Determina n. 109 - 13/10/2014 Programma Integrato Urbano PIU

CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Provincia di Napoli
SETTORE URBANISTICA
Via De Turris n.16 "Palazzo S.Anna" Tel. 081 3900565 Fax 081 3900592
e-mail: urbanistica(à;comune.castellammare-di-stabia.napoli.it
OGGETTO: Programma Integrato Urbano PIU' Europa PO FESR Campania
2007-2013 Asse 6 Obiettivo Operativo 6.1.
Restauro ex casa del Fascio da destinare a sede della Biblioteca Comunale.
CUP:E84B09000040006 CIG: 17740643EC
Approvazione proroga termine per ultimazione lavori.
Contiene dati sensibili
SI
NO
Articolo 4 comma l lettera d) D. Lgs. 196 del 30/06/2003
N.
lj )
J
Reg. Generale del 1 6 OTT, 2014 ·
4
**
* *" *
*
*
..
*"' *
La tua Campania
cresce in Europa
©®!J!J~I~~ ~~l~
~~®'!\
Via De Turris 16 Palazzo S.Anna- tel. 0813900565 fax. 0813900592;
e-mail: [email protected]
OGGETTO: Programma Integrato Urbano PIU' Europa PO FESR Campania
2007-2013 Asse 6 Obiettivo Operativo 6.1.
Restauro ex casa del Fascio da destinare a sede della Biblioteca Comunale.
CUP:E84B09000040006 CIG: 17740643EC
Approvazione proroga termine per ultimazione lavori.
Il Dirigente del Settore Urbanistica
Responsabile del Procedimento
Relazione Istruttoria
Con atto di Consiglio Comunale n.68 del 22.07.2008 venne approvato il Documento di
Orientamento Strategico
(DOS) per l'attuazione e l'elaborazione del PIU' Europa
nell'ambito della gestione dei Fondi Strutturali P.O. FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo
6.1 per il quale è stato candidato anche l'intervento di "Restauro ex Casa del Fascio da
destinare a sede della Biblioteca Comunale".
Con nota n.03 del 18.03.2009 venne richiesto al Responsabile dell'Obiettivo Operativo 6.1 Asse 6- del PO FESR Campania 2007-2013 l'erogazione dell'anticipo relativo alle opere
strutturali ed all'assistenza tecnica.
Con nota di riscontro n.2009.04009164 il Dirigente dell' A.G.C. n.16 della Regione Campania
comunicò che con Determine Dirigenziali n.246 e n.247 del 08.05.2009 erano state disposte le
erogazioni delle anticipazioni richieste; le stesse risultano accreditate sul conto Dedicato "PIU'
EUROPA" accesso presso la Tesoreria dell'Ente.
La Giunta Regionale della Campania -Area Generale di Coordinamento-, con decreto dirigenziale
n.19 del26.01.2010 ha ammesso a fmanziamento l'intervento "Restauro dell'ex Casa del Fascio da
destinare a sede della Biblioteca Comunale" nell'ambito del Programma Integrato Urbano PIU'
Europa della Città di Castellammare di Stabia.
Con atto dirigenziale n.03 del 30.03.2011 venne determinato di procedere all'appalto dei
lavori in questione nell'ambito del Programma Integrato Urbano "PIU' Europa" Città di
Castellammare di Stabia a valere sulle risorse di cui all'Obiettivo Operativo 6.1 Asse 6 PO
FESR 2007/2013, per l'importo dei lavori pari ad €.4.906.588,00, ed all'esito della disposizione
assessorile di ripresa delle procedure.
Gli atti necessari per l'attivazione di tutte le procedure necessarie per consentire all'appalto
dei lavori in questione sono stati trasmessi alla SUA (Stazione Unica Appaltante) istituita
presso il Provveditorato alla OO.PP. per la Campania ed il Molise giusta convenzione
n.6840/09;
La gara d'Appalto, esperita con procedura aperta ai sensi degli artt.55 e 83 del D. Lgs.
N.163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di restauro dell'ex Casa del
Fascio da destinare a sede della Biblioteca Comunale è stata aggiudicata al Raggruppamento
"VALENTINO Giuseppe S.r.l." (Capogruppo) ed "IMPREGIVA S.r.l."(Mandante) che ha
offerto il prezzo di €.3.568.991,98., pari al ribasso del 25,01%, oltre €.147.198,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso giusta decreto Provveditoriale n.29255 del 29.12.2011.
Con determina dirigenziale n.02/2012 venne preso atto dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto
e con successiva determina n.21/2012 venne preso atto dell'intervenuta efficacia della stessa;
Con contratto Rep. n.1968, stipulato in data 02.07.2012, i lavori di cui in oggetto sono stati
appaltati alla ATI per l'importo complessivo di €.3.716.189,98.
Con determinazione dirigenziale n.20 del21.05.2013 venne approvata una perizia di variante
tecnica migliorativa, redatta ai sensi dell'art.132 c.1 lett.a), b) e c) e c.3 del D.Lvo 163/2006,
non comportante variazioni in termini economici al contratto surrichiamati.
Con determina dirigenziale n.12 del 24.03.2014 venne approvata la concessione all'Impresa
Appaltatrice una proroga per l'ultimazione dei lavori che fissava il nuovo termine al
31.07.2014; con successivo atto n.24 del 25.03.2014 venne approvato lo schema di contratto
aggiuntivo sottoscritto in data 25.03.2014 (Rep.ll Reg. c/o Agenzia delle Entrate il31.03.14 al
n.2100 Serie 1T) al cui art.2) si conviene che il termine ultimo è decorrente dalla data di
rilascio del rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica;
Che con nota prot. n.30798 del 23.07.2014 l'Ufficio Attività per la Tutela Paesaggistica ha
trasmesso a questo Settore l'atto n.54 dell'11.07.2014 di rinnovo dell'Autorizzazione
Paesaggistica;
Di quanto sopra è stata data comunicazione al Direttore dei Lavori con nota per del30.07.2014.
Con nota del 02.10.2014 la A.T.I. aggiudicataria ha rappresentato, tra l'altro, che ai sensi
dell'art.2 del Contratto d'Appalto aggiuntivo va concessa una nuova proroga con decorrenza
dalla data di rilascio del surrichiamato atto e che, pertanto, il nuovo termine utile per dare
ultimati i lavori è fissato al 06 Dicembre 2014.
Si precisa che l'intervento è finanziato con Fondi Strutturali di cui al Programma Integrato
Urbano PIU' Europa PO FESR Campania 2007-2013 Asse 6 Obiettivo Operativo 6.1.
Per quanto il premessa:
Richiamata la propria relazione istruttoria relativa all'argomento in oggetto;
2
Richiamato, altresì,il contratto aggiuntivo sottoscritto in data 25.03.2014 (Rep.ll Reg. c/o
Agenzia delle Entrate il31.03.14 al n.2100 Serie 1T);
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Approvare la relazione istruttoria relativa all'argomento in oggetto;
Approvare, come convenuto con l'art.2 del Contratto d'appalto Aggiuntivo sottoscritto il
25.03.2014, la concessione della proroga al 06 Dicembre 2014 quale termine ultimo per la
conclusione dei lavori anche al fine di scongiurare eventuale perdita e/o decertificazione della
spesa;
Richiedere alla Direzione Lavori il
scadenza;
cronoprogramma dei lavori aggiornato alla nuova
Precisare che l'intervento è fmanziato con Fondi Strutturali di cui al Programma Integrato
Urbano PIU' Europa PO FESR Campania 2007-2013 Asse 6 Obiettivo Operativo 6.1.
Il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa e, pertanto, non va
trasmesso al Settore Economico Finanziario per il visto di regolarità contabile ed attestazione
della copertura fmanziaria.
Copia della presente determina va trasmessa all'Ufficio di Segreteria Generale per la
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.
Sede, li
Il Dirigente del Settore
Arch. Lea Quintavalle
Jry
3
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determinazione n.
questo Servizio finanziario in data
a firma del Dirigente del Settore Urbanistica pervenuta a
Visto l'art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000
APPONE
Al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura fmanziaria, così
come si rileva dalle seguenti risultanze:
STANZ~ENTIDEF~TIVI
IMPEGNI ASSUNTI
_________________
: €.
-----------------------
: €.
IMPORTO DEL PRESENTE IMPEGNO - - - - - - - - - -
: €.
TOTALE IMPEGNI _______________________
: €.
Addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO DI SEGRETRIA
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia
all'albo comunale on-line il giorno
sino al giorno
Addì
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
5

Download Report