1. Allgemein Angaben 1.1 Bauvorhaben: Bau einer 3-Feld-Tennishalle 1.2 Baustelle: Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin 1.3 Gewerk: Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle 1.4 Bauherr: Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin 1.6 Planung: Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 1.5 Bauleitung: Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 1.7 Bieter: (Stempel der Firma) 1.8 Leistung: Beginn: Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle 1.9 1.10 Fertigstellung: 15.09.2017 1.11 Abgabetermin: 19.01.2017 1.12 Zuschlagsfrist: 28 Tage März 2017 laut Terminplan 15:00 2.0 Angebotssumme Endsumme der Leistungsbeschreibung + 19,0% Mehrwertsteuer Gesamtsumme Unterzeichnung des Angebots Firmenstempel Datum Unterschrift netto EUR EUR brutto EUR Bauherr Bauvorhaben Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Bestandteil dieser Ausschreibung ist die Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle als schlüsselfertige Leistung. 3-Feld-Halle mit Wärmedämmung und Fensteranlagen entsprechend den aktuell gültigen energetischen Vorgaben. Giebel mit Fensterflächen für möglichst blendfreie Beleuchtung eintsprechend den aktuellen Standards. In die Dachkonstruktion sind Lichtbänder zusätzlich für die Belichtung zu integrieren. Im Erdgeschoss befinden sich jeweils an den Giebelseiten isolierverglaste Kunststofffensteranlagen. Die Ausstattung erfolgt inkl. Netze, Trennnetze, etc.. Der Fußbodenbelag ist auf Teppichbodenbasis geplant. Die von den Bauarbeiten betroffenen Flächen müssen während der Bauzeit durch einen geschlossenen Bauzaun abgesperrt sein. Gerüste Die für die Arbeiten notwendigen Gerüste und Baustelleneinrichtungen müssen grundsätzlich der jeweiligen LBO, den DIN-/EN- als auch den Unfallverhütungsvorschriften der örtlich zuständigen Berufsgenossenschaft entsprechen. Lagerung von Abbruchmaterialien Hinsichtlich der Vermeidung von Bodenbelastungen durch Lagerung von Bauabfällen und Betriebsstoffen sind geeignete Vorkehrungen zu treffen. Planprüfung, Maßgenauigkeit Die ordnungsgemäße Ausführung aller Arbeiten macht es erforderlich, dass der Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten sämtliche Pläne durcharbeitet unter Zuhilfenahme des LV und der gestellten Planunterlagen. Unstimmigkeiten oder technisch bedingte Änderungsvorschläge sind so rechtzeitig dem Auftraggeber - im folgenden AG genannt bekanntzugeben, dass keine Bauverzögerung verursacht wird. Für die Maßgenauigkeit sind die Angeben der DIN 18 202, normale Anforderungen maßgebend, sofern nichts anderes gefordert wird. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung der Arbeiten vom Auftragnehmer verantwortlich zu klären. Seite 3 von 66 Bauherr Bauvorhaben Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Dokumentation Nach Abschluss der Arbeiten und spätestens 14 Tage vor Einreichen der Schlussrechnung ist dem AG eine Dokumentation der ausgeführten Arbeiten und verwendeten Materialien in Papierform und elektronischer Form (PDF) vorzulegen. Der Inhalt der Dokumentation ist vorab mit dem AG abzustimmen. Allgemeine Angaben zur Generalunternehmerleistung Das Angebot ist als Angebotsfestpreis mit entsprechenden Teilsummen gemäß beiliegender Aufstellung zu erstellen. Sämtliche Bauausführungsleistungen, die für eine schlüsselfertige und komplette Erstellung der beschriebenen Bauausführungsleistungen erforderlich sind, sind in das Angebot einzukalkulieren. Der AN schuldet eine vollständige, funktionsfähige und mangelfreie Ausführung. Der Einsatz zusätzlicher Berater durch den Bauherrn oder eigene Sachkunde des AG entlastet den AN nicht im Rahmen seiner Pflicht zur eigenverantwortlichen Vertragsdurchführung. Das Angebot ist für den AG kostenlos zu erbringen (Bearbeitung, Abgabe, etc.). Dies gilt ebenfalls für eventuelle Nebenangebote und Sondervorschläge. Der Angebotsfestpreis enthält die betriebsfertige Ausführung mit Garantien für: 1. Komplett funktionsfähige Leistungserbringung 2. Nutzungsspezifische Eignung 3. Funktionstüchtigkeit aller Anlagenteile 4. Gesundheitlich unbedenkliche Eignung der Materialien 5. Mangelfreiheit 6. Einhaltung Nachweis EnEV-Standard Sämtliche Maßnahmen bis zur vollständigen schlüsselfertigen und gebrauchsfertigen Erstellung des Objektes sind mit dem Angebotsfestpreis abgegolten. Materialpreisänderungen und Lohnschwankungen u. ä. während der Bauzeit sind ohne Einfluss auf den Angebotsfestpreis. Alle Risiken, die in den Ausschreibungsunterlagen angesprochen sind oder sonst im Zuge der Leistungserbringung entstehen oder mit denen bei dieser Projektgröße gerechnet werden muss, werden vom Angebotsfestpreis abgedeckt. Dies gilt insbesondere für alle Erschwernisse und Behinderungsrisiken im Zusammenhang mit Bauabläufen oder Witterungsereignissen. Seite 4 von 66 Bauherr Bauvorhaben Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Der Bieter bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er sich vor Abgabe des Angebots eingehend über die örtlichen und sonstigen preisbildenden Verhältnisse in Kenntnis gesetzt hat. Spätere Nachforderungen aus Unkenntnis sind ausgeschlossen. Alle erforderlichen Leistungen für die einwandfreie Herstellung einschließlich aller notwendigen Ergänzungs-, Folge- und Nebenleistungen hat der Bieter eingenverantwortlich zu ermitteln. Enthalten sind auch alle erforderlichen Maßnahmen für die Baustelleneinrichtung, Bauwasser- und Baustromanschluss. Alle Massen sind vom Bieter eigenverantwortlich zu ermitteln. Bauwasser und Baustrom werden vom Bauherrn gestellt. Vom AG wird für die erforderlichen Vermessungsarbeiten nur eine Grundleistung (2 Hauptachsen + Höhenangabe) gestellt. Die weiteren Vermessungsarbeiten und die Sicherung der übergebenen Einmessung müssen durch den AN erbracht werden. Der AN stellt den verantwortlichen Bauleiter gemäß der Bauordnung Berlin. Der Bauleiter ist rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu benennen. Der AN stellt weiterhin eine dem Bauvorhaben angepasste, mit qualifiziertem Personal besetzte Fachbauleitung im Sinne der Leistungphase 8 (Bauüberwachung) der HOAI. Unter anderem ergeben sich hieraus folgende Pflichten: - Objektüberwachung der Ausführung auf Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und evtl. weiteren Genehmigungen, den Ausführungsplänen, dem Bauvertrag bzw. der Leistungsbeschreibung, den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den für die Ausführung geltenden Vorschriften. - Ein Bautagebuch ist zu führen. - Antrag auf behördliche Abnahmen mit der erforderlichen Teilnahme, Abstimmung mit den Behörden, Stellen einer Baubeginnsanzeige, Abnahme durch die öffentlichen Versorgungsunternehmen, Bezirksschornsteinfegermeister, etc. - Abstimmung mit den zuständigen öffentlichen Ver- und Entsorgern über die fachliche Ausführung und der hierfür erforderlichen Termine, Beauftragung und Koordinierung der Arbeiten. - Koordination Dritter auf der Baustelle, außerhalb des Leistungsumfangs des AN. Seite 5 von 66 Bauherr Bauvorhaben Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle - der verantwortliche Bauleiter nach der Bauordnung Berlin ist dem AG vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen. Dieser Bauleiter muss täglich auf der Baustelle anwesend sein und an den wöchentlichen Baubesprechungen teilnehmen. - Es darf nur nach dem AG freigegebenen Plänen ausgeführt werden! - Der GU hat dem AG seine geplanten Nachunternehmer zu nennen! Die Ausführungsplanung im Sinne der Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) der HOAI hat der AN anhand der Planungsunterlagen, der Baugenehmigung und zu Verfügung gestellter Leitdetails zu erstellen. Sämtliche farbliche und gestalterische Festlegungen, wie die Gestaltung der Fassaden der Tennishalle, den konstruktiven Bauteilen sind vom AN rechtzeitig zu planen und müssen vom AG freigegeben werden. Der AN ist eigenverantwortlich für die Einhaltung sämtlicher Normen und Bauvorschriften verantwortlich. Eine Freigabe der Ausführungsplanung erfolgt vom AG nur in gestalterischer Hinsicht, jedoch nicht unter technischen, baurechtlichen und panerischen Aspekten. Die Vorgaben an die Planung sind allgemein gehalten und sollen durch den AN entsprechend den Gegebenheiten noch bearbeitet werden. Es werden die Rahmenbedingungen wie z. B. Ausführungsstandard, Mindestanforderungen an technische Ausstattungen und Raumgrößen vorgegeben. Vor Abgabe des Angebotes hat der Bieter die Gelegenheit, sich über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren. Der AN übernimmt das Gelände, wie besichtigt. Der AN koordiniert selbstständig und rechtzeitig die Leistungen "öffentliche Erschließung" im Zusammenhang sämtlicher Termine. Alle Materialien und Bauelemente, die Auswirkung auf die Gestaltung des Gebäudes haben, sind rechtzeitig zu bemustern und vom AG freizugeben. Wärmeschutz Für die Ausführungsplanung und die Errichtung der Tennishalle sind die Vorgaben der zum Zeitpunkt des Bauantrages gültigen Energieeinsparverordnung (EnEV) und von dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zu berücksichtigen. Brandschutz Die Bauausführung sämtlicher Gebäude hat nach den Vorgaben des beiliegenden Brandschutzkonzeptes bzw. Brandschutznachweises zu erfolgen. Seite 6 von 66 Bauherr Bauvorhaben Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Barrierefreiheit Die Tennishalle ist barrierefrei gemäß DIN 18040 Teil 1 zu planen und auszuführen. Sind Schwellen technisch nicht vermeidbar, dürfen diese nicht höher als 2 cm sein. Bauschild Ein Bauschild mit einer Größe von ca. 3 x 4 m ist vom AN in Abstimmung mit dem AG zu planen, herzustellen und ausreichend standsicher inkl. Statik aufzustellen. Die graphische Darstellung und Texte haben nach Wahl des AG zu erfolgen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist das Schild vom AN mit der Haltekonstruktion komplett abzubauen und zu entsorgen. Allgemeine Angaben zur Bauausführung Für die Ausführung und Abrechnung der Bauleistungen sind die Bestimmungen des BauGB, der VOB/B 2012 und VOB/C vereinbart. Zusätzlich zu den gewerkespezifischen Regelungen der VOB/C ist für alle Leistungen die VOB/C DIN 18299 vereinbart. Für die Ausführung und Abrechnung der nachstehend beschriebenen Bauleistungen gelten zusätzlich alle fachspezifischen DIN-Vorschriften und EN-Normen, ISO-Normen darüber hinaus die öffentlich, Rechnungen Bestimmungen (wie z.B. LBO, örtliche Bauvorschriften, Arbeitsstättenrichtlinien, usw.), die anerkannten Regeln der Technik sowie Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien der verwendeten Materialien. Die Vorschriften des Handbuches "Tennisanlagen" der IAKS (mit DTB) sind Vertragsbestandteil. Bei Widersprüchen zwischen einzelnen Vorschriften ist vor Ausführung gemeinsam mit der Bauüberwachung des AG eine Klärung herbeizuführen. Sämtliche Titelsummen beinhalten die fertige Arbeit, einschl. sämtlicher Nebenkosten wie z.B. für Baustelleneinrichtung, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel, Kranstellung, Hebewerkzeuge, Rüst- und Gerüstarbeiten einschl. Vor- und Unterhalten, alle Zuschläge für Überstunden, Wochenend- und Nachtarbeiten - falls von der Bauleitung nicht angeordnet, Kilometerpauschalen, sonstige Auslösungen, usw; sowie die Sicherung der fertigen Arbeit bis zur Übergabe an den Auftraggeber. Sämtliche zur Ausführung seiner Arbeiten notwendigen behördlichen Genehmigungen, materialtechnischen Nachweise, Prüfungsprotokolle und Zustimmungen im Einzelfall sind alleinige Sache des Auftragnehmers. Die Unterlagen und Nachweise sind im Rahmen der Dokumentation dem AG zu übergeben. Seite 7 von 66 Bauherr Bauvorhaben Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Zur Staubbildung neigender Bauschutt darf nicht aus großer Höhe abgeworfen oder abgekippt werden. Soweit erforderlich, sind gekapselte Rutschen oder Abwurfrohre zu verwenden. Im Übrigen ist auftretender Staub durch Sprühen mit Wasser zu binden. Insbesondere der Abbruch der vorhandenen asbesthaltigen Halle ist nach TRGS 519 durchzuführen. Die Arbeiten sind entsprechend rechtzeitig beim LAGetSi anzumelden. Der Unternehmer hat alle Vorkehrungen zum Schutz von Leben und Gesundheit der auf der Baustelle Beschäftigten und der Verkehrsteilnehmer auf den angrenzenden Straßen und Gassen zu treffen. Dazu gehört auch das ständige Reinigen der durch den Baustellenverkehr verschmutzten Zufahrten. Gerüste und Abschrankungen müssen zu jeder Zeit den Unfallverhütungsvorschriften und Arbeitsstättenrichtlinien entsprechen. Absturzgefährdete Stellen sind unverzüglich und eigenverantwortlich abzusichern. Während der Ausführung des AN hat mindestens eine Person mit ausreichenden deutschen Sprachkenntnissen hinsichtlich aller die Leistung des AN, die Baustelle und den Arbeitsschutz betreffenden Belangen durchgängig vor Ort anwesend zu sein. Problem- und Sondermüll, Schadstoffbelastetes Material, überwachungsbedürftiger Abfall, Öl und ölhaltiges Material, bitumenbehaftetes Dacheindeckungsmaterial usw. ist sauber getrennt auszuräumen, zu erfassen und entsprechend den gültigen Gesetzen mit Nachweis zu entsorgen. Es sind Entsorgungsnachweise über sämtliche Materialien, Schadstoffe und Verunreinigungen vom AN vorzulegen. Der AN hat mit Einreichung seines Angebotes eine Freistellungsbescheinigung seines Finanzamtes einzureichen. Seite 8 von 66 Bauherr Bauvorhaben Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle RECHNUNGEN Zwischenrechnungen Alle Abschlagsrechnungen sowie die Schlussrechnung sind kumulierend zu stellen. Auf Zwischenrechnungen werden nach Prüfung 90% der anerkannten Rechnungssumme ausgezahlt. Schlussrechnung / Bürgschaft Von der nach Prüfung anerkannten Summe der Schlussrechnung werden 95% ausgezahlt. 5% verbleiben als Sicherheitseinbehalt über die Gewährleistungszeit. Der Sicherheitseinbehalt kann durch eine Bürgschaft gem. VOB/B § 17 (2) abgelöst werden. BINDEFRIST Für das Angebot ist eine Bindefrist bis 6 Wochen nach Angebotsabgabe vorzusehen. Seite 9 von 66 Bauherr Bauvorhaben Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle VORBEMERKUNG Der Tennisclub SCC beabsichtigt, auf seinem Grundstück eine 3-Feld-Tennishalle zu errichten. Zu diesem Zweck muss eine am Bauort vorhandene 1-Feld-Tennishalle abgebrochen und entsorgt werden. Die Gesamtleistung ist in Lose unterteilt. Die folgenden Lose werden zusätzlich in Konkurrenzen auch als Einzelleistung ausgeschrieben. Titel 02: Abbruch Titel 11: Heizungsanlage Titel 12: Elektroinstallation Titel 13: Bodenbelag Titel 14: Ausstattung Titel 18: Be- und Entwässerung einschl. Sickerschächte und Erdarbeiten Es wird jedoch erwartet, dass eine Gesamtleistung abgeboten wird Der Auftrag soll möglichst pauschal vergeben werden. Wasser und Strom stehen kostenlos zur Verfügung. Die Maßnahme ist nach den bestehenden Vorschriften, insbesondere dem "Handbuch Tennisanlage" (Sportverlag Sindelfingen) auszuführen. Vor Angebotsabgabe ist die Örtlichkeit zu besichtigen, so dass alle eventuelle Einschränkungen bei der Abgebotsabgabe berücksichtigt werden können. Die aus Sicht des Bieters für die Gesamtfunktion erforderlichen Zusatzleistungen sind mit anzubieten und bei der Bildung des Gesamtangebotspreises verbindlich. Seite 10 von 66 Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.01 Titel 15.12.2016 Technische Daten Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 11 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Projektart: 3-Feld-Tennishalle Grundgröße: Länge: ca. 50,37 m (Außenkante Holz-Stützen) Breite: ca. 37,11 m (Außenkante Holz-Stützen) lichte Höhe Traufe: ca. + 3,05 m (Unterkante Binder) lichte Höhe First: ca. + 9,05 m (Unterkante Binder) Oberkante First: ca. + 9,99 m (Oberkante Konstruktion) Oberkante Sockel: ca. + 0,40 m Höhenlage Gebäude: Oberkante Fertig Fußboden: + / - 0,00 m bauseitige Geländehöhe: ca. - 0,20 m Achsabstand: ca. 7,775 m (Achse Binder - Binder) ca. 5,74 m (Achse Binder - Außenlange Giebelkonstruktion) lichte Spannweite: ca. 37,40 m Dachneigung: Satteldach Dachüberstände: Traufe A: ca. 0,00 m Traufe B: ca. 0,00 m Giebel 1: ca. 0,00 m Giebel 2: ca. 0,00 m Dacheindeckung: ISO-Sandwich Wandverkleidung: ISO-Sandwich - vertikal (bis auf ~ Oberkante-Betonsockel) Lastannahmen: Photovoltaikanlage 0,20 KN/m² Dacheindeckung: 0,15 KN/m² Eigengewicht: 0,15 KN/m² Schneelastwert Sk: 1,50 KN/m² Sonderlasten: keine Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Technische Daten Vorbemerkung Nachstehendes Angebot beinhaltet eine spielfertige 3-Feld-Tennishalle mit Anbau. Angebotsgrundlage sind die Zeichnungen vom 17.09.2014. Die Abmessungen der Gebäude entsprechen den Planungshinweisen des Deutschen Tennisbundes e.V. (DTB) in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Arbeitskreis Sport- und Freizeiteinrichtungen e.V. (IAKS). Die Tennisfeldabstände zu den begrenzenden Außenwänden (seitlich = je 3,66 m und rückseitig = je 6,40 m) sind nach Wettkampfmaßnahmen gerichtet, ebenso die Firstund Traufhöhen. Die Nutzung ist: a) auf 3 Feldern wettkampfmäßig "Einzel", b) auf 2 Feldern wettkampfmäßig "Doppel", c) auf 3 Feldern trainingsmäßig als Freizeitanlage beliebig für Doppel- und/oder Einzelspiel. Die nachfolgenden Preise verstehen sich frei Baustelle montiert bzw. installiert, verlegt oder eingebaut. Die gesamte prüffähige Statik für die Tennishalle einschl. Anbau, der auszuführenden Fundierung und der dazu gehörenden Ausführungpläne (Konstruktionspläne, Fundamentpläne, Bewehrungspläne) sind im Angebotspreis enthalten. Das vorliegende Bodengutachten ist zu berücksichtigen, ebenso die Baugenehmigung Nr. 2015/2261 vom 18.09.2015 (kann eingesehen werden). Die angegebenen Maße sind beispielhaft. Es wird erwartet, dass der Anbieter sie seiner eigenen Konstruktion anpasst. Jedoch sind die Maße für die Spielflächen verbindlich. Technische Daten insgesamt netto: EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.02 Titel 15.12.2016 Abbrucharbeiten Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 14 von 66 Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.02 Titel 15.12.2016 Abbrucharbeiten Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 15 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Baustelleneinrichtung Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten ist die Maßnahme bei LaGetSi anzumelden. 01 1,00 Psch Baustelleneinrichtung liefern, aufstellen, 4 Wochen vorhalten und abfahren. Mat. : Lohn : 02 1,00 Stk 1,00 Stk 50,00 m 50,00 m 1,00 Stk 1,00 Psch EUR EP/m EUR EP/m EUR Schwarz-Weiß-Anlage liefern, Vorhaltung 4 Wochen. Mat. : Lohn : 07 EP/Stk Bauzaun der Vorposition Vorhaltung zusätzlich pro Woche. Mat. : Lohn : 06 EUR Bauzaun Höhe 2m aufstellen, 4 Wochen vorhalten, anschließend beräumen. Mat. : Lohn : 05 EP/Stk Bauwasseranschluss einrichten, räumen, bauseitige Übergabestelle bis 25 m incl. 4 Wochen Vorhaltung. Mat. : Lohn : 04 EUR Baustromverteiler mit Anschlussschrank liefern, aufbauen, 4 Wochen vorhalten und wieder abfahren. Mat. : Lohn : 03 EP/Psch EP/Stk EUR Anschluss Abwasser bauseitige Übergabestelle am Clubhaus. Mat. : Lohn : EP/Psch EUR Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Abbrucharbeiten 08 1,00 Stk Fahrbares Gerüst Layher bis max. 6,6 m Höhe liefern, 4 Wochen vorhalten, abfahren. Mat. : Lohn : 09 1,00 Stk EP/Stk EUR Technische Einrichtung für die Demontage von AZ Platten auf dem Dach, liefern, vorhalten für die Bauer der Arbeiten, abfahren. Mat. : Lohn : EP/Stk Baustelleneinrichtung insgesamt netto: EUR EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.02 Titel 15.12.2016 Abbrucharbeiten Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 18 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Schadstoffausbau 01 1,00 Psch Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mat. : Lohn : 02 2,00 Stk 700,00 m² 680,00 m² 350,00 m² 1.400,00 m² 700,00 m² EUR EP/m² EUR EP/m² EUR Holzunterkonstruktion mit Staubsauger Kategorie H absaugen, Aufmaßgrundlage demontierte Asbestzement Wellplatte. Mat. : Lohn : 07 EP/m² Faserzementplatten Wand, asbesthaltig nach TRGS 519 aufnehmen und zum Container transportieren. Mat. : Lohn : 06 EUR Faserzement-Wellplatten Dach, asbesthaltig nach TRGS 519 aufnehmen und zum Container transportieren. Mat. : Lohn : 05 EP/Stk Staubdichter Schutz Boden mit PE Folie herstellen und wieder beseitigen. Mat. : Lohn : 04 EUR Staubsauger Kategorie H. liefern, vorhalten, reinigen und abfahren. Mat. : Lohn : 03 EP/Psch EP/m² EUR Grob-/Feinreinigung mit Staubsauger Kategorie H, der Folien auf dem Boden. Mat. : Lohn : EP/m² Schadstoffausbau Tennishalle insgesamt netto: EUR EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.02 Titel 15.12.2016 Abbrucharbeiten Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 20 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Abriss Tennishalle 01 5,00 m³ Sperrmüll aufnehmen, entsorgen. Mat. : Lohn : 02 20,00 Stk 1,00 Psch 700,00 m² 700,00 m² 1,00 Stk 150,00 m² 1,00 Stk 50,00 m³ EUR EP/m² EUR EP/Stk EUR EP/m² EUR Abbruch Anbaugebäude für Technik komplett. Mat. : Lohn : 09 EP/m² Abriss von durchsichtigen glasfaserverstärkten Kunststoffplatten von der Fassade und Entsorgung. Mat. : Lohn : 08 EUR Abriss tragende Holzkonstruktion. Mat. : Lohn : 07 EP/Psch Rückbau von Fußbodenunterbau bis max. 25 mm Stärke aus Gußasphalt, schadstofffrei. Mat. : Lohn : 06 EUR Fußboden rückbauen. Textilen Fußbodenbelag und Spanplatte bis max. 18 mm Stärke inclusive. Mat. : Lohn : 05 EP/Stk Abriss Elektroinstallation Mat. : Lohn : 04 EUR Leuchten, ausbauen und entsorgen, gef. Bestandteile gesondert entsorgen. Mat. : Lohn : 03 EP/m³ EP/Stk EUR Abbruch diverser Fundamente aus Beton leicht bewehrt incl. Entsorgung. Mat. : Lohn : EP/m³ EUR Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Abbrucharbeiten 10 15,00 m³ Abbruch Außenwände Beton oberirdisch incl. Entsorgung. Mat. : Lohn : 11 800,00 m² EP/m³ EUR Grundfläche der alten Tennishalle das Erdreich planieren zur Aufnahme des Unterbaus der neuen Halle. Mat. : Lohn : EP/m² Abriss Tennishalle insgesamt netto: EUR EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.02 Titel 15.12.2016 Abbrucharbeiten Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 23 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Transport und Entsorgung 01 1,00 Stk Abfallrechtliche Abwicklung, keine Analytik. Mat. : Lohn : 02 4,00 Stk 21,00 t 1,00 Stk 4,00 t 100,00 t 40,00 Stk 40,00 Stk EP/Stk EUR EP/t EUR EP/t EUR EP/Stk EUR Leuchtstoffröhren entsorgen. Mat. : Lohn : 08 EUR Bauschutt mineralisch ASN 170107 unsortiert nicht schadstoffbelastet Z1.2 Verwertung zuführen, Abholung mit Sattelfahrzeugen. Mat. : Lohn : 07 EP/t Holz A IV, über einen Entsorgungsnachweis. Mat. : Lohn : 06 EUR Container ca. 25-30 m³ stellen, vorhalten bis 2 Wochen, Transport zur Deponie bis max. 50 km. Mat. : Lohn : 05 EP/Stk Stoffe gefährlich AVV170605* Asbestzement, Entsorgen incl. Einzelentsorgungsnachweis erstellen. Mat. : Lohn : 04 EUR Container mit Deckel ca. 15 m³ stellen, vorhalten bis 2 Wochen, Transport Deponie bis max. 50 km. Mat. : Lohn : 03 EP/Stk Kleinkondensatoren entsorgen. Mat. : Lohn : EP/Stk Transport und Entsorgung insgesamt netto: EUR EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.02 Titel 15.12.2016 Abbrucharbeiten Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 25 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Stundenlohnarbeit 01 10,00 Std. Facharbeiter nur auf Anforderung zum Nachweis. Mat. : Lohn : 02 10,00 Std. EP/Std. EUR Helfer nur auf Anforderung zum Nachweis. Mat. : Lohn : EP/Std. Stundenlohnarbeiten insgesamt netto: EUR EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.03 Titel 15.12.2016 Statische Berechnung Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 27 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle 01 1,00 Psch prüffähige statische Berechnung der Halle einschl. Fundamentierung lt. nachfolgender Beschreibung erstellen. Die statische Berechnung enthält: - Holztragwerk mit außenstehenden Stahlstützen - Giebelwände - Anbau - Fundamente - Schal- und Bewehrungspläne - Einzel- und Streifenfundamente Die statische Berechnung enthält NICHT: - Prüfgebühren bzw. Gebühr zur Übernahme der Nachweisberechtigung gemäß Nachweisberechtigtenverordnung. Mat. : Lohn : EP/Psch Statische Berechnung insgesamt netto: EUR EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.04 Titel 15.12.2016 Brandschutzkonzept Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 29 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle 01 1,00 Psch prüffähiges Brandschutzkonzept gem. Leistungen für den Brandschutz, erarbeitet von der AHO-Fachkommision Brandschutz; 1. Angaben zum Gebäude 2. Beurteilungsgrundlage 3. Äußere Erschließung 4. Rettungskonzept 5. Bauliche Brandschutzmaßnahmen 6. Anlagentechnische Brandschutzmaßnahmen 7. Organisatorische Brandschutzmaßnahmen Diese Leistung wird bauseits geprüft und ist vor Baubeginn zu erbringen. Mat. : Lohn : EP/Psch Brandschutzkonzept insgesamt netto: EUR EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.05 Titel 15.12.2016 Wärmeschutznachweis Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 31 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle 01 1,00 Psch prüffähiger Wärmeschutznachweis für die angebotene Halle lt. nachfolgender Beschreibung erstellen. Nach HOAI (Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und Ingenieure) §78, Leistungsphase 1. bis 3. 1. Erdarbeiten des Planungskonzeptes für den Wärmeschutz. 2. Erarbeiten des Entwurfes einschließlich der überschlägigen Bemessung für den Wärmeschutz und Durcharbeiten konstruktiver Details der Wärmeschutzmaßnahmen. 3. Aufstellen des prüffähigen Nachweises des Wärmeschutzes Der Wärmeschutz enthält NICHT: Prüfgebühren bzw. Gebühr zur Übernahme der Nachweisberechtigung gemäß Nachweisberechtigtenverordnung. Diese Leistungen sind für das Baugenehmigungsverfahren erforderlich und direkt dem Prüfingenieur bzw. Ingenieur mit Zulassung zur Nachweisberechtigung zu beauftragen. Mat. : Lohn : EP/Psch Wärmeschutznachweis insgesamt netto: EUR EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.06 Titel 15.12.2016 Hebe-/Transportarbeiten und Zeichnungen etc. Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 33 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle 01 1,00 Psch Verkehrssicherung nach der Gebührenordnung des Ordnungsamtes Berlin inkl. Verwaltungsgebühren, Absperrung, Beschilderung, Vorhaltung sowie Auf- und Abbau der Beschilderung. Mat. : Lohn : 02 1,00 Psch 1,00 Psch EUR Für sämtliche Hebe- und Transportarbeiten, die für die Montage der Halle erforderlich, dazu gehören ev. Baustraßen, ev. Kräne und Transportfahrzeuge einschl. aller Hilfsmittel. Festzulegen nach Besichtigung und Absprache vor Ort. Mat. : Lohn : 03 EP/Psch EP/Psch EUR Grundlagen Zeichnungen gem. Baugenehmigung; Die erforderlichen Konstruktionspläne für die angebotene Konstruktion sind nach Auftragserteilung kostenfrei zur Verfügung zu stellen und werden nach Prüfung Vertragsbestandteil. Grundmaße: 37,11 x 53,90 m Traufhöhe: ca. 4,90 m (Sockel anteilig 0,40 m) Dachform: Satteldach Dachneigung: ca. 15° Stahlteile: S 235 nach DIN 1025, verzinkt Holz: Brettschichtholz nach DIN 1052 Vollholz nach DIN 4074-A/B Mat. : Lohn : 04 270,00 m 1,00 Stk EUR Bauzaun, ca. 200 cm hoch, aufstellen, für die Dauer der Bauzeit vorhalten, abbauen, abfahren (Beschilderung!) Mat. : Lohn : 05 EP/Psch EP/m EUR Zufahrtstor ca. 200 cm breit als Zulage zu Pos. 5.4. Mat. : Lohn : EP/Stk EUR Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Hebe-/Transportarbeiten und Zeichnungen etc. 06 1,00 Stk Bauschild nach Angabe der Bauleitung herstellen, liefern, aufstellen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen und abfahren. Größe ca. 150/250 cm auf Kantholzkonstruktion mit 10 Streifenschildern für Firmen, je Schild ca. 50 Buchstaben Beschriftung. Mat. : Lohn : EP/Stk EUR Hebe-/Transportarbeiten und Zeichnungen etc. insgesa... EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.07 Titel 15.12.2016 Fundamente Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 36 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle 01 1,00 Psch Herstellung aller für Errichtung der angebotenen Tennishalle erforderlichen Fundamente, Einzel- und Streifenfundamente einschl. Aufkantung gem. statischer Berechnung aus Beton einschließlich der erforderlichen Bewehrung, eventuell erforderlichen Schalung, der Erdarbeiten und Köcher für die Verankerung der Binder, einschl. der erforderlichen Stahlbauteile für den Anschluss der Binder und der Einbau in die Köcherfundamente. Nach Abschluss der Arbeiten ist das Gelände bis an die neue Außenwand zu planieren. Mat. : Lohn : Fundamente insgesamt netto: EP/Psch EUR EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.08 Titel 15.12.2016 Hallenkonstruktion Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 38 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle 01 1,00 Psch Hallenkonstruktion (alle Konstruktionsteile aus BSH) 6 Stück Bindersysteme in den Achsen 2-7 als Dreigelenkrahmen, freitragend über 37,11 m jeweils: - 2 Bindergurte - 2 Stahlstützen 11 Stück Einfeldpfetten über den Achsen 1 - 7; nach Statik zur Aufnahme der Dacheindeckung mit einer Länge von jeweils 50,37 m Mat. : Lohn : 02 1,00 Psch EP/Psch EUR Verbandsfeld verzinkt herstellen und liefern nach Detail und Statik einschließlich erforderlicher Laschen, Steg- und Anschlussbleche sowie Rundstahl mit Spannschloss etc. laut nachfolgender Beschreibung (einschl. Rostschutz und Lackierung): DACH - 2 Stück Rundstahlverbände D = 27 mm a 4380 mm - 2 Stück Rundstahlverbände D = 27 mm a 4610 mm - 4 Stück Rundstahlverbände D = 22 mm a 4610 mm - 2 Stück Rundstahlverbände D = 16 mm a 4610 mm - 2 Stück Rundstahlverbände D = 16 mm a 4480 mm WAND - 4 Stück Rundstahlverbände D = 20 mm a 8480 mm Mat. : Lohn : EP/Psch EUR Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Hallenkonstruktion 03 1,00 Stk Giebelkonstruktionen in den Achsen 1 und 8, je 37,11 m breit, jeweils: - Pfosten, e = 6,055 - 6,25 m - Netzpfosten - Schwelle, 37,11 m - Streben - Riegel, 6,055 - 6,25 m - Rähme, ca. 19,50 m - außenseitiger weißer Anstrich im Bereich der Lichtbauelemente Mat. : Lohn : 04 1,00 Stk EP/Stk EUR Längswandkonstruktionen je ca. 53,90 m lang, jeweils: - Traufrähm - Mittelriegel - Schwelle - Pfosten (auch zur Trennnetz-Verankerung) - Streben Mat. : Lohn : EP/Stk Hallenkonstruktion insgesamt netto: EUR EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.09 Titel 15.12.2016 Dacheindeckung Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 41 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Dacheindeckung laut nachfolgender Beschreibung; 1. Sicherheitseinrichtung nach DIN 32767 "Schutznetze und Schutznetzzubehör" nach den Sicherheitsregeln (ZH 1/560), für die Dauer der Arbeiten vorhalten (evtl. unter Teilflächen) und wieder entfernen. "Seitenschutz" als Absturzsicherung während der Bauarbeiten (ZH 1/584), die für Dauer der Arbeiten vorhalten und wieder entfernen. Ausführung in Teilbereichen mittels selbstfahrender Arbeitsbühnen. 2. PUR-Dachelemente aus industriell vorgefertigten und zugelassenen Dachelementen, ober- und Unterschale aus beidseitig bandverzinktem und polyesterbeschichtetem Stahl St E 320-3Z mit einem FCKW-freien Hartschaumkern aus Polyurethan. Elementdicke ca. 115 mm Schaumkerndicke 120 mm U-Wert ca. 0,19 W/(m²k) Beschichtung 25µm PO / 15 µm DU Farbton RAL nach Farbkarte / RAL nach Probe und Wahl des AG Stat. System Mehrfeldträger Max. Pfettenabstand für 0,75 kN/m² ausgelegt Einschließlich geeignetem Befestigungs- und Verbindungsmaterial für Holzkonstruktion und der konstruktiven Bearbeitung, komplett liefern und nach den Fachregeln des IFBS auf Pfetten montieren. Satteldachfirst, bestehend aus beidseitig bandverzinkten und polyesterbeschichteten Firstprofil an der Dachunterseite, einer Mineralfasserfüllung im Elementenstoß und einer bandverzinkten und polyesterbeschichteten Firstkappe, mit beidseitiger Abklebungmit Spezialfolie und Befestigungsmaterial liefern und montieren. Traufenausbildung bestehend aus dem Freischnitt der Sandwichelemente ca. 50 mm, aus einem beiseitig bandverzinkten und polyesterbeschichteten Standardformteil, als Schaumabdeckung und Rinneneinlaufblech, inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungsbänder, liefern und montieren. Haltewinkel für Ortgänge im Bereich oberhalb der PC-Verkleidung aus einem verzinkten und beschichteten Kantteil im Farbton passend zum Ortgang, liefern und montieren. Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Dacheindeckung Ortgang-Unterblech, aus beidseitig verzinkten und polyesterbeschichteten Standardformteilen einschl. Dichtband und Befestigungsmaterial liefern und montieren. Ortgang-Profil, aus einem beidseitig verzinkten und kunststoffbeschichteten Standformteil einschl. Dichtband und Befestigungsmaterial liefern und montieren. Wasserprallblech im Zuschnitt von 130 mm aus einem verzinkten und beschichteten Stahlblech im Farbton des Daches liefern und montieren inkl. Edelstahlbefestigung. Schnitte an Isoelementen, mit spannenden Werkzeugen, bedingt durch die Baubreite der Elemente, herstellen. 01 1,00 Psch Dacheindeckung Mat. : Lohn : EP/Psch EUR Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Dacheindeckung 02 1,00 Psch Dachentwässerung laut nachfolgender Beschreibung; Klempnerarbeiten Rheinzink-Halbrundrinnen, Nennmaß 400 mm (5-tlg.) Metalldicke 0,8 mm inkl. der feuerverzinkten Rinnehalter, liefern und fachgerecht montieren. Rinnen, für Montage unterhalb des Thermodachelementes, mit durchgehenden Edelstahlschrauben. Diese durchdringen das Rinneneisen ca. 20 mm. Dehnungsausgleicher, nach Erfordernis für die zuvor beschriebene Zink-Halbrundrinne, liefern und montieren. Rinneneinhangstutzen, halbrund Form G gerade, passend zum Fallrohr, liefern und montieren. Laubfangkörbe, für die Rinneneinlaufstutzen, aus verzinktem Stahl, passend zum Stutzen, liefern und montieren. Fallrohr-Rohrbogen (60 oder 72°), maschinell innengelötet, passend zum Regenfallrohr, liefern und montieren. Zink-Fallrohre, NW 120, liefern und mit Rohrschellen montieren (Rohre enden ca. 0,5 m über OKF). Mat. : Lohn : EP/Psch EUR Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Dacheindeckung 03 1,00 Psch Dachlichtbänder laut nachfolgender Beschreibung. 2 Dachlichtbänder 2,00 m breit, mit 2 Lüfterklappen bestehend aus: Lichtrahmen, 2,00 m breit, ca. 32,00 m lang bestehend aus: geschlossenem BSH-Rahmen; 10/32 cm mit L-Stahl Winkel befestigt. Anordnung über den Pfetten, Anschluss an Pfetten mit Winkelverbinder. Lichtband-Anschlussprofile, 3-teilig, beidseitig verzinkte und polystesterbeschichtete Standardformteile einschl. MF-Dämmung und Dichtungsbändern, Beschichtung der Standardformteile wie Dacheindeckung, liefern und montieren. Folienanschlüsse von den Dachelementen an die BSH-Zargen, liefern und fachgerecht ankleben inkl. der Eckeindichtungen. 1 Segmentbogenlichtband, flach gewölbt, mit einer Stichhöhe von ca. 1/10 der Breite, ausgelegt für eine Schneelast von Sk=0,75 kN/m², Lichtbandverlauf Traufe-First-Traufe. Verglasung PC-S6P 16 bestehend aus ungestoßenen, staubdicht versiegelten, UV-stabilen Polycarbonat-Stegplatten 16 mm, in opaler Ausführung. EPDM-Dichtprofilen, thermisch getrennter Sprossenkonstruktion, Spezial-Deckleisten und umlaufenden Grundprofilen aus pressblankem Aluminium zur Aufnahme der Stegplatten sowie zwei senkrecht verglaste Kopfstücke. Brandverhalten / Technische Daten: ausschmelzbar nach DIN 18230 "weiche Bedachung" nach DIN 4102, Teil 7 Wärmedurchgang Ug = ca. 1,80 W/(m²K) Lichttransmission l = ca. 54% liefern und montieren, als Zulage zum Dach. Lüfterklappen passend für vorbenanntes Lichtband für die tägliche Be- und Entlüftung, komplett liefern und montieren inkl. Motoröffner 230 Volt/0,2 A, mit Schubspindel und integrierter Lastabschaltung und pot.-freiem Schließerkontakt, Gehäuse Kunststoff, lichtgrau, mit Anschlusskabel inkl. Standardkonsolensatz. 1 Doppeltaster (Lüftungstaster) als AUF-ZU-Steuerung der Motoröffner (ohne RWA-Funktion). 1 Regen- und Windmeldeanlage, bestehend aus Wind- und Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Dacheindeckung Regensensor inkl. Schaltgerät liefern und montieren. 1 Baustellenan- und -abfahrt einschließlich Arbeitsbühne. 1 unterbrechungsfreie Stromversorgung. Mat. : Lohn : 04 1,00 Psch EP/Psch EUR Mehrpreis für RWA-Funktion mit RWA-Lüfterklappen, als Zulage zu den angebotenen Lichtband mit 2 Lüftungsöffnungen, passend für vorbenanntes Lichtband für die tägliche Be- und Entlüftung, inkl. Motoröffner 230 Volt, mit Schubspindel und integrierter Lastabschaltung und pot.-freiem Schließerkontakt, Aluminiumkonstruktion pressblank. RWA (Rauch- und Wärmeabzug)-Beschlag als Tandem-Ausführung, Thermisches Auslösegerät zur automatischen Öffnung der RWA's im Brandfalle bei 68 Grad C mittels CO². Elektroanschluss mit Kabelzuführung durch bauseitigen Elektriker! Kappengröße: 2.500 x 2040 mm Aa-Wert je Kuppel: ~ 3,31 m² geometrische Öffnungsfläche je Kuppel: ~ 4,90 m² Motorhub: 300 mm Anzahl: 4 Stück Druckluftleitung einfach Material: verzinktes Stahlrohr (Einfachrohr) Notauslösekasten (CO² Technik) Auf-Putz-Ausführung, Farbe rot mit Glasscheibe einschl. Sichtanzeige "Auf/Zu" und einer CO² Flasche (1500 g). Anzahl: 1 Stück Inbetriebnahme der RWA-Anlage Mat. : Lohn : EP/Psch Dacheindeckung insgesamt netto: EUR EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.10 Titel 15.12.2016 Wandverkleidung Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 47 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle 01 1,00 Psch Wandfassade aus Isowandelementen lt. Zeichnung laut nachfolgender Beschreibung. Fassadenverkleidung aus Verbundelementen, mit einem beidseitig bandverzinkten und polyesterbeschichteten Stahlblech und einem FCKW-freien Polyurethan-Hartschaumkern, inkl. Befestigungsmaterial, im Bereich der beiden Längswände und der 4 Giebeleckfelder, einschl. aller erforderlichen Rüstungen und Schutzrüstungen. Wanddicke 120 mm Typ ML (microliniert) Verschraubung unsichtbar U-Wert ca. 0,19 W/(m²K) Baubereite ca. 1000 mm Beschichtung 25µm PO/DU Farbton RAL nach Farbkarte nach Wahl des AG Tropfprofil als Fassadenanschluss liefern und montieren, in Material und Beschichtung den Fassadenblechen angepasst, Stahlblech mehrfach gekantet, in den Stößen überlappt oder unterlegt. Anschluss der Fassade an die Dachfläche mit einem Sonderformteil herstellen, komplett liefern und montieren. Gebäudeecken mit einem mehrfach gekanteten Formteil, in Material und Farbton an die Fassadenverkleidung angepasst, in den Stößen überlappt, liefern und montieren. Binderdurchdringung für den Durchgang der Binder durch die Fassade inkl. der erforderlichen An- und Abschlüsse von innen und außen sowie der Dämmung mit Herstellung der Winddichtung und Dampfbremse. Durchbrüche für die Heizungsanlage bis zu einer Größe von max. 1,50 x 1,00 m herstellen und umlaufend mit Kantprofilen nach örtlichem Aufmaß einfassen, liefern und montieren. Schnitte an den Fassadenblechen mit spanenden Werkzeugen herstellen. Mat. : Lohn : EP/Psch EUR Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Wandverkleidung 02 1,00 Psch Fassadenverkleidung aus PC-Lichtbauelementen lt. Zeichnung laut nachfolgender Beschreibung. Lichtbauelemente im Bereich der beiden Giebel, anteilig nach Angebotszeichnung, 40 mm dick, 6-schalig, Farbe opal-antiblend einschl. umlaufenden Aluprofilen, naturblank, mit beidseitigen Dichtungselementen, Schrägschnitten der Lichtbauelemente, Anschlusskantteile an Fassaden, Soganker und je Giebel 2 Stück Alu-Kombielemente mit einer Größe von je 2,055 x 1,50 m als Lüftungsflügel mit Elektro-Spindeltrieböffner, 230 V, einschl. Arbeitsgerüst liefern und montieren. U-Wert ca. 1,20 W/(m²K) Die Elektroanschlüsse sind unter der Position "Elektroinstallation und Elektroanschlüsse" erfasst. Anschlussprofile aus einem verzinkten und beschichteten Kanttteil im Fußpunkt der PC-Lichtbauelemente, Zuschnitte und Kantungen nach Erfordernis. Mat. : Lohn : 03 1,00 Psch EP/Psch EUR Fensterelemente lt. Zeichnung in dem Tennishallen-Giebel nach Zeichnung und folgender Beschreibung liefern und inkl. der Deckleisten montieren. Material: Kunststoff Profil: 5 - wärmegedämmte Kammern Profilstärke: 70 mm - Bautiefe Dichtung: Anschlagdichtung umlaufend Farbe: schwarz Verglasung: Isolierglas Plus Ug 1,1 W/m²K außen 6 mm Float innen 8 mm ESG Garnitur: Fenstergriffe und Drückergarnituren in Standardausführung Farbton: weiß Maß. 1,55 x 2,20 m Mat. : Lohn : EP/Psch EUR Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Wandverkleidung 04 1,00 Psch Mehrzwecktüren lt. Zeichnung mit Dry-Fix-Zarge liefern und montieren einsetzbar für den Innen- und Außenbereich inkl. Dry-Fix-Zarge, geeignet für den Einbau in Holzriegelwerk, ohne Bodeneinstand. Fabrikat: Hörmann D 45-1 oder gleichwertig Ausführung: verzinkt Farbe: grundiert nach Wahl des AG Bänder: 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager Drückergarnitur: FS-Rundgriff schwarz Einsteckschloss: PZ-gelocht DIN 18520 Kl. 3 Zarge: DIN rechts oder links Obentürschließer: mit Gleitschiene, auf Bandgegenseite Schließzylinder Maß: 4 Stück 1.150 x 2.125 mm (B x H) 1 Stück 2.000 x 2.125 mm (B x H) inkl. Türstopper außen Mat. : Lohn : 05 1,00 Psch EP/Psch EUR Sectionaltore lt. Zeichnung liefern und einbauen Sectional-Tor SPU F42 Stahllamellen doppelwandig PU-geschäumt. Sektionshöhe 625/750 mm mit Normalbeschlag mit Dachfolge 15°. Farbe Torblatt außen: nach Wahl des AG Farbe Torblatt innen: RAL 9002 grauweiß Wellenantrieb WA 300 S4 Öffnen/Schließen mit Impuls Sanft-Anlauf und Sanft-Stop integrierte Steuerung mit Drucktaster inkl. Wartungsentriegelung Standardmäßig ohne Funk Maße: bis 6.000 x 4.000 mm (B x H) Anzahl: 3 Stück U-Wert: 1,00 W/m²K Bereich: Traufseitige Hallenwand zum Clubhaus jeweils zwischen den Stahlstützen. Mat. : Lohn : EP/Psch Wandverkleidung insgesamt netto: EUR EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.11 Titel 15.12.2016 Heizungsinstallation Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 51 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle 01 1,00 Psch Montage der Rohrleitungen erfolgenden ab dem Haustechnikraum am Übergabepunkt des Nahwärmenetzes. Arbeitshöhe 3 - 6 m bestehend aus: 12 St. Zehnder ZBN 1500/10 Deckenheizstrahlplatten 11 m x 1,50 m oder vergleichbar 24 St. Muffen 72 St. Aufhängzargen 96 St. Blenden 132 St. Ballabweiser 12 St. Modullverbinder 12 St. Differnzdruckregler 12 St. Zonenventile inkl. Motor 3 St. Temperaturregler mit Schaltzeituhr 230 m C-Stahlrohr DN32 50 m C-Stahlrohr DN20 Zuschlag für Klein-, Form-, Dicht- und Befestigungsmaterial. Mat. : Lohn : EP/Psch Heizungsinstallation insgesamt netto: EUR EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.12 Titel 15.12.2016 Elektroinstallation Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 53 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle 01 1,00 Stk mit Gebrauchswert ca. 600 Lux mittlere Beleuchtungsstärke, deckenfolgend abgehängt, 2-Stufenschalter (200, 400, 600 Lux). 3 Spielfelder mit je 40 Leuchten (gesamt 120 Leuchten): seitlich der beiden äußeren Seitenlinien 1 Lichtband mit 20 Stück 3-flammigen Leuchten, ausgerüstet mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG), mit Trageschiene und Zubehör inkl. Materialien für abgehängte Montage und Leuchtstofflampen, liefern und montieren Mat. : Lohn : 02 1,00 Stk EP/Stk EUR Liefern und montieren von 1St. Zählerschrank mit einem Zähler, nach Vorschrift des örtlichen des EVU, auf Putz 1 St. Unterverteilung mit Vorsicherungen, Automaten, Schützen, ect., 6 St. Doppelsteckdosen 1 St. Kraftstromsteckdose 3 St. Durchgangsleuchten 2 St. Notleuchte (für Fluchttür-Hinweise) 3 St. Zeitschaltuhren (für die Spielfelder) Elektroanschlüsse: 120 St. Leuchten 8 St. Lüftungsflügel in 2 Giebeln 4 St. Lüfterklappen in 1 Dachlichtband 1 St. unterbrechungsfreie Stromversorgung der Lüftungsflügel in den Giebeln und der Lüfterklappen in dem Dachlichtbändern Mat. : Lohn : 03 1,00 Stk 1,00 Stk EUR Vermessen der Beleuchtungsstärke mit Erstellung eines Protokolls je Spielfeld Mat. : Lohn : 04 EP/Stk EP/Stk EUR Liefern und montieren eines Telefonanschlusses vom Vereinshaus bis in den Technikraum incl. sämtlicher Materialien, ca. 200 m Mat. : Lohn : EP/Stk Elektroinstallation insgesamt netto: EUR EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.13 Titel 15.12.2016 Boden (Unterkonstruktion) Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 55 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle 01 1,00 Psch Unterbau Hallenboden lt. Zeichnung Herstellen des Unterbaus für den Asphalt des Hallenbodens bestehend aus: - Erdaushub bis auf die tragfähige Bodenschicht - Liefern und Herstellen einer verdichteten kapillarbrechenden Filter- und Tragschicht Material: gebrochener Kalkkies Dicke: 15-20 cm Körnung 0-32 mm - Feinplanum mit Nachverdichtung herstellen - Tragfähigkeitsmessung gemäß DIN 18134 (Lastplattendruckversuch) auf dem vorbereiteten Untergrund durchführen und protokollieren. - Abfuhr überschüssiger Boden - Einbau von 6 Bodenhülsen für Einbau der Netzpfosten - Einbau dreier Anker für die Netzregulierbänder Mat. : Lohn : 02 1,00 Psch EP/Psch EUR Asphalt liefern und einbauen (lt. Zeichnung) Der Untergrund wird für die Verlegung des Sportbodenbelages als normengerechter Unterbau hergestellt. Die Anforderung an die Ebenflächigkeit richtet sich nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4. Aufbau bestehend aus: (kapilarbrechende Tragschicht der vorbeschriebenen Position) - Asphalt-Tragschicht ca. 60 mm - Fertig-/Feinasphalt ca. 30 mm Mat. : Lohn : EP/Psch Boden (Unterkonstruktion) insgesamt netto: EUR EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.14 Titel 15.12.2016 Bodenbelag Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 57 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle 01 2.000,00 m² Sportboden laut nachfolgender Beschreibung. Konstruktionsvoraussetzung des Untergrundes: Voraussetzung für die Verlegung des nachstehenden Sportbodenbelages ist ein normengerechter Unterbau. Die Anforderung an die Ebenflächigkeit richtet sich nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4. Spachtelung zur Neuverlegung: Vollflächige Spachtelung des Unterbodens zur Neuverlegung mit einer zementären Spachtelmasse auf dem eingebrachten Asphaltboden (Schichtdicke ca. 1-2 mm) zur Erzielung eines verlegereifen Unterbodens. Tennisboden Schöpp Allround Standard ohne Granulat Strukturierter Velours mit 1.000 g/m² Garneinsatzgewicht, 100% Polyamid, 256.000 Noppen pro m² (oder gleichwertig). Neueinmessung der drei Spielfelder, Verklebung der Linierung mit Schönox N 640 Neopren-Kontaktklebstoff oder gleichwertig, vollflächige Verklebung des Tennisbodens mit lösemittelfreiem Dispersionsklebstoff Schönox Emiclassic oder gleichwertig, Endkontrolle aller Nähte und vollflächige Endreinigung des Bodenbelages. angebotenes Fabrikat: ................................ Mat. : Lohn : 02 2.000,00 m² EP/m² EUR Eventualposition Zulage für Tennisboden Schöpp Allround Standard Rückseitig mit Elastikvlies Polymehr 400g als Komfort Ausführung zur besseren Dämpfung. Mat. : Lohn : Bodenbelag insgesamt netto: EP/m² EUR EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.15 Titel 15.12.2016 Ausstattung Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 59 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Alle für den Tennisbetrieb erforderlichen Ausstattungen sind in der bauseits fertig gestellten Halle zu montieren und dem Bauherrn (mit Protokoll) zu übergeben. 01 3,00 Stk Tennisnetzanlagen bestehend aus - Tennisnetzpfosten Modell Royal oder gleichwertig Ausführung Vierkant 80 x 80 mm, mit abgerundeten Kanten, mit Spannmechanik und abnehmbarer Abdeckkappe, in vorh. Bodenhülsen einsetzen. - Tennis-Spielnetze, Modell TN15 oder gleichwertig aus 3,2 mm Polyschnur, schwarz, 5 Doppelreihen umgelappt, 4-fach vernähte Netzeinfassung incl. Spanngut. - 3 Paar Single-Netzstützen aus Aluminium mit großen Alu-Tellerfüßen, für Einzelspiel. 3 Netzregulierbänder Mat. : Lohn : 02 80,00 m EP/Stk EUR Trennnetze zwischen den Spielfeldern Hergestellt aus 1a hochfesten, geknoteten Nylonnetz der Type SN 40/40, mit einer quadratischen Maschenweite von 40 mm, Garnstärke 1,7 mm, rundum Rankkettelung 6-8 mm, an der Unterkante eine Bleileine 200 g angekettelt, an der oberkante Metall-Simplex-haken, versehen mit UV-stabilisierender Spezialimprägnierung, Farbe schwarz, Montage an höhenverstellbaren HILTI-Schienen incl. Spannschloss und 3 mm Stahlseil, Netzhöhe 3,00 m. Mat. : Lohn : 03 100,00 m EP/m EUR Ballfanggardinen bestehend aus innen vor den beiden Traufenwänden der Tennishalle Trevira CS, Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar, oben mit Faltenband 1:1,5 incl. Bleileine 200 g/lfdm, Farbe wählbar laut Musterkarte, Höhe 3,00 m. Mat. : Lohn : EP/m EUR Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Ausstattung 04 1,00 Stk Sitzbank als Zulage zu den Schwellenhölzern Anstelle der BSH-Giebelschwellen werden die Sitzbänke aus BSH, 6/40 cm mit verdeckten Anschlüssen auf dem Sockel zwischen den Giebelpfosten eingebaut. Mat. : Lohn : 05 6,00 Stk 3,00 Stk 6,00 Stk 3,00 Stk 2,00 Stk 1,00 Stk EUR EP/Stk EUR EP/Stk EUR Feuerlöscher (AB) mit Wandhalterung Mat. : Lohn : 10 EP/Stk Spiel- und Satzanzeiger zur Montage am Schiedsrichterstuhl (8 cm hohe Zahlen). Mat. : Lohn : 09 EUR Papierkörbe, Kunststoff weiß, ca. 30/30/40 cm Mat. : Lohn : 08 EP/Stk Schiedsrichterstühle aus Aluminium (Court Royal de Luxe, oder gleichwertig). Mat. : Lohn : 07 EUR Sitzbänke mit Lehne, 200 cm lang Kunststoff (Modell Berlin oder gleichwertig) Mat. : Lohn : 06 EP/Stk EP/Stk EUR Schuhreiniger mit Bürsten und Auffangwanne ca. 100 / 100 cm groß. Mat. : Lohn : Ausstattung insgesamt netto: EP/Stk EUR EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.16 Titel 15.12.2016 Tribüne Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 62 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle 01 1,00 Stk Tribünenkonstruktion lt. Zeichnung herstellen liefern und montieren Die Tribüne besteht aus zwei breiten Sitzstufen, die an den beiden äusseren Enden über eine Art Treppenanlage begangen wird. Das dritte obere und auch breiteste Podest wird hauptsächlich zum begehen genutzt. Die Tragkonstruktion besteht aus KVH und der Belag aus einer 22 mm OSB-Platte geschliffen. An den beiden äusseren Enden sind zwei Emporen geplant, die aus Holzrahmenbauwänden gebaut sind und mit einer 15 mm OSB-Platte verschalt werden. Unter den Emporen entsteht jeweils ein Lagerraum zu lagern von Equipment. Somit erhöht sich der Bedarf an Sandwich Elementen im Dach und Wandbereich, sowie die Holzkonstruktion ebenfalls im Dach- und Wandbereich. Die Kosten hierfür sind in dieser Position komplett enthalten. - Lange: 23,77 m - Tiefe: 3,00 m - Höhe: 1,60 m - Höhe der Sitzstufen: 0,40 m - Breite der ersten 3 Stufen: 0,80 m - Breite der obersten Stufe: 1,60 m - Emporen: 2 Stück ca. 800 x 400 cm Mat. : Lohn : Tribüne insgesamt netto: EP/Stk EUR EUR Übertrag..................................... Leistungsverzeichnis 2016-SCC Feste Drei-Feld-Halle 20.17 Titel 15.12.2016 Anbau Bauvorhaben Bau einer 3-Feld-Tennishalle Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Bauherr Tennis-Club SCC e.V. Waldschulallee 45 14055 Berlin Planverfasser Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin Telefon 030 - 832 70 29 Fax 030 - 831 37 88 Bauleitung Klaus Günther, Architekt Boltzmannstr. 12 14195 Berlin-Dahlem Telefon 030-832 70 29 Fax Ausführung Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten März 2017 laut Terminplan 15.09.2017 Währung Mehrwertsteuer EUR 19,0 % Abgabetermin Abgabeort 19.01.2017 um 15:00 Abgabe Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden. Gesamtsumme brutto in EUR ................................................................................ ............................................................................ (Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung) Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. ............................................, den ............................ ............................................................................ (Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift) Seite 64 von 66 Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle 01 1,00 Stk Anbau lt. Zeichnung herstellen, liefern und montieren in Holztafelbauweise unteer Berücksichtigung der bestehenden Normen sowie nach den strengen Vorschriften der Gütegemeinschaft Holzbau- Ausbau - Dachbau e.V. (GHAD) laut nachfolgender Beschreibung von außen nach innen: Größe: ~ 7,00 x 4,00 m (Tiefe x Breite) Wandkonstruktion: 120 mm Fassade: Sandwichfassade analog Tennishalle mit windund regendichtem Anschluss an die Hallenfassade Innenverkleidung: 15 mm OSB Platte Dachkonstruktion: Pultdach mit 15° Dachneigung Eindeckung: Sandwichelemente analog Hallendach mit Wind und regendichtem Anschluss an die Hallenfassade Entwässerung: Zinkrinne analog Tennishalle. Fallrohr mit freiem Ende. Innenwände: 100 mm Holzrahgmenbauwände beidseitig mit 15 mm OSB verkleidet und mit Mineralwolle gedämmt, weiß gestrichen Tür: Stahltür analog der Halle 1 Stück 1.000 x 2.260 mm incl. Fundamente, Bodenplatte mit Sauberlaufbelag, 1 äußerer TZ-Abtretrost mit Betonfundament, ca. 100/50 cm (Entwässerung) und 1 Winkelrahmen mit Gummiabstreifmatte ~ 100/50 cm Mat. : Lohn : Anbau insgesamt netto: EP/Stk EUR EUR Übertrag..................................... Bau einer 3-Feld-Tennishalle Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle Kostenzusammenstellung: 01 Technische Daten 02.01 Baustelleneinrichtung ...................................... 02.02 Schadstoffausbau Tennishalle ...................................... 02.03 Abriss Tennishalle ...................................... 02.04 Transport und Entsorgung ...................................... 02.05 Stundenlohnarbeiten ...................................... 02 Abbrucharbeiten EUR 03 Statische Berechnung EUR 04 Brandschutzkonzept EUR 05 Wärmeschutznachweis EUR 06 Hebe-/Transportarbeiten und Zeichnungen etc. EUR 07 Fundamente EUR 08 Hallenkonstruktion EUR 09 Dacheindeckung EUR 10 Wandverkleidung EUR 11 Heizungsinstallation EUR 12 Elektroinstallation EUR 13 Boden (Unterkonstruktion) EUR 14 Bodenbelag EUR 15 Ausstattung EUR 16 Tribüne EUR 17 Anbau EUR Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle insgesamt + 19% MwSt Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle insgesamt EUR netto EUR EUR brutto EUR
© Copyright 2025 ExpyDoc