Projekt : 132191 - L06008, GV Wannen und Gedeckter Einschnitt

simap.ch - Geschäftsführung / Betrieb
Seite 1 von 4
Projekt : 132191 - L06008, GV Wannen und Gedeckter Einschnitt Raron
Meldungs Nr 887417 | OB01 | L06008, GV Wannen und Gedeckter Einschnitt Raron
Status: Veröffentlicht
Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt VS 12.02.2016
Publikationsdatum Simap : 12.02.2016
1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle : Kanton Wallis
Beschaffungsstelle/Organisator : Amt für Nationalstrassenbau, Kantonsstrasse 275, 3902 Glis, Schweiz, Telefon:
027 606 97 00, Fax: 027 606 97 01, URL http://www.a9-vs.ch
1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Amt für Nationalstrassenbau, Kantonsstrasse 275, 3902 Glis, Schweiz, Telefon: 027 606 97 00, Fax: 027 606 97 01
1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
29.02.2016
Bemerkungen : Bis Montag, 29. Februar 2016 kann der Anbieter seine Fragen bei der Adresse des Bauherrn schriftlich
einreichen.
Auf der Anfrage muss stehen "A9, Leuk/Susten Ost – Visp West: L06008 GV Wannen und Gedeckter Einschnitt Raron"
und der Hinweis «Fragen».
Die gestellten Fragen und Antworten werden allen Submittenten gemeinsam mittels Rundschreiben bis am Freitag, 11.
März 2016 (Postausgang, A-Post) zugesandt.
1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 06.05.2016, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Das Angebot ist eingeschrieben bis Freitag, 06. Mai
2016 an die Adresse des Bauherrn einzureichen. Das Angebot ist auf einer Schweizer Poststelle mit Angaben des
Absenders und versehen mit der Aufschrift "Baulos L06008 GV Wannen und Gedeckter Einschnitt Raron - Nicht öffnen"
aufzugeben. Es ist keine direkte Abgabe möglich.
Nach dem Termin eintreffende und nicht an die Adresse des Bauherrn gerichtete Angebote werden nicht berücksichtigt.
Massgebend ist das Datum des Poststempels A-Post.
Nicht vollständige oder zu spät eingereichte (Datum des Poststempel) oder nicht rechtsgültig und
originalunterzeichnete, sowie falsch adressierte Angebote werden ausgeschlossen. Als vollständig gilt ein Angebot,
wenn das unveränderte Leistungsverzeichnis in Papierform vollständig vorhanden und alle eingeforderten Unterlagen
gemäss Pos. 252 der Besonderen Bestimmungen („Erläuterungen zum Angebot und Technischer Bericht des
Unternehmers“) ausgefüllt und wo vorgesehen, unterzeichnet sind.
1.5 Datum der Offertöffnung:
12.05.2016, Uhrzeit: 10:00, Ort: Amt für Nationalstrassenbau, 3902 Glis, Bemerkungen: Die Angebotseröffnung
findet, ohne ausdrücklich gegenteilige Mitteilung, am Donnerstag, 12. Mai 2016 um 10:00 Uhr im Amt für
Nationalstrassenbau (2. Stock), Kantonsstrasse 275, 3902 Glis statt. Die Bewerber sowie ein Vertreter des jeweiligen
Berufsverbandes können an der Öffnung teilnehmen.
1.6 Art des Auftraggebers
Kanton
1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren
1.8 Auftragsart
Bauauftrag
1.9 Gemäss GATT/WTO-Abkommen, resp. Staatsvertrag
Ja
2. Beschaffungsobjekt
2.1 Art des Bauauftrages
Ausführung
2.2 Projekttitel der Beschaffung
L06008, GV Wannen und Gedeckter Einschnitt Raron
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
L06008
2.4 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 45000000 - Bauarbeiten
2.5 Detaillierter Projektbeschrieb
Das Baulos L06008 umfasst den Neubau der Teilstrecke der Autobahn A9 zwischen km 136‘100 und km 137‘560
innerhalb der Ortschaft Raron.
Im Einzelnen sind folgende Bauelemente Bestandteil des Bauloses L06008:
- Gedeckter Einschnitt Raron (Wanne West, Tunnel und Wanne Ost) inkl. Baugrubenabschluss
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp?template... 12.02.2016
simap.ch - Geschäftsführung / Betrieb
Seite 2 von 4
- Tunnelzentrale Ost und West, Pumpenzentrale inkl. Erschliessung
- Brückenwiderlager der Ausfahrtsspur als Teil des Ausbaus der Rhonebrücke Niedergesteln
- Stützmauer entlang Lärmschutzdamm zwischen km 137‘560 und ca. km 137‘650
- Kleine Brücke über den Nordkanal für Basperstrasse
- Provisorische Umlegung des Nordkanals und Rückbau.
2.6 Ort der Ausführung
Gemeinden Raron und Niedergesteln, Ort Turtig
2.7 Aufteilung in Lose?
Nein
2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein
Bemerkungen : Projektvarianten sind nicht zugelassen.
Ausführungsvarianten gemäss Art. 261.220 der besonderen Bestimmungen.
Der Bauherr ist frei, Varianten ohne Begründung auszuscheiden oder nicht darauf einzutreten. Die Aufwände für die
Erarbeitung einer Variante werden dem Unternehmer in keinem Fall vergütet.
2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein
2.10 Ausführungstermin
Beginn 03.10.2016 und Ende 30.12.2022
Bemerkungen : Änderungen vorbehalten.
3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Das in Art. 15 Abs. 2 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular
muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.
3.2 Kautionen / Sicherheiten
Der Rückbehalt wird nach SIA 118 geregelt: 5% des Leistungswertes, jedoch Maximum CHF 2 Mio.
3.3 Zahlungsbedingungen
Die Zahlungsfrist für Teil- und Schlusszahlungen beträgt 45 Tage. Alle Preise müssen in Schweizer Franken (CHF)
angegeben werden.
3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften (Konsortien) sind zugelassen.
3.6 Subunternehmer
Allfällige Subunternehmer müssen bei der Angebotsabgabe erwähnt werden.
3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
Vom Unternehmer bzw. der Bietergemeinschaft gesamthaft sind folgende Eignungskriterien nachzuweisen:
E1: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit:
Der Unternehmer oder die Arbeitsgemeinschaft müssen eine genügende finanzielle Leistungsfähigkeit aufweisen, um
die Risiken der auszuführenden Arbeiten abdecken zu können, d. h. jährlicher Umsatz ≥ 3x Offertsumme geteilt durch
Gesamtbauzeit in Jahren (6 Jahre).
Nachweis des jährlichen Umsatzes: Angaben zum Umsatz aller Arbeitsgemeinschaftsmitglieder unter Beilage der
Jahresrechnungen der letzten 3 Jahre.
E2: Organisatorische und technische Leistungsfähigkeit
Der Unternehmer oder die Arbeitsgemeinschaft müssen für den Auftrag verfügbare, qualifizierte und erfahrene
Schlüssel-personen nachweisen. Anzugeben sind Lebenslauf und 2 Referenzen vergleichbarer Objekte von
Projektleiter und Baustellenchef.
E3: Firmenreferenzen
Es sind 3 Referenzen zu vergleichbaren Objekten aus den vergangenen 10 Jahren einzureichen, wobei im Minimum 50
% realisiert sein müssen. Mit einem Referenzprojekt können mehrere Anforderungen abgedeckt werden. Bei nicht
abgeschlossenen Referenzprojekten hat der Anbieter eine Bestätigung des Auftraggebers über den Arbeitsfortschritt
einzureichen.
Folgende Anforderungen an die Firmenreferenzen werden gestellt:
- Objekttyp: Tagbautunnel im Grundwasser (2 Referenzen) und Bauen neben, über oder unter, in Betrieb stehender
Bahnstrecke (1 Referenz).
- Technische Besonderheiten: Vergleichbare verformungsarme Baugrubensicherung mittels
gespriesster/rückverankerter Bohrpfahl- oder Spundwand neben, über oder unter, in Betrieb stehender Bahnstrecke.
- Auftragssumme je Referenzprojekt Tagbautunnel: Bausumme (exkl. Betriebs- und Sicherheitsausrüstung) über CHF
50 Mio.
- Auftragssumme Referenzprojekt Bauen neben, über oder unter, in Betrieb stehender Bahnstrecke: Bausumme über
CHF 2.5 Mio.
3.8 Geforderte Nachweise
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp?template... 12.02.2016
simap.ch - Geschäftsführung / Betrieb
Seite 3 von 4
aufgrund der nachstehenden Nachweise:
Gemäss Besonderen Bestimmungen.
3.9 Zuschlagskriterien:
aufgrund der nachfolgenden Angaben:
Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag und wird unter Berück-sichtigung der nachfolgenden
Kriterien ermittelt.
Z1 Preis - Gewichtung 60%
Z1.1 Angebotspreis - Gewichtung 80 %
Z1.2 Einhaltung der Preisbildungsregeln 20%
Z2 Technische Lösung und Organisation - Gewichtung 20%
Z2.1 Auftrags- und Risikoanalyse - Gewichtung 25%
Z2.2 Organisation der Baustelle und Bietergemeinschaft - Gewichtung 20%
Z2.3 Qualifikation und Referenzen - Gewichtung 10%
Z2.4 Qualitätssicherungsplan - Gewichtung 20%
Z2.5 Technischer Bericht - Gewichtung 25%
Z3 Bauablauf und Termine - Gewichtung 20%
Z3.1 Bauprogramm - Gewichtung 70%
Z3.2 Einhaltung Termine - Gewichtung 30%
3.10 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten : CHF 350.00
Zahlungsbedingungen : Die Kosten von CHF 350.00 werden pro Angebotsexemplar mittels Rechnung einverlangt.
Die Rechnung wird nach Versand gestellt. Die Ausschreibungsunterlagen werden weder zurückgenommen noch
rückerstattet.
3.11 Sprachen für Angebote
Deutsch
3.12 Gültigkeit des Angebotes
12 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote
3.13 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse:
Amt für Nationalstrassenbau, Kantonsstrasse 275, 3902 Glis, Schweiz, Telefon: 027 606 97 00, Fax: 027 606 97
01, URL http://www.a9-vs.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab : 12.02.2016
Sprache der Ausschreibungsunterlagen : Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen : Die Angebotsunterlagen können ab Freitag, 12
Februar 2016 von 08.00 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 17.00 Uhr bei der Adresse des Bauherrn eingesehen werden.
4. Andere Informationen
4.4 Verfahrensgrundsätze
Der Auftraggeber vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieter, die die Beachtung der
Bestimmungen über den Arbeitnehmerschutz, die Arbeitsbedingungen und die Gehaltsgleichheit zwischen Männern
und Frauen garantieren.
4.5 Sonstige Angaben
Eine obligatorische Begehung findet am Freitag, 19. Februar 2016 um 10.00 Uhr statt. Treffpunkt: Baubüro ANSB,
Bahnhofstrasse 17, 3942 Raron
4.6 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kanton Wallis
4.7 Rechtsmittelbelehrung
Diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit ihrer Veröffentlichung mittels Beschwerde bei der öffentlichrechtlichen
Abteilung des Kantonsgerichtes in Sitten angefochten werden.
Appels d'offres (résumé)
1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Kanton Wallis
Service organisateur/Entité organisatrice: Amt für Nationalstrassenbau, Kantonsstrasse 275, 3902 Glis, Suisse,
Téléphone: 027 606 97 00, Fax: 027 606 97 01, URL www.a9-vs.ch
1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
à l'adresse suivante:
Nom: Amt für Nationalstrassenbau, Kantonsstrasse 275, 3902 Glis, Suisse, Téléphone: 027 606 97 00, Fax: 027
606 97 01, URL www.a9-vs.ch
2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp?template... 12.02.2016
simap.ch - Geschäftsführung / Betrieb
Seite 4 von 4
L06008, GV Wannen und Gedeckter Einschnitt Raron
2.2 Description détaillée du projet
Le lot L06008 comprend la construction du tronçon de l'autoroute A9 entre km 136'100 et 137'560 dans le village de
Rarogne.
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 45000000 - Travaux de construction
2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 06.05.2016
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp?template... 12.02.2016

Download Report