INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Postbus 20952
2500 EZ Den Haag
Datum
23 mei 2014
Inleiding
Het gebruik van de Rgd Standaard besteksbepalingen (RS) is verplicht volgens de
ABAA DNR.
De Rgd Standaard besteksbepalingen (RS) hebben tot doel een optimale
inhoudelijke kwaliteit en uniformiteit te verkrijgen in de projectbestekken van de
Rgd, alsmede een correcte juridische aansluiting op algemene en specifiek voor
werken van de Rijksoverheid geldende wet- en regelgeving.
De structuur en de bepalingen van de Rgd Standaard besteksbepalingen (RS)
sluiten aan op de STABU-bestekssystematiek. Het aantal aanvullende
Administratieve Bepalingen is daardoor tot een minimum beperkt.
De Rgd Standaard besteksbepalingen worden elk half jaar geactualiseerd, voor
zover:

de wet- en regelgeving wijzigingen hebben ondergaan;

de Stichting STABU de catalogi met Aanvullende Administratieve
Bepalingen en Werkbeschrijvingen heeft geactualiseerd;

voortschrijdend inzicht van de Rgd in de contractuele regelingen met de
aannemer mutaties in de Rgd Standaard besteksbepalingen vereist.
De Rgd Standaard besteksbepalingen (RS) zijn tot stand gekomen met
medewerking van:
Rijksgebouwendienst
De Directie Projecten
De Directie Advies en Architecten
De Stafafdeling Juridische Advisering
Eindredactie:
ing. H.E. Gol (Rijksgebouwendienst)
S.A. Brands LL.B (Stichting STABU)
Opmerkingen op de Rgd Standaard besteksbepalingen (RS) gaarne per e-mail
zenden aan:
Rijksgebouwendienst,
Directie Advies en Architecten
De heer ing. H.E. Gol
Postbus 20952
2500 EZ Den Haag
e-mail: [email protected]
Directie Projecten, Expertise Centrum Aanbesteden
De heer P.L.J. van der Zouw
Postbus 20952
2500 EZ Den Haag
E:mail: [email protected]
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 1 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Algemeen
De bepalingen van de Rgd Standaard besteksbepalingen (RS) dienen in
het projectbestek te worden opgenomen, voor zover zij op het project
van toepassing zijn.
Bij keuzeposten dient (projectafhankelijk) een keuze te worden gemaakt
uit de aangeboden mogelijkheden.
Bestekken geschreven in opdracht van de Rijksgebouwendienst (Rgd)
dienen van geen andere omslag te zijn voorzien dan een omslag
(schutblad) in BZK/Rgd huisstijl. Deze omslagen zijn verkrijgbaar via de
Rgd-projectbevoegde in wiens opdracht het bestek wordt samengesteld.
Op de bestekomslag dient een geldig STABU licentienummer van de
bestekschrijver te zijn vermeld. Op de website van Stichting STABU
(www.stabu.org/info_stabu/Licentiehouders) kan worden gecontroleerd of
het vermelde licentienummer geldig is.
Algemene richtlijnen voor de bestekschrijver
Versie van deze Rgd Standaardbepalingen (RS).
De bestekschrijver dient duidelijke afspraken te maken met de
projectbevoegde van de Rijksgebouwendienst over de te hanteren versie
van de RS bij het schrijven van het projectbestek, aangezien dit een
recentere versie kan zijn dan de geldende op het moment van de
opdracht.
Normen, voorschriften en richtlijnen
Bij het samenstellen van bouwstof- en resultaatspecificaties dient de
bestekschrijver (in deze volgorde) gebruik te maken van:
1. Normen en daarmee vergelijkbare publicaties (zoals
CURaanbevelingen e.d.);
2. Bouwstof-/productspecificaties;
3. Beoordelingsrichtlijnen (gecertificeerde producten en processen), mits
deze niet conflicteren met de CPR (Verordening (EU) No. 305/2011)
Nederlandse (of nationale) merk-/fabrikantnamen, certificaten, normen
en technische specificaties
Uit paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 volgt dat de aannemer, de in het
bestek met fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen ook daadwerkelijk
moet leveren, met als uitzondering:
“Indien de directie zulks goedvindt, zalde aannemer in plaats van met een
fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere mogen leveren, mits van
overeenkomstige hoedanigheid”.
Dit is dus niet het gelijkwaardigheidsbeginsel uit het Bao c.q. de
Aanbestedingswet.De keuze ligt niet bij de aannemer, hij mag enkel een
ander voorstel doen en de directie beslist!
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 2 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Indien bovenstaande van toepassing is, worden bouwstoffen dus niet
vergezeld van de tekst “of gelijkwaardig”.
Echter, in het kader van het Bao (Besluit aanbestedingsregels voor
overheidsopdrachten) c.q. de Aanbestedingswet, waar de overheid en dus
de Rijksgebouwendienst zich aan moet conformeren, (uitgewerkt in het
Aanbestedingsreglement Werken 2005/2012 (ARW 2005/2012)), is het
bij zowel Europese als nationale aanbestedingen niet toegestaan om te
verwijzen naar een nationale norm, technische goedkeuring dan wel
technische specificaties inzake het ontwerpen, berekenen en uitvoeren
van werken.Dit is slechts toegestaan bij het ontbreken van Europese
normen waarbij iedere verwijzing vergezeld moet gaan van de
woorden ”of gelijkwaardig”.
Tevens stelt het Baoc.q. de Aanbestedingswet en het ARW 2005/2012 het
volgende:
“De aanbesteder maakt in de technische specificaties geen melding van
een bepaald fabrikaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere
werkwijze, noch van een verwijzing naar een merk, een octrooi of een
type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor
bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of
geëlimineerd, tenzij dit door het voorwerp van de opdracht
gerechtvaardigd wordt”.
“De aanbesteder mag de melding of verwijzing opnemen in de technische
specificatie wanneer:
a. een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving van het
voorwerp van de opdracht niet mogelijk is door toepassing
bovenstaand artikel, en
b. deze melding of verwijzing vergezeld gaat van de woorden "of
gelijkwaardig”.
Dit resulteert in de verplichting dat in bestekken die worden aanbesteed
door de Rijksgebouwendienst bij iedere noodzakelijke verwijzing zoals
hier bedoeld, dient te worden vermeld “of gelijkwaardig”.
Waarbij voor “of gelijkwaardig”niet paragraaf17, lid 5 van de UAV 2012
geldt, maar de aannemer de vrije keuzeen verantwoording heeft voor de
door hem te leveren c.q. aan te brengen bouwstoffen, ongeacht het
voorgeschreven merk en type.
Onder het Bao en het ARW 2005/2012 dient een bouwstof waarbij
melding wordt gemaakt, van een bepaald fabrikaat, merk e.d., vergezeld
te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”. In plaats van de woorden “of
gelijkwaardig” dient in principe het woord “zoals” te worden gelezen.
Het is mogelijk, als men op geen andere wijze duidelijk kan maken wat
men wil, om dus wel een fabrikaat, merk e.d. te benoemen maar niette
eisen, ofwel een bouwstof (product) welke bijvoorbeeld hetzelfde kan of
van overeenkomstige kwaliteit is.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 3 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Alleen wanneer het noodzakelijk is dat er daadwerkelijk een fabrikaat,
merk e.d. moet worden voorgeschreven (bv. sloten uitbreiding PI) is dit,
mits ontwijfelbaar gemotiveerd in de aanbestedingsstukken, toegestaan.
Waarbij alleen bij deze specifieke bouwstoffen de tekst niet wordt
vergezeld van de tekst “of gelijkwaardig”, en dus ook paragraaf 17, lid 5
van de UAV 2012 niet van toepassing is!
Vermelden van hoeveelheden in het bestek.
De UAV 2012 maken onderscheid tussen twee soorten hoeveelheden:
- verrekenbare hoeveelheden (paragraaf 38 lid 1);
- geschatte hoeveelheden (paragraaf 38 lid 2).
Staat van verrekenprijzen/verrekenbare hoeveelheden
Indien het bestek (de aannemingsovereenkomst) wordt verrekend
middels verrekenbare hoeveelheden, dienen deze in het bestek of middels
een bij het bestek behorende “staat van verrekenprijzen” te worden
opgenomen.
Bij de inschrijving moet voor elke resultaatsverplichting in de staat van
verrekenprijzen een prijs per eenheid, respectievelijk een totaalbedrag
van een resultaatsverplichting worden ingevuld, dit betekent dat de in de
staat van verrekenprijzen genoemde hoeveelheden en bedragen bindend
worden voor en onderdeel zijn, van de aannemingsovereenkomst.
Het eindtotaal op de “staat van verrekenprijzen”, dient overeen te komen
met het op het inschrijvingsbiljet voorkomende bedrag van de
inschrijfsom.
Dit is wat anders dan dat de aannemer, die voor het werk in aanmerking
komt, in de uitnodigingsbrief wordt gevraagd zijn inschrijfbegroting te
overleggen.Dezekan en mag niet anders zijn dan een “nadere specificatie
van de aannemingssom”.
Deze kan (juridisch) nooit “deel uitmaken van de
aannemingsovereenkomst”, maar kan slechts dienen om inzicht in de
opbouw van de aannemingssomte verkrijgen; denk hierbij aan
onderhandelingen over wijzigingen (meer- minderwerk).
100% Duurzaam inkopen Rijksoverheid
Het kabinet heeftin het beleidsprogramma 2007 - 2011 de doelstelling
geformuleerd dat het Rijk vanaf 2010 voor 100% duurzaam inkoopt.
100% duurzaam inkopen betekent voor de Rijksgebouwendienst dat zij
vanaf 1 januari 2010 in alle aanbestedingen en inkopen van de voor de
Rgd relevante productgroepen, de opgestelde duurzaamheideisen
opneemt en er daarmee voor zorgt dat het resultaat van de inkoop
voldoet aan deze eisen. Het gaat hierbij om de minimumeisen aan het
product en contractbepalingen.
De contractbepalingen en de minimumeisen, welke betrekking hebben op
de uitvoering, zijn opgenomen in de RS. De overige minimumeisen zijn
vastgelegd in het bij het project behorende programma van eisen en de
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 4 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
bijlagen. Conform de opdracht voor deze (bestek)fase dienen de
betreffende eisen in het bestek (bestekboek en tekeningen) te worden
uitgewerkt.
Precontractuele bepalingen (selectie- en gunningscriteria bij
aanbestedingen)
Precontractuele bepalingen als maatschappelijke, technische,
organisatorische en financieel-economische eisen waaraan een inschrijver
moet voldoen, alsmede de gegevens die moeten worden overlegd om in
aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk, worden
uitsluitend in de uitnodiging tot inschrijving opgenomen.
Andere overeenkomsten
Bij andere (nevenaanneming) overeenkomsten, dienen de aanvang en
opleveringsdata of termijnen van de verschillende bestekken zodanig op
elkaar te worden afgestemd, dat het totale bouwproces in één keer kan
worden beëindigd met (goed)keurig en oplevering.
Onderhoudsovereenkomsten die aansluiten op de realisatie van een
bouwproject dienen altijd in een afzonderlijk bestek te worden geregeld,
zodat het bouwproces (en eventueel de daarop aansluitende
onderhoudstermijn inclusief eventueel preventief en correctief onderhoud)
kan worden beëindigd met (goed)keurig en oplevering, waarna een
nieuwe overeenkomst van kracht kan worden.
Naamsaanduiding bouwplaats
De informatie over de uitvoering van het Bouwbord Rijksgebouwendienst,
die nodig is voor het bestek, maakt onderdeel uit van de Rgd Standaard
besteksbepalingen (als bestand in PDF-formaat). Het bestand kan in
afgedrukte vorm of digitaal als bijlage worden opgenomen in het
bestekboek.
Codering en inhoud van deze toelichting
De toelichtende teksten zijn gecodeerd overeenkomstig de desbetreffende
STABU-Standaard 2012. Toelichtingen die aanwezig zijn in de STABUtechnische specificaties zijn in deze toelichting niet opgenomen.
Bijlagen bij het bestek
De navolgende modelformulieren en andere documenten dienen (indien
van toepassing) als bijlage bij het bestek te worden gevoegd en als
zodanig te zijn vermeld in het “Overzicht bijlagen” op de voorbladen van
het bestek:
- Model Garantieverklaring voor een onderdeel;
- Model afroep(bank)garantie;
- Model Coördinatieovereenkomst;
- Model Verantwoordingsformulier Social return;
- Model Rijksgebouwendienst Naamsaanduiding Bouwplaats;
- Rgd Standaard technische bepalingen;
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 5 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
-
Datum
03 maart 2014
Beperkingenten aanzien van de toegang en het gebruik van het
werkterrein.
BESTEKOMSLAG
De bestekomslagen uitvoeren in BZK/Rgd huisstijl. De omslagen zijn
verkrijgbaar via de Rgd projectbevoegde in wiens opdracht het bestek
wordt samengesteld.
In het venster van de BZK/Rgd bestekomslag op het voorblad zichtbaar
vermelden:
BESTEK
Ten behoeve van de (renovatie) bouw van .....
(omschrijving van het gebouw)
Projectnummer: .....
(Rgd projectnummer)
Datum: .....
(de officiële uitgavedatum van het bestek)
Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek uitgave 2012-2
onder licentienummer: .....
(licentienummer opdrachtnemer)
TITELPAGINA
Opdrachtgever
Hier de volledige naam-, Rgd-directie-, vestigingsadres-,
postadres-, e-mailadres-, telefoon- en faxgegevens van de
projectbevoegde vertegenwoordiger van de opdrachtgever
vermelden.
Bij adresgegevens van Rijksgebouwendienstonderdelen die
beschikken over een intern postcodenummer dit intern
postcodenummer vermelden.
Algemene omschrijving van het werk
Invultekst algemeen
Als situering de straat en plaatsnaam vermelden.
Als omschrijving van het werk vermelden:
“De nieuwbouw (verbouw, restauratie, sloop enz.) van …..
(het gerechtsgebouw, de penitentiaire inrichting, het
belastinggebouw, het rijkskantorengebouw enz.).”
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 6 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Invultekst t.b.v. coördinerend aannemer
Als omschrijving van het werk vermelden:
“De bouwkundige werken ten behoeve van de nieuwbouw
(verbouw, restauratie, sloop enz.) van ….. (het
gerechtsgebouw, de penitentiaire inrichting, het
belastinggebouw, het rijkskantorengebouw enz.), alsmede
de coördinatie van de ….. (werktuigbouwkundige,
elektrotechnische enz.) werken.”
Invultekst t.b.v. nevenaannemer.
Als omschrijving van het werk vermelden:
“De ….. (elektrotechnische, werktuigbouwkundige enz.)
werken ten behoeve van de nieuwbouw (verbouw,
restauratie, sloop enz.) van ….. (het gerechtsgebouw, de
penitentiaire inrichting, het belastinggebouw, het
rijkskantorengebouw enz.).”
Kadastrale gegevens
Hier vermelden de kadastrale gemeente, de sectie(s) en het (de)
nummer(s).
Directie
Invulling van dit onderdeel blijft alleen achterwege indien geheel geen
directievoering op het project zal plaatsvinden.
Onder “directie” de gegevens vermelden van de natuurlijke of rechtspersoon conform paragraaf 3 van de UAV2012, die is/zal worden
aangewezen om op het project als directie op te treden. Indien op het
project geen directie wordt aangewezen moet de opdrachtgever dit in het
bestek vermelden.
In de UAV 2012 en in het bestek wordt met “directie”, het in paragraaf 3
van de UAV2012 vermelde bedoeld,dit met inachtname van de
aanvullende bepalingen in het bestek.
De alleen als samengestelde aanduiding voorkomende vermelding van bv.
“Directie Projecten” of “Directie A&A” duidt op het Rijksgebouwendienst
dienstonderdeel.
Adviseur(s)
Indien het noodzakelijk is dat een adviseur of architect, naast de Directie
UAV,beslissingsbevoegdheid (bindende afspraken) heeft ten behoeve van
het project, dient deze te worden aangesteld als “bijstaander” conform de
UAV 2012.
Paginanummering
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 7 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Opdrachtgever en aannemer behoren in het bezit te zijn van eenduidige
en complete documenten die de overeenkomst vormen. Conform het ARW
2005/2012 wordt bij opdracht een gewaarmerkt exemplaar van de
contractstukken aan de aannemer toegezonden.
Om ervoor zorg te dragen dat de overeenkomst wordt gesloten op basis
van eenduidige en complete documenten worden de documenten voorzien
van zogenaamde identificatiegegevens. Als onderdeel van de identificatie
van het bestekboek als contractdocumentop deze pagina in de invultekst
het aantal genummerde pagina’s en alle niet-genummerde pagina’s (zoals
bestekomslag) aangeven. De titelpagina en inhoudsopgavenpagina’sapart
vermelden:
“Dit bestekboek omvat, naast de niet-genummerde pagina’s, de hier
genoemde pagina’s: Bestekomslag, Titelpagina (…pagina’s), Overzicht
bijlagen (… pagina’s) en Inhoudsopgave (…pagina’s), tevens …..
aaneengesloten genummerde pagina’s voorzien van eenzelfde
datumaanduiding.”
BIJLAGEN
Het bestek omvat volgens paragraaf 1, lid 1 van de UAV 2012 “de
beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de
voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en
het proces-verbaal van aanwijzing."
Onder “Bijlagen”dienen de (werk)tekeningen, het Model
Naamsaanduiding Bouwplaats en andere documenten te worden
vermeld, welke worden toegevoegd aan het bestek.
Het V&G-plan ontwerpfase en het V&G-dossier maken deel uit van
het bestek.
Bijlagen en andere documenten behorend bij de nota van
inlichtingendienen ook in de nota te worden vermeld.
Bijlagen dienen eenduidig in het “Overzicht bijlagen” te worden
vermeld met datum, eventueel (versie)nummer en titel. Als datum
van een document dient vermeld te worden de dag waarop het
betreffende document als zijnde gereed wordt beschouwd. Men
dient er voor te zorgen dat de datum aanduidingen consistent zijn
(bijvoorbeeld: een document met een bepaalde datum kan geen
verwijzing bevatten naar documenten met een latere datum).
In geval er sprake is van een openbare (Europese) aanbesteding
dient het bestek aan de aanbestedingsvoorwaarden die
voortvloeien uit het Besluit aanbestedingsregels voor
overheidsopdrachten (Bao) c.q. de Aanbestedingswet te voldoen.
Aangezienhet overnemen of interpreteren van terrein- en
bodemgegevens de kans op het ontstaan van onjuistheden en
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 8 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
tegenstrijdigheden vergroot, wordt aanbevolen te verwijzen naar
als bijlage bij het bestek te voegen documenten. Gegevens m.b.t.
de bodem en grondwaterstand dienen te worden vermeld. Het
verstrekken van onjuiste gegevens verhoogt de risico’s.
Voorgeschreven onderaannemers dienen te worden vermeld bij het
betreffende onderdeel. Voor het vermelden van verrekenprijzen
voor verrekenbare hoeveelheden arbeid, materialen en
resultaten,dient ten behoeve van de prijsaanbieding, gebruik te
worden gemaakt van een bij het bestek te voegen “Staat van
verrekenprijzen”.
EINDPAGINA
DE BESTEKSTUKKEN DIENEN TE WORDEN GEWAARMERKT
VOLGENS DE INSTRUCTIES VAN DE OPDRACHTGEVER
(RIJKSGEBOUWENDIENST).
Te waarmerken bestekstukken overeenkomstig de gevolgde ARW
2005/2012 procedure het:
inschrijvingsbiljet met de eventuele staat van verrekenprijzen;
het bestek (overeenkomstig paragraaf 1, lid 1 van de
UAV2012);
de nota van inlichtingen;
het proces-verbaal van aanwijzing.
Van bovengenoemde bestekstukken dienen ten minste 2
exemplaren te worden gewaarmerkt.
Te weten:
van elk éénexemplaar t.b.v. de projectbevoegde (opdrachtgever);
van elk één exemplaar t.b.v. de aannemer (opdrachtnemer).
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 9 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
ALGEMENE TOELICHTING EN INVULINSTRUCTIES T.B.V. DE
ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN.
INFORMATIE-OVERDRACHT
Toelichting
Het vervaardigen van tekeningen, berekeningen en andere
documenten door de aannemer is afhankelijk van hetgeen
daaromtrent in de van toepassing zijnde voorschriften is bepaald
en hetgeen is overeengekomen ten aanzien van de taakverdeling
tussen de opdrachtgever/directie UAVen eventuele bijstaander met
de aannemer.
Bovenstaande gegevens en stukken dienen per project en per
onderdeel door de ontwerpende partij aan de directie UAV ofde
hiervoor verantwoordelijke bijstaander te worden verstrekt.
De opdrachtgever dient (ingevolge paragraaf 5, lid 1 van de UAV
2012) ervoor te zorgen dat de aannemer tijdig kan beschikken
“over de publiekrechtelijke en privaatrechtelijketoestemmingen,
die voor de opzet van het werk volgens het bestek vereist zijn” en
"over de benodigde tekeningen en andere gegevens".
De opdrachtgever (directie) zorgt daarom voor het aanleveren van
bescheiden, alsmede voor het verstrekken van de daartoe
benodigde gegevens aan de aannemer.
Indien een (Europeeserkende) BRL is voorgeschreven (mits deze
niet conflicteert met de CPR (Verordening (EU) No. 305/2011)),
voldoen bouwstoffen/producten respectievelijk processen middels
het te verstrekken certificaat aan de (in de BRL genoemde)
prestatie-eisen volgens het Bouwbesluit.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 10 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
00
Datum
03 maart 2014
VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012
Algemene toelichting en invulinstructies t.b.v. de administratieve
bepalingen.
Toelichting:
De in de Bestekposten RgdStandaard besteksbepalingen (RS)
opgenomen administratieve bepalingen dienen in het projectbestek
te worden opgenomen onder de hierna vermelde voorwaarden.
00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN
VOORSCHRIFTEN
00.01.10
VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
Toelichting:
De STABU-Standaard 2012 dient in ieder STABU projectbestek van
toepassing te wordenverklaard.
Hierdoor worden ook deUniforme Administratieve
Voorwaardenvoorde uitvoering van werken en van technische
installatiewerken 2012 (UAV 2012) van toepassing verklaard.
De RgdStandaard besteksbepalingen (RS) voorzien in de
noodzakelijke aanvullingenen aanwijzingen op de UAV 2012als
gevolg van beleid en regelgeving.
Indien projectspecifieke aanpassingen/aanvullingen van de
UAV 2012 "gewenst" zijn, kan dit slechts na uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming van de projectbevoegde.
>>>
Bepaling 00.01.10-01 altijd letterlijk in het projectbestek
opnemen.
90. RGD STANDAARD TECHNISCHE BEPALINGEN
Toelichting:
De STABU Standaard Technische Bepalingen zoals deze zijn
opgenomen in de STABU-Standaard 2012 zijn van toepassing. De
Rgd Standaard Technische Bepalingen vullen deze voorwaarden
aan.
Hierin zijn ten behoeve van het bestek technische voorwaarden
bijeengebracht die de Rijksgebouwendienst noodzakelijk
acht.Indien projectspecifieke aanpassingen/aanvullingen "gewenst"
zijn, kan dit slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming
van de projectbevoegde.
>>>
Bepaling 00.01.10-90 altijd in het projectbestek opnemen.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 11 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
91. VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN
Toelichting:
De in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 en Rgd Standaard
besteksbepalingen (RS) bedoelde en op het werk van toepassing
verklaarde technische normvoorschriften, of andere richtlijnen
zoals beschreven in Rgd Standaard besteksbepalingen (RS)
wordenniet ter beschikking gesteld door de Rgd. De kosten,
gemoeid met het verkrijgen van deze documenten, zijn voor
rekening van deaannemer.
>>>
Bepaling 00.01.10-91 altijd in het projectbestek opnemen.
00.02AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV
2012
00.02.01
AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN
Toelichting:
In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 1 Aanduidingen,
begripsbepalingen zijn in de Rgd Standaard besteksbepalingen
(RS)extra begripsbepalingenopgenomen,te weten:

Werkterrein;
(00.02.01-01 en 00.02.01-02)

Projectbevoegde;
(00.02.01-90)

Installateur;
(00.02.01-91)

Oude Bouwstoffen uit de sloop.
(00.02.01-92)
>>>
>>>
>>>
Bepaling 00.02.01-01 altijd in het projectbestek opnemen.
Bepaling 00.02.01-02 altijd in het projectbestek opnemen.
Bepaling 00.02.01-90 altijd in het projectbestek opnemen.
>>>
Bepaling 00.02.01-91 in het projectbestek opnemen indien
installatiewerken deel uitmaken van dit bestek.
Bepaling 00.02.01-92 in het projectbestek opnemen indien
sloopwerken deel uitmaken van dit bestek.
>>>
00.02.02
VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
01. GELDIGHEID
Toelichting:
Normbladen en dergelijke publicaties worden volgens de STABUsystematiek aangegeven met het jaar van uitgifte of laatste
wijziging.
NEN 6008+w97 betekent: de uitgave (met het wijzigingsblad) van
het jaar 1997.
NEN-EN 313-1-96 betekent: de uitgave van het jaar 1996.
Door het vermelden van de publicatie met het jaar van uitgifte kan
er nimmer onduidelijkheid bestaan over de versie die op de
specificatie in het bestek van toepassing is. Elke bestekspost
waarin een publicatie is vermeld overeenkomstig de STABUINVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 12 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
systematiek gaat boven hetgeen is bepaald in paragraaf 2, lid 2
van de UAV 2012 (de bijzondere regeling gaat voor de algemene
regeling).
>>>
Bepaling 00.02.02-01 altijd in het projectbestek opnemen.
02.
>>>
PUBLICATIES
Bepaling 00.02.02-02 altijd in het projectbestek opnemen.
00.02.03
DIRECTIE
02. GEEN DIRECTIE
Toelichting:
Het niet benoemen van een directieUAVop een werk kan
kostenconsequenties opleveren. Het benoemen van een directie
UAV dient uiterlijk middels de opdrachtbrief aan de aannemer te
worden meegedeeld. Het niet benoemen wordt altijd in het bestek
vermeld. (zie hierover ook paragraaf 3, leden 1, 2 en 9 van de
UAV 2012).
Indien er geen directie wordt benoemd, is het risico voor de
opdrachtgever dat de aannemer extra kosten moet maken en
heeft de aannemer recht op bijbetaling (bv. de aannemer moet
fysiek naar de opdrachtgever toekomen, stagnatie).
>>>
Bepaling 00.02.03-02 in het projectbestek opnemen indien op het
project in het geheel geen directie zal worden benoemd en er dus
geen personen worden aangewezen die als directie zullen
optreden.
00.02.05
VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
01. BOUWBESPREKING
Toelichting:
Het opnemen van deze bepaling is van belang bij het verrichten
van werkzaamheden, waarbij kabels enleidingen in het werkterrein
aanwezig zijn.Deze bouwbespreking volgens paragraaf 5, lid 1 van
de UAV 2012 is enigszins achterhaald door de
grondroerdersregeling (Kadaster Klic).
De Rgd gebruikt deze bepaling meer als het "project opstart
overleg".
>>>
Bepaling 00.02.05-01 in het projectbestek opnemen indien kabels
en/of leidingen, niet vallend onder Kadaster Klic, in het werkterrein
aanwezig zijn. Of als deze vergadering wordt gehouden i.h.k.v.
"project opstart overleg".
04. AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN
Toelichting:
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 13 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Gegevens m.b.t. de aanwezigheid van verontreinigingen dienen te
worden gemeld. Bij hetontbreken en of het verstrekken van
onjuiste gegevens ligt de verantwoording bij de opdrachtgever.
>>>
Bepaling 00.02.05-04 in het bestek opnemen indien van
toepassing.
05. RAPPORT BELENDINGEN
Toelichting:
Indien er sprake is van belendingen zal de opdrachtgever, voordat
met de uitvoering van het wordt begonnen, een rapport
verstrekken, waarin de staat van belendingen verkeren. Indien
deze taak toekomt aan de aannemer, dient bepaling 00.02.06-08
in het projectbestek te worden opgenomen in plaats van de hier
toegelichte bepaling.
>>>
Bepaling 00.02.05-05 of bepaling 00.02.06-08 in het
projectbestek opnemen indien de opdrachtgever op zijn kosten het
onderzoek laat of heeft laten uitvoeren.
00.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
04. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Toelichting:
De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) geeft aan op welke wijze
vreemdelingen toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt.
In deze wet worden regels gesteld waaraan werkgevers moeten
voldoen indien zij door vreemdelingen arbeid laten verrichten. In
de wet wordt onder een werkgever verstaan degene die in de
uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat
verrichten en de natuurlijke persoon die een ander huishoudelijke
of persoonlijke diensten laat verrichten.
Het werkgeverschap is in de zin van de Wavruimer dan de
civielrechtelijke definitie van een werkgever. De ruime
omschrijving van het werkgeverschap in de Wavbrengt mee dat
een persoon die arbeid verricht meer dan één werkgever kan
hebben. Te denken valt aan een situatie waarin een persoon door
tussenkomst van een bedrijf wordt ingezet voor het uitvoeren van
werkzaamheden bij een ander bedrijf, dit is bijvoorbeeld het geval
bij het in- en uitlenen van arbeidskrachten en bij uitbesteding en
aanneming van werk.
Het brede werkgeversbegrip houdt dus in dat ook een werkgever
die via intermediairs zoals uitzendbureaus en loonbedrijven
personeel inhuurt, werkgever is in de zin van de Wav.
De werkgever die inhuurt, is ervoor verantwoordelijk dat de
persoon die voor hem werkt een tewerkstellingsvergunning heeft,
tenzij de intermediair hier al over beschikt. Een opdrachtgever die
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 14 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
het werk via een (onder)aannemer uitbesteedt, wordt eveneens
aangemerkt als werkgever in de zin van de Wav, voor de
werkzaamheden die de (onder)aannemer door een vreemdeling
laat verrichten.
(Uitzendbureaus, loonbedrijven, aannemers en onderaannemers
vallen onder het brede werkgeversbegrip van de Wav).
In bovengenoemde situaties is dus iedere werkgever, van
(hoofd)opdrachtgever tot (onder)aannemer, van uitzendbureau tot
inlener, verantwoordelijk voor de juiste naleving van de wettelijke
verplichtingen en kan aan iedere werkgever een boete worden
opgelegd als ergens in de keten van werkgevers de wet wordt
overtreden.
Indien een overtreding aan een werkgever niet of in mindere mate
verweten kan worden, kan een boete achterwege blijven of
gematigd worden. Voor de beoordeling van de mate van
verwijtbaarheid zijn alle relevante feiten en omstandigheden van
het geval bepalend. Daarnaast is de wijze waarop en de mate
waarin de opdrachtgever of andere werkgevers ten behoeve van
wie het werk wordt uitgevoerd, op de juiste naleving van de weten regelgeving toeziet, van belang. Voor de invulling van de eigen
verantwoordelijkheid zullen alle werkgevers in de keten,
opdrachtgever en aannemer, maar ook een uitzendbureau, inlener
en alle overige werkgevers betrokken bij de uitvoering, onderling
afspraken moeten maken over de juiste naleving van de
regelgeving. Ook zal gedurende de uitvoering van het werk, een
opdrachtgever zich - met regelmaat – ervan moeten vergewissen
dat het bedrijf dat hij voor de uitvoering van het werk heeft
ingeschakeld, zich inzet om te voldoen aan de eisen die de
Wavstelt.
De Rijksgebouwendienst heeft daartoe met Rijkswaterstaat en de
Inspectie SZW in een interdepartementaal overleg maatregelen
opgesteld welke zijn gericht op het vermijden van in strijd zijn met
de Wav, zonder als Rijksgebouwendienst in een oneigenlijke rol te
geraken. Deze maatregelen, geformuleerd middels een
besteksartikel, dienen in de bestekken te worden opgenomen
onder de administratieve voorwaarden (RS).
>>>
Bepaling 00.02.06-04 altijd in het projectbestek opnemen.
05. ONGEVALLEN
Toelichting:
In het kader van de eventuele "schuldvraag" is het noodzakelijk de
ongevallen te melden. De Inspectie SZW houdt toezicht op de
veiligheid en gezondheid van werknemers en ongevallen worden
gedocumenteerd.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 15 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
>>> Bepaling 00.02.06-05 altijd in het projectbestek opnemen.
07.
OVERZICHT VOORGESCHREVEN
ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S)
Toelichting:
Indien de opdrachtgever gebruik wil maken van, volgens paragraaf 6, lid
27 van de UAV 2012, voorgeschreven
onderaannemer(s)/leverancier(s), dienen deze in dit artikel te
worden genoemd.
>>>
Bepaling 00.02.06-07 in het bestek opnemen indien de
opdrachtgever gebruik maakt van voorgeschreven
onderaannemer(s)/leverancier(s)
08. RAPPORT BELENDINGEN
Toelichting:
Indien er sprake is van belendingen zal de aannemer, voordat met
de uitvoering van het wordt begonnen, een rapport moeten
leveren over de belendingen. Indien deze taak toekomt aan de
opdrachtgever, dient bepaling 00.02.05-05 in het projectbestek te
worden opgenomen in plaats van de hier toegelichte bepaling.
>>>
Bepaling 00.02.06-08 of bepaling 00.02.05-05 in het
projectbestek opnemen indien de aannemer middels het bestek,
voor de uitvoering van het werk, een rapport over de belendingen
moet leveren.
10.
>>>
WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN
Bepaling 00.02.06-10indien van toepassing in het projectbestek
opnemen.
12. BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU
Toelichting:
Indien het noodzakelijk is dat deze bepaling wordt opgenomen,
alleen aanvullen met die gegevens welke in de tekst worden
aangegeven. Deze bepaling is nu conform de STABUsystematiek.De bepaling stond voorheen onder Hoofdstuk 05
Bouwplaatsvoorzieningen (05.00.20-91).
>>>
Bepaling 00.02.06-12 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing.
13. BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN
Toelichting
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 16 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Indien het noodzakelijk is dat dit artikel wordt opgenomen, alleen
aanvullen met die gegevens welke in de tekst worden aangegeven.
Deze bepaling is nu conform de STABU-systematiek.De bepaling
stond voorheen onder Hoofdstuk 05 Bouwplaatsvoorzieningen
(05.00.20-90).
>>>
Bepaling 00.02.06-13 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing.
90.
>>>
VOERTAAL
Bepaling 00.02.06-90 altijd in het projectbestek opnemen.
91. BELANGENVERSTRENGELING
Toelichting:
Dit artikel wordt opgenomen i.h.k.v. integriteit. De Rgd moet zich
ervoor behoeden om niet in een compromitterende situatie te
geraken.
>>>
Bepaling 00.02.06-91altijd in het projectbestek opnemen.
92. OMKOPING
Toelichting:
Dit artikel wordt opgenomen i.h.k.v. integriteit. De Rgd moet zich
ervoor behoeden om niet in een compromitterende situatie te
geraken.
>>>
Bepaling 00.02.06-92 altijd in het projectbestek opnemen.
93. PRECARIO
Toelichting:
Ingeval van nevenaanneming vermelden welke aannemer de
precariokosten voor zijn rekening neemt. Bij hoofdaanneming kan
dit artikel vervallen.
>>>
Bepaling 00.02.06-93 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing.
94.
>>>
TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN
Bepaling 00.02.06-94 altijd opnemen in het projectbestek. De
eventuele aanpassingen van het aantal geschiedt op aanwijzing
van de Projectbevoegde van de Rijksgebouwendienst.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 17 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
95. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN
Toelichting:
Het opnemen van deze bepaling is van belang bij het verrichten
van werkzaamheden, indien kabels en leidingen in het werkterrein
aanwezig zijn. De aannemer is verplicht om ingeval van
mechanische graafwerkzaamheden, dit conform de
grondroerdersregeling aan het digitaal loket van het Kadaster
(Klic) te melden. Deze regeling is op 1 juli 2008 in werking
getreden en heeft tot doel om de graafincidenten bij kabels en
leidingen te voorkomen. (zie www.kadaster.nl/klic/).
Zie ook bepaling 00.02.05-01 Bouwbespreking.
>>>
Bepaling 00.02.06-95 in het projectbestek opnemen indien kabels
en/of leidingen in het werkterrein aanwezig zijn. De bepaling
opnemen in combinatie met 00.02.05-05.
Zie voor meer informatie bv. de Richtlijn zorgvuldig graafproces
(CROW publicatie 250) welke tegen betaling verkrijgbaar is bij
CROW.
96. LEERLINGBOUWPLAATS
Toelichting:
In een stimuleringsovereenkomst, in 1992 ondertekend door
vertegenwoordigers van de Bouw- en Houtbond FNV, de Hout- en
Bouwbond CNV, het Algemeen Verbond Bouwbedrijf en het
(toenmalig) Ministerie van VROM, is tot doel gesteld het
leerlingbouwplaatsenbeleid actief te ondersteunen. Met het creëren
van leerlingbouwplaatsen wordt een zeer belangrijke bijdrage
geleverd aan opleiding en ontwikkeling op bouwvakgebied.
Fundeon heeft aandacht voor de volgende aspecten:
- aanwezigheid van timmer-, metsel- en/of tegelwerken;
- duur betreffende leerlingwerkzaamheden (liefst 4 tot 6
maanden);
- de aannemer een gecertificeerd leerbedrijf is of de bereidheid
heeft zich te certificeren (een ruim percentage van de
aannemers die in opdracht van de Directie Projecten werken
zijn gecertificeerd);
- beschikbaarheidleermeesters in dienst.
>>> Bepaling 00.02.06-96 altijd in het projectbestek opnemen.
97. VERPLICHTINGEN SOCIAL RETURN
Toelichting:
Door maatschappelijk verantwoordelijke overheidsopdrachten
(MVOO) te stimuleren, kan de Rijksgebouwendienst bedrijven een
drijfveer geven om op maatschappelijke verantwoorde wijze te
ondernemen.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 18 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
In het kader van scholing en werkgelegenheid van personen met
een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt (geen reclassering)
neemt de Rijksoverheid bij inkopen en aanbestedingen "social
return"als contractvoorwaarde op.
Deze maatregel houdt in dat de Rijksgebouwendienst, bij
aanbestedingen van werken en diensten met een loonsom hoger
dan € 250.000,00 (waarbij mag worden gerekend met het
gegeven dat 30% van geraamde aannemingssomde loonkosten
vertegenwoordigen, waardoor de discussie m.b.t. de inzet van
onderaannemers wordt vermeden en een eenduidige eis is
geformuleerd waaraan moet worden voldaan en sancties aan
kunnen worden gerelateerd), in het contract opneemt dat de
aannemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, ook
personen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt moet
inzetten.
Het bijbehorende verantwoordingsformulier social return dient als
bijlage bij het bestek te worden gevoegd.
>>>
Bepaling 00.02.06-97 altijd in het projectbestek opnemen indien
de loonsom (30% van de aannemingssom)meerdan 250.000 euro
bedraagt.
00.02.07
DATUM VAN AANVANG
01. DATUM VAN AANVANG
Toelichting:
Deze bepaling alleen opnemen indien de datum van aanvang
afwijkt van de datum van aanvang zoals gesteld in paragraaf 7, lid
1 van de UAV 2012.
>>>
Bepaling 00.02.07-01 alleen opnemen in het bestek op aangeven
van de projectbevoegde van de Rijksgebouwendienst.
02. AANVANG WERKZAAMHEDEN
Toelichting:
Deze bepaling opnemen indien de aannemer niet eerder mag
aanvangen met het werk dan volgens paragraaf 7, lid 1 van de
UAV 2012 of bepaling 00.02.07-01 van de RgdStandaard
besteksbepalingen (RS) is bepaald.
>>>
Bepaling 00.02.07-02 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing.
90. START WERKZAAMHEDEN BOUWOBJECT OP HET
WERKTERREIN
Toelichting:
Bepaling 00.02.07-90 alleen opnemen indien de werkzaamheden op het
werkterreinen/of de bouwplaatsbijvoorbeeldbij verbouw of
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 19 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
restauratie, als gevolg van het toegankelijk/beschikbaar zijn van
het object, niet eerder kan plaatsvinden dan een vastgestelde
datum. De datum van aanvang van het project blijft in een
dergelijke situatie zoals aangegeven onder 00.02.07-01.
>>>
Bepaling 00.02.07-90 op aangeven van de projectbevoegde van de
Rijksgebouwendienst in het bestek opnemen.
00.02.08
UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING,
BEPROEVING
01. OPLEVERINGSTERMIJN
Toelichting:
De uitvoeringsduur vaststellen in een aantal kalenderdagen, weken
of maanden indien de uitvoeringsduur korter is dan zes maanden.
De voorkeur van de Rgdgaat uit naar een opleveringsdatum voor
het werk. Dit ook indien er sprake is van nevenaannemers.
In dit laatste geval dient in alle afzonderlijke (neven)bestekken eenzelfde
opleveringsdatum te zijn overeengekomen.
>>>
Bepaling 00.02.08-01in het projectbestek opnemen ingeval er een
uitvoeringsduur wordt vereist.
02. DATUM VAN OPLEVERING
Toelichting:
Deze bepaling opnemen indien er een vaste opleveringsdatum is
vereist.
De voorkeur van de Rgdgaat uit naar een opleveringsdatum voor het
werk. Dit ook indien er sprake is van nevenaannemers.
In dit laatste geval dient in alle afzonderlijke (neven)bestekken eenzelfde
opleveringsdatum te zijn overeengekomen.
>>>
Bepaling 00.02.08-02 in het projectbestek opnemen, indien er een
opleveringsdatum wordt vereist.
03.
TERMIJN, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE
STAND
Toelichting:
Het kan noodzakelijk zijn dat onderdelen van het werk binnen een
termijn gevorderd moeten zijn tot een bepaalde stand, dan kan er
voor deze onderdelen een termijn worden overeengekomen
waarbinnen dit bereikt moet zijn.
Indien delen van het werk tot een bepaalde termijn gevorderd
moeten zijn, is het gestelde in paragraaf 10, lid 3 van deUAV 2012
van toepassing.
De keuzeteksten in de RgdStandaard besteksbepalingen (RS) onder deze
bepaling kunnen worden toegepast indien het noodzakelijk is om
tijd te creëren voor de duur van de benodigde beproevingen en
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 20 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
keuringen met betrekking tot de goedkeuring bij complexe
werken. De keuze besteksteksten voorzien in een periode van 4
weken voor de opleveringsdatum. Deze periode kan worden
aangepast naar de complexiteit van de keuring(en).
De te maken keuze is tevens afhankelijk van de
gekozenopleveringsdatum of –termijn in het bestek.
>>>
Bepalingen 00.02.08-03 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing.
04. DATUM, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND
Toelichting:
Het kan noodzakelijk zijn dat onderdelen van het werk op een
bepaalde datum gevorderd moeten zijn tot een bepaalde stand,
dan kan er voor deze onderdelen een datum worden
overeengekomen waarop dit bereikt moet zijn.
Indien delen van het werk tot een bepaalde datum gevorderd
moeten zijn, is het gestelde in paragraaf 10, lid 3 van de UAV
2012 van toepassing.
>>>
Bepaling 00.02.08-04 in het projectbestek opnemen, indien van
toepassing.
05. OPLEVERINGSTERMIJN DELEN VAN HET WERK
Toelichting:
Het kan noodzakelijk zijn dat onderdelen van het werk eerder
gereed moeten zijn dan in het bestek vermeld, dan kan er voor
deze onderdelen een zelfstandige termijn worden
overeengekomen.
Indien delen van het werk eerder moeten worden opgeleverd, zijn
de artikelen zoals genoemd in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012
van toepassing.
Dit kan nooit later zijn danhet totale werk. Indien het werk door
omstandigheden later gereed is dande in het bestek genoemde
uitvoeringsduur dient het gehele werk middels uitstel van
oplevering of wijzigingsovereenkomst te worden verlengd.
>>>
Bepaling 00.02.08-05 in het projectbestek opnemen indienvan
toepassing.
06. OPLEVERINGDATUM DELEN VAN HET WERK
Toelichting:
Het kan noodzakelijk zijn dat onderdelen van het werk eerder
gereed moeten zijn dan in het bestek vermeld.In deze situatie kan
er voor deze onderdelen een zelfstandige datum worden
overeengekomen.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 21 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Indien delen van het werk eerder moeten worden opgeleverd, zijn
de artikelen zoals genoemd in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012
van toepassing.
Dit kan nooit later zijn danhet totale werk. Indien het werk door
omstandigheden later gereed is dande in het bestek genoemde
uitvoeringsduur,dan dient het gehele werk middels uitstel van
oplevering of wijzigingsovereenkomst te worden verlengd.
>>>
Bepaling 00.02.08-06 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing.
07. OPLEVERING BEPLANTINGSWERK
Toelichting:
Het kan noodzakelijk zijn dat onderdelen van het werk eerder
gereed zijn dan de overeengekomen termijn of de vastgestelde
datum.
Indien delen van het werk eerder moeten worden opgeleverd, zijn
de artikelen zoals genoemd in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012
toepassing.
In het kader van het plantseizoen kan het noodzakelijk zijn het
tijdstip van oplevering van het beplantingswerk nader wordt
vastgesteld.
Dit kan nooit later zijn danhet totale werk. Indien het werk door
omstandighedenlater gereed is dande in het bestek genoemde
uitvoeringsduur dient het gehele werk middels uitstel van
oplevering of wijzigingsovereenkomst te worden verlengd.
>>>
Bepaling 00.02.08-07 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing.
08. OPLEVERING BUITENSCHILDERWERK
Toelichting:
Het kan noodzakelijk zijn dat onderdelen van het werk eerder
gereed zijn dan de overeengekomen termijn of de vastgestelde
datum.
Indien delen van het werk eerder moeten worden opgeleverd, zijn
de artikelen zoals genoemd in paragraaf 1, lid 2 van de UAV2012
van toepassing.
Het afzonderlijk opleveren van buitenschilderwerk geschiedt in het
algemeen om technische redenen (klimaat).
Dit kan nooit later zijn danhet totale werk. Indien het werk door
omstandigheden later gereed is dande in het bestek genoemde
uitvoeringsduur dient het gehele werk middels uitstel van
oplevering of wijzigingsovereenkomst te worden verlengd.
>>>
Bepalingen 00.02.08-08 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 22 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
21. BEPROEVING
Toelichting:
Voordat een gebouw en technisch(e) installatiewerk(en), of één of
meer onderdelen daarvan, in bedrijf worden gesteld, moet(en)
dit/deze zijn beproefd overeenkomstig paragraaf 8a van de UAV
2012.
In het bestek wordt aangegeven welke onderdelen dienen te
worden beproefd en voor welke onderdelen er gebruik moet
worden gemaakt van het/de bij het bestek gevoegde,
projectspecifiek gemaakte, modelprotocol(len).
Indien er sprake is van andere installaties of gebouwdelen van het
werk volgens het bestek, alsmede van werken van derden
(nevenaanneming) of bestaande installaties of gebouwdelen, moet
in principeeen integrale beproeving worden uitgevoerd tenzij de
opdrachtgever anders bepaalt.
Deze integrale beproeving is noodzakelijk om te controleren of
sturingen, respectievelijke storingen van installaties en/of
gebouwdelen de juiste acties genereren bij andere installaties
en/of gebouwdelen, ofwel dat de verschillende, bestaande of door
derden aangebrachte, installaties onderling op de juiste wijze
“samenwerken”.
De integrale beproeving kan niet eerder worden uitgevoerd dan
na een goed resultaat van een beproeving overeenkomstig
paragraaf 8a van de UAV 2012.
>>>
Bepalingen 00.02.08-21 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing.
90. VERZOEK TOT OPNEMING
Toelichting
De Rgdneemt in afwijking vanhet gestelde in paragraaf 9, lid 1 van
de UAV 2012 alleen genoegen met een schriftelijke mededeling.
Hiertoe wordt middels de RgdStandaard besteksbepalingen (RS) een lid
toegevoegd.
>>>
Bepaling 00.02.08-90 altijd in het bestek opnemen.
00.02.11
ONDERHOUDSTERMIJN
01. ONDERHOUDSTERMIJN
Toelichting:
De duur van de onderhoudstermijn is conform de vigerende versie
van de Rijksgebouwendienst Handleiding overdracht tussen
Projecten en Beheer 1 jaar, tenzij de projectbevoegde van de
Rijksgebouwendienst Rgd anders bepaalt.
>>>
Bepaling 00.02.11-01 in het bestek opnemen indien van
toepassing.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 23 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
90. PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD
Toelichting:
In aanvulling op de onderhoudstermijn, overeenkomstig paragraaf
11 van de UAV 2012, kan het noodzakelijk zijn dat de aannemer
aan installaties onderhoudswerkzaamheden dient uit te voeren,
conform de voorschriften van de fabrikant/leverancier en wel
zodanig dat aan de voorwaarden tot garantie van de fabrikant/leveranciersgarantie voldaan wordt, zodat de Rgdhet recht op
deze garantie blijft behouden.
De in de vigerende versie van de Rijksgebouwendienst Handleiding
overdracht tussen Beheer,Projecten en Beheer genoemde,
projectspecifiek gemaakte, documenten toevoegen in overleg met
de projectbevoegde. De projectbevoegde kan zorg dragen voor de
benodigde (model)documenten.
>>> Bepaling 00.02.11-90 in het bestek opnemen indien van
toepassing.
00.02.14
01.
>>>
SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN
ONVOLTOOIDE STAAT
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Bepaling 00.02.14-01 altijd in het bestek opnemen.
00.02.15
WERKTERREIN
01. AANDUIDING WERKTERREIN
Toelichting:
Het oppervlak van het werkterrein dient eenduidig (op tekening) te
worden aangegeven. De bepaling is van belang in verband met het
fysiek afbakenen van het gebied dat de aannemer mag gebruiken
om het werk uit te voeren, dit niet te verwarren met het WERK
wat overeenkomstig paragraaf 6, lid 4 van de UAV 2012, "voor
rekening en risico" van de aannemer is.
Indien er geen werkterrein wordt aangewezen of als de aannemer
hiervan geen gebruik wil maken is het gebruik van een ander
werkterrein voor rekening van de aannemer.
Indien het werkterrein na oplevering, in de oorspronkelijke staat
moet worden teruggebracht, dient dit in het bestek te worden
vermeld.
Het correct definiëren van het werkterrein is van belang voor het
juiste gebruik van de bepalingen onder 05.00.24-01 (indeling en
gebruikwerkterrein bij verschillende type projecten).
>>> Bepaling 00.02.15-01 altijd in het bestek opnemen.
00.02.16
AFSLUITING, RECLAME
01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 24 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Toelichting:
Deze bepaling regelt de bevoegdheid van de aannemer met betrekking
tot het publiciteit inzake het werk.
Met betrekking tot reclame-uitingen op en aan het werk wordt dit in
paragraaf 16, lid 3 van de UAV 2012, geregeld (alleen met
toestemming directie UAV).
>>>
Bepaling 00.02.16-01 altijd in het bestek opnemen.
00.02.17
VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
01. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT
Toelichting:
Het kabinet heeft in juni 2004 bepaald dat overheden die hout
inkopen zoveel mogelijk duurzaam hout moeten inkopen. Op 24
juni 2004 heeft het voormalig ministerie van VROM de
Nederlandse criteria voor duurzaam hout vastgesteld en aan de
Tweede Kamer gezonden. Deze criteria hebben betrekking op
houtcertificatiesystemen en behandelen duurzaam bosbeheer, de
handelsketen en de inrichting van een certificatiesysteem. Een
onafhankelijke toetsingscommissie inkoop hout (TPAC: Timber
Procurement Assessment Committee) toetst in opdracht van de
Rijksoverheid, welke certificatiesystemen aan de criteria voldoen.
AgentschapNL heeft op basis hiervan criteria (minimumeisen)
geformuleerd voor de inkoop van duurzaam geproduceerd hout.
Overheidsinkopers dienen deze te hanteren bij aanbestedingen en
bij de inkoop van hout en producten waarin de grondstof hout is
verwerkt.
Op basis van deze criteria zijn door vertegenwoordigers van Stichting
Probos en de Rijksoverheid t.w. de Rijksgebouwendienst,
Rijkswaterstaat, Dienst Vastgoed Defensie en AgentschapNL
(voorheen SenterNovem), standaard(besteks)bepalingen voor de
STABU- en RAW-systematiek opgesteld, welke in de bestekken van
toepassing verklaart dienen te worden.
>>>
Bepaling 00.02.17-01 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing.
90. HERGEBRUIKT HOUT
Toelichting:
De bepaling voor “hergebruikt hout” is niet ontleend aan de
vastgestelde criteria zoals gepubliceerd door AgentschapNL, doch
zijn voor de Rijksgebouwendienst toegevoegd om de toepassing
van hergebruik van hout in een werk mogelijk te maken.
>>>
Bepaling 00.02.17-90in het projectbestek opnemen, indien van
toepassing en tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat toepassing van
duurzaam geproduceerd hout niet verplicht is.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 25 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
00.02.18
KEURING VAN BOUWSTOFFEN
01. KEURING VAN BOUWSTOFFEN
Toelichting:
Overeenkomstig paragraaf 17, lid 2 van de UAV 2012, dienen de
bouwstoffen die door de opdrachtgever gekeurd zullen worden, in
het bestek te worden vermeld.
Voor de overige bouwstoffen is de aannemer verantwoordelijk voor de
hoedanigheid en de geschiktheid (paragraaf 17, lid 1 van de UAV
2012).
>>>
Bepaling 00.02.18-01 de te keuren bouwstoffen in het bestek
opnemen.
02.
>>>
BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING
Bepaling 00.02.18-02 altijd in het bestek opnemen.
03. BESLUIT BODEMKWALITEIT
Toelichting:
Deze bepaling is van toepassing indien er ten behoeve van het
werk, bouwstoffen in de bodem of het oppervlaktewater worden
aangebracht (bv. zand of grond in ophoging of het dempen van
watergangen en vijvers). De bouwstoffen die in de bodem of op
het oppervlaktewater moeten worden aangebracht dienen te
voldoen aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit.
>>>
Bepaling 00.02.18-03 in het bestek opnemen indien van
toepassing.
04.
MONSTER TER BEOORDELING
Toelichting:
Indien de aannemer een monster van bouwstoffen aan de directie
moet leveren, dienen dezein het bestek te worden vermeld.
>>>
Bepaling 00.02.18-04in het bestek opnemen indien van
toepassing.
00.02.19
01.
>>>
EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN
OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN
Bepaling 00.02.19-01 in het bestek opnemen indien de
opdrachtgever bouwstoffen ter beschikking stelt.
00.02.20
ZORG VOOR BOUWSTOFFEN
01. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN
Toelichting:
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 26 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
De aannemer dient aan zijn zorg, met betrekking tot de
bouwstoffen overeenkomstig paragraaf 20 van de UAV 2012,
uitvoering te geven middels deze bepaling (Rgd Standaard
besteksbepalingen (RS)).
(keuze maken en eventueel aanvullen).
>>>
Bepaling 00.02.20-01 opnemen in het bestek indien van
toepassing.
00.02.21
OUDE BOUWSTOFFEN
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN
Toelichting:
De uit het werk komende oude bouwstoffen blijven eigendom van
de opdrachtgever (Milieuwetgeving). Deze dienen te worden
weggevoerd door de aannemer naar een erkende bewerkingverwerking- of eindverwerking instelling. Indien er bouwstoffen
eigendom worden van de aannemer dienen deze te worden
benoemd middels deze bepaling(RgdStandaard besteksbepalingen
(RS) en zodanig gehandeld. (LET OP: DAN BIJ DEZE
BOUWSTOFFEN NIET VERMELDEN "NIET VAN WAARDEVOOR DE
OPDRACHTGEVER").
>>>
Bepaling 00.02.21-01 altijd in het bestek opnemen.
00.02.22
GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Toelichting:
De aanbevolen garantietermijnen, gerekend vanaf het
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel tot
aan de datum van oplevering en in aansluiting daarop gedurende:
-
31.00.40 Systeembekledingen 10 jaar
30.00.40 Kozijnen, ramen en deuren (staal) 5 jaar
30.00.40 Kozijnen, ramen en deuren (aluminium) 5 jaar
30.00.40 Kozijnen, ramen en deuren (kunststof) 5 jaar
33.00.40 Dakbedekkingen 10 jaar
34.00.40 Beglazing (meerbladig-/veiligheidsglas) 10 jaar
36.00.40 Voegvulling staffelgarantie 100% tot 5 jaar, 15%
tot 10 jaar
38.00.40 Gevelschermen (zonwering, rolluiken) 3 jaar
41.00.40 Tegelwerk (gelijmd) 3 jaar
42.00.40 Dekvloeren 3 jaar
48.00.40 Vloerbedekking 3 jaar
44.00.40 Plafond- en wandsystemen 5 jaar
46.00.40 Schilderwerk (buitenwerk lak-/muurverf) 5 jaar
46.00.40 Schilderwerk (buitenwerk vochtregulerend) 3 jaar
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 27 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
-
Datum
03 maart 2014
46.00.40 Schilderwerk (vernis/vochtregulerende
transparante afwerking) 2 jaar
46.00.40 Schilderwerk (binnenschilderwerk) 5 jaar
Voor mogelijkheid tot het naleveren van componenten en software voor
een levering of een onderdeel kan geen garantie in de zin van deze
bepaling worden bedongen. Hiervoor (product)eisen op te nemen
bij de technische bepalingen.
De aangegeven onderdelen vormen een algemene richtlijn,de exacte
(projectgebonden) invulling van deze bepaling dient te worden
vastgesteld in overleg met de Projectbevoegde van de
Rijksgebouwendienst.
De garantie voor een onderdeel dient zorgvuldig te worden toegepast, als
van een onderdeel de bouwstoffen worden voorgeschreven kan in
principe alleen garantie worden gegeven op “vakmanschap” en dit
valt onder de aansprakelijk van de aannemer voor een “verborgen
gebrek” (en nauwlettend toezicht) waarbij de verantwoording van
aannemer is beperkt tot 5 jaar na oplevering of na de
onderhoudstermijnen en voor totale ongeschiktheid c.q. instorten
10 jaar (verhouding garantieperiode/aansprakelijkheidsduur
aannemer en product).
Door het voorschrijven van gecertificeerde producten zal een gebrek dat
zich voordoet na uitwendige en visuele beoordeling en goedkeuring
door de directie worden aangemerkt als een gebrek
overeenkomstig bepaling 00.02.18-02.
De Rgd verlangt in principe in alle gevallen een garantie van de
aannemer,er wordt geen gebruik gemaakt van de in paragraaf 22,
lid 3 van de UAV 2012 geboden mogelijkheid, een onderdeel van
het werk door een onderaannemer of leverancier te laten
garanderen.
Onder “te garanderen door”, dient altijd de naam van de aannemer te zijn
ingevuld die garant staat voor het goed functioneren van het
onderdeel.
>>>
Bepaling 00.02.22-01 in het bestek opnemen indien op aanwijzing
van de Projectbevoegde van de Rijksgebouwendienst in het bestek
garanties voor een onderdeel opgenomen worden.
02.
GARANTIEVERKLARING
Toelichting:
Voor de onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd dient
een garantieverklaring volgens het bij het bestek gevoegde model
te worden overlegd aan de opdrachtgever.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 28 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
>>>
Bepaling 00.02.22-02 in het bestek opnemen voor de in het
bestek, op aanwijzing van de Projectbevoegde van de
Rijksgebouwendienst, opgenomen garanties voor een onderdeel.
00.02.26
01.
>>>
INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN
Bepaling 02.02.26-02 altijd opnemen in het bestek.
04.
>>>
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
ALGEMEEN TIJDSCHEMA
Bepaling 02.02.26-01 altijd opnemen in het bestek.
02.
>>>
Datum
03 maart 2014
ONDERTEKENING ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
Bepaling 01.02.26-04 altijd opnemen in het bestek.
05. GEDETAILLEERD WERPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan naast het volgens paragraaf 26, lid 1 van de
UAV 2012,verplicht algemeen tijdschema, een gedetailleerd
werkplan worden verlangd.
>>>
Bepaling 00.02.26-05 opnemen in het bestek indien een
gedetailleerd werkplan wordt verlangd.
00.02.27
01.
>>>
DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN
BESTEKSPOSTEN OP BASIS VAN DE STABUBESTEKSSYSTEMATIEK
Bepaling 00.02.27-01 altijd opnemen in het bestek.
02. TE VERSTREKKEN LIJSTEN
Toelichting:
Hieronder vallen ondermeer de bepaling 00.02.06-04 (Wav) en
bepaling 05.00.50-92 (Bronbemaling).
>>>
Bepaling 00.02.27-02 altijd opnemen in het bestek.
03.
>>>
TE VERSTREKKEN RAPPORTEN
Bepaling 00.02.27-03 opnemen in het bestek indien van
toepassing.
04.
BOUWVERGADERINGEN
Toelichting:
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 29 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
De directie maakt verslagen van de bouwvergadering, zoals
bedoeld in paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012. In het bestek de
cyclus van de bouwvergaderingen opnemen.
>>>
Bepalingen 00.02.27-04 altijd opnemen in het bestek.
00.02.28
AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN
01. ROOILIJN
Toelichting:
Alleen door het op deze wijze doen vastleggen van de rooilijn
(gemeente, kadaster) kan absolute zekerheid worden verkregen
omtrent de juiste ligging daarvan.
>>>
Bepaling 00.02.28-01 in het bestek opnemen indien van
toepassing.
02. PEIL
Toelichting:
In geval van nieuwbouw, verbouw, restauratie, renovatie en
plaatselijk sloopwerk de absolute peilhoogte vaststellen.
Afhankelijk van het project kan gebruik worden gemaakt van de
eerste of de tweede keuzetekst.
>>>
Bepaling 00.02.28-02 altijd in het bestek opnemen.
00.02.31
VERBAND MET ANDERE WERKEN
Toelichting:
In verband met de coördinatie van werken van derden kunnen in
Rgdprojecten de volgende situaties worden onderscheiden:
1.Opdrachtverstrekking aan één aannemer(hoofdaanneming):
Werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever of gebruiker,
maar niet in opdracht van de aannemer, worden uitgevoerd door
derden ter plaatse van het werk (bv. nutsbedrijven), in opdracht of
met toestemming van de opdrachtgever.
De aannemer moet hieraan medewerking verlenen (paragraaf 31
van de UAV 2012 “Verband met andere werken”)
2. Opdrachtverstrekking aan meerdere aannemers
(nevenaanneming):
Indien een werk wordt “opgesplitst” in meerdere bestekken en
voor elk deel een aannemer wordt gecontracteerd, wordt de
coördinatie van de werkzaamheden van diverse aannemers
(nevenaannemers) door één van deze aannemers (de
coördinerend aannemer) gecoördineerd.
De keuzevoor situatie 1 of situatie 2 is afhankelijk van de
beslissing van de Projectbevoegde van de Rijksgebouwendienst.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 30 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
In situatie 1 dienen de op de coördinatie betrekking hebbende
bepalingen niet te worden opgenomen,de coördinatie geschiedt
door de directie.
De bepalingen die betrekking hebben op de coördinatie van
werkzaamheden van nevenaannemers zijn in de kantlijn
gemarkeerd met “coördinatie”.
01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN
Toelichting:
Onder werkzaamheden door derden worden verstaan alle werken
die gedurende de uitvoeringstermijn ter plaatse van het project
door andere partijen dan de aannemer worden uitgevoerd.
Indien sprake is van nevenaanneming, hier de in nevenaanneming
uit te voeren werken vermelden.
>>>
Bepaling 00.02.31-01 altijd in het bestek opnemen, indien er
sprake is van werken door derden. Invulling is afhankelijk van de
aard van het project.
02.
GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN
VOORZIENINGEN
Toelichting:
Het betreft voorzieningen zoals sparingen die door een andere
aannemer moeten worden getroffen.
Coördinatiebepaling 00.02.31-02 opnemen in het bestek van
deaannemer, voor wievoorzieningen getroffen moeten
worden.
03.
VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN
VOORZIENINGEN
Toelichting:
Het betreft voorzieningen zoals bereikbaarheid/toegang tot
bijvoorbeeld een gerechtsgebouw of penitentiaire inrichting die
vanwegeof namens de opdrachtgever zijn getroffen.
Coördinatie bepaling 00.02.31-03 opnemen in het bestek
indien er sprake is vanwege deopdrachtgever of derden
uitgevoerdevoorzieningen.
04. COÖRDINATIE
Toelichting:
Het opnemen van deze bepaling is van belang indien er sprake is van
nevenaanneming.
N.B. In het bestek van de aannemer die opdracht krijgt tot
coördinatie de schraptekst opnemen:
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 31 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
"de coördinatie van het project behoort tot de verplichtingen van
de aannemer."
N.B. In het bestek van de aannemer die gecoördineerd wordt de
schraptekst opnemen:
"de coördinatie van het project zal worden verzorgddoor ......"
(met invulling "de aannemer van de ..... werken")
Coördinatie bepaling 00.02.31-04 opnemen, indien er sprake
is vannevenaanneming.
05. COÖRDINATIEOVEREENKOMST
Toelichting:
Een model coördinatieovereenkomst is beschikbaar om als bijlage
bij het bestek te worden gevoegd. Indien er sprake is van een
coördinatieovereenkomst dient bij het bestek gevoegde model te
worden ondertekend door alle partijen en het origineel exemplaar
blijft bij de opdrachtgever. Een kopie van hetgewaarmerkte model
wordt aan partijen overhandigd.
Coördinatie Bepaling 00.02.31-05 opnemen in de bestekken van alle
aannemers indiener sprake is van nevenaanneming
en coördinatie door een van de aannemers.
90.
>>>
MEDEWERKING AANNEMER
Bepaling 00.02.31-90 opnemen in het bestek indien er sprake is
van de uitvoering van slechts ondergeschikte onderdelen door
derden (nutsbedrijven).
00.02.32
GEVONDEN VOORWERPEN
01. ONDERBREKING VAN HET WERK
Toelichting:
Ten aanzien van “waardevolle”, of vondsten van “historische
waarde",zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 dient de
aannemer ditaan de directie te melden. De directie zal
overeenkomstig de vigerende wetgeving handelen(art. 5:13
Burgerlijk Wetboek en art. 1 Monumentenwet). Indien de
aannemer schade lijdt als gevolg van deze onderbreking, wordt
deze vergoed.
>>>
Bepaling 00.02.32-01 opnemen in het bestek indien het optreden
van deze situatie kan worden verwacht.
90. EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN
Toelichting:
Op last van de Rijksbouwmeester, in het kader van de
voorbeeldfunctie als overheidsopdrachtgever en ter bescherming
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 32 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
van het Nederlandse (kunst)historische erfgoed, deze bepaling
opnemen.
>>>
Bepaling 00.02.32-90 opnemen in het bestek indien het optreden
van deze situatie, zoals bij werkzaamheden aan bestaande
bebouwing (restauratie, verbouwing, sloop) kan worden verwacht.
00.02.36
BESTEKWIJZIGINGEN
01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKWIJZIGINGEN
Toelichting:
In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 36, lid 2 ligt de
bevoegdheid tot het aanbrengen van bestekswijzigingen bij de
opdrachtgever. Voor het opdragen van stelposten is de directie wel
bevoegd.
>>>
Bepaling 00.02.36-01 altijd opnemen in het bestek.
90.
>>>
Bepaling 00.02.36-90 opnemen in het bestek.
91.
>>>
BESTEKSWIJZIGINGEN
Bepaling 00.02.36-91 altijd opnemen in het bestek.
00.02.38
01.
>>>
SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN
HOEVEELHEDEN
METING HOEVEELHEDEN
Bepaling 00.02.38-01 opnemen in het bestek indien verrekenbare
hoeveelheden en bijbehorende verrekenprijzen in de
aannemingssom worden opgenomen.
02. OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN
Toelichting:
De verrekenbare hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 38, lid 1
van de UAV2012 in het bestek vermelden, of naar de staat van
verrekenbare hoeveelheden verwijzen, dan deze bij het bestek
voegen.
>>>
Bepaling 00.02.38-02 in het bestek opnemen indien van
toepassing.
00.02.40
BETALING
Toelichting:
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 33 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
De Rijksgebouwendienst regelt haar betalingen in één termijn na
oplevering of in termijnen met afroep(bank)garantie.
De overwaarderegeling (op elke termijn wordt 5% ingehouden)
wordt niet meer toegepast daar dit bij een faillissement slechts een
schijnzekerheid biedt. Indien zich dat voordoet zal de curator deze
inhouding opeisen als gevolg van het gegeven dat de aannemer
betaald moet worden,hetgeen de aannemer "ontwijfelbaar
toekomt". Dit in tegenstelling tot een afroep(bank)garantie.
03. DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING
Toelichting:
Declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling
moeten afzonderlijk en uiterlijk binnen twee maanden op naam
van de opdrachtgever bij de directie worden ingediend.
>>>
Bepaling 00.02.40-03 opnemen in het bestek indien de
risicoregeling van toepassing is verklaard. (op aangeven van de
projectbevoegde van de Rijksgebouwendienst).
90. BETALING IN TERMIJNEN
Toelichting:
Het aantal betalingstermijnen en het bedrag van de termijnen
behoort zodanig te zijn vastgesteld, dat de aannemer het werk kan
financieren zonder onnodig hoog renteverlies.
Als richtlijn kan worden aangenomen dat bij een aannemingssom
van circa € 5.000.000,-- incl. BTW de grootte van de termijnen
circa 5% van de aannemingssom bedraagt en de grootte van een
termijn ca. € 250.000,-- is.
>>>
Bepaling 00.02.40-90 altijd opnemen in het bestek met
uitzondering indien er op aangeven van de projectbevoegde van
de Rijksgebouwendienst voor betaling in één termijn na oplevering
wordt gekozen.
91. DECLARATIES
Toelichting:
De betaling zal plaatsvinden nadat de opdrachtgever de declaratie
in goede orde heeft ontvangen. In tegenstelling tot paragraaf 40,
lid 6 van de UAV 2012 dient de declaratie te worden gezonden
naar de Rijksgebouwendienst. De eisen waaraan een declaratie
moet voldoen is beschreven in de Rgd Standaard
besteksbepalingen (RS).
>>>
Bepaling 00.02.40-91 altijd opnemen in het bestek.
00.02.42
01.
KORTINGEN
KORTINGSBEDRAG
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 34 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Toelichting:
Het kortingsbedrag dient te zijn afgestemd op de mogelijke
schade, welke de opdrachtgever en klant/gebruiker (voortgang
bedrijfsproces, extra/alternatieve huisvestingskosten en inventaris
huisvesting) kan lijden als gevolg van een te late oplevering. Als
ondergrens voor het kortingsbedrag geldt 0,05‰ van de
aannemingssom met een minimum van€ 70,-- en als bovengrens
geldt 15% van de aannemingssom.
>>>
Bepaling 00.02.42-01 altijd opnemen in het bestek. Het bedrag
van de korting moet zijn afgestemd op de werkelijk door
opdrachtgever te lijden schade. Invulling geschiedt op aanwijzing
van de projectbevoegde van de Rijksgebouwendienst in overleg
met Rgd/Vastgoed en de klant.
02. PREMIE EERDERE OPLEVERING
Toelichting:
Indien door omstandigheden de boete voor te laat opleveren
maximaal wordt gesteld, kan het in het kader van "redelijkheid en
billijkheid" eventueel bij eerdere oplevering de aannemer een
premie in het vooruitzicht stellen.
>>>
Bepaling 00.02.40-02 opnemen in het bestek indien van
toepassing en op aanwijzing van de projectbevoegde van de
Rijksgebouwendienst.
00.02.43
VERPANDING OF
CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING
90. AFROEP(BANK)GARANTIE
Toelichting:
De aannemer moet een zekerheid stellen, groot 5% van de
aannemingssom inclusief BTW. Dit mag middels een bankgarantie
of afroepgarantie bij een verzekering.
Bij de afroep(bank)garantie blokkeert een bank een deel van het
vermogen van de aannemer of indien bij een verzekering betaalt
de aannemer een premie overeenkomstig 5% van de aan
aannemingssom, waarbij de bank of verzekeraar zich verplicht op
eerste aanzegging van de opdrachtgever tot betaling van het
gegarandeerde bedrag over te gaan.
De afroep(bank)garantie zal gelden voor de gehele duur van het
werk tot en met de beëindiging van een eventuele
onderhoudstermijn en nadat de aannemer aan al zijn
verplichtingen heeft voldaan.
De opdrachtgever kan een beroep doen op de afgegeven
afroep(bank)garantie, indien de aannemer niet in staat is het werk
te voltooien, bijvoorbeeld door overlijden en/of faillissement. Het
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 35 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
gegarandeerde bedrag wordt dan gebruikt om de kosten te dekken
voor het aantrekken van een andere aannemer.
Het aanhouden van de garantieverklaring als pressiemiddel indien
de aannemer nalaat om zijn verplichtingen na te komen, heeft als
enig effect dat zijn kredietwaardigheid om andere opdrachten aan
te nemen vermindert. Indien niet binnen 10 werkdagen nadat het
werk is opgedragen deze afroep(bank)garantie is ontvangen, zal
de opdrachtgever 5% van de aannemingssom van de 1e termijn
inhouden (indien deze termijn niet gelijk is aan of meer bedraagt
dan 5% van de aanneemsom, dan zal het restant van de 2e
termijn worden ingehouden).
Deze inhouding duurt tot de aannemer alsnog aan zijn verplichting
m.b.t. het leveren van de zekerheidstelling heeft voldaan. Op deze
inhouding (is dus niet ingehouden overwaarde) heeft de aannemer
geen recht op wat hem "ontwijfelbaar toekomt", daar hij in
gebreke is gebleven. (zie ook toelichting bij bepaling 00.02.40)
>>>
Bepaling 00.02.43-90 altijd opnemen in het bestek indien dit valt
binnen de voorwaarden onder bepaling 00.02.40.
91. ZEKERHEIDSTELLING
Toelichting
Paragraaf 43a, lid 8 UAV2012 regelt dat wanneer de opdrachtgever
zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, de aannemer gerechtigd
is zekerheidstelling van de opdrachtgever te verlangen. De Rgd
(en andere onderdelen van de Staat)stellen deze bepaling (die ook
al in de oudere UAV'en voorkwam) al sinds jaar en dag uit omdat
het vrijwel ondenkbaar is dat de Staat failliet zou gaan, waardoor
verhaal altijd mogelijk blijft en zekerheidstelling dus onnodig is.
Deze bepaling blijft dan ook gehandhaafd en levert daarmee een afwijking
op de UAV2012 op die in beginsel steeds projectspecifiek zou
moeten worden gemotiveerd. De motivering gaat echter voor elk
project op en kan daarmee dus wel generiek worden gemotiveerd.
Deze generieke motivering is derhalve opgenomen in deze
"Invulinstructie/toelichting van de Rgd standaard bepalingen
(RS)", waarnaar in deze bepaling naar wordt verwezen.
>>>
Bepaling 00.02.43-91 altijd opnemen in het bestek.
00.02.49
BESLECHTING VAN GESCHILLEN
90. BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT
Toelichting:
Als aanvulling op paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012 eist de Rgd
dat het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters, waarvan één
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 36 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
van de drie arbiters zal behoren tot de leden-jurist van het College
van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
>>>
Bepaling 00.02.49-90 altijd opnemen in het bestek.
91. UITSPRAAK
Toelichting:
In afwijking van artikel 12, lid 1 van het Arbitragereglement van
de Raad van Arbitrage voor de Bouw zal het scheidsgerecht
beslissen naar de regelen des rechts.
>>>
00.03
Bepaling 00.02.49-91 altijd opnemen in het bestek.
VERZEKERINGEN
00.03.10
VERZEKERING DOOR DE AANNEMER
Toelichting:
Een algemene stelregel van de overheid is een terughoudend
verzekeringsbeleid.
Dit ligt ten grondslag aan het feit dat o.a. overheidsgebouwen in
beginsel niet verzekerd zijn, de premie voor het totale
gebouwenbestand overtreft namelijk het risico.
Ook legt de overheid aan private organisaties en particulieren geen
verzekeringsplicht op, maar wordt wel middels de van toepassing
verklaarde UAV 2012 bepaald, dat de aannemer verantwoordelijk
is voor het werk, aansprakelijk is voor schade aan het werk en in
verband staande werken en eigendommen van de opdrachtgever,
ook dient hij de opdrachtgever te vrijwaren van vergoeding van
schade aan derden en tevens dient hij verzekeringen in verband
met het werk aan te gaan (paragraaf 43b van de UAV 2012).
In de praktijk zal de aannemer na opdracht in de meeste gevallen
voorstellen gebruik te mogen maken van zijn doorlopende CARverzekering, overigens biedt een CAR-verzekering geen “all risk”
dekking, de aannemer dient zijn CAR-verzekeringproject
specifiekaan te vullen met de benodigde“clausules” (aanvullende
“CAR-verzekeringen”).
De z.g. brand/storm-verzekering volgens de bepalingen van de
Nederlandse Beurs-brandpolis, heeft voor de Rgd geen
toegevoegde waarde daar de “brandverzekeraars” zijn
overeengekomen, dat bij een brandschade hoger dan € 500.000,-,
de (brand)verzekering van de gedupeerde deze schade overneemt
en daar overheidsgebouwen niet verzekerd zijn tegen brand is
bovenstaand bedrag het maximum wat zal worden uitgekeerd (het
Rijk heeft geen verzekering die de schade overneemt).
Om bovenstaande reden (Rijksoverheid verzekert zich niet) wordt
ook het verhalen van de “restschade” op de aannemer, in het
kader van redelijkheid en billijkheid, maar beperkt mogelijk en
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 37 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
wordt om deze reden een brand/stormverzekering niet meer
geëist.
Daar echter de aannemers veelal de door hem nodig geachte
polissen aan de Rgd voorlegt ter verificatie, met de vraag of deze
voldoen aan de eisen overeenkomstig de voorwaarden, heeft de
Rgd in samenwerking met Stichting STABU en de
verzekeringsbranche minimumeisen opgesteld voor een CARverzekering met secties, welke dienen te worden opgenomen in de
projectbestekken.
De Rgd verplicht de aannemer wel om bij werkzaamheden in of bij
bestaande rijksgebouwen een WA-verzekering af te sluiten.
Let wel, de Rgddoet hierin afstand van zijn rechten op het
meerdere, m.a.w. de dekking wordt beperkt per schadegeval
(hoogte is vastgesteld in overleg met de verzekeringsbranche),
maar dit geldt alleen voor de aansprakelijkheid van de aannemer
jegens de Rgden niet de aansprakelijkheid van de aannemer
jegens derden.
01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES
Toelichting:
Indien de bepalingen voor een CAR-verzekering van toepassing
worden verklaard moeten de bepalingen 00.03.10-01, 00.03.10-02
en 00.03.10-03 ongewijzigd worden opgenomen.
>>>
Bepaling 00.03.10-01 in het bestek opnemen indien het
voorschrijven van een CAR-verzekering noodzakelijk wordt geacht.
02.
>>>
Bepaling 00.03.10-02altijd in het bestek opnemen als bepaling
00.03.10-01 is opgenomen.
03.
>>>
CAR-VERZEKERING
PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUKKEN/OPZEGGING
CAR-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN
Bepaling 00.03.10-03 altijd in het bestek opnemen als bepalingen
00.03.10-01 en 00.03.10-02 zijn opgenomen.
90.
WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE
AANNEMER
Toelichting:
De bepalingen voor een WA-verzekering omvatten de bepalingen
00.03.10-90, 00.03.10-91 en 00.03.10-92 welke alle ongewijzigd
dienen te worden opgenomen.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 38 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
>>>
Bepaling 00.03.10-90 in het bestek opnemen indien van
toepassing.
91.
>>>
Datum
03 maart 2014
WA-VERZEKERING
PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING
Bepaling 00.03.10-91 altijd in het bestek opnemen als bepaling
00.03.10-90 is opgenomen.
92.
WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN
>>> Bepaling 00.03.10-92 altijd in het bestek opnemen als de
bepalingen 00.03.10-90 en 00.03.10-91zijn opgenomen.
00.04
VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
00.04.10
VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR.
Toelichting:
In principe worden de wijzigingen van loonkosten,
materiaalprijzen, brandstofprijzen, huren, vrachten en
valutawijzigingen of koerswijzigingen niet verrekend.
>>>
Bepaling 00.04.10-01 opnemen in het bestek op aanwijzing van de
projectbevoegde van de Rijksgebouwendienst.
00.04.20
VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN
01. VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN
Toelichting:
Opnemen wanneer de aanpassing van loonkosten wenselijk is.
En dan enkel als de uitvoeringsduur meer dan 12 maanden
bedraagt (dan tevens bepaling 00.04.10-01 aanpassen).
>>>
Bepaling 00.04.20-01 opnemen in het bestek op aanwijzing van de
projectbevoegde van de Rijksgebouwendienst.
01.04.30
VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN
01. VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN
Toelichting:
Opnemen wanneer de aanpassing van materiaalprijzen wenselijk
is. En dan enkel als de uitvoeringsduur meer dan 12 maanden
bedraagt (dan tevens bepaling 00.04.10-01 aanpassen).
>>>
Bepaling 01.04.30-01 opnemen in het bestek op aanwijzing van de
projectbevoegde van de Rijksgebouwendienst.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 39 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
02.
VOOR VERREKENING IN AANMERKING KOMENDE
BOUWSTOFFEN
Toelichting:
Bij toepassing van bovenstaande bepaling, de bouwstoffen die in
aanmerking komen voor verrekening van prijswijzigingen,
omschrijven in deze bepaling.
>>>
Bepaling 00..04.30-02 opnemen en invullen op aanwijzing van de
projectbevoegde van de Rijksgebouwendienst.
00.05
TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
00.05.10
01.
>>>
DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
Bepaling 00.05.10-05 altijd in het bestek opnemen.
06.
>>>
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN
Bepaling 00.05.10-04 altijd in het bestek opnemen.
05.
>>>
WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
Bepaling 00.05.10-03 altijd in het bestek opnemen.
04.
>>>
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN
Bepaling 00.05.10-02 altijd in het bestek opnemen.
03.
>>>
AANTALLEN
Bepaling 00.05.10-01altijd in het bestek opnemen.
02.
>>>
TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN
Bepaling 00.05.10-06 altijd in het bestek opnemen.
90. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN EN
REVISIETEKENINGEN
>>>
Bepaling 00.05.10-90 altijd in het bestek opnemen.
00.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
00.06.10
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 40 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Toelichting:
Opnemen indien de verplichtingen voortvloeiende uit het
Arbeidsomstandighedenbesluit op het werk van toepassing zijn.
Een Veiligheids- en Gezondheidsplan is verplicht indien het werk
risicovol is (gevaar van bedelving, vastraken of vallen,
blootstellen aan chemische en biologische stoffen, ioniserende
straling, werkzaamheden nabij hoogspanningskabels,
verdrinkingsgevaar, graven putten en ondergrondse- en
tunnelwerken, werken met duikuitrusting of onder-/overdruk,
gebruik van springstoffen en montage of demontage van zware
geprefabriceerde elementen) of een kennisgeving verplicht is.De
kennisgeving is verplicht indien de geraamde duur van het
bouwwerk meer dan 30 mensdagen beslaat en op die bouwplaats
op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijkertijd werken,
of: indien de geraamde duur van het werk meer dan 500
mensdagen beslaat (geraamde aannemingssom groter dan €
350.000,00).
01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
Toelichting:
Het Veiligheids- en Gezondheidsplan maakt onderdeel uit van het
bestek en is een “levend document” d.w.z. de V&G-plannen
Ontwerpfase, Uitvoeringsfase en het V&G dossier zijn geen
opzichzelfstaande documenten maar vormen samen het V&G-plan;
dit dient “gevuld” te worden met de risico-inventarisatie en
evaluatie van het ontwerp op basis waarvan de uitvoerende partij
het plan dient uit te voeren, nader in te vullen en zo nodig uit te
breiden, dit aan de hand van afzonderlijke risico-inventarisaties en
evaluaties van de bedrijven die op de bouwplaats en/of het
werkterrein werkzaam zijn.
Het dossier bevat in zijn simpelste vorm het bestek en de as-built
(revisie)tekeningen.
>>>
Bepaling 00.06.10-01 opnemen in het bestek indien een van de
onder "00.06.10 Toelichting” omschreven situaties zich voordoet.
02.
AANSTELLING V&G COÖRDINATOR VOOR DE
UITVOERINGSFASE
Toelichting:
Deze bepaling is van toepassing bij hoofdaannemingwaarbij de
aannemer de V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase moet
aanstellen.
Deze coördinator(en) coördineert/coördineren de inzet van
werkgever(s) en zelfstandig werkenden.
Coördineert/coördineren de samenwerking tussen de op de
bouwplaats aanwezige en daarna volgende werkgevers en ook de
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 41 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
eventueel op de bouwplaats en/of het werkterrein aanwezige
zelfstandig werkenden.
Geeft/geven aanwijzingen bij naar zijn/hun oordeel onvoldoende of
verkeerd uitvoering gevenaande verplichtingen volgens het V&Gplan.Het treffen van maatregelen m.b.t. het betreden van de
bouwplaats en/of het werkterrein door onbevoegden.
Het “Up to date” houden van het V&G-plan en het dossier, indien
de voortgang van het bouwwerk of onderdelen daarvan aanleiding
toe geven.
>>>
Bepaling 00.06.10-02 opnemen in het bestek indien bepaling
00.06.10-01 is opgenomen.
03. V&G COÖRDINATIE UITVOERINGSFASE DOOR DERDEN
Toelichting:
Deze bepaling is van toepassing bij nevenaannemingwaarbij een
andere (coördinerende)aannemer de V&G-coördinator(en) voor de
uitvoeringsfase aanstelt.
Deze coördinator(en) coördineert/coördineren de inzet van
werkgever(s) en zelfstandig werkende.
Coördineert/coördineren de samenwerking tussen de op de
bouwplaats aanwezige en daarna volgende werkgevers en ook de
eventueel op de bouwplaats en/of werkterrein aanwezige
zelfstandig werkenden.
Geeft/geven aanwijzingen bij naar zijn/hun oordeel onvoldoende of
verkeerd uitvoering geven aan de verplichtingen volgens het V&Gplan. Het treffen van maatregelen m.b.t. het betreden van de
bouwplaats en/of werkterrein door onbevoegden.
Het “Up to date” houden van het V&G-plan en het dossier, indien
de voortgang van het bouwwerk of onderdelen daarvan aanleiding
toe geven.
>>>
Bepaling 00.06.10-03 opnemen in het bestek van de
nevenaannemer(s) indien bepaling 00.06.10-01 is opgenomen in
het bestek van de coördinerende aannemer .
90. V&G PLAN UITVOERING
Toelichting:
Deze eisen komen voort uit de invulling door de Rgd van het
verscherpte overheidsbeleid ten aanzien van de ARBO-wetgeving
(Amercentrale incident).
>>>Bepaling 00.06.10-90 altijd opnemen in het bestek indien
bepaling 00.06.10-01 is opgenomen.
91. V&G COMMUNICATIE
Toelichting:
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 42 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Deze eisen komen voort uit de invulling door de Rgd van het
verscherpte overheidsbeleid ten aanzien van de ARBO-wetgeving
(Amercentrale incident)
>>>
Bepaling 00.06.10-91 opnemen in het bestek indien bepaling
00.06.10-01 en 00.0610-90 zijn opgenomen.
00.09 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN DUURZAAMHEID
00.09.10
90.
>>>
INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN
OVERDRACHTSDOCUMENT
Bepaling 00.09.10-90 in het projectbestek opnemen indien
werkzaamheden aan bestaande bebouwing (restauratie, renovatie,
verbouwing, sloop) deel uitmaken van het bestek.
91. INSTANDHOUDINGPLAN
Toelichting:
Plan waarin onderhoudsmaatregelen worden beschreven welke
noodzakelijk zijn om te garanderen dat ten minste de beoogde
levensduur wordt behaald.
>>>
Artikel 00.09.10-91 altijd opnemen in het bestek.
92. BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN KABELS EN LEIDINGEN
Toelichting:
Plan waarin onderhoudsmaatregelen worden beschreven ten
behoeve van het Ondergronds Net, welke noodzakelijk zijn om te
garanderen dat ten minste de beoogde levensduur wordt behaald.
>>>
Bepaling 00.09.10-92 in het projectbestek opnemen indien
werkzaamheden aan/voor kabels en leidingen behorend tot een
“Ondergronds Net” plaatsvinden.
93. BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN BUITENRIOLERING
Toelichting:
Plan waarin onderhoudsmaatregelen worden beschreven ten behoeve van
het buitenriolering, welke noodzakelijk zijn om te garanderen dat
ten minste de beoogde levensduur wordt behaald.
>>>
Bepaling 00.09.10-93in het projectbestek opnemen indien
werkzaamheden aan/voor buitenriolering plaatsvinden.
05.
BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 43 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
05.00 ALGEMEEN
05.00.10
BEGRIPPEN: ALGEMEEN
05.00.24
EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING
01.
INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN
Toelichting:
De toegang tot werkterreinen en de speciale geldende
voorschriften zoals die gelden voor PI's, musea, defensieterreinen
e.d. worden niet meer standaard in de RS opgenomen i.v.m. de
wisselende eisen van de gebruikers. Hiertoe dienen de regels van
de betreffende gebruikers ten aanzien van de toegang en het
gebruik van de werkterrein als bijlage bij het bestek te worden
gevoegd.
>>>
Bepaling 05.00.24-01 altijd opnemen in het bestek bijlage op
aanwijzing van de projectbevoegde van de Rijksgebouwendienst.
02. AFVOER VAN AFVAL
Toelichting:
De genoemde opsomming van materialen kan indien nodig worden
uitgebreid.
>>>
Bepaling 05.00.24-02 altijd opnemen in het bestek.
03.
>>>
Bepaling 05.00.24-03 altijd opnemen in het bestek.
04.
>>>
AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL
Bepaling 05.00.24-90 opnemen in de bestekken van
nevenaannemers, indiener sprake is van
nevenaanneming.
05.00.30
01.
>>>
AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL
Bepaling 05.00.24-04 opnemen in het bestek van de
coördinerend (hoofd)aannemer, indien er sprake is van
nevenaanneming.
90.
>>>
VERBRANDEN VUIL EN ANDERE MATERIALEN
INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE
OPDRACHTGEVER
Bepaling 05.00.30-01 opnemen in het bestek op aanwijzing van de
projectbevoegde van de Rijksgebouwendienst.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 44 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
02.
>>>
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: MAATVOERING
CONTROLE OP MAATAFWIJKINGEN
Bepaling 05.00.50-90 altijd opnemen in het bestek.
91.
>>>
KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, OPDRACHTGEVER
Bepaling 05.00.30-05 opnemen in het bestek indien,op aanwijzing
van de projectbevoegde van de Rijksgebouwendienst, van
toepassing.
05.00.50
90.
>>>
TER BESCHIKKING STELLEN WATER DOOR DE
OPDRACHTGEVER
Bepaling 05.00.30-02 opnemen in het bestek op aanwijzing van de
projectbevoegde van de Rijksgebouwendienst.
05.
>>>
Datum
03 maart 2014
CONTROLEMETING
Bepalingen 05.00.50-90 en -91 altijd opnemen in het bestek.
92.
ADMINISTRATIEPLICHT BRONBEMALING
Toelichting:
De aannemer dient vanaf het moment dat de wateronttrekking
begint tot het moment dat deze wordt beëindigd, een administratie
te voeren ter vaststelling van de dagelijkse hoeveelheid onttrokken
grondwater. Hiermee wordt de hoogte van de
belastingaanslag door de
Belastingdienst aan de opdrachtgever
bepaald. Indien de
opdrachtgever door het ontbreken van deze
gegevens boete wordt
opgelegd door de Belastingdienst, zal de opdrachtgever deze boete
verrekenen zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is en
ongeacht en eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de
opgelegde boete.
>>>
Bepaling 05.00.50-92 opnemen in het bestek indien van
toepassing, dit op aanwijzing van de projectbevoegde van
deRijksgebouwendienst.
05.31 LOODSEN EN KETEN
Toelichting:
De UAV 2012 voorziet niet meer in het ter beschikking stellen van
keten, loodsen e.d. indien deze noodzakelijk zijn dienen deze in
het bestek te worden vermeld met de daaraan gestelde eisen.
Hiervoor dienen de onderstaande bepalingen te worden gebruikt
(05.31.10-a,05.31.20-a) .
05.31.10-a
BOUWKEET
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 45 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
0.
>>>
Datum
03 maart 2014
BOUWKEET
Bepaling 05.31.10-a projectgebonden tekst opnemen in het bestek
indien van toepassing.
05.31.20-a
BOUWLOODS
0.
BOUWLOODS
>>>
Bepaling 05.31.20-a projectgebonden tekst opnemen in het bestek
indien van toepassing.
05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK
05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN
0.
VERWIJDEREN STICKERS/MERKTEKENS
>>>
Bepalingen 05.34.10-a in het bestek opnemen indien van
toepassing
05.34.19-a
REINIGEN NIEUW WERK
0.
REINIGEN NIEUW WERK
>>>
Bepaling 05.34.19-a: altijd in het bestek opnemen.
05.41 INRICHTING WERKTERREIN
05.41.11-a
WERKTERREININRICHTINGSPLAN
0.
WERKTERREININRICHTINGSPLAN
>>>
Bepaling 05.41.11-a: projectgebonden tekst altijd opnemen in het
bestek.
05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME
05.42.31-a
NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
0.
NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
Toelichting:
Vorm en afmeting in bijlage, projectspecifieke vermeldingen als
keuze in deze bepaling opnemen.
>>>
Bepaling 05.42.31-a: altijd in het bestek opnemen.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 46 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Technische bepalingen
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 47 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
10.
Datum
03 maart 2014
STUT- EN SLOOPWERK
10.00 ALGEMEEN
10.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 10.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
90. SLOOPPLAN
Toelichting:
Het sloopplan komt overeen met een gedetailleerd werkplan
volgens paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.
>>>
Bepaling 10.00.31-90 kan als rubriek worden opgenomen in de
werkbeschrijvingen van dit hoofdstuk indien een sloopplan wordt
verlangd.
10.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 10.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
12.
GRONDWERK
12.00 ALGEMEEN
12.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 12.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 48 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
12.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 12.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
14.
BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
14.00 ALGEMEEN
14.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 14.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
14.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 14.00.32-03 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
15.
TERREINVERHARDINGEN
15.00 ALGEMEEN
15.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 49 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 15.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
15.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 15.00.32-03 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
16.
BEPLANTINGEN
16.00 ALGEMEEN
16.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 16.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
16.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 16.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
17.
TERREININRICHTING
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 50 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
17.00 ALGEMEEN
17.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 17.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
17.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 17.00.32-03 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
20.
FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN
20.00 ALGEMEEN
20.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 20.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
90. HEIPLAN
Toelichting:
Het heiplan komt overeen met een “gedetailleerd werkplan”
volgens paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.
>>>
Bepaling 20.00.31-90 kan als rubriek worden opgenomen in de
werkbeschrijvingen van dit hoofdstuk, indien een heiplan wordt
verlangd.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 51 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
20.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 20.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
20.90 VRIJE PARAGRAAF
20.90.10-a IN HET WERK GESTORT BETON (NEN6722-02)
0.
IN HET WERK GESTORT BETON (NEN6722-02)
Toelichting:
Met deze specificatie wordt NEN 6722-02 in zijn geheel van
toepassing verklaard op de betreffende bestekpost.
>>>
De specificatie dient als rubriek te worden opgenomen in de
bestekposten die betrekking hebben op in het werk gestorte beton
in plaats van de standaard specificatie R421400.000.c01.
21.
BETONWERK
21.00 ALGEMEEN
21.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 21.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
90. STORTPLAN
Toelichting:
Het stortplan komt overeen met een “gedetailleerd werkplan”
volgens paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.
>>>
Bepaling 21.00.31-90 kan als rubriek worden opgenomen in de
werkbeschrijvingen van dit hoofdstuk, indien een stortplan wordt
verlangd.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 52 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
21.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 21.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
21.90 VRIJE PARAGRAAF
21.90.10-a IN HET WERK GESTORT BETON (NEN6722-02)
0.
IN HET WERK GESTORT BETON (NEN6722-02)
Toelichting:
Met deze specificatie wordt NEN 6722-02 in zijn geheel van
toepassing verklaard op de betreffende bestekpost.
>>>
De specificatie dient als rubriek te worden opgenomen in de
bestekposten die betrekking hebben op in het werk gestorte beton
in plaats van de standaard specificatie R421400.000.c01.
22.
METSELWERK
22.00 ALGEMEEN
22.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 22.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
22.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 22.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 53 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
23.
VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
23.00 ALGEMEEN
23.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 23.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
23.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 23.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
24.
RUWBOUWTIMMERWERK
24.00 ALGEMEEN
24.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 24.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
24.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 54 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 24.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
25.
METAALCONSTRUCTIEWERK
25.00 ALGEMEEN
25.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 25.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
90. MONTAGEPLAN STAALCONSTRUCTIE(NEN-EN 1090-2+w11)
Toelichting:
Het montageplan komt overeen met een "gedetailleerd werkplan"
volgens paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.
>>>
Bepalingen 25.00.31-90 kan als rubriek worden opgenomen in
de werkbeschrijvingen van dit hoofdstuk indien een montageplan
wordt verlangd.
91. MONTAGEPLAN, LASPLAN
Toelichting:
Het montageplan komt overeen met een "gedetailleerd werkplan"
volgens paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.
>>>
Bepalingen 25.00.31-91 kan als rubriek worden opgenomen in de
werkbeschrijvingen van dit hoofdstuk indien een montageplan
wordt verlangd.
92. MONTAGEPLAN ALUMINIUM CONSTRUCTIE(NEN-EN 1090-308)
Het montageplan komt overeen met een “gedetailleerd werkplan”
volgens paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.
>>>
Bepalingen 25.00.31-92 kan als rubriek worden opgenomen in de
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 55 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
werkbeschrijvingen van dit hoofdstuk indien een montageplan
wordt verlangd.
25.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 25.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
26.
BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN
26.00 ALGEMEEN
26.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 26.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
26.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 26.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
30.
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.00 ALGEMEEN
30.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 56 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 30.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
30.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 30.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
30.00.40
RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. TE GARANDEREN ONDERDELEN
De Rijksgebouwendienst verlangt standaard de beschreven
garanties (zie ook onder 00.02.22).
>>>
Bepaling 30.00.40-90 opnemen in het bestek, voor zover van
toepassing op de betreffende onderdelen.
31.
SYSTEEMBEKLEDINGEN
31.00 ALGEMEEN
31.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 31.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
31.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 57 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 31.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
31.00.40
RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. TE GARANDEREN ONDERDELEN
De Rijksgebouwendienst verlangt standaard de beschreven
garanties (zie ook onder 00.02.22).
>>>
Bepaling 31.00.40-90 opnemen in het bestek, voor zover van
toepassing op de betreffende onderdelen.
32.
TRAPPEN EN BALUSTRADEN
32.00 ALGEMEEN
32.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 32.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
32.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 32.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
33.
DAKBEDEKKINGEN
33.00 ALGEMEEN
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 58 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
33.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 33.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
33.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 33.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
33.00.40
RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. TE GARANDEREN ONDERDELEN
De Rijksgebouwendienst verlangt standaard de beschreven
garanties (zie ook onder 00.02.22).
>>>
Bepaling 33.00.40-90 opnemen in het bestek, voor zover van
toepassing op de betreffende onderdelen.
34.
BEGLAZING
34.00 ALGEMEEN
34.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. NORMEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 34.00.20-90 opnemen in het bestek indien van
toepassing.
34.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 59 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 34.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
34.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 34.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
34.00.40
RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. TE GARANDEREN ONDERDELEN
De Rijksgebouwendienst verlangt standaard de beschreven
garanties (zie ook onder 00.02.22).
>>>
Bepaling 34.00.40-90 opnemen in het bestek, voor zover van
toepassing op de betreffende onderdelen.
35.
NATUUR- EN KUNSTSTEEN
35.00 ALGEMEEN
35.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 35.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
35.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 60 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 35.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
36.
VOEGVULLING
36.00 ALGEMEEN
36.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 36.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
36.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 36.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
36.00.40
RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. TE GARANDEREN ONDERDELEN
De Rijksgebouwendienst verlangt standaard de beschreven
garanties (zie ook onder 00.02.22).
>>>
Bepaling 36.00.40-90 opnemen in het bestek, voor zover van
toepassing op de betreffende onderdelen.
37.
NA-ISOLATIE
37.00 ALGEMEEN
37.00.31
01.
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
GEDETAILLEERD WERKPLAN
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 61 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 37.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
37.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 37.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
38.
GEVELSCHERMEN
38.00 ALGEMEEN
38.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 38.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
38.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 38.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 62 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
38.00.40
RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. TE GARANDEREN ONDERDELEN
De Rijksgebouwendienst verlangt standaard de beschreven
garanties (zie ook onder 00.02.22).
>>>
Bepaling 38.00.40-90 opnemen in het bestek, voor zover van
toepassing op de betreffende onderdelen.
40.
STUKADOORWERK
40.00 ALGEMEEN
40.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 40.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
40.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 40.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
41.
TEGELWERK
41.00 ALGEMEEN
41.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 41.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 63 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
41.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 41.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
41.00.40
RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. TE GARANDEREN ONDERDELEN
De Rijksgebouwendienst verlangt standaard de beschreven
garanties (zie ook onder 00.02.22).
>>>
Bepaling 41.00.40-90 opnemen in het bestek, voor zover van
toepassing op de betreffende onderdelen.
42.
DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
42.00 ALGEMEEN
42.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 42.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
42.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 42.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 64 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
42.00.40
RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. TE GARANDEREN ONDERDELEN
De Rijksgebouwendienst verlangt standaard de beschreven
garanties (zie ook onder 00.02.22).
>>>
Bepaling 42.00.40-90 opnemen in het bestek, voor zover van
toepassing op de betreffende onderdelen.
43.
METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
43.00 ALGEMEEN
43.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 43.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
43.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 43.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
44.
PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.00 ALGEMEEN
44.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 44.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 65 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
44.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 44.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
44.00.40
RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. TE GARANDEREN ONDERDELEN
De Rijksgebouwendienst verlangt standaard de beschreven
garanties (zie ook onder 00.02.22).
>>>
Bepaling 44.00.40-90 opnemen in het bestek, voor zover van
toepassing op de betreffende onderdelen.
45.
AFBOUWTIMMERWERK
45.00 ALGEMEEN
45.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>Bepaling 45.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
45.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 45.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 66 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
46.
Datum
03 maart 2014
SCHILDERWERK
46.00 ALGEMEEN
46.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
02. TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 46.00.20-02, voor zover van toepassing, opnemen in
het bestek.
90. VERWIJDEREN VERFLAGEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 46.00.20-90, voor zover van toepassing, opnemen in
het bestek.
91. SCHILDEREN LANGS BEGLAZING
Toelichting:
>>>
Bepaling 46.00.20-91, voor zover van toepassing, opnemen in
het bestek.
93. ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN
Toelichting:
>>>
Bepaling 46.00.20-93, voor zover van toepassing, opnemen in
het bestek.
94. ONDERZIJDE BADKAMERDEUREN
Toelichting:
>>>
Bepaling 46.00.20-94, voor zover van toepassing, opnemen in
het bestek.
46.00.23
EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE
ONDERGROND
90. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK
Toelichting:
>>>
Bepaling 46.00.23-90, indien en voor zover van toepassing, opnemen in
het bestek.
91. VOCHTGEHALTE HOUT
Toelichting:
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 67 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
>>>
Datum
03 maart 2014
Bepaling 46.00.23-91, indien en voor zover van toepassing, opnemen in
het bestek.
46.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 46.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
46.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 46.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
46.00.40
RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. TE GARANDEREN ONDERDELEN
De Rijksgebouwendienst verlangt standaard de beschreven
garanties (zie ook onder 00.02.22).
>>>
Bepaling 46.00.40-90 opnemen in het bestek, voor zover van
toepassing op de betreffende onderdelen.
91. TE GARANDEREN ONDERDELEN
De Rijksgebouwendienst verlangt standaard de beschreven
garanties (zie ook onder 00.02.22).
>>>
Bepaling 46.00.40-91 opnemen in het bestek, voor zover van
toepassing op de betreffende onderdelen.
92. TE GARANDEREN ONDERDELEN
De Rijksgebouwendienst verlangt standaard de beschreven
garanties (zie ook onder 00.02.22).
>>>
Bepaling 46.00.40-92 opnemen in het bestek, voor zover van
toepassing op de betreffende onderdelen.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 68 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
93. TE GARANDEREN ONDERDELEN
De Rijksgebouwendienst verlangt standaard de beschreven
garanties (zie ook onder 00.02.22).
>>>
Bepaling 46.00.40-93 opnemen in het bestek, voor zover van
toepassing op de betreffende onderdelen.
94. TE GARANDEREN ONDERDELEN
De Rijksgebouwendienst verlangt standaard de beschreven
garanties (zie ook onder 00.02.22).
>>>
Bepaling 46.00.40-94 opnemen in het bestek, voor zover van
toepassing op de betreffende onderdelen.
47.
BINNENINRICHTING
47.00 ALGEMEEN
47.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 47.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
47.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 47.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
48.
BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING
48.00 ALGEMEEN
48.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 69 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 48.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
48.00.39
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 48.00.39-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
48.00.40
RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. TE GARANDEREN ONDERDELEN
De Rijksgebouwendienst verlangt standaard de beschreven
garanties (zie ook onder 00.02.22).
>>>
Bepaling 48.00.40-90 opnemen in het bestek, voor zover van
toepassing op de betreffende onderdelen.
50.
DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
50.00 ALGEMEEN
50.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 50.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
50.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN DAKGOTEN/HEMELWATERAFVOEREN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 70 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 50.00.32-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
51.
BINNENRIOLERING
51.00 ALGEMEEN
51.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 51.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
51.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN BINNENRIOLERING
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 51.00.32-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
51.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 51.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 51.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 71 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
52.
WATERINSTALLATIES
52.00 ALGEMEEN
52.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN WATERINSTALLATIE
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 52.00.32-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
52.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 52.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 52.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
53.
SANITAIR
53.00 ALGEMEEN
53.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 53.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 72 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
53.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN BINNENRIOLERING
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 53.00.32-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
53.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 53.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 53.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
54.
BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE
54.00 ALGEMEEN
54.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. GEAUTOMATISEERDE SYTEMEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 54.00.20-90, indien van toepassing, opnemen in het
bestek.
54.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 73 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
>>>
Datum
03 maart 2014
Bepaling 54.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
54.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN BINNENRIOLERING
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 54.00.32-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 54.00.32-91, indien van toepassing, opnemen in het
bestek.
54.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 54.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 54.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
55.
GASINSTALLATIES
55.00 ALGEMEEN
55.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 74 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
>>>
Datum
03 maart 2014
Bepaling 55.00.20-91, indien van toepassing, opnemen in het
bestek.
55.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 55.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
55.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN GASINSTALLATIE
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 55.00.32-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 55.00.32-91, indien van toepassing, opnemen in het
bestek.
55.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 55.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 55.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 75 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
56.
Datum
03 maart 2014
PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES
56.00 ALGEMEEN
56.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 56.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
56.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN PERSLUCHTINSTALLATIE
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 56.00.32-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
91. REVISIEBESCHEIDEN VACUUMINSTALLATIE
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 56.00.32-91 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
56.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 56.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
02.
BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 76 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Toelichting:
>>>
Bepaling 56.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
60.
VERWARMINGSINSTALLATIES
60.00 ALGEMEEN
60.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 60.00.20-90, indien van toepassing, opnemen in het
bestek.
60.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 60.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
60.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN VERWARMINGSINSTALLATIE
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 60.00.32-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 60.00.32-91, indien van toepassing, opnemen in het
bestek.
60.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 77 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 60.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 60.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
61.
VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
61.00 ALGEMEEN
61.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 61.00.20-90, indien van toepassing, opnemen in het
bestek.
61.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 61.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
61.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN VENTILATIE-/LUCHTBEH.INSTALLATIE
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 61.00.32-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 78 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 61.00.32-91, indien van toepassing, opnemen in het
bestek.
61.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 61.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 61.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
62.
KOELINSTALLATIES
62.00 ALGEMEEN
62.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 62.00.20-90, indien van toepassing, opnemen in het
bestek.
62.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 62.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
62.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN KOELINSTALLATIE
Toelichting:
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 79 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 62.00.32-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 62.00.32-91, indien van toepassing, opnemen in het
bestek.
62.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 62.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 62.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
68.
REGELINSTALLATIES
68.00 ALGEMEEN
68.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 68.00.20-90, indien van toepassing, opnemen in het
bestek.
68.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 80 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 68.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
68.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
05. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING
Toelichting:
>>>Bepaling 68.00.32-05 opnemen in het bestek indien een
groepenverklaring wordt verlangd.
90. REVISIEBESCHEIDEN REGELINSTALLATIE
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 68.00.32-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 68.00.32-91, indien van toepassing, opnemen in het
bestek.
62.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 68.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 68.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 81 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
68.00.40
RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Toelichting:
Voor de volgende onderdelen een garantie verlangen voor het
naleveren en ondersteunen van componenten en software vanaf
het gereedkomen of levering van het onderdeel gedurende de
vermelde periode. Toekomstig te leveren componenten mogen
gewijzigd zijn mits de functionele en technisch werking
ongewijzigd blijft. Toekomstige software mag gewijzigd zijn mits
deze volledig compatibel is met de bij oplevering geleverde
software.
>>>
Regelinstallatie 10 jaar
LON Systeem, inclusief alle aangesloten componenten 10
jaar
Bepaling 68.00.40-02 opnemen in het bestek, indien van
toepassing
68.00.60
BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. HALOGEENVRIJE KABELS
Toelichting:
Bij nieuwbouw, aanbouw/uitbreiding bij nieuwbouw,
aanbouw/uitbreiding en totale renovatie dienen uitsluitend
halogeenvrije kabels worden toegepast. Bij gedeeltelijke
vervanging of uitbreiding van installaties zal van geval tot geval op
projectniveau worden afgewogen en besloten welke kabels worden
toegepast.
Toepassing van halogeenvrije kabels leidt tot verhoogde veiligheid
doordat deze kabels bij brand minder zoutzuur en koolmonoxide
bevattende rook produceren dan conventionele kabels. Dit is niet
alleen in het belang van de veiligheid van personen maar is ook
gunstig voor het beperken van (gevolg)schade aan gebouw,
inventaris en bedrijfsproces.
>>>
Bepaling 68.00.60 in het projectbestek opnemen. Bij
gedeeltelijke vervanging of uitbreiding van installaties opnemen op
aanwijzing van de Projectbevoegde van de Rijksgebouwendienst.
70.
ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
70.00 ALGEMEEN
70.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 82 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
>>>
Datum
03 maart 2014
Bepaling 70.00.20-91, indien van toepassing, opnemen in het
bestek.
70.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 70.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
70.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
16. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING
Toelichting:
>>>
Bepaling 70.00.32-16 opnemen in het bestek indien een
groepenverklaring wordt verlangd.
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 70.00.32-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 70.00.32-91, indien van toepassing, opnemen in het
bestek.
70.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 70.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 83 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 70.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
90. BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN
Toelichting:
70.00.40
01.
RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
LEVERING ONDERDELEN EN PROGRAMMATUUR,
ONDERHOUD
Toelichting:
>>>
Bepaling 70.00.40-01 opnemen in het bestek, indien van
toepassing.
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Toelichting:
Voor de volgende onderdelen een garantie verlangen die moet
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het
gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.
-
Elektronische voorschakelapparaten 5 jaar
LON Systeem, inclusief alle aangesloten componenten
Bij elektronische voorschakelapparaten opnemen dat, indien in 5
jaar, gerekend vanaf de datum van oplevering, het
uitvalpercentage groter is dan 5%, deze termijn wordt verlengd tot
10 jaar.
>>>Bepaling 70.00.40-02 opnemen in het bestek, indien van
toepassing.
70.00.60
BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. HALOGEENVRIJE KABELS
Toelichting:
Bij nieuwbouw, aanbouw/uitbreiding bij nieuwbouw,
aanbouw/uitbreiding en totale renovatie dienen uitsluitend
halogeenvrije kabels worden toegepast. Bij gedeeltelijke
vervanging of uitbreiding van installaties zal van geval tot geval op
projectniveau worden afgewogen en besloten welke kabels worden
toegepast.
Toepassing van halogeenvrije kabels leidt tot verhoogde veiligheid
doordat deze kabels bij brand minder zoutzuur en koolmonoxide
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 84 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
bevattende rook produceren dan conventionele kabels. Dit is niet
alleen in het belang van de veiligheid van personen maar is ook
gunstig voor het beperken van (gevolg)schade aan gebouw,
inventaris en bedrijfsproces.
>>>
Bepaling 70.00.60 in het projectbestek opnemen. Bij
gedeeltelijke vervanging of uitbreiding van installaties opnemen op
aanwijzing van de Projectbevoegde van de Rijksgebouwendienst.
75.
COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES
75.00 ALGEMEEN
75.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 75.00.20-90, indien van toepassing, opnemen in het
bestek.
75.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 75.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
75.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 75.00.32-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 75.00.32-91, indien van toepassing, opnemen in het
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 85 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
bestek.
75.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 75.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 75.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
90. BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN
Toelichting:
75.00.40
01.
RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
LEVERING ONDERDELEN EN PROGRAMMATUUR,
ONDERHOUD
Toelichting:
>>>
Bepaling 75.00.40-01 opnemen in het bestek, indien van
toepassing.
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Toelichting:
Voor de volgende onderdelen een garantie verlangen voor het
naleveren en ondersteunen van componenten en software vanaf
het gereedkomen of levering van het onderdeel gedurende de
vermelde periode. Toekomstig te leveren componenten mogen
gewijzigd zijn mits de functionele en technisch werking
ongewijzigd blijft. Toekomstige software mag gewijzigd zijn mits
deze volledig compatibel is met de bij oplevering geleverde
software.
-
brandmeldinstallatie 10 jaar
ontruimingsalarminstallatie 10 jaar
beveiligingsinstallatie (inbraakdetetectie; toegangscontrole)
10 jaar
CCTV-systeem 10 jaar
Risicobeheersysteem/Security Management Systeem 10
jaar
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 86 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
>>>
Datum
03 maart 2014
Bepaling 75.00.40-02 opnemen in het bestek, indien van
toepassing
75.00.60
BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. HALOGEENVRIJE KABELS
Toelichting:
Bij nieuwbouw, aanbouw/uitbreiding bij nieuwbouw,
aanbouw/uitbreiding en totale renovatie dienen uitsluitend
halogeenvrije kabels worden toegepast. Bij gedeeltelijke
vervanging of uitbreiding van installaties zal van geval tot geval op
projectniveau worden afgewogen en besloten welke kabels worden
toegepast.
Toepassing van halogeenvrije kabels leidt tot verhoogde veiligheid
doordat deze kabels bij brand minder zoutzuur en koolmonoxide
bevattende rook produceren dan conventionele kabels. Dit is niet
alleen in het belang van de veiligheid van personen maar is ook
gunstig voor het beperken van (gevolg)schade aan gebouw,
inventaris en bedrijfsproces.
>>>
Bepaling 75.00.60 in het projectbestek opnemen. Bij
gedeeltelijke vervanging of uitbreiding van installaties opnemen op
aanwijzing van de Projectbevoegde van de Rijksgebouwendienst.
78.
GEBOUWBEHEERSYSTEMEN
78.00 ALGEMEEN
78.00.20
EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 78.00.20-91, indien van toepassing, opnemen in het
bestek.
78.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 78.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
78.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 87 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
90. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
Rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>
Bepaling 78.00.32-90 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
>>>
Bepaling 78.00.32-91, indien van toepassing, opnemen in het
bestek.
78.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 78.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 78.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
78.00.40
RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Toelichting:
Voor de volgende onderdelen een garantie verlangen voor het
naleveren en ondersteunen van componenten en software vanaf
het gereedkomen of levering van het onderdeel gedurende de
vermelde periode. Toekomstig te leveren componenten mogen
gewijzigd zijn mits de functionele en technisch werking
ongewijzigd blijft. Toekomstige software mag gewijzigd zijn mits
deze volledig compatibel is met de bij oplevering geleverde
software.
-
Gebouwbeheersysteem 10 jaar
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 88 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
>>>
Bepaling 78.00.40-02 opnemen in het bestek, indien van
toepassing
80.
LIFTINSTALLATIES
Datum
03 maart 2014
80.00 ALGEMEEN
80.00.31
INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden
verlangd. In het bestek dient te worden omschreven waarvoor dit
werkplan wordt verlangd en welke eisen er aan worden gesteld.
>>>
Bepaling 80.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen
van een gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
80.00.32
INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere
documenten, waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk
zijn vastgelegd ten behoeve van de directie beheer van de
rijksgebouwendienst en/of controle door de bouwdirectie.
>>>Bepaling80.00.32 opnemen in het bestek indien het vervaardigen
van revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.
80.00.33
INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 80.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>>
Bepaling 80.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het
leveren van deze revisiebescheiden van de aannemer wordt
verlangd.
80.00.40
RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Toelichting:
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 89 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Datum
03 maart 2014
De Rijksgebouwendienst verlangt standaard de beschreven
garanties (zie ook onder 00.02.22).
>>>
Bepaling 80.00.40-02 opnemen in het bestek, voor zover van
toepassing op de betreffende onderdelen.
80.00.60
90.
BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
VRIJE VERKRIJGBAARHEID VAN VERVANGENDE
INSTALLATIEONDERDELEN
Toelichting:
Deze bepaling moet vanwege het “open source”inkoopbeleid van
de Rijksgebouwendienst worden toegepast. Uitsluitend wanneer de
opdrachtgever om bijzondere redenen het voornemen heeft om de
opdracht te gunnen aan een OEM, welke niet aan deze bepaling
voldoet, moet van het gebruik van deze bepaling worden afgezien.
>>>
Bepaling 80.00.60-90 altijd in het projectbestek opnemen.
91. HALOGEENVRIJE KABELS
Toelichting:
Voor nieuwbouw, aanbouw/uitbreiding en totale renovatie deze
bepaling in het projectbestek opnemen. Bij gedeeltelijke
vervanging of uitbreiding van installaties de bepaling opnemen op
aanwijzing van de opdrachtgever. Bij gedeeltelijke vervanging of
uitbreiding van installaties moet van geval tot geval op
projectniveau worden afgewogen en besloten welke kabels worden
toegepast.
Toepassing van halogeenvrije kabels leidt tot verhoogde veiligheid
doordat deze kabels bij brand minder zoutzuur en koolmonoxide
bevattende rook produceren dan conventionele kabels. Dit is niet
alleen in het belang voor de veiligheid van personen maar is ook
gunstig voor het beperken van (gevolg)schade aan gebouw,
inventaris en bedrijfsproces. Interne bedrading in besturingen kan
componentgebonden bekabeling zijn, zoals vlakkabels met
multiconnectoren, die niet zomaar in halogeenvrije uitvoering
verkrijgbaar is.
>>>
Bepaling 80.00.60-91 altijd in het projectbestek opnemen.
80.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
80.11.10-a LIFT MET BETREEDBARE KOOI
0.
LIFT MET BETREEDBARE KOOI
Toelichting:
De energieprestatie klasse (a t/m g) moet worden gekozen aan de
hand van het type lift en het verwachte gebruik in de toekomst.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 90 van 91
INVULINSTRUCTIE RS 2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
>>>
Datum
03 maart 2014
bepaling 80.11.10-a-0 altijd in het projectbestek opnemen.
80.31 LIFTKOOIEN
80.31.11-a BETREEDBARE LIFTKOOI
5.
BETREEDBARE LIFTKOOI, VOORZIENINGEN
Toelichting:
Bij noodverlichting moet worden gekozen welke variant van
toepassing is in verband met het wel of niet aanwezig zijn van een
bewaakt net (NSA). Het type telefonieaansluiting voor de
alarmvoorziening moet worden gekozen aan de hand van de
beschikbare voorzieningen en eisen in verband met de gebruiker.
>>>
Bepaling 80.31.11-a-5 altijd in het projectbestek opnemen.
INVULINSTRUCTIE RS2014-1(UAV 2012/Gids Proportionaliteit)
Pagina 91 van 91

besluitenlijst 04-03-2014

De “Grote Oo De “Grote Oorlog”

Should I Stay or Should I Go? - UC Leuven

Document 6618854

Checklist AH 09 Aanvang Werken met derden

Nieuwegein 2 0 14-089

3.9.14 Bewonersvoorlichtingsavond Vlietwijk Voorop

handleiding bouwtechnisch bestek woningbouw

Wetkwaliteitsborgen voor het bouwen marktconsultatie

11-11 BA L JEUGDRA OD