaterleidingen
aangesloten elementen.
De berekening moet per sectie worden uitgevoerd (dus elk circuit waar
een pomp in zit). Aan de hand van de berekening moet door de
aannemer de diameterselectie van leidingen worden
gemaakt/geverifieerd en moet de pompselectie worden
uitgevoerd/geverifieerd.
Tevens moet met de berekening de inregelstanden van de
inregelafsluiters bepaald worden t.b.v. het inregelen met de
voorinstelmethode.
De aannemer moet de berekening reviseren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat.
- ter goedkeuring (st.): van gereviseerde berekeningen: 2
- goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + 1 digitaal Vabi
projectbestand.
- tijdstip van verstrekking:
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen
te beschikken over door de directie goedgekeurde berekeningen
en dient de berekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen.
.01
D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE
De leidingberekening van de gehele gekoeld water installatie.
62.13
BEPROEVEN, REGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
62.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN
0.
R501000.620.c01 KOELINSTALLATIE
Beproeven.
Onderdelen:
het gehele leidingsysteem en de daarin opgenomen appendages.
Methode:
- beproeven door afpersen.
- het leidingsysteem mag in secties worden beproefd.
- op de leidingen aangesloten appendages en apparaten die kunnen
worden beschadigd door de druk waaronder de proef dient plaats te
vinden moeten tijdelijk worden afgekoppeld van het leidingsysteem.
- beproevingsdruk: 1,5 maal de maximaal optredende werkdruk.
- beproeven door visueel controleren op dichtheid.
- inschakelen koelmachine en gekoeldwaterpomp zodat het
leidingsysteem op normale bedrijfstemperatuur wordt gebracht.
- nalopen van alle verbindingen op lekkage's.
De aannemer moet de directie tenminste 1 week voordat de persproef
wordt uitgevoerd uitnodigen hierbij aanwezig te zijn.
Pas nadat de directie in het bezit is van het meetrapport met de
resultaten van de proef en hierbij is geconstateerd dat er geen lekkage
optreedt mag de aannemer de leidingen wegwerken in wanden, vloeren
of verlaagde plafonds en dergelijke. Ter bevestiging hiervan zal de
directie een getekend exemplaar van het meetrapport aan de
aannemer retourneren.
Indien bij de persproef blijkt dat het leidingsysteem niet dicht is dan
moet de aannemer het leidingsysteem herstellen en de proef herhalen.
Uitgangspunten:
- de installatie wordt dicht verondersteld als bij afpersen de druk bij
afgekoppelde perspomp gedurende tenminste twee uur constant is.
- bij visueel controleren op dichtheid: er geen zichtbare lekken
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 139
aanwezig zijn.
Uitvoering door:
- de aannemer.
Tijdstip:
- voordat de leidingen uit het zicht zijn.
4.
A223201.000.c01 MEETRAPPORT
Te verstrekken meetrapport(en) van:
Van de beproevingen en controles.
Het meetrapport dient tenminste te bevatten:
- een tekening of beschrijving waaruit blijkt welke leidingdelen zijn
beproeft.
- een beschrijving van de beproevings/controle methode.
- de ijkcertificaten, die niet ouder mogen zijn dan 3 maanden,
behorende bij de meetapparatuur waarmee de beproeving is
uitgevoerd.
- de resultaten van de beproeving/controle.
- de naam van de installateur die de beproeving heeft uitgevoerd.
- de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft
uitgevoerd.
Door ondertekening van het meetrapport door de aannemer en de
directie staan de resultaten van beproeving vast.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2..
- goedgekeurde (st.): 2.
Tijdstip van verstrekking binnen een week na het uitvoeren van de
proef.
.01
D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE
De sterkte- en dichtheidsbeproevingen van het leidingsysteem en de daarin
opgenomen appendages.
62.13.10-b BEPROEVEN/INREGELEN
0.
R501000.600.c10 INREGELEN KLIMAATINSTALLATIE (ISSO 31-95)
Onderdelen:
Volumestroom door koudeopwekkers, zoals gekoeldwater machines, en
door koudeafnemers zoals passieve en actieve convectoren
koelbatterijen en dergelijke.
Methode:
- voorinstelmethode.
- volgens ISSO 31.
- indien toerengeregelde pomp toegepast wordt (die niet door een
extern signaal gestuurd wordt) dient de volumestroom door deze
pomp ingeregeld te worden door de opvoerhoogte van de pomp te
begrenzen in de software van de pomp, een eventueel in dezelfde
leiding opgenomen inregelafsluiter dient als controlemeting en dient
niet verder dicht gedraaid te worden dan noodzakelijk voor een
juiste meting.
- indien een toerengeregelde pomp toegepast wordt die door een
extern signaal gestuurd wordt vanuit de regelinstallatie dient de
volumestroom door deze pomp ingeregeld te worden door het
toerental in het regelsysteem te begrenzen. Een eventueel in
dezelfde leiding opgenomen inregelafsluiter dient als controlemeting
en dient niet verder dicht gedraaid te worden dan noodzakelijk voor
een juiste meting.
De maximale benodigde aansturing van de pomp dient in de
beeldplaatjes van het regelsysteem als volgt met vaste tekst
weergegeven te worden nabij het invoerveld waar het toerental
daadwerkelijk gewijzigd kan worden: "bij het inregelen vastgestelde
maximale bendogde toerental of percentage van het maximale
toerental"
- indien een pomp toegepast wordt met een schakelaar voor meerdere
toerentallen dient deze pomp in de laagst mogelijke stand geplaatst
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 140
worden waarbij de gewenste volumestroom nog gehaald wordt.
de inregelafluiters van de ongunstigste tak van het leidingsysteem
mogen niet verder dicht staan dan noodzakelijk voor een goede
meting
Uitvoering door:
- een onafhankelijke firma, ter goedkeuring van de directie, in
opdracht en voor rekening van de aannemer.
Tijdstip:
- voor de oplevering van het werk.
4.
A223201.000.c01 MEETRAPPORT
Te verstrekken meetrapport(en) van:
- de resultaten van de inregelactiviteiten.
Het meetrapport dient tenminste te bevatten:
- de datum van de meting.
- inregelmethode.
- een berekening van de volumestroom door alle opwekkers,
warmtewisselaars, inregelafsluiters, maximaalvolumebegrenzers,
constantvolumeregelaars en pompen aan de hand van het
ontwerpvermogen en het ontwerptemperatuurverschil
- de ontwerp en de gemeten volumestromen van elke meetbare
inregelvoorziening en pompen
- de absolute afwijking tussen de ontwerp en de gemeten
volumestromen en de procentuele afwijking
- de feitelijke stand van de ingeregelde inregelventielen, pompen en
andere ingeregelde appendages zoals die tijdens het meten van de
volumestromen is ingesteld.
- de door de aannemer berekende stand van elk
inregelventiel/voetventiel van de warmteafnemers.
- vereenvoudigde schema's en vereenvoudigde
installatieplattegronden (per circuit of groep) waarop alle
opwekkers, warmtewisselaars, afnemers, inregelvoorzieningen,
regelkleppen en pomen aangeduid zijn met een code. Deze code
moet overeen komen met de codes die in de inregeltabellen
gehanteerd worden.
- de ijkcertificaten, die niet ouder mogen zijn dan 3 maanden,
behorende bij de meetapparatuur waarmee de metingen is
uitgevoerd.
- de naam van de firma die de beproeving heeft uitgevoerd.
- de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft
uitgevoerd.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 2.
Tijdstip van verstrekking:
- voor de oplevering van het werk.
9.
V999999.000.c01 STEEKPROEF
Na verstrekking van de meetrapportage dient de aannemer een
steekproef uit te voeren onder toezicht van de directie. Hiervoor dient
een afspraak te worden gemaakt met de de directie. Tijdens de
steekproef geeft de directie aan, welke inregelvoorzieningen moeten
worden nagemeten. Te rekenen met 5 componenten.
.01
D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE
Hydraulisch inregelen van de koelinstallatie
-
62.13.10-c BEPROEVEN/INREGELEN (WTB)
0.
R501000.000.c01 BEPROEVEN/INREGELEN
Beproeven/inregelen.
Onderdelen:
- de koudeopwekkingsinstallaties.
Methode:
- overeenkomstig wetgeving met betrekking tot koudemiddelen.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 141
Uitvoering door:
- een voor de van toepassing zijnde scope, gecertificeerd bedrijf
(bedrijfscertificaat koelinstallaties) in opdracht en voor rekening van
de aannemer.
Tijdstip:
- voorafgaande aan de oplevering of indien de koelinstallatie eerder in
gebruik wordt genomen voorafgaande aan de ingebruikname.
5.
A223202.500.c01 KEURINGSRAPPORT/-CERTIFICAAT
Door de aannemer te verstrekken keuringsrapport/ -certificaat:
- de wettelijk vereiste rapportages en certificaten.
Aantal te verstrekken exemplaren (st.): 2 + 1 digitaal bestand in
pdfformaat.
Tijdstip van verstrekking:
- voorafgaande aan de oplevering of indien de koelinstallatie eerder in
gebruik wordt genomen voorafgaande aan de ingebruikname.
.01
D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE
Het beproeven/inregelen van de koelinstallatie.
62.13.20-a IN BEDRIJF STELLEN
0.
R502000.000.c01 IN BEDRIJF STELLEN
In bedrijf stellen.
Onderdelen:
- de gehele koelinstallatie.
Uitvoering door:
- de aannemer.
Tijdstip:
- op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het
desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
.01
D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE
Het in bedrijf stellen van de gehele koelinstallatie.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 142
68
REGELINSTALLATIES
68.00
ALGEMEEN
68.00.10
BEGRIPPEN: ALGEMEEN
09.
A200000.010.a09 BEGRIPPEN: REGELTECHNISCH
WEERSAFHANKELIJK REGELEN
Instellen van een gewenste temperatuur voor een grootheid
(bijvoorbeeld de aanvoertemperatuur van CV-water) afhankelijk van de
gemeten buitentemperatuur.
STOOKLIJN
Grafisch verband tussen de gewenste temperatuur voor een grootheid
en de buitentemperatuur.
Een stooklijn met ruimtecompensatie is een stooklijn waarbij het
grafisch verband automatisch wordt aangepast door vergelijking van
gewenste en gemeten ruimtetemperatuur.
Een stooklijn met warmtebehoefte compensatie is een stooklijn waarbij
het grafisch verband automatisch wordt aangepast gebaseerd op de
stand van de meest vragende achterliggende regelafsluiter.
REGELKRING
Een deel van de regelinstallatie waarbij door vergelijking van gewenste
en gemeten waarden van een grootheid (bijvoorbeeld een
ruimtetemperatuur) één of meerdere corrigerende organen worden
versteld met het doel de gemeten waarde nagenoeg gelijk te houden
met de gewenste waarde.
SCHEMAPLAATJE
Een schematische voorstelling van, bij een of meer volledige
regelkringen behorend deel van de technische installatie. Alle gemeten
waarden, de standen van alle corrigerende organen en de status van
componenten van het betreffende deel van de technische installatie
worden getoond in het schemaplaatje. Het schemaplaatje wordt
getoond op een computermonitor en de getoonde waarden, standen en
statussen zijn, zodra de computer verbinding heeft met het
onderstation, regelmatig geactualiseerde waarden.
19.
A200000.010.a19 PRIVA PARTNERS
Een Priva Account is een door Priva gecertificeerd bedrijf met als scope:
- het engineren van een installatie, installeren, in bedrijf nemen en
verzorgen van nazorg van de volledige soft- en hardware.
Een Priva Key Account - Installateur is een door Priva gecertificeerd
bedrijf met als scope:
- het zelfstandig ontwerpen van een installatie, het installeren, in
bedrijf nemen en verzorgen van nazorg van de volledige soft- en
hardware van een met Priva apparatuur en software bestuurde
meet- en regelinstallatie.
Een Priva Key Account - Systems Integrator is een door Priva
gecertificeerd bedrijf met als scope:
- het zelfstandig ontwerpen van een installatie, koppelen met andere
installaties, koppelen met randapparatuur, schrijven van het
specifieke software, installeren, in bedrijf nemen en verzorgen van
nazorg van de volledige soft- en hardware van een met Priva
apparatuur en software bestuurde meet- en regelinstallatie.
Een Priva Control Center is een door Priva gecertificeerd bedrijf met als
scope:
- het zelfstandig ontwerpen van een installatie, koppelen met andere
installaties, koppelen met randapparatuur, schrijven van het
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 143
specifieke software, installeren, in bedrijf nemen en verzorgen van
nazorg van de volledige soft- en hardware van een met Priva
apparatuur en software bestuurde meet- en regelinstallatie.
Bovendien heeft dit bedrijf een infrastructuur opgezet ter ondersteuning
van Priva Accounts en het geven van opleidingen.
68.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09.
A200000.020.a09 ALGEMEEN
De voorbereiding, detailengineering, uitvoering en implementatie van
alle regeltechnische werkzaamheden dient te geschieden door een
Priva Control Center of een Priva Key Account.
19.
A200000.020.a19 SYSTEEM INTEGRATIE
Het initialiseren en integreren van de Priva software in het netwerk en
op de PC van de Dienstkring moet geschieden door de firma die de
systeemintegratie en het onderhoud van het systeem verzorgt.
Deze firma is de systemintegrator van de betreffende locatie.
De initialisatie en integratie werkzaamheden van de systeem integrator
zijn onder meer:
- licentie beheer van de Priva bedieningssoftware op de computers bij
.....
- beheer van de projectdatabase.
- afsplitsen van een project van de totale projectdatabase en dit
beschikbaar stellen ten behoeve van wijzigen en aanvullen van de
software van het project.
- implementatie van de in het kader van dit project geïnstalleerde
onderstations in het netwerk, de projectdatabase, van reeds
aanwezige onderstations.
- archiveren van de software en de sourcecode.
- archiveren van de regelpaneeltekeningen.
De Priva Account die de regeltechnische werkzaamheden van dit bestek
gaat uitvoeren moet overleg plegen met bovengenoemde firma en kan
zonodig van hem de benodigde informatie krijgen.
De werkzaamheden van de systeem integrator maken deel uit van dit
bestek en de kosten die hiermee verband houden komen ten laste van
de aannemer.
29.
A200000.020.a29 DEELREGELKRINGEN
VRIJE KOELING
Vrije koeling vindt plaats door:
- verhogen van de toegevoerde buitenluchthoeveelheid door:
- verstellen van de recirculatieklep en tegelijkertijd de buitenluchtklep
en/of verhogen van het toerental van de toevoer en/of afzuigventilatoren.
Inschakelvoorwaarden vrije koeling:
- er wordt geen gebruik gemaakt van mechanische koeling.
- de gemeten ruimtetemperatuur is hoger dan de gewenste ruimtetemperatuur
- er is geen warmtevraag aanwezig in de regelkring. Dit moet blijken
uit de stand van de verwarmingsafsluiters.
- de gemeten buitentemperatuur is 2°C lager (instelbaar) dan de
gemeten binnentemperatuur.
- de temperatuur van de ingeblazen lucht is hoger dan de minimum
inblaastemperatuur (instelbaar).
- de installatie draait in dagbedrijf.
- gedurende een bepaalde periode (instelbaar) moet aan
bovengenoemde voorwaarden worden voldaan (ter voorkoming van
pendelen).
Regeling tijdens bedrijf:
- er moet worden geregeld op basis van de gewenste temperatuur
van de betreffende regelkring door aan-uit regeling of indien
aanwezig analoog door verstellen van buitenluchtkleppen (bij
recirculatie) of verstellen van de regelorganen van de
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 144
warmteterugwinning.
Uitschakelvoorwaarden vrije koeling:
- niet (meer) voldoen aan één van de inschakelvoorwaarden.
ZOMERNACHTVENTILATIE
Zomernachtventilatie vindt plaats door:
- inschakelen van de ventilatievoorziening op het hoogst mogelijke
toerental gedurende nacht bedrijf.
Inschakelvoorwaarden zomernachtventilatie:
- de gemeten ruimtetemperatuur is hoger dan de gewenste ruimtetemperatuur.
- er is geen warmtevraag aanwezig in de regelkring. Dit moet blijken
uit de stand van de verwarmingsafsluiters.
- er wordt geen gebruik gemaakt van mechanische koeling.
- de gemeten buitentemperatuur is minimaal 2°C (instelbaar) lager
dan de gemeten ruimtetemperatuur.
- de installatie draait in nachtbedrijf.
- gedurende een bepaalde periode (instelbaar) moet aan
bovengenoemde voorwaarden worden voldaan (ter voorkoming van
pendelen).
Regeling tijdens bedrijf:
- er moet worden geregeld op basis van de gewenste temperatuur
van de betreffende regelkring door aan-uit regeling van de
zomernachtventilatie.
Uitschakelvoorwaarden zomernachtventilatie:
- niet (meer) voldoen aan één van de inschakelvoorwaarden.
FASEBEWAKING
Fasebewaking vindt plaats door een relais. Bij wegvallen van een fase
wordt een melding gegenereerd.
BEWAKING ZEKERINGAUTOMATEN
Bewaking vindt plaats met de hulpcontacten van de zekeringautomaten.
Deze worden per groep automaten in serie geplaatst zodat er een
melding storing van de betreffende groep zekeringautomaten wordt
gemaakt.
DETECTIE FILTERVERVUILING
Detectie filtervervuiling vindt plaats door meting van de verschildruk
tussen de aanstroomzijde en uitstroomzijde van het filter.
Voorwaarden genereren meldingen en alarmen:
- de ventilator die luchtstroming over het filter veroorzaakt is in bedrijf.
Meldingen en alarmen te genereren uit meting:
- drukverschil tussen -5 en +5 Pa (instelbaar): Storingsmelding
ventilator.
- drukverschil hoger dan 5 Pa (instelbaar): Bedrijfsmelding ventilator.
- drukverschil hoger dan 20 Pa (instelbaar): Melding vuil filter.
Actie naar aanleiding van de meting:
- installatie blijft in bedrijf bij vuilfilterdetectie.
- bij storing ventilator uitschakelen van de
ventilator/luchtbehandelingskast en uitschakelen van eventuele
bevochtiger en directe expansie koelmachine.
DETECTIE SNAARBREUK
Detectie snaarbreuk vindt plaats door meting van de verschildruk
tussen de aanstroomzijde en uitstroomzijde van de ventilator.
Voorwaarden genereren meldingen en alarmen:
- de ventilator is in bedrijf.
Meldingen en alarmen te genereren uit meting:
- drukverschil tussen -5 en +5 Pa (instelbaar): Urgente storingsmelding
ventilator.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 145
-
drukverschil hoger dan 5 Pa (instelbaar): Bedrijfsmelding ventilator.
drukverschil hoger dan 20 Pa (instelbaar): Niet urgente melding vuil
filter.
Actie naar aanleiding van storingsmelding ventilator:
- uitschakelen van de ventilator/luchtbehandelingskast, en
uitschakelen van eventuele bevochtiger en directe expansie
koelmachine.
DETECTIE VORSTGEVAAR (bij verwarmingsbatterij).
Detectie vorstgevaar vindt plaats door een
vorstbeveiligingsthermostaat waarvan het capillair is aangebracht aan
de uitstroomzijde van de verwarmingsbatterij.
Voorwaarden genereren meldingen en alarmen:
- geen voorwaarden, de metingen en alarmen worden altijd
doorgegeven.
Meldingen en alarmen te genereren uit de meting:
- bij een temperatuur lager dan 5°C (instelbaar op de thermostaat):
Vorstalarm batterij.
Actie naar aanleiding van het alarm:
- de thermostaat activeert de spoel van het alarmrelais. Het alarmrelais
wordt geblokkeerd met een houdcontact zodat de alarmsituatie blijft
bestaan ook als de thermostaat weer terugschakelt.
- met behulp van het alarmrelais wordt hardwarematig de ventilator
uitgeschakeld, de buitenluchtklep gesloten en de regelklep van de
verwarmingsbatterij geheel geopend. Bij buiten opgestelde
installaties elektrisch verwarmingselement van de kast waarin de
batterij is gemonteerd in bedrijf gesteld.
Opheffen alarmsituatie:
- met een resetknop gemonteerd in of op de schakelkast.
- softwarematig met een commando gegeven op afstand.
VOORKOMEN VORSTGEVAAR (bij uitgeschakelde buiten opgestelde
luchtbehandelingskast).
Het bepalen van de noodzaak tot voorkomen van vorstgevaar vindt
plaats door temperatuurmeting in de retouraansluiting van de
verwarmingsbatterij.
Inschakelvoorwaarden voorkomen vorstgevaar:
- gemeten retourtemperatuur is lager dan 5°C (instelbaar)
- buitentemperatuur is lager dan 5°C (instelbaar)
- er is geen luchtstroming over de batterij (ventilator is uitgeschakeld)
Actie naar aanleiding van de meting:
- inschakelen van warmtelevering naar de batterij (indien
uitgeschakeld).
- regelen van de retourwatertemperatuur van de batterij op de
gewenste waarde van 15°C (instelbaar).
Uitschakelvoorwaarden voorkomen vorstgevaar:
- buitentemperatuur is hoger dan 5°C (instelbaar).
- er is luchtstroming over de batterij (ventilator is ingeschakeld).
INSCHAKELEN LUCHTBEHANDELINGSKAST (bij vorstgevaar).
Het bepalen van de noodzaak tot voorkomen van vorstgevaar bij
inschakelen vindt plaats door temperatuurmeting in buitenlucht.
Inschakelvoorwaarden voorkomen vorstgevaar:
- gemeten buitenluchttemperatuur is lager (instelbaar) dan de minimum
inblaastemperatuur (instelbaar).
Actie naar aanleiding van de meting:
- inschakelen van warmtelevering naar de batterij (indien
uitgeschakeld).
- regelen van de retourtemperatuur van de batterij op de gewenste
waarde van 40°C (instelbaar).
- na tijdvertraging (instelbaar) luchtbehandelingskast inschakelen en
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 146
tegelijkertijd de normale regeling inschakelen.
AUTOMATISCH INSCHAKELEN NA SPANNINGSONDERBREKING
Het detecteren van spanningsonderbreking vindt plaats met een relais
en een houdcontact.
Wanneer de netspanning onderbroken wordt, mogen na terugkeer van
de spanning niet alle motoren gelijktijdig in bedrijf komen. Het totale op
de voeding aangesloten vermogen moet in stappen in bedrijf komen
met (instelbare) tussentijden van 15 tot 20 seconden per trap. Dit moet
gerealiseerd worden door besturingen vanuit het DDC-systeem (het
onderstation). Motoren met kleine vermogens, zoals warmwater
circulatiepompen mogen direct aanlopen. Bij de schakeling hebben de
transportpompen voorrang. De juiste volgorde moet door de aannemer
tijdens de uitvoering worden vastgesteld. Indien niet anders vermeld,
het schema zo inrichten, dat na spanningsonderbreking de installatie
automatisch in paraatstand terugkeert.
DETECTIE WARMTEBEHOEFTE
Het bepalen van de noodzaak tot opwekken van warmte vindt plaats
door:
- bij installaties zonder geregelde CV-groepen:
- de ruimtethermostaat; of
- de weersafhankelijke regeling; of
- de boilerthermostaat. (bij indirect gestookte boiler).
- bij installatie met geregelde CV-groepen:
- het openen van één van de regelkleppen van de CV-groepen.
MELDINGEN
Alarmen, storingen bedrijfs en andere meldingen worden aan het
bediensysteem en/of storingsprinter doorgegeven.
Van alle elektrisch aangedreven apparaten moeten storingsmeldingen
worden doorgegeven. Tenzij anders aangegeven worden
storingsmeldingen gedetecteerd met een hulpcontact van het thermisch
pakket.
Alarmen en storingen worden onderverdeeld in URGENTE en NIET
URGENTE meldingen. Urgente meldingen worden buiten normale
werktijden telefonisch naar de dienstdoende service medewerker
doorgeleid.
Bij het optreden van urgente of niet urgente storing gaat de
betreffende lamp op de deur van de schakelkast knipperen. Als de
storing wordt geaccepteerd met de drukknop op de kast maar de
storing nog wel aanwezig is gaat de lamp continu branden. Bij een
nieuwe storing gaat de lamp weer knipperen. De lamp gaat weer uit als
de storing is opgelost en de storingen zijn gereset.
BRAND
Detectie van brand vindt plaats met een brandschakelaar gemonteerd
op de gevel, ca. 2,5 mtr boven het maaiveld en via een extern signaal
vanaf de brandmeldcentrale.
Meldingen en alarmen bij branddetectie:
- alarm brand (Urgent).
Actie naar aanleiding van de melding:
- de elektrische voeding naar ketels/branders moet worden
onderbroken.
- alle ventilatieinrichtingen moeten worden uitgeschakeld.
- ventilatoren zijn met een sleutelschakelaar gemonteerd nabij een
brandpaneel schakelbaar in vijf standen. Stand 1: Automatisch;
Stand 2.
Toevoer én afzuigventilatoren uit; Stand 3: Toevoerventilatoren aan,
afvoerventilatoren uit; Stand 4: Afvoerventilatoren aan, toevoerventilatoren uit; Stand 5: Toevoerventilatoren aan,
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 147
afvoerventilatoren uit. De sleutelschakelaar heeft altijd prioriteit
uitgezonderd in stand Automatisch. In die stand bestuurt de
regelinstallatie de ventilatoren.
DRUKMETING (in alle gesloten met water gevulde leidingsystemen;
verwarming, gekoeld water, koelwater, twin-coil systemen).
Detectie vindt plaats door een drukopnemer aangebracht nabij of in de
aansluiting naar het expansievat.
Voorwaarden generen meldingen en alarmen:
- geen voorwaarden, de metingen en alarmen worden altijd
doorgegeven.
Meldingen en alarmen te genereren uit de meting:
- hoge druk alarm ( instelbaar);
- lage druk melding (instelbaar);
- lage druk alarm (instelbaar);
Actie naar aanleiding van beide alarmen:
- uitschakelen van ketels/branders en pomp.
AUTOMATISCHE SPOELINRICHTING (in koud tapwater installatie).
Automatisch spoelen vindt plaats door:
- openen van een afsluiter op het einde van een tapwaterleiding.
Inschakelvoorwaarden automatisch spoelen:
- één van de in de tapwaterleiding gemonteerde temperatuurvoelers
meldt een temperatuur hoger dan 25°C (instelbaar) (voelers
monteren op plaatsen waar het vermoeden bestaat dat de
temperatuur van het water bij stilstand kan oplopen).
Uitschakelvoorwaarden spoelinrichting:
- alle op de betreffende strang gemonteerde temperatuurvoelers, ook
die direct voor de spoelafsluiter, melden een temperatuur lager dan
15°C (instelbaar).
Alarmering spoelinrichting:
- indien watermeter aanwezig is direct voor de spoelafsluiter (zie
tekening):
- bij een, in één spoelbeurt gemeten, hoeveelheid water groter dan
circa driemaal de waterinhoud van de leiding de melding
"HOTSPOT GETEDECTEERD" genereren en de spoelafsluiter
vervolgens sluiten.
- bij detecteren van waterverbruik bij gesloten spoelafsluiter de
melding "STORING SPOELINRICHTING" genereren.
- bij ontbreken van waterverbruik bij geopende spoelafsluiter de
melding "STORING SPOELINRICHTING" genereren.
- Indien géén watermeter aanwezig is direct voor de spoelafsluiter:
- bij ontbreken van waterverbruik (gemeten op de inkomende
watermeter van het gebouw) bij geopende spoelafsluiter de
melding "STORING SPOELINRICHTING" genereren.
- bij een spoeltijd langer dan 5 minuten (instelbaar, rekening
houdend met de inhoud van de leiding) de melding "HOTSPOT
GEDETECTEERD" genereren en de spoelafsluiter vervolgens
sluiten.
PULSTELLING (HOEVEELHEIDSMETING/ENERGIEMETING)
Hoeveelheidsmeting vindt plaats met een pulsgever gemonteerd op het
metende instrument.
Informatie te genereren uit de meting:
- de verbruiken moeten per periode (instelbaar) in tabellen worden
vastgelegd.
- over langere termijnen moeten de gegevens beschikbaar worden
gesteld middels een historische opslag.
- de gemeten hoeveelheid moet op 0 kunnen worden gesteld.
- bij de 0-stellingsaktie moet datum en tijd en feitelijke van de meter
zelf afgelezen meterstand kunnen worden bewaard. Deze gegevens
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 148
moeten ook getoond kunnen worden.
De gegevens moeten tevens in een grafiek kunnen worden
weergegeven.
39.
49.
OVERWERKTIMER
Inschakelen van een overwerktimer vindt plaats met een pulsdrukker
met LED-indicatie. De pulsdrukker is gemonteerd op een voor de
gebruiker goed bereikbare plaats.
Actie naar aanleiding van de overwerkpuls:
- de betreffende installatie wordt naar een van het klokprogramma
afwijkende bedrijfssituatie (normaal is dat de dagsituatie)
geschakeld.
- met een timer wordt na zekere tijd (instelbaar) de installatie weer
teruggeschakeld op het klokprogramma.
- gedurende de periode dat de timer loopt brandt de LED-indicatie.
A200000.020.a39 BEKABELING EN KABELWEGEN
Kanalisatie en bekabeling van de regeltechnische installatie moet zijn
overeenkomstig hoofdstuk 70.
De voedings- en besturingskabels en kanalisatie waarin zij zijn
aangebracht vanuit en naar de schakelkast ten behoeve van de
deelregelkring BRAND moet met functiebehoud zijn uitgevoerd.
A200000.020.a49 SCHAKELKAST/REGELPANEEL
Kleurcodering bedrading:
- Hoofdstroom:
- 400/230V: Zwart.
- Nul: Blauw.
- Aarde: Geel/groen.
- Stuurstroom:
- 230VAC: Bruin.
- 230VAC schakeldraad: Zwart.
- 230VAC-Nul: Blauw.
- 24VAC: Rood.
- 24VAC schakeldraad: Rood.
- 24VAC-Nul: Rood.
- 240VDC: Paars.
- 240VDC schakeldraad: Paars.
- 240VDC-Nul: Paars.
- meetcircuit (Passief + Actief): Grijs.
- zwakstroom stuurkabel: Grijs.
- digitale ingangen: Wit.
- externe (vreemde) spanning: Oranje.
Materiaallijst
Toe te passen materialen zijn de volgende of van gelijkwaardige
kwaliteit:
- hoofdschakelaar: Moeler, P1/P3/P74 (zelfzoekende koppeling).
- schakelkast: Rittal/Eldon kleur RAL 7035.
- montageplaat: Rittal/Eldon sendzimir verzinkt.
- kastsloten: Rittal/Eldon standaard.
- kastverlichting: Rittal/Eldon.
- kastventilatie: Rittal/Eldon.
- railsysteem: Rittal/Eldon.
- schroefpatroonhouders: Moeller.
- draadkoker: Tehalit.
- installatie automaten: Moeller PLN6../PLS6..
- WCD: Moeller Z-SD230.
- aardlekautomaat: Moeller PKNM.
- magneetschakelaars: Moeller DIL.
- motorbeveiligingsschakelaars: Moeller PKZMO.
- aansluitklemmen: Phoenix UK.
- glaszekeringhouders: Phoenix UK-SI.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
59.
68.00.32
Pagina: 149
- hulprelais 230V: Smitt M-serie.
- hulprelais 24V: Smitt M-serie.
- tijdrelais: Moeller ETR4-69-A.
- trafo: Erea/Werco EDR24TS.
- gelijkstroomvoeding: Omron S8PS.
- signalering: Moeller TITAN M22.
- drukknop: Moeller TITAN M22.
- handschakelaar: Moeller.
- stroommeetrelais: Dold IK8839.
- fasebewakingsrelais: Electromatic DPB01 CM48.
- frequentieregelaar: Danfoss.
- softstarter: Siemens.
A200000.020.a59 CODERING IO-SIGNALEN
Alle input en output signalen uniek coderen door achtereenvolgens:
- projectnaam (op te vragen bij Directie).
- projectomschrijving (op te vragen bij Directie).
- het onderstationnummer (op te vragen bij de systeem integrator. Let
op, het definitieve nummer moet worden gebruikt zoals dat tijdens de
systeem/projectintegratie wordt gedefinieerd).
- het regelkringnummer (door de aannemer te bepalen).
- de lettercodering van de voeler of het corrigerend element.
- een volgnummer (door de aannemer te bepalen).
Deze codering gerekend vanuit onderstationmummer wordt zichtbaar
op de resopalplaatjes bij de veldapparatuur en de corrigerende
organen, in het regelpaneel bij de in- en outputmodules, op het
beeldscherm onder andere in de schemaplaatjes en op de
revisietekeningen tenminste in het principeschema (P&ID). De
projectnaam en projectomschrijving worden gebruikt in beeldplaatjes
hoog in de menustructuur van het systeem en in elk beeldplaatje
eenmalig zodat steeds zichtbaar is van welk gebouw informatie
getoond wordt.
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
02.
A223001.680.a01 REVISIEGEGEVENS REGELINSTALLATIE
De revisiegegevens met betrekking tot regelinstal laties moeten ten
minste bevatten:
- de gespecificeerde tot de installatie behorende apparaten, meet- en
regelkasten
- de locatie van de apparaten, meet- en regelkasten
- het pneumatische en elektrische leidingsysteem met ondersteuningsen bevestigingspunten diameters dan wel doorsneden en peilmaten
- de indeling en de bedradingsschema's van de meet en regelkasten
- het principeschema van de installatie
- de inregelgegevens van de apparaten
03.
A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer vervaardigt revisiebescheiden van de volgende installatieonderdelen:
- de regelinstallaties.
De revisiebescheiden moeten alle in dit hoofdstuk door de aannemer te
vervaardigen en/of te leveren documenten bevatten.
De revisiebescheiden moet een inhoudsopgave bevatten met
vermelding van het aantal ordners; per onderwerp moet zijn vermeld
uit welke onderdelen dit bestaat, met de vermelding van de bladzijdenummering danwel tab nummering.
Wijzigingen aangebracht in/aan de installaties gedurende de
onderhouds/servicetermijn moeten, voor het verstrijken van deze
termijn, worden verwerkt in de onderdelen van de revisiebescheiden.
Aantal te verstrekken revisiebescheiden:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.) 2.
Taal Nederlands.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 150
Tijdstip van verstrekking voor de oplevering.
Vorm van verstrekking gestoken in doorzichtige mappen van kunststof
en vervolgens gebundeld in ordners van het type met vier ringen.
68.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01.
A223101.000.a01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften:
Van de installatie als geheel en van alle daarin of daarop aangebrachte
apparatuur.
Het onderhoudsvoorschrift dient tenminste te bevatten:
- stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van
apparatuurcodering; In geval van (in)regel- en
beveiligingsapparatuur moet de stuklijst gegevens bevatten
betreffende ingestelde waarden, zoals klepstanden,
schakeldifferenties schakeltijden en dergelijke.
- documentatie van de aangebrachte apparatuur; Indien in de
documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de toegepaste
apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd.
- documentatie van in onderstations en andere verwerkingsapparatuur
aangebrachte applicatie-software.
- principeschema's van de installatie gesplitst naar installatiedelen; Op
de principeschema's moet de apparatuur met de code-aanduiding
van de stuklijsten zijn aangegeven.
- de gereviseerde tekeningen van de schakelkasten(en).
- de elektrische schema's.
- een onderhoudsschema van de gehele installatie waarop is
aangegeven met welke frequentie de diverse
onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden.
Taal: Nederlands.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- de goedgekeurde (st.): 2.
Tijdstip van verstrekking: op het tijdstip van ingebruikneming van het
werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, danwel uiterlijk op
de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
02.
A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:
- de gehele installatie.
Met lijst van toegepaste symbolen.
Met technische beschrijving van de installatie
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 2.
Taal: Nederlands.
Tijdstip van verstrekking: op het tijdstip van ingebruikneming van het
werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, danwel uiterlijk op
de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
03.
A223102.001.a02 BEDIENINGSINSTRUCTIE
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de
opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het
onderhoud van de installatie
De instructietijd is maximaal: 4 uur.
68.11
FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
68.11.10-a REGELINSTALLATIE
0.
F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE
Van toepassing zijn: NEN 3009-58, NEN 3157-85.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 151
Regelapparatuur: Digitaal.
Distributiesysteem: Elektrisch.
De apparatuur c.q. installatie moet geschikt zijn dan wel goed
functioneren bij een:
- omgevingstemperatuur (van/tot, K): 263 - 313.
- relatieve vochtigheid (van/tot, procent): 20 - 80.
Elektrische apparatuur moet zijn ontstoord volgens CE en de EMC
normering.
9.
A200000.011.a09 OMSCHRIJVING REGELINSTALLATIE
VELDAPPARATUUR
De benodigde veldapparatuur zoals aangegeven op de tekening en
voor zover de noodzaak blijkt uit de tekst van dit bestek.
Resopalplaatjes, zelfklevende, wit met zwarte letters, voorzien van
codering en tekst bij alle veldapparatuur.
BEKABELING, KABELWEGEN EN AANSLUITEN
De benodigde bekabeling en kabelwegen, montageapparatuur,
werkschakelaars en het aansluiten van alle apparatuur vermeld in de
delen 52, 54, 60, 61, 62 en 68 en op de tekening.
Bekabeling moet halogeenvrij zijn.
Bekabeling voor voeding en bediening van door de brandweer op
satelietkastje te schakelen ventilatoren met functiebehoud uitvoeren.
Voor zover niet anders aangegeven moeten de aan te sluiten
apparaten en worden gevoed en bestuurd vanuit de regelpanelen.
Het regelpaneel wordt gevoed vanuit de laagspanningsverdeelinrichting.
De koelmachine wordt gevoed vanuit de laagspanningsverdeelinrichting
en bestuurd vanuit het regelpaneel.
SOFTWARE, PROJECT EN NETWERKINTEGRATIE
- de toe te passen software versie van TopControl moet worden
opgevraagd bij de directie.
- de applicatiesoftware na de onderhoudstermijn ter beschikking van
de directie stellen. Supervisor rechten opnemen met gebruikersnaam
"ADMIN" en pincode "1234". In overleg met de directie de werkelijke
pincode en de code van de overige twee toegangsniveau's
definieren.
- de voor het realiseren van de regelinstallatie benodigde software en
softwarelicenties.
- de voor bediening benodigde software met inbegrip van
schemaplaatjes en softwarelicenties.
- de voor storings- en andere meldingen vanuit de regelinstallatie
nodige licenties en samenhangende werkzaamheden voor installatie
daarvan op de centrale bedienPC waarop het Serve Center pakket
draait.
- de voor het ophalen van historische gegevens benodigde licenties en
installatiewerkzaamheden daarvan op de centrale bedienPC waarop
het History pakket draait. Opgehaald moet kunnen worden
historische gegevens van alle opnemers, gewenste en gemeten
waarden en alle pulsingangen (water- gas en kWh meters)
- de voor de communicatie naar buiten het gebouw benodigde
apparatuur en de aansluiting daarvan op de in het gebouw
aanwezige glasvezel/telefoon/koper communicatie kabel.
- de werkzaamheden met betrekking tot de systeemintegratie.
.01
D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE
Het detailontwerp, het leveren, aanbrengen en in bedrijf stellen van de gehele
regelinstallatie overeenkomstig de tekeningen.
68.11.10-b REGELINSTALLATIE
0.
F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE
Systeem warmteopwekking ketels.
Inschakelen:
Zodra warmtebehoefte wordt gedetecteerd wordt de warmteopwekking
ingeschakeld door:
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 152
-
het openen van de smoorklep (indien aanwezig) in het ketelcircuit.
het inschakelen van de pomp die de stroming van CV-water over de
ketel veroorzaakt.
- het inschakelen van de ketel ofwel brander van de ketel.
Regelen:
- de ketel/brander weersafhankelijk regelen op basis van de
aanvoertemperatuur.
In geval van warmtebehoefte door een groep voor een indirect
gestookte boiler de weersafhankelijke regeling tijdelijk overbruggen en
regelen op basis van een gewenste temperatuur van 90°C (instelbaar).
Eventuele tweede en volgende ketels bij- en afschakelen op basis van
de aanvoertemperatuur.
Bij meerdere ketels van ongelijk vermogen de volgorde van in- en
uitschakelen zodanig kiezen dat het geleverde vermogen zo gelijkmatig
mogelijk toe- en afneemt.
Bij in- en uitschakelen tweede en volgende ketels eventuele pompen en
smoorkleppen analoog aan de eerste ketel schakelen.
Ketels analoog aansturen.
Uitschakelen:
Zodra de warmtebehoefte niet meer wordt gedetecteerd de
warmteopwekking uitschakelen door:
- het na een tijdvertraging (instelbaar) de ketel uitschakelen.
- het na een tijdvertraging (instelbaar) de pomp uitschakelen.
- het sluiten van de smoorklep in het ketelcircuit.
Cyclisch wisselen:
- bij meerdere ketels van gelijk vermogen de ketelvolgorde zodanig
cyclisch wisselen dat het aantal bedrijfsuren per ketel ongeveer
gelijk wordt.
Metingen:
- rookgastemperatuur.
Storingsmeldingen:
- per ketel een verzamelde storingsmelding doorgeven.
Beveiligingen:
- bij aanspreken van een vergrendelende maximaalthermostaat de
ketel uitschakelen. De ketel voorzien van lokale beveiligingen
overeenkomstig de geldende regelgeving.
.01
D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE
De te realiseren regelstrategie voor de warmteopwekking.
68.11.10-c REGELINSTALLATIE
0.
F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE
Systeem koudeopwekking.
De koelmachine voorzien van eigen meegeleverde of opgebouwde regelen beveiligingsapparatuur. Vanuit het regelpaneel wordt de
koelmachine aangestuurd en gemonitord:
Inschakelen:
- vindt plaats door een signaal van het regelpaneel naar de
schakelkast van de koelmachine. Zodra koelbehoefte wordt
gedetecteerd wordt de koelmachine ingeschakeld.
Regelen:
- vanuit het regelpaneel van de koelmachine wordt de koelwaterpomp
ingeschakeld en wordt de aanvoertemperatuur van het gekoeld
water geregeld op een gewenste temperatuur van 6°C (instelbaar
op de koelmachine).
Uitschakelen:
- vindt plaats door een signaal van het regelpaneel naar de
schakelkast van de koelmachine.
Meldingen:
- storing koelmachine.
De koelmachine wordt voorzien van voeding vanuit het regelpaneel of
vanuit een elektrotechnische verdeelkast indien dit op de
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 153
elektrotechnische tekening als zodanig is aangegeven.
.01
D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE (WTB)
De te realiseren regelstrategie voor de koudeopwekking.
68.11.10-d REGELINSTALLATIE
0.
F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE
Systeem groep radiatoren (weersafhankelijk, thermostatische ventielen)
Inschakelen.
- inschakelen door de groepspomp te starten en de
temperatuurregeling vrij te geven.
- inschakelen zodra op basis van de stooklijn bepaalde
aanvoertemperatuur 1°C (instelbaar) hoger is dan de gemeten
aanvoertemperatuur.
- inschakelen na nachtverlaging met optimalisering op basis van de
ruimte en buitentemperatuurvoeler zodanig dat de temperatuur in de
ruimte reeds bi de aanvang van de dagtijd op comfortniveau is.
- inschakelen tijdens nachtbedrijf bij ruimtetemperatuur lager dan de
minimum ruimtetemperatuur (instelbaar).
Regelen:
- Weersafhankelijk regelen van de aanvoertemperatuur op basis van
een gewenste waarde bepaald met de stooklijn (instelbaar) door
verstellen van de groepsregelafsluiter.
- de groepspomp regelt op basis van drukverschil.
Uitschakelen:
- door na tijdens regelen geheel sluiten van de groepsregelafsluiter de
groepspomp vertraagd (instelbaar) uit te schakelen.
- Uitschakelen tijdens nachtbedrijf als de ruimtetemperatuur 1°C hoger
is dan de minimum ruimtetemperatuur.
Bijzonderheden.
- weekklok voor dag/nacht bedrijf.
- overwerkdrukknop, gemonteerd nabij de receptie of kantine.
- pomp altijd inschakelen bij buitentemperatuur lager dan -10°C
(instelbaar)
.01
D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE (WTB)
De te realiseren regelstrategie voor de groep radiatoren.
68.11.10-e REGELINSTALLATIE
0.
F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE
Systeem groep vloerverwarming (weersafhankelijk).
Inschakelen.
- inschakelen door de groepspomp te starten en de
temperatuurregeling vrij te geven.
- inschakelen zodra op basis van de stooklijn bepaalde
aanvoertemperatuur 1°C (instelbaar) hoger is dan de gemeten
aanvoertemperatuur.
Regelen:
- weersafhankelijk regelen van de aanvoertemperatuur op basis van
een gewenste waarde bepaald met de stooklijn (instelbaar) voorzien
van ruimtecompensatie, door verstellen van de groepsregelafsluiter.
- de stooklijn 5°C lager zetten (instelbaar) tijdens nachtbedrijf.
Beveiligen tegen hoge aanvoertemperatuur:
- uitschakelen bij een aanvoertemperatuur hoger dan 50°C, gemeten
met een aparte maximaalthermostaat, door met een hulprelais de
voeding naar de groepspomp uit te schakelen en de
groepsregelafsluiter te sluiten. Deze schakeling blokkeren. De
blokkering opheffen met de resetknop op de kast en op afstand.
Deze situatie als urgente storing melden.
Uitschakelen.
- door, na tijdens regelen geheel sluiten van de groepsregelafsluiter,
de groepspomp vertraagd (instelbaar) uit te schakelen.
Bijzonderheden.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 154
-
weekklok voor dag/nacht bedrijf.
overwerkdrukknop, gemonteerd nabij de receptie of kantine.
pomp altijd inschakelen bij buitentemperatuur lager dan -10°C
(instelbaar)
.01
D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE (WTB)
De te realiseren regelstrategie voor de groep vloerverwarming.
68.11.10-f REGELINSTALLATIE
0.
F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE
Systeem groep stralingspanelen (op ruimtetemperatuur).
Inschakelen:
- door de groepspomp te starten en de temperatuurregeling vrij te
geven.
- zodra de gewenste ruimtetemperatuur lager is dan de gemeten
ruimtetemperatuur.
- inschakelen na nachtverlaging met optimalisering op basis van de
ruimtetemperatuurvoeler zodanig dat de temperatuur in de ruimte
reeds
bij de aanvang van de dagtijd op comfortniveau is.
- inschakelen tijdens nachtbedrijf bij ruimtetemperatuur lager dan de
minimum ruimtetemperatuur (instelbaar)
Regelen.
- van de aanvoertemperatuur op basis van een stooklijn met ruimtecompensatie (instelbaar) door verstellen van de groepsregelafsluiter.
Uitschakelen.
- door na tijdens regelen geheel sluiten van de groepsregelafsluiter de
groepspomp vertraagd (instelbaar) uit te schakelen.
- uitschakelen tijdens nachtbedrijf als de ruimtetemperatuur 1°C hoger
is dan de minimum ruimtetemperatuur.
Bijzonderheden.
- weekklok voor dag/nacht bedrijf.
- overwerkdrukknop, gemonteerd nabij de receptie of kantine.
- pomp altijd inschakelen bij buitentemperatuur lager dan -10°C
(instelbaar)
.01
D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE (WTB)
De te realiseren regelstrategie voor de groep stralingspanelen.
68.11.10-g REGELINSTALLATIE
0.
F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE
Systeem transportgroep (weersafhankelijk geregeld bijvoorbeeld naar
luchtbehandelingskasten).
Inschakelen.
- door de groepspomp te starten en de temperatuurregeling vrij te
geven.
- bij ontstaan van warmtebehoefte op één van de voedingspunten
van de transportgroep.
Regelen:
- weersafhankelijk regelen van de aanvoertemperatuur op basis van
een gewenste waarde bepaald met de stooklijn (instelbaar) met
warmtebehoeftecompensatie.
Uitschakelen
- door, na tijdens regelen geheel sluiten van de groepsregelafsluiter,
de groepspomp vertraagd (instelbaar) uit te schakelen.
Bijzonderheden.
- pomp altijd inschakelen bij buitentemperatuur lager dan -10°C
(instelbaar)
.01
D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE
De te realiseren regelstrategie voor luchtbehandelingskast .....
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 155
68.11.10-h REGELINSTALLATIE
0.
F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE
Systeem luchtbehandelingskast (nagenoeg vaste inblaasstemperatuur
regeling).
Inschakelen
- door inschakelprocedure te volgen
- gedurende dagbedrijf
Regelen inblaastemperatuur:
- zomernachtventilatie toepassen
- weersafhankelijk regelen van de inblaastemperatuur op basis van
een gewenste waarde bepaald met een vlak ingestelde stooklijn
(instelbaar).
- de regeling maakt in volgorde bij toenemende warmtebehoefte
gebruik van:
- capaciteitsregeling warmteterugwinning.
- verstellen van de regelafsluiter in het CVsysteem naar de
luchtverhitter.
- de regeling maakt in volgorde bij toenemende koudebehoefte
gebruik van:
- vrije koeling.
- capaciteitsregeling koudeterugwinning.
- verstellen van de regelafsluiter in het gekoeld water systeem naar
de koelbatterij.
Regelen relatieve vochtigheid (indien van toepassing) van de
inblaaslucht op basis van een gewenste waarde (instelbaar) door
capaciteitsregeling van de stoombevochtiger.
Uitschakelen gedurende nachtbedrijf.
Bijzonderheden:
- de pomp die de stroming door de verwarmingsbatterij veroorzaakt
moet, indien aanwezig, worden bijgeschakeld op het moment dat de
regelafsluiter opent en vertraagd (instelbaar) uitgeschakeld op het
moment dat de regelafsluiter gesloten is.
.01
D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE
De te realiseren regelstrategie voor luchtbehandelingskast .....
68.11.10-i REGELINSTALLATIE
0.
F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE
Systeem luchtbehandelingskast (ruimtetemperatuurregeling).
Inschakelen:
- door inschakelprocedure te volgen.
- gedurende dagbedrijf.
Regelen ruimtetemperatuur:
- zomernachtventilatie toepassen.
- regelen van de inblaastemperatuur op basis van een berekende
gewenste inblaastemperatuur bepaald door vergelijking van de
ruimtetemperatuur en de gewenste ruimtetemperatuur (instelbaar)
(master-slave regeling).
- de regeling maakt in volgorde bij toenemende warmtebehoefte
gebruik van:
- capaciteitsregeling warmteterugwinning.
- verstellen van de regelafsluiter in het CVsysteem naar de
luchtverhitter.
- de regeling maakt in volgorde bij toenemende koudebehoefte
gebruik van:
- vrije koeling.
- capaciteitsregeling koudeterugwinning.
- verstellen van de regelafsluiter in het gekoeld water systeem naar
de koelbatterij.
Regelen relatieve vochtigheid (indien van toepassing):
- van de inblaaslucht op basis van een berekende gewenste relatieve
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 156
vochtigheid bepaald door vergelijking van de ruimte relatieve
vochtigheid en de gewenste ruimte relatieve vochtigheid (instelbaar)
(master-slave regeling).
- de regeling maakt in volgorde gebruik van drogen door:
- regelen van de capaciteit van het warmtewiel (indien aanwezig en
mogelijk).
- het verstellen van de regelafsluiter in het gekoeld watersysteem
naar de koelbatterij.
- de regeling maakt voor bevochtiging gebruik van:
- het regelen van de capaciteit van het warmtewiel (indien aanwezig
en mogelijk).
- capaciteitsregeling van de stoombevochtiger.
Uitschakelen luchtbehandelingskast:
- gedurende nachtbedrijf.
Bijzonderheden:
- de pomp die de stroming door de verwarmingsbatterij veroorzaakt
moet, indien aanwezig, worden bijgeschakeld op het moment dat de
regelafsluiter opent en vertraagd (instelbaar) uitgeschakeld op het
moment dat de regelafsluiter gesloten is.
- detectie vorstgevaar bij luchtverhitter en voorkomen vorstgevaar op
retourwateraansluiting CV-water toepassen.
.01
D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE
De te realiseren regelstrategie voor de luchtbehandelingskast .....
68.11.10-j REGELINSTALLATIE
0.
F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE
Systeem hoeveelheidsmetingen (gas, water, warmte, elektriciteit).
Alle energieverbruiken dienen in cijfers met bijbehoren meetgrootheid
en meeteenheid te kunnen worden weergegeven.
.01
D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE
De te realiseren hoeveelheidsmetingen voor .....
68.11.10-k REGELINSTALLATIE
0.
F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE
Systeem THERMOSTATISCHE VENTIELEN
Radiatoren voorzien van thermostatische kranen.
.01
D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE
De te realiseren thermostaatventielen voor .....
68.11.10-l REGELINSTALLATIE
0.
F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE
Systeem tracing.
Inschakelen:
- bij een buitentemperatuur onder 5°C (instelbaar).
Uitschakelen:
- bij een buitentemperatuur boven 6°C (instelbaar).
Melding:
- storingsmelding bij ingeschakelde tracing met vertraagde (30
seconden)
doormelding bij afvallen hulprelais, geplaatst in regelpaneel en
aangesloten op einde van de tracing.
.01
D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE
De te realiseren regelstrategie voor de tracing van .....
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
68.12
Pagina: 157
TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
68.12.10-a TEKENINGEN
0.
A221000.680.c01 TEKENING REGELINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) betreffende
regelinstallaties.
Volgens: NEN 3157-85.
Van de gehele regelinstallatie omvattende:
- instrumentatieschema's.
- de kabelschema's.
- de kabelwegen.
- de schema's van de regelpanelen.
- de structuur van de software van de betreffende regelinstallatie.
Wijzigingen in deze tekeningen moeten ter goedkeuring aan de directie
worden aangeboden. De aannemer moet deze tekeningen reviseren
zodanig dat zij bij oplevering de feitelijk geïnstalleerde installatie
weergeven.
Het tekenwerk met betrekking tot de regelpanelen moet worden
uitgevoerd met het tekenpakket E-plan. Deze tekeningen moeten,
behalve op papier, ook digitaal in E-planformaat én in Acrobat PDFformaat worden aangeleverd op een elektronische informatiedrager.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): overeenkomstig het vereiste aantal
revisiebescheiden.
Tijdstip van verstrekking:
- de aannemer dient te beschikken over door de directie voor gezien
geparafeerde tekeningen voordat met de productie van de
schakelkast of enige andere werkzaamheden van de regelinstallatie
wordt gestart.
De directie heeft tenminste 10 werkdagen nodig voor het beoordelen
van de tekeningen.
.01
D999999.000.c01 KLIMAATREGELINSTALLATIE
De tekeningen c.q. schema's van de gehele regelinstallatie.
68.13
KEURING EN BEPROEVING
68.13.10-a BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT
0.
A223202.000.c01 BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT
Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport.
Onderdelen:
- de gehele regel- en beveiligingsinstallatie.
Beproevingsresultaten:
- in het rapport moet tenminste worden opgenomen:
- de wijze van meten en uitvoeren van elke beproeving.
- de tijdens de beproeving vastgestelde optimale inregelstanden
van elke regelkring (proportionele band, integratietijd,
differentatietijd, schakeldifferentie etc.), elke beveiliging, elke in te
stellen gewenste waarde, elke in te stellen grenswaarde.
- geparefeerde cheklist van de I/O-test.
- geparafeerde checklist van het testen van de juiste werking van de
installatie, draairichting motoren, juiste werking by-passkleppen bij
warmtererugwinning e.d.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 158
-
regeltechnische omschrijving waarin elke regel geparafeerd is die de
werking van de installatie beschrijft nadat gecontroleerd is dat deze
in de software is verwerkt.
- geparafeerde checklist van het testen van beveiligingsfuncties.
- geparefeerde checklist van het controleren en ijken van gemeten
waarden.
- geparefeerde checklist van het controleren van de geregistreerde
gas, water en kWh meters.
- geparafeerde checklist van het controleren of de te regelen
grootheden juist zijn en stabiel blijven.
- geparafeerde checklist van het testen van de thermische en/of
magnetische motorbeveiligingsschakelaars en het afstellen daarvan
op de juiste waarde
Elk item dat getest is moet separaraat geparafeerd worden op de
cheklist.
Tijdstip van verstrekking: op het tijdstip van ingebruikneming van het
werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, danwel uiterlijk op
de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- 2, witdruk op A4 formaat.
9.
A200000.013.a09 UITVOEREN VAN BEPROEVEN EN TESTEN EN
ONDERHOUDSTERMIJN
Voor de oplevering moet de installatie volledig gecontroleerd worden.
De controlewerkzaamheden moeten plaatsvinden gedurende een
aaneengesloten periode van een week. Gemeten waarden en sturingen
naar corrigerende organen moeten gedurende deze week continu
geregistreerd worden.
Het tijdstip van elke beproeving moet vooraf tijdig aan de directie zijn
gemeld.
De resultaten van de beproeving moeten in een rapport worden
vastgelegd.
.01
D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE
Het beproeven in inregelen van de gehele regelinstallatie.
68.13.19-a CONTROLE EN OPLOSSEN VAN STORINGEN TIJDENS ONDERHOUDSTERMIJN
1.
A200000.013.a09 CONTROLE TIJDENS DE ONDERHOUDSTERMIJN
Tijdens de onderhoudstermijn dient de installatie door de aannemer
gecontroleerd te worden op de goede werking. De aannemer dient
daarvoor dagelijks via de bedieningssoftware van op afstand via een
inbelverbinding de werking van de installatie te controleren. Daarbij
dient gecontroleerd te worden of de installatie werkt zoals bedoeld en
of de installatie niet onnodig veel energie verbruikt. Indien de werking
niet correct of efficient is dient de aannemer de instellingen binnen een
werkdag aan te passen en indien nodig binnen een werkdag de
applicatiesoftware aan te passen.
De aangepaste software dient binnen een werkdag aan de Directie ter
beschikking gesteld te worden.
Indien door de Directie geen telefoonlijn ter beschikking is gesteld dient
de aannemer 06-modem's te voorzien zodat elke regelaar kan worden
benaderd. De telefoonnummers van de 06-modems dienen aan de
Directie bekent gemaakt te worden zodat ook de Directie de installatie
kan benaderen en bekijken.
2.
A200000.013.a09 OPLOSSEN VAN STORINGEN TIJDENS DE
ONDERHOUDSTERMIJN
Storingen dienen door de regelaars uitgebeld te worden naar de
aannemer. De aannemer dient de storingen uiterlijk de eerstvolgende
werkdag te verhelpen en de oorzaak weg te nemen. Als t.g.v. een
storing vorstschade, waterschade of andere schade kan ontstaan dient
de aannemer onmiddellijk een monteur naar het defensieobject te
sturen om de storing te verhelpen en de RVB in kennis te stellen zodat
de RVB in de gelegenheid is om toegang tot het defensie object te
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 159
regelen.
.01
D999999.000.c01 REGELINSTALLATIE
Controle en oplossen van storingen tijdens de onderhoudstermijn.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 160
70
ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
70.00
ALGEMEEN
70.00.10
BEGRIPPEN: ALGEMEEN
09.
A200000.010.a09 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES
Onder werktuigbouwkundige installaties wordt verstaan de installaties
zoals genoemd in de hoofdstukken 52 t/m 68.
19.
A200000.010.a19 AANDUIDINGEN EN BEGRIPSBEPALINGEN
Met uitbreiding van het bepaalde in par. 1 lid 1 van de UAV 2012 zijn de
volgende aanduidingen en begripsbepalingen van toepassing:
- in het werk brengen: te leveren en bedrijfsvaardig aanbrengen.
- vervangen: bestaande installatie verwijderen en nieuwe installatie in
het werk brengen (aansluiten op de bestaande en/of uit te breiden
installatie).
- verplaatsen: losnemen en elders bedrijfsvaardig aanbrengen.
- omleggen; losnemen, herleggen en elders bedrijfsvaardig
aanbrengen.
- verwijderen: verwijderen en afvoeren.
- asp: aansluitpunt(en).
- hs: hoogspanning.
- ls: laagspanning.
- wd: (druip)waterdicht, voor zover niet nader aangegeven
overeenkomend met beschermingsgraad IP 44.
- wcd: wandcontactdoos.
- lok.: lokaal of lokalen.
- ti (druip)waterdicht: "tegel inbouw" schakel- en/of aansluitmateriaal
met een beschermingsgraad IP44.
70.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09.
A200000.020.a09 NORMEN, VOORSCHRIFTEN, EN RICHTLIJNEN
De volgende normen en richtlijnen zijn van toepassing:
- NEN 1010:2007+C1:2008 nl.
- NEN-EN-IEC 62305:2006 "Bliksembeveiliging".
- NEN 1041:1982+A1:1991 "Veiligheidsbepalingen voor
hoogspanningsinstallaties".
- NEN-EN 1838:1999 "Toegepaste verlichtingstechniek
Noodverlichting".
- NEN-EN 50110:1998 "Bedrijfsvoering van elektrische installaties".
- NEN-EN-IEC 60529:1989+A1:2000 "Beschermingsgraden van
omhulsels (IP-codering)".
- NPR 3596:2000 "Verlichtingsarmaturen, richtlijnen voor de
aansluiting op de elektrische installaties".
- NPR 5310:2007+A4:2012 nl "Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN
1010".
- De Netcode, versie april 2002, uitgegeven door Dienst uitvoering en
toezicht Energie.
- Model algemene voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit
2000 voor zakelijke afnemers: uitgave 29 juni 2001.
19.
A200000.020.a19 LAAGSPANNINGSINSTALLATIES
De elektrische installatie voor lage spanning moet zijn uitgevoerd
volgens het:
- TN-S stelsel.
- vier-geleidersysteem met een potentiaalverschil van 400 V tussen de
faseleidingen onderling en 230 V tussen elk van de faseleidingen en
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
29.
Pagina: 161
de nulleiding, frequentie 50 Hz.
A200000.020.a29 HOOGTEMATEN INSTALLATIEONDERDELEN
Hoogtematen van installatieonderdelen worden aangegeven ten
opzichte van de bovenzijde van de afgewerkte vloer.
70.00.30
INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
09.
A200000.030.a09 COÖRDINATIE INSTALLATIE-VERANTWOORDELIJKEN
Overeenkomstig post 00.06.10 rubriek 09 zal de aannemer namens hem
een installatie verantwoordelijke aanwijzen voor het te maken werk.
De directie zal aan de aannemer bekend stellen wie als installatie
verantwoordelijke namens de directie zal optreden.
De namens de aannemer optredend installatie verantwoordelijke is
gehouden overleg te voeren met de installatie verantwoordelijke van de
directie.
Met overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig voor
een veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande
elektrotechnische installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties en
aansluiting van nieuwe installaties.
19.
A200000.030.a19 GOEDKEURING INSTALLATIES
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking
komende installaties of delen hiervan conform het gestelde in NEN
1010: 2007+C1:2008 nl.
De kosten van keuring en het verkrijgen van goedkeuring zijn voor de
aannemer.
70.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
02.
A223001.700.a01 REVISIEGEGEVENS TRANSFORMATOR
De revisiegegevens met betrekking tot transfor matoren, met een
vermogen groter dan 15VA en een spanning groter dan 12V, moeten
ten minste bevatten:
- het type
- het nominale vermogen
- het klokgetal
- de nominale primaire en secundaire spanning
- de instelling van de spanningsregeling
- de locatie
- de kortsluitspanning .
03.
A223001.700.a02 REVISIEGEGEVENS AGGREGAAT
De revisiegegevens met betrekking tot aggregaten moeten ten minste
bevatten:
- het volledig elektrische schema met daarop aan gegeven de
nominale capaciteit van alle toege paste componenten.
- het volledige brandstofschema.
- het asvermogen en het nominale vermogen van de motor.
- een opstellingstekening.
- de locatie.
- een onderdelenlijst met fabrikaat en typenummer.
04.
A223001.700.a03 REVISIEGEGEVENS OMZETTER
De revisiegegevens met betrekking tot omzetters moeten ten minste
bevatten:
- het volledige elektrische schema met de nominale capaciteit van alle
toegepaste componenten.
- een opstellingstekening.
- de locatie.
- een onderdelenlijst met fabrikaat- en typenummer.
05.
A223001.700.a04 REVISIEGEGEVENS ACCUMULATORBATTERIJ
De revisiegegevens met betrekking tot accumulator batterijen moeten
ten minste bevatten:
- de nominale spanning.
- de nominale capaciteit.
- de locatie.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
Besteknummer: .....
Datum:
Pagina: 162
- het soort cel (lood, NiCd, enz.).
- de nominale celcapaciteit.
- de maximaal toelaatbare laad- en ontlaadstroom.
- de ontlaadkarakteristiek.
- fabrikaat- en typenummer.
A223001.700.a05 REVISIEGEGEVENS KANALISATIE
De revisiegegevens met betrekking tot kanalisatie moeten ten minste
bevatten:
- het soort leidingweg.
- fabrikaat, type en afmetingen.
- de vullingsgraad.
A223001.700.a06 REVISIEGEGEVENS ELEKTRISCHE LEIDINGEN
De revisiegegevens met betrekking tot leidingen moeten ten minste
bevatten:
- het identificatiemerk
- het leidingtype, met vermelding van het soort isolatie, het aantal
aders en de doorsnede van iedere aderkern
- de functie van de leiding
- de oorsprong, de bestemming en het verloop van de leiding alsmede
de las- en aftakpunten .
Indien niet iedere leiding afzonderlijk is aangegeven maar als
verzameling, moet bij iedere aftakking van die verzameling worden
aangegeven welke leidingen deel uitmaken van die verzameling.
A223001.700.a07 REVISIEGEGEVENS IN DE GROND GELEGDE KABEL
Van in de grond gelegde kabels moeten in de revisie gegevens tevens
zijn aangegeven het aantal en de grootte van beschermbuizen ter
plaatse van weg- en waterkruisingen.
A200000.032.a09 REVISIEGEGEVENS SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING
De revisiegegevens met betrekking tot schakel- en verdeelinrichtingen
moeten ten minste bevatten:
- de grond- en installatieschema's het grondschema volgens het
gestelde in de bladen 50 en 25 van de NPR 5310:2007+A4:2012 nl;
- de elektrische gegevens van de toegepaste componenten en de
aangesloten bekabeling;
- een lijst van de onderdelen met vermelding van het fabrikaat en
typenummer(s).
A223001.700.a08 REVISIEGEGEVENS VERBRUIKEND TOESTEL
De revisiegegevens met betrekking tot verbruikende toestellen moeten
ten minste bevatten:
- de locatie.
- het soort.
- het fabrikaat- en typenummer.
- het aansluitschema.
A223001.700.a10 REVISIEGEGEVENS AARDINGSVOORZIENINGEN
De revisiegegevens met betrekking tot aardingsvoor zieningen moeten
ten minste bevatten:
- de aardverspreidingsweerstand van iedere elektrode, alsmede die
van het gekoppelde systeem
- de plaats van de elektroden
- de plaats van de hoofdaardrail
- de route van voor aardingsdoeleinden gebruikte wapeningsstaven
- de plaats van de aardverbindingsplaten
- de plaats van meet- en aansluitputten
A223001.700.a11 REVISIEGEGEVENS BLIKSEMAFLEIDERINSTALLATIE
De revisiegegevens met betrekking tot bliksem afleiderinstallaties
moeten tenminste bevatten:
- het leidingverloop van de installatie.
- het beloop van voor bliksemafleiderdoeleinden gebruikte
wapeningsstaven.
- de plaats van de aardverbindingsplaten, dakdoor voeren,
gootdoorvoeren, vonkbruggen, stekeinden, meetkoppelingen en
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
13.
15.
16.
70.00.33
Pagina: 163
verbindingen van metalen delen met het daknet.
A223001.700.a12 REVISIEGEGEVENS ELEKTRISCH SCHAKEL/AANSLUITMATERIAAL
De revisiegegevens met betrekking tot schakel en aansluitmateriaal
moeten ten minste bevatten:
- de locatie
- het soort
- het fabrikaat en typenummer
- de belastbaarheid van schakelaars
- de aansluitgegevens
A223010.001.a01 REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen;
- de bedieningsvoorschriften;
- onderhoudsvoorschriften;
- beproevingsrapporten;
- voorlopige revisietekenningen;
- definitieve revisietekeningen;
- meetrapporten;
- werk-, detail- en uitvoeringstekeningen;
door de aannemer aan de directie te verstrekken revisiebescheiden:
van alle installaties of installatieonderdelen waaraan in dit kader van dit
bestek is gewerkt.
A223111.001.a01 GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING
Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring:
van alle schakel- en verdeelinrichtingen.
Per schakel-en verdeelinrichting moet een installatietekening worden
gemaakt van het onderhavige verzorgingsgebied, waarop tenminste
zijn aangegeven:
- alle schakelaars;
- aansluitpunten voor verlichting;
- contactdozen;
- vaste elektrische toestellen en machines.
De groepenverklaring met installatietekening moet zijn geplaatst in een
houder in of nabij de betreffende verdeelkast bij opleveren.
Tevens dient een exemplaar van de bescheiden te worden verstrekt
aan de directie.
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01.
A223101.000.a01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften:
van de in aanmerking komende installaties en/of installatieonderdelen.
02.
A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:
- van de in aanmerking komende installaties en/of
installatieonderdelen.
Met lijst van toegepaste symbolen.
Met technische beschrijving van de installatie.
03.
A223102.001.a02 BEDIENINGSINSTRUCTIE
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de
opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het
onderhoud van de installatie
De instructietijd is maximaal 4 uur.
70.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
A200000.039.a09 MONSTERS
01.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
indien van toepassing hier de onderdelen en kenmerken benoemen.
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld
hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
- .....
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 164
- .....
Aantal (st.): 1 stuks per type of uitvoering.
Beoordelingskenmerk(en):
- .....
- .....
Tijsduur: gedurende de looptijd van het werk.
70.00.60
BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
A200000.060.a09 VOORGESCHREVEN BOUWSTOFFEN
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
indien van toepassing hier de onderdelen benoemen.
De hierna genoemde bouwstoffen komen uitdrukkelijk niet in
aanmerking voor vervanging door andere bouwstoffen:
- .....
- .....
70.13
BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
70.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN
0.
R501000.700.c01 BEPROEVEN/INREGELEN ELEKTROTECHNISCHE
INSTALLATIE
Beproeven en inregelen van:
- alle installaties waaraan in het kader van dit bestek is gewerkt met
uitzondering van de hoogspannings- en bliksemafleiderinstallaties.
Uitgangspunten:
Methode:
- volgens NEN 1010, deel 6;
- volgens voorschrift van fabrikant/leverancier.
Uitvoering door:
- de aannemer.
Tijdstip:
- vóór de oplevering.
4.
A223201.000.c01 MEETRAPPORT
Te verstrekken meetrapport(en) van:
- alle installaties waaraan in het kader van dit bestek is gewerkt.
Door de aannemer.
5.
A223202.700.c01 BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT, ELEKTR.
INSTALLATIE
Door de aannemer te verstrekken keuringsrapport.
Het rapport omvat de keuring van alle installaties waaraan in het kader
van dit bestek is gewerkt.
- de rapportage volgens deel 6 hoofdstuk 61.4 van de NEN 1010.
.01
D999999.999.c99 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
De betreffende beproevingen.
70.13.10-b BEPROEVEN/INREGELEN
0.
R501000.700.c01 BEPROEVEN/INREGELEN ELEKTROTECHNISCHE
INSTALLATIE
Beproeven en inregelen van:
- alle installaties waaraan in het kader van de
hoogspanningsinstallatie.
Uitgangspunten:
- de proeven ls vermeld in de bepalingen 5.3.5 en/of 6.3.5;
- van de NEN 2620:2003;
- volgens voorschrift van fabrikant/leverancier.
Methode:
Uitvoering door:
- de aannemer.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 165
Tijdstip:
- vóór de oplevering.
4.
A223201.000.c01 MEETRAPPORT
Te verstrekken meetrapport(en) van:
- alle installaties waaraan in het kader van dit bestek is gewerkt.
Door de aannemer.
5.
A223202.700.c01 BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT, ELEKTR.
INSTALLATIE
Het rapport omvat de beproeving van de hoogspanningsinstallaties.
Bij het rapport moet tenminste zijn bijgevoegd het meetrapport.
.01
D999999.999.c99 HOOGSPANNINGSINSTALLATIES
De betreffende beproevingen.
70.13.10-c BEPROEVEN/INREGELEN
0.
R501000.700.c02 BEPROEVEN, AARDINGSVOORZIENING
Beproeven van de aardingsvoorziening.
Door:
- de aannemer.
4.
A223201.000.c01 MEETRAPPORT
Te verstrekken meetrapport(en) van:
- de aardingsvoorziening.
5.
A223202.000.c01 BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT
Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport.
Dit dient te bestaan uit:
- het meetrapport;
- de revisiebescheiden.
.01
D999999.999.c99 BLIKSEMAFLEIDERINSTALLATIES
De betreffende beproevingen.
70.14
REVISIEBESCHEIDEN
70.14.09-a REVISIEBESCHEIDEN
0.
A200000.014.a09 REVISIEBESCHEIDEN
Conform het gestelde in de post 00.05.10 en 70.00.32.
.01
D999999.000.c01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
Alle revisiebescheiden van de installaties waaraan in het kader van
dit bestek is gewerkt.
.02
D999999.000.c01 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES
Alle revisiebescheiden van de bekabelingen.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
75
COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES
75.00
ALGEMEEN
Pagina: 166
75.00.10
BEGRIPPEN: ALGEMEEN
A200000.010.a09 INFORMATIEKABEL
09.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
Onder informatiekabel wordt verstaan een leiding die bestemd is voor
overdracht van elektrische of optische signalen.
19.
A200000.010.a19 AANDUIDINGEN EN BEGRIPSBEPALINGEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
Met uitbreiding van het bepaalde in par. 1 lid 1 van de UAV 2012 zijn de
volgende aanduidingen en begripsbepalingen van toepassing:
- in het werk brengen: te leveren en bedrijfsvaardig aanbrengen.
- vervangen bestaande installatie verwijderen en nieuwe installatie in
het werk brengen (aansluiten op de bestaande en/of uit te breiden
installatie).
- verplaatsen: losnemen en elders bedrijfsvaardig aanbrengen.
- omleggen: losnemen, herleggen en elders bedrijfsvaardig
aanbrengen.
- verwijderen: verwijderen en afvoeren.
- asp: aansluitpunt(en).
- wd: (druip)waterdicht, voor zover niet nader aangegeven
overeenkomend met beschermingsgraad IP 44.
- lok.: lokaal of lokalen.
- ti (druip)waterdicht: "tegel inbouw" schakel- en/of aansluitmateriaal
met een beschermingsgraad IP44.
75.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09.
A200000.020.a09 NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
De volgende normen en richtlijnen zijn van toepassing:
- NEN 2535:1996+A1:2002+C1:1997, "Brandveiligheid van gebouwen brandmeldinstallaties - systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen".
- NEN 2575:2004+C1:2006, "Brandveiligheid van gebouwenontruimingsinstallaties - systeem- en kwaliteitseisen en
projecteringsrichtlijnen".
- NEN-EN 50173-1:2007, NEN-EN 50173-2:2007 en ISO/IEC
11801:2002 2nd edition) "Informatietechnologie,
generiekebekabelingssystemen".
- voor brandmeldinstallaties: de aansluitvoorwaarden van de regionale
brandweer.
19.
A200000.020.a19 HOOGTEMATEN INSTALLATIEONDERDELEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
Hoogtematen van installatieonderdelen worden aangegeven ten
opzichte van de bovenzijde van de afgewerkte vloer.
75.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03.
A223010.001.a01 REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 167
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen;
- de bedieningsvoorschriften;
- onderhoudsvoorschriften;
- beproevingsrapporten;
- voorlopige revisietekeningen;
- definitieve revisietekeningen;
- meetrapporten;
- kabellijsten v/d distributiepanelen;
- werk-, detail- en uitvoeringstekeningen, vervaardigd door de
aannemer.
door de aannemer aan de directie te verstrekken revisiebescheiden:
van alle installaties of installatieonderdelen waaraan in het kader van
dit bestek is gewerkt.
75.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
A223101.000.a01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
01.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften:
van de installaties en/of installatieonderdelen.
02.
A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:
van de in aanmerking komende installaties en/of installatieonderdelen.
Met lijst van toegepaste symbolen.
Voorzien van een technische omschrijving van de installatie.
19.
A200000.033.a09 BEDIENINGSINSTRUCTIE
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
Na inbedrijfstelling van de installatie(s) geeft de aannemer aan de
opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het
onderhoud van de installatie(s).
De instructietijd is maximaal 4 uur.
75.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: MEETRAPPORTEN - MONSTERS
01.
A200000.039.a10 MEETRAPPORT
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
Meetrapporten moeten indien dit in de betreffende besteksposten niet
nader is gespecificeerd te minste bevatten:
- de meetresultaten.
- de datum en plaats van de meting.
- een beschrijving van het gemeten object.
- de toegepaste meetmethode.
- kenmerken van de toegepaste meetapparatuur.
Meetrapporten moeten bij meerdere vergelijkbare metingen in
tabelvorm zijn opgesteld.
02.
A200000.039.a20 MEETRAPPORT KOPEREN BEKABELING
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
Meetrapporten van de koperen bekabeling moeten de volgende
gegevens vermelden:
- het gemeten object (code van de kabel).
- de gebruikte meetapparatuur en tekening meetopstelling.
- een afdruk van de karakteristiek van het gemeten segment.
- de totale geprojecteerde lengte van het gemeten segment.
- de door meting bepaalde lengte van het segment.
- waar nodig een toelichting op de meting (afwijkingen gemeten/
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 168
geprojecteerde waarde).
meetwaarden volgens minimale eisen garantiepolitiek van de
leverancier.
A200000.039.a30 MEETRAPPORTEN GLASVEZEL BEKABELING
03.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
Meetrapporten van de glasvezel bekabeling moeten de volgende
gegevens vermelden:
- het gemeten object (code van de kabel).
- kabelspecificaties.
- fabrikaat en type OTDR (Optical Time Domain Reflectometer).
- meetresultaten (print-out reflectiekarakteristiek/dempingswaarde).
- totale lengte van het object.
- toelichting op de meting (verschil gemeten/gespecificeerde waarde).
A200000.039.a40 MEETRAPPORT KABELTELEVISIENET
04.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
Van het kabeltelevisienet moeten de volfgende onderdelen worden
gemeten:
- het ontvangstation of signaalovernamepunt (SOP).
- het wijkcentrum.
- groeps- en eindversterkers.
- het signaal op de ingangen van de multitaps.
- het signaal op de diverse R/TV contactdozen.
09.
A200000.039.a09 MONSTERS
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
indien van toepassing hier de onderdelen en kenmerken benoemen.
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld
hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
- contactdoos voor het datanet.
Aantal (st.): 1 stuks per type of uitvoering.
Beoordelingskenmerk(en):
- model.
- kleur.
- uitvoering.
Tijsduur: gedurende de looptijd van het werk.
-
75.00.49
INFORMATIE-OVERDRACHT: KABELLIJST DISTRIBUTIEPANEEL
01.
A200000.010.a09 KABELLIJST DISTRIBUTIEPANEEL
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
Naast het meetrapport koperen bekabeling moet per distributiepaneel
een kabellijst worden gemaakt met hierop aangegeven:
- het kabelnummer.
- de geprojecteerde lengte volgens de formule: (totale kabellengte test kabellengte)x 0,5.
- toelichting verstoringen welke niet zijn verholpen.
- het fabrikaat en type kabel.
- naam meettechnicus.
- datum van de meting.
75.00.60
BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09.
A200000.060.a09 VOORGESCHREVEN BOUWSTOFFEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
indien van toepassing hier de onderdelen benoemen.
De hierna genoemde bouwstoffen komen uitdrukkelijk niet in
aanmerking voor vervanging door andere bouwstoffen:
- .....
- .....
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
75.19
Pagina: 169
REVISIEBESCHEIDEN
75.19.19-a REVISIEBESCHEIDEN
0.
A200000.019.a19 REVISIEBESCHEIDEN
Conform het gestelde in de post 00.05.10 en 75.00.32.
.01
D999999.000.c01 COMMUNICATIE INSTALLATIE
Alle revisiebescheiden van de installaties waaraan in het kader van
dit bestek is gewerkt.
.02
D999999.000.c01 BRANDVEILIGHEIDSINSTALLATIE
Alle revisiebescheiden van de installaties waaraan in het kader van
dit bestek is gewerkt.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
84
GEVELONDERHOUDINSTALLATIES
84.00
ALGEMEEN
Pagina: 170
84.00.60
BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
F482400.000.a01 VERVANGBAARHEID ONDERDELEN
01.
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
De gevelladder moet zodanig zijn gemonteerd, dat de onderdelen
afzonderlijk kunnen worden vervangen.
02.
F482400.000.a02 STREPEN
OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu:
deze bepaling opnemen indien van toepassing.
Wielen van gevelladders mogen geen strepen op de gevel achterlaten.
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E
Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek
Pagina: 171
B00.80 EINDPAGINA
Aldus opgemaakt en ondertekend:
Datum:
Plaats:
Namens de opdrachtgever: ......
Namens de aannemer: .....
Besteknummer: .....
Datum:
RVB Defensie
Licentiehouder: 86.01.01.E

DVD SoS

lees verder

DVD Lustrum bestellen!

Download hier de pdf

EMOTIES Informatie voor kinderen

DVD Lisa Borstlap - Genezend Tekenen

Algemene voorwaarden bronbemalingscontract

persbericht - De Uithoflijn

Adv #6 Ons Erfgoed 08-12-2014 en 09-12

Adv #4 Ons Erfgoed 24-11-2014 en 25-11-2014