Bitte drucken Sie zunächst diesen Aufkleber aus. Dann schneiden Sie bitte den Aufkleber aus und bringen ihn gut sichtbar auf dem Angebotsumschlag an. %LWWHQLFKW|IIQHQ $QJHERWIU Tempelhof Projekt GmbH Finanzen und Controlling Württembergische Str. 6, 10707 Columbiadamm 10/D2 12101 Berlin Berlin Raum 022 9HUJDEH1U16-B-FIN-0031 $EODXIGHU$QJHERWVIULVW 12.12.2016 14:00 'DWXP8KU]HLW V 124.H F (Eigenerklärung Vergabenummer 16-B-FIN-0031 zur Eignung) Maßnahmenummer 32000-030 Baumaßnahme Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Bauteil A2 12101 Berlin Leistung/CPV VE 04 Sanitärinstallationen Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen Vergabeart Öffentliche Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb Freihändige Vergabe Offenes Verfahren Nichtoffenes Verfahren Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb Wettbewerblicher Dialog Innovationspartnerschaft Bewerber ∗) Bieter∗) Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft∗) Nachunternehmer∗) anderes Unternehmen∗) Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen Jahr € Jahr € Jahr € Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen vorlegen. Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren bzw. bei Verfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte in bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben. Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise aus den letzten drei bzw. fünf abgeschlossenen Geschäftsjahren mit mindestens folgenden Angaben vorlegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Referenznachweise bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen. ∗) zutreffendes ankreuzen 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 1 von 3 V 124.H F (Eigenerklärung zur Eignung) Angaben zu Arbeitskräften Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die o.g. Angaben bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen. Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen. Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet. Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. Angabe über Ausschlussgründe gemäß § 6e EU-VOB/A bzw. schwere Verfehlung gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 7 VOB/A Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen bei Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU-VOB/A vorliegen bzw. bei nationalen Vergabeverfahren keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit in Frage stellt. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht • gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder • gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder • gem. § 21 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden bin/sind. Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 2 von 3 V 124.H F (Eigenerklärung zur Eignung) Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragzahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 1 Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse , eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 2 Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen. Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft (sofern diese nicht verfügbar ist, eine gleichwertige Bescheinigung des für mich/uns zuständigen Versicherungsträgers) mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht fristgemäß vorgelegt werden. (Ort, Datum, Unterschrift) 3 1 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 3 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 2 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 3 von 3 Vergabestelle V 211.H F Land Berlin c/o Tempelhof Projekt GmbH Finanzen und Controlling Datum: Tel:. Fax: E-Mail: Columbiadamm 10/D2 12101 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots) Berlin 25.11.2016 +49 30 200 03 74 00 +49 30 200 03 74 99 [email protected] Deutschland Empfänger Vergabeart Öffentliche Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb Freihändige Vergabe Ablauf der Angebotsfrist Datum 12.12.2016 Uhrzeit 14:00 Eröffnungstermin Datum 12.12.2016 Ort Uhrzeit 14:00 Columbiadamm 10/D2 12101 Berlin Raum Bindefrist endet am 12.01.2017 Vergabenummer 16-B-FIN-0031 Maßnahmenummer 32000-030 Baumaßnahme Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Bauteil A2 12101 Berlin Leistung/CPV VE 04 Sanitärinstallationen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A) Anlagen: A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: V 212 V 232 F V 242.H F Teilnahmebedingungen (Stand April 2016) Vereinbarung zwischen AN und NU zur Einhaltung der tarifvertraglichen und öffentlich-rechtlichen Bestimmungen Instandhaltung Stück Pläne/ Zeichnungen Nr. Anlagen 1-3 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 1 von 7 V 211.H F (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots) B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: V 215.H Zusätzliche Vertragsbedingungen (Stand April 2016) V 214.H F V 241 F V 248 F V 2250 Besondere Vertragsbedingungen Ergänzung Besondere Vertragsbedingungen bei Bauabfallentsorgungsleistungen Ergänzung Besondere Vertragsbedingungen Umweltschutzanforderungen Stoffpreisgleitklausel Vereinbarung z ur Einhaltung der tarifvertraglichen und öffentlich-rechtlichen Bestimmungen Datenverarbeitung Leistungsbeschreibung Stück Pläne/Zeichnungen Nr. Anlagen 1-3 V 231 F V 244.H F C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind: Angebotsschreiben ohne Lose V 213.H F Angebotsschreiben mit Losen V 2131.H F Eigenerklärung zur Eignung V 124.H F Angebot Lohngleitklausel V 224.H F V 233.H F V 234.H F V 237 F V 238 F V 2413 F V 246 F V 247 F V 221.H F V 222.H F D) Verzeichnis der NU-Leistungen, auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist Verzeichnis der NU-Leistungen, auf die mein/unser Betrieb NICHT eingerichtet ist Erklärung über die im eigenen Betrieb zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft Erklärung z ur B eauftragung v on E ntsorgungsfachbetrieben bei B auabfallentsorgungsleistungen Ergänzung Besondere Vertragsbedingungen – Frauenförderung mit Formblatt (ab geschätztem Auftragswert ≥ 200.000 €) Eigenerklärung zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation oder Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme Vertragsformulare Instandhaltung Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm Die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind: Aufgliederung der Einheitspreise V 223.H F 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 2 von 7 V 211.H F (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots) 1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung Land Berlin c/o Tempelhof Projekt GmbH Columbiadamm 10/D2 12101 Berlin zu vergeben. Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung zu vergeben. 2 Auskünfte Auskünfte werden erteilt, nicht beigefügte Unterlagen können eingesehen werden bei/beim Name Tempelhof Projekt GmbH Straße Columbiadamm 10/D2 PLZ, Ort 12101 Telefon +49 30 200 03 74 00 E-Mail [email protected] Berlin Fax +49 30 200 03 74 99 Internet Nicht beigefügte Unterlagen sind: 3 3.1 Vorlage von Nachweisen/Angaben/Unterlagen Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind - zusätzlich zu den in den Teilnahmebedingungen genannten - mit dem Angebot einzureichen: siehe (Auftrags-)Bekanntmachung 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 3 von 7 V 211.H F (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots) 3.2 Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind - zusätzlich zu den in den Teilnahmebedingungen genannten - auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen siehe (Auftrags-)Bekanntmachung 3.3 Bieter, deren Angebot in die engere Wahl kommt, haben die erforderlichen Angaben zum Entsorgungsweg der anfallenden Abfälle über Entsorgungsfachbetriebe unter Nutzung des Formblatt 1 (V 2411 F – Abfall-Formblatt 1) und Beifügung der geforderten Zertifikate unverzüglich vorzulegen, es sei denn, die Vergabestelle hat unter Nr. 10 andere Regelungen getroffen. 3.4 Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000 € für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur B estätigung d er E rklärung ( Formblatt V 12 4.H F ) ei nen Auszug a us dem G ewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz anfordern. Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 15.000 € für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, z ur B estätigung der E rklärung (Formblatt V 124 .H F) ei ne e ventuelle E intragung des Bieters i m Korruptionsregister Berlin abfragen. Bei geringeren Auftragswerten steht die Abfrage im Ermessen des öffentlichen Auftraggebers. Der Auftraggeber wird auf der G rundlage der E U-Sanktionsverordnungen zur B ekämpfung des T errorismus und zur D urchsetzung von Embargos ( EG) Nr. 881/ 2002 v om 27. Ma i 20 02, 753/2011 v om 1. August 2011 sowie 2580/2001 vom 27. Dezember 2001 eine Abfrage in den Finanz-Sanktionslisten (www.finanz-Sanktionsliste.de/fisalis/jsp/index.jsf) veranlassen. 4 Losweise Vergabe nein ja, Angebote sind möglich nur für ein Los für ein Los oder mehrere Lose nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 4 von 7 V 211.H F (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots) 5 5.1 5.2 Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nr. 5 der Teilnahmebedingungen V 212 gilt nicht. Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nr. 5 der Teilnahmebedingungen V 212), ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten für die gesamte Leistung nur für nachfolgend genannte Bereiche: mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: unter folgenden weiteren Bedingungen: nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 6 Zuschlagskriterien bei Haupt- und Nebenangeboten Das wirtschaftlich günstigste Angebot bezüglich: Preis Bei der V ergabe von öffentlichen Aufträgen er halten i m R ahmen der gel tenden v ergaberechtlichen Bestimmungen bei den - den Regelungen des § 1, 7 und 8 Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz entsprechenden und sonst gleichwertigen Angeboten - die Unternehmen bevorzugt den Zuschlag, die Ausbildungsplätze ber eitstellen, s ich a n t ariflichen U mlageverfahren zur S icherung d er ber uflichen Erstausbildung oder an Ausbildungsverbünden beteiligen. Als N achweis wird von de m für den V orschlag v orgesehenen Bieter e ine B escheinigung der f ür di e Berufsausbildung zuständigen Stelle eingeholt. 7 Angebote können abgegeben werden: elektronisch in Textform. elektronisch mit fortgeschrittener Signatur. elektronisch mit qualifizierter Signatur. schriftlich. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 5 von 7 V 211.H F (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots) 8 Angebotsabgabe Falls Sie n icht die Absicht hab en, ei n Angebot a bzugeben, werden S ie ge beten, die V ergabestelle baldmöglichst davon zu unterrichten (entfällt bei Öffentlicher Ausschreibung). Bei el ektronischer A ngebotsübermittlung in T extform i st der B ieter un d d ie zur Vertretung des B ieters berechtigte natürliche Person zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln. Bei s chriftlicher Angebotsabgabe ist d as bei gefügte Angebotsschreiben z u unt erzeichnen und z usammen mit den Anlagen in v erschlossenem Umschlag bi s zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende A nschrift zu senden oder dort abzugeben: siehe Briefkopf Stelle: Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für…“ Vergabenummer 16-B-FIN-0031 Baumaßnahme Maßnahmenummer 32000-030 Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Bauteil A2 12101 Berlin Leistung/CPV VE 04 Sanitärinstallationen „ zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereits gestellten Kennzettels. 9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt– V MN – Württembergische Straße 6 10707 Berlin Telefon: +49 30 90139 4230 Fax: +49 30 90139 4221 Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20%-Kontingent für nicht EU-weite Vergabeverfahren (§ 2 Nr. 6 VgV): Vergabekammer (§ 159 GWB): Vergabekammer des Landes Berlin Martin-Luther-Straße 105 10825 Berlin Telefon: +49 30 9013 8316 Fax: +49 30 9013 7613 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 6 von 7 V 211.H F (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots) 10 (frei) 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 7 von 7 V 212 (Teilnahmebedingungen) Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen A. Einheitliche Fassung (April 2016) (Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Länder) Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1). 1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat er unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. 2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 3 Angebot 3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen 3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. 3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen. 3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen. Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die - ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und - an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt. 4 Unterlagen zum Angebot Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation und/oder die von ihr benannten Formblätter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefüllt zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch für Nachunternehmerleistungen. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 1 von 4 V 212 (Teilnahmebedingungen) 5 Nebenangebote 5.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind. Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 5.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 5.4 Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen. 6 Bietergemeinschaften 6.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben. 6.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen. 7 Nachunternehmen Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. 8 Eignung 8.1 Öffentliche Ausschreibung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag den im Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis für Bauleistungen (ULV) oder in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese im Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis für Bauleistungen(ULV) oder in der Liste des 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 2 von 4 V 212 (Teilnahmebedingungen) Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 8.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt ein nicht i.S. von Nr. 8.1 präqualifiziertes Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen im Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis für Bauleistungen (ULV) oder in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 3 von 4 V 212 (Teilnahmebedingungen) B. Ergänzungen für Berlin (Aufgestellt von der für Bauen zuständigen Senatsverwaltung) Zu 3 Elektronische Übermittlung des Angebotes Angebote, die mittels Telefax oder Email abgegeben werden, sind nicht zulässig. Zu 3 und 5 Negative Preise Hauptangebote mit negativen Einheitspreisen werden von der Wertung ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit negative Einheitspreise ausdrücklich für bestimmte OZ (Positionen) in der Leistungsbeschreibung zugelassen sind. Nebenangebote mit negativen Einheitspreisen werden nur gewertet, wenn die OZ (Position) mit negativem Einheitspreis als Pauschale angeboten wird oder für die OZ des Hauptangebotes negative Einheitspreise zugelassen sind. Zu 4 Umweltschutzanforderungen Der Auftraggeber hat zu überprüfen, ob die im Rahmen der Ausschreibung zwingend vorgegebenen Umweltschutzanforderungen durch die von den Bewerbern und Bietern abgegebenen Angebote eingehalten wurden. Der Nachweis kann von den Bewerbern und Bietern durch den Verweis auf ein Umweltzeichen, sofern die angebotene Ware oder Dienstleistung mit einem solchen ausgestattet ist, oder durch gleichwertige Nachweise in Form von geeigneten Beweismitteln, wie technische Unterlagen des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen erfolgen. Angebote mit falschen oder unvollständigen Angaben bezüglich der Umweltschutzanforderungen sowie bei Fehlen geforderter Belege hinsichtlich der Umweltschutzanforderungen werden nicht berücksichtigt. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 4 von 4 Name und Anschrift des Bieters V 213.H F (Angebotsschreiben ohne Lose) Datum: Ust.-ID-Nr.: Tel:. Fax: E-Mail: Empfänger Land Berlin c/o Tempelhof Projekt GmbH Finanzen und Controlling Columbiadamm 10/D2 12101 Berlin Deutschland Vergabenummer 16-B-FIN-0031 Baumaßnahme Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Maßnahmenummer 32000-030 Bauteil A2 12101 Berlin Leistung/CPV VE 04 Sanitärinstallationen Angebotsschreiben Ihre Aufforderung zur Angebotsabgabe vom 1 Anlagen : V 124.H F Eigenerklärung Eignung oder 2 Einheitliche Europäische Eigenerklärung V 221.H F Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation V 222.H F Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme V 233.H F Verzeichnis der NU-Leistungen, auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist V 234.H F Verzeichnis der NU-Leistungen, auf die mein/unser Betrieb NICHT eingerichtet ist V 224.H F Angebot Lohngleitklausel V 235EU F Verzeichnis der Unternehmerleistungen EU V 236EU F Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen EU V 237 F Erklärung über die im Betrieb zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte V 238 F Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft V 2413 F Erklärung zur Beauftragung von Entsorgungsfachbetrieben bei Bauabfallentsorgungsleistungen V 246 F Ergänzung BVB (Frauenförderung, geschätzter Auftragswert ≥ 200.000 €) V 247 F Ergänzung BVB (Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen – Eigenerklärung) Nebenangebote Leistungsbeschreibung/Leistungsprogramm (Lang- oder Kurzfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen Vertragsformulare für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 1 2 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen Optional bei Verfahren oberalb der EU-Schwellenwerte 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 1 von 3 V 213.H F (Angebotsschreiben ohne Lose) 1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden. 2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt: EUR 3 2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag einschl. Umsatzsteuer (brutto) beträgt: EUR* *nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt 3 Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St. 4 4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote : % 5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen: – „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) - Ausgabe 2016“, – Unterlagen gem. Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B 6 Ich/Wir bin/sind präqualifiziert und im leistungen (ULV) oder im 7 Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis für Bau- Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n: Name: Nummer: Name: Nummer: Name: Nummer: Name: Nummer: Ich/Wir erkläre(n), dass dass ich /wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). ich/wir alle Leistungen, die nicht im Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen V 233.H F bzw. Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmen V 235EU F aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n), 8 3 4 Ich/Wir erkläre(n), dass – ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n), – mir/uns zugegangenen Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind. Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 2 von 3 V 213.H F (Angebotsschreiben ohne Lose) – ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. – das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden. – falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. – mir/uns nicht bekannt ist, dass im Berliner Korruptionsregister eine Eintragung vorliegt, die das Unternehmen bzw. die verantwortlich handelnde(n) Person(en) betrifft. Soweit beabsichtigt ist, Nachunternehmen an der Auftragserfüllung zu beteiligen, werde(n) ich/wir eine gleichlautende Erklärung von diesen einholen. – ich/wir zum Zwecke der Abfrage beim Korruptionsregister gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 6 Abs. 3 bi s 6 des Berliner Datenschutzgesetzes (Bln DSG) einwillige(n), im potenziellen Auftragsfall personenbezogene Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort) der verantwortlich handelnden Personen (Geschäftsführer, gesetzliche Vertreter) zu benennen sowie die Zustimmung dieser Personen zur Weiterleitung der erforderlichen Daten an den öffentlichen Auftraggeber einzuholen. Ohne Einwilligung und Zustimmung kann der Zuschlag nicht erteilt werden. Soweit im potenziellen Auftragsfall Nachunternehmen an d er Auftragserfüllung beteiligt werden sollen, werde(n) ich/wir von diesen eine gleichlautende Einwilligung sowie deren Zustimmung einholen, die erforderlichen Daten an den öffentlichen Auftraggeber weiterzuleiten. Ohne diese schriftlichen Einwilligungen und Zustimmungen können Nachunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber abgelehnt werden. Die Erhebung und weitere Verarbeitung der Daten dient der Aufgabenerfüllung nach dem Berliner Korruptionsregistergesetz vom 19. April 2006 (GVBl. S. 358). Soweit unter Beachtung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) beabsichtigt ist, Personalleasingunternehmen an der Auftragserfüllung zu beteiligen, sind entsprechende Erklärungen und Einwilligungen auch von diesen einzuholen. - mir/uns nicht bekannt ist, dass in den in den Finanz-Sanktionslisten (www.finanzSanktionsliste.de/fisalis/jsp/index.jsf) auf der Grundlage der EU-Sanktionsverordnungen zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Durchsetzung von Embargos (EG) Nr. 881/2002 vom 27. Mai 2002, 753/2011 vom 1. August 2011 sowie 2580/2001 vom 27. Dezember 2001 eine Eintragung vorliegt. Soweit im potentiellen Auftragsfall Nachunternehmen an der Auftragserfüllung beteiligt werden sollen, werde(n) ich/wir deren gleichlautende Erklärungen einholen. ……………………………………………………………………. Stempel und Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) Ist - bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben, ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert, wird das Angebot ausgeschlossen. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 3 von 3 V 214.H F (Besondere Vertragsbedingungen) Vergabenummer 16-B-FIN-0031 Baumaßnahme Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Maßnahmenummer 32000-030 Bauteil A2 12101 Berlin Leistung/CPV VE 04 Sanitärinstallationen BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): Mit der Ausführung ist zu beginnen am 30.01.2016 spätestens in der . Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. KW , spätestens am letzten Werktag dieser KW. innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum zugehen. nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) am 15.02.2016 innerhalb von ginn. in der KW . Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbe, spätestens am letzten Werktag dieser KW. in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind: vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn. vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung. folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen: aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 1.3 Ändern sich während der Vertragsdurchführung die Vertragsfristen durch Vereinbarung oder gemäß § 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese an Stelle der ursprünglich vereinbarten Frist. 1 ABau 2013; Stand: April 2016 Seite 1 von 4 V 214.H F (Besondere Vertragsbedingungen) 2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. genannten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: € (ohne Umsatzsteuer) 0.2 v.H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v.H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den Teil der Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereibarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 3 Rechnungen (§ 14 VOB/B) 3.1 Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber 1 -fach und zugleich bei Arcus Planung - Beratung Bauplanungsgesellschaft mbH,Vetschauer Str. 13, 03048 Cottbus 1 -fach einzureichen. 3.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind -fach einzureichen. 3.3 Für folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu stellen: 4 Zahlung (§ 16 VOB/B) Die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf 5 Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) 5.1 Stellung der Sicherheit Tage. Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 10 v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer Bürgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist. Eine nicht verwertete Sicherheit für die Vertragserfüllung ist nach Abnahme und Stellung der Sicherheit für Mängelansprüche zurückzugeben. Sind zu diesem Zeitpunkt Ansprüche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit für Mängelansprüche umfasst sind, noch nicht erfüllt, darf er für diese Vertragserfüllungsansprüche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten (§ 17 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B); in diesem Fall umfasst der zurückbehaltene Teil der Vertragserfüllungsbürgschaft nur nicht durch die bereits vorgelegte Mängelansprüchesicherheit abgedeckte Ansprüche. 1 ABau 2013; Stand: April 2016 Seite 2 von 4 V 214.H F (Besondere Vertragsbedingungen) Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 5 v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): nach Ablauf der Gewährleistungsfrist 5.2 Art der Sicherheit Für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt oder Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden. Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewählte Sicherheit durch eine andere der vorgenannten ersetzen. Für vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B) und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten. 5.3 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweilige Formblatt der Anweisung Bau (ABau) zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss inhaltlich vollständig den Formblättern des Auftraggebers entsprechen, und zwar für - die Vertragserfüllung das Formblatt V 421 F, - die Mängelansprüche das Formblatt V 422 F, - vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt V 423 F Die Bürgschaft ist von einem - in den Europäischen Gemeinschaften oder - in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder - in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kreditversicherer zu stellen. Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen: - ”Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht. - Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners. - Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. - Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend. - Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle." Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur e i n e r Urkunde zu stellen. Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist. 6 7 Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. Steuerabzug bei Bauleistungen Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 1 ABau 2013; Stand: April 2016 Seite 3 von 4 V 214.H F (Besondere Vertragsbedingungen) 8 Mängelansprüche Für folgende Leistungen gelten die Verjährungsfristen für die Mängelansprüche der „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen“ bzw. des § 13 Abs. 4 VOB/B nicht, sondern für siehe Pkt 10. = Monate für = Jahre für = 9 Jahre Vergütung Besondere Bedingungen: Einheits- und Pauschalpreise des Angebotes sind Festpreise, Gleitklauseln sind nicht vereinbart. Die Lohngleitklausel Stoffpreisgleitklausel ist/sind als Ergänzung des Leistungsverzeichnisses vereinbart. 10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen Die Bedingungen sind zu nummerieren; als Abschluss ist zu schreiben: "Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen". 1. Bauzeitmehrkosten -1.1 Ansprüche auf Erstattung von Mehrkosten wegen verlängerter Bauzeit bestehen ausschließlich, wenn der Auftraggeber schuldhaft in den Bauablauf eingegriffen hat (Schadensersatz nach § 6 Nr. 6 VOB/B). Andere Anspruchsgrundlagen sind ausgeschlossen. 1.2 Meint der Auftragnehmer, dass der Auftraggeber schuldhaft in den Bauablauf eingreift, so ist er verpflichtet, dies unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die obigen Regelungen zur Anzeige von Behinderungen gelten entsprechend. Unterbleibt diese Anzeige, so ist die jeweilige Behinderung für die Berechnung von Bauzeitmehrkosten unmaßgeblich. 2 .Abzüge für Kostenumlagen - 2.1 Der Auftragnehmer beteiligt sich an den Kosten der Bauleistungsversicherung durch eine Kostenumlage in Höhe von 0,3% des Brutto-Schlussrechnungsbetrages. 2.2 Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer Baustrom und Bauwasser zur Verfügung. Der Auftragnehmer vergütet dem Auftraggeber hierfür einen Betrag in Höhe von 0,7 % des Brutto-Schlussrechnungsbetrages. 2.3 Kostenumlagen werden anteilig bei Abschlagsrechnungen und bei der Schlussabrechnung des Auftragnehmers abgezogen. Erfolgt der Abzug bei Abschlagsrechnungen, ist für die Berechnung der jeweilige Betrag der Abschlagsrechnung maßgeblich. Liegt die Summe der Abzüge aufgrund von Abschlagsrechnungen unter der in Absatz 2 und 3 festgelegten Quote, so erfolgt der restliche Abzug von der Schlussrechnung. 3. Mängelansprüche -3.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre für alle vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen. Sie beginnt einheitlich mit der Gesamtabnahme, selbst wenn es zuvor Teilabnahmen gegeben haben sollte.3.2 Im Übrigen gelten die Regelungen des § 13 VOB/B. 4. Behinderung -4.1 Meint der Auftragnehmer, er sei in der Ausführung seiner Leistungen behindert, so hat er unverzüglich schriftlich Behinderung anzuzeigen. Behinderungsanzeigen sind dem Projektleiter gemäß § 8.6 zu übermitteln. Hierbei hat der Auftragnehmer alle Tatsachen mitzuteilen, aus denen sich für den Auftraggeber mit hinreichender Klarheit die Gründe der Behinderung ergeben. Er hat insbesondere Angaben da-zu zu machen, ob und wann seine Arbeiten nicht oder nicht wie vorgesehen aus-geführt werden können. Abweichend von § 6 VOB/B muss der Auftragnehmer auch bei offenkundigen Behinderungen schriftlich die Behinderung anmelden. Angaben in Baubesprechungsprotok. genügen hierfür nicht.4.2 Bei der Berechnung der Dauer von Behinderungen und einer eventuellen Frist-verlängerung wird nur die Dauer der Behinderung zuzüglich eines Arbeitstages als Zuschlag für die Wiederaufnahme der Arbeiten berücksichtigt. Der Zuschlag für die Wiederaufnahme der Arbeit gilt jedoch nur bei Arbeitsunterbrechungen von mehr als 5 Werktagen. - Ende der zusätzl. Bedingungen- 1 ABau 2013; Stand: April 2016 Seite 4 von 4 V 215.H (Vergabeunterlagen - Zusätzliche Vertragsbedingungen) Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen A. Einheitliche Fassung (Juni 2015) (Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Länder) Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B). 1 Preisermittlungen (§ 2) 1.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. 1.2 Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer seine Preisermittlungen für diese Preise einschließlich der Aufgliederung der Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkostenansätze), spätestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 1.3 Nrn. 1.1 und 1.2 gelten auch für Nachunternehmerleistungen. 2 Ausführungsunterlagen (§ 3) Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. 3 Werbung (§ 4 Abs. 1) Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 4 Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3) Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft sowie der Oberflächengewässer und des Grundwassers hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken. Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 5 Holzprodukte (§ 4 Abs. 6) Siehe Teil B, Ergänzungen für Berlin 6 Nachunternehmer (andere Unternehmen) (§ 4 Abs. 8) 6.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Er hat die Nachunternehmer bei Anforderung eines Angebotes davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt. 7 6.2 Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmers in Textform bekannt zu geben. 6.3 Sollen Leistungen, die bereits an einen Nachunternehmer vergeben sind, an einen weiteren Nachunternehmer vergeben werden, ist dies vom Auftragnehmer dem Auftraggeber vor der beabsichtigten Übergabe in Textform bekannt zu geben und zu begründen; die Nummern 6.1 und 6.2 gelten entsprechend. Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Ausführung Teile der Leistung der Prüfung und Feststellung entzogen werden. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 1 von 6 V 215.H (Vergabeunterlagen - Zusätzliche Vertragsbedingungen) 8 Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Abs. 4), Antikorruptionsklausel 8.1 Unbeschadet sonstiger Kündigungs- und Rücktrittsrechte ist der Auftraggeber gem. § 314 BGB berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen oder von ihm zurückzutreten, wenn der Auftragnehmer oder seine Mitarbeiter a) aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt. b) dem Auftraggeber oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrags betraut sind, oder ihnen nahestehenden Personen, Geschenke, andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile unmittelbar oder mittelbar in Aussicht stellt, anbietet, verspricht oder gewährt. c) gegenüber dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare Handlungen begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen), § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), § 333 StGB (Vorteilsgewährung), § 334 StGB (Bestechung), § 17 UWG (Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) oder § 18 UWG (Verwertung von Vorlagen) fallen. 8.2 Wenn der Auftragnehmer nachweislich Handlungen gem. Nummer 8.1 a vorgenommen hat, ist er dem Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 v.H. der Abrechnungssumme verpflichtet, es sei denn ein Schaden in anderer Höhe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt oder bereits erfüllt ist. 8.3 Bei nachgewiesenen Handlungen gem. Nummer 8.1 b oder 8.1 c ist der Auftragnehmer zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe 5 v.H. der Abrechnungssumme verpflichtet. 8.4 Siehe Teil B Nr. 108, Ergänzungen für Berlin 8.5 Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. 9 Mitteilung von Bauunfällen (§ 10) Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 10 Abnahme (§ 12) Der Auftraggeber verlangt die förmliche Abnahme ab einer Auftragssumme von 10 000 Euro (ohne Umsatzsteuer). 11 Abrechnung (§ 14) 11.1 Zu den für die Abrechnung notwendigen Feststellungen auf der Baustelle siehe Nr. 7. 11.2 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. 11.3 Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer. 11.4 Bei Abrechnungen sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Massen mit drei Stellen nach dem Komma anzugeben. 12 Preisnachlässe (§§ 14 und 16) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als %-Satz angebotener Preisnachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind. Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoffpreisgleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 2 von 6 V 215.H (Vergabeunterlagen - Zusätzliche Vertragsbedingungen) 13 Rechnungen (§§ 14 und 16) 13.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnungen zu bezeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren. 13.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der Bezeichnung - gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen. 13.3 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt. Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet. 13.4 14 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. Stundenlohnarbeiten (§ 2 Abs. 10, § 15) Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 - das Datum, - die Bezeichnung der Baustelle, - die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, - die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, - die Art der Leistung, - die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntagsund Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und - die Gerätekenngrößen enthalten. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer. 15 Zahlungen (§ 16) 15.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. 15.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 16 Überzahlungen (§ 16) 16.1 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 16.2 Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen gemäß §§ 247, 288 Abs. 2 BGB und eine Pauschale gemäß § 288 Abs. 5 BGB zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 3 von 6 V 215.H (Vergabeunterlagen - Zusätzliche Vertragsbedingungen) 17 Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18) Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 4 von 6 V 215.H (Vergabeunterlagen - Zusätzliche Vertragsbedingungen) B. Ergänzungen für Berlin (Dezember 2012) (Aufgestellt von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt) Hinweis Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), die Nummern auf Regelungen der ZVB Teil A. Einheitliche Fassung (März 2012). 100 Ausführung (§ 3 Nr. 4, § 4 Abs. 1, 2, 4) 100.1 Der Auftragnehmer hat ohne besondere Vergütung für die Dauer der Bauausführung alle Schutzmaßnahmen zu treffen, die im Bereich der Baustelle und ihrer Umgebung zur Sicherung von baulichen Anlagen und Einrichtungen aller Art, Bäumen und gärtnerischen Anlagen, sowie zur Sicherung von Personen erforderlich sind. Die Schutzvorrichtungen sind so lange bestehen zu lassen, bis jede Gefährdung von Personen oder Sachen ausgeschlossen ist. Das Gleiche gilt für die verkehrspolizeilich vorgeschriebenen Maßnahmen zur Sicherung der Baustelle. 100.2 Die für die Benutzung von öffentlichem Straßenland, für die Aufstellung von Bauzäunen, Aufenthaltsräumen, Aborten, Schuppen und dergleichen erforderlichen behördlichen Genehmigungen hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten selbst einzuholen. 100.3 Durch den Auftragnehmer verursachte Beschädigungen und Verunreinigungen von Straßen und Plätzen hat er auch während der Ausführung der Leistung ohne besondere Vergütung zu beseitigen. Dies gilt insbesondere auch für die Verschmutzung von Straßen und Plätzen durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner Nachunternehmer. 100.4 Werden auf der Baustelle gefährliche Gegenstände (z. B. Sprengkörper, Munition, Waffen) gefunden, so sind die Arbeiten im Gefahrenbereich sofort einzustellen, die nächste Polizeidienststelle und der Auftraggeber sind sofort zu benachrichtigen, die Gefahrenstelle ist abzusperren. Die Arbeiten dürfen erst nach Beseitigung der Gefahr fortgesetzt werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine auf der Baustelle eingesetzten Arbeitskräfte über diese Sicherheitsvorschriften zu belehren. 100.5 Besichtigungen der Baustelle durch Dritte sind nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers gestattet. 100.6 Der Auftraggeber kann verlangen, dass Firmenschilder der auf der Baustelle tätigen Auftragnehmer nur an von ihm bestimmten Stellen in einheitlicher Form und Größe angebracht werden. 101 Führen von Listen über beschäftigte Arbeitnehmer auf Baustellen (§ 4) Der Auftragnehmer und dessen Nachunternehmer sind verpflichtet, Namenslisten über die auf den Baustellen täglich beschäftigten Arbeitnehmer zu führen und sicherzustellen, dass diese Listen auf Verlangen dem Auftraggeber und der Verfolgungsbehörde zur Einsichtnahme vorgelegt werden können. 102 Bautagesberichte (§ 4) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber täglich zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies können je nach Art der Leistung insbesondere sein: - Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang, Anlieferung von Hauptbaustoffen, Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Betonierungszeiten und dergleichen), Behinderung und Unterbrechung der Ausführung, Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe, Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse. 103 Baustellenräumung (§ 4) Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind dem früheren Zustand entsprechend wiederherzustellen, soweit die Zustandsveränderung vom Auftragnehmer zu vertreten ist. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 5 von 6 V 215.H (Vergabeunterlagen - Zusätzliche Vertragsbedingungen) 104 Holzprodukte (§ 4 Abs. 6) 104.1 Der Einsatz von Holz und Holzprodukten, die nicht nachweislich aus legaler und nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen, ist unzulässig. 104.2 Der Nachweis ist durch Vorlage eines Zertifikats von FSC oder durch einen gleichwertigen Nachweis in Form eines vergleichbaren Zertifikats oder durch Einzelnachweise zu erbringen. 104.3 Vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise sind anzuerkennen, wenn vom Bieter nachgewiesen wird, dass die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC erfüllt werden. 105 Bewachung und Verwahrung (§ 10) Bewachung und Verwahrung der Bauunterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung usw. des Auftragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen – auch während der Arbeitsruhe – ist Sache des Auftragnehmers; der Auftraggeber ist dafür nicht verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstände auf seinen Grundstücken befinden. 106 Rechnungen (§ 14) 106.1 Hat der Auftragnehmer durch Überschreitung vertraglicher Ausführungsfristen eine Erhöhung des Umsatzsteuerbetrages zu vertreten, so hat er diese Erhöhung von der Schlussrechnungssumme abzusetzen. 106.2 Die Aufstellung von Rechnungen mit Hilfe von Anlagen der automatisierten Datenverarbeitung ist bei Beachtung der besonderen Vorschriften des Auftraggebers, die auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden, zulässig (Bestimmungen für die automatisierte Bauabrechnung). 107 Verständigung auf der Baustelle Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass mit den Arbeitnehmern jederzeit problemlos eine Verständigung in deutscher Sprache möglich ist. Dies gilt auch für den Fall, dass der Auftragnehmer Nachunternehmer einsetzt. 108 Wettbewerbsbeschränkung (§ 8 Abs. 4) Antikorruptionsklausel Die Ziffern 8.1b und 8.3 aus Teil A, Einheitliche Fassung, finden keine Anwendung, soweit es sich um sozial adäquates Verhalten im Sinne von Nummer 9 der Ausführungsvorschriften über das Verbot der Annahme von Belohnung und Geschenke – AV BuG vom 21.1.13 handelt. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 6 von 6 V 221.H F (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation) Bieter Datum Vergabenummer 16-B-FIN-0031 Baumaßnahme Maßnahmenummer 32000-030 Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Bauteil A2 12101 Berlin Leistung/CPV VE 04 Sanitärinstallationen Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen Zuschlag % 1 Angaben über den Verrechnungslohn 1.1 Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 1.2 LohnJHEXQGHQH.osten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML 1.3 Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML 1.4 Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3) 1.5 Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1) 1.6 Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt V 223.H F berücksichtigen) 2 €/h Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten Zuschläge in % auf Lohn 2.1 2.2 Stoffkosten Gerätekosten Sonstige Kosten Nachunternehmerleistungen Baustellengemeinkosten Allgemeine Geschäftskosten 2.3 Wagnis und Gewinn 2.4 Gesamtzuschläge 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 1 von 2 V 221.H F (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation) 3. Ermittlung der Angebotssumme Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten € 3.1 Eigene Lohnkosten Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtzuschläge gem. 2.4 % Angebotssumme € Gesamtstunden x 3.2 Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 3.3 Gerätekosten (einschließlich Kosten für Energie und Betriebsstoffe) Sonstige Kosten (vom Bieter zu erläutern) 3.4 3.5 Nachunternehmerleistungen 1 Angebotssumme ohne Umsatzsteuer eventuelle Erläuterungen des Bieters: 1 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 2 von 2 V 222.H F (Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme) Bieter Vergabenummer 16-B-FIN-0031 Baumaßnahme Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Bauteil A2 12101 Berlin Datum Maßnahmenummer 32000-030 Leistung/CPV VE 04 Sanitärinstallationen Angaben zur Kalkulation über die Endsumme Lohn €/h 1. Angaben über den Verrechnungslohn 1.1 Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 1.2 LohnJHEXQGHQH.osten SozialkostenXQGSoziallöhnH 1.3 Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder 1.4 Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3) Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 1.5 Umlage auf Lohn (Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) 1.6 Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5) €/h v.H. eventuelle Erläuterungen des Bieters: 1 ABau 2016WDQG$SULO Seite 1 von 2 V 222.H F (Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme) Betrag € Ermittlung der Angebotssumme Gesamt € 2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 2.1 Eigene Lohnkosten Kalkulationslohn (1.4) Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise % € x Gesamtstunden: x 2.2 2.3 2.4 2.5 x Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe) Gerätekosten (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern) 1 Nachunternehmerleistungen x x x x Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu verteilen Zusammensetzung der Umlagesummen Umlage gesamt (€) Anteil BGK (€) Anteil AGK (€) Anteil W+G (€) 2.1 eigene Lohnkosten 2.2 Stoffkosten 2.3 Gerätekosten 2.4 Sonstige Kosten 2.5 Nachunternehmerleistungen 3 Baustellengemeinkosten, Gewinn 3.1 Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind) Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne 3.1.1 Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : Angabe des Betrages Bei Angebotssummen über 5 Mio € : Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x 3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw. 3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 3.1.4 3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw. Baustellengemeinkosten (Summe 3.1) 3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2) 3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3) Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3) 1 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 1 ABau 2016WDQG$SULO Seite 2 von 2 V 223.H F (Aufgliederung der Einheitspreise) Bieter Datum Vergabenummer 16-B-FIN-0031 Maßnahmenummer 32000-030 Baumaßnahme Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Bauteil A2 12101 Berlin Leistung/CPV VE 04 Sanitärinstallationen Aufgliederung der Einheitspreise OZ des LV 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 1 2 3 4 1 Menge 1 Mengeneinheit Zeitansatz 2 4 5 1 2 3 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 Löhne 2, 3 Stoffe 2 Geräte 2, 4 Sonstiges 6 7 8 9 2 Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern V 221.H F oder V 222.H F übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind. 1 ABau 2013 Seite 1 von 1 V 231 F (Vereinbarung zur Einhaltung der tarifvertraglichen und öffentlich-rechtlichen Bestimmungen) Vergabenummer 16-B-FIN-0031 Maßnahmenummer 32000-030 Baumaßnahme Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Bauteil A2 12101 Berlin Leistung/CPV VE 04 Sanitärinstallationen Ergänzung des Angebotsschreibens Ergänzung der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen Vereinbarung zur Einhaltung der tarifvertraglichen und öffentlich-rechtlichen Bestimmungen bei der Ausführung von Bauleistungen Eine Weitervergabe von Bauleistungen ist zulässig, wenn dies im Angebotsschreiben (V 213.H F bzw. V 2131.H F bzw. V 213.V-I F bzw. V 2131.V-I F) unter Nr. 9 erklärt wurde und bei der Zuschlagserteilung hiergegen keine Einwände erhoben werden oder der Auftraggeber nachträglich die Zustimmung zur Übertragung von Leistungen an Unternehmer nach § 6d EU Abs. 1 VOB/A oder an Nachunternehmer nach § 4 Abs. 8 VOB/B erteilt. 1 Ergänzung des Angebotsschreibens Meinem/Unserem Angebot liegt die nachstehende Vereinbarung zugrunde: 1.1 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die staatlichen Sicherheitsvorschriften (Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz und einschlägige Rechtsverordnungen, insbesondere ArbeitsstättenV, DruckluftV, GefahrstoffV, Betriebssicherheitsverordnung, PSA-BenutzungsV und LastenhandhabungsV) und die Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften (Unfallverhütungsvorschriften, insb. die UVV-Bauarbeiten, BGV C 22, die VBG-40 - Erdbaumaschinen, VBG-41 - Rammen, BGV D 16 Heiz-, Flämm- und Schmelzgeräte für Bau- und Montagearbeiten, BGV D 7 - Bauaufzüge, BGV C 23 - Taucherarbeiten, BGV D 6 - Krane, BGV B 3 - Lärm und die BGV A 5 - erste Hilfe) einzuhalten sowie die Anforderungen nach §§ 5 und 6 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S.1283) zu erfüllen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Fall der Auftragserteilung für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) unterfallen, die in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten tarifgebundenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unter den für mein/unser Unternehmen geltenden Lohntarifen bzw. die in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten nichttarifgebundenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unter den Mindestentgelt-Regelungen des Arbeitnehmer- Entsendegesetzes bzw. des Mindestlohngesetzes zu entlohnen. Unbeschadet etwaiger weitergehender Anforderungen werde ich/werden wir den in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (ohne Auszubildende) bei Ausführung der Leistung mindestens ein Stundenentgelt i.S.d. § 1 Abs. 4 Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (AVG) zahlen Gleiches gilt für die Verpflichtung aus Sozialkassentarifverträgen, die auf mein/unser Unternehmen anzuwenden sind. Die Erfüllung aller vorgenannten Verpflichtungen werde ich/werden wir auch von den von mir/uns beauftragten Nachunternehmern verlangen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen, die nach dem auf die Beschäftigungsverhältnisse meiner Arbeitnehmer anzuwendenden Recht zu entrichten sind. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 1 von 3 V 231 F (Vereinbarung zur Einhaltung der tarifvertraglichen und öffentlich-rechtlichen Bestimmungen) Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen gegen Schwarzarbeit, illegale Arbeitnehmerüberlassung und gegen Leistungsmissbrauch (§ 404 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2, §§ 406, 407 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, §§ 15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1b und 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit) und das Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz einzuhalten. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, dem öffentlichen Auftraggeber zur Durchführung von Stichprobenkontrollen Einblick in die Lohnabrechnungen, in Unterlagen über die Abführung von Steuern und von Beiträgen an in- und ausländische Sozialversicherungsträger bzw. Sozialkassen sowie in die zwischen den ausführenden Unternehmen geschlossenen Verträge zu geben. Die ausführenden Unternehmen haben ihre Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen. Die ausführenden Unternehmen haben vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der o.a. Unterlagen bereitzuhalten und auf Verlangen dem öffentlichen Auftraggeber vorzulegen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Löhne und Gehälter auch ausländischer Beschäftigten mindestens monatlich über Gehaltskonten zu überweisen und vollständige, prüffähige, deutschsprachige Unterlagen über die Beschäftigungsverhältnisse auf der Baustelle bereitzuhalten oder auf Wunsch des Auftraggebers im jeweiligen Büro des Auftraggebers vorzulegen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Unternehmen nach § 6d EU Abs. 1 VOB/A, Nachunternehmer nach § 4 Abs. 8 VOB/B oder Verleiher nur unter der Voraussetzung zu beauftragen, dass das Unternehmen, der Nachunternehmer bzw. der Verleiher eine gleich lautende Erklärung (Formblatt V 232 F) mir/uns gegenüber abgibt. Diese Vereinbarung(en) ist/sind dem öffentlichen Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen. 1.2 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, für jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den Verpflichtungen aus Ziffer 1.1 erfolgten Entlohnung eines in meinem/unseren Unternehmen beschäftigen Arbeitnehmers oder der Nichtabführung von Sozialkassenbeiträgen an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme, maximal 25.000 €, bei mehreren Verstößen insgesamt höchstens 5 % der Auftragssumme, maximal 125.000 €, zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird nicht mehr verlangt, wenn wegen des zugrunde liegenden Verstoßes strafoder ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen mich/uns ergriffen worden sind. 1.3 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns dem Auftraggeber oder einem vom ihm beauftragten Dritten zu Kontrollzwecken Einblick in die Entgeltabrechnungen der ausführenden Unternehmen, in die Unterlagen für die Abführung von Steuern und Beiträgen an in- und ausländische Sozialversicherungsträger, in die Unterlagen für die Abführung von Beiträgen an in- und ausländische Sozialkassen des Baugewerbes und in die zwischen den ausführenden Unternehmen abgeschlossenen Verträge zu gewähren. Ich/Wir werde(n) die Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinweisen. Entsprechende vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der o.a. Unterlagen werden bereitgehalten und auf Verlangen dem öffentlichen Auftraggeber vorgelegt. Verstößt der Auftragnehmer oder einer seiner Nachunternehmer schuldhaft gegen die o.a. Verpflichtungen, ist zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer für jeden schuldhaften Verstoß regelmäßig eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 v.H., bei mehreren Verstößen zusammen bis zur Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme vereinbart. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe auch für den Fall verpflichtet, dass der Verstoß durch einen von ihm eingesetzten Nachunternehmer oder einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer begangen wird. 2 Ergänzung der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen 2.1 Bei der Weitervergabe von Leistungen an Unternehmen nach § 6d EU Abs. 1 VOB/A, Nachunternehmer nach § 4 Abs. 8 VOB/B oder Verleiher hat der Auftragnehmer die beigefügte Vereinbarung zwischen AN und NU (Formblatt V 232 F) zum Vertragsgegenstand zu machen. Es gilt § 1 Abs. 6 des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 2 von 3 V 231 F (Vereinbarung zur Einhaltung der tarifvertraglichen und öffentlich-rechtlichen Bestimmungen) 2.2 Wird ein Unternehmen nach den Bestimmungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes wegen eines Verstoßes mit einer Geldbuße von wenigstens 2.500 € belegt, kann es für eine angemessene Zeit von der Teilnahme am Wettbewerb um einen öffentlichen Auftrag ausgeschlossen werden. Das gleiche gilt auch schon vor der Durchführung eines Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung besteht. 2.3 Die schuldhafte Nichterbringung der unter Ziffer 1.1 angegebenen Entlohnung oder Abführung von Sozialversicherungs- bzw. Sozialkassenbeiträgen berechtigt den öffentlichen Auftraggeber zur fristlosen Kündigung seines Vertrages mit dem Hauptauftragnehmer. Das Unternehmen des Auftragnehmers kann bis zur Dauer von drei Jahren von der Teilnahme am Wettbewerb um einen öffentlichen Auftrag sowie als Nachunternehmer ausgeschlossen werden. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung der Vertragsstrafe nach Ziffer 1.2 auch für den Fall verpflichtet, dass der Verstoß durch ein(en) von ihm beauftragte(s/n) Unternehmen / Nachunternehmer / Verleiher oder ein(en) von diesem beauftragte(s/n) Unternehmen / Nachunternehmer / Verleiher begangen wird. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 3 von 3 V 232 F (Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU) Vergabenummer 16-B-FIN-0031 Baumaßnahme Maßnahmenummer 32000-030 Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Bauteil A2 12101 Berlin Leistung/CPV VE 04 Sanitärinstallationen Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Vereinbarung zwischen (Auftragnehmer) und (Nachunternehmer) zur Einhaltung der tarifvertraglichen und öffentlich-rechtlichen Bestimmungen bei der Ausführung von Bauleistungen Nach den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen hat der Auftragnehmer bei der Weitervergabe von Leistungen an Unternehmen nach § 6d EU Abs. 1 VOB/A oder an Nachunternehmer nach § 4 Abs. 8 VOB/B die nachstehende Vereinbarung zwischen Auftragnehmer und Nachunternehmer zum Vertragsgegenstand zu machen. 1.1 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die staatlichen Sicherheitsvorschriften (Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz und einschlägige Rechtsverordnungen, insbesondere ArbeitsstättenV, DruckluftV, GefahrstoffV, Betriebssicherheitsverordnung, PSA-BenutzungsV und LastenhandhabungsV) und die Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften (Unfallverhütungsvorschriften, insb. die UVV-Bauarbeiten, BGV C 22, die VBG-40 - Erdbaumaschinen, VBG-41 - Rammen, BGV D 16 Heiz-, Flämm- und Schmelzgeräte für Bau- und Montagearbeiten, BGV D 7 - Bauaufzüge, BGV C 23 - Taucherarbeiten, BGV D 6 - Krane, BGV B 3 - Lärm und die BGV A 5 - erste Hilfe) einzuhalten sowie die Anforderungen nach §§ 5 und 6 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S.1283) zu erfüllen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Fall der Auftragserteilung für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) unterfallen, die in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten tarifgebundenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unter den für mein/unser Unternehmen geltenden Lohntarifen bzw. die in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten nichttarifgebundenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unter den Mindestentgelt-Regelungen des Arbeitnehmer- Entsendegesetzes bzw. des Mindestlohngesetzes zu entlohnen. Unbeschadet etwaiger weitergehender Anforderungen werde ich/werden wir den in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (ohne Auszubildende) bei Ausführung der Leistung mindestens ein Stundenentgelt i.S.d. § 1 Abs. 4 Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (AVG) zahlen. Gleiches gilt für die Verpflichtung aus Sozialkassentarifverträgen, die auf mein/unser Unternehmen anzuwenden sind. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen, die nach dem auf die Beschäftigungsverhältnisse meiner Arbeitnehmer anzuwendenden Recht zu entrichten sind. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen gegen Schwarzarbeit, illegale Arbeitnehmerüberlassung und gegen Leistungsmissbrauch (§ 404 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2, §§ 406, 407 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, §§ 15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1b und 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit) und das Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz einzuhalten. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 1 von 2 V 232 F (Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU) Ich/Wir (Nachunternehmer) verpflichte(n) mich/uns gegenüber (Auftragnehmer) mit Wirkung zugunsten des öffentlichen Auftraggebers, dem öffentlichen Auftraggeber zur Durchführung von Stichprobenkontrollen Einblick in die Lohnabrechnungen, in Unterlagen über die Abführung von Steuern und von Beiträgen an in- und ausländische Sozialversicherungsträger bzw. Sozialkassen sowie in die zwischen den ausführenden Unternehmen geschlossenen Verträge zu geben. Ich/Wir werde(n) die Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinweisen. Entsprechende vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der o.a. Unterlagen werden bereitgehalten und auf Verlangen dem öffentlichen Auftraggeber vorgelegt. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Löhne und Gehälter auch ausländischer Beschäftigten mindestens monatlich über Gehaltskonten zu überweisen und vollständige, prüffähige, deutschsprachige Unterlagen über die Beschäftigungsverhältnisse auf der Baustelle bereitzuhalten oder auf Wunsch des Auftraggebers im jeweiligen Büro des Auftraggebers vorzulegen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Unternehmen nach § 6d EU Abs. 1 VOB/A, Nachunternehmer nach § 4 Abs. 8 VOB/B oder Verleiher nur unter der Voraussetzung zu beauftragen, dass das Unternehmen, der Nachunternehmer bzw. der Verleiher eine gleich lautende Erklärung (Formblatt V 232 F) mir/uns gegenüber abgibt. Diese Vereinbarung(en) ist/sind dem öffentlichen Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen. Verstößt der Auftragnehmer oder einer seiner Nachunternehmer schuldhaft gegen die o.a. Verpflichtungen, ist zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer für jeden schuldhaften Verstoß regelmäßig eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 v.H., bei mehreren Verstößen zusammen bis zur Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme vereinbart. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe auch für den Fall verpflichtet, dass der Verstoß durch einen von ihm eingesetzten Nachunternehmer oder einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer begangen wird. 2 Ergänzung der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen 2.1 Bei der Weitervergabe von Leistungen an Unternehmen nach § 6d EU Abs. 1 VOB/A, Nachunternehmer nach § 4 Abs. 8 VOB/B oder Verleiher hat der einen Auftrag weiter vergebende Auftragnehmer die beigefügte Vereinbarung zwischen AN und NU (Formblatt V 232 F) zum Vertragsgegenstand zu machen. Es gilt § 1 Abs. 6 des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes. 2.2 Wird ein Unternehmen nach den Bestimmungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes wegen eines Verstoßes mit einer Geldbuße von wenigstens 2.500 € belegt, kann es für eine angemessene Zeit von der Teilnahme am Wettbewerb um einen öffentlichen Auftrag ausgeschlossen werden. Das gleiche gilt auch schon vor der Durchführung eines Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung besteht. 2.3 Die schuldhafte Nichterbringung der unter Ziffer 1.1 angegebenen Entlohnung oder Abführung von Sozialversicherungs- bzw. Sozialkassenbeiträgen berechtigt den öffentlichen Auftraggeber zur fristlosen Kündigung seines Vertrages mit dem Hauptauftragnehmer. Unternehmen können bis zur Dauer von drei Jahren von der Teilnahme am Wettbewerb um einen öffentlichen Auftrag sowie als Nachunternehmer ausgeschlossen werden. (Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Auftragnehmer) 1 ABau 2013, Stand: April 2016 (Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Nachunternehmer) Seite 2 von 2 V 233.H F (Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen, auf die der Betrieb eingerichtet ist) Bieter Datum Vergabenummer 16-B-FIN-0031 Maßnahmenummer 32000-030 Baumaßnahme Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Bauteil A2 12101 Berlin Leistung/CPV VE 04 Sanitärinstallationen Ergänzung des Angebotsschreibens Erklärung zum Einsatz von Nachunternehmern Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir im Fall der Auftragserteilung die angebotene Leistung gem. § 4 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B grundsätzlich im eigenen Betrieb ausführen muss/müssen. Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen, auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben. Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer: OZ/Leistungsbereich 1 ABau 2013 Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens Seite 1 von 2 V 233.H F (Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen, auf die der Betrieb eingerichtet ist) 1 ABau 2013 Seite 2 von 2 V 234.H F (Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen, auf die der Betrieb NICHT eingerichtet ist) Bieter Datum Vergabenummer 16-B-FIN-0031 Maßnahmenummer 32000-030 Baumaßnahme Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Bauteil A2 12101 Berlin Leistung/CPV VE 04 Sanitärinstallationen Ergänzung des Angebotsschreibens Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen auf die mein/unser Betrieb NICHT eingerichtet ist Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben. Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer: OZ/Leistungsbereich 1 ABau 2013 Beschreibung der Teilleistungen Name (wenn verlangt) Seite 1 von 2 V 234.H F (Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen, auf die der Betrieb NICHT eingerichtet ist) OZ/Leistungsbereich 1 ABau 2013 Beschreibung der Teilleistungen Name (wenn verlangt) Seite 2 von 2 V 237 F (Erklärung über die im eigenen Betrieb zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte) Bieter Datum Vergabenummer 16-B-FIN-0031 Maßnahmenummer 32000-030 Baumaßnahme Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Bauteil A2 12101 Berlin Leistung/CPV VE 04 Sanitärinstallationen Erklärung über die im eigenen Betrieb zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte Die Bauleistungen werden gemäß § 4 Abs. 8 VOB/B im eigenen Betrieb ausgeführt. Dafür stehen in meinem/unseren Betrieb insgesamt __________________ gewerbliche Arbeitskräfte zur Verfügung. Der Kalkulation zugrunde gelegt und für die Leistungserbringung vorgesehen sind davon _____________ Arbeitnehmer, die sich nach Anzahl und Berufsgruppen wie folgt gliedern: 1) ___________________________________________________________________________________ 2) ___________________________________________________________________________________ 3) ___________________________________________________________________________________ 4) ___________________________________________________________________________________ 5) ___________________________________________________________________________________ 6) ___________________________________________________________________________________ 7) ___________________________________________________________________________________ 8) ___________________________________________________________________________________ 9) ___________________________________________________________________________________ 10) ___________________________________________________________________________________ Mir/uns ist bekannt, dass nach Erteilung des Zuschlags mit einer schriftlichen Einwilligung zur Übertragung von Bauleistungen an Nachunternehmer nur zu rechnen ist, wenn unvorhersehbare und unabwendbare Umstände von mir/uns nachgewiesen werden. 1 ABau 2013 Seite 1 von 1 V 238 F (Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft) Maßnahmenummer 32000-030 Vergabenummer 16-B-FIN-0031 Baumaßnahme Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Bauteil A2 12101 Berlin Leistung/CPV VE 04 Sanitärinstallationen (wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe) Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen) Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, Bevollmächtigter Vertreter: Mitglied USt-ID: Weitere Mitglieder: Mitglied USt-ID: Mitglied USt-ID: Mitglied USt-ID: beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden. 1 Wir erklären , dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 1 (Ort) (Datum) Unterschrift (Ort) (Datum) Unterschrift (Ort) (Datum) Unterschrift (Ort) (Datum) Unterschrift Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben. Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben. 1 ABau 2013, Stand: April 2016 Seite 1 von 1 V 244.H F (Datenverarbeitung) Vergabenummer 16-B-FIN-0031 Baumaßnahme Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Maßnahmenummer 32000-030 Bauteil A2 12101 Berlin Leistung/CPV VE 04 Sanitärinstallationen Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Ergänzung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen Anwendung der Datenverarbeitung 1 Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen 1.1 Bearbeitungsphasen Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgende Bearbeitungsphasen: Angebotsanforderung Angebotsabgabe Abrechnung 1.2 Datenaustausch Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen Ausgabe GAEB DA 90 Ausgabe GAEB DA XML Ausgabe GAEB DA ________ Der Datenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für Elektronische Bauabrechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B. Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren. Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren bzw. zum Vertrag gewährleistet ist. 1.3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elektronischen Vergabeverfahrens mit Signatur im Sinne des Signaturgesetzes ausgetauscht. Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Vergabe- oder Abrechnungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegenüber dem Datenträger sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen. 2 Ergänzung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Abrechnung 2.1 Prüfbarkeit Die Abrechnung ist so aufzustellen, dass sie sowohl mit DV als auch manuell geprüft werden kann; bei der Anwendung der DV sind alle Berechnungen nachvollziehbar darzustellen und die vollständigen Ansätze und Zwischenwerte auszudrucken. 1 ABau 2013 Seite 1 von 2 V 244.H F (Datenverarbeitung) 2.2 Vereinbarung Rechtzeitig vor Beginn der ersten Abrechnungsarbeiten sind schriftliche Vereinbarungen - soweit erforderlich getrennt für einzelne Teilleistungen - zu treffen über: - den Abrechnungsablauf (z.B. den zeitlichen Ablauf der Abrechnung, die Aufteilung der Abrechnungsabschnitte) - die Leistungserfassung (z.B. die Art der Leistungserfassung, die zu verwendenden Formblätter, Festlegungen für besondere geometrische Bedingungen) - die Leistungsberechnung (z.B. die Art der Leistungsberechnung, die im Einzelfall zu verwendenden REB-Verfahrensbeschreibungen bzw. anderen Rechenprogramme) - die Datenträger (z.B. den Datenaustausch, die zu verwendenden Datenträger und ihre Beschriftung, die notwendigen Angaben zu den Dateien, die Übergabe der Datenträger). 2.3 Leistungserfassung Die Eingabeunterlagen sind zweifach aufzustellen. Dem Auftraggeber sind jeweils die Originale unmittelbar nach der Aufstellung zu übergeben. 2.4 Berichtigung einer Leistungsberechnung Eine mit DV erstellte Leistungsberechnung darf vom Auftragnehmer in Einzelfällen manuell deutlich erkennbar und lesbar ergänzt oder berichtigt werden; bei einer größeren Zahl von derartigen Änderungen ist die Leistungsberechnung im erforderlichen Umfang zu wiederholen. 2.5 Fehlermitteilung Stellt der Auftragnehmer nach Übergabe der Eingabeunterlagen an den Auftraggeber Fehler fest, so hat er diese und die vorgenommenen Berichtigungen dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Dasselbe gilt für die nach Übergabe der Leistungsberechnung darin festgestellten Fehler und vorgenommenen Berichtigungen. Der Auftraggeber wird die bei der Prüfung festgestellten Fehler ebenfalls dem Auftragnehmer umgehend mitteilen. 2.6 Toleranzregelung Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels DV geprüft und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Abweichungen vom Ergebnis der Nachrechnung bis zu 0,2 vom Tausend bei jeder Teilleistung (OZ) eines Abrechnungsabschnittes die vom Auftragnehmer berechneten Werte. Liegen Abweichungen außerhalb dieser Toleranz von 0,2 vom Tausend, teilt der Auftraggeber zunächst dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Nachrechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Einsicht in die DV-Ergebnisliste. Es gilt in diesem Fall das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht Fehler in der Leistungsbeschreibung beziehungsweise in der Nachrechnung festgestellt und berichtigt werden. 1 ABau 2013 Seite 2 von 2 LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 1 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR 1. Technische Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis 1. Technische Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis 1.1 Allgemeine Angaben zum Projekt 1.1. Allgemeine Angaben zum Projekt Der Bauherr beabsichtigt in den Räumen des ehemaligen Flughafens Tempelhof die Errichtung eines Büroeinbaus in den Bauteil A2, Ebene 1 (ehemaliger Flugsteig), die Nutzung der ehemaligen Deutschen Kantine im Bauteil A2 Quer, Ebene 1, als Teeküche und teilbarer Konferenzraum und die Nutzung einzelner, an die ehemalige Deutsche Kantine anschließender Räume im Bauteil 4, Ebene 1, für Lagerzwecke. Die bisher als Ausstellungsflächen genutzten Flächen des Flugsteiges A2 sollen unter Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes als Büroflächen umgenutzt werden. Die Einordnung der Büroflächen erstreckt sich in der Ebene 1 des Bauteils A2 vom Anschluss an das Bauteil 4 bis zum Anschluss des Bauteils B und umfasst eine Fläche von ca. 1390 m². Im Bereich des Bauteils A2 Quer (ehemalige Deutsche Kantine) werden die vorhandenen Räume als Teeküche und teilbarer Konferenzraum genutzt. Die vorhandenen Toilettenanlagen am Übergang zum Bauteil D2 und im angrenzenden Bauteil 4 verbleiben im Bestand und werden weiterhin genutzt. Die Objekte (Waschtische, WC, Urinale) werden in Anlehnung an den Bestand ausgetauscht. Am Haupteingang am Übergang zum Bauteil D2 wird eine Behindertentoilette in einen bisher ungenutzten Raum eingebaut. Die Tür dieses Behinderten-WCs wird zur Erzielung der lichten Durchgangsbreite und Öffnungsrichtung auf der Flurseite ohne Beschädigung der vorhandenen Bausubstanz auf der Flurseite aufgedoppelt. Der Bestand der Ebene 1 im Bauteil A2 ist gekennzeichnet durch bauzeitliche Geschossdecken aus Stahlbeton, Außenwände aus Stahlbeton und Mauerwerk, eine geringe Anzahl von Innenwänden aus Mauerwerk, zweischalige Fensterflächen (innen Holzfenster, außen Stahlfenster) und einer nur wenige Jahre alten Gipskarton-Unterhangdecke. Die bautechnische Gliederung der bisherigen nahezu trennwandfreien Gesamtfläche erfolgt durch Trockenbauwände in einen notwendigen Flur mit angrenzenden Büroräumen. Zur Verankerung dieser Wände an der Geschossdecke wird zunächst die vorhandene Unterhangdecke, bis auf den denkmalgeschützten Bereich der offenen Gitterrostdecke aus Kunststoff am Übergang zum Bauteil D2, abgebrochen. Es verbleiben die vorhandenen Installationen für Elektrotechnik, BMA, Heizung und Sanitär im Bestand. In den Büroräumen wird eine Akustik-Unterhangdecke mit identischer Höhe zur Bestands-Unterhangdecke ca. 3,10 m über OKFFB Bestand eingebaut. Der notwendige Flur erhält eine Gipskartondecke mit klassifiziertem Feuerwiderstand. LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 2 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Die Abschlusswände des Büroeinbaus, die Flurtrennwände und einzelne Wände zwischen den Büroräumen werden ebenfalls mit einem klassifizierten Feuerwiderstand entsprechend Brandschutzkonzept hergestellt. Zur Vermeidung von denkmalrechtlich unzulässigen Beschädigungen des Fußbodens mit Natursteinbelag im Bestand wird vor Montage der Trennwände eine 28 mm starke OSB-Bauplatte vollflächig auf dem vorhandenen Fußboden ausgelegt. Im Bereich der Trennwände mit Brandschutzanforderungen werden nichtbrennbare, feuchteunemfindliche, mineralisch gebundene Faserplatten, z.B. 2x12,5 mm Aquapaneel, verwendet. Die Belichtung der Räume ist über ca. 2,50 m hohe Fenster in nahezu Raumbreite der Büroräume gegeben, wobei das auskragende Dach zur Überdeckung des historischen Rollfeldes den Lichteinfall etwas verringert. Die Beleuchtung erfolgt in den Büroräumen durch deckenintegrierte Leuchten, im notwendigen Flur durch unterhalb der Unterhangdecke montierte LED-Leuchten. Die Stromversorgung sowie der IT-Anschluss der Büroräume erfolgt vorzugsweise über Bodenkanäle. Barrierefreies Bauen Der Büroeinbau ist nicht für eine öffentliche Nutzung vorgesehen. Der Zugang für behinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt über den Hauptzugang zum Büroeinbau im Übergang zum Bauteil D2. Zu diesem Zweck erfolgt die Errichtung einer Rampe für den barrierefreien Zugang am Haupteingang. Es erfolgt ferner die Markierung eines Stellplatzes für Menschen mit Behinderungen in Eingangsnähe. Leistungsumfang LV VE04 - Sanitärinstallation Die nachfolgenden Leistungspositionen beinhalten die Sanitärinstallation für das Behinderten-WC im Eingangsbereich/ Foyer Bauteil D2. 1.2 Denkmalrechtliche Einordnung 1.2 Denkmalrechtliche Einordnung Der Flughafen Tempelhof ist als Gesamtanlage in der Denkmaldatenbank der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt unter Objekt-Dokumentations-Nr. 09055092,T im Bezirk Tempelhof-Schöneberg & Neukölln registriert. Er besitzt wegen seiner Historie und wegen seines stadtbildprägenden Charakters eine herausragende Bedeutung nationalen und internationalen Denkmalschutz. Baumaßnahmen unterliegen daher strengen Auflagen. Konstruktions-, Material- und Farbgestaltung Alle für den Büroeinbau im Bauteil A2, die Nutzung der ehemaligen Deutschen Kantine als Teeküche und Konferenzräume sowie die Nutzung von Räumen im Bauteil 4 geplanten und umzusetzenden Konstruktionen sind ohne Beschädigung von Bauteilen im denkmalgeschützten Bestand zu errichten. Der Rückbau hat rückkstandsfrei und ohne Beschädigung von Bauteilen im denkmalgeschützten Bestand LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 3 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR zu erfolgen. Dies trifft insbesondere auf Trennwände, Türen, Unterhangdecken, Fußböden und deren Anrampungen zu. Lediglich Bohrlöcher zur oberen Befestigung der Trockenbauwände und Unterhangdecken an der Stahlbetondecke und zur seitlichen Befestigung dieser Bauteile an den geputzten Wänden der Ebene 1 und Anstriche verändern den Originalzustand der vorhandenen Bauteile. Für die Befestigung der Außenrampe und der Fahrradparker sind außerdem Bohrlöcher im vorhandenen Natursteinbelag im Übergang zum Bauteil D2 erforderlich. Der Sanierungsanstrich der Außenfenster (innen einschalige Holz-, außen zweischalige Stahlfenster) ist bezüglich des Farbtones bestandsidentisch auszuführen. Bestehende Anstriche sind vor dem Neuanstrich leicht anzuschleifen und verbleiben somit im Bestand. Anstriche von geputzten Wänden im Bestand werden mit einem Dispersionsanstrich in hellen Farbtönen ausgeführt. Die Farbgestaltung und Materialwahl hat in Anlehnung an den vorhandenen Bestand zu erfolgen. Es sind Bemusterungsflächen in ausreichender Anzahl und Größe anzulegen anzulegen. Die Farbgestaltung erfolgt in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde. 1.3. Örtliche Gegebenheiten/ Baustelleneinrichtung 1.3. Örtliche Gegebenheiten 1.3.1 Zufahrten/ Erschließung Der Zugang zum Bauteil A2 erfolgt kann nur bedingt über den Zugang/ Eingangsbereich D2 erfolgen, da parallel zu den Innenarbeiten der behindertengerechte Zugang erstellt wird. Siehe auch beigefügter Lageplan, Plan Nr. A2L10 vom 10.11.2016 Der Zugang für alle erforderlichen Bauleistungen ist daher nur über die Metalltreppenanlagen auf der Rollfeldseite möglich. Die Materialanlieferung ist über die Zufahrt "Kopfbau West" vorgesehen. Materialanlieferungen sind mindestens 24 Std vorher anmelden. Die Koordinierung der Materialanlieferungen erfolgt über die örtliche Bauüberwachung. Die tägliche Zufahrt für Firmenfahrzeuge ist über die Zufahrt "Turm 8" geplant. E Während der Bauausführung ist jederzeit die Zufahrt für Feuerwehrfahrzeuge zu gewährleisten. Zugangskarten für die zum Einsatz kommenden Mitarbeiter und die Einfahrtsgenehmigung für Fahrzeuge sind rechtzeitig zu beantragen. Für die Ausstellung der Karten ist ein Zeitfenster von mind. 3-4 Arbeitstagen einzuplanen. Die Zugangskarten und Einfahrtsgenehmigungen sind zum Ende der Baumaßnahme vollständig abzugeben. Bei Verlust werden 50,00 €/ Karte berechnet (von der Schlussrechnung abgezogen). LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 4 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR 1.3.2 Flächennutzung Parkmöglichkeiten für Firmen- und private PKW stehen auf dem Rollfeldbereich nur begrenzt zur Verfügung. Aus diesem Grund wird die Anzahl der zufahrtsberechtigten Fahrzeuge durch den AG begrenzt. Die Zufahrt für Privatfahrzeuge auf das Rollfeldgelände wird nicht gestatttet. Die Lagerung von Baumaterial, die Stellung der firmeneigenen Bauwagen bzw. Container und ähnlichen Einrichtungen kann auf dem Grundstück nur in begrenztem Umfang erfolgen. Es ist Sache des AN die zur Nutzung freigegebenen Flächen für seine Zwecke herzurichten und zur Rückgabe den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. 1.3.3 Baustelleneinrichtung Der AN hat selbst für die ordnungsgemäße Baustelleneinrichtung, welche für die gesamte Bauzeit notwendig ist, um die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten termingemäß und entsprechend den Erfordernissen durchführen zu können, zu sorgen. In den nachfolgenden Positionen sind alle erforderlichen Leistungen zur Einrichtung, Vorhaltung und Beseitigung der erforderlichen Baustelleneinrichtung zu berücksichtigen. Die verfügbaren BE-Flächen sind mit der AG-Bauleitung abzustimmen. Straßen, Wege, Lager- und Arbeitsplätze innerhalb des Baugeländes werden im bestehenden Zustand zur Verfügung gestellt. Sie können vmn AN nur auf eigene Gefahr benutzt werden und sind nach Abschluss der Arbeiten im urspünglichen Zustand zu verlassen. Die Nutzung von Flächen ist generell nur in Abstimmung mit der AG-Bauleitung möglich. Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe wird empfohlen. Die Lagerung feuergefährlicher Stoffe bedarf einer ausdrücklichen Zustimmung der AG-Bauleitung. Treten bei der Benutzung bauseits zur Verfügung gestellter Anlagen oder Grundstücke an diesen Schäden durch Verschulden des AN ein, so ist der AN dem AG dafür schadensersatzpflichtig. Das für die Montagearbeiten und Baustelleinrichtung betroffene Gelände, die Zufahrtsstraßen sowie die öffentlichen Straße und der gesamte Arbeits- und Montagebereich sind bei Verschmutzung durch den AN durch diesen sofort zu reinigen. Bewachung und Verwahrung der Baustelleneinrichtungen, Geräte, Werkzeuge usw. des AN oder seiner Erfüllungsgehilfen -auch außerhalb der Arbeitszeiten ist Sache des AN. Der AG kann bei etwaigem Verlust nicht verantwortlich gemacht werden,auch wenn sich diese Gegenstände auf seinem Grundstück befinden. Alle nicht mehr erforderlichen Geräte, Gerüste und LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 5 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Materialien sind vom AN sobald wie möglich zu entfernen. Sollte der AN der Aufforderung durch die AG-Bauleitung nicht nachkommen, so ist diese berechtigt, diese Gegenstände durch Dritte zu Lasten des AN entfernen zu lassen. Dem bei der Montage beschäftigten Personal ist das Betreten und der Aufenthalt in anderen als den durch die zugewiesene Arbeit bedingten Räumen und Betriebsstellen nur mit Zustimmung der AG-Bauleitung gestattet. 1.3.4 Medien (Baustrom/ Bauwasser/ Abwasser 1.3.4.1 Baustrom, Bauwasser, Abwasser Strom und Wasser kann aus den vorhandenen Anschlüssen entnommen werden. Die Verteilung zu den Arbeitsbereichen gehört zum Leistungsumfang des AN. Die zentralen Übergabepunkte können dem Baustelleneinrichtungsplan entnommen werden. Die Verbrauchskosten werden durch den AG weiterberechnet. Für die Entsorgung von Abwasser hat der AN eigenständig Sorge zu tragen. Grundsätzlich dürfen keine belasteten Abwässer in das Entwässerungssystem des Hausnetzes bzw. des öffentlichen Netzes entsorgt werden. Der AN ist für die ordnungsgemäße Beseitigung von anfallendem Abwasser selbst verantwortlich. 1.3.4.2 Baustellenbeleuchtung Die Beleuchtung der Arbeitsbereiche und Baustelleneinrichtungsflächen ist Sache des AN. 1.3.4.3 Telefon- und Datenanschlüsse Telefon- und Datenanschlüsse hat der AN bei öffentlichen Anbietern auf seine Kosten zu beantragen. Die Anschlussund Verbrauchskosten trägt der AN. 1.3.5 Örtliche Gegebenheiten Es wird davon ausgegangen, dass dem Auftragnehmer die örtlichen Randbedingungen sowie die klimatischen und geologischen Bedingungen am Standort bekannt sind. Der Bieter hat vor Angebotsabgabe die örtlichen Verhältnisse der Baustelle, die Lage der Baustelle, die möglichen Standorte für seine Baustelleneinrichtung, die vorhandenen Fahr- und Transportwege, die Zufahrtsmöglichkeiten und die Möglichkeiten der Strom- und Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung zu prüfen. Der AN bestätigt mit der Unterschrift unter sein Angebot, dass er sich ausreichend über Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad der vertraglich vereinbarten Leistungen informiert hat. Mehrforderungen aus Unkenntnis der v.g. Punkte werden LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 6 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR nicht vergütet. Es dürfen nur die Grundstücke oder Grundstücksbereiche benutzt und betreten werden, die zur Ausführung der beschriebenen und verlangten Leistung benutzt oder betreten werden müssen. Die Anweisungen sowie die Ge- und Verbote der örtlichen Bauleitung sind genau zu beachten. Die Straßen und Fahrwege, die benutzt werden können, werden von der Bauleitung angegeben bzw. sind aus dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan ersichtlich. 1.4. Vorschriften, Richtlinien, Normen 1.4. Vorschriften, Richtlinien, Normen Der AN hat bei der Ausführung des Auftrages alle Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien in der bei Auftragserteilung geltenden Fassung zu beachten, soweit diese für die Lieferungen und Leistungen des AN zutreffend sind. Hierzu zählen insbesondere: - Gesetze der Bundesrepublik Deutschland - Gültige Richtlinien und Mitteilungen der Europäischen Union - Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des Bundes - Gesetze und Verordnungen des Bundeslandes Berlin - Berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Regelwerke (BGVR) - Unfallverhütungsvorschriften (DGUV) - Arbeitsschutz - Regionale Bauvorschriften - Technische Regeln, Regelwerke, Normen - Firmenstandards und Firmenrichtlinien des AG Normen sind unabhängig von ihrer bauaufsichtlichen Einführung zu berücksichtigen. Für die einzelnen Gewerke/ Leistungsbereiche gelten die "Allgemeinen Technischen Vorschriften" für Bauleistungen (ATV) der VOB, Teil C sowie darin genannten leistungsbezogenen DIN-Vorschriften. Es sind alle gültigen Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Richtlinien, auch wenn sie hier nicht besonders angesprochen sind, zu berücksichtigen. Der Flughafen Tempelhof unterliegt dem Denkmalschutz. Die Auflagen und Vorgaben der Denkmalschutzbehörde sind zwingend zu beachten. 1.5. Werkstoffe/ Fabrikatangaben 1.5 Werkstoffe und Fabrikatangaben 1.5.1 Werkstoffe Alle verwendeten Baustoffe und Einbauteile müssen bauaufsichtlich zugelassen sein. Spätestens mit der Abschlussdokumentation sind Prüfzeugnisse, Zulassungen und LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 7 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Übereinstimmungszertifikate für die verwendeten Baustoffe zu übergeben. Grundsätzlich müssen alle Stoffe und Bauteile, die Bestandteil von Leistungen werden, vor ihrer Anlieferung auf die Baustelle vom AG für ihre Verwendbarkeit genehmigt werden. Die Genehmigung der Verwendung von Stoffen und Bauteilen durch den AG schränkt die Verantwortung und Haftung des AN für seine Leistungen in keiner Weise ein. Grundlage für die Genehmigung der Verwendung der Stoffe und Bauteile bilden Bemusterungen und Eignungsprüfungen. Lässt das Ergebnis der Bemusterung oder der Eignungsprüfung den AG vermuten, dass die Stoffe und Bauteile den vertraglichen Qualitätsanforderungen und Eignungskriterien nicht uneingeschränkt entsprechen, erteilt der AG die Genehmigung nicht. Die Verarbeitungs- und Montagevorschriften der Hersteller sind einzuhalten. 1.5.2 Fabrikatangaben/ Bietertextergänzungen Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Fabrikate und Typen liegen der Planung zugrunde. Sofern Vorgaben durch den AG fehlen, müssen Fabrikate und Typenbezeichnungen vom AN an den dafür vorgesehenen Stellen in das Leistungsverzeichnis eingetragen werden. Sofern im Leistungsverzeichnis bestimmte Fabrikate vorgegeben sind, kann der AN zusätzlich zum ausgeschriebenen Fabrikat Alternativangebote gleichwertiger Fabrikate machen. Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter auszufüllen. Erfolgt bei vom Bieter anzugebenden Produkten/Erzeugnissen und/oder Herstellern kein Eintrag, gilt das vom Ausschreibenden aufgeführte Produkt/Erzeugnis bzw. der Hersteller als angeboten. Die im Leistungsverzeichnis angefragten technischen Daten sind in jedem Fall vom Auftragnehmer einzutragen. Wird beabsichtigt, andere Fabrikate einzubauen, so hat der Auftragnehmer den Nachweis (Prüfzeugnis, Muster, Referenzen o.ä.) zu erbringen, dass Qualität, Design und Funktion der geforderten Leistung entsprechen. Die Entscheidung über die Gleichwertigkeit trifft der Auftraggeber bzw. Planer. 1.6. Termine und Arbeitszeiten 1.6 Termine und Arbeitszeiten 1.6.1 Ausführungstermine Für die Ausführung der Gesamtmaßnahme ist im Zeitraum 16.01.2017 bis 24.02.2017 geplant. Vertragstermine für dieses Vergabelos: siehe Formblätter zur Anfrageunterlage Abnahmen aller Art sind rechtzeitig zu beantragen. LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 8 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Zur Abwicklung des Bauvorhabens ist die Zusammenarbeit mit anderen Gewerken erforderlich. Einschränkungen und Erschwernisse durch paralleles Arbeiten der unterschiedlichen Ausführungsunternehmen sind bei der Kalkulation entsprechend zu berücksichtigen. Der AN verpflichtet sich, seinen Arbeitsablauf im Rahmen der vereinbarten Ablauf- und Terminplanung und in Absprache mit dem AG, so mit den Arbeitsabläufen anderer am Bau beteiligten Firmen zu koordinieren, dass Beeinträchtigungen der Sicherheit seines Personals und der Ausführung seiner Leistungen sowie des Personals und der Leistungen anderer Unternehmen so gering wie möglich gehalten werden oder ganz ausgeschlossen werden können. Gefahrbereiche bei Abbruch-, Demontage- und Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit dem AG abzustimmen. Durch entsprechende Rücksprachen mit der örtlichen Bauleitung des AG sind Warte- und Stillstandszeiten auszuschließen. Baufreiheiten und Teilbaufreiheiten sind in Absprache mit der Bauleitung des AG unbedingt zu nutzen. Der AN hat eine Mitwirkungspflicht bei der Koordinierung der Leistung. 1.6.2 Arbeitszeiten Die Ausführung der vereinbarten Leistungen ist grundsätzlich Montag bis Freitag im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr möglich. Zur Einhaltung der vorgegebenen Gesamtbauzeit ist Wochenendarbeit einzuplanen und bei der Kalkulation des Angebotes entsprechend zu berücksichtigen. Der Auftragnehmer ist für die Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeit verantwortlich. Verlängerungen der Arbeitszeit bzw. Arbeit an Sonn- und Feiertagen bedürfen der behördlichen Genehmigung sowie der Genehmigung der AG-seitigen Bauüberwachung. Die behördliche Genehmigung muss vom AN bei den zuständigen Dienststellen eingeholt werden. Eine Kopie der erteilten Genehmigungen ist der AG-Bauüberwachung zu übergeben. Zur Einhaltung der Termine erforderliche Überstunden, Doppelschichten oder Feiertags-/Wochenendarbeiten berechtigen nicht zu Mehrforderungen. Eine gesonderte Vergütung von Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit erfolgt nur, wenn Sie durch den AG oder dessen Bevollmächtigten schriftlich angewiesen wurde. LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 9 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR 1.7 Bautagesberichte 1.7. Bautagesberichte Der Auftragnehmer hat für jeden Arbeitstag einen Bautagesbericht zu führen. Der Originalbericht ist der Bauüberwachung des Auftraggebers von jeweils einer Kalenderwoche zu Beginn der darauf folgenden Kalenderwoche unaufgefordert zu übergeben. Eine Kopie der Bautagesberichte ist im Baubüro des AN zur Einsicht durch den AG bereit zu halten. Im Bautagesbericht sind alle Angaben enthalten, die zur Ausführung und Abrechnung des Auftrages sowie die Darstellung des Baufortschrittes von Bedeutung sein können, insbesondere - Datum, - Objekt, - tägliche Wetterbedingungen (Temperatur und Niederschlag), - Art und Umfang der ausgeführten Arbeiten, - Zahl und Art eingesetzter Arbeitskräfte, - Anlieferung von Geräten und Baustoffen, - Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, aufgegliedert nach Berufsgruppen, - vertraglich wichtige Termine (Abnahmetermine, Druckproben etc.) - Besondere Vorkommnisse (z.B. Behinderungen und Unterbrechnungen der Ausführung einschl. Begründung, Probleme bei der Bauausführung, Mängel, Schäden, Unfälle usw.) zu dokumentieren. 1.8. Bauleitung / Personaleinsatz 1.8. Bauleitung / Personaleinsatz 1.8.1 Personaleinsatz Durch den Auftragnehmer ist sachkundiges Personal einzusetzen. Die Baudurchführung ist durch einen fachkundigen Bauleiter zu leiten und zu überwachen. Der Bauleiter ist vorab zu benennen. Während der Bauzeit ist von einem wöchentlichen Baugespräch unter Leitung der örtlichen AG - Bauüberwachung auszugehen. Nach Auftragserteilung findet vor Ort ein Baustellenstartgespräch statt. Vom Auftragnehmer muss ein bevollmächtigter Vertreter (Bauführer oder Obermonteur) für das Vorhaben schriftlich benannt werden, der berechtigt ist, gegenüber der Bauleitung verbindliche Erklärungen abzugeben und Anordnungen des Auftraggebers entgegenzunehmen. Dieser darf ohne Genehmigung nicht ausgetauscht werden. 1.8.2 Verkehrssprache Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 10 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Die Verkehrssprache auf der Baustelle ist deutsch. Die Verständigung mit anderssprachigen, ausführenden Arbeitskräften muss stets, insbesondere auch für Notfälle, sichergestellt sein. 1.9. Abfallentsorgung 1.9 Abfallentsorgung, Baustellensauberkeit und Sicherheit Der AN ist zur sachgemäßen und zeitnahen Entsorgung der von ihm verursachten Abfälle verpflichtet. Rück- und Abbruchmaterialien sind nach Anfall fachgerecht zu beseitigen und deren ordnungsgemäße Abfuhr in die Einzelpositionen einzurechnen. Für die ordnungsgemäße Schutt- und Abfallbeseitigung unter Beachtung der Abfallund Umweltschutzbedingungen ist der Auftragnehmer beweispflichtig. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber unaufgefordert vorzulegen. Die Zahlungsfreigabe für die betreffenden Leistungspositionen erfolgt nur, wenn die Entsorgungsnachweise vollständig vorgelegt wurden. Beschädigungen und Verschmutzungen durch Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Personen sind zu vermeiden. Verhindert oder vermeidet der AN diese nicht selbst, wird der AG die Beschädigungen und Verschmutzungen auf Kosten des AN durch einen Dritten beseitigen lassen. Alle erforderlichen Geräte sowie Sicherungsmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Baustelle ist täglich von grobem Unrat, Verpackungsmaterial, Bauresten u.ä. eigenständig und ohne besondere Aufforderung von den tätigen Firmen zu reinigen. Hierfür anfallende Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Kommt der AN trotz Aufforderung diesen Verpflichtungen nicht sofort nach, erfolgt die Schmutzbeseitigung durch den AG zu Lasten des AN. Auf dem Grundstück und im Gebäude dürfen keinerlei Reststoffe verbleiben. Für die ordnungsgemässe Beseitigung des Bauschuttes sowie sämtlicher Abfall- und Reststoffe trägt der Auftragnehmer, auch für die von ihm an Dritte vergebenen Teilleistungen die alleinige Verantwortung. Der AN hat geeignete Behälter bzw. Container auf der Baustelle vorzuhalten und regelmässig die Entsorgung durchzuführen. Das Vergraben von jeglichen Abfällen und Reststoffen ist untersagt. Fertig gestellte Bereiche sind besenrein zur Verfügung zu stellen. 1.10. Sicherheit und Arbeitsschutz auf Baustellen 1.10. Sicherheit und Arbeitsschutz auf Baustellen Der AN ist für die Sicherheit auf der Baustelle selbst verantwortlich. LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 11 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR 1.10.1 Sicherheits- und Gesundheits- (SiGe-) Koordination Der AG beauftragt gemäß Baustellenverordnung einen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo). Der AN hat sich in allen Belangen des Arbeitsschutzes sowie des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes auf der Baustelle mit dem SiGeKo und der Bauleitung abzustimmen. Der AN hat zu regelmäßigen Sicherheitsbegehungen auf der Baustelle einen verantwortlichen Bauleiter oder Polier als Begleitperson zu stellen, sowie die dabei festgestellten Mängel umgehend zu beseitigen. Auf Verlangen ist auch die Teilnahme der Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi) an den Sicherheitsbegehungen zu gewährleisten. 1.10.2 Sicherheits- und Gesundheits- (SiGe-) Plan Der SiGeKo erstellt einen SiGe-Plan. Der AN hat die darin vorgegebenen Gefährdungsanalysen und Lösungsmöglichkeiten auf fachlichen Inhalt und Vollständigkeit zu überprüfen, Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen und den SiGeKo bei der Anpassung des SiGePlans zu unterstützen. Dies gilt auch für die Gewerke von Nachunternehmern. Der AN hat die Vorgaben des Arbeitsschutzes im SiGe-Plan einzuhalten. Sofern besondere Arbeitsverfahren angewendet werden sollen, sind diese nach Beschreibung durch den AN dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan des AN beizufügen und dem Sicherheits- und Gesundheitskoordinator und der Bauleitung des AG zur Prüfung vorzulegen. 1.10.3 Baustellenordnung Der AG behält sich vor, in Abstimmung mit dem SiGeKo, eine Baustellenordnung zu erlassen. Der AN und seine Nachunternehmer haben die Kenntnisnahme sowie den Empfang schriftlich zu bestätigen. Der AN verpflichtet sich mit seiner Unterschrift zur Einhaltung der Baustellenordnung (auch für seine Nachunternehmer). 1.10.4 Baustelleneinrichtung - Abstimmung mit SiGeKo Der AN stimmt sich hinsichtlich der Baustelleneinrichtung und notwendiger sicherheitstechnischer Einrichtungen mit dem SiGeKo und der Bauleitung des AG ab. 1.10.5 Allgemeine Schutz- und Sicherungsmaßnahmen Bauteile aus eigenen oder fremden Leistungen, die bereits Endprodukte darstellen, sind - soweit erforderlich besonders zu schützen. An ihnen dürfen keine Kennzeichen, Beschriftungen u. dgl. angebracht werden. Sind bei der Ausführung der Arbeiten Verschmutzungen zu erwarten, so gehören ohne zusätzliche Vergütung - die gewerkeüblichen Maßnahmen zur Vermeidung von Verschmutzungen und Beschädigungen zu den Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese in der Ausschreibung nicht gesondert genannt sind. Soweit die Baustellenordnung keine anderen Regelungen vorsieht, ist jeder AN in seinem Bereich bis zur Übernahme seiner Leistungen durch den AG für die Durchführung der Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich. Eingeschlossen in diese Regelung sind ebenfalls die LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 12 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Materiallager, Werkstätten, Aufenthaltsräume etc. des AN bis zum Abbau und Abtransport. Alle verkehrsrechtlichen Sicherungen sind Sache des AN. Dazu gehören auch die für diese Sicherungen evtl. erforderlichen Genehmigungen. Benutzt der AN ihm vom AG oder einem anderen Unternehmer zur Benutzung oder Mitbenutzung zur Verfügung gestellte Gerüste, Geräte oder Maschinen, so sind diese vom AN vor ihrem Einsatz eingehend auf Sicherheit und Tauglichkeit zu überprüfen. 1.10.6 Lärmschutz Grundsätzlich sind lärmarme Bautechniken und Arbeitsweisen sowie der Einsatz von geräuscharmen Baumaschinen vorzusehen. Die im Rahmen der Baumaßnahme zum Einsatz kommenden Anlagen, Anlagenteile und Nebeneinrichtungen, wie z.B. Maschinen, Geräte, Ver- und Entsorgungs-, Transport- und Beschickungsanlagen sind unter Beachtung des Standes der Technik zur Lärmminderung und Reduzierung von Erschütterungen zu errichten und zu betreiben. Das Bundes-Immissionsschutzgesetz -BImSchG, die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen" sowie die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung - 32. BImSchV (BGBL I S. 3478) sind in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten und einzuhalten. 1.10.7 Brandschutz Es ist vorgesehen, die im Teilobjekt A2 vorhandene Brandmeldeanlage während der Dauer der Bauausführung abzuschalten, um die Auslösung von Fehlalarmen zu vermeiden. Die beigefügte Betriebsanweisung vom 20.07.2014 der Berlin Tempelhof Projekt GmbH (beigefügte Anlage) ist von allen Beteiligten zu beachten und einzuhalten. 1.11 Bauleiter nach §57 BauO Bln 1.11 Bauleiter nach Landesbauordnung Durch den Auftragnehmer ist der Bauleiter nach §57 BauO Bln zu stellen. Die Verantwortlichkeit bezieht sich auf die gesamte Baumaßnahme bis zum Ende der gesamten Bauausführung und Übergabe des Objektes an den Nutzer. 1.12 Abschlussdokumentation 1.12 Abschlussdokumentation Der AN hat alle für die Abschlussdokumentation erforderlichen Unterlagen (Revisionsplanung, Zulassungen, Prüfzeugnisse, Bautagesberichte, Übereinstimmungszertifikate, Sachverständigenabnahmen usw.) 4-fach in Papier (im Ordner mit Inhaltsverzeichnis LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 13 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR und Trennlagen) sowie 2-fach auf Datenträger an den AG oder dessen Beauftragten zu übergeben. Alle Unterlagen sind so zu dokumentieren, dass sie weiterverwendet werden können. Es sind keine schreibgeschützten Dateien sowie andere, nicht zu bearbeitende Dateien und Formate zulässig. Zusätzlich zu den bearbeitbaren Dateiformaten (*.xls, *.doc, *.dwg, *dxf usw.) sind alle Dokumente als PDF-Datei abzuspeichern und zu übergeben. Herstellerzertifikate, Betriebsbeschreibungen usw. sind farbig gescannt zu übergeben. Die Dateien sind nach Themengebieten geordnet und mit einem sinnvollen Dateinamen (max. 40 Zeichen) abzulegen. Alle Dokumente (Papier/ Datenträger) sind mit einem Inhaltverzeichnis zu versehen. Die Übergabe der vollständigen Dokumentationsunterlage hat spätestens zum Zeitpunkt der Abnahme zu erfolgen. Die Schlusszahlung erfolgt erst nach vollständiger Übergabe der Abschlussdokumentation. Für die Prüfung der Abschlussdokumentation durch den AG oder seinen Beauftragten ist ein angemessener Zeitrahmen zu berücksichtigen. 2. Anlagen zum LV 2. Anlagen zum Leistungsverzeichnis Anlage 1 - Lageplan, Plan A2L10, Rev0, 10.11.2016 Anlage 2 - Übersichtsgrundriss, Plan A02110 Rev.0, 10.11.2016 Anlage 3 - Betriebsanweisung der Berlin Tempelhof Projekt vom 20.07.2016 zur Abschaltung oder Revisionsschaltung von Brandmeldeanlagen im Gebäude am Flughafen Tempelhof 01 Sanitärinstallation Grundlagen für die Ausführungen von Sanitärarbeiten Vorbemerkungen Gas-, Wasser- und Abwasseranlagen Alle Leistungen sind, soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, als gelieferte und betriebsfertig montierte Installation zu verstehen. Sämtliche Materialien, die für die fachgerechte Erfüllung der geforderten Leistung erforderlich sind, sind in die Angebotspreise einzurechnen, insbesondere sämtliches Klein- und Befestigungsmaterial, Lieferung der zugehörigen Stoffe und Bauteile einschl. Abladen, Lagern auf der Baustelle incl. Transport zum Einbauort, wenn in der Angebotsaufforderung nichts anderes vorgegeben ist. Für die angebotenen Leistungen übernimmt der AN die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich aus der Ausführung des angefragten Leistungsumfanges zwangsläufig ergeben, hat er einzukalkulieren, auch wenn sie in der Angebotsaufforderung nicht ausdrücklich aufgeführt sind. LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 14 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Es ist Sache des Auftragnehmers, sich ausreichend über die einschlägigen Vorschriften, Normen und Richtlinien zu unterrichten und sie in jedem Falle anzuwenden. Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung der Stoffe und Bauteile) entsprechend den betreffenden DIN Normen rechtzeitig vor Abnahme gesammelt und sinnvoll sortiert zu übergeben. Generell gilt, dass alle sichtbar verlegten Installationen optisch ansprechend zu verlegen und Abstimmungen mit angrenzenden Gewerken durchzuführen sind. Der Liefer- und Leistungsumfang für das Gewerk Gas-, Wasser- und Abwasseranlagen umfasst: - Die Trinkwasser / Abwasserinstallation in dem Gebäude für das Behinderten-WC sowie ausgewählte Räume - Die erforderlichen Isolierarbeiten an Rohrleitungen, Armaturen und sonstigen Anlagenteilen - Die sanitären Einrichtungen gemäß Vorgabe in den Architektenplänen einschließlich der Montageelemente für die Vorwandinstallationen - Leistungen für die brandschutzgerechte Rohrdurchführung durch Decken und Wände gemäß Brandschutzkonzept - Bautechnisch erforderliche Leistungen wie z.B. Kernbohrungen - Sonstige erforderliche Nebenleistungen und Materialien für die Erstellung des Gewerkes 01.01 Demontagearbeiten Erläuterungen Leistungsumfang Die Sanitären Einrichtungsgegenstände der Bestands-WC-Anlagen in den Bauteilen - Bauteil A4 (WC Damen und Herren) - Bauteil D2 (WC Damen und Herren) sind zu erneuern. Das Abwassernetz bleibt bestehen. Die neu zu installierenden Sanitärobjekte/ Montageelemente werden an die bestehende Entwässerung angeschlossen. Bei der Demontage sind alle Rohrhülsen, Befestigungen und sonstige Materialien mit zu demontieren und in die Einheitspreise einzurechnen, auch wenn diese nicht extra aufgeführt werden. Die Demontagebereiche sind täglich zu räumen und zu säubern. Die demontierten Teile sind getrennt nach Werkstoffen in geeigneten Containern zu lagern, abzutransportieren und fachgerecht nachweislich zu entsorgen. Die Demontage ist mit geringstmöglichem Schaden durchzuführen. Entstandene Schäden sind selbstständig zu beseitigen. LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge 01.01.0010 Entleeren Trinkwasseranlage Entleeren der Trinkwasserrohrleitungsanlage vor Demontagebeginn, Entleeren der Rohrleitungen in den betreffenden Bereichen, Steigestränge, Verteilungsleitungen Kaltwasser, Warmwasser und Zirkulation, einschließlich Herstellen der dafür erforderlichen Anschlüsse und schadlose Beseitigung des Wassers. Entleerung in Teilabschnitten, Demontage gemäß Bauablaufplan. Die Absperrung ist an den entsprechenden Absperrarmaturen vorzunehmen. 1,00 01.01.0020 Einheit Einheitspreis in EUR 15 25.11.2016 21.11.2016 psch Demontage Abwasserleitungen Demontieren von Rohrleitungen für Abwasser, einschließlich der Befestigungen, Rohrhülsen, Form- und Verbindungsstücke, Demontage einschließlich Dämmung, die Dämmung ist gesondert zu entsorgen, Rohrleitungen DN 40 bis DN 100, Rohrleitungen aus Kunststoff/ PVC/ Guss, in Gebäuden, Arbeitshoehe ueber Gelaende/ Fussboden bis ca. 3,5 m. einschließlich transportieren zum Sammelplatz in der Nähe der Baustelle, einschließlich auf- und abladen sowie Transport zur Entsorgungsstelle, nachweislich entsorgen, die Gebühren der Entsorgung trägt der AN. Entsorgungsstelle : ........... (vom Bieter einzutragen). 5,00 01.01.0030 m Demontage Trinkwasserleitungen Demontieren von Rohrleitungen für Trinkwasser, einschließlich der Befestigungen, Rohrhülsen, Form- und Verbindungsstücke und eingebauter Gewindearmaturen, Demontage einschließlich Dämmung, die Dämmung ist gesondert zu entsorgen, Rohrleitungen bis DN 50, Rohrleitungen aus Stahlrohr, Kunststoff, in Gebäuden, Arbeitshöhe ueber Gelaende/ Fussboden bis ca. 3,5 m, einschließlich transportieren zum Sammelplatz in der Nähe der Baustelle, einschließlich auf- und abladen sowie Transport zur Entsorgungsstelle, nachweislich entsorgen, die Gebühren der Entsorgung trägt der AN. Entsorgungsstelle : Gesamtbetrag in EUR LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR ........... (vom Bieter einzutragen). 5,00 01.01.0040 m Demontage Waschtisch Demontieren von Waschtischen aus Sanitärporzellan, einschließlich der Befestigungen, Konsolen, Halter, Zu- und Ablaufarmaturen, Zubehör wie Spiegel, Ablage, Spendersysteme, in Gebäuden, einschließlich transportieren zum Sammelplatz in der Nähe der Baustelle, einschließlich auf- und abladen sowie Transport zur Entsorgungsstelle, nachweislich entsorgen, die Gebühren der Entsorgung trägt der AN. Entsorgungsstelle : ........... (vom Bieter einzutragen). 7,00 01.01.0050 St Demontage Urinal Demontieren von Urinalen aus Sanitärporzellan einschließlich der Befestigungen, Konsolen, Halter, Zu- und Ablaufarmaturen, in Gebäuden, einschließlich transportieren zum Sammelplatz in der Nähe der Baustelle, einschließlich auf- und abladen sowie Transport zur Entsorgungsstelle, nachweislich entsorgen, die Gebühren der Entsorgung trägt der AN. Entsorgungsstelle : ........... (vom Bieter einzutragen). 7,00 01.01.0060 St Demontage Ausgussbecken Demontieren von Ausgussbecken, einschließlich der Befestigungen, Konsolen, Halter, Zu- und Ablaufarmaturen, in Gebäuden, einschließlich transportieren zum Sammelplatz in der Nähe der Baustelle, einschließlich auf- und abladen 16 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR sowie Transport zur Entsorgungsstelle, nachweislich entsorgen, die Gebühren der Entsorgung trägt der AN. Entsorgungsstelle : ........... (vom Bieter einzutragen). 1,00 01.01.0070 St Demontage WC Demontieren von Klosettbecken aus Sanitärporzellan einschließlich der Befestigungen, Konsolen, Halter, Zu- und Ablaufarmaturen, in Gebäuden, einschließlich transportieren zum Sammelplatz in der Nähe der Baustelle, einschließlich auf- und abladen sowie Transport zur Entsorgungsstelle, nachweislich entsorgen, die Gebühren der Entsorgung trägt der AN. Entsorgungsstelle : ........... (vom Bieter einzutragen). 11,00 St Gesamtsumme: 17 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit 01.02 Bewässerung Einheitspreis in EUR 18 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Erläuterungen Die Trinkwasserversorgung des Gebäudes erfolgt vom Trinkwasserverteiler im bestehenden Verwaltungsgebäude. Zusätzlich ensteht im Raum R.01BWC ein Behinderten-WC (Bauteil D2). Der barrierefreie Waschtisch im Behinderten-WC erhält zusätzlich zur Kaltwasserversorgung einen Durchlauferhitzer zur Warmwasserversorgung. Das Behinderten-WC wird mit Kaltwasser versorgt. Die Anbindung soll dabei aus dem Herren-WC an den Bestand erfolgen. Die Anschlussleitungen werden innerhalb der Vorwände/Installationswände verlegt sowie zum Teil auf den Fussboden geführt. Befestigungen sind korrosionsgeschützt und körperschallgedämmt auszuführen. Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der Auflagerabstände entsprechend Herstellerangaben zu befestigen. Alle Halterungen und Befestigungen werden korrosionsgeschützt und körperschallgedämmt ausgeführt. 01.02.0010 Edelstahlrohr DN 12 Rohrleitung aus Edelstahl, Hersteller/Typ Geberit/ Mapress oder gleichwertiger Art, Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag für Trinkwasser, mit Eignungsnachweis gemäß DIN 1988, mit DIN-DVGW-Registrierung, Verlegung in Gebäuden, für Verteilungsleitungen, frei verlegt und in Installationsschächten, in Zwischendecken, Verarbeitung und Verlegung nach DIN 1988 und den herstellerspezifischenen Vorschriften sowie der Einhaltung einschlägiger Normen, Edelstahl-Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo-Stahl), Verbindung mit Edelstahl-Pressfittingen. Einschließlich Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt DIN 4109, DN 12, Außendurchmesser 15 mm, Wandstärke 1 mm, Zuschnitt und Verschnitt, auch Paßstücke sind im Einzelpreis einzukalkulieren, vorhalten der erforderlichen Werkzeuge. Einschließlich Schweiß- oder Klebe- sowie Dichtungsmaterial, Einschließlich Befestigungen wie Rohrschellen, LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 19 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Gewindestangen, Schlaganker , Unterlegscheiben, Gewindeplatte, Schrauben und Muttern, Dübel, einschließlich Bohrungen für Dübel setzen, Klammern, maximale Abhänglänge 0,80 Meter, Rohrbefestigungen körperschallgedämmt mit zugelassenen Duebeln zum Schallschutz nach DIN 4109, Ueberschiebrohre fuer Wand- und Deckendurchführungen mit schalldaempfender Ausstopfung und Abdeckrosetten, Montagehoehe ueber Gelaende/ Fussboden bis 3,50 m. 5,00 01.02.0020 Edelstahlrohr DN 15 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 15, Außendurchmesser 18 mm, Wandstärke 1 mm. 5,00 01.02.0030 m Edelstahlrohr DN 20 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 20, Außendurchmesser 22 mm, Wandstärke 1,2 mm. 5,00 01.02.0040 m m Form- und Verbindungsstücke DN 12 Form- und Verbindungsstück als Zulage zu Rohrleitung aus Edelstahl, DN 12, Außendurchmesser 15 mm, Wandstärke 1 mm, als Bogen, Winkel, T-Stück, Verschraubung, Kupplung, Reduktion, Übergang und sonstige Form- und Verbindungsstücke. Hersteller/Typ Geberit/ Mapress oder gleichwertiger Art, Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag 5,00 01.02.0050 St Form- und Verbindungsstücke DN 15 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch zu Rohrleitung DN 15, Außendurchmesser 18 mm, Wandstärke 1 mm. 5,00 St LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge 01.02.0060 Form- und Verbindungsstücke DN 20 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch zu Rohrleitung DN 20, Außendurchmesser 22 mm, Wandstärke 1,2 mm. 5,00 01.02.0070 Einheit Einheitspreis in EUR St UP-Ventil DN 15 Unterputzventil, Hersteller/Typ Kemper oder gleichwertiger Art, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, als Absperrventil für Warm- und Kaltwasser, Alle Teil, die mit dem Medium in Berührung kommen, sind frei von Messing, Schallschutz Geräuschgruppe I, mit Prüfzeichen, DIN-DVGW-geprüft, Mit geschlossenem Oberteil und Steckschlüsseleinsatz mit blauem bzw. rotem Signierplättchen, mit Dämmschale, DN 15. Einschließlich Anschlußverschraubung. Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag 1,00 01.02.0080 UP-Ventil DN 20 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 20. 1,00 01.02.0090 St St Absperrventil DN 15 Absperrventil, Hersteller/Typ Kemper oder gleichwertiger Art, Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag für Trinkwasser kalt, nach DIN EN 1213, DVGW registriert, komplett aus Rotguss im mediumberührten Bereich, verschleißfester Edelstahl-Sitzring, 20 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR totraumfrei, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, mit DIN-DVGW-und Schallschutzzulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, Schrägsitzform, PN 16, mit Handrad, mit Muffe-/ Verschraubung zum universellen Anschluss mit Entleerventil mit Verschlusskappe. mit Dämmschale. DN 15. 2,00 01.02.0100 St Absperrventil mit RV, DN 15 Kombi-Rückflussverhinderer, Hersteller/Typ Kemper oder gleichwertiger Art, Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag für Trinkwasser kalt, absperrbar, komplett aus Rotguss im mediumberührten Bereich, mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung als wartungsfreie Spindelabdichtung, totraumfrei, mit EPDM-Sitzdichtung, mit Edelstahl-Schließfeder, gemäß DIN EN 13959, nach DIN-DVGW-Bestimmungen, Nenndruck PN 16, mit Prüfeinrichtung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, Schrägsitzform, PN 16, mit Handrad, mit universellem Verschraubungsanschluss für horizontalen und vertikalen Einbau geeignet, mit Dämmschale. DN 15. 2,00 01.02.0110 St Probenahmeventil Probenahmeventil, Hersteller/Typ Kemper oder gleichwertiger Art, Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ 21 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 22 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Bietereintrag zur Probenahme von Trinkwasser zur Bestimmung mikrobiologischer und chemischer Parameter nach Trinkwasser-verordnung in Kaltwasser- und Warmwasserinstallationssystemen, bestehend aus Rotguss im mediumberührten Bereich, absperrbar mittels beiliegendem Inbusschlüssel, Rotguss-Ventilkörper drehbar,mit abflammbarem und drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen, DN 8. 1,00 01.02.0120 St Probenahmeventil am Eckentil Probenahmeventil, Hersteller/Typ Kemper oder gleichwertiger Art, Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag für Eckventil am Waschtisch, aus Messing, Oberfläche verchromt zur Probenahme von Trinkwasser, Bestimmung mikrobiologischer und chemischer Parameter nach TrinkwV, zum einfachen Nachrüsten am Ausgang des Eckventils, passend für Eckventile mit abgehender Anschlussleitung 10 mm in Richtung Entnahmearmatur, abflammbarer und drehbarer Edelstahl-Auslaufbogen, Ventil komplett verchromt, PTFE-Sitzdichtung, Eingang 10 x 1,25 Rohr, Ausgang G 3/8 AG mit zugfester Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich, absperrbar mit Innensechskantschlüssel SW 5, totraumfrei. 1,00 01.02.0130 St Regulierventil Zirkulation Zirkulationsregulierventil Hersteller/Typ Kemper/ ETA Therm oder gleichwertiger Art, Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag Stockwerksregulierventil mit Betätigungsgriff als automatisches Feinregulierventil für den hydraulischen Abgleich von Stockwerksverteilungsleitungen zur Einregulierung von Zirkulationssystemen im Bereich der LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 23 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Stockwerkszirkulation, für kleine Zirkulationskreise, wahlweise für den Betriebstemperaturbereich 57 °C +/- 1 °C oder für den Betriebstemperaturbereich 63 °C +/- 1 °C, für Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 / W 553, komplett aus Rotguss im mediumberührten Bereich, beständig gegen aggressives Wasser, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, totraumfrei, mit PTFE-Sitzdichtung, Betätigungsgriff zum Absperren und Voreinstellen inkl. lila Signierblättchen, mit DVGW-Zulassung nach W 554, Nenndruck PN 16. Beidseitig mit Außengewinde zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, DN 15. Mit Dämmschale. 1,00 01.02.0140 St Sicherungseinrichtung Trinkwasser DN 20 Sicherungseinrichtung/ Systemtrenner, Hersteller/Typ Kemper/ Systemtrenner BA DN 20 oder gleichwertiger Art, Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag für Trinkwasser kalt, absperrbar, nach DIN EN 12729 und DVGW-Arbeitsblatt W 570, zur Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschl. Flüssigkeitskategorie 4 (DIN 1988, Teil 4), für Anlagen nach DIN EN 1717, mit kontrollierter Trennung (Einbauart 2 nach DIN 1988), mit integrierter differenzdruckgesteuerter und wartungsfreundlicher Sicherungskartusche inkl. Rückflussverhinderer, Ablassventil und integriertem, eingangsseitigen Schmutzfänger, mit ausgangsseitiger RV-Patrone, drei Prüfventilen und Ablaufanschluss, komplett aus Rotguss im mediumberührten Bereich, totraumfrei, schallschutzgeprüft nach DIN EN ISO 3822, mit DVGW-Zulassung, Nenndruck PN 10, beidseitig mit Außengewinde nach DIN 3546, Teil 1, zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, von DN 15 bis DN 50. 1,00 01.02.0150 St Auslaufventil BA Systemtrenner - Auslaufventil, Hersteller/Typ Kemper/ Figur 376 01, DN 15 oder gleichwertiger Art, Bieterangaben: LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 24 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Hersteller/Typ ................ Bietereintrag zur Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser, bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN EN 1717 für Anlagen und endständig angeschlossene Apparate , die an das Trinkwassersystem im häuslichen Bereich angeschlossen werden, mit eingangsseitiger Absperreinheit mit Kunststoffbetätigungsgriff in formschönem Design, integriertem eingangsseitigem Schmutzfänger, integrierter differenzdruckgesteuerter und wartungsfreundlicher Sicherungspatrone mit Ablassventil, ausgangsseitigem Rückflussverhinderer, mit Prüfnocken zum Anschluss der Prüfventile zur Wartung und Funktionskontrolle, mit Ablaufanschluss aus Kunststoff, Armatur komplett aus Rotguss im mediumberührten Bereich, totraumfrei, schallschutzgeprüft nach ISO 3822, mit DVGW-Zulassung, Nenndruck PN 10, DN 15: eingangsseitig mit Außengewinde R 1/2 nach DIN EN 10226, zum Anschluss an die Wandscheibe, ausgangsseitig mit G 3/4 nach ISO 228 zum Anschluss einer Schlauchtülle. 1,00 01.02.0160 St Auslaufventil Auslaufventil, Hersteller/Typ ................ Bietereintrag mit Belüfter, Rückflussverhinderer, Schlauchverschraubung, Oberteil für Steckschlüssel, DVGW-geprüft, mit Steckschlüssel, DN 15. 1,00 01.02.0170 St Dichtheitsprüfung Dichtheitsprüfung von neu errichteten Rohrleitungsanlagen für Trinkwasser, gemäß DIN 1988, als Wasserdruckprobe, abschnittsweise, Prüfdruck beträgt das 1,5 fache des zulässigen Betriebsdruckes, Durchführung der Druckprüfung als Vor- und Hauptprüfung, für kleinere Anlagenteile kann die Vorprüfung als ausreichend gelten, einschließlich der hierfür erforderlichen Verschlüsse und Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 25 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR der Druckprobe. Nach Abschluss der Druckprobe ist vom verantwortlichen Fachmann ein Druckprobenprotokoll zu erstellen. Die Dichtheit der Anlage ist zu bestätigen. Die durchgeführten Prüfungen werden protokolliert. 1,00 01.02.0180 Spülen der Leitungsanlage Spülen der Leitungsanlage gemäß DIN 1988 Teil 2. für Kalt- und Warmwasser getrennt, abschnittsweise, Rohrleitungen Verbundrohr und Edelstahl bis DN 65, Installation der Spüleinrichtungen einschließlich Anschluss und Sicherung von Abwasserschläuchen, sowie Wiederverschließen nach dem Spülvorgang, an Entnahmestellen mit Baustopfen, einschließlich Lieferung und Montage der erforderlichen Verbindungsteile zur Überbrückung von Armaturen und Einbauten, einschließlich aller erforderlichen Geräte und Betriebsstoffe , einschließlich Spülprotokoll 2-fach. 1,00 01.02.0190 psch Desinf.u.Nachsp. Trinkw.Leitung Desinfizieren und Nachspülen der Rohrleitungen für Trinkwasser, entsprechend DIN 1988 und DVGW W 291, Desinfektionsmittel nach Wahl des Bieters, jedoch nach DVGW W 291 zugelassen. Für die neu errichteten Rohrleitungsanlagen für Trink- und Trinkwarmwasser. Einschließlich Mitwirken beim Durchführen von Probenahmen zum Nachweis der Keimfreiheit. 1,00 01.02.0200 psch psch Wasserprobeentnahme Wasserprobeentnahme und Nachweis der Trinkwasserqualität. Die Probeentnahmen sind durch den Auftragnehmer beim zuständigen Amt zu veranlassen. 1,00 St Gesamtsumme: LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit 01.03 Brandschutztechnische Leistungen Einheitspreis in EUR 26 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Erläuterungen Die Durchführung der Medienleitungen durch Brandwände und -decken hat brand- und schallschutzgerecht zu erfolgen. Einzusetzen sind bauaufsichtlich zugelassene Systeme in der Feuerwiderstandsklasse R 90. Dabei sind die Einbaubedingungen und Hinweise des Herstellers zu beachten. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Übereinstimmungserklärung Brandschutzdurchführungen Übereinstimmungserklärung Ausführendes Unternehmen: Anschrift: Baustelle bzw. Gebäude Zeitraum der Herstellung Feuerwiderstandsklasse R 90. Hiermit wird bestätigt, dass alle Rohrabschottungen R90 in dem o.g. Gebäude hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse der Materialprüfanstalt für das Bauwesen hergestellt und eingebaut wurden. für nichtbrennbare Rohrleitungen Fabrikat/Produkt APM-Nr für brennbare Rohrleitungen Fabrikat/Produkt APM-Nr für Bauteil-Stopfen APM-Nr für nichtbrennbare Rohrleitungen in leichten Trennwänden Fabrikat/Produkt APM-Nr Für die nicht vom Unterzeichner hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B. Steinwolleschalen) wird dies ebenfalls bestätigt, auf Grund entsprechender LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 27 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte, die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. Ort, Datum Stempel, Unterschrift (Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zust. Bauaufsichtbehörde auszuhändigen) 01.03.0010 Wanddurchführung TW DN 15, Edelstahl, R90 Wanddurchführung, passend für Medienrohr DN 15, Medienrohr aus Edelstahl Geberit Mapress, Außendurchmesser 18 mm, Wand aus Beton/ Mauerwerk, Dicke bis 260 mm, Wanddurchführung schall- und brandschutzgerecht 190, zugelassenes System mit Zertifikat, Ausführung gemäß MLAR, Hersteller/Typ Rockwool/ Conlitschale 150U RW 800 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag Conlit 150U Länge = Deckenstärke, Dämmdicke 20 mm, nichtbrennbare druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, kaschiert mit einer farbig gekennzeichneten gitternetzverstärkten Aluminium-Sandwich-Folie, einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt, nichtbrennbar, wärmedämmend, schallentkoppelnd, dampfbremsend, formbeständig, wasserabweisend, recycelbar, verarbeitungsfreundlich. RW 800 als weiterführende Dämmung, beidseitig L = 1000 mm,, Steinwolle, mit gitternetzverstärkter, mit reißfester Aluminium-Sandwich-Folie mit selbstklebender Überlappung kaschiert, einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt, nichtbrennbar A2L -s1, d0, wärmedämmend schallabsorbierend, wasserabweisend, druckbelastbar und formstabil, schnell und einfach zu verlegen, mit einer wirkungsvollen Dampfbremse versehen, hergestellt in AS-Qualität, Dämmdicke 100% nach EnEV. Einschließlich Verschließen der verbleibenden Öffnung nach Montage der Durchführung mit Mörtel, Beton oder Conlit Kit. 2,00 St LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 28 25.11.2016 21.11.2016 Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Gesamtbetrag in EUR 01.03.0020 Deckendurchführung SW DN 100, SML, R90 Deckendurchführung, passend für Medienrohr DN 100 Medienrohr aus Gusseisen (SML), Außendurchmesser 110 mm, Decke aus Stahlbeton, Dicke 260 mm, Deckendurchführung schall- und brandschutzgerecht R90, zugelassenes System mit Zertifikat, Ausführung gemäß MLAR, für Gussrohr DN 100 durchgehend ohne Abzweig, Hersteller/Typ Rockwool/ Conlit 150 U Rockwool Klimarock oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag Conlit 150 U in der Decke 200 mm Länge, Dämmdicke 30 mm, nichtbrennbare druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, kaschiert mit einer farbig gekennzeichneten gitternetzverstärkten Aluminium-Sandwich-Folie, einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt, nichtbrennbar, wärmedämmend, schallentkoppelnd, dampfbremsend, formbeständig, wasserabweisend, recycelbar, verarbeitungsfreundlich. Klimarock - weiterführende Dämmung 500 mm Länge, Dämmdicke 30 mm, Steinwollematte nichtbrennbar, wärmedämmend, schallabsorbierend, wasserabweisend, druckfest, flexibel, gleichmäßig in der Dämmdicke. Einschließlich Verschließen des verbleibenden Ringspaltes nach Montage der Durchführung mit Mörtel, Beton oder Conlit Kit. 2,00 01.03.0030 St R90, Rohrbogen DN 100 unter Decke Deckendurchführung, passend für Medienrohr DN 100 Medienrohr aus Gusseisen (SML), Außendurchmesser 110 mm, Decke aus Stahlbeton, Dicke 260 mm, Deckendurchführung schall- und brandschutzgerecht R90, zugelassenes System mit Zertifikat, Ausführung gemäß MLAR, für Gussrohr DN 100 mit Abzweig über Decke (Mischinstallation/ Manschette für abgehende Kunststoffleitung sh. nachfolgende Positionen) und Rohrbogen unterhalb der Decke Hersteller/Typ Rockwool/ Conlit 150 U und Klimarock LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 29 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag Conlit 150 U mindestens 333 mm Länge für Rohrbogen unter der Decke, nichtbrennbare druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, kaschiert mit einer farbig gekennzeichneten gitternetzverstärkten Aluminium-Sandwich-Folie, einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt, nichtbrennbar, wärmedämmend, schallentkoppelnd, dampfbremsend, formbeständig, wasserabweisend, recycelbar, verarbeitungsfreundlich. Rockwool Klimarock Klimarock im Deckenbereich mindestens 120 mm Länge, Steinwollematte nichtbrennbar, wärmedämmend, schallabsorbierend, wasserabweisend, druckfest, flexibel, gleichmäßig in der Dämmdicke.555 Dämmdicke 30 mm. Einschließlich Verschließen des verbleibenden Ringspaltes nach Montage der Durchführung mit Mörtel, Beton oder Conlit Kit. 3,00 01.03.0040 St R90, Sammelleitung unter Decke, DN 100 Deckendurchführung, passend für Medienrohr DN 100 Medienrohr aus Gusseisen (SML), Außendurchmesser 110 mm, Decke aus Stahlbeton, Dicke 260 mm, Deckendurchführung schall- und brandschutzgerecht R90, zugelassenes System mit Zertifikat, Ausführung gemäß MLAR, für Gussrohr DN 100 mit Abzweig über Decke (Mischinstallation/ Manschette für abgehende Kunststoffleitung sh. nachfolgende Positionen) und Sammelanschlussleitung unterhalb der Decke Hersteller/Typ Rockwool/ Conlit 150 U und Klimarock Conlit 150 U im Deckenbereich mind. 80 mm, im Abzweigbereich Sammelleitung mind. auf 620 mm Länge, nichtbrennbare druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, kaschiert mit einer farbig gekennzeichneten gitternetzverstärkten Aluminium-Sandwich-Folie, einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt, nichtbrennbar, wärmedämmend, schallentkoppelnd, dampfbremsend, formbeständig, wasserabweisend, recycelbar, verarbeitungsfreundlich. Klimarock - weiterführende Dämmung mindestens 280 mm Länge LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 30 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Steinwollematte nichtbrennbar, wärmedämmend, schallabsorbierend, wasserabweisend, druckfest, flexibel, gleichmäßig in der Dämmdicke. Dämmdicke 30 mm. oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag Einschließlich Verschließen des verbleibenden Ringspaltes nach Montage der Durchführung mit Mörtel, Beton oder Conlit Kit. 1,00 01.03.0050 St Conlit-SML-Manschette DN 100 Brandschutztechnische Maßnahme bei Mischinstallation, Verbindung SML- und Kunststoffrohr mit Konfixverbinder, (Konfixverbinder im Titel 1.1 erfasst) und Manschette im Vorwandbereich, notwendige Vorwand mindestens 12,5 mm dick, z.B. Gipskartonbauplatte, auch für andere Einbausituatioen gemäß MLAR, Ausführung mit: Hersteller/Typ Rockwool/ Conlit-SML-Manschette Dämmdicke 20 mm, oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag Zur Sicherung des Kunststoffabzweiges am Gussrohr-Fallstrang wird die Conlit-SML-Manschette direkt hiner dem Konfix -Verbinder auf dem Kunststoffrohr angebracht. Für Rohrleitung DN 100, Außendurchmesser 110 mm. 1,00 01.03.0060 St Deckendurchführung SW DN 50, PE, R90 Rohrschott für Abwasserleitungen aus PE-Rohren, DN 56, Hersteller/ Typ Geberit/ Rohrschott 90 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 31 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Hersteller/Typ ................ Bietereintrag Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, für Rohrdurchführungen in Wand und Decke, geeignet zum nachträglichen Einbau unter Decken oder an Wänden, geeignet zum Enbau in Wände oder Decken, teilweise oder ganz eingemörtelt, hergestellt aus Edelstahl mit intumeszierender Masse, einschließlich Befestigungsmaterial, Körperschalldämmung, Kennzeichnungsschild. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. 1,00 01.03.0070 St Wanddurchführung SML DN 100, R90 Wanddurchführung, passend für Medienrohr DN 100 Medienrohr aus Gusseisen (SML), Außendurchmesser 110 mm, Wand aus Beton/ Mauerwerk, Dicke bis 260 mm, Wanddurchführung schall- und brandschutzgerecht R90, zugelassenes System mit Zertifikat, Ausführung gemäß MLAR, Hersteller/Typ Rockwool/ Conlit 150-U Klimarock oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag Conlit 150 U, Dämmdicke 30 mm, Länge = Wandstärke, nichtbrennbare druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, kaschiert mit einer farbig gekennzeichneten gitternetzverstärkten Aluminium-Sandwich-Folie, einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt, nichtbrennbar, wärmedämmend, schallentkoppelnd, dampfbremsend, formbeständig, wasserabweisend, recycelbar, verarbeitungsfreundlich. Klimarock - weiterführende Dämmung beidseitig´1000 mm, Dämmdicke 30 mm, Steinwollematte nichtbrennbar, wärmedämmend, schallabsorbierend, wasserabweisend, druckfest, flexibel, gleichmäßig in der Dämmdicke. Einschließlich Verschließen des verbleibenden Ringspaltes nach Montage der Durchführung mit Mörtel, Beton oder LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR Conlit Kit. 1,00 St Gesamtsumme: 32 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit 01.04 Kernbohrungen Einheitspreis in EUR 33 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Erläuterungen Für Durchführungen durch Wände und Decken sind Kernbohrungen auszuführen, wenn diese bautechnisch nicht vorgesehen sind. In die Einheitspreise sind kleine Nachstemmarbeiten, die Beseitigung des Bauschutts einzurechnen. Die Ausführung hat bauwerkschonend zu erfolgen. Vor den Kernbohrungarbeiten in den Decken, ist die Bauleitung über zu beachtende Besonderheiten zu konsultieren. Die Einweisung hat sich der AN schriftlich bestätigen zu lassen. 01.04.0010 Kernbohrung D bis 60 mm, S 260 mm Kernbohrung herstellen, mit Diamantbohrgeräten in Decken/ Wänden aus Stahlbeton/ Mauerwerk, Bohrlochdurchmesser (D) bis 60 mm, Decken-/ Wandstärke (S) bis 260 mm, einschließlich Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge und Entsorgung des anfallenden Kerns. Entsorgung .................... (vom Bieter einzutragen) 3,00 01.04.0020 St Kernbohrung D ü. 60 bis 100 mm, S 260 mm Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Bohrlochdurchmesser über 60 bis 100 mm. Entsorgung .................... (vom Bieter einzutragen) 3,00 01.04.0030 St Kernbohrung D ü. 100 bis 150 mm, S 260 mm Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Bohrlochdurchmesser über 100 bis 150 mm. Entsorgung .................... (vom Bieter einzutragen) 5,00 01.04.0040 St Kernbohrung D ü. 150 bis 200 mm, S 260 mm Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 34 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR jedoch Bohrlochdurchmesser über 150 bis 200 mm. Entsorgung .................... (vom Bieter einzutragen) 4,00 01.04.0050 Öffnungen in Gipskartonplatten, DN 12 - 15 Öffnungen in den Gipskartonplatten der Vorwände und Installationswände für die Anschlüsse der Sanitärobjekte herstellen (Plattenstärke 2 x 12,5 mm), anschließend fachgerecht verschließen für Rohrleitungen DN 12 bis 15. 4,00 01.04.0060 St Schließen von Öffnungen Schließen von Öffnungen in Wänden und Decken nach Montage von Medienleitungen brandschutzgerecht mit Mörtel, Beton, oberflächenfertig in gleicher Güte des Bauteils, Wandstärke/ Deckenstärke bis 250 mm, Öffnung bis 0,05 m2. 10,00 01.04.0090 St Öffnungen in Gipskartonplatten, DN 100 Öffnungen in den Gipskartonplatten der Vorwände und Installationswände für die Anschlüsse der Sanitärobjekte herstellen (Plattenstärke 2 x 12,5 mm), anschließend fachgerecht verschließen für Rohrleitungen DN 100. 2,00 01.04.0080 St Öffnungen in Gipskartonplatten, DN 40 - 50 Öffnungen in den Gipskartonplatten der Vorwände und Installationswände für die Anschlüsse der Sanitärobjekte herstellen (Plattenstärke 2 x 12,5 mm), anschließend fachgerecht verschließen für Rohrleitungen DN 40 bis 50. 4,00 01.04.0070 St St *** Bedarfsposition ohne GB Wandschlitze bis 10 cm Breite Fräsen von Schlitzen in senkrechten Flächen (Wand), Wand aus Mauerwerk 240 mm, Schlitztiefe ab Wandoberfläche bis 6 cm, Schlitzbreite bis 10 cm. Einschließlich Entsorgen des anfallenden Schutts. Einschließlich Schließen des Schlitzes nach Einbringen der Medienrohre durch Verputzen mit Zementmörtel. 5,00 m nur EP LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) 01.04.0100 Menge Einheit Einheitspreis in EUR 35 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR *** Bedarfsposition ohne GB Wandschlitze bis 20 cm Breite Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Schlitzbreite über 10 bis 20 cm Breite. 5,00 01.04.0110 Seite: Datum: LV-Datum: m nur EP *** Bedarfsposition ohne GB Wandschlitze bis 30 cm Breite Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Schlitzbreite über 20 bis 30 cm Breite. 5,00 m nur EP Gesamtsumme: LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit 01.05 Montageelemente Einheitspreis in EUR 36 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Erläuterungen Die sanitären Objekte einschließlich der notwendigen Stütz- und Haltegriffe für behindertengerechte Einrichtungen werden im Bereich der Installationswände und Vorwände an vormontierten Elementen befestigt. Die Vorwände/ Installationswände (Konstruktion und Beplankung) sind bautechnische Leistung. Der Einbau der Montageelemente ist in Abstimmung mit dem Trockenbauer vorzunehmen. 01.05.0010 Montageelement Waschtisch barrierefrei Montageelement für Waschtisch barrrierefrei Hersteller/ Typ Geberit/ Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur, mit UP-Geruchverschluss oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag - Zum Einbau in raumhohe Installationswände - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände - Für barrierefreies Bauen geeignet - Zur Montage von Waschtischen - Für Standarmaturen - Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm - Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet - Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau - Fußstützen verzinkt, verstellbar 0–20 cm - Fußstützen mit Rutschhemmung - Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen - Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm - UP-Geruchsverschluss mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbsreinigungsfähigkeit - UP-Geruchsverschluss bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar - Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 50 mm - Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt - Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar Lieferumfang: - 2 Anschlusswinkel R 1/2, MeplaFix-fähig - 2 Schalldämmunterlagen - 2 Dämmhülsen - Bauschutz - 2 Gewindestangen M10 LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 37 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR - Befestigungsmaterial 1,00 01.05.0020 St Montageelement WC barrierefrei Montageelement für Wand-WC, Hersteller/ Typ Geberit/ Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma-Spülkasten 12 cm, barrierefrei, für Stütz- und Haltegriffe, für Betätigung von vorne oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag - Zum Einbau in raumhohe Installationswände - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände - Für barrierefreies Bauen geeignet - Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11 - Für Wand-WCs mit Ausladung > 62 cm geeignet - Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen - Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung - Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm - Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet - Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche - Montagehöhe WC in der Rohbauphase einstellbar, 41–46 cm - Fußstützen verzinkt, verstellbar 0–20 cm - Fußstützen mit Rutschhemmung - Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen - Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm - Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt - UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt - Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich - Montage- und Servicearbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos - Wasseranschluss hinten oder oben Mitte - Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz - Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar - Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt - Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Geräten LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 38 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Berechnungsdurchfluss 0,11 l/s Mindestfließdruck 50 kPa Fließdruck 10-1000 kPa Maximale Betriebstemperatur Wasser 25 °C Spülmenge Werkseinstellung 6 und 3 l Große Spülmenge Einstellbereich 4,5 / 6 / 7,5 l Kleine Spülmenge Einstellbereich 3-4 l Lieferumfang: - Wasseranschluss R 1/2, MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad - Bauschutz für Serviceöffnung - 2 Schutzstopfen - 4 Wandanker - Anschlussset für WC, ø 90 mm - Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm - Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90/110 mm - 2 Gewindestangen M12 - UP-Dose für Bohrloch ø 68 mm - Befestigungsmaterial 1,00 01.05.0030 St Montageelement Aufputzarmatur Montageelement für Wandarmatur Hersteller/ Typ Geberit/ Duofix Element für Wandarmatur AP, variable Armaturenposition oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag - Für Zum Zum Für Trockenbau Einbau in raumhohe Installationswände Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände AP-Wandarmaturen - Traverse verzinkt - Traverse in der Breite anpassbar - Wasseranschlüsse horizontal, stufenlos verstellbar Lieferumfang: - 2 Anschlusswinkel R 1/2" - 2 schalldämmunterlagen - 2 Dämmhülsen - Befestigungsmaterial 1,00 01.05.0040 St Montageplatte UP Montageplatte Hersteller/ Typ Geberit/ Duofix Montageplatte Universal, UP oder gleichwertiger Art Bieterangaben: LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR Hersteller/Typ ................ Bietereintrag - Für Trockenbau - Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände - Zur Montage von UP-Armaturen und -lüftern, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten - Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt, tiefenverstellbar Lieferumfang: - 8 Befestigungswinkel - Befestigungsmaterial 1,00 St Gesamtsumme: 39 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit 01.06 Sanitäre Einrichtungen und Zubehör Einheitspreis in EUR 40 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Erläuterungen Eine endgültige Festlegung der Einrichtungen, Armaturen und sonstiger Ausstattungsteile hat durch eine Bemusterung mit dem Bauherrn zu erfolgen. Das Ergebnis ist schriftlich festzuhalten und vom Bauherrn zu bestätigen. Die sanitären Objekte werden an den Installationswänden bzw. Vorwänden mittels vormontierten Montageelementen befestigt. Die Fugen sind mit alterungsbeständigem und dauerelastischem Kunststoff oberflächenglatt abzuschließen. Benötigte Klein-, Dicht- und Befestigungsmaterialien sind einzurechnen. Es sind sanitäre Einrichtungen gemäß den aktuellen Normen und anerkannten Regeln der Technik einzusetzen. 01.06.0010 Waschtisch Waschtisch, Hersteller/ Typ KERAMAG, Renova-Nr.1 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag EN 32, 14688, mit Hahnloch, mit Überlauf, Hersteller/Typ Keramag/ Renova-Nr.1 aus Sanitaerporzellan, mit keramischen Überlauf, Maße 600 x 490 mm, Farbton weiß, einschließlich Befestigungsmaterial, Befestigung am Montageelement. 7,00 01.06.0020 St Waschtischarmatur Einhand-Waschtischbatterie Hersteller/Typ Grohe/ Eurosmart oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag Einlochmontage Bedienungshebel aus Metall, GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche, mit Temperaturbegenzer, LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR variabel einstellbare Mengenbegrenzung, GROHE StarLight Chromoberfläche GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur, Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" flexible Anschlussschläuche GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem 7,00 01.06.0030 St Tiefspül-WC Wand-Tiefspülklosett, Hersteller/ Typ KERAMAG, Renova-Nr.1 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag EN 997, EN 38, aus Sanitärporzellan, Farbton weiss, ohne Spülrand, mit Kunststoffspülverteiler, für Wandeinbauspülkasten, einschließlich Befestigungsmaterial, Befestigung am Montageelement. 11,00 01.06.0040 St Urinal Urinal Hersteller/ Typ Keramag, Typ Renova-Nr. 1 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag EN 80, 13407, Farbton weiss, zugelassen für 1 Liter Spülvolumen, inkl. Befestigungssatz mit Abdeckkappen, Zulauf von oben, Abgang nach hinten, Einlaufverbinder für WE-Spülung, Absaugeformstück nach DIN 19545, Abgang hinten. Urinalsieb aus Edelstahl. Befestigung am Montageelement, 41 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 42 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR einschließlich Befestigungsmaterial. 7,00 01.06.0050 St Ausgussbecken Ausgussbecken, Hersteller/ Typ ALAPE/ Stahlblech emailliert mit Klapprost oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag Ausgussbecken, rechteckig ca. 600 x 400 mm, innen und außen glasiert, weiß, mit Rückwand, ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf, mit Aluminium-Klapprost, mit Ablaufventil verchromt, Kette und Stopfen, Befestigung am Montageelement, einschließlich Befestigungsmaterial. 1,00 01.06.0060 St Waschtisch barrierefrei Waschtisch barrierefrei, Hersteller/ Typ Ideal Standard/ San ReMo E 7651 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag unterfahrbar, DIN EN 14688 CL 20, DIN EN 31, DIN 18040, Kristallporzellan, mit Hahnloch, Farbton weiss, gesamte Breite 650 mm, gesamte Ausladung 550 mm, Armaturenbankbreite 400 mm, Armaturenbank Ausladung 130 mm, einschließlich Befestigungsmaterial, Befestigung am Montageelement. 1,00 01.06.0070 St Universalablaufventil Universalablaufventil für Waschtisch, LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR Hersteller/ Typ VIEGA/ Modell 5125 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag Ventilunterteil Messing matt-vernickelt, Sieb aus Edelstah. 1,00 01.06.0080 St Geruchverschluss Geruchverschluss für Waschtisch, Hersteller/ Typ VIEGA oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag als Röhrengeruchverschluss1 1/4" mit Schubrosette, mit Verstellrohr 85 mm verchromt, Röhrengeruchverschluss aus Messiing, güteüberwacht, nach DIN EN 274. 1,00 01.06.0090 St Eckventil Eckventil Hersteller/ Typ VIEGA oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag mit Verlängerung und Schubrosette, Quetschverschraubung mit Längenausgleich, mit selbstdichtendem Anschlussgewinde, verchromt. 4,00 St 43 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit Einheitspreis in EUR 01.06.0100 Selbstschlussmischarmatur Waschtisch-Selbstschlussmischarmatur, Hersteller/ Typ FRANKE/ Aquamix-S oder gleichwertiger Art 44 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15, Armaturengruppe I, für Waschanlagen als Standbatterie mit Auslaufneigung 30° und Luftsprudler, mit integriertem Durchflussmengenregler. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Selbstschlussmischkartusche, kolbenlose Bauart, selbsttätig und rückschlagfrei schließend, Fließzeit einstelbar, Mit fein einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit Anschlussschläuchen, Rückflussverhinderern und Sieben, Mit Antiblockiersystem für Sicherheitsabschaltung bei Dauerbetätigung. 1,00 01.06.0110 St Waschtischeinhebelmischer für barrierefreien Waschtisch Einhebelmischer Hersteller/ Typ KLUDI/ Medi Care Art.Nr. 341120534 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag Waschtisch-Einhandmischer DN 8, Klinik-Armhebel, Einlochmontage, Durchfluss 8 l/min, Care-Strahlregler M 24 X 1, Sicherheits-Keramik-Kartusche, mit Heißwasserbegrenzung, Schnell-Montagesystem, starrer Auslauf, Kupferrohre 10 mm, Oberfläche Chrom. 1,00 St LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit Einheitspreis in EUR 01.06.0120 Thermostat MINITHERM - Untertisch-Thermostat DN 10 Hersteller/ Typ Franke/ AQRM 310 oder gleichwertiger Art 45 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag mit Anschlussset als thermischer Verbrühungsschutz bei Kaltwasserausfall an Waschtischarmaturen, Abgänge G 3/8 B, Überwurfmutter G 3/8, zur Montage auf dem Warmwasser-Eckventil. 1,00 01.06.0130 St Spiegel 400x500 mm Sanitärspiegel, vandalensicher, aus Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 1 mm, umlaufende Abkantung, Breite x Höhe 400 x 500 mm, geeignet für Verklebung auf dem Untergrund mit Spezial-Spiegelkleber. Montage außermittig oberhalb des Waschtisches. (seitliche Anordnung des Seifenspenders - rechts). Einschließlich Spiegelkleber. Einschließlich erforderlicher Arbeiten und Hilfsmittel zur Vorbereitung des Untergrundes. Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag 1,00 01.06.0140 St Spiegel Behinderten- Waschtisch Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für Montage über Waschtisch barrierefrei, Breite x Höhe 400 x 1000 mm. Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag 1,00 St LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit 01.06.0150 Kleindurchlauferhitzer 3,5 kW Elektrischer Kleindurchlauferhitzer Hersteller/ Typ CLAGE/ MBH 3 oder gleichwertiger Art Einheitspreis in EUR 46 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag Hydraulisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer, druckfeste Bauart, zur Versorgung einer Entnahmestelle, effektives Blankdraht-Heizsystem IES mit auswechselbarer Heizpatrone, komplett mit Spezialregler CSP, neue Strömungstechnik für optimalen Wasserstrahl bei sparsamen Wasserverbrauch, Netzleitung 65 cm, mit Anschlussset, Heizlestung schaltet sich automatisch bei Wasserentnahme ein, abnehmbare Blende, einsetzbar mit handelsüblicher Sanitärarmatur, zur Versorgung einer Entnahmestelle, Nennleistung 3,5 kW, 230 V, Nennstrom 15,2 kW, Energieeffizienzklasse A, Nenninhalt 0,2 Liter, zulässiger Betriebsüberdruck 10 bar, Wasseranschluss Schraubanschlüsse G 3/8", Abmessungen (HöhexBreitexTiefe) 13,5 x 18,6 x 8,7 cm, Prüfzeichen VDE/ Schutzart IP 25. (Einsatzort : Behinderten-WC) 2,00 01.06.0160 St Tiefspül-WC barrierefrei Wand-Tiefspülklosett barrierefrei Hersteller/ Typ Ideal Standard/ San ReMo R3404 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag DIN EN 997 CL-1-6AC,DIN EN 33, DIN 18040, Kristallporzellan, Farbton weiss, Spülrand glasiert, Zulauf hinten, Abgang waagerecht verrdeckt, für Wandeinbauspülkasten mit 6 Liter Inhalt, Farbe alpinweiss, Breite 360 mm, LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 47 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR gesamte Ausladung 700 mm, gesamte Höhe 370 mm, einschließlich Spülrohrverlängerung. Einschließlich WC-Sitz ohne Deckel ,weiss, Einschließlich Befestigungsmaterial, Befestigung am Montageelement. 1,00 01.06.0170 St WC-Sitz mit Deckel WC-Sitz mit Deckel, Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag passend zum angebotenen Behinderten-WC, mit seitlicher Arretierung, mit verstellbaren, rutschsicheren Winkelpuffern. Scharniere aus Edelstahl. 1,00 01.06.0180 St Betätigungsplatte WC Betätigungsplatte für WC-Spülung Hersteller/ Typ Geberit/ Mambo 115.751.00.1 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag zur Spülauslösung von Geberit UP-Spülkasten (Sigma), verschraubbar, Betätigung von vorne, Drückerstange schallgedämmt, werkzeuglose Einstellung, Werkstoff Edelstahl. Lieferumfang: - Befestigungsrahmen - 2 Distanzbolzen - Drrückerstange - Unterbrechungshebel Schraubenset 1,00 01.06.0190 St Seifenspender Beh.-WC ( Behinderten-WC) Seifenspender aus Edelstahl, gebürstet, 1,2 Liter, Hersteller/ Typ AIR-WOLF/ Omega Art.Nr. 29-202 LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 48 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag nachfüllbarer Kunststoff-Behälter frei befüllbar mit Flüssigseifen, Händewaschlotionen und Desinfektionsmitteln, Bedienung durch Drücken auf den Edelstahl-Bedienhebel, Befüllung von oben durch Entriegeln und Aufklappen des Gehäuses, Innenbehälter mit wechselbarer Pumpe zur Befüllung oder Reinigung entnehmbar, Seifenpumpe aus Kunststoff am tiefsten Punkt, so dass die mögliche Verkeimung der Waschlotion durch regelmäßige, vollständige Entleerung vermieden werden kann, abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall, mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss, Vier-Punkt-Befestigung, für Aufputzmontage Maße: H x B x T: 328 x 97 x 142 mm. Einschließlich Befestigungsmaterial. 1,00 01.06.0200 St Hygieneabfalbehälter Hygieneabfallbehälter für Behinderten-WC, Hersteller/ Typ AIR-WOLF/ Lobo Art.Nr. 40-100, oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag für die Entsorgung von Hygienebeuteln, mit an drei Seiten ansetzbarem Beutelspender für ca. 50 einzelne Hygienebeutel aus Papier oder zwei Nachfüllkartons mit ca. 25-30 Hygienebeuteln aus Kunststoff, Montage des Beutelspenders am Behälter nach Wahl des Monteurs links, rechts oder an der Front des Behälters in bestmöglicher Greifnähe zum WC-Sitz, Befestigung über Einstecklaschen am Behälterboden und zusätzliche verdeckte Verklebung mit mitgeliefertem Klebeband am Behältergehäuse, Klappdeckel oben, Griffleiste mit geringstmöglicher Berührungsfläche, mit innenliegender Beutelhalterung für verdeckte Befestigung des Abfallbeutels, Gehäuse Edelstahl gebürstet, Vier-Punkt-Befestigung, für Aufputzmontage Maßangaben H x B x T: bei Beutelhalter vorne: 342 x 220 x 163 mm, LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 49 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR bei Beutelhalter seitlich: 342 x 248 x 153 mm, Behälter: 342 x 220 x 153 mm. Einschließlich Befestigungsmaterial. 1,00 01.06.0210 St Handtuchspender Papier-Handtuchspender, 750 Tücher, Hersteller/ Typ AIR-WOLF/ Omega B Art.Nr. 25-921, oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag Edelstahl gebürstet, frei befüllbar mit ca. 750 Falthandtüchern in handelsüblicher C-, Z- oder Interfold-Falzung, mit Füllstandsanzeige, Papierentnahme aus Metall, Befüllung durch Herabklappen des Gehäuses, mit Rückwand, abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall, mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss, Vier-Punkt-Befestigung, für Aufputzmontage. Maße Höhe x Breite x Tiefe 318 x 278 x 122 mm. Einschließlich Befestigungsmaterial. 1,00 01.06.0220 St Abfallkorb Abfallkorb für Behinderten-WC Hersteller/ Typ AIR-WOLF/ Alpha Art.Nr. 20-708, oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag zur Entsorgung gebrauchter Papierhandtücher, zur Verwendung mit oder ohne Abfallbeutel, nach unten konisch zulaufend, dadurch stapelbar und Abfallbeutel leichter entnehmbar, besonders hochwertige Verarbeitung und feinmaschiges Drahtgeflecht, für Aufputzmontage, Maße Höhe x Breite x Tiefe 500 x 350 x 255 mm. Einschließlich Befestigungsmaterial. 1,00 St LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 50 25.11.2016 21.11.2016 Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge 01.06.0230 Huthaken Huthaken Hersteller/Typ Normbau/ NY.HH 84 (Bestell-Nr. 0584 010) oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag aus Nylon, erhältlich in den Normbau-Farben, verdeckte Verschraubung, einschließlich Befestigungsmaterial. 1,00 01.06.0240 St Kleiderhaken Kleiderhaken für Behinderten-WC Hersteller/ Typ AIR-WOLF/ Omega Art.Nr. 25-266, oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag verdeckte Befestigung, Maße: Höhe x Breite x Tiefe 15 x 15 x 50 mm Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche. 1,00 01.06.0250 St Rückenlehne WC Rückenlehne mit Polster Hersteller/ Typ Normbau/ Stainless Line NT.841.322 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag 600 für aus mit x 165 x 208 mm, Wandmontage nach DIN 18024-2, Edelstahl, schwarzem Polster aus PUR-Integralschaum, Gesamtbetrag in EUR LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR links und rechts einsetzbar, mit Rosetten 70 mm Durchmesser, für verdeckte Verschraubung. Einschließlich Befestigungsmaterial. 1,00 01.06.0260 St Stützgriff WC Stützgriff für WC, Hersteller/ Typ Normbau/ Stainless Line NT.467.052 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401, Durchmesser 32 mm, Oberfläche fein matt, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung und verdeckter Verschraubung, Befestigung am Montageelement, einschließlich Befestigungsmaterial. Länge 850 mm. 2,00 01.06.0270 St Stützklappgriff WC Stützgriff für WC, klappbar, Hersteller/ Typ Normbau/ Stainless Line NT.447.052 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401, Durchmesser 32 mm, Oberfläche fein matt, schwerelos nach oben und unten klappbar, Ausladung hochgeklappt 170 mm, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte 132 x 200 mm, für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung und verdeckter Verschraubung, Befestigung am Montageelement, 51 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 52 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR einschließlich Befestigungsmaterial. Länge 850 mm. 2,00 01.06.0280 St WC-Bürstengarnitur Behinderten-WC WC-Bürstengarnitur Hersteller/Typ Normbau/ NY.925.400 (Bestell-Nr. 0925400) oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag aus Nylon, erhältlich in den Normbau-Farben, einstellbarer Diebstahlschutz, Bürstentopfoberteil drehbar, zur Reinigung abnehmbar, langer Bürstenstiel mit ergonomisch geformten Griffende, mit austauschbarem schwarzen Bürstenkopf, einschließlich Befestigungsmaterial. 1,00 01.06.0290 St Ersatzpapierrollenhalter Ersatzpapierrollenhalter Hersteller/Typ Normbau/ NY.ERH 82.2 (Bestell-Nr. 0518 120) oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag aus Nylon, erhältlich in den Normbau-Farben, verdeckte Verschraubung, einschließlich Befestigungsmaterial. 1,00 01.06.0300 St WC-Papierhalter am Stützgriff WC-Papierhalter zur Montage auf dem Stützgriff Hersteller/ Typ Normbau/ Stainless Line NY.PRH 95-E oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Seite: Datum: LV-Datum: Menge Einheit Einheitspreis in EUR 53 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR ................ Bietereintrag mit zur aus mit 1,00 Diebstahlschutz, Montage auf Edelstahlrohr, Nylon, Farbe nach Bemusterung, selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse. 01.06.0310 St E-Taster E-Taster für Stützgriffe Hersteller/ Typ Normbau/ Stainless Line E-Taster NY.447.651 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag Zwei E-Taster zur Auslösung der WC-Spülung und Notruf, Anschluss verdeckt durch Montageplatte, montiert in Normbau Stützgriff (Sondermodell). 1,00 01.06.0320 St WC-Steuerung WC-Steuerung, Hersteller/Typ Geberit/ zur manuellen Fernauslösung 115.863.SN.5 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag für barrierefreies Bauen, zur manuellen Fernauslösung von Geberit UP-Spülkästen 12 cm über über Stützgriff mit potentialfreiem Taster mit Schließfunktion, für barrierefreies Bauen geeignet. - Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtgebunden, - Taster parallel schaltbar - Spülauslösung auch über Betätigungsplatte möglich, 1-Mengen-Spülung - mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengenspülung und Spül-Stopp-Spülung oder Abdeckplatte kombinierbar - externes Netzteil - Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 54 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Spülkasten - mit verwechslungssicherer Steckverbindung - elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend - Betätigungsplatte aus Edelstahl verschraubbar Lieferumfang: - Betätigungsplatte Sigma 10, Edelstahl gebürstet - Befestigungsrahmen - Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert - elektrische Steuerung - 2 Kabel vorgefertigt, Länge 1,2 m - Drückerstange - Befestigungsmaterial 1,00 01.06.0330 St Rohbauset für WC-Steuerung Rohbauset für WC-Steuerung mit mechanischer Auslösung über Taster und Betätigungsplatte, Hersteller/Typ Geberit oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag zur Montagevorbereitung drahtgebundener Fernauslösungen von Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm, Lieferumfang: - UP-Dose für Bohrloch 68 mm Durchmesser - Leerrohr Länge 0,8 m und Anschlusskabel zu Betätigungsplatte. 1,00 St Gesamtsumme: LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit Einheitspreis in EUR 01.07 Abwasserleitungen, Formstücke und Zubehör 55 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Erläuterungen Der abwassertechnische Anschluss des Gebäudes erfolgt an die bestehende Schmutz- und Regenwasserkanalisation. 01.07.0010 Gussrohr DN 50 (SML) Abwasserleitungen aus gusseisernen, muffenlosen Rohren, mit Pruefzeichen, Hersteller/Typ Pam-Global S (SML) nach DIN EN 877 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag mit Übereinstimmungszertifizierung Pam-Global S, DN 50, Rohr innen mit Zweikomponenten-Epoxidbeschichtung HPS 2000, Rohr außen mit rotbrauner Farbgrundierung, Formstücke innen und außen phosphatiert und epoxiert, verlegen in Gebäuden, nach den HES-Vorschriften und unter Einhaltung der DIN 1986-100/ EN 12056, Lieferung der Rohre in 3 m-Längen, Zuschnitt und Verschnitt, auch Paßstücke sind im Einzelpreis einzukalkulieren, vorhalten der erforderlichen Werkzeuge. Einschließlich erforderlicher Verbindungen wie HES-Rapid, HES-CV, CE-Verbindungen, Absicherung überdruckgefährdeter Leitungsteile mit Pam-Global-Krallen. Einschließlich Befestigungen wie Rohrschellen, Gewindestangen, Schlaganker , Unterlegscheiben, Gewindeplatte, Schrauben und Muttern, Dübel, einschließlich Bohrungen für Dübel setzen, Klammern, maximale Abhänglänge 0,80 Meter, Rohrbefestigungen körperschallgedämmt mit zugelassenen Duebeln, alle Rohrschellen mit 8 mm Gummieinlage zum Schallschutz nach DIN 4109, Ueberschiebrohre fuer Wand-und Deckendurchfuehrungen mit schalldaemmender Ausstopfung und Abdeckrosetten. Montagehoehe ueber Gelaende/ Fussboden bis 3,5 m. im Erdgeschoss bis 3,50 m. 3,00 01.07.0020 Gussrohr DN 100 (SML) Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100. 3,00 01.07.0030 m m SML-Reinigungsrohr DN 80 Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitung LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR aus gusseisernen, muffenlosen Rohren, SML, mit Prüfzeichen, als Reinigungsrohr, muffenlos, mit runder Öffnung, einschließlich Schrauben und Deckel. DN 80. 1,00 01.07.0040 SML-Reinigungsrohr DN 100 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100. 1,00 01.07.0050 St SML-Bogen DN 50 Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitung aus gusseisernen, muffenlosen Rohren, SML, mit Prüfzeichen, als Bogen, alle Formen und Winkel, DN 50. 2,00 01.07.0090 St SML-Abzweig DN 100 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100. 2,00 01.07.0080 St SML-Abzweig DN 50 Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitung aus gusseisernen, muffenlosen Rohren, SML, mit Prüfzeichen, als Einfachabzweig, alle Formen und Winkel, DN 50. 1,00 01.07.0070 St SML-Eckabzweig DN 100 x 100 x 100 Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitung aus gusseisernen, muffenlosen Rohren, SML, mit Prüfzeichen, als Eckabzweig DN 100 x 100 x 100. 1,00 01.07.0060 St St SML-Bogen DN 100 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100. 2,00 St 56 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge 01.07.0100 SML-Übergangsrohr DN 80 Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitung aus gusseisernen, muffenlosen Rohren, SML, mit Prüfzeichen, als Übergangsrohr auf andere Rohrdimension, DN 80. 1,00 01.07.0110 Einheitspreis in EUR St St Konfix DN 50 Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitung aus gusseisernen, muffenlosen Rohren, mit Prüfzeichen, Hersteller/Typ Pam-Global S (SML) nach DIN EN 877 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag als Konfix-Verbindung zum Anschluß von Fremdwerkstoffen auf SML-Leitungen, DN 50. 1,00 01.07.0130 St SML-Enddeckel DN 50 Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitung aus gusseisernen, muffenlosen Rohren, SML, mit Prüfzeichen, als Enddeckel, DN 50. 1,00 01.07.0150 St Konfix DN 100 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100. 1,00 01.07.0140 Gesamtbetrag in EUR SML-Übergangsrohr DN 100 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100. 1,00 01.07.0120 Einheit 57 25.11.2016 21.11.2016 St SML-Enddeckel DN 100 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100. 1,00 St LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit 01.07.0160 PE-Rohr DN 50 Abwasserleitungen aus PE-Rohren, Einheitspreis in EUR 58 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Hersteller/ Typ Geberit/ PE oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag. DN 50, Außendurchmesser 56 mm, Wandstärke 3 mm, PE-Rohr aus Polyethylen für Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN 12056 in Verbindung mit DIN 1986-100. Verbindung durch Stumpfschweißung, Spannverbinder und/ oder Elektro-Muffenschweißung. Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung der DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Die Verarbeitung und Verlegung ist nach den herstellerspezifischen Vorschriften, sowie unter Einhaltung einschlägiger Normen durchzuführen. Zuschnitt und Verschnitt, auch Paßstücke sind im Einzelpreis einzukalkulieren, vorhalten der erforderlichen Werkzeuge. Einschließlich Schweiß- oder Klebe- sowie Dichtungsmaterial, einschließlich Verbinder, Elektroschweißmuffen, Übergangsmuffen, Steckmuffen und sonstiges Verbindungsmaterial. Einschließlich Befestigungen wie Rohrschellen, Gewindestangen, Schlaganker , Unterlegscheiben, Gewindeplatte, Schrauben und Muttern, Dübel, einschließlich Bohrungen für Dübel setzen, Klammern, maximale Abhänglänge 0,50 Meter. Rohrbefestigungen körperschallgedämmt mit zugelassenen Duebeln, alle Rohrschellen mit Gummieinlage zum Schallschutz nach DIN 4109. Ueberschiebrohre fuer Wanddurchführungen mit schalldaempfender Ausstopfung und Abdeckrosetten. Montagehoehe ueber Gelaende/ Fussboden bis 3,50 m. 1,00 01.07.0170 PE-Rohr DN 100 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100. 1,00 01.07.0180 m m Form- und Verbindungsstücke PE DN 50 Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitung aus PE Hersteller/ Typ Geberit/ PE oder gleichwertiger Art LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 59 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag. aller Arten und Formen, als Bogen, Abzweig, Übergangsrohre, Enddeckel, Muffen, Anschlussstücke an Fremdmaterialien und sonstige Form- und Verbindungsstücke DN 50. 3,00 01.07.0190 Form- und Verbindungsstücke PE DN 100 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100. 1,00 01.07.0200 St St Bodenablauf Sanitärraum Deckenablauf DN 70 Hersteller/Typ AcoPassavant/ Bodenablauf DN 70 aus Gusseisen oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Bietereintrag Bodenablauf bestehend aus: Ablaufkörper DN 70, aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, mit Pressdichtungsflansch, geprüft gemäß DIN EN 1253, Oberfläche mit Anstrich, mit Geruchverschluss, Anschluss an handelsübliche Abdichtungssysteme, Rohranschluss SML gemäß DIN EN 877, Mit Oberteil aus Gusseisen, Stutzendurchmesser 125 mm, mit Abdichtring, mit Pressdichtungsflansch, höhenverstellbar, mit Anstrich. Mit Aufsatzstück für Dünnbettabdichtung AV Selecta, verschraubt, rutschhemmend, Ausführung MEKU, Abdichtring, LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 60 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Rahmen aus Edelstahl 111 x 1 11 mm, Schlitzrost aus Edelstahl 104 x 104 mm, höhenverstellbar 40 bis 100 mm, Klasse C. Mit Brandschutzset, Rauch- und Geruchstopp, Einbauset. 1,00 01.07.0210 Anschluss Dunstrohr DN 70 bis 100 Anschluss an bauseits erstelltes Entlüftungsrohr (Dunstrohr) DN 70 bis 100 aus Kunsstoff herstellen. 2,00 01.07.0220 St Anschluss an die Grundleitung Anschluss der Abwasserleitungen aus Kunststoff oder Gusseisen DN 40 bis 100 an die bauseits verlegte Grundleitung DN 100 aus Kunststoff (PP) herstellen. Einschließlich erforderlicher Materialen wie Anschluss- und Übergangsstücken. 1,00 01.07.0230 St St Dichtigkeitsprüfung Dichtigkeits-Zwischenprüfung von neu errichteten Rohrleitungsanlagen für Schmutz- und Regenwasser, Rohrleitungen bis DN 150 als Wasserdruckprobe, abschnittsweise, bis Grundleitungsanschluss. einschließlich der hierfür erforderlichen Verschlüsse und Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der Druckprobe. 1,00 psch Gesamtsumme: LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit 01.08 Isolierarbeiten Einheitspreis in EUR 61 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Erläuterungen Die Medienleitungen sind gemäß den aktuellen Normen und anerkannten Regeln der Technik zu dämmen. Alle Warmwasserleitungen erhalten eine Isolierung gegen Wärmeverluste 100 %, in Wand- und Deckendurchführungen, im Kreuzungsbereich von Rohrleitungen und Warmwasserstichleitungen 50 %. Kaltwasserleitungen werden gegen Schwitzwasserbildung und Erwärmung gedämmt. Alle Handarmaturen sind in die Isolierung mit einzubeziehen.Die Abwasserleitungen erhalten eine Isolierung gegen Körperschall. 01.08.0010 Dämmung Abwasser HT DN 50, Schlauchisol. Dämmung von Abwasserleitungen, einschließlich der vorgenannten Form- und Verbindungsstücke, als Körperschalldämmung, in Gebäuden, Anschlußleitungen bis zum Fallrohr. Oberkante Dämmung über Gelände/ Fußb. bis 3,5 m, Rohrleitung DN 50, Rohrleitung aus Kunststoff (HT/ PE), Dämmung bestehend aus: Dämmstoff aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit Wellenprofil, werkseitig vorgefertigte, nahtverstärkte Formteile mit integriertem Schnellverschluß, als Schlauch, äußere Lage kaschiert mit reißfester Gittergewebefolie, Längs- und Rundnähte mit Selbstklebeband abkleben, Baustoffklasse B2, Dämmschichtdicke 9 mm. Hersteller/Typ Missel/ Misselsystem Abwasser oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Material ...................... Rohdichte ..................... kg/m3 5,00 m LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge 01.08.0020 Dämmung Abwasser HT DN 100, Schlauchisol. Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für Rohrleitung DN 100. 5,00 01.08.0030 Einheit Einheitspreis in EUR 62 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR m Dämmung Abwasser Guß DN 40, Schlauchisol. Dämmung von Abwasserleitungen, (Schmutz- und Regenwasser) einschließlich der vorgenannten Form- und Verbindungsstücke, als Körperschalldämmung und gegen Schwitzwasserbildung, in Gebäuden, im Installationsschacht, Oberkante Dämmung über Gelände/ Fußb. bis 3,5 m, Rohrleitung DN 40, Rohrleitung aus Gußeisen (SML), muffenlos, Verbindung mit Profilschellen und in überdruckgefährdeten Bereichen mit Sicherungsschellen (Krallen). Dämmung bestehend aus: Dämmstoff aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit Wellenprofil, werkseitig vorgefertigte, nahtverstärkte Formteile mit integriertem Schnellverschluss, als Schlauch, äußere Lage kaschiert mit reißfester Gittergewebefolie, Längs- und Rundnähte mit Selbstklebeband abkleben, Baustoffklasse B2, Dämmschichtdicke 4 mm. Hersteller/Typ Missel/ Misselsystem Abwasser oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Material ...................... Rohdichte ..................... kg/m3 1,00 01.08.0040 m Dämmung Abwasser Guß DN 50, Schlauchisol. Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für Rohrleitung DN 50. 5,00 m LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge 01.08.0050 Dämmung Abwasser Guß DN 100, Schlauchisol. Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für Rohrleitung DN 100. 5,00 01.08.0060 Einheit Einheitspreis in EUR 63 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR m Dämmung Abwasser Guß DN 80, Alu kaschiert Dämmung an Abwasserleitungen, (Schmutz- und Regenwasser) einschließlich der vorgenannten Form- und Verbindungsstücke, gemäß DIN EN 12056, DIN 1986-100, Schwitzwasserdämmung mit integriertem Feuchtigkeitsund Schallschutz, in Gebäuden, im Untergeschoss frei verlegt. Rohrleitung aus Gußeisen (SML), muffenlos, Verbindung mit Profilschellen und in überdruckgefährdeten Bereichen mit Sicherungsschellen (Krallen). DN 80. Dämmung aus nicht brennbaren Stoffen DIN 4102 Teil 1 Baustoffklasse min. A2, Dämmstoff aus feuchtigkeitsinaktivem, unverrottbarem Material, 30 mm, Wärmeleitfähigkeit kleiner 0,040 W/mK bei einer Umgebungstemperatur von 10°C, Dämmschichtdicke 100%,. Noppenfolie als Polsterlage (Ausgleichsschicht) und zur Hinterlüftung, Ummantelung Alu kaschiert. Montagehöhe bis 3,5 m über Fußboden, Befestigung, Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers. Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Material ...................... Dämmschichtdicke ............. Druckfestigkeit ............... N/mm2 Rohdichte LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 64 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR ..................... kg/m3 Wärmeleitfähigkeit .......... W/mK 1,00 01.08.0070 Dämmung Abwasser Guß DN 100, Alu kaschiert Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für Rohrleitung DN 100. 1,00 01.08.0080 m m Dämmung Abwasser Guß DN 80, Alu-Grobkorn Dämmung an Abwasserleitungen, (Schmutz- und Rgenwasser) einschließlich der vorgenannten Form- und Verbindungsstücke, gemäß DIN EN 12056, DIN 1986-100, Schwitzwasserdämmung mit integriertem Feuchtigkeitsund Schallschutz, in Gebäuden, im Untergeschoss frei verlegt. Rohrleitung aus Gußeisen (SML), muffenlos, Verbindung mit Profilschellen und in überdruckgefährdeten Bereichen mit Sicherungsschellen (Krallen). DN 80. Dämmung aus nicht brennbaren Stoffen DIN 4102 Teil 1 Baustoffklasse min. A2, Dämmstoff aus feuchtigkeitsinaktivem, unverrottbarem Material, 30 mm, Wärmeleitfähigkeit kleiner 0,040 W/mK bei einer Umgebungstemperatur von 10°C, Dämmschichtdicke 100%,. Noppenfolie als Polsterlage (Ausgleichsschicht) und zur Hinterlüftung, Ummantelung Alu Grobkorn. Montagehöhe bis 3,5 m über Fußboden, Befestigung, Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers. Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ Material ...................... Dämmschichtdicke LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 65 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR ............. Druckfestigkeit ............... N/mm2 Rohdichte ..................... kg/m3 Wärmeleitfähigkeit .......... W/mK 1,00 01.08.0090 Dämmung Abwasser Guß DN 100, Alu-Grobkorn Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für Rohrleitung DN 100. 1,00 01.08.0100 m m Dämmung Trinkwasser kalt, DN 12, Schlauchisol. 50% Dämmung an Trinkwasserleitungen kalt, einschließlich der vorgenannten Form- und Verbindungsstücke, in Gebäuden, in Installationsschächten/ in Vorwänden, in Zwischendecken, Oberkante Dämmung über Gelände/ Fußb. bis 3,5 m, Rohrleitung DN 12, Rohrleitung aus mehrschichtigem Metallverbundrohr, Verbindung mit Form- und Verbindungsstücken mit Pressnippel. Dämmung bestehend aus: PE-Weichschaum, als Schlauch, mit reißfester Gittergewebefolie kaschiert, befestigen, Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers, Baustoffklasse B2, Wärmeleitfähigkeit bei 10°C 0,033 W(mK) Wasserdampfdiffusionswiderstand im Mittel = 5200, Dämmschichtdicke 50%. Hersteller/Typ Missel/ Misselon-Robust oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ ................ LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 66 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Material ...................... Dämmschichtdicke ............. Rohdichte ..................... kg/m3 Wärmeleitfähigkeit .......... W/mK 1,00 01.08.0110 Dämmung Trinkwasser kalt, DN 15, Schlauchisol. 50% Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für Rohrleitung DN 15. 1,00 01.08.0120 m m Dämmung Trinkwasser kalt, DN 12, Schlauchisol. 100% Dämmung an Trinkwasserleitungen kalt, einschließlich der vorgenannten Form- und Verbindungsstücke, in Gebäuden, in Installationsschächten/ in Vorwänden, in Zwischendecken, Oberkante Dämmung über Gelände/ Fußb. bis 3,5 m, Rohrleitung DN 12, Rohrleitung aus mehrschichtigem Metallverbundrohr, Verbindung mit Form- und Verbindungsstücken mit Pressnippel. Dämmung bestehend aus: PE-Weichschaum, als Schlauch, mit reißfester Gittergewebefolie kaschiert, befestigen, Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers, Baustoffklasse B2, Wärmeleitfähigkeit bei 10°C 0,033 W(mK) Wasserdampfdiffusionswiderstand im Mittel = 5200, Dämmschichtdicke 100%. Hersteller/Typ Missel/ Misselon-Robust oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 67 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR ................ Material ...................... Dämmschichtdicke ............. Rohdichte ..................... kg/m3 Wärmeleitfähigkeit .......... W/mK 1,00 01.08.0130 Dämmung Trinkwasser kalt, DN 15, Schlauchisol. 100% Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für Rohrleitung DN 15. 1,00 01.08.0140 m m Dämmung Trinkwasser warm, DN 12, Schlauchisol. 50% Wärmedämmung an Rohrleitungen, einschließlich der vorgenannten Form- und Verbindungsstücke, in Gebäuden, Anschlussleitungen in Vorwänden, Oberkante Dämmung über Gelände/ Fußb. bis 3,5 m, Rohrleitung DN 12, Rohrleitung aus mehrschichtigem Metallverbundrohr, Verbindung mit Form- und Verbindungsstücken mit Pressnippel. Dämmung bestehend aus: Dämmstoff aus PE-Weichschaum, als Schlauch, mit reißfester Gittergewebefolie kaschiert, befestigen, Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers, Baustoffklasse B2, Wärmeleitfähigkeit bei 10°C 0,033 W(mK) Wasserdampfdiffusionswiderstand im Mittel = 5200, Dämmschichtdicke 50%. Hersteller/Typ Missel/ Misselon-Robust oder gleichwertiger Art Bieterangaben: LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR Hersteller/Typ ................ Material ...................... Dämmschichtdicke ............. Rohdichte ..................... kg/m3 Wärmeleitfähigkeit .......... W/mK 1,00 01.08.0150 m Dämmung Trinkwasser warm, DN 15, Schlauchisol. 50% Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für Rohrleitung DN 15. 1,00 m Gesamtsumme: 68 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge 01.09 Sonstige Leistungen 01.09.0010 Bezeichnungsschilder Bezeichnungsschilder, Farbe und Beschriftung nach Angabe des AG, Schild aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung gedruckt, einschließlich Befestigung. 30,00 01.09.0020 Gesamtbetrag in EUR St psch Profilstahl für Sonderbefestigungen Befestigungsmaterial, für Sonderbefestigungen, als Stütz-, Trag- und Hängekonstruktion, Material: Stahl, verzinkt, für zusätzliche Befestigungen, die in der Rohrposition nicht enthalten sind. zur Wand- und Deckenmontage, Die Abrechnung erfolgt nach Einheitsgewichten. 10,00 01.09.0040 Einheitspreis in EUR Farbkennzeichnung Farbkennzeichnung der Medienleitungen DIN- und fachgerecht ausführen. 1,00 01.09.0030 Einheit 69 25.11.2016 21.11.2016 kg Revisionsunterlagen Bestands- und Revisionsunterlagen werden dem AG fünf Werktage vor der Abnahme im DIN A 4 Aktenordner 4-fach in Papier und 2-fach digital übergeben. Siehe auch Punkt 1.12 - Abschlussdokumentation der Vorbemerkungen. Unvollständig, nicht termingerecht bzw. mangelhaft gelieferte Unterlagen gelten als wesentlicher Mangel bei der Abnahme und können deren Verweigerung zur Folge haben. Bestands-/Revisionsunterlagen, bestehend aus: a) BESTANDS- u. REVISIONSPLÄNE - Sämtliche Revisionszeichnungen im Maßstab 1:50 - Papierzeichungen 2fach, gefaltet DIN A4, gelocht, mit Lochverstärkern, einschl. mit nach Angaben vom Auftraggeber beschriftetem Aktenordner incl. Inhaltsverzeichnis b) FUNKTIONS- und SCHALTSCHEMATA - in Hartkunststoff eingeschweißt, Montage in der Technikzentrale c) BETRIEBSANLEITUNGEN - mit Beschreibung der Bedienungsvorgänge für automatischen Betrieb und Handbetrieb im Störfall, mit Angaben über Einbauorte und Funktionen der Schalt-, Mess-, Steuer- und Regelgeräte, von Sicherheitseinrichtungen und -schaltungen - Erklärung der Signalanzeigen für Betrieb, Störung und Alarm LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR 70 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR d) ELT-SCHALT-, STROMLAUF-, ANSCHLUSSPLÄNE nach DIN 40719 e) PROTOKOLLE - über vom AN durchgeführte Funktions- und Leistungsmessungen, Dichtheitsprüfungen, Einweisungen, Trinkwasserproben, Hygieneuntersuchungen f) BEDIEN- u. WARTUNGSANWEISUNGEN - mit Angabe der Wartungsintervalle für jeden Einzelfall in Abhängigkeit von Zeit- und / oder Betriebsdauer, - mit Liste aller Bauteile mit Angaben Hersteller / Typ, Bestelldaten mit Leistungen, Maße, Ersatzteile, Anschrift, Telefon- und Telefax-Nummer des Kundendienststützpunktes u. ä. g) HERSTELLERVERZEICHNIS - mit Anschrift und Telefon-Nr. für allen wesentlichen Anlagen und Anlagenteile, Verschleißteilen. h) BESCHEINIGUNGEN - behördlicher Abnahmen 1,00 01.09.0050 Potentialausgleich Aufwendungen für das Herstellen des Potentialausgleichs für die sanitärtechnische Anlage. 1,00 01.09.0060 psch Einweisung des Bedienungs- und Wartungspersonals Einweisung des Bedienungs- und Wartungspersonals für die technischen Anlagen Kostenngruppe 410. 1,00 01.09.0080 psch Inbetriebnahme Inbetriebnahme und Probebetrieb der kompletten Anlagen der Kostengruppe 410 - Wasser- und Abwasseranlagen 1,00 01.09.0070 psch psch Genehmigungen und Abnahmen Mitwirkung des Ausführenden für die Einholung aller Genehmigungen und Abnahmen, die für die vorliegenden Anlagen erforderlich sind (z.B. Wasserver- und Entsorgungsunternehmen). 1,00 psch Gesamtsumme: LV: Sanitärinstallation Seite: Datum: LV-Datum: Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit 02 Stundenlohnarbeiten 02.10 Stundenlohnarbeiten Einheitspreis in EUR 71 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Erläuterung Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie vorher vom AG ausdrücklich und schritlich angeordnet wurden und zeitnah anerkannte Arbeitszeitnachweise zur Abrechnung vorgelegt werden. Die nachfolgend vereinbarten Stundenverrechnungssätze sind Festpreise bis zum Ende der Bauzeit. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Unternehmerzuschläge. Montagevorbereitungs- und/oder Rückmeldezeiten sowie Wartezeiten werden nicht vergütet. 02.10.0010 Stundenverrechnungssatz Vorarbeiter Stundenverrechnungssatz eines Vorarbeiters für alle Arbeiten der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroinstallation 1,00 02.10.0020 Stundenverrechnungssatz Facharbeiter Stundenverrechnungssatz eines Facharbeiters für alle Arbeiten der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroinstallation 1,00 02.10.0030 h h Stundenverrechnungssatz Helfer Stundenverrechnungssatz eines Helfers für alle Arbeiten der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroinstallation 1,00 h Gesamtsumme: LV: Sanitärinstallation Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Seite: Datum: LV-Datum: Einheit Einheitspreis in EUR ZUSAMMENSTELLUNG 01 Sanitärinstallation 01.01 Demontagearbeiten 01.02 Bewässerung 01.03 Brandschutztechnische Leistungen 01.04 Kernbohrungen 01.05 Montageelemente 01.06 Sanitäre Einrichtungen und Zubehör 01.07 Abwasserleitungen, Formstücke und Zubehör 01.08 Isolierarbeiten 01.09 Sonstige Leistungen 02 Stundenlohnarbeiten 02.10 Stundenlohnarbeiten Gesamtbetrag: UST 19,00 %: Gesamtbetrag Brutto: Etwaige Preisnachlässe sind an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufzuführen. 72 25.11.2016 21.11.2016 Gesamtbetrag in EUR Umzugsrealisierung TP 2.92 0.45 T30 Übersichtsplan ang gsrinn (Not) 1.20 0.42 0.07 ausg e 1865i sserun 1.65 0.42 1865 j Entwä 1.20 Entwäs seru ngsrinn 2.92 Bes 0.42 F=~7 prechu U=38 7.16qm ngs rau ,51m e h 1865 0.42 2.92 m1 ile Tren 1865g Mob nwan 0.42 2.92 d 1865f 2.92 Bes F=~ prechu ngsrau U=~ 37,96qm 24,72m m2 Entw ässe 1.92 2.92 0.42 d 2.92 0.42 1865c Fens (Bra ter schli ndsc eßen hutz ) Quer 1865 Entwä sserungsrin ne 2.92 P24 0.42 Lag er 2.92 1 F=45 U=3 ,15qm 1,35 m 1865b Lag er srinn e 1.87 il A2 Tee küche F=~ 80,60q U=~ 39,9 m 7m F=1 2 U16 6,33qm ,60m rung 1865e 1.92 Baute 1865 P23 20 Stg 1.16 H=0.97 m 1.00 d F30 5 31/16 Büro P20 5 31/16 P18 F F=~51. 19qm U=30.9 9m Flur 2 8 F=~99 .38qm U=~6 9,78m P17 Portalrahmen Binder 2 P16 Besprechu ngsraum n Kopierinsel Telefo F=6.75q n m U=10,6 3m P15 H=0.91m Fenster innen Büro (3MA) F=~48,6 2qm U=~27,9 5m neu Fenster Büro (1MA) Büro (3MA F=~48, 62qm U=~27, 95m U-Decke mit Denkmalschutzanforderungen innen neu d F=~14.8 U=~15.6 4qm 4m ) Büro (4MA) rs F=~48,6 2qm U=~27,9 5m F30-Flur F30 trennwa F30 nd Flur 3 Büro (3MA) Kopierinsel F=~93,02 qm U=~84,3 8m P14 Glaswan 5 Telefo F=6.75 qm U=10,6 3m 20 Stg 31/16 F=~22 ,46qm U=21,5 3m Besprechung F=~48,97 qm U=~28,05 m F=~48,97 qm U=~28,05 m F30-Flurt Plotter Glaswand Empfang F=~13,51raum qm U=14,81 m F=~33,44 U=~23,38qm m Serverraum 2.00 F=~33,59qm U=~24.41m 2.00 Sekr. rennwand F=~21,88qm U=~19,95m Luftraum 50,31 200 Pers. rs Büro (1MA) Geschäftsführer F=~14.84qm U=~15.64m F=~47,49qm U=~27,60m Büro Beh. (1MA) Büro (3MA) Flur 4 F=~93,20qm U=~84,48 m F=~47,84qm U=~27,70m F30 - Flurtrennwand 2.19 Kopierinsel F=~23,31qm U=~20,91m 1er Zi. Option 300 Pers. 3er Zi. Option 300 Pers. Flur 5 F=~65,09qm U=~57,29m Luftraum T30/RS d 100 Pers. rs Notöffnung Luftraum T30/RS nnwan ngsra um 20 Stg 31/16 5 Flurtre F=~47, 21qm U=30,3 1m Büro(1MA) 5 rs ) 20 Stg 31/16 F30 2.20 Besprechu (3MA F30 2.20 Büro F=~48, 62qm U=~27 ,95m BBA-Trennwand ) wand F30 (3MA F=~48 ,62qm U=~2 7,95m 5 Büro 20 Stg F30 Kopie insel r- BBA-Trenn F=14. A) 84qm U=15 .64m ) 20 Stg 31/16 qm F30 (4MA F30 07,14 Turm P19 Büro (1M Büro F=~48 ,62qm U=~2 7,95m Flur 1 F=~1 F30 (4MA) F=~4 8,62q m U=~2 7,95m wand Büro 20 Stg 31/16 5 (3MA) BBA-Trenn ennw and F30 Büro F=~48 ,62qm U=~2 7,95m - Flurtr F30 F30 50,31 il 4 F 20 Stg 31/16 5 F=~4 (3MA) 8,62q m U=~2 7,95m rs Luftraum Baute überdach tes Rollf (Aussenraum eld ) 5 Kopie insel rF30 e Baute il 4 . Aggr egat Entwässerungsrinne P21 F30 31/16 100 Pers. temp P22 Büro F=~1 (1MA) 4,94q m U=~1 5.69m 20 Stg 2.00 d F30 m nwan Luftrau BBA-Tren H nwan WC Baute il A2 1.12 D BBATren WC 20 Stg U=1 ,53qm 8,35 m F30 F=18 er 3 Entwässerungs rinne 31/16 5 a 1.85 Lag WC D 6 WC's 0.92 Kopierinsel option Polizei 1.61 1,50m² WC D 3 WC's WC 10,38m² WC H 2 WC's 3 Urinale 2.15 Turm 7 Entfluchtung von 100 Personen aus Ebene 2 2.15 Bauteil A2 3.37 Bauteil D2 WC H 4 WC's 6 Urinale 1.90 2.15 Polizei Entfluchtung von 300 Personen aus Ebene 2 300 Pers. Bauteil B Index Datum Einzelheiten der Änderung Name Bauherr: Land Berlin c/o Tempelhof Projekt GmbH Columbiadamm 10, D2 12101Berlin Bestätigt Bauherr: Projekt: Umzugsrealisierung TP Projekt-Nr. (ARCUS) Phase Plan-Nr. 651093 ARCUS Planung+Beratung Hochplanung KG Planungsphase: Genehmigungsplanung Fachplanung: Objektplanung Planbezeichnung: Lageplan Proj.-Ltr. Fachpl.: A. Klapper Telefon: Telefax: (0355)4770-215 (0355)4770-560 Bearb: A. Klapper Gez.: Ask Index 4 A 2 L10 1:1000 Maßstab: Datei: 04_Lageplan 10.11.2016 Datum: Objektplaner: ARCUS Planung + Beratung Bauplanungsgesellschaft mbH Cottbus Planung + Beratung A0 teil 4 Bau 2.92 0.45 T30 g usgan gsri 1.20 (Not)a nne i erun 1.20 0.42 1865 äss 1.65 0.42 1865j Entw 0.42 2.92 Entw ä F=~ prec U=3 77.16q hung srau 8,51 m m m srinn e 1 0.42 2.92 insg e max samt .20 Mob Pers ile T one renn n wan d sser ung 1865h Bes 0.42 2.92 1865g 2.92 Entw 2 e 1.92 A2 Q 0.42 2.92 uer 2.92 Tee 0.42 F=~ küche 8 U=~ 0,60qm 39,9 7m 1865c Fen s (Bra ter sch nds li chu eßen tz) F=1 6 U16 ,33qm ,60m Entwä sserun 5 /16 tg 31 .97m 1.00 1.12 tg 31 /16 90 5 31/16 20 Stg P16 nen neu Glaswan Sekr. d F=~21,88qm U=~19,95m hrer F=~47,49qm U=~27,60m 5 Büro Beh. (1MA) Büro (3MA) F=~47,84qm U=~27,70m F30 - Flurtrenn wand Kopierinsel F=~23,31qm U=~20,91m 300 Pers. Übersichtsplan gsrinn 1.20 0.42 0.07 (Not) 1.20 Entwäs 2.92 0.42 nwan 0.42 2.92 d 2.92 Bes F=~ prechu ngsrau U=~ 37,96qm 24,72m m2 Entw ässe 1.92 1.92 Lag er Fens (Bra ter schli ndsc eßen hutz ) F=1 2 U16 6,33qm ,60m srinn e 2.92 Quer 2.92 Tee küche F=~ 80,60q U=~ 39,9 m 7m 0.42 il A2 0.92 rung 1.87 Baute Entwä sserungsrin ne Lag er 1 F=45 U=3 ,15qm 1,35 m P24 2.92 Tür 1,01/2,01 Blockzarge aufgesetzt ile Tren 0.42 Tür verschließbar mit Notöffnung e m1 Mob 2.92 m ngsrinn 0.42 F=~7 prechu U=38 7.16qm ngs rau ,51m 100 Pers. rs seru 2.92 Bes Luftrau H=0.97 m 1.00 5 Büro P20 (3MA) ) 2.20 F30 2.20 Turm Baute il 4 Büro rs Flurtre P18 F Besprechu (3MA F=~48, 62qm U=~27 ,95m nnwan d ) F=~47, 21qm U=30,3 1m Büro(1MA) F=~22 ,46qm U=21,5 3m Telefo ngsra um F=~51. 19qm U=30.9 9m Flur 2 8 F=~99 .38qm U=~6 9,78m P17 Kopierinsel Telefo F=6.75q n m U=10,6 3m P15 H=0.91m Fenster innen Büro (3MA) F=~48,6 2qm U=~27,9 5m U-Decke mit Denkmalschutzanforderungen neu Fenster Büro (1MA) Büro (3MA F=~48, 62qm U=~27, 95m innen neu d Büro (4MA) F=~48,6 2qm U=~27,9 5m F30-Flur F30 trennwa F30 nd Flur 3 Büro (3MA) Kopierinsel F=~93,02 qm U=~84,3 8m P14 Glaswan F=~14.8 U=~15.6 4qm 4m ) rs WC H Besprechung F=~48,97 qm U=~28,05 m F=~48,97 qm U=~28,05 m F30-Flurt Plotter Glaswand Empfang F=~13,51raum qm U=14,81 m F=~33,44 U=~23,38qm m Serverraum 2.00 F=~33,59qm U=~24.41m 2.00 Sekr. rennwand F=~21,88qm U=~19,95m Luftraum 50,31 2 WC's 3 Urinale Portalrahmen Binder 2 P16 Besprechu ngsraum n F=6.75 qm U=10,6 3m 5 (3MA 20 Stg 31/16 Büro F=~48 ,62qm U=~2 7,95m 200 Pers. rs Büro (1MA) Geschäftsführer F=~14.84qm U=~15.64m F=~47,49qm U=~27,60m Büro Beh. (1MA) Büro (3MA) Flur 4 F=~93,20qm U=~84,48 m F=~47,84qm U=~27,70m F30 - Flurtrennwand 2.19 Kopierinsel F=~23,31qm U=~20,91m 1er Zi. Option 300 Pers. 3er Zi. Option 100 Pers. rs Notöffnung Turm 7 Polizei 1,50m² WC 10,38m² WC H 2 WC's 3 Urinale Bauteil A2 Turm 7 Entfluchtung von 100 Personen aus Ebene 2 2.15 Bauteil A2 WC D 6 WC's 0.92 Kopierinsel option 1.61 WC D 3 WC's 2.15 F=~7,71qm U=~11,83m Luftraum Entfluchtung von 100 Personen aus Ebene 2 300 Pers. Flur 5 F=~65,09qm U=~57,29m Luftraum Beh.WC T30/RS F30 Kopie insel r- T30/RS F=14. A) 84qm U=15 .64m ) 20 Stg 31/16 5 (4MA 5 qm 20 Stg 31/16 07,14 10,38m² P19 Büro (1M Büro F=~48 ,62qm U=~2 7,95m Flur 1 F=~1 F30 (4MA) BBA-Trennwand Büro F=~4 8,62q m U=~2 7,95m wand F30 F=~48 ,62qm U=~2 7,95m - Flurtr BBA-Trenn F30 50,31 Luftraum 5 Büro rs ennw and WC überdach tes Rollf (Aussenraum eld ) F 20 Stg 31/16 5 F=~4 (3MA) 8,62q m U=~2 7,95m 20 Stg 31/16 e Entwässerungsrinne P21 F30 Kopie insel rF30 . Aggr egat F30 100 Pers. temp P22 Büro F=~1 (1MA) 4,94q m U=~1 5.69m 5 1,50m² 2.00 31/16 m 5 Luftrau 31/16 H 31/16 WC nwan D d F30 1.12 il A2 WC 20 Stg U=1 ,53qm 8,35 m 20 Stg F=18 er 3 Entwässerungs rinne 31/16 5 P23 20 Stg 1.16 1.85 Lag 1.61 3.37 Bauteil D2 WC H 4 WC's 6 Urinale Polizei 2.15 3.37 300 Pers. Bauteil B WC H Bauteil D2 Entfluchtung von 300 Personen aus Ebene 2 1.90 WC D 3 WC's ausg e 0.42 m sserun Baute Luftrau Entwä ang Flur 5 F=~65,09qm U=~57,29m 1.65 0.42 200 Pers. F=~14.84qm U=~15.64m F30 rs F=~93,20 qm U=~84,48 m Büro (1MA) Geschäftsfü Flur 4 m Bestand wand d 2.00 BBA-Trenn rtrennwan Luftrau 50,31 Serverraum F=~33,59qm U=~24.41m 5 F=~48,9 7qm U=~28,0 5m ,51q U=14,81m m 31/16 hung 20 Stg F30-Flu Besprec F30 Flur 3 F=~93,0 2qm U=~84,3 8m F=~48,9 7qm U=~28,0 5m F=~33,44 qm U=~23,3 8m F30 Büro (3M A) Kopierinsel Neubau Glaswand Empfang Plotterra um F=~13 20 Stg nd F30 d F30 rennwa M nwan F30-Flu rt Büro (4 A) F=~48 ,62qm U=~27 ,95m Legende nd BBA-Tren rs Glaswa 2.92 F=~48 ,62qm U=~27 ,95m F30 M MA) 0.45 Büro (1 A) F=~14.8 4 U=~15.6 qm 4m Büro (3 BBATren Glas Büro (3 M A) F=~48 ,62qm U=~27 ,95m 20 Stg 31/16 n Baute il 4 A F=~9 9.38q m U=~6 9,78m U-Decke mit Denkmalschu tz anforderunge n 2.15 8 Telefo F=6.75 q U=10,6 m 3m nen neu 4 WC's 6 Urinale Index Datum Einzelheiten der Änderung Name Bauherr: 2.15 Flur 2 Glas teil 4 Turm Fenster in 2.15 rinsel H=0.91m Trennwand F90 Kopie Bau P15 Fenster in F30 gsraum F=~51 .1 U=30.9 9qm 9m Telefo F=6.7 n 5 U=10 qm ,63m Glas T30 echun 5 Bespr 20 Stg 31/16 nnwa nd 1M 5 Flurtre Tür nic h versch t ließba r Büro( A) F=~22 ,46qm U=21 ,53m 20 Stg 31/16 F30 - rs (3 MA) F=~48 ,62qm U=~2 7,95m P17 d F30 Büro e chung F=~47 sraum ,2 U=30,3 1qm 1m Trennwan Bespr 5 (3 2.20 2.20 5 5 Büro MA) F=~4 8,62q m U=~2 7,95m /16 Kopie insel r- P18 F 20 Stg 31 1 F30 F30 Flur F=~1 07,14 qm Tür ve rs mit No chließbar töffnun g 31/16 Büro ( 4MA) F=~4 8,62q m U=~2 7,95m 1 um 31/16 ( 50,3 Luftra P19 Büro F=14 1MA) .8 U=15 4qm .64m F30 ( 4MA F=~4 ) 8,62 qm U=~ 27,9 5m 20 Stg d F30 nwan A Trenn wand rtren Büro 20 Stg - Flu ) Glas F=~4 8,62 qm U=~ 27,9 5m F30 F30 (3MA wand Tür verschließba r mit Notöffnung P20 Büro Trenn rs F30 Bau teil 4 ate 3MA F=~4 ) 8,62 qm U=~ 27,9 5m F30 Tren 20 S Büro ( F30 greg überdach tes Ro (Aussenra llfeld um) F a Kop ie inse rl 1865 nwa nd F F30 1865b Bau 5 teil A 2 P21 1865c 100 Pers . Büro (1MA F=~ ) 14 U=~ ,94qm 15.6 9m d 2.00 1865 raum e 1865e WC H Entwässerungsri nn P22 1865f D Luft . Ag ne 20 S 1.16 H=0 1865g F=1 8 U=1 ,53qm 8,35 m erungsrin h r3 Entwäss 1865 Lag e P23 1865i 2.92 1.85 1865 j 0.42 1865a 2.92 1865b 1 F=4 5 U=3 ,15qm 1,35 m tem p gsrinn e P24 Lag er WC e 1865d teil er 2 srinn 1.87 Bau Lag ässe rung 1865 1.92 1865f Be F=~ sprec U=~ 37,96q hung srau 24,7 m 2m m Entfluchtung von 300 Personen aus Ebene 2 Land Berlin c/o Tempelhof Projekt GmbH Columbiadamm 10, D2 12101Berlin Bauteil B Bestätigt Bauherr: Projekt: Umzugsrealisierung TP Projekt-Nr. (ARCUS) Phase Plan-Nr. 651093 ARCUS Planung+Beratung Hochplanung KG Planungsphase: Genehmigungsplanung Fachplanung: Objektplanung Planbezeichnung: Übersichtsgrundriss Proj.-Ltr. Fachpl.: A. Klapper Telefon: Telefax: (0355)4770-215 (0355)4770-560 Bearb: A. Klapper Gez.: Ask Index 4 A 2 110 Maßstab: 1:200 Datei: Grundriss Ebene 1 10.11.2016 Datum: Objektplaner: ARCUS Planung + Beratung Bauplanungsgesellschaft mbH Cottbus Planung + Beratung A0 ANGEBOTS-LEISTUNGSVERZEICHNIS Bauherr: Land Berlin c/o Tempelhof Projekt GmbH Columbiadamm 10, D2 12101 Berlin Projekt: Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Bauteil A2 Projekt-Nr. ARCUS: 651093 Los: VE04 - Sanitärinstallation Angebotssumme vor Prüfung (vom Bieter einzutragen): Angebotssumme nach Prüfung: Netto ........................................EUR ........................................EUR zuzügl. 19,00 % Mwst ........................................EUR ........................................EUR Brutto ........................................EUR ........................................EUR _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 1 von 79 Angebotsaufforderung Inhaltsverzeichnis Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Titel Bezeichnung 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.10. Sanitärinstallation.....................................................................................................................14 Demontagearbeiten.................................................................................................................15 Bewässerung...........................................................................................................................19 Brandschutztechnische Leistungen.........................................................................................28 Kernbohrungen........................................................................................................................35 Montageelemente....................................................................................................................38 Sanitäre Einrichtungen und Zubehör.......................................................................................42 Abwasserleitungen, Formstücke und Zubehör........................................................................58 Isolierarbeiten...........................................................................................................................65 Sonstige Leistungen.................................................................................................................73 Stundenlohnarbeiten................................................................................................................76 Stundenlohnarbeiten................................................................................................................76 Zusammenstellung...................................................................................................................78 Seite _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 2 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR 1. Technische Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis 1.1. Allgemeine Angaben zum Projekt Der Bauherr beabsichtigt in den Räumen des ehemaligen Flughafens Tempelhof die Errichtung eines Büroeinbaus in den Bauteil A2, Ebene 1 (ehemaliger Flugsteig), die Nutzung der ehemaligen Deutschen Kantine im Bauteil A2 Quer, Ebene 1, als Teeküche und teilbarer Konferenzraum und die Nutzung einzelner, an die ehemalige Deutsche Kantine anschließender Räume im Bauteil 4, Ebene 1, für Lagerzwecke. Die bisher als Ausstellungsflächen genutzten Flächen des Flugsteiges A2 sollen unter Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes als Büroflächen umgenutzt werden. Die Einordnung der Büroflächen erstreckt sich in der Ebene 1 des Bauteils A2 vom Anschluss an das Bauteil 4 bis zum Anschluss des Bauteils B und umfasst eine Fläche von ca. 1390 m². Im Bereich des Bauteils A2 Quer (ehemalige Deutsche Kantine) werden die vorhandenen Räume als Teeküche und teilbarer Konferenzraum genutzt. Die vorhandenen Toilettenanlagen am Übergang zum Bauteil D2 und im angrenzenden Bauteil 4 verbleiben im Bestand und werden weiterhin genutzt. Die Objekte (Waschtische, WC, Urinale) werden in Anlehnung an den Bestand ausgetauscht. Am Haupteingang am Übergang zum Bauteil D2 wird eine Behindertentoilette in einen bisher ungenutzten Raum eingebaut. Die Tür dieses Behinderten-WCs wird zur Erzielung der lichten Durchgangsbreite und Öffnungsrichtung auf der Flurseite ohne Beschädigung der vorhandenen Bausubstanz auf der Flurseite aufgedoppelt. Der Bestand der Ebene 1 im Bauteil A2 ist gekennzeichnet durch bauzeitliche Geschossdecken aus Stahlbeton, Außenwände aus Stahlbeton und Mauerwerk, eine geringe Anzahl von Innenwänden aus Mauerwerk, zweischalige Fensterflächen (innen Holzfenster, außen Stahlfenster) und einer nur wenige Jahre alten Gipskarton-Unterhangdecke. Die bautechnische Gliederung der bisherigen nahezu trennwandfreien Gesamtfläche erfolgt durch Trockenbauwände in einen notwendigen Flur mit angrenzenden Büroräumen. Zur Verankerung dieser Wände an der Geschossdecke wird zunächst die vorhandene Unterhangdecke, bis auf den denkmalgeschützten Bereich der offenen Gitterrostdecke aus Kunststoff am Übergang zum Bauteil D2, abgebrochen. Es verbleiben die vorhandenen Installationen für Elektrotechnik, BMA, Heizung und Sanitär im Bestand. In den Büroräumen wird eine Akustik-Unterhangdecke mit identischer Höhe zur Bestands-Unterhangdecke ca. 3,10 m über OKFFB Bestand eingebaut. Der notwendige Flur erhält eine Gipskartondecke mit klassifiziertem Feuerwiderstand. Die Abschlusswände des Büroeinbaus, die Flurtrennwände und einzelne Wände zwischen den Büroräumen werden ebenfalls mit einem klassifizierten Feuerwiderstand entsprechend Brandschutzkonzept hergestellt. Zur Vermeidung von denkmalrechtlich unzulässigen Beschädigungen des Fußbodens mit Natursteinbelag im Bestand wird vor Montage der Trennwände eine 28 mm starke OSB-Bauplatte vollflächig auf dem vorhandenen Fußboden ausgelegt. Im Bereich der Trennwände mit Brandschutzanforderungen werden nichtbrennbare, feuchteunemfindliche, mineralisch gebundene Faserplatten, z.B. 2x12,5 mm Aquapaneel, verwendet. _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 3 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Die Belichtung der Räume ist über ca. 2,50 m hohe Fenster in nahezu Raumbreite der Büroräume gegeben, wobei das auskragende Dach zur Überdeckung des historischen Rollfeldes den Lichteinfall etwas verringert. Die Beleuchtung erfolgt in den Büroräumen durch deckenintegrierte Leuchten, im notwendigen Flur durch unterhalb der Unterhangdecke montierte LED-Leuchten. Die Stromversorgung sowie der IT-Anschluss der Büroräume erfolgt vorzugsweise über Bodenkanäle. Barrierefreies Bauen Der Büroeinbau ist nicht für eine öffentliche Nutzung vorgesehen. Der Zugang für behinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt über den Hauptzugang zum Büroeinbau im Übergang zum Bauteil D2. Zu diesem Zweck erfolgt die Errichtung einer Rampe für den barrierefreien Zugang am Haupteingang. Es erfolgt ferner die Markierung eines Stellplatzes für Menschen mit Behinderungen in Eingangsnähe. Leistungsumfang LV VE04 - Sanitärinstallation Die nachfolgenden Leistungspositionen beinhalten die Sanitärinstallation für das Behinderten-WC im Eingangsbereich/ Foyer Bauteil D2. 1.2 Denkmalrechtliche Einordnung Der Flughafen Tempelhof ist als Gesamtanlage in der Denkmaldatenbank der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt unter Objekt-Dokumentations-Nr. 09055092,T im Bezirk Tempelhof-Schöneberg & Neukölln registriert. Er besitzt wegen seiner Historie und wegen seines stadtbildprägenden Charakters eine herausragende Bedeutung nationalen und internationalen Denkmalschutz. Baumaßnahmen unterliegen daher strengen Auflagen. Konstruktions-, Material- und Farbgestaltung Alle für den Büroeinbau im Bauteil A2, die Nutzung der ehemaligen Deutschen Kantine als Teeküche und Konferenzräume sowie die Nutzung von Räumen im Bauteil 4 geplanten und umzusetzenden Konstruktionen sind ohne Beschädigung von Bauteilen im denkmalgeschützten Bestand zu errichten. Der Rückbau hat rückkstandsfrei und ohne Beschädigung von Bauteilen im denkmalgeschützten Bestand zu erfolgen. Dies trifft insbesondere auf Trennwände, Türen, Unterhangdecken, Fußböden und deren Anrampungen zu. Lediglich Bohrlöcher zur oberen Befestigung der Trockenbauwände und Unterhangdecken an der Stahlbetondecke und zur seitlichen Befestigung dieser Bauteile an den geputzten Wänden der Ebene 1 und Anstriche verändern den Originalzustand der vorhandenen Bauteile. Für die Befestigung der Außenrampe und der Fahrradparker sind außerdem Bohrlöcher im vorhandenen Natursteinbelag im Übergang zum Bauteil D2 erforderlich. Der Sanierungsanstrich der Außenfenster (innen einschalige Holz-, außen zweischalige Stahlfenster) ist bezüglich des Farbtones bestandsidentisch auszuführen. Bestehende Anstriche sind vor dem Neuanstrich leicht anzuschleifen und verbleiben somit im Bestand. Anstriche von geputzten Wänden im Bestand werden mit einem Dispersionsanstrich in hellen Farbtönen ausgeführt. Die Farbgestaltung und Materialwahl hat in Anlehnung an den vorhandenen Bestand zu erfolgen. Es sind Bemusterungsflächen in ausreichender Anzahl und Größe anzulegen anzulegen. Die Farbgestaltung erfolgt in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde. _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 4 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.3. Örtliche Gegebenheiten 1.3.1 Zufahrten/ Erschließung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Der Zugang zum Bauteil A2 erfolgt kann nur bedingt über den Zugang/ Eingangsbereich D2 erfolgen, da parallel zu den Innenarbeiten der behindertengerechte Zugang erstellt wird. Siehe auch beigefügter Lageplan, Plan Nr. A2L10 vom 10.11.2016 Der Zugang für alle erforderlichen Bauleistungen ist daher nur über die Metalltreppenanlagen auf der Rollfeldseite möglich. Die Materialanlieferung ist über die Zufahrt "Kopfbau West" vorgesehen. Materialanlieferungen sind mindestens 24 Std vorher anmelden. Die Koordinierung der Materialanlieferungen erfolgt über die örtliche Bauüberwachung. Die tägliche Zufahrt für Firmenfahrzeuge ist über die Zufahrt "Turm 8" geplant. E Während der Bauausführung ist jederzeit die Zufahrt für Feuerwehrfahrzeuge zu gewährleisten. Zugangskarten für die zum Einsatz kommenden Mitarbeiter und die Einfahrtsgenehmigung für Fahrzeuge sind rechtzeitig zu beantragen. Für die Ausstellung der Karten ist ein Zeitfenster von mind. 3-4 Arbeitstagen einzuplanen. Die Zugangskarten und Einfahrtsgenehmigungen sind zum Ende der Baumaßnahme vollständig abzugeben. Bei Verlust werden 50,00 €/ Karte berechnet (von der Schlussrechnung abgezogen). 1.3.2 Flächennutzung Parkmöglichkeiten für Firmen- und private PKW stehen auf dem Rollfeldbereich nur begrenzt zur Verfügung. Aus diesem Grund wird die Anzahl der zufahrtsberechtigten Fahrzeuge durch den AG begrenzt. Die Zufahrt für Privatfahrzeuge auf das Rollfeldgelände wird nicht gestatttet. Die Lagerung von Baumaterial, die Stellung der firmeneigenen Bauwagen bzw. Container und ähnlichen Einrichtungen kann auf dem Grundstück nur in begrenztem Umfang erfolgen. Es ist Sache des AN die zur Nutzung freigegebenen Flächen für seine Zwecke herzurichten und zur Rückgabe den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. 1.3.3 Baustelleneinrichtung Der AN hat selbst für die ordnungsgemäße Baustelleneinrichtung, welche für die gesamte Bauzeit notwendig ist, um die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten termingemäß und entsprechend den Erfordernissen durchführen zu können, zu sorgen. In den nachfolgenden Positionen sind alle erforderlichen Leistungen zur Einrichtung, Vorhaltung und Beseitigung der erforderlichen Baustelleneinrichtung zu berücksichtigen. Die verfügbaren BE-Flächen sind mit der AG-Bauleitung abzustimmen. Straßen, Wege, Lager- und Arbeitsplätze innerhalb des Baugeländes werden im bestehenden Zustand zur Verfügung gestellt. Sie können vmn AN nur auf eigene Gefahr benutzt werden und sind nach Abschluss der Arbeiten im urspünglichen Zustand zu verlassen. Die Nutzung von Flächen ist generell nur in Abstimmung mit der AG-Bauleitung möglich. Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe wird empfohlen. _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 5 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Die Lagerung feuergefährlicher Stoffe bedarf einer ausdrücklichen Zustimmung der AG-Bauleitung. Treten bei der Benutzung bauseits zur Verfügung gestellter Anlagen oder Grundstücke an diesen Schäden durch Verschulden des AN ein, so ist der AN dem AG dafür schadensersatzpflichtig. Das für die Montagearbeiten und Baustelleinrichtung betroffene Gelände, die Zufahrtsstraßen sowie die öffentlichen Straße und der gesamte Arbeits- und Montagebereich sind bei Verschmutzung durch den AN durch diesen sofort zu reinigen. Bewachung und Verwahrung der Baustelleneinrichtungen, Geräte, Werkzeuge usw. des AN oder seiner Erfüllungsgehilfen -auch außerhalb der Arbeitszeiten ist Sache des AN. Der AG kann bei etwaigem Verlust nicht verantwortlich gemacht werden,auch wenn sich diese Gegenstände auf seinem Grundstück befinden. Alle nicht mehr erforderlichen Geräte, Gerüste und Materialien sind vom AN sobald wie möglich zu entfernen. Sollte der AN der Aufforderung durch die AG-Bauleitung nicht nachkommen, so ist diese berechtigt, diese Gegenstände durch Dritte zu Lasten des AN entfernen zu lassen. Dem bei der Montage beschäftigten Personal ist das Betreten und der Aufenthalt in anderen als den durch die zugewiesene Arbeit bedingten Räumen und Betriebsstellen nur mit Zustimmung der AG-Bauleitung gestattet. 1.3.4 Medien (Baustrom/ Bauwasser/ Abwasser 1.3.4.1 Baustrom, Bauwasser, Abwasser Strom und Wasser kann aus den vorhandenen Anschlüssen entnommen werden. Die Verteilung zu den Arbeitsbereichen gehört zum Leistungsumfang des AN. Die zentralen Übergabepunkte können dem Baustelleneinrichtungsplan entnommen werden. Die Verbrauchskosten werden durch den AG weiterberechnet. Für die Entsorgung von Abwasser hat der AN eigenständig Sorge zu tragen. Grundsätzlich dürfen keine belasteten Abwässer in das Entwässerungssystem des Hausnetzes bzw. des öffentlichen Netzes entsorgt werden. Der AN ist für die ordnungsgemäße Beseitigung von anfallendem Abwasser selbst verantwortlich. 1.3.4.2 Baustellenbeleuchtung Die Beleuchtung der Arbeitsbereiche und Baustelleneinrichtungsflächen ist Sache des AN. 1.3.4.3 Telefon- und Datenanschlüsse Telefon- und Datenanschlüsse hat der AN bei öffentlichen Anbietern auf seine Kosten zu beantragen. Die Anschluss- und Verbrauchskosten trägt der AN. _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 6 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.3.5 Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Örtliche Gegebenheiten Es wird davon ausgegangen, dass dem Auftragnehmer die örtlichen Randbedingungen sowie die klimatischen und geologischen Bedingungen am Standort bekannt sind. Der Bieter hat vor Angebotsabgabe die örtlichen Verhältnisse der Baustelle, die Lage der Baustelle, die möglichen Standorte für seine Baustelleneinrichtung, die vorhandenen Fahr- und Transportwege, die Zufahrtsmöglichkeiten und die Möglichkeiten der Strom- und Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung zu prüfen. Der AN bestätigt mit der Unterschrift unter sein Angebot, dass er sich ausreichend über Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad der vertraglich vereinbarten Leistungen informiert hat. Mehrforderungen aus Unkenntnis der v.g. Punkte werden nicht vergütet. Es dürfen nur die Grundstücke oder Grundstücksbereiche benutzt und betreten werden, die zur Ausführung der beschriebenen und verlangten Leistung benutzt oder betreten werden müssen. Die Anweisungen sowie die Ge- und Verbote der örtlichen Bauleitung sind genau zu beachten. Die Straßen und Fahrwege, die benutzt werden können, werden von der Bauleitung angegeben bzw. sind aus dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan ersichtlich. 1.4. Vorschriften, Richtlinien, Normen Der AN hat bei der Ausführung des Auftrages alle Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien in der bei Auftragserteilung geltenden Fassung zu beachten, soweit diese für die Lieferungen und Leistungen des AN zutreffend sind. Hierzu zählen insbesondere: - Gesetze der Bundesrepublik Deutschland - Gültige Richtlinien und Mitteilungen der Europäischen Union - Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des Bundes - Gesetze und Verordnungen des Bundeslandes Berlin - Berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Regelwerke (BGVR) - Unfallverhütungsvorschriften (DGUV) - Arbeitsschutz - Regionale Bauvorschriften - Technische Regeln, Regelwerke, Normen - Firmenstandards und Firmenrichtlinien des AG Normen sind unabhängig von ihrer bauaufsichtlichen Einführung zu berücksichtigen. Für die einzelnen Gewerke/ Leistungsbereiche gelten die "Allgemeinen Technischen Vorschriften" für Bauleistungen (ATV) der VOB, Teil C sowie darin genannten leistungsbezogenen DIN-Vorschriften. Es sind alle gültigen Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Richtlinien, auch wenn sie hier nicht besonders angesprochen sind, zu berücksichtigen. Der Flughafen Tempelhof unterliegt dem Denkmalschutz. Die Auflagen und Vorgaben der Denkmalschutzbehörde sind zwingend zu beachten. _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 7 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.5 Werkstoffe und Fabrikatangaben 1.5.1 Werkstoffe Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Alle verwendeten Baustoffe und Einbauteile müssen bauaufsichtlich zugelassen sein. Spätestens mit der Abschlussdokumentation sind Prüfzeugnisse, Zulassungen und Übereinstimmungszertifikate für die verwendeten Baustoffe zu übergeben. Grundsätzlich müssen alle Stoffe und Bauteile, die Bestandteil von Leistungen werden, vor ihrer Anlieferung auf die Baustelle vom AG für ihre Verwendbarkeit genehmigt werden. Die Genehmigung der Verwendung von Stoffen und Bauteilen durch den AG schränkt die Verantwortung und Haftung des AN für seine Leistungen in keiner Weise ein. Grundlage für die Genehmigung der Verwendung der Stoffe und Bauteile bilden Bemusterungen und Eignungsprüfungen. Lässt das Ergebnis der Bemusterung oder der Eignungsprüfung den AG vermuten, dass die Stoffe und Bauteile den vertraglichen Qualitätsanforderungen und Eignungskriterien nicht uneingeschränkt entsprechen, erteilt der AG die Genehmigung nicht. Die Verarbeitungs- und Montagevorschriften der Hersteller sind einzuhalten. 1.5.2 Fabrikatangaben/ Bietertextergänzungen Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Fabrikate und Typen liegen der Planung zugrunde. Sofern Vorgaben durch den AG fehlen, müssen Fabrikate und Typenbezeichnungen vom AN an den dafür vorgesehenen Stellen in das Leistungsverzeichnis eingetragen werden. Sofern im Leistungsverzeichnis bestimmte Fabrikate vorgegeben sind, kann der AN zusätzlich zum ausgeschriebenen Fabrikat Alternativangebote gleichwertiger Fabrikate machen. Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter auszufüllen. Erfolgt bei vom Bieter anzugebenden Produkten/Erzeugnissen und/oder Herstellern kein Eintrag, gilt das vom Ausschreibenden aufgeführte Produkt/Erzeugnis bzw. der Hersteller als angeboten. Die im Leistungsverzeichnis angefragten technischen Daten sind in jedem Fall vom Auftragnehmer einzutragen. Wird beabsichtigt, andere Fabrikate einzubauen, so hat der Auftragnehmer den Nachweis (Prüfzeugnis, Muster, Referenzen o.ä.) zu erbringen, dass Qualität, Design und Funktion der geforderten Leistung entsprechen. Die Entscheidung über die Gleichwertigkeit trifft der Auftraggeber bzw. Planer. 1.6 Termine und Arbeitszeiten 1.6.1 Ausführungstermine Für die Ausführung der Gesamtmaßnahme ist im Zeitraum 16.01.2017 bis 24.02.2017 geplant. Vertragstermine für dieses Vergabelos: siehe Formblätter zur Anfrageunterlage Abnahmen aller Art sind rechtzeitig zu beantragen. _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 8 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Zur Abwicklung des Bauvorhabens ist die Zusammenarbeit mit anderen Gewerken erforderlich. Einschränkungen und Erschwernisse durch paralleles Arbeiten der unterschiedlichen Ausführungsunternehmen sind bei der Kalkulation entsprechend zu berücksichtigen. Der AN verpflichtet sich, seinen Arbeitsablauf im Rahmen der vereinbarten Ablauf- und Terminplanung und in Absprache mit dem AG, so mit den Arbeitsabläufen anderer am Bau beteiligten Firmen zu koordinieren, dass Beeinträchtigungen der Sicherheit seines Personals und der Ausführung seiner Leistungen sowie des Personals und der Leistungen anderer Unternehmen so gering wie möglich gehalten werden oder ganz ausgeschlossen werden können. Gefahrbereiche bei Abbruch-, Demontage- und Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit dem AG abzustimmen. Durch entsprechende Rücksprachen mit der örtlichen Bauleitung des AG sind Warte- und Stillstandszeiten auszuschließen. Baufreiheiten und Teilbaufreiheiten sind in Absprache mit der Bauleitung des AG unbedingt zu nutzen. Der AN hat eine Mitwirkungspflicht bei der Koordinierung der Leistung. 1.6.2 Arbeitszeiten Die Ausführung der vereinbarten Leistungen ist grundsätzlich Montag bis Freitag im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr möglich. Zur Einhaltung der vorgegebenen Gesamtbauzeit ist Wochenendarbeit einzuplanen und bei der Kalkulation des Angebotes entsprechend zu berücksichtigen. Der Auftragnehmer ist für die Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeit verantwortlich. Verlängerungen der Arbeitszeit bzw. Arbeit an Sonn- und Feiertagen bedürfen der behördlichen Genehmigung sowie der Genehmigung der AG-seitigen Bauüberwachung. Die behördliche Genehmigung muss vom AN bei den zuständigen Dienststellen eingeholt werden. Eine Kopie der erteilten Genehmigungen ist der AGBauüberwachung zu übergeben. Zur Einhaltung der Termine erforderliche Überstunden, Doppelschichten oder Feiertags-/Wochenendarbeiten berechtigen nicht zu Mehrforderungen. Eine gesonderte Vergütung von Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit erfolgt nur, wenn Sie durch den AG oder dessen Bevollmächtigten schriftlich angewiesen wurde. _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 9 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.7. Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Bautagesberichte Der Auftragnehmer hat für jeden Arbeitstag einen Bautagesbericht zu führen. Der Originalbericht ist der Bauüberwachung des Auftraggebers von jeweils einer Kalenderwoche zu Beginn der darauf folgenden Kalenderwoche unaufgefordert zu übergeben. Eine Kopie der Bautagesberichte ist im Baubüro des AN zur Einsicht durch den AG bereit zu halten. Im Bautagesbericht sind alle Angaben enthalten, die zur Ausführung und Abrechnung des Auftrages sowie die Darstellung des Baufortschrittes von Bedeutung sein können, insbesondere - Datum, - Objekt, - tägliche Wetterbedingungen (Temperatur und Niederschlag), - Art und Umfang der ausgeführten Arbeiten, - Zahl und Art eingesetzter Arbeitskräfte, - Anlieferung von Geräten und Baustoffen, - Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, aufgegliedert nach Berufsgruppen, - vertraglich wichtige Termine (Abnahmetermine, Druckproben etc.) - Besondere Vorkommnisse (z.B. Behinderungen und Unterbrechnungen der Ausführung einschl. Begründung, Probleme bei der Bauausführung, Mängel, Schäden, Unfälle usw.) zu dokumentieren. 1.8. Bauleitung / Personaleinsatz 1.8.1 Personaleinsatz Durch den Auftragnehmer ist sachkundiges Personal einzusetzen. Die Baudurchführung ist durch einen fachkundigen Bauleiter zu leiten und zu überwachen. Der Bauleiter ist vorab zu benennen. Während der Bauzeit ist von einem wöchentlichen Baugespräch unter Leitung der örtlichen AG - Bauüberwachung auszugehen. Nach Auftragserteilung findet vor Ort ein Baustellenstartgespräch statt. Vom Auftragnehmer muss ein bevollmächtigter Vertreter (Bauführer oder Obermonteur) für das Vorhaben schriftlich benannt werden, der berechtigt ist, gegenüber der Bauleitung verbindliche Erklärungen abzugeben und Anordnungen des Auftraggebers entgegenzunehmen. Dieser darf ohne Genehmigung nicht ausgetauscht werden. 1.8.2 Verkehrssprache Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Die Verkehrssprache auf der Baustelle ist deutsch. Die Verständigung mit anderssprachigen, ausführenden Arbeitskräften muss stets, insbesondere auch für Notfälle, sichergestellt sein. _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 10 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.9 Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Abfallentsorgung, Baustellensauberkeit und Sicherheit Der AN ist zur sachgemäßen und zeitnahen Entsorgung der von ihm verursachten Abfälle verpflichtet. Rück- und Abbruchmaterialien sind nach Anfall fachgerecht zu beseitigen und deren ordnungsgemäße Abfuhr in die Einzelpositionen einzurechnen. Für die ordnungsgemäße Schutt- und Abfallbeseitigung unter Beachtung der Abfall- und Umweltschutzbedingungen ist der Auftragnehmer beweispflichtig. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber unaufgefordert vorzulegen. Die Zahlungsfreigabe für die betreffenden Leistungspositionen erfolgt nur, wenn die Entsorgungsnachweise vollständig vorgelegt wurden. Beschädigungen und Verschmutzungen durch Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Personen sind zu vermeiden. Verhindert oder vermeidet der AN diese nicht selbst, wird der AG die Beschädigungen und Verschmutzungen auf Kosten des AN durch einen Dritten beseitigen lassen. Alle erforderlichen Geräte sowie Sicherungsmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Baustelle ist täglich von grobem Unrat, Verpackungsmaterial, Bauresten u.ä. eigenständig und ohne besondere Aufforderung von den tätigen Firmen zu reinigen. Hierfür anfallende Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Kommt der AN trotz Aufforderung diesen Verpflichtungen nicht sofort nach, erfolgt die Schmutzbeseitigung durch den AG zu Lasten des AN. Auf dem Grundstück und im Gebäude dürfen keinerlei Reststoffe verbleiben. Für die ordnungsgemässe Beseitigung des Bauschuttes sowie sämtlicher Abfall- und Reststoffe trägt der Auftragnehmer, auch für die von ihm an Dritte vergebenen Teilleistungen die alleinige Verantwortung. Der AN hat geeignete Behälter bzw. Container auf der Baustelle vorzuhalten und regelmässig die Entsorgung durchzuführen. Das Vergraben von jeglichen Abfällen und Reststoffen ist untersagt. Fertig gestellte Bereiche sind besenrein zur Verfügung zu stellen. 1.10. Sicherheit und Arbeitsschutz auf Baustellen Der AN ist für die Sicherheit auf der Baustelle selbst verantwortlich. 1.10.1 Sicherheits- und Gesundheits- (SiGe-) Koordination Der AG beauftragt gemäß Baustellenverordnung einen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo). Der AN hat sich in allen Belangen des Arbeitsschutzes sowie des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes auf der Baustelle mit dem SiGeKo und der Bauleitung abzustimmen. Der AN hat zu regelmäßigen Sicherheitsbegehungen auf der Baustelle einen verantwortlichen Bauleiter oder Polier als Begleitperson zu stellen, sowie die dabei festgestellten Mängel umgehend zu beseitigen. Auf Verlangen ist auch die Teilnahme der Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi) an den Sicherheitsbegehungen zu gewährleisten. 1.10.2 Sicherheits- und Gesundheits- (SiGe-) Plan Der SiGeKo erstellt einen SiGe-Plan. Der AN hat die darin vorgegebenen Gefährdungsanalysen und Lösungsmöglichkeiten auf fachlichen Inhalt und Vollständigkeit zu überprüfen, Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen und den SiGeKo bei der Anpassung des SiGePlans zu unterstützen. Dies gilt auch für die Gewerke von Nachunternehmern. Der AN hat die Vorgaben des Arbeitsschutzes im SiGe-Plan einzuhalten. _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 11 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Sofern besondere Arbeitsverfahren angewendet werden sollen, sind diese nach Beschreibung durch den AN dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan des AN beizufügen und dem Sicherheits- und Gesundheitskoordinator und der Bauleitung des AG zur Prüfung vorzulegen. 1.10.3 Baustellenordnung Der AG behält sich vor, in Abstimmung mit dem SiGeKo, eine Baustellenordnung zu erlassen. Der AN und seine Nachunternehmer haben die Kenntnisnahme sowie den Empfang schriftlich zu bestätigen. Der AN verpflichtet sich mit seiner Unterschrift zur Einhaltung der Baustellenordnung (auch für seine Nachunternehmer). 1.10.4 Baustelleneinrichtung - Abstimmung mit SiGeKo Der AN stimmt sich hinsichtlich der Baustelleneinrichtung und notwendiger sicherheitstechnischer Einrichtungen mit dem SiGeKo und der Bauleitung des AG ab. 1.10.5 Allgemeine Schutz- und Sicherungsmaßnahmen Bauteile aus eigenen oder fremden Leistungen, die bereits Endprodukte darstellen, sind - soweit erforderlich besonders zu schützen. An ihnen dürfen keine Kennzeichen, Beschriftungen u. dgl. angebracht werden. Sind bei der Ausführung der Arbeiten Verschmutzungen zu erwarten, so gehören ohne zusätzliche Vergütung - die gewerkeüblichen Maßnahmen zur Vermeidung von Verschmutzungen und Beschädigungen zu den Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese in der Ausschreibung nicht gesondert genannt sind. Soweit die Baustellenordnung keine anderen Regelungen vorsieht, ist jeder AN in seinem Bereich bis zur Übernahme seiner Leistungen durch den AG für die Durchführung der Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich. Eingeschlossen in diese Regelung sind ebenfalls die Materiallager, Werkstätten, Aufenthaltsräume etc. des AN bis zum Abbau und Abtransport. Alle verkehrsrechtlichen Sicherungen sind Sache des AN. Dazu gehören auch die für diese Sicherungen evtl. erforderlichen Genehmigungen. Benutzt der AN ihm vom AG oder einem anderen Unternehmer zur Benutzung oder Mitbenutzung zur Verfügung gestellte Gerüste, Geräte oder Maschinen, so sind diese vom AN vor ihrem Einsatz eingehend auf Sicherheit und Tauglichkeit zu überprüfen. 1.10.6 Lärmschutz Grundsätzlich sind lärmarme Bautechniken und Arbeitsweisen sowie der Einsatz von geräuscharmen Baumaschinen vorzusehen. Die im Rahmen der Baumaßnahme zum Einsatz kommenden Anlagen, Anlagenteile und Nebeneinrichtungen, wie z.B. Maschinen, Geräte, Ver- und Entsorgungs-, Transport- und Beschickungsanlagen sind unter Beachtung des Standes der Technik zur Lärmminderung und Reduzierung von Erschütterungen zu errichten und zu betreiben. Das Bundes-Immissionsschutzgesetz -BImSchG, die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen" sowie die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung - 32. BImSchV (BGBL I S. 3478) sind in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten und einzuhalten. _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 12 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.10.7 Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Brandschutz Es ist vorgesehen, die im Teilobjekt A2 vorhandene Brandmeldeanlage während der Dauer der Bauausführung abzuschalten, um die Auslösung von Fehlalarmen zu vermeiden. Die beigefügte Betriebsanweisung vom 20.07.2014 der Berlin Tempelhof Projekt GmbH (beigefügte Anlage) ist von allen Beteiligten zu beachten und einzuhalten. 1.11 Bauleiter nach Landesbauordnung Durch den Auftragnehmer ist der Bauleiter nach §57 BauO Bln zu stellen. Die Verantwortlichkeit bezieht sich auf die gesamte Baumaßnahme bis zum Ende der gesamten Bauausführung und Übergabe des Objektes an den Nutzer. 1.12 Abschlussdokumentation Der AN hat alle für die Abschlussdokumentation erforderlichen Unterlagen (Revisionsplanung, Zulassungen, Prüfzeugnisse, Bautagesberichte, Übereinstimmungszertifikate, Sachverständigenabnahmen usw.) 4-fach in Papier (im Ordner mit Inhaltsverzeichnis und Trennlagen) sowie 2-fach auf Datenträger an den AG oder dessen Beauftragten zu übergeben. Alle Unterlagen sind so zu dokumentieren, dass sie weiterverwendet werden können. Es sind keine schreibgeschützten Dateien sowie andere, nicht zu bearbeitende Dateien und Formate zulässig. Zusätzlich zu den bearbeitbaren Dateiformaten (*.xls, *.doc, *.dwg, *dxf usw.) sind alle Dokumente als PDFDatei abzuspeichern und zu übergeben. Herstellerzertifikate, Betriebsbeschreibungen usw. sind farbig gescannt zu übergeben. Die Dateien sind nach Themengebieten geordnet und mit einem sinnvollen Dateinamen (max. 40 Zeichen) abzulegen. Alle Dokumente (Papier/ Datenträger) sind mit einem Inhaltverzeichnis zu versehen. Die Übergabe der vollständigen Dokumentationsunterlage hat spätestens zum Zeitpunkt der Abnahme zu erfolgen. Die Schlusszahlung erfolgt erst nach vollständiger Übergabe der Abschlussdokumentation. Für die Prüfung der Abschlussdokumentation durch den AG oder seinen Beauftragten ist ein angemessener Zeitrahmen zu berücksichtigen. _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 13 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR 2. Anlagen zum Leistungsverzeichnis Anlage 1 - Lageplan, Plan A2L10, Rev0, 10.11.2016 Anlage 2 - Übersichtsgrundriss, Plan A02110 Rev.0, 10.11.2016 Anlage 3 - Betriebsanweisung der Berlin Tempelhof Projekt vom 20.07.2016 zur Abschaltung oder Revisionsschaltung von Brandmeldeanlagen im Gebäude am Flughafen Tempelhof 1. Sanitärinstallation Vorbemerkungen Gas-, Wasser- und Abwasseranlagen Alle Leistungen sind, soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, als gelieferte und betriebsfertig montierte Installation zu verstehen. Sämtliche Materialien, die für die fachgerechte Erfüllung der geforderten Leistung erforderlich sind, sind in die Angebotspreise einzurechnen, insbesondere sämtliches Klein- und Befestigungsmaterial, Lieferung der zugehörigen Stoffe und Bauteile einschl. Abladen, Lagern auf der Baustelle incl. Transport zum Einbauort, wenn in der Angebotsaufforderung nichts anderes vorgegeben ist. Für die angebotenen Leistungen übernimmt der AN die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich aus der Ausführung des angefragten Leistungsumfanges zwangsläufig ergeben, hat er einzukalkulieren, auch wenn sie in der Angebotsaufforderung nicht ausdrücklich aufgeführt sind. Es ist Sache des Auftragnehmers, sich ausreichend über die einschlägigen Vorschriften, Normen und Richtlinien zu unterrichten und sie in jedem Falle anzuwenden. Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung der Stoffe und Bauteile) entsprechend den betreffenden DIN Normen rechtzeitig vor Abnahme gesammelt und sinnvoll sortiert zu übergeben. Generell gilt, dass alle sichtbar verlegten Installationen optisch ansprechend zu verlegen und Abstimmungen mit angrenzenden Gewerken durchzuführen sind. Der Liefer- und Leistungsumfang für das Gewerk Gas-, Wasser- und Abwasseranlagen umfasst: - Die Trinkwasser / Abwasserinstallation in dem Gebäude für das Behinderten-WC sowie ausgewählte Räume - Die erforderlichen Isolierarbeiten an Rohrleitungen, Armaturen und sonstigen Anlagenteilen - Die sanitären Einrichtungen gemäß Vorgabe in den Architektenplänen einschließlich der Montageelemente für die Vorwandinstallationen - Leistungen für die brandschutzgerechte Rohrdurchführung durch Decken und Wände gemäß Brandschutzkonzept - Bautechnisch erforderliche Leistungen wie z.B. Kernbohrungen - Sonstige erforderliche Nebenleistungen und Materialien für die Erstellung des Gewerkes _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 14 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.1. Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Demontagearbeiten Leistungsumfang Die Sanitären Einrichtungsgegenstände der Bestands-WC-Anlagen in den Bauteilen - Bauteil A4 (WC Damen und Herren) - Bauteil D2 (WC Damen und Herren) sind zu erneuern. Das Abwassernetz bleibt bestehen. Die neu zu installierenden Sanitärobjekte/ Montageelemente werden an die bestehende Entwässerung angeschlossen. Bei der Demontage sind alle Rohrhülsen, Befestigungen und sonstige Materialien mit zu demontieren und in die Einheitspreise einzurechnen, auch wenn diese nicht extra aufgeführt werden. Die Demontagebereiche sind täglich zu räumen und zu säubern. Die demontierten Teile sind getrennt nach Werkstoffen in geeigneten Containern zu lagern, abzutransportieren und fachgerecht nachweislich zu entsorgen. Die Demontage ist mit geringstmöglichem Schaden durchzuführen. Entstandene Schäden sind selbstständig zu beseitigen. 1.1.10. Entleeren Trinkwasseranlage Entleeren der Trinkwasserrohrleitungsanlage vor Demontagebeginn, Entleeren der Rohrleitungen in den betreffenden Bereichen, Steigestränge, Verteilungsleitungen Kaltwasser, Warmwasser und Zirkulation, einschließlich Herstellen der dafür erforderlichen Anschlüsse und schadlose Beseitigung des Wassers. Entleerung in Teilabschnitten, Demontage gemäß Bauablaufplan. Die Absperrung ist an den entsprechenden Absperrarmaturen vorzunehmen. 1,000 psch 1.1.20. ......................... Demontage Abwasserleitungen Demontieren von Rohrleitungen für Abwasser, einschließlich der Befestigungen, Rohrhülsen, Form- und Verbindungsstücke, Demontage einschließlich Dämmung, die Dämmung ist gesondert zu entsorgen, Rohrleitungen DN 40 bis DN 100, Rohrleitungen aus Kunststoff/ PVC/ Guss, in Gebäuden, Arbeitshoehe ueber Gelaende/ Fussboden bis ca. 3,5 m. einschließlich transportieren zum Sammelplatz in der Nähe der Baustelle, _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 15 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... ......................... ......................... einschließlich auf- und abladen sowie Transport zur Entsorgungsstelle, nachweislich entsorgen, die Gebühren der Entsorgung trägt der AN. Entsorgungsstelle : '...............................................' (vom Bieter einzutragen). 5,000 m 1.1.30. Demontage Trinkwasserleitungen Demontieren von Rohrleitungen für Trinkwasser, einschließlich der Befestigungen, Rohrhülsen, Form- und Verbindungsstücke und eingebauter Gewindearmaturen, Demontage einschließlich Dämmung, die Dämmung ist gesondert zu entsorgen, Rohrleitungen bis DN 50, Rohrleitungen aus Stahlrohr, Kunststoff, in Gebäuden, Arbeitshöhe ueber Gelaende/ Fussboden bis ca. 3,5 m, einschließlich transportieren zum Sammelplatz in der Nähe der Baustelle, einschließlich auf- und abladen sowie Transport zur Entsorgungsstelle, nachweislich entsorgen, die Gebühren der Entsorgung trägt der AN. Entsorgungsstelle : '...............................................' (vom Bieter einzutragen). 5,000 m 1.1.40. Demontage Waschtisch Demontieren von Waschtischen aus Sanitärporzellan, einschließlich der Befestigungen, Konsolen, Halter, Zu- und Ablaufarmaturen, Zubehör wie Spiegel, Ablage, Spendersysteme, in Gebäuden, einschließlich transportieren zum Sammelplatz in der Nähe der Baustelle, einschließlich auf- und abladen sowie Transport zur Entsorgungsstelle, nachweislich entsorgen, die Gebühren der Entsorgung trägt der AN. Entsorgungsstelle : _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 16 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... '...............................................' (vom Bieter einzutragen). 7,000 St 1.1.50. Demontage Urinal Demontieren von Urinalen aus Sanitärporzellan einschließlich der Befestigungen, Konsolen, Halter, Zu- und Ablaufarmaturen, in Gebäuden, einschließlich transportieren zum Sammelplatz in der Nähe der Baustelle, einschließlich auf- und abladen sowie Transport zur Entsorgungsstelle, nachweislich entsorgen, die Gebühren der Entsorgung trägt der AN. Entsorgungsstelle : '...............................................' (vom Bieter einzutragen). 7,000 St 1.1.60. Demontage Ausgussbecken Demontieren von Ausgussbecken, einschließlich der Befestigungen, Konsolen, Halter, Zu- und Ablaufarmaturen, in Gebäuden, einschließlich transportieren zum Sammelplatz in der Nähe der Baustelle, einschließlich auf- und abladen sowie Transport zur Entsorgungsstelle, nachweislich entsorgen, die Gebühren der Entsorgung trägt der AN. Entsorgungsstelle : '...............................................' (vom Bieter einzutragen). 1,000 St 1.1.70. Demontage WC Demontieren von Klosettbecken aus Sanitärporzellan einschließlich der Befestigungen, Konsolen, Halter, Zu- und Ablaufarmaturen, in Gebäuden, einschließlich transportieren zum Sammelplatz in der Nähe der Baustelle, _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 17 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... einschließlich auf- und abladen sowie Transport zur Entsorgungsstelle, nachweislich entsorgen, die Gebühren der Entsorgung trägt der AN. Entsorgungsstelle : '...............................................' (vom Bieter einzutragen). 11,000 St Summe 1.1. Demontagearbeiten ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 18 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.2. Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Bewässerung Die Trinkwasserversorgung Verwaltungsgebäude. des Gebäudes erfolgt vom Trinkwasserverteiler im bestehenden Zusätzlich ensteht im Raum R.01BWC ein Behinderten-WC (Bauteil D2). Der barrierefreie Waschtisch im Behinderten-WC erhält zusätzlich zur Kaltwasserversorgung einen Durchlauferhitzer zur Warmwasserversorgung. Das Behinderten-WC wird mit Kaltwasser versorgt. Die Anbindung soll dabei aus dem Herren-WC an den Bestand erfolgen. Die Anschlussleitungen werden innerhalb der Vorwände/Installationswände verlegt sowie zum Teil auf den Fussboden geführt. Befestigungen sind korrosionsgeschützt und körperschallgedämmt auszuführen. Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der Auflagerabstände entsprechend Herstellerangaben zu befestigen. Alle Halterungen und Befestigungen werden korrosionsgeschützt und körperschallgedämmt ausgeführt. 1.2.10. Edelstahlrohr DN 12 Rohrleitung aus Edelstahl, Hersteller/Typ Geberit/ Mapress oder gleichwertiger Art, Bieterangaben: Hersteller/Typ ' ..................................................' Bietereintrag für Trinkwasser, mit Eignungsnachweis gemäß DIN 1988, mit DIN-DVGW-Registrierung, Verlegung in Gebäuden, für Verteilungsleitungen, frei verlegt und in Installationsschächten, in Zwischendecken, Verarbeitung und Verlegung nach DIN 1988 und den herstellerspezifischenen Vorschriften sowie der Einhaltung einschlägiger Normen, Edelstahl-Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo-Stahl), Verbindung mit Edelstahl-Pressfittingen. Einschließlich Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt DIN 4109, DN 12, Außendurchmesser 15 mm, Wandstärke 1 mm, Zuschnitt und Verschnitt, auch Paßstücke sind im Einzelpreis einzukalkulieren, vorhalten der erforderlichen Werkzeuge. Einschließlich Schweiß- oder Klebe- sowie Dichtungsmaterial, Einschließlich Befestigungen wie Rohrschellen, Gewindestangen, Schlaganker , Unterlegscheiben, Gewindeplatte, Schrauben und Muttern, Dübel, einschließlich Bohrungen für Dübel setzen, Klammern, maximale Abhänglänge 0,80 Meter, Rohrbefestigungen körperschallgedämmt mit zugelassenen _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 19 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Duebeln zum Schallschutz nach DIN 4109, Ueberschiebrohre fuer Wand- und Deckendurchführungen mit schalldaempfender Ausstopfung und Abdeckrosetten, Montagehoehe ueber Gelaende/ Fussboden bis 3,50 m. 5,000 m 1.2.20. ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... Edelstahlrohr DN 20 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 20, Außendurchmesser 22 mm, Wandstärke 1,2 mm. 5,000 m 1.2.40. ......................... Edelstahlrohr DN 15 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 15, Außendurchmesser 18 mm, Wandstärke 1 mm. 5,000 m 1.2.30. ......................... Form- und Verbindungsstücke DN 12 Form- und Verbindungsstück als Zulage zu Rohrleitung aus Edelstahl, DN 12, Außendurchmesser 15 mm, Wandstärke 1 mm, als Bogen, Winkel, T-Stück, Verschraubung, Kupplung, Reduktion, Übergang und sonstige Form- und Verbindungsstücke. Hersteller/Typ Geberit/ Mapress oder gleichwertiger Art, Bieterangaben: Hersteller/Typ ' ..................................................' Bietereintrag 5,000 St 1.2.50. Form- und Verbindungsstücke DN 15 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch zu Rohrleitung DN 15, Außendurchmesser 18 mm, Wandstärke 1 mm. 5,000 St _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 20 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.2.60. Menge ME Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... Form- und Verbindungsstücke DN 20 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch zu Rohrleitung DN 20, Außendurchmesser 22 mm, Wandstärke 1,2 mm. 5,000 St 1.2.70. Einheitspreis in EUR UP-Ventil DN 15 Unterputzventil, Hersteller/Typ Kemper oder gleichwertiger Art, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, als Absperrventil für Warm- und Kaltwasser, Alle Teil, die mit dem Medium in Berührung kommen, sind frei von Messing, Schallschutz Geräuschgruppe I, mit Prüfzeichen, DIN-DVGW-geprüft, Mit geschlossenem Oberteil und Steckschlüsseleinsatz mit blauem bzw. rotem Signierplättchen, mit Dämmschale, DN 15. Einschließlich Anschlußverschraubung. Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag 1,000 St 1.2.80. UP-Ventil DN 20 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 20. 1,000 St 1.2.90. Absperrventil DN 15 Absperrventil, Hersteller/Typ Kemper oder gleichwertiger Art, Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 21 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... für Trinkwasser kalt, nach DIN EN 1213, DVGW registriert, komplett aus Rotguss im mediumberührten Bereich, verschleißfester Edelstahl-Sitzring, totraumfrei, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, mit DIN-DVGW-und Schallschutzzulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, Schrägsitzform, PN 16, mit Handrad, mit Muffe-/ Verschraubung zum universellen Anschluss mit Entleerventil mit Verschlusskappe. mit Dämmschale. DN 15. 2,000 St 1.2.100. Absperrventil mit RV, DN 15 Kombi-Rückflussverhinderer, Hersteller/Typ Kemper oder gleichwertiger Art, Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag für Trinkwasser kalt, absperrbar, komplett aus Rotguss im mediumberührten Bereich, mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung als wartungsfreie Spindelabdichtung, totraumfrei, mit EPDM-Sitzdichtung, mit Edelstahl-Schließfeder, gemäß DIN EN 13959, nach DIN-DVGW-Bestimmungen, Nenndruck PN 16, mit Prüfeinrichtung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, Schrägsitzform, PN 16, mit Handrad, mit universellem Verschraubungsanschluss _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 22 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... für horizontalen und vertikalen Einbau geeignet, mit Dämmschale. DN 15. 2,000 St 1.2.110. Probenahmeventil Probenahmeventil, Hersteller/Typ Kemper oder gleichwertiger Art, Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag zur Probenahme von Trinkwasser zur Bestimmung mikrobiologischer und chemischer Parameter nach Trinkwasserverordnung in Kaltwasser- und Warmwasserinstallationssystemen, bestehend aus Rotguss im mediumberührten Bereich, absperrbar mittels beiliegendem Inbusschlüssel, RotgussVentilkörper drehbar,mit abflammbarem und drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen, DN 8. 1,000 St 1.2.120. ......................... ......................... Probenahmeventil am Eckentil Probenahmeventil, Hersteller/Typ Kemper oder gleichwertiger Art, Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag für Eckventil am Waschtisch, aus Messing, Oberfläche verchromt zur Probenahme von Trinkwasser, Bestimmung mikrobiologischer und chemischer Parameter nach TrinkwV, zum einfachen Nachrüsten am Ausgang des Eckventils, passend für Eckventile mit abgehender Anschlussleitung 10 mm in Richtung Entnahmearmatur, abflammbarer und drehbarer Edelstahl-Auslaufbogen, Ventil komplett verchromt, PTFE-Sitzdichtung, _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 23 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Eingang 10 x 1,25 Rohr, Ausgang G 3/8 AG mit zugfester Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich, absperrbar mit Innensechskantschlüssel SW 5, totraumfrei. 1,000 St 1.2.130. ......................... ......................... Regulierventil Zirkulation Zirkulationsregulierventil Hersteller/Typ Kemper/ ETA Therm oder gleichwertiger Art, Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag Stockwerksregulierventil mit Betätigungsgriff als automatisches Feinregulierventil für den hydraulischen Abgleich von Stockwerksverteilungsleitungen zur Einregulierung von Zirkulationssystemen im Bereich der Stockwerkszirkulation, für kleine Zirkulationskreise, wahlweise für den Betriebstemperaturbereich 57 °C +/- 1 °C oder für den Betriebstemperaturbereich 63 °C +/- 1 °C, für Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 / W 553, komplett aus Rotguss im mediumberührten Bereich, beständig gegen aggressives Wasser, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, totraumfrei, mit PTFE-Sitzdichtung, Betätigungsgriff zum Absperren und Voreinstellen inkl. lila Signierblättchen, mit DVGW-Zulassung nach W 554, Nenndruck PN 16. Beidseitig mit Außengewinde zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, DN 15. Mit Dämmschale. 1,000 St 1.2.140. ......................... ......................... Sicherungseinrichtung Trinkwasser DN 20 Sicherungseinrichtung/ Systemtrenner, Hersteller/Typ Kemper/ Systemtrenner BA DN 20 oder gleichwertiger Art, Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag für Trinkwasser kalt, absperrbar, nach DIN EN 12729 und DVGW-Arbeitsblatt W 570, zur _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 24 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschl. Flüssigkeitskategorie 4 (DIN 1988, Teil 4), für Anlagen nach DIN EN 1717, mit kontrollierter Trennung (Einbauart 2 nach DIN 1988), mit integrierter differenzdruckgesteuerter und wartungsfreundlicher Sicherungskartusche inkl. Rückflussverhinderer, Ablassventil und integriertem, eingangsseitigen Schmutzfänger, mit ausgangsseitiger RV-Patrone, drei Prüfventilen und Ablaufanschluss, komplett aus Rotguss im mediumberührten Bereich, totraumfrei, schallschutzgeprüft nach DIN EN ISO 3822, mit DVGW-Zulassung, Nenndruck PN 10, beidseitig mit Außengewinde nach DIN 3546, Teil 1, zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, von DN 15 bis DN 50. 1,000 St 1.2.150. ......................... ......................... Auslaufventil BA Systemtrenner - Auslaufventil, Hersteller/Typ Kemper/ Figur 376 01, DN 15 oder gleichwertiger Art, Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag zur Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser, bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN EN 1717 für Anlagen und endständig angeschlossene Apparate , die an das Trinkwassersystem im häuslichen Bereich angeschlossen werden, mit eingangsseitiger Absperreinheit mit Kunststoffbetätigungsgriff in formschönem Design, integriertem eingangsseitigem Schmutzfänger, integrierter differenzdruckgesteuerter und wartungsfreundlicher Sicherungspatrone mit Ablassventil, ausgangsseitigem Rückflussverhinderer, mit Prüfnocken zum Anschluss der Prüfventile zur Wartung und Funktionskontrolle, mit Ablaufanschluss aus Kunststoff, Armatur komplett aus Rotguss im mediumberührten Bereich, totraumfrei, schallschutzgeprüft nach ISO 3822, mit DVGW-Zulassung, Nenndruck PN 10, DN 15: eingangsseitig mit Außengewinde R 1/2 _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 25 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR nach DIN EN 10226, zum Anschluss an die Wandscheibe, ausgangsseitig mit G 3/4 nach ISO 228 zum Anschluss einer Schlauchtülle. 1,000 St 1.2.160. ......................... ......................... Auslaufventil Auslaufventil, Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag mit Belüfter, Rückflussverhinderer, Schlauchverschraubung, Oberteil für Steckschlüssel, DVGW-geprüft, mit Steckschlüssel, DN 15. 1,000 St 1.2.170. ......................... Dichtheitsprüfung Dichtheitsprüfung von neu errichteten Rohrleitungsanlagen für Trinkwasser, gemäß DIN 1988, als Wasserdruckprobe, abschnittsweise, Prüfdruck beträgt das 1,5 fache des zulässigen Betriebsdruckes, Durchführung der Druckprüfung als Vor- und Hauptprüfung, für kleinere Anlagenteile kann die Vorprüfung als ausreichend gelten, einschließlich der hierfür erforderlichen Verschlüsse und Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der Druckprobe. Nach Abschluss der Druckprobe ist vom verantwortlichen Fachmann ein Druckprobenprotokoll zu erstellen. Die Dichtheit der Anlage ist zu bestätigen. Die durchgeführten Prüfungen werden protokolliert. 1,000 psch 1.2.180. ......................... ......................... Spülen der Leitungsanlage Spülen der Leitungsanlage gemäß DIN 1988 Teil 2. für Kalt- und Warmwasser getrennt, abschnittsweise, Rohrleitungen Verbundrohr und Edelstahl bis DN 65, Installation der Spüleinrichtungen einschließlich Anschluss und Sicherung von Abwasserschläuchen, sowie Wiederverschließen nach dem Spülvorgang, an Entnahmestellen mit Baustopfen, einschließlich Lieferung und Montage der erforderlichen Verbindungsteile zur Überbrückung von Armaturen und Einbauten, einschließlich aller erforderlichen Geräte und Betriebsstoffe , einschließlich Spülprotokoll 2-fach. 1,000 psch ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 26 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.2.190. Menge ME Einheitspreis in EUR Desinf.u.Nachsp. Trinkw.Leitung Desinfizieren und Nachspülen der Rohrleitungen für Trinkwasser, entsprechend DIN 1988 und DVGW W 291, Desinfektionsmittel nach Wahl des Bieters, jedoch nach DVGW W 291 zugelassen. Für die neu errichteten Rohrleitungsanlagen für Trink- und Trinkwarmwasser. Einschließlich Mitwirken beim Durchführen von Probenahmen zum Nachweis der Keimfreiheit. 1,000 psch 1.2.200. Gesamtbetrag in EUR ......................... Wasserprobeentnahme Wasserprobeentnahme und Nachweis der Trinkwasserqualität. Die Probeentnahmen sind durch den Auftragnehmer beim zuständigen Amt zu veranlassen. 1,000 St Summe 1.2. Bewässerung ......................... ......................... ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 27 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.3. Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Brandschutztechnische Leistungen Die Durchführung der Medienleitungen durch Brandwände und -decken hat brand- und schallschutzgerecht zu erfolgen. Einzusetzen sind bauaufsichtlich zugelassene Systeme in der Feuerwiderstandsklasse R 90. Dabei sind die Einbaubedingungen und Hinweise des Herstellers zu beachten. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Übereinstimmungserklärung Ausführendes Unternehmen: Anschrift: Baustelle bzw. Gebäude Zeitraum der Herstellung Feuerwiderstandsklasse R 90. Hiermit wird bestätigt, dass alle Rohrabschottungen R90 in dem o.g. Gebäude hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse der Materialprüfanstalt für das Bauwesen hergestellt und eingebaut wurden. für nichtbrennbare Rohrleitungen Fabrikat/Produkt APM-Nr für brennbare Rohrleitungen Fabrikat/Produkt APM-Nr für Bauteil-Stopfen APM-Nr für nichtbrennbare Rohrleitungen in leichten Trennwänden Fabrikat/Produkt APM-Nr _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 28 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Für die nicht vom Unterzeichner hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B. Steinwolleschalen) wird dies ebenfalls bestätigt, auf Grund entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte, die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. Ort, Datum Stempel, Unterschrift (Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zust. Bauaufsichtbehörde auszuhändigen) 1.3.10. Wanddurchführung TW DN 15, Edelstahl, R90 Wanddurchführung, passend für Medienrohr DN 15, Medienrohr aus Edelstahl Geberit Mapress, Außendurchmesser 18 mm, Wand aus Beton/ Mauerwerk, Dicke bis 260 mm, Wanddurchführung schall- und brandschutzgerecht 190, zugelassenes System mit Zertifikat, Ausführung gemäß MLAR, Hersteller/Typ Rockwool/ Conlitschale 150U RW 800 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag Conlit 150U Länge = Deckenstärke, Dämmdicke 20 mm, nichtbrennbare druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, kaschiert mit einer farbig gekennzeichneten gitternetzverstärkten Aluminium-Sandwich-Folie, einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt, nichtbrennbar, wärmedämmend, schallentkoppelnd, dampfbremsend, formbeständig, wasserabweisend, recycelbar, verarbeitungsfreundlich. RW 800 als weiterführende Dämmung, beidseitig L = 1000 mm,, Steinwolle, mit gitternetzverstärkter, mit reißfester AluminiumSandwich-Folie mit selbstklebender Überlappung kaschiert, einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt, nichtbrennbar A2L -s1, d0, wärmedämmend schallabsorbierend, wasserabweisend, druckbelastbar und formstabil, schnell und einfach zu verlegen, mit einer wirkungsvollen Dampfbremse versehen, hergestellt in AS-Qualität, Dämmdicke 100% nach EnEV. _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 29 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Einschließlich Verschließen der verbleibenden Öffnung nach Montage der Durchführung mit Mörtel, Beton oder Conlit Kit. 2,000 St 1.3.20. ......................... ......................... Deckendurchführung SW DN 100, SML, R90 Deckendurchführung, passend für Medienrohr DN 100 Medienrohr aus Gusseisen (SML), Außendurchmesser 110 mm, Decke aus Stahlbeton, Dicke 260 mm, Deckendurchführung schall- und brandschutzgerecht R90, zugelassenes System mit Zertifikat, Ausführung gemäß MLAR, für Gussrohr DN 100 durchgehend ohne Abzweig, Hersteller/Typ Rockwool/ Conlit 150 U Rockwool Klimarock oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag Conlit 150 U in der Decke 200 mm Länge, Dämmdicke 30 mm, nichtbrennbare druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, kaschiert mit einer farbig gekennzeichneten gitternetzverstärkten Aluminium-Sandwich-Folie, einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt, nichtbrennbar, wärmedämmend, schallentkoppelnd, dampfbremsend, formbeständig, wasserabweisend, recycelbar, verarbeitungsfreundlich. Klimarock - weiterführende Dämmung 500 mm Länge, Dämmdicke 30 mm, Steinwollematte nichtbrennbar, wärmedämmend, schallabsorbierend, wasserabweisend, druckfest, flexibel, gleichmäßig in der Dämmdicke. Einschließlich Verschließen des verbleibenden Ringspaltes nach Montage der Durchführung mit Mörtel, Beton oder Conlit Kit. 2,000 St ......................... ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 30 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.3.30. Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR R90, Rohrbogen DN 100 unter Decke Deckendurchführung, passend für Medienrohr DN 100 Medienrohr aus Gusseisen (SML), Außendurchmesser 110 mm, Decke aus Stahlbeton, Dicke 260 mm, Deckendurchführung schall- und brandschutzgerecht R90, zugelassenes System mit Zertifikat, Ausführung gemäß MLAR, für Gussrohr DN 100 mit Abzweig über Decke (Mischinstallation/ Manschette für abgehende Kunststoffleitung sh. nachfolgende Positionen) und Rohrbogen unterhalb der Decke Hersteller/Typ Rockwool/ Conlit 150 U und Klimarock oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag Conlit 150 U mindestens 333 mm Länge für Rohrbogen unter der Decke, nichtbrennbare druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, kaschiert mit einer farbig gekennzeichneten gitternetzverstärkten Aluminium-Sandwich-Folie, einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt, nichtbrennbar, wärmedämmend, schallentkoppelnd, dampfbremsend, formbeständig, wasserabweisend, recycelbar, verarbeitungsfreundlich. Rockwool Klimarock Klimarock im Deckenbereich mindestens 120 mm Länge, Steinwollematte nichtbrennbar, wärmedämmend, schallabsorbierend, wasserabweisend, druckfest, flexibel, gleichmäßig in der Dämmdicke.555 Dämmdicke 30 mm. Einschließlich Verschließen des verbleibenden Ringspaltes nach Montage der Durchführung mit Mörtel, Beton oder Conlit Kit. 3,000 St 1.3.40. ......................... ......................... R90, Sammelleitung unter Decke, DN 100 Deckendurchführung, passend für Medienrohr DN 100 Medienrohr aus Gusseisen (SML), Außendurchmesser 110 mm, _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 31 von 79 _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 32 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Decke aus Stahlbeton, Dicke 260 mm, Deckendurchführung schall- und brandschutzgerecht R90, zugelassenes System mit Zertifikat, Ausführung gemäß MLAR, für Gussrohr DN 100 mit Abzweig über Decke (Mischinstallation/ Manschette für abgehende Kunststoffleitung sh. nachfolgende Positionen) und Sammelanschlussleitung unterhalb der Decke Hersteller/Typ Rockwool/ Conlit 150 U und Klimarock Conlit 150 U im Deckenbereich mind. 80 mm, im Abzweigbereich Sammelleitung mind. auf 620 mm Länge, nichtbrennbare druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, kaschiert mit einer farbig gekennzeichneten gitternetzverstärkten Aluminium-Sandwich-Folie, einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt, nichtbrennbar, wärmedämmend, schallentkoppelnd, dampfbremsend, formbeständig, wasserabweisend, recycelbar, verarbeitungsfreundlich. Klimarock - weiterführende Dämmung mindestens 280 mm Länge Steinwollematte nichtbrennbar, wärmedämmend, schallabsorbierend, wasserabweisend, druckfest, flexibel, gleichmäßig in der Dämmdicke. Dämmdicke 30 mm. oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag Einschließlich Verschließen des verbleibenden Ringspaltes nach Montage der Durchführung mit Mörtel, Beton oder Conlit Kit. 1,000 St 1.3.50. ......................... ......................... Conlit-SML-Manschette DN 100 Brandschutztechnische Maßnahme bei Mischinstallation, Verbindung SML- und Kunststoffrohr mit Konfixverbinder, (Konfixverbinder im Titel 1.1 erfasst) und Manschette im Vorwandbereich, notwendige Vorwand mindestens 12,5 mm dick, z.B. Gipskartonbauplatte, auch für andere Einbausituatioen gemäß MLAR, Ausführung mit: Hersteller/Typ Rockwool/ Conlit-SML-Manschette _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 33 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Dämmdicke 20 mm, oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag Zur Sicherung des Kunststoffabzweiges am Gussrohr-Fallstrang wird die Conlit-SML-Manschette direkt hiner dem Konfix Verbinder auf dem Kunststoffrohr angebracht. Für Rohrleitung DN 100, Außendurchmesser 110 mm. 1,000 St 1.3.60. ......................... ......................... Deckendurchführung SW DN 50, PE, R90 Rohrschott für Abwasserleitungen aus PE-Rohren, DN 56, Hersteller/ Typ Geberit/ Rohrschott 90 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, für Rohrdurchführungen in Wand und Decke, geeignet zum nachträglichen Einbau unter Decken oder an Wänden, geeignet zum Enbau in Wände oder Decken, teilweise oder ganz eingemörtelt, hergestellt aus Edelstahl mit intumeszierender Masse, einschließlich Befestigungsmaterial, Körperschalldämmung, Kennzeichnungsschild. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. 1,000 St 1.3.70. ......................... ......................... Wanddurchführung SML DN 100, R90 Wanddurchführung, passend für Medienrohr DN 100 Medienrohr aus Gusseisen (SML), Außendurchmesser 110 mm, Wand aus Beton/ Mauerwerk, Dicke bis 260 mm, Wanddurchführung schall- und brandschutzgerecht R90, zugelassenes System mit Zertifikat, _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 34 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Ausführung gemäß MLAR, Hersteller/Typ Rockwool/ Conlit 150-U Klimarock oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag Conlit 150 U, Dämmdicke 30 mm, Länge = Wandstärke, nichtbrennbare druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, kaschiert mit einer farbig gekennzeichneten gitternetzverstärkten Aluminium-Sandwich-Folie, einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt, nichtbrennbar, wärmedämmend, schallentkoppelnd, dampfbremsend, formbeständig, wasserabweisend, recycelbar, verarbeitungsfreundlich. Klimarock - weiterführende Dämmung beidseitig´1000 mm, Dämmdicke 30 mm, Steinwollematte nichtbrennbar, wärmedämmend, schallabsorbierend, wasserabweisend, druckfest, flexibel, gleichmäßig in der Dämmdicke. Einschließlich Verschließen des verbleibenden Ringspaltes nach Montage der Durchführung mit Mörtel, Beton oder Conlit Kit. 1,000 St Summe 1.3. ......................... Brandschutztechnische Leistungen ......................... ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 35 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.4. Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Kernbohrungen Für Durchführungen durch Wände und Decken sind Kernbohrungen auszuführen, wenn diese bautechnisch nicht vorgesehen sind. In die Einheitspreise sind kleine Nachstemmarbeiten, die Beseitigung des Bauschutts einzurechnen. Die Ausführung hat bauwerkschonend zu erfolgen. Vor den Kernbohrungarbeiten in den Decken, ist die Bauleitung über zu beachtende Besonderheiten zu konsultieren. Die Einweisung hat sich der AN schriftlich bestätigen zu lassen. 1.4.10. Kernbohrung D bis 60 mm, S 260 mm Kernbohrung herstellen, mit Diamantbohrgeräten in Decken/ Wänden aus Stahlbeton/ Mauerwerk, Bohrlochdurchmesser (D) bis 60 mm, Decken-/ Wandstärke (S) bis 260 mm, einschließlich Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge und Entsorgung des anfallenden Kerns. Entsorgung' ....................................................' (vom Bieter einzutragen) 3,000 St 1.4.20. ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... Kernbohrung D ü. 60 bis 100 mm, S 260 mm Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Bohrlochdurchmesser über 60 bis 100 mm. Entsorgung' ....................................................' (vom Bieter einzutragen) 3,000 St 1.4.30. Kernbohrung D ü. 100 bis 150 mm, S 260 mm Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Bohrlochdurchmesser über 100 bis 150 mm. Entsorgung' ....................................................' (vom Bieter einzutragen) 5,000 St _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 36 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.4.40. Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... Kernbohrung D ü. 150 bis 200 mm, S 260 mm Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Bohrlochdurchmesser über 150 bis 200 mm. Entsorgung' ....................................................' (vom Bieter einzutragen) 4,000 St 1.4.50. Öffnungen in Gipskartonplatten, DN 12 - 15 Öffnungen in den Gipskartonplatten der Vorwände und Installationswände für die Anschlüsse der Sanitärobjekte herstellen (Plattenstärke 2 x 12,5 mm), anschließend fachgerecht verschließen für Rohrleitungen DN 12 bis 15. 4,000 St 1.4.60. Öffnungen in Gipskartonplatten, DN 40 - 50 Öffnungen in den Gipskartonplatten der Vorwände und Installationswände für die Anschlüsse der Sanitärobjekte herstellen (Plattenstärke 2 x 12,5 mm), anschließend fachgerecht verschließen für Rohrleitungen DN 40 bis 50. 4,000 St 1.4.70. Öffnungen in Gipskartonplatten, DN 100 Öffnungen in den Gipskartonplatten der Vorwände und Installationswände für die Anschlüsse der Sanitärobjekte herstellen (Plattenstärke 2 x 12,5 mm), anschließend fachgerecht verschließen für Rohrleitungen DN 100. 2,000 St 1.4.80. Schließen von Öffnungen Schließen von Öffnungen in Wänden und Decken nach Montage von Medienleitungen brandschutzgerecht mit Mörtel, Beton, oberflächenfertig in gleicher Güte des Bauteils, Wandstärke/ Deckenstärke bis 250 mm, Öffnung bis 0,05 m2. 10,000 St ......................... ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 37 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.4.90. Menge ME ......................... Nur Einh.-Pr. ......................... Nur Einh.-Pr. ......................... Nur Einh.-Pr. *** Bedarfsposition Ohne GB Wandschlitze bis 20 cm Breite Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Schlitzbreite über 10 bis 20 cm Breite. 5,000 m 1.4.110. Gesamtbetrag in EUR *** Bedarfsposition Ohne GB Wandschlitze bis 10 cm Breite Fräsen von Schlitzen in senkrechten Flächen (Wand), Wand aus Mauerwerk 240 mm, Schlitztiefe ab Wandoberfläche bis 6 cm, Schlitzbreite bis 10 cm. Einschließlich Entsorgen des anfallenden Schutts. Einschließlich Schließen des Schlitzes nach Einbringen der Medienrohre durch Verputzen mit Zementmörtel. 5,000 m 1.4.100. Einheitspreis in EUR *** Bedarfsposition Ohne GB Wandschlitze bis 30 cm Breite Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Schlitzbreite über 20 bis 30 cm Breite. 5,000 m Summe 1.4. Kernbohrungen ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 38 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.5. Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Montageelemente Die sanitären Objekte einschließlich der notwendigen Stütz- und Haltegriffe für behindertengerechte Einrichtungen werden im Bereich der Installationswände und Vorwände an vormontierten Elementen befestigt. Die Vorwände/ Installationswände (Konstruktion und Beplankung) sind bautechnische Leistung. Der Einbau der Montageelemente ist in Abstimmung mit dem Trockenbauer vorzunehmen. 1.5.10. Montageelement Waschtisch barrierefrei Montageelement für Waschtisch barrrierefrei Hersteller/ Typ Geberit/ Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur, mit UP-Geruchverschluss oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag - Zum Einbau in raumhohe Installationswände - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände - Für barrierefreies Bauen geeignet - Zur Montage von Waschtischen - Für Standarmaturen - Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm - Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet - Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau - Fußstützen verzinkt, verstellbar 0–20 cm - Fußstützen mit Rutschhemmung - Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen - Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm - UP-Geruchsverschluss mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbsreinigungsfähigkeit - UP-Geruchsverschluss bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar - Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 50 mm - Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt - Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar Lieferumfang: - 2 Anschlusswinkel R 1/2, MeplaFix-fähig - 2 Schalldämmunterlagen - 2 Dämmhülsen _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 39 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... - Bauschutz - 2 Gewindestangen M10 - Befestigungsmaterial 1,000 St 1.5.20. Montageelement WC barrierefrei Montageelement für Wand-WC, Hersteller/ Typ Geberit/ Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma-Spülkasten 12 cm, barrierefrei, für Stütz- und Haltegriffe, für Betätigung von vorne oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag - Zum Einbau in raumhohe Installationswände - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände - Für barrierefreies Bauen geeignet - Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11 - Für Wand-WCs mit Ausladung > 62 cm geeignet - Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen - Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung - Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm - Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet - Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche - Montagehöhe WC in der Rohbauphase einstellbar, 41–46 cm - Fußstützen verzinkt, verstellbar 0–20 cm - Fußstützen mit Rutschhemmung - Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen - Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm - Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt - UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt - Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich - Montage- und Servicearbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos - Wasseranschluss hinten oder oben Mitte - Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz - Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar - Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 40 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR - Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Geräten Berechnungsdurchfluss Mindestfließdruck Fließdruck Maximale Betriebstemperatur Wasser Spülmenge Werkseinstellung Große Spülmenge Einstellbereich Kleine Spülmenge Einstellbereich 0,11 l/s 50 kPa 10-1000 kPa 25 °C 6 und 3 l 4,5 / 6 / 7,5 l 3-4 l Lieferumfang: - Wasseranschluss R 1/2, MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad - Bauschutz für Serviceöffnung - 2 Schutzstopfen - 4 Wandanker - Anschlussset für WC, ø 90 mm - Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm - Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90/110 mm - 2 Gewindestangen M12 - UP-Dose für Bohrloch ø 68 mm - Befestigungsmaterial 1,000 St 1.5.30. ......................... ......................... Montageelement Aufputzarmatur Montageelement für Wandarmatur Hersteller/ Typ Geberit/ Duofix Element für Wandarmatur AP, variable Armaturenposition oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag - Für Trockenbau - Zum Einbau in raumhohe Installationswände - Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände - Für AP-Wandarmaturen - Traverse verzinkt - Traverse in der Breite anpassbar - Wasseranschlüsse horizontal, stufenlos verstellbar Lieferumfang: - 2 Anschlusswinkel R 1/2" _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 41 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... - 2 schalldämmunterlagen - 2 Dämmhülsen - Befestigungsmaterial 1,000 St 1.5.40. Montageplatte UP Montageplatte Hersteller/ Typ Geberit/ Duofix Montageplatte Universal, UP oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag - Für Trockenbau - Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände - Zur Montage von UP-Armaturen und -lüftern, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten - Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt, tiefenverstellbar Lieferumfang: - 8 Befestigungswinkel - Befestigungsmaterial 1,000 St Summe 1.5. Montageelemente ......................... ......................... ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 42 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.6. Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Sanitäre Einrichtungen und Zubehör Eine endgültige Festlegung der Einrichtungen, Armaturen und sonstiger Ausstattungsteile hat durch eine Bemusterung mit dem Bauherrn zu erfolgen. Das Ergebnis ist schriftlich festzuhalten und vom Bauherrn zu bestätigen. Die sanitären Objekte werden an den Installationswänden bzw. Vorwänden mittels vormontierten Montageelementen befestigt. Die Fugen sind mit alterungsbeständigem und dauerelastischem Kunststoff oberflächenglatt abzuschließen. Benötigte Klein-, Dicht- und Befestigungsmaterialien sind einzurechnen. Es sind sanitäre Einrichtungen gemäß den aktuellen Normen und anerkannten Regeln der Technik einzusetzen. 1.6.10. Waschtisch Waschtisch, Hersteller/ Typ KERAMAG, Renova-Nr.1 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag EN 32, 14688, mit Hahnloch, mit Überlauf, Hersteller/Typ Keramag/ Renova-Nr.1 aus Sanitaerporzellan, mit keramischen Überlauf, Maße 600 x 490 mm, Farbton weiß, einschließlich Befestigungsmaterial, Befestigung am Montageelement. 7,000 St 1.6.20. ......................... ......................... Waschtischarmatur Einhand-Waschtischbatterie Hersteller/Typ Grohe/ Eurosmart oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag Einlochmontage Bedienungshebel aus Metall, GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche, _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 43 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR 7,000 St ......................... ......................... 11,000 St ......................... ......................... mit Temperaturbegenzer, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, GROHE StarLight Chromoberfläche GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur, Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" flexible Anschlussschläuche GROHE QuickFix Schnellbefestigungssystem 1.6.30. Tiefspül-WC Wand-Tiefspülklosett, Hersteller/ Typ KERAMAG, Renova-Nr.1 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag EN 997, EN 38, aus Sanitärporzellan, Farbton weiss, ohne Spülrand, mit Kunststoffspülverteiler, für Wandeinbauspülkasten, einschließlich Befestigungsmaterial, Befestigung am Montageelement. 1.6.40. Urinal Urinal Hersteller/ Typ Keramag, Typ Renova-Nr. 1 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag EN 80, 13407, Farbton weiss, zugelassen für 1 Liter Spülvolumen, inkl. Befestigungssatz mit Abdeckkappen, Zulauf von oben, Abgang nach hinten, Einlaufverbinder für WE-Spülung, Absaugeformstück nach DIN 19545, _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 44 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... ......................... ......................... Abgang hinten. Urinalsieb aus Edelstahl. Befestigung am Montageelement, einschließlich Befestigungsmaterial. 7,000 St 1.6.50. Ausgussbecken Ausgussbecken, Hersteller/ Typ ALAPE/ Stahlblech emailliert mit Klapprost oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag Ausgussbecken, rechteckig ca. 600 x 400 mm, innen und außen glasiert, weiß, mit Rückwand, ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf, mit Aluminium-Klapprost, mit Ablaufventil verchromt, Kette und Stopfen, Befestigung am Montageelement, einschließlich Befestigungsmaterial. 1,000 St 1.6.60. Waschtisch barrierefrei Waschtisch barrierefrei, Hersteller/ Typ Ideal Standard/ San ReMo E 7651 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag unterfahrbar, DIN EN 14688 CL 20, DIN EN 31, DIN 18040, Kristallporzellan, mit Hahnloch, Farbton weiss, gesamte Breite 650 mm, gesamte Ausladung 550 mm, Armaturenbankbreite 400 mm, _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 45 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR 1,000 St ......................... ......................... 1,000 St ......................... ......................... 1,000 St ......................... ......................... Armaturenbank Ausladung 130 mm, einschließlich Befestigungsmaterial, Befestigung am Montageelement. 1.6.70. Universalablaufventil Universalablaufventil für Waschtisch, Hersteller/ Typ VIEGA/ Modell 5125 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag Ventilunterteil Messing matt-vernickelt, Sieb aus Edelstah. 1.6.80. Geruchverschluss Geruchverschluss für Waschtisch, Hersteller/ Typ VIEGA oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag als Röhrengeruchverschluss1 1/4" mit Schubrosette, mit Verstellrohr 85 mm verchromt, Röhrengeruchverschluss aus Messiing, güteüberwacht, nach DIN EN 274. 1.6.90. Eckventil Eckventil Hersteller/ Typ VIEGA oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 46 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... mit Verlängerung und Schubrosette, Quetschverschraubung mit Längenausgleich, mit selbstdichtendem Anschlussgewinde, verchromt. 4,000 St 1.6.100. Selbstschlussmischarmatur Waschtisch-Selbstschlussmischarmatur, Hersteller/ Typ FRANKE/ Aquamix-S oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15, Armaturengruppe I, für Waschanlagen als Standbatterie mit Auslaufneigung 30° und Luftsprudler, mit integriertem Durchflussmengenregler. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Selbstschlussmischkartusche, kolbenlose Bauart, selbsttätig und rückschlagfrei schließend, Fließzeit einstelbar, Mit fein einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit Anschlussschläuchen, Rückflussverhinderern und Sieben, Mit Antiblockiersystem für Sicherheitsabschaltung bei Dauerbetätigung. 1,000 St 1.6.110. ......................... ......................... Waschtischeinhebelmischer für barrierefreien Waschtisch Einhebelmischer Hersteller/ Typ KLUDI/ Medi Care Art.Nr. 341120534 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag Waschtisch-Einhandmischer DN 8, Klinik-Armhebel, Einlochmontage, _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 47 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... Durchfluss 8 l/min, Care-Strahlregler M 24 X 1, Sicherheits-Keramik-Kartusche, mit Heißwasserbegrenzung, Schnell-Montagesystem, starrer Auslauf, Kupferrohre 10 mm, Oberfläche Chrom. 1,000 St 1.6.120. Thermostat MINITHERM - Untertisch-Thermostat DN 10 Hersteller/ Typ Franke/ AQRM 310 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag mit Anschlussset als thermischer Verbrühungsschutz bei Kaltwasserausfall an Waschtischarmaturen, Abgänge G 3/8 B, Überwurfmutter G 3/8, zur Montage auf dem WarmwasserEckventil. 1,000 St 1.6.130. ......................... ......................... ......................... ......................... Spiegel 400x500 mm Sanitärspiegel, vandalensicher, aus Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 1 mm, umlaufende Abkantung, Breite x Höhe 400 x 500 mm, geeignet für Verklebung auf dem Untergrund mit Spezial-Spiegelkleber. Montage außermittig oberhalb des Waschtisches. (seitliche Anordnung des Seifenspenders - rechts). Einschließlich Spiegelkleber. Einschließlich erforderlicher Arbeiten und Hilfsmittel zur Vorbereitung des Untergrundes. Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag 1,000 St _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 48 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.6.140. Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... Spiegel Behinderten- Waschtisch Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für Montage über Waschtisch barrierefrei, Breite x Höhe 400 x 1000 mm. Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag 1,000 St 1.6.150. Kleindurchlauferhitzer 3,5 kW Elektrischer Kleindurchlauferhitzer Hersteller/ Typ CLAGE/ MBH 3 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag Hydraulisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer, druckfeste Bauart, zur Versorgung einer Entnahmestelle, effektives Blankdraht-Heizsystem IES mit auswechselbarer Heizpatrone, komplett mit Spezialregler CSP, neue Strömungstechnik für optimalen Wasserstrahl bei sparsamen Wasserverbrauch, Netzleitung 65 cm, mit Anschlussset, Heizlestung schaltet sich automatisch bei Wasserentnahme ein, abnehmbare Blende, einsetzbar mit handelsüblicher Sanitärarmatur, zur Versorgung einer Entnahmestelle, Nennleistung 3,5 kW, 230 V, Nennstrom 15,2 kW, Energieeffizienzklasse A, Nenninhalt 0,2 Liter, zulässiger Betriebsüberdruck 10 bar, Wasseranschluss Schraubanschlüsse G 3/8", Abmessungen (HöhexBreitexTiefe) 13,5 x 18,6 x 8,7 cm, Prüfzeichen VDE/ Schutzart IP 25. (Einsatzort : Behinderten-WC) 2,000 St ......................... ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 49 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.6.160. Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... ......................... ......................... Tiefspül-WC barrierefrei Wand-Tiefspülklosett barrierefrei Hersteller/ Typ Ideal Standard/ San ReMo R3404 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag DIN EN 997 CL-1-6AC,DIN EN 33, DIN 18040, Kristallporzellan, Farbton weiss, Spülrand glasiert, Zulauf hinten, Abgang waagerecht verrdeckt, für Wandeinbauspülkasten mit 6 Liter Inhalt, Farbe alpinweiss, Breite 360 mm, gesamte Ausladung 700 mm, gesamte Höhe 370 mm, einschließlich Spülrohrverlängerung. Einschließlich WC-Sitz ohne Deckel ,weiss, Einschließlich Befestigungsmaterial, Befestigung am Montageelement. 1,000 St 1.6.170. WC-Sitz mit Deckel WC-Sitz mit Deckel, Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag passend zum angebotenen Behinderten-WC, mit seitlicher Arretierung, mit verstellbaren, rutschsicheren Winkelpuffern. Scharniere aus Edelstahl. 1,000 St 1.6.180. Betätigungsplatte WC Betätigungsplatte für WC-Spülung Hersteller/ Typ Geberit/ Mambo 115.751.00.1 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 50 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag zur Spülauslösung von Geberit UP-Spülkasten (Sigma), verschraubbar, Betätigung von vorne, Drückerstange schallgedämmt, werkzeuglose Einstellung, Werkstoff Edelstahl. Lieferumfang: - Befestigungsrahmen - 2 Distanzbolzen - Drrückerstange - Unterbrechungshebel Schraubenset 1,000 St 1.6.190. Seifenspender Beh.-WC ( Behinderten-WC) Seifenspender aus Edelstahl, gebürstet, 1,2 Liter, Hersteller/ Typ AIR-WOLF/ Omega Art.Nr. 29-202 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag nachfüllbarer Kunststoff-Behälter frei befüllbar mit Flüssigseifen, Händewaschlotionen und Desinfektionsmitteln, Bedienung durch Drücken auf den Edelstahl-Bedienhebel, Befüllung von oben durch Entriegeln und Aufklappen des Gehäuses, Innenbehälter mit wechselbarer Pumpe zur Befüllung oder Reinigung entnehmbar, Seifenpumpe aus Kunststoff am tiefsten Punkt, so dass die mögliche Verkeimung der Waschlotion durch regelmäßige, vollständige Entleerung vermieden werden kann, abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall, mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss, Vier-Punkt-Befestigung, für Aufputzmontage Maße: H x B x T: 328 x 97 x 142 mm. Einschließlich Befestigungsmaterial. 1,000 St ......................... ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 51 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.6.200. Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Hygieneabfalbehälter Hygieneabfallbehälter für Behinderten-WC, Hersteller/ Typ AIR-WOLF/ Lobo Art.Nr. 40-100, oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag für die Entsorgung von Hygienebeuteln, mit an drei Seiten ansetzbarem Beutelspender für ca. 50 einzelne Hygienebeutel aus Papier oder zwei Nachfüllkartons mit ca. 2530 Hygienebeuteln aus Kunststoff, Montage des Beutelspenders am Behälter nach Wahl des Monteurs links, rechts oder an der Front des Behälters in bestmöglicher Greifnähe zum WC-Sitz, Befestigung über Einstecklaschen am Behälterboden und zusätzliche verdeckte Verklebung mit mitgeliefertem Klebeband am Behältergehäuse, Klappdeckel oben, Griffleiste mit geringstmöglicher Berührungsfläche, mit innenliegender Beutelhalterung für verdeckte Befestigung des Abfallbeutels, Gehäuse Edelstahl gebürstet, Vier-Punkt-Befestigung, für Aufputzmontage Maßangaben H x B x T: bei Beutelhalter vorne: 342 x 220 x 163 mm, bei Beutelhalter seitlich: 342 x 248 x 153 mm, Behälter: 342 x 220 x 153 mm. Einschließlich Befestigungsmaterial. 1,000 St 1.6.210. ......................... ......................... Handtuchspender Papier-Handtuchspender, 750 Tücher, Hersteller/ Typ AIR-WOLF/ Omega B Art.Nr. 25-921, oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag Edelstahl gebürstet, frei befüllbar mit ca. 750 Falthandtüchern in handelsüblicher C-, Z- oder Interfold-Falzung, _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 52 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... ......................... ......................... mit Füllstandsanzeige, Papierentnahme aus Metall, Befüllung durch Herabklappen des Gehäuses, mit Rückwand, abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall, mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss, Vier-Punkt-Befestigung, für Aufputzmontage. Maße Höhe x Breite x Tiefe 318 x 278 x 122 mm. Einschließlich Befestigungsmaterial. 1,000 St 1.6.220. Abfallkorb Abfallkorb für Behinderten-WC Hersteller/ Typ AIR-WOLF/ Alpha Art.Nr. 20-708, oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag zur Entsorgung gebrauchter Papierhandtücher, zur Verwendung mit oder ohne Abfallbeutel, nach unten konisch zulaufend, dadurch stapelbar und Abfallbeutel leichter entnehmbar, besonders hochwertige Verarbeitung und feinmaschiges Drahtgeflecht, für Aufputzmontage, Maße Höhe x Breite x Tiefe 500 x 350 x 255 mm. Einschließlich Befestigungsmaterial. 1,000 St 1.6.230. Huthaken Huthaken Hersteller/Typ Normbau/ NY.HH 84 (Bestell-Nr. 0584 010) oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag aus Nylon, _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 53 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... erhältlich in den Normbau-Farben, verdeckte Verschraubung, einschließlich Befestigungsmaterial. 1,000 St 1.6.240. Kleiderhaken Kleiderhaken für Behinderten-WC Hersteller/ Typ AIR-WOLF/ Omega Art.Nr. 25-266, oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag verdeckte Befestigung, Maße: Höhe x Breite x Tiefe 15 x 15 x 50 mm Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche. 1,000 St 1.6.250. Rückenlehne WC Rückenlehne mit Polster Hersteller/ Typ Normbau/ Stainless Line NT.841.322 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag 600 x 165 x 208 mm, für Wandmontage nach DIN 18024-2, aus Edelstahl, mit schwarzem Polster aus PUR-Integralschaum, links und rechts einsetzbar, mit Rosetten 70 mm Durchmesser, für verdeckte Verschraubung. Einschließlich Befestigungsmaterial. 1,000 St 1.6.260. Stützgriff WC Stützgriff für WC, Hersteller/ Typ Normbau/ Stainless Line NT.467.052 oder gleichwertiger Art _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 54 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401, Durchmesser 32 mm, Oberfläche fein matt, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung und verdeckter Verschraubung, Befestigung am Montageelement, einschließlich Befestigungsmaterial. Länge 850 mm. 2,000 St 1.6.270. ......................... ......................... ......................... ......................... Stützklappgriff WC Stützgriff für WC, klappbar, Hersteller/ Typ Normbau/ Stainless Line NT.447.052 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401, Durchmesser 32 mm, Oberfläche fein matt, schwerelos nach oben und unten klappbar, Ausladung hochgeklappt 170 mm, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte 132 x 200 mm, für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung und verdeckter Verschraubung, Befestigung am Montageelement, einschließlich Befestigungsmaterial. Länge 850 mm. 2,000 St 1.6.280. WC-Bürstengarnitur Behinderten-WC WC-Bürstengarnitur Hersteller/Typ Normbau/ NY.925.400 (Bestell-Nr. 0925400) oder gleichwertiger Art _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 55 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag aus Nylon, erhältlich in den Normbau-Farben, einstellbarer Diebstahlschutz, Bürstentopfoberteil drehbar, zur Reinigung abnehmbar, langer Bürstenstiel mit ergonomisch geformten Griffende, mit austauschbarem schwarzen Bürstenkopf, einschließlich Befestigungsmaterial. 1,000 St 1.6.290. Ersatzpapierrollenhalter Ersatzpapierrollenhalter Hersteller/Typ Normbau/ NY.ERH 82.2 (Bestell-Nr. 0518 120) oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag aus Nylon, erhältlich in den Normbau-Farben, verdeckte Verschraubung, einschließlich Befestigungsmaterial. 1,000 St 1.6.300. ......................... ......................... WC-Papierhalter am Stützgriff WC-Papierhalter zur Montage auf dem Stützgriff Hersteller/ Typ Normbau/ Stainless Line NY.PRH 95-E oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag mit Diebstahlschutz, _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 56 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... zur Montage auf Edelstahlrohr, aus Nylon, Farbe nach Bemusterung, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse. 1,000 St 1.6.310. E-Taster E-Taster für Stützgriffe Hersteller/ Typ Normbau/ Stainless Line E-Taster NY.447.651 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag Zwei E-Taster zur Auslösung der WC-Spülung und Notruf, Anschluss verdeckt durch Montageplatte, montiert in Normbau Stützgriff (Sondermodell). 1,000 St 1.6.320. ......................... ......................... WC-Steuerung WC-Steuerung, Hersteller/Typ Geberit/ zur manuellen Fernauslösung 115.863.SN.5 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag für barrierefreies Bauen, zur manuellen Fernauslösung von Geberit UP-Spülkästen 12 cm über über Stützgriff mit potentialfreiem Taster mit Schließfunktion, für barrierefreies Bauen geeignet. - Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtgebunden, - Taster parallel schaltbar - Spülauslösung auch über Betätigungsplatte möglich, 1-Mengen-Spülung - mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengenspülung und Spül-Stopp-Spülung oder Abdeckplatte kombinierbar - externes Netzteil - Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 57 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR - mit verwechslungssicherer Steckverbindung - elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend - Betätigungsplatte aus Edelstahl verschraubbar Lieferumfang: - Betätigungsplatte Sigma 10, Edelstahl gebürstet - Befestigungsrahmen - Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert - elektrische Steuerung - 2 Kabel vorgefertigt, Länge 1,2 m - Drückerstange - Befestigungsmaterial 1,000 St 1.6.330. ......................... ......................... Rohbauset für WC-Steuerung Rohbauset für WC-Steuerung mit mechanischer Auslösung über Taster und Betätigungsplatte, Hersteller/Typ Geberit oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag zur Montagevorbereitung drahtgebundener Fernauslösungen von Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm, Lieferumfang: - UP-Dose für Bohrloch 68 mm Durchmesser - Leerrohr Länge 0,8 m und Anschlusskabel zu Betätigungsplatte. 1,000 St Summe 1.6. ......................... Sanitäre Einrichtungen und Zube.. ......................... ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 58 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.7. Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Abwasserleitungen, Formstücke und Zubehör Der abwassertechnische Regenwasserkanalisation. 1.7.10. Menge ME Anschluss des Gebäudes erfolgt an die bestehende Schmutz- und Gussrohr DN 50 (SML) Abwasserleitungen aus gusseisernen, muffenlosen Rohren, mit Pruefzeichen, Hersteller/Typ Pam-Global S (SML) nach DIN EN 877 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag mit Übereinstimmungszertifizierung Pam-Global S, DN 50, Rohr innen mit Zweikomponenten-Epoxidbeschichtung HPS 2000, Rohr außen mit rotbrauner Farbgrundierung, Formstücke innen und außen phosphatiert und epoxiert, verlegen in Gebäuden, nach den HES-Vorschriften und unter Einhaltung der DIN 1986100/ EN 12056, Lieferung der Rohre in 3 m-Längen, Zuschnitt und Verschnitt, auch Paßstücke sind im Einzelpreis einzukalkulieren, vorhalten der erforderlichen Werkzeuge. Einschließlich erforderlicher Verbindungen wie HES-Rapid, HES-CV, CE-Verbindungen, Absicherung überdruckgefährdeter Leitungsteile mit Pam-Global-Krallen. Einschließlich Befestigungen wie Rohrschellen, Gewindestangen, Schlaganker , Unterlegscheiben, Gewindeplatte, Schrauben und Muttern, Dübel, einschließlich Bohrungen für Dübel setzen, Klammern, maximale Abhänglänge 0,80 Meter, Rohrbefestigungen körperschallgedämmt mit zugelassenen Duebeln, alle Rohrschellen mit 8 mm Gummieinlage zum Schallschutz nach DIN 4109, Ueberschiebrohre fuer Wand-und Deckendurchfuehrungen mit schalldaemmender Ausstopfung und Abdeckrosetten. Montagehoehe ueber Gelaende/ Fussboden bis 3,5 m. im Erdgeschoss bis 3,50 m. 3,000 m ......................... ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 59 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.7.20. Menge ME ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... SML-Abzweig DN 50 Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitung aus gusseisernen, muffenlosen Rohren, SML, mit Prüfzeichen, als Einfachabzweig, alle Formen und Winkel, DN 50. 1,000 St 1.7.70. ......................... SML-Eckabzweig DN 100 x 100 x 100 Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitung aus gusseisernen, muffenlosen Rohren, SML, mit Prüfzeichen, als Eckabzweig DN 100 x 100 x 100. 1,000 St 1.7.60. ......................... SML-Reinigungsrohr DN 100 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100. 1,000 St 1.7.50. ......................... SML-Reinigungsrohr DN 80 Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitung aus gusseisernen, muffenlosen Rohren, SML, mit Prüfzeichen, als Reinigungsrohr, muffenlos, mit runder Öffnung, einschließlich Schrauben und Deckel. DN 80. 1,000 St 1.7.40. Gesamtbetrag in EUR Gussrohr DN 100 (SML) Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100. 3,000 m 1.7.30. Einheitspreis in EUR SML-Abzweig DN 100 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100. 2,000 St _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 60 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.7.80. Menge ME ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... SML-Übergangsrohr DN 100 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100. 1,000 St 1.7.120. ......................... SML-Übergangsrohr DN 80 Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitung aus gusseisernen, muffenlosen Rohren, SML, mit Prüfzeichen, als Übergangsrohr auf andere Rohrdimension, DN 80. 1,000 St 1.7.110. ......................... SML-Bogen DN 100 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100. 2,000 St 1.7.100. Gesamtbetrag in EUR SML-Bogen DN 50 Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitung aus gusseisernen, muffenlosen Rohren, SML, mit Prüfzeichen, als Bogen, alle Formen und Winkel, DN 50. 2,000 St 1.7.90. Einheitspreis in EUR Konfix DN 50 Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitung aus gusseisernen, muffenlosen Rohren, mit Prüfzeichen, Hersteller/Typ Pam-Global S (SML) nach DIN EN 877 oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag als Konfix-Verbindung zum Anschluß von Fremdwerkstoffen auf SML-Leitungen, DN 50. 1,000 St _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 61 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.7.130. Menge ME ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... SML-Enddeckel DN 100 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100. 1,000 St 1.7.160. ......................... SML-Enddeckel DN 50 Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitung aus gusseisernen, muffenlosen Rohren, SML, mit Prüfzeichen, als Enddeckel, DN 50. 1,000 St 1.7.150. Gesamtbetrag in EUR Konfix DN 100 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100. 1,000 St 1.7.140. Einheitspreis in EUR PE-Rohr DN 50 Abwasserleitungen aus PE-Rohren, Hersteller/ Typ Geberit/ PE oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag. DN 50, Außendurchmesser 56 mm, Wandstärke 3 mm, PE-Rohr aus Polyethylen für Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN 12056 in Verbindung mit DIN 1986-100. Verbindung durch Stumpfschweißung, Spannverbinder und/ oder Elektro-Muffenschweißung. Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung der DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Die Verarbeitung und Verlegung ist nach den herstellerspezifischen Vorschriften, sowie unter Einhaltung einschlägiger Normen durchzuführen. Zuschnitt und Verschnitt, auch Paßstücke sind im Einzelpreis einzukalkulieren, vorhalten der erforderlichen Werkzeuge. Einschließlich Schweiß- oder Klebe- sowie Dichtungsmaterial, einschließlich Verbinder, Elektroschweißmuffen, _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 62 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Übergangsmuffen, Steckmuffen und sonstiges Verbindungsmaterial. Einschließlich Befestigungen wie Rohrschellen, Gewindestangen, Schlaganker , Unterlegscheiben, Gewindeplatte, Schrauben und Muttern, Dübel, einschließlich Bohrungen für Dübel setzen, Klammern, maximale Abhänglänge 0,50 Meter. Rohrbefestigungen körperschallgedämmt mit zugelassenen Duebeln, alle Rohrschellen mit Gummieinlage zum Schallschutz nach DIN 4109. Ueberschiebrohre fuer Wanddurchführungen mit schalldaempfender Ausstopfung und Abdeckrosetten. Montagehoehe ueber Gelaende/ Fussboden bis 3,50 m. 1,000 m 1.7.170. ......................... ......................... ......................... PE-Rohr DN 100 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100. 1,000 m 1.7.180. ......................... Form- und Verbindungsstücke PE DN 50 Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitung aus PE Hersteller/ Typ Geberit/ PE oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag. aller Arten und Formen, als Bogen, Abzweig, Übergangsrohre, Enddeckel, Muffen, Anschlussstücke an Fremdmaterialien und sonstige Form- und Verbindungsstücke DN 50. 3,000 St 1.7.190. ......................... ......................... ......................... ......................... Form- und Verbindungsstücke PE DN 100 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100. 1,000 St _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 63 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.7.200. Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... Bodenablauf Sanitärraum Deckenablauf DN 70 Hersteller/Typ AcoPassavant/ Bodenablauf DN 70 aus Gusseisen oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Bietereintrag Bodenablauf bestehend aus: Ablaufkörper DN 70, aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, mit Pressdichtungsflansch, geprüft gemäß DIN EN 1253, Oberfläche mit Anstrich, mit Geruchverschluss, Anschluss an handelsübliche Abdichtungssysteme, Rohranschluss SML gemäß DIN EN 877, Mit Oberteil aus Gusseisen, Stutzendurchmesser 125 mm, mit Abdichtring, mit Pressdichtungsflansch, höhenverstellbar, mit Anstrich. Mit Aufsatzstück für Dünnbettabdichtung AV Selecta, verschraubt, rutschhemmend, Ausführung MEKU, Abdichtring, Rahmen aus Edelstahl 111 x 1 11 mm, Schlitzrost aus Edelstahl 104 x 104 mm, höhenverstellbar 40 bis 100 mm, Klasse C. Mit Brandschutzset, Rauch- und Geruchstopp, Einbauset. 1,000 St 1.7.210. Anschluss Dunstrohr DN 70 bis 100 Anschluss an bauseits erstelltes Entlüftungsrohr (Dunstrohr) DN 70 bis 100 aus Kunsstoff herstellen. 2,000 St ......................... ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 64 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.7.220. Menge ME Gesamtbetrag in EUR Anschluss an die Grundleitung Anschluss der Abwasserleitungen aus Kunststoff oder Gusseisen DN 40 bis 100 an die bauseits verlegte Grundleitung DN 100 aus Kunststoff (PP) herstellen. Einschließlich erforderlicher Materialen wie Anschluss- und Übergangsstücken. 1,000 St 1.7.230. Einheitspreis in EUR ......................... ......................... Dichtigkeitsprüfung Dichtigkeits-Zwischenprüfung von neu errichteten Rohrleitungsanlagen für Schmutz- und Regenwasser, Rohrleitungen bis DN 150 als Wasserdruckprobe, abschnittsweise, bis Grundleitungsanschluss. einschließlich der hierfür erforderlichen Verschlüsse und Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der Druckprobe. 1,000 psch Summe 1.7. Abwasserleitungen, Formstücke .. ......................... ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 65 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.8. Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Isolierarbeiten Die Medienleitungen sind gemäß den aktuellen Normen und anerkannten Regeln der Technik zu dämmen. Alle Warmwasserleitungen erhalten eine Isolierung gegen Wärmeverluste 100 %, in Wand- und Deckendurchführungen, im Kreuzungsbereich von Rohrleitungen und Warmwasserstichleitungen 50 %. Kaltwasserleitungen werden gegen Schwitzwasserbildung und Erwärmung gedämmt. Alle Handarmaturen sind in die Isolierung mit einzubeziehen.Die Abwasserleitungen erhalten eine Isolierung gegen Körperschall. 1.8.10. Dämmung Abwasser HT DN 50, Schlauchisol. Dämmung von Abwasserleitungen, einschließlich der vorgenannten Form- und Verbindungsstücke, als Körperschalldämmung, in Gebäuden, Anschlußleitungen bis zum Fallrohr. Oberkante Dämmung über Gelände/ Fußb. bis 3,5 m, Rohrleitung DN 50, Rohrleitung aus Kunststoff (HT/ PE), Dämmung bestehend aus: Dämmstoff aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit Wellenprofil, werkseitig vorgefertigte, nahtverstärkte Formteile mit integriertem Schnellverschluß, als Schlauch, äußere Lage kaschiert mit reißfester Gittergewebefolie, Längsund Rundnähte mit Selbstklebeband abkleben, Baustoffklasse B2, Dämmschichtdicke 9 mm. Hersteller/Typ Missel/ Misselsystem Abwasser oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Material '....................................................' Rohdichte '.................................................'kg/m3 5,000 m 1.8.20. ......................... ......................... ......................... ......................... Dämmung Abwasser HT DN 100, Schlauchisol. Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für Rohrleitung DN 100. 5,000 m _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 66 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.8.30. Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Dämmung Abwasser Guß DN 40, Schlauchisol. Dämmung von Abwasserleitungen, (Schmutz- und Regenwasser) einschließlich der vorgenannten Form- und Verbindungsstücke, als Körperschalldämmung und gegen Schwitzwasserbildung, in Gebäuden, im Installationsschacht, Oberkante Dämmung über Gelände/ Fußb. bis 3,5 m, Rohrleitung DN 40, Rohrleitung aus Gußeisen (SML), muffenlos, Verbindung mit Profilschellen und in überdruckgefährdeten Bereichen mit Sicherungsschellen (Krallen). Dämmung bestehend aus: Dämmstoff aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit Wellenprofil, werkseitig vorgefertigte, nahtverstärkte Formteile mit integriertem Schnellverschluss, als Schlauch, äußere Lage kaschiert mit reißfester Gittergewebefolie, Längsund Rundnähte mit Selbstklebeband abkleben, Baustoffklasse B2, Dämmschichtdicke 4 mm. Hersteller/Typ Missel/ Misselsystem Abwasser oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Material '....................................................' Rohdichte '.................................................'kg/m3 1,000 m 1.8.40. ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... Dämmung Abwasser Guß DN 50, Schlauchisol. Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für Rohrleitung DN 50. 5,000 m 1.8.50. ......................... Dämmung Abwasser Guß DN 100, Schlauchisol. Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für Rohrleitung DN 100. 5,000 m _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 67 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.8.60. Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Dämmung Abwasser Guß DN 80, Alu kaschiert Dämmung an Abwasserleitungen, (Schmutz- und Regenwasser) einschließlich der vorgenannten Form- und Verbindungsstücke, gemäß DIN EN 12056, DIN 1986-100, Schwitzwasserdämmung mit integriertem Feuchtigkeitsund Schallschutz, in Gebäuden, im Untergeschoss frei verlegt. Rohrleitung aus Gußeisen (SML), muffenlos, Verbindung mit Profilschellen und in überdruckgefährdeten Bereichen mit Sicherungsschellen (Krallen). DN 80. Dämmung aus nicht brennbaren Stoffen DIN 4102 Teil 1 Baustoffklasse min. A2, Dämmstoff aus feuchtigkeitsinaktivem, unverrottbarem Material, 30 mm, Wärmeleitfähigkeit kleiner 0,040 W/mK bei einer Umgebungstemperatur von 10°C, Dämmschichtdicke 100%,. Noppenfolie als Polsterlage (Ausgleichsschicht) und zur Hinterlüftung, Ummantelung Alu kaschiert. Montagehöhe bis 3,5 m über Fußboden, Befestigung, Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers. Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Material '....................................................' Dämmschichtdicke '....................................................' Druckfestigkeit '..........................................'N/mm2 Rohdichte '.................................................'kg/m3 Wärmeleitfähigkeit '....................................................'W/mK 1,000 m ......................... ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 68 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.8.70. Menge ME Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... Dämmung Abwasser Guß DN 100, Alu kaschiert Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für Rohrleitung DN 100. 1,000 m 1.8.80. Einheitspreis in EUR Dämmung Abwasser Guß DN 80, Alu-Grobkorn Dämmung an Abwasserleitungen, (Schmutz- und Rgenwasser) einschließlich der vorgenannten Form- und Verbindungsstücke, gemäß DIN EN 12056, DIN 1986-100, Schwitzwasserdämmung mit integriertem Feuchtigkeitsund Schallschutz, in Gebäuden, im Untergeschoss frei verlegt. Rohrleitung aus Gußeisen (SML), muffenlos, Verbindung mit Profilschellen und in überdruckgefährdeten Bereichen mit Sicherungsschellen (Krallen). DN 80. Dämmung aus nicht brennbaren Stoffen DIN 4102 Teil 1 Baustoffklasse min. A2, Dämmstoff aus feuchtigkeitsinaktivem, unverrottbarem Material, 30 mm, Wärmeleitfähigkeit kleiner 0,040 W/mK bei einer Umgebungstemperatur von 10°C, Dämmschichtdicke 100%,. Noppenfolie als Polsterlage (Ausgleichsschicht) und zur Hinterlüftung, Ummantelung Alu Grobkorn. Montagehöhe bis 3,5 m über Fußboden, Befestigung, Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers. Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Material '....................................................' Dämmschichtdicke '....................................................' Druckfestigkeit '..........................................'N/mm2 Rohdichte '.................................................'kg/m3 _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 69 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... ......................... ......................... Wärmeleitfähigkeit '....................................................'W/mK 1,000 m 1.8.90. Dämmung Abwasser Guß DN 100, Alu-Grobkorn Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für Rohrleitung DN 100. 1,000 m 1.8.100. Dämmung Trinkwasser kalt, DN 12, Schlauchisol. 50% Dämmung an Trinkwasserleitungen kalt, einschließlich der vorgenannten Form- und Verbindungsstücke, in Gebäuden, in Installationsschächten/ in Vorwänden, in Zwischendecken, Oberkante Dämmung über Gelände/ Fußb. bis 3,5 m, Rohrleitung DN 12, Rohrleitung aus mehrschichtigem Metallverbundrohr, Verbindung mit Form- und Verbindungsstücken mit Pressnippel. Dämmung bestehend aus: PE-Weichschaum, als Schlauch, mit reißfester Gittergewebefolie kaschiert, befestigen, Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers, Baustoffklasse B2, Wärmeleitfähigkeit bei 10°C 0,033 W(mK) Wasserdampfdiffusionswiderstand im Mittel = 5200, Dämmschichtdicke 50%. Hersteller/Typ Missel/ Misselon-Robust oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Material '....................................................' Dämmschichtdicke '....................................................' Rohdichte '.................................................'kg/m3 _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 70 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... ......................... ......................... Wärmeleitfähigkeit '....................................................'W/mK 1,000 m 1.8.110. Dämmung Trinkwasser kalt, DN 15, Schlauchisol. 50% Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für Rohrleitung DN 15. 1,000 m 1.8.120. Dämmung Trinkwasser kalt, DN 12, Schlauchisol. 100% Dämmung an Trinkwasserleitungen kalt, einschließlich der vorgenannten Form- und Verbindungsstücke, in Gebäuden, in Installationsschächten/ in Vorwänden, in Zwischendecken, Oberkante Dämmung über Gelände/ Fußb. bis 3,5 m, Rohrleitung DN 12, Rohrleitung aus mehrschichtigem Metallverbundrohr, Verbindung mit Form- und Verbindungsstücken mit Pressnippel. Dämmung bestehend aus: PE-Weichschaum, als Schlauch, mit reißfester Gittergewebefolie kaschiert, befestigen, Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers, Baustoffklasse B2, Wärmeleitfähigkeit bei 10°C 0,033 W(mK) Wasserdampfdiffusionswiderstand im Mittel = 5200, Dämmschichtdicke 100%. Hersteller/Typ Missel/ Misselon-Robust oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Material '....................................................' Dämmschichtdicke '....................................................' Rohdichte '.................................................'kg/m3 _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 71 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... Wärmeleitfähigkeit '....................................................'W/mK 1,000 m 1.8.130. Dämmung Trinkwasser kalt, DN 15, Schlauchisol. 100% Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für Rohrleitung DN 15. 1,000 m 1.8.140. ......................... ......................... Dämmung Trinkwasser warm, DN 12, Schlauchisol. 50% Wärmedämmung an Rohrleitungen, einschließlich der vorgenannten Form- und Verbindungsstücke, in Gebäuden, Anschlussleitungen in Vorwänden, Oberkante Dämmung über Gelände/ Fußb. bis 3,5 m, Rohrleitung DN 12, Rohrleitung aus mehrschichtigem Metallverbundrohr, Verbindung mit Form- und Verbindungsstücken mit Pressnippel. Dämmung bestehend aus: Dämmstoff aus PE-Weichschaum, als Schlauch, mit reißfester Gittergewebefolie kaschiert, befestigen, Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers, Baustoffklasse B2, Wärmeleitfähigkeit bei 10°C 0,033 W(mK) Wasserdampfdiffusionswiderstand im Mittel = 5200, Dämmschichtdicke 50%. Hersteller/Typ Missel/ Misselon-Robust oder gleichwertiger Art Bieterangaben: Hersteller/Typ '....................................................' Material '....................................................' Dämmschichtdicke '....................................................' Rohdichte '.................................................'kg/m3 _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 72 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... Wärmeleitfähigkeit '....................................................'W/mK 1,000 m 1.8.150. Dämmung Trinkwasser warm, DN 15, Schlauchisol. 50% Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für Rohrleitung DN 15. 1,000 m Summe 1.8. Isolierarbeiten ......................... ......................... ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 73 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME 1.9. Sonstige Leistungen 1.9.10. Bezeichnungsschilder Bezeichnungsschilder, Farbe und Beschriftung nach Angabe des AG, Schild aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung gedruckt, einschließlich Befestigung. 30,000 St 1.9.20. Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR ......................... ......................... Farbkennzeichnung Farbkennzeichnung der Medienleitungen DIN- und fachgerecht ausführen. 1,000 psch 1.9.30. Profilstahl für Sonderbefestigungen Befestigungsmaterial, für Sonderbefestigungen, als Stütz-, Trag- und Hängekonstruktion, Material: Stahl, verzinkt, für zusätzliche Befestigungen, die in der Rohrposition nicht enthalten sind. zur Wand- und Deckenmontage, Die Abrechnung erfolgt nach Einheitsgewichten. 10,000 kg 1.9.40. ......................... ......................... ......................... Revisionsunterlagen Bestands- und Revisionsunterlagen werden dem AG fünf Werktage vor der Abnahme im DIN A 4 Aktenordner 4-fach in Papier und 2-fach digital übergeben. Siehe auch Punkt 1.12 - Abschlussdokumentation der Vorbemerkungen. Unvollständig, nicht termingerecht bzw. mangelhaft gelieferte Unterlagen gelten als wesentlicher Mangel bei der Abnahme und können deren Verweigerung zur Folge haben. Bestands-/Revisionsunterlagen, bestehend aus: a) BESTANDS- u. REVISIONSPLÄNE - Sämtliche Revisionszeichnungen im Maßstab 1:50 - Papierzeichungen 2fach, gefaltet DIN A4, gelocht, mit Lochverstärkern, einschl. mit nach Angaben vom Auftraggeber beschriftetem Aktenordner incl. Inhaltsverzeichnis b) FUNKTIONS- und SCHALTSCHEMATA _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 74 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR - in Hartkunststoff eingeschweißt, Montage in der Technikzentrale c) BETRIEBSANLEITUNGEN - mit Beschreibung der Bedienungsvorgänge für automatischen Betrieb und Handbetrieb im Störfall, mit Angaben über Einbauorte und Funktionen der Schalt-, Mess-, Steuer- und Regelgeräte, von Sicherheitseinrichtungen und -schaltungen - Erklärung der Signalanzeigen für Betrieb, Störung und Alarm d) ELT-SCHALT-, STROMLAUF-, ANSCHLUSSPLÄNE nach DIN 40719 e) PROTOKOLLE - über vom AN durchgeführte Funktions- und Leistungsmessungen, Dichtheitsprüfungen, Einweisungen, Trinkwasserproben, Hygieneuntersuchungen f) BEDIEN- u. WARTUNGSANWEISUNGEN - mit Angabe der Wartungsintervalle für jeden Einzelfall in Abhängigkeit von Zeit- und / oder Betriebsdauer, - mit Liste aller Bauteile mit Angaben Hersteller / Typ, Bestelldaten mit Leistungen, Maße, Ersatzteile, Anschrift, Telefon- und Telefax-Nummer des Kundendienststützpunktes u. ä. g) HERSTELLERVERZEICHNIS - mit Anschrift und Telefon-Nr. für allen wesentlichen Anlagen und Anlagenteile, Verschleißteilen. h) BESCHEINIGUNGEN - behördlicher Abnahmen 1,000 psch 1.9.50. Potentialausgleich Aufwendungen für das Herstellen des Potentialausgleichs für die sanitärtechnische Anlage. 1,000 psch 1.9.60. ......................... ......................... Inbetriebnahme Inbetriebnahme und Probebetrieb der kompletten Anlagen der Kostengruppe 410 - Wasser- und Abwasseranlagen 1,000 psch ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 75 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 1.9.70. Menge ME Gesamtbetrag in EUR Einweisung des Bedienungs- und Wartungspersonals Einweisung des Bedienungs- und Wartungspersonals für die technischen Anlagen Kostenngruppe 410. 1,000 psch 1.9.80. Einheitspreis in EUR ......................... Genehmigungen und Abnahmen Mitwirkung des Ausführenden für die Einholung aller Genehmigungen und Abnahmen, die für die vorliegenden Anlagen erforderlich sind (z.B. Wasserver- und Entsorgungsunternehmen). 1,000 psch ......................... Summe 1.9. Sonstige Leistungen ......................... Summe 1. Sanitärinstallation ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 76 von 79 Angebotsaufforderung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung 2. Stundenlohnarbeiten 2.10. Stundenlohnarbeiten Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie vorher vom AG ausdrücklich und schritlich angeordnet wurden und zeitnah anerkannte Arbeitszeitnachweise zur Abrechnung vorgelegt werden. Die nachfolgend vereinbarten Stundenverrechnungssätze sind Festpreise bis zum Ende der Bauzeit. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Unternehmerzuschläge. Montagevorbereitungs- und/oder Rückmeldezeiten sowie Wartezeiten werden nicht vergütet. 2.10.10. Stundenverrechnungssatz Vorarbeiter Stundenverrechnungssatz eines Vorarbeiters für alle Arbeiten der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroinstallation 1,000 h 2.10.20. ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... Stundenverrechnungssatz Facharbeiter Stundenverrechnungssatz eines Facharbeiters für alle Arbeiten der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroinstallation 1,000 h 2.10.30. ......................... Stundenverrechnungssatz Helfer Stundenverrechnungssatz eines Helfers für alle Arbeiten der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroinstallation 1,000 h Summe 2.10. Stundenlohnarbeiten ......................... Summe 2. Stundenlohnarbeiten ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 77 von 79 Angebotsaufforderung Zusammenstellung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR 1. Sanitärinstallation 1.1. Demontagearbeiten ......................... 1.2. Bewässerung ......................... 1.3. Brandschutztechnische Leistungen ......................... 1.4. Kernbohrungen ......................... 1.5. Montageelemente ......................... 1.6. Sanitäre Einrichtungen und Zubehör ......................... 1.7. Abwasserleitungen, Formstücke und Zubehör ......................... 1.8. Isolierarbeiten ......................... 1.9. Sonstige Leistungen ......................... Summe 1. Sanitärinstallation 2. Stundenlohnarbeiten 2.10. Stundenlohnarbeiten Summe 2. ......................... ......................... Stundenlohnarbeiten ......................... _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 78 von 79 Angebotsaufforderung Zusammenstellung Projekt: LV: 651093 VE04_End Umzugsrealisierung Tempelhof Projekt Sanitärinstallation Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR LV VE04_End 1. Sanitärinstallation ......................... 2. Stundenlohnarbeiten ......................... Summe LV VE04_End Sanitärinstallation ......................... Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ......................... EUR in Höhe von 19,00 % ......................... EUR ......................... EUR Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 79. (Ort) (Datum) (Stempel und rechtsgültige Unterschrift) _____________________________________________________________________________________________________________ Druckdatum: 21.11.2016 Seite: 79 von 79
© Copyright 2024 ExpyDoc