Die Oberste Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des Innern, für
Bau und Verkehr informiert die Wirtschaftsteilnehmer:
ag
rl
te
Un
Achtung:
ANGEBOTSABGABE
zu dieser Ausschreibung
NUR ELEKTRONISCH
en
möglich !
ni
Bei dieser Ausschreibung handelt es sich um eine europaweite
ch
Ausschreibung, die Angebotsabgabe ist daher nur elektronisch über
t
die Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de möglich.
be
it
be
ar
Beachten Sie hierzu die Festlegung zur Art der
Abgabe des Angebotes im beiliegenden Aufforderungsschreiben zur Angebotsabgabe.
Für Fragen hierzu steht Ihnen gerne auch unsere Hotline für Firmen (evergabe-hotline.bayern@rib-
ba
software.com) sowie die Oberste Baubehörde ([email protected]) zur Verfügung.
r*
Staatsbauverwaltung April 2016
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Die Oberste Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des Innern informiert:
Hinweise für Bieter
en
ag
rl
te
Un
- Präqualifikation für Bauunternehmen -
Seit 2006 haben Bauunternehmen die Möglichkeit, sich auftragsunabhängig zu präqualifizieren.
Die VOB 2012 betont die Bedeutung des Präqualifikationsverfahrens als Regelfall beim
Nachweis der Eignung. Dies kommt u. a. auch dadurch zum Ausdruck, dass die zum Nachweis
der Eignung vorzulegenden Erklärungen deckungsgleich sind mit denen, die im Rahmen des
Präqualifikationsverfahrens vorzulegen sind. Die Möglichkeit, die Eignung über Einzelnachweise
nachzuweisen, wird allerdings beibehalten und dahingehend vereinfacht, dass zunächst auch
Eigenerklärungen im Formblatt 124 ausreichend sind. Diese Eigenerklärungen sind von den
Bietern durch Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.
t
ch
ni
Bei Vergaben der Staatsbauverwaltung sind im Verfahren der Beschränkten Ausschreibung ohne
öffentlichen Teilnahmewettbewerb (§ 3 Nr. 3 Abs. 1 VOB/A) und im Verfahren der Freihändigen
Vergabe (§ 3 Nr. 4 VOB/A) grundsätzlich nur Unternehmen zur Abgabe eines Angebots
aufzufordern, die ihre Eignung durch eine Eintragung in die Liste der präqualifizierten
Unternehmen nachgewiesen haben. Lediglich wenn in der Liste präqualifizierter
Bauunternehmen nicht genügend geeignete Unternehmen enthalten sind, um einen
ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, werden in diesen Vergabeverfahren auch nicht
präqualifizierte Unternehmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert.
ar
be
Die Präqualifikation dient dem Ziel, Aufwand und Kosten bei der Durchführung von Vergaben
auch für Sie zu minimieren. Ihre Einführung beruht auf einem Vorschlag der Bauwirtschaft. Auch
können bei ausreichender Unternehmensbeteiligung an diesem Verfahren illegale Praktiken in
der Bauwirtschaft besser vermieden und damit „ehrliche“ Unternehmen geschützt werden. Das
Verfahren dient wegen der abgestimmten, für alle Präqualifizierungsstellen verbindlichen
Prüfmaßstäbe für die Eignung und Zuverlässigkeit der Chancengleichheit gerade in
Beschränkten Ausschreibungen und Freihändigen Vergaben. Zudem gewährleistet es
Transparenz bei der Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung. Selbstverständlich können Sie die
Präqualifikation auch bei Ausschreibungen anderer öffentlicher Auftraggeber, z.B. auf
kommunaler Ebene als Nachweis Ihrer Eignung nutzen.
it
be
r*
ba
Unter www.pq-verein.de finden Sie alle Informationen zur Präqualifikation. Anträge können Sie
bei allen vom Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. beauftragten
Präqualifizierungsstellen einreichen. Die Kontaktadressen und Ansprechpartner finden Sie
ebenfalls auf der Homepage des Vereins. Die Kosten für die Präqualifikation bestimmen die
Präqualifizierungsstellen selbst. Nach erfolgreicher Präqualifikation stellt der Verein Ihren
Firmennamen und Ihre präqualifizierten Leistungsbereiche einschließlich Adresse der
Öffentlichkeit in der Internetliste zur Verfügung. Die konkreten Nachweise, welche für die
Präqualifikation bei den PQ-Stellen eingereicht wurden, sind in einem durch Passwort
geschützten Bereich der PQ-Liste hinterlegt. Zu diesen Daten erhalten nur Sie, die
Präqualifizierungsstelle und auf Antrag Vergabestellen von öffentlichen Aufträgen die
Zugangsberechtigung.
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Stand: Oktober 2012
211 EU
(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung)
Vergabestelle
Staatliches Bauamt Bayreuth
Wilhelminenstraße 2
95444 Bayreuth
Deutschland
Tel.: +49 921/606-2870
Fax.:+49 921/606-2849
en
ag
rl
te
Un
Vergabeart
offenes Verfahren
nicht offenes Verfahren
wettbewerblicher Dialog
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
Innovationspartnerschaft
Ablauf der Angebotsfrist
Datum 30.08.2016
Uhrzeit 10:00
Bindefrist endet am 30.10.2016
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 2 der VOB/A
Bezeichnung der Bauleistung:
03402 E 0003
Baumaßnahme
ni
Maßnahmennummer
Polizeipräsidium Oberfranken, Bayreuth
Neu- und Umbauten
16E0313
t
Anlagen
Leistung
Fensterarbeiten
ch
Vergabenummer
die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
212EU
Teilnahmebedingungen EU (Stand April 2016)
226.H
Mindestanforderungen an Nebenangebote
227.H
Gewichtung der Zuschlagskriterien
242.H
Instandhaltung
2492
Online-Vergaben
2
Plan-Dateien
2
Foto-Dateien
1
Baustellenordnung
B)
die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
214.H
Besondere Vertragsbedingungen
215
Zusätzliche Vertragsbedingungen (Stand April 2016)
225
Stoffpreisgleitklausel
228
Nichteisenmetalle
241
Abfall
244
Datenverarbeitung
ar
be
A)
it
be
r*
ba
*identische
bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern – Stand April 2016
1 von 5
211 EU
(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung)
C)
en
ag
rl
te
Un
die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind
213.H
Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm
124EU
Eigenerklärung zur Eignung – EU
221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
224
Angebot Lohngleitklausel
234
Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
235
Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
248
Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
2481
Erklärung zur Lieferung von gebietseigenen Pflanzen
2491
Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
Vertragsformular für Instandhaltung:
ni
D)
t
ch
die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind
223
Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
236
Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
ar
be
it
be
r*
ba
*identische
bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern – Stand April 2016
2 von 5
211 EU
(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung)
1
Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu
vergeben im Namen und für Rechnung
des Freistaates Bayern
dieser vertreten durch:
Staatliches Bauamt Bayreuth
en
ag
rl
te
Un
Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen
zu vergeben im Namen und für Rechnung
des Freistaates Bayern
dieser vertreten durch:
2
Auskünfte
Auskünfte werden erteilt, nicht beigefügte Unterlagen können eingesehen werden bei/beim
Name Staatliches Bauamt Bayreuth
95444
Bayreuth
Anschrift Wilhelminenstr. 2
Tel.
Fax. +49 921/606-2849
+49 921/606-2870
E-Mail [email protected]
Bitte nutzen Sie für Auskünfte vorrangig das Tool Fragen/Antworten auf der Vergabeplattform.
ni
Nicht beigefügte Unterlagen sind:
ch
Vorlage von Nachweisen/Angaben/Unterlagen:
3.1
Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind – zusätzlich zu den in den Teilnahmebedingungen
EU genannten – mit dem Angebot einzureichen:
t
3
be
siehe Auftragsbekanntmachung
Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221oder 222
248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
ar
224 - sofern eine Lohngleitung angeboten werden soll
2481 - Erklärung zur Lieferung von gebietseigenen Pflanzen
be
2491 - Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
it
Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind – zusätzlich zu den in den Teilnahmebedingungen
EU genannten – auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:
siehe Auftragsbekanntmachung
Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
r*
ba
3.2
Vorname, Name und Geburtsdatum aller Geschäftsführer und Prokuristen (auf gesondertem Blatt)
236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248
*identische
bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern – Stand April 2016
3 von 5
211 EU
(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung)
3.3
en
ag
rl
te
Un
4
Vorlage von mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegenden Unterlagen zu den in der
Anlage Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten Zuschlagskriterien:
Losweise Vergabe:
✘
nein
ja, Angebote sind möglich für
alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)
eine maximale Anzahl an Losen: siehe Auftragsbekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbestätigung
nur ein Los
5
Nebenangebote
t
ch
ni
Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los:
Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann.
Höchstzahl: siehe Auftragsbekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung.
Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen:
be
Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 5 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht.
5.2
Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nr. 5 der Teilnahmebedingungen EU) - ausgenommen
Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten für die gesamte Leistung
nur für nachfolgend genannte Bereiche:
ar
5.1
r*
6
ba
unter folgenden weiteren Bedingungen:
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
it
be
mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:
Angebotswertung:
Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote
Zuschlagskriterium Preis
*identische
bearbeitbare
Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern – Stand April 2016
4 von 5
211 EU
(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung)
7
en
ag
rl
te
Un
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere
unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.
Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Gewichtung der Zuschlagskriterien
Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 v.H. eingeräumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.
Angebote können abgegeben werden:
elektronisch in Textform
elektronisch mit fortgeschrittener Signatur
elektronisch mit qualifizierter Signatur
schriftlich
8
Angebotsabgabe
Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die Vergabestelle baldmöglichst davon zu unterrichten (entfällt bei Offenen Verfahren).
ni
Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform ist der Bieter und die natürliche Person, die die Erklärung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur zu versehen.
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform
der Vergabestelle zu übermitteln.
t
siehe Briefkopf
ch
Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefügte Angebotsschreiben zu unterzeichnen und zusammen
mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu
senden oder dort abzugeben:
Stelle:
PLZ/Ort:
ar
be
Straße:
Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für …"
Baumaßnahme:
03402 E 0003
Vergabenummer:
Polizeipräsidium Oberfranken, Bayreuth
Leistung:
be
Maßnahmenummer:
9
it
16E0313
Fensterarbeiten
zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.
10
r*
ba
Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann:
Vergabekammer (§156 GWB, § 21 EU VOB/A):
Vergabekammer Nordbayern, Postfach 606, 91511 Ansbach, Tel 0981 / 53-1277, Fax 0981 / 53-1837
*identische
bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern – Stand April 2016
5 von 5
212EU
(Teilnahmebedingungen EU)
Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung
1
2
3
3.1
3.2
en
ag
rl
te
Un
Hinweis:
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A, Abschnitt 2
"Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (EU-VOB/A).
Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf
hinzuweisen.
Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber
zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.
Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.
Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein
nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.
Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.
3.4
Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.
3.5
Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.
3.6
Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht
die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise
einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulation“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der
Wertung ausgeschlossen.
3.7
Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.
t
ch
ni
3.3
ar
be
it
be
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss
des Angebotes hinzuzufügen.
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden
und
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.
ba
Unterlagen zum Angebot
Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation und/oder die von ihr benannten
Formblätter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefüllt zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch für Leistungen von
Unterauftragnehmern.
5
Nebenangebote
Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe
nachzuweisen.
5.1
5.2
r*
4
Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.
*identische
bearbeitbare
Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern
– Stand April 2016
1 von 3
212EU
(Teilnahmebedingungen EU)
5.3
6
6.1
6.2
en
ag
rl
te
Un
5.4
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.
Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen
(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen
aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).
Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
Bietergemeinschaften
Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
ni
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt,
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.
Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften,
die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet
haben, nicht zugelassen.
Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge / Eignungsleihe)
Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich
bei der Erfüllung eines Auftrags im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische
und berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet
sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.
Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese
gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflichtungserklärung“ abzugeben.
Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.
8
Eignung
8.1
Offenes Verfahren
t
ch
7
ar
be
it
be
−
r*
ba
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung
durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.
(Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese
präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot
entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise
− oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
vorzulegen.
Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzel-
*identische
bearbeitbare
Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern
– Stand April 2016
2 von 3
212EU
(Teilnahmebedingungen EU)
8.2
en
ag
rl
te
Un
nachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der
diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren
t
ch
ni
Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der
engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen
Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen
zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die
Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt
bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis)
geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache
beizufügen.
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen
ist.
ar
be
it
be
r*
ba
*identische
bearbeitbare
Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern
– Stand April 2016
3 von 3
2492
(Online-Vergaben)
Vergabenummer
16E0313
Baumaßnahme
Polizeipräsidium Oberfranken, Bayreuth
en
ag
rl
te
Un
Neu- und Umbauten
Leistung
Fensterarbeiten
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Teilnahmebedingungen bei elektronischen Vergabeverfahren über die Vergabeplattform
Technische Voraussetzungen / Browsereinstellungen
Betriebssysteme:
Windows 7
Windows 8
Windows 10
ni
Browser:
Microsoft IE ab Version 9
Mozilla Firefox ab Version 24
Apple Safari ab Version 5.1.9
Google Chrome
t
ch
Hinweise für Benutzer anderer Betriebssysteme:
Mac:
Da die zur elektronischen Angebotsabgabe nötige Software, derzeit nur unter Windows läuft empfehlen wir
die Software in einer Windows Emulation (VMware Fusion, Parallels Desktop oder VirtualBox) auf dem Mac
zu betreiben.
Linux:
Da die zur elektronischen Angebotsabgabe nötige Software, derzeit nur unter Windows läuft empfehlen wir
die Software in einer Windows Emulation (VMware Workstation oder VirtualBox) in Linux zu betreiben.
be
ar
Elektronische Übermittlung des Angebotes über die Vergabeplattform
Die Firmen laden die Vergabeunterlagen in digitaler Form von der Vergabeplattform über das Internet auf
ihren Rechner herunter. Die gesamten Vergabeunterlagen sind in einer Paket-Datei gespeichert und werden
beim Öffnen mit ava-sign in einer übersichtlichen Baumstruktur dargestellt. ava-sign ermöglicht eine einfache
und komfortable Bearbeitung der Vertragsunterlagen (Angebot) und eine vergaberechtskonforme Abgabe
(elektronisch signiert oder in Textform und danach verschlüsselt) von digitalen Angeboten bei Ausschreibungen sowie die Erfassung von Leistungen zu bereits erteilten Aufträgen.
be
it
Elektronische Bereitstellung der Unterlagen durch die Vergabestelle
Es werden elektronisch bereitgestellt:
- die Vergabeunterlagen (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots mit den von der Vergabestelle eingestellten Anlagen)
- die Vertragsunterlagen (Angebotsschreiben mit den von der Vergabestelle geforderten Anlagen zur Angebotsabgabe).
ba
r*
Elektronische Übermittlung zusätzlicher Unterlagen durch den Bieter
Für zusätzliche, in den Vertragsunterlagen nicht enthaltene Anlagen, sind für die Bieter folgende Ordner vorgesehen:
Ordner Bescheinigungen
z.B. Schweißnachweis DIN EN 1090-2 (EXC 1 bis EXC 4) (eingescannt)
Ordner Anlagen
- für Begleitschreiben
- für von der Vergabestelle in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots geforderte Unterlagen
Ordner Nebenangebote
für zugelassene Nebenangebote. Ist die Abgabe von Nebenangeboten in der Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots ausgeschlossen worden, wird kein Ordner bereitgestellt.
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
1 von 1
214.H
(Besondere Vertragsbedingungen)
Vergabenummer
16E0313
Baumaßnahme
Polizeipräsidium Oberfranken, Bayreuth
en
ag
rl
te
Un
Neu- und Umbauten
Leistung
Fensterarbeiten
Besondere Vertragsbedingungen
1
1.1
Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)
Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):
Mit der Ausführung ist zu beginnen
am
spätestens 6
.
Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
in der
KW
,spätestens am letzten Werktag dieser KW.
ni
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2
Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen.
ch
nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
.
in der
KW
Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbe-
be
innerhalb von 55
ginn.
t
am
, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
1.2
ar
in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
be
vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
aus dem beigefügten Bauzeitenplan
it
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
r*
ba
1.3
Ändern sich während der Vertragsdurchführung die Vertragsfristen durch Vereinbarung oder gemäß
§ 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese an die Stelle der ursprünglich vereinbarten Frist.
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
1 von 4
214.H
(Besondere Vertragsbedingungen)
2
Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
2.1
Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
2.3
3
3.1
Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.
Rechnungen (§14 VOB/B)
Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber
1
-fach und zugleich
bei
dem mit der Bauüberwachung beauftragten Architekturbüro
2
-fach einzureichen.
ch
Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen,
Handskizzen) sind
-fach einzureichen.
t
1
4
ni
3.2
en
ag
rl
te
Un
2.2
€ (ohne Umsatzsteuer)
v.H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt.
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt
v.H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den Teil der Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem
Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
Zahlung (§ 16 VOB/B)
be
Die Frist für die Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt
des Verzuges gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf
Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)
5.1
Stellung der Sicherheit
ar
5
Tage
be
it
Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von
v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt.
Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer
Bürgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.
ba
r*
Eine nicht verwertete Sicherheit für die Vertragserfüllung ist nach Abnahme und Stellung der Sicherheit für Mängelansprüche zurückzugeben. Sind zu diesem Zeitpunkt Ansprüche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit für Mängelansprüche umfasst sind, noch nicht erfüllt, darf
er für diese Vertragserfüllungsansprüche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten(§ 17
Abs. 8 Nr. 1 VOB/B); in diesem Fall umfasst der zurückbehaltene Teil der Vertragserfüllungssicherheit
nur nicht durch die bereits vorgelegte Mängelansprüchesicherheit abgedeckte Ansprüche.
Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt
v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge.
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
2 von 4
214.H
(Besondere Vertragsbedingungen)
Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2
VOB/B):
en
ag
rl
te
Un
5.2
Art der Sicherheit
Für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt oder
Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.
Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewählte Sicherheit durch eine andere der vorgenannten
ersetzen.
Für vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B) und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten.
5.3
Sicherheitsleistung durch Bürgschaft
Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweilige Formblatt des Vergabe- und Vertragshandbuchs für Baumaßnahmen Bayerns (VHB) zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung
muss inhaltlich vollständig den Formblättern des Auftraggebers entsprechen, und zwar für
− die Vertragserfüllung das Formblatt
„Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft“
- 423
ch
ni
− die Mängelansprüche das Formblatt
− vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr.
1 Satz 3 VOB/B das Formblatt
(kombinierte) „Vertragserfüllungs- und Mängelansprüchebürgschaft“ - 421
„Mängelansprüchebürgschaft“ - 422
t
Die Bürgschaft ist von einem
- in den Europäischen Gemeinschaften oder
- in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
- in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen
zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kreditversicherer zu stellen.
Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:
- ”Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.
- Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§
770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners.
- Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.
- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."
Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur e i n e r Urkunde zu stellen.
Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.
Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf
fällige Zahlungen angerechnet worden ist.
ar
be
it
be
r*
ba
6
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
3 von 4
214.H
(Besondere Vertragsbedingungen)
7
Steuerabzug bei Bauleistungen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in
Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich
schriftlich mitzuteilen.
10
- frei -
en
ag
rl
te
Un
8-9
Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Die Bedingungen sind zu nummerieren; als Abschluss ist zu schreiben: "Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen".
Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
t
ch
ni
ar
be
it
be
r*
ba
Fortsetzung siehe Leistungsbeschreibung
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
4 von 4
215
(Zusätzliche Vertragsbedingungen)
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
Einheitliche Fassung (April 2016)
Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B).
Preisermittlungen (§ 2)
1.1
Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben.
1.2
1.3
2
en
ag
rl
te
Un
1
Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer
seine Preisermittlungen für diese Preise einschließlich der Aufgliederung der Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkostenansätze), spätestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Nrn. 1.1 und 1.2 gelten auch für Nachunternehmerleistungen.
Ausführungsunterlagen (§ 3)
Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind.
3
Werbung (§ 4 Abs. 1)
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.
4
Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3)
ch
ni
Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die
Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken.
Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Holzprodukte (§ 4 Abs. 6)
5.1
Holzprodukte als Bestandteil der Bauleistung müssen nach FSC/PEFC oder gleichwertig zertifiziert
sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
5.2
Der Nachweis der Anforderungen aus Nr. 5.1 ist vom Auftragnehmer bei Anlieferung auf der
Baustelle durch Vorlage eines Zertifikates von FSC oder PEFC oder eines Gleichwertigkeitsnachweises oder durch Einzelnachweis zu erbringen.
5.3
Der Nachweis der Gleichwertigkeit – d. h. Übereinstimmung des Zertifikates mit dem für das jeweilige Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC – bzw. der Nachweis, dass die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllt werden, ist durch eine
Prüfung vom Johann Heinrich von Thünen-Institut in Hamburg oder dem Bundesamt für Naturschutz
(BfN) in Bonn zu erbringen.
6
Nachunternehmer (andere Unternehmen) (§ 4 Abs. 8)
6.1
Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen.
t
5
ar
be
it
be
ba
6.3
r*
6.2
Er hat die Nachunternehmer bei Anforderung eines Angebotes davon in Kenntnis zu setzen, dass es
sich um einen öffentlichen Auftrag handelt.
Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie
Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmers in Textform bekannt zu geben.
Sollen Leistungen, die Nachunternehmern übertragen sind, weiter vergeben werden, ist dies dem
Auftraggeber vom Auftragnehmer vor der beabsichtigten Übertragung in Textform bekannt zu
geben; die Nummern 6.1 und 6.2 gelten entsprechend.
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
1 von 3
215
(Zusätzliche Vertragsbedingungen)
7
Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10)
Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Ausführung Teile der Leistung der Prüfung und Feststellung entzogen werden.
Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Abs. 4), Antikorruptionsklausel
8.1
Unbeschadet sonstiger Kündigungs- und Rücktrittsrechte ist der Auftraggeber gem. § 314 BGB
berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen oder von ihm zurückzutreten, wenn der Auftragnehmer
oder seine Mitarbeiter
en
ag
rl
te
Un
8
a) aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige
Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
b) dem Auftraggeber oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit der
Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrags betraut sind, oder ihnen
nahestehenden Personen, Geschenke, andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile unmittelbar
oder mittelbar in Aussicht stellt, anbietet, verspricht oder gewährt.
c) gegenüber dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare Handlungen begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wettbewerbsbeschränkende
Absprachen bei Ausschreibungen), § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), § 333 StGB (Vorteilsgewährung), § 334 StGB (Bestechung), § 17 UWG (Verrat
von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) oder § 18 UWG (Verwertung von Vorlagen) fallen.
8.2
Wenn der Auftragnehmer nachweislich Handlungen gem. Nummer 8.1 a vorgenommen hat, ist er
dem Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 v.H. der Abrechnungssumme verpflichtet, es sei denn, ein Schaden in anderer Höhe wird nachgewiesen. Dies gilt auch,
wenn der Vertrag gekündigt oder bereits erfüllt ist.
ni
Bei nachgewiesenen Handlungen gem. Nummer 8.1 b oder 8.1 c ist der Auftragnehmer zur Zahlung
einer Vertragsstrafe in Höhe 5 v.H. der Abrechnungssumme verpflichtet.
8.4
Die Ziffern 8.1b und 8.3 finden keine Anwendung, soweit es sich um sozial adäquates Verhalten im
Sinne von Nummer IV des „Rundschreibens des BMI zum Verbot der Annahme von Belohnungen
1
oder Geschenken in der Bundesverwaltung vom 8. November 2004“ handelt.
8.5
Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.
9
Mitteilung von Bauunfällen (§10)
t
ch
8.3
Abnahme (§ 12)
ar
10
be
Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, dem
Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.
Der Auftraggeber verlangt die förmliche Abnahme ab einer Auftragssumme von 10 000 Euro (ohne
Umsatzsteuer).
be
Abrechnung (§ 14)
11.1
Zu den für die Abrechnung notwendigen Feststellungen auf der Baustelle siehe Nr. 7.
11.2
Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung
einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein.
11.3
Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der
Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.
11.4
Bei Abrechnungen sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und
Massen mit drei Stellen nach dem Komma anzugeben.
12
Preisnachlässe (§§ 14 und 16)
it
11
r*
ba
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener Preisnachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die
vertragliche Leistung zu bilden sind.
1
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_08112004_DI32101701.htm
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
2 von 3
215
(Zusätzliche Vertragsbedingungen)
Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoffpreisgleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert.
Rechnungen (§§ 14 und 16)
13.1
Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnungen zu
bezeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.
en
ag
rl
te
Un
13
13.2
In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und
der Bezeichnung - gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen.
13.3
Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der
Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.
13.4
14
Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz
zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.
In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen
Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.
Stundenlohnarbeiten (§2 Abs. 10, § 15)
t
ch
ni
Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher
Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3
- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntagsund Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngrößen
enthalten.
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.
Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält
der Auftragnehmer.
be
Zahlungen (§ 16)
15.1
Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.
15.2
Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den
für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach
dessen schriftlicher Weisung geleistet.
ar
15
it
be
Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.
Überzahlungen (§ 16)
16.1
Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.
16.2
Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten.
ba
16
r*
Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen
gemäß §§ 247, 288 Abs. 2 BGB und eine Pauschale gemäß § 288 Abs. 5 BGB zu zahlen.
Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.
17
Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18)
Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung
der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
3 von 3
241
(Abfall)
Vergabenummer
16E0313
Baumaßnahme
en
ag
rl
te
Un
Polizeipräsidium Oberfranken, Bayreuth
Neu- und Umbauten
Leistung
Fensterarbeiten
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen
Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen
1
1.1
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der
Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter
mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
1.2
t
ch
ni
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des
Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
- bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
- die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
- die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden
können.
Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten
Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
ar
be
− die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt
sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
− die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
− die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw.
− die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen
2.1
Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden
(Bemühensklausel).
2.2
Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der
Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des
Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der
einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie des Standes der
Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
2.3
Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den
geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
2.4
Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung
erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.
it
be
2
r*
ba
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand August 2014
1 von 1
244
(Datenverarbeitung)
Vergabenummer
16E0313
Baumaßnahme
en
ag
rl
te
Un
Polizeipräsidium Oberfranken, Bayreuth
Neu- und Umbauten
Leistung
Fensterarbeiten
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen
Anwendung der Datenverarbeitung
1
1.1
Bearbeitungsphasen
Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgende Bearbeitungsphasen:
- Angebotsanforderung
- Angebotsabgabe
- Abrechnung .
Datenaustausch
ch
ni
1.2
Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen
t
Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen
GAEB DA 90.
GAEB DA XML.
Der Datenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für
Elektronische Bauabrechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B.
Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren.
Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren
bzw. zum Vertrag gewährleistet ist.
ar
be
Ergänzung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Abrechnung
2.1
Prüfbarkeit
2.2
Die Abrechnung ist so aufzustellen, dass sie sowohl mit DV als auch manuell geprüft werden kann;
auch bei Anwendung der DV sind alle Berechnungen nachvollziehbar darzustellen und die vollständigen Ansätze und Zwischenwerte auszudrucken.
Vereinbarung
it
be
2
r*
ba
Rechtzeitig vor Beginn der ersten Abrechnungsarbeiten sind schriftliche Vereinbarungen - soweit erforderlich getrennt für einzelne Teilleistungen - zu treffen über:
- den Abrechnungsablauf (z.B. den zeitlichen Ablauf der Abrechnung, die Aufteilung der Abrechnungsabschnitte)
- die Leistungserfassung (z.B. die Art der Leistungserfassung, die zu verwendenden Formblätter,
Festlegungen für besondere geometrische Bedingungen)
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
1 von 2
244
(Datenverarbeitung)
2.4
Die Eingabeunterlagen sind zweifach aufzustellen. Dem Auftraggeber sind jeweils die Originale unmittelbar nach der Aufstellung zu übergeben. Dabei ist das Formblatt Datenträger Abrechnung 451 zu
verwenden.
Berichtigung einer Leistungsberechnung
2.5
2.6
en
ag
rl
te
Un
2.3
- die Leistungsberechnung (z.B. die Art der Leistungsberechnung, die im Einzelfall zu verwendenden
REB-Verfahrensbeschreibungen bzw. anderen Rechenprogramme)
- die Datenträger (z.B. den Datenaustausch, die zu verwendenden Datenträger und ihre Beschriftung,
die notwendigen Angaben zu den Dateien, die Übergabe der Datenträger).
Leistungserfassung
Eine mit DV erstellte Leistungsberechnung darf vom Auftragnehmer in Einzelfällen manuell deutlich
erkennbar und lesbar ergänzt oder berichtigt werden; bei einer größeren Zahl von derartigen Änderungen ist die Leistungsberechnung im erforderlichen Umfang zu wiederholen.
Fehlermitteilung
Stellt der Auftragnehmer nach Übergabe der Eingabeunterlagen an den Auftraggeber Fehler fest, so
hat er diese und die vorgenommenen Berichtigungen dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.
Dasselbe gilt für die nach Übergabe der Leistungsberechnung darin festgestellten Fehler und vorgenommenen Berichtigungen.
Der Auftraggeber wird die bei der Prüfung festgestellten Fehler ebenfalls dem Auftragnehmer umgehend mitteilen.
Toleranzregelung
t
ch
ni
Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels DV geprüft und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Abweichungen vom Ergebnis der Nachrechnung bis zu 0,2 vom Tausend bei jeder Teilleistung (OZ) eines Abrechnungsabschnittes die vom Auftragnehmer berechneten Werte.
Liegen Abweichungen außerhalb dieser Toleranz von 0,2 vom Tausend, teilt der Auftraggeber zunächst dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Nachrechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Einsicht in die DV-Ergebnisliste. Es gilt in diesem Fall das jeweils kleinere Ergebnis, falls
nicht Fehler in der Leistungsbeschreibung beziehungsweise in der Nachrechnung festgestellt und berichtigt werden.
ar
be
it
be
r*
ba
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
2 von 2
213.H
(Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)
Name und Anschrift des Bieters
en
ag
rl
te
Un
Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:
(Name und Anschrift der Vergabestelle)
Staatliches Bauamt Bayreuth
Wilhelminenstraße 2
95444 Bayreuth
Angebotsschreiben
Bezeichnung der Bauleistung:
Maßnahmennummer
03402 E 0003
Baumaßnahme
Polizeipräsidium Oberfranken, Bayreuth
Vergabenummer
16E0313
Fensterarbeiten
ch
Anlagen 1
Leistung
ni
Neu- und Umbauten
t
Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den
Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten
Angaben und Erklärungen
124
Eigenerklärung zur Eignung
Einheitliche Europäische Eigenerklärung
125.H
Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Bewerber
221 oder 222
Angaben zur Preisermittlung
224
Lohngleitklausel – Berechnung des Änderungssatzes
233
Nachunternehmerleistungen
234
Bieter- /Arbeitsgemeinschaft
235
Verzeichnis der Leistungen/Kapzitäten anderer Unternehmen
248
Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
Nebenangebot(e)
ar
be
it
be
ba
Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
2
Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß
Leistungsbeschreibung einschl. Umsatzsteuer beträgt
1
r*
1
€
Vom Bieter anzukreuzen und beizufügen
© VHB Bayern
- Stand April 2016Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
1 von 2
*identische
bearbeitbare
213.H
(Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)
2.1
Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gemäß
Instandhaltungsvertrag 2 einschl. Umsatzsteuer beträgt
€*
* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt
St.
Anzahl der Nebenangebote
4
Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote 3
5
6
7
en
ag
rl
te
Un
3
%
Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B
Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n:
Name:
PQ_Nummer:
Name:
PQ_Nummer:
Name:
PQ_Nummer:
Name:
PQ_Nummer:
Name:
PQ_Nummer:
ch
ni
Ich/Wir erkläre(n), dass
ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
ich/wir die Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen“ bzw. „Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
Ich/Wir erkläre(n), dass
ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeich−
nisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres An−
gebotes sind.
ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits−
schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den
„Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3
BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
−
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.
falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
−
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
8
t
ar
be
it
be
Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)
-
r*
ba
Ist
bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person,
die die Erklärung abgibt, nicht angegeben,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,
wird das Angebot ausgeschlossen.
2
3
Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.
Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot
© VHB Bayern
- Stand April 2016Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
2 von 2
*identische
bearbeitbare
124EU
(Eigenerklärung zur Eignung – EU)
EU – Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen
(vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehörigen anderen Unternehmen auszufüllen,
soweit diese nicht präqualifiziert sind oder eine EEE abgeben wollen)
Vergabenummer 16E0313
en
ag
rl
te
Un
Maßnahmennummer 03402 E 0003
Baumaßnahme
Polizeipräsidium Oberfranken, Bayreuth
Neu- und Umbauten
Leistung
Fensterarbeiten
Bewerber ∗)
Bieter*)
Mitglied der Bewerber- bzw.
Bietergemeinschaft*)
Nachunternehmer*)
anderes Unternehmen*)
(Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)
ni
Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei
gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen
Jahr
Jahr
€
€
Jahr
€
t
ch
Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers / Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend
testierte Gewinn- und Verlustrechnungen vorlegen.
Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
be
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren vergleichbare Leistungen erbracht habe(n).
be
Angaben zu Arbeitskräften
ar
Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die wichtigsten Bauleistungen
Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes
Muster vorlegen.
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.
it
Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes
r*
Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen
Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet
ba
Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir die Zahl der in den letzten 3
abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben.
Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle bzw. bei der Industrieund Handelskammer.
∗)
zutreffendes ankreuzen
*identische
bearbeitbare
Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern
– Stand April 2016
1 von 2
124EU
(Eigenerklärung zur Eignung – EU)
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation
Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und
sich/mein Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
en
ag
rl
te
Un
Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.
Angabe über Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A
Ich erkläre/wir erklären, dass für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A
vorliegen, die meine/unsere Zuverlässigkeit in Frage stellen.
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht
• gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder
• gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder
• gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz
mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder
einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung
ch
ni
Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragzahlung unterfallen,
ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.
Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung
1
2
der tariflichen Sozialkasse , eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.
t
Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
be
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.
ar
Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft (sofern diese nicht verfügbar ist, eine gleichwertige Bescheinigung
des für mich/uns zuständigen Versicherungsträgers) mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.
it
be
Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser
Frist vorgelegt werden.
Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig
r*
ba
(Ort, Datum und Unterschrift) 3)
1)
soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist
soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
3)
nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist
2)
*identische
bearbeitbare
Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern
– Stand April 2016
2 von 2
444
(Referenzbescheinigung)
Firma (Name und vollständige Anschrift)
Un
te
Referenzbescheinigung
rl
Vom Referenznehmer auszufüllen:
ag
Referenzgeber: Bauherr/Auftraggeber
Name
Anschrift
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
en
Bezeichnung des Bauvorhabens
t
ch
ni
vertreten durch
Name
Anschrift
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
Ausgeführte Leistung
Einzelleistung
Ausführungszeit (Monat/Jahr)
Art der Baumaßnahme
Hauptauftragnehmer
ARGE-Partner
Neubau
Umbau
2
Fertigstellung
i
be
ar
vertraglich gebunden als
Baubeginn
Komplettleistung
be
Ort der Ausführung (Ort, Straße)
1
Nachunternehmer
Denkmal
Leistungsbereiche entsprechend Anlage 2 der Leitlinie des BMVBS zur Durchführung eines PQ - Verfahrens
( https://www.pq-verein.de/anlage264296binary ), auf die sich die Referenz bezieht
Nummer
Bezeichnung
*
ar
tb
1
2
Einzelnes Gewerk/Leistungsbereich
Gewerkebündelung, z.B. erweiterter Rohbau oder Generalunternehmer
*identische
bearbeitbare
Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern
– Stand August 2014
1 von 3
444
(Referenzbescheinigung)
Bei Einzelleistung: stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter
Angabe der ausgeführten Mengen
Bei Komplettleistung: Kurzbeschreibung der Baumaßnahme
Un
te
rl
Bei Einzelleistung: Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer:
Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke:
ag
en
ch
ni
t
Bei Einzelleistung: Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen
Bei Komplettleistung: Eventueller Besonderheiten der Ausführung
*
ar
tb
i
be
ar
be
Bei Einzelleistung: Auftragswert der vorgenannten Leistungen (netto in €)
Bei Komplettleistung: Auftragswert der vorgenannten Maßnahme (netto in €)
Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine
Zuverlässigkeit beeinträchtigen.
(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznehmer)
*identische
bearbeitbare
Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern
– Stand August 2014
2 von 3
444
(Referenzbescheinigung)
Nur vom Referenzgeber auszufüllen!
3
Un
Die Leistungen sind
auftragsgemäß durchgeführt worden
im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden, folgende Feststellungen wurden während der
Abwicklung gemacht:
Verstöße gegen Obliegenheiten und Pflichten gemäß § 4 Abs. 2 VOB/B
die Einhaltung der Vertragsfristen wurde schriftlich angemahnt
wiederholte Aufforderung zur Mängelbeseitigung während der Bauausführung
dem Auftragnehmer wurde schriftlich Kündigung angedroht
die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert
wiederholte Aufforderung zur Vervollständigung der Rechnungsunterlagen
Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.
te
rl
ag
en
nicht auftragsgemäß ausgeführt worden.
wegen Kündigung nicht fertig gestellt worden.
Fax
ni
Ansprechpartner ist
im
Tel.
E-Mail
t
ch
Einer Veröffentlichung zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens wird zugestimmt.
Die Richtigkeit folgender Angaben
− stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter
Angabe der ausgeführten Mengen
− Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer
− Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke
− Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)
liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber
ausdrücklich nicht bestätigt.
*
ar
tb
i
be
ar
be
(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)
3
Es sind nur hinreichend belegbare Sachverhalte anzugeben.
*identische
bearbeitbare
Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern
– Stand August 2014
3 von 3
235
(Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen)
Bieter
Vergabenummer
Datum
16E0313
Baumaßnahme
en
ag
rl
te
Un
Polizeipräsidium Oberfranken, Bayreuth
Neu- und Umbauten
Leistung
Fensterarbeiten
Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
(Unteraufträge / Eignungsleihe)
Ergänzung des Angebotsschreibens
Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer
Unternehmen bedienen wird
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen werde(n).
ni
OZ/Leistungsbereich
Namen des Nachunternehmen
(einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern)
(erst nach gesonderter Anforderung der Vergabestelle)
Beschreibung der Teilleistungen
t
ch
ar
be
it
be
r*
ba
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
1 von 2
235
(Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen)
en
ag
rl
te
Un
ch
ni
Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
t
Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit der Kapazitäten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n) ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen Unternehmen.
Angabe zu der von diesem Unternehmen
überlassenen Eignung
ar
be
Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des
Unternehmens
it
be
r*
ba
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
2 von 2
236
(Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen)
Bewerber/Bieter
Vergabenummer
Datum
16E0313
Baumaßnahme
en
ag
rl
te
Un
Polizeipräsidium Oberfranken, Bayreuth
Neu- und Umbauten
Leistung
Fensterarbeiten
Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens
Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
Beschreibung der (Teil)Leistungen
t
ch
OZ/Leistungsbereich
ni
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g.
Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die
nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.
ar
be
it
be
(Ort, Datum, Unterschrift)
(Ort, Datum, Unterschrift)
r*
ba
Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns
gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem
gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften. 1
Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die
Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.
1
Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
1 von 1
LV: Fensterarbeiten LT 4
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EURO
1
21.07.2016
19.07.2016
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
Ergänzung der Angebotsanforderung
Ergänzung der Angebotsanforderung
Abweichung Lang- und Kurztext
Abweichung Lang- und Kurztext
Sofern Lang- und Kurztext voneinander abweichen, gilt immer der
Langtext.
Hinweise und Auskünfte zu den Verdingungsunterlagen
Hinweise und Auskünfte zu den Verdingungsunterlagen
Rechtzeitig beantragte Auskünfte werden spätestens 6 Kalendertage in
Fällen besonderer Dringlichkeit 4 Kalendertage vor Ablauf der
Angebotsfrist erteilt.
Anfragen sind schriftlich über die Vergabeplattform, per Mail
([email protected]) oder per Fax (0921/606-2849) einzureichen.
ch
ni
Online - Pläne
Online - Pläne
t
Digitale Pläne für die Vergabe werden als pdf-Dateien zur Verfügung
gestellt. Die Vergabestelle kann nicht gewährleisten, dass die Pläne
maßstabsgetreu wiedergegeben werden. Sollte eine für die
Angebotsbearbeitung notwendige Vermaßung fehlen, hat der Bewerber bei
der Vergabestelle diese Auskunft zu verlangen.
ar
be
Besichtigung von Baustellen
Besichtigung von Baustellen
Ortseinsicht ist nach vorheriger Absprache mit der Vergabestelle
möglich und wird empfohlen.
ba
it
10.1 Übergabe von Ausführungszeichnungen
10.1 Übergabe von Ausführungszeichnungen
be
Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Die Ausführungszeichnungen werden als Dateien in digitaler,
bearbeitbarer Form (*.dwg, *.dxf) übergeben
r*
10.2 Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen
10.2 Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen
Eine erforderliche Planvorlage des AN hat in Abstimmung mit dem AG so
rechtzeitig zu erfolgen, dass die vertraglich vereinbarten
Ausführungstermine unter Berücksichtigung von Planprüfung und der
erforderlichen Lieferfristen eingehalten werden.
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EURO
2
21.07.2016
19.07.2016
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unter seiner eigenen
Verantwortung nach dem Vertrag zu erbringen. Dazu gehören auch
Werkstatt-/Montagepläne, Bedienungsanleitungen etc. Deshalb werden vom
Auftraggeber oder seinem Erfüllungsgehilfen diesbezüglich keine
Freigaben, Anerkenntnisse oder sonstige Rechtserklärungen abgegeben.
Die Kenntnisnahme des Auftraggebers entbindet den Auftragnehmer nicht
von seiner vollen Verantwortung und Haftung für die Richtigkeit und
vertragsgerechte Ausführung seiner Leistung. Dies gilt auch für etwaige
Planfreigaben.
In der Regel erfolgt nur eine Prüfung im Hinblick auf die Gestaltung
und die technischen Vorgaben.
Sofern im Leistungsverzeichnis die Lieferung und Erstellung von Plänen
in digitaler Form gefordert ist, sind diese zwingend nach den Vorgaben
des Auftraggebers (insbesondere hinsichtlich der Einhaltung von
Layerstrukturen, Planstempel etc.) zu erstellen.
Die Vorgehensweise ist der "Anleitung für beauftragte Firmen" zu
entnehmen.
ni
10.3 Baufristenplan
10.3 Baufristenplan
ch
Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen
Leistungen zu erstellen, anhand dessen die
Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann.
Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen.
t
Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder
terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen sind zu
berücksichtigen.
Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen
von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer
unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 14 Werktage
nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich zu übergeben.
be
ar
be
10.4 Einrichtung von Unterkünften
10.4 Einrichtung von Unterkünften
Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit
dürfen in der Liegenschaft, in der sich
die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der
Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen
geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.
Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt.
r*
ba
it
10.5 Baustellenbesprechungen
10.5 Baustellenbesprechungen
10.6 Energie- und Wasseranschlüsse zu Bauzwecken
10.6 Energie- und Wasseranschlüsse zu Bauzwecken
Energieanschlüsse: Anschlüsse für 230 V/400 V sind vor Ort vorhanden.
Wasseranschlüsse: 1/2 Zoll in ca. 50 m Entfernung
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EURO
3
21.07.2016
19.07.2016
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
Anschlüsse und deren Verbrauch stehen kostenlos zur Verfügung,
Zwischenzähler sind nach Angaben des AG zu setzen.
Anschlüsse für Geräte, Maschinen und sonst. Hilfsmittel die Energie
oder Wasser benötigen, wie z.B. Kabel, Leitungen, Schläuche,
Kabeltrommeln, Scheinwerfer etc. sind vom AN bereitzustellen und werden
nicht gesondert vergütet.
10.7 Verjährungsfrist für Mängelansprüche
10.7 Verjährungsfrist für Mängelansprüche
4 Jahre außer bei wartungsbedürftigen maschinentechnischen und
elektronischen Anlagen ohne Wartungsvertrag.
10.8 Anordnung von Stundenlohnarbeiten
10.8 Anordnung von Stundenlohnarbeiten
ni
Mit der Ausführung von Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher
Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall
zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt.
t
10.9 Gerichtsstand
10.9 Gerichtsstand
ch
Die Stundenlohnzettel sind wöchentlich einzureichen.
ar
be
Als Gerichtsstand wird Bayreuth, für Baumaßnahmen des Bundes und der
BIMA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) jedoch Nürnberg vereinbart,
sofern die Voraussetzungen des § 38 ZPO
vorliegen.
Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
ba
it
Stoffe und Bauteile
Stoffe und Bauteile
be
Weitere Zusätzliche Vertragsbedingungen
Weitere Zusätzliche Vertragsbedingungen
r*
Vom Auftragnehmer dürfen keine gesundheitsgefährdenden Stoffe und
Bauteile eingebaut werden. Die Werte der derzeit gültigen MAK-Liste
sind einzuhalten.
Bauprodukte, Nachweise
Bauprodukte, Nachweise
Zur Qualität der Bauprodukte wird vor allem auf das
Produkthaftungsgesetz vom 15.12.1989 und auf die Bayer. Bauordnung vom
09.05.2016, hier besonders auf Artikel 15 bis 23, hingewiesen. Die
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EURO
4
21.07.2016
19.07.2016
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
Bauregellisten des Instituts für Bautechnik in Berlin sollten dem
Anbieter vorliegen und bekannt sein.
Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, wenn sie für den
Verwendungszweck
* den Vorschriften des Bauproduktengesetzes, der
Bauproduktenrichtlinien und der Umsetzung sonstiger
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften entsprechen und das
CE-Zeichen tragen (siehe auch
Bauregelliste B) oder
* den in der Bauregelliste A aufgeführten Techn.Regeln entsprechen
und auf Grund des bereinstimmungsnachweises das Ü-Zeichen tragen oder
* eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung besitzen oder
* ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfungszeugnis erhalten haben
oder
ni
* eine Zustimmung im Einzelfall besitzen oder
ch
* einer Regelung für sonstige Bauprodukte (für die vorgenannten
Punkte nicht zutreffen) entsprechen z.B:
Nachweis der Gleichwertigkeit.
t
Gem. Art. 52 Abs.1 BayBO hat der Unternehmer die erforderlichen
Nachweise über die Verwendbarkeit der eingesetzten Bauprodukte und
Bauarten auf der Baustelle bereitzuhalten.Gem. Art. 77 Abs.5 BayBO ist
dem Staatlichen Bauamt Bayreuth, das die Bauüberwachung durchführt, auf
der Baustelle bzw. Betriebsstätte Einblick in die Genehmigungen,
Zulassungen, Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen,
Übereinstimmungszertifikate, Überwachungsnachweise, Zeugnisse und Aufzeichnungen über
die Prüfung von Bauprodukten usw. zu gewähren.Diese Nachweise sind vor
Baubeginn dem Auftraggeber d.h. Staatlichen Bauamt Bayreuth als Kopie
zu übergeben.
r*
Kulturhistorische Funde
Kulturhistorische Funde
ba
entfällt.
it
Für die nachfolgend beschriebene Leistung
sind Muster und Probestücke dem Auftraggeber
vor der Ausführung zur Genehmigung vorzulegen.
Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.
be
ar
be
Muster, Probestücke, Probeflächen
Muster, Probestücke, Probeflächen
Werden vom Auftragnehmer Funde gemacht, die von kulturhistorischer
Bedeutung sein könnten, ist sofort der Auftraggeber oder dessen
örtlicher Bauleiter zu informieren.
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EURO
5
21.07.2016
19.07.2016
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
Lieferung und Einbau
Lieferung und Einbau
Soweit im Einzelfall keine abweichende Festlegung getroffen wurde,
beinhalten die Positionen die Lieferung und den Einbau.
Örtliche Bauleitung
Örtliche Bauleitung
Während der Arbeiten des Auftragnehmers auf der Baustelle muss ständig
eine fachlich qualifizierte, deutsch sprechende Aufsichtsperson des
Auftragnehmers anwesend sein.
Die Qualifikation ist auf Anforderung des AG durch den Auftragnehmer
nachzuweisen.
Bautagesberichte
Bautagesberichte
ni
Baulärm
Baulärm
t
ch
Vom AN sind auf Formblättern Beiträge für das Bautagebuch täglich zu
liefern. Sie müssen alle Angaben wie Stand und Fortschritt der Arbeiten
sowie alle bemerkenswerten Ereignisse des Bauablaufes lückenlos
enthalten. Es dient als Grundlage für alle Meldungen und Berichte, die
über die Bauausführung zu erstatten sind und bildet nach Abschluss der
Bauarbeiten einen wichtigen Bestandteil der Bauakten. Die Übergabe der
Bautagesberichte ist deshalb Voraussetzung für eine Schlusszahlung.
be
Auf der Baustelle dürfen nur schallgedämmte Baumaschinen eingesetzt
werden.
Auf angrenzende Bebauung und Gebäude ist Rücksicht zu nehmen.
be
ar
Ver- und Entsorgungsleitungen
Ver- und Entsorgungsleitungen
it
Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen,
Kabeln, Dränen, Kanälen u.ä. beim AG anhand der Bestandspläne und der
dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.
r*
ba
Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer außerdem bei allen
zuständigen Stellen über eventuell vorhandene Ver- und
Entsorgungsleitungen sowie deren Schutz zu informieren.
Bei allen Arbeiten, mit oder ohne Geräteeinsatz, im Bereich der
Leitungstrassen sind grundsätzlich die einschlägigen Vorschriften der
BayBO und der Berufsgenossenschaften, der VDE, sowie die Merkblätter
und Hinweise des örtlichen Energieversorgers einzuhalten.
Schäden an Ver und Entsorgungsleitungen sowie daraus entstehende
Folgekosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage
von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und
Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten.
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EURO
6
21.07.2016
19.07.2016
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
Entsorgung von Bauschutt und sonstigem Abbruchmaterial:
Entsorgung von Bauschutt und sonstigem Abbruchmaterial:
Bauschutt sowie Abbruchmaterialen, die aus dem Leistungsbereich des AN
hervorgehen, sind vom AN auf Container zu laden, abzutransportieren,
und fach-, sach- und umweltgerecht entsorgen.
Alle Teile, die nicht für den Wiedereinbau bestimmt sind, sind wie
folgt zu entsorgen:
Bauschutt:
Bauschuttdeponie
Neuenreuther Str. 30
95473 Unterschreez/Haag
Tel. 09201/9960
oder sonstige zugelassene Entsorgungsstelle:
ch
ni
Holzbauteile/ Glas/ Metalle/ Kunststoffe/
Dämmstoffe/ Bitumen
Schadstoffbelastetes Abbruchmaterial
VEOLIA Umweltservice Bayreuth GmbH
0921/9305-9
Gewerbemüll /Wertstoffsortieranlage
Im Letterer 2
95463 Bindlach
Tel. 09208/9375
oder sonstige zugelassene Entsorgungsstelle:
t
Kunststoffteile:
Müllumladestation Bayreuth
Weiher Str.
95448 Bayreuth
Tel. 0921/13791
oder sonstige zugelassene Entsorgungsstelle:
be
ar
be
Schadstoffbelastetes Abbruchmaterial:
Dämmstoffe / Bitumen etc
Stadt BT
Deponie Heinersgrund
95463 Bindlach
Tel. 0921/251848
oder sonstige zugelassene Entsorgungsstelle:
Reinigung
Reinigung
r*
Die Baustelle ist täglich zu reinigen, inkl. Reinigung bei
Fertigstellung einzelner Arbeitsabschnitte.
ba
it
Der Nachweis der Entsorgungsstelle und der Bezahlung der
Deponiegebühren sind der Schlussrechnung
beizufügen.
Werbung
Werbung
Firmentafeln und Werbebanner sind nicht zulässig.
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger schriftlicher
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EURO
7
21.07.2016
19.07.2016
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
Zustimmung des Auftraggebers zulässig.
Alkoholverbot- und Rauchverbot
Alkoholverbot- und Rauchverbot
Auf der Baustelle herrscht Rauchverbot.
Das Konsumieren von Alkohol und/oder Drogen ist ebenfalls untersagt
Brandschutz
Brandschutz
t
ch
ni
Fluchtwege sind freizuhalten.
Werden in brandgefährdeten Bereichen
Schweiß- bzw. Schneidarbeiten durchgeführt,
ist eine schriftliche Schweißerlaubnis
(Schweißerlaubnisschein) bei der
Objektüberwachung einzuholen.
Die Beschäftigten müssen im Gebrauch der
Löscheinrichtungen unterwiesen sein.
Bei allen feuergefährlichen Arbeiten
(Schweißen, Flammarbeiten etc.) ist ein ABC-Feuerlöscher
direkt an der Arbeitsstätte vorzuhalten. Brennbares Material ist aus den
Gefahrenbereichen vorab zu entfernen.
Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme
Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme
Gerätestunden für Kleingeräte
Gerätestunden für Kleingeräte
be
ar
be
Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme darf der Auftragnehmer Dritten
nur mit vorheriger Zustimmung
des Auftraggebers weitergeben.
Dies gilt auch nach Abschluss der Bauarbeiten für die Erteilung von
Referenzen oder der geplanten Veröffentlichung in Firmenbroschüren,
Internetauftritten etc.
Rechnungen
Rechnungen
Rechnungen sind im Original in Papierform einzureichen.
Auf allen Rechnungen ist sowohl die Maßnahmen- als auch die
Vertragsnummer anzugeben.
r*
ba
it
z.B. Bohrer, Flex, usw. sind in die Einheitspreise einzurechnen und
werden auch für Stundenlohnarbeiten
nicht gesondert vergütet.
Baustellenordnung
Baustellenordnung
Auf dieser Baustelle gilt die Baustellenverordnung.
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EURO
8
21.07.2016
19.07.2016
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
Die Baustellenordnung wird Vertragsbestandteil. Die darin aufgeführten
Einzelpunkte
sind bei der Kalkulation zu beachten, und in die entsprechenden
Einheitspreise mit
einzukalkulieren.
Dokumentation
Dokumentation
Der AN hat für seine Leistungen eine technische Dokumentation zu
erstellen und spätestens 14 Tage vor der geplanten Abnahme
an den AG zu übergeben.
Die geforderte Dokumentation stellt eine wesentliche Unterlage für
einen
ordnungsgemäßen Betrieb beim Nutzer dar. Ihr vollständiges Vorliegen
ist deshalb Voraussetzung für eine Abnahme und Übergabe der Anlage.
ch
ni
Bestandteile sind technische Produktblätter, Zulassungen,
Systemdarstellungen, Einbauanleitungen, Bedienanleitungen,
Prüfprotokolle, Prüfbücher,
Bauteilbücher, Abnahmeunterlagen Dritter, Übereinstimmungserklärungen
u.ä. Die Unterlagen sind sortiert und zusammengestellt in A4-Ordnern
2-fach und auf Datenträger (CD) im Dateiformat 1-fach zu übergeben.
t
Die geforderte Dokumentation stellt eine wesentliche Unterlage für
einen
ordnungsgemäßen Betrieb beim Nutzer dar. Ihr vollständiges Vorliegen
ist deshalb Voraussetzung für eine Abnahme und Übergabe der Anlage.
be
Ende der Weitere Zusätzliche Vertragsbedingungen
Ende der Weitere Zusätzliche Vertragsbedingungen
ar
be
Allgemeine Bau- und Objektbeschreibung
Allgemeine Bau- und Objektbeschreibung
Maßnahme:
Polizeipräsidium Oberfranken
Generalsanierung Dienstgebäude,
Ludwig-Thoma-Str. 2 - 6/ Pottensteiner-Str. 6, 95477 Bayreuth
it
Standort:
Ludwig-Thoma-Str., 95477 Bayreuth
r*
ba
Allgemeine Baubeschreibung
Das Staatliche Bauamt Bayreuth plant die Sanierung der Dienstgebäude auf
dem Polizeiareal in der Ludwig-Thoma-Straße und Pottensteiner-Straße.
Die Dienstgebäude liegen direkt an der Ludwig-Thoma-Straße.
Es sind unterkellerte Ziegelsteinbauten mit 3-4 Obergeschossen und
Walmdach.
Siehe auch Fotos in der Anlage.
Die Gebäude wurden in den 1930er Jahren errichtet. In den 70er Jahren
wurde der Dachstuhl beim dem Anwesen Ludwig-Thoma-Str. 4, durch die
Sargdeckelkonstruktion ergänzt.
Allgemeiner Bauablauf:
Die Gebäude sind während der gesamten Sanierungsarbeiten in Nutzung.
Der normale Dienstbetrieb bleibt aufrecht erhalten, mit entsprechenden
Behinderungen bzw. Verzögerungen im Bauablauf ist zu rechnen.
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EURO
9
21.07.2016
19.07.2016
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
Die Sanierungsarbeiten im Inneren werden abschnittsweise über einen
Zeitraum von 5 Monaten durchgeführt, beginnend mit den Sanitärsträngen
jeweils neben den Treppenhäusern.
Die Arbeiten müssen zwischen 7°° und 17°° Uhr erfolgen.
Baustellenerschließung:
Die Baustellenerschließung erfolgt über den Hauptzugang des
Polizeipräsidiums Oberfranken in der Ludwig-Thoma -Str. 4. Zutritt des
Geländes bzw. der Gebäude ist nur über Anmeldung und Ausweisung
gestattet.
Lagerflächen sind im Bereich des betroffenen Gebäudes auf dem Gelände
vorhanden und können nach Absprache mit dem Bauherren, der
Dienststellenleitung bzw. Bauleitung genutzt werden.
Angaben zur Ausführung
Angaben zur Ausführung
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn : KW 38 / 2016
Voraussichtliches Ausführungsende : KW 49 / 2016
ni
ch
1. Für die nachfolgend beschriebenen Leistungen werden keine
Hebezeuge, Geräte o.ä. zur Verfügung gestellt, d.h. sämtliche
notwendigen Hebezeuge, Geräte etc. die zum Erbringen der Leistungen
notwendig sind, sind mit vorzusehen und in die EP mit einzurechnen.
Ein Fassaden- und Dachfanggerüst wird bauseits gestellt.
Siehe auch beiliegende Planunterlagen.
t
2. Vor Beginn der Arbeiten ist vom Auftragnehmer eine Beschäftigtenbzw. Mitarbeiterliste rechtzeitig an das Polizeipräsidium Oberfranken
zu übermitteln.
Die Mitarbeiter werden auf sicherheitsrelevante Daten hin vom
Sicherheitsbeauftragten des Polizeipräsidiums Oberfranken überprüft.
ar
be
Bauablauf Fensterarbeiten
Bauablauf Fensterarbeiten
be
Die Demontage der Fenster, Vorbereitungsarbeiten für den Einbau der
neuen Fenster, sowie die Montage der neuen Fenster muss raumweise
erfolgen, da die Gebäude Ludwig-Thoma-Straße 4, während der Arbeiten in
Nutzung sind.
Das heißt, es können immer nur einzelne Büros für die Zeit der Arbeiten
geräumt werden.
Eventuelle Mehrkosten für die Abschnittsweise Bearbeitung der Gebäude
sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
it
ba
Bei sämtlichen zurückzubauenden Fenstern ist folgender Aufwand
einzukalkulieren:
r*
- Die in den Wänden befindlichen Anker sind zu lösen, und aus dem
Mauerwerk auszubauen.
- Ausbau und Entsorgung inkl. sämtlicher Beschläge, Griffe und
Metallteile.
Beschläge Allgemein
Beschläge Allgemein
Alle Elemente/ Kunststofffenster sind mit vollständigen Beschlägen zu
liefern. Die Kunststofffenster sind als komplette, funktionsfähige
Einheit zu liefern.
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EURO
10
21.07.2016
19.07.2016
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
Beschläge Fenster (formale Regelungen)
Nachfolgend werden die für die jeweilige Öffnungsart einzusetzenden
Beschläge in ihrer Grundausstattung beschrieben.
Unter Berücksichtigung der Lastannahmen/Gewichte ist der erforderliche
Beschlag und die Zusatzteile wie zusätzliche Verriegelungen,
Scherenbefestigungen und Bänder nach den Bemessungstabellen des
System-Herstellers einzusetzen. Alle Beschlagteile sind aus
nichtrostenden Materialien herzustellen und müssen justierbar sein.
Weiteres Zubehör wie Drehsperren, Öffnungsbegrenzer, Schlösser und
Fenstergriffe werden gesondert beschrieben.
Müssen bedingt durch die ausgeschriebenen Größen der Flügel besondere
Maßnahmen zum dauerhaften Gebrauch getroffen werden (Verkleben der
Verglasung, Sonderbauschrauben, Zuschlagsicherung, Verstärkung der
Profile und Beschläge, etc.) sind diese, ohne gesonderte Beschreibung in
der Position, zu berücksichtigen.
Die dauerhafte Funktionstüchtigkeit des Bauteiles ist in schriftlicher
Form incl. der Systemgeberbestätigung nachzuweisen.
ni
t
ch
Beschläge
Beschläge
Dreh-Kippflügel-Beschläge, im Flügelfalz verdecktliegender
Zentralverschluss mit Zuschlagsicherung, Niveauschaltsperre,
Fehlbedienungssicherung und Öffnungsabgrenzung.
Öffnungswinkel mind. 90°
Oberfläche natursilber
Fenstergriff aus Stahl mit Kunststoffummantelung, weiß, als
Objektbeschlag, verschraubt.
be
be
ar
Abmessungen Fenstergriff
Länge Griff: ca. 116 mm
Länge Griff einschl. ovaler Rosette: ca. 146 mm
ovale Rosette: ca. 28 x 64 mm
Dicke Rosette: ca. 11 mm
Ausladung: ca. 61 mm
Griff gleichbleibend breit, leicht gebogen
ba
it
Dichtung für Flügel
Dichtung für Flügel
Dreh-, Kipp- und Drehkippflügel sind in zwei Dichtungsebenen mit EPDMDichtungen abzudichten. Die Dichtungen sind als komplett vulkanisierter
Dichtungsrahmen einzusetzen.
r*
Verglasung
Verglasung
Verglasung (formale Regelungen)
Die nachfolgende Beschreibung stellt eine allgemeine Regelung für die
Lieferung und das Einsetzen der Verglasung in Bauelementen dar.
Die in den Positionsbeschreibungen angegebenen Abmessungen beziehen sich
auf die Außenmaße der Bauelemente. Die Kosten für die Ermittlung der
Glasmaße sind in die Angebotspreise einzurechnen, eine gesonderte
Vergütung erfolgt hierfür nicht.
Zum Lieferumfang der Verglasungsarbeiten gehören alle hierfür
erforderlichen Dichtungen und deren Einbau, einschließlich der dicht
auszuführenden Eckausbildungen und Stöße. Weiterhin mitzuliefern sind
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EURO
11
21.07.2016
19.07.2016
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
alle erforderlichen Dichtstoffe, Glasauflager und Klotzungsbrücken.
Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berücksichtigung der
Scheibengrößen und der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des
Glas-Herstellers zu ermitteln.
Die Eignung der vorgeschlagenen Glasaufbauten ist für den jeweiligen
Anwendungsfall hinsichtlich Glasarten, Glasdicken und Abmessungen vom
Auftragnehmer zu prüfen.
Dies trifft insbesondere auf die Anforderungen der jeweiligen
Landesbauordnung, die Vorschriften der Gemeindeunfallversicherung und
der Bau-Berufsgenossen- schaften oder sonstige, anzuwendende
Vorschriften zu.
Die Angabe der Licht- und Energiewerte erfolgt nach DIN EN 410. Sie
beziehen sich auf einen Standardaufbau. Abweichungen vom Standardaufbau
und Einbaulage aus der Senkrechten führen zu Wertänderungen.
Technische Richtlinien des Instituts des Glashandwerks für
Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar (IGH) DIN 18545 Abdichten
von Verglasungen mit Dichtstoffen Richtlinie VE-06/01:
Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von
Fenstern vom Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
t
ch
ni
Absturzsichernde Verglasungen
Absturzsichernde Verglasungen bedürfen grundsätzlich einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt "Deutsches Institut für Bautechnik"
oder einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) der jeweiligen
Bauaufsichtsbehörde.
Ist eine ZiE (Zustimmung im Einzelfall) erforderlich, so ist diese durch
die Bauherren/Bauherrenvertreter zu beantragen. Bei der Ausführung
absturzsichernder Verglasungen sind die TRAV "Technische Regeln für die
Verwendung von absturzsichernden Verglasungen" Fassung Januar 2003 zu
befolgen.
ar
be
Einbruchhemmung
Einbruchhemmung
Einbruchhemmung gemäß DIN EN 1627
Widerstandsklasse: RC2 (WK2)
Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des
Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen, bzw. eingehalten werden:
be
Rahmenprofile
Einbruchhemmende Beschläge
Einbruchhemmendes Glas P 4A DIN EN 356, mit 1-Komponenten Klebstoff
gesichert Ausführung und Anzahl der Befestigungspunkte der Baukörper
Die Fertigungsrichtlinien des Systemgebers sind zu beachten.
it
Wärmeschutz, nach EnEV 2014
Wärmeschutz, nach EnEV 2014
Fenster mit Standartverglasung
r*
ba
Sollten für den Fenster- bzw. Türtyp, bedingt durch die Größe, Form,
Profilauswahl etc., kein Prüfzeugniss vorliegen, so hat die Ausführung
in Anlehnung an das entsprechende Zeugnis zu erfolgen, die Abweichungen
sind dem AG schriftlich mitzuteilen.
Ein entsprechendes Prüfzeugnis bzw. die Mittelung über die Änderungen
über das jeweilige Element, sowie eine Werks- und Montagebescheinigung
ist auszustellen und dem Bauherren auszuhändigen.
Rahmen Uf <=1,4 W/(m²K)
Glas Ug <=1,1 W/(m²K)
Fenster Uw <=1,3 W/(m²K)
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EURO
12
21.07.2016
19.07.2016
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
Fenster mit Sonderverglasung
Rahmen Uf <=2,0 W/(m²K)
Glas Ug <=1,6 W/(m²K)
Fenster Uw <=2,0 W/(m²K)
Aufmaß
Aufmaß
Jedes Fenster ist aufzumessen. Die für den jeweiligen Fenstertyp
nagegebenen Maße sind Referenzmaße. Abweichungen von +/- 10 cm bezogen
auf das konkrete Einzelelement sind möglich.
Auf die grundsätzliche Prüf- und Hinweispflicht des Auftragnehmers gemäß
§ 4 Nr. 3 VOB/B wird ausdrücklich hingewiesen.
t
ch
ni
be
ar
be
r*
ba
it
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Menge
01
Fenster
Einheit
Einheitspreis
in EURO
13
21.07.2016
19.07.2016
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Fenster Typ 1
Fenster Typ 1
Holzfenster, rechteckig, 4-teilig
Rahmen mit Mittelpfosten und 2 Kämpfer.
4 Öffnungsflügel mit jeweils einer vertikalen Sprosse.
2x Dreh-Flügel
2x Dreh-Kipp-Flügel
Größe ca. 1,30 x 2,10 m
ni
Fenster Typ 2
Fenster Typ 2
Holzfenster, rechteckig, 4-teilig
Rahmen und Kämpfer mit 4 Öffnungsflügel
2 Flügel als Oberlicht, als Dreh-Flügel.
2 Flügel mit jeweils 2 horizontalen Sprossen mit Stulp
ohne Pfosten
1x Dreh-Flügel
1x Dreh-Kipp-Flügel
Größe ca. 1,30 x 2,10 m
ch
t
Fenster Typ 3
Fenster Typ 3
Holzfenster, rechteckig, 4-teilig
Rahmen mit Kämpfer und 4 Öffnungsflügel
1 Flügel als Oberlicht, mit zwei vertikalen Sprosse,
als Kipp-Flügel.
3 Flügel mit jeweils 2 horizontalen Sprossen mit Stulp
ohne Pfosten
3x Dreh-Flügel
be
ar
be
Größe ca. 1,90 x 2,10 m
Größe ca. 1,30 x 0,60 m
r*
01.01.0001
Demontage bestehender Holzfenster
ba
01.01
it
Fenster Typ 4
Fenster Typ 4
Holzfenster, rechteckig, 2-teilig
2 Öffnungsflügel, als Dreh-Flügel mit Stulp ohne
Pfosten.
*** Bezugsbeschreibung
Vorh. Fenster, Holz, Typ 1, ca. 1,30x2,10m ausbauen
Vorhandenes Holzfenster Typ 1, ca. 1,30x2,10m ausbauen
und entsorgen, einschl. aller Befestigungsmittel und
Dichtmaterialien.
Die demontage erfolgt von Hand bzw. mit handgeführten
Kleingeräten erschütterungsarm nach DIN 4150, staubarm
nach TRSG 553, ohne Untergrundbeschädigung und ohne
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EURO
14
21.07.2016
19.07.2016
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
Wasserfreisetzung.
Das Holzfenster sitzt in einer massivem Mauerwerkswand
mit gemauertem Anschlag.
Die bestehende Außenfensterbank aus Naturstein bleibt
erhalten, ebenso die Innenfensterbank. Beschädigungen
während der Demontage sind auszuschließen.
Die aufgenommenen Stoffe sind zur Verwertung/
Entsorgung zu sortieren und in Behältern des AN zu
lagern. Der Transport vom Ort der Demontage bis zum
Sammelpunkt ist in den Einheitspreis mit einzurechnen.
Die Entsorgung durch den AN wird gesondert vergütet.
Einbauort: Erdgeschoss
33,00
01.01.0002
St
ni
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
Vorh. Fenster, Holz, Typ 2, ca. 1,30x2,10m ausbauen
Typ 2
Größe: 1,30x2,10 m
Einbauort: Treppenhäuser EG bis 2.OG
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
Vorh. Fenster, Holz, Typ 3, ca. 1,90x2,10m ausbauen
Typ 3
Größe: ca. 1,90x2,10m
t
01.01.0003
St
ch
4,00
be
Einbauort: Flurenden 1.OG und 2.OG
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
Vorh. Fenster, Holz, Typ 4, ca. 1,30x0,60m ausbauen
Typ 4
Größe: ca. 1,30x0,60m
be
01.01.0004
St
2,00
St
ba
it
Einbauort: Treppenhäuser 2.OG
01.01.0005
ar
4,00
6,00
St
r*
Zulage Ausbau Rollokasten
Zulage zu vorbeschriebenen Positionen für den Ausbau
eines Vorsatz-Rollladenkasten, Aluminium.
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EURO
15
21.07.2016
19.07.2016
Gesamtbetrag
in EURO
*** Bezugsbeschreibung
Abtransport/ Entsorgung Holz
Bau- und Abbruchabfälle abtransportieren und
ordnungsgemäß Entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden
vom AG übernommen.
en
ag
rl
te
Un
01.01.0006
Entsorgungsgut: Holz
1.500,00
01.01.0007
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0006, jedoch
Abtransport/ Entsorgung Glas
Entsorgungsgut: Glas
1.500,00
01.01.0008
kg
kg
500,00
ni
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0006, jedoch
Abtransport/ Entsorgung Baumischschutt
Entsorgungsgut: Baumischschutt
kg
ch
Gesamtsumme:
t
be
ar
be
r*
ba
it
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EURO
01.02
Neue Fenster, Kunststoff
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
16
21.07.2016
19.07.2016
ni
Leitbeschreibung Kunststofffenster
Leitbeschreibung Kunststofffenster
Kunsstoff-Fensterprofil als ein Doppeldichtungssystem
(Anschlagdichtungssystem) mit 5-Kammerrahmen und 4Kammerflügel in flächenversetzter Ausführung. Mit
umlaufender Stahlaussteifung in Flügel- und
Rahmenprofilen.
Der Glasfalz ist als Halbschrägfalz ausgebildet. Das
Getriebeachsmaß beträgt 13 mm.
Die äußeren Überschläge der Profile sind mit einem
Radius von 6 mm abgerundet und min. unter 15°
abgeschrägt.
Kontrollierte Profilentwässerung nach vorn oder unten
mit entsprechenden Abdeckkappen.
Montagebohrungen seitlich im Blendrahmen.
Bautiefe: 68 mm
Ansichtsbreite: Blendrahmen 80 mm, Flügel 78 mm
Dichtung: Umlaufendes Dichtungsprofil aus APTK, gegen
Verschieben gesichert.
Die Ecken sind gegen Wind und Wasser dauerhaft dicht zu
verbinden.
t
ch
Oberfläche: coextrudierte PMMA - Formmasse nach DIN EN
ISO 306 (Acrylglas) homogen mit dem Grundprofil
verbunden hochkratzfest, witterungsbeständig,
lichtecht.
Farbe: weiß RAL 9016
Verglasung, Beschläge, Fenstergriffe gemäß
Vorbemerkungen.
Montage:
Eine raumseitige Abdichtung zwischen Bauteil und Wand
ist durch eine Foliendichtung herzustellen. Der
Diffusionswiderstand gegen Wasserdampf muss an der
raumseitigen Abdichtung höher sein als an der
außenseitigen Abdichtung. Die seitlichen Laibungen sind
vor Einbringen der Abdichtung glatt zu putzen und
anschließend zu primern.
Der Hohlraum zwischen Bauteil und Fensterrahmen ist
vollständig zu dämmen.
Eine wetterseitige Abdichtung zwischen Bauteil und Wand
ist erforderlich und durch ein vorkomprimiertes
Dichtband herzustellen. Sie ist so auszuführen, dass
ein unkontrollierter Eintritt von Regenwasser
verhindert wird.
be
ar
be
it
r*
ba
Befestigung mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben,
Lastabtragung mit Tragklötzen
Abdichtung der äußeren Dichtebene mit Dichtstoff
(zulässige Gesamtverformung
mind. 25 %), umlaufend, Abdichtung der inneren
Dichtebene mit
dampfdiffusionsdichter Folie (sd-Wert größer als 1500
m) mit Putzträger, umlaufend,
Windlast DIN EN 12210, Prüfdruck P1 Klasse 1 (400 Pa),
Schlagregendichtheit DIN EN 12208, Klasse 4 A (150 Pa),
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw,R 32 dB,
Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN V 4108-4 Uw kleiner
gleich 1,4 W/m2K, Luftdurchlässigkeit DIN EN 12207,
Klasse 2 (300 Pa),
Bedienungskräfte Klasse 1 DIN EN 13115,
Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 13115,
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EURO
17
21.07.2016
19.07.2016
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200)
01.02.0001
*** Bezugsbeschreibung
Neues Fenster, Typ 1, liefern und montieren
Neues Fenster gemäß Konstruktionsbeschreibung
Holzfenster und Beschreibung Typ 1 liefern und nach
Montagehinweis montieren.
Größe: ca. 1,30x2,10m
Anforderungen: RC 2 gemäß DIN EN 1627 mit P4A
Verglasung gemäß EN 356
Einbauort: Erdgeschoss
33,00
01.02.0002
St
ch
ni
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
Neues Fenster, Typ 2, liefern und montieren
Neues Fenster gemäß Konstruktionsbeschreibung
Holzfenster und Beschreibung Typ 2
Größe: ca. 1,30x2,10m
Anforderungen: ohne Anforderungen an den Einbruchschutz
Einbauort: Treppenhäuser EG bis 2.OG
4,00
St
t
01.02.0003
ar
be
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
Neues Fenster, Typ 3, liefern und montieren
Neues Fenster gemäß Konstruktionsbeschreibung
Holzfenster und Beschreibung Typ 3
Größe: ca. 1,90x2,10m
Anforderungen: ohne Anforderungen an den Einbruchschutz
Einbauort: Flurenden 1.OG und 2.OG
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
Neues Fenster, Typ 4, liefern und montieren
Neues Fenster gemäß Konstruktionsbeschreibung
Holzfenster und Beschreibung Typ 4
Größe: ca. 1,30x0,60m
Anforderungen: ohne Anforderungen an den Einbruchschutz
Einbauort: Treppenhäuser 2.OG
01.02.0005
St
r*
2,00
ba
it
01.02.0004
St
be
4,00
Zulage Fenstergriffe abschließbar
Zulage für vorbeschriebene Fenstergriffe abschließbar,
einschl. 2 Schlüssel pro Fenstergriff, eine gemeinsame
Schließgruppe.
43,00
St
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EURO
18
21.07.2016
19.07.2016
Menge
01.02.0006
Glattstrich
Glattstrich auf Leibungen herstellen, als glatte, ebene
und tragfähige Fläche als Untergrund für die
Fensteranschlüsse.
en
ag
rl
te
Un
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Gesamtbetrag
in EURO
Untergrund: Ziegelmauerwerk
Leibungstiefe: bis 35 cm
250,00
m
Gesamtsumme:
t
ch
ni
be
ar
be
r*
ba
it
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
01.03
Stundenlohnarbeiten
Einheitspreis
in EURO
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
19
21.07.2016
19.07.2016
01.03.0001
5,00
Helfer
Helfer
h
be
ar
5,00
be
01.03.0002
h
t
Facharbeiter
Facharbeiter
ch
ni
Verrechnungssätze für Löhne
Verrechnungssätze für Löhne
Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten,
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge,
- Gemeinkostenanteile,
- Gewinn.
Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind
gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.
Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als
Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich
die Sozialkosten vergütet.
Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies
anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst
gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.
Gesamtsumme:
r*
ba
it
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
LV: Fensterarbeiten LT 4
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EURO
20
21.07.2016
19.07.2016
Gesamtbetrag
in EURO
01
01.01
01.02
01.03
en
ag
rl
te
Un
ZUSAMMENSTELLUNG
Fenster
Demontage bestehender Holzfenster
Neue Fenster, Kunststoff
Stundenlohnarbeiten
Gesamtbetrag:
UST 19,00 %:
Gesamtbetrag Brutto:
Etwaige Preisnachlässe sind an der im Angebotsschreiben bezeichneten
Stelle aufzuführen.
t
ch
ni
be
ar
be
r*
ba
it
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
221
(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)
Bieter
Vergabenummer
Datum
16E0313
Baumaßnahme
Polizeipräsidium Oberfranken, Bayreuth
en
ag
rl
te
Un
Neu- und Umbauten
Leistung
Fensterarbeiten
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen
1
1.1
1.2
Zuschlag
%
Angaben über den Verrechnungslohn
€/h
Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML
Lohnnebenkosten
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4
Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
1.5
Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6
Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)
2
Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
t
ch
ni
1.3
be
Zuschläge in % auf
Allgemeine Geschäftskosten
2.3
Wagnis und Gewinn
2.4
Gesamtzuschläge
Sonstige Kosten
Nachunternehmerleistungen
r*
ba
2.2
Gerätekosten
it
Baustellengemeinkosten
Stoffkosten
be
2.1
ar
Lohn
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
1 von 2
221
(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)
3.
Einzelkosten der Teil- Gesamtleistungen = unmittel- zuschläge
bare Herstellungskos- gem. 2.4
ten
€
%
en
ag
rl
te
Un
3.1
Ermittlung der Angebotssumme
Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6)
x
Angebotssumme
€
Gesamtstunden
x
3.2
3.3
3.4
3.5
Stoffkosten
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)
Gerätekosten
(einschließlich Kosten für Energie und Betriebsstoffe)
Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erläutern)
1
Nachunternehmerleistungen
eventuelle Erläuterungen des Bieters:
t
ch
ni
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer
ar
be
it
be
r*
ba
1
Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
2 von 2
222
(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)
Bieter
Vergabenummer
Datum
16E0313
Baumaßnahme
en
ag
rl
te
Un
Polizeipräsidium Oberfranken, Bayreuth
Neu- und Umbauten
Leistung
Fensterarbeiten
Angaben zur Kalkulation über die Endsumme
1.
Lohn
€/h
Angaben über den Verrechnungslohn
Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2
Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallöhne
1.3
Lohnnebenkosten
Auslösungen, Fahrgelder
1.4
Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
ch
ni
1.1
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)
1.6
Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)
eventuelle Erläuterungen des Bieters:
€/h
v.H.
ar
be
Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)
t
1.5
it
be
r*
ba
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
1 von 2
222
(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)
Ermittlung der Angebotssumme
Betrag
€
Gesamt
€
2
Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
2.1
Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4)
Umlage Summe 3 auf die
Einzelkosten
für
die
Ermittlung der EH-Preise
%
€
x Gesamtstunden:
en
ag
rl
te
Un
x
x
2.2
2.3
2.4
2.5
Stoffkosten
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)
Gerätekosten
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)
Sonstige Kosten
(Vom Bieter zu erläutern)
1
Nachunternehmerleistungen
x
x
x
x
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)
noch
zu
verteilen
Zusammensetzung der Umlagesummen
Umlage
gesamt (€)
Anteil
BGK (€)
Anteil
AGK (€)
Anteil
W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
ch
ni
2.3 Gerätekosten
Baustellengemeinkosten,
Gewinn
3.1
Baustellengemeinkosten
(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind
Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne
3.1.1
Allgemeine
Geschäftskosten,
x
Vorhalten u. Reparatur der Geräte u.
Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingeräte, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
An- u. Abtransport der Geräte u.
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
3.2
Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)
3.3
Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
r*
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
ba
3.1.3
it
Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
be
3.1.2
ar
Bei Angebotssummen über 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
3.1.5
und
be
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
3.1.4
Wagnis
t
3
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)
1
Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
vorzulegen.
*identische
bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
2 von 2
233
(Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)
Bieter
Vergabenummer
Datum
16E0313
Baumaßnahme
Polizeipräsidium Oberfranken, Bayreuth
en
ag
rl
te
Un
Neu- und Umbauten
Leistung
Fensterarbeiten
Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen
Nachunternehmer.
OZ/Leistungsbereich
Name der Nachunternehmer (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern)
(erst nach gesonderter Aufforderung
der Vergabestelle)
Beschreibung der Teilleistungen
t
ch
ni
ar
be
it
be
r*
ba
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
1 von 1
234
(Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft)
Bezeichnung der Bauleistung:
Maßnahmennummer
Vergabenummer
03402 E 0003
Baumaßnahme
16E0313
en
ag
rl
te
Un
Polizeipräsidium Oberfranken, Bayreuth
Neu- und Umbauten
Leistung
Fensterarbeiten
Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,
Bevollmächtigter Vertreter
Mitglied
USt-ID:
Weitere Mitglieder
ni
Mitglied
USt-ID:
ch
Mitglied
USt-ID:
t
Mitglied
USt-ID:
be
beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären 1, dass der
bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
(Ort)
(Datum)
ar
(Ort)
(Datum)
(Unterschrift)
(Ort)
(Datum)
(Unterschrift)
(Ort)
(Datum)
(Unterschrift)
it
be
r*
ba
1
(Unterschrift)
Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte
Erklärung abzugeben.
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern - Stand April 2016
1 von 1
2491
(Kinderarbeit)
Vergabenummer
16E0313
Baumaßnahme
Un
Polizeipräsidium Oberfranken, Bayreuth
Neu- und Umbauten
Leistung
te
Fensterarbeiten
1.
rl
Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
Von ausbeuterischer Kinderarbeit sind insbesondere folgende Produkte betroffen:
ag
- Sportbekleidung, Sportartikel, insbesondere Bälle
- Spielwaren
- Teppiche
- Lederprodukte
en
- Textilien
- Billigprodukte aus Holz
ni
- Natursteine
- Agrarprodukte wie z.B. Kaffee, Kakao, Orangen- oder Tomatensaft.
ch
Ja, ich erkläre/wir erklären, dass die Leistung oder Lieferung derartige Produkte enthält, die in Afrika, Asien oder Lateinamerika hergestellt bzw. bearbeitet werden oder wurden.
t
Für den Fall, dass „Ja“ nicht angekreuzt ist, erkläre ich/erklären wir, dass die Leistung oder Lieferung keine derartigen Produkte enthält, die in Afrika, Asien oder Lateinamerika hergestellt bzw. bearbeitet werden oder wurden.
be
2.
Falls ja, ist eine der beiden folgenden Erklärungen erforderlich. Bitte die entsprechende Erklärung
ankreuzen!
bzw.
be
ar
Ich/Wir sichere/n zu, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr. 182 erfolgt bzw. erfolgt ist sowie
ohne Verstöße gegen Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung dieses Übereinkommens oder
aus anderen nationalen oder internationalen Vorschriften zur Bekämpfung von ausbeuterischer Kinderarbeit ergeben.
3.
ba
it
Ich/Wir sichere/n zu, dass mein/unser Unternehmen, meine/unsere Lieferanten und deren Nachunternehmer aktive und zielführende Maßnahmen ergriffen haben, um ausbeuterische Kinderarbeit im
Sinn des IAO-Übereinkommens Nr. 182 bei Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte auszuschließen.
r*
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich oder vorwerfbar falsche Abgabe der vorstehenden
Erklärung meinen/unseren Ausschluss von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat bzw. - nach Vertragsschluss - den Auftraggeber gegebenenfalls zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Frist berechtigt.
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
© VHB Bayern 2008 - Stand 30.04.2010
1 von 1
Leistungsbeschreibung
en
ag
rl
te
Un
Projekt
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
LV
Vergabestelle
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
Staatliches Bauamt Bayreuth
Wilhelminenstraße 2
95444 Bayreuth
Tel.: 0921 / 606 - 2871, Fax: -2849
t
ch
ni
be
ar
be
r*
ba
it
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
Inhaltsverzeichnis
OZ (LV-Gruppe)
Seite:
en
ag
rl
te
Un
4
Abweichung Lang- und Kurztext
4
Hinweise und Auskünfte zu den Verdingungsunterlagen
4
Online - Pläne
4
Besichtigung von Baustellen
4
Weitere Besondere Vertragsbedingungen
5
10.1 Übergabe von Ausführungszeichnungen
5
10.2 Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen
5
10.3 Baufristenplan
5
10.4 Einrichtung von Unterkünften
5
10.5 Baustellenbesprechungen
5
ni
Erg. Angebotsanf.
5
10.7 Verjährungsfrist für Mängelansprüche
6
ch
10.6 Energie- und Wasseranschlüsse zu Bauzwecken
6
10.9 Gerichtsstand
6
Ende der WBVB
t
10.8 Anordnung von Stundenlohnarbeiten
6
Weitere Zusätzliche Vertragsbedingungen
Bauprodukte, Nachweise
Kulturhistorische Funde
Örtliche Bauleitung
Baulärm
Entsorgung von Bauschutt und sonstigem Abbruchmaterial
Alkoholverbot- und Rauchverbot
Brandschutz
8
r*
Werbung
7
ba
Ver- und Entsorgungsleitungen
Reinigung
7
it
Bautagesberichte
7
be
Lieferung und Einbau
7
ar
Muster, Probestücke, Probeflächen
be
Stoffe und Bauteile
7
8
8
8
8
8
9
9
9
10
Druckdatum: 19.07.2016
LV-Key: 183430
Seite:
2
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
Inhaltsverzeichnis
OZ (LV-Gruppe)
Seite:
en
ag
rl
te
Un
10
Gerätestunden für Kleingeräte
10
Rechnungen
10
Baustellenordnung
10
Dokumentation
10
Ende der WZVB
11
Allgemeine Bau- und Objektbeschreibung
11
Angaben zur Ausführung
12
Bauablauf
12
Beschläge Allgemein
12
Beschläge
13
Dichtung für Flügel
Verglasung
ni
Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme
13
ch
Einbruchhemmung
13
14
Wärmeschutz, nach EnEV 2014
t
Aufmaß
15
1. 1
Demontage bestehender Holzfenster
1. 2
Neue Fenster, Kunststoff
1. 3
Stundenlohnarbeiten
16
16
19
ar
Fenster
be
1
15
22
be
r*
ba
it
Druckdatum: 19.07.2016
LV-Key: 183430
Seite:
3
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
Vertragliche Regelungen
en
ag
rl
te
Un
Ergänzung der Angebotsanforderung
Abweichung Lang- und Kurztext
Sofern Lang- und Kurztext voneinander abweichen, gilt immer der Langtext.
Hinweise und Auskünfte zu den Verdingungsunterlagen
Rechtzeitig beantragte Auskünfte werden spätestens 6 Kalendertage in Fällen besonderer Dringlichkeit 4
Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist erteilt.
Anfragen sind schriftlich über die Vergabeplattform, per Mail ([email protected]) oder per Fax
(0921/606-2849) einzureichen.
Online - Pläne
Digitale Pläne für die Vergabe werden als pdf-Dateien zur Verfügung gestellt. Die Vergabestelle kann nicht
gewährleisten, dass die Pläne maßstabsgetreu wiedergegeben werden. Sollte eine für die Angebotsbearbeitung
notwendige Vermaßung fehlen, hat der Bewerber bei der Vergabestelle diese Auskunft zu verlangen.
ch
ni
Besichtigung von Baustellen
Ortseinsicht ist nach vorheriger Absprache mit der Vergabestelle möglich und wird empfohlen.
t
be
ar
be
r*
ba
it
Druckdatum:
19.07.2016
LV-Key: 183430
Seite:
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
4
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
Vertragliche Regelungen
en
ag
rl
te
Un
Weitere Besondere Vertragsbedingungen
10.1 Übergabe von Ausführungszeichnungen
Die Ausführungszeichnungen werden als Dateien in digitaler, bearbeitbarer Form (*.dwg, *.dxf) übergeben
10.2 Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen
Eine erforderliche Planvorlage des AN hat in Abstimmung mit dem AG so rechtzeitig zu erfolgen, dass die
vertraglich vereinbarten Ausführungstermine unter Berücksichtigung von Planprüfung und der erforderlichen
Lieferfristen eingehalten werden.
ni
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unter seiner eigenen Verantwortung nach dem Vertrag zu erbringen.
Dazu gehören auch Werkstatt-/Montagepläne, Bedienungsanleitungen etc. Deshalb werden vom Auftraggeber
oder seinem Erfüllungsgehilfen diesbezüglich keine Freigaben, Anerkenntnisse oder sonstige Rechtserklärungen
abgegeben. Die Kenntnisnahme des Auftraggebers entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner vollen
Verantwortung und Haftung für die Richtigkeit und vertragsgerechte Ausführung seiner Leistung. Dies gilt auch
für etwaige Planfreigaben.
In der Regel erfolgt nur eine Prüfung im Hinblick auf die Gestaltung und die technischen Vorgaben.
t
10.3 Baufristenplan
ch
Sofern im Leistungsverzeichnis die Lieferung und Erstellung von Plänen in digitaler Form gefordert ist, sind diese
zwingend nach den Vorgaben des Auftraggebers (insbesondere hinsichtlich der Einhaltung von Layerstrukturen,
Planstempel etc.) zu erstellen.
Die Vorgehensweise ist der "Anleitung für beauftragte Firmen" zu entnehmen.
be
Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die
Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus
den Besonderen Vertragsbedingungen.
be
ar
Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen
Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen.
Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan
durch den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 14 Werktage nach
Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich zu übergeben.
10.4 Einrichtung von Unterkünften
it
Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich
die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.
ba
10.5 Baustellenbesprechungen
r*
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen
geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.
Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt.
10.6 Energie- und Wasseranschlüsse zu Bauzwecken
Druckdatum:
19.07.2016
LV-Key: 183430
Seite:
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
5
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
Vertragliche Regelungen
en
ag
rl
te
Un
Energieanschlüsse: Anschlüsse für 230 V/400 V sind vor Ort vorhanden.
Wasseranschlüsse: 1/2 Zoll in ca. 50 m Entfernung
Anschlüsse und deren Verbrauch stehen kostenlos zur Verfügung, Zwischenzähler sind nach Angaben des AG
zu setzen.
Anschlüsse für Geräte, Maschinen und sonst. Hilfsmittel die Energie oder Wasser benötigen, wie z.B. Kabel,
Leitungen, Schläuche, Kabeltrommeln, Scheinwerfer etc. sind vom AN bereitzustellen und werden nicht
gesondert vergütet.
10.7 Verjährungsfrist für Mängelansprüche
4 Jahre außer bei wartungsbedürftigen maschinentechnischen und elektronischen Anlagen ohne
Wartungsvertrag.
10.8 Anordnung von Stundenlohnarbeiten
ni
Mit der Ausführung von Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu
beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt.
Die Stundenlohnzettel sind wöchentlich einzureichen.
ch
10.9 Gerichtsstand
t
Als Gerichtsstand wird Bayreuth, für Baumaßnahmen des Bundes und der BIMA (Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben) jedoch Nürnberg vereinbart, sofern die Voraussetzungen des § 38 ZPO
vorliegen.
be
ar
be
Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
r*
ba
it
Druckdatum:
19.07.2016
LV-Key: 183430
Seite:
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
6
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
Vertragliche Regelungen
en
ag
rl
te
Un
Weitere Zusätzliche Vertragsbedingungen
Stoffe und Bauteile
Vom Auftragnehmer dürfen keine gesundheitsgefährdenden Stoffe und Bauteile eingebaut werden. Die Werte
der derzeit gültigen MAK-Liste sind einzuhalten.
Bauprodukte, Nachweise
Zur Qualität der Bauprodukte wird vor allem auf das Produkthaftungsgesetz vom 15.12.1989 und auf die Bayer.
Bauordnung vom 09.05.2016, hier besonders auf Artikel 15 bis 23, hingewiesen. Die Bauregellisten des Instituts
für Bautechnik in Berlin sollten dem Anbieter vorliegen und bekannt sein.
Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, wenn sie für den Verwendungszweck
den Vorschriften des Bauproduktengesetzes, der Bauproduktenrichtlinien und der Umsetzung sonstiger
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften entsprechen und das CE-Zeichen tragen (siehe auch
Bauregelliste B) oder
*
den in der Bauregelliste A aufgeführten Techn.Regeln entsprechen und auf Grund des bereinstimmungsnachweises das Ü-Zeichen tragen oder
*
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung besitzen oder
*
ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfungszeugnis erhalten haben oder
*
eine Zustimmung im Einzelfall besitzen oder
*
einer Regelung für sonstige Bauprodukte (für die vorgenannten Punkte nicht zutreffen) entsprechen z.B:
Nachweis der Gleichwertigkeit.
t
ch
ni
*
be
be
ar
Gem. Art. 52 Abs.1 BayBO hat der Unternehmer die erforderlichen Nachweise über die Verwendbarkeit der
eingesetzten Bauprodukte und Bauarten auf der Baustelle bereitzuhalten.Gem. Art. 77 Abs.5 BayBO ist dem
Staatlichen Bauamt Bayreuth, das die Bauüberwachung durchführt, auf der Baustelle bzw. Betriebsstätte Einblick
in die Genehmigungen, Zulassungen, Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen, Übereinstimmungszertifikate, Überwachungsnachweise, Zeugnisse und Aufzeichnungen über die Prüfung von Bauprodukten usw.
zu gewähren.Diese Nachweise sind vor Baubeginn dem Auftraggeber d.h. Staatlichen Bauamt Bayreuth als
Kopie zu übergeben.
it
Muster, Probestücke, Probeflächen
ba
Für die nachfolgend beschriebene Leistung
sind Muster und Probestücke dem Auftraggeber
vor der Ausführung zur Genehmigung vorzulegen.
Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.
r*
entfällt.
Kulturhistorische Funde
Werden vom Auftragnehmer Funde gemacht, die von kulturhistorischer Bedeutung sein könnten, ist sofort der
Druckdatum:
19.07.2016
LV-Key: 183430
Seite:
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
7
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
Vertragliche Regelungen
en
ag
rl
te
Un
Auftraggeber oder dessen örtlicher Bauleiter zu informieren.
Lieferung und Einbau
Soweit im Einzelfall keine abweichende Festlegung getroffen wurde, beinhalten die Positionen die Lieferung und
den Einbau.
Bautagesberichte
ch
ni
Vom AN sind auf Formblättern Beiträge für das Bautagebuch täglich zu liefern. Sie müssen alle Angaben wie
Stand und Fortschritt der Arbeiten sowie alle bemerkenswerten Ereignisse des Bauablaufes lückenlos enthalten.
Es dient als Grundlage für alle Meldungen und Berichte, die über die Bauausführung zu erstatten sind und bildet
nach Abschluss der Bauarbeiten einen wichtigen Bestandteil der Bauakten. Die Übergabe der Bautagesberichte
ist deshalb Voraussetzung für eine Schlusszahlung.
Baulärm
t
Auf der Baustelle dürfen nur schallgedämmte Baumaschinen eingesetzt werden.
Auf angrenzende Bebauung und Gebäude ist Rücksicht zu nehmen.
be
Ver- und Entsorgungsleitungen
ar
Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u.ä. beim
AG anhand der Bestandspläne und der dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.
be
Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer außerdem bei allen zuständigen Stellen über eventuell
vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen sowie deren Schutz zu informieren.
Bei allen Arbeiten, mit oder ohne Geräteeinsatz, im Bereich der Leitungstrassen sind grundsätzlich die
einschlägigen Vorschriften der BayBO und der Berufsgenossenschaften, der VDE, sowie die Merkblätter und
Hinweise des örtlichen Energieversorgers einzuhalten.
Schäden an Ver und Entsorgungsleitungen sowie daraus entstehende Folgekosten gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.
it
r*
Entsorgung von Bauschutt und sonstigem Abbruchmaterial:
ba
Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten.
Bauschutt sowie Abbruchmaterialen, die aus dem Leistungsbereich des AN hervorgehen, sind vom AN auf
Container zu laden, abzutransportieren, und fach-, sach- und umweltgerecht entsorgen.
Alle Teile, die nicht für den Wiedereinbau bestimmt sind, sind wie folgt zu entsorgen:
Druckdatum:
19.07.2016
LV-Key: 183430
Seite:
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
8
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
Vertragliche Regelungen
en
ag
rl
te
Un
Bauschutt:
Bauschuttdeponie
Neuenreuther Str. 30
95473 Unterschreez/Haag
Tel. 09201/9960
oder sonstige zugelassene Entsorgungsstelle:
Holzbauteile/ Glas/ Metalle/ Kunststoffe/
Dämmstoffe/ Bitumen
Schadstoffbelastetes Abbruchmaterial
VEOLIA Umweltservice Bayreuth GmbH
0921/9305-9
Gewerbemüll /Wertstoffsortieranlage
Im Letterer 2
95463 Bindlach
Tel. 09208/9375
be
ar
be
Schadstoffbelastetes Abbruchmaterial:
Dämmstoffe / Bitumen etc
Stadt BT
Deponie Heinersgrund
95463 Bindlach
Tel. 0921/251848
oder sonstige zugelassene Entsorgungsstelle:
t
Kunststoffteile:
Müllumladestation Bayreuth
Weiher Str.
95448 Bayreuth
Tel. 0921/13791
oder sonstige zugelassene Entsorgungsstelle:
ch
ni
oder sonstige zugelassene Entsorgungsstelle:
Der Nachweis der Entsorgungsstelle und der Bezahlung der Deponiegebühren sind der Schlussrechnung
beizufügen.
it
Reinigung
Die Baustelle ist täglich zu reinigen, inkl. Reinigung bei Fertigstellung einzelner Arbeitsabschnitte.
ba
Werbung
r*
Firmentafeln und Werbebanner sind nicht zulässig.
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.
Druckdatum:
19.07.2016
LV-Key: 183430
Seite:
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
9
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
Vertragliche Regelungen
en
ag
rl
te
Un
Brandschutz
Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme
ch
ni
Fluchtwege sind freizuhalten.
Werden in brandgefährdeten Bereichen
Schweiß- bzw. Schneidarbeiten durchgeführt,
ist eine schriftliche Schweißerlaubnis
(Schweißerlaubnisschein) bei der
Objektüberwachung einzuholen.
Die Beschäftigten müssen im Gebrauch der
Löscheinrichtungen unterwiesen sein.
Bei allen feuergefährlichen Arbeiten
(Schweißen, Flammarbeiten etc.) ist ein ABC-Feuerlöscher
direkt an der Arbeitsstätte vorzuhalten. Brennbares Material ist aus den
Gefahrenbereichen vorab zu entfernen.
t
Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme darf der Auftragnehmer Dritten nur mit vorheriger Zustimmung
des Auftraggebers weitergeben.
Dies gilt auch nach Abschluss der Bauarbeiten für die Erteilung von Referenzen oder der geplanten
Veröffentlichung in Firmenbroschüren, Internetauftritten etc.
be
Gerätestunden für Kleingeräte
ar
z.B. Bohrer, Flex, usw. sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden auch für Stundenlohnarbeiten
nicht gesondert vergütet.
Rechnungen
be
Rechnungen sind im Original in Papierform einzureichen.
Auf allen Rechnungen ist sowohl die Maßnahmen- als auch die Vertragsnummer anzugeben.
r*
ba
Auf dieser Baustelle gilt die Baustellenverordnung.
Die Baustellenordnung wird Vertragsbestandteil. Die darin aufgeführten
Einzelpunkte
sind bei der Kalkulation zu beachten, und in die entsprechenden
Einheitspreise mit
einzukalkulieren.
it
Baustellenordnung
Dokumentation
Druckdatum:
19.07.2016
LV-Key: 183430
Seite:
10
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
Vertragliche Regelungen
en
ag
rl
te
Un
Der AN hat für seine Leistungen eine technische Dokumentation zu
erstellen und spätestens 14 Tage vor der geplanten Abnahme
an den AG zu übergeben.
Die geforderte Dokumentation stellt eine wesentliche Unterlage für einen
ordnungsgemäßen Betrieb beim Nutzer dar. Ihr vollständiges Vorliegen
ist deshalb Voraussetzung für eine Abnahme und Übergabe der Anlage.
Bestandteile sind technische Produktblätter, Zulassungen,
Systemdarstellungen, Einbauanleitungen, Bedienanleitungen, Prüfprotokolle, Prüfbücher,
Bauteilbücher, Abnahmeunterlagen Dritter, Übereinstimmungserklärungen
u.ä. Die Unterlagen sind sortiert und zusammengestellt in A4-Ordnern
2-fach und auf Datenträger (CD) im Dateiformat 1-fach zu übergeben.
Die geforderte Dokumentation stellt eine wesentliche Unterlage für einen
ordnungsgemäßen Betrieb beim Nutzer dar. Ihr vollständiges Vorliegen
ist deshalb Voraussetzung für eine Abnahme und Übergabe der Anlage.
ni
Ende der Weitere Zusätzliche Vertragsbedingungen
ch
t
Allgemeine Bau- und Objektbeschreibung
Maßnahme:
Polizeipräsidium Oberfranken
Generalsanierung Dienstgebäude,
Ludwig-Thoma-Str. 2 - 6/ Pottensteiner-Str. 6, 95477 Bayreuth
be
Standort:
Ludwig-Thoma-Str., 95477 Bayreuth
be
ar
Allgemeine Baubeschreibung
Das Staatliche Bauamt Bayreuth plant die Sanierung der Dienstgebäude auf
dem Polizeiareal in der Ludwig-Thoma-Straße und Pottensteiner-Straße.
Die Dienstgebäude liegen direkt an der Ludwig-Thoma-Straße.
Es sind unterkellerte Ziegelsteinbauten mit 3-4 Obergeschossen und
Walmdach.
Siehe auch Fotos in der Anlage.
Die Gebäude wurden in den 1930er Jahren errichtet. In den 70er Jahren
wurde der Dachstuhl beim dem Anwesen Ludwig-Thoma-Str. 4, durch die
Sargdeckelkonstruktion ergänzt.
r*
ba
it
Allgemeiner Bauablauf:
Die Gebäude sind während der gesamten Sanierungsarbeiten in Nutzung.
Der normale Dienstbetrieb bleibt aufrecht erhalten, mit entsprechenden
Behinderungen bzw. Verzögerungen im Bauablauf ist zu rechnen.
Die Sanierungsarbeiten im Inneren werden abschnittsweise über einen
Zeitraum von 5 Monaten durchgeführt, beginnend mit den Sanitärsträngen
jeweils neben den Treppenhäusern.
Die Arbeiten müssen zwischen 7°° und 17°° Uhr erfolgen.
Baustellenerschließung:
Druckdatum:
19.07.2016
LV-Key: 183430
Seite:
11
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
Vertragliche Regelungen
en
ag
rl
te
Un
Die Baustellenerschließung erfolgt über den Hauptzugang des
Polizeipräsidiums Oberfranken in der Ludwig-Thoma -Str. 4. Zutritt des
Geländes bzw. der Gebäude ist nur über Anmeldung und Ausweisung
gestattet.
Lagerflächen sind im Bereich des betroffenen Gebäudes auf dem Gelände
vorhanden und können nach Absprache mit dem Bauherren, der
Dienststellenleitung bzw. Bauleitung genutzt werden.
Angaben zur Ausführung
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn :
Voraussichtliches Ausführungsende :
KW 38 / 2016
KW 49 / 2016
ni
1. Für die nachfolgend beschriebenen Leistungen werden keine
Hebezeuge, Geräte o.ä. zur Verfügung gestellt, d.h. sämtliche
notwendigen Hebezeuge, Geräte etc. die zum Erbringen der Leistungen
notwendig sind, sind mit vorzusehen und in die EP mit einzurechnen.
Ein Fassaden- und Dachfanggerüst wird bauseits gestellt.
Siehe auch beiliegende Planunterlagen.
Bauablauf Fensterarbeiten
t
ch
2. Vor Beginn der Arbeiten ist vom Auftragnehmer eine Beschäftigtenbzw. Mitarbeiterliste rechtzeitig an das Polizeipräsidium Oberfranken
zu übermitteln.
Die Mitarbeiter werden auf sicherheitsrelevante Daten hin vom
Sicherheitsbeauftragten des Polizeipräsidiums Oberfranken überprüft.
Druckdatum:
19.07.2016
LV-Key: 183430
r*
Beschläge Allgemein
Alle Elemente/ Kunststofffenster sind mit vollständigen Beschlägen zu
liefern. Die Kunststofffenster sind als komplette, funktionsfähige
Einheit zu liefern.
ba
- Die in den Wänden befindlichen Anker sind zu lösen, und aus dem
Mauerwerk auszubauen.
- Ausbau und Entsorgung inkl. sämtlicher Beschläge, Griffe und
Metallteile.
it
Bei sämtlichen zurückzubauenden Fenstern ist folgender Aufwand
einzukalkulieren:
be
ar
be
Die Demontage der Fenster, Vorbereitungsarbeiten für den Einbau der
neuen Fenster, sowie die Montage der neuen Fenster muss raumweise
erfolgen, da die Gebäude Ludwig-Thoma-Straße 4, während der Arbeiten in
Nutzung sind.
Das heißt, es können immer nur einzelne Büros für die Zeit der Arbeiten
geräumt werden.
Eventuelle Mehrkosten für die Abschnittsweise Bearbeitung der Gebäude
sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Seite:
12
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
Vertragliche Regelungen
en
ag
rl
te
Un
Beschläge Fenster (formale Regelungen)
Nachfolgend werden die für die jeweilige Öffnungsart einzusetzenden
Beschläge in ihrer Grundausstattung beschrieben.
Unter Berücksichtigung der Lastannahmen/Gewichte ist der erforderliche
Beschlag und die Zusatzteile wie zusätzliche Verriegelungen,
Scherenbefestigungen und Bänder nach den Bemessungstabellen des
System-Herstellers einzusetzen. Alle Beschlagteile sind aus
nichtrostenden Materialien herzustellen und müssen justierbar sein.
Weiteres Zubehör wie Drehsperren, Öffnungsbegrenzer, Schlösser und
Fenstergriffe werden gesondert beschrieben.
ni
Müssen bedingt durch die ausgeschriebenen Größen der Flügel besondere
Maßnahmen zum dauerhaften Gebrauch getroffen werden (Verkleben der
Verglasung, Sonderbauschrauben, Zuschlagsicherung, Verstärkung der
Profile und Beschläge, etc.) sind diese, ohne gesonderte Beschreibung in
der Position, zu berücksichtigen.
Die dauerhafte Funktionstüchtigkeit des Bauteiles ist in schriftlicher
Form incl. der Systemgeberbestätigung nachzuweisen.
t
ch
Beschläge
Dreh-Kippflügel-Beschläge, im Flügelfalz verdecktliegender
Zentralverschluss mit Zuschlagsicherung, Niveauschaltsperre,
Fehlbedienungssicherung und Öffnungsabgrenzung.
Öffnungswinkel mind. 90°
Oberfläche natursilber
19.07.2016
LV-Key: 183430
r*
Druckdatum:
ba
Verglasung
Verglasung (formale Regelungen)
Die nachfolgende Beschreibung stellt eine allgemeine Regelung für die
Lieferung und das Einsetzen der Verglasung in Bauelementen dar.
Die in den Positionsbeschreibungen angegebenen Abmessungen beziehen sich
auf die Außenmaße der Bauelemente. Die Kosten für die Ermittlung der
Glasmaße sind in die Angebotspreise einzurechnen, eine gesonderte
it
Dichtung für Flügel
Dreh-, Kipp- und Drehkippflügel sind in zwei Dichtungsebenen mit EPDMDichtungen abzudichten. Die Dichtungen sind als komplett vulkanisierter
Dichtungsrahmen einzusetzen.
be
ar
Abmessungen Fenstergriff
Länge Griff: ca. 116 mm
Länge Griff einschl. ovaler Rosette: ca. 146 mm
ovale Rosette: ca. 28 x 64 mm
Dicke Rosette: ca. 11 mm
Ausladung: ca. 61 mm
Griff gleichbleibend breit, leicht gebogen
be
Fenstergriff aus Stahl mit Kunststoffummantelung, weiß, als
Objektbeschlag, verschraubt.
Seite:
13
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
Vertragliche Regelungen
en
ag
rl
te
Un
ch
ni
Vergütung erfolgt hierfür nicht.
Zum Lieferumfang der Verglasungsarbeiten gehören alle hierfür
erforderlichen Dichtungen und deren Einbau, einschließlich der dicht
auszuführenden Eckausbildungen und Stöße. Weiterhin mitzuliefern sind
alle erforderlichen Dichtstoffe, Glasauflager und Klotzungsbrücken.
Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berücksichtigung der
Scheibengrößen und der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des
Glas-Herstellers zu ermitteln.
Die Eignung der vorgeschlagenen Glasaufbauten ist für den jeweiligen
Anwendungsfall hinsichtlich Glasarten, Glasdicken und Abmessungen vom
Auftragnehmer zu prüfen.
Dies trifft insbesondere auf die Anforderungen der jeweiligen
Landesbauordnung, die Vorschriften der Gemeindeunfallversicherung und
der Bau-Berufsgenossen- schaften oder sonstige, anzuwendende
Vorschriften zu.
Die Angabe der Licht- und Energiewerte erfolgt nach DIN EN 410. Sie
beziehen sich auf einen Standardaufbau. Abweichungen vom Standardaufbau
und Einbaulage aus der Senkrechten führen zu Wertänderungen.
Technische Richtlinien des Instituts des Glashandwerks für
Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar (IGH) DIN 18545 Abdichten
von Verglasungen mit Dichtstoffen Richtlinie VE-06/01:
Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von
Fenstern vom Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
t
Absturzsichernde Verglasungen
Absturzsichernde Verglasungen bedürfen grundsätzlich einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt "Deutsches Institut für Bautechnik"
oder einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) der jeweiligen
Bauaufsichtsbehörde.
Ist eine ZiE (Zustimmung im Einzelfall) erforderlich, so ist diese durch
die Bauherren/Bauherrenvertreter zu beantragen. Bei der Ausführung
absturzsichernder Verglasungen sind die TRAV "Technische Regeln für die
Verwendung von absturzsichernden Verglasungen" Fassung Januar 2003 zu
befolgen.
be
ar
be
Einbruchhemmung
Einbruchhemmung gemäß DIN EN 1627
Widerstandsklasse: RC2 (WK2)
Druckdatum:
19.07.2016
LV-Key: 183430
r*
Sollten für den Fenster- bzw. Türtyp, bedingt durch die Größe, Form,
Profilauswahl etc., kein Prüfzeugniss vorliegen, so hat die Ausführung
in Anlehnung an das entsprechende Zeugnis zu erfolgen, die Abweichungen
ba
Rahmenprofile
Einbruchhemmende Beschläge
Einbruchhemmendes Glas P 4A DIN EN 356, mit 1-Komponenten Klebstoff
gesichert Ausführung und Anzahl der Befestigungspunkte der Baukörper
Die Fertigungsrichtlinien des Systemgebers sind zu beachten.
it
Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des
Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen, bzw. eingehalten werden:
Seite:
14
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
Vertragliche Regelungen
en
ag
rl
te
Un
sind dem AG schriftlich mitzuteilen.
Ein entsprechendes Prüfzeugnis bzw. die Mittelung über die Änderungen
über das jeweilige Element, sowie eine Werks- und Montagebescheinigung
ist auszustellen und dem Bauherren auszuhändigen.
Wärmeschutz, nach EnEV 2014
Fenster mit Standartverglasung
Rahmen Uf <=1,4 W/(m²K)
Glas Ug <=1,1 W/(m²K)
Fenster Uw <=1,3 W/(m²K)
Fenster mit Sonderverglasung
Rahmen Uf <=2,0 W/(m²K)
Glas Ug <=1,6 W/(m²K)
Fenster Uw <=2,0 W/(m²K)
ni
ch
Aufmaß
Jedes Fenster ist aufzumessen. Die für den jeweiligen Fenstertyp
nagegebenen Maße sind Referenzmaße. Abweichungen von +/- 10 cm bezogen
auf das konkrete Einzelelement sind möglich.
t
Auf die grundsätzliche Prüf- und Hinweispflicht des Auftragnehmers gemäß
§ 4 Nr. 3 VOB/B wird ausdrücklich hingewiesen.
be
ar
be
r*
ba
it
Druckdatum:
19.07.2016
LV-Key: 183430
Seite:
15
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
OZ (Pos-Nr.)
ME Einheitspreis
in EURO
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
1
Menge
Fenster
Fenster Typ 1
Holzfenster, rechteckig, 4-teilig
Rahmen mit Mittelpfosten und 2 Kämpfer.
4 Öffnungsflügel mit jeweils einer vertikalen Sprosse.
2x Dreh-Flügel
2x Dreh-Kipp-Flügel
Größe ca. 1,30 x 2,10 m
Größe ca. 1,30 x 2,10 m
ch
ni
Fenster Typ 2
Holzfenster, rechteckig, 4-teilig
Rahmen und Kämpfer mit 4 Öffnungsflügel
2 Flügel als Oberlicht, als Dreh-Flügel.
2 Flügel mit jeweils 2 horizontalen Sprossen mit Stulp
ohne Pfosten
1x Dreh-Flügel
1x Dreh-Kipp-Flügel
t
Fenster Typ 3
Holzfenster, rechteckig, 4-teilig
Rahmen mit Kämpfer und 4 Öffnungsflügel
1 Flügel als Oberlicht, mit zwei vertikalen Sprosse,
als Kipp-Flügel.
3 Flügel mit jeweils 2 horizontalen Sprossen mit Stulp
ohne Pfosten
3x Dreh-Flügel
be
Größe ca. 1,30 x 0,60 m
1. 1. 1
Demontage bestehender Holzfenster
Vorh. Fenster, Holz, Typ 1, ca. 1,30x2,10m ausbauen
Vorhandenes Holzfenster Typ 1, ca. 1,30x2,10m ausbauen
und entsorgen, einschl. aller Befestigungsmittel und
Dichtmaterialien.
r*
Bezugsbeschreibung
ba
1. 1
it
Fenster Typ 4
Holzfenster, rechteckig, 2-teilig
2 Öffnungsflügel, als Dreh-Flügel mit Stulp ohne
Pfosten.
ar
be
Größe ca. 1,90 x 2,10 m
Die demontage erfolgt von Hand bzw. mit handgeführten
Druckdatum:
19.07.2016
LV-Key: 183430
Seite:
16
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
OZ (Pos-Nr.)
Menge
Gesamtbetrag
in EURO
St .......................
.......................
St .......................
.......................
en
ag
rl
te
Un
ME Einheitspreis
in EURO
Kleingeräten erschütterungsarm nach DIN 4150, staubarm
nach TRSG 553, ohne Untergrundbeschädigung und ohne
Wasserfreisetzung.
Das Holzfenster sitzt in einer massivem Mauerwerkswand
mit gemauertem Anschlag.
Die bestehende Außenfensterbank aus Naturstein bleibt
erhalten, ebenso die Innenfensterbank. Beschädigungen
während der Demontage sind auszuschließen.
Die aufgenommenen Stoffe sind zur Verwertung/
Entsorgung zu sortieren und in Behältern des AN zu
lagern. Der Transport vom Ort der Demontage bis zum
Sammelpunkt ist in den Einheitspreis mit einzurechnen.
Die Entsorgung durch den AN wird gesondert vergütet.
Einbauort: Erdgeschoss
ni
ch
1. 1. 2
33
Vorh. Fenster, Holz, Typ 2, ca. 1,30x2,10m ausbauen
Wiederholungsbeschreibung zu OZ 1. 1. 1, jedoch
t
Typ 2
Größe: 1,30x2,10 m
4
ar
1. 1. 3
be
Einbauort: Treppenhäuser EG bis 2.OG
Vorh. Fenster, Holz, Typ 3, ca. 1,90x2,10m ausbauen
Wiederholungsbeschreibung zu OZ 1. 1. 1, jedoch
4
Vorh. Fenster, Holz, Typ 4, ca. 1,30x0,60m ausbauen
Wiederholungsbeschreibung zu OZ 1. 1. 1, jedoch
Einbauort: Treppenhäuser 2.OG
2
19.07.2016
LV-Key: 183430
.......................
r*
Typ 4
Größe: ca. 1,30x0,60m
Druckdatum:
St .......................
ba
1. 1. 4
it
Einbauort: Flurenden 1.OG und 2.OG
be
Typ 3
Größe: ca. 1,90x2,10m
St .......................
.......................
Seite:
17
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
OZ (Pos-Nr.)
1. 1. 6
en
ag
rl
te
Un
1. 1. 5
Menge
ME Einheitspreis
in EURO
Gesamtbetrag
in EURO
St .......................
.......................
1.500
kg .......................
.......................
1.500
kg .......................
.......................
kg .......................
.......................
Zulage Ausbau Rollokasten
Zulage zu vorbeschriebenen Positionen für den Ausbau
eines Vorsatz-Rollladenkasten, Aluminium.
6
Abtransport/ Entsorgung Holz
Bezugsbeschreibung
Bau- und Abbruchabfälle abtransportieren und
ordnungsgemäß Entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden
vom AG übernommen.
Entsorgungsgut: Holz
ni
1. 1. 7
Abtransport/ Entsorgung Glas
Wiederholungsbeschreibung zu OZ 1. 1. 6, jedoch
t
1. 1. 8
ch
Entsorgungsgut: Glas
Abtransport/ Entsorgung Baumischschutt
Entsorgungsgut: Baumischschutt
be
Wiederholungsbeschreibung zu OZ 1. 1. 6, jedoch
500
ar
Demontage bestehender Holzfenster
.......................
be
Summe 1. 1
r*
ba
it
Druckdatum:
19.07.2016
LV-Key: 183430
Seite:
18
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
OZ (Pos-Nr.)
ME Einheitspreis
in EURO
Gesamtbetrag
in EURO
en
ag
rl
te
Un
1. 2
Menge
Neue Fenster, Kunststoff
ch
ni
Leitbeschreibung Kunststofffenster
Kunsstoff-Fensterprofil als ein Doppeldichtungssystem
(Anschlagdichtungssystem) mit 5-Kammerrahmen und 4Kammerflügel in flächenversetzter Ausführung. Mit
umlaufender Stahlaussteifung in Flügel- und
Rahmenprofilen.
Der Glasfalz ist als Halbschrägfalz ausgebildet. Das
Getriebeachsmaß beträgt 13 mm.
Die äußeren Überschläge der Profile sind mit einem
Radius von 6 mm abgerundet und min. unter 15°
abgeschrägt.
Kontrollierte Profilentwässerung nach vorn oder unten
mit entsprechenden Abdeckkappen.
Montagebohrungen seitlich im Blendrahmen.
Bautiefe: 68 mm
Ansichtsbreite: Blendrahmen 80 mm, Flügel 78 mm
Dichtung: Umlaufendes Dichtungsprofil aus APTK, gegen
Verschieben gesichert.
Die Ecken sind gegen Wind und Wasser dauerhaft dicht zu
verbinden.
t
Oberfläche: coextrudierte PMMA - Formmasse nach DIN EN
ISO 306 (Acrylglas) homogen mit dem Grundprofil
verbunden hochkratzfest, witterungsbeständig,
lichtecht.
Farbe: weiß RAL 9016
Verglasung, Beschläge, Fenstergriffe gemäß
Vorbemerkungen.
Montage:
Eine raumseitige Abdichtung zwischen Bauteil und Wand
ist durch eine Foliendichtung herzustellen. Der
Diffusionswiderstand gegen Wasserdampf muss an der
raumseitigen Abdichtung höher sein als an der
außenseitigen Abdichtung. Die seitlichen Laibungen sind
vor Einbringen der Abdichtung glatt zu putzen und
anschließend zu primern.
Der Hohlraum zwischen Bauteil und Fensterrahmen ist
vollständig zu dämmen.
Eine wetterseitige Abdichtung zwischen Bauteil und Wand
ist erforderlich und durch ein vorkomprimiertes
Dichtband herzustellen. Sie ist so auszuführen, dass
ein unkontrollierter Eintritt von Regenwasser
verhindert wird.
be
ar
be
LV-Key: 183430
r*
19.07.2016
ba
Druckdatum:
it
Befestigung mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben,
Lastabtragung mit Tragklötzen
Abdichtung der äußeren Dichtebene mit Dichtstoff
Seite:
19
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
OZ (Pos-Nr.)
Menge
Gesamtbetrag
in EURO
St .......................
.......................
en
ag
rl
te
Un
ME Einheitspreis
in EURO
(zulässige Gesamtverformung
mind. 25 %), umlaufend, Abdichtung der inneren
Dichtebene mit
dampfdiffusionsdichter Folie (sd-Wert größer als 1500
m) mit Putzträger, umlaufend,
Windlast DIN EN 12210, Prüfdruck P1 Klasse 1 (400 Pa),
Schlagregendichtheit DIN EN 12208, Klasse 4 A (150 Pa),
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw,R 32 dB,
Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN V 4108-4 Uw kleiner
gleich 1,4 W/m2K, Luftdurchlässigkeit DIN EN 12207,
Klasse 2 (300 Pa),
Bedienungskräfte Klasse 1 DIN EN 13115,
Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 13115,
Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200)
1. 2. 1
Neues Fenster, Typ 1, liefern und montieren
Bezugsbeschreibung
ni
Einbauort: Erdgeschoss
t
ch
Neues Fenster gemäß Konstruktionsbeschreibung
Holzfenster und Beschreibung Typ 1 liefern und nach
Montagehinweis montieren.
Größe: ca. 1,30x2,10m
Anforderungen: RC 2 gemäß DIN EN 1627 mit P4A
Verglasung gemäß EN 356
33
be
1. 2. 2
Neues Fenster, Typ 2, liefern und montieren
ar
Wiederholungsbeschreibung zu OZ 1. 2. 1, jedoch
Einbauort: Treppenhäuser EG bis 2.OG
be
Neues Fenster gemäß Konstruktionsbeschreibung
Holzfenster und Beschreibung Typ 2
Größe: ca. 1,30x2,10m
Anforderungen: ohne Anforderungen an den Einbruchschutz
Neues Fenster, Typ 3, liefern und montieren
Wiederholungsbeschreibung zu OZ 1. 2. 1, jedoch
.......................
r*
Neues Fenster gemäß Konstruktionsbeschreibung
Holzfenster und Beschreibung Typ 3
Größe: ca. 1,90x2,10m
Anforderungen: ohne Anforderungen an den Einbruchschutz
St .......................
ba
1. 2. 3
it
4
Einbauort: Flurenden 1.OG und 2.OG
4
Druckdatum:
19.07.2016
LV-Key: 183430
St .......................
.......................
Seite:
20
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
OZ (Pos-Nr.)
ME Einheitspreis
in EURO
Gesamtbetrag
in EURO
2
St .......................
.......................
43
St .......................
.......................
250
m .......................
.......................
en
ag
rl
te
Un
1. 2. 4
Menge
Neues Fenster, Typ 4, liefern und montieren
Wiederholungsbeschreibung zu OZ 1. 2. 1, jedoch
Neues Fenster gemäß Konstruktionsbeschreibung
Holzfenster und Beschreibung Typ 4
Größe: ca. 1,30x0,60m
Anforderungen: ohne Anforderungen an den Einbruchschutz
Einbauort: Treppenhäuser 2.OG
1. 2. 5
Zulage Fenstergriffe abschließbar
Zulage für vorbeschriebene Fenstergriffe abschließbar,
einschl. 2 Schlüssel pro Fenstergriff, eine gemeinsame
Schließgruppe.
ch
ni
1. 2. 6
t
Glattstrich
Glattstrich auf Leibungen herstellen, als glatte, ebene
und tragfähige Fläche als Untergrund für die
Fensteranschlüsse.
ar
Neue Fenster, Kunststoff
.......................
be
Summe 1. 2
be
Untergrund: Ziegelmauerwerk
Leibungstiefe: bis 35 cm
r*
ba
it
Druckdatum:
19.07.2016
LV-Key: 183430
Seite:
21
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
OZ (Pos-Nr.)
ME Einheitspreis
in EURO
Gesamtbetrag
in EURO
h .......................
.......................
en
ag
rl
te
Un
1. 3
Menge
Stundenlohnarbeiten
StL-Nr. 07.893/000 00 01
t
ch
ni
Verrechnungssätze für Löhne
Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten,
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge,
- Gemeinkostenanteile,
- Gewinn.
Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind
gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.
Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als
Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich
die Sozialkosten vergütet.
Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies
anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst
gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.
1. 3. 1
5
ar
be
1. 3. 2
Facharbeiter
Facharbeiter
be
Helfer
Helfer
5
Summe 1
Fenster
.......................
.......................
.......................
r*
ba
Stundenlohnarbeiten
it
Summe 1. 3
h .......................
Druckdatum:
19.07.2016
LV-Key: 183430
Seite:
22
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl.
OZ (LV-Gruppe)
1. 2
1. 3
1
en
ag
rl
te
Un
1. 1
Summe
in EURO
Demontage bestehender Holzfenster
.......................
Neue Fenster, Kunststoff
.......................
Stundenlohnarbeiten
.......................
Fenster
.......................
t
ch
ni
be
ar
be
r*
ba
it
Druckdatum:
19.07.2016
LV-Key: 183430
Seite:
23
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Auftraggeber :
Projekt :
LV :
LV-Datum :
Staatliches Bauamt Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken, Generalsanierung Dienstgebäude
16 E 0313 Fensterarbeiten LT 4
19.07.2016
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl.
OZ (LV-Gruppe)
en
ag
rl
te
Un
1
Summe
in EURO
Fenster
.......................
Angebotssumme netto
.......................
abzüglich Nachlass
.......................
.......................
Summe Netto inkl. Nachlass
.......................
zuzügl. 19,00% MwSt.
.......................
Angebotssumme brutto
.......................
1
-
24
ch
ni
Seiten:
Das Dokument enthält
16 Positionen, davon
16 im freien Text.
t
be
ar
be
r*
ba
it
Druckdatum:
19.07.2016
LV-Key: 183430
Seite:
24
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
3,00
Ludwig-Thoma-Straße
Alleezone mit Bäumen und Parkbuchten
2,00
Zufahrt
Schrankenanlage
RR
RR
RR
EG 1
Pförtner
1 8 .1 4 m ²
EG 2
Poststelle
3 7 .9 5 m ²
EG 3
Hausdruck
3 1 .7 8 m ²
EG 4
Besprechungsraum
5 6 .4 6 m ²
EG 5
Stuhllager
1 3 .3 9 m ²
EG 6
Dienstraum
1 6 .7 9 m ²
EG 7
Dienstraum
2 9 .2 4 m ²
EG 8
Dienstraum
2 0 .3 6 m ²
EG 9
Telefon/F u n k
1 2 .6 5 m ²
E G 10
Telefonverteilung
2 1 .5 3 m ²
E G 11
E D V /R e c h e n z e n t r u m
3 4 .4 9 m ²
Linoleum
Parkett Roh
Parkett Roh
Parkett Versiegelt
Parkett Roh
Linoleum
Linoleum
Linoleum
Linoleum
Linoleum antista
Linoleum antista
Un
A
E G 13
WC Herren
1 4 .0 2 m ²
Aufgeständert
te
15.8/30.0
8 STG
16,70
Gehsteig
A-A
RR
E G 26
Flur /0 1
1 3 0 .5 6 m ²
UV
E G 12
Vorraum
3 .8 6 m ²
rl
E G 27
Flur
1 3 3 .6 8 m ²
D
Türen verschlossen/
Panikschloss innen
ag
Linoleum
15.8/30.0
8 STG
E G 23
WC Behinderte
WC Damen
9 .4 3 m ²
O
S
N
en
ni
Tür KG verschlossen
W
E G 26
Bücherei
3 5 .7 2 m ²
E G 25
Dienstraum
2 3 .5 4 m ²
E G 24
Dienstraum
1 7 .1 6 m ²
E G 22
Dienstraum
1 5 .4 9 m ²
E G 21
Dienstraum
1 8 .2 0 m ²
E G 20
Dienstraum
3 5 .6 0 m ²
E G 19
Dienstraum
1 8 .3 9 m ²
E G 18
Dienstraum
1 2 .4 0 m ²
E G 17
Dienstraum
3 6 .3 6 m ²
E G 16
Dienstraum
1 6 .9 7 m ²
E G 15
Dienstraum
1 6 .2 7 m ²
E G 14
Dienstraum
1 8 .2 0 m ²
Linoleum
Linoleum
Linoleum
Linoleum
Linoleum
Linoleum
Linoleum
Linoleum
Linoleum
Linoleum
Linoleum
Linoleum
vorh. Grünfläche mit Kiestraufe vor Gebäude
3,00
RR
B
RR
A-A
7,00
ch
vorh. Grünfläche mit Kiestraufe vor Gebäude
BE 1: 15x7 m
105 m²
t
be
Kran/ Treppenturm
BE 2: 17x7 m
119 m²
Bauzaun
vorh. Grünfläche mit Kiestraufe vor Gebäude
RR
BE 3: 15x7 m
105 m²
ar
be
Brücke: Durchfahrtslichte > 4,20 m
Bauzaun
it
1,00
1,00
6,50
10,50
Bauzaun
C
RR
ba
r*
FREISTAAT BAYERN STAATLICHES BAUAMT BAYREUTH
ÜBERSICHT BAUSTELLENEINRICHTUNG
- Baustellenzufahrt über Ludwig-Thoma-Straße 4
- Baustelleneinrichtung (BE 1-3): hofseitig von Ecke NW bis SW
- Eingänge B und C freihalten!
- Gerüst LT 4/ Straßenseite ohne erste Gerüstlage wegen Einbruchschutz
WILHELMINENSTRASSE 2, 95444 BAYREUTH, TEL. 0921/606-05, FAX. 0921/ 606-3810, E-MAIL: [email protected]
POLIZEIPRÄSIDIUM OBERFRANKEN
LT 4
GENERALSANIERUNG LUDWIG-THOMA-STRASSE 4
BAUSTELLENEINRICHTUNG
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
MASSN.-NR
03402E0003
KAP./TITEL
0318/73501
GEZ_VON
STAND
PLOTDATUM
03.03.2016 03.03.2016
M 1:200
PLANSTATUS
VORABZUG
DATEI
160204_LT4
INDEX
LT4_GR_2.400
Baustellenordnung
en
ag
rl
te
Un
Vorbemerkung
Neben der Baustellenordnung gelten für die Durchführung der Arbeiten auf der Baustelle
uneingeschränkt die Forderungen der staatlichen und sonstigen Arbeitsschutzvorschriften,
insbesondere des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG), der Unfallverhütungsvorschriften der
Berufsgenossenschaften und der Bayerischen Bauordnung (BayBO).
Verantwortung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz
Für die Veranlassung und Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz ist jeder Arbeitgeber / Unternehmer selbst verantwortlich (siehe § 3
ArbSchG und VBG 1 "Allgemeine Vorschriften").
Der Sicherheitskoordinator besitzt gegenüber allen Auftragnehmern die Weisungsbefugnis, sicherheitswidrige Arbeiten auf der Baustelle sofort unterbrechen oder
einstellen zu lassen.
2
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Alle Tätigkeiten auf der Baustelle sind nur mit Arbeitsschutzhelm und Sicherheitsschuhen
oder -stiefeln S 3 zulässig! Beschäftigte, die das nicht beachten, werden von der
Baustelle verwiesen.
3
Alkoholverbot
Auf der Baustelle herrscht grundsätzlich Alkoholverbot und Verbot für die Einnahme
anderer berauschender Mittel.
4
Gefahrstoffe
Durch die Auftragnehmer sind für alle auf der Baustelle für den Einsatz vorgesehenen
Gefahrstoffe dem Sicherheitskoordinator ein Verzeichnis nach Gefahrstoff-Verordnung
vorzulegen, aus dem Art und Wirkung des Gefahrstoffes und die vorgesehenen
Verarbeitungs- und Lagermengen hervorgehen.
5
Arbeits- und Schutzgerüste
Arbeits- und Schutzgerüste sind durch den Errichter vor Inbetriebnahme und nach
konstruktiven Änderungen zu prüfen und mit der Kennzeichnung nach DIN 4420 zu
versehen. Die Übergabe des Gerüstes an den Nutzer hat schriftlich zu erfolgen. Die
Eignung des Gerüstes für die vorgesehenen Tätigkeiten ist durch den Fachbauleiter zu
bestätigen.
6
Elektrische Anlagen
Wenn Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile erforderlich werden und ein
Freischalten nicht möglich ist, sind die notwendigen Maßnahmen mit dem Sicherheitskoordinator bzw. der Bauleitung festzulegen.
7
Brand- und Blitzschutz
Alle Brandschutzeinrichtungen sind in ständigem betriebsbereiten Zustand zu halten. Sie
dürfen nicht verdeckt, zugestellt, beschädigt oder anderweitig unbenutzbar gemacht
werden und müssen jederzeit zugänglich sein.
Im Zuge des Baufortschritts werden Rettungswege gekennzeichnet. Diese sind jederzeit
freizuhalten; Markierungen dürfen nicht beschädigt oder entfernt werden.
8
Umweltschutz und Abfallbeseitigung
Die Auftragnehmer sind verpflichtet, alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen,
behördlichen Auflagen und baustellenspezifischen Vorschriften hinsichtlich
o
Immissionsschutz (Luftreinhaltung und Lärmschutz)
o
Gewässerschutz (oberirdische Gewässer und Grundwasser)
o
Abfallbeseitigung (Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern und Ablagern von
Rohstoffen und Abfällen)
o
Altölbeseitigung (Sammeln, Lagern, Behandeln und Entsorgen)
zu befolgen.
t
ch
ni
1
be
ar
be
r*
ba
it
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Polizeipräsidium Oberfranken I Sanierung Dienstgebäude
en
ag
rl
te
Un
ni
t
ch
Bild 1 - Typ 1
be
ar
be
r*
ba
it
Bild 2 - Typ 1
04-05-2016 14:02 I 1/ 4
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Polizeipräsidium Oberfranken I Sanierung Dienstgebäude
en
ag
rl
te
Un
ni
t
ch
Bild 3 - Typ 2+4
be
ar
be
r*
ba
it
Bild 4 - Typ 3
04-05-2016 14:02 I 2/ 4
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Polizeipräsidium Oberfranken I Sanierung Dienstgebäude Ludwig-Thoma-Straße 4
en
ag
rl
te
Un
ni
t
ch
Südseite mit Verbindungsbrücke
be
ar
be
r*
ba
it
Nord- Westseite
03-03-2016 14:29 I 1/ 2
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
Polizeipräsidium Oberfranken I Sanierung Dienstgebäude Ludwig-Thoma-Straße 4
en
ag
rl
te
Un
ni
t
ch
Südseite
be
ar
be
r*
ba
it
Eingang B mit Verbindungsbrücke
03-03-2016 14:30 I 2/ 2
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
3,01
3,55
2,11
4,09
8,63
4,14
2,86
3,97
4,19
3,13
Verbindungsbrücke
Un
te
ANSICHT NORD
3,79
rl
ag
en
ANSICHT WEST - HOFANSICHT
3,25
4,24
ni
4,43
ch
3,54
t
2,91
3,14
be
ar
ANSICHT SÜD
be
it
3,22
3,80
3,54
2,70
ba
r*
ANSICHT OST - STRASSENANSICHT
BELICHTUNG DACHGESCHOSS
FREISTAAT BAYERN STAATLICHES BAUAMT BAYREUTH
Notwendige Glasfläche: 1/10 der Raumfläche
WILHELMINENSTRASSE 2, 95444 BAYREUTH, TEL. 0921/606-05, FAX. 0921/ 606-3810, E-MAIL: [email protected]
Kleine Büros: 12-16 m²
Soll-Glasfläche: 1,20 - 1,60 m²
Kleine Büros: 12-16 m²
Ist-Glasfläche: 2,21-4,02 m²
Verglasung für Belichtung
Große Büros: 25-30m²
Soll-Glasfläche: 2,50 - 3,00 m²
Große Büros: 25-30 m²
ist-Glasfläche: 3,18-4,36 m²
emailliertes Glas (nicht durchsichtig)
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
POLIZEIPRÄSIDIUM OBERFRANKEN
LT 4
GENERALSANIERUNG LUDWIG-THOMA-STRASSE 4
GAUBEN V6/ FRONTVERGLAST, VEREINT
MASSN.-NR
03402E0003
KAP./TITEL
0318/73501
GEZ_VON
STAND
PLOTDATUM
17.03.2016 27.04.2016
PLANSTATUS
VORABZUG
DATEI
160204_LT4
M 1:200
INDEX
DT_6.422/1
3,01
3,55
2,11
4,09
8,63
4,14
2,86
3,97
4,19
3,13
Verbindungsbrücke
Un
te
ANSICHT NORD
3,79
rl
ag
en
ANSICHT WEST - HOFANSICHT
3,25
4,24
ni
4,43
ch
3,54
t
2,91
3,14
be
ar
ANSICHT SÜD
be
it
3,22
3,80
3,54
2,70
ba
r*
ANSICHT OST - STRASSENANSICHT
BELICHTUNG DACHGESCHOSS
FREISTAAT BAYERN STAATLICHES BAUAMT BAYREUTH
Notwendige Glasfläche: 1/10 der Raumfläche
WILHELMINENSTRASSE 2, 95444 BAYREUTH, TEL. 0921/606-05, FAX. 0921/ 606-3810, E-MAIL: [email protected]
Kleine Büros: 12-16 m²
Soll-Glasfläche: 1,20 - 1,60 m²
Kleine Büros: 12-16 m²
Ist-Glasfläche: 2,21-4,02 m²
Verglasung für Belichtung
Große Büros: 25-30m²
Soll-Glasfläche: 2,50 - 3,00 m²
Große Büros: 25-30 m²
ist-Glasfläche: 3,18-4,36 m²
emailliertes Glas (nicht durchsichtig)
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
POLIZEIPRÄSIDIUM OBERFRANKEN
LT 4
GENERALSANIERUNG LUDWIG-THOMA-STRASSE 4
GAUBEN V6/ FRONTVERGLAST, VEREINT
MASSN.-NR
03402E0003
KAP./TITEL
0318/73501
GEZ_VON
STAND
PLOTDATUM
17.03.2016 27.04.2016
PLANSTATUS
VORABZUG
DATEI
160204_LT4
M 1:200
INDEX
DT_6.422/1
3,01
3,55
2,11
4,09
8,63
4,14
2,86
3,97
4,19
3,13
Verbindungsbrücke
Un
te
ANSICHT NORD
3,79
rl
ag
en
ANSICHT WEST - HOFANSICHT
3,25
4,24
ni
4,43
ch
3,54
t
2,91
3,14
be
ar
ANSICHT SÜD
be
it
3,22
3,80
3,54
2,70
ba
r*
ANSICHT OST - STRASSENANSICHT
BELICHTUNG DACHGESCHOSS
FREISTAAT BAYERN STAATLICHES BAUAMT BAYREUTH
Notwendige Glasfläche: 1/10 der Raumfläche
WILHELMINENSTRASSE 2, 95444 BAYREUTH, TEL. 0921/606-05, FAX. 0921/ 606-3810, E-MAIL: [email protected]
Kleine Büros: 12-16 m²
Soll-Glasfläche: 1,20 - 1,60 m²
Kleine Büros: 12-16 m²
Ist-Glasfläche: 2,21-4,02 m²
Verglasung für Belichtung
Große Büros: 25-30m²
Soll-Glasfläche: 2,50 - 3,00 m²
Große Büros: 25-30 m²
ist-Glasfläche: 3,18-4,36 m²
emailliertes Glas (nicht durchsichtig)
*identische bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche - bewerben
POLIZEIPRÄSIDIUM OBERFRANKEN
LT 4
GENERALSANIERUNG LUDWIG-THOMA-STRASSE 4
GAUBEN V6/ FRONTVERGLAST, VEREINT
MASSN.-NR
03402E0003
KAP./TITEL
0318/73501
GEZ_VON
STAND
PLOTDATUM
17.03.2016 27.04.2016
PLANSTATUS
VORABZUG
DATEI
160204_LT4
M 1:200
INDEX
DT_6.422/1

Zahlungsbedingungen

Produktanforderungen (pdf | 98 KB )

Fragenkatalog Nr. 3 zu BUL 46/15 vom 23. Februar 2016

() - Polizei Bayern

Statistik Oberfranken - Tourismus im Jahr 2015

Anmeldebogen 8 KB

15.05.2015 >> Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses

Öffentliche Ausschreibung nach § 17 VOL/A - Paul-Ehrlich

Landkreis Vorpommern

BEKANNTMACHUNG ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG nach §3