Hinweisblatt für Vergabeverfahren nach Abschnitt 1 der VOB/A Für das Vergabeverfahren werden die Regelungen des 1. Abschnitts der VOB/A 2016 (in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.07.2016) angewendet. 1) Wichtige Informationen bei elektronischer Abgabe des Angebotes Gem. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 VOB/A legt der Auftraggeber fest, in welcher Form die Angebote einzureichen sind. Dabei kann der Auftraggeber auch eine elektronische Angebotsabgabe in Textform zulassen. In welcher Form Angebote eingereicht werden können, ist Ziff. 7 der Aufforderung zur Angebotsabgabe (Formblatt 211 VHB) zu entnehmen. Das Mantelbogenverfahren ist dabei nicht mehr zugelassen. Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform sind der Bieter und die zur Vertretung des Bieters berechtigte natürliche Person zu benennen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln. Im AVA-sign Abgabeassistenten sind folgende Schritte für die Abgabe eines elektronischen Angebotes in Textform erforderlich: Textform: Name des Unterschreibenden 2) Wichtige Informationen zur Nachforderung fehlender Unterlagen Wir weisen darauf hin, dass mit Einführung des neuen Vergabe- und Vertragshandbuches (VHB 2008, Stand April 2016) gem. der Richtlinie zu 321, Nr. 1.3 Angebote auszuschließen sind, bei denen der Bieter Unterlagen, deren Vorlage sich der öffentliche Auftraggeber vorbehalten hat, auf Anforderung nicht innerhalb einer angemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorgelegt hat. Die VOB/A 2016 enthält in § 16 Abs. 1 Nr. 4 VOB/A eine korrespondierende Regelung. Damit ist eine Nachforderung fehlender Unterlagen, die nach Angebotsabgabe auf gesondertes Verlangen vorzulegen sind, nunmehr unzulässig. VOB-Submissionsstelle der GMSH 22.11.2016 „Bieterinformation zur Aussetzung der geänderten Verfahrensweise bei der Beschaffung von Holzprodukten aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung Aufgrund des Erlasses des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) vom 08.12.2015 wurde in den Vergabeunterlagen ab dem 09.02.2016 im Zusammenhang mit der Beschaffung von Holzprodukten darauf hingewiesen, dass das Unternehmen, das Holz einbaut, selbst Chain of Custody (CoC)-zertifiziert sein muss, um den Nachweis der Verwendung von Holzprodukten aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung zu erbringen. Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass ab dem 01.04.2016 in beschränkten Ausschreibungen und freihändigen Vergaben bei Baumaßnahmen des Bundes, die die Beschaffung von Holzprodukten zum Inhalt haben, nur solche Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, die CoC-zertifiziert sind, soweit ein ausreichender Wettbewerb gewährleistet ist. Ferner wurde bekannt gegeben, dass unabhängig von der Vergabeart ab 01.07.2016 bei Baumaßnahmen des Bundes Aufträge, die die Beschaffung von Holzprodukten zum Inhalt haben, nur noch an CoC-zertifizierte Unternehmen vergeben werden. Zum Nachweis der CoCZertifizierung ist in dem neuen, überarbeiteten Formblatt 248 VHB Stand Juli 2016 die CoCZertifizierungs-Nummer von den Bietern einzutragen. Die vorgenannten Übergangsfristen sollten es den noch nicht zertifizierten Unternehmen ermöglichen, sich auf diese Änderungen einzustellen und sich zertifizieren zu lassen. Mit Erlass des BMUB vom 22.04.2016 wurde der Erlass vom 08.12.2015 bis auf Weiteres ausgesetzt. Die Vergabeunterlagen enthalten demnach nunmehr wieder das Formblatt 248 VHB Stand Januar 2011. Die vorstehend aufgezeigte geänderte Verfahrensweise kommt damit bis auf Weiteres nicht zur Anwendung. VOB‐Submissionsstelle der GMSH 12.05.2016 WICHTIGE INFORMATIONEN Seit dem 1. Mai 2014 versenden wir keine Vergabeunterlagen mehr in Papierform. Die Unterlagen sind ausschließlich über den elektronischen Download erhältlich. Dafür können Sie sich auf unserer Internetseite unter http://www.e-vergabe-sh.de/vergabeplattform/registrieren/ registrieren und die Unterlagen abrufen. __________________________________________________________________________________________ Sofern nicht innerhalb von 3 Monaten bei nationalen Vergabeverfahren bzw. 6 Monaten bei EU-weiten Vergabeverfahren nach Versand des Absageschreibens zu dieser Vergabe Ihrerseits ein Antrag in Textform auf Rückgabe des Angebotes bei der unter Ziff. 2 der Aufforderung zur Angebotsabgabe genannten Stelle eingeht, wird davon ausgegangen, dass Sie einer Vernichtung Ihres Angebotes zustimmen. Für Fragen zur e-Vergabe bzw. zu Ihrer Ausschreibung können Sie uns erreichen: Telefon Telefon FAX Mail 0451 30086 - 194 (e-Vergabe Hotline GMSH) 0451 30086 - 217 (Bieteranfragen) 0451 30086 - 166 [email protected] Über den elektronischen Download hinaus bitten wir Sie, auch Ihre Angebotsabgabe digital vorzunehmen. Ihre VOB-Submissionsstelle der GMSH 06.06.2016 211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung) Vergabestelle Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR VOB-Submissionsstelle Schillstraße 1-3 23566 Lübeck Deutschland Tel.: +49 451 30086217 Fax.: +49 451 30086166 GMSH AöR, Postfach 1269, 24011 Kiel Datum der Versendung Vergabeart Öffentliche Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb Freihändige Vergabe Internationale NATO-Ausschreibung Ablauf der Angebotsfrist Datum 31.01.2017 Uhrzeit 11:20 Eröffnungstermin Datum 31.01.2017 Ort Uhrzeit 11:20 siehe Angebotsschreiben 015 Raum Bindefrist endet am 06.03.2017 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A) Bezeichnung der Bauleistung: Maßnahmennummer Baumaßnahme 112VM560 WTD 71 SURENDORF WTD 71 SURENDORF Vergabenummer Leistung 16A03125 Geb. 07, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Beleuchtung Anlagen A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: 212 Teilnahmebedingungen (Stand April 2016) 232 Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU 242 Instandhaltung Anlage zur Steuerabzugspflicht Anlage zur Präqualifikation B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 214 Besondere Vertragsbedingungen 215 Zusätzliche Vertragsbedingungen (Stand April 2016) 225 Stoffpreisgleitklausel 228 Nichteisenmetalle 231 Vereinbarung Tariftreue 241 Abfall 244 Datenverarbeitung 246 Aufträge für Gaststreitkräfte 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz 625 NATO Infrastrukturbauten © VHB - Bund Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 1 von 4 211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung) C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind: 213 Angebotsschreiben Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 124 Eigenerklärung zur Eignung 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 224 Angebot Lohngleitklausel 233 Nachunternehmerleistungen 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten Vertragsformular für Instandhaltung: D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind: 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung der Bundesrepublik Deutschland vertreten durch: das Bundesministerium der Verteidigung endvertreten durch: Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR zu vergeben. Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung zu vergeben. 2 Auskünfte Auskünfte werden erteilt, nicht beigefügte Unterlagen können eingesehen werden bei/beim Name Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Anschrift Schillstraße 1-3 Tel. Fax +49 451 30086217 Nicht beigefügte Unterlagen sind: VOB-Submissionsstelle 23566 Lübeck +49 451 30086166 E-Mail [email protected] Einsicht nur nach vorheriger schriftlicher Abstimmung bei o.g. Stelle 3 3.1 Vorlage von Nachweisen/Angaben/Unterlagen Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind - zusätzlich zu den in den Teilnahmebedingungen genannten - mit dem Angebot einzureichen: siehe (Auftrags)Bekanntmachung © VHB - Bund Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 2 von 4 211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung) 3.2 Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind - zusätzlich zu den in den Teilnahmebedingungen genannten - auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen siehe (Auftrags)Bekanntmachung Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248 3.3 - frei - 4 Losweise Vergabe nein ja, Angebote sind möglich nur für ein Los für ein Los oder mehrere Lose nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 5 Nebenangebote 5.1 5.2 Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nr. 5 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. ✘ Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nr. 5 der Teilnahmebedingungen) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten für die gesamte Leistung nur für nachfolgend genannte Bereiche: mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: unter folgenden weiteren Bedingungen: nur in Verbindung mit einem Hauptangebot Nebenangebote, die einen Verzicht auf eine Stoffpreisgleitung beinhalten, werden von der Wertung ausgeschlossen. 6 - frei - 7 Angebote können abgegeben werden: elektronisch in Textform. elektronisch mit fortgeschrittener Signatur. elektronisch mit qualifizierter Signatur. schriftlich. © VHB - Bund Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 3 von 4 211 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung) 8 Angebotsabgabe Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die Vergabestelle baldmöglichst davon zu unterrichten (entfällt bei Öffentlicher Ausschreibung). Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform ist der Bieter und die zur Vertretung des Bieters berechtigte natürliche Person zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln. Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefügte Angebotsschreiben zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: siehe Briefkopf Stelle: siehe Angebotsschreiben Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für Maßnahmennummer: 112VM560 Vergabenummer: 16A03125 Baumaßnahme: WTD 71 SURENDORF Leistung: Geb. 07, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Beleuchtung „ zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): GMSH, Nachprüfungsstelle Org.-Z. 812, Gartenstr. 6, 24103 Kiel, Tel.0431/599-1112, Fax 0431/599-1119 Die Nachprüfungsstelle kann Bietern zu laufenden Vergabeverfahren keine Auskünfte geben. Diese erhalten Sie nur unter - Auskünfte - im FB 211 und 611 10 © VHB - Bund Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 4 von 4 212 (Teilnahmebedingungen) Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen Einheitliche Fassung Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1). 1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. 2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 3 Angebot 3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. 3.4 Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. 3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen. 3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen. Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die - ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und - an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt. 4 Unterlagen zum Angebot Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation und/oder die von ihr benannten Formblätter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefüllt zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch für Nachunternehmerleistungen. 5 Nebenangebote 5.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 1 von 3 212 (Teilnahmebedingungen) 5.3 Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind. Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 5.4 Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen. 6 Bietergemeinschaften 6.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 6.2 7 - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen. Nachunternehmen Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. 8 Eignung 8.1 Öffentliche Ausschreibung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 2 von 3 212 (Teilnahmebedingungen) 8.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 3 von 3 232 (Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU) Vergabenummer 16A03125 Baumaßnahme WTD 71 SURENDORF WTD 71 SURENDORF Leistung Geb. 07, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Beleuchtung Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Vereinbarung zwischen (Auftragnehmer) und (Nachunternehmer) zur Einhaltung der tarifvertraglichen und öffentlich-rechtlichen Bestimmungen bei der Ausführung von Bauleistungen Nach den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen hat der Auftragnehmer bei der Weitervergabe von Leistungen an Unternehmen nach § 6d EU Abs.1 bzw. § 6d VS VOB/A oder an Nachunternehmer nach § 4 Abs. 8 VOB/B die nachstehende Vereinbarung zwischen Auftragnehmer und Nachunternehmer zum Vertragsgegenstand zu machen. 1 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die staatlichen Sicherheitsvorschriften (Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz und einschlägige Rechtsverordnungen, insbesondere ArbeitsstättenV, DruckluftV, GefahrstoffV, Betriebssicherheitsverordnung, PSA-BenutzungsV und LastenhandhabungsV) und die Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften (Unfallverhütungsvorschriften, insb. die UVV-Bauarbeiten, BGV C 22, die VBG-40 - Erdbaumaschinen, VBG-41 - Rammen, BGV D 16 Heiz-, Flämm- und Schmelzgeräte für Bau- und Montagearbeiten, BGV D 7 - Bauaufzüge, BGV C 23 - Taucherarbeiten, BGV D 6 - Krane, BGV B 3 - Lärm und die BGV A 5 - erste Hilfe) einzuhalten sowie die Anforderungen nach §§ 5 und 6 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S.1283) zu erfüllen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Fall der Auftragserteilung die in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten tarifgebundenen Arbeitnehmer nicht unter den für mein/e Unternehmen geltenden Lohntarifen bzw. die in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten nichttarifgebundenen Arbeitnehmer nicht unter den Mindestentgelt-Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes bzw. des Mindestlohngesetzes zu entlohnen. Gleiches gilt für meine Verpflichtung aus Sozialkassentarifverträgen, die auf mein Unternehmen anzuwenden sind. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen, die nach dem auf die Beschäftigungsverhältnisse meiner Arbeitnehmer anzuwendenden Recht zu entrichten sind. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen gegen Schwarzarbeit, illegale Arbeitnehmerüberlassung und gegen Leistungsmissbrauch (§ 404 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2, §§ 406, 407 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, §§ 15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1b und 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit) einzuhalten. Ich/Wir (Nachunternehmer) verpflichte(n) mich/uns gegenüber (Auftragnehmer) mit Wirkung zugunsten des (öffentlicher Auftraggeber), dem öffentlichen Auftraggeber zur Durchführung von Stichprobenkontrollen Einblick in die Lohnabrechnungen zu geben. Das Einverständnis meiner/unserer von mir/uns eingesetzten Arbeitnehmer zu der Vorlage der Lohnabrechnungen und Überprüfung der vorgelegten Lohnabrechnungen habe(n) ich/wir eingeholt. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Löhne und Gehälter auch ausländischer Beschäftigten mindestens monatlich über Gehaltskonten zu überweisen und vollständige, prüffähige, deutschsprachige Unterlagen über die Beschäftigungsverhältnisse auf der Baustelle bereitzuhalten oder auf Wunsch des Auftraggebers im jeweiligen Büro des Auftraggebers vorzulegen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftragen, dass der Nachunternehmer eine gleich lautende Erklärung mir/uns gegenüber abgibt. © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 1 von 2 232 (Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU) 2 Mir/uns ist bekannt, dass Unternehmen nach den Bestimmungen des ArbeitnehmerEntsendegesetzes für eine angemessene Zeit von der Teilnahme am Wettbewerb um einen Bundesauftrag ausgeschlossen werden können, wenn sie wegen eines Verstoßes mit einer Geldbuße von wenigstens 2.500 € belegt worden sind. Das gleiche gilt auch schon vor der Durchführung eines Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung besteht. 3 Ich/Wir (Nachunternehmer) verpflichte(n) mich/uns gegenüber (Auftragnehmer) mit Wirkung zugunsten des (öffentlicher Auftraggeber), für jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den Verpflichtungen aus Ziffer 1 erfolgten Entlohnung eines in meinem/unseren Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmers oder der Nichtabführung von Sozialkassenbeiträgen an (öffentlicher Auftraggeber) eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme, maximal 25.000 €, bei mehreren Verstößen insgesamt höchstens 10 % der Auftragssumme, maximal 250.000 €, zu zahlen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 dieser Vereinbarung erwirbt (öffentlicher Auftraggeber) unmittelbar das Recht, die verwirkte Vertragsstrafe von mir/uns zu fordern. Die Vertragsstrafe wird nicht mehr verlangt, wenn wegen des zugrunde liegenden Verstoßes strafoder ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen mich/uns ergriffen worden sind. (Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Auftragnehmer) © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 (Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Nachunternehmer) Seite 2 von 2 Anlage Steuerabzugspflicht Vollzug des Gesetzes zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe vom 30. August 2001 (BGBl. I S. 2267) Ab 01. Januar 2002 sind entsprechend den Bestimmungen nach §§ 48 ff Einkommensteuergesetz (EStG) von den Zahlungen für ausgeführte Bauleistungen 15 v.H. des Auszahlungsbetrages einschl. Umsatzsteuer durch den Auftraggeber einzubehalten und an das für den Auftragnehmer zuständige Finanzamt abzuführen. Dieser Abzug unterbleibt, wenn vom Auftragnehmer eine gültige Freistellungsbescheinigung vorgelegt wird. Künftig ist eine Rechnungsbearbeitung und fristgerechte Zahlung der Werkslohnvergütung seitens des Auftraggebers nur dann möglich, wenn - eine gültige Freistellungsbescheinigung vorliegt oder - auf der Rechnung das zuständige Finanzamt und - die Steuernummer angegeben sind. Ausgabe 2002 Anlage Steuerabzugspflicht 1 von 1 Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung informiert: Hinweise für Bieter zur Präqualifikation für Bauunternehmen Bislang mussten Sie bei jeder einzelnen öffentlichen Bauvergabe die Eignungsnachweise hinsichtlich Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit entsprechend § 8 VOB/A der Vergabestelle erneut vorlegen. Diese wiederum musste alle Eignungsnachweise aufs Neue prüfen. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat sich mit der Gründung des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. und der Bereitstellung der Internetliste präqualifizierter Bauunternehmen aktiv dafür eingesetzt, dass die Belastungen der Unternehmen (pro Eignungsnachweis bislang Kosten in Höhe von 150 bis 250 Euro) durch die Einführung eines Präqualifikationssystems deutlich reduziert und die rund 1,2 Millionen Bauaufträge schneller ausgeführt werden können. Zudem ermöglicht das Verfahren eine bessere Bekämpfung von illegalen Praktiken in der Bauwirtschaft. Das Präqualifikationssystem bietet Ihnen folgende Vorteile: Sie können den zeitlichen Aufwand und Kostenaufwand für die Beantragung und Zusammenstellung der Eignungsnachweise für jedes einzelne Angebot minimieren. Sie dokumentieren Ihre Zuverlässigkeit sowohl gegenüber öffentlichen Auftraggebern als auch gegenüber privaten Auftraggebern und Generalunternehmern mit einer Art Gütesiegel Sie erhöhen Ihre Chancen zur Teilnahme an beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsverfahren, da Ihre Eignungsnachweise, insbesondere die Referenzen, dem öffentlichen Auftraggeber mit der Internetliste stets abrufbar zur Verfügung stehen. Sie vermeiden den Ausschluss Ihres Angebotes aus formellen Gründen wegen unvollständiger oder nicht aktueller Eignungsnachweise Wir würden es daher begrüßen, wenn auch Sie sich zur Vereinfachung des Vergabeverfahrens für die Internetliste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. präqualifizieren lassen. Unter www.pq-verein.de finden Sie alle Informationen zur Präqualifikation. Anträge können Sie bei allen 6 vom Verein beauftragten Präqualifizierungsstellen einreichen. Die Kontaktadressen und Ansprechpartner finden Sie ebenfalls auf der Homepage des Vereins. Die Kosten für die Präqualifikation bestimmen die Präqualifizierungsstellen selbst. Nach erfolgreicher Präqualifikation stellt der Verein Ihren Firmennamen und Ihre präqualifizierten Leistungsbereiche einschließlich Adresse der Öffentlichkeit in der Internetliste zur Verfügung. Die konkreten Nachweise welche für die Präqualifikation bei den PQ-Stellen eingereicht wurden, sind in einem Passwort geschützten Bereich der PQ-Liste hinterlegt. Zu diesen Daten erhalten nur Sie, die Präqualifizierungsstelle und auf Antrag Vergabestellen von öffentlichen Aufträgen die Zugangsberechtigung. Stand: April 2006 214 (Besondere Vertragsbedingungen) Vergabenummer 16A03125 Baumaßnahme WTD 71 SURENDORF WTD 71 SURENDORF Leistung Geb. 07, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Beleuchtung BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 1 1.1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): Mit der Ausführung ist zu beginnen am . spätestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. in der KW ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 17.02.2017 zugehen. nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) am . innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn. in der 13 KW 2017 , spätestens am letzten Werktag dieser KW. in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind: vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 1.3 Ändern sich während der Vertragsdurchführung die Vertragsfristen durch Vereinbarung oder gemäß § 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese an die Stelle der ursprünglich vereinbarten Frist. 2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 0,00 € (ohne Umsatzsteuer) v.H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträ0,00 ge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 2.1 © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 1 von 3 214 (Besondere Vertragsbedingungen) 2.2 2.3 3 3.1 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt v.H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den Teil der Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. Rechnungen (§14 VOB/B) Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber 2 bei 2 -fach und zugleich "wird nach Auftragserteilung benannt" -fach einzureichen. 3.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind 2 -fach einzureichen. 4 Zahlung (§ 16 VOB/B) Die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf 5 5.1 Tage. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) Stellung der Sicherheit Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 0,00 v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer Bürgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist. Eine nicht verwertete Sicherheit für die Vertragserfüllung ist nach Abnahme und Stellung der Sicherheit für Mängelansprüche zurückzugeben. Sind zu diesem Zeitpunkt Ansprüche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit für Mängelansprüche umfasst sind, noch nicht erfüllt, darf er für diese Vertragserfüllungsansprüche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten (§ 17 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B); in diesem Fall umfasst der zurückbehaltene Teil der Vertragserfüllungssicherheit nur nicht durch die bereits vorgelegte Mängelansprüchesicherheit abgedeckte Ansprüche. Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 0,00 v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): 5.2 Art der Sicherheit Für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt oder Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden. Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewählte Sicherheit durch eine andere der vorgenannten ersetzen. Für vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B) und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten. © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 2 von 3 214 (Besondere Vertragsbedingungen) 5.3 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweilige Formblatt des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss inhaltlich vollständig den Formblättern des Auftraggebers entsprechen, und zwar für - die Vertragserfüllung das Formblatt (kombinierte) „Vertragserfüllungs- und Mängelansprüchebürgschaft“ - die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ - vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt „Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft“ Die Bürgschaft ist von einem - in den Europäischen Gemeinschaften oder - in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder - in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kreditversicherer zu stellen. Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen: - ”Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht. - Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners. - Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. - Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend. - Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle." Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur e i n e r Urkunde zu stellen. Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist. 6 Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 7 Steuerabzug bei Bauleistungen Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 8-9 - frei - 10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen Die Bedingungen sind zu nummerieren; als Abschluss ist zu schreiben: "Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen". © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 3 von 3 215 (Zusätzliche Vertragsbedingungen) Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Einheitliche Fassung Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B). 1 Preisermittlungen (§ 2) 1.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. 1.2 Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer seine Preisermittlungen für diese Preise einschließlich der Aufgliederung der Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkostenansätze), spätestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 1.3 Nrn. 1.1 und 1.2 gelten auch für Nachunternehmerleistungen. 2 Ausführungsunterlagen (§ 3) Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. 3 Werbung (§ 4 Abs. 1) Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 4 Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3) Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken. Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 5 Holzprodukte (§ 4 Abs. 6) 5.1 Holzprodukte als Bestandteil der Bauleistung müssen nach FSC/PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen. 5.2 Der Nachweis der Anforderungen aus Nr. 5.1 ist vom Auftragnehmer bei Anlieferung auf der Baustelle durch Vorlage eines Zertifikates von FSC oder PEFC oder eines Gleichwertigkeitsnachweises oder durch Einzelnachweis zu erbringen. 5.3 Der Nachweis der Gleichwertigkeit – d. h. Übereinstimmung des Zertifikates mit dem für das jeweilige Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC – bzw. der Nachweis, dass die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllt werden, ist durch eine Prüfung vom Johann Heinrich von Thünen-Institut in Hamburg oder dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) in Bonn zu erbringen. 6 Nachunternehmer (andere Unternehmen) (§ 4 Abs. 8) 6.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. 6.2 Er hat die Nachunternehmer bei Anforderung eines Angebotes davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt. Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmers in Textform bekannt zu geben. 6.3 Sollen Leistungen, die Nachunternehmern übertragen sind, weiter vergeben werden, ist dies dem Auftraggeber vom Auftragnehmer vor der beabsichtigten Übertragung in Textform bekannt zu geben; die Nummern 6.1 und 6.2 gelten entsprechend. © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 1 von 3 215 (Zusätzliche Vertragsbedingungen) 7 Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Ausführung Teile der Leistung der Prüfung und Feststellung entzogen werden. 8 Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Abs. 4), Antikorruptionsklausel 8.1 Unbeschadet sonstiger Kündigungs- und Rücktrittsrechte ist der Auftraggeber gem. § 314 BGB berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen oder von ihm zurückzutreten, wenn der Auftragnehmer oder seine Mitarbeiter a) aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt. b) dem Auftraggeber oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrags betraut sind, oder ihnen nahestehenden Personen, Geschenke, andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile unmittelbar oder mittelbar in Aussicht stellt, anbietet, verspricht oder gewährt. c) gegenüber dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare Handlungen begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen), § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), § 333 StGB (Vorteilsgewährung), § 334 StGB (Bestechung), § 17 UWG (Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) oder § 18 UWG (Verwertung von Vorlagen) fallen. 8.2 Wenn der Auftragnehmer nachweislich Handlungen gem. Nummer 8.1 a vorgenommen hat, ist er dem Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 v.H. der Abrechnungssumme verpflichtet, es sei denn, ein Schaden in anderer Höhe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt oder bereits erfüllt ist. 8.3 Bei nachgewiesenen Handlungen gem. Nummer 8.1 b oder 8.1 c ist der Auftragnehmer zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe 5 v.H. der Abrechnungssumme verpflichtet. 8.4 Die Ziffern 8.1 b und 8.3 finden keine Anwendung, soweit es sich um sozial adäquates Verhalten im Sinne von Nummer IV des „Rundschreibens des BMI zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken in der Bundesverwaltung vom 8. November 2004“1handelt. 8.5 Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. 9 Mitteilung von Bauunfällen (§10) Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 10 Abnahme (§ 12) Der Auftraggeber verlangt die förmliche Abnahme ab einer Auftragssumme von 10 000 Euro (ohne Umsatzsteuer). 11 Abrechnung (§ 14) 11.1 Zu den für die Abrechnung notwendigen Feststellungen auf der Baustelle siehe Nr. 7. 11.2 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. 11.3 Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer. 11.4 Bei Abrechnungen sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Massen mit drei Stellen nach dem Komma anzugeben. 12 Preisnachlässe (§§ 14 und 16) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener Preisnachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind. 1 © http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_08112004_DI32101701.htm VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 2 von 3 215 (Zusätzliche Vertragsbedingungen) Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoffpreisgleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert. 13 Rechnungen (§§ 14 und 16) 13.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnungen zu bezeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren. 13.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der Bezeichnung - gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen. 13.3 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt. 13.4 14 Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet. In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. Stundenlohnarbeiten (§2 Abs. 10, § 15) Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 - das Datum, - die Bezeichnung der Baustelle, - die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, - die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, - die Art der Leistung, - die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntagsund Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und - die Gerätekenngrößen enthalten. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer. 15 Zahlungen (§ 16) 15.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. 15.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 16 Überzahlungen (§ 16) 16.1 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 16.2 Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen gemäß §§ 247, 288 Abs. 2 BGB und eine Pauschale gemäß § 288 Abs. 5 BGB zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen. 17 Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18) Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 3 von 3 231 (Vereinbarung Tariftreue) Vergabenummer 16A03125 Baumaßnahme WTD 71 SURENDORF WTD 71 SURENDORF Leistung Geb. 07, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Beleuchtung Ergänzung des Angebotsschreibens Ergänzung der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen Vereinbarung zur Einhaltung der tarifvertraglichen und öffentlich-rechtlichen Bestimmungen bei der Ausführung von Bauleistungen Eine Weitervergabe von Bauleistungen ist zulässig, wenn dies im Angebotsschreiben in Nr. 7 erklärt wurde und bei der Zuschlagserteilung hiergegen keine Einwände erhoben werden oder der Auftraggeber nachträglich die Zustimmung zur Übertragung von Leistungen an andere Unternehmen nach § 6d EU Abs1 bzw. § 6d VS VOB/A oder an Nachunternehmer nach § 4 Abs. 8 VOB/B erteilt. 1 1.1 Ergänzung des Angebotsschreibens Meinem/Unserem Angebot liegt die nachstehende Vereinbarung zugrunde: Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die staatlichen Sicherheitsvorschriften (Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz und einschlägige Rechtsverordnungen, insbesondere ArbeitsstättenV, DruckluftV, GefahrstoffV, Betriebssicherheitsverordnung, PSA-BenutzungsV und LastenhandhabungsV) und die Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften (Unfallverhütungsvorschriften, insb. die UVV-Bauarbeiten, BGV C 22, die VBG-40 - Erdbaumaschinen, VBG-41 - Rammen, BGV D 16 Heiz-, Flämm- und Schmelzgeräte für Bau- und Montagearbeiten, BGV D 7 - Bauaufzüge, BGV C 23 - Taucherarbeiten, BGV D 6 - Krane, BGV B 3 - Lärm und die BGV A 5 - erste Hilfe) einzuhalten sowie die Anforderungen nach §§ 5 und 6 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S.1283) zu erfüllen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Fall der Auftragserteilung die in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten tarifgebundenen Arbeitnehmer nicht unter den für mein/e Unternehmen geltenden Lohntarifen bzw. die in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten nichttarifgebundenen Arbeitnehmer nicht unter den Mindestentgelt-Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes bzw. des Mindestlohngesetzes zu entlohnen. Gleiches gilt für meine Verpflichtung aus Sozialkassentarifverträgen, die auf mein Unternehmen anzuwenden sind. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen, die nach dem auf die Beschäftigungsverhältnisse meiner Arbeitnehmer anzuwendenden Recht zu entrichten sind. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen gegen Schwarzarbeit, illegale Arbeitnehmerüberlassung und gegen Leistungsmissbrauch - (§ 404 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2, §§ 406, 407 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, §§ 15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1b und 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit) einzuhalten. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, dem öffentlichen Auftraggeber zur Durchführung von Stichprobenkontrollen Einblick in die Lohnabrechnungen zu geben. Das Einverständnis meiner/unserer von mir/uns eingesetzten Arbeitnehmer zu der Vorlage der Lohnabrechnungen und Überprüfung der vorgelegten Lohnabrechnungen werde(n) ich/wir einholen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Löhne und Gehälter auch ausländischer Beschäftigten mindestens monatlich über Gehaltskonten zu überweisen und vollständige, prüffähige, deutschsprachige Unterlagen über die Beschäftigungsverhältnisse auf der Baustelle bereitzuhalten oder auf Wunsch des Auftraggebers im jeweiligen Büro des Auftraggebers vorzulegen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftragen, dass der Nachunternehmer eine gleich lautende Erklärung mir/uns gegenüber abgibt. © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 1 von 2 231 (Vereinbarung Tariftreue) 1.2 Mir/Uns ist bekannt, dass Unternehmen nach den Bestimmungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes für eine angemessene Zeit von der Teilnahme am Wettbewerb um einen Bundesauftrag ausgeschlossen werden können, wenn sie wegen eines Verstoßes mit einer Geldbuße von wenigstens 2.500 € belegt worden sind. Das gleiche gilt auch schon vor der Durchführung eines Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung besteht. 1.3 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, für jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den Verpflichtungen aus Ziffer 1 erfolgten Entlohnung eines in meinem/unseren Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmers oder der Nichtabführung von Sozialkassenbeiträgen an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme, maximal 25.000 €, bei mehreren Verstößen insgesamt höchstens 10 % der Auftragssumme, maximal 250.000 €, zu zahlen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftragen, dass der Nachunternehmer sich gemäß dem in der Anlage zu dieser Vereinbarung beigefügtem Muster mir/uns gegenüber mit Wirkung zugunsten des Auftraggebers verpflichtet, für jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den Verpflichtungen aus Ziffer 1 erfolgten Entlohnung eines in seinem Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmers oder der Nichtabführung von Sozialkassenbeiträgen an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme, maximal 25.000 €, bei mehreren Verstößen insgesamt höchstens 10 % der Auftragssumme, maximal 250.000 €, zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird nicht mehr verlangt, wenn wegen des zugrunde liegenden Verstoßes strafoder ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen mich/uns ergriffen worden sind. 2 Ergänzung der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen Bei der Weitervergabe von Leistungen an andere Unternehmen nach § 6d EU Abs. 1 bzw. § 6d VS VOB/A oder an Nachunternehmer nach § 4 Abs. 8 VOB/B hat der Auftragnehmer die beigefügte Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU 232 zum Vertragsgegenstand zu machen. © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 2 von 2 241 (Abfall) Vergabenummer 16A03125 Baumaßnahme WTD 71 SURENDORF WTD 71 SURENDORF Leistung Geb. 07, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Beleuchtung Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen 1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass 1.2 die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird, bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt, die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind, die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können. Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen, die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt, die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw. die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt. 2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel). 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie des Standes der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV). 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen. 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand August 2014 Seite 1 von 1 244 (Datenverarbeitung) Vergabenummer 16A03125 Baumaßnahme WTD 71 SURENDORF WTD 71 SURENDORF Leistung Geb. 07, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Beleuchtung Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Ergänzung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen Anwendung der Datenverarbeitung 1 Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen 1.1 Bearbeitungsphasen 1.2 Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgende Bearbeitungsphasen: - Angebotsanforderung - Angebotsabgabe - Abrechnung. Datenaustausch 1.3 Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen GAEB DA XML. Der Datenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für Elektronische Bauabrechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B. Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren. Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren bzw. zum Vertrag gewährleistet ist. Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elektronischen Vergabeverfahrens mit Signatur im Sinne des Signaturgesetzes ausgetauscht. Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Vergabe- oder Abrechnungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegenüber dem Datenträger sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen. 2 Ergänzung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Abrechnung 2.1 Prüfbarkeit 2.2 Die Abrechnung ist so aufzustellen, dass sie sowohl mit DV als auch manuell geprüft werden kann; auch bei Anwendung der DV sind alle Berechnungen nachvollziehbar darzustellen und die vollständigen Ansätze und Zwischenwerte auszudrucken. Vereinbarung Rechtzeitig vor Beginn der ersten Abrechnungsarbeiten sind schriftliche Vereinbarungen - soweit erforderlich getrennt für einzelne Teilleistungen - zu treffen über: - den Abrechnungsablauf (z.B. den zeitlichen Ablauf der Abrechnung, die Aufteilung der Abrechnungsabschnitte) - die Leistungserfassung (z.B. die Art der Leistungserfassung, die zu verwendenden Formblätter, Festlegungen für besondere geometrische Bedingungen) - die Leistungsberechnung (z.B. die Art der Leistungsberechnung, die im Einzelfall zu verwendenden REB-Verfahrensbeschreibungen bzw. anderen Rechenprogramme) - die Datenträger (z.B. den Datenaustausch, die zu verwendenden Datenträger und ihre Beschriftung, die notwendigen Angaben zu den Dateien, die Übergabe der Datenträger). © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand August 2012 Seite 1 von 2 244 (Datenverarbeitung) 2.3 Leistungserfassung 2.4 Die Eingabeunterlagen sind zweifach aufzustellen. Dem Auftraggeber sind jeweils die Originale unmittelbar nach der Aufstellung zu übergeben. Dabei ist das Formblatt Datenträger Abrechnung 451 zu verwenden. Berichtigung einer Leistungsberechnung 2.5 Eine mit DV erstellte Leistungsberechnung darf vom Auftragnehmer in Einzelfällen manuell deutlich erkennbar und lesbar ergänzt oder berichtigt werden; bei einer größeren Zahl von derartigen Änderungen ist die Leistungsberechnung im erforderlichen Umfang zu wiederholen. Fehlermitteilung 2.6 Stellt der Auftragnehmer nach Übergabe der Eingabeunterlagen an den Auftraggeber Fehler fest, so hat er diese und die vorgenommenen Berichtigungen dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Dasselbe gilt für die nach Übergabe der Leistungsberechnung darin festgestellten Fehler und vorgenommenen Berichtigungen. Der Auftraggeber wird die bei der Prüfung festgestellten Fehler ebenfalls dem Auftragnehmer umgehend mitteilen. Toleranzregelung Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels DV geprüft und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Abweichungen vom Ergebnis der Nachrechnung bis zu 0,2 vom Tausend bei jeder Teilleistung (OZ) eines Abrechnungsabschnittes die vom Auftragnehmer berechneten Werte. Liegen Abweichungen außerhalb dieser Toleranz von 0,2 vom Tausend, teilt der Auftraggeber zunächst dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Nachrechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Einsicht in die DV-Ergebnisliste. Es gilt in diesem Fall das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht Fehler in der Leistungsbeschreibung beziehungsweise in der Nachrechnung festgestellt und berichtigt werden. © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand August 2012 Seite 2 von 2 213 (Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung) Name und Anschrift des Bieters Ort: Datum: Tel.: Fax: e-mail: USt.-ID-Nr.: HR-Nr.: (Name und Anschrift der Vergabestelle) Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR VOB-Submissionsstelle Schillstraße 1-3 23566 Lübeck Deutschland Angebotsschreiben Bezeichnung der Bauleistung: Maßnahmennummer Baumaßnahme 112VM560 WTD 71 SURENDORF WTD 71 SURENDORF Vergabenummer Leistung 16A03125 Geb. 07, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Beleuchtung Anlagen1 124 221 oder 222 224 233 234 235 248 Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen Eigenerklärung zur Eignung Einheitliche Europäische Eigenerklärung Angaben zur Preisermittlung Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes Nachunternehmerleistungen Bieter-/Arbeitsgemeinschaft Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen Nebenangebot(e) Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an. An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden. 2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung einschl. Umsatzsteuer beträgt € 1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 1 von 2 213 (Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung) 2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag2 einschl. Umsatzsteuer beträgt €* * nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt 3 Anzahl der Nebenangebote St. 4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote3 % 5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen: - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016, - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B 6 Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer: Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer: 7 Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 8 Ich/Wir erkläre(n), dass – ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n). – mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind. – ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. – das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. – falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) Ist - bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben, - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder - ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert, wird das Angebot ausgeschlossen. 2 3 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 2 von 2 124 (Eigenerklärung zur Eignung) Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren Maßnahmennummer 112VM560 Vergabenummer 16A03125 Vergabeart Öffentliche Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung Freihändige Vergabe Internationale NATO-Ausschreibung Offenes Verfahren Nichtoffenes Verfahren Verhandlungsverfahren Wettbewerblicher Dialog Baumaßnahme WTD 71 SURENDORF WTD 71 SURENDORF Leistung Geb. 07, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Beleuchtung Bewerber Bieter Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft Nachunternehmer anderes Unternehmen Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen € € € Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen vorlegen. Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben. Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise aus den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren mit mindestens folgenden Angaben vorlegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Referenznachweise bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen. © zutreffendes ankreuzen VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 1 von 3 124 (Eigenerklärung zur Eignung) Angaben zu Arbeitskräften Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die o.g. Angaben bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen. Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen. Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet. Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt Ich/Wir erkläre(n), dass keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt z.B. wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a StPO), wirksame Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO), rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten zwei Jahre gegen mich/uns oder Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung (§ 129 StGB), Geldwäsche (§ 261 StGB), Bestechung (§ 334 StGB), Vorteilsgewährung (§ 333 StGB), Diebstahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 253 StGB), Betrug (§ 263 StGB), Subventionsbetrug (§ 264 StGB), Kreditbetrug (§ 265b StGB), Untreue (§ 266 StGB), Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen (§ 268 StGB), Delikte im Zusammenhange mit Insolvenzverfahren (§ 283 ff. StGB), wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB), Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), Brandstiftung (§ 306 StGB), Baugefährdung (§ 319 StGB), Gewässer- und Bodenverunreinigung (§§ 324, 324a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (§ 326 StGB), die mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet wurde. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden bin/sind. Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern. © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 2 von 3 124 (Eigenerklärung zur Eignung) Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragzahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse1, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen2 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen. Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. (Ort, Datum, Unterschrift)3 1 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 3 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 2 © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 3 von 3 234 (Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft) Bezeichnung der Bauleistung: Maßnahmennummer Baumaßnahme 112VM560 WTD 71 SURENDORF WTD 71 SURENDORF Vergabenummer Leistung 16A03125 Geb. 07, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Beleuchtung Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, Bevollmächtigter Vertreter Mitglied USt-ID: Weitere Mitglieder Mitglied USt-ID: Mitglied USt-ID: Mitglied USt-ID: beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 1 Ort Datum Unterschrift Ort Datum Unterschrift Ort Datum Unterschrift Ort Datum Unterschrift Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben. © VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand April 2016 Seite 1 von 1 233 (Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen) Bieter Vergabenummer Datum 16A03125 Baumaßnahme WTD 71 SURENDORF WTD 71 SURENDORF Leistung Geb. 07, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Beleuchtung Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer: Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben. OZ/Leistungsbereich © Beschreibung der Teilleistungen VHB - Bund - Ausgabe 2008 – Stand August 2012 Name des Unternehmens Mein/Unser Betrieb ist auf die Leistung eingerichtet Seite 1 von 1 Gebäudemanagement SH AöR VOB-Submissionsstelle Schillstraße 1-3 D - 23566 Lübeck O O O O Briefkasten persönlich abgegeben Post / Express ________________ (Handz.) Zustellungsart: Eingang ___________ Uhrzeit _____ ________ 11:20 Datum: 31.01.2017 Uhrzeit: Raum: 015 Vergabenummer 16A03125 Einreichungstermin (Ablauf der Angebotsfrist) Angebot Achtung Angebot! Erst im Öffnungs- / Eröffnungstermin öffnen! Wenn Sie Ihr Angebot in der Papierlage abgeben, verwenden Sie bitte den oben aufgeführten Kennzettel. Schneiden Sie diesen aus und kleben ihn auf den Briefumschlag. Bei verschiedenen Ausschreibungen ist für jedes Angebot ein gesonderter Umschlag zu verwenden. © GM.SH AöR – Stand April 2016 LV: Erneuerung der Elektroinstallation incl. Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit Seite: Datum: LV-Datum: Einheitspreis in EUR L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S Objekt: Gewerk: jeder Art WTD 71 SURENDORF Surendorf, WTD71, Geb, 7 Garagen VOB DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten Geb. 07, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Beleuchtung Bieter: ( Firmenstempel ) Bauherrenvertreter: Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Postfach 1269, 24011 Kiel 1 01.02.2017 05.01.2017 Gesamtbetrag in EUR LV: Erneuerung der Elektroinstallation incl. Einheit Seite: Datum: LV-Datum: Einheitspreis in EUR 2 01.02.2017 05.01.2017 Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Gesamtbetrag in EUR 1 Niederspannung 1.1 Schaltanlage 1.1.10 Installationsverteiler Gehäuse Stahl undurchsichtige Tür an Bedienfront abschließbar Bemessungsspannung 250 V Bemessungsstrom 150 A Innenaufstellung IP44 IK07 geschlossen Wandmontage Installationsverteiler DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3), U Index e tiefgestellt kleiner gleich 300 V AC, Bedienung durch elektrotechnischen Laien, Gehäuse aus Stahl, Oberfläche pulverbeschichtet, mit undurchsichtiger Tür an Bedienfront, abschließbar, Schutzklasse II (Isolierung), Bemessungsspannung U gegen Erde 250 V, Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt 150 A, Basisschutz gegen elektrischen Schlag nach Installationsvorschrift, Fehlerschutz gegen elektrischen Schlag durch Schutzisolierung, Innenaufstellung, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK07 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), min. Umgebungstemperatur 0 Grad C, max. Umgebungstemperatur 40 Grad C, max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert 25 Grad C, max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C 70 %, Verschmutzungsgrad 2 - mittel, Höhe über NN 100 m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie, geschlossene Bauform, Wandmontage, Schaltplantasche, Beschriftungsstreifen, inkl. N- und PE-Schiene, interne Verdrahtung inkl. Klemmen, Ausbaureserve 20%. 1,00 St Hinweis: Hinweis: Bauseits werden ein Hutschienenzähler sowie entsprechende Meßwandler zur Verfügung gestellt. LV: Erneuerung der Elektroinstallation incl. Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit Seite: Datum: LV-Datum: Einheitspreis in EUR 3 01.02.2017 05.01.2017 Gesamtbetrag in EUR Der Einbau sowie die erforderliche Verdrahtung hat durch den Auftragnehmer zu erfolgen. Der benötigte Platzbedarf ist vorzuhalten. 1.1.20 Lasttrennschalter 3-polig 690VAC 125A STLB-Bau 10/2016 54 Lasttrennschalter DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107), mit Schnellein- und Schnellausschaltung, 3-polig, Bemessungsbetriebsspannung 690 V AC, in Festeinbautechnik, mit Handantrieb, zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Bemessungsbetriebsstrom 125 A. 1,00 1.1.30 Fehlerstromschutzschalter Überstromsch. A unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 30mA einpolig+N 230VAC STLB-Bau 10/2016 54 Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Typ A pulsstromsensitiv, Auslösung unverzögert, Auslösecharakteristik B DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), Bemessungsstrom 16 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA, einpolig + N, 230 V AC, Kurzschlussfestigkeit 6 kA, stoßstromfest bis 250 A, mit Handbetätigung, mit Aufnahmevorrichtung für Beschriftungsschild. 6,00 1.1.40 St Fehlerstromschutzschalter Überstromsch. A unverzögert Charakter.C 32A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 400VAC STLB-Bau 10/2016 54 Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Typ A pulsstromsensitiv, Auslösung unverzögert, Auslösecharakteristik C DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), Bemessungsstrom 32 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA, 3-polig + N, 400 V AC, Kurzschlussfestigkeit 6 kA, stoßstromfest bis 250 A, mit Handbetätigung, mit Aufnahmevorrichtung für Beschriftungsschild. 2,00 1.1.50 St St Sicherungslasttrennschalter Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 32A STLB-Bau 04/2016 54 Sicherungslasttrennschalter DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, Bemessungsisolationsspannung 440 V AC, einschl. Passeinsatz, bedingter Bemessungskurzschlussstrom 50 kA, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Baugröße D 02, LV: Erneuerung der Elektroinstallation incl. Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit Seite: Datum: LV-Datum: Einheitspreis in EUR 4 01.02.2017 05.01.2017 Gesamtbetrag in EUR Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, 3-polig, mit Sicherungseinsatz, Bemessungsstrom 32 A. 2,00 1.1.60 St Fehlerstromschutzschalter B unverzögert 40A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 400VAC STLB-Bau 10/2016 54 Fehlerstromschutzschalter DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Typ B allstromsensitiv, Auslösung unverzögert, Bemessungsstrom 40 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA, 3-polig + N, 400 V AC, Kurzschlussfestigkeit 6 kA, stoßstromfest bis 250 A, mit Handbetätigung, mit Aufnahmevorrichtung für Beschriftungsschild. 2,00 St Gesamtsumme: LV: Erneuerung der Elektroinstallation incl. Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge 2 Niederspannung 2.1 Installationsanlage 2.1.10 Kabel NYCWY 4x35SM/16 vorh.Kabelrinne/Kanal STLB-Bau 04/2016 53 Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 35 SM/16, Cu-Zahl 1526, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m. 10,00 2.1.20 Einheitspreis in EUR m Kabel NYCWY 4x35SM/16 anschließen Betriebsmittel STLB-Bau 04/2016 53 Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 35 SM/16, Cu-Zahl 1526, Arbeitshöhe bis 4 m, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel. 1,00 2.1.30 Einheit Seite: Datum: LV-Datum: St Verbindungsmuffe Gebäude STLB-Bau 04/2016 53 Verbindungsmuffe 0,6/1 kV, in Schrumpftechnik, Anzahl/Typ kommende Kabel 1 x NYCWY Querschnitt/Adernzahl 4x35/16mm² Anzahl/Typ gehende Kabel 1 x NYCWY Querschnitt/Adernzahl 4x35/16mm² in Gebäuden montieren, einschl. systemgebundenem Zubehör und Kabelschuhen. 1,00 2.1.40 St Ltg NYM-J 3x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal STLB-Bau 04/2016 53 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m. 70,00 m 5 01.02.2017 05.01.2017 Gesamtbetrag in EUR LV: Erneuerung der Elektroinstallation incl. Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge 2.1.50 Ltg NYM-J 3x2,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal STLB-Bau 04/2016 53 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle. 60,00 2.1.60 St m m Ltg NYM-J 5x6 anschließen Betriebsmittel STLB-Bau 04/2016 53 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 6, Cu-Zahl 288, Arbeitshöhe bis 4 m, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel. 5,00 2.1.100 m Ltg NYM-J 5x6 vorh.Rohr/Unterflurkanal STLB-Bau 04/2016 53 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 6, Cu-Zahl 288, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle. 20,00 2.1.90 Gesamtbetrag in EUR Ltg NYM-J 5x6 vorh.Kabelrinne/Kanal STLB-Bau 04/2016 53 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 6, Cu-Zahl 288, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m. 130,00 2.1.80 Einheitspreis in EUR 6 01.02.2017 05.01.2017 Ltg NYM-J 3x2,5 anschließen Betriebsmittel STLB-Bau 04/2016 53 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, Arbeitshöhe bis 4 m, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel. 40,00 2.1.70 Einheit Seite: Datum: LV-Datum: St Ltg NYM-J 5x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal STLB-Bau 04/2016 53 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m. 75,00 m LV: Erneuerung der Elektroinstallation incl. Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge 2.1.110 Ltg NYM-J 5x2,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal STLB-Bau 04/2016 53 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle. 120,00 2.1.120 St m St Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 20mm AP Abstandsschellen STLB-Bau 04/2016 53 Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe, Außendurchmesser 20 mm, Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel, Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen, Arbeitshöhe bis 4 m. 100,00 2.1.160 m Ltg NYM-J 3x1,5 anschließen Betriebsmittel STLB-Bau 04/2016 53 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, Arbeitshöhe bis 4 m, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel. 50,00 2.1.150 Gesamtbetrag in EUR Ltg NYM-J 3x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal STLB-Bau 04/2016 53 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle. 75,00 2.1.140 Einheitspreis in EUR 7 01.02.2017 05.01.2017 Ltg NYM-J 5x2,5 anschließen Betriebsmittel STLB-Bau 04/2016 53 Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, Arbeitshöhe bis 4 m, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel. 25,00 2.1.130 Einheit Seite: Datum: LV-Datum: m Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 32mm AP Abstandsschellen STLB-Bau 04/2016 53 Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe, Außendurchmesser 32 mm, Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel, Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen, Arbeitshöhe bis 4 m. 60,00 m LV: Erneuerung der Elektroinstallation incl. Menge 2.1.170 Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 60/110mm PVC-U STLB-Bau 04/2016 53 Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 60/110 mm, aus PVC-U, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Beton. 2.1.180 m St Abzweigkasten Einführungen Kunststoff grau 80/80mm T 37mm IP44 AP Beton STLB-Bau 04/2016 53 Verbindungsdose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) als Abzweigkasten, mit Einführungen für Mantelleitungen für ortsfeste Installation, aus Kunststoff, Farbton grau, Grundfläche mind. 80/80 mm, Tiefe mind. 37 mm, mit Deckel mit Schraubbefestigung, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Aufputz, Arbeitshöhe bis 4 m, auf Beton. 25,00 2.1.210 m Ausleger bis 0,75kN L 300mm Wandbefestigung STLB-Bau 04/2016 53 Ausleger für Gitterrinne, Tragfähigkeit bis 0,75 kN, Länge 300 mm, an der Wand aus Beton befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, Arbeitshöhe bis 4 m. 50,00 2.1.200 Gesamtbetrag in EUR Gitterrinne H 35mm B 200mm STLB-Bau 04/2016 53 Gitterrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, Seitenhöhe mind. 35 mm, Breite mind. 200 mm, Arbeitshöhe bis 4 m. 50,00 2.1.190 Einheitspreis in EUR 8 01.02.2017 05.01.2017 Ordnungszahl (Pos-Nr.) 10,00 Einheit Seite: Datum: LV-Datum: St CEE-Steckdose 5-polig 230/400VAC 32A AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 STLB-Bau 04/2016 53 CEE-Steckdose DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 32 A, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen. 5,00 St LV: Erneuerung der Elektroinstallation incl. Menge 2.1.220 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Wechselschalter AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 STLB-Bau 04/2016 53 Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, in Kombination mit Wechselschalter, Farbton grau, RAL 7035, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen. 2.1.230 Gesamtbetrag in EUR St Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2-fach AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 STLB-Bau 04/2016 53 Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, 2-fach, Farbton grau, RAL 7035, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen. 5,00 2.1.240 Einheitspreis in EUR 9 01.02.2017 05.01.2017 Ordnungszahl (Pos-Nr.) 15,00 Einheit Seite: Datum: LV-Datum: St Wippschalter einpolig Aus 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 STLB-Bau 04/2016 53 Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus, 10 A, 250 V AC, Farbton grau, RAL 7035, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen. 10,00 St Gesamtsumme: LV: Erneuerung der Elektroinstallation incl. Einheit Seite: Datum: LV-Datum: Einheitspreis in EUR 10 01.02.2017 05.01.2017 Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Gesamtbetrag in EUR 3 Niederspannung 3.1 Beleuchtungsanlage 3.1.10 Ansatzleuchte B/L 60/250mm Glocke IP67 Gehäuse Kunststoff Abdeck. Kunststoff klar glatt LED STLB-Bau 10/2016 58 Ansatzleuchte, Leuchtenanschlussmaße B/L 60/250 mm DIN EN 40-2, Bauform Glocke, Schutzklasse I, Schutzart IP 67 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Gehäuse aus Kunststoff, mit eloxiertem Spiegelreflektor, Abdeckung aus Kunststoff, klar, glatt, mit integriertem Betriebsgerät, LED-Leuchtmittel(n), Farbtemperatur über 4000 bis 4500 K, Hersteller/Typ ............... vom Bieter einzutragen. 12,00 3.1.20 St Anbauleuchte rechteckig LED IP44 IK08 Gehäuse GFK Abdeckwanne Lichtstärkeverteil.sym. Einzelleuchte STLB-Bau 10/2016 58 Anbauleuchte, Bauform rechteckig, Vorschaltgerät in der Leuchte, mit LED-Leuchtmittel, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur über 4000 bis 4500 K, Lichtstrom Leuchte 4000 lm, Anschlussleistung 50 W, Lebensdauer mind. 40000 h, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK08 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), mit Gehäuse aus GFK, symmetrisch strahlend, für Decke, anschlussfertig, Abdeckwanne aus Kunststoff, Reflektor verspiegelt, Lichtstärkeverteilung symmetrisch, Grenzausstrahlungswinkel 60 Grad, funkentstört DIN EN 55015 (VDE 0875-15-1), mit F-Zeichen, mit integriertem Betriebsgerät, Energieeffizienzklasse A++, A+, A, als Einzelleuchte mit VDE-/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Hersteller/Typ ............... vom Bieter einzutragen. 30,00 3.1.30 St Anbauleuchte rechteckig LED IP44 IK08 Gehäuse GFK Abdeckwanne Lichtstärkeverteil.asym. Einzelleuchte STLB-Bau 10/2016 58 Anbauleuchte, Bauform rechteckig, Vorschaltgerät in der Leuchte, mit LED-Leuchtmittel, LV: Erneuerung der Elektroinstallation incl. Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit Seite: Datum: LV-Datum: Einheitspreis in EUR 11 01.02.2017 05.01.2017 Gesamtbetrag in EUR Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur über 4000 bis 4500 K, Lichtstrom Leuchte 4000 lm, Anschlussleistung 50 W, Lebensdauer mind. 40000 h, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK08 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), mit Gehäuse aus GFK, direkt strahlend, für Wand, anschlussfertig, Abdeckwanne aus Kunststoff, Reflektor verspiegelt, Lichtstärkeverteilung asymmetrisch, funkentstört DIN EN 55015 (VDE 0875-15-1), mit F-Zeichen, mit integriertem Betriebsgerät, Energieeffizienzklasse A++, A+, A, als Einzelleuchte mit VDE-/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Hersteller/Typ ............... vom Bieter einzutragen. 8,00 3.1.40 St Anbauleuchte LED IP67 IK03 Einzelleuchte STLB-Bau 10/2016 58 Anbauleuchte, mit LED-Leuchtmittel, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur über 4000 bis 4500 K, Lichtstrom Leuchte 3000 lm, Anschlussleistung 40 W, Lebensdauer mind. 40000 h, Schutzart IP 67 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK03 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), direkt strahlend, für Decke und Wand, anschlussfertig, Schutzrohr aus Kunststoff, klar, funkentstört DIN EN 55015 (VDE 0875-15-1), mit F-Zeichen, Energieeffizienzklasse A++, A+, A, als Einzelleuchte mit VDE-/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Hersteller/Typ ............... vom Bieter einzutragen. 3,00 St Gesamtsumme: LV: Erneuerung der Elektroinstallation incl. Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit 4 Niederspannung 4.1 Stundenlohnarbeiten Seite: Datum: LV-Datum: Einheitspreis in EUR 12 01.02.2017 05.01.2017 Gesamtbetrag in EUR Im Stundenlohn sind Arbeiten nur auf besondere Im Stundenlohn sind Arbeiten nur auf besondere Anordnung der GMSH AöR auszuführen. Die Vergütung erfolgt gem. zusätzlichen Vertragsbedingungen. Dabei eventuell angebotener Nachlass nicht Stundenverrechnungssätze gelten kann Bereich nicht gewertet wird. den entspr. Ziffern der ist zu beachten, dass ein für die angehängten und deshalb für diesen Es sind Verrechnungssätze anzubieten, in denen unaufgegliedert Lohnkosten, anteilige Gemeinkosten einschl. Wagnis und Gewinn sowie Lohnnebenkosten (Fahrkosten, Wegegelder u.a.), enthalten sind. Für von der GMSH AöR angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten ohne Wegezeiten bezahlt. Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht mit einzubeziehen. 4.1.10 Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 04/2016 91 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. 5,00 4.1.20 h Auszubildende/r Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 04/2016 91 Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn) auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige LV: Erneuerung der Elektroinstallation incl. Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit Seite: Datum: LV-Datum: Einheitspreis in EUR 13 01.02.2017 05.01.2017 Gesamtbetrag in EUR Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. 5,00 4.1.30 h Helfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 04/2016 91 Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. 5,00 h Gesamtsumme: LV: Erneuerung der Elektroinstallation incl. Ordnungszahl (Pos-Nr.) Menge Einheit Seite: Datum: LV-Datum: Einheitspreis in EUR ZUSAMMENSTELLUNG 1 Niederspannung 1.1 Schaltanlage 2 Niederspannung 2.1 Installationsanlage 3 Niederspannung 3.1 Beleuchtungsanlage 4 Niederspannung 4.1 Stundenlohnarbeiten Gesamtbetrag: UST 19,00 %: Gesamtbetrag Brutto: Etwaige Preisnachlässe sind an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufzuführen. 14 01.02.2017 05.01.2017 Gesamtbetrag in EUR Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis Projekt: 112VM560 LV: 16A03125 LEISTUNGSVERZEICHNIS Objekt: Gewerk: WTD 71 SURENDORF Surendorf, WTD71, Geb, 7 Garagen VOB DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art Geb. 07, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Beleuchtung Bieter: ( Firmenstempel ) Bauherrenvertreter: Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Postfach 1269, 24011 Kiel Erläuterung: TB = Textergänzung Bieter | Ziffern (z.B. 61) = Ordnungszahl innerhalb der Textergänzungen Druckdatum: 05.01.2017 Seite: 1 von 17 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis Projekt: 112VM560 LV: 16A03125 OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR 1. Niederspannung 1.1. Schaltanlage 1.1.10. 1,000 St ......................... ......................... Installationsverteiler Gehäuse Stahl undurchsichtige Tür an Bedienfront abschließbar Bemessungsspannung 250 V Bemessungsstrom 150 A Innenaufstellung IP44 IK07 geschlossen Wandmontage Installationsverteiler DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3), U Index e tiefgestellt kleiner gleich 300 V AC, Bedienung durch elektrotechnischen Laien, Gehäuse aus Stahl, Oberfläche pulverbeschichtet, mit undurchsichtiger Tür an Bedienfront, abschließbar, Schutzklasse II (Isolierung), Bemessungsspannung U gegen Erde '250' V, Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '150' A, Basisschutz gegen elektrischen Schlag nach Installationsvorschrift, Fehlerschutz gegen elektrischen Schlag durch Schutzisolierung, Innenaufstellung, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK07 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), min. Umgebungstemperatur '0' Grad C, max. Umgebungstemperatur '40' Grad C, max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert '25' Grad C, max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C '70' %, Verschmutzungsgrad 2 - mittel, Höhe über NN '100' m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie, geschlossene Bauform, Wandmontage, Schaltplantasche, Beschriftungsstreifen, inkl. N- und PE-Schiene, interne Verdrahtung inkl. Klemmen, Ausbaureserve 20%. Hinweis: Bauseits werden ein Hutschienenzähler sowie entsprechende Meßwandler zur Verfügung gestellt. Der Einbau sowie die erforderliche Verdrahtung hat durch den Auftragnehmer zu erfolgen. Der benötigte Platzbedarf ist vorzuhalten. 1.1.20. 1,000 St ......................... STLB-Bau: 10/2016 054 Lasttrennschalter 3-polig 690VAC 125A Lasttrennschalter DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107), mit Schnellein- und Schnellausschaltung, 3-polig, Bemessungsbetriebsspannung 690 V AC, in Festeinbautechnik, mit Handantrieb, zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Bemessungsbetriebsstrom 125 A. 1.1.30. 6,000 St ......................... ......................... STLB-Bau: 10/2016 054 Fehlerstromschutzschalter Überstromsch. A unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 30mA einpolig+N 230VAC Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz DIN EN 61009- Erläuterung: TB = Textergänzung Bieter | Ziffern (z.B. 61) = Ordnungszahl innerhalb der Textergänzungen Druckdatum: 05.01.2017 ......................... Seite: 2 von 17 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis Projekt: 112VM560 OZ LV: 16A03125 Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR 1 (VDE 0664-20), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Typ A pulsstromsensitiv, Auslösung unverzögert, Auslösecharakteristik B DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), Bemessungsstrom 16 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA, einpolig + N, 230 V AC, Kurzschlussfestigkeit 6 kA, stoßstromfest bis 250 A, mit Handbetätigung, mit Aufnahmevorrichtung für Beschriftungsschild. 1.1.40. 2,000 St ......................... ......................... STLB-Bau: 10/2016 054 Fehlerstromschutzschalter Überstromsch. A unverzögert Charakter.C 32A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 400VAC Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz DIN EN 610091 (VDE 0664-20), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Typ A pulsstromsensitiv, Auslösung unverzögert, Auslösecharakteristik C DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), Bemessungsstrom 32 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA, 3polig + N, 400 V AC, Kurzschlussfestigkeit 6 kA, stoßstromfest bis 250 A, mit Handbetätigung, mit Aufnahmevorrichtung für Beschriftungsschild. 1.1.50. 2,000 St ......................... ......................... STLB-Bau: 04/2016 054 Sicherungslasttrennschalter Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 32A Sicherungslasttrennschalter DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, Bemessungsisolationsspannung 440 V AC, einschl. Passeinsatz, bedingter Bemessungskurzschlussstrom 50 kA, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Baugröße D 02, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, 3-polig, mit Sicherungseinsatz, Bemessungsstrom 32 A. 1.1.60. 2,000 St ......................... ......................... STLB-Bau: 10/2016 054 Fehlerstromschutzschalter B unverzögert 40A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 400VAC Fehlerstromschutzschalter DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Typ B allstromsensitiv, Auslösung unverzögert, Bemessungsstrom 40 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA, 3-polig + N, 400 V AC, Kurzschlussfestigkeit 6 kA, stoßstromfest bis 250 A, mit Handbetätigung, mit Aufnahmevorrichtung für Beschriftungsschild. Summe 1.1. Schaltanlage ......................... Summe 1. Niederspannung ......................... Erläuterung: TB = Textergänzung Bieter | Ziffern (z.B. 61) = Ordnungszahl innerhalb der Textergänzungen Druckdatum: 05.01.2017 Seite: 3 von 17 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis Projekt: 112VM560 OZ Leistungsbeschreibung 2. Niederspannung LV: 16A03125 Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR 2.1. Installationsanlage 2.1.10. 10,000 m ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Kabel NYCWY 4x35SM/16 vorh.Kabelrinne/Kanal Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 35 SM/16, Cu-Zahl 1526, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m. ......................... 2.1.20. 1,000 St ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Kabel NYCWY 4x35SM/16 anschließen Betriebsmittel Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 35 SM/16, Cu-Zahl 1526, Arbeitshöhe bis 4 m, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel. ......................... 2.1.30. 1,000 St ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Verbindungsmuffe Gebäude Verbindungsmuffe 0,6/1 kV, in Schrumpftechnik, Anzahl/Typ kommende Kabel '1 x NYCWY' Querschnitt/Adernzahl '4x35/16mm²' Anzahl/Typ gehende Kabel '1 x NYCWY' Querschnitt/Adernzahl '4x35/16mm²' in Gebäuden montieren, einschl. systemgebundenem Zubehör und Kabelschuhen. ......................... 2.1.40. 70,000 m ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Ltg NYM-J 3x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m. ......................... 2.1.50. 60,000 m ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Ltg NYM-J 3x2,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle. ......................... 2.1.60. 40,000 St ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Ltg NYM-J 3x2,5 anschließen Betriebsmittel Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, Arbeitshöhe bis 4 m, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel. ......................... Erläuterung: TB = Textergänzung Bieter | Ziffern (z.B. 61) = Ordnungszahl innerhalb der Textergänzungen Druckdatum: 05.01.2017 Seite: 4 von 17 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis Projekt: 112VM560 LV: 16A03125 OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR 2.1.70. 130,000 m ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Ltg NYM-J 5x6 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 6, Cu-Zahl 288, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m. ......................... 2.1.80. 20,000 m ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Ltg NYM-J 5x6 vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 6, Cu-Zahl 288, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle. ......................... 2.1.90. 5,000 St ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Ltg NYM-J 5x6 anschließen Betriebsmittel Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 6, Cu-Zahl 288, Arbeitshöhe bis 4 m, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel. ......................... 2.1.100. 75,000 m ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Ltg NYM-J 5x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m. ......................... 2.1.110. 120,000 m ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Ltg NYM-J 5x2,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle. ......................... 2.1.120. 25,000 St ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Ltg NYM-J 5x2,5 anschließen Betriebsmittel Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, Arbeitshöhe bis 4 m, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel. ......................... 2.1.130. 75,000 m ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Ltg NYM-J 3x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle. ......................... 2.1.140. 50,000 St ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Ltg NYM-J 3x1,5 anschließen Betriebsmittel Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, Arbeitshöhe bis 4 m, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel. ......................... Erläuterung: TB = Textergänzung Bieter | Ziffern (z.B. 61) = Ordnungszahl innerhalb der Textergänzungen Druckdatum: 05.01.2017 Seite: 5 von 17 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis Projekt: 112VM560 LV: 16A03125 OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR 2.1.150. 100,000 m ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 20mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe, Außendurchmesser 20 mm, Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel, Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen, Arbeitshöhe bis 4 m. ......................... 2.1.160. 60,000 m ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 32mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe, Außendurchmesser 32 mm, Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel, Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen, Arbeitshöhe bis 4 m. ......................... 2.1.170. 10,000 m ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 60/110mm PVC-U Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 60/110 mm, aus PVC-U, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Beton. ......................... 2.1.180. 50,000 m ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Gitterrinne H 35mm B 200mm Gitterrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, Seitenhöhe mind. 35 mm, Breite mind. 200 mm, Arbeitshöhe bis 4 m. ......................... 2.1.190. 50,000 St ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Ausleger bis 0,75kN L 300mm Wandbefestigung Ausleger für Gitterrinne, Tragfähigkeit bis 0,75 kN, Länge 300 mm, an der Wand aus Beton befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, Arbeitshöhe bis 4 m. ......................... 2.1.200. 25,000 St ......................... ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Abzweigkasten Einführungen Kunststoff grau 80/80mm T 37mm IP44 AP Beton Verbindungsdose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) als Abzweigkasten, mit Einführungen für Mantelleitungen für ortsfeste Installation, aus Kunststoff, Farbton grau, Grundfläche mind. 80/80 mm, Tiefe mind. 37 mm, mit Deckel mit Schraubbefestigung, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 04701), Aufputz, Arbeitshöhe bis 4 m, auf Beton. Erläuterung: TB = Textergänzung Bieter | Ziffern (z.B. 61) = Ordnungszahl innerhalb der Textergänzungen Druckdatum: 05.01.2017 Seite: 6 von 17 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis Projekt: 112VM560 LV: 16A03125 OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR 2.1.210. 5,000 St ......................... ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 CEE-Steckdose 5-polig 230/400VAC 32A AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 CEE-Steckdose DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 32 A, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen. 2.1.220. 15,000 St ......................... ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Wechselschalter AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, in Kombination mit Wechselschalter, Farbton grau, RAL 7035, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen. 2.1.230. 5,000 St ......................... ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2-fach AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, 2-fach, Farbton grau, RAL 7035, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen. 2.1.240. 10,000 St ......................... ......................... STLB-Bau: 04/2016 053 Wippschalter einpolig Aus 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus, 10 A, 250 V AC, Farbton grau, RAL 7035, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen. Summe 2.1. Installationsanlage ......................... Summe 2. Niederspannung ......................... Erläuterung: TB = Textergänzung Bieter | Ziffern (z.B. 61) = Ordnungszahl innerhalb der Textergänzungen Druckdatum: 05.01.2017 Seite: 7 von 17 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis Projekt: 112VM560 LV: 16A03125 OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR 3. Niederspannung 3.1. Beleuchtungsanlage 3.1.10. 12,000 St ......................... ......................... STLB-Bau: 10/2016 058 Ansatzleuchte B/L 60/250mm Glocke IP67 Gehäuse Kunststoff Abdeck. Kunststoff klar glatt LED Ansatzleuchte, Leuchtenanschlussmaße B/L 60/250 mm DIN EN 40-2, Bauform Glocke, Schutzklasse I, Schutzart IP 67 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Gehäuse aus Kunststoff, mit eloxiertem Spiegelreflektor, Abdeckung aus Kunststoff, klar, glatt, mit integriertem Betriebsgerät, LED-Leuchtmittel(n), Farbtemperatur über 4000 bis 4500 K, Hersteller/Typ 'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen' vom Bieter einzutragen. 3.1.20. 30,000 St ......................... STLB-Bau: 10/2016 058 Anbauleuchte rechteckig LED IP44 IK08 Gehäuse GFK Abdeckwanne Lichtstärkeverteil.sym. Einzelleuchte Anbauleuchte, Bauform rechteckig, Vorschaltgerät in der Leuchte, mit LED-Leuchtmittel, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur über 4000 bis 4500 K, Lichtstrom Leuchte '4000' lm, Anschlussleistung '50' W, Lebensdauer mind. 40000 h, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK08 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), mit Gehäuse aus GFK, symmetrisch strahlend, für Decke, anschlussfertig, Abdeckwanne aus Kunststoff, Reflektor verspiegelt, Lichtstärkeverteilung symmetrisch, Grenzausstrahlungswinkel 60 Grad, funkentstört DIN EN 55015 (VDE 0875-15-1), mit FZeichen, mit integriertem Betriebsgerät, Energieeffizienzklasse A++, A+, A, als Einzelleuchte mit VDE-/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Hersteller/Typ 'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen' vom Bieter einzutragen. ......................... 3.1.30. 8,000 St ......................... STLB-Bau: 10/2016 058 Anbauleuchte rechteckig LED IP44 IK08 Gehäuse GFK Abdeckwanne Lichtstärkeverteil.asym. Einzelleuchte Anbauleuchte, Bauform rechteckig, Vorschaltgerät in der Leuchte, mit LED-Leuchtmittel, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur über 4000 bis 4500 K, Lichtstrom Leuchte '4000' lm, Anschlussleistung '50' W, Lebensdauer mind. 40000 h, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK08 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), mit Gehäuse aus GFK, direkt strahlend, für Wand, anschlussfertig, Abdeckwanne aus Kunststoff, Reflektor verspiegelt, Lichtstärkeverteilung ......................... Erläuterung: TB = Textergänzung Bieter | Ziffern (z.B. 61) = Ordnungszahl innerhalb der Textergänzungen Druckdatum: 05.01.2017 Gesamtbetrag in EUR Seite: 8 von 17 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis Projekt: 112VM560 OZ LV: 16A03125 Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR asymmetrisch, funkentstört DIN EN 55015 (VDE 0875-15-1), mit F-Zeichen, mit integriertem Betriebsgerät, Energieeffizienzklasse A++, A+, A, als Einzelleuchte mit VDE/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Hersteller/Typ 'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen' vom Bieter einzutragen. 3.1.40. 3,000 St ......................... STLB-Bau: 10/2016 058 Anbauleuchte LED IP67 IK03 Einzelleuchte Anbauleuchte, mit LED-Leuchtmittel, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur über 4000 bis 4500 K, Lichtstrom Leuchte '3000' lm, Anschlussleistung '40' W, Lebensdauer mind. 40000 h, Schutzart IP 67 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK03 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), direkt strahlend, für Decke und Wand, anschlussfertig, Schutzrohr aus Kunststoff, klar, funkentstört DIN EN 55015 (VDE 0875-15-1), mit F-Zeichen, Energieeffizienzklasse A++, A+, A, als Einzelleuchte mit VDE/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Hersteller/Typ 'Angaben nur im Bieterangabenverzeichnis eintragen' vom Bieter einzutragen. ......................... Summe 3.1. Beleuchtungsanlage ......................... Summe 3. Niederspannung ......................... Erläuterung: TB = Textergänzung Bieter | Ziffern (z.B. 61) = Ordnungszahl innerhalb der Textergänzungen Druckdatum: 05.01.2017 Seite: 9 von 17 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis Projekt: 112VM560 OZ Leistungsbeschreibung 4. Niederspannung 4.1. Stundenlohnarbeiten LV: 16A03125 Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Im Stundenlohn sind Arbeiten nur auf besondere Anordnung der GMSH AöR auszuführen. Die Vergütung erfolgt gem. den entspr. Ziffern der zusätzlichen Vertragsbedingungen. Dabei ist zu beachten, dass ein eventuell angebotener Nachlass nicht für die angehängten Stundenverrechnungssätze gelten kann und deshalb für diesen Bereich nicht gewertet wird. Es sind Verrechnungssätze anzubieten, in denen unaufgegliedert Lohnkosten, anteilige Gemeinkosten einschl. Wagnis und Gewinn sowie Lohnnebenkosten (Fahrkosten, Wegegelder u.a.), enthalten sind. Für von der GMSH AöR angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten ohne Wegezeiten bezahlt. Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht mit einzubeziehen. 4.1.10. 5,000 h ......................... STLB-Bau: 04/2016 091 Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohnund Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. ......................... 4.1.20. 5,000 h ......................... STLB-Bau: 04/2016 091 Auszubildende/r Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn) auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohnund Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. ......................... 4.1.30. 5,000 h ......................... STLB-Bau: 04/2016 091 Helfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in ......................... Erläuterung: TB = Textergänzung Bieter | Ziffern (z.B. 61) = Ordnungszahl innerhalb der Textergänzungen Druckdatum: 05.01.2017 Seite: 10 von 17 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis Projekt: 112VM560 OZ LV: 16A03125 Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohnund Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Summe 4.1. Stundenlohnarbeiten ......................... Summe 4. Niederspannung ......................... Erläuterung: TB = Textergänzung Bieter | Ziffern (z.B. 61) = Ordnungszahl innerhalb der Textergänzungen Druckdatum: 05.01.2017 Seite: 11 von 17 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung Projekt: 112VM560 LV: 16A03125 Ordnungszahl Kurztext 1. 1.1. Betrag in EUR Niederspannung Schaltanlage Summe 1. ......................... Niederspannung Erläuterung: TB = Textergänzung Bieter | Ziffern (z.B. 61) = Ordnungszahl innerhalb der Textergänzungen Druckdatum: 05.01.2017 ......................... Seite: 12 von 17 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung Projekt: 112VM560 LV: 16A03125 Ordnungszahl Kurztext 2. 2.1. Betrag in EUR Niederspannung Installationsanlage Summe 2. ......................... Niederspannung Erläuterung: TB = Textergänzung Bieter | Ziffern (z.B. 61) = Ordnungszahl innerhalb der Textergänzungen Druckdatum: 05.01.2017 ......................... Seite: 13 von 17 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung Projekt: 112VM560 LV: 16A03125 Ordnungszahl Kurztext 3. 3.1. Betrag in EUR Niederspannung Beleuchtungsanlage Summe 3. ......................... Niederspannung Erläuterung: TB = Textergänzung Bieter | Ziffern (z.B. 61) = Ordnungszahl innerhalb der Textergänzungen Druckdatum: 05.01.2017 ......................... Seite: 14 von 17 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung Projekt: 112VM560 LV: 16A03125 Ordnungszahl Kurztext 4. 4.1. Betrag in EUR Niederspannung Stundenlohnarbeiten Summe 4. ......................... Niederspannung Erläuterung: TB = Textergänzung Bieter | Ziffern (z.B. 61) = Ordnungszahl innerhalb der Textergänzungen Druckdatum: 05.01.2017 ......................... Seite: 15 von 17 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung Projekt: 112VM560 LV: 16A03125 Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR LV 1. 16A03125 Niederspannung ......................... 2. Niederspannung ......................... 3. Niederspannung ......................... 4. Niederspannung ......................... Summe LV 16A03125 Erneuerung der Elektroinstall.. ......................... Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ......................... EUR in Höhe von 19,00 % ......................... EUR ......................... EUR Erläuterung: TB = Textergänzung Bieter | Ziffern (z.B. 61) = Ordnungszahl innerhalb der Textergänzungen Druckdatum: 05.01.2017 Seite: 16 von 17 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Kurz- und Langtext-Leistungsverzeichnis Bieterangabenverzeichnis Projekt: 112VM560 LV: 16A03125 Unabhängig vom Vorhandensein des Textes „vom Bieter einzutragen“ sind für alle Positionen die erforderlichen Bietereintragungen vom Bieter vorzunehmen! 3.1.10. Ansatzleuchte B/L 60/250mm Glocke IP67 Gehäuse Kunststoff Abdeck. Kunststoff klar glatt LED (TB1) Hersteller/Typ '....................................................' vom Bieter einzutragen 3.1.20. Anbauleuchte rechteckig LED IP44 IK08 Gehäuse GFK Abdeckwanne Lichtstärkeverteil.sym. Einzelleuchte (TB3) Hersteller/Typ '....................................................' vom Bieter einzutragen 3.1.30. Anbauleuchte rechteckig LED IP44 IK08 Gehäuse GFK Abdeckwanne Lichtstärkeverteil.asym. Einzelleuchte (TB3) Hersteller/Typ '....................................................' vom Bieter einzutragen 3.1.40. Anbauleuchte LED IP67 IK03 Einzelleuchte (TB3) Hersteller/Typ '....................................................' vom Bieter einzutragen Erläuterung: TB = Textergänzung Bieter | Ziffern (z.B. 61) = Ordnungszahl innerhalb der Textergänzungen Druckdatum: 05.01.2017 Seite: 17 von 17 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR 5.1 Anlage zur Kostenermittlung Bezeichnung der Baumaßnahme Elektroinstallation Projektnummer 16A00000 Liegenschaft Druckdatum: 29.12.2016 Seite: 1 von 11 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR 5.2 Anlage zur Kostenermittlung LV: 16A00000 OZ Leistungsbeschreibung 400 Bauwerk - Technische Anlagen 440 Starkstromanlagen Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR 443 Niederspannungsschaltanlagen 1 1,000 St 1.800,00 Installationsverteiler DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3), U Index e tiefgestellt kleiner gleich 300 V AC, Bedienung durch elektrotechnischen Laien, Gehäuse aus Stahl, Oberfläche pulverbeschichtet, mit undurchsichtiger Tür an Bedienfront, abschließbar, Schutzklasse II (Isolierung), Bemessungsspannung U gegen Erde '250' V, Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '150' A, Basisschutz gegen elektrischen Schlag nach Installationsvorschrift, Fehlerschutz gegen elektrischen Schlag durch Schutzisolierung, Innenaufstellung, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK07 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), min. Umgebungstemperatur '0' Grad C, max. Umgebungstemperatur '40' Grad C, max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert '25' Grad C, max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C '70' %, Verschmutzungsgrad 2 - mittel, Höhe über NN '100' m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie, geschlossene Bauform, Wandmontage, Schaltplantasche, Beschriftungsstreifen, inkl. N- und PE-Schiene, interne Verdrahtung inkl. Klemmen, Ausbaureserve 20%. 1.800,00 2 1,000 St Lasttrennschalter DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107), mit Schnellein- und Schnellausschaltung, 3-polig, Bemessungsbetriebsspannung 690 V AC, in Festeinbautechnik, mit Handantrieb, zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Bemessungsbetriebsstrom 125 A. 96,62 96,62 3 6,000 St Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz DIN EN 610091 (VDE 0664-20), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Typ A pulsstromsensitiv, Auslösung unverzögert, Auslösecharakteristik B DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), Bemessungsstrom 16 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA, einpolig + N, 230 V AC, Kurzschlussfestigkeit 6 kA, stoßstromfest bis 250 A, mit Handbetätigung, mit Aufnahmevorrichtung für Beschriftungsschild. 53,70 322,20 4 2,000 St Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz DIN EN 610091 (VDE 0664-20), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Typ A 102,28 204,56 Druckdatum: 29.12.2016 Menge ME Seite: 2 von 11 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR 5.3 Anlage zur Kostenermittlung LV: 16A00000 OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR pulsstromsensitiv, Auslösung unverzögert, Auslösecharakteristik C DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), Bemessungsstrom 32 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA, 3polig + N, 400 V AC, Kurzschlussfestigkeit 6 kA, stoßstromfest bis 250 A, mit Handbetätigung, mit Aufnahmevorrichtung für Beschriftungsschild. 5 2,000 St Sicherungslasttrennschalter DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, Bemessungsisolationsspannung 440 V AC, einschl. Passeinsatz, bedingter Bemessungskurzschlussstrom 50 kA, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Baugröße D 02, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, 3-polig, mit Sicherungseinsatz, Bemessungsstrom 32 A. 72,02 144,04 6 2,000 St Fehlerstromschutzschalter DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Typ B allstromsensitiv, Auslösung unverzögert, Bemessungsstrom 40 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA, 3-polig + N, 400 V AC, Kurzschlussfestigkeit 6 kA, stoßstromfest bis 250 A, mit Handbetätigung, mit Aufnahmevorrichtung für Beschriftungsschild. 506,29 1.012,58 Summe 443 Niederspannungsschaltanlagen zuzüglich 19,00 % MwSt Bruttosumme 3.580,00 680,20 4.260,20 444 Niederspannungsinstallationsanlagen 7 10,000 m Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 35 SM/16, Cu-Zahl 1526, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m. 20,62 206,20 8 1,000 St Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 35 SM/16, Cu-Zahl 1526, Arbeitshöhe bis 4 m, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel. 28,53 28,53 9 1,000 St Verbindungsmuffe 0,6/1 kV, in Schrumpftechnik, Anzahl/Typ kommende Kabel '1 x NYCWY' Querschnitt/Adernzahl '4x35/16mm²' Anzahl/Typ gehende Kabel '1 x NYCWY' Querschnitt/Adernzahl '4x35/16mm²' in Gebäuden montieren, einschl. systemgebundenem Zubehör und Kabelschuhen. 60,03 60,03 Druckdatum: 29.12.2016 Seite: 3 von 11 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR 5.4 Anlage zur Kostenermittlung LV: 16A00000 OZ Leistungsbeschreibung 10 70,000 m Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m. 2,99 209,30 11 60,000 m Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle. 2,78 166,80 12 40,000 St Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, Arbeitshöhe bis 4 m, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel. 9,11 364,40 13 130,000 m Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 6, Cu-Zahl 288, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m. 5,77 750,10 14 20,000 m Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 6, Cu-Zahl 288, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle. 5,47 109,40 15 5,000 St Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 6, Cu-Zahl 288, Arbeitshöhe bis 4 m, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel. 15,34 76,70 16 75,000 m Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m. 3,61 270,75 17 120,000 m Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle. 3,38 405,60 18 25,000 St Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, Arbeitshöhe bis 4 m, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel. 13,75 343,75 19 75,000 m Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle. 2,42 181,50 20 50,000 St Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, Arbeitshöhe bis 4 m, anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel. 8,81 440,50 Druckdatum: 29.12.2016 Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Seite: 4 von 11 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR 5.5 Anlage zur Kostenermittlung LV: 16A00000 OZ Leistungsbeschreibung 21 100,000 m Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe, Außendurchmesser 20 mm, Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel, Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen, Arbeitshöhe bis 4 m. 5,42 542,00 22 60,000 m Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe, Außendurchmesser 32 mm, Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel, Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen, Arbeitshöhe bis 4 m. 6,75 405,00 23 10,000 m Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 60/110 mm, aus PVC-U, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Beton. 18,48 184,80 24 50,000 m Gitterrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, Seitenhöhe mind. 35 mm, Breite mind. 200 mm, Arbeitshöhe bis 4 m. 23,46 1.173,00 25 50,000 St Ausleger für Gitterrinne, Tragfähigkeit bis 0,75 kN, Länge 300 mm, an der Wand aus Beton befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, Arbeitshöhe bis 4 m. 12,91 645,50 26 25,000 St Verbindungsdose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) als Abzweigkasten, mit Einführungen für Mantelleitungen für ortsfeste Installation, aus Kunststoff, Farbton grau, Grundfläche mind. 80/80 mm, Tiefe mind. 37 mm, mit Deckel mit Schraubbefestigung, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 04701), Aufputz, Arbeitshöhe bis 4 m, auf Beton. 9,52 238,00 27 5,000 St CEE-Steckdose DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 32 A, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen. 30,08 150,40 28 15,000 St Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, in Kombination mit Wechselschalter, Farbton grau, RAL 7035, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen. 17,34 260,10 Druckdatum: 29.12.2016 Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Seite: 5 von 11 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR 5.6 Anlage zur Kostenermittlung LV: 16A00000 OZ Leistungsbeschreibung 29 5,000 St Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, 2-fach, Farbton grau, RAL 7035, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen. 23,40 117,00 30 10,000 St Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus, 10 A, 250 V AC, Farbton grau, RAL 7035, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen. 19,25 192,50 Summe 444 Menge ME Einheitspreis in EUR Niederspannungsinstallationsanlagen zuzüglich 19,00 % MwSt Bruttosumme Gesamtbetrag in EUR 7.521,86 1.429,15 8.951,01 445 Beleuchtungsanlagen 31 12,000 St Ansatzleuchte, Leuchtenanschlussmaße B/L 60/250 mm DIN EN 40-2, Bauform Glocke, Schutzklasse I, Schutzart IP 67 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Gehäuse aus Kunststoff, mit eloxiertem Spiegelreflektor, Abdeckung aus Kunststoff, klar, glatt, mit integriertem Betriebsgerät, LED-Leuchtmittel(n), Farbtemperatur über 4000 bis 4500 K, Hersteller/Typ '....................................................' vom Bieter einzutragen. 333,86 4.006,32 32 30,000 St Anbauleuchte, Bauform rechteckig, Vorschaltgerät in der Leuchte, mit LED-Leuchtmittel, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur über 4000 bis 4500 K, Lichtstrom Leuchte '4000' lm, Anschlussleistung '50' W, Lebensdauer mind. 40000 h, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK08 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), mit Gehäuse aus GFK, symmetrisch strahlend, für Decke, anschlussfertig, Abdeckwanne aus Kunststoff, Reflektor verspiegelt, Lichtstärkeverteilung symmetrisch, Grenzausstrahlungswinkel 60 Grad, funkentstört DIN EN 55015 (VDE 0875-15-1), mit FZeichen, mit integriertem Betriebsgerät, Energieeffizienzklasse A++, A+, A, als Einzelleuchte mit VDE-/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Hersteller/Typ '....................................................' vom Bieter einzutragen. 103,79 3.113,70 33 8,000 St Anbauleuchte, Bauform rechteckig, Vorschaltgerät in der Leuchte, mit LED-Leuchtmittel, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur über 4000 bis 4500 K, Lichtstrom Leuchte '4000' lm, 103,79 830,32 Druckdatum: 29.12.2016 Seite: 6 von 11 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR 5.7 Anlage zur Kostenermittlung LV: 16A00000 OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Anschlussleistung '50' W, Lebensdauer mind. 40000 h, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK08 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), mit Gehäuse aus GFK, direkt strahlend, für Wand, anschlussfertig, Abdeckwanne aus Kunststoff, Reflektor verspiegelt, Lichtstärkeverteilung asymmetrisch, funkentstört DIN EN 55015 (VDE 0875-15-1), mit F-Zeichen, mit integriertem Betriebsgerät, Energieeffizienzklasse A++, A+, A, als Einzelleuchte mit VDE/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Hersteller/Typ '....................................................' vom Bieter einzutragen. 34 3,000 St Anbauleuchte, mit LED-Leuchtmittel, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665, Farbtemperatur über 4000 bis 4500 K, Lichtstrom Leuchte '3000' lm, Anschlussleistung '40' W, Lebensdauer mind. 40000 h, Schutzart IP 67 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK03 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), direkt strahlend, für Decke und Wand, anschlussfertig, Schutzrohr aus Kunststoff, klar, funkentstört DIN EN 55015 (VDE 0875-15-1), mit F-Zeichen, Energieeffizienzklasse A++, A+, A, als Einzelleuchte mit VDE/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Hersteller/Typ '....................................................' vom Bieter einzutragen. Summe 445 96,74 Beleuchtungsanlagen zuzüglich 19,00 % MwSt Bruttosumme 290,22 8.240,56 1.565,71 9.806,27 449 Starkstromanlagen, sonstiges 35 5,000 h Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohnund Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. 42,00 210,00 36 5,000 h Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn) auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohnund Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. 28,00 140,00 Druckdatum: 29.12.2016 Seite: 7 von 11 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR 5.8 Anlage zur Kostenermittlung LV: 16A00000 OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis in EUR 37 5,000 h Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohnund Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. 30,00 Gesamtbetrag in EUR 150,00 Summe 449 Starkstromanlagen, sonstiges zuzüglich 19,00 % MwSt Bruttosumme Summe 440 Starkstromanlagen zuzüglich 19,00 % MwSt Bruttosumme 19.842,42 3.770,06 23.612,48 Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen zuzüglich 19,00 % MwSt Bruttosumme 19.842,42 3.770,06 23.612,48 Druckdatum: 29.12.2016 500,00 95,00 595,00 Seite: 8 von 11 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR 5.9 Anlage zur Kostenermittlung Zusammenstellung LV: 16A00000 Ordnungszahl Kurztext 400 440 Betrag in EUR Bauwerk - Technische Anlagen Starkstromanlagen 19.842,42 Summe Kostenermittlung Bauwerk - Technische Anlagen zuzüglich 19,00 % MwSt Bruttosumme 19.842,42 3.770,06 23.612,48 Druckdatum: 29.12.2016 Seite: 9 von 11 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR 5.10 Anlage zur Kostenermittlung Zusammenstellung LV: 16A00000 Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR 440 443 Starkstromanlagen Niederspannungsschaltanlagen 3.580,00 444 Niederspannungsinstallationsanlagen 7.521,86 445 Beleuchtungsanlagen 8.240,56 449 Starkstromanlagen, sonstiges Summe 440 Druckdatum: 29.12.2016 Starkstromanlagen zuzüglich 19,00 % MwSt Bruttosumme 500,00 19.842,42 3.770,06 23.612,48 Seite: 10 von 11 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR 5.11 Anlage zur Kostenermittlung Zusammenstellung LV: 16A00000 Ordnungszahl Kurztext KGR 400 Betrag in EUR Zusammenfassung Kostengr Bauwerk - Technische Anlagen 19.842,42 Summe KGR 19.842,42 Zusammenfassung Kostengr Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus in Höhe von 19,00 % 19.842,42 EUR 3.770,06 EUR 23.612,48 EUR Druckdatum: 29.12.2016 Seite: 11 von 11
© Copyright 2024 ExpyDoc
