WBM GmbH, Postfach 02 67 00, 10129 Berlin
WBM.
Finde Deine Mitte
Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (VOB/A)
Vergabenummer:
ÖA 1828-10-2016
Maßnahme/Objekt: Liebigstraße 2, 2A, 3C
Leistungsumfang: Sanitärinstallation
Auftraggeber:
WBF Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain mbH
Sehr geehrte Damen und Herren,
Standort
Zentrale
Dircksenstraße 38
10178 Berlin
Abteilung
Vergabe/Einkauf
Telefon: +49 30 247130
Telefax: +49 30 24714100
wir übersenden Ihnen die Ausschreibungsunterlagen für da s oben genannte
Bauvorhaben mit der Bitte um Abga be eines kostenlosen und preisgünstigen
Angebotes für folgendes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
Freihändige Vergabe
Postanschrift
WBM GmbH
Postfach 02 67 00
10129 Berlin
Beschränkte Ausschreibung
nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb
Ausschreibende Stelle:
WBM GmbH
Abt. Vergabe/Einkauf
Dircksenstr. 38
10178 Berlin
Für Auskünfte zu den
Vergabeunterlagen,
etwaige Ortsbesichtigungen und dgl. steht
Ihnen zur Verfügung:
WBM GmbH
Abt. Vergabe/Einkauf
Dircksenstr. 38
10178 Berlin
Ansprechpartner: Anke Fust
Tel.: (030) 2471 4311
Datum
19.10.2016
Bearbeiter/in
Anke Fust
Telefon / Durchwahl
+49 30 2471 4311
Telefax
+49 30 2471 3670
E-Mail
[email protected]
Nicht für Mietzahlungen
Bankverbindung:
Landesbank Berlin AG
IBAN: DE35 1005 0000 6632 0222 17
BIC: BELADEBEXXX
WBM Wohnungsbaugesellschaft
Berlin-Mitte mbH
Sitz der Gesellschaft:
Dircksenstraße 38
10178 Berlin
Vorsitzender
des Aufsichtsrates:
Lutz Basse
Geschäftsführung:
Christina Geib
Jan Robert Kowalewski
Handelsregister:
AG Charlottenburg
HRB 35223
UST-IdNr. DE 137189619
Seite 1/3
wbm.de
jeder-qm-du.de
Angaben zum Leistungsverzeichnis (LV):
Änderungsvorschläge und Nebenangebote, sofern zugelassen, müssen den Anforderungen des LV´s und den Technischen Regeln entsprechen. Die Anzahl von Nebenangeboten
oder Änderungsvorschlägen ist an der bezeichneten Stelle
der Vergabeunterlagen aufzuführen. Soweit Preisnachlässe
ohne Bedingungen gewährt werden, sind die se ebenfalls an
einer in den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle einzutragen.
Änderungsvorschläge oder Nebenangebote müssen auf besonderer Anlage zum Angebot gemacht und als solche deutlich gekennzeichnet werden.
Alternative Fabrikate müssen den ausgeschriebenen in
technischer Hinsicht sowie in F arb- und Formgebung gleichwertig sein. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen. Für die im LV angeführten Positionen ist auf jeden
Fall eine Preisangabe erforderlich.
Vergabeprüfstelle:
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Termine:
Eröffnungs-/Einreichungstermin:
Zuschlags- und Bindefrist:
am 10.11.2016 um/bis 10:00 Uhr
bis zum 23.12.2016
Bauzeit gesamt:
vom 15.04.2017
bis 13.04.2018
Bei Abgabe in schriftlicher Form ist das Angebot in der ausschreibenden Stelle,
205 in einem fest verschlossenen Umschlag, mit der unten genannten Aufschrift
Zimmernummer …......
oder mit dem beiliegenden Kennzettel einzureichen.
Aufschrift auf geschlossenem
Umschlag:
„Angebot für … (Be zeichnung des Objektes/der Baumaßnahme und des Leistungsumfanges wie im Betreff) …“
"Erst bei Submission öffnen!"
Nebenangebote:
Nebenangebote sind nicht zugelassen.
Die Vergabe nach Losen wird vorbehalten
nein
ja, Angebote sind möglich:
nur für ein Los
für ein oder mehrere Lose
nur für alle Lose
Anlagen
1)
die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:
Angebotsdeckblatt
Anlage Tariferklärung
Besondere Vertragsbedingungen (BAVG)
Besondere Vertragsbedingungen für die Bauabfallentsorgung
Erklärung zur Beauftragung von Entsorgungsfachbetrieben
Datenschutzerklärung
Eigenerklärung zur Eignung
Erklärung und Verzeichnis der Nachunternehmer
Einhaltung der Frauenförderung
Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen
vom zuständigen Finanzamt
Seite 2/3
Kennzettel (nur erforderlich, wenn Abgabe in Papierform erfolgt)
LV: Sanitaer.D83
Muster Bürgschaftsurkunde
Tariftreueerklärung
Verwendungsverbote und Verwendungsbeschränkungen von Baustoffen
Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB)
Nachweis von mindestens drei Referenzen für vergleichbare Leistungen
in den letzten drei Jahren (siehe Eigenerklärung)
Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation
Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme
Integritätsvereinbarung
Bewerberbögen
2)
die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Bauablaufplan
Zeichnungen und Pläne
Mindestanforderungen an Nebenangebote
Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind
zusätzlich mit dem Angebot einzureichen:
gemäß Vergabebekanntmachung
weitere Nachweise über Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
können gefordert werden
zusätzlich auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:
Vereinbarung zwischen Auftragnehmer und Nachunternehmer zur Einhaltung
der tarifvertraglichen und öffentlich-rechtlichen Bestimmungen
die aktuelle Beitrags- und Meldebescheinigung der Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der
Bauwirtschaft (ULAK in Wiesbaden) bzw. Sozialkasse des Berliner Baugewerbes
Urkalkulation
im Auftragsfall vorzulegen:
Der aktuelle Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung mit mindestens 3 Mio. EUR für
Personen-, Sachschäden pauschal mit einer zweifachen Maximierung sowie einer Mitversicherung von Bearbeitungsschäden mit einer Mindestdeckungssumme von 20 TEUR und
der Versicherungsschutz nach dem
Umweltschadensgesetz.
4 Wochen nach Auftragserteilung, ist eine unbefristete Vertragserfüllungsbürgschaft in
Höhe von 10 % der Gesamtauftragssumme zu übergeben
Wir bitten u m kurze Mitteilung, wenn Sie si ch nicht an der Ausschreibung beteiligen. Nachteile
entstehen Ihnen hierdurch nicht.
Mit freundlichen Grüßen
WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH
i. V.
i. A.
Susanne Ernst
Dörte Barry
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Seite 3/3
Bieter
Angebotsdeckblatt
Vergabenummer:
ÖA 1828-10-2016
Maßnahme/Objekt: Liebigstraße 2, 2A, 3C
Leistungsumfang: Sanitärinstallation
Auftraggeber:
WBF Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain mbH
Die geforderten Unterlagen aus den Vergabeunterlagen (z. B. Nachweis Fachkunde, Haftpflichtversicherung) liegen bei. Bitte ankreuzen!
Nachlass ohne Bedingungen, der vom Bieter gewährt wird, ist nur an dieser
Stelle anzugeben, ansonsten wird er nicht gewertet. Bei elektronischer Angebotsabgabe wird der Nachlass in der GAEB-Datei des Leistungsverzeichnisses
eingetragen und hier automatisch übernommen.
Anzahl Nebenangebote
Angebotsdatum:
%
Stück
Name des Ansprechpartners:
Gesamtbruttoangebotssumme ohne Nachlass und ohne Skonto
EUR
Stempel, Unterschrift
(Name in Druckschrift)
Die Unterschrift auf dem Angebotsdeckblatt umfasst sämtliche vom Bieter mit dem Angebot vorgelegten Unterlagen und Erklärungen. Einer gesonderten Unterzeichnung dieser Unterlagen und Erklärungen bedarf es lediglich bei einem entsprechenden Hinweis in der Angebotsaufforderung oder den
Vergabeunterlagen.
Wird das Angebot nicht unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abgegeben. Bei Teilnahme am
elektronischen Vergabeverfahren ersetzt die elektronische Signatur die händische Unterschrift.
Seite 1/1
Angebotsdeckblatt oLos_VOB, Stand 04/2015
Kennzettel wird nur benötigt, wenn Sie Ihr Angebot in Papierform abgeben.
Bitte ausschneiden und auf den Umschlag des Angebotes kleben.
Kennzettel für Angebotsumschlag
Umschlag bitte nicht öffnen! Angebot an ausschreibende Stelle unverzüglich
weiterleiten!
Absender (Bieter):
Vergabe Nr.
ÖA 1828-10-2016
Objekt:
Liebigstraße 2, 2A, 3C
Angebot für:
Sanitärinstallation
Abgabetermin:
10.11.2016
,
10:00 Uhr
Vom Auftraggeber auszufüllen
Eingang des Angebotes:
Uhr
Bitte nutzen auch Sie zukünftig die Vorteile der elektronischen Vergabe
und nehmen am elektronischen Vergabeverfahren teil.
Registrierung unter
my.vergabeplattform.berlin.de
Kennzettel_VOL (Stand 11/09)
Bürgschaftsurkunde
(Vertragserfüllungs- und Mängelansprüchebürgschaft)
Der Auftragnehmer
Name und Sitz
und
der Auftraggeber
vertreten durch
haben folgenden Vertrag geschlossen:
Nr. des Auftragsschreibens/Vertrages:
Datum:
Bezeichnung der Leistung:
…………
Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der Auftragnehmer Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher
Verpflichtungen aus dem Vertrag, insbesondere für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung einschließlich
der Abrechnung, Mängelansprüche und Schadenersatz zu leisten. Er leistet die Sicherheit in Form dieser
Bürgschaft.
Der Bürge
Name und Anschrift
Übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die unwiderrufliche und selbstschuldnerische Bürgschaft nach
deutschem Recht und verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von
_______________ €
An den Auftraggeber zu zahlen. Auf die Einreden der Anfechtbarkeit, der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage
gemäß §§ 770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für
unbestrittene oder rechtskräftig festgestellt Gegenforderungen des Hauptschuldners.
Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. Die Bürgschaftsforderung
verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene
Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer
sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.
Gerichtsstand ist Berlin.
Ort, Datum
Unterschriften:
________________
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
Vortexte
Vortexte
Allgemeine Vorbemerkungen
Der Ausschreibung liegen detailierte Angaben inkl.
Anlagenverzeichnis, sowie eine Planverteilerliste bei.
Struktur LV Die Leistungen sind in die beiden zu bearbeitenden
Gebäude Liebigstraße 2AB und Liebigstraße 3A aufgeteilt.
Baubeschreibung
Im zentralen Berliner Stadtteil Friedrichshain entstehen mit dem
hier beschriebenen Projekt zwei Wohnneubauten mit insgesamt
55 Wohneinheiten. Bauherr ist die WBF
Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain mbH c/o WBM
Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH, Dircksenstraße
38,10178 Berlin (im folgenden Text wbf genannt). Das derzeit
unbebaute Areal in der Liebigstraße 2AB und 3A bietet Platz für
zwei Neubauten unterschiedlicher Größe.
Lage
Die bebaubaren Freiflächen von rund 1257m2 und 1478m2
befinden sich in Berlin-Friedrichshain, nördlich der "Frankfurter
Allee" und in unmittelbarer Nähe zum "Frankfurter Tor". Sie
umfassen folgende Flurstücke: Liebigstraße 2A/B: Flurstücke
665, 667 und 669.
Liebigstraße 3A: Flurstücke 362 und 565. Das Bauland folgt
einer unregelmäßigen, polygonalen Grundrisskontur.
Auf dem Grundstück Liebigstrasse 3A liegt ein Geh-Fahr-und
Leitungsrecht zugunsten des Grundstückes Liebigstrasse 3.
Nutzung / Größe
Die neue Bebauung auf den beiden Grundstücken Liebigstraße
3A und 2A/B schließt westlich sechsgeschossig an die
Brandwand des WBM-Gebäudes (Liebigstraße 4) an und rahmt
das Baudenkmal des ehemaligen Gewerbehofes (Liebigstraße
3) in seiner Mitte. Nach Osten hin schließt die Bebauungen mit
einer siebengeschossigen Überhöhung ab.
Die Liebigstraße 2AB umfasst ein Kellergeschoss,
Erdgeschoss, 5 Obergeschosse und ein zurückgesetztes
Dachgeschoss, welches als Überhöhung nach Osten hin
abschließt. Die Liebigstraße 3A ist teilunterkellert ,umfasst
Erdgeschoss und 5 Obergeschosse.
Es entstehen 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen, die jeweils einen
vorgehängeten Balkon erhalten. Die Wohnfläche der einzelnen
Wohnungen liegt bei ca. 43 - 104m2.
Das beplante Areal umfasst ca. 2.735 m2. Bei einer
Grundstücksfläche von 1257m2 in der Liebigstraße 2A/B ergibt
sich eine GFZ von 2,17 und eine GRZ von 0,35. Das
Grundstück Liebigstraße 3A hat eine Fläche von 1478 m2, das
Bestandsgebäude Liebigstraße 4 wird hier mit berücksichtigt.
Daraus ergibt sich eine GFZ von 2,37 und eine GRZ von 0,42.
Die Bruttogrundfläche (BGF a,b,c) der oberirdischen Geschosse
der beiden Gebäude umfaßt ca. 4909 m2. Die gesamte
Wohnfläche gemäß WoFlV (Verordnung zur Berechnung der
Wohnfläche vom 01.01.2004) beträgt 3116m2. Die lichte
Raumhöhe aller oberirdischen Geschosse liegt bei ca. 2,65m.
Vorhandenes
Das Grundstück Liebigstraße 2A-B liegt seit vielen Jahren brach
und war durch Spontanvegetation begrünt. Die Grundstücke
sind im Vorfeld vollständig gerodet worden.
Auf dem Grundstück Liebigstraße 3A ist eine Grünfläche mit
Rasen angelegt.
Die befestigte Zufahrt (Kopfsteinpflaster)(Geh-Fahr-und
Leitungsrecht) für das Grundstück Liebigstraße 3 ist stark
angerampt. Entlang der Brandwand Liebigstraße 3 befindet sich
ein weiterer ca. 3,00m breiter asphaltierter Grundstücksstreifen.
Zur Liebigstraße 4 hin ist ein befestigter Fußgängerweg
vorhanden.
1
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
Konstruktion
Die Außenwände der Kellergeschosse werden als
WU-Beton-Wände ausgeführt. Die tragenden Außenwände
werden in Massivbauweise errichtet, d.h. entsprechend der
Tragstruktur überwiegend aus Kalksandsteinen gemauert. Die
Außenwandbekleidung besteht aus einem
Wärmedämmverbundsystem. Die Decken werden aus
Stahlbeton in einer Stärke von 20cm als Halbfertigteildecken
(Filigrandecken) mit Aufbeton hergestellt. Die Dächer werden
als Flachdach in massiver Bauweise aus Stahlbeton erstellt und
extensiv begrünt.Die Begrünug wird von Kiesstereifen
eingefasst. Die Dämmung erfolgt im 2% Punkt-und
Konter-Gefälle auf Bitumenabdichtung. Plätze, Höfe
Baustelleneinrichtung und Logistik
Logistik
Große Materiallieferungen sind mit einem Vorlauf von 48
Stunden anzumelden. Aufgrund der geringen Lagerflächen sind
Wartezeiten einzuplanen. Das Befahren des Baustellenbereichs
ist nur für Firmenfahrzeuge gestattet, die vorher registriert
werden müssen. Der Aufwand hierfür, einschl. Wartezeiten etc.
ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
Baustelleneinrichtung
Es stehen nur im begrenztem Umfang zusätzliche Flächen für
die Baustelleinrichtungselemente und Lagerflächen zur
Verfügung. Durch den AG wird im Zuge der Ausschreibung ein
entsprechender Übersichtsplan zur Verfügung gestellt.
Vom AN ist der vorhandene Baustelleneinrichtungsplan für
seine Arbeiten notwendigen Tätigkeiten zu überarbeiten und
dem AG zur Abstimmung vorzulegen. Erst nach Freigabe des
Baustelleneinrichtungsplans darf mit den Arbeiten begonnen
werden.
Im Einzelnen gilt Folgendes: Geräte, Werkzeuge einschl. aller
für die Durchführung erforderlichen Gerüste und sonstige
Betriebsmittel, wie auch Hebezeuge aller Art,die zur
vertragsgemäßen Durchführung der eigenen Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
einsetzen für alle Arbeiten.
Der Geräteeinsatz wird nicht gesondert vergütet.
Die Baustelleneinrichtung insbesondere mit Kränen, Herstellen
von Zuwegungen, Lagerflächen und Absperrungen bzw.
Schutzmaßnahmen ist durch den AN aufzubauen, zu
unterhalten und allen Gewerken zur Verfügung zu stellen. Die
Baustraße und die Fläche für die Baustelleneinrichtung werden
im Vorwege hergestellt. Diese Flächen sind sauber zu halten.
Das Material soll nach Beendigung der Leistung recycelt
werden. Eine Verschmutzung des Materials der
Baustelleneinrichtungsfläche ist zu vermeiden.
In Anspruch genommene Lager-, Verkehrs- und Arbeitsflächen
sind unmittelbar nach Gebrauch wieder in ihren ursprünglichen
Zustand zu versetzen. Dies ist in die EPs miteinzukalkulieren.
Die Baustelle darf nur über die ausgewiesene Baustellenzufahrt
angefahren werden.
Weitere Angaben sind aus der Baubeschreibung zu entnehmen
und zu berücksichtigen.Ein Baulogistikkonzept ist im Vorfeld zu
erarbeiten und mit dem AG abzustimmen.
Anlieferverkehr und Abtransport / Unterbringung
Die Straßen und Wege, die zum Baugelände führen, dürfen
nicht zu Lager- und Abstellzwecken benutzt werden und sind
von Verunreinigungen freizuahlten. Sämtliche Fahrzeuge,
Geräte und Materialien sind nur im zugewiesenen und
genehmigten Bereich abzustellen.
Feuerwehrzufahrt/Feuerwehraufstellflächen
Die für die Feuerwehr ausgewiesenen Zufahrten und
Aufstellflächen müssen zu jeder Zeit zugänglich und benutzbar
2
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
bleiben!
Bauwasser/Baustrom
Wird von dem Gewerk Rohbau hergestellt und unterverteilt.
Leistungsumfang
Positionen Alle in den Positionen beschriebenen Leistungen
beinhalten die vollständige Leistung inkl. der Lieferung von
Materialien ( ´Lieferung und Montage ´), wenn nicht
ausdrücklich anders beschrieben. Die Leistungen sind
fachgerecht und gemäß den anerkannten Regeln und dem
Stand der Bautechnik sowie in sauberer handwerklicher Weise
herzustellen.
Sollten Unklarheiten in Bezug auf die Ausführung und
Qualitätsmerkmale bestehen, so sind diese vor, spätestens
jedoch mit Angebotsabgabe in schriftlicher Form festzuhalten
und dem AG mitzuteilen, um eine Klärung vor Auftragserteilung
zu erreichen.
Auf Leistungen, die für den Fachunternehmer erkennbar, in der
Leistungsbeschreibung fehlen, jedoch zur fachlich
einwandfreien Herstellung gemäß dem Stand der Bautechnik
erforderlich sind und üblicherweise durch das Gewerk des
Auftragnehmers erbracht werden, ist vor Angebotsabgabe
hinzuweisen.
Produkte, Produktangaben
Es dürfen nur bautechnisch und bauaufsichtlich zugelassene
Produkte verwendet werden. Sollten die Bieter im
Leistungsverzeichnis aufgefordert werden, das angewandte
Erzeugnis zu nennen, so ist der Hersteller ebenfalls anzugeben.
Auf Verlangen sind dem Auftraggeber die genauen
Bezeichnungen (Hersteller, Fabrikat, Typ und Produktname
etc.) der verwendeten Materialien und Baustoffe bekannt zu
geben. Wenn im Angebot abgefragt sind die Materialien dort
genau zu bezeichnen.
Bemusterung
Der AN hat mit dem AG die Produkte vorab zu bemustern.
Musterdarstellungen, Musterflächen, Bemusterungen vor Ort
sind durch den AN entsprechend den Wünschen des AG
durchzuführen.
Referenzmuster bleiben zur Verfügung des AG bei der örtlichen
Bauüberwachung des AG. Sofern keine gesonderte Position im
LV aufgeführt wird, ist diese Leistung in die Einheitspreise mit
einzurechnen.
Werk- und Montageplanung
Die Werk- und Montageplanung sind mindestens vier Wochen
vor Ausführung dem AG zur Freigabe vorzulegen.
Brandschutz während der Bauphase
Der AN hat während der Baumaßnahme notwendige
Brandschutzmaßnahmen in Abstimmung mit dem AG, der
örtlichen Bauleitung und dem SiGeKo durchzuführen. Diese
Leitungen sind in die Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergütet.
Für alle Lagerplätze, Bauteile und Baustelleneinrichtung gelten
die einschlägigen Vorschriften über den Brandschutz.
Lärmschutz, Erschütterung, Staubeinwirkung
Wegen der unmittelbar an das Grundstück angrenzenden
Nutzungen (u. a. Arbeiten u. Wohnen) sind ein besonderes
Augenmerk auf eine Lärm-, staub- und erschütterungsarme
Ausführung zu legen. Der AN ist verpflichtet entsprechende
Maßnahmen zu ergreifen.
Zum Schutz gegen Immisionen (Lärm, Erschütterung. Staub
etc.) hat der AN geeignete Maßnahmen gem. den Gesetzen
zum Schutz gegen Baulärm und den Verwaltungsvorschriften zu
treffen.
Alle Geräte müssen schallgedämpft sein und dürfen die vom
Gewerbeaufsichtsamt geforderten dB (A)-Werten nicht
3
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
überschreiten. Entsprechende Belege sind schriftlich anzugeben
und werden durch die örtliche BL abgefordert.
Ausnahmegenehmigungen für den Einsatz von Baumaschinen
in den Nachtstunden sowie an Sonn- und Feiertagen sind vom
AN rechtzeitig bei den zuständigen Behörden zu beantragen.
Baubesprechungen, Termine
Der AN verpflichtet sich, mit der Bauleitung des AG Termine,
Abwicklung und Details, sowie Konstruktionszeichnungen vor
Arbeitsbeginn abzusprechen. Der AN verpflichtet sich, lange
Lieferzeiten für Produkte (u.a. Fenster) einkalkulieren. Ein
Bauzeitenplan wird bei Auftragsvergabe Vertragsbestandteil
Schutz von Baustoffen und Bauteilen
Die Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Schutz von
Baustoffen und Bauteilen gegen Witterungseinflüsse, die für die
termingerechte und fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten
notwendig werden, ist Sache des AN. Diese werden nicht
gesondert vergütet, sofern nicht im LV berücksichtigt.
Baustoffe und Bauteile
Gem. den in den ATV getroffenen Regelungen schließen die
Leistungen grundsätzlich die Lieferung sämtlicher Baustoffe und
Bauteile ein, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
vorgeschrieben ist. Im allgemeinen ist daher die Lieferung der
Baustoffe und Bauteile nicht erwähnt.
Der Nachweis der Eignung der Baustoffe ist vom AN zu
erbringen. Der Nachweis der Eignung ist vor Lieferung bzw.
Einbau dem AG zu übergeben und werden durch die örtliche BL
abgefragt.
Bauzeitenplan/Termine
Dem AN wird durch den AG ein Rahmenterminplan mit
Meilensteinen übergeben. Dieser wird Vertragsbestandteil.
Dieser Rahmenterminplan ist eigenverantwortlich vom AN
fortzuführen und abzustimmen.
SiGeKo
Durch den AG wird ein unabhängiger und selbstständiger
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)
bestellt. Die Beauftragung von Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinatoren entbindet den AN nicht von
seiner Verantwortung und Aufsichtspflicht gegenüber seiner
Mitarbeitern und Unterauftragnehmern. Die einschlägigen
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sind
einzuhalten.
Vermessungsarbeiten
Durch den Vermesser des AG wird eine Achseinmessung
vorgelegt, alle weiteren Vermessungen, die der AN für die
Erbringung seiner Leistung benötigt, sind durch ihn selbst zu
erbringen. Eine entsprechende Leistungsposition ist im
Leistungsverzeichnung vorgesehen.
Maßtoleranzen Es gelten die Normen DIN 18202 und DIN
18203 mit ihren Unternormen.
Hinweise zur Kalkulation Es wird empfohlen die Örtlichkeit
vor Angebotsabgabe zu besichtigen. Mehrkosten, die auf
Grund der Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten nach
Angebotsabgabe angemeldet werden, werden nicht
vergütet.
Öffentlichkeitsarbeit Presseveröffentlichungen etc. sind nur in
Abstimmung und Genehmigung mit dem AG gestattet.
Hinweise zur Kalkulation
Bauphasen
Das Baugebiet ist in 2 Areale (Liebigstraße 3A und 2AB
unterteilt, die zeitlich und technologisch verbunden zu
bearbeiten, jedoch durch das Bestandsgebäude Liebigstraße 3
räumlich voneinander getrennt sind. Diese unterscheiden sich
wie vorab beschrieben durch ihre Bodenschadstoffzuordnung,
ihre Größe und ihre Gründungsweisen sind deswegen
4
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
unterschiedlich zu bearbeiten. Generell wird mit den Arbeiten
Liebigstraße 2AB begonnen. Die einzelnen spezifischen
Baustelleneinrichtungen werden somit zuerst auf dem
Baugelände Liebigstraße 2AB aufgebaut und nach Beendigung
der Nutzung auf die Liebigstraße 3A versetzt.
Die allgemeine Baustelleneinrichtung findet ihren Platz auf dem
Baugelände der Liebigstraße 2AB.
Anlagen
Der Ausschreibung liegen Pläne bei, die das Gebäude
umfangreich in Grundrissen, Schnitten, Ansichten und Details
darstellen.
Auch wenn nicht gesondert erwähnt, so sind die erforderlichen
und einzubauenden Stoffe/Bauteile generell zu liefern,
überschüssiges Material ist generell zu laden und zu entsorgen.
Dies Aufwendungen sind in den Angebotspreis dieses
Titels/Gewerk mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet.
Das Anfahren, Umrüsten, Umsetzen und Abfahren von
Bohrgeräten oder sonstigen Maschinen ist in den Angebotspreis
dieses Titels/Gewerk mit einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergütet.
Hinweise zum Rohbau
handelt es sich um den Neubau von zwei mehrgeschossigen
Wohngebäuden. Die Gebäude 2a und 3a sind jeweils einzelne
freistehende Baukörper.
Nutzlasten
In der statischen Berechnung werden gemäß DIN EN 1991-1-1
(12.2012) und DIN EN 1991-1-1/NA (12.2012) folgende
Nutzlasten angesetzt.
Dachdecke: 2,00 kN/m2 Wohnräume: 2,30 kN/m2 1) Balkone:
4,00 kN/m2 Treppen, Podeste: 3,00 kN/m2 Kellerräume in
Wohngebäuden: 3,00 kN/m2 1)inklusive Trennwandzuschlag
0,80 KN/m2
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Anlagen im Baubereich
Nach den vorliegenden Unterlagen sind unmittelbar am
Bauwerk Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden.
Der AN ist verpflichtet, sich zuverlässig und mit ausreichendem
zeitlichen Vorlauf vor Beginn der Bauarbeiten bei allen in Frage
kommenden Leitungsträgern über Leitungen und Kabel etc. zu
erkundigen und einweisen zu lassen und dies dem AG
nachzuweisen.
Abfall Aufgrund des Platzmangels ist der Abfall aus dem
Bereich des Auftragnehmers ist arbeitstäglich verpackt zu
beräumen und bei Abzug mindestens jedoch wöchentlich von
der Baustelle zu entfernen oder in Container zu verbringen. Bei
Nichtbeachtung der o.g. Festlegung behält sich der
Auftraggeber vor die Beräumung und Entsorgung ohne weitere
Ankündigung einem Dritten zu übertragen und die entstehenden
Kosten an den Auftragnehmer weiter zu belasten. Bauabfall ist
fachgerecht zu entsorgen. Dem AG sind immer alle
Entsorgungsnachweise vorzulegen. Das Führen der
Entsorgungsnachweise ist Bestandteil des Leistungsumfangs
des AN. Es ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird
nicht gesondert vergütet.
Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: - ein etwaiges
Zwischenlagern im Baustellenbereich - behördliche
Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden
vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet) - das
Verwenden von Containern (Ver- und Entsorgungslogistik) - die
Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber beigestellten
Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten - sämtliche
Gebühren und Abgaben (z.B. Ankündigung Nachtarbeit) Organisation (Förderart und Förderweg) - das Entsorgen von
5
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
Baurestmassen/Abfallmaterialien
Die hier beschriebenen Gebäude Liebigstraße 2A/B und
Liebigstraße 3A sind nach wirksamer
Grundstücksnummerierung gemäß Amt für Vermessung
Friedrichhain/ Kreuzberg auf Liebigstraße 2/2A und 3C
festgesetzt worden.
Der AN ist dazu aufgefordert, seine etwaigen Werk- und
Montageplanungen, Abnahmen, Dokumentationen und
sonstige wirksamen Dokumente dahingehend auf die neue
Nummerierung lautend zu erstellen.
Die vom AN zu erstellenden Unterlagen,
Die vom AN zu erstellenden Unterlagen,
mit CAD-Programm, als Montagepläne,
werden nach abgestimmten
Terminplänen dem AG zur Genehmigung
2-fach zur Verfügung gestellt, davon ein
Satz als
Papierzeichnung/Plotterausdruck, farbig,
auf DIN A 4, Format gefaltet.
Ausführung/Inhalt der vom AN zu
Ausführung/Inhalt der vom AN zu
erstellenden Montagepläne:
Darstellungen in Grundrissplänen und
Schnittzeichnungen,
sowie von Zentralen, Schächten,
Installationsschwerpunkten,
Detailzeichnungen der Baumaßnahme,
Verdrahtungs- und Anschlusspläne der
Elektrotechnik DIN EN 61082-1 (VDE
0040-1),
Maßstab entsprechend den zur
Verfügung gestellten Zeichnungen.
Die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 Beiblatt 2
Die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 Beiblatt 2
sind zu erfüllen.
Es müssen die Schallschutzmaßnahmen der
Schallschutzstufe 2 nach VDI 4100 (Tabelle 2) erfüllt
werden.
Soweit nicht anders angegeben
Soweit nicht anders angegeben
verstehen sich alle Positionen
einschliesslich liefern und montieren.
6
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EUR
7
20.10.2016
08.09.2016
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Gesamtbetrag
in EUR
01
Haus 2a-b
01.01
Trinkwasserleitungen und Zubehoer
01.01.0001
Rohr Stahl niro nahtlos Wasser AD 15mm WD 1mm
incl. Rohrbefestigung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren Stahl DIN EN
10297-2, nahtlos, Werkstoff-Nr 1.4521, für Wasser, als
Steig- und Verteilleitung, Außendurchmesser 15 mm,
Wanddicke 1 mm, Verbindung durch Pressen, einschl.
Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Formund Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Verlegung in Schächten und unter Decken, Höhe bis 4 m.
incl. schalldämmender Rohrbefestigung, aus verzinktem
Stahl, mit schalldämmenden Einlagen.
incl. Muffen und Reduzierungen.
Fabrikat der Planung Viega Sanpress Inox
Angebotener Hersteller / Typ .
220,00
01.01.0002
m
Rohr Stahl niro nahtlos Wasser AD 18mm WD 1mm
incl. Rohrbefestigung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren Stahl DIN EN
10297-2, nahtlos, Werkstoff-Nr 1.4521, für Wasser, als
Steig- und Verteilleitung, Außendurchmesser 18 mm,
Wanddicke 1 mm, Verbindung durch Pressen, einschl.
Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Formund Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Verlegung in Schächten und unter Decken, Höhe bis 4 m.
incl. schalldämmender Rohrbefestigung, aus verzinktem
Stahl, mit schalldämmenden Einlagen
incl. Muffen und Reduzierungen.
Fabrikat der Planung Viega Sanpress Inox
Angebotener Hersteller / Typ .
55,00
01.01.0003
m
Rohr Stahl niro nahtlos Wasser AD 22mm WD 1,2mm
incl. Rohrbefestigung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren Stahl DIN EN
10297-2, nahtlos, Werkstoff-Nr 1.4521, für Wasser, als
Steig- und Verteilleitung, Außendurchmesser 22 mm,
Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch Pressen, einschl.
Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Formund Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Verlegung in Schächten und unter Decken, Höhe bis 4 m.
incl. schalldämmender Rohrbefestigung, aus verzinktem
Stahl, mit schalldämmenden Einlagen
incl. Muffen und Reduzierungen.
Fabrikat der Planung Viega Sanpress Inox
Angebotener Hersteller / Typ .
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
01.01.0004
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
66,00
m
Einheitspreis
in EUR
8
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Rohr Stahl niro nahtlos Wasser AD 28mm WD 1,2mm
incl. Rohrbefestigung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren Stahl DIN EN
10297-2, nahtlos, Werkstoff-Nr 1.4521, für Wasser, als
Steig- und Verteilleitung, Außendurchmesser 28 mm,
Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch Pressen, einschl.
Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Formund Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Verlegung in Schächtenund unter Decken, Höhe bis 4 m.
incl. schalldämmender Rohrbefestigung, aus verzinktem
Stahl, mit schalldämmenden Einlagen
incl. Muffen und Reduzierungen.
Fabrikat der Planung Viega Sanpress Inox
Angebotener Hersteller / Typ .
146,00
01.01.0005
m
Rohr Stahl niro nahtlos Wasser AD 35mm WD 1,5mm
incl. Rohrbefestigung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren Stahl DIN EN
10297-2, nahtlos, Werkstoff-Nr 1.4521, für Wasser, als
Steig- und Verteilleitung, Außendurchmesser 35 mm,
Wanddicke 1,5 mm, Verbindung durch Pressen, einschl.
Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Formund Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
incl. schalldämmender Rohrbefestigung, aus verzinktem
Stahl, mit schalldämmenden Einlagen
Verlegung in Schächten und unter Decken, Höhe bis 4 m.
incl. Muffen und Reduzierungen.
Fabrikat der Planung Viega Sanpress Inox
Angebotener Hersteller / Typ .
53,00
01.01.0006
m
Rohr Stahl niro nahtlos Wasser AD 42mm WD 1,5mm
incl. Rohrbefestigung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren Stahl DIN EN
10297-2, nahtlos, Werkstoff-Nr 1.4521, für Wasser, als
Steig- und Verteilleitung, Außendurchmesser 42 mm,
Wanddicke 1,5 mm, Verbindung durch Pressen, einschl.
Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Formund Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Verlegung in Schächten und unter Decken, Höhe bis 4 m.
incl. schalldämmender Rohrbefestigung, aus verzinktem
Stahl, mit schalldämmenden Einlagen
incl. Muffen und Reduzierungen.
Fabrikat der Planung Viega Sanpress Inox
Angebotener Hersteller / Typ
.
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
01.01.0007
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
27,00
m
Einheitspreis
in EUR
*** Bezugsbeschreibung
Bogen Rotguss 45-90 Grad AD 15 mm
Bogen, aus Rotguss, 90 Grad, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, als
Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung,
Außendurchmesser 15 mm.
Angebotener Hersteller / Typ .
46,00
01.01.0008
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0007, jedoch
AD 18 mm
AD 18 mm
8,00
01.01.0009
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0007, jedoch
AD 42 mm
AD 42 mm
20,00
01.01.0013
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0007, jedoch
AD 35 mm
AD 35 mm
24,00
01.01.0012
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0007, jedoch
AD 28 mm
AD 28 mm
39,00
01.01.0011
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0007, jedoch
AD 22 mm
AD 22 mm
17,00
01.01.0010
St
St
*** Bezugsbeschreibung
T-Stück 12x12x12
T-Stück, aus Rotguss, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, als
Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung,
9
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
Angebotener Hersteller / Typ .
70,00
01.01.0014
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
12x12x15
12x12x15
8,00
01.01.0015
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
20x12x15
20x12x15
5,00
01.01.0020
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
15x15x15
15x15x15
7,00
01.01.0019
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
15x15x12
15x15x12
5,00
01.01.0018
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
15x12x15
15x12x15
5,00
01.01.0017
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
15x12x12
15x12x12
1,00
01.01.0016
St
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
20x15x12
20x15x12
8,00
St
10
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
01.01.0021
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
25x20x12
25x20x12
5,00
01.01.0028
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
25x15x25
25x15x25
5,00
01.01.0027
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
25x12x25
25x12x25
6,00
01.01.0026
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
20x20x15
20x20x15
10,00
01.01.0025
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
20x20x12
20x20x12
11,00
01.01.0024
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
20x15x20
20x15x20
7,00
01.01.0023
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
20x15x15
20x15x15
10,00
01.01.0022
Einheit
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
25x20x15
25x20x15
9,00
St
11
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
01.01.0029
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
32x20x32
32x20x32
5,00
01.01.0036
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
25x25x25
25x25x25
5,00
01.01.0035
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
25x25x20
25x25x20
18,00
01.01.0034
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
25x25x15
25x25x15
10,00
01.01.0033
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
25x25x12
25x25x12
9,00
01.01.0032
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
25x20x25
25x20x25
5,00
01.01.0031
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
25x20x20
25x20x20
9,00
01.01.0030
Einheit
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
32x25x12
32x25x12
5,00
St
12
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
01.01.0037
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
32x32x32
32x32x32
6,00
01.01.0044
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
32x32x20
32x32x20
6,00
01.01.0043
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
32x32x12
32x32x12
5,00
01.01.0042
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
32x25x40
32x25x40
5,00
01.01.0041
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
32x25x32
32x25x32
5,00
01.01.0040
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
32x25x25
32x25x25
7,00
01.01.0039
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
32x25x20
32x25x20
5,00
01.01.0038
Einheit
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
40x32x40
40x32x40
6,00
St
13
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
01.01.0045
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheitspreis
in EUR
Gesamtbetrag
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
40x40x12
40x40x12
5,00
01.01.0046
Einheit
14
20.10.2016
08.09.2016
St
Rohr Mehrschichtverbundwerkstoff TW AD 16mm
Rohrleitung aus Mehrschichtverbundwerkstoff (PE,
Aluminium, PE) DIN 16836, für Trinkwasser warm und
kalt, mit Eignungsnachweis DIN 1988-200,
Außendurchmesser 16 mm, Verbindung durch Pressen,
einschl. Klebe- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen
der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet, Verlegung als Vorwandinstallation und auf dem
Rohfußboden, Arbeitshöhe bis 3 m.
Angebotener Hersteller / Typ .
526,00
01.01.0047
m
Rohr Mehrschichtverbundwerkstoff TW AD 20mm
Rohrleitung aus Mehrschichtverbundwerkstoff (PE,
Aluminium, PE) DIN 16836, für Trinkwasser warm und
kalt, mit Eignungsnachweis DIN 1988-200,
Außendurchmesser 20 mm, Verbindung durch Pressen,
einschl. Klebe- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen
der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet, Verlegung als Vorwandinstallation und auf dem
Rohfußboden, Arbeitshöhe bis 3 m.
Angebotener Hersteller / Typ .
204,00
01.01.0048
m
Rohr Mehrschichtverbundwerkstoff TW AD 25mm
Rohrleitung aus Mehrschichtverbundwerkstoff (PE,
Aluminium, PE) DIN 16836, für Trinkwasser warm und
kalt, mit Eignungsnachweis DIN 1988-200,
Außendurchmesser 25 mm, Verbindung durch Pressen,
einschl. Klebe- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen
der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet, Verlegung als Vorwandinstallation und auf dem
Rohfußboden, Arbeitshöhe bis 3 m.
Angebotener Hersteller / Typ .
120,00
01.01.0049
m
*** Bezugsbeschreibung
Winkel für Verbundrohr, Wasser, 90°, 16 mm
Winkel für Verbundrohr, Wasser, 90°, 16 mm
Winkel für Verbundrohr zur Wasserinstallation, mit zwei
Pressenden, aus Messing und Presshülse, mit Befestigung
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
15
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
nach Schallschutzvorschriften.
Winkel : 90°
Durchmesser : 16 mm
Angebotener Hersteller / Typ .
263,00
01.01.0050
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0049, jedoch
20 mm
20 mm
102,00
01.01.0051
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0049, jedoch
25 mm
25 mm
60,00
01.01.0052
St
St
*** Bezugsbeschreibung
T-Stücke für Verbundrohr, Wasser, 90°, 16 mm
T-Stücke für Verbundrohr, Wasser, 90°, 16 mm
Winkel für Verbundrohr zur Wasserinstallation, mit drei
Pressenden, aus Messing, mit Befestigung nach
Schallschutzvorschriften.
Winkel : 90°
Durchmesser : 16 mm
Angebotener Hersteller / Typ .
106,00
01.01.0053
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0052, jedoch
20*16*20
20*16*20
69,00
01.01.0054
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0052, jedoch
20*20*16
20*20*16
14,00
01.01.0055
St
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0052, jedoch
20
20
20,00
St
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
01.01.0056
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Gesamtbetrag
in EUR
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0052, jedoch
25*25*25
25*25*25
17,00
01.01.0058
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0052, jedoch
25*20*25
25*20*25
23,00
01.01.0057
Einheit
16
20.10.2016
08.09.2016
St
Montageschiene HM 28/15, kaltgewalzt, walzblank, 28 mm x
15 mm
Montageschiene HM 28/15, Profil kaltgewalzt,
walzblank (wb), nach DIN EN 1090, zur flexiblen
Anbindung von Montagekonstruktionen unter Verwendung
von systemkonformen HALFEN Schraubverbindungen.
Erforderliche Schienenlänge entsprechend bauseitigen
Anforderungen.
Profil-Nennmaß (BxH): 28 mm x 15 mm
- 6.070
- Fixlänge (Fixlängenzuschlag)
Liefern, auf das erforderliche Maß ablängen (wenn keine
Fixlänge) und montieren.
Untergrund: Beton und Trockenbau
Hinweise des Herstellers zur Montage und Verwendung
sind zu beachten.
500,00
01.01.0059
m
Montageschiene HM 28/15, als Spannverbindung Rohdecke /
Rohfußboden
zur schallentkoppelten Aufhängung der Abwasserleitungen
Montageschiene HM 28/15, Profil kaltgewalzt,
walzblank (wb), nach DIN EN 1090, zur flexiblen
Anbindung von Montagekonstruktionen unter Verwendung
von systemkonformen Schraubverbindungen.
Erforderliche Schienenlänge entsprechend bauseitigen
Anforderungen.
Profil-Nennmaß (BxH): 28 mm x 15 mm
- 6.070
Liefern, auf das erforderliche Maß ablängen (wenn keine
Fixlänge) und montieren.
Untergrund: Beton
Länge 2,80
incl. Befestigungsmaterial und schalldämmender
Befestigung mit Winkeln an Rohdecke und -fußboden
bestehend aus
- schalldämmender Unterlage
- schallentkoppelter Dübel
49,00
St
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
Gesamtsumme:
17
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
01.02
Trinkwasserarmaturen und Zubehoer
01.02.0001
Einheit
Einheitspreis
in EUR
*** Bezugsbeschreibung
Freistrom-Absperrventil m. Entlst. G1/4 DN15
Freistrom-Absperrventil
m. Entlst.G1/4 DN15
Freistrom-Absperrventil, mit
Entleerstopfen,
mediumberührte Metallteile aus
entzinkungsfreiem und
korrosionsbeständigem Rotguss,
beständig gegen aggressives Wasser, 10
Jahre Gewährleistung,
EPDM-Sitzdichtung, wartungsfreie
Spindelabdichtung mit selbstfettender
EPDM-Lippendichtung, unter Druck
austauschbar, Kegel drehbar gelagert,
gegen Druckschläge gesichert, fester
Pressanschluss
Kupfer- und Edelstahlrohr, mit
Entleerstopfen, mit Möglichkeit zur
Aufnahme für Temperaturfühler Pt 1000
oder Thermometer mittels optional
erhältlicher Tauchhülse, Spindelgewinde
außerhalb des Mediums, verschleißfester
Ventilsitz aus Edelstahl, mit rotem
Handrad, totraumfrei, DVGW-Zulassung,
ÖVGW-Zulassung, KIWA-Zulassung,
Kunststoffteile mit KTW- und
W270-Zulassung, bis DN 32
Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO
3822 Klasse 1, DIN EN 1213, Druckstufe
PN 16, max. Betriebstemperatur 110
GradC
Nennweite DN 15 / 15 mm
Fabrikat der Planung Kemper Weser 190 22
Angebotener Hersteller / Typ .
79,00
01.02.0002
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
DN 20
DN 20
28,00
01.02.0003
St
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
DN 25
DN 25
4,00
St
18
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
01.02.0004
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
DN 50
DN 50
2,00
01.02.0007
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
DN 40
DN 40
2,00
01.02.0006
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
DN 32
DN 32
2,00
01.02.0005
Einheit
St
autom. Regulierventil RG, 50-65 GradC DN15/15mm
autom. Regulierventil
RG, 50-65 GradC DN15/15mm
automatisches
Zirkulations-Regulierventil, 50 GradC
bis 65 GradC, Figur 143 22,
mediumberührte Metallteile aus
entzinkungsfreiem und
korrosionsbeständigem Rotguss,
beständig gegen aggressives Wasser, zum
thermischen selbstregelnden,
hydraulischen Abgleich, mit
automatischer Regelbereichsumstellung
für die thermische Desinfektion,
Absperreinheit mit Thermometer- und
Fühleraufnahme, PTFE-Sitzdichtung,
thermostatische Reguliereinheit, fester
Pressanschluss
Kupfer- und Edelstahlrohr, mit
Entleerstopfen, totraumfrei,
DVGW-Zulassung W 554, WRAS-Zulassung,
KIWA-Zulassung, Kunststoffteile mit
KTW- und W270-Zulassung, für Anlagen
nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 / W 553 /
DIN 1988-300, Regelbereich 50 GradC bis
65 GradC, Druckstufe PN 16, max.
Betriebstemperatur 90 GradC
Nennweite DN 15 / 15 mm
Fabrikat der Planung Kemper Multitherm
Angebotener Hersteller / Typ .
9,00
01.02.0008
St
Einbausatz für Wasserzähler, DN 15, BL 110 mm
Einbausatz für Wasserzähler DN 15, BL 110 mm
mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem
Kunststoff-Passstück.
Anschluss rohrseitig: R1/2"
19
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
Für Wasserzähler: DN 15, BL 110 mm, Qn 1,5
m³/h
76,00
01.02.0009
St
Edelstahl Übergang mit AG d15-R1/2
Edelstahl Übergang mit AG
d15-R1/2
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem
Schutzstopfen
152,00
01.02.0010
Einbausatz für Wasserzähler KW, DN 20, BL 130 mm
Einbausatz für Wasserzähler KW, DN 20, BL 130 mm
mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem
Kunststoff-Passstück.
Anschluss rohrseitig: R3/4"
Für Wasserzähler: DN 20, BL 130 mm, Qn 2,5
m³/h
27,00
01.02.0011
St
St
Edelstahl Übergang mit AG d22-R3/4
Edelstahl Übergang mit AG
d22-R3/4
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem
Schutzstopfen
54,00
01.02.0012
St
Automatischer Rückspülfilter
Vollautomatischer Rückspülfilter mit
modularem Filterelement aus Kunststoff
mit Filtergewebe aus Edelstahl inkl.
Rotationsdüse sowie Abstreifbürsten zur
mechanischen Zusatzreinigung für optimale Rückspülwirkung, aufgebauter Antriebseinheit, separater Steuereinheit
als Schaltkasten. Wasserentnahme auch
während der Rückspülung möglich.
Gehäuse aus entzinkungsarmem Messing,
für Wartungskontrollen leicht zu öffnen,
einschließlich 2 Manometer 0 - 10 bar,
Spülwasseranschluss zum Einklemmen von
20
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
HT-Rohr DN 50 nach DIN EN 1717.
Schaltkasten mit frei programmierbarer
Steuerung GENO-RS-tronic, Störungserkennung und potentialfreien Kontakten
für GLT, Leuchtdiodenanzeige, Betrieb
und Rückspülen, Taster für manuelle
Auslösung, Differenzdrucksteuerung und
zusätzlicher Sicherheitszeitsteuerung,
einstellbar 2 - 30 Tage.
Alle Materialien recyclingfähig und entsprechend dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG).
Technische Daten:
Anschluss : 1 1/2" R
Nenndurchfluss : 22,0 m³/h
Anfangsdruckverlust : 0,2 bar
Kv-Wert : 46,0 m³/h
Durchlassweite : 100 µm
Nenndruck (PN) : 16 bar
Wassertemperatur : 90 Grad C
Baulänge ohne
Verschraubungen : 206 mm
Baulänge mit
Verschraubungen : 342 mm
Bauhöhe : 445 mm
Gewicht : 9,7 kg
Erforderlicher
Kanalanschluss : 50 DN
Netzanschluss
(Schukostecker) : 230 V, 50 Hz
Schutzart : 54 IP
Betriebsspannung : 24 V
Fabrikat der Planung Grünbeck GENO MXA
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
01.02.0013
St
Edelstahl Übergang mit AG d22-R3/4
Edelstahl Übergang mit AG
d22-R3/4
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem
Schutzstopfen
54,00
01.02.0014
St
Edelstahl Übergang mit AG d42-R1 1/4
Edelstahl Übergang mit AG
d42-R1 1/4
21
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
22
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem
Schutzstopfen
3,00
01.02.0015
St
Edelstahl Übergang mit AG d35-R1 1/2
Edelstahl Übergang mit AG
d35-R1 1/2
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem
Schutzstopfen
2,00
01.02.0016
St
Edelstahl Übergang mit AG d15-R3/4
Edelstahl Übergang mit AG
d15-R3/4
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem
Schutzstopfen
4,00
01.02.0017
St
Drucklausgleichsgefäß 100 mit Flowjet 1 1/4", 10 bar, grün
Nennvolumen : 100 l
Nutzvolumen max. : 75 l
zul. Betriebstemperatur : 70 °C
zul. Betriebsüberdruck : 10 bar
Gasvordruck werksseitig : 4 bar
Durchmesser : 480 mm
Höhe : 870 mm
Leergewicht : 19,2 kg
Systemanschluss : 2*Rp 1 1/4
Nennvolumenstrom : 7,2 m3/h
Farbe : grün
Fabrikat der Planung reflex DT100
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
St
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
01.02.0018
Wandhalterung mit Spannband
Wandhalterung mit Spannband
und Konsole für Membran-Druckausdehnungsgefäße,
inklusive Haltewinkel
1,00
01.02.0019
St
St
St
Probenahmeventil, DN 8
Probenahmeventil, DN 8
Probenahmeventil zur Probenahme von
Trinkwasser, absperrbar mit
Inbusschlüssel, 360° drehbar mit
abflammbaren Auslaufbogen, einsetzbar
an Armaturen mit Entleerung.
Durchmesser : DN 8
3,00
01.02.0023
St
Zeigerthermometer,Geh.D=63mm,Rohrl=160mm
Zeigerthermometer,Geh.D=63mm,Rohrl=160mm
Zeigerthermometer, Gehäuse aus Alu,
Sichtscheibe aus Glas, Tauchhülse aus
Messing, abnehmbar, Verstelleinrichtung
am Ende des inneren Tauchschaftes, bis
120°C, Anschluss DN 15.
Gehäuse-Durchmesser : 63 mm
Tauchrohrlänge : 160 mm
4,00
01.02.0022
Gesamtbetrag
in EUR
Zeigerthermometer,Geh.D=63mm,Rohrl=40mm
Zeigerthermometer,Geh.D=63mm,Rohrl=40mm
Zeigerthermometer, Gehäuse aus Alu,
Sichtscheibe aus Glas, Tauchhülse aus
Messing, abnehmbar, Verstelleinrichtung
am Ende des inneren Tauchschaftes, bis
120°C, Anschluss DN 15.
Gehäuse-Durchmesser : 63 mm
Tauchrohrlänge : 40 mm
4,00
01.02.0021
Einheitspreis
in EUR
Sicherheitsventil, Kennbuchstabe W
Sicherheitsventil, Kennbuchstabe W
für Wassererwärmer nach DIN 4753 und
TRD 721
Fabrikat/Typ :z.B Syr,2115
Eintrittsnennweite : G 3/4
Beheizungsleistung :<=150 kW
Speichervolumen : <=1000 l
Ansprechdruck : 10 bar
1,00
01.02.0020
Einheit
23
20.10.2016
08.09.2016
St
Rohrtrenner f.Anlagen n. DIN-EN1717 EA1 kpl.RG AG-V.DN 20
mediumberührte Metallteile aus
entzinkungsfreiem und
korrosionsbeständigem Rotguss,
beständig gegen aggressives Wasser, zur
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
Absicherung von Trinkwasser gegen
Nichttrinkwasser bis einschl.
Flüssigkeitskategorie 3 nach DIN
1988-100, integrierter eingangsseitiger
Edelstahl-Schmutzfänger, wartungsfreie
Sicherungskartusche mit positivem
Druckgefälle, mit nicht
kontrollierbarer Mitteldruckkammer,
Verschraubungen mit Außengewinde,
Ablaufanschluss aus Kunststoff /
Rotguss nach DIN EN 1717, eingangs- und
ausgangsseitiger Rückflussverhinderer,
totraumfrei, Einbaulage waagerecht,
Ablaufventil unten, DVGW-Zulassung,
KIWA-Zulassung, Kunststoffteile mit
KTW- und W270-Zulassung, bis DN 32
Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO
3822 Klasse 1, DIN EN 1213 / DIN EN
14367 / DIN EN 1717, Druckstufe PN 10,
max. Betriebstemperatur 60 GradC,
kurzfristige Spitzentemperatur 65 GradC
Nennweite DN 20
1,00
St
Gesamtsumme:
24
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Einheit
01.03
Grundleitungen und Zubehoer
Einheitspreis
in EUR
25
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Hinweis zum Abschnitt: PP-Rohr auf Sandsohle
Hinweis zum Abschnitt: PP-Rohr auf Sandsohle
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus ungiftigem
Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung,
Steckmuffen sowie aller dazu benötigten Materialien,
auf Sandsohle nach den
DIN-Vorschriften und den Verlegeanweisungen des
Herstellers liefern und in vorh. Gräben verlegen.
Passstücke bis zu
einer Länge von 0,75 m, Rohrbögen, Formstücke
(Abzweige, Sattelstücke, Anbohrstutzen) und
Rohrverbindungen (Übergangsstücke, Bohr-, Pass-,
Übergangs- und Anschlussringe, Gelenk- und
Anschlussstücke) werden übermessen. Die Abrechnung der
Passstücke, Rohrbögen, Formstücke und Rohrverbindungen
erfolgt in einem gesonderten Abschnitt. Die Preise
zählen als Zulage zu den Preisen der Rohrleitungen.
Passstücke werden nur vergütet, wenn sie zwingend
erforderlich sind, z. B. als Verbindung zwischen zwei
Formstücken.
Leitungen und Muffen müssen dicht sein und einer
Wassersäule von mindestens 5,00 m = 0,5 bar
standhalten.
Ist die Baugrubensohle nicht als Rohrauflager geeignet,
so ist nach Festlegung durch den fachlich zuständigen
Bauleiter eine Sauberkeitsschicht im vorgeschriebenen
Gefälle herzustellen. Abrechnung erfolgt in einem
gesonderten Abschnitt.
Die Dicke der oberen Bettungsschicht sollte in der Form
ausgeführt werden, dass die Rohre satt aufliegen
und so unterstopft sind, dass den Bedingungen der
statischen Berechnung entsprochen wird und ein
Auflagerwinkel von 180°erreicht wird, d.h. in der Regel
0,5 x DA.
Hinweis zum Abschnitt: Rohrbögen, Formstücke u.ä. für
Hinweis zum Abschnitt: Rohrbögen, Formstücke u.ä. für
PP-Rohr
Röhrbogen, Formstücke, Rohrverbindungen und Passstücke
aus ungiftigem Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN
14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Passstücke bis zu einer Länge von 0,75m, Rohrbögen,
Formstücke (Abzweige, Sattelstücke,
Anbohrstutzen) und Rohrverbindungen (Übergangsstücke,
Bohr-, Pass-, Übergangs- und Anschlussringe, Gelenkund Anschlussstücke) werden übermessen.
Die Preise der hierfür im nachfolgenden angesetzten
Positionen zählen als Zulage zu den Preisen der
Rohrleitungen, sofern sie in der Position die
Kennzeichnung (als Zulage) enthalten.
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
26
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Passstücke werden nur vergütet, wenn sie zwingend
erforderlich sind z.B. als Verbindung zwischen zwei
Formstücken.
Leitungen und Muffen müssen dicht sein und einer
Wassersäule von mindestens 5,00 m = 0,5 bar
standhalten.
Die gesamte Leitung muss eine durchgehende gerade
Sohllinie aufweisen.
bestehend aus
bestehend aus
01.03.0001
*** Bezugsbeschreibung
PP-Rohr DN/OD 125 Graben unverbaut T 1,25m bis 1,75m
PP-Rohr DN/OD 125 Baulänge 1000 mm
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus ungiftigem
Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich ( SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung im vorh. unverbauten
Graben zu verlegen.
Grabentiefe über 1,25m bis 1,75 m, einschl. Bettung Typ
1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus
Sand, obere Bettungsschicht aus Sand, Dicke der oberen
Bettungsschicht gemäß statischer Berechnung.
Baulänge: 1000 mm
Farbe: verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ .
20,00
01.03.0002
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
DN 150
DN 150
25,00
01.03.0003
m
m
*** Bezugsbeschreibung
PP-Bogen DN/OD 125 45°
PP-Bogen DN/OD 125 45°
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus ungiftigem
Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
27
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Bogen: 45°
Farbe: verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ .
8,00
01.03.0004
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0003, jedoch
DN 150
DN 150
6,00
01.03.0005
St
St
*** Bezugsbeschreibung
PP-Doppelmuffe DN/OD 125
PP-Doppelmuffe DN/OD 125
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus ungiftigem
Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Farbe: verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ .
10,00
01.03.0006
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0005, jedoch
DN 150
DN 150
12,00
01.03.0007
St
St
PP-KGUS DN/OD 160
PP-KGUS DN/OD 160
Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen
(PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit werksseitig
eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Farbe: verkehrsgrün
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
28
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
01.03.0008
St
PP-Muffenstopfen DN/OD 160
PP-Muffenstopfen DN/OD 160
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen
(PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit werksseitig
eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Farbe: verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
01.03.0009
St
Übergabeschacht DN 1000nach Regelblatt 200 der BWB
Übergabeschacht DN 1000 wasserdichte Ausführung,
befahrbar, gemäß den Bestimmungen der Berliner
Wasserbetriebe liefern und setzen einschließlich
Erdarbeiten.
Tiefe des Schachts unter Geländeoberfläche ca. 2;2 m.
Rohdurchführung DN150.
Um Setzungsunterschiede zwischen Schacht und
Abwasserkanal auszugleichen, sind Schachtanschlüsse
doppelgelenkig nach Bild 2 auszuführen. Schächte nach
Regelblatt 200 - 202 sind mit integrierten
Rohrverbindun-gen, angeformten Muffen bzw.
einbetonierten Anschlussstücken zu versehen, die für
den jeweiligen Rohrwerkstoff genormt bzw. im Besitz
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sein
müssen. Nachträgliche Anschlüsse sind durch den Einbau
von Anschlussstücken anzuschließen.
Ausführungsarten von Gerinne und Auftritt:
- Kanalklinker nach Regelblatt 100 mit Fugen wie für
Steinzeugplatten und schalen nachfolgend beschrieben
- Platten und Schalen aus Steinzeug ähnlich DIN EN
295-1 in mind. 10 mm dickem Mörtelbett ver- legen.
Fugen und Mörtelbett aus abwasserbeständigem
kunstharzgebundenem Mörtel mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung oder Normalmauermörtel
DIN V 18580 NM III nach DIN EN 998-2
- Abwasserbeständiger polyesterharzgebundener Estrich,
mindestens 10 mm dick, mit allgemeiner
bau-aufsichtlicher Zulassung
- Schachtbodenauskleidung aus GFK oder PP mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Alle Fugen, insbesondere zwischen Auskleidung bzw.
Verklinkerung und integrierten Rohrverbindungen im
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
29
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Schachtunterteil dürfen max. 1,5 cm breit sein.
Im Regenwassernetz kann auf die Auskleidung verzichtet
werden.
Der Auftritt des Schachtunterteils ist rutschhemmend
auszuführen.
Schachtabdeckungen und Auflageringe:
Für vorhandene Einsteigschächte erfolgt die
nachträgliche Anpassung an geänderte Geländehöhen durch
die Auswechselung bzw. den Einbau von Auflageringen
verschiedener Bauhöhen. Um einen zu engen Einstieg und
einen zu großen Abstand zum ersten Steigeisen zu
vermeiden, dürfen maximal zwei Auflageringe verwendet
werden. Nur in Ausnahmefällen ist ein Höhenausgleich
bis zu 240 mm durch Auflageringe zulässig. In diesem
Fall beträgt der Abstand zum ersten Steigeisen 650 mm.
Die Trasse des Abwasserkanals ist so zu wählen, dass
die Schachtabdeckungen sich nicht direkt in der
Fahrspur befinden, da Schachtabdeckungen durch das
ständige Überfahren auf Dauer starke
Verschleißerscheinungen aufweisen. (Regeltrasse: 1,5 m
von der Bordkante)
Fugen:
Die Fugen unter den Auflageringen und unter der
Schachtabdeckung sind mit einem Schnellbindemörtel
entsprechend der Expositionsklasse XF2 und WA nach DIN
1045-2 und DIN EN 206-1, Druckfestigkeit nach zwei
Tagen = 40 MPa, Druckfestigkeit nach 28 Tagen = 52,5
MPa nach DIN EN 197-1 zu vermörteln. Die
Muffenverbindungen der weiteren Schachtfertigteile sind
mit Dichtungsprofilringen aus Elastomeren nach DIN 4060
und DIN EN 681-1 zu dichten. Es ist für eine
gleichmäßige, nicht federnde Lastübertragung nach DIN V
4034-1 zu sorgen. Soweit erforderlich, sind
Unebenheiten in Auflagerbereichen, z. B. durch eine
Frischmörtelschicht (Normalmauermörtel DIN V 18580
NM III nach DIN EN 998-2), auszugleichen. Die Fugen im
Innenbereich dürfen 15 mm nicht überschreiten.
Steigeisen:
Im Steigeisengang dürfen keine Rohre einmünden. Der
Steigeisengang ist über einem Bereich des Auftrittes
anzuordnen, der eine ausreichend große Auftrittfläche
hat. Bei oberhalb der Schachtsohle einmündenden Rohren
mit Unterstürzen ist der Steigeisengang dabei möglichst
neben diesen Rohren anzuordnen, damit sie vom
Steigeisengang aus erreicht werden können. In
Einsteigschächten innerhalb der Fahrbahn ist der
Steigeisengang möglichst zur Fahrbahn hin anzuordnen,
wenn die oben genannten Kriterien dabei immer noch
eingehalten werden können.
Gemäß einer arbeitssicherheitstechnischen Forderung
sind im Kanalnetz ausschließlich Steigeisen mit
seitlicher Aufkantung nach DIN 1212 zu verwenden.
Steigbügel sind nicht zulässig. Für die eventuelle
Verwendung von Steigeisen aus nicht rostendem Stahl
gelten die Festlegungen in der Wissensdatenbank Technik
Planungs- und Ausführungsgrundlagen
Druckrohr-/Kanalnetz Technische Grundlagen
Einbauten im Kanalnetz. Bei vorhandenen Schächten hat
dies in Absprache mit der entsprechenden
Kanalbetriebsstelle zu erfolgen.
Bei der Instandsetzung von Einsteigschächten, die mit
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
30
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
anderen Steigeisen ausgerüstet sind, gilt jedoch
folgendes:
Steigeisen der vorhandenen Art sind wieder einzubauen,
sofern nicht die Mehrzahl der Steigeisen im
Einsteigschacht zu erneuern ist. Ist die Mehrzahl der
Steigeisen zu erneuern oder ist die vorhandene
Steigeisenart nicht mehr lieferbar, sind die gesamten
Steigeisen des Einsteigschachtes gegen Steigeisen nach
DIN 1212 auszuwechseln.
Anschluss an die bauseitige Leitung Regenwasser und
Schmutzwasser
- mit dem PKW befahrbar
1,00
St
Hinweis zum Abschnitt: Prüfung auf Wasserdichtheit mit
Hinweis zum Abschnitt: Prüfung auf Wasserdichtheit mit
Füllung der Rohrleitung
Entwässerungskanal mit Füllung der gesamten Rohrleitung
gemäß DIN EN 1610 haltungsweise auf Wasserdichtheit
prüfen. Hierzu darf der Kanal noch nicht bedeckt, die
Abzweige müssen drucksicher verschlossen sein.
Erforderliches Wasser ist vom Auftragnehmer zu liefern
und nach erfolgter Druckprobe ableiten bzw. abpumpen.
01.03.0010
Dichtheitsprüfung Haltung DN 100 / 125 / 150
Dichtheitsprüfung Haltung DN 100 / 125 / 150
1,00
Psch
bestehend aus
bestehend aus
01.03.0011
*** Bezugsbeschreibung
PP-Rohr DN/OD 110 Graben unverbaut T 1,25m bis 1,75m
PP-Rohr DN/OD 100 Baulänge 1000 mm
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus ungiftigem
Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich ( SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung im vorh. unverbauten
Graben zu verlegen.
Grabentiefe über 1,25m bis 1,75 m, einschl. Bettung Typ
1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus
Sand, obere Bettungsschicht aus Sand, Dicke der oberen
Bettungsschicht gemäß statischer Berechnung.
Baulänge: 1000 mm
Farbe: verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
31
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Angebotener Hersteller / Typ .
110,00
01.03.0012
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0011, jedoch
DN 150
DN 150
32,00
01.03.0013
m
m
*** Bezugsbeschreibung
PP-Bogen DN/OD 110 45°
PP-Bogen DN/OD 100 45°
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus ungiftigem
Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Bogen: 45°
Farbe: verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ .
64,00
01.03.0014
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
DN 150
DN 150
4,00
01.03.0015
St
St
*** Bezugsbeschreibung
PP-Doppelmuffe DN/OD 110
PP-Doppelmuffe DN/OD 110
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus ungiftigem
Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Farbe: verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ .
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
01.03.0016
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
55,00
St
Gesamtbetrag
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0015, jedoch
DN 150
DN 150
16,00
01.03.0017
Einheitspreis
in EUR
32
20.10.2016
08.09.2016
St
*** Bezugsbeschreibung
Abzweige DN/OD 110/110 45°
Abzweige DN/OD 110/110 45°
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen
(PP MD) gemäß DIN EN 14758
1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (
SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter Be
achtung der DIN EN
1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Abzweig:
45°
Farbe:
verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ .
12,00
01.03.0018
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0017, jedoch
Abzweige DN/OD 150/150 45°
Abzweige DN/OD 150/150 45°
4,00
01.03.0019
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0017, jedoch
Abzweige DN/OD 150/100 45°
Abzweige DN/OD 150/100 45°
6,00
01.03.0020
St
St
Reduktionsstücke DN 160/110
Reduktionsstücke DN 160/110
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen
(PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit werksseitig
eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifi
gkeit > 10 kN/m² (durch MPA - Gutachten nach DIN EN ISO
9969 bestätigt), im Schwerlastbereich (
SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter
Beachtung der DIN EN
1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
33
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ .
4,00
01.03.0021
St
PP-Muffenstopfen DN/OD 160
PP-Muffenstopfen DN/OD 160
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen
(PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit werksseitig
eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Farbe: verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
01.03.0022
St
Übergabeschacht DN 1000 nach Regelblatt 200 der BWB
Übergabeschacht DN 1000 wasserdichte Ausführung,
befahrbar, gemäß den Bestimmungen der Berliner
Wasserbetriebe liefern und setzen einschließlich
Erdarbeiten.
Tiefe des Schachts unter Geländeoberfläche ca. 2;2 m.
Rohdurchführung DN150.
Um Setzungsunterschiede zwischen Schacht und
Abwasserkanal auszugleichen, sind Schachtanschlüsse
doppelgelenkig nach Bild 2 auszuführen. Schächte nach
Regelblatt 200 - 202 sind mit integrierten
Rohrverbindun-gen, angeformten Muffen bzw.
einbetonierten Anschlussstücken zu versehen, die für
den jeweiligen Rohrwerkstoff genormt bzw. im Besitz
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sein
müssen. Nachträgliche Anschlüsse sind durch den Einbau
von Anschlussstücken anzuschließen.
Ausführungsarten von Gerinne und Auftritt:
- Kanalklinker nach Regelblatt 100 mit Fugen wie für
Steinzeugplatten und schalen nachfolgend beschrieben
- Platten und Schalen aus Steinzeug ähnlich DIN EN
295-1 in mind. 10 mm dickem Mörtelbett ver- legen.
Fugen und Mörtelbett aus abwasserbeständigem
kunstharzgebundenem Mörtel mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung oder Normalmauermörtel
DIN V 18580 NM III nach DIN EN 998-2
- Abwasserbeständiger polyesterharzgebundener Estrich,
mindestens 10 mm dick, mit allgemeiner
bau-aufsichtlicher Zulassung
- Schachtbodenauskleidung aus GFK oder PP mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Alle Fugen, insbesondere zwischen Auskleidung bzw.
Verklinkerung und integrierten Rohrverbindungen im
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
34
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Schachtunterteil dürfen max. 1,5 cm breit sein.
Im Regenwassernetz kann auf die Auskleidung verzichtet
werden.
Der Auftritt des Schachtunterteils ist rutschhemmend
auszuführen.
Schachtabdeckungen und Auflageringe:
Für vorhandene Einsteigschächte erfolgt die
nachträgliche Anpassung an geänderte Geländehöhen durch
die Auswechselung bzw. den Einbau von Auflageringen
verschiedener Bauhöhen. Um einen zu engen Einstieg und
einen zu großen Abstand zum ersten Steigeisen zu
vermeiden, dürfen maximal zwei Auflageringe verwendet
werden. Nur in Ausnahmefällen ist ein Höhenausgleich
bis zu 240 mm durch Auflageringe zulässig. In diesem
Fall beträgt der Abstand zum ersten Steigeisen 650 mm.
Die Trasse des Abwasserkanals ist so zu wählen, dass
die Schachtabdeckungen sich nicht direkt in der
Fahrspur befinden, da Schachtabdeckungen durch das
ständige Überfahren auf Dauer starke
Verschleißerscheinungen aufweisen. (Regeltrasse: 1,5 m
von der Bordkante)
Fugen:
Die Fugen unter den Auflageringen und unter der
Schachtabdeckung sind mit einem Schnellbindemörtel
entsprechend der Expositionsklasse XF2 und WA nach DIN
1045-2 und DIN EN 206-1, Druckfestigkeit nach zwei
Tagen = 40 MPa, Druckfestigkeit nach 28 Tagen = 52,5
MPa nach DIN EN 197-1 zu vermörteln. Die
Muffenverbindungen der weiteren Schachtfertigteile sind
mit Dichtungsprofilringen aus Elastomeren nach DIN 4060
und DIN EN 681-1 zu dichten. Es ist für eine
gleichmäßige, nicht federnde Lastübertragung nach DIN V
4034-1 zu sorgen. Soweit erforderlich, sind
Unebenheiten in Auflagerbereichen, z. B. durch eine
Frischmörtelschicht (Normalmauermörtel DIN V 18580
NM III nach DIN EN 998-2), auszugleichen. Die Fugen im
Innenbereich dürfen 15 mm nicht überschreiten.
Steigeisen:
Im Steigeisengang dürfen keine Rohre einmünden. Der
Steigeisengang ist über einem Bereich des Auftrittes
anzuordnen, der eine ausreichend große Auftrittfläche
hat. Bei oberhalb der Schachtsohle einmündenden Rohren
mit Unterstürzen ist der Steigeisengang dabei möglichst
neben diesen Rohren anzuordnen, damit sie vom
Steigeisengang aus erreicht werden können. In
Einsteigschächten innerhalb der Fahrbahn ist der
Steigeisengang möglichst zur Fahrbahn hin anzuordnen,
wenn die oben genannten Kriterien dabei immer noch
eingehalten werden können.
Gemäß einer arbeitssicherheitstechnischen Forderung
sind im Kanalnetz ausschließlich Steigeisen mit
seitlicher Aufkantung nach DIN 1212 zu verwenden.
Steigbügel sind nicht zulässig. Für die eventuelle
Verwendung von Steigeisen aus nicht rostendem Stahl
gelten die Festlegungen in der Wissensdatenbank Technik
Planungs- und Ausführungsgrundlagen
Druckrohr-/Kanalnetz Technische Grundlagen
Einbauten im Kanalnetz. Bei vorhandenen Schächten hat
dies in Absprache mit der entsprechenden
Kanalbetriebsstelle zu erfolgen.
Bei der Instandsetzung von Einsteigschächten, die mit
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
35
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
anderen Steigeisen ausgerüstet sind, gilt jedoch
folgendes:
Steigeisen der vorhandenen Art sind wieder einzubauen,
sofern nicht die Mehrzahl der Steigeisen im
Einsteigschacht zu erneuern ist. Ist die Mehrzahl der
Steigeisen zu erneuern oder ist die vorhandene
Steigeisenart nicht mehr lieferbar, sind die gesamten
Steigeisen des Einsteigschachtes gegen Steigeisen nach
DIN 1212 auszuwechseln.
Anschluss an die bauseitige Leitung Regenwasser und
Schmutzwasser
- mit dem PKW befahrbar
1,00
St
Hinweis zum Abschnitt: Prüfung auf Wasserdichtheit mit
Hinweis zum Abschnitt: Prüfung auf Wasserdichtheit mit
Füllung der Rohrleitung
Entwässerungskanal mit Füllung der gesamten Rohrleitung
gemäß DIN EN 1610 haltungsweise auf Wasserdichtheit
prüfen. Hierzu darf der Kanal noch nicht bedeckt, die
Abzweige müssen drucksicher verschlossen sein.
Erforderliches Wasser ist vom Auftragnehmer zu liefern
und nach erfolgter Druckprobe ableiten bzw. abpumpen.
01.03.0023
Dichtheitsprüfung Haltung DN 100 / 150
Dichtheitsprüfung Haltung DN 100 / 150
1,00
Psch
Gesamtsumme:
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
01.04
Abwasserleitungen und Zubehoer
01.04.0001
Einheit
Einheitspreis
in EUR
*** Bezugsbeschreibung
PP Rohr mit Muffe d 90x3,1
Silent-PP Rohr mit Muffe
d90x3,1
Verwendungszwecke
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
Eigenschaften
- Schalloptimiert
Fabrikat der Planung poloplast Polo-Kal 3s
Angebotener Hersteller / Typ .
110,00
01.04.0002
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
d 100
d 100
70,00
01.04.0003
m
m
*** Bezugsbeschreibung
PP Kombiabzweig 87,5Gr d 90/90/50
PP Kombiabzweig 87,5Gr d 90/90/50
Verwendungszwecke
Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
Zum Anschließen tief liegender Abläufe von
Duschelementen
Eigenschaften
- Schalloptimiert
- Mit Innenradius
Fabrikat der Planung Poloplast Polo-Kal 3s
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
01.04.0004
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0003, jedoch
PP Kombiabzweig 87,5Gr d 110/90/50
PP Kombiabzweig 87,5Gr d 110/90/50
1,00
01.04.0005
St
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0003, jedoch
PP Kombiabzweig 87,5Gr d 90/90/70
PP Kombiabzweig 87,5Gr d 90/90/70
1,00
St
36
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
01.04.0006
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0003, jedoch
PP Kombiabzweig 87,5Gr d 110/90/70
PP Kombiabzweig 87,5Gr d 110/90/70
19,00
01.04.0007
Einheit
St
*** Bezugsbeschreibung
PP Abzweig 15-87,5Gr d 90/90
PP Abzweig 15-87,5Gr d 90/90
Verwendungszwecke
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
- Zum Anschließen tief liegender
Abläufe von Duschelementen
Eigenschaften
- Schalloptimiert
- Mit Innenradius
Fabrikat der Planung poloplast Polo-Kal 3s
Angebotener Hersteller / Typ .
15,00
01.04.0008
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0007, jedoch
PP Abzweig 15-87,5Gr d 90/70
PP Abzweig 15-87,5Gr d 90/70
12,00
01.04.0009
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0007, jedoch
PP Abzweig 15-87,5Gr d 110/50
PP Abzweig 15-87,5Gr d 110/50
1,00
01.04.0011
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0007, jedoch
PP Abzweig 15-87,5Gr d 110/70
PP Abzweig 15-87,5Gr d 110/70
1,00
01.04.0010
St
St
*** Bezugsbeschreibung
Übergangsstück PP HT DN 90
Übergangsstück PP HT DN 90
37,00
St
37
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
01.04.0012
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
m
m
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0014, jedoch
DN 90
DN 90
35,00
01.04.0018
m
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0014, jedoch
DN 70
DN 70
40,00
01.04.0017
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0014, jedoch
DN 50
DN 50
70,00
01.04.0016
St
*** Bezugsbeschreibung
HT Abflussrohre DN 40
HT Abflussrohre, hergestellt nach DIN EN 1451-1 bzw.
DIN 19560-10, heißwasserbeständig, dauerhaft
schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 zur Entwässerung
innerhalb von Gebäuden als Schmutzwasserleitung,
Regenwasserleitung, Lüftungsleitung (siehe auch
Einsatzbereiche: DIN 1986-4).
Ableitung chemisch aggressiver Abwässer im Bereich pH 2
bis pH 12 (siehe auch Beiblatt 1 zur DIN 8078).
Zentimetermarkierung
20,00
01.04.0015
Gesamtbetrag
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0011, jedoch
Übergangsstück PP HT DN 50
Übergangsstück PP HT DN 50
3,00
01.04.0014
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0011, jedoch
Übergangsstück PP HT DN 70
Übergangsstück PP HT DN 70
33,00
01.04.0013
Einheit
38
20.10.2016
08.09.2016
m
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0014, jedoch
DN 100
DN 100
50,00
m
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
01.04.0019
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
St
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0020, jedoch
DN 125
DN 125
6,00
01.04.0026
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0020, jedoch
DN 100
DN 100
50,00
01.04.0025
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0020, jedoch
DN 90
DN 90
100,00
01.04.0024
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0020, jedoch
DN 70
DN 70
60,00
01.04.0023
m
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0020, jedoch
DN 50
DN 50
280,00
01.04.0022
Gesamtbetrag
in EUR
*** Bezugsbeschreibung
HT Abflussrohr Bogen DN 40 15 - 87°
HT Abflussrohre, hergestellt nach DIN EN 1451-1 bzw.
DIN 19560-10, heißwasserbeständig, dauerhaft
schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 zur Entwässerung
innerhalb von Gebäuden als Schmutzwasserleitung,
Regenwasserleitung, Lüftungsleitung (siehe auch
Einsatzbereiche: DIN 1986-4).
Ableitung chemisch aggressiver Abwässer im Bereich pH 2
bis pH 12 (siehe auch Beiblatt 1 zur DIN 8078).
40,00
01.04.0021
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0014, jedoch
DN 125
DN 125
10,00
01.04.0020
Einheit
39
20.10.2016
08.09.2016
St
*** Bezugsbeschreibung
HT Abflussrohr Abzweiger DN 50 x 40 / 15 - 87°
HT Abflussrohre, hergestellt nach DIN EN 1451-1 bzw.
DIN 19560-10, heißwasserbeständig, dauerhaft
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
40
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 zur Entwässerung
innerhalb von Gebäuden als Schmutzwasserleitung,
Regenwasserleitung, Lüftungsleitung (siehe auch
Einsatzbereiche: DIN 1986-4).
Ableitung chemisch aggressiver Abwässer im Bereich pH 2
bis pH 12 (siehe auch Beiblatt 1 zur DIN 8078).
DN 50 x 40
5,00
01.04.0027
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0026, jedoch
DN 70 x 40
DN 70 x 40
10,00
01.04.0028
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0026, jedoch
DN 90 x 90
DN 90 x 90
30,00
01.04.0033
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0026, jedoch
DN 90 x 70
DN 90 x 50
5,00
01.04.0032
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0026, jedoch
DN 90 x 50
DN 90 x 50
40,00
01.04.0031
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0026, jedoch
DN 70 x 70
DN 70 x 70
15,00
01.04.0030
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0026, jedoch
DN 70 x 50
DN 70 x 50
30,00
01.04.0029
St
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0026, jedoch
DN 100 x 100
DN 100 x 100
5,00
St
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
01.04.0034
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
St
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0036, jedoch
DN 90 x 50
DN 90 x 50
30,00
01.04.0040
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0036, jedoch
DN 70 x 50
DN 70 x 50
50,00
01.04.0039
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0036, jedoch
DN 70 x 40
DN 70 x 40
20,00
01.04.0038
St
*** Bezugsbeschreibung
HT Abflussrohr Reduzierstück DN 50 x 40
HT Abflussrohre, hergestellt nach DIN EN 1451-1 bzw.
DIN 19560-10, heißwasserbeständig, dauerhaft
schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 zur Entwässerung
innerhalb von Gebäuden als Schmutzwasserleitung,
Regenwasserleitung, Lüftungsleitung (siehe auch
Einsatzbereiche: DIN 1986-4).
Ableitung chemisch aggressiver Abwässer im Bereich pH 2
bis pH 12 (siehe auch Beiblatt 1 zur DIN 8078).
20,00
01.04.0037
Gesamtbetrag
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0026, jedoch
DN 125 x 125
DN 125 x 125
1,00
01.04.0036
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0026, jedoch
DN 125 x 90
DN 125 x 90
5,00
01.04.0035
Einheit
41
20.10.2016
08.09.2016
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0036, jedoch
DN 90 x 70
DN 90 x 70
25,00
St
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
01.04.0041
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0046, jedoch
DN 40
DN 40
20,00
01.04.0048
St
*** Bezugsbeschreibung
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN 90
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend
DIN 4109, Temperaturbereich - 40 bis + 110 Grad C,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung über
Gewindestäbe an bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln,
einschl. Bohrarbeiten, Untergrund Beton, Rohr aus
Kunststoff.
145,00
01.04.0047
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0036, jedoch
DN 150 x 100
DN 150 x 100
1,00
01.04.0046
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0036, jedoch
DN 125 x 100
DN 125 x 100
3,00
01.04.0045
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0036, jedoch
DN 100 x 90
DN 100 x 90
5,00
01.04.0044
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0036, jedoch
DN 100 x 70
DN 100 x 70
2,00
01.04.0043
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0036, jedoch
DN 100 x 50
DN 100 x 50
1,00
01.04.0042
Einheit
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0046, jedoch
DN 50
DN 50
70,00
St
42
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
01.04.0049
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
St
HT-Reinigungsrohr, PP, 125 mm
HT-Reinigungsrohr aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig.
Durchmesser : 125 mm
8,00
01.04.0055
St
HT-Reinigungsrohr, PP, 110 mm
HT-Reinigungsrohr aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig.
Durchmesser : 110 mm
10,00
01.04.0054
St
HT-Reinigungsrohr, PP, 90 mm
HT-Reinigungsrohr aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig.
Durchmesser : 90 mm
18,00
01.04.0053
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0046, jedoch
DN 125
DN 125
10,00
01.04.0052
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0046, jedoch
DN 100
DN 100
120,00
01.04.0051
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0046, jedoch
DN 70
DN 70
40,00
01.04.0050
Einheit
St
Schmutzwasser-Hebeanl.
Schmutzwasser-Hebeanl.
Kunststoff f. Unterflurinstallation
Schmutzwasserhebeanlage
aus Kunststoff, für
Unterflurinstallation, mit Schlitzrost
und Abdeckplatte Klasse L 15
Schmutzwasserhebeanlage mit einer
Tauchmotorpumpe für fäkalienfreies
Abwasser gemäß DIN EN 12050-2, mit
Schwimmersteuerung und
Einhandschnellverschluss.
Einbauart: Einbau in die Bodenplatte
Einbautiefe: 300 mm
Abdeckplatte: 276 x 191 mm
Schlitzrost: 276 x 191 mm
Druckanschluss: R 1 1/2 Außengewinde
43
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
oder
PVC-Druckrohr: DN 32 (DA 40 mm)
Belastungsklasse: L 15 (1,5 t)
Fördermedium: fäkalienfreies Abwasser
Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Aufnahmeleistung: 0,3 kW
Betriebsspannung: 230 V WS 50 Hz
Nennstrom: 1,9 A
Motorschutz: eingebaut
Schutzart: IP 68
Steckvorrichtung: Schuko 2-polig
Kabellänge: 5 m
Fabrikat der Planung Kessel Minilift
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
01.04.0056
St
Flachdachhaube 100/650
Flachdachhaube 100/650
zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung
Bestehend aus:
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,
außen und innen pulverbeschichtet mit
Regenhaube zur Abdeckung von
Dachdichtungsbahn und Spannband.
Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch
mit Mörteleinfüllöffnung.
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm
zum direkten Anschluss von HT-Rohr
und SML-Rohr.
Material: außen Stahlblech mit SpezialAluminium-Zinkbeschichtung, innen
Kunststoffrohr (HT).
Qualitätsmerkmale: korrosions- und
UV-beständig.
Befestigung: ausschließlich vom Dach
Farbe: schwarz
Standrohrlänge: 650 mm
10,00
St
Gesamtsumme:
44
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Einheit
01.05
Ausstattung
Einheitspreis
in EUR
bestehend aus
bestehend aus
01.05.0001
Vorwand-Element für Wand WC mit DW-Scheiben
Duofix Element für WWC, 112 cm,
Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach
DIN EN 33:2011-11
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder
Spül-Stopp-Spülung
Eigenschaften
- Montage- und Servicearbeiten am
UP-Spülkasten werkzeuglos
- Ausgerüstet mit Leerrohr für
Wasserzuleitung zum Anschluss von
AquaClean Geräten
Lieferumfang
- Wasseranschluss R 1/2,
MeplaFix-fähig, mit integriertem
Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Anschlussset für WC, D 90 mm
- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90/110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial
Fabrikat der Planung Geberit Duofix
Angebotener Hersteller / Typ .
20,00
01.05.0002
St
BetPl. für 2-Mengen-Sp. weiß-alpin
BetPl. für 2-Mengen-Sp.
weiß-alpin
Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei UP-Spülkästen
Eigenschaften
- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt,
werkzeuglose Schnelleinstellung
Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen
Fabrikat der Planung Geberit Bolero
Angebotener Hersteller / Typ .
20,00
St
45
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
01.05.0003
Wand-WC-Element 118 mit UP-Spülkasten
Wand-WC-Element 118 mit UP-Spülkasten
2 Mengen Spültechnik,
Betätigung von vorn,
schwenkbarer PE-Ablaufbogen
DN80/100; passend für alle handelsÜblichen Wand-WC mit 180/230 mm Befestigungsmaß; mit
WC-Anschlussgarnitur, mit
Befestigungssatz für Vorwandmontage
Maße: 1180 x 360 x 160-235mm
Armaturenanschluss ½"
46
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Fabrikat der Planung:
Siamp Modell "Euro-Rechteck" 108 N
oder gleichwertig.
Angebotener Hersteller / Typ .
17,00
01.05.0004
St
Betätigungsplatte Smart aus Kunststoff
Betätigungsplatte Smart aus Kunststoff
für WC-Elemente
für 2-Mengenspülung (9/3 l oder 6/3 l)
einfache und schnelle Montage durch
Bajonettverbindung; keine Hebel und Bolzen, keine
Einstellarbeiten der Tastenfunktion notwendig
bestehend aus:
Betätigungstasten, Tasten- und Einhängerahmen und
Befestigungsbolzen
Breite: 200 mm
Höhe: 180 mm
Höhe über Fliesen: 11 mm
Farbe: weiss
Fabrikat der Planung:
SIAMP Modell: Euro-Rechteck (Smart)
oder gleichwertig.
Angebotener Hersteller / Typ .
17,00
01.05.0005
St
Tiefspül-WC, 4,5/6 l,
Tiefspül-WC, 4,5/6 l,
CE, EN 997-CL1- 5 A + 6 A/C, EN 38
aus Sanitärporzellan
CE-gekennzeichnet
wandhängend,
70 mm Bodenfreiheit
mit glasiertem Spülrand,
mit Kunststoffspülverteiler für gleichbleibendes
Spülbild
für Wandeinbauspülkasten
oder Wandeinbaudruckspüler
Größe: Breite: 356 mm, Ausladung: 540 mm, Höhe: 340 mm
Gewicht: 15,8 kg
Erhöhte Keramikoberkante von 410 mm bei
Standardbefestigungshöhe
Abstand der WC-Sitzbefestigungslöcher 155 mm
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
Befestigung: Gewindestangen M 12 x 150
Zulauf: von hinten
Abgang: waagerecht
Fabrikat der Planung Keramag Renova Nr. 1
Angebotener Hersteller / Typ .
20,00
01.05.0006
St
WC-Sitz aus Duroplast mit übergreifendem Deckel
WCSitz aus Duroplast mit übergreifendem Deckel
mit höhenverstellbaren Standard L-Scharnieren
Scharniere aus Edelstahl
mit einrastbarer, ovaler Unterlegscheibe
zur leichteren Montage,
Befestigung von unten
Leichte Reinigung durch integrierte,
leicht erhabene Sitzpuffer
Größe: Breite 370 mm, Ausladung: 453 mm
Gewicht: 2,5 kg
Fabrikat der Planung Keramag Renova Nr. 1
Angebotener Hersteller / Typ .
20,00
01.05.0007
St
Wand-Tiefspül-WC
Wand-Tiefspül-WC
ohne WC-Sitz, wandhängend
aus Sanitärporzellan, nach EN 997, mit geschlossenem
und glasiertem Hygienespülrand, für
Unterputz-Spülkasten mit 6l Inhalt
oder Unterputz-Druckspüler 3/4 l
entspricht DIN EN 38, Typ A
Maße: (BxTxH) 370x525x355 mm
Zulauf: von hinten Abgang: waagerecht
Farbe: weiß
Fabrikat der PLanung:
Sanindusa "Euro-Light"
oder gleichwertig.
Angebotener Hersteller / Typ .
17,00
01.05.0008
St
WC-Sitz aus Duroplast mit Deckel
WC-Sitz aus Duroplast mit Deckel
und abnehmbarer Steckbefestigung
mit Metallscharnieren, reinigungsfreundlich, Puffer
Auflage länglich, runde Form, stabile Ausführung,
nach DIN ISO 9001, 14001
Farbe: weiß
Fabrikat der PLanung:
Pagette Modell "Euro"
47
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
48
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
oder gleichwertig.
Angebotener Hersteller / Typ .
17,00
St
bestehend aus
bestehend aus
01.05.0009
Element für WT, 50-50 cm, Standarmatur mit DW-Scheiben
Element für WT, 50-50 cm,
Standarmatur
Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
Eigenschaften
- Befestigungsabstand Waschtisch 5-38
cm
- Befestigung für Anschlussbogen
höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und
tiefenverstellbar
Lieferumfang
- 2 Anschlusswinkel R 1/2,
MeplaFix-fähig
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Schutzstopfen
- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 mm
- Dichtung D 44/32 mm
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial
Fabrikat der Planung Geberit Duofix
Angebotener Hersteller / Typ .
37,00
01.05.0010
St
*** Bezugsbeschreibung
Waschtisch, EN 14688 CL 25,
Waschtisch, EN 14688 CL 25,
aus Sanitärporzellan
Hahnloch Mitte offen
Hahnloch links und rechts vorgestochen
mit rundem Überlauf
Mit harmonischer Linienführung und
ablaufoptimierter Beckeninnengestaltung
Mit großem Montagefreiraum im Befestigungsbereich
Größe:Breite: 550 mm, Ausladung: 450 mm
Breite Innenbecken: 490 mm
Ausladung Innenbecken: 320 mm
Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 210 mm
Tiefe Hahnlochbank: 130 mm
Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 70 mm
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
49
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Gewicht: 14,6 kg
Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120
Fabrikat der Planung Keramag Renova Nr. 1
Angebotener Hersteller / Typ .
15,00
01.05.0011
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0010, jedoch
Größe:Breite: 450 mm, Ausladung: 340 mm
Größe:Breite: 450 mm, Ausladung: 340 mm
5,00
01.05.0012
St
St
Waschtisch aus Sanitärkeramik
Waschtisch aus Sanitärkeramik
Runde Form mit Überlauf
mit verchromter Überlaufrosette
mit Hahnloch,
mit kurzer Rückwand als
Spritzschutz,
Farbe. weiß
Größe:
550 x 460 mm
Fabrikat der Panung:
Sanindusa Modell "Euro"
oder gleichwertig.
Angebotener Hersteller / Typ .
17,00
01.05.0013
St
EH-Waschtischbatterie chrom
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
S-Size Einlochmontage Bedienungshebel aus Metall
SilkMove 35 mm Keramikkartusche mit Temperaturbegrenzer
variabel einstellbare Mengenbegrenzung StarLight
Chromoberfläche EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 flexible
Anschlussschläuche QuickFix
Schnellbefestigungssystem
Fabrikat der Planung Grohe Eurosmart
Angebotener Hersteller / Typ .
37,00
01.05.0014
St
Eckventil DN15 chrom
Eckventil DN15 chrom
Kartuschen-Oberteil Chromoberflächen
Quetschverschraubung 3/8 Schubrosette
Fabrikat der Planung Schell
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
50
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Angebotener Hersteller / Typ .
74,00
01.05.0015
St
Röhrengeruchverschluss 1.14
Aufputz-Geruchverschluss
Plus-Sifon-Röhrengeruchveschluss
11/4x11/4, verchromt
Angebotener Hersteller / Typ .
37,00
St
bestehend aus
bestehend aus
01.05.0016
Abl.garn.f.geflieste Duschen,m.Aufsatz,
m.Dünnbettaufstockelement
Ablaufgarnitur,
mit Geruchverschluss,
Dünnbettaufstockelement und
Aufsatz mit Edelstahlrahmen,
aus Kunststoff für
geflieste Duschen,
mit Schlüter-KERDI-Abdichtungsmanschette
für den Einsatz von Flüssigfolien oder
Abdichtunsbahnen z.B. Kerdi bei
Dünnbettkonstruktionen
Sperrwasserhöhe 50 mm
Fabrikat der Planung: Advantix
Angebotener Hersteller / Typ .
11,00
01.05.0017
St
Holztraverse für AP-Armatur mit DW-Scheiben
Traverse für CW-Profil aus wasserfest verleimten Holz
mit geprüften Auszugswerten
mit Nut für die gebördelte Profilkante
Abmessung 623 * 245 * 24 mm
Fabrikat der Planung WeGo
Angebotenes Fabrikat .........
11,00
01.05.0018
St
EH-Brausebatterie Wandmontage eigensicher chrom
Einhand-Brausebatterie, DN 15
Wandmontage Bedienungshebel aus Metall SilkMove
35 mm Keramikkartusche mit Temperaturbegrenzer variabel
einstellbare Mengenbegrenzung StarLight
Chromoberfläche Brauseabgang unten 1/2 mit
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
integriertem Rückflussverhinderer S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall Eigensicher gegen Rückfließen
Fabrikat der Planung Grohe Eurosmart
Angebotener Hersteller / Typ .
11,00
01.05.0019
St
Brausegarnitur mit Brausestange 900mm
chrom
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus: Handbrause
Brausestange und
Relexaflex-Schlauch DreamSpray perfektes Strahlbild
SpeedClean
Antikalk-System StarLight Chromoberfläche
ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung durch
Herunterfallen der Brause
Fabrikat der Planung: Grohe Tempesta
Angebotener Hersteller / Typ .
5,00
01.05.0020
St
Brause-Set Euro-Neu mit Stange
Brause-Set Euro-Neu mit Stange bestehend aus:
Wandstange 600 mm höhenverstellbar
mit konischem Halter
Brauseschlauch 1500 mm verchromt
Handbrause DN 15, 2-fach verstellbar
mit Cleannoppen, verchromt
Strahlarten: Brause, Massage
Antikalksystem Anschluss 1/2" AG
Farbe: verchromt
Fabrikat der Planung:
HUBERT JANDER Modell: Euro-Neu
Angebotener Hersteller / Typ .
6,00
St
bestehend aus
bestehend aus
01.05.0021
Quadratische Duschwanne
Quadratische Duschwanne
Material: Sanitär-Acryl
Größe: 800 x 800 mm
Tiefe: 60 mm
Ablauf: 90 mm
Wannengröße innen: 680 x 680 mm
Höhe Wannenrand: 30 mm
000 Weiß (alpin)
51
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
52
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Fabrikat der Planung Koralle T200
Angebotener Hersteller / Typ .
8,00
01.05.0022
Wannenfüße
Wannenfüße
für Duschwannen (5füßig)
aus Metall, verzinkt
Höhenverstellbar 100 - 185 mm
8,00
01.05.0023
St
St
Ablaufgarnitur für Duschwannen
Ablaufgarnitur für Duschwannen
flache Ausführung
Durchmesser 90
Fabrikat der Planung Viega Tempoplex
Angebotener Hersteller / Typ .
8,00
01.05.0024
St
Holztraverse für AP-Armatur mit DW-Scheiben
Traverse für CW-Profil aus wasserfest verleimten Holz
mit geprüften Auszugswerten
mit Nut für die gebördelte Profilkante
Abmessung 623 * 245 * 24 mm
Fabrikat der Planung WeGo
Angebotenes Fabrikat .........
8,00
01.05.0025
St
EH-Brausebatterie Wandmontage eigensicher chrom
Einhand-Brausebatterie, DN 15
Wandmontage Bedienungshebel aus Metall SilkMove
35 mm Keramikkartusche mit Temperaturbegrenzer variabel
einstellbare Mengenbegrenzung StarLight
Chromoberfläche Brauseabgang unten 1/2 Zoll mit
integriertem Rückflussverhinderer S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall Eigensicher gegen Rückfließen
Fabrikat der Planung Grohe Eurosmart
Angebotener Hersteller / Typ .
8,00
St
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
01.05.0026
Brausegarnitur mit Brausestange 900 mm
chrom
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus: Handbrause, Brausestange und
53
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Relexaflex 1.500 mm 1/2 .......
,
DreamSpray perfektes
Strahlbild SpeedClean
Antikalk-System StarLight Chromoberfläche
ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung durch
Herunterfallen der Brause
Fabrikat der Planung: Grohe Tempesta
Angebotener Hersteller / Typ .
2,00
01.05.0027
St
Brause-Set Euro-Neu mit Stange
Brause-Set Euro-Neu mit Stange bestehend aus:
Wandstange 600 mm höhenverstellbar
mit konischem Halter
Brauseschlauch 1500 mm verchromt
Handbrause DN 15, 2-fach verstellbar
mit Cleannoppen, verchromt
Strahlarten: Brause, Massage
Antikalksystem Anschluss 1/2" AG
Farbe: verchromt
Fabrikat der Planung:
HUBERT JANDER Modell: Euro-Neu
Angebotener Hersteller / Typ .
6,00
St
bestehend aus
bestehend aus
01.05.0028
Holztraverse für AP-Armatur mit DW-Scheiben
Traverse für CW-Profil aus wasserfest verleimten Holz
mit geprüften Auszugswerten
mit Nut für die gebördelte Profilkante
Abmessung 623 * 245 * 24 mm
Fabrikat der Planung WeGo
Angebotenes Fabrikat .........
15,00
01.05.0029
St
EH-Wannenbatterie mit Brausegarnitur chrom
Einhand-Wannenbatterie, DN 15
Wandmontage Bedienungshebel aus Metall
35 mm Keramikkartusche mit Temperaturbegrenzer variabel
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
54
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
einstellbare Mengenbegrenzung StarLight
Chromoberfläche automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur integrierter Rückflussverhinderer
im Brauseabgang 1/2 S-Anschlüsse Wandrosetten aus
Metall Eigensicher gegen Rückfließen mit Brausegarnitur
Handbrause, Handbrausehalter, Relexaflex-Brauseschlauch
1.500 mm
Fabrikat der Planung Grohe Eurosmart
Angebotener Hersteller / Typ .
15,00
01.05.0030
St
Badewanne, 170 x 75
Stahl Einbauwanne 3,5mm
rechteckige Außenform, Einsitzer, Ablauf fußseitig
52mm,
Oberfläche schlag-, kratz- und abriebfest,
farbbeständig, lichtecht
und säurebeständig nach DIN, ISO 2722, Klasse 1,
Farbe :weiß
in der Größe:
1700 mm x 750 mm
Fabrikat der Planung:
Modell "Euro-Exklusiv"
Angebotener Hersteller / Typ .
15,00
01.05.0031
St
Wannenträger 75-20 170x75
Wannenträger für Normalablaufwannen
aus FCKW und HFCKW freiem Polystyrolschaum, voll
recyclebarem, weiß geschäumten, schwerentflammbaren
Polysterol nach DIN 4102- B1, schall- und wärmedämmend
einschließlich Wandanschlussteile und Kunststoffstiften
Höhe:555mm
1700 mm x 750 mm
Fabrikat der PLanung:
Illbruck Modell " Prosan"
Angebotener Hersteller / Typ .
15,00
01.05.0032
St
Multiplex Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen und
tiefe
Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen und tiefe
Duschwannen, mit Geruchsverschluss und 45°-Ablaufbogen,
mit verchromtem Ventil. Abgang Ø 40/50 mm,
Bowdenzuglänge 56 cm.
Aussattungsset/Fertigset bestehend aus Rosette und
Ventilkegel, zur Ergänzung der Funktionseinheiten.
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
55
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Fabrikat der Planung: Viega Multiplex
Angebotener Hersteller / Typ .
10,00
01.05.0033
St
Funktionseinheit für Normalwannen
Funktionseinheit für Normalwannen
Ø 40/50 mm, aus Kunststoff, ohne Ventilkegel und
Drehgriff, mit Bowdenzug 650 mm, Geruchverschluss und
Ablaufbogen, Verpackung im Karton Prüfzeichen: DIN - 4
U 037
Fabrikat der Planung:
Sanit Modell" Euro"
Angebotener Hersteller / Typ .
5,00
St
bestehend aus
bestehend aus
01.05.0034
Armaturenhalterung für Küchenspüle
Leichtbauständerwand
Armaturenhalterung für Küchenspüle für
Leichtbau-Ständerwände 2 schallgedämmte
Armaturenanschlüsse DN 15 HT-Ablaufbogen DN 50 Dichtung
D: 40 mm Befestigungsmaterial
32,00
01.05.0035
St
Röhren-Siphon
Röhren-Siphon nach DIN EN 411
Anschlüsse: 1 1/2" x DN 50
Siphon durchgehend DN 50, mit
verstellbarem Kugelgelenk-Ablaufbogen,
Waschgeräte-Anschluss und getrennter
Kammer für das Abwasser des Waschgerätes
Angebotener Hersteller / Typ .
32,00
01.05.0036
St
Kombinations Eckventil für 1/2" Steckadapter chrom
Kombi-Eckventil
Stecktechnik
Zur unlösbaren zug- und verdrehsicheren
Montage in den QUICK-Adapter
Lieferumfang:
- Entriegelungselement des Wasserstopps
- Schubrosette Durchm. 54 mm
- Geräteanschlussventil mit
Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717:
EB)
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
- Fettkammeroberteil
- Zugfeste SCHELL
Messing-Konus-Quetschverschraubung mit
Längenausgleich
- Schlauchverschraubung
Einsatzbereich / technische Daten:
- Duchflussklasse A
Werkstoff:
Messing konform TrinkwV
Prüfzeichen: PA-IX 2850/IA
Dimension: DN 15 x DN 10 G 3/8 AG
Oberfläche: chrom
Fabrikat der Planung: Schell
Angebotener Hersteller / Typ .
32,00
01.05.0037
St
Eckventil 1/2"chrom mit ASAG
Eckventil
Lieferumfang:
- Selbstdichtendes Anschlussgewinde
(ASAG easy)
- COMFORT-Griff
- Langer Schubschaft, Schubrosette
Durchm. 54 mm
- Quetschverschraubung
Einsatzbereich / technische Daten:
- Ablassmöglichkeit bei Frostgefahr
- Duchflussklasse A
Werkstoff:
Messing konform TrinkwV
Dimension: DN 15 G 1/2 AG x DN 10 G 3/8
AG
Oberfläche: chrom
Fabrikat der Planung: Schell
Angebotener Hersteller / Typ .
32,00
01.05.0038
St
Geruchverschluss für Wandeinbau
Geruchverschluss für Wandeinbau,
für den Abwasserschlauch einer
Wasch- oder Geschirrspülmaschine,
mit integrierter Wasserversorgung,
Ventil mit Rückflussverhinderer
und Rohrbelüfter,
mit Montageschiene,
Abdeckplatte aus Edelstahl,
güteüberwacht nach DIN EN 274
und DIN 19541, 40 / 50
Fabrikat der Planung Dallmer 406
56
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Angebotener Hersteller / Typ
Einheitspreis
in EUR
32,00
57
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
.
St
bestehend aus
bestehend aus
01.05.0039
Ausgussbecken Stahl hängend B 550-600mm
Ausgussbecken, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4301, mit Antidröhnbeschichtung, wandhängend, mit
Rückwand, Befestigung mit Schrauben, Breite über 550
bis 600 mm.
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
01.05.0040
St
Ablaufgarnitur Ausguss Ablauf-Durchm. 65mm
Ablaufgarnitur für Ausguss, für Ablaufloch-Durchmesser
65 mm mit Geruchverschluss, mit Siebplatte, aus
nichtrostendem Stahl.
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
01.05.0041
St
Wandauslaufventil DN15 Metall
Schlauchanschlussverschraubung Ausladung 80-150mm
Wandauslaufventil DN 15, aus Metall, mit
Schlauchanschlussverschraubung, Ausladung über 80 bis
150 mm, Oberteil mit Spindel, Betätigungselement aus
Metall.
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
St
Gesamtsumme:
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
01.06
Waermedaemmung und Brandschutz
01.06.0001
Einheit
Einheitspreis
in EUR
58
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
*** Bezuschlagte Position, Bezugsbeschreibung
Wärmedämmung Rohr DN15 D 20mm
Wärmedämmung Rohr DN15 D 20mm
Wärmedämmung DIN 4140 an Rohrleitungen ohne
Ummantelung, einschl. aller Zulagen für Bögen,
Reduzierungen, Abzweige, Abkantungen an Abflachungen,
Luftgefäßen usw. im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle,
AS-Qualität und hydrophobiert, als Rohrschale,
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, bei einer
Mitteltemperatur von 40 Grad C, Brandverhaltensklasse
DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 20 mm,
wärmegedämmt 100 % nach EnEV 2013, kaschiert mit
Alufolie, Längs- und Rundnähte mit Band überkleben,
Breite 50 mm, Erzeugnis selbstklebendes Aluminiumband,
Klebstoff schwerentflammbar, Dämmschicht einlagig,
Höhe der Rohre über Standfläche bis 4,0 m,
Rohrdimensionen DN 15
Dämmschicht 20 mm dick
Fabrikat der Planung Rockwool RS800
Angebotener Hersteller / Typ .
150,00
01.06.0002
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0001,
18 / 20
18 / 20
50,00
01.06.0003
m
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0001,
28 / 20
28 / 20
60,00
01.06.0005
m
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0001,
22 / 20
22 / 20
60,00
01.06.0004
m
m
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0001,
28 / 30
28 / 30
22,00
m
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
01.06.0006
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheitspreis
in EUR
Gesamtbetrag
in EUR
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0001,
35 / 20
35 / 20
7,00
01.06.0007
Einheit
59
20.10.2016
08.09.2016
m
*** Zuschlagsposition
Zuschlag Dämmung für Form- und Verbindungsstücke
%
01.06.0008
*** Bezuschlagte Position, Bezugsbeschreibung
Wärmedämmung an Rohrleitungen mit flexiblem Schaumstoff
Wärmedämmung an Rohrleitungen mit flexiblem Schaumstoff
auf Basis synthetischen Kautschuks mit
geschlossenzelliger Materialstruktur.
Farbe: Grau
Länge der Schläuche: 2 m
Wärmeleitfähigkeit bei 40°C Mitteltemperatur: lambda;
40°C ? 0,040 W/(mK)
Baustoffklasse: schwerentflammbar, EN DIN 13501-1,
Euroklasse BL-s3,d0
Anwendungsbereich (max. Anwendungsgrenztemperatur):
bis +110 °C (Fläche und Band: +85 °C)
Verarbeitung
Alle Nähte sind mit dem Kleber fachgerecht zu
verschließen. Weitere Verarbeitungsrichtlinien sind der
Armaflex Montageanleitung zu entnehmen.
Dämmstärke 10 mm
Rohrdimension AD 18 mm
Fabrikat der Planung Rockwool RS800 mit Isogenpakfolie
Angebotener Hersteller / Typ .
500,00
01.06.0009
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0008,
AD 20 mm
AD 20 mm
200,00
01.06.0010
m
m
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0008,
AD 25 mm
AD 25 mm
125,00
m
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
01.06.0011
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
60
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
*** Zuschlagsposition
Zuschlag Dämmung für Form- und Verbindungsstücke
Zuschlag Dämmung für Form- und Verbindungsstücke
%
01.06.0012
*** Bezuschlagte Position, Bezugsbeschreibung
Wärmedämmung Ummantelung Rohr AD 15 Gebäude
Mineralwolle Rohrschale D 20 mm Kunststofffolie
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an hausund betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, AD 15,
im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, als Rohrschale,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
unkaschiert, Ummantelung aus harter Kunststofffolie,
Nähte verkleben mit Klebeband.
Fabrikat der Planung Rockwool RS800 mit Isogenpakfolie
Angebotener Hersteller / Typ .
75,00
01.06.0013
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0012,
18 x 20
18 x 20
10,00
01.06.0014
m
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0012,
28 x 30
28 x 30
50,00
01.06.0017
m
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0012,
28 x 20
28 x 20
20,00
01.06.0016
m
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0012,
22 x 20
22 x 20
10,00
01.06.0015
m
m
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0012,
35 x 30
35 x 30
50,00
m
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
01.06.0018
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheitspreis
in EUR
Gesamtbetrag
in EUR
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0012,
42 x 40
42 x 40
27,00
01.06.0019
Einheit
61
20.10.2016
08.09.2016
m
*** Zuschlagsposition
Zuschlag Dämmung für Form- und Verbindungsstücke
%
01.06.0020
*** Bezugsbeschreibung
R90 nichtbrennbare Rohre DN 12
Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre;
Einbau in Massivbauteilen und leichten Trennwänden
Anforderung:
R90 nach DIN 4102-11
Einbau/Ringspaltverschluss:
Formschlüssig in passende Kernbohrung ohne zusätzlichen
Ringspaltverschluss oder die verbleibende Öffnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke hohlraumfüllend dicht
mit formbeständigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie
z.B. Mörtel, Beton oder Gips verschließen. Eine
weiterführende Dämmung mit der Rockwool 800 ist
beidseitig der Durchführung in einer Länge von je 1 m
anzubringen. Die Rohrschalen mit verzinktem Bindedraht
Ø >/= 0,6mm, 6 Windungen/lfm. auf dem Rohr fixieren.
Rohre:
Stahl, Edelstahl, Guß und Kupfer gem. abP
P-3725/4130-MPA BS
Einbau in:
Massivwände >/= 100 mm leichte Trennwände >/= 100 mm
Massivdecken >/= 150 mm
Parallele Installationen:
Nachweis von geprüftem 0-Abstand zu Conlit
Rohrabschottungen, Conlit Kabelabschottungen und
Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Lüftungsleitungen entsprechend DIN 18017-3.
Es ist davon auszugehen, dass die Mindestabstände
zwischen gedämmten und ungedämmten Rohrleitungen nach
DIN 4140 unterschritten werden.
Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der
Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine
Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.
Bauteildurchführung:
Baustoffklasse: | A2 nach DIN 4102-1
Schmelzpunkt: | > 1000 °C nach DIN 4102-17
Rohdichte: | >/= 150 kg/m³
Oberfläche: | gitternetzverstärkte, farblich markierte
Aluminiumfolie
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
62
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Einbaulänge: | = Bauteilstärke
Notwendige weiterführende Dämmung:
Baustoffklasse: | A2L - s1, d0 nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: | > 1000 °C nach DIN 4102-17
Wärmeleitfähigkeit: | 0,035 W/(m?K) nach EnEV
Oberfläche: | gitternetzverstärkte Aluminiumfolie
Einbaulänge: | je 1 m beidseitig der Bauteiloberfläche
Fabrikat der Planung Rockwool Conlit / RS800
Angebotener Hersteller / Typ .
93,00
01.06.0021
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0020, jedoch
DN 15
DN 15
124,00
01.06.0022
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0020, jedoch
DN 32
DN 32
7,00
01.06.0025
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0020, jedoch
DN 25
DN 25
37,00
01.06.0024
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0020, jedoch
DN 20
DN 20
34,00
01.06.0023
St
St
Brandschott R90 AW DN 90
Brandschutz-Rohrabschottung um brennbare
Entwässerungsleitungen;
Einbau in Massivbauteilen und leichten Trennwänden
Anforderung:
R30/90 nach DIN 4102-11
Einbau/Ringspaltverschluss:
Die Brandschutzmanschette im Bereich der
Bauteildurchführung gemäß den Vorgaben der abZ um die
Rohrleitung montieren und am Bauteil befestigen. Bei
Wandmontage sind zwei Rohrmanschetten zu verwenden; bei
Deckenmontage nur eine Rohrmanschette an der
Unterseite.
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
63
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Verbleibende Öffnung im Durchbruch in ganzer
Bauteildicke hohlraumfüllend dicht mit formbeständigen,
nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mörtel, Beton oder
Gips verschließen.
Rohre:
brennbare Entwässerungsrohre der Kunststoffbasis PE,
PP, PVC etc. gem. abZ
Einbau in:
Massivwände >/= 100 mm
Massivdecken >/= 150 mm
leichte Trennwände >/= 100 mm
Parallele Installationen:
Nachweis von geprüftem 0-Abstand zu Rohrabschottungen,
Kabelabschottungen und Absperrvorrichtungen gegen Feuer
und Rauch in Lüftungsleitungen entsprechend DIN
18017-3.
Es ist davon auszugehen, dass die Mindestabstände
zwischen gedämmten und ungedämmten Rohrleitungen nach
DIN 4140 unterschritten werden.
Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der
Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine
Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.
Das Kennzeichnungsschild ist ausgefüllt und
unterschrieben neben der Abschottung dauerhaft zu
befestigen.
o Schallentkopplung innerhalb der Abschottungsmaßnahme
Fabrikat der Planung Rockwool Conlit
Brandschutzmanschette
Angebotener Hersteller / Typ .
48,00
01.06.0026
St
Brandschott R90 AW DN 100
Brandschutz-Rohrabschottung um brennbare
Entwässerungsleitungen;
Einbau in Massivbauteilen und leichten Trennwänden
Anforderung:
R30/90 nach DIN 4102-11
Einbau/Ringspaltverschluss:
Die Brandschutzmanschette im Bereich der
Bauteildurchführung gemäß den Vorgaben der abZ um die
Rohrleitung montieren und am Bauteil befestigen. Bei
Wandmontage sind zwei Rohrmanschetten zu verwenden; bei
Deckenmontage nur eine Rohrmanschette an der
Unterseite.
Verbleibende Öffnung im Durchbruch in ganzer
Bauteildicke hohlraumfüllend dicht mit formbeständigen,
nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mörtel, Beton oder
Gips verschließen.
Rohre:
brennbare Entwässerungsrohre der Kunststoffbasis PE,
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
64
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
PP, PVC etc. gem. abZ
Einbau in:
Massivwände >/= 100 mm
Massivdecken >/= 150 mm
leichte Trennwände >/= 100 mm
Parallele Installationen:
Nachweis von geprüftem 0-Abstand zu Rohrabschottungen,
Kabelabschottungen und Absperrvorrichtungen gegen Feuer
und Rauch in Lüftungsleitungen entsprechend DIN
18017-3.
Es ist davon auszugehen, dass die Mindestabstände
zwischen gedämmten und ungedämmten Rohrleitungen nach
DIN 4140 unterschritten werden.
Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der
Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine
Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.
Das Kennzeichnungsschild ist ausgefüllt und
unterschrieben neben der Abschottung dauerhaft zu
befestigen.
o Schallentkopplung innerhalb der Abschottungsmaßnahme
Fabrikat der Planung Rockwool Conlit
Brandschutzmanschette
Angebotener Hersteller / Typ .
12,00
St
Gesamtsumme:
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
01.07
Sonstiges
01.07.0001
Winkelkonsole Stahl verz Ausladung bis 150mm
Winkelkonsole, aus verzinktem Stahl, für Stütz-,
Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, Ausladung bis 150
mm.
100,00
01.07.0002
Einheitspreis
in EUR
Gesamtbetrag
in EUR
St
Profilstahl und Bänder
zur Fixierung der Leitung auf dem Fußboden bzw.
Schlitzen
250,00
01.07.0003
Einheit
65
20.10.2016
08.09.2016
kg
Zusätzl. Druck- Dichtheitsprüfung Rohr Trinkwasser
DN12-50
Zusätzliche Druck- und Dichtheitsprüfung von
Rohrleitungen, Betriebsmedium Trinkwasser,
Außendurchmesser bis 50 mm,
Rohrleitungslänge ...........
m, im Gebäude, Ausführung gemäÃY
DIN EN 14336, Prüfmedium Luft/Gas, einschl. aller
erforderlicher Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen,
Rohrverschlüsse.
1,00
01.07.0004
Spülen ( auch abschnittsweise) DN 12-50
Spülen der Trinkwasserleitungen im Gebäude gemäß DIN;
in Abschnitten entsprechend des Baufortschrittes, unter
Beistellung aller Verschlussstopfen sowie der
notwendigen Prüfmedien und Geräte.
Mit Spülgerät, Installation der Spüleinrichtungen,
einschl. Anschluss und Sicherung von
Abwasserschläuchen, sowie Wiederverschließen nach
dem Spülvorgang und entlüften.
Abschnittsweise nach Strängen;
für Rohrleitungen DN 12 bis DN 50
1,00
01.07.0005
St
Psch
Schaltschema der Anlage DIN A 0,
Anlagenschema Heizungsanlage
Mehrfarbige Tafel in dauerhafter Ausführung hinter
Kunststoff eingeschweißt mit Leichtmetallrücken und rahmen, sowie mit Befestigungsmaterial, oder
als gleichwertige Ausführung in Resopal- oder mehrschichtigem Kuststoff, geprägt, zur Anbringung als
Wandmontage in Zentralen. Format/Größe: A 0.
Der Plan und die Beschriftung (mit Legende) müssen
Angaben über Funktion, alle wichtigen Anlagendaten,
Leistungen, Volumenströme, Temperaturen, Typenbezeichnungen, Dimensionen, Schaltungen, SollWerte, Messstellen, Kontrolleinrichtungen, Überwachungsfunktionen und die Betriebsmittelkennzeichnung
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
66
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
enthalten, desgl. Fließrichtungspfeile an Leitungen.
Vor der Anfertigung ist der Bauleitung ein
entsprechender Vorabplan zur Genehmigung einzureichen.
1,00
01.07.0006
Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 100mm B
100mm
Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung
3-zeilig, geprägt, Höhe 100 mm, Breite 100 mm.
10,00
01.07.0007
St
Durchführung für drückendes Wasser
Durchführung für drückendes Wasser aus einem Dichtsatz,
bestehend aus drei Platten mit Montagematerial aus
Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301) und zwei
Gummieinlagen aus EPDM
(Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer), für Rohrleitungen
oder Kabel.
Innendurchmesser Futterrohr
oder Kernbohrung di : 100 mm
Rohr-/ Kabeldurchmesser da : 41-57 mm
Länge :300 mm
1,00
01.07.0010
St
Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 52mm B
100mm
Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung
einzeilig, geprägt, Höhe 52 mm, Breite 100 mm.
30,00
01.07.0009
St
Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 74mm B
100mm
Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung
2-zeilig, geprägt, Höhe 74 mm, Breite 100 mm.
20,00
01.07.0008
St
St
Durchführung für drückendes Wasser
Durchführung für drückendes Wasser aus einem Dichtsatz,
bestehend aus drei Platten mit Montagematerial aus
Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301) und zwei
Gummieinlagen aus EPDM
(Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer), für Rohrleitungen
oder Kabel.
Innendurchmesser Futterrohr
oder Kernbohrung di : 200 mm
Rohr-/ Kabeldurchmesser da : 100 - 150 mm
Länge :300 mm
2,00
St
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
01.07.0011
Durchführung für drückendes Wasser
Durchführung für drückendes Wasser aus einem Dichtsatz,
bestehend aus drei Platten mit Montagematerial aus
Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301) und zwei
Gummieinlagen aus EPDM
(Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer), für Rohrleitungen
oder Kabel.
Innendurchmesser Futterrohr
oder Kernbohrung di : 250 mm
Rohr-/ Kabeldurchmesser da : 150 - 190 mm
Länge :300 mm
1,00
01.07.0012
St
St
Kernbohrungen D bis 15cm, Länge bis 30 cm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Bohrdurchmesser bis 150 mm
2,00
01.07.0016
St
Kernbohrungen D bis 10cm, Länge bis 30 cm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Bohrdurchmesser bis 100 mm
1,00
01.07.0015
Gesamtbetrag
in EUR
St
Kernbohrungen D bis 8cm, Länge bis 30 cm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Bohrdurchmesser bis 80 mm
1,00
01.07.0014
Einheitspreis
in EUR
Kernbohrungen D bis 5cm, Länge bis 30 cm
Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, aus
Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser bis 50 mm,
Bohrtiefe bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus
dem Gefüge, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1
32 kN/m3, Arbeitshöhe bis 4,0 m,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2
t, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, und
auf der Baustelle lagern,
Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau).
1,00
01.07.0013
Einheit
67
20.10.2016
08.09.2016
St
Kernbohrungen D bis 20cm, Länge bis 30 cm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Bohrdurchmesser bis 200 mm
1,00
St
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
01.07.0017
Dokumentation hydr. Abgl. Papier Datenträger 2-fach
Dokumentation des Hydraulischen Abgleiches in
Papierform und auf Datenträger, in 2-facher
Ausfertigung, Ordner DIN A4 geheftet und auf
Datenträger.
1,00
01.07.0018
Einheit
Einheitspreis
in EUR
68
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
St
Bestandsunterlagen Übergabe vor Abnahme
DIN A4 Datenträger
Bestandsunterlagen werden dem AG 14 Werktage vor der
Abnahme im DIN A 4 Aktenordner 3-fach übergeben,
Übergabe von Unterlagen über Datenträger, als CD
2-fach, Schnittstelle DWG, erfolgt in Abstimmung mit
dem AG:
Dokumentation/Revisionsunterlagen
in 3-facher Ausführung, geordnet mit Inhaltsverzeichnis
in drei Einzelordner und 2-fach in maschinenlesbarer
Form.
Inhalt nach folgender Aufstellung :
-Technische Beschreibung der Anlage
- Betriebsanweisung
- Fachunternehmererklärung
- Herstellerdokumente für alle in der Anlage
installierten Bauteile
- Gewährsbescheinigung
- Spülprotokolle
- Druckprotokolle
- Mess- und Einstellungsprotokolle der Stränge
- Belege über die Einweisung der Betreiber
- Revisionsunterlagen
- revidierte Schalt- und Strangschemate mit allen
Einstellwerten, ohne Maßstab
- Grundrisse, Maßstab wie übergebene Unterlagen,
- Abnahmeprotokolle,
- Restarbeitsprotokolle,
- installierte Rohrmaterialien, komplette Lieferscheine
- Stücklisten
- Aufmaßunterlagen
- Entsorgungsnachweise
- Bautagebuch
- Wartungsangebot
-Übereinstimmumgserklärungen
- Nachweis der Einhaltung der aktuellen EneV
alle Gerätebeschreibungen, Zertifikate,
Diese Unterlagen sind 2x digital (einschl.
DWG-Dateien als PDF / DWG - Dateien auf Datenträger
mit zu liefern.
1,00
01.07.0019
Psch
Wasseranalyse Trinkwasserversorgung Probe durch AN
Wasseranalyse erstellen nach Fertigstellung der Anlage
zur Verwendung des zur Verfügung stehenden Wassers für
die Trinkwasserversorgung, Wasserproben entnimmt der
AN, die Analyse enthält alle Daten zur Bestimmung der
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
Werkstoffe der Versorgungssysteme und zur Verwendung
des Wassers.
Entnahmestellen:
1. Einspeisung Trinkwasser
2. nach Trinkwassererwärmer
3. an der letzten Entnahmestelle Warmwasser
1,00
St
Gesamtsumme:
69
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Einheit
01.08
Stundenlohnarbeiten
Einheitspreis
in EUR
70
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten
Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten werden nach
Stundenverrechnungssätzen, in denen Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Sozialkassenbeiträge, Vermögenswirksame Leistungen und
Gewinn enthalten sind, vergütet.
Zuschläge für Mehr- , Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschläge sind nicht
in die Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen,
sondern - sofern sie nicht schon als
Teilleistungspositionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind - im Bedarfsfall zu vereinbaren und
gesondert nachzuweisen.
Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz
unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften
ermittelt wurde und unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden gilt.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren
Ausführung von der Bauleitung angeordnet wurde (zu § 2
Nr. 10 VOB/B).
01.08.0001
Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche
Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
10,00
h
Gesamtsumme:
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Einheit
Einheitspreis
in EUR
71
20.10.2016
08.09.2016
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Gesamtbetrag
in EUR
02
Haus 3a
02.01
Trinkwasserleitungen und Zubehoer
02.01.0001
Rohr Stahl niro nahtlos Wasser AD 15mm WD 1mm
incl. Rohrbefestigung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren Stahl DIN EN
10297-2, nahtlos, Werkstoff-Nr 1.4521, für Wasser, als
Steig- und Verteilleitung, Außendurchmesser 15 mm,
Wanddicke 1 mm, Verbindung durch Pressen, einschl.
Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Formund Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Verlegung in Schächten und unter Decken, Höhe bis 4 m.
incl. schalldämmender Rohrbefestigung, aus verzinktem
Stahl, mit schalldämmenden Einlagen.
incl. Muffen und Reduzierungen.
Fabrikat der Planung Viega Sanpress Inox
Angebotener Hersteller / Typ .
120,00
02.01.0002
m
Rohr Stahl niro nahtlos Wasser AD 18mm WD 1mm
incl. Rohrbefestigung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren Stahl DIN EN
10297-2, nahtlos, Werkstoff-Nr 1.4521, für Wasser, als
Steig- und Verteilleitung, Außendurchmesser 18 mm,
Wanddicke 1 mm, Verbindung durch Pressen, einschl.
Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Formund Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Verlegung in Schächten und unter Decken, Höhe bis 4 m.
incl. schalldämmender Rohrbefestigung, aus verzinktem
Stahl, mit schalldämmenden Einlagen
incl. Muffen und Reduzierungen.
Fabrikat der Planung Viega Sanpress Inox
Angebotener Hersteller / Typ .
35,00
02.01.0003
m
Rohr Stahl niro nahtlos Wasser AD 22mm WD 1,2mm
incl. Rohrbefestigung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren Stahl DIN EN
10297-2, nahtlos, Werkstoff-Nr 1.4521, für Wasser, als
Steig- und Verteilleitung, Außendurchmesser 22 mm,
Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch Pressen, einschl.
Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Formund Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Verlegung in Schächten und unter Decken, Höhe bis 4 m.
incl. schalldämmender Rohrbefestigung, aus verzinktem
Stahl, mit schalldämmenden Einlagen
incl. Muffen und Reduzierungen.
Fabrikat der Planung Viega Sanpress Inox
Angebotener Hersteller / Typ .
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.01.0004
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
60,00
m
Einheitspreis
in EUR
72
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Rohr Stahl niro nahtlos Wasser AD 28mm WD 1,2mm
incl. Rohrbefestigung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren Stahl DIN EN
10297-2, nahtlos, Werkstoff-Nr 1.4521, für Wasser, als
Steig- und Verteilleitung, Außendurchmesser 28 mm,
Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch Pressen, einschl.
Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Formund Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Verlegung in Schächtenund unter Decken, Höhe bis 4 m.
incl. schalldämmender Rohrbefestigung, aus verzinktem
Stahl, mit schalldämmenden Einlagen
incl. Muffen und Reduzierungen.
Fabrikat der Planung Viega Sanpress Inox
Angebotener Hersteller / Typ .
128,00
02.01.0005
m
Rohr Stahl niro nahtlos Wasser AD 35mm WD 1,5mm
incl. Rohrbefestigung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren Stahl DIN EN
10297-2, nahtlos, Werkstoff-Nr 1.4521, für Wasser, als
Steig- und Verteilleitung, Außendurchmesser 35 mm,
Wanddicke 1,5 mm, Verbindung durch Pressen, einschl.
Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Formund Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
incl. schalldämmender Rohrbefestigung, aus verzinktem
Stahl, mit schalldämmenden Einlagen
Verlegung in Schächten und unter Decken, Höhe bis 4 m.
incl. Muffen und Reduzierungen.
Fabrikat der Planung Viega Sanpress Inox
Angebotener Hersteller / Typ .
25,00
02.01.0006
m
Rohr Stahl niro nahtlos Wasser AD 42mm WD 1,5mm
incl. Rohrbefestigung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren Stahl DIN EN
10297-2, nahtlos, Werkstoff-Nr 1.4521, für Wasser, als
Steig- und Verteilleitung, Außendurchmesser 42 mm,
Wanddicke 1,5 mm, Verbindung durch Pressen, einschl.
Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Formund Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Verlegung in Schächten und unter Decken, Höhe bis 4 m.
incl. schalldämmender Rohrbefestigung, aus verzinktem
Stahl, mit schalldämmenden Einlagen
incl. Muffen und Reduzierungen.
Fabrikat der Planung Viega Sanpress Inox
Angebotener Hersteller / Typ .
23,00
m
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.01.0007
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
73
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
*** Bezugsbeschreibung
Bogen Rotguss 45-90 Grad AD 15 mm
Bogen, aus Rotguss, 90 Grad, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, als
Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung,
Außendurchmesser 15 mm.
Angebotener Hersteller / Typ .
39,00
02.01.0008
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0007, jedoch
AD 18 mm
AD 18 mm
6,00
02.01.0009
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0007, jedoch
AD 42 mm
AD 42 mm
15,00
02.01.0013
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0007, jedoch
AD 35 mm
AD 35 mm
15,00
02.01.0012
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0007, jedoch
AD 28 mm
AD 28 mm
42,00
02.01.0011
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0007, jedoch
AD 22 mm
AD 22 mm
13,00
02.01.0010
St
St
*** Bezugsbeschreibung
T-Stück 12x10x12
aus Rotguss, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4521, als Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung,
Angebotener Hersteller / Typ .
14,00
St
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.01.0014
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
20x15x15
20x15x15
8,00
02.01.0021
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
15x15x15
15x15x15
8,00
02.01.0020
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
15x15x12
15x15x12
1,00
02.01.0019
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
15x12x15
15x12x15
1,00
02.01.0018
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
15x12x12
15x12x12
6,00
02.01.0017
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
12x12x15
12x12x15
5,00
02.01.0016
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
12x12x12
12x12x12
34,00
02.01.0015
Einheit
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
20x15x20
20x15x20
5,00
St
74
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.01.0022
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
25x25x12
25x25x12
12,00
02.01.0029
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
25x20x25
25x20x25
5,00
02.01.0028
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
25x20x20
25x20x20
9,00
02.01.0027
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
25x20x15
25x20x15
7,00
02.01.0026
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
25x15x25
25x15x25
1,00
02.01.0025
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
20x20x25
20x20x25
5,00
02.01.0024
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
20x20x15
20x20x15
8,00
02.01.0023
Einheit
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
25x25x15
25x25x15
5,00
St
75
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.01.0030
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
St
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
40x32x32
40x32x32
1,00
02.01.0037
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
40x25x40
40x25x40
1,00
02.01.0036
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
32x32x25
32x32x25
1,00
02.01.0035
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
32x25x32
32x25x32
1,00
02.01.0034
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
32x25x25
32x25x25
2,00
02.01.0033
Gesamtbetrag
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
25x25x25
25x25x25
2,00
02.01.0032
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0013, jedoch
25x25x20
25x25x20
16,00
02.01.0031
Einheit
76
20.10.2016
08.09.2016
St
Rohr Mehrschichtverbundwerkstoff TW AD 16mm
Rohrleitung aus Mehrschichtverbundwerkstoff (PE,
Aluminium, PE) DIN 16836, für Trinkwasser warm und
kalt, mit Eignungsnachweis DIN 1988-200,
Außendurchmesser 16 mm, Verbindung durch Pressen,
einschl. Klebe- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen
der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet, Verlegung als Vorwandinstallation und auf dem
Rohfußboden, Arbeitshöhe bis 3 m.
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
77
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Angebotener Hersteller / Typ .
350,00
02.01.0038
m
Rohr Mehrschichtverbundwerkstoff TW AD 20mm
Rohrleitung aus Mehrschichtverbundwerkstoff (PE,
Aluminium, PE) DIN 16836, für Trinkwasser warm und
kalt, mit Eignungsnachweis DIN 1988-200,
Außendurchmesser 20 mm, Verbindung durch Pressen,
einschl. Klebe- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen
der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet, Verlegung als Vorwandinstallation und auf dem
Rohfußboden, Arbeitshöhe bis 3 m.
Angebotener Hersteller / Typ .
125,00
02.01.0039
m
Rohr Mehrschichtverbundwerkstoff TW AD 25mm
Rohrleitung aus Mehrschichtverbundwerkstoff (PE,
Aluminium, PE) DIN 16836, für Trinkwasser warm und
kalt, mit Eignungsnachweis DIN 1988-200,
Außendurchmesser 25 mm, Verbindung durch Pressen,
einschl. Klebe- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen
der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet, Verlegung als Vorwandinstallation und auf dem
Rohfußboden, Arbeitshöhe bis 3 m.
Angebotener Hersteller / Typ .
153,00
02.01.0040
m
*** Bezugsbeschreibung
Winkel für Verbundrohr, Wasser, 90°, 16 mm
Winkel für Verbundrohr, Wasser, 90°, 16 mm
Winkel für Verbundrohr zur Wasserinstallation, mit zwei
Pressenden, aus Messing und Presshülse, mit Befestigung
nach Schallschutzvorschriften.
Winkel : 90°
Durchmesser : 16 mm
Angebotener Hersteller / Typ .
175,00
02.01.0041
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0040, jedoch
20 mm
20 mm
65,00
St
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.01.0042
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheitspreis
in EUR
Gesamtbetrag
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0040, jedoch
25 mm
25 mm
75,00
02.01.0043
Einheit
78
20.10.2016
08.09.2016
St
*** Bezugsbeschreibung
T-Stücke für Verbundrohr, Wasser, 90°, 16 mm
T-Stücke für Verbundrohr, Wasser, 90°, 16 mm
Winkel für Verbundrohr zur Wasserinstallation, mit drei
Pressenden, aus Messing, mit Befestigung nach
Schallschutzvorschriften.
Winkel : 90°
Durchmesser : 16 mm
Angebotener Hersteller / Typ .
114,00
02.01.0044
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0043, jedoch
20*16*20
20*16*20
77,00
02.01.0045
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0043, jedoch
25*25*25
25*25*25
19,00
02.01.0049
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0043, jedoch
25*20*25
25*20*25
31,00
02.01.0048
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0043, jedoch
20
20
26,00
02.01.0047
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0043, jedoch
20*20*16
20*20*16
10,00
02.01.0046
St
St
Montageschiene HM 28/15, kaltgewalzt, walzblank, 28 mm x
15 mm
Montageschiene HM 28/15, Profil kaltgewalzt,
walzblank (wb), nach DIN EN 1090, zur flexiblen
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
79
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Anbindung von Montagekonstruktionen unter Verwendung
von systemkonformen HALFEN Schraubverbindungen.
Erforderliche Schienenlänge entsprechend bauseitigen
Anforderungen.
Profil-Nennmaß (BxH): 28 mm x 15 mm
- 6.070
Liefern, auf das erforderliche Maß ablängen (wenn keine
Fixlänge) und montieren.
Untergrund: Beton und Trockenbau
Hinweise des Herstellers zur Montage und Verwendung
sind zu beachten.
500,00
02.01.0050
m
Montageschiene HM 28/15, als Spannverbindung Rohdecke /
Rohfußboden
zur schallentkoppelten Aufhängung der Abwasserleitungen
Montageschiene HM 28/15, Profil kaltgewalzt,
walzblank (wb), nach DIN EN 1090, zur flexiblen
Anbindung von Montagekonstruktionen unter Verwendung
von systemkonformen Schraubverbindungen.
Erforderliche Schienenlänge entsprechend bauseitigen
Anforderungen.
Profil-Nennmaß (BxH): 28 mm x 15 mm
- 6.070
Liefern, auf das erforderliche Maß ablängen (wenn keine
Fixlänge) und montieren.
Untergrund: Beton
Länge 2,80
incl. Befestigungsmaterial und schalldämmender
Befestigung mit Winkeln an Rohdecke und -fußboden
bestehend aus
- schalldämmender Unterlage
- schallentkoppelter Dübel
30,00
St
Gesamtsumme:
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
02.02
Trinkwasserarmaturen und Zubehoer
02.02.0001
Einheit
Einheitspreis
in EUR
*** Bezugsbeschreibung
Freistrom-Absperrventil m. Entlst. G1/4 DN15
Freistrom-Absperrventil
m. Entlst.G1/4 DN15
Freistrom-Absperrventil, mit
Entleerstopfen
mediumberührte Metallteile aus
entzinkungsfreiem und
korrosionsbeständigem Rotguss,
beständig gegen aggressives Wasser, 10
Jahre Gewährleistung,
EPDM-Sitzdichtung, wartungsfreie
Spindelabdichtung mit selbstfettender
EPDM-Lippendichtung, unter Druck
austauschbar, Kegel drehbar gelagert,
gegen Druckschläge gesichert, fester
Pressanschluss
Kupfer- und Edelstahlrohr, mit
Entleerstopfen, mit Möglichkeit zur
Aufnahme für Temperaturfühler Pt 1000
oder Thermometer mittels optional
erhältlicher Tauchhülse, Spindelgewinde
außerhalb des Mediums, verschleißfester
Ventilsitz aus Edelstahl, mit rotem
Handrad, totraumfrei, DVGW-Zulassung,
ÖVGW-Zulassung, KIWA-Zulassung,
Kunststoffteile mit KTW- und
W270-Zulassung, bis DN 32
Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO
3822 Klasse 1, DIN EN 1213, Druckstufe
PN 16, max. Betriebstemperatur 110
GradC
Nennweite DN 15 / 15 mm
Fabrikat der Planung Kemper Weser 190 22
Angebotener Hersteller / Typ .
39,00
02.02.0002
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
DN 20
DN 20
24,00
02.02.0003
St
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
DN 25
DN 25
6,00
St
80
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.02.0004
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
DN 50
DN 50
1,00
02.02.0007
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
DN 40
DN 40
4,00
02.02.0006
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
DN 32
DN 32
6,00
02.02.0005
Einheit
St
autom. Regulierventil RG, 50-65 GradC DN15/15mm
autom. Regulierventil
RG, 50-65 GradC DN15/15mm
automatisches
Zirkulations-Regulierventil, 50 GradC
bis 65 GradC, Figur 143 22,
mediumberührte Metallteile aus
entzinkungsfreiem und
korrosionsbeständigem Rotguss,
beständig gegen aggressives Wasser, zum
thermischen selbstregelnden,
hydraulischen Abgleich, mit
automatischer Regelbereichsumstellung
für die thermische Desinfektion,
Absperreinheit mit Thermometer- und
Fühleraufnahme, PTFE-Sitzdichtung,
thermostatische Reguliereinheit, fester
Pressanschluss
Kupfer- und Edelstahlrohr, mit
Entleerstopfen, totraumfrei,
DVGW-Zulassung W 554, WRAS-Zulassung,
KIWA-Zulassung, Kunststoffteile mit
KTW- und W270-Zulassung, für Anlagen
nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 / W 553 /
DIN 1988-300, Regelbereich 50 GradC bis
65 GradC, Druckstufe PN 16, max.
Betriebstemperatur 90 GradC
Nennweite DN 15 / 15 mm
Fabrikat der Planung Kemper Multitherm
Angebotener Hersteller / Typ .
6,00
02.02.0008
St
Einbausatz für Wasserzähler, DN 15, BL 110 mm
Einbausatz für Wasserzähler DN 15, BL 110 mm
mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem
Kunststoff-Passstück.
Anschluss rohrseitig: R1/2"
81
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
Für Wasserzähler: DN 15, BL 110 mm, Qn 1,5
m³/h
37,00
02.02.0009
St
Edelstahl Übergang mit AG d15-R1/2
Edelstahl Übergang mit AG
d15-R1/2
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem
Schutzstopfen
74,00
02.02.0010
Einbausatz für Wasserzähler KW, DN 20, BL 130 mm
Einbausatz für Wasserzähler KW, DN 20, BL 130 mm
mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem
Kunststoff-Passstück.
Anschluss rohrseitig: R3/4"
Für Wasserzähler: DN 20, BL 130 mm, Qn 2,5
m³/h
23,00
02.02.0011
St
St
Edelstahl Übergang mit AG d22-R3/4
Edelstahl Übergang mit AG
d22-R3/4
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem
Schutzstopfen
46,00
02.02.0012
St
Automatischer Rückspülfilter
Vollautomatischer Rückspülfilter mit
modularem Filterelement aus Kunststoff
mit Filtergewebe aus Edelstahl inkl.
Rotationsdüse sowie Abstreifbürsten zur
mechanischen Zusatzreinigung für optimale Rückspülwirkung, aufgebauter Antriebseinheit, separater Steuereinheit
als Schaltkasten. Wasserentnahme auch
während der Rückspülung möglich.
Gehäuse aus entzinkungsarmem Messing,
für Wartungskontrollen leicht zu öffnen,
einschließlich 2 Manometer 0 - 10 bar,
Spülwasseranschluss zum Einklemmen von
82
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
HT-Rohr DN 50 nach DIN EN 1717.
Schaltkasten mit frei programmierbarer
Steuerung GENO-RS-tronic, Störungserkennung und potentialfreien Kontakten
für GLT, Leuchtdiodenanzeige, Betrieb
und Rückspülen, Taster für manuelle
Auslösung, Differenzdrucksteuerung und
zusätzlicher Sicherheitszeitsteuerung,
einstellbar 2 - 30 Tage.
Alle Materialien recyclingfähig und entsprechend dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG).
Technische Daten:
Anschluss : 1 1/2" R
Nenndurchfluss : 22,0 m³/h
Anfangsdruckverlust : 0,2 bar
Kv-Wert : 46,0 m³/h
Durchlassweite : 100 µm
Nenndruck (PN) : 16 bar
Wassertemperatur : 90 Grad C
Baulänge ohne
Verschraubungen : 206 mm
Baulänge mit
Verschraubungen : 342 mm
Bauhöhe : 445 mm
Gewicht : 9,7 kg
Erforderlicher
Kanalanschluss : 50 DN
Netzanschluss
(Schukostecker) : 230 V, 50 Hz
Schutzart : 54 IP
Betriebsspannung : 24 V
Fabrikat der Planung Grünbeck GENO MXA
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
02.02.0013
St
Edelstahl Übergang mit AG d22-R3/4
Edelstahl Übergang mit AG
d22-R3/4
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem
Schutzstopfen
54,00
02.02.0014
St
Edelstahl Übergang mit AG d42-R1 1/4
Edelstahl Übergang mit AG
d42-R1 1/4
83
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
84
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem
Schutzstopfen
3,00
02.02.0015
St
Edelstahl Übergang mit AG d35-R1 1/2
Edelstahl Übergang mit AG
d35-R1 1/2
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem
Schutzstopfen
2,00
02.02.0016
St
Edelstahl Übergang mit AG d15-R3/4
Edelstahl Übergang mit AG
d15-R3/4
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem
Schutzstopfen
4,00
02.02.0017
St
Drucklausgleichsgefäß 80 mit Flowjet 1 1/4", 10 bar, grün
Nennvolumen : 80 l
Nutzvolumen max. : 72 l
zul. Betriebstemperatur : 70 °C
zul. Betriebsüberdruck : 10 bar
Gasvordruck werksseitig : 4 bar
Durchmesser : 480 mm
Höhe : 766 mm
Systemanschluss : 2*Rp 1 1/4
Nennvolumenstrom : 7,2 m3/h
Farbe : grün
Fabrikat der Planung reflex refix DT 80
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
St
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
02.02.0018
Wandhalterung mit Spannband
Wandhalterung mit Spannband
und Konsole für Membran-Druckausdehnungsgefäße,
inklusive Haltewinkel
1,00
02.02.0019
St
St
St
Probenahmeventil, DN 8
Probenahmeventil, DN 8
Probenahmeventil zur Probenahme von
Trinkwasser, absperrbar mit
Inbusschlüssel, 360° drehbar mit
abflammbaren Auslaufbogen, einsetzbar
an Armaturen mit Entleerung.
Durchmesser : DN 8
3,00
02.02.0023
St
Zeigerthermometer,Geh.D=63mm,Rohrl=160mm
Zeigerthermometer,Geh.D=63mm,Rohrl=160mm
Zeigerthermometer, Gehäuse aus Alu,
Sichtscheibe aus Glas, Tauchhülse aus
Messing, abnehmbar, Verstelleinrichtung
am Ende des inneren Tauchschaftes, bis
120°C, Anschluss DN 15.
Gehäuse-Durchmesser : 63 mm
Tauchrohrlänge : 160 mm
4,00
02.02.0022
Gesamtbetrag
in EUR
Zeigerthermometer,Geh.D=63mm,Rohrl=40mm
Zeigerthermometer,Geh.D=63mm,Rohrl=40mm
Zeigerthermometer, Gehäuse aus Alu,
Sichtscheibe aus Glas, Tauchhülse aus
Messing, abnehmbar, Verstelleinrichtung
am Ende des inneren Tauchschaftes, bis
120°C, Anschluss DN 15.
Gehäuse-Durchmesser : 63 mm
Tauchrohrlänge : 40 mm
4,00
02.02.0021
Einheitspreis
in EUR
Sicherheitsventil, Kennbuchstabe W
Sicherheitsventil, Kennbuchstabe W
für Wassererwärmer nach DIN 4753 und
TRD 721
Fabrikat/Typ :z.B Syr,2115
Eintrittsnennweite : G 3/4
Beheizungsleistung :<=150 kW
Speichervolumen : <=1000 l
Ansprechdruck : 10 bar
1,00
02.02.0020
Einheit
85
20.10.2016
08.09.2016
St
Rohrtrenner f.Anlagen n. DIN-EN1717 EA1 kpl.RG AG-V.DN 20
mediumberührte Metallteile aus
entzinkungsfreiem und
korrosionsbeständigem Rotguss,
beständig gegen aggressives Wasser, zur
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
Absicherung von Trinkwasser gegen
Nichttrinkwasser bis einschl.
Flüssigkeitskategorie 3 nach DIN
1988-100, integrierter eingangsseitiger
Edelstahl-Schmutzfänger, wartungsfreie
Sicherungskartusche mit positivem
Druckgefälle, mit nicht
kontrollierbarer Mitteldruckkammer,
Verschraubungen mit Außengewinde,
Ablaufanschluss aus Kunststoff /
Rotguss nach DIN EN 1717, eingangs- und
ausgangsseitiger Rückflussverhinderer,
totraumfrei, Einbaulage waagerecht,
Ablaufventil unten, DVGW-Zulassung,
KIWA-Zulassung, Kunststoffteile mit
KTW- und W270-Zulassung, bis DN 32
Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO
3822 Klasse 1, DIN EN 1213 / DIN EN
14367 / DIN EN 1717, Druckstufe PN 10,
max. Betriebstemperatur 60 GradC,
kurzfristige Spitzentemperatur 65 GradC
Nennweite DN 20
1,00
St
Gesamtsumme:
86
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Einheit
02.03
Grundleitungen und Zubehoer
Einheitspreis
in EUR
87
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Hinweis zum Abschnitt: PP-Rohr auf Sandsohle
Hinweis zum Abschnitt: PP-Rohr auf Sandsohle
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus ungiftigem
Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung,
Steckmuffen sowie aller dazu benötigten Materialien,
auf Sandsohle nach den
DIN-Vorschriften und den Verlegeanweisungen des
Herstellers liefern und in vorh. Gräben verlegen.
Passstücke bis zu
einer Länge von 0,75 m, Rohrbögen, Formstücke
(Abzweige, Sattelstücke, Anbohrstutzen) und
Rohrverbindungen (Übergangsstücke, Bohr-, Pass-,
Übergangs- und Anschlussringe, Gelenk- und
Anschlussstücke) werden übermessen. Die Abrechnung der
Passstücke, Rohrbögen, Formstücke und Rohrverbindungen
erfolgt in einem gesonderten Abschnitt. Die Preise
zählen als Zulage zu den Preisen der Rohrleitungen.
Passstücke werden nur vergütet, wenn sie zwingend
erforderlich sind, z. B. als Verbindung zwischen zwei
Formstücken.
Leitungen und Muffen müssen dicht sein und einer
Wassersäule von mindestens 5,00 m = 0,5 bar
standhalten.
Ist die Baugrubensohle nicht als Rohrauflager geeignet,
so ist nach Festlegung durch den fachlich zuständigen
Bauleiter eine Sauberkeitsschicht im vorgeschriebenen
Gefälle herzustellen. Abrechnung erfolgt in einem
gesonderten Abschnitt.
Die Dicke der oberen Bettungsschicht sollte in der Form
ausgeführt werden, dass die Rohre satt aufliegen
und so unterstopft sind, dass den Bedingungen der
statischen Berechnung entsprochen wird und ein
Auflagerwinkel von 180°erreicht wird, d.h. in der Regel
0,5 x DA.
Hinweis zum Abschnitt: Rohrbögen, Formstücke u.ä. für
Hinweis zum Abschnitt: Rohrbögen, Formstücke u.ä. für
PP-Rohr
Röhrbogen, Formstücke, Rohrverbindungen und Passstücke
aus ungiftigem Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN
14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Passstücke bis zu einer Länge von 0,75m, Rohrbögen,
Formstücke (Abzweige, Sattelstücke,
Anbohrstutzen) und Rohrverbindungen (Übergangsstücke,
Bohr-, Pass-, Übergangs- und Anschlussringe, Gelenkund Anschlussstücke) werden übermessen.
Die Preise der hierfür im nachfolgenden angesetzten
Positionen zählen als Zulage zu den Preisen der
Rohrleitungen, sofern sie in der Position die
Kennzeichnung (als Zulage) enthalten.
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
88
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Passstücke werden nur vergütet, wenn sie zwingend
erforderlich sind z.B. als Verbindung zwischen zwei
Formstücken.
Leitungen und Muffen müssen dicht sein und einer
Wassersäule von mindestens 5,00 m = 0,5 bar
standhalten.
Die gesamte Leitung muss eine durchgehende gerade
Sohllinie aufweisen.
bestehend aus
bestehend aus
02.03.0001
*** Bezugsbeschreibung
PP-Rohr DN/OD 100 Graben unverbaut T 1,25m bis 1,75m
PP-Rohr DN/OD 100 Baulänge 1000 mm
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus ungiftigem
Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich ( SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung im vorh. unverbauten
Graben zu verlegen.
Grabentiefe über 1,25m bis 1,75 m, einschl. Bettung Typ
1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus
Sand, obere Bettungsschicht aus Sand, Dicke der oberen
Bettungsschicht gemäß statischer Berechnung.
Baulänge: 1000 mm
Farbe: verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ .
20,00
02.03.0002
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
DN 125
DN 125
20,00
02.03.0003
m
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
DN 150
DN 150
25,00
02.03.0004
m
m
*** Bezugsbeschreibung
PP-Bogen DN/OD 100 90-45°
PP-Bogen DN/OD 100 90-45°
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus ungiftigem
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
89
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Bogen: 45°
Farbe: verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ .
4,00
02.03.0005
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0004, jedoch
DN 125
DN 125
2,00
02.03.0006
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0004, jedoch
DN 150
DN 150
2,00
02.03.0007
St
St
*** Bezugsbeschreibung
PP-Doppelmuffe DN/OD 125
PP-Doppelmuffe DN/OD 125
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus ungiftigem
Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Farbe: verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ .
10,00
02.03.0008
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0007, jedoch
DN 125
DN 125
10,00
St
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.03.0009
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheitspreis
in EUR
Gesamtbetrag
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0007, jedoch
DN 150
DN 150
12,00
02.03.0010
Einheit
90
20.10.2016
08.09.2016
St
*** Bezugsbeschreibung
PP- Abzweig DN/OD 125
PP- Abzweig DN/OD 125
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus ungiftigem
Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Farbe: verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
02.03.0011
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0010, jedoch
DN 150
DN 150
2,00
02.03.0012
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0010, jedoch
DN 150 * 125
DN 150 * 125
1,00
02.03.0013
St
St
PP-KGUS DN/OD 160
PP-KGUS DN/OD 160
Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen
(PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit werksseitig
eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Farbe: verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Angebotener Hersteller / Typ
1,00
02.03.0014
Einheitspreis
in EUR
91
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
.
St
PP-Muffenstopfen DN/OD 160
PP-Muffenstopfen DN/OD 160
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen
(PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit werksseitig
eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Farbe: verkehrsgrün
1,00
02.03.0015
St
Übergabeschacht DN 1000 nach Regelblatt 200 der BWB
Übergabeschacht DN 1000 wasserdichte Ausführung,
befahrbar, gemäß den Bestimmungen der Berliner
Wasserbetriebe liefern und setzen einschließlich
Erdarbeiten.
Tiefe des Schachts unter Geländeoberfläche ca. 2;2 m.
Rohdurchführung DN150.
Um Setzungsunterschiede zwischen Schacht und
Abwasserkanal auszugleichen, sind Schachtanschlüsse
doppelgelenkig nach Bild 2 auszuführen. Schächte nach
Regelblatt 200 - 202 sind mit integrierten
Rohrverbindun-gen, angeformten Muffen bzw.
einbetonierten Anschlussstücken zu versehen, die für
den jeweiligen Rohrwerkstoff genormt bzw. im Besitz
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sein
müssen. Nachträgliche Anschlüsse sind durch den Einbau
von Anschlussstücken anzuschließen.
Ausführungsarten von Gerinne und Auftritt:
- Kanalklinker nach Regelblatt 100 mit Fugen wie für
Steinzeugplatten und schalen nachfolgend beschrieben
- Platten und Schalen aus Steinzeug ähnlich DIN EN
295-1 in mind. 10 mm dickem Mörtelbett ver- legen.
Fugen und Mörtelbett aus abwasserbeständigem
kunstharzgebundenem Mörtel mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung oder Normalmauermörtel
DIN V 18580 NM III nach DIN EN 998-2
- Abwasserbeständiger polyesterharzgebundener Estrich,
mindestens 10 mm dick, mit allgemeiner
bau-aufsichtlicher Zulassung
- Schachtbodenauskleidung aus GFK oder PP mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Alle Fugen, insbesondere zwischen Auskleidung bzw.
Verklinkerung und integrierten Rohrverbindungen im
Schachtunterteil dürfen max. 1,5 cm breit sein.
Im Regenwassernetz kann auf die Auskleidung verzichtet
werden.
Der Auftritt des Schachtunterteils ist rutschhemmend
auszuführen.
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
92
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Schachtabdeckungen und Auflageringe:
Für vorhandene Einsteigschächte erfolgt die
nachträgliche Anpassung an geänderte Geländehöhen durch
die Auswechselung bzw. den Einbau von Auflageringen
verschiedener Bauhöhen. Um einen zu engen Einstieg und
einen zu großen Abstand zum ersten Steigeisen zu
vermeiden, dürfen maximal zwei Auflageringe verwendet
werden. Nur in Ausnahmefällen ist ein Höhenausgleich
bis zu 240 mm durch Auflageringe zulässig. In diesem
Fall beträgt der Abstand zum ersten Steigeisen 650 mm.
Die Trasse des Abwasserkanals ist so zu wählen, dass
die Schachtabdeckungen sich nicht direkt in der
Fahrspur befinden, da Schachtabdeckungen durch das
ständige Überfahren auf Dauer starke
Verschleißerscheinungen aufweisen. (Regeltrasse: 1,5 m
von der Bordkante)
Fugen:
Die Fugen unter den Auflageringen und unter der
Schachtabdeckung sind mit einem Schnellbindemörtel
entsprechend der Expositionsklasse XF2 und WA nach DIN
1045-2 und DIN EN 206-1, Druckfestigkeit nach zwei
Tagen = 40 MPa, Druckfestigkeit nach 28 Tagen = 52,5
MPa nach DIN EN 197-1 zu vermörteln. Die
Muffenverbindungen der weiteren Schachtfertigteile sind
mit Dichtungsprofilringen aus Elastomeren nach DIN 4060
und DIN EN 681-1 zu dichten. Es ist für eine
gleichmäßige, nicht federnde Lastübertragung nach DIN V
4034-1 zu sorgen. Soweit erforderlich, sind
Unebenheiten in Auflagerbereichen, z. B. durch eine
Frischmörtelschicht (Normalmauermörtel DIN V 18580
NM III nach DIN EN 998-2), auszugleichen. Die Fugen im
Innenbereich dürfen 15 mm nicht überschreiten.
Steigeisen:
Im Steigeisengang dürfen keine Rohre einmünden. Der
Steigeisengang ist über einem Bereich des Auftrittes
anzuordnen, der eine ausreichend große Auftrittfläche
hat. Bei oberhalb der Schachtsohle einmündenden Rohren
mit Unterstürzen ist der Steigeisengang dabei möglichst
neben diesen Rohren anzuordnen, damit sie vom
Steigeisengang aus erreicht werden können. In
Einsteigschächten innerhalb der Fahrbahn ist der
Steigeisengang möglichst zur Fahrbahn hin anzuordnen,
wenn die oben genannten Kriterien dabei immer noch
eingehalten werden können.
Gemäß einer arbeitssicherheitstechnischen Forderung
sind im Kanalnetz ausschließlich Steigeisen mit
seitlicher Aufkantung nach DIN 1212 zu verwenden.
Steigbügel sind nicht zulässig. Für die eventuelle
Verwendung von Steigeisen aus nicht rostendem Stahl
gelten die Festlegungen in der Wissensdatenbank Technik
Planungs- und Ausführungsgrundlagen
Druckrohr-/Kanalnetz Technische Grundlagen
Einbauten im Kanalnetz. Bei vorhandenen Schächten hat
dies in Absprache mit der entsprechenden
Kanalbetriebsstelle zu erfolgen.
Bei der Instandsetzung von Einsteigschächten, die mit
anderen Steigeisen ausgerüstet sind, gilt jedoch
folgendes:
Steigeisen der vorhandenen Art sind wieder einzubauen,
sofern nicht die Mehrzahl der Steigeisen im
Einsteigschacht zu erneuern ist. Ist die Mehrzahl der
Steigeisen zu erneuern oder ist die vorhandene
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
93
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Steigeisenart nicht mehr lieferbar, sind die gesamten
Steigeisen des Einsteigschachtes gegen Steigeisen nach
DIN 1212 auszuwechseln.
Anschluss an die bauseitige Leitung Regenwasser und
Schmutzwasser
- mit dem PKW befahrbar
1,00
St
Hinweis zum Abschnitt: Prüfung auf Wasserdichtheit mit
Hinweis zum Abschnitt: Prüfung auf Wasserdichtheit mit
Füllung der Rohrleitung
Entwässerungskanal mit Füllung der gesamten Rohrleitung
gemäß DIN EN 1610 haltungsweise auf Wasserdichtheit
prüfen. Hierzu darf der Kanal noch nicht bedeckt, die
Abzweige müssen drucksicher verschlossen sein.
Erforderliches Wasser ist vom Auftragnehmer zu liefern
und nach erfolgter Druckprobe ableiten bzw. abpumpen.
02.03.0016
Dichtheitsprüfung Haltung DN 125 / 150
Dichtheitsprüfung Haltung DN 125 / 150
1,00
Psch
bestehend aus
bestehend aus
02.03.0017
*** Bezugsbeschreibung
PP-Rohr DN/OD 110 Graben unverbaut T 1,25m bis 1,75m
PP-Rohr DN/OD 100 Baulänge 1000 mm
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus ungiftigem
Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich ( SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung im vorh. unverbauten
Graben zu verlegen.
Grabentiefe über 1,25m bis 1,75 m, einschl. Bettung Typ
1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus
Sand, obere Bettungsschicht aus Sand, Dicke der oberen
Bettungsschicht gemäß statischer Berechnung.
Baulänge: 1000 mm
Farbe: verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ
.
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.03.0018
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
50,00
m
m
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0017, jedoch
DN 150
DN 150
40,00
02.03.0020
m
*** Bezugsbeschreibung
PP-Bogen DN/OD 100 90-45°
PP-Bogen DN/OD 100 90-45°
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus ungiftigem
Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Bogen: 45°
Farbe: verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ .
38,00
02.03.0021
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0020, jedoch
DN 125
DN 125
6,00
02.03.0022
Gesamtbetrag
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0017, jedoch
DN 125
DN 125
30,00
02.03.0019
Einheitspreis
in EUR
94
20.10.2016
08.09.2016
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0020, jedoch
DN 150
DN 150
8,00
St
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
02.03.0023
DN 150
DN 150
16,00
02.03.0024
Einheit
Einheitspreis
in EUR
95
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
St
*** Bezugsbeschreibung
PP-Doppelmuffe DN/OD 110
PP-Doppelmuffe DN/OD 110
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus ungiftigem
Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Farbe: verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ .
25,00
02.03.0025
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0024, jedoch
DN 125
DN 125
13,00
02.03.0026
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0024, jedoch
DN 150
DN 150
20,00
02.03.0027
St
St
*** Bezugsbeschreibung
Abzweige DN/OD 110/110 45°
Abzweige DN/OD 110/110 45°
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen
(PP MD) gemäß DIN EN 14758
1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (
SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter Be
achtung der DIN EN
1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Abzweig:
45°
Farbe:
verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
96
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Angebotener Hersteller / Typ .
10,00
02.03.0028
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0027, jedoch
Abzweige DN/OD 125/125 45°
Abzweige DN/OD 125/125 45°
1,00
02.03.0029
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0027, jedoch
Abzweige DN/OD 150/100 45°
Abzweige DN/OD 150/100 45°
3,00
02.03.0032
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0027, jedoch
Abzweige DN/OD 125*100 45°
Abzweige DN/OD 125*100 45°
2,00
02.03.0031
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0027, jedoch
Abzweige DN/OD 150/150 45°
Abzweige DN/OD 150/150 45°
2,00
02.03.0030
St
St
*** Bezugsbeschreibung
Reduktionsstücke DN 160/110
Reduktionsstücke DN 160/110
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen
(PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit werksseitig
eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifi
gkeit > 10 kN/m² (durch MPA - Gutachten nach DIN EN ISO
9969 bestätigt), im Schwerlastbereich (
SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter
Beachtung der DIN EN
1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
02.03.0033
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0032, jedoch
DN 150/100
DN 150/100
1,00
St
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.03.0034
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheitspreis
in EUR
Gesamtbetrag
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0032, jedoch
DN 125/100
DN 125/100
2,00
02.03.0035
Einheit
97
20.10.2016
08.09.2016
St
PP-Muffenstopfen DN/OD 160
PP-Muffenstopfen DN/OD 160
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen
(PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit werksseitig
eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
(durch MPA Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Farbe: verkehrsgrün
Fabrikat der Planung Wavin KG2000
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
02.03.0036
St
Übergabeschacht DN 1000 nach Regelblatt 200 der BWB
Übergabeschacht DN 1000 wasserdichte Ausführung,
befahrbar, gemäß den Bestimmungen der Berliner
Wasserbetriebe liefern und setzen einschließlich
Erdarbeiten.
Tiefe des Schachts unter Geländeoberfläche ca. 2;2 m.
Rohdurchführung DN150.
Um Setzungsunterschiede zwischen Schacht und
Abwasserkanal auszugleichen, sind Schachtanschlüsse
doppelgelenkig nach Bild 2 auszuführen. Schächte nach
Regelblatt 200 - 202 sind mit integrierten
Rohrverbindun-gen, angeformten Muffen bzw.
einbetonierten Anschlussstücken zu versehen, die für
den jeweiligen Rohrwerkstoff genormt bzw. im Besitz
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sein
müssen. Nachträgliche Anschlüsse sind durch den Einbau
von Anschlussstücken anzuschließen.
Ausführungsarten von Gerinne und Auftritt:
- Kanalklinker nach Regelblatt 100 mit Fugen wie für
Steinzeugplatten und schalen nachfolgend beschrieben
- Platten und Schalen aus Steinzeug ähnlich DIN EN
295-1 in mind. 10 mm dickem Mörtelbett ver- legen.
Fugen und Mörtelbett aus abwasserbeständigem
kunstharzgebundenem Mörtel mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung oder Normalmauermörtel
DIN V 18580 NM III nach DIN EN 998-2
- Abwasserbeständiger polyesterharzgebundener Estrich,
mindestens 10 mm dick, mit allgemeiner
bau-aufsichtlicher Zulassung
- Schachtbodenauskleidung aus GFK oder PP mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Alle Fugen, insbesondere zwischen Auskleidung bzw.
Verklinkerung und integrierten Rohrverbindungen im
Schachtunterteil dürfen max. 1,5 cm breit sein.
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
98
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Im Regenwassernetz kann auf die Auskleidung verzichtet
werden.
Der Auftritt des Schachtunterteils ist rutschhemmend
auszuführen.
Schachtabdeckungen und Auflageringe:
Für vorhandene Einsteigschächte erfolgt die
nachträgliche Anpassung an geänderte Geländehöhen durch
die Auswechselung bzw. den Einbau von Auflageringen
verschiedener Bauhöhen. Um einen zu engen Einstieg und
einen zu großen Abstand zum ersten Steigeisen zu
vermeiden, dürfen maximal zwei Auflageringe verwendet
werden. Nur in Ausnahmefällen ist ein Höhenausgleich
bis zu 240 mm durch Auflageringe zulässig. In diesem
Fall beträgt der Abstand zum ersten Steigeisen 650 mm.
Die Trasse des Abwasserkanals ist so zu wählen, dass
die Schachtabdeckungen sich nicht direkt in der
Fahrspur befinden, da Schachtabdeckungen durch das
ständige Überfahren auf Dauer starke
Verschleißerscheinungen aufweisen. (Regeltrasse: 1,5 m
von der Bordkante)
Fugen:
Die Fugen unter den Auflageringen und unter der
Schachtabdeckung sind mit einem Schnellbindemörtel
entsprechend der Expositionsklasse XF2 und WA nach DIN
1045-2 und DIN EN 206-1, Druckfestigkeit nach zwei
Tagen = 40 MPa, Druckfestigkeit nach 28 Tagen = 52,5
MPa nach DIN EN 197-1 zu vermörteln. Die
Muffenverbindungen der weiteren Schachtfertigteile sind
mit Dichtungsprofilringen aus Elastomeren nach DIN 4060
und DIN EN 681-1 zu dichten. Es ist für eine
gleichmäßige, nicht federnde Lastübertragung nach DIN V
4034-1 zu sorgen. Soweit erforderlich, sind
Unebenheiten in Auflagerbereichen, z. B. durch eine
Frischmörtelschicht (Normalmauermörtel DIN V 18580
NM III nach DIN EN 998-2), auszugleichen. Die Fugen im
Innenbereich dürfen 15 mm nicht überschreiten.
Steigeisen:
Im Steigeisengang dürfen keine Rohre einmünden. Der
Steigeisengang ist über einem Bereich des Auftrittes
anzuordnen, der eine ausreichend große Auftrittfläche
hat. Bei oberhalb der Schachtsohle einmündenden Rohren
mit Unterstürzen ist der Steigeisengang dabei möglichst
neben diesen Rohren anzuordnen, damit sie vom
Steigeisengang aus erreicht werden können. In
Einsteigschächten innerhalb der Fahrbahn ist der
Steigeisengang möglichst zur Fahrbahn hin anzuordnen,
wenn die oben genannten Kriterien dabei immer noch
eingehalten werden können.
Gemäß einer arbeitssicherheitstechnischen Forderung
sind im Kanalnetz ausschließlich Steigeisen mit
seitlicher Aufkantung nach DIN 1212 zu verwenden.
Steigbügel sind nicht zulässig. Für die eventuelle
Verwendung von Steigeisen aus nicht rostendem Stahl
gelten die Festlegungen in der Wissensdatenbank Technik
Planungs- und Ausführungsgrundlagen
Druckrohr-/Kanalnetz Technische Grundlagen
Einbauten im Kanalnetz. Bei vorhandenen Schächten hat
dies in Absprache mit der entsprechenden
Kanalbetriebsstelle zu erfolgen.
Bei der Instandsetzung von Einsteigschächten, die mit
anderen Steigeisen ausgerüstet sind, gilt jedoch
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
99
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
folgendes:
Steigeisen der vorhandenen Art sind wieder einzubauen,
sofern nicht die Mehrzahl der Steigeisen im
Einsteigschacht zu erneuern ist. Ist die Mehrzahl der
Steigeisen zu erneuern oder ist die vorhandene
Steigeisenart nicht mehr lieferbar, sind die gesamten
Steigeisen des Einsteigschachtes gegen Steigeisen nach
DIN 1212 auszuwechseln.
Anschluss an die bauseitige Leitung Regenwasser und
Schmutzwasser
- mit dem PKW befahrbar
1,00
St
Hinweis zum Abschnitt: Prüfung auf Wasserdichtheit mit
Hinweis zum Abschnitt: Prüfung auf Wasserdichtheit mit
Füllung der Rohrleitung
Entwässerungskanal mit Füllung der gesamten Rohrleitung
gemäß DIN EN 1610 haltungsweise auf Wasserdichtheit
prüfen. Hierzu darf der Kanal noch nicht bedeckt, die
Abzweige müssen drucksicher verschlossen sein.
Erforderliches Wasser ist vom Auftragnehmer zu liefern
und nach erfolgter Druckprobe ableiten bzw. abpumpen.
02.03.0037
Dichtheitsprüfung Haltung DN 100 / 150
Dichtheitsprüfung Haltung DN 100 / 150
1,00
Psch
bestehend aus
bestehend aus
02.03.0038
Retentionszisterne
Retentionszisterne Platin
Retentionszisterne, zur Regenrückhaltung und
Kanalentlastung.
Aus Polyethylen (PE), zu 100% recycelbar.
Einstieg nach DIN 1989. Zur Gewährleistung der
Rückhaltung ist ein verzögerter
Ablauf zum Kanal mit 0,05ndash;2l/s montiert. Durch die
schwimmende Abflussdrossel
bleibt der Volumenstrom auch bei starken Regenfällen
gleich.
Anschlüsse: 3 x DN 100 am Tankdom + Überlauf 1x DN 100
am Behälter
Rückhaltevolumen: 13.000 Liter
Ablauf / s: 6 l/s
BxLxH 2250x6200x1250 mm
Gewicht 680 kg
Fabrikat der Planung Graf
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Angebotener Hersteller / Typ
Einheitspreis
in EUR
1,00
02.03.0039
.
St
Abflussdrossel DN 150
Abflussdrossel DN 150
komplett, bestehend aus:
VA-Abflussdrossel DN 150, T-Stück sowie HT-Rohr
Fabrikat der Planung Graf
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
02.03.0040
St
Teleskop-Domschacht Mini
Teleskop-Domschacht Mini
mit PE-Deckel inkl. Abdeckung, grün
für Aussparung und Dichtung
Fabrikat der Planung Graf
Angebotener Hersteller / Typ .
2,00
St
Gesamtsumme:
100
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
02.04
Abwasserleitungen und Zubehör
02.04.0001
Einheit
Einheitspreis
in EUR
*** Bezugsbeschreibung
PP Rohr mit Muffe d90x3,1
Silent-PP Rohr mit Muffe
d90x3,1
Verwendungszwecke
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
Eigenschaften
- Schalloptimiert
Fabrikat der Planung poloplast Polo-Kal 3s
Angebotener Hersteller / Typ .
70,00
02.04.0002
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0001, jedoch
d 100
d 100
40,00
02.04.0003
m
m
*** Bezugsbeschreibung
PP Kombiabzweig 87,5Gr d 90/90/50
PP Kombiabzweig 87,5Gr d 90/90/50
Verwendungszwecke
Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
Zum Anschließen tief liegender Abläufe von
Duschelementen
Eigenschaften
- Schalloptimiert
- Mit Innenradius
Fabrikat der Planung Poloplast Polo-Kal 3s
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
02.04.0004
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0003, jedoch
PP Kombiabzweig 87,5Gr d 110/90/50
PP Kombiabzweig 87,5Gr d 110/90/50
2,00
02.04.0005
St
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0003, jedoch
PP Kombiabzweig 87,5Gr d 90/90/70
PP Kombiabzweig 87,5Gr d 90/90/70
3,00
St
101
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.04.0006
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0003, jedoch
PP Kombiabzweig 87,5Gr d 110/90/70
PP Kombiabzweig 87,5Gr d 110/90/70
11,00
02.04.0007
Einheit
St
*** Bezugsbeschreibung
PP Abzweig 15-87,5Gr d 90/90
PP Abzweig 15-87,5Gr d 90/90
Verwendungszwecke
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
- Zum Anschließen tief liegender
Abläufe von Duschelementen
Eigenschaften
- Schalloptimiert
- Mit Innenradius
Fabrikat der Planung poloplast Polo-Kal 3s
Angebotener Hersteller / Typ .
8,00
02.04.0008
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0007, jedoch
PP Abzweig 15-87,5Gr d 90/70
PP Abzweig 15-87,5Gr d 90/70
4,00
02.04.0009
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0009, jedoch
Übergangsstück PP HT DN 50
Übergangsstück PP HT DN 50
3,00
02.04.0012
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0009, jedoch
Übergangsstück PP HT DN 70
Übergangsstück PP HT DN 70
18,00
02.04.0011
St
*** Bezugsbeschreibung
Übergangsstück PP HT DN 90
Übergangsstück PP HT DN 90
27,00
02.04.0010
St
St
*** Bezugsbeschreibung
HT Abflussrohre DN 40
HT Abflussrohre, hergestellt nach DIN EN 1451-1 bzw.
DIN 19560-10, heißwasserbeständig, dauerhaft
102
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
103
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 zur Entwässerung
innerhalb von Gebäuden als Schmutzwasserleitung,
Regenwasserleitung, Lüftungsleitung (siehe auch
Einsatzbereiche: DIN 1986-4).
Ableitung chemisch aggressiver Abwässer im Bereich pH 2
bis pH 12 (siehe auch Beiblatt 1 zur DIN 8078).
Zentimetermarkierung
15,00
02.04.0013
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0012, jedoch
DN 50
DN 50
35,00
02.04.0014
m
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0012, jedoch
DN 125
DN 125
5,00
02.04.0018
m
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0012, jedoch
DN 100
DN 100
40,00
02.04.0017
m
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0012, jedoch
DN 90
DN 90
15,00
02.04.0016
m
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0012, jedoch
DN 70
DN 70
75,00
02.04.0015
m
m
*** Bezugsbeschreibung
HT Abflussrohr Bogen 15 - 87° DN 40
HT Abflussrohre, hergestellt nach DIN EN 1451-1 bzw.
DIN 19560-10, heißwasserbeständig, dauerhaft
schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 zur Entwässerung
innerhalb von Gebäuden als Schmutzwasserleitung,
Regenwasserleitung, Lüftungsleitung (siehe auch
Einsatzbereiche: DIN 1986-4).
Ableitung chemisch aggressiver Abwässer im Bereich pH 2
bis pH 12 (siehe auch Beiblatt 1 zur DIN 8078).
30,00
St
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.04.0019
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
St
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0023, jedoch
DN 70 x 40
DN 70 x 40
15,00
02.04.0025
St
*** Bezugsbeschreibung
HT Abflussrohr Abzweig DN 50 x 40 / 15 - 87°
HT Abflussrohre, hergestellt nach DIN EN 1451-1 bzw.
DIN 19560-10, heißwasserbeständig, dauerhaft
schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 zur Entwässerung
innerhalb von Gebäuden als Schmutzwasserleitung,
Regenwasserleitung, Lüftungsleitung (siehe auch
Einsatzbereiche: DIN 1986-4).
Ableitung chemisch aggressiver Abwässer im Bereich pH 2
bis pH 12 (siehe auch Beiblatt 1 zur DIN 8078).
5,00
02.04.0024
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0018, jedoch
DN 100
DN 100
25,00
02.04.0023
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0018, jedoch
DN 90
DN 90
70,00
02.04.0022
Gesamtbetrag
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0018, jedoch
DN 70
DN 70
65,00
02.04.0021
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0018, jedoch
DN 50
DN 50
140,00
02.04.0020
Einheit
104
20.10.2016
08.09.2016
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0023, jedoch
DN 70 x 50
DN 70 x 50
40,00
St
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.04.0026
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
St
St
*** Bezugsbeschreibung
HT Abflussrohr Reduzierstück DN 50 x 40
HT Abflussrohre, hergestellt nach DIN EN 1451-1 bzw.
DIN 19560-10, heißwasserbeständig, dauerhaft
schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 zur Entwässerung
innerhalb von Gebäuden als Schmutzwasserleitung,
Regenwasserleitung, Lüftungsleitung (siehe auch
Einsatzbereiche: DIN 1986-4).
Ableitung chemisch aggressiver Abwässer im Bereich pH 2
bis pH 12 (siehe auch Beiblatt 1 zur DIN 8078).
10,00
02.04.0032
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0023, jedoch
DN 125 x 125
DN 125 x 125
1,00
02.04.0031
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0023, jedoch
DN 125 x 100
DN 125 x 100
1,00
02.04.0030
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0023, jedoch
DN 90 x 90
DN 90 x 90
15,00
02.04.0029
Gesamtbetrag
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0023, jedoch
DN 90 x 50
DN 90 x 50
10,00
02.04.0028
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0023, jedoch
DN 70 x 70
DN 70 x 70
5,00
02.04.0027
Einheit
105
20.10.2016
08.09.2016
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0031, jedoch
DN 70 x 40
DN 70 x 40
10,00
St
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.04.0033
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0038, jedoch
DN 40
DN 40
15,00
02.04.0040
St
*** Bezugsbeschreibung
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN90
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend
DIN 4109, Temperaturbereich - 40 bis + 110 Grad C,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung über
Gewindestäbe an bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln,
einschl. Bohrarbeiten, Untergrund Beton, Rohr aus
Kunststoff
85,00
02.04.0039
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0031, jedoch
DN 125 x 100
DN 125 x 100
3,00
02.04.0038
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0031, jedoch
DN 100 x 90
DN 100 x 90
1,00
02.04.0037
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0031, jedoch
DN 90 x 70
DN 90 x 70
20,00
02.04.0036
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0031, jedoch
DN 90 x 50
DN 90 x 50
15,00
02.04.0035
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0031, jedoch
DN 70 x 50
DN 70 x 50
25,00
02.04.0034
Einheit
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0038, jedoch
DN 50
DN 50
35,00
St
106
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.04.0041
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
St
HT-Reinigungsrohr, PP, 125 mm
HT-Reinigungsrohr aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig.
Durchmesser : 125 mm
3,00
02.04.0047
St
HT-Reinigungsrohr, PP, 110 mm
HT-Reinigungsrohr aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig.
Durchmesser : 110 mm
8,00
02.04.0046
St
HT-Reinigungsrohr, PP, 90 mm
HT-Reinigungsrohr aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig.
Durchmesser : 90 mm
11,00
02.04.0045
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0038, jedoch
DN 125
DN 125
5,00
02.04.0044
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0038, jedoch
DN 100
DN 100
80,00
02.04.0043
Einheitspreis
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0038, jedoch
DN 70
DN 70
75,00
02.04.0042
Einheit
St
Schmutzwasser-Hebeanl.
Schmutzwasser-Hebeanl.
Kunststoff f. Unterflurinstallation
Schmutzwasserhebeanlage
aus Kunststoff, für
Unterflurinstallation, mit Schlitzrost
und Abdeckplatte Klasse L 15
Schmutzwasserhebeanlage mit einer
Tauchmotorpumpe für fäkalienfreies
Abwasser gemäß DIN EN 12050-2, mit
Schwimmersteuerung und
Einhandschnellverschluss.
Einbauart: Einbau in die Bodenplatte
Einbautiefe: 300 mm
Abdeckplatte: 276 x 191 mm
Schlitzrost: 276 x 191 mm
Druckanschluss: R 1 1/2 Außengewinde
107
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
oder
PVC-Druckrohr: DN 32 (DA 40 mm)
Belastungsklasse: L 15 (1,5 t)
Fördermedium: fäkalienfreies Abwasser
Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Aufnahmeleistung: 0,3 kW
Betriebsspannung: 230 V WS 50 Hz
Nennstrom: 1,9 A
Motorschutz: eingebaut
Schutzart: IP 68
Steckvorrichtung: Schuko 2-polig
Kabellänge: 5 m
Fabrikat der Planung Kessel Minilift
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
02.04.0048
St
Flachdachhaube 100/650
Flachdachhaube 100/650
zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung
Bestehend aus:
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,
außen und innen pulverbeschichtet mit
Regenhaube zur Abdeckung von
Dachdichtungsbahn und Spannband.
Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch
mit Mörteleinfüllöffnung.
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm
zum direkten Anschluss von HT-Rohr
und SML-Rohr.
Material: außen Stahlblech mit SpezialAluminium-Zinkbeschichtung, innen
Kunststoffrohr (HT).
Qualitätsmerkmale: korrosions- und
UV-beständig.
Befestigung: ausschließlich vom Dach
Farbe: schwarz
Standrohrlänge: 650 mm
6,00
St
Gesamtsumme:
108
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Einheit
02.05
Ausstattung
Einheitspreis
in EUR
bestehend aus
bestehend aus
02.05.0001
Vorwand-Element für Wand WC mit DW-Scheiben
Duofix Element für WWC, 112 cm,
Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach
DIN EN 33:2011-11
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder
Spül-Stopp-Spülung
Eigenschaften
- Montage- und Servicearbeiten am
UP-Spülkasten werkzeuglos
- Ausgerüstet mit Leerrohr für
Wasserzuleitung zum Anschluss von
AquaClean Geräten
Lieferumfang
- Wasseranschluss R 1/2,
MeplaFix-fähig, mit integriertem
Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Anschlussset für WC, D 90 mm
- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90/110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial
Fabrikat der Planung Geberit Duofix
Angebotener Hersteller / Typ .
26,00
02.05.0002
St
BetPl. für 2-Mengen-Sp. weiß-alpin
BetPl. für 2-Mengen-Sp.
weiß-alpin
Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei UP-Spülkästen
Eigenschaften
- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt,
werkzeuglose Schnelleinstellung
Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen
Fabrikat der Planung Geberit Bolero
Angebotener Hersteller / Typ
.
109
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.05.0003
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
26,00
St
Einheitspreis
in EUR
110
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Tiefspül-WC, 4,5/6 l,
Tiefspül-WC, 4,5/6 l,
CE, EN 997-CL1- 5 A + 6 A/C, EN 38
aus Sanitärporzellan
CE-gekennzeichnet
wandhängend,
70 mm Bodenfreiheit
mit glasiertem Spülrand,
mit Kunststoffspülverteiler für gleichbleibendes
Spülbild
für Wandeinbauspülkasten
oder Wandeinbaudruckspüler
Größe: Breite: 356 mm, Ausladung: 540 mm, Höhe: 340 mm
Gewicht: 15,8 kg
Erhöhte Keramikoberkante von 410 mm bei
Standardbefestigungshöhe
Abstand der WC-Sitzbefestigungslöcher 155 mm
Befestigung: Gewindestangen M 12 x 150
Zulauf: von hinten
Abgang: waagerecht
Fabrikat der Planung Keramag Renova Nr. 1
Angebotener Hersteller / Typ .
26,00
02.05.0004
St
WC-Sitz aus Duroplast mit übergreifendem Deckel
WCSitz aus Duroplast mit übergreifendem Deckel
mit höhenverstellbaren Standard L-Scharnieren
Scharniere aus Edelstahl
mit einrastbarer, ovaler Unterlegscheibe
zur leichteren Montage,
Befestigung von unten
Leichte Reinigung durch integrierte,
leicht erhabene Sitzpuffer
Größe: Breite 370 mm, Ausladung: 453 mm
Gewicht: 2,5 kg
Fabrikat der Planung Keramag Renova Nr. 1
Angebotener Hersteller / Typ .
26,00
St
bestehend aus
bestehend aus
02.05.0005
Element für WT, 50-50 cm, Standarmatur mit DW-Scheiben
Element für WT, 50-50 cm,
Standarmatur
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
Eigenschaften
- Befestigungsabstand Waschtisch 5-38
cm
- Befestigung für Anschlussbogen
höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und
tiefenverstellbar
Lieferumfang
- 2 Anschlusswinkel R 1/2,
MeplaFix-fähig
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Schutzstopfen
- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 mm
- Dichtung D 44/32 mm
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial
Fabrikat der Planung Geberit Duofix
Angebotener Hersteller / Typ .
26,00
02.05.0006
St
*** Bezugsbeschreibung
Waschtisch, EN 14688 CL 25,
Waschtisch, EN 14688 CL 25,
aus Sanitärporzellan
Hahnloch Mitte offen
Hahnloch links und rechts vorgestochen
mit rundem Überlauf
Mit harmonischer Linienführung und
ablaufoptimierter Beckeninnengestaltung
Mit großem Montagefreiraum im Befestigungsbereich
Größe:Breite: 550 mm, Ausladung: 450 mm
Breite Innenbecken: 490 mm
Ausladung Innenbecken: 320 mm
Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 210 mm
Tiefe Hahnlochbank: 130 mm
Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 70 mm
Gewicht: 14,6 kg
Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120
Fabrikat der Planung Keramag Renova Nr. 1
Angebotener Hersteller / Typ .
23,00
St
111
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.05.0007
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheitspreis
in EUR
St
EH-Waschtischbatterie chrom
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
S-Size Einlochmontage Bedienungshebel aus Metall
SilkMove 35 mm Keramikkartusche mit Temperaturbegrenzer
variabel einstellbare Mengenbegrenzung StarLight
Chromoberfläche EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" flexible
Anschlussschläuche QuickFix
Schnellbefestigungssystem
Fabrikat der Planung Grohe Eurosmart
Angebotener Hersteller / Typ .
26,00
02.05.0009
St
Eckventil DN15 chrom
Eckventil DN15 chrom
Kartuschen-Oberteil Chromoberflächen
Quetschverschraubung 3/8" Schubrosette
Fabrikat der Planung Schell
Angebotener Hersteller / Typ .
52,00
02.05.0010
St
Röhrengeruchverschluss 1.14
Aufputz-Geruchverschluss
Plus-Sifon-Röhrengeruchveschluss
11/4x11/4, verchromt
Angebotener Hersteller / Typ .
26,00
St
bestehend aus
bestehend aus
02.05.0011
Gesamtbetrag
in EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0006, jedoch
Größe:Breite: 450 mm, Ausladung: 340 mm
Größe:Breite: 450 mm, Ausladung: 340 mm
3,00
02.05.0008
Einheit
112
20.10.2016
08.09.2016
Abl.garn.f.geflieste Duschen,m.Aufsatz,
m.Dünnbettaufstockelement
Advantix-Ablaufgarnitur,
mit Geruchverschluss,
Dünnbettaufstockelement und
Aufsatz mit Edelstahlrahmen,
aus Kunststoff für
geflieste Duschen,
mit Schlüter-KERDI-Abdichtungsmanschette
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
113
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
für den Einsatz von Flüssigfolien oder
Abdichtunsbahnen z.B. Kerdi bei
Dünnbettkonstruktionen
Sperrwasserhöhe 50 mm
Fabrikat der Planung: Advantix
Angebotener Hersteller / Typ .
5,00
02.05.0012
St
Holztraverse für AP-Armatur mit DW-Scheiben
Traverse für CW-Profil aus wasserfest verleimten Holz
mit geprüften Auszugswerten
mit Nut für die gebördelte Profilkante
Abmessung 623 * 245 * 24 mm
Fabrikat der Planung WeGo
Angebotenes Fabrikat .........
5,00
02.05.0013
St
EH-Brausebatterie Wandmontage eigensicher chrom
Einhand-Brausebatterie, DN 15
Wandmontage Bedienungshebel aus Metall SilkMove
35 mm Keramikkartusche mit Temperaturbegrenzer variabel
einstellbare Mengenbegrenzung StarLight
Chromoberfläche Brauseabgang unten 1/2" mit
integriertem Rückflussverhinderer S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall Eigensicher gegen Rückfließen
Fabrikat der Planung Grohe Eurosmart
Angebotener Hersteller / Typ .
5,00
02.05.0014
St
Brausegarnitur mit Brausestange 900mm
chrom
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus: Handbrause
Brausestange und
Relexaflex-Schlauch DreamSpray perfektes Strahlbild
SpeedClean
Antikalk-System StarLight Chromoberfläche
ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung durch
Herunterfallen der Brause
Fabrikat der Planung: Grohe Tempesta
Angebotener Hersteller / Typ .
5,00
St
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
114
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
bestehend aus
bestehend aus
02.05.0015
Quadratische Duschwanne
Quadratische Duschwanne
Material: Sanitär-Acryl
Größe: 800 x 800 mm
Tiefe: 60 mm
Ablauf: 90 mm
Wannengröße innen: 680 x 680 mm
Höhe Wannenrand: 30 mm
000 Weiß (alpin)
Fabrikat der Planung Koralle T200
Angebotener Hersteller / Typ .
11,00
02.05.0016
Wannenfüße
Wannenfüße
für Duschwannen (5füßig)
aus Metall, verzinkt
Höhenverstellbar 100 - 185 mm
11,00
02.05.0017
St
St
Ablaufgarnitur für Duschwannen
Ablaufgarnitur für Duschwannen
flache Ausführung
Durchmesser 90
Fabrikat der Planung Viega Tempoplex
Angebotener Hersteller / Typ .
11,00
02.05.0018
St
Holztraverse für AP-Armatur mit DW-Scheiben
Traverse für CW-Profil aus wasserfest verleimten Holz
mit geprüften Auszugswerten
mit Nut für die gebördelte Profilkante
Abmessung 623 * 245 * 24 mm
Fabrikat der Planung WeGo
Angebotenes Fabrikat .........
11,00
02.05.0019
St
EH-Brausebatterie Wandmontage eigensicher chrom
Einhand-Brausebatterie, DN 15
Wandmontage Bedienungshebel aus Metall SilkMove
35 mm Keramikkartusche mit Temperaturbegrenzer variabel
einstellbare Mengenbegrenzung StarLight
Chromoberfläche Brauseabgang unten 1/2 Zoll mit
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
115
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
integriertem Rückflussverhinderer S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall Eigensicher gegen Rückfließen
Fabrikat der Planung Grohe Eurosmart
Angebotener Hersteller / Typ .
11,00
02.05.0020
St
Brausegarnitur mit Brausestange 900mm
chrom
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus: Handbrause, Brausestange und
Relexaflex 1.750 mm 1/2" x 1/2", DreamSpray perfektes
Strahlbild SpeedClean
Antikalk-System StarLight Chromoberfläche
ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung durch
Herunterfallen der Brause
Fabrikat der Planung: Grohe Tempesta
Angebotener Hersteller / Typ .
11,00
St
bestehend aus
bestehend aus
02.05.0021
Holztraverse für AP-Armatur mit DW-Scheiben
Traverse für CW-Profil aus wasserfest verleimten Holz
mit geprüften Auszugswerten
mit Nut für die gebördelte Profilkante
Abmessung 623 * 245 * 24 mm
Fabrikat der Planung WeGo
Angebotenes Fabrikat .........
7,00
02.05.0022
St
EH-Wannenbatterie mit Brausegarnitur chrom
Einhand-Wannenbatterie, DN 15
Wandmontage Bedienungshebel aus Metall
35 mm Keramikkartusche mit Temperaturbegrenzer variabel
einstellbare Mengenbegrenzung StarLight
Chromoberfläche automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur integrierter Rückflussverhinderer
im Brauseabgang 1/2" S-Anschlüsse Wandrosetten aus
Metall Eigensicher gegen Rückfließen mit Brausegarnitur
Handbrause, Handbrausehalter, Relexaflex-Brauseschlauch
1.500 mm
Fabrikat der Planung Grohe Eurosmart
Angebotener Hersteller / Typ .
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.05.0023
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
7,00
St
Einheitspreis
in EUR
116
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Badewanne, 170 x 75
Stahl Einbauwanne 3,5mm
rechteckige Außenform, Einsitzer, Ablauf fußseitig
52mm,
Oberfläche schlag-, kratz- und abriebfest,
farbbeständig, lichtecht
und säurebeständig nach DIN, ISO 2722, Klasse 1,
Farbe :weiß
in der Größe:
1700 mm x 750 mm
Fabrikat der Planung:
Modell "Euro-Exklusiv"
Angebotener Hersteller / Typ .
7,00
02.05.0024
St
Wannenträger 75-20 170x75
Wannenträger für Normalablaufwannen
aus FCKW und HFCKW freiem Polystyrolschaum, voll
recyclebarem, weiß geschäumten, schwerentflammbaren
Polysterol nach DIN 4102- B1, schall- und wärmedämmend
einschließlich Wandanschlussteile und Kunststoffstiften
Höhe:555mm
1700 mm x 750 mm
Fabrikat der PLanung:
Illbruck Modell " Prosan"
Angebotener Hersteller / Typ .
7,00
02.05.0025
St
Multiplex Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen und
tiefe
Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen und tiefe
Duschwannen, mit Geruchsverschluss und 45°-Ablaufbogen,
mit verchromtem Ventil. Abgang Ø 40/50 mm,
Bowdenzuglänge 56 cm.
Aussattungsset/Fertigset bestehend aus Rosette und
Ventilkegel, zur Ergänzung der Funktionseinheiten.
Fabrikat der PLanung: Viega Multiplex
Angebotener Hersteller / Typ .
7,00
St
bestehend aus
bestehend aus
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
02.05.0026
Armaturenhalterung für Küchenspüle
Leichtbauständerwand
Armaturenhalterung für Küchenspüle für
Leichtbau-Ständerwände 2 schallgedämmte
Armaturenanschlüsse DN 15 HT-Ablaufbogen DN 50 Dichtung
D: 40 mm Befestigungsmaterial
23,00
02.05.0027
Einheit
Einheitspreis
in EUR
117
20.10.2016
08.09.2016
St
Röhren-Siphon
Röhren-Siphon nach DIN EN 411
Anschlüsse: 1 1/2" x DN 50
Siphon durchgehend DN 50, mit
verstellbarem Kugelgelenk-Ablaufbogen,
Waschgeräte-Anschluss und getrennter
Kammer für das Abwasser des Waschgerätes
Angebotener Hersteller / Typ .
23,00
02.05.0028
St
Kombinations Eckventil für 1/2" Steckadapter chrom
Kombi-Eckventil
Stecktechnik
Zur unlösbaren zug- und verdrehsicheren
Montage in den QUICK-Adapter
Lieferumfang:
- Entriegelungselement des Wasserstopps
- Schubrosette Durchm. 54 mm
- Geräteanschlussventil mit
Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717:
EB)
- Fettkammeroberteil
- Zugfeste SCHELL
Messing-Konus-Quetschverschraubung mit
Längenausgleich
- Schlauchverschraubung
Einsatzbereich / technische Daten:
- Duchflussklasse A
Werkstoff:
Messing konform TrinkwV
Prüfzeichen: PA-IX 2850/IA
Dimension: DN 15 x DN 10 G 3/8 AG
Oberfläche: chrom
Fabrikat der Planung: Schell
Angebotener Hersteller / Typ .
23,00
02.05.0029
St
Eckventil 1/2"chrom mit ASAG
Eckventil
Lieferumfang:
- Selbstdichtendes Anschlussgewinde
(ASAG easy)
- COMFORT-Griff
- Langer Schubschaft, Schubrosette
Durchm. 54 mm
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
118
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
- Quetschverschraubung
Einsatzbereich / technische Daten:
- Ablassmöglichkeit bei Frostgefahr
- Duchflussklasse A
Werkstoff:
Messing konform TrinkwV
Dimension: DN 15 G 1/2 AG x DN 10 G 3/8
AG
Oberfläche: chrom
Fabrikat der Planung: Schell
Angebotener Hersteller / Typ .
23,00
02.05.0030
St
Geruchverschluss für Wandeinbau
Geruchverschluss für Wandeinbau,
für den Abwasserschlauch einer
Wasch- oder Geschirrspülmaschine,
mit integrierter Wasserversorgung,
Ventil mit Rückflussverhinderer
und Rohrbelüfter,
mit Montageschiene,
Abdeckplatte aus Edelstahl,
güteüberwacht nach DIN EN 274
und DIN 19541, 40 / 50
Fabrikat der Planung Dallmer 406
Angebotener Hersteller / Typ .
23,00
St
bestehend aus
bestehend aus
02.05.0031
Ausgussbecken Stahl hängend B 550-600mm
Ausgussbecken, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4301, mit Antidröhnbeschichtung, wandhängend, mit
Rückwand, Befestigung mit Schrauben, Breite über 550
bis 600 mm.
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
02.05.0032
St
Ablaufgarnitur Ausguss Ablauf-Durchm. 65mm
Ablaufgarnitur für Ausguss, für Ablaufloch-Durchmesser
65 mm mit Geruchverschluss, mit Siebplatte, aus
nichtrostendem Stahl.
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Angebotener Hersteller / Typ
Einheitspreis
in EUR
1,00
02.05.0033
.
St
Wandauslaufventil DN15 Metall
Schlauchanschlussverschraubung Ausladung 80-150mm
Wandauslaufventil DN 15, aus Metall, mit
Schlauchanschlussverschraubung, Ausladung über 80 bis
150 mm, Oberteil mit Spindel, Betätigungselement aus
Metall.
Angebotener Hersteller / Typ .
1,00
St
Gesamtsumme:
119
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
02.06
Waermedaemmung und Brandschutz
02.06.0001
Einheit
Einheitspreis
in EUR
120
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
*** Bezuschlagte Position, Bezugsbeschreibung
Wärmedämmung Rohr DN15 D 20mm
Wärmedämmung Rohr DN15 D 20mm
Wärmedämmung DIN 4140 an Rohrleitungen ohne
Ummantelung, einschl. aller Zulagen für Bögen,
Reduzierungen, Abzweige, Abkantungen an Abflachungen,
Luftgefäßen usw. im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle,
AS-Qualität und hydrophobiert, als Rohrschale,
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, bei einer
Mitteltemperatur von 40 Grad C, Brandverhaltensklasse
DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 20 mm,
wärmegedämmt 100 % nach EnEV 2013, kaschiert mit
Alufolie, Längs- und Rundnähte mit Band überkleben,
Breite 50 mm, Erzeugnis selbstklebendes Aluminiumband,
Klebstoff schwerentflammbar, Dämmschicht einlagig,
Höhe der Rohre über Standfläche bis 4,0 m,
Rohrdimensionen DN 15
Dämmschicht 20 mm dick
Fabrikat der Planung Rockwool RS800
Angebotener Hersteller / Typ .
72,00
02.06.0002
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0001,
18 / 20
18 / 20
30,00
02.06.0003
m
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0001,
28 / 20
28 / 20
56,00
02.06.0005
m
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0001,
22 / 20
22 / 20
45,00
02.06.0004
m
m
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0001,
28 / 30
28 / 30
10,00
m
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.06.0006
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
121
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
*** Zuschlagsposition
Zuschlag Dämmung für Form- und Verbindungsstücke
%
02.06.0007
*** Bezuschlagte Position, Bezugsbeschreibung
Wärmedämmung an Rohrleitungen mit flexiblem Schaumstoff
Wärmedämmung an Rohrleitungen mit flexiblem Schaumstoff
auf Basis synthetischen Kautschuks mit
geschlossenzelliger Materialstruktur.
Farbe: Grau
Länge der Schläuche: 2 m
Wärmeleitfähigkeit bei 40°C Mitteltemperatur: lambda;
40°C ? 0,040 W/(mK)
Baustoffklasse: schwerentflammbar, EN DIN 13501-1,
Euroklasse BL-s3,d0
Anwendungsbereich (max. Anwendungsgrenztemperatur):
bis +110 °C (Fläche und Band: +85 °C)
Verarbeitung
Alle Nähte sind mit dem Kleber fachgerecht zu
verschließen. Weitere Verarbeitungsrichtlinien sind der
Armaflex Montageanleitung zu entnehmen.
Dämmstärke 10 mm
Rohrdimension AD 18 mm
Fabrikat der Planung Armaflex SH 040
Angebotener Hersteller / Typ .
350,00
02.06.0008
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0007,
AD 20 mm
AD 20 mm
126,00
02.06.0009
m
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0007,
AD 25 mm
AD 25 mm
153,00
02.06.0010
m
m
*** Zuschlagsposition
Zuschlag Dämmung für Form- und Verbindungsstücke
%
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.06.0011
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
122
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
*** Bezuschlagte Position, Bezugsbeschreibung
Wärmedämmung Ummantelung Rohr AD 15 Gebäude
Mineralwolle Rohrschale D 20 mm Kunststofffolie
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an hausund betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, AD 15,
im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, als Rohrschale,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
unkaschiert, Ummantelung aus harter Kunststofffolie,
Nähte verkleben mit Klebeband.
Fabrikat der Planung Rockwool RS800 mit Isogenpakfolie
Angebotener Hersteller / Typ .
50,00
02.06.0012
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0011,
18 x 20
18 x 20
8,00
02.06.0013
m
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0011,
35 x 30
35 x 30
25,00
02.06.0017
m
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0011,
28 x 30
28 x 30
33,00
02.06.0016
m
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0011,
28 x 20
28 x 20
38,00
02.06.0015
m
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0011,
22 x 20
22 x 20
15,00
02.06.0014
m
m
*** Bezuschlagte Position, Wiederholungsbeschreibung zu 0011,
42 x 40
42 x 40
23,00
m
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
02.06.0018
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
123
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
*** Zuschlagsposition
Zuschlag Dämmung für Form- und Verbindungsstücke
%
02.06.0019
*** Bezugsbeschreibung
R90 nichtbrennbare Rohre DN 12
Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre;
Einbau in Massivbauteilen und leichten Trennwänden
Anforderung:
R90 nach DIN 4102-11
Einbau/Ringspaltverschluss:
Formschlüssig in passende Kernbohrung ohne zusätzlichen
Ringspaltverschluss oder die verbleibende Öffnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke hohlraumfüllend dicht
mit formbeständigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie
z.B. Mörtel, Beton oder Gips verschließen. Eine
weiterführende Dämmung mit der Rockwool 800 ist
beidseitig der Durchführung in einer Länge von je 1 m
anzubringen. Die Rohrschalen mit verzinktem Bindedraht
Ø >/= 0,6mm, 6 Windungen/lfm. auf dem Rohr fixieren.
Rohre:
Stahl, Edelstahl, Guß und Kupfer gem. abP
P-3725/4130-MPA BS
Einbau in:
Massivwände >/= 100 mm leichte Trennwände >/= 100 mm
Massivdecken >/= 150 mm
Parallele Installationen:
Nachweis von geprüftem 0-Abstand zu Conlit
Rohrabschottungen, Conlit Kabelabschottungen und
Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Lüftungsleitungen entsprechend DIN 18017-3.
Es ist davon auszugehen, dass die Mindestabstände
zwischen gedämmten und ungedämmten Rohrleitungen nach
DIN 4140 unterschritten werden.
Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der
Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine
Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.
Bauteildurchführung:
Baustoffklasse: | A2 nach DIN 4102-1
Schmelzpunkt: | > 1000 °C nach DIN 4102-17
Rohdichte: | >/= 150 kg/m³
Oberfläche: | gitternetzverstärkte, farblich markierte
Aluminiumfolie
Einbaulänge: | = Bauteilstärke
Notwendige weiterführende Dämmung:
Baustoffklasse: | A2L - s1, d0 nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: | > 1000 °C nach DIN 4102-17
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
124
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Wärmeleitfähigkeit: | 0,035 W/(m?K) nach EnEV
Oberfläche: | gitternetzverstärkte Aluminiumfolie
Einbaulänge: | je 1 m beidseitig der Bauteiloberfläche
Fabrikat der Planung Rockwool Conlit / RS800
Angebotener Hersteller / Typ .
93,00
02.06.0020
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0019, jedoch
DN 15
DN 15
55,00
02.06.0021
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0019, jedoch
DN 32
DN 32
2,00
02.06.0024
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0019, jedoch
DN 25
DN 25
30,00
02.06.0023
St
*** Wiederholungsbeschreibung zu 0019, jedoch
DN 20
DN 20
24,00
02.06.0022
St
St
Brandschott R90 AW DN 90
Brandschutz-Rohrabschottung um brennbare
Entwässerungsleitungen;
Einbau in Massivbauteilen und leichten Trennwänden
Anforderung:
R30/90 nach DIN 4102-11
Einbau/Ringspaltverschluss:
Die Brandschutzmanschette im Bereich der
Bauteildurchführung gemäß den Vorgaben der abZ um die
Rohrleitung montieren und am Bauteil befestigen. Bei
Wandmontage sind zwei Rohrmanschetten zu verwenden; bei
Deckenmontage nur eine Rohrmanschette an der
Unterseite.
Verbleibende Öffnung im Durchbruch in ganzer
Bauteildicke hohlraumfüllend dicht mit formbeständigen,
nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mörtel, Beton oder
Gips verschließen.
Rohre:
brennbare Entwässerungsrohre der Kunststoffbasis PE,
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
125
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
PP, PVC etc. gem. abZ
Einbau in:
Massivwände >/= 100 mm
Massivdecken >/= 150 mm
leichte Trennwände >/= 100 mm
Parallele Installationen:
Nachweis von geprüftem 0-Abstand zu Rohrabschottungen,
Kabelabschottungen und Absperrvorrichtungen gegen Feuer
und Rauch in Lüftungsleitungen entsprechend DIN
18017-3.
Es ist davon auszugehen, dass die Mindestabstände
zwischen gedämmten und ungedämmten Rohrleitungen nach
DIN 4140 unterschritten werden.
Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der
Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine
Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.
Das Kennzeichnungsschild ist ausgefüllt und
unterschrieben neben der Abschottung dauerhaft zu
befestigen.
o Schallentkopplung innerhalb der Abschottungsmaßnahme
Fabrikat der Planung Rockwool Conlit
Brandschutzmanschette
Angebotener Hersteller / Typ .
25,00
02.06.0025
St
Brandschott R90 AW DN 100
Brandschutz-Rohrabschottung um brennbare
Entwässerungsleitungen;
Einbau in Massivbauteilen und leichten Trennwänden
Anforderung:
R30/90 nach DIN 4102-11
Einbau/Ringspaltverschluss:
Die Brandschutzmanschette im Bereich der
Bauteildurchführung gemäß den Vorgaben der abZ um die
Rohrleitung montieren und am Bauteil befestigen. Bei
Wandmontage sind zwei Rohrmanschetten zu verwenden; bei
Deckenmontage nur eine Rohrmanschette an der
Unterseite.
Verbleibende Öffnung im Durchbruch in ganzer
Bauteildicke hohlraumfüllend dicht mit formbeständigen,
nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mörtel, Beton oder
Gips verschließen.
Rohre:
brennbare Entwässerungsrohre der Kunststoffbasis PE,
PP, PVC etc. gem. abZ
Einbau in:
Massivwände >/= 100 mm
Massivdecken >/= 150 mm
leichte Trennwände >/= 100 mm
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
126
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Parallele Installationen:
Nachweis von geprüftem 0-Abstand zu Rohrabschottungen,
Kabelabschottungen und Absperrvorrichtungen gegen Feuer
und Rauch in Lüftungsleitungen entsprechend DIN
18017-3.
Es ist davon auszugehen, dass die Mindestabstände
zwischen gedämmten und ungedämmten Rohrleitungen nach
DIN 4140 unterschritten werden.
Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der
Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine
Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.
Das Kennzeichnungsschild ist ausgefüllt und
unterschrieben neben der Abschottung dauerhaft zu
befestigen.
o Schallentkopplung innerhalb der Abschottungsmaßnahme
Fabrikat der Planung Rockwool Conlit
Brandschutzmanschette
Angebotener Hersteller / Typ .
10,00
St
Gesamtsumme:
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
02.07
Sonstiges
02.07.0001
Winkelkonsole Stahl verz Ausladung bis 150mm
Winkelkonsole, aus verzinktem Stahl, für Stütz-,
Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, Ausladung bis 150
mm.
100,00
02.07.0002
Einheitspreis
in EUR
Gesamtbetrag
in EUR
St
Profilstahl und Bänder
zur Fixierung der Leitung auf dem Fußboden bzw.
Schlitzen
250,00
02.07.0003
Einheit
127
20.10.2016
08.09.2016
kg
Zusätzl. Druck- Dichtheitsprüfung Rohr Trinkwasser
DN12-50
Zusätzliche Druck- und Dichtheitsprüfung von
Rohrleitungen, Betriebsmedium Trinkwasser,
Außendurchmesser bis 50 mm,
Rohrleitungslänge ...........
m, im Gebäude, Ausführung gemäÃY
DIN EN 14336, Prüfmedium Luft/Gas, einschl. aller
erforderlicher Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen,
Rohrverschlüsse.
1,00
02.07.0004
Spülen (auch abschnittsweise) DN 12-50
Spülen der Trinkwasserleitungen im Gebäude gemäß DIN;
in Abschnitten entsprechend des Baufortschrittes, unter
Beistellung aller Verschlussstopfen sowie der
notwendigen Prüfmedien und Geräte.
Mit Spülgerät, Installation der Spüleinrichtungen,
einschl. Anschluss und Sicherung von
Abwasserschläuchen, sowie Wiederverschließen nach
dem Spülvorgang und entlüften.
Abschnittsweise nach Strängen;
für Rohrleitungen DN 12 bis DN 50;
1,00
02.07.0005
St
Psch
Schaltschema der Anlage DIN A 0,
Anlagenschema Heizungsanlage
Mehrfarbige Tafel in dauerhafter Ausführung hinter
Kunststoff eingeschweißt mit Leichtmetallrücken und rahmen, sowie mit Befestigungsmaterial, oder
als gleichwertige Ausführung in Resopal- oder mehrschichtigem Kuststoff, geprägt, zur Anbringung als
Wandmontage in Zentralen. Format/Größe: A 0.
Der Plan und die Beschriftung (mit Legende) müssen
Angaben über Funktion, alle wichtigen Anlagendaten,
Leistungen, Volumenströme, Temperaturen, Typenbezeichnungen, Dimensionen, Schaltungen, SollWerte, Messstellen, Kontrolleinrichtungen, Überwachungsfunktionen und die Betriebsmittelkennzeichnung
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
128
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
enthalten, desgl. Fließrichtungspfeile an Leitungen.
Vor der Anfertigung ist der Bauleitung ein
entsprechender Vorabplan zur Genehmigung einzureichen.
1,00
02.07.0006
Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 100mm B
100mm
Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung
3-zeilig, geprägt, Höhe 100 mm, Breite 100 mm.
10,00
02.07.0007
St
Durchführung für drückendes Wasser
Durchführung für drückendes Wasser aus einem Dichtsatz,
bestehend aus drei Platten mit Montagematerial aus
Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301) und zwei
Gummieinlagen aus EPDM
(Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer), für Rohrleitungen
oder Kabel.
Innendurchmesser Futterrohr
oder Kernbohrung di : 100 mm
Rohr-/ Kabeldurchmesser da : 41-57 mm
Länge :300 mm
1,00
02.07.0010
St
Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 52mm B
100mm
Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung
einzeilig, geprägt, Höhe 52 mm, Breite 100 mm.
30,00
02.07.0009
St
Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 74mm B
100mm
Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung
2-zeilig, geprägt, Höhe 74 mm, Breite 100 mm.
20,00
02.07.0008
St
St
Durchführung für drückendes Wasser
Durchführung für drückendes Wasser aus einem Dichtsatz,
bestehend aus drei Platten mit Montagematerial aus
Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301) und zwei
Gummieinlagen aus EPDM
(Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer), für Rohrleitungen
oder Kabel.
Innendurchmesser Futterrohr
oder Kernbohrung di : 200 mm
Rohr-/ Kabeldurchmesser da : 100 - 150 mm
Länge :300 mm
4,00
St
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
02.07.0011
Durchführung für drückendes Wasser
Durchführung für drückendes Wasser aus einem Dichtsatz,
bestehend aus drei Platten mit Montagematerial aus
Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301) und zwei
Gummieinlagen aus EPDM
(Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer), für Rohrleitungen
oder Kabel.
Innendurchmesser Futterrohr
oder Kernbohrung di : 250 mm
Rohr-/ Kabeldurchmesser da : 150 - 190 mm
Länge :300 mm
1,00
02.07.0012
St
St
Kernbohrungen D bis 15cm, Länge bis 30 cm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Bohrdurchmesser bis 150 mm
4,00
02.07.0016
St
Kernbohrungen D bis 10cm, Länge bis 30 cm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Bohrdurchmesser bis 100 mm
1,00
02.07.0015
Gesamtbetrag
in EUR
St
Kernbohrungen D bis 8cm, Länge bis 30 cm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Bohrdurchmesser bis 80 mm
1,00
02.07.0014
Einheitspreis
in EUR
Kernbohrungen D bis 5cm, Länge bis 30 cm
Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, aus
Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser bis 50 mm,
Bohrtiefe bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus
dem Gefüge, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1
32 kN/m3, Arbeitshöhe bis 4,0 m,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2
t, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, und
auf der Baustelle lagern,
Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau).
1,00
02.07.0013
Einheit
129
20.10.2016
08.09.2016
St
Kernbohrungen D bis 20cm, Länge bis 30 cm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Bohrdurchmesser bis 200 mm
1,00
St
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
02.07.0017
Dokumentation hydr. Abgl. Papier Datenträger 2-fach
Dokumentation des Hydraulischen Abgleiches in
Papierform und auf Datenträger, in 2-facher
Ausfertigung, Ordner DIN A4 geheftet und auf
Datenträger.
1,00
02.07.0018
Einheit
Einheitspreis
in EUR
130
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
St
Bestandsunterlagen Übergabe vor Abnahme
DIN A4 Datenträger
Bestandsunterlagen werden dem AG 14 Werktage vor der
Abnahme im DIN A 4 Aktenordner 3-fach übergeben,
Übergabe von Unterlagen über Datenträger, als CD
2-fach, Schnittstelle DWG, erfolgt in Abstimmung mit
dem AG:
Dokumentation/Revisionsunterlagen
in 3-facher Ausführung, geordnet mit Inhaltsverzeichnis
in drei Einzelordner und 2-fach in maschinenlesbarer
Form.
Inhalt nach folgender Aufstellung :
-Technische Beschreibung der Anlage
- Betriebsanweisung
- Fachunternehmererklärung
- Herstellerdokumente für alle in der Anlage
installierten Bauteile
- Gewährsbescheinigung
- Spülprotokolle
- Druckprotokolle
- Mess- und Einstellungsprotokolle der Stränge
- Belege über die Einweisung der Betreiber
- Revisionsunterlagen
- revidierte Schalt- und Strangschemate mit allen
Einstellwerten, ohne Maßstab
- Grundrisse, Maßstab wie übergebene Unterlagen,
- Abnahmeprotokolle,
- Restarbeitsprotokolle,
- installierte Rohrmaterialien, komplette Lieferscheine
- Stücklisten
- Aufmaßunterlagen
- Entsorgungsnachweise
- Bautagebuch
- Wartungsangebot
-Übereinstimmumgserklärungen
- Nachweis der Einhaltung der aktuellen EneV
alle Gerätebeschreibungen, Zertifikate,
Diese Unterlagen sind 2x digital (einschl.
DWG-Dateien als PDF / DWG - Dateien auf Datenträger
mit zu liefern.
1,00
02.07.0019
Psch
Wasseranalyse Trinkwasserversorgung Probe durch AN
Wasseranalyse erstellen nach Fertigstellung der Anlage
zur Verwendung des zur Verfügung stehenden Wassers für
die Trinkwasserversorgung, Wasserproben entnimmt der
AN, die Analyse enthält alle Daten zur Bestimmung der
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
Werkstoffe der Versorgungssysteme und zur Verwendung
des Wassers.
Entnahmestellen:
1. Einspeisung Trinkwasser
2. nach Trinkwassererwärmer
3. an der letzten Entnahmestelle Warmwasser
1,00
St
Gesamtsumme:
131
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
LV: Sanitaer
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Menge
Einheit
02.08
Stundenlohnarbeiten
Einheitspreis
in EUR
132
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten
Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten werden nach
Stundenverrechnungssätzen, in denen Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Sozialkassenbeiträge, Vermögenswirksame Leistungen und
Gewinn enthalten sind, vergütet.
Zuschläge für Mehr- , Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschläge sind nicht
in die Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen,
sondern - sofern sie nicht schon als
Teilleistungspositionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind - im Bedarfsfall zu vereinbaren und
gesondert nachzuweisen.
Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz
unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften
ermittelt wurde und unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden gilt.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren
Ausführung von der Bauleitung angeordnet wurde (zu § 2
Nr. 10 VOB/B).
02.08.0001
Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche
Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
10,00
h
Gesamtsumme:
LV: Sanitaer
Ordnungszahl
(Pos-Nr.)
Seite:
Datum:
LV-Datum:
Menge
Einheit
Einheitspreis
in EUR
ZUSAMMENSTELLUNG
01
Haus 2a-b
01.01
Trinkwasserleitungen und Zubehoer
01.02
Trinkwasserarmaturen und Zubehoer
01.03
Grundleitungen und Zubehoer
01.04
Abwasserleitungen und Zubehoer
01.05
Ausstattung
01.06
Waermedaemmung und Brandschutz
01.07
Sonstiges
01.08
Stundenlohnarbeiten
02
Haus 3a
02.01
Trinkwasserleitungen und Zubehoer
02.02
Trinkwasserarmaturen und Zubehoer
02.03
Grundleitungen und Zubehoer
02.04
Abwasserleitungen und Zubehör
02.05
Ausstattung
02.06
Waermedaemmung und Brandschutz
02.07
Sonstiges
02.08
Stundenlohnarbeiten
Gesamtbetrag:
UST 19,00 %:
Gesamtbetrag Brutto:
Etwaige Preisnachlässe sind an der im Angebotsschreiben bezeichneten
Stelle aufzuführen.
133
20.10.2016
08.09.2016
Gesamtbetrag
in EUR
V 2413 F
(Erklärung zur Beauftragung von Entsorgungsfachbetrieben bei Bauabfallentsorgungsleistungen)
Bieter
Datum
Vergabenummer
ÖA 1828-10-2016
Baumaßnahme
Liebigstraße 2, 2A, 3C
10247
Maßnahmenummer
15-034
Berlin
Leistung/CPV
Sanitärinstallation
Erklärung zur Beauftragung von Entsorgungsfachbetrieben
(des Bieters bzw. der Bietergemeinschaft)
Hiermit wird erklärt, dass zur Erfüllung der Anforderungen gemäß „Ausführungsvorschriften zur Vergabe von
Bauabfallentsorgungsleistungen an zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe durch die öffentliche Hand“ vom
24. Mai 2011 (ABl. S. 1263) im Auftragsfall ausschließlich Entsorgungsunternehmen für die Bauabfallentsorgungsleistungen beauftragt werden, die nach der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zertifiziert sind.
Falls mein / unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir die erforderlichen Angaben
zum Entsorgungsweg der anfallenden Abfälle über Entsorgungsfachbetriebe unter Nutzung des Formblatt 1
(V 2411 F – Abfall-Formblatt 1) und Beifügung der geforderten Zertifikate unverzüglich vorlegen. Sofern abweichend davon die Vergabestelle mir / uns mitteilt, dass sie auf die Vorlage dieser Unterlagen zu diesem
Zeitpunkt verzichtet, dann werde ich / werden wir nach Auftragsvergabe das Formblatt 1 mit den Zertifikaten
unverzüglich und unaufgefordert dem Fachbereich vorlegen.
________________
Ort, Datum
1 ABau 2013
___________________
Stempel und Unterschrift
Seite 1 von 1
V 241 F
(Ergänzung Besondere Vertragsbedingungen – Abfall/Kampfmittel)
Bieter
Datum
Vergabenummer
ÖA 1828-10-2016
Baumaßnahme
Maßnahmenummer
15-034
Liebigstraße 2, 2A, 3C
10247
Berlin
Leistung/CPV
Sanitärinstallation
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen
Besondere Vertragsbedingungen für die Bauabfallentsorgung
Abfallwirtschaftliche Rahmenbedingungen
Die Regelungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) einschließlich seiner Durchführungsverordnungen
sowie die weiteren geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere das Gesetz zur Förderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen in Berlin (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Berlin - KrW-/AbfG Bln) sind einzuhalten.
Verstöße gegen die rechtlichen Vorschriften, die die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle
betreffen, können die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens, das mit einer Geldbuße bis zu
100.000 € geahndet werden kann, bzw. eine Strafanzeige nach sich ziehen.
1. Angaben zu den Entsorgungswegen (Verwertung oder Beseitigung)
Abfallentsorgungsleistungen sind gem. „Ausführungsvorschriften zur Vergabe von Bauabfallentsorgungsleistungen an zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe durch die öffentliche Hand“ vom 24. Mai 2011 (ABl. S. 1263)
ausschließlich von zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben durchzuführen. Da das Zertifikat auch für Teilbereiche abfallwirtschaftlicher Tätigkeit bei der Entsorgung (z.B. Sammeln, Befördern, Lagern, Behandeln als
Teilschritt der Verwertung oder Beseitigung, Verwerten oder Beseitigen) oder auch nur für bestimmte Abfallarten ausgestellt werden kann, ist darauf zu achten, dass die angebotenen Leistungen auch tatsächlich vom
Zertifizierungsumfang erfasst sind. Eine Hilfestellung bietet das Verzeichnis der Berliner Entsorgungsfachbetriebe unter: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/abfall/efb/index.shtml.
Im Rahmen der Angebotsabgabe hat der Bieter per Eigenerklärung (V 2413 F - Erklärung zur Beauftragung
von Entsorgungsfachbetrieben bei Bauabfallentsorgungsleistungen) zu erklären, dass zur Erfüllung der Anforderungen gemäß der o.g. Ausführungsvorschriften im Auftragsfall ausschließlich Entsorgungsunternehmen für
die Bauabfallentsorgungsleistungen beauftragt werden, die nach der Entsorgungsfachbetriebeverordnung
zertifiziert sind.
Zudem hat der Bieter, sofern sein Angebot in die engere Wahl kommt, die erforderlichen Angaben zum Entsorgungsweg der anfallenden Abfälle über Entsorgungsfachbetriebe unter Nutzung des Formblatt 1 (V 2411 F
– Abfall-Formblatt 1) und Beifügung der geforderten Zertifikate unverzüglich vorzulegen. Sofern abweichend
davon die Vergabestelle dem Bieter mitteilt, dass sie auf die Vorlage dieser Unterlagen zu diesem Zeitpunkt
verzichtet, dann muss der Bieter nach Auftragsvergabe das Formblatt 1 mit den Zertifikaten unverzüglich und
unaufgefordert dem Fachbereich vorlegen.
Im Formblatt 1 sind vom Bieter vollständige Angaben zur Entsorgung der anfallenden Bauabfälle zu machen.
Dazu hat der Auftraggeber in Spalte 2 vorgegeben, mit welchen Abfällen zu rechnen ist (markiert durch
Kreuz).
1 ABau 2013
Seite 1 von 3
V 241 F
(Ergänzung Besondere Vertragsbedingungen – Abfall/Kampfmittel)
Die Änderung der Verwertungs- und Beseitigungsziele während der Baudurchführung ist nur nach vorheriger
Information und Zustimmung des Auftraggebers möglich.
2. Hinweise zur Abfallentsorgung
Gefährliche Abfälle bedürfen auf Grund ihres gesundheits- oder umweltschädigenden Schadstoffgehaltes
einer besonderen Entsorgung. Dabei ist ein hohes Maß an Fachkenntnis und Sorgfalt beim Umgang mit diesen Abfällen geboten. Gefährliche Abfälle sind getrennt voneinander und getrennt von unbelasteten Bauabfällen zu halten.
Der Auftragnehmer kalkuliert nur die Transportkosten und das Verladen.
Hinweis dazu: Die Entgelte für die Entsorgung von gefährlichen Bauabfällen (Entsorgungskosten, SBBGebühren) werden vom Auftraggeber selbst übernommen, da dieser die entsprechenden Entsorger / Abfallbehandlungsanlagen (z.B. Bodenreinigungsanlagen, Deponien, Verbrennungsanlagen) selbst beauftragt.
Die Entgelte für die Entsorgung von nicht gefährlichen Bauabfällen sind in die Einheitspreise der Leistungspositionen einzukalkulieren.
Die Möglichkeit der Beratung bezüglich Abfallentsorgung besteht bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Ref. IX B 3, Brückenstraße 6, 10173 Berlin, Tel. (030) 9025 - 2192, -2371, - 2287, Fax:
(030) 9025 2979.
Das „Info-Blatt zur Bauabfallentsorgung im Land Berlin“ enthält Hinweise auf wesentliche Rechtsgrundlagen.
Auf die Merkblätter zur Entsorgung von nicht gefährlichen und gefährlichen Bauabfällen im Land Berlin wird
hier besonders verwiesen.
Info-Blatt
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/abfallwirtschaft/de/bauabfall/infoblatt.shtml
Merkblätter zur Entsorgung
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/abfallwirtschaft/de/bauabfall/merkblaetter.shtml
3. Bilanz über die durchgeführte Abfallentsorgung
Zur Schlussrechnung ist dem Auftraggeber neben den Einzelbelegen zur Abfallentsorgung auch die Zusammenstellung aller verwerteten und beseitigten Bauabfälle im Formblatt 2: „Bilanz über die durchgeführte Verwertung und Beseitigung“ (V 2412 F – Abfall-Formblatt 2) vollständig ausgefüllt vorzulegen.
4. Verhalten beim Auffinden von Kontaminationen
Beim Auffinden oder Entstehen von Schadstoffkontaminationen in Böden, Grundwasser, Fundamenten bzw.
in Bauwerkskörpern sind alle weiteren Arbeiten sofort zu unterbrechen. Durch geeignete Sicherungsmaßnahmen sind der Fundort bzw. der Schadensbereich umgehend gegen Zutritt von Unbefugten abzusichern.
Bei Kontaminationen des Bodens und des Grundwassers bzw. Altlasten ist unverzüglich das für den
Schadensort zuständige Bezirksamt (Fachbereich Umwelt), zu informieren:
http://www.berlin.de/umwelt/behoerden/index.html
Die weitere Maßnahmen werden vom Umweltamt des Bezirkes, ggf. unter Einbeziehung von entsprechenden
Senatsdienststellen, festgelegt.
Das Auffinden Schadstoffkontaminationen ist gleichzeitig auch dem Auftraggeber mitzuteilen (Meldepflicht).
Seine Entscheidungen zum weiteren Bauablauf sind abzuwarten.
Darüber hinaus ist die für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen zuständige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, IX B 3, Tel.: 9025 - 2192, -2371, -2287, Fax: (030) 9025 2979 zu unterrichten. Die
Abfallentsorgung erfolgt dann nach deren Vorgaben, u.a. entsprechend der veröffentlichten Merkblätter, z.B.
Andienung an die Sonderabfallgesellschaft Brandenburg Berlin (SBB siehe auch: http://www.sbb-mbh.de/).
1 ABau 2013
Seite 2 von 3
V 241 F
(Ergänzung Besondere Vertragsbedingungen – Abfall/Kampfmittel)
5. Verhalten beim Auffinden von Kampfmitteln
Werden bei der Durchführung von Erdarbeiten Kampfmittel aufgefunden, sind die Arbeiten sofort einzustellen
und die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen. Bis zum Eintreffen der Polizei ist der Fundort unverzüglich mit geeigneten Maßnahmen zu sichern und jegliches Betreten zu unterbinden.
Das Auffinden von Kampfmitteln ist auch dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen (Meldepflicht). Seine
Entscheidungen zum weiteren Bauablauf sind abzuwarten.
Es ist das „Merkblatt zur Ermittlung und Bergung von Kampfmitteln im Land Berlin“ zu beachten:
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/formulare/de/download/bauen/kampfmittel/Merkblatt_zur_Kampf
mittelbergung.pdf
1 ABau 2013
Seite 3 von 3
V 221.H F
(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)
Bieter
Datum
Vergabenummer
ÖA 1828-10-2016
Baumaßnahme
Maßnahmenummer
15-034
Liebigstraße 2, 2A, 3C
10247
Berlin
Leistung/CPV
Sanitärinstallation
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen
Zuschlag
%
1
Angaben über den Verrechnungslohn
1.1
Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2
LohnJHEXQGHQH.osten
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML
1.3
Lohnnebenkosten
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4
Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
1.5
Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6
Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt V 223.H F berücksichtigen)
2
€/h
Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschläge in % auf
Lohn
2.1
2.2
Stoffkosten
Gerätekosten
Sonstige Kosten
Nachunternehmerleistungen
Baustellengemeinkosten
Allgemeine Geschäftskosten
2.3
Wagnis und Gewinn
2.4
Gesamtzuschläge
1 ABau 2013, Stand: April 2016
Seite 1 von 2
V 221.H F
(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)
3.
Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der
Teilleistungen =
unmittelbare Herstellungskosten
€
3.1
Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6)
x
Gesamtzuschläge
gem. 2.4
%
Angebotssumme
€
Gesamtstunden
x
3.2
Stoffkosten
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)
3.3
Gerätekosten
(einschließlich Kosten für Energie und Betriebsstoffe)
Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erläutern)
3.4
3.5
Nachunternehmerleistungen
1
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer
eventuelle Erläuterungen des Bieters:
1
Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
1 ABau 2013, Stand: April 2016
Seite 2 von 2
V 222.H F
(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)
Bieter
Datum
Vergabenummer
ÖA 1828-10-2016
Baumaßnahme
Liebigstraße 2, 2A, 3C
10247
Maßnahmenummer
15-034
Berlin
Leistung/CPV
Sanitärinstallation
Angaben zur Kalkulation über die Endsumme
Lohn
€/h
1.
Angaben über den Verrechnungslohn
1.1
Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2
LohnJHEXQGHQH.osten
SozialkostenXQGSoziallöhnH
1.3
Lohnnebenkosten
Auslösungen, Fahrgelder
1.4
Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)
1.5
Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)
1.6
Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)
€/h
v.H.
eventuelle Erläuterungen des Bieters:
1 ABau 2016WDQG$SULO
Seite 1 von 2
V 222.H F
(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)
Betrag
€
Ermittlung der Angebotssumme
Gesamt
€
2
Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
2.1
Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4)
Umlage Summe 3 auf
die Einzelkosten für die
Ermittlung der EH-Preise
%
€
x Gesamtstunden:
x
2.2
2.3
2.4
2.5
x
Stoffkosten
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)
Gerätekosten
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)
Sonstige Kosten
(Vom Bieter zu erläutern)
1
Nachunternehmerleistungen
x
x
x
x
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)
noch
zu
verteilen
Zusammensetzung der Umlagesummen
Umlage
gesamt (€)
Anteil
BGK (€)
Anteil
AGK (€)
Anteil
W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten
2.3 Gerätekosten
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3
Baustellengemeinkosten,
Gewinn
3.1
Baustellengemeinkosten
(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind)
Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne
3.1.1
Allgemeine
Geschäftskosten,
Wagnis
und
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen über 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
x
3.1.2
Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3
Vorhalten u. Reparatur der Geräte u.
Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingeräte, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
An- u. Abtransport der Geräte u.
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.4
3.1.5
Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
3.2
Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)
3.3
Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)
1
Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
1 ABau 2016WDQG$SULO
Seite 2 von 2
Stand: 01.09.2016
Bewerberbogen – Bauleistungen
Leistungsort:
Liebigstr. 2a/b,3a
Art der Leistung: Sanitärinstallation
Vergabenummer: ÖA 1828-10-2016
Bei Bewerber-/Bietergemeinschaften ist ein Bewerberbogen von jedem Mitglied der Bewerber-/
Bietergemeinschaft auszufüllen!
Bewerberart (bitte Zutreffendes ankreuzen)
Einzelbewerber
Mitglied einer Bewerber-/Bietergemeinschaft; Erklärung der Bewerber-/Bietergemeinschaft:
ist beigefügt
Allgemeine Hinweise
Für den Nachweis der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen des Bewerbers ist ausschließlich
dieser Bewerberbogen zu verwenden, der in folgende Abschnitte unterteilt ist:
A.
B.
C.
Allgemeine Angaben
Eignung und Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
I. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung
II. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III. Berufliche und technische Leistungsfähigkeit
IV. Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
V. Sonstiges
Ausführungs- und Vertragsbedingungen
Weitere Unterlagen (Broschüren o. ä.), ausgenommen der in diesem Bewerberbogen bzw. der Bekanntmachung geforderten Anlagen/Erklärungen, werden ausdrücklich nicht gewünscht und finden im Verfahren keine Berücksichtigung.
Der Auftraggeber behält sich vor, die entsprechenden Nachweise über das Vorliegen der Eignung und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen jederzeit während des Vergabeverfahrens anzufordern.
Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit der in diesem Bewerberbogen genannten Angaben und der Eigenerklärungen. Bei
Teilnahme am elektronischen Vergabeverfahren ersetzt die elektronische Signatur die händische Unterschrift.
______________________________________________________________________________________________
Ort, Datum
______________________________________________________________________________________________
rechtsverbindliche Unterschrift
______________________________________________________________________________________________
Name in Druckschrift
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
A.
Allgemeine Angaben
Name des Unternehmens:
______________________________________________________________
Adresse (Straße, PLZ, Ort, Land):
______________________________________________________________
Jahr der Unternehmensgründung:
______________________________________________________________
Rechtsform:
______________________________________________________________
Unternehmensinhaber:
______________________________________________________________
(bei juristischen Personen bevollmächtigter Vertreter)
Eintragungsort:
______________________________________________________________
Bewerbergemeinschaft:
ja, die Bewerber-/Bietergemeinschaften sowie der Bewerberbogen/die Bewerberbögen des/der Mitgliedes/r liegen bei
nein
Eignungsleihe bei Unterauftragnehmern:
Ich/Wir beabsichtige(n), mich/uns zum Nachweis der Eignung und demzufolge zur Erfüllung des Auftrages der Kapazitäten eines Unterauftragnehmers
oder eines Dritten zu bedienen.
ja, der Bewerberbogen/die Bewerberbögen (BB_Eignungsleihe)
der/des Unterauftragnehmer(s)/Dritten liegen bei
nein
Unterauftragnehmer:
Ich/Wir beabsichtige(n) mich/uns zur Erfüllung des Auftrages der Kapazitäten
eines Unterauftragnehmers zu bedienen.
ja, der Bewerberbogen/die Bewerberbögen
(BB_Unterauftragnehmer) der/des Unterauftragnehmer(s) und die
Vereinbarung zwischen Auftragnehmer und Unterauftragnehmer
liegen bei
nein
Ansprechpartner/in für das
laufende Vergabeverfahren:
Ansprechpartner/in
für die Vertragsabwicklung:
Frau/Herr:
_______________________________________________
Tel:
_______________________________________________
Fax:
_______________________________________________
Email:
_______________________________________________
Frau/Herr:
_______________________________________________
Tel:
_______________________________________________
Fax:
_______________________________________________
Email:
_______________________________________________
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
2
B.
Eignung und Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
I.
Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung
1.
Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister des Firmensitzes oder Wohnsitzes
Ich bin/Wir sind eingetragen im Handelsregister unter der Nummer __________________________________
beim Amtsgericht _________________________________________________________________________
Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet.
Mein/Unser Unternehmen ist gewerberechtlich ordnungsgemäß angemeldet, bzw. eine entsprechende gewerbliche
Erlaubnis wurde erteilt.
Ich gehöre/Wir gehören zum Handwerk
Ich gehöre/Wir gehören zur Industrie
Ich gehöre/Wir gehören zum Handel
Ich bin/Wir sind ein Versorgungsunternehmen
Sonstiges
2.
Eintragung im Unternehmens- und Lieferantenverzeichnis (ULV) bzw. in der Präqualifizierungsdatenbank
Sofern der Bieter/Bewerber im Unternehmens- und Lieferantenverzeichnis (ULV) bzw. in der Präqualifizierungsdatenbank für den Liefer- und Dienstleistungsbereich eingetragen ist, ist die Nummer anzugeben, unter der er im ULV eingetragen ist oder eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste der Präqualifizierungsdatenbank für
den Liefer- und Dienstleistungsbereich möglich ist.
Ich bin/Wir sind im Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) für öffentliche Aufträge eingetragen und unter
der Nummer: ________________________ gelistet, aktuelle Bescheinigung vom: ________________________
Ich bin/Wir sind präqualifiziert und in der Präqualifizierungsdatenbank für den Liefer- und Dienstleistungsbereich
unter der Nummer: ___________________ gelistet, aktuelle Bescheinigung vom: _________________________
II.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
1.
Angaben zur Haftpflichtversicherung
Es liegt eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme in Höhe von _______________ EUR und/oder
eine Berufshaftpflicht mit einer Deckungssumme von ________________________ EUR vor.
Sofern die aktuelle Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung nicht den Anforderungen gemäß Bekanntmachung entspricht, bestätige(n) ich/wir hiermit, dass im Auftragsfall die vorhandene Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung entsprechend angepasst wird.
2.
Angaben zum Umsatz
Erklärung über den Gesamtumsatz und den Umsatz für vergleichbare Leistungen aus den letzten drei Geschäftsjahren:
Jahr
Gesamtumsatz in EUR netto
Umsatz für vergleichbare Leistungen
in EUR netto
_____________________________
_______________________________________
_____________________________
_______________________________________
_____________________________
_______________________________________
2013
2014
2015
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
3
III.
Berufliche und technische Leistungsfähigkeit
1.
Angaben zu Referenzen
Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu drei abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind:
1. Referenz
Einsatzort:
______________________________________________________________
Auftraggeber:
______________________________________________________________
Ansprechpartner
(Name und Telefonnummer):
______________________________________________________________
Leistungsbeginn & Laufzeit:
______________________________________________________________
Auftragsvolumen in EUR netto:
______________________________________________________________
2. Referenz
Einsatzort:
______________________________________________________________
Auftraggeber:
______________________________________________________________
Ansprechpartner
(Name und Telefonnummer):
______________________________________________________________
Leistungsbeginn & Laufzeit:
______________________________________________________________
Auftragsvolumen in EUR netto:
______________________________________________________________
3. Referenz
Einsatzort:
______________________________________________________________
Auftraggeber:
______________________________________________________________
Ansprechpartner
(Name und Telefonnummer):
______________________________________________________________
Leistungsbeginn & Laufzeit:
______________________________________________________________
Auftragsvolumen in EUR netto:
______________________________________________________________
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
4
2.
Angaben der technischen Fachkräfte
Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie dem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen,
über die der Unternehmer für die Errichtung des Bauwerks verfügt:
Art der Ausbildung, berufliche
Qualifikation des Personals, wie
z. B. Angabe der handwerklichen
Ausbildung
Durchschnittliche Anzahl der
Berufsjahre
Anzahl der einzusetzenden Mitarbeiter
______________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
3.
Anzahl der Beschäftigten
Erklärung über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten
Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal:
abgeschlossenes
Kalenderjahr
Mitarbeiter gesamt
Angestellte
gewerbliche Mitarbeiter
______________
davon: ___________________
davon: ____________________
______________
davon: ___________________
davon: ____________________
______________
davon: ___________________
davon: ____________________
2013
2014
2015
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
5
4.
Angaben der technischen Ausstattung
Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt:
5.
Angaben zu Unterauftragnehmer
Angaben, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt
Erklärung
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne/n ich/wir Art und Umfang der Leistungen, für die ich
mich/wir uns der Unterstützung anderer Unternehmen bedienen werden.
Unterauftragnehmer selbst dürfen nur im schriftlichen Einvernehmen mit dem Auftraggeber weitere Unterauftragnehmer beauftragen.
Verzeichnis der Unterauftragnehmerleistungen
Auf Verlangen des Auftraggebers werde ich/werden wir für diese Leistungen Erklärungen der benannten Unterauftragnehmer vorlegen, dass diese im Auftragsfall bereit sind, die Leistungen auszuführen, sowie deren Eignungsnachweise
und einen Nachweis des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen. Ein Angebot kann von der Wertung ausgeschlossen
werden, wenn eine solche Erklärung bzw. die Nachweise nach Aufforderung durch den Auftraggeber nicht vorgelegt
werden.
Ich/Wir werde(n) die nachstehenden Leistungen an Unterauftragnehmer übertragen:.
Leistung
an Firma (Name, Adresse):
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
IV. Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
1.
Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation
Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
2.
Angaben über Ausschlussgründe bzw. schwere Verfehlungen
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht

gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder

gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder

gem. § 21 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als
drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
6
einer Geldbuße von mehr als 2.500 EUR belegt worden bin/sind.
Ich erkläre/Wir erklären, dass keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in
Frage stellt z. B. wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a STPO), wirksame
Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO), rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten 2 Jahre gegen Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben wegen, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung (§ 129 StGB), Geldwäsche (261 StGB), Bestechung (§
334 StGB), Vorteilsgewährung (§ 333 StGB), Diebstahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 53
StGB), Betrug (§ 263 StGB), Subventionsbetrug (§ 264 StGB), Kreditbetrug (§ 265b StGB), Untreue (§ 266 StGB),
Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen (§ 268 StGB), Delikte im Zusammenhange
mit Insolvenzverfahren(§ 283 ff. StGB), wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB)
Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), Brandstiftung (§ 306 StGB), Baugefährdung (§ 319
StGB),Gewässer- und Bodenverunreinigung (§§ 324, 324a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (326
StGB), Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung.
Ab einer Auftragssumme von 30.000 EUR wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag
erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz
anfordern.
Ich erkläre/Wir erkläre(n), das mir/uns nicht bekannt ist, dass im Berliner Korruptionsregister eine Eintragung vorliegt,
die das Unternehmen bzw. die verantwortlich handelnde(n) Person(en) betrifft/betreffen.
Ab einer Auftragssumme von 15.000 EUR wird der Auftraggeber für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur
Bestätigung der Erklärung zum Korruptionsregister eine Abfrage beim Berliner Korruptionsregister durchführen.
Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, für die Abfrage beim Berliner Korruptionsregister die personenbezogenen
Daten (Name, Vornamen, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort) für die in meinem/unserem Unternehmen verantwortlich handelnde(n) Person(en) bekannt zu geben. Angaben bitte in Druckschrift
Name:
Vornamen:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
_______________________
_______________________
_______________________
________________
Geburtsort:
____________________________________________________________________
Funktion in der Firma:
____________________________________________________________________
Name:
Vornamen:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
_______________________
_______________________
_______________________
________________
Geburtsort:
____________________________________________________________________
Funktion in der Firma:
____________________________________________________________________
Name:
Vornamen:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
_______________________
_______________________
_______________________
________________
Geburtsort:
____________________________________________________________________
Funktion in der Firma:
____________________________________________________________________
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
7
Name:
Vornamen:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
_______________________
_______________________
_______________________
________________
Geburtsort:
____________________________________________________________________
Funktion in der Firma:
____________________________________________________________________
Name:
Vornamen:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
_______________________
_______________________
_______________________
________________
Geburtsort:
____________________________________________________________________
Funktion in der Firma:
____________________________________________________________________
3.
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge
zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt
habe/haben.
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung
in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.
4.
Angabe zur Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft (sofern diese nicht verfügbar ist, eine gleichwertige Bescheinigung des für mich/uns zuständigen Versicherungsträgers) mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.
V.
Sonstiges
1.
Erklärung Urkalkulation
Hiermit bestätigen wir, dass wir im Auftragsfall eine Urkalkulation dem Auftraggeber einreichen werden.
Die Urkalkulation wird auf Anforderung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer vor der beabsichtigten Zuschlagserteilung übergeben.
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
8
C.
Vertragsbedingungen
1. Erklärung Frauenförderung
Hiermit erkläre ich/erklären wir Folgendes:- Zutreffendes bitte ankreuzen A. Anwendbarkeit von § 13 Abs. 1 LGG
1)
Im Unternehmen sind in der Regel mehr als 10 Arbeitnehmer/-innen beschäftigt (ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten)
ja
nein (keine weiteren Angaben erforderlich)
B. Falls ja, bitte folgende weitere Angaben:
I.
Beschäftigtenzahl1)
Im Unternehmen sind in der Regel beschäftigt:
über 500 Beschäftigte (gemäß § 3 Abs. 1 FFV sind drei der in § 2 FFV genannten Maßnahmen zur Förderung
von Frauen und/oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auszuwählen, davon mindestens eine Maßnahme
der Nummern 1 bis 6)
über 250 bis 500 Beschäftigte (gemäß § 3 Abs. 2 FFV sind drei der in § 2 FFV genannten Maßnahmen zur
Förderung von Frauen und/oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auszuwählen)
über 20 bis 250 Beschäftigte (gemäß § 3 Abs. 2 FFV sind zwei der in § 2 FFV genannten Maßnahmen zur
Förderung von Frauen und/oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auszuwählen)
über 10 bis 20 Beschäftigte (gemäß § 3 Abs. 3 FFV ist eine der in § 2 Nummer 1 bis 20 FFV genannten
Maßnahmen zur Förderung von Frauen und/oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie der Nummern 1
bis 17 auszuwählen)
1)
Bei der Feststellung der Beschäftigtenzahl ist § 23 Abs. 1 Satz 4 des Kündigungsschutzgesetzes zu berücksichtigen.
II. Maßnahmen zur Frauenförderung und/oder zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
In meinem/unserem Unternehmen wird/werden während der Durchführung des Auftrags folgende Maßnahme(n) gemäß § 2 FFV durchgeführt oder eingeleitet:
Umsetzung eines qualifizierten Frauenförderplans
verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung des Frauenanteils an den Beschäftigten in allen Funktionsebenen
Erhöhung des Anteils der weiblichen Beschäftigten in gehobenen und Leitungspositionen
Erhöhung des Anteils der Vergabe von Ausbildungsplätzen an Bewerberinnen
Berücksichtigung von weiblichen Auszubildenden bei der Übernahme in ein Arbeitsverhältnis, zumindest
entsprechend ihrem Ausbildungsanteil
Einsetzung einer Frauenbeauftragten
Überprüfung der Entgeltgleichheit im Unternehmen mit Hilfe anerkannter und geeigneter Instrumente
Angebot von Praktikumsplätzen für Mädchen und junge Frauen, insbesondere in Berufen, in denen Frauen
unterrepräsentiert sind
Teilnahme an anerkannten und geeigneten Maßnahmen und Initiativen, die Mädchen und junge Frauen für
männlich dominierte Berufe interessieren sollen
spezielle Bildungsmaßnahmen nur für Frauen, die zur Erreichung qualifizierter Positionen befähigen sollen
Bereitstellung der Plätze bei sonstigen betrieblichen Bildungsmaßnahmen für Frauen, zumindest
entsprechend ihrem Anteil an den Beschäftigten
Bereitstellung der Plätze außerbetrieblicher, vom Betrieb finanzierter Bildungsmaßnahmen für Frauen, zumindest entsprechend ihrem Anteil an den Beschäftigten
bevorzugte Berücksichtigung von Frauen beim beruflichen Aufstieg nach erfolgreichem Abschluss einer inneroder außerbetrieblichen Bildungsmaßnahme
Angebot alternierender Telearbeit
Möglichkeit befristeter Teilzeitarbeit, vorzugsweise vollzeitnah, mit Rückkehroption in eine Vollzeitarbeit,
auch in Führungspositionen
Kontakthalteangebote, Möglichkeit zur Teilnahme an betrieblicher Fortbildung, zu Vertretungseinsätzen und
Rückkehrvereinbarungen für Beschäftigte in Elternzeit
Bereitstellung betrieblicher oder externer Kinderbetreuung, auch für Arbeitszeiten außerhalb der üblichen
Öffnungszeiten der regulären Kinderbetreuung
Bereitstellung geeigneter Unterstützung und Flexibilität am Arbeitsplatz für Beschäftigte, die Erziehungsund Pflegeaufgaben wahrnehmen
Umwandlung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse in mindestens Teilzeitarbeitsplätze
Vermeidung einer überproportionalen Verringerung des Frauenanteils an der Gesamtzahl der Beschäftigten bei
Personalabbaumaßnahmen
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
9
III. Weitere vertragliche Verpflichtungen
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns darüber hinaus mit folgenden Verpflichtungen gemäß § 4 FFV einverstanden:
1. Die Auftragnehmer haben das geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten.
2. Sofern sich die Auftragnehmer zur Vertragserfüllung anderer bedienen, haben sie sicherzustellen, dass die Unterauftragnehmer sich nach Maßgabe von § 3 FFV zur Durchführung von Maßnahmen gemäß § 2 FFV und zur Einhaltung der Verpflichtungen nach § 4 FFV bereit erklären. Eine schuldhafte Verletzung dieser Verpflichtung durch
die Unterauftragnehmer wird dem Auftragnehmer zugerechnet.
3. Auf Verlangen der Vergabestelle haben die Auftragnehmer die Einhaltung der übernommenen vertraglichen Verpflichtungen nach der Frauenförderverordnung in geeigneter Form nachzuweisen.
IV. (Erforderlichenfalls anzugeben)
Rechtliches Hindernis
An der Durchführung folgender Maßnahmen unter II. bzw. an der Übernahme folgender Verpflichtungen nach III. bin
ich/sind wir gemäß § 5 Abs. 2 FFV aus rechtlichen Gründen gehindert:
______________________________________________________________________________________________
Begründung:
______________________________________________________________________________________________
(auf Verlangen nachzuweisen)
Mir/Uns ist bekannt, dass Falschangaben im Rahmen dieser Erklärung oder Verstöße gegen darin übernommene
Verpflichtungen zu Sanktionen gemäß § 7 FFV führen können.
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
10
2.
Erklärung zu Tariftreue, Mindestentlohnung und Sozialversicherungsbeiträgen
1. Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns:
1.1. die in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten tarifgebundenen Arbeitnehmer nicht unter den für mein/unser
Unternehmen geltenden Lohntarifen bzw. die in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten nichttarifgebundenen
Arbeitnehmer nicht unter den Mindestentgelt-Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen - AEntG) bzw. des Mindestlohngesetzes (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns MiLoG) zu entlohnen; Gleiches gilt für meine/unsere Verpflichtung aus Sozialkassentarifverträgen, die auf mein/unser
Unternehmen anzuwenden sind;
1.2. die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen, die nach dem auf die Beschäftigungsverhältnisse
meiner/unserer Arbeitnehmer anzuwendenden Recht zu entrichten sind;
1.3. das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung, das Gesetz zur Regelung der Ar
beitnehmerüberlassung (AÜG), das Arbeitnehmer-Entsendegesetz, das Mindestlohngesetz, das Gesetz über den
Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen sowie die Bestimmungen des Sozialversicherungsrechts einzuhalten;
1.4. fortlaufend Namenslisten über die von mir/uns und meinen/unseren Unterauftragnehmern eingesetzten Beschäf
tigten zu führen; fortlaufend Arbeitszeitdokumentation nach § 17 Abs. 1 MiLoG, § 19 Abs. 1 AEntG und § 17c Abs. 1
AÜG zu erstellen und bereitzuhalten; die für die Kontrolle der Einhaltung der Verpflichtung zur Lohnzahlung gem. Ziffer
1 a) erforderlichen Unterlagen, insbesondere die Arbeitsverträge, Lohnabrechnungen und Nachweise der Lohnzahlungen nach § 17 Abs. 2 MiLoG, § 19 Abs. 2 AEntG und § 17c Abs. 2 AÜG wie auch Nachweise der Zahlung der Urlaubskassenbeiträge und der Sozialversicherungsbeiträge gem. Ziffer 1 b) für die zur Erfüllung des Auftrags eingesetzten
Beschäftigten bereitzuhalten; auf Verlangen des Auftraggebers diese Listen, Dokumente und Nachweise im jeweiligen
Büro des Auftraggebers vorzulegen;
1.5. dem Auftraggeber zur Durchführung von Stichprobenkontrollen Einblick in die Lohnabrechnungen zu geben;
das Einverständnis meiner/unserer von mir/uns eingesetzten Arbeitnehmer zur Vorlage der Lohnabrechnungen und
Überprüfung der vorgelegten Lohnabrechnungen werde ich/werden wir einholen;
1.6. alle von mir/uns zur Auftragserfüllung eingesetzten Personen schriftlich zur Mitführung ihrer Personal- und Sozi
alversicherungsausweise während der Arbeitszeit und bei Kontrolle des Auftraggebers oder der zuständigen Behörden
zur Vorlage dieser Dokumente zu verpflichten;
1.7. Unterauftragnehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftragen, dass diese eine gleich lautende Erklärung
mir/uns gegenüber abgeben;
1.8. den Auftraggeber von allen Ansprüchen meiner/unserer Arbeitnehmer, der Arbeitnehmer meiner/unserer Unter
auftragnehmer und allen Arbeitnehmern aller weiteren nachgeordneten Unterauftragnehmer und etwaiger Verleiher
und der Sozialkassen gemäß § 13 MiLoG, § 14 AEntG, § 28 e Abs. 3 a - f SGB IV, § 150 Abs. 3 SGB VII und weiterer
eine entsprechende Haftung anordnender gesetzlicher Vorschriften freizustellen.
2. Ich/Wir bevollmächtige(n) Auftraggeber, Auskünfte über die Einhaltung der unter Ziffer 1 a) und 1b) genannten
Verpflichtungen bei den zuständigen Stellen, namentlich bei den Sozialversicherungsträgern, Soziallkassen, Finanzämtern und Arbeitsämtern einzuholen. Eine gesonderte Vollmacht hierfür stelle ich/stellen wir dem Auftraggeber auf
entsprechende Anforderung aus.
3. Ein schuldhafter Verstoß gegen die Verpflichtungen unter Ziffer 1 a) und 1 b) berechtigen den Auftraggeber, den
Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen.
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
11
3.
Besondere Vertragsbedingungen gemäß Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz
1. Tariftreue, Mindestentlohnung und Sozialversicherungsbeiträgen
Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
1.1 seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung mindestens diejenigen Arbeitsbedingungen
einschließlich des Entgelts zu gewähren, die der nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) vom 20.04.2009
(BGBl. I S. 799) einzuhaltende Tarifvertrag vorgibt oder andere gesetzliche Bestimmungen über Mindestentgelte einZuhalten;
1.2 seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (ohne Auszubildende) bei der Ausführung der Leistung mindestens
ein Stundenentgelt von 8,50 EUR zu bezahlen;
1.3 die von ihm beauftragten Unterauftragnehmer oder einen von ihm oder einem Unterauftragnehmer beauftragten
Verleiher schriftlich zu verpflichten, seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mindestens die Arbeitsbedingungen
zu gewähren, die der Auftragnehmer selbst einzuhalten verspricht;
1.4 sicherzustellen, dass die Verpflichtung auf einen von ihm beauftragten Unterauftragnehmer oder auf einen von ihm
oder von einem Unterauftragnehmer beauftragten Verleiher jeweils schriftlich übertragen wird und dem öffentlichen
Auftraggeber auf Verlangen die schriftlichen Übertragungen nachzuweisen;
1.5 sicherzustellen, dass die beauftragten Unterauftragnehmer ihrerseits die von ihnen beauftragten Unterauftragnehmer oder von ihnen beauftragten Verleiher die o. a. Verpflichtungen jeweils schriftlich übertragen und zu verpflichten,
dem öffentlichen Auftraggeber auf Verlangen die schriftlichen Übertragungen nachzuweisen;
1.6 bei der Auftragsdurchführung seinen Arbeitnehmern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu
zahlen. Tarifvertragliche Regelungen bleiben davon unberührt.
2. Frauenförderung
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
2.1 das geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten;
2.2 je nach Anzahl der Beschäftigten gemäß § 3 Frauenförderverordnung (FFV) eine oder mehrere der in § 2 FFV
aufgeführten Maßnahmen der Frauenförderung und/oder der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
durchzuführen;
2.3 sicherzustellen, dass zur Vertragserfüllung eingeschaltete Unterauftragnehmer sich nach Maßgabe des § 3 Frauenförderverordnung (FFV) zur Durchführung von Maßnahmen gemäß § 2 FFV und zur Einhaltung der Verpflichtungen
nach § 4 FFV bereit erklärt. Eine Verletzung dieser Verpflichtung durch den Unterauftragnehmer wird dem Auftragnehmer zugerechnet.
3. Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftrag gemäß der Leistungsbeschreibung ausschließlich mit Waren auszuführen, die nachweislich unter bestmöglicher Beachtung der in den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards
gewonnen oder hergestellt worden sind. Die Mindeststandards der ILO-Kernarbeitsnormen ergeben sich aus
 dem Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 (BGBl. 1956 II S. 641)
 dem Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes vom 9. Juli
1948 (BGBl. 1956 II S. 2073)
 dem Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu
Kollektivverhandlungen vom 1. Juli 1949 (BGBl. 1955 II S. 1123)
 dem Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit vom 29. Juni 1951 (BGBl. 1956 II S. 24)
 dem Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit vom 25. Juni 1957 (BGBl. 1959 II S. 442)
 dem Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf vom 25. Juni 1958 (BGBl. 1961
II S. 98)
 dem Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung vom 26. Juni 1973 (BGBl.
1976 II S. 202) und
 dem Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291).
4. Vertragsstrafen, Kündigungsrechte
Verstößt der Auftragnehmer oder einer seiner Unterauftragnehmer schuldhaft gegen die Verpflichtungen unter Ziff. C.1,
2 und 3, hat der Auftragnehmer für jeden schuldhaften Verstoß an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 1
v. H., bei mehreren Verstößen zusammen bis zur Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme zu zahlen. Der Auftragnehmer
ist zur Zahlung der Vertragsstrafe auch für den Fall verpflichtet, dass der Verstoß durch einen von ihm eingesetzten
Unterauftragnehmer oder einen von diesem eingesetzten Unterauftragnehmer begangen wird. Die Vertragsstrafe wird
nicht mehr verlangt, wenn gegen den Auftragnehmer, seinen Unterauftragnehmer oder dessen Unterauftragnehmer
wegen des zugrunde liegenden Verstoßes straf- oder ordnungsrechtliche Maßnahmen ergriffen worden sind.
Die schuldhafte Nichterfüllung der Verpflichtungen unter Ziff. 1 bis 3 durch den Auftragnehmer oder seinen Unterauftragnehmer berechtigt den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung.
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
12
5. Kontrollrechte
Der Auftraggeber oder ein von im beauftragter Dritter darf zu Kontrollzwecken Einblick in die Entgeltabrechnungen
der ausführenden Unternehmen, in die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Beiträgen an in- und ausländische Sozialversicherungsträger, in die Unterlagen über die Abführung von Beiträgen an in- und ausländische Sozialkassen und in die zwischen den ausführenden Unternehmen abgeschlossenen Verträge nehmen. Die ausführenden Unternehmen haben ihre Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen. Die ausführenden
Unternehmen haben vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der o. a. Unterlagen bereitzuhalten und auf
Verlangen dem öffentlichen Auftraggeber vorzulegen.
6. Bevorzugte Vergabe
Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen erhalten im Rahmen der geltenden vergaberechtlichen Bestimmungen bei
den Regelungen der §§ 1, 7 und 8 Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz entsprechenden und sonst gleichwertigen Angeboten die Unternehmen bevorzugt den Zuschlag, die Ausbildungsplätze bereitstellen, sich an tariflichen
Umlageverfahren zur Sicherung der beruflichen Erstausbildung oder an Ausbildungsverbünden beteiligen.
4.
Besondere Vertragsbedingungen - Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen (BVB-ILO)
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftrag gemäß der Leistungsbeschreibung ausschließlich mit Waren auszuführen, die nachweislich unter bestmöglicher Beachtung der in den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards gewonnen oder hergestellt worden sind. Die Mindeststandards der ILO-Kernarbeitsnormen ergeben sich aus
• dem Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 (BGBl. 1956 II S. 641),
• dem Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes vom 9. Juli 1948
(BGBl. 1956 II S. 2073)
• dem Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rezu Kollektivverhandlungen vom 1. Juli 1949 (BGBl. 1955 II S. 1123)
• dem Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit vom 29. Juni 1951 (BGBl. 1956 II S. 24)
• dem Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit vom 25. Juni 1957 (BGBl. 1959 II S. 442)
• dem Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf vom 25. Juni 1958 (BGBl. 1961 II
S. 98)
• dem Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung vom 26. Juni 1973 (BGBl.
1976 II S. 202) und
• dem Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291).
Verstößt der Auftragnehmer schuldhaft gegen die o. a. Verpflichtungen, ist zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer für jeden schuldhaften Verstoß regelmäßig eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 v. H., bei mehreren Verstößen zusammen bis zur Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme vereinbart.
Die schuldhafte Nichterfüllung der o. a. Verpflichtungen durch den Auftragnehmer berechtigt den Auftraggeber zur
fristlosen Kündigung.
Dem Auftraggeber oder einem von ihm beauftragten Dritten muss zu Kontrollzwecken Einblick in die Unterlagen zum
Nachweis der Einhaltung der Regelungen der ILO-Kernarbeitsnormen gewährt werden. Die ausführenden Unternehmen haben vollständige und prüffähige Unterlagen bereitzuhalten und auf Verlangen dem öffentlichen Auftraggeber
vorzulegen. Die ausführenden Unternehmen haben ihre Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen hinzuweisen.
Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, die oben genannten Besonderen Vertragsbedingungen einzuhalten. Für folgende Waren der Liste nach § 8 Abs. 3 des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes (siehe Gemeinsames
Rundschreiben von SenWiTechFrau und SenStadt Nr. 02/2011 vom 09.06.2011 in der jeweils aktuellen Fassung)
werden Zertifikate zum Nachweis eingereicht und als Anlage beigefügt:
Ich/Wir erkläre(n), dass es für die folgenden Waren der Liste nach § 8 Abs. 3 des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes (siehe Gemeinsames Rundschreiben von SenWiTechFrau und SenStadt Nr. 02/2011 vom 09.06.2011 in
der jeweils aktuellen Fassung) bisher keine Zertifikate gibt. Andere, gleichwertige Nachweise werde ich auf Verlangen
der Vergabestelle vorlegen.
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
13
5.
Vertraulichkeitserklärung und Bestätigung zum datenschutzgerechten Verhalten
1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, mit dieser Erklärung, über Informationen und Ergebnisse seiner Tätigkeit und
Verhältnisse des Auftraggebers und seiner Kunden, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, strengstes
Stillschweigen zu bewahren.
2. Der Auftragnehmer wird Informationen über den Auftraggeber Dritten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung
und nur insoweit, als dies zur Vertragserfüllung notwendig ist, zugänglich machen. Entsprechende Dritte sind nach den
Vorgaben dieser Erklärung auf Geheimhaltung zu verpflichten.
3. Der Auftragnehmer wird geheimhaltungsbedürftige Informationen nur denjenigen Mitarbeitern zugänglich machen,
die die Informationen zur Erfüllung des Auftrages benötigen. Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass diejenigen Mitarbeiter des Auftragnehmers, denen geheimhaltungsbedürftige Informationen zur Verfügung gestellt wurden, diese vertraulich nach den Vorgaben dieser Erklärung halten werden.
4. Der Auftragnehmer bestätigt mit dieser Erklärung, dass er zur Auftragserfüllung nur Mitarbeiter einsetzt, die gemäß §
5 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und, soweit sie ihm Rahmen ihrer Tätigkeit bei der Erbringung geschäftsmäßiger Telekommunikationsdienste mitwirken, nach § 88 Telekommunikationsgesetz (TKG) nachweislich verpflichtet
wurden, den Schutz personenbezogener Daten und das Fernmeldegeheimnis zu wahren.
5. Aus dieser Vereinbarung und aus der Bekanntgabe vertraglicher oder technischer Einzelheiten und Zusammenhänge, gleichgültig, ob hierfür Schutzrechte bestehen oder nicht, können von dem Auftragnehmer keine Lizenz-, Nutzungsoder sonstige Rechte hergeleitet werden.
6. Diese Geheimhaltungsvereinbarung gilt während der Laufzeit des Vertragsverhältnisses und über dessen Beendigung hinaus.
6.
Verpflichtungserklärung zur Überlassung und Nutzung personenbezogener Daten nach §§ 5
und 11 Bundesdatenschutzgesetz
Im Rahmen der Vertragsabwicklung müssen dem Auftragnehmer gegebenenfalls personenbezogene Daten von Mietern (insbesondere Anschriften und Telefonnummern) zur Kontaktaufnahme und Terminabsprache überlassen werden.
Der Auftraggeber ist „verantwortliche Stelle“ i. S. d. BDSG.
Allgemeine Verpflichtung des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten und einzuhalten. Der Auftragnehmer wird die personenbezogenen Daten als auch die Unternehmensdaten, welche er vom Auftraggeber im Rahmen der Auftragsabwicklung erhält bzw. erhalten kann, nur nach deren Weisung im Sinne des § 11 BDSG verarbeiten
und nutzen.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dass er nur solche Mitarbeiter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen einsetzen
wird, die auf das Datengeheimnis gemäß § 5 BDSG und gemäß § 203 StGB verpflichtet sind und entsprechend - auch
über die Straf- und Bußgeldbewehrung - belehrt worden sind. Die Verpflichtungen gelten auch über die Wirksamkeit
dieser Verpflichtungserklärung hinaus. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf Anforderung die
Verpflichtungserklärungen der Mitarbeiter in Kopie zu überlassen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiterhin, die
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch seine Mitarbeiter regelmäßig zu überwachen und die
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen
sicherzustellen. Der Auftragnehmer versichert, dass er dafür verantwortlich ist, dass die ihm anvertrauten personenbezogenen Daten nur im Rahmen Ihrer Aufgabenstellung erhoben, verarbeitet (gespeichert, verändert, übermittelt, gesperrt, gelöscht) oder genutzt werden.
Hat der Auftragnehmer für sein Unternehmen einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten (DSB) gemäß § 4 f BDSG
mit entsprechender Fachkunde bestellt, teilt er dies dem Datenschutzbeauftragten des Auftraggebers mit. Der Auftragnehmer trifft ausreichende organisatorische und technische Maßnahmen entsprechend § 9 BDSG und der Anlage zum
§ 9 BDSG, um Unbefugten den Zugriff auf übermittelte Daten des Auftraggebers zu verwehren.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eigene Verstöße, sowie solche seiner Mitarbeiter gegen Datenschutz, Datensicherheit oder gegen die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten des Auftraggebers unverzüglich mitzuteilen.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auch über das Vertragsende hinaus, über interne Angelegenheiten, über Daten
des Unternehmens und personenbezogene Daten der Mitarbeiter des Auftraggebers sowie über Geschäftsgeheimnisse, von denen er bei der Erfüllung seiner Aufträge Kenntnis erhält, Dritten gegenüber strengstes Stillschweigen zu
bewahren. Vor der Weitergabe personenbezogener Daten an eingeschaltete Unterauftragnehmer gibt der Auftragnehmer diese dem Auftraggeber schriftlich bekannt und legt dem Unterauftragnehmer die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung auf.
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
14
Zweckbindung
Personenbezogene Daten, die dem Auftragnehmer im Rahmen der Erfüllung des Gesamtvertrages bekannt werden,
darf der Auftragnehmer nur zur Erfüllung der beauftragten Tätigkeiten im unbedingt notwendigen Umfang verwenden.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, erhaltene Daten unter keinem Umstand unbefugt zu verarbeiten, zu verändern
oder anderweitig zu nutzen. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte bzw. deren Nutzung für Dritte (z. B. Schulungen,
Präsentationen usw.) wird der Aufragnehmer unterlassen, soweit der Auftraggeber dies nicht ausdrücklich schriftlich
gestattet hat.
Kontrollrecht des Auftraggebers
Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber das Recht ein, die Ordnungsmäßigkeit der Datenspeicherung und verarbeitung gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 5 BDSG zu kontrollieren. Dazu gestattet der Auftragnehmer dem Auftraggeber
insbesondere, alle für die Erfüllung der Vereinbarung relevanten Räume, DV-Anlagen und Betriebsabläufe während
der betriebsüblichen Zeiten zu überprüfen und wirkt bei der Prüfung mit. Die Ergebnisse der Kontrollen werden dokumentiert und dem Auftragnehmer schriftlich übergeben. Dem Auftraggeber hat der Auftragnehmer das Recht zu verschaffen, eingeschaltete Unterauftragnehmer des Auftragnehmers analog § 11 BDSG zu kontrollieren. Die Kontrollen
erfolgen ausschließlich durch den Datenschutzbeauftragten des Auftraggebers, der sich verpflichtet, über alle Betriebsinterna des Auftragnehmers Stillschweigen zu bewahren, soweit dies nicht den Prüfungszweck gefährdet.
Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, personenbezogene Daten, die er erhalten hat, unverzüglich zu löschen oder an
den Auftraggeber zurückzugeben, wenn sie für die Vertragserfüllung nicht mehr erforderlich sind. Dem Auftragnehmer
übergebene Papierausdrucke mit personenbezogenen Daten gibt der Auftragnehmer nach Abschluss der Arbeiten
unverzüglich zurück oder erbringt den Nachweis der datenschutzgerechten Vernichtung.
Schadenersatz und Sonstiges
Der Auftragnehmer haftet für Verstöße gegen das BDSG und diese Vereinbarung, ersetzt dem Auftraggeber die Schäden und stellt diese von Schadenersatzansprüchen Dritter frei. Weitergehende Haftungsansprüche bleiben unberührt.
Dokumentationen, die dem Nachweis der ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dienen, bewahrt der Auftragnehmer
entsprechend der jeweiligen Aufbewahrungsfristen über das Vertragsende hinaus auf oder übergibt sie zu seiner Entlastung dem Auftraggeber.
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
15
7.
Besondere Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
Die „Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen“ (VOB Teil B, in der zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses gültigen Fassung°) sowie nachstehenden ergänzenden Bestimmungen sind Inhalt des Vertrages.
Die Paragraphen (§... ) beziehen sich auf die VOB Teil B, die Nummern (Nr. ...) auf die „Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen“.
1.
1.1
Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)
Beginn der Ausführung*
Baubeginn für die vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers
ist der 15.04.2017
ergibt sich aus dem den Vergabeunterlagen beigefügten Bauablaufplan
Verbindlicher Fertigstellungstermin
ist der 15.04.2017
ergibt sich aus dem den Vergabeunterlagen beigefügten Bauablaufplan
1.2
Folgende Einzelfristen sind als Vertragsfristen vereinbart:
Der AN ist verpflichtet, erkennbare Terminverschiebung im Bauablauf umgehend gegenüber dem Auftraggeber zu
melden. Die Vertragsparteien werden kurzfristig eine diesbezügliche vertragliche Regelung treffen.
2.
Preise (§ 2 VOB/B) (Nr. 4 - 9)
2.1. Die vertragliche Vergütung bestimmt sich nach den vertraglich vereinbarten Einheitspreisen und beinhaltet auch
ohne gesonderte Ausweisung die jeweils gültige Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe.
2.2
Die Einheitspreise des Angebotes sind Festpreise für die Dauer der vertraglichen Bauzeit. Gleitklauseln sind
nicht vereinbart.
2.3
Mit den angebotenen Preisen sind alle Aufwendungen für Lieferungen, Einbringarbeiten, alle Aufwendungen für
Bau-, Bauhilfs-, Betriebsstoffe und alle sonstigen für eine sachgemäße Durchführung der Leistungen erforderliche
Aufwendungen abgegolten.
3.
Geforderte Kautionen und Sicherheiten
3.1
Vertragserfüllungssicherheit
Ab einem Auftragswert von 250.000,00 EUR netto ist als Sicherheit für die vertragsgemäße und fristgerechte Ausführung der Leistung eine Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 10 % der Auftragssumme zu übergeben. Im Auftragsfall hat der Bieter/die Bietergemeinschaft auf Anforderung des Auftraggebers Bürgschaftserklärungen eines den
Anforderungen des § 17 Abs. 2 VOB/B entsprechenden Kreditinstituts oder Kreditversicherers gemäß den Vergabeunterlagen beiliegendem Muster beizubringen.
Die Vertragserfüllungsbürgschaft ist spätestens vier Wochen nach Auftragserteilung durch den Auftragnehmer zu
übergeben.
Die Vertragserfüllungsbürgschaft ist spätestens sechs Wochen vor Baubeginn durch den Auftragnehmer zu
übergeben.
3.2
Mängelansprüchesicherheit
Der Auftragnehmer hat als Sicherheit für Mängelansprüche eine Mängelansprüchesicherheit in Höhe von 5 % der
Nettoabrechnungssumme zu übergeben.
Zur Vereinfachung der Abwicklung kann der Auftraggeber bei jeder Abschlagszahlung bis zu 10 % des jeweiligen Brutto-Zahlbetrages einbehalten, bis die Sicherheitssumme erreicht ist (Bareinbehalt).
Das Recht des Auftragnehmers zum Austausch der Sicherheiten nach § 17 Abs. 3 VOB/B bleibt unberührt.
3.3
Abweichend von § 17 Abs. 6 VOB/B ist der Auftraggeber zur Einzahlung des Sicherheitseinbehalts auf ein
Sperrkonto nicht verpflichtet.
3.4
§ 648 BGB wird abgedungen.
3.5
Sofern der Auftragnehmer Sicherheit nach § 648 a BGB verlangt, sind sich die Parteien darüber einig, dass eine
Frist für die Beibringung der Sicherheit von 4 Wochen ab Zugang des Sicherungsverlangens angemessen ist.
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
16
3.6
Im Auftragsfall ist der Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung mit mindestens 3 Mio. EUR
für Personen-, Sachschäden pauschal mit einer zweifachen Maximierung sowie eine Mitversicherung von Bearbeitungsschäden mit einer Mindestdeckungssumme von 20.000,00 EUR und der Versicherungsschutz nach dem Umweltschadensgesetz vorzulegen. Ohne deren Vorlage werden Rechnungen des AN nicht fällig.
4
Zahlungen - Abrechnung (zu § 14 VOB/B)
4.1
Allgemeines
4.1.1 Die Abrechnung von Bauleistungen erfolgt beim Einheitspreisvertrag nach gemeinsamem Aufmaß zwischen
Auftragnehmer und Auftraggeber, in der Regel durch den im Zuschlag benannten Planer.
4.1.2 Die Rechnungen einschließlich vorhandener Aufmaße sind einfach im Original einzureichen. Dies gilt auch für
Drittbelastungen. Eine gekennzeichnete Kopie ist parallel an das Planungsbüro zu senden.
4.1.3 Bei mehreren abzuwickelnden Aufträgen sind Rechnungen so aufzustellen, dass sie jeweils nur einen Auftrag,
gegebenenfalls mit den dazugehörigen Nachaufträgen, erfassen, es sei denn, dass es sich um Kleinstaufträge handelt.
In der Rechnung sind anzugeben:
- Leistungszeitraum und durchgeführte Maßnahme
- Bezeichnung, ob Abschlags-, Zwischen-, Teil- oder Schlussrechnung
Rechnungen sind etwaige Anlagen (Lieferscheine, Tagelohnzettel, Mengenberechnungen und sonstige Belege) im
Original beizufügen. Darüber hinaus ist eine endgültige Mengenberechnung aufzustellen und nach Prüfung und
Anerkennung durch den Auftraggeber der Schluss- oder Teilrechnung beizufügen.
4.1.4 Das Rechnungsformat darf nicht kleiner als DIN A 4 sein. Nach Möglichkeit ist nur allgemein übliches weißes
DIN A4-Papier zu verwenden.
4.1.5 Ungeachtet der vorstehenden Anforderungen müssen alle Rechnungen den jeweils gültigen umsatzsteuerrechtlichen Vorgaben entsprechen. Anderenfalls werden die Rechnungsbeträge nicht fällig.
4.1.6 Die Rechnungsanschrift wird mit dem Zuschlag mitgeteilt.
4.2
Rechnungslegung zur Abschlagszahlung
4.2.1 Die Rechnungen sind fortlaufend zu nummerieren und in Abständen von mindestens 4 Wochen zu legen. Die
Parteien gehen davon aus, dass der Wertzuwachs gemäß § 632a BGB sich an den vertraglich vereinbarten Preisen
und dem erreichten Leistungsstand orientiert.
4.2.2 Bereits erstellte Zwischen- bzw. Abschlagsrechnungen sind der Reihenfolge nach am Ende der jeweiligen Zwischen- bzw. Abschlagsrechnung zu vermerken und von der kumulierten Rechnungssumme abzusetzen.
4.2.3 Grundsätzlich sind jeder prüffähigen Rechnung die dazugehörigen notwendigen Belege und Nachweise beizufügen.
4.3
Schlussrechnungen
4.3.1 Erst nach Fertigstellung und Abnahme der Leistung durch den Auftraggeber ist die Schlussrechnung einzureichen.
4.3.2 Änderungen und Ergänzungen der vertraglichen Leistungen (Nachaufträge, Nachtragsleistungen, Schadenersatz nach § 6 Abs. 6 VOB/B usw.) sind im Rahmen der Schlussabrechnung besonders abzurechnen.
4.3.3 Bereits erstellte Zwischen- bzw. Abschlagsrechnungen sind der Reihenfolge nach am Ende der Schlussrechnung zu vermerken und von der kumulierten Rechnungssumme abzusetzen.
4.4
Preisnachlässe
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener Preisnachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von Einheits- und Pauschalpreisen (incl. Taglohnarbeiten) abgezogen, auch von denen
der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind. Dies gilt
auch, wenn der Preisnachlass auf die Angebots- und Auftragssumme bezogen ist.
4.5
Stundenlohnarbeiten (zu § 15 Abs. 1, 3 VOB/B)
Über ausgeführte Stundenlohnarbeiten hat der Auftragnehmer Stundenlohnzettel vorzulegen, die alle für die Abrechnung erforderlichen Angaben enthalten müssen. Stundenlohnzettel gelten grundsätzlich erst durch die Unterschrift
eines Berechtigten des Auftraggebers als anerkannt im Sinne von § 15 Abs. 3 VOB/B.
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
17
4.6
Zahlungen, Überzahlungen, Abtretung (zu § 16 VOB/B)
4.6.1. Grundsätzlich erfolgen alle Zahlungen bargeldlos. Die in § 16 Abs. 1 und 3 benannten Zahlungsfristen gelten
als eingehalten, sofern die Überweisungshandlung durch den Auftraggeber innerhalb dieser vorgenommen wurde.
Aufgrund der besonderen Natur des Bauvorhabens (Komplexität) verlängert sich die Frist für die Schlussrechnung
abweichend von den Regelungen in Ziffer 11.7 der ZVB und gem. §16 Abs. 3 Nr. 1 auf höchstens 60 Tage.
4.6.2. Werden nach der Schlusszahlung Überzahlungen festgestellt, ist der Auftragnehmer zur Rückzahlung der
überzahlten Beträge verpflichtet. Er kann sich nicht auf Wegfall der Bereicherung berufen. Die Überzahlung kann auch
mit anderen Forderungen des Auftragnehmers an den Auftraggeber auf anderen Baustellen aufgerechnet werden.
5 Projekt- und Zeichnungsunterlagen
Mit der Angebotsaufforderung mitgesandte Projekt-/Zeichnungsunterlagen werden Vertragsbestandteil. Weitere Projekt-/Zeichnungsunterlagen werden bei Bedarf/Erfordernis in einer Ausfertigung in Dateiform rechtzeitig vor Baubeginn
übergeben und ebenso Vertragsbestandteil
6 Bauüberwachung und verantwortlicher Bauleiter gemäß BauO Bln
Sofern die Bauüberwachung nicht vom Auftraggeber wahrgenommen wird, sondern ein Architekt/Fachplaner beauftragt ist, so ist dieser ermächtigt, das vertragliche Weisungsrecht des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer
auszuüben und für den Auftraggeber entsprechende Erklärungen, wie Mahnungen, Rügen, Fristsetzungen, und zwar
auch mit der Ankündigung der Teil- oder Gesamtauftragskündigung, sowie die Schlusszahlungserklärung abzugeben.
Der Architekt ist insbesondere berechtigt, dem Auftragnehmer Weisungen im Sinne von § 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B zu
erteilen. Der Fachbauleiter wird, sofern erforderlich, vom Auftragnehmer gestellt.
Die Ansprechpartner werden mit Zuschlagerteilung benannt.
7 Sicherheits- und Gesundheitskoordinator
Sofern ein Sicherheitskoordinator gemäß Baustellenverordnung eingesetzt bzw. beauftragt ist, ist dem Folge zu leisten.
Der Sicherheits- und Gesundheitskoordinator wird rechtzeitig vor Baubeginn benannt.
8
Sonstige Bedingungen
Baustrom und Bauwasser
Generell darf kein Mieterstrom verwendet werden. Baustrom und Bauwasser werden bauseits zur Verfügung gestellt.
Im Falle der Nutzung wird hierfür zur Deckung der Kosten für Errichtung, Unterhalt, Betrieb und Demontage der Bau
stromanlage sowie des Stromverbrauches nach Abschluss der Baumaßnahme eine Umlage in Höhe von 0,9% der
anerkannten Nettoschlussrechnungssumme erhoben und von der Schlussrechnung einbehalten. Die Zählerstände
werden durch die Bauleitung protokolliert. Für Wasser- und Sanitärnutzung wird eine Umlage in Höhe von 0,1% der
anerkannten Nettoschlussrechnungssumme erhoben und von der Schlussrechnung einbehalten.
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
18
8.
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B)
1. Leistungsumfang
Soweit in den Leistungsbeschreibungen und Vertragsunterlagen bestimmte Fabrikate ohne den Zusatz „oder gleichwertig“ genannt sind, ist der Auftragnehmer verpflichtet, ausschließlich das genannte Fabrikat einzubauen/zu verwenden. Soweit in den Leistungsbeschreibungen und Vertragsunterlagen Fabrikate mit dem Zusatz „oder gleichwertig“
genannt sind, ohne dass ein anderes Fabrikat angegeben ist, darf der Auftragnehmer von den genannten Fabrikaten
nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den Auftraggeber abweichen. Der Auftragnehmer hat die Gleichwertigkeit nachzuweisen, bevor er den Auftraggeber um Zustimmung zur Verwendung eines anderen Fabrikats ersucht. Widerspricht der Auftraggeber der Gleichwertigkeit, ist vom Auftragnehmer das genannte Fabrikat zu verwenden.
2.
Preise, Preisermittlungen
2.1. Die vereinbarte Vergütung und deren Bestandteile sind Festpreise, auch wenn in der Zeit nach Angebotsabgabe
bis zur Fertigstellung der Leistung Änderungen der Löhne, Materialkosten, Transportkosten sowie öffentlichen Lasten
eintreten, die die Kalkulation des Auftragnehmers berühren. Die Preise gelten für die gesamte Dauer der Bauzeit. Stoffund Lohngleitklauseln sind nicht vereinbart.
2.2. Sofern die Parteien die geschuldete Leistung zu einem Pauschalpreis abrechnen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, vor Vereinbarung des Pauschalpreises anhand der für die Leistungserbringung notwendigen Zeichnungen,
Beschreibungen, Leistungsverzeichnisse und sonstigen Unterlagen einschließlich aller Pläne die Massen zu überprüfen. In diesem Zusammenhang etwa festgestellte Massenabweichungen gegenüber den Vordersätzen des Leistungsverzeichnisses hat der Auftragnehmer offen zu legen.
2.3. Sofern sich der Auftragnehmer verpflichtet, eine komplette, schlüsselfertige Leistung zu erbringen, umfasst
seine Leistungspflicht alle für die schlüsselfertige, funktionsfähige Erstellung notwendigen Lieferungen, Leistungen und
Kostenübernahmen einschließlich Vor-, Neben- und Nacharbeiten unabhängig davon, ob es sich nach der VOB/C um
Nebenleistungen oder Besondere Leistungen handelt.
2.4. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind mit den Preisen die Kosten der Unterhaltung, Einrichtung und Räumung
der Baustelle sowie die Kosten für die Vorhaltung aller Geräte, Sicherheitsvorkehrungen, Bewachung, Aufräumen und
Säubern der Baustelle abgegolten.
2.5. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen die Preisermittlung für die vertraglichen Leistungen (Urkalkulation UK) verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben; dies gilt auch für Unterauftragnehmerleistungen.
3. Geänderte und zusätzliche Leistungen/Stundenlohn
3.1. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ausführung geänderter und zusätzlicher Leistungen nach Maßgabe des § 1
Abs. 3 und Abs. 4 VOB/B zu verlangen.
3.2. Über § 1 Abs. 4 VOB/B hinaus kann der Auftraggeber nicht vereinbarte Leistungen auch verlangen, wenn sie zur
Ausführung der vertraglichen Leistungen nicht erforderlich sind, der Betrieb des Auftragnehmers aber auf derartige
Leistungen eingerichtet ist und seine Leistungen auf dem oder den Baugrundstücken zu erbringen sind, auf die sich die
sonstige Leistungserbringung des Auftragnehmers bezieht. Der AG kann auch Anordnungen zu Bauumständen, insbesondere zu bauzeitlichen Aspekten erteilen. Der Auftragnehmer hat diese zu befolgen, es sei denn, die Umsetzung ist
für den Auftragnehmer nicht zumutbar.
3.3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, etwaige Mehrkosten für alle durch den AG angeordneten Leistungen rechtzeitig vor der Ausführung mitzuteilen. Spätestens 10 Tage nach erfolgter Anordnung ist der Auftragnehmer verpflichtet
mitzuteilen, welche voraussichtlichen Mehrkosten und/oder Minderkosten entstehen und bis zu welchem Datum die
Anordnung bestätigt werden muss, damit eine terminneutrale Ausführung möglich ist oder in welchem Umfang sich die
geänderten oder zusätzlichen Leistungen voraussichtlich auf die Ausführungstermine auswirken, wenn die Anordnung
innerhalb angemessener Zeit bestätigt wird.
3.4. Für sämtliche geänderten und zusätzlichen Leistungen gelten die Bedingungen des Hauptauftrags, seiner Vertragsbestandteile und Anlagen entsprechend. Dies gilt auch für gewährte Preisnachlässe.
3.5. Die Nachtragsangebote sind fortlaufend durchzunummerieren und in prüffähiger Form mit allen Anlagen einzureichen. Die angesetzten Einheitspreise sind unter Bezugnahme auf die betreffenden Positionen in der Urkalkulation zu
benennen.
3.6. Stundenlohnleistungen
Über Stundenlohnarbeiten hat der Auftragnehmer innerhalb von 14 Werktagen die Stundenlohnzettel beim Auftraggeber einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B folgende Angaben enthalten:
•
detaillierte Angabe der ausgeführten Arbeiten, die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der
Baustelle und eventuelle besondere Schwierigkeiten;
•
die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft;
•
Art und Anzahl des eingesetzten Materials.
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
19
Die Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln nach Fertigstellung der durch den Auftraggeber erbrachten Leistungen
umfasst kein Anerkenntnis der Abrechenbarkeit der erbrachten Leistungen als Stundenlohnarbeiten bzw. als hauptvertraglich nicht geschuldete Leistungen durch den AG.
4. Ausführung, Pflichten des Auftragnehmers
4.1. Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich für die Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen, polizeilichen und
berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen sowie sicherheitstechnischen Regelungen zu sorgen.
4.2. Vom Auftragnehmer zu fertigende Pläne und Unterlagen sind dem Auftraggeber so frühzeitig einzureichen, dass
dem Auftraggeber ein ausreichender Zeitraum zur Prüfung und Stellungnahme bzw. Freigabe zur Verfügung steht.
Leistungen, die aufgrund dieser vom Auftragnehmer gefertigten Pläne notwendig werden, dürfen erst aufgenommen
werden, wenn die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt ist. Mit der Freigabe übernimmt der Auftraggeber keinerlei
Verantwortung und Haftung.
4.3. Der Auftragnehmer hat auf seine Kosten alle etwa geforderten Güte- und Gewährsbescheinigungen, Atteste usw.
in ausreichender Zahl und ohne besondere Aufforderung dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.
4.4. Die Parteien nehmen gemeinsam Feststellungen über den Zustand von Teilen der Leistung, ihrer Vertragsgemäßheit sowie Art und Umfang der Leistung vor, soweit diese Teile der Leistung durch die weitere Leistungserbringung
des Auftragnehmers der Prüfung und Feststellung entzogen werden. Der Auftragnehmer hat Sorge dafür zu tragen,
dass die Parteien diese Feststellungen vornehmen können und hat sie rechtzeitig zu beantragen.
4.5. Der Auftragnehmer hat schriftlich einen ständig auf der Baustelle anwesenden Vertreter zu benennen, der der
deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig und bevollmächtigt ist, alle für die gesamte Vertragsabwicklung erforderlichen Erklärungen abzugeben und Anweisungen des Auftraggebers verbindlich entgegenzunehmen.
4.6. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an Besprechungen mit dem Auftraggeber, die seine Leistungen betreffen,
teilzunehmen. Baubesprechungen finden jeweils in Abstimmung mit der Bauleitung wöchentlich statt.
Der Auftragnehmer wird seinen bevollmächtigten Beauftragten in die Baubesprechungen entsenden. Sofern dieser
verhindert ist und andere Mitarbeiter durch den Auftragnehmer in Baubesprechungen entsandt werden, gelten diese
als bevollmächtigt, rechtsgeschäftliche Erklärungen abzugeben.
Sofern der Auftraggeber oder die durch den Auftraggeber beauftragte Bauüberwachung ein Protokoll der Baubesprechung anfertigt und der Auftragnehmer dem Inhalt des Protokolls nicht innerhalb von drei Werktagen nach Eingang des
Protokolls schriftlich widerspricht, gilt der Inhalt als verbindlich.
4.7. Der Auftragnehmer hat arbeitstäglich ein Bautagebuch zu führen. Eine Kopie des Bautagebuchs hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber am nächsten Werktag für den vorausgegangenen Arbeitstag zu übergeben.
Im Bautagebuch sind folgende Angaben aufzunehmen: Angaben über Wetter, Temperatur, Zeit und Art der auf der
Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, Stundenaufwand, Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte, den wesentlichen
Baufortschritt, Beginn und Ende der Leistungen größeren Umfangs, Unterbrechungen, Betonierungszeiten, Unfälle und
andere Vorkommnisse, die für die Ausführung der Leistungen von Bedeutung sind.
Die Erwähnung von Sachverhalten im Bautagebuch entbindet den Auftragnehmer nicht von der Verpflichtung der unverzüglichen Anzeige von Mehrkosten aufgrund geänderter oder zusätzlicher Leistungen oder einer eventuellen Störung des Bauablaufs.
4.8. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber über jegliche Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, unverzüglich schriftlich zu informieren.
4.9. Etwaige Bedenken gegen die durch den Auftraggeber vorgeschriebenen Stoffe oder gegen die vorgesehene Art
der Ausführung hat der Auftragnehmer unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen.
4.10. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zu den Bemusterungsterminen mit einem Vorlauf von mindestens zwei
Wochen individuell einzuladen. Aus der Einladung muss hervorgehen, welche Leistung bemustert werden soll und
welche Produkte und Materialien der Auftragnehmer dem Auftraggeber vorstellen will.
Der Auftragnehmer hat die Bemusterungstermine zu protokollieren. Eine Kopie des Bemusterungsprotokolls erhält der
Auftraggeber spätestens innerhalb einer Woche nach dem Bemusterungstermin.
Die Kosten der Bemusterung und etwaiger vom Auftraggeber verlangter Nachweise trägt der Auftragnehmer. Die Genehmigung von bemusterten Materialien entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortlichkeit hinsichtlich
der Qualität dieser Materialien.
Dem Auftraggeber ist zur Entscheidung über die Bemusterungsvorschläge des Auftragnehmers ein Zeitraum von vier
Wochen nach den jeweiligen Bemusterungsterminen einzuräumen. Der Auftragnehmer hat dies im Rahmen seiner
Terminplanung zu berücksichtigen.
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
20
4.11. Der Auftragnehmer darf nur fabrikneue Baustoffe, Bauteile und Ausstattungen verwenden, die den einschlägigen Normen und Prüfzeichen entsprechen und bei denen ein Nachlieferungszeitraum von mindestens zehn Jahren
gesichert ist.
4.12. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ausschließlich Arbeitnehmer zu beschäftigen, die ordnungsgemäß angemeldet und versichert sind.
4.13. Der Auftragnehmer und dessen Unterauftragnehmer sind verpflichtet, Namenslisten über die auf den Baustellen
täglich beschäftigten Arbeitnehmer zu führen und sicherzustellen, dass diese Listen auf Verlangen dem Auftraggeber
und der Verfolgungsbehörde zur Einsichtnahme vorgelegt werden können.
4.14. Die Gefahrtragung des Auftragnehmers bis zur Abnahme seiner Leistungen richtet sich nach § 644 BGB, nicht
nach § 7 VOB/B.
4.15. Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die durch den Auftraggeber übergebenen Vertragsunterlagen keinem unbefugten
Dritten zugänglich zu machen. Eine Aufnahme des Bauvorhabens in Referenzlisten ist dem Auftragnehmer nur nach
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers gestattet.
4.16. Der Auftragnehmer überträgt dem Auftraggeber mit Vertragsschluss die Nutzungs- und Verwertungsbefugnisse
an allen urheberrechtlich geschützten Leistungen, Materialien oder Unterlagen, die der Auftragnehmer zur Erfüllung
dieses Vertrages erbringt. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass ihm keine Umstände bekannt sind, insbesondere keine Schutzrechte Dritter, die es erschweren oder unzulässig machen, die zur Erfüllung des Vertrages notwendigen Gegenstände und Verfahren herzustellen sowie dass keine Ansprüche wegen Verletzung gewerblicher Schutzrechte gegen ihn geltend gemacht worden sind oder geltend gemacht werden können.
4.17. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass mit den auf der Baustelle in seinem Auftrag tätigen Mitarbeitern
jederzeit problemlos eine Verständigung in deutscher Sprache möglich ist. Dies gilt auch für den Fall, dass der Auftragnehmer Unterauftragnehmer einsetzt.
4.18. Der Auftragnehmer ist gehalten, Abfälle nach Möglichkeit zu vermeiden und zu reduzieren; gleichwohl anfallende
Abfälle hat der Auftragnehmer nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie den ergänzenden
abfallrechtlichen Regelungen ordnungsgemäß zu verwerten bzw. zu entsorgen.
Der Auftragnehmer hat Ordnung auf der Baustelle zu halten. Dabei hat er die Baustelle täglich besenrein zu verlassen
und den anfallenden Schutt und Schmutz außerhalb der Gebäude in von ihm bereitgestellte Container aufzubewahren.
Regelmäßig, mindestens aber einmal wöchentlich, hat er den Schutt und Schmutz unter Beachtung der geltenden
gesetzlichen Regelungen von der Baustelle zu entfernen.
4.19. Der Auftragnehmer hat durch seine Leistungen hervorgerufene, umweltrelevante Beeinträchtigungen auf das
unvermeidliche Maß zu reduzieren. Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen umweltrelevanter Auswirkungen der Leistungen hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
4.20. Die Beräumung der Baustelle hat spätestens 5 Werktage nach Abnahme zu erfolgen. Durch den Auftraggeber zur
Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind vom Auftragnehmer den früheren Zuständen
entsprechend ordnungsgemäß an den Auftraggeber zu übergeben. Falls der Auftragnehmer diesen Verpflichtungen
nicht nachkommt, ist der Auftraggeber berechtigt, die Beseitigung nach schriftlicher Aufforderung mit Fristsetzung und
fruchtlosem Fristablauf selbst vorzunehmen oder durch einen Dritten vornehmen zu lassen und gegenüber dem Auftragnehmer die Kosten geltend zu machen.
5. Baubeginn, Ausführungsfristen
5.1. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Baubeginn schriftlich anzuzeigen.
5.2. Planungen, Genehmigungen sowie Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers, die der Auftragnehmer für erforderlich hält, um seine Leistungen erbringen zu können, hat er rechtzeitig bezogen auf die konkret erforderliche Leistung abzurufen.
5.3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Behinderungen auch dann schriftlich anzuzeigen, wenn sie offenkundig sind.
Etwaige Behinderungsanzeigen sind fortlaufend durchzunummerieren.
6. Unterauftragnehmer
6.1. Der Auftragnehmer hat die Leistungen im eigenen Betrieb auszuführen. Eine Weitergabe des Auftrages oder von
Teilen desselben ist dem Auftragnehmer nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers bezogen auf
einen durch den Auftragnehmer konkret vorgeschlagenen Unterauftragnehmer gestattet. Dies gilt auch für den Austausch von Unterauftragnehmern.
Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistung sowie Anschrift des hierfür
vorgesehenen Unterauftragnehmers schriftlich mitzuteilen. Des Weiteren hat der Auftragnehmer vom Unterauftragnehmer eine Kopie des Unternehmer- und Lieferantenverzeichnisses für Bauaufträge (ULV) zu übergeben. Falls keine
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
21
ULV-Eintragung vorliegt, ist eine Kopie der Eintragung in das Handelsregister und/oder der Handwerkskammer vorzulegen. Der Auftraggeber ist berechtigt, weitere Nachweise zu fordern. Ausländische Firmen müssen gleichwertige
Bescheinigungen vorlegen.
6.2. Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Unterauftragnehmer übertragen, die fachkundig und leistungsfähig
sind; dies umfasst auch die Verpflichtung, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und
Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerblichen Voraussetzungen erfüllen.
6.2. Der Auftragnehmer sichert zu, in Verträgen mit Unterauftragnehmern die Vertragsgrundlagen dieses Vertrages
auch zur Grundlage dieser Unterauftragnehmerverträge zu machen und dabei insbesondere Sorge dafür zu tragen,
dass die erforderlichen Formerfordernisse, Ankündigungs-, Mitteilungs- und Dokumentationspflichten auch durch die
Unterauftragnehmer eingehalten werden.
Der Auftragnehmer darf den Unterauftragnehmern keine ungünstigeren Bedingungen – insbesondere hinsichtlich Zahlungsweise und Sicherheitsleistung – auferlegen, als zwischen ihm und dem Auftraggeber vereinbart sind; auf Verlangen des Auftraggebers hat er dies nachzuweisen. Die Vereinbarung der Preise bleibt hiervon unberührt.
6.3. Die Zustimmung des Auftraggebers zum Einsatz eines Unterauftragnehmers steht unter der Bedingung, dass
diesem gegenüber die Vertragsgrundlagen dieses Vertrages zur Grundlage des Unterauftragnehmervertrages gemacht
werden, einschließlich der unter Ziffer 14.1 bis Ziffer 14.3 aufgeführten Verpflichtungen, und die Erklärungen der bevollmächtigten Personen des Unterauftragnehmers im Sinne von Ziffer 14.1 den Abschlagsrechnungen beigefügt werden.
6.4. Verstößt der Auftragnehmer schuldhaft gegen die in Ziffer 6.1 bis 6.3 geregelten Pflichten, so hat der Auftragnehmer an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Bruttoauftragssumme, maximal 25.000 EUR
brutto, bei mehreren Verstößen insgesamt höchsten 5 % der Bruttoauftragssumme, maximal 250.000 EUR brutto, zu
zahlen. Das Recht zur Geltendmachung eines höheren Schadens durch den Auftraggeber bleibt unberührt, jedoch wird
eine verwirkte Vertragsstrafe auf derartige Schadenersatzansprüche angerechnet.
7. Vertragsstrafe
7.1. Für den Fall, dass der Auftragnehmer mit der Einhaltung einer Vertragsfrist in Verzug gerät, hat er dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe von 0,1 % der Nettoauftragssumme für jeden Werktag der Fristüberschreitung zu zahlen.
7.2. Verschieben sich vertragsstrafenbewehrte Vertragsfristen oder verändern die Parteien vertragsstrafenbewehrte
Vertragsfristen durch ergänzende Vereinbarungen, gilt die Vertragsstrafenregelung für diese verschobenen Termine
entsprechend, ohne dass dies gesondert geregelt sein müsste.
7.3. Die Vertragsstrafen nach diesem Vertrag werden auf insgesamt 5 % der Nettoauftragssumme begrenzt. Dies
gilt auch, sofern mehrere vertragsstrafenbewehrte Termine überschritten werden.
7.4. Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen neben der Vertragsstrafe bleibt unberührt, jedoch wird eine
verwirkte Vertragsstrafe auf derartige Schadenersatzansprüche angerechnet.
7.5. Der Vorbehalt der Vertragsstrafe kann bis zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Schlusszahlung geltend gemacht werden.
8. Kündigung
8.1. Der Auftraggeber ist zur Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund über die in der VOB/B vorgesehenen
Kündigungsgründe hinaus insbesondere berechtigt, wenn
• das Vertrauensverhältnis zum Auftragnehmer nachhaltig gestört ist, insbesondere wegen schwerer oder wiederholter Pflichtverletzungen des Auftragnehmers
• der Auftragnehmer ohne Zustimmung des Auftraggebers Unterauftragnehmer einsetzt
• der Auftragnehmer gegen die Bestimmungen des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes (SchwarzArbG), des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG), des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) oder gegen das
Verbot illegaler Ausländerbeschäftigung (SGB III und Aufenthaltsgesetz) verstößt.
Sofern der Auftraggeber im Falle des unerlaubten Unterauftragnehmereinsatzes den Vertrag aus wichtigem Grund
kündigt, entfällt die Vertragsstrafenregelung gemäß Ziffer 6.5.
8.2. Beseitigt der Auftragnehmer eine mangelhafte Leistung nicht, obwohl ihn der Auftraggeber unter Fristsetzung zur
Mangelbeseitigung aufgefordert hat, ist der Auftraggeber nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, abweichend von § 4 Abs. 7 VOB/B auch ohne Kündigungserklärung die Ersatzvornahme zu Lasten des Auftragnehmers durchzuführen. Mit der Nachfristsetzung muss keine Kündigungsandrohung des Auftraggebers verbunden
sein.
8.3. Abweichend von § 8 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B ist eine Teilkündigung des Auftrages nach § 8 Abs. 3 Nr. 1
VOB/B auch dann möglich, wenn die entzogene Leistung einen abgrenzbaren Teil der vertraglich durch den Auftragnehmer geschuldeten Leistungen darstellt.
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
22
8.4. Der Auftragnehmer hat sämtliche projektbezogenen Unterlagen unverzüglich nach einer Kündigung oder sonstigen Vertragsbeendigung herauszugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht steht ihm nicht zu.
9. Abnahme
9.1. Die Abnahme hat förmlich zu erfolgen. Der Auftragnehmer hat nach Fertigstellung seiner Leistungen schriftlich
die Abnahme zu beantragen. Eine Abnahme gemäß § 12 Abs. 5 VOB/B ist ausgeschlossen.
Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf die Erklärung von Teilabnahmen.
9.2. Muss die Abnahme oder müssen vorbereitende Termine und/oder Handlungen (z. B. Messungen) aus durch den
Auftragnehmer zu vertretenden Gründen mehrfach durchgeführt werden, so trägt der Auftragnehmer die daraus entstehenden Kosten.
9.3. Spätestens zwei Wochen vor der Abnahme hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber folgende Unterlagen vorzulegen:
• Entwurf für Wartungsverträge
• Gebrauchsanweisungen
• Werk- und Montagepläne, soweit nicht bereits zuvor vorgelegt
• Regel- und Strangschemata
• Liste der durch den Auftragnehmer verarbeiteten Baustoffe
Spätestens mit dem Abnahmebegehren des Auftragnehmers im Sinne von Ziffer 9.1 Satz 2 sind dem Auftraggeber
folgende Unterlagen zu übergeben:
• Vollständige Dokumentationsunterlagen
• Bestandspläne
• gegebenenfalls geeignete Nachweise über die ordnungsgemäße Abfallverwertung und -entsorgung
10. Mängelansprüche
10.1. Für die Mängelansprüche des Auftraggebers gilt § 13 VOB/B.
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Auftraggebers beträgt für sämtliche Abdichtungs-; und Fassadenarbeiten einschließlich aller Anschlüsse zehn Jahre. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Auftraggebers beträgt im
Übrigen fünf Jahre. Dies gilt auch für Leistungen nach § 13 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B.
10.2. Der Auftragnehmer tritt bereits jetzt seine sämtlichen Mängelansprüche, Garantieansprüche, Produkthaftungsansprüche sowie zukünftige Ansprüche aus erhaltenen Sicherheiten hierfür, die er gegen seine Lieferanten und Unterauftragnehmer geltend machen kann, an den Auftraggeber ab, der die Abtretung hiermit annimmt. Der Auftragnehmer hat
dem Auftraggeber eine Liste aller eingesetzten Unterauftragnehmer sowie sonstigen Lieferanten mit Adresse und genauen Angaben zu den ausgeführten Leistungen, vereinbarten Mängelansprüchen, Garantien und gelieferten Gegenständen zu übergeben.
Der Auftragnehmer wird vom Auftraggeber bis auf Widerruf ermächtig, die abgetretenen Ansprüche gegen seine Unterauftragnehmer und Lieferanten selbst durchzusetzen. Die Abtretung berührt die eigenen Mängelansprüche des
Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer nicht. Der Auftragnehmer kann aber im Fall einer von ihm erfolgreich
durchgeführten Mängelbeseitigung oder anderweitigen Erfüllung der Mängelansprüche des Auftraggebers verlangen,
dass die abgetretenen Ansprüche rückabgetreten werden, soweit seine Erfüllung der Mängelansprüche des Auftraggebers reicht.
Auf Aufforderung des Auftraggebers ist der Auftragnehmer verpflichtet, alle zur Durchsetzung der vorbenannten abgetretenen Ansprüche notwendigen Unterlagen und Informationen dem Auftraggeber zu übergeben und zu erteilen. Der
Auftragnehmer ist berechtigt, etwaige Preisinformationen in den zu übergebenden Unterlagen zu schwärzen.
11. Rechnungen und Zahlungen
11.1. Alle Zahlungen werden bargeldlos geleistet. Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag
der Abgabe oder Absendung des Zahlungsauftrags an das Geldinstitut.
Voraussetzung für Zahlungen des Auftraggebers ist die Vorlage der unter Ziffer 14.1 aufgeführten Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Nachweise.
11.2. Die Einhaltung vereinbarter Skontofristen richtet sich nicht nach dem Zeitpunkt des Zahlungseingangs beim Auftragnehmer, sondern danach, wann der Auftraggeber die Zahlungshandlung vornimmt.
11.3. Die Rechnungen sind kumulativ aufzustellen und müssen daher jeweils alle bisher gestellten Abschlagsrechnungen und erhaltenen Zahlungen ausweisen.
11.4. Die Parteien können Vorauszahlungen vereinbaren. Voraussetzung ist, dass der Auftraggeber dem schriftlich
zustimmt und der Auftragnehmer eine unbefristete, unwiderrufliche und selbstschuldnerische Bürgschaft eines in der
Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts in Höhe der Vorauszahlung vorlegt. Vorauszahlungen sind mit 3 %
über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu verzinsen.
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
23
11.5. Überzahlte Beträge hat der Auftragnehmer vom Empfang der Zahlung an für das Jahr mit 5 Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz zu verzinsen, es sei denn, es werden höhere oder geringere gezogene Nutzungen nachgewiesen.
Bei Rückforderungen des Auftraggebers wegen Überzahlung kann sich der Auftragnehmer nicht auf den Wegfall der
Bereicherung berufen.
11.6. Die prüfbare Schlussrechnung ist innerhalb der Fristen des § 14 Abs. 3 VOB/B einzureichen.
11.7. Soweit im Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, wird der Anspruch auf Schlusszahlung 30 Tage nach Zugang
der prüffähigen Schlussrechnung beim Auftraggeber fällig.
12. Abwendungsbefugnis
12.1. Besteht zwischen den Parteien Streit über Fälligkeit und Bestehen von Zahlungsansprüchen, ist der Auftragnehmer zur Ausübung ihm etwa zustehender Rechte auf Leistungsverweigerung oder Kündigung erst berechtigt, wenn er
deren Ausübung mindestens 12 Werktage vor der vollständigen oder teilweisen Einstellung seiner Arbeiten oder Erklärung der Kündigung angekündigt hat.
12.2. Der Auftraggeber ist in den Fällen, wenn das Vorliegen der Voraussetzungen des Leistungsverweigerungs- oder
Kündigungsrechts streitig ist, berechtigt, die Leistungseinstellung oder Kündigung durch Übergabe einer Zahlungsbürgschaft in Höhe von 75 % eines etwa streitigen, noch nicht abgesicherten Zahlungsanspruchs abzuwenden. Im
Falle der Leistungseinstellung besteht dieses Recht auch nach bereits erfolgter Einstellung.
12.3. Für die Form der Sicherheit gemäß Ziffer 13.2 und die Kostentragung findet § 648 a BGB i. V. m. § 232 BGB
entsprechende Anwendung.
13. Unbedenklichkeitsbescheinigungen / Nachweise
13.1. Der Auftragnehmer versichert, dass er einen von seiner Berufsgenossenschaft anerkannten Betrieb führt und
dass er bis zum Tage des Vertragsabschlusses seiner Steuer- und Beitragspflicht beim Finanzamt, den Sozialversicherungsträgern und bei der Berufsgenossenschaft sowie gemäß § 28 e SGB IV nachgekommen ist.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber Nachweise für die vorstehenden Versicherungen einschließlich
der Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG spätestens zum Vertragsschluss zu übergeben. Darüber hinaus muss
jeder Abschlagsrechnung eine Erklärung der bevollmächtigten Personen des Auftragnehmers beigefügt werden, dass
der Auftragnehmer seiner Verpflichtung zur Abführung der Gesamtsozialversicherungsbeiträge nachgekommen ist.
13.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf
eine vorgenommene Freistellungsbescheinigung zur Bauabzugsbesteuerung (§ 48 b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
13.3. Der Auftragnehmer versichert, dass er und alle gegebenenfalls von ihm beauftragten Unterauftragnehmer allen
Verpflichtungen aus dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz und insbesondere dem hierzu abgeschlossenen MindestlohnTarifvertrag nachkommen wird sowie den anteiligen Sozialkassensatz für Urlauber an die SOKA-BAU abführen wird.
Der Auftragnehmer hat hierzu am 15. des Folgemonats jeweils für den Vormonat gegenüber dem Auftraggeber einen
Nachweis zu führen. Bei Bedenken des Auftraggebers auf Zuwiderhandlung kann dieser unverzüglich die Vorlage
einer Arbeitserlaubnis eines Arbeitnehmers fordern. Der Auftraggeber behält sich vor, mit der Schlussrechnung beim
Auftragnehmer die Nachweise für die ordnungsgemäßen Zahlungen der Beiträge an die SOKA-BAU abzufordern.
Der Auftragnehmer erklärt, dass in seinem Unternehmen keine Arbeitskräfte beschäftigt sind, deren Beschäftigung
gegen die Bestimmungen des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetztes (SchwarzArbG), des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG), des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG), gegen das Verbot illegaler Ausländerbeschäftigung
oder gegen sonstige gesetzliche Regelungen in der jeweils gültigen Fassung verstößt. Der Auftragnehmer verpflichtet
sich, auch zukünftig keine Arbeitskräfte unter Verstoß gegen die vorgenannten Vorschriften einzusetzen.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich ferner, die Lohnunterlagen und Beitragsberechnungen seiner Arbeitskräfte so zu
gestalten, dass eine Zuordnung der Arbeitnehmer, des Arbeitsentgelts und des darauf entfallenden Gesamtsozialversicherungsbetrages zum Auftrag möglich ist.
Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber von allen ihm nach § 1 a AEntG treffenden Verpflichtungen, insbesondere
von einer Haftung gegenüber Arbeitnehmern und Sozialkassen auch hinsichtlich von Arbeitnehmern weitere Unterauftragnehmer freizustellen.
13.4. Bei Zuwiderhandlungen des Auftragnehmers gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) wird pro Person
eine Vertragsstrafe von 1.000 EUR fällig, die mit der jeweils fälligen Abschlagszahlung verrechnet wird. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 2,5 % der Brutto-Auftragssumme begrenzt. Sofern der Auftraggeber auf Zahlung des Mindestlohns für Arbeitnehmer des Auftragnehmers in Anspruch genommen wird, wird die Vertragsstrafe auf den Rückgriffsanspruch des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer angerechnet.
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
24
14. Versicherungen
14.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen. Die erforderlichen
Mindestdeckungssummen für die Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers sind der Angebotsaufforderung zu entnehmen.
14.2. Der Auftraggeber hat für das Bauvorhaben eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Versichert sind die
gesamten Bauleistungen einschließlich Baustoffe und Bauteile, die mit dem Bauwerk fest verbunden sind. Die Prämie
für das gesamte Bauvorhaben wird durch den Auftraggeber verauslagt. Sie wird anteilig auf die am Bauvorhaben beteiligten Unternehmen umgelegt und aus der Schlussrechnung einbehalten.
Der Prämiensatz beträgt für
• Neubaumaßnahmen
• Umbau-, Sanierungs-, Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
• Neubaumaßnahmen an Gewerbeobjekten und
• Umbau-, Sanierungs-, Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen für Gewerbeobjekte 1,127 ‰ der
Baukosten.
Der Selbstbehalt des Auftragnehmers beträgt 250 EUR je Schadenfall.
15. Schlussbestimmungen
15.1. Der Auftragnehmer kann seine Forderungen gegen den Auftraggeber nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers abtreten. § 354 a HGB bleibt unberührt.
15.2. Die Aufrechnung durch den Auftragnehmer mit weder titulierten noch unstreitigen Gegenansprüchen und die
Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten durch den Auftragnehmer wegen solcher Ansprüche sind unzulässig.
Ergänzungen und Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für das Schriftformerfordernis.
15.3. Gerichtsstand ist Berlin.
15.4. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
15.5. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Zusätzlichen Vertragsbedingungen unwirksam sein, so
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestandteile nicht berührt. In diesem Fall gilt anstelle der unwirksamen Regelung eine Regelung als vereinbart, die dem Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt.
Bewerberbogen Bauleistungen national (BB_VOB)
25
Stand: 01.09.2016
AuftragBewerberbogen Unterauftragnehmer (BB_Eignungsleihe)
Objekt:
Liebigstr. 2a/b, 3a
Vergabenummer: ÖA 1828-10-2016
A.
Allgemeine Angaben
Auftraggeber des
Unterauftragnehmers:
______________________________________________________________
Name des Unterauftragnehmers:
______________________________________________________________
Adresse (Straße, PLZ, Ort, Land):
______________________________________________________________
Unternehmensinhaber:
______________________________________________________________
(bei juristischen Personen bevollmächtigter Vertreter)
Leistungsumfang:
______________________________________________________________
Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit der in diesem Bewerberbogen genannten Angaben und der Eigenerklärungen.
Für den Fall, dass der Zuschlag in dem o. g. Vergabeverfahren an den Bieter/an die Bietergemeinschaft erteilt wird,
verpflichten wir uns, diesem Bieter/dieser Bietergemeinschaft gegenüber verbindlich, diejenigen Leistungen zu erbringen, die unserem Unternehmen bereits mit dem Angebot zugeordnet worden sind.
______________________________________________________________________________________________
Ort, Datum
______________________________________________________________________________________________
rechtsverbindliche Unterschrift
______________________________________________________________________________________________
Name in Druckschrift
Bewerberbogen Unterauftragnehmer national (BB_Eignungsleihe)
B.
Eignung und Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
I.
Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung
Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister des Firmensitzes oder Wohnsitzes
Ich bin/Wir sind eingetragen im Handelsregister unter der Nummer __________________________________
beim Amtsgericht _________________________________________________________________________
Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet.
Mein/unser Unternehmen ist gewerberechtlich ordnungsgemäß angemeldet, bzw. eine entsprechende gewerbliche
Erlaubnis wurde erteilt.
Ich gehöre/Wir gehören zum Handwerk
Ich gehöre/Wir gehören zur Industrie
Ich gehöre/Wir gehören zum Handel
Ich bin/Wir sind ein Versorgungsunternehmen
Sonstiges
Eintragung im Unternehmens- und Lieferantenverzeichnis (ULV) bzw. in der Präqualifizierungsdatenbank
Sofern der Bieter/Bewerber im Unternehmens- und Lieferantenverzeichnis (ULV) bzw. in der Präqualifizierungsdatenbank für den Liefer- und Dienstleistungsbereich eingetragen ist, ist die Nummer anzugeben, unter der er im ULV eingetragen ist oder eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste der Präqualifizierungsdatenbank für
den Liefer- und Dienstleistungsbereich möglich ist.
Ich bin/Wir sind im Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) für öffentliche Aufträge eingetragen und unter
der Nummer: ________________________ gelistet, aktuelle Bescheinigung vom: ________________________
Ich bin/Wir sind präqualifiziert und in der Präqualifizierungsdatenbank für den Liefer- und Dienstleistungsbereich
unter der Nummer: ___________________ gelistet, aktuelle Bescheinigung vom: _________________________
II.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben zum Umsatz
Erklärung über den Gesamtumsatz und den Umsatz für vergleichbare Leistungen aus den letzten drei Geschäftsjahren:
Jahr
Gesamtumsatz in EUR netto
Umsatz für vergleichbare Leistungen
in EUR netto
_____________________________
_______________________________________
_____________________________
_______________________________________
_____________________________
_______________________________________
2013
2014
2015
2
Bewerberbogen Unterauftragnehmer national (BB_Eignungsleihe)
III.
Berufliche und technische Leistungsfähigkeit
Angaben zu Referenzen
Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu drei abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind:
1. Referenz
Einsatzort:
______________________________________________________________
Auftraggeber:
______________________________________________________________
Ansprechpartner
(Name und Telefonnummer):
______________________________________________________________
Leistungsbeginn & Laufzeit:
______________________________________________________________
Auftragsvolumen in EUR netto:
______________________________________________________________
2. Referenz
Einsatzort:
______________________________________________________________
Auftraggeber:
______________________________________________________________
Ansprechpartner
(Name und Telefonnummer):
______________________________________________________________
Leistungsbeginn & Laufzeit:
______________________________________________________________
Auftragsvolumen in EUR netto:
______________________________________________________________
3. Referenz
Einsatzort:
______________________________________________________________
Auftraggeber:
______________________________________________________________
Ansprechpartner
(Name und Telefonnummer):
______________________________________________________________
Leistungsbeginn & Laufzeit:
______________________________________________________________
Auftragsvolumen in EUR netto:
______________________________________________________________
3
Bewerberbogen Unterauftragnehmer national (BB_Eignungsleihe)
Angaben der technischen Fachkräfte
Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie dem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen,
über die der Unternehmer für die Errichtung des Bauwerks verfügt:
Art der Ausbildung, Berufliche
Qualifikation des Personals wie
z.B. Angabe der handwerklichen
Ausbildung
Durchschnittliche Anzahl der
Berufsjahre
Anzahl der einzusetzenden Mitarbeiter
______________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
4
Bewerberbogen Unterauftragnehmer national (BB_Eignungsleihe)
Anzahl der Beschäftigten
Erklärung über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten
Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal:
abgeschlossenes
Kalenderjahr
Mitarbeiter gesamt
Angestellte
gewerbliche Mitarbeiter
______________
davon: ___________________
davon: ____________________
______________
davon: ___________________
davon: ____________________
______________
davon: ___________________
davon: ____________________
2013
2014
2015
Angaben der technischen Ausstattung
Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt:
5
Bewerberbogen Unterauftragnehmer national (BB_Eignungsleihe)
IV. Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation
Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
Angaben über Ausschlussgründe bzw. schwere Verfehlungenen
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht

gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder

gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder

gem. § 21 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als
drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder
einer Geldbuße von mehr als 2.500 EUR belegt worden bin/sind
Ich erkläre/Wir erklären, dass keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in
Frage stellt z. B. wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a STPO), wirksame
Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO), rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten 2 Jahre gegen Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben wegen, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung (§ 129 StGB), Geldwäsche (261 StGB), Bestechung (§
334 StGB), Vorteilsgewährung (§ 333 StGB), Diebstahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 53
StGB), Betrug (§ 263 StGB), Subventionsbetrug (§ 264 StGB), Kreditbetrug (§ 265b StGB), Untreue (§ 266 StGB),
Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen (§ 268 StGB), Delikte im Zusammenhange
mit Insolvenzverfahren(§ 283 ff. StGB), wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB)
Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), Brandstiftung (§ 306 StGB), Baugefährdung (§ 319
StGB),Gewässer- und Bodenverunreinigung (§§ 324, 324a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (326
StGB), Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung.
Ab einer Auftragssumme von 30.000 EUR wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag
erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz
anfordern.
Ich erkläre/Wir erkläre(n), dass mir/uns nicht bekannt ist, dass im Berliner Korruptionsregister eine Eintragung vorliegt,
die das Unternehmen bzw. die verantwortlich handelnde(n) Person(en) betrifft/betreffen.
Ab einer Auftragssumme von 15.000 EUR wird der Auftraggeber für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur
Bestätigung der Erklärung zum Korruptionsregister eine Abfrage beim Berliner Korruptionsregister durchführen.
Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, für die Abfrage beim Berliner Korruptionsregister die personenbezogenen
Daten (Name, Vornamen, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort) für die in meinem/unserem Unternehmen verantwortlich handelnde(n) Person(en) bekannt zu geben. Angaben bitte in Druckschrift
Name:
Vornamen:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
_______________________
_______________________
_______________________
________________
Geburtsort:
____________________________________________________________________
Funktion in der Firma:
____________________________________________________________________
Name:
Vornamen:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
_______________________
_______________________
_______________________
________________
Geburtsort:
____________________________________________________________________
Funktion in der Firma:
____________________________________________________________________
Name:
Vornamen:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
_______________________
_______________________
_______________________
________________
Geburtsort:
____________________________________________________________________
Funktion in der Firma:
____________________________________________________________________
6
Bewerberbogen Unterauftragnehmer national (BB_Eignungsleihe)
Name:
Vornamen:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
_______________________
_______________________
_______________________
________________
Geburtsort:
____________________________________________________________________
Funktion in der Firma:
____________________________________________________________________
Name:
Vornamen:
Geburtsnamen:
Geburtsdatum:
_______________________
_______________________
_______________________
________________
Geburtsort:
____________________________________________________________________
Funktion in der Firma:
____________________________________________________________________
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge
zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt
habe/haben.
Angabe zur Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.
7
Bewerberbogen Unterauftragnehmer national (BB_Eignungsleihe)
Stand: 01.09.2016
Bewerberbogen Unterauftragnehmer (BB_Unterauftragnehmer)
Objekt:
Liebigstr. 2a/b, 3a
Vergabenummer: ÖA 1828-10-2016
A.
Allgemeine Angaben
Auftraggeber des
Unterauftragnehmers:
______________________________________________________________
Name des Unterauftragnehmers:
______________________________________________________________
Adresse (Straße, PLZ, Ort, Land):
______________________________________________________________
Unternehmensinhaber:
______________________________________________________________
(bei juristischen Personen bevollmächtigter Vertreter)
Leistungsumfang:
______________________________________________________________
Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit der in diesem Bewerberbogen genannten Angaben und der Eigenerklärungen.
Für den Fall, dass der Zuschlag in dem o. g. Vergabeverfahren an den Bieter/an die Bietergemeinschaft erteilt wird,
verpflichte(n) ich/ wir mich/uns, diesem Bieter/dieser Bietergemeinschaft gegenüber verbindlich, diejenigen Leistungen
zu erbringen, die unserem Unternehmen bereits mit dem Angebot zugeordnet worden sind.
______________________________________________________________________________________________
Ort, Datum
______________________________________________________________________________________________
rechtsverbindliche Unterschrift
______________________________________________________________________________________________
Name in Druckschrift
Bewerberbogen Unterauftragnehmer national (BB_Unterauftragnehmer)
B.
Eignung und Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
I.
Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung
Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister des Firmensitzes oder Wohnsitzes
Ich bin/Wir sind eingetragen im Handelsregister unter der Nummer __________________________________
beim Amtsgericht _________________________________________________________________________
Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet.
Mein/Unser Unternehmen ist gewerberechtlich ordnungsgemäß angemeldet, bzw. eine entsprechende gewerbliche
Erlaubnis wurde erteilt.
Ich gehöre/Wir gehören zum Handwerk
Ich gehöre/Wir gehören zur Industrie
Ich gehöre/Wir gehören zum Handel
Ich bin/Wir sind ein Versorgungsunternehmen
Sonstiges
Eintragung im Unternehmens- und Lieferantenverzeichnis (ULV) bzw. in der Präqualifizierungsdatenbank
Sofern der Bieter/Bewerber im Unternehmens- und Lieferantenverzeichnis (ULV) bzw. in der Präqualifizierungsdatenbank für den Liefer- und Dienstleistungsbereich eingetragen ist, ist die Nummer anzugeben, unter der er im ULV eingetragen ist oder eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste der Präqualifizierungsdatenbank für
den Liefer- und Dienstleistungsbereich möglich ist.
Ich bin/Wir sind im Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) für öffentliche Aufträge eingetragen und unter
der Nummer: ________________________ gelistet, aktuelle Bescheinigung vom: ________________________
Ich bin/Wir sind präqualifiziert und in der Präqualifizierungsdatenbank für den Liefer- und Dienstleistungsbereich
unter der Nummer: ___________________ gelistet, aktuelle Bescheinigung vom: _________________________
II.
Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation
Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
Angabe über Ausschlussgründe bzw. schwere Verfehlung
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht

gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder

gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder

gem. § 21 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als
drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder
einer Geldbuße von mehr als 2.500 EUR belegt worden bin/sind
Ich erkläre/Wir erklären, dass keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in
Frage stellt z. B. wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a STPO), wirksame
Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO), rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten 2 Jahre gegen Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben wegen, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung (§ 129 StGB), Geldwäsche (261 StGB), Bestechung (§
334 StGB), Vorteilsgewährung (§ 333 StGB), Diebstahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 53
StGB), Betrug (§ 263 StGB), Subventionsbetrug (§ 264 StGB), Kreditbetrug (§ 265b StGB), Untreue (§ 266 StGB),
Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen (§ 268 StGB), Delikte im Zusammenhange
mit Insolvenzverfahren(§ 283 ff. StGB), wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB)
Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), Brandstiftung (§ 306 StGB), Baugefährdung (§ 319
StGB),Gewässer- und Bodenverunreinigung (§§ 324, 324a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (326
StGB), Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung.
Ab einer Auftragssumme von 30.000 EUR wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag
erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz
anfordern.
Ich erkläre/Wir erkläre(n), dass mir/uns nicht bekannt ist, dass im Berliner Korruptionsregister eine Eintragung vorliegt,
die das Unternehmen bzw. die verantwortlich handelnde(n) Person(en) betrifft/betreffen.
Bewerberbogen Unterauftragnehmer national (BB_Unterauftragnehmer)
2
Ab einer Auftragssumme von 15.000 EUR wird der Auftraggeber für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur
Bestätigung der Erklärung zum Korruptionsregister eine Abfrage beim Berliner Korruptionsregister durchführen.
Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, für die Abfrage beim Berliner Korruptionsregister die personenbezogenen
Daten (Name, Vornamen, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort) für die in meinem/unserem Unternehmen verantwortlich handelnde(n) Person(en) bekannt zu geben. Angaben bitte in Druckschrift
Name:
Vornamen:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
_______________________
_______________________
_______________________
________________
Geburtsort:
____________________________________________________________________
Funktion in der Firma:
____________________________________________________________________
Name:
Vornamen:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
_______________________
_______________________
_______________________
________________
Geburtsort:
____________________________________________________________________
Funktion in der Firma:
____________________________________________________________________
Name:
Vornamen:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
_______________________
_______________________
_______________________
________________
Geburtsort:
____________________________________________________________________
Funktion in der Firma:
____________________________________________________________________
Name:
Vornamen:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
_______________________
_______________________
_______________________
________________
Geburtsort:
____________________________________________________________________
Funktion in der Firma:
____________________________________________________________________
Name:
Vornamen:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
_______________________
_______________________
_______________________
________________
Geburtsort:
____________________________________________________________________
Funktion in der Firma:
____________________________________________________________________
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge
zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt
habe/haben.
Angabe zur Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.
Bewerberbogen Unterauftragnehmer national (BB_Unterauftragnehmer)
3
Bieterg
gemeinscchaftserklärung
Leistun
ngsumfang:
Vergabe
enummer:
Die Biete
ergemeinsch
haft erklärt, dass
-
im
m Fall der Zuschlagsert
Z
teilung auf ihr Angebott/Auftragserteilung eine Arbeitsgem
meinschaft
ge
ebildet wird,
-
de
er bevollmäcchtigte Vertre
eter und 1. M
Mitglied der Bietergemeins
schaft ist:
-
die
e Bietergemeinschaft aus folgenden weiteren Mittgliedern bes
steht:
2. Mitglie
ed
3. Mitglie
ed
4. Mitglie
ed
5. Mitglie
ed
(Anzuge
eben ist jeweils die vollstä
ändige Firma
a und Adress
se)
-
de
er bevollmäcchtigte Vertrreter die Mittglieder geg
genüber dem
m Auftraggebber rechtsve
erbindlich
ve
ertritt und sicch die Vollma
acht auch au
uf die Bietere
erklärungen des
d Teilnahm
meantrages und
u eines
An
ngebotes bezzieht,
-
alle Mitglieder als Gesamts
schuldner ha
aften.
ergemeinsc
chaftsmitglie
eder
Stempel/Unterschriift aller Biete
el
Stempe
Untersch
hrift
Stempe
el
Untersch
hrift
Stempe
el
Untersch
hrift
Stempe
el
Untersch
hrift
Bietergeme
einschaftserklärrungen_160802
2.docx
Informationen zur digitalen Angebotsabgabe bei der WBM
Zukünftig nur noch
Vergabeverfahren
digitale
Angebotsabgabe
bei
EU-weiten
Mit der Veröffentlichung der novellierten Anweisung Bau (ABau) am 17.03.2014 ist die Anwendung
der Elektronischen Vergabe (eVergabe) für alle Baudienststellen des Landes Berlins verbindlich.
Der WBM Konzern beabsichtigt, im Jahr 2015 für einzelne Vergabeverfahren ab 10.000 EUR netto
die Einreichung von Papierangeboten nicht mehr zuzulassen, soweit kein digitales Angebot
eingereicht wurde.
In Kürze werden bei allen Vergabeverfahren nur noch digitale Angebote zugelassen. Soweit ein
digitales Angebot abgegeben wurde, ist die zusätzliche Abgabe eines Angebotes in Papierform
selbstverständlich zulässig.
Unternehmen, die zukünftig an EU-Verfahren teilnehmen möchten, werden gebeten, rechtzeitig die
technischen und organisatorischen Voraussetzungen für eine digitale Angebotsabgabe zu schaffen.
Digitale Angebote können sowohl mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur als auch
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur signiert und verschlüsselt eingereicht werden.
Vorteile für Bieter bei digitaler Angebotsabgabe sind:





Zeitpunkt der Angebotsabgabe optimieren (Eingangsbestätigung durch Zeitstempel des
Trustcenters)
Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfungen bei Nutzung des Abgabeassistenten im
Bietertool "ava-Sign"
Rechtsverbindliche Signierung mit ava-Sign
Optimierung des Abgabezeitpunktes (Angebote können vor Eröffnung kurzfristig
zurückgezogen oder verändert werden)
Digitale Einsicht in das Eröffnungsprotokoll sofort nach beendeter Submission
Die digitale Angebotsabgabe ist sowohl mit der fortgeschrittenen elektronischen Signatur (SoftwareZertifikat) als auch mit der qualifizierten elektronischen Signatur (mit Kartenlesegerät) möglich.
Technische und organisatorische Voraussetzungen:
1.
2.
Bieter müssen sich auf der Vergabeplattform des Landes Berlin registrieren.
(www.vergabeplattform.berlin.de)
Bieter benötigen zukünftig eine fortgeschrittene Signatur oder eine qualifizierte Signatur.
Informationen zu den Herstellern von qualifizierten elektronischen Signaturen und fortgeschrittenen
elektronischen Signaturen finden Sie beispielsweise unter den jeweiligen Internet- Links:
-
http://www.d-trust.de/
http://www.s-trust.de/
Stand: 12/2015
Integritätsvereinbarung
Objekt:
Leistungsumfang:
Vergabe-Nr.:
______________________________________________________________________________________________________________
zwischen der
WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH
vertreten durch die Geschäftsführung
Dircksenstraße 38, 10178 Berlin
- im Folgenden Auftraggeber (AG) genannt -
und
- im Folgenden Bieter/ Auftragnehmer (AN) genannt –
Präambel
Als öffentliches Unternehmen legt der AG größten Wert auf die Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften, der Grundsätze der sparsamen Verwendung von Ressourcen sowie der Fairness und Transparenz in den Beziehungen zu seinen AN. Aus diesem Grund ist diese Integritätsvereinbarung Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen und zwingende Voraussetzung für die Erteilung eines Auftrages.
1
Verpflichtungen des AG
1.1 Der AG verpflichtet sich, alle erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption und anderen wirtschaftskriminellen Handlungen
zu ergreifen und folgende Grundsätze zu beachten:
1.
Kein Mitarbeiter des AG wird im Zusammenhang mit der Vergabe oder Abwicklung von Aufträgen selbst oder durch Familienangehörige eine Leistung materieller oder immaterieller Art, die ihn besser stellt und auf die er keinen rechtlich begründeten Anspruch hat,
für sich oder einen Dritten fordern, sich versprechen lassen oder annehmen.
2.
Der AG wird allen Bietern vor und während des Vergabeverfahrens die gleichen Informationen zukommen lassen und keinem Bieter
vertrauliche Informationen weitergeben, durch die dem Bieter Vorteile im Hinblick auf die Auftragserteilung oder Auftragsdurchführung entstehen könnten.
3.
Der AG wird voreingenommene Personen bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 16 Vergabeverordnung (VgV) von einer Mitwirkung am Verfahren ausschließen.
1.2 Erlangt der AG Kenntnis von Verhaltensweisen einer seiner Mitarbeiter, die einen Straftatbestand aus dem Korruptionsbereich oder der
Wirtschaftskriminalität, insbesondere der § 246 StGB (Unterschlagung), § 263 StGB (Betrug), § 266 StGB (Untreue), § 267 StGB (Urkundenfälschung), § 298 StGB (Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen), § 299 StGB (Bestechung und Bestechlichkeit im
geschäftlichen Verkehr), §§ 331 - 335 StGB (Bestechungs- und Bestechlichkeitsdelikte von Amtsträgern) §§ 17 (Verrat von Geschäfts- und
Betriebsgeheimnissen), 18 (Verwertung von Vorlagen) UWG erfüllen, oder hat er diesbezüglich einen konkreten Verdacht, wird er hierüber die
Staatsanwaltschaft informieren und kann darüber hinaus weitere disziplinarische oder zivilrechtliche Schritte einleiten.
2
Verpflichtungen des Bieters / AN
2.1 Der Bieter/ AN verpflichtet sich, alle erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption und anderer wirtschaftskrimineller Handlungen zu ergreifen. Er verpflichtet sich, während seiner Teilnahme am Vergabeverfahren und nach Erhalt des Zuschlags im Rahmen der
Durchführung des Auftrags insbesondere zur Beachtung folgender Grundsätze:
1.
Der Bieter/ AN wird dem AG, seinen mit der Vergabe oder Durchführung des Auftrags befassten Mitarbeitern oder einem Dritten keine Leistung materieller oder immaterieller Art, die den AG oder seinen Mitarbeiter besser stellt und auf die kein rechtlich begründeter
Anspruch besteht, anbieten, versprechen oder gewähren, um dafür im Gegenzug Vorteile bei der Auftragsvergabe oder der Auftragsdurchführung zu erhalten.
2.
Der Bieter/ AN wird mit anderen Anbietern keine unzulässigen Absprachen unter Verstoß gegen die einschlägigen Bestimmungen
der Verdingungsverordnungen, der VgV, des UWG, des GWB, des Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption sowie des StGB treffen. Hierzu zählen insbesondere Absprachen über Preise oder Preisbestandteile, verbotene Preisempfehlungen, die Beteiligung an
Empfehlungen oder Absprachen über die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten oder Ähnliches.
3.
Der Bieter/ AN wird keine strafbaren Handlungen aus dem Korruptionsbereich oder der Wirtschaftskriminalität insbesondere im Sinne der §§ 246, 263, 266, 267, 298, 299, 333, 334 StGB, §§ 17, 18 UWG begehen. Der Bieter/ AN wird über § 18 UWG hinaus die
ihm im geschäftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art und kaufmännische Informationen des AG
auch auf Datenträgern oder in anderer Weise digital nicht zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz unbefugt verwerten
oder an Dritte weitergeben. Der Bieter/ AN wird auch keine Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten im Sinne des Gesetzes zur
Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz –SchwarzArbG) begehen.
4.
Der Bieter/ AN wird bei Abgabe seines Angebots alle Zahlungen offen legen, die er an Agenten, Makler oder andere Mittelspersonen
im Zusammenhang mit der Vergabe des Auftrags geleistet hat, zu leisten verpflichtet ist oder zu leisten beabsichtigt.
5.
Sofern es sich um einen Beratungs-, Planungs- oder ähnlichen Dienstleistungsauftrag für die Vorbereitung künftiger Aufträge des AG
handelt, verpflichtet sich der Bieter/ AN zusätzlich, nur solche Vorschläge oder Empfehlungen abzugeben, die einen wirklichen Wettbewerb zwischen den Bietern sicherstellen und insbesondere keinen potentiellen Bieter in irgendeiner Weise besser stellen oder ihm
Vorteile verschaffen.
1
Integritätsvereinbarung
2.2 Der Bieter/ AN wird Dritte nicht zu Handlungen gemäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 - 3 anstiften oder hierzu Beihilfe leisten.
2.3 Der Bieter/ AN verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass die Vorschriften des Arbeitnehmerentsendegesetzes beachtet werden. Im
Fall einer weiteren (zu genehmigenden) Nachunternehmervergabe wird ebenfalls eine entsprechende Verpflichtungserklärung vom nächsten
(Nach-)Nachunternehmer eingeholt. Der Bieter/ AN verpflichtet sich, den AG von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen.
3
Ausschluss vom Vergabeverfahren und Auftragssperre
3.1 Hat der Bieter vor Zuschlagserteilung durch einen Verstoß gegen Ziffer 2 oder auf andere Weise eine schwere Verfehlung begangen, die
seine Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt, ist der AG berechtigt, den Bieter vom Vergabeverfahren auszuschließen oder den bereits
eingegangenen Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen.
3.2 Hat der AN nach Zuschlagserteilung auf sein Angebot durch einen Verstoß gegen Ziffer 2 oder auf andere Weise eine schwere Verfehlung begangen, die seine Zuverlässigkeit als AN in Frage stellt, ist der AG berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen.
3.3 Hat der Bieter/ AN gegen Ziffer 2 verstoßen und hierdurch eine schwere Verfehlung begangen, die seine Zuverlässigkeit in Frage stellt,
kann der AG den Bieter/ AN auch von zukünftigen Auftragsvergaben ausschließen. Die Verhängung und Dauer einer Sperre für zukünftige
Auftragsvergaben richtet sich nach der Schwere der Verfehlung. Die Schwere ergibt sich aus den Umständen des Einzelfalles, wobei insbesondere die Anzahl der Verfehlungen, die Stellung der involvierten Beteiligten im Betrieb des Bieters und die Höhe des Schadens zu berücksichtigten sind. Eine Sperre wird für mindestens 6 Monate, höchstens aber für 3 Jahre erteilt.
3.4 Wenn der Bieter/ AN nachweisen kann, dass er den durch sein Verhalten angerichteten Schaden ersetzt und ein geeignetes KorruptionsPräventionssystem eingerichtet hat, kann der AG von der Verhängung einer Sperre absehen oder die Sperre vorzeitig aufheben.
3.5 Ein Verstoß im Sinne der Nr. 1-3 oben gilt dann als vorliegend, wenn angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel daran bestehen
kann.
4
Schadensersatz
4.1 Hat der AG den Bieter vor Zuschlagserteilung gemäß Ziffer 3 vom Verfahren ausgeschlossen, ist der AG berechtigt, von dem Bieter einen
pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 3 % des Angebotswertes (ohne Optionen), höchstens jedoch 50.000 EUR zu verlangen.
4.2 Hat der AG den Vertrag gemäß Ziffer 3 gekündigt, oder besteht eine Sachlage, die den AG berechtigt, den Vertrag gemäß Ziffer 3 zu
kündigen, ist der AG berechtigt, von dem AN einen pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 5 % des Auftragswertes zu verlangen.
4.3 Kann der Bieter/ AN nachweisen, dass dem AG durch den Ausschluss des Bieters vom Verfahren vor Zuschlagserteilung oder durch
Kündigung des Vertrages nach Zuschlagserteilung kein oder nur ein geringerer Schaden durch die Kündigung entstanden ist als ihm nach der
Schadenspauschale zustünde, hat der Bieter/ AN nur Schadensersatz in dem nachgewiesenen Umfang zu leisten. Kann der AG nachweisen,
dass ihm durch den Ausschluss des Bieters vor Zuschlagserteilung oder durch die Kündigung des Vertrages nach Zuschlagserteilung ein
höherer Schaden entstanden ist als ihm nach der Schadenspauschale zustünde, ist er berechtigt, den höheren Schaden geltend zu machen.
5
Frühere Verfehlungen
5.1 Der Bieter versichert, dass keine früheren schweren Verfehlungen in den letzten drei Jahren vorliegen, die seinen Ausschluss von der
Teilnahme am Wettbewerb rechtfertigen könnten.
5.2 Macht der Bieter hierüber unrichtige Angaben, kann er vom Verfahren ausgeschlossen oder der etwa erteilte Auftrag aus wichtigem
Grunde gekündigt werden.
6
Gleichbehandlung aller Bieter/ AN/ Nachauftragnehmer
6.1 Der Bieter/ AN verpflichtet sich, eine mit dieser Integritätsvereinbarung inhaltlich entsprechende Verpflichtungserklärung auch von allen
Nachauftragnehmern zu fordern und vor Vertragsabschluss bzw. spätestens vor Zustimmung dem AG zur Weiterbeauftragung vorzulegen.
6.2 Der AG wird eine Vereinbarung mit denselben Bedingungen wie die vorliegenden mit allen Bietern und AN abschließen.
6.3 Der AG wird alle Bieter, welche die vorliegende Vereinbarung nicht unterschreiben oder gegen die Bestimmungen der Vereinbarung
verstoßen, vom Vergabeverfahren ausschließen.
7
Strafanzeigen gegen straffällige Bieter/ Auftragnehmer/ Nachauftragnehmer
Erlangt der AG Kenntnis von Verhaltensweisen eines Bieters oder AN oder Nachauftragnehmers oder eines Mitarbeiters eines Bieters, AN
oder Nachauftragnehmers, die einen Straftatbestand aus dem Korruptionsbereich oder der Wirtschaftskriminalität erfüllen oder hat er diesbezüglich einen konkreten Verdacht, wird er hierüber die Staatsanwaltschaft informieren.
8
Sonstige Bestimmungen
8.1 Die Vereinbarung erstreckt sich über die Zeit der konkreten Zusammenarbeit. Diese beginnt mit der Unterzeichnung der Integritätsvereinbarung durch die Bieter und endet zwei Jahre nach Abgabe des Angebots bzw. zwei Jahre nach Erstellung der letzten Schlussrechnung durch
den AN, wenn seitdem keine weiteren Beauftragungen durch den AG erfolgt sind.
8.2 Die Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des AG.
8.3 Änderungen und Ergänzungen sowie Kündigungen bedürfen der Schriftform. Nebenabreden sind nicht getroffen.
8.4 Ist der AN eine Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft oder ein Konsortium, muss diese Vereinbarung von allen beteiligten Partnern
unterschrieben werden.
8.5 Sollten sich eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung als unwirksam erweisen, bleibt hiervon der übrige Teil der Vereinbarung unberührt. In diesem Fall werden sich die Parteien bemühen, eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die ihren Intentionen bei Vertragsschluss am nächsten kommt.
- 2 -
Stand: 31.05.2016
Verwe
endungsve
erbote und Verwendu
ungsbesch
hränkungen
n von Bausstoffen
Bei der V
Vergabe von BauB
und Diens
stleistungen so
ollen nur Mate
erialien vorges
sehen bzw. veerwendet werd
den, die nach
h
den Vors
schriften des
s europäische
en Gemeinsc
chaftsrechts oder
o
des deu
utschen Rech
hts hinsichtlich
h Gewinnung,,
Transportt, Verarbeitun
ng, Funktion und
u
Entsorgu ng eine hohe
e Gesundheits
s- und Umweeltverträglichke
eit aufweisen..
Baustoffe
e sollen stofflicch oder energe
etisch verwerttbar sein.
Die nachffolgenden Pro
odukte dürfen weder für Bau
uteile und Bau
unebenprodukte, z.B. Schaltttafeln aus
Tropenho
olz, noch als Bauhilfssto
offe, Verpackkungsmaterial oder Rein
nigungsmittel verwendet werden. Derr
Anwendu
ungsbereich errstreckt sich sowohl auf Hocchbau- als auc
ch auf Tiefbau
umaßnahmen..
Dies gilt ffür
a
asbesthaltige Baustoffe,
Farbmittel auff Schwermetallbasis,
Holz und Holzzprodukte, die
e nicht nachwe
eislich aus leg
galer und nach
hhaltiger Walddbewirtschaftu
ung stammen..
Der Nachweiss ist vom Bie
eter durch Vo
orlage eines Zertifikats
Z
von
n FSC oder ddurch einen gleichwertigen
g
n
Nachweis in Form
F
eines ve
ergleichbaren Zertifikats ode
er durch Einze
elnachweise zzu erbringen. Vergleichbare
V
e
Z
Zertifikate ode
er Einzelnachw
weise sind an
nzuerkennen, wenn
w
vom Bie
eter nachgewieesen wird, da
ass die für dass
jjeweilige Herkkunftsland gelttenden Kriterie
en des FSC erfüllt werden.
B
Baustoffe, so
ofern keine Verpflichtung
gserklärung des
d
Herstelle
ers darüber vorliegt, das
ss sie keine
e
tteilhalogeniertte Fluorchlork
kohlenwassersstoffe und teilhalogenierte Fluorkohlen-w
wasserstoffe enthalten
e
oderr
u
unter Verwend
dung dieser Stoffe
S
hergeste
ellt wurden,
Holzschutzmitttel, deren Wirkstoff/e
W
nich
ht im Anhang
g I / IA der Richtlinie 98/88/EG für die Produktart 8
((Holzschutzmittel) aufgenom
mmen worden
n sind,
V
Vor-Ort verarbeitete Besch
hichtungen vo n nicht minerralischen Oberflächen, Korrrosionsschutz
z, Dichtungen,,
Kleber und Versiegelung
K
gen, die ein
nen VOC (v
volatile organ
nic com-pounnds/ flüchtige
e organische
e
V
Verbindungen
n)-Gehalt überr 3 Prozent de
es eingebauten
n Produkts nach 2004/42/EG
G aufweisen,
u
unbeschichtette und bes
schichtete Ho
olzwerkstoffplatten, sofern
n deren Auusgleichskonzentration fürr
Formaldehyd 0,05 ppm im Prüfraum
P
überrschreitet,
Bauteile aus PVC (Polyvin
B
nylchlorid), wiie Fensterpro
ofile, Rollläden
n, Türen, Dacch- und Dichtungsbahnen,,
Rohre, Kabellkanäle, Kabe
el, sofern die
e blei- und cadmiumfreie
c
Stabilisierungg des Neuma
aterials durch
h
Herstellererklä
ärung nicht be
elegt ist, die B auteile zur Ko
ontrolle der geforderten Proddukteigenscha
aften nicht mitt
e
einer Kennze
eichnung verrsehen sind und keine Verpflichtungserklärung ddes Herstelle
ers bzw. derr
b
betreffenden Branche
B
zur
R
Rücknahme vorliegt.
haffung folgen
nder Produkte ist ebenfalls u
unzulässig:
Die Besch
Produkte, deren Transporrtverpackunge
en aus Karton
n nicht mindestens 80 Prrozent (Mass
se) recyceltess
alten.
Material entha
cchlorhaltige Reiniger
R
sowie Spülkastenzu
usätze und Lufterfrischer
Bei Nichtb
beachtung sin
nd die widerrechtlich eingeb
bauten Bausto
offe und Materialien auf Kossten des Auftra
agnehmers zu
u
beseitigen
n, umweltgere
echt zu entso
orgen oder e inem umweltg
gerechten Re
ecyclingverfahrren zuzuführe
en und durch
h
Baustoffe
e und Materiallien zu ersetze
en, die nicht u
unter diese Ve
erwendungsve
erbote und –bbeschränkungen fallen. Derr
Auftragge
eber behält sicch vor, Ansprü
üche auf Ersattz des etwa en
ntstehenden weiteren
w
Schaddens geltend zu machen.
s- und Instan
ndsetzungsarrbeiten in asb
bestbelasteten Bauwerken
n
Abbruch-, Sanierungs
Mit der S
Sanierung asbe
esthaltiger Ma
aterialien könn
nen nur Firme
en beauftragt werden,
w
die m
mit den Arbeite
en, den dabeii
auftretend
den Gefahren
n- und Schutzm
maßnahmen vvertraut sind und
u über die erforderlichen
e
n Geräte und Ausrüstungen
A
n
verfügen.. Sie müsssen technisc
ch und perrsonell in der
d
Lage sein,
s
unter strikter Einh
haltung allerr
Sicherheiitsvorkehrunge
en eine zügige Erledigung
g des Sanierungsauftrage
es zu gewährrleisten und dieses durch
h
erfolgreicche Sanierung an anderen Gebäuden
G
nacchgewiesen ha
aben.
anerkannt:
a
____________
_
_______________________
______
(O
Ort, Datum, Firmenstempel , Unterschrift))
ahme am elekktronischen Ve
ergabeverfahre
en ersetzt die elektronische
e Signatur die händische Un
nterschrift.
Bei Teilna
Verwendun
ngsverbote
1
A A.2
B
D E
C
F
H
G
I
K
J
L
1696
1487
1091
RS = 36,04m ü NHN
RS = 35,84m ü NHN
RS = 36,07m ü NHN
DN 100
DN 100
RS = 35,81m ü NHN
DN 100
PP - Rohr
PP - Rohr
DN 100
PP - Rohr
Regenwasser
Regenwasser
PP - Rohr
Regenwasser
Gefälle 1%
Gefälle 1%
Regenwasser
Gefälle 1%
985
Mieterkeller
Mieterkeller
2A-0000-T01
T30 RS
Beton, flügelglatt
FB:
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,77m2
2
A:
3,57m
TRHS 2A
FB:
Fl
A:
23,93m2
LRH:
2,35 m
2681
1714
Gefälle 1%
262
Mieterkeller
80
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,49m2
2,01
Gefälle 1%
80
2,01
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,53m2
990
50
Mieterkeller
Mieterkeller
DN 100
1,00
50
PP - Rohr
Regenwasser
Mieterkeller
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,65m2
Beton, flügelglatt
FB:
2,01
3,71m2
A:
80
2,01
Gefälle 1%
Beton, flügelglatt
FB:
3,31m2
A:
80
2,01
Mieterkeller
2A-0000-T 06
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,63m2
80
3
RS = 35,46m ü NHN
DN 100
DN 100
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,39m2
2,01
BRH 1,10
BRH 1,10
2AB-0-F04
Schmutzwasser
RS = 35,72m ü NHN
BRH 1,10
2AB-0-F06
DN 100
2AB-0-F07
PP - Rohr
Regenwasser
Regenwasser
94
Gefälle 1%
50
PP - Rohr
Gefälle 1%
80
Beton, flügelglatt
FB:
A:
5,12m2
2,01
2B-0000-T03
T30 RS
DN 100
Mieterkeller
PP - Rohr
Aufzugsvorraum
Regenwasser
Beton, flügelglatt
FB:
A:
6,56m2
LRH:
2,35 m
Gefälle 1%
Mieterkeller
8 85
80
2,01
2,01
Mieterkeller
Beton, flügelglatt
FB:
A:
5,03m2
RS = 35,65m ü NHN
RS = 35,52m ü NHN
DN 150
DN 150
DN 100
PP - Rohr
PP - Rohr
PP - Rohr
Regenwasser
Schmutzwasser
Regenwasser
Gefälle 1%
Gefälle 1%
Gefälle 1%
RS = 35,77m ü NHN
RS = 35,58m ü NHN
DN 125
DN 100
DN 100
8 85
PP - Rohr
PP - Rohr
PP - Rohr
DN 100
Schmutzwasser
Regenwasser
PP - Rohr
Gefälle 1%
Gefälle 1%
Gefälle 1%
Schmutzwasser
Gefälle 1%
4290
380
1091
Mieterkeller
2,01
2,01
RS = 35,86m ü NHN
Regenwasser
4490
80
2
RS = 35,68m ü NHN
RS = 35,42m ü NHN
Mieterkeller
Gefälle 1%
Gefälle 1%
BRH 1,10
2AB-0-F05
Regenwasser
PP - Rohr
Mieterkeller
80
Schmutzwasser
1,00
265
RS = 35,87m ü NHN
Gefälle 1%
DN 100
895 5 0
280
895 1,00
2
RS = 35,79m ü NHN
PP - Rohr
RS = 35,47m ü NHN
2AB-0-F03
DN 100
50
Gefälle 1%
Trinkwasser
Beton,
FB: Staubb. Anstrich
A:
5,31m2
U:
9,39m
2150
LRH:
2,35 m
1,00
Beton, flügelglatt
FB:
DN 150
15,71m2
A:
PP - Rohr 15,86m
U:
LRH:
2,35 m
Schmutzwasser
RS = 35,71m ü NHN
PP - Rohr
288
Beton, fügelglatt
FB:
A:
5,80m2 RS = 35,87m ü NHN
LRH:
1,41 42
m x 1,5
ü NHN
2A-0000-T05
HA
/ HT
RS =
35,67m
PE - Rohr
265
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,33m2
ELT
Kriechkeller
265
Beton, flügelglatt
FB:
A:
4,63m2
Beton, flügelglatt
46,45m2
31,11m
2,35 m
Mieterkeller
BRH 1,10
Beton, flügelglatt
FB:
4,16m2
A:
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,33m2
2,01
2,01
Mieterkeller
FB:
A:
U:
LRH:
Mieterkeller
80
80
50
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,58m2
Beton, flügelglatt
FB:
A:
14,54m2
LRH:
2,35 m
2,01
80
Fahrradraum (18 Stellplätze)
2,01
2,01
Gang (12 Mieterk.)
Mieterkeller
2A-0000-T 07
Schwelle OK=-2,70 500
261
T30 RS
80
2016
1,00
2,01
2,01
Beton, fügelglatt
FB:
A:
24,29m2
LRH:
1,41 m
1597
3
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,65m2
80
Mieterkeller
2170
80
Kriechkeller
FB:
Beton, flügelglatt
A:
3,55m2
895
Es
11,97m2
1,47 m
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,41m2
2,01
2B-0000-T 01
T30 RS
Mieterkeller
Mieterkeller
80
1,00
2B-0000-T02
T30 RS
2,01
2,01
2A-0000-T04
BRH 0,10m ü.OKFF
FB:
A:
LRH:
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,25m2
80
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,55m2
1330
Kriechkeller
80
Mieterkeller
795
KiWa
Beton, flügelglatt
FB:
A:
7,07m2
U:
10,64m
LRH:
2,35 m
Mieterkeller
50
FB:
Fl
A:
4,13m2
LRH: 2,35 m
FB:Beton, flügelglatt
A:
10,35m2
LRH:
2,35 m
TRHS 2B
BRH 1,70
4
Gang (6 Mieterkeller)
2AB-0-F10
2A-0000-T07
Schwelle OK=-2,66
T30 RS
4
80
RS = 35,76m ü NHN
276
323
1,00
Mieterkeller
1218
Gefälle 1%
5
BRH 1,70
Regenwasser
2A-0000-T 02
T30 RS
2AB-0-F08
Regenwasser
2,01
Regenwasser
2A-0000-T 03
T30 RS
80
PP - Rohr
2,01
PP - Rohr
PP - Rohr
80
DN 100
2,01
FB: Beton, flügelglatt
A:
25,12m2
LRH:
2,35 m
DN 100
DN 100
80
Gang (14 Mieterkeller)
2,01
RS = 36,13m ü NHN
80
2,01
RS = 36,17m ü NHN
80
2,01
80
2,01
RS = 36,19m ü NHN
80
5
50
262
1,00
FB:
Beton, flügelglatt
A:
3,30m2
Mieterkeller
FB:
Beton, flügelglatt
A:
3,31m2
Mieterkeller
Mieterkeller
FB:
Beton, flügelglatt
A:
3,29m2
BRH 1,70
FB:
Beton, flügelglatt
A:
3,29m2
2AB-0-F09
BRH 1,70
Mieterkeller
7642
6
2AB-0-F10
FB:
Beton, flügelglatt
A:
3,27m2
Mieterkeller
6
50
262
1,00
985
Gefälle 1%
Beton, flügelglatt
FB:
A:
4,94m2
Beton, flügelglatt
FB:
3,93m2
A:
Gewerk:
KG 400
8 85
80
2,01
2,01
Mieterkeller
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,96m2
Zeichnungstitel:
Mieterkeller
RS = 35,48m ü NHN
Beton, flügelglatt
FB:
A:
4,94m2
DN 100
Grundleitungsplanung
PP - Rohr
Haus 2A-B
Regenwasser
Gefälle 1%
A
Beton, flügelglatt
FB:
A:
4,14m2
1
RS = 35,35m ü NHN
Beton, flügelglatt
FB:
A:
5,12m2
BRH 1,10
2AB-0-F01
A
DN 150
±0,00 = 38,13 m ü. NHN
PP - Rohr
zeHGW= 34,60 m N H N
gemäß Geotechnischem Bericht
688
Mieterkeller
Mieterkeller
2,01
2,01
Regenwasser
1
617
RS = 35,34m ü NHN
2A/B
N
3A
Bauvorhaben
L02
Neubauvorhaben
Liebigstraße 2A-B, 10247 Berlin
990
50
1,00
265
Gefälle 1%
280
B
B
8 85
80
DN 150
Bauherr
PP - Rohr
WBF - Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain mbH
Dircksenstraße 38, 10178 Berlin
PP - Rohr
Regenwasser
Regenwasser
RS = 35,35m ü NHN
DN 100
Gefälle 1%
Gefälle 1%
PP - Rohr
2707
Regenwasser
4704
4140
PP - Rohr
Gefälle 1%
4179
DN 150
3730
RS = 35,42m ü NHN
DN 100
3790
RS = 35,49m ü NHN
3449
Regenwasser
Generalplanung:
RS = 35,56m ü NHN
Arge L02 GbR
Tragwerksplanung:
DN 150
vertreten durch: Philipp Wehage
PP - Rohr
DMSW Partnerschaft von Architekten
Mariannenplatz 23 I 10997 Berlin,
Ruf: (030) 61 65 80 -61 I Fax -62
www.dmsw.net I [email protected]
Lichtenau Himburg Tebarth
Bauingenieure GmbH
Bismarckstraße 78, 10627 Berlin
T 030-3434920 F 030-34349229
Schmutzwasser
Gefälle 1%
Gefälle 1%
Haustechnikplanung:
GKK Gössler Kinz Kerber Kreienbaum Architekten BDA
Alte Jakobstraße 85/86 I 10179 Berlin
Ruf: (030) 39 06 30 -30 I Fax -40
www.gk-arch.de I [email protected]
RS = 35,31m ü NHN
RS = 35,54m ü NHN
DN 150
DN 150
PP - Rohr
PP - Rohr
Regenwasser
Schmutzwasser
Planersteller:
Gefälle 1%
Gefälle 1%
BAI Projekt GmbH
Bauvorlageberechtigung Eintragungsnr. A K Berlin:
Philipp Wehage: 11132, Arndt Kerber: 11995
BAI - Projekt GmbH
Köpenicker Str 154a, 10997 Berlin
T (030) 616714630 F (030) 61671463 99
Freianlagenplanung:
bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh
Heidestraße 50, 10557 Berlin T (030)
405043914
1769
2626
Planungsphase
3306
Ausführungsplanung
3414
3616
Index
4056
Datum
Kurzbeschreibung Änderung
4381
A A.2
B
C
D E
F
G
H
I
J
K
L
Änderungsdatum
Erstellungsdatum
Planformat
Maßstab
18.08.2016
A0
1:50
0m
0,5 m
1m
Müllhaus
BRH Ausbau 0,90
2AB-1-F21
2AB-1-F20
2AB-1-F19
BRH Rohbau 46
BRH Rohbau 46
BRH Rohbau 46
BRH Rohbau 46
Zuluftelement
Zuluftelement
Zuluftelement
2B-0102-3
FB:
Vi
A: 12,22m2
U: 14,26m
LRH:2,65 m
2A-0101-5
FB:
Vi
A: 7,86 m2
U: 11,43m
LRH:2,65 m
2B-0102-T04
Bad
DN 12
DN 12
2B-0102-4
DN 20
Fl (10x10) DN 15
28 x 1,2 FB:
4,06 m2
A:
DN 90
DN/OD 90U: 8,29 m
LRH: 2,65 m
2B-0102-1
FB:
Vi
A: 5,93 m2
U: 9,75 m
LRH:2,65 m
BRH Ausbau 0,90
DN 20
2A-0101-3
FB:
Vi
A: 0,87 m2
U: 4,05 m
LRH:2,65 m
DN 50
DN 15
DN 12
DN 70
2A-0101-1
FB:
Vi
A: 5,55 m2
U: 10,47m
LRH:2,65 m
2A-0102-T03
Bad
2A-0102-8
Fl (20x20)
FB:
5,37 m2
A:
9,71 m
U:
LRH: 2,65 m
DN 50
FD 1,06 / 1,47m
Flur
2A-0102-1
FB:
Vi
A: 9,40 m2
U: 15,62m
LRH:2,65 m
0 4/ 5 1 D F
Strang 8
28 x 1,2
DN 12
28 x 1,22A-0101-T02
2A-0102-T06
DN 12
2A-0102-5
FB:
Fl
A: 5,53 m2
U: 9,41 m
LRH:2,65 m
FB:
Fl
A: 17,65m2
15 x 1,0
2A-0102-T05
DN 50
Traverse
DN 12 h=50cm; DN 12
Höhe
DN Achse=2,0m;
90
gesamte Wandlänge
DN/OD 110
28 x 1,2
Strang 3
Strang 2
5 2/ 5 ,78 D F
DN/OD 90
DN 15
DN 90
DN 12
DN 15
Zimmer 1
Wohnen
2A-0102-7
FB:
Vi
A: 21,91m2
U: 19,68m
LRH:2,65 m
2A-0102-6
FB:
Vi
A: 24,28m2
U: 21,16m
LRH:2,65 m
15 x 1,0
2B-0100-T01
Zuluftelement
DN 12
3,74
3,50
2AB-00-T02
DN 20
3
Zuluftelement
Zuluftelement
BRH Rohbau 0,00
BRH Rohbau 0,00
BRH Rohbau 0,00
BRH Rohbau 0,00
2AB-1-F07
2AB-1-F08
2AB-1-F09
2AB-1-F10
DN 70
DN 70
Balkon
B:
kein Belag
A: 3,76 m2
NGF:1,88 m2
Zuluftelement
BRH Rohbau 0,00
BRH Rohbau 0,00
BRH Rohbau 0,00
2AB-1-F11
2AB-1-F12
2AB-1-F13
Legende Abwasser
2
Strang 1
5 2/ 5 2 1 D F
DN 12
2B-0101-7
FB:
Fl
A: 5,66 m2
U: 9,94 m
LRH:2,65 m
BRH Ausbau 0,90
DN 50
BRH Ausbau 0,90
2B-0101-4
FB:
Vi
A: 13,43m2
U: 14,66m
LRH:2,65 m
2AB-1-F06
2B-0101-2
FB:
Vi
A: 2,97 m2
U: 7,18 m
LRH:2,65 m
Zimmer 2
Zuluftelement
Flur 2
DN 100
BRH Rohbau 0,00
2B-0101-T05
2
DN 70
15 x 1,0
22 x 1,2
2B-0101-3
FB:
Vi
A: 2,80 m2
U: 7,22 m
LRH:2,65 m
2B-0101-T03
DN 50
Bad
2A-0101-2
FB:
Vi
23,94m2
A:
19,85m
U:
2,65 m
LRH:
BRH Rohbau 0,00
15 x 1,0
Flur
2B-0101-1
FB:
Vi
A: 5,55 m2
U: 9,57 m
LRH:2,65 m
Wohnen / Küche
2B-0102-5
FB:
Vi
21,51m2
A:
U:
18,89m
LRH:
2,65 m
DN/OD 75
2,15
28 x 1,2
2B-0101-T02
2B-0101-8
FB:
Vi
A: 15,95m2
U: 17,27m
LRH:2,65 m
2B-0101-T06
Zimmer 1
Wohnen / Küche
18 x 1,0
Abstell
28 x 1,2
28 x 1,2
3,74
3
5 , 2 5/ 0 2 D F
DN/OD 90
2B-0101-T01
dTs
4
DN 50
DN 12
DN 12
FD 1,39 / 1,50m TRHS 2B
18 x 1,0
0 01/ 5 2 D F
Strang 9
DN 15
28 x 1,2
5
Küche
DN/OD 90
DN 20
DN 12
DN 15
DN 12
DN 90
Flur
Traverse h=50cm;
Höhe Achse=2,0m;
gesamte Wandlänge
5 21/ 5 2 D F
15 x 1,0
FD 4,49 / 1,18m
DN 12
2A-0102-T01
dTs
DN 12
Strang 7
Abstell
DN 15
DN 70
FB:
Fl
A: 37,11m2
DN 50
DN 90
DN 15
DN 12
5 2 1/ 5 2 D F
Strang 6
DN 50
2A-0101-T01
dTs
2A-0101-T05
BRH Rohbau 46
Zuluftelement
TRHS 2A
15 x 1,0
DN 12
2B-0102-T05
2B-0100-T02
2A-0102-4
FB:
Vi
A: 11,43m2
U: 14,01m
LRH:2,65 m
28 x 1,2
2AB-1-F15
2AB-1-F23
22 x 1,2
Strang 5
DN 70
DN 12
DN 12
15 x 1,0
Flur
FD 1,02 / 1,11m
DN 12
5 21/ 5 2 D F
0 3/ 0 2 D F
Strang 4
DN 12
2B-0102-T03
2B-0102-T01
dTs
2B-0102-T02
Zimmer 2
28 x 1,2
2A-0101-4
Fl (10x10)
FB:
4,26 m2
A:
DN
U: 508,88 m
LRH:
DN
122,65 m
F D 1 5 /15
Strang 6a
BRH Rohbau 46
DN/OD 110
Bad
5
4
FD 4,44 / 1,18m
2AB-1-F17
Zimmer
DN 40
6
2AB-1-F18
2AB-01-T02
Zuluftelement
Zimmer 2
DN/OD 90
DN 100
BRH Ausbau 0,90
2AB-1-F16
2B-0102-2
FB:
Vi
A: 9,06 m2
U: 12,32m
LRH:2,65 m
L
BRH Ausbau 0,90
2AB-1-F22
Zimmer 1
K
J
Zuluftelement
6
BRH Ausbau 0,90
I
BRH Rohbau 1,10
BRH Ausbau 0,90
H
G
BRH Rohbau 0,00
F
2A-0102-T04
D E
2A-0102-T07
C
2A-0101-T03
B
2A-0101-T04
A A.2
B:
oB
A: 39,15m2
DN 70
DN 70
Balkon
B:
kein Belag
A: 3,77 m2
NGF:1,88 m2
DN 70
BRH Ausbau 0,90
Schmutzwasser
Schmutzwasser Grundleitung
BRH Ausbau 0,90
Regenwasser
Regenwasser Grundleitung
DN 100
Regenwasserablauf
Balkon
B:
kein Belag
A: 3,77 m2
NGF:1,88 m2
Legende Trinkwasser
Trinkwasser, kalt
Trinkwasser, warm
Trinkwasser, Zirkulation
Dusche
WC
2B-0101-T04
DN 12
W aschtisch
Badewanne
Wohnen
DN 12
2B-0101-5
FB:
Vi
A: 24,64m2
U: 20,61m
LRH:2,65 m
Strang x
Küchenspüle
DN 50
W aschmaschine
DN 12 DN 12
5 1/ 0 5 D F
BRH Ausbau 0,90
2AB-1-F05
2B-0101-6
FB:
Vi
A: 15,24m2
U: 16,44m
LRH:2,65 m
Traverse h=50cm;
Höhe Achse=2,0m;
gesamte Wandlänge
BRH Rohbau 0,00
Küche
Zuluftelement
Geschirrspüler
Gewerk:
KG 410 - Sanitär
Zeichnungstitel:
Erdgeschoss
Haus 2A-B
A
B
B
A
±0,00 = 38,13 m ü. NHN
Zuluftelement
BRH Rohbau 0,00
BRH Rohbau 0,00
BRH Rohbau 0,00
2AB-1-F01
2AB-1-F02
2AB-1-F03
1
1
N
3A
Bauvorhaben
L02
Neubauvorhaben
Liebigstraße 2A-B, 10247 Berlin
BRH Ausbau 0,90
DN 100
2A/B
zeHGW= 34,60 m N H N
gemäß Geotechnischem Bericht
Balkon
DN 70
B:
kein Belag
A: 3,30 m2
NGF:1,65 m2
Bauherr
WBF - Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain mbH
Dircksenstraße 38, 10178 Berlin
Generalplanung:
Arge L02 GbR
Tragwerksplanung:
vertreten durch: Philipp Wehage
Lichtenau Himburg Tebarth
Bauingenieure GmbH
Bismarckstraße 78, 10627 Berlin
T 030-3434920 F 030-34349229
DMSW Partnerschaft von Architekten
Mariannenplatz 23 I 10997 Berlin,
Ruf: (030) 61 65 80 -61 I Fax -62
www.dmsw.net I [email protected]
Haustechnikplanung:
GKK Gössler Kinz Kerber Kreienbaum Architekten BDA
Alte Jakobstraße 85/86 I 10179 Berlin
Ruf: (030) 39 06 30 -30 I Fax -40
www.gk-arch.de I [email protected]
Bauvorlageberechtigung Eintragungsnr. A K Berlin:
Philipp Wehage: 11132, Arndt Kerber: 11995
BAI - Projekt GmbH
Köpenicker Str 154a, 10997 Berlin
T (030) 616714630 F (030) 61671463 99
Freianlagenplanung:
bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh
Heidestraße 50, 10557 Berlin T (030)
405043914
Planersteller:
BAI Projekt GmbH
Planungsphase
Ausführungsplanung
Index
Datum
Kurzbeschreibung Änderung
Details Bäder siehe Fliesenspiegel
A A.2
B
C
D E
F
G
H
I
J
K
L
Änderungsdatum
Erstellungsdatum
Planformat
Maßstab
18.08.2016
A0
1:50
0m
0,5 m
1m
D E
C
F
H
G
I
K
J
DN 100
L
DN 100
DN 100
FB:
Beton, flügelglatt
A:
3,30m2
Mieterkeller
FB:
Beton, flügelglatt
A:
3,31m2
Mieterkeller
FB:
Beton, flügelglatt
A:
3,29m2
Mieterkeller
FB:
Beton, flügelglatt
A:
3,29m2
Mieterkeller
FB:
Beton, flügelglatt
A:
3,27m2
Mieterkeller
2AB-0-F08
DD 4,44 / 1,18m
BRH 1,70
BRH 1,70
Mieterkeller
Mieterkeller
Beton, flügelglatt
FB:
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,77m2
2
3,57m
A:
TRHS 2A
DN/OD 110
28 x 1,2
FB:
Fl
A:
23,93m2
LRH:
2,35 m
15 x 1,0
DN/OD 90
2,01
FB: Beton, flügelglatt
25,12m2
A:
LRH:
2,35 m
DN 100
15 x 1,0 2A-0000-T 02
2A-0000-T 03
T30 RS
80
Gang (14 Mieterkeller)
28 x 1,2
2,01
2,01
80
2,01
80
2,01
80
2,01
0 3/ 0 2 D D
80
2,01
80
5
DN/OD 90
80
D D 1 5 /15,5
28 x 1,2
28 x 1,2
50
1,00
2AB-0-F09
6
2A-0000-T01
T30 RS
6
50
1,00
DN 100
T30 RS
5
Strang 7
Strang 6a
5 21/ 5 2 D D
DN 90
80
Strang 5
2,01
DN/OD 90
Mieterkeller
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,49m2
Strang 4
DN 100
80
3,53m
80
DD 3,03 /
1,18m
KiWa
Kriechkeller
DN 32
DN 25
FB:
A:
LRH:
DN 12
15 x 1,0
DN/OD 90
3
Strang 2
80
Beton, flügelglatt
FB:
3,65m2
A:
2,01
DN/OD 75
80
15 x 1,0
2,01
18 x 1,0
22 x 1,2
DN 25
Gang (12 Mieterk.)
Mieterkeller
DN/OD 90
Beton, flügelglatt
FB:
A: 28 x 1,23,58m2
DN 25
Mieterkeller
DN
12
Beton,
flügelglatt
FB:
DN
4,63m2
A: 100
Beton, flügelglatt
FB:
80
14,54m2
A:
LRH:
2,35 m
2,01
DN 25
80
Beton, flügelglatt
FB:
3,55m2
A:
2,01
DN 32
DN 32
DN 25
DN 25
DN 12
DN 12
DN 12
2A-0000-T 08
Schwelle OK=-2,70
T30 RS
DN 12
2,01
Kriechkeller
80
2,01
Mieterkeller
DN 50
80
Beton, fügelglatt
FB:
A:
24,29m2
LRH:
1,41 m
Beton, flügelglatt
FB:
15,71m2
A:
15,86m
U:
LRH:
2,35 m
Beton,
FB: Staubb. Anstrich
A:
5,31m2
U:
9,39m
LRH:
2,35 m
DN 50
BRH 1,10
FB:
A:
U:
LRH:
Mieterkeller
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,33m2
Beton, flügelglatt
46,45m2
31,11m
2,35 m
Beton, flügelglatt
FB:
3,33m2
A:
DN 100
80
2,01
BRH 1,10
2AB-0-F02
Fahrradraum (18 Stellplätze)
Mieterkeller
ELT
Beton, fügelglatt
FB:
A:
5,80m2
LRH:
1,41 m
DN 100
3
2,01
HA / HT
28 x 1,2
2,01
80
DN 15
DN 100
80
DN 25
2,01
DN 100
DN 20
Kriechkeller
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,41m2
DN 32
Beton, flügelglatt
FB:
3,63m2
A:
4
Mieterkeller
80
DN 15
Strang 3
D D 2 5 /87,5
Mieterkeller
DN0640
2A-0000-T
DN 32
FI L
2B-0000-T 01
T30 RS
DN 32
40x20cm ELT
DN 12
60x20cm S
OK=-20cm u.UKRD
OK=-25cm u.UKRD
DN 100
Mieterkeller
FB:
Beton, flügelglatt
A:
3,55m2
Strang 9
0 01/ 5 2 D D
DN 12
Mieterkeller
Es
11,97m2
1,47 m
5 , 2 5/ 0 2 D D
2B-0000-T02
T30 RS
28 x 1,2
DD 1,39 / 1,50m
18 x 1,0
2,01
Beton, flügelglatt
FB:
3,25m2
A:
Strang
0 4 / 5 1 D8D
2A-0000-T04
BRH 0,10m ü.OKFF
Beton, flügelglatt
FB:
A:
7,07m2
U:
10,64m
LRH:
2,35 m
Mieterkeller
80
15 x 1,0
DN 25
2A-0000-T05
FB:
Fl
A:
4,13m2
LRH: 2,35 m
50
28 x 1,2
Beton, flügelglatt
FB:
3,31m2
A:
DN 25
5 21/ 5 2 D D
2A-0000-T07
Schwelle OK=-2,66
T30 RS
TRHS 2B
BRH 1,70
5
1,00
2,01
Strang 6
2AB-0-F10
Mieterkeller
80
2,01
DN 25
4
28 x 1,2
DN 12
Beton, flügelglatt 28 x 1,2
FB:
3,65m2
A:
DN 100
DN 25
50
DN 25
28 x 1,2
Mieterkeller
DN/OD 110
DN 25
FB:Beton, flügelglatt
A:
10,35m2
LRH:
2,35 m
DD 1,02 / 1,11m A:
Mieterkeller
Beton, flügelglatt
FB:
2,01
3,71m2
A:
2,01
Beton, flügelglatt
FB:
2 DN 12
DN 100
1,00
80
DN 100
Gang (6 Mieterkeller)
Mieterkeller
5 21/ 5 2 D D
15 x 1,0
BRH 1,70
B
2AB-0-F07
A A.2
BRH 1,10
2AB-0-F03
Mieterkeller
DN 100
Beton, flügelglatt
FB:
3,39m2
A:
BRH 1,10
2AB-0-F04
BRH 1,10
2AB-0-F05
2AB-0-F06
Mieterkeller
Beton, flügelglatt
FB:
5,12m2
A:
2,01
2B-0000-T03
T30 RS
DN 100
80
DN 12
DN 25
2
50
50
1,00
50
1,00
50
1,00
Strang 1
1,00
D D 2 5 /125
50
2
1,00
15 x 1,0
DN 125
DN 125
DN 125
Legende Abwasser
DN 100
DN 100
Schmutzwasser
Schmutzwasser Grundleitung
Regenwasser
Aufzugsvorraum
Regenwasser Grundleitung
Beton, flügelglatt
FB:
6,56m2
A:
LRH:
2,35 m
DN 25
Regenwasserablauf
DN 125
DN 100
DN 100
Legende Trinkwasser
Mieterkeller
Beton, flügelglatt
FB:
4,16m2
A:
Trinkwasser, kalt
8 85
8 0 DN 12
2,01DN 12
Trinkwasser, warm
15 x 1,0
Mieterkeller
DN/OD 75
2,01
Trinkwasser, Zirkulation
Beton, flügelglatt
FB:
5,03m2
A: 15 x 1,0
DN 12
DN 70
Ausgussbecken
Absperrung
15 x 1,0
Strangregulierventil
DStrang
D 1 0 /50x
8 85
80
Mieterkeller
Wasserfilter
Mieterkeller
2,01
2,01
Hauptwasserzähler
FI L
Beton, flügelglatt
FB:
A:
4,94m2
Beton, flügelglatt
FB:
3,93m2
A:
Gewerk:
KG 410 - Sanitär
8 85
80
Mieterkeller
Beton, flügelglatt
FB:
4,94m2
A:
2,01
2,01
Zeichnungstitel:
Mieterkeller
Beton, flügelglatt
FB:
A:
3,96m2
Keller
Haus 2A-B
A
Beton, flügelglatt
FB:
4,14m2
A:
DN 100
Beton, flügelglatt
FB:
5,12m2
A:
A
±0,00 = 38,13 m ü. NHN
2AB-0-F01
1,00
1
2A/B
zeHGW= 34,60 m N H N
gemäß Geotechnischem Bericht
BRH 1,10
1
DN 150
50
Mieterkeller
Mieterkeller
2,01
2,01
B
B
8 85
80
N
3A
Bauvorhaben
L02
Neubauvorhaben
Liebigstraße 2A-B, 10247 Berlin
DN 100
Bauherr
DN 100
DN 100
WBF - Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain mbH
Dircksenstraße 38, 10178 Berlin
DN 150
DN 150
Generalplanung:
DN 40
Arge L02 GbR
Tragwerksplanung:
vertreten durch: Philipp Wehage
Lichtenau Himburg Tebarth
Bauingenieure GmbH
Bismarckstraße 78, 10627 Berlin
T 030-3434920 F 030-34349229
DMSW Partnerschaft von Architekten
Mariannenplatz 23 I 10997 Berlin,
Ruf: (030) 61 65 80 -61 I Fax -62
www.dmsw.net I [email protected]
Haustechnikplanung:
GKK Gössler Kinz Kerber Kreienbaum Architekten BDA
Alte Jakobstraße 85/86 I 10179 Berlin
Ruf: (030) 39 06 30 -30 I Fax -40
www.gk-arch.de I [email protected]
DN 100
Bauvorlageberechtigung Eintragungsnr. A K Berlin:
Philipp Wehage: 11132, Arndt Kerber: 11995
BAI - Projekt GmbH
Köpenicker Str 154a, 10997 Berlin
T (030) 616714630 F (030) 61671463 99
Freianlagenplanung:
bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh
Heidestraße 50, 10557 Berlin T (030)
405043914
Planersteller:
BAI Projekt GmbH
Planungsphase
Ausführungsplanung
Index
A A.2
B
C
D E
F
G
H
I
J
K
Datum
Kurzbeschreibung Änderung
L
Änderungsdatum
Erstellungsdatum
Planformat
Maßstab
18.08.2016
A0
1:50
0m
0,5 m
1m
F
BRH Ausbau 0,90
BRH Ausbau 0,90
2AB-2-F24
BRH Rohbau 0,00
Zuluftelement
2A-0203-5
FB:
Vi
A: 7,86 m2
U: 11,43m
LRH:2,65 m
2B-0201-4
FB:
Vi
A: 13,47m2
U: 14,94m
LRH:2,65 m
2B-0201-3
FB:
Vi
A: 9,99 m2
U: 13,00m
LRH:2,65 m
FD 4,44 / 1,18m
DN 12
DN 12
TRHS 2A
FB:
Fl
A: 19,10m2
LRH: 2,65 m
2AB-2-F27
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F26
BRH Rohbau 0,00 FD 4,44 / 1,18m
2B-0201-T 06
DN/OD 75
15 x 1,0
15 x 1,0
15 x 1,0
15 x 1,0
DN/OD 90
18 x 1,0
DN 15
Strang 2
DN 12
DN 12
DN 12W C
DN 902B-0202-2
Fl (20x20)
FB:
4,01 m2
A:
8,54 m
U:
LRH: 2,65 m
2B-0202-T02
2B-0202-T07
DN 12
DN 12
DN/OD 90
2B-0202-7
FB:
Vi
A: 15,98m2
U: 17,30m
LRH:2,65 m
28 x 1,2
DN 90
DN 15
DN 20
Flur
DN 15
20
DN 50
2A-0202-6
Fl (10x10)
FB:
7,35 m2
A:
U: 11,19m
LRH: 2,65 m
DN 15
DN 12
DN 90
DN 50
DN 12
Abstell
2A-0203-3
FB:
Vi
A: 0,86 m2
U: 4,04 m
LRH:2,65 m
Traverse h=50cm;
Höhe Achse=2,0m;
gesamte Wandlänge
DN 12
DN 15
DN 20
2A-0201-T 04
Zuluftelement
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F09
Zuluftelement
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F10
DN 12
DN 50
DN 12
DN 50
Traverse h=50cm;
Höhe Achse=2,0m;
gesamte Wandlänge
2A-0202-T 04
Wohnen / Küche
Zimmer
2A-0202-5
FB:
Vi
23,86m2
A:
U:
19,77m
LRH:
2,65 m
2A-0202-4
FB:
Vi
A: 14,25m2
U: 15,28m
LRH:2,65 m
Wohnen / Küche
2A-0201-4
FB:
Vi
A:
23,86m2
U:
20,42m
LRH:
2,65 m
120x120
Zuluftelement
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F08
4
0 4/ 5 1 D F
Strang 9
120x120
Schwelle barrierefrei
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F12
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F11
Zuluftelement
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F14
Schwelle barrierefrei
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F13
BRH Ausbau 0,90
BRH Ausbau 0,90
2B-0202-3
FB:
Vi
A: 14,70m2
U: 15,63m
LRH:2,65 m
BRH Ausbau 0,90
DN 100
Zuluftelement
2B-0202-T 05
2A-0203-2
FB:
Vi
A:
24,37m2
U:
20,59m
LRH:
2,65 m
DN 15
DN 12
F D 2 5 /100
120x120
Küche
Zimmer 2
2B-0202-1
FB:
Vi
A: 8,92 m2
U: 16,94m
LRH:2,65 m
Wohnen / Küche
2B-0201-6
FB:
Vi
A: 21,71m2
U: 19,09m
LRH:2,65 m
DN 50
DN 15
120x120
Wohnen
120x120
120x120
DN 15
2A-0203-T 02
5
120x120
3
DN 70
Balkon
B:
Belag
A: 3,76m2
NGF:1,88m2
Zuluftelement
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F16
90x90
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F15
Legende Abwasser
2
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F06
2B-0202-T03
2B-0202-T06
DN 12
DN 12
DN 50
Strang 6
2A-0202-1
FB:
Vi
A: 11,01m2
U: 16,20m
LRH:2,65 m
BadDN
FB:
Fl
A: 14,79m2
LRH: 2,65 m
Zuluftelement
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F07
DN 50
DN 12
DN 70
2B-0201-7
FB:
Vi
A: 6,29 m2
U: 10,41m
LRH:2,65 m
15 x 1,0
Strang 1
5 2/ 5 2 1 D F
2B-0202-6
Fl (20x20)
FB:
DN 15
4,46 m2
A:
DN 12
8,83 m
U:
DN 70
LRH: 2,65 m
DN 12
DN 50
DN 12
DN 90
22 x 1,2
DN 20
DN 15
Flur
DN 50
DN 12
2A-0203-1
FB:
Vi
A: 5,55 m2
U: 10,47m
LRH:2,65 m
Strang 3
5 2/ 5 ,78 D F
Zimmer 1
2A-0201-1
FB:
Vi
A: 7,35 m2
U: 13,94m
LRH:2,65 m
Bad
2A-0201-3
Fl (10x10)
FB:
4,74 m2
A:
8,86 m
U:
LRH: 2,65 m
TRHS 2B
5 , 2 5/ 0 2 D F
3
Bad
DN 12
DN 12
DN 90
2B-0201-1
FB:
Vi
A: 5,20 m2
U: 9,22 m
LRH:2,65 m
2B-0202-T 01
dT s
2
DN 12
DN 90
Flur
28 x 1,2
Flur
5 21/ 5 2 D F
Zuluftelement
DN 90
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 50
2B-0201-T 01
dT s
Flur
5 21/ 5 2 D F
Strang 5
2A-0201-2
FB:
Vi
A: 9,31 m2
U: 12,54m
LRH:2,65 m
DN 70
DN 70
DN 70
Balkon
Balkon
Balkon
B:
kein Belag
A: 3,77m2
NGF:1,88m2
B:
kein Belag
A: 3,77m2
NGF:1,88m2
B:
Belag
A: 3,77m2
NGF:1,88m2
BRH Ausbau 0,90
Schmutzwasser
Schmutzwasser Grundleitung
BRH Ausbau 0,90
Regenwasser
Regenwasser Grundleitung
DN 100
Regenwasserablauf
120x120
4
2A-0202-T 01
dT s
Strang 7
2A-0202-T03
BRH Ausbau 0,90
DN 15
120x120
DN 100
BRH Ausbau 0,90
DN 12
DN 15
DN 50
2B-0201-T02
0 3/ 0 2 D F
DN 15
DN 20
DN 70
2A-0203-T 01
dT s
2A-0203-T03
2B-0201-T 04
2B-0201-T 03
2B-0201-T05
Strang 4
Fl (10x10)
FB:
1,2m2
A:28 x4,41
8,41 m
U:
LRH: 2,65 m
6
2AB-2-F20
BRH Rohbau 0,00
Zuluftelement
DN 15
2A-0203-T04
2B-0201-2
Fl (10x10)
FB:
2,21 m2
A:
U:
6,35 m
LRH: 2,65 m
2A-0203-4
FB:
Fl (10x10)
A:
4,26 m2
U:
8,88 m
2A-0203-T 05
LRH: 2,65 m
F D 1 5 /15
5
F D 2 5 /125
Abstell
2AB-2-F21
BRH Rohbau 0,00
Zimmer
Bad
DN 50
15 x 1,0
Bad
2B-0201-5
22 x 1,2
BRH Ausbau 0,90
Zimmer
Zimmer 2
Zimmer 1
BRH Ausbau 0,90
2AB-2-F22
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F23
BRH Rohbau 0,00
Zuluftelement
L
Schwelle barrierefrei
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F19
2AB-2-F25
BRH Rohbau 0,00
Zuluftelement
K
J
Schwelle barrierefrei
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F18
6
BRH Ausbau 0,90
I
2A-0201-T02
BRH Ausbau 0,90
H
G
2A-0201-T03
D E
C
2A-0201-T01
dT s
B
2A-0202-T02
A A.2
Legende Trinkwasser
Trinkwasser, kalt
Trinkwasser, warm
Trinkwasser, Zirkulation
Dusche
WC
W aschtisch
DN 12
DN 50
Badewanne
Küchenspüle
DN 12
DN 12
W aschmaschine
Traverse h=50cm;
Höhe Achse=2,0m;
gesamte Wandlänge
Geschirrspüler
Zimmer 3
2B-0202-5
FB:
Vi
A: 14,19m2
U: 15,85m
LRH:2,65 m
BRH Ausbau 0,90
Zuluftelement
2B-0202-T04
2B-0202-4
FB:
Vi
23,79m2
A:
U:
20,52m
LRH:
2,65 m
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F05
Wohnen / Küche
Gewerk:
KG 410 - Sanitär
Zeichnungstitel:
1. Obergeschoss
Haus 2A-B
A
B
B
A
±0,00 = 38,13 m ü. NHN
Zuluftelement
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F01
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F02
2A/B
zeHGW= 34,60 m N H N
gemäß Geotechnischem Bericht
BRH Rohbau 0,00
2AB-2-F03
1
1
N
3A
Bauvorhaben
L02
Neubauvorhaben
Liebigstraße 2A-B, 10247 Berlin
BRH Ausbau 0,90
DN 70
DN 100
Balkon
B:
kein Belag
A: 3,31m2
NGF:1,66m2
Bauherr
WBF - Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain mbH
Dircksenstraße 38, 10178 Berlin
Generalplanung:
Arge L02 GbR
Tragwerksplanung:
vertreten durch: Philipp Wehage
Lichtenau Himburg Tebarth
Bauingenieure GmbH
Bismarckstraße 78, 10627 Berlin
T 030-3434920 F 030-34349229
DMSW Partnerschaft von Architekten
Mariannenplatz 23 I 10997 Berlin,
Ruf: (030) 61 65 80 -61 I Fax -62
www.dmsw.net I [email protected]
Haustechnikplanung:
GKK Gössler Kinz Kerber Kreienbaum Architekten BDA
Alte Jakobstraße 85/86 I 10179 Berlin
Ruf: (030) 39 06 30 -30 I Fax -40
www.gk-arch.de I [email protected]
Bauvorlageberechtigung Eintragungsnr. A K Berlin:
Philipp Wehage: 11132, Arndt Kerber: 11995
BAI - Projekt GmbH
Köpenicker Str 154a, 10997 Berlin
T (030) 616714630 F (030) 61671463 99
Freianlagenplanung:
bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh
Heidestraße 50, 10557 Berlin T (030)
405043914
Planersteller:
BAI Projekt GmbH
Planungsphase
Ausführungsplanung
Index
Datum
Kurzbeschreibung Änderung
Details Bäder siehe Fliesenspiegel
A A.2
B
C
D E
F
G
H
I
J
K
L
Änderungsdatum
Erstellungsdatum
Planformat
Maßstab
18.08.2016
A0
1:50
0m
0,5 m
1m
A A.2
B
D E
C
F
H
G
I
K
J
L
6
6
34 cm
34 cm
32 cm
32 cm
30 cm
30 cm
FD 124 /124
DN 90
F D 1 5 /15
5
FD 25 /25
28 cm
DN 90
28 cm
5
FD 25 /25
FD 25 /25
26 cm
26 cm
FD 25 /25
2*WD 20/30
UK=OKR D
DN 100
DN 100
24 cm
24 cm
FD 25 /25
4
FD 25 /25
FD 124 /124
18 cm
20 cm
18 cm
3
20 cm
FD 25 /25
5 2/ 0 2 D F
18 cm
FD 25 /25
4
FD 25 /25
22 cm
20 cm
20 cm
20 cm
16 cm
22 cm
14 cm
22 cm
18 cm
14 cm
16 cm
FD 25 /25
3
16 cm
22 cm
16 cm
14 cm
14 cm
3*WD 20/30
UK=OKRD
2*WD 20/30
UK=OKR D
24 cm
FD 25 /25
2
2
26 cm
FD 25 /25
24 cm
Legende Abwasser
Schmutzwasser
Schmutzwasser Grundleitung
Regenwasser
22 cm
Regenwasser Grundleitung
Regenwasserablauf
Legende Trinkwasser
20 cm
Trinkwasser, kalt
Trinkwasser, warm
Trinkwasser, Zirkulation
Gewerk:
KG 410 - Sanitär
16 cm
Zeichnungstitel:
Dach
14 cm
Haus 2A-B
A
B
B
A
±0,00 = 38,13 m ü. NHN
2*WD 20/30
UK=OKR D
2A/B
zeHGW= 34,60 m N H N
gemäß Geotechnischem Bericht
1
1
N
3A
Bauvorhaben
L02
Neubauvorhaben
Liebigstraße 2A-B, 10247 Berlin
Bauherr
WBF - Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain mbH
Dircksenstraße 38, 10178 Berlin
Generalplanung:
Arge L02 GbR
Tragwerksplanung:
vertreten durch: Philipp Wehage
Lichtenau Himburg Tebarth
Bauingenieure GmbH
Bismarckstraße 78, 10627 Berlin
T 030-3434920 F 030-34349229
DMSW Partnerschaft von Architekten
Mariannenplatz 23 I 10997 Berlin,
Ruf: (030) 61 65 80 -61 I Fax -62
www.dmsw.net I [email protected]
Haustechnikplanung:
GKK Gössler Kinz Kerber Kreienbaum Architekten BDA
Alte Jakobstraße 85/86 I 10179 Berlin
Ruf: (030) 39 06 30 -30 I Fax -40
www.gk-arch.de I [email protected]
Bauvorlageberechtigung Eintragungsnr. A K Berlin:
Philipp Wehage: 11132, Arndt Kerber: 11995
BAI - Projekt GmbH
Köpenicker Str 154a, 10997 Berlin
T (030) 616714630 F (030) 61671463 99
Freianlagenplanung:
bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh
Heidestraße 50, 10557 Berlin T (030)
405043914
Planersteller:
BAI Projekt GmbH
Planungsphase
Ausführungsplanung
Index
A A.2
B
C
D E
F
G
H
I
J
K
Datum
Kurzbeschreibung Änderung
L
Änderungsdatum
Erstellungsdatum
Planformat
Maßstab
18.08.2016
A0
1:50
0m
0,5 m
1m
Entlüftung
Entlüftung
DN/OD 75
Entlüftung
DN/OD 90
Entlüftung
DN/OD 90
Entlüftung
DN/OD 90
Entlüftung
DN/OD 90
DN/OD 90
DN 50
DN/OD 75
DN/OD 90
DN/OD 90
DN/OD 90
DN 90
Entlüftung
DN/OD 110
DN/OD 110
DN 50
DN 50
DN 90
STRANG 6
Entlüftung
DN 50
DN 50
DN 50
DN/OD 90
6a
DN 40
DN 50
DN 50
DN 40
DN 90
DN 50
DN 50
DN/OD 90
STRANG 7
DN 90
DN 90
DN 50
DN 50
DN 70
DN 50
DN 40
DN 50
STRANG 9
DN 50
DN/OD 110
DN 90
DN 50
DN 90
DN 40
DN 50
DN 40
DN 50
DN 90
DN 50
DN 40
DN 50
DN 50
STRANG 3
DN 50
DN 50
DN 90
DN 90
DN/OD 75
STRANG 2
STRANG 1
DN/OD 90
DN 90
DN 70
DN 50
STRANG 5
DN 50
DN/OD 90
DN 90
DN 40
DN 90
DN 90
STRANG 6
DN/OD 90
DN 90
DN 50
DN 90
DN 40
DN 50
DN 40
DN 90
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 40
DN 90
DN 50
DN 50
DN 50
DN/OD 90
6a
DN 50
DN 50
DN/OD 90
STRANG 7
DN 90
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
STRANG 3
DN 50
DN 50
DN 90
DN 90
DN/OD 75
STRANG 2
STRANG 1
DN/OD 90
DN 90
DN 70
DN 50
DN 50
STRANG 5
DN/OD 90
DN 90
DN 90
STRANG 6
DN/OD 90
DN 90
DN 50
DN 50
STRANG 9
DN 90
DN 50
DN 90
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 90
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 40
6a
DN 40
DN 50
DN 40
DN 50
DN 50
STRANG 7
DN 90
DN 90
DN 50
DN 50
DN 70
DN/OD 110
STRANG 9
DN 70
DN 90
DN 50
DN 90
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN/OD 110
DN 50
DN 50
DN 40
DN 50
DN 90
DN 90
DN/OD 90
DN 90
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN/OD 90
DN 50
DN 50
DN 70
DN/OD 110
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 90
DN 90
DN 50
DN 90
DN 70
DN 90
DN 40
DN 50
DN/OD 110
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN/OD 110
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 90
DN 50
DN 70
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 90
DN 40
DN 90
DN 50
DN 50
DN 40
DN 50
Legende Abwasser
DN 50
DN 50
DN 90
Schmutzwasser
Gewerk:
STRANG 3
DN 50
DN 50
DN 90
DN 90
DN/OD 75
STRANG 2
STRANG 1
DN/OD 90
DN 90
DN 70
DN 50
DN 50
STRANG 5
DN/OD 90
DN 90
DN 90
STRANG 6
DN/OD 90
DN 90
DN/OD 90
DN 50
DN 90
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 50
DN 90
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 90
KG 410 - Sanitär
DN 70
DN 50
DN 50
STRANG 9
DN 70
DN 90
DN 50
DN 50
Zeichnungstitel:
Strangschema Abwasser
DN/OD 110
DN 50
DN 40
DN 50
Haus 2A/B
DN 50
DN 50
DN 50
DN 90
DN 90
STRANG 7
DN/OD 110
DN 40
DN 40
DN 50
6a
DN/OD 90
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 90
DN 50
DN 40
DN 50
DN 50
DN 50
A
B
B
DN 90
A
±0,00 = 38,13 m ü. NHN
2A/B
zeHGW= 34,60 m N H N
gemäß Geotechnischem Bericht
STRANG 3
DN 50
DN 50
DN 90
DN 90
DN/OD 75
STRANG 2
STRANG 1
DN/OD 90
DN 90
DN 70
DN 50
DN 50
STRANG 5
DN/OD 90
DN 90
DN 90
STRANG 6
DN/OD 90
DN 90
DN 50
DN 50
DN/OD 90
6a
DN 50
DN/OD 90
DN 50
STRANG 7
DN 70
DN 90
DN 50
DN 50
DN/OD 110
STRANG 9
DN 70
DN 90
DN 50
DN 50
N
3A
Bauvorhaben
Neubauvorhaben
Liebigstraße 2A/B, 10247 Berlin
DN/OD 110
Bauherr
DN 50
DN 50
DN 50
DN 90
DN 40
DN 40
DN 50
DN 90
DN 50
DN 50
DN 40
DN 50
DN 50
DN 90
DN 90
DN 50
DN 50
DN 40
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 40
DN 40
DN 90
WBF - Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain mbH
Dircksenstraße 38, 10178 Berlin
DN 50
DN 50
DN 50
DN 90
Generalplanung:
STRANG 3
DN 50
DN 50
DN 90
DN 90
STRANG 2
DN/OD 75
STRANG 1
DN/OD 90
DN 90
DN 70
DN 50
DN/OD 90
DN 50
STRANG 5
DN 90
DN 90
DN/OD 90
DN 50
DN 40
DN 90 DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 90
DN/OD 90
DN 50
DN 50
STRANG 6
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN/OD 90
DN 50 STRANG 7
DN 90
DN 70
DN 50
DN/OD 110
DN 50
STRANG 9
DN 90
DN 70
DN/OD 110
DN 90
DN 50
DN 50
DN 40
DN 50
DN 50
DN 50
DN 40
DN 50
DN 50
Tragwerksplanung:
vertreten durch: Philipp Wehage
Lichtenau Himburg Tebarth
Bauingenieure GmbH
Bismarckstraße 78, 10627 Berlin
T 030-3434920 F 030-34349229
DMSW Partnerschaft von Architekten
Mariannenplatz 23 I 10997 Berlin,
Ruf: (030) 61 65 80 -61 I Fax -62
www.dmsw.net I [email protected]
Haustechnikplanung:
GKK Gössler Kinz Kerber Kreienbaum Architekten BDA
Alte Jakobstraße 85/86 I 10179 Berlin
Ruf: (030) 39 06 30 -30 I Fax -40
www.gk-arch.de I [email protected]
DN 50
DN 40
DN 90
6a
Arge L02 GbR
DN 50
DN 50
DN 90
Bauvorlageberechtigung Eintragungsnr. A K Berlin:
Philipp Wehage: 11132, Arndt Kerber: 11995
BAI - Projekt GmbH
Köpenicker Str 154a, 10997 Berlin
T (030) 616714630 F (030) 61671463 99
Freianlagenplanung:
bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh
Heidestraße 50, 10557 Berlin T (030)
405043914
Planersteller:
BAI Projekt GmbH
DN 100
DN/OD 125
x
DN 50
DN 100
DN 50
DN 90
DN 70
DN 50
DN 100
DN 90
DN 70
DN 100
DN 40
DN 90
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 90
DN 70
DN 50
DN 50
DN 50
Planungsphase
Ausführungsplanung
DN 100
Index
DN/OD 160
Qtot = 6,83 l/s
Datum
Kurzbeschreibung Änderung
DN/OD 110
DN/OD 125
DN 50
DN 50
Änderungsdatum
Erstellungsdatum
Planformat
Maßstab
18.08.2016
1400x594
ohne
0m
0,5 m
1m
Dach
6. Oberge sch o ss
DN 15
STRANG 6
DN 20
DN 15
DN 20
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 20
DN 15
DN 20
DN 15
STRANG 3
4. Oberge sch o ss
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 15
DN 12
DN 15
DN 12
DN
DN
DN
DN
12
12
12
12
STRANG 9
DN
DN
DN
DN
12
12
12
12
STRANG 9
DN 20
DN 15
DN 15
DN 15
DN 12
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 12
DN 15
DN 20
DN 15
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 15
DN 20
DN 15
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 20
DN 15
DN 12
STRANG 2
STRANG 1
DN 15
DN 12
DN 12
DN 20
DN 15
DN 15
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 15
DN 15
DN 12
STRANG 5
DN 15
DN 12
STRANG 6
DN 12
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 15
DN 20
DN 12
DN 20
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 25
DN 15
DN 12
STRANG 7
DN 15
DN 20
DN 15
DN 20
DN 25
DN 15
DN 12
DN 25
DN 15
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
3. Oberge sch o ss
STRANG 9
DN 15
DN 12
DN 12
STRANG 3
12
12
12
12
DN
DN
DN
DN
DN 20
DN 15
DN 12
5. Oberge sch o ss
DN 20
DN 15
DN 12
STRANG 7
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 12
STRANG 2
STRANG 1
DN 20
DN 12
DN 12
DN 15
DN 20
DN 12
DN 15
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 12
DN 20
DN 15
DN 12
STRANG 5
DN 12
DN 15
STRANG 6
DN 12
DN 12
DN 20
DN 15
DN 12
DN 15
DN 20
DN 12
DN 20
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 25
DN 20
DN 12
STRANG 7
DN 15
DN 20
DN 15
DN 20
DN 25
DN 20
DN 12
Legende
Trinkwasser, kalt
DN 25
DN 20
DN 12
Trinkwasser, warm
Trinkwasser, Zirkulation
FI L
Wasserfilter
Absperrarmatur
W asserzähler
Absperrung mit Entleerung
Strangregulierventil
Gewerk:
STRANG 3
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 15
STRANG 1
DN 20
DN 12
DN 12
DN 15
DN 20
DN 12
DN 15
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 12
DN 25
DN 20
DN 12
STRANG 5
DN 12
DN 15
STRANG 6
DN 12
DN 12
DN 20
DN 20
DN 12
DN 15
DN 20
DN 12
DN 20
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 25
DN 20
DN 12
STRANG 7
DN 15
DN 20
DN 15
DN 20
DN 12
DN 15
STRANG 9
DN 12
DN 12
DN 25
DN 20
DN 12
DN 15
DN 20
DN 15
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
KG 410 - Sanitär
Zeichnungstitel:
Strangschema Trinkwasser
DN 25
DN 20
DN 12
2. Oberg sch o ss
DN 15
DN 12
DN 12
STRANG 2
Haus 2A/B
A
B
B
A
±0,00 = 38,13 m ü. NHN
2A/B
zeHGW= 34,60 m N H N
gemäß Geotechnischem Bericht
STRANG 3
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 15
STRANG 1
DN 25
DN 12
DN 12
DN 15
DN 20
DN 12
DN 15
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 12
DN 25
DN 20
DN 12
STRANG 5
DN 12
DN 15
STRANG 6
DN 12
DN 12
DN 25
DN 20
DN 12
DN 15
DN 20
DN 12
DN 20
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 25
DN 25
DN 12
STRANG 7
DN 15
DN 20
DN 15
DN 20
DN 12
DN 15
STRANG 9
DN 12
DN 12
DN 25
DN 25
DN 12
DN 15
DN 20
DN 15
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
3A
Bauvorhaben
Neubauvorhaben
Liebigstraße 2A/B, 10247 Berlin
DN 25
DN 25
DN 12
Bauherr
1. Oberge sch o ss
DN 15
DN 12
DN 12
STRANG 2
N
WBF - Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain mbH
Dircksenstraße 38, 10178 Berlin
Generalplanung:
STRANG 3
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 15
STRANG 2
STRANG 1
DN 25
DN 15
DN 12
DN 12
DN 15
DN 12
DN 15
DN 12
DN 25
DN 25
DN 12
DN 12
STRANG 5
DN 12
DN 15
STRANG 6
DN 12
DN 12
DN 25
DN 20
DN 12
DN 15
DN 20
DN 12
DN 20
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 25
DN 25
DN 12
STRANG 7
DN 15
DN 20
DN 20
DN 12
DN 15
STRANG 9
DN 12
DN 12
DN 25
DN 25
DN 12
DN 15
DN 20
DN 15
DN 12
DN 15
DN 25
DN 25
DN 12
DN 12
DN 12
DN 15
DN 12
Tragwerksplanung:
vertreten durch: Philipp Wehage
Lichtenau Himburg Tebarth
Bauingenieure GmbH
Bismarckstraße 78, 10627 Berlin
T 030-3434920 F 030-34349229
DMSW Partnerschaft von Architekten
Mariannenplatz 23 I 10997 Berlin,
Ruf: (030) 61 65 80 -61 I Fax -62
www.dmsw.net I [email protected]
Haustechnikplanung:
GKK Gössler Kinz Kerber Kreienbaum Architekten BDA
Alte Jakobstraße 85/86 I 10179 Berlin
Ruf: (030) 39 06 30 -30 I Fax -40
www.gk-arch.de I [email protected]
Erdg e sch o ss
DN 20
DN 15
DN 12
DN 15
DN 20
Arge L02 GbR
Bauvorlageberechtigung Eintragungsnr. A K Berlin:
Philipp Wehage: 11132, Arndt Kerber: 11995
x
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 25
DN 25
DN 12
DN 12
DN 20
DN 25
DN 25
DN 12
DN 15
DN 15
DN 12
DN 15
DN 20
DN 12
DN 15
DN 15
DN 12
DN 12
DN 25
DN 25
DN 12
DN 15
DN 20
DN 12
DN 20
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 25
DN 25
DN 12
BAI - Projekt GmbH
Köpenicker Str 154a, 10997 Berlin
T (030) 616714630 F (030) 61671463 99
Freianlagenplanung:
bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh
Heidestraße 50, 10557 Berlin T (030)
405043914
Planersteller:
DN 12
DN 20
DN 12
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
BAI Projekt GmbH
Planungsphase
Ausführungsplanung
1. Untergesch o ss
DN 40
DN 32
DN 15
DN 40
Summendurchfluss VR 30.5 l/s
Spitzendurchfluss VS 1.8932 l/s
DN 12
DN 12
DN 32
DN 32
DN 15
DN 32
DN 32
DN 15
DN 32
DN 32
DN 12
DN 32
DN 25
DN 12
DN 25
DN 25
DN 12
Index
Datum
Kurzbeschreibung Änderung
F I L
DN 32 Summendurchfluss VR 9.7 l/s Spitzendurchfluss VS 1.339 l/s
DN 32 Summendurchfluss VR 9.7 l/s Spitzendurchfluss VS 1.339 l/s
Änderungsdatum
Erstellungsdatum
Planformat
Maßstab
18.08.2016
1400x594
ohne
0m
0,5 m
1m
A
B
D
C
E
F
H
G
I
DN 100
J
DN 100
BRH Ausbau 0,90
BRH Ausbau 0,90
BRH Ausbau 0,90
3A-0100-T05
8
3A-1-F10
3A-1-F09
BRH Rohbau +0,46
3A-1-F08
BRH Rohbau +0,46
BRH Rohbau +0,46
3A-1-F11
BRH Rohbau 0,00
Zuluftelement
Terrasse
Zuluftelement
Wohnen / Küche
Zimmer
3A-0102-3
FB:
Vi
27,36m2
A:
U:
26,76m
2,65 m
LRH:
3A-0102-4
FB:
Vi
A: 12,33m2
U: 14,48m
LRH:2,65 m
Abstell
FB:
Es+Anstrich
5,04 m2
A:
/
B:
A: 4,36 m2
NGF:1,09 m2
7
7
TRHS-2 3A
DN 100
FB:
Fl
A: 11,28m2
Strang 7
DN/OD 90
3A-0102-T04
3A-0102-2
Fl (20x20)
FB:
5,41 m2
A:
9,90 m
U:
LRH: 2,65 m
15 x 1,0
22 x 1,2
5
Strang 3
DN
DN
DN
DN
DN
DN
3A-1-F12
Zuluftelement
3A-0101-5
FB:
Vi
A: 8,50 m2
U: 11,89m
LRH:2,65 m
12
20
15
15
90
12
DN 15 DN 12
DN 90
FD DN
4,4450/ 1,18m
15 x 1,0
3A-0103-2
FB:
Fl
A: 7,74 m2
U: 11,30m
LRH:2,65 m
DN/OD 110
28 x 1,2
DN 15
DN 70
28 x 1,2
TRHS-1 3A
FB:
Fl 15 x 1,0
DN 20
DN 20
3A-0101-T05
Strang5 21/ 5 9 D F
A: 29,85m2
DN 90
LRH: 2,65 m
DN 12
DN 12
DN 12
DN 15 Strang 4
3A-0101-T01
dTs
DN/OD 110
3A-0103-T01
dTs
3A-0103-T02
3A-0101-2
FB:
Vi
A: 1,03 m2
U: 4,25 m
LRH:2,65 m
28 x 1,2
28 x 1,2
15 x 1,0
Balkon
B:
kein Belag
A: 3,76 m2
NGF:1,88 m2
Legende Abwasser
Schmutzwasser
FD 1,34 / 1,145m
Strang 2
Bad
Schmutzwasser Grundleitung
3A-0103-4
Fl (20x20)
FB:
4,57 m2
A:
9,05 m
U:
LRH: 2,65 m
Regenwasser
Regenwasser Grundleitung
3A-0101-T03
DN 50
DN 12
3
DN/OD 90
3A-0103-T03
DN 50
DN 12
DN 15
0 3/ 0 2 D F
DN 15
DN 12
2
Strang 5
Abstell
3A-0101-1
FB:
Vi
A: 5,61 m2
U: 10,62m
LRH:2,65 m
3A-0101-T02
DN 20
DN 70
DN 70
5 31/ 5 2 D F
3A-0103-T04
Flur
3A-0101-T04
Bad
DN 12
DN 12
DN 50
DN 20
DN 50
DN 50
3A-0101-4
FB:
Fl (20x20)
4,78 m2
A:
9,35 m
U:
LRH: 2,65 m
DN 100
5 31/ 5 2 D F
DN 90
DN 20
DN 70
DN 12
4
Küche
28 x 1,2
28 x 1,2
5
DN 50
DN 12
3A-1-F06
4
Müllraum
FB:
Es+Anstrich
A:
23,25m2
BRH Rohbau 0,00
Zimmer
3A-0102-5
FB:
Vi
A: 1,59 m2
U: 5,18 m
LRH:2,65 m
3A-0102-1
FB:
Vi
A: 9,27 m2
U: 13,72m
LRH:2,65 m
Strang 6
3A-0102-T01
dTs
BRH Rohbau +0,46
3
Abstell
Flur
3A-1-F07
3A-0100-T02
DN 12
DN 90
6
Zuluftelement
DN/OD 90
28 x 1,2
0 3/ 0 2 D F
BRH Rohbau 0,00
59/ 5 2 D F
28 x 1,2
D D 2,18 / 2,295m
22 x 1,2
3A-0100-T03 dTs
Bad
3A-0102-T05
6
3A-0102-T02
3A-0102-T03
15 x 1,0
5 01/ 5 2 D F
DN 12
DN 50
DN 12
BRH Ausbau 0,90
8
2
Wohnen
3A-0103-1
FB:
Vi
A: 23,69m2
U: 24,17m
LRH:2,65 m
DN 12
TraverseDN
h=50cm;
12
Höhe Achse=2,0m;
gesamte Wandlänge
Regenwasserablauf
Legende Trinkwasser
Trinkwasser, kalt
Trinkwasser, warm
Trinkwasser, Zirkulation
Dusche
WC
Zimmer
3A-0100 -T01
3A-0103-3
FB:
Vi
A: 10,96m2
U: 13,43m
LRH:2,65 m
W aschtisch
DN 100
Badewanne
BRH Rohbau 0,00
BRH Rohbau 0,00
BRH Ausbau 0,90
BRH Ausbau 0,90
3A-1-F04
3A-1-F03
Wohnen / Küche
3A-0101-3
FB:
Vi
24,68m2
A:
20,66m
U:
2,65 m
LRH:
Küchenspüle
Zuluftelem ent
Zuluftelem ent
W aschmaschine
BRH Rohbau 0,00
3A-1-F05
Geschirrspüler
BRH Ausbau 0,90
Gewerk:
KG 410 - Sanitär
Zeichnungstitel:
Erdgeschoss
Zuluftelem ent
Haus 3A
BRH Rohbau 0,00
BRH Rohbau 0,00
3A-1-F0 2
3A-1-F0 1
1
1
A
B
B
DN 100
A
DN 70
±0,00 = 38,13 m ü. NHN
Balkon
zeHGW= 34,60 m N H N
gemäß Geotechnischem Bericht
B:
kein Belag
A: 3,76 m2
NGF:1,88 m2
Bauvorhaben
2A/B
N
3A
L02
Neubauvorhaben
Liebigstraße 3A, 10247 Berlin
Bauherr
WBF - Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain mbH
Dircksenstraße 38, 10178 Berlin
Generalplanung:
Arge L02 GbR
Tragwerksplanung:
vertreten durch: Philipp Wehage
Lichtenau Himburg Tebarth
Bauingenieure GmbH
Bismarckstraße 78, 10627 Berlin
T 030-3434920 F 030-34349229
DMSW Partnerschaft von Architekten
Mariannenplatz 23 I 10997 Berlin,
Ruf: (030) 61 65 80 -61 I Fax -62
www.dmsw.net I [email protected]
Haustechnikplanung:
GKK Gössler Kinz Kerber Kreienbaum Architekten BDA
Alte Jakobstraße 85/86 I 10179 Berlin
Ruf: (030) 39 06 30 -30 I Fax -40
www.gk-arch.de I [email protected]
Bauvorlageberechtigung Eintragungsnr. A K Berlin:
Philipp Wehage: 11132, Arndt Kerber: 11995
BAI - Projekt GmbH
Köpenicker Str 154a, 10997 Berlin
T (030) 616714630 F (030) 61671463 99
Freianlagenplanung:
bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh
Heidestraße 50, 10557 Berlin T (030)
405043914
Planersteller:
BAI Projekt GmbH
Planungsphase
Ausführungsplanung
Index
Datum
Kurzbeschreibung Änderung
Details Bäder siehe Fliesenspiegel
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Änderungsdatum
Erstellungsdatum
Planformat
Maßstab
18.08.2016
A0
1:50
0m
0,5 m
1m
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
8
50
1,00
DN 125
8
3A-0-F06
y
BRH 1,70
DN 100
x
Mieterkeller
Mieterkeller
Mieterkeller
Mieterkeller
Mieterkeller
Mieterkeller
Beton, fügelglatt
FB:
3,77m2
A:
Beton, fügelglatt
FB:
3,77m2
A:
Beton, fügelglatt FB:
Beton, fügelglatt FB:
Beton, fügelglatt FB:
Beton, fügelglatt FB:
FB:
Beton, fügelglatt
3,64m2 A:
3,64m2 A:
3,71m2 A:
3,71m2 A:
A:
3,71m2
Mieterkeller
Mieterkeller
Mieterkeller
Mieterkeller
Mieterkeller
Beton, fügelglatt
FB:
3,91m2
A:
Beton, fügelglatt
FB:
3,87m2
A:
Beton, fügelglatt
FB:
3,87m2
A:
Beton, fügelglatt
FB:
A:
4,96m2
8 85
2,01
7
7
DN 100
DN 100
2,01
80
2,01
80
2,01
80
80
2,01
2,01
80
80
2,01
2,01
80
2,01
80
2,01
80
80
2,01
8 85
50
DN 100
5 01/ 5 2 D D
1,00
BRH 1,70
3A-0-F07
2,01
Strang 7
Gang (23 Mieterkeller)
FB: Beton, fügelglatt
A:
25,54m2
LRH:
2,50 m
DN/OD 90
Mieterkeller
Beton, fügelglatt
FB:
3,49m2
A:
15 x 1,0
22 x 1,2
28 x 1,2
6
80
2,01
80
2,01
80
2,01
6
8 85
5 9/ 5 2 D D
22 x 1,2
28 x 1,2
DN/OD 90
Mieterkeller
Mieterkeller
Beton, fügelglatt
FB:
4,68m2
A:
Beton, fügelglatt DN 12
FB:
4,60m2 DN 20
A:
1,01
Beton, fügelglatt
FB:
2,58m2
A:
DN 12
2,01
KiWa
Beton, fügelglatt
FB:
5,00m2
A:
4
Beton, fügelglatt
FB:
A:
3,83m2
Mieterkeller
2,01
Mieterkeller
DD 4,44 / 1,18m
ELT
DN
DN/OD
90
Fl
Beton, fügelglatt
FB:
3,86m2
A:
25
24,13m2
2,50 m
Beton, fügelglatt
FB:
3,43m2
A:
5
BRH 1,70
3A-0-F05
Beton,
FB:DN 25
staubb. Anstrich
7,20m2
A: DN 12
10,73m
U:
LRH:
2,50 m
4
DN 12
DN/OD 110
28 x 1,2
28 x 1,2
15 x 1,0
28 x 1,2
DN/OD 110
15 x 1,0
3A-0000-T 05
T30 RS
Strang 1
DN 25
3A-0000-T02
T30 RS
28 x 1,2
DN 100
DN 25
3A-0000-T 03
T30 RS
3A-0000-T 04
T30 RS
Strang
5 341 / 5 2 D D
3A-0000-T06
BRH +0,10m ü. OKFF
0 03 3/ 0/ 02 2DDDD
2
DN 125
28 x 1,2
3
28 x 1,2
5 31/ 5 2 D D
Strang 5
15 x 1,0
80
DN 12
DN 12
DN 125
DN 150
DN/OD 90
2,01
DN 100
Mieterkeller
Beton, fügelglatt
FB:
3,65m2
A:
DN 100
DN 100
DN 50
DN 32
DN 25
DN 32
Hebeanlag e
DN 12
DN 32
Mieterkeller
Beton, fügelglatt
FB:
3,62m2
A:
Gang
DN 12
Strang 2
80
2,01
BRH 1,45
D D 2 5 /95
Mieterkeller
8 85
3A-0-F04
3
Mieterkeller
Beton, fügelglatt
FB:
A:
3,82m2
1,00
FB:
A:
LRH:
Beton, fügelglatt
FB:
3,48m2
A:
DN 25
3A-0000-T 01
T30 RS
TRHS 3A
Mieterkeller
DN 20
DN 25
Strang 3
5
2,01
50
15 x 1,0
0 3Strang
/ 02 D D 6
Gang
1,00
50
Beton, fügelglatt
FB:
A:
7,55m2
LRH:
2,50 m
2
80
2,01
DN 100
Mieterkeller
Beton, fügelglatt
FB:
3,62m2
A:
DN 150
DN 32
Technik
HA / HT
Kriechkeller
DN
12
Beton,
fügelglatt
FB:
DN
12,77m2
A:25
LRH:
DN
25
FIL
FB:
Beton, fügelglatt
A:
6,90 m2
U:
14,31m
LRH:
2,50 m
1,31 m
Beton, fügelglatt
FB:
16,61m2
A:
17,44m
U:
DN 50
LRH:
2,50 m
80
2,01
Mieterkeller
Beton, fügelglatt
FB:
3,73m2
A:
DN 100
BRH 1,10
BRH 1,10
BRH 1,10
3A-0-F0 3
3A-0-F0 2
3A-0-F0 1
DN 125
50
1,00
50
50
1,00
1,00
Legende Abwasser
Schmutzwasser
Schmutzwasser Grundleitung
DN 40
DN 125
Regenwasser
DN 100
Regenwasser Grundleitung
DN 125
Regenwasserablauf
Legende Trinkwasser
Trinkwasser, kalt
Trinkwasser, warm
Trinkwasser, Zirkulation
DN 150
1
Ausgussbecken
1
Absperrung
Strangregulierventil
Hauptwasserzähler
Wasserfilter
FI L
DN 100
Gewerk:
DN 150
KG 410 - Sanitär
6,2
Zeichnungstitel:
Keller
Haus 3A
2,25
Regenwasser - Retentionstank
Fabrikat: Graf
Typ: Platin XL Flachtank 13000L
A
B
B
A
DN 100
±0,00 = 38,13 m ü. NHN
2A/B
zeHGW= 34,60 m N H N
gemäß Geotechnischem Bericht
N
3A
DN 100
Bauvorhaben
L02
Neubauvorhaben
Liebigstraße 3A, 10247 Berlin
Bauherr
WBF - Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain mbH
Dircksenstraße 38, 10178 Berlin
Generalplanung:
Arge L02 GbR
Tragwerksplanung:
vertreten durch: Philipp Wehage
Lichtenau Himburg Tebarth
Bauingenieure GmbH
Bismarckstraße 78, 10627 Berlin
T 030-3434920 F 030-34349229
DMSW Partnerschaft von Architekten
Mariannenplatz 23 I 10997 Berlin,
Ruf: (030) 61 65 80 -61 I Fax -62
www.dmsw.net I [email protected]
Haustechnikplanung:
GKK Gössler Kinz Kerber Kreienbaum Architekten BDA
Alte Jakobstraße 85/86 I 10179 Berlin
Ruf: (030) 39 06 30 -30 I Fax -40
www.gk-arch.de I [email protected]
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Bauvorlageberechtigung Eintragungsnr. A K Berlin:
Philipp Wehage: 11132, Arndt Kerber: 11995
BAI - Projekt GmbH
Köpenicker Str 154a, 10997 Berlin
T (030) 616714630 F (030) 61671463 99
Freianlagenplanung:
bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh
Heidestraße 50, 10557 Berlin T (030)
405043914
Planersteller:
BAI Projekt GmbH
Planungsphase
Ausführungsplanung
Index
DN 150
Datum
Kurzbeschreibung Änderung
DN 150
Änderungsdatum
Erstellungsdatum
Planformat
Maßstab
18.08.2016
A0
1:50
0m
0,5 m
1m
A
B
D
C
E
F
H
G
I
J
DN 100
DN 100
BRH Ausbau 0,90
8
BRH Ausbau 0,90
3A-2-F17
BRH Rohbau 0,00
3A-2-F16
BRH Rohbau 0,00
Zuluftelement
BRH Ausbau 0,90
BRH Ausbau 0,90
3A-2-F15
BRH Rohbau 0,00
Zuluftelement
3A-2-F14
BRH Rohbau 0,00
Zuluftelement
BRH Ausbau 0,90
8
3A-2-F13
BRH Rohbau 0,00
Zuluftelement
Zuluftelement
Abstell
7
Zimmer 1
Zimmer 2
Zimmer 3
Wohnen / Küche
3A-0201-3
FB:
Vi
A: 18,64m2
U: 17,54m
LRH:2,65 m
3A-0201-4
FB:
Vi
A: 10,57m2
U: 13,77m
LRH:2,65 m
3A-0201-5
FB:
Vi
A: 10,35m2
U: 13,82m
LRH:2,65 m
3A-0201-6
FB:
Vi
43,64m2
A:
29,44m
U:
2,65 m
LRH:
3A-0201-T08
UZ b/h
22/30cm
3A-0202-4
FB:
Vi
A: 2,25 m2
U: 6,50 m
LRH:2,65 m
7
DN 100
DN/OD 90
Strang 7
5 01/ 5 2 D F
15 x 1,0
22 x 1,2
28 x 1,2
3A-0201-T 04
3A-0201-T 06
15 x 1,0
TRHS 3A
DN 20
DN 12
DN 90
FD
DN 12
DN 12
DN 40
DN 15
DN 12
DN 12
4,44
/ 1,18mDN 12
DN 90
DN 90
3A-0201-T09
dT s
DN 12
DN 12
DN 90
3A-0201-T 01
dT s
BRH Rohbau 0,00
3A-2-F11
FB:
Fl
A: 19,03m2
LRH:2,65m
Zimmer
3A-0204-5
FB:
Vi
A: 8,50 m2
U: 11,89m
LRH:2,65 m
DN/OD 110
28 x 1,2
DN 15
DN 70
28 x 1,2
22 x 1,2
40
3A-0204-T 01
dT s
3A-0204-T 05
3A-0203-T 01
dT s
DN/OD 90
3A-0202-T 01
dT s
DN 20
DN 70
DN 15
DN 12
DN 50
2
3A-0203-T02
DN 20
DN 70
DN 12
Flur
120x120
DN 12
DN 12
3A-0203-2
Fl (20x20)
FB:
DN 12 2
5,23 m
A:
DN 15
9,89 m
U:
LRH: 2,65 m
DN 50
DN 12
DN 12
Traverse h=50cm;
DN 12
Höhe Achse=2,0m;
gesamte Wandlänge
Abstell
3A-0204-2
FB:
Vi
A: 1,03 m2
U: 4,24 m
LRH:2,65 m
70
Flur
20
3A-0202-1
15
FB:
Vi
12
A: 5,93 m2
DN 90
DN 20
DN 15
DN 70
DN 20
DN 15
DN 12
DN 15
DN 70
Wohnen / Küche
DN 12
DN 12
Legende Abwasser
DN 70
Bad
DN 20
3A-0202-3
Fl (20x20)
FB:
DN 12
3,98 m2
A:
8,19 m
U:
LRH: 2,65 m
DN 12
Schmutzwasser
Schmutzwasser Grundleitung
Regenwasser
Regenwasser Grundleitung
2
3A-0202-T 05
DN 12
DN 40
Balkon
B:
kein Belag
A: 2,93m2
NGF:1,46m2
3
5 31/ 5 2 D F
3A-0202-T 04
3A-0203-T 03
3A-0204-T 03
DN 100
Strang 5
U: 10,62m
LRH:2,65 m
Bad
3A-0203-1
FB:
Vi
A: 5,78 m2
U: 9,79 m
LRH:2,65 m
Strang 2
DN
DN
DN
DN
BRH Ausbau 0,90
DN 70
3A-0202-T 02
5 31/ 5 2 D F
120x120
0 3/ 0 2 D F
3A-0204-T04
Bad
3A-0204-4
Fl (20x20)
FB:
4,78 m2
A:
9,35 m
U:
LRH: 2,65 m
1,2
15 x 1,0
Flur
3A-0204-1
FB:
Vi
A: 5,61 m2
U: 10,62m
LRH:2,65 m
1,2
22 x 1,2
Strang 4
DN 90
DN/OD 110
4
15 x 1,0
DN 90
DN 12
15 x 1,0
3A-0204-T02
3
DN 20
DN 20
Strang 15 2 / 5 9 D F
BRH Rohbau 0,00
3A-2-F12
Zimmer
3A-0202-2
FB:
Vi
28mx2
A: 7,56
U: 11,00m
22mx
LRH:2,65
BRH Ausbau 0,90
Zuluftelement
5
DN 15
DN 70
DN 12
DN 12
Abstell
Traverse h=50cm;
Höhe Achse=2,0m;
gesamte Wandlänge
3A-0202-4
FB:
Vi
A: 0,84 m2
U: 3,69 m
LRH:2,65 m
3A-0203-3
FB:
Vi
34,69m2
A:
31,11m
U:
2,65 m
LRH:
DN 50
DN
50
Traverse
h=50cm;
Höhe Achse=2,0m;
gesamte Wandlänge
DN 20
DN 70
DN 12
Regenwasserablauf
Legende Trinkwasser
BRH Ausbau 0,90
3A-2-F19
BRH Rohbau 0,00
4
5 9/ 5 2 D F
3A-2-F18
BRH Rohbau 0,00
3A-0201-8
Fl (20x20)
FB:
1,50 m2
A:
5,28 m
U:
LRH: 2,65 m
FB:
Fl
A: 11,32m2
Zuluftelement
BRH Rohbau 0,00
3A-2-F09
5
3A-0201-1
FB:
Vi
A: 9,28 m2
U: 15,92m
LRH:2,65 m
WC
3A-0201-T 02
TRHS-2 3A
3A-0202-T03
BRH Ausbau 0,90
Strang 6
Flur
3A-0201-T07
3A-0201-T03
Bad
18 x 1,0
3A-0201-2
x 1,2
Fl 28
(20x20)
FB:
Strang 3
5,47 m2
A:
10,03m 90
U: DN/OD
LRH: 2,65 m
DN 12
DN 15
BRH Ausbau 0,90DN 20
6
0 3/ 0 2 D F
BRH Rohbau 0,00
3A-2-F08
6
3A-0201-T 05
D D 2,18 / 2,295m
DN 50
DN 12
DN 12
Trinkwasser, kalt
Trinkwasser, warm
Trinkwasser, Zirkulation
Dusche
WC
W aschtisch
DN 100
Badewanne
Küchenspüle
W aschmaschine
Geschirrspüler
Wohnen / Küche
3A-0202-5
FB:
Vi
22,79m2
A:
19,54m
U:
LRH:
2,65 m
Wohnen / Küche
3A-0204-3
FB:
Vi
A:
24,68m2
U:
20,66m
2,65 m
LRH:
Gewerk:
KG 410 - Sanitär
Zeichnungstitel:
1. Obergeschoss
Zuluftelem ent
Zuluftelem ent
BRH Rohbau 0,00
3A-2-F0 3
Zuluftelem ent
BRH Rohbau 0,00
3A-2-F0 1
BRH Rohbau 0,00
3A-2-F0 2
Schwelle barrieref rei
BRH Rohbau 0,00
3A-2-F0 4
Schwelle barrieref rei
BRH Rohbau 0,00
3A-2-F0 5
BRH Rohbau 0,00
3A-2-F0 6
Zuluftelem ent
BRH Rohbau 0,00
3A-2-F0 7
Haus 3A
1
1
A
B
B
BRH Ausbau 0,90
A
DN 70
DN 100
Balkon
2A/B
zeHGW= 34,60 m N H N
gemäß Geotechnischem Bericht
B:
kein Belag
A: 3,77m2
NGF:1,88m2
B:
Belag
A: 3,77m2
NGF:1,88m2
B:
kein Belag
A: 3,76m2
NGF:1,88m2
±0,00 = 38,13 m ü. NHN
Balkon
Balkon
N
3A
Bauvorhaben
L02
Neubauvorhaben
Liebigstraße 3A, 10247 Berlin
Bauherr
WBF - Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain mbH
Dircksenstraße 38, 10178 Berlin
Generalplanung:
Arge L02 GbR
Tragwerksplanung:
vertreten durch: Philipp Wehage
Lichtenau Himburg Tebarth
Bauingenieure GmbH
Bismarckstraße 78, 10627 Berlin
T 030-3434920 F 030-34349229
DMSW Partnerschaft von Architekten
Mariannenplatz 23 I 10997 Berlin,
Ruf: (030) 61 65 80 -61 I Fax -62
www.dmsw.net I [email protected]
Haustechnikplanung:
GKK Gössler Kinz Kerber Kreienbaum Architekten BDA
Alte Jakobstraße 85/86 I 10179 Berlin
Ruf: (030) 39 06 30 -30 I Fax -40
www.gk-arch.de I [email protected]
Bauvorlageberechtigung Eintragungsnr. A K Berlin:
Philipp Wehage: 11132, Arndt Kerber: 11995
BAI - Projekt GmbH
Köpenicker Str 154a, 10997 Berlin
T (030) 616714630 F (030) 61671463 99
Freianlagenplanung:
bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh
Heidestraße 50, 10557 Berlin T (030)
405043914
Planersteller:
BAI Projekt GmbH
Planungsphase
Ausführungsplanung
Index
Datum
Kurzbeschreibung Änderung
Details Bäder siehe Fliesenspiegel
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Änderungsdatum
Erstellungsdatum
Planformat
Maßstab
18.08.2016
A0
1:50
0m
0,5 m
1m
A
B
D
C
E
F
RR DN 100 /
1 Speier
H
G
I
RR DN 100 / 1
Speier
2*WD 20/30
UK=OKRD
J
2*WD 20/30
UK=OKRD
8
8
2%
SEKURANT
QR : Ablaufleistung min. 0,43 l s QNot: Ablaufleistung min. 1,11 l s
18 cm
SEKURANT
Kiesstreifen 50cm
Hochpunkt
SEKURANT
22 cm
20 cm
2%
16 cm
18 cm
18 cm
20 cm
22 cm
22,5 cm
14 cm
QNot: Ablaufleistung min. 1,11 l s
Hochpunkt
2%
2%
22 cm
18 cm
2%
16 cm
QR : Ablaufleistung min. 0,43 l s
20 cm
14 cm
18 cm
20 cm
BRANDWAND:
30cm ü. Bedachtung
5 9/ 5 2 D F
Kiesstreifen 50cm
2%
7
7
DN 100
26 cm
FD 124 /124
2%
20
2*WD 20/30
UK=OKRD
24 cm
20 cm
2%
22 cm
20 cm
QR : Ablaufleistung min. 1,43 l s
20 cm
QNot: Ablaufleistung min. 3,72 l s
RA Öffnung
freier
Quer-schnitt
1m2
m. Wind- u.
Regensensor
6
Hochpunkt 28 cm
22 cm
28 cm
SEKURANT
26 cm
SEKURANT
22 cm
DN 90
FD 25 /25
18 cm
2%
SEKURANT
5
24 cm
Hochpunkt 26 cm
2%
FD 25 /25
26 cm
Brandwand - Höhe
über Dach min. 30cm
24 cm
22 cm
18 cm
16 cm
QNot: Ablaufleistung min. 3,67 l s
16 cm
1 Speier
DN 90
5 2 1/ 5 2 D F
QR : Ablaufleistung min. 1,41 l s
0%
2*WD 20/30
UK=OKRD
6
Hochpunkt 28 cm
Kiesstreifen 50cm
20 cm
RR DN 100 /
D: 76 m 2
5
cm
Kiesstreifen 50cm
C: 77 m2
22 cm
4
2%
RA Öffnung +
Dachausstieg
mit Anschlagspunkt; freier
Querschnitt 1 m2
m. Wind- u. Regensensor
24 cm
SEKURANT
4
22 cm
4 21/ 4 2 1 D D
2%
DN 100
RR DN 100
/ 1 Speier
24 cm
Kiesstreifen 50cm
FD 124 /124
FD 25 /25
DN 100
5 7/ 5 2 D F
SEKURANT
28 cm
3
DN 90
FD 25 /25 FD 25 /25
FD 25 /25
Hochpunkt 28cm
Hochpunkt 28cm
SEKURANT
24 cm
26 cm
Brandwan d - Höhe
über Dach min. 30cm
2
Hochpunkt 26 cm
26 cm
Kiesstreifen 50cm
DN 100
2%
3
22 cm
24 cm
2
20 cm
Legende Abwasser
2%
18 cm
A: 93 m
Regenwasser Grundleitung
Regenwasserablauf
s
20 cm
RR DN 100 /
1 Speier
DN 100
Legende Trinkwasser
Trinkwasser, kalt
Trinkwasser, warm
SEKURANT
Lüftung / Sanitär
2%
24 cm
22 cm
20 cm
16 cm
Gewerk:
Zeichnungstitel:
2%
14 cm
2*WD 20/30
UK=OKRD
1
QNot: Ablaufleistung min. 4,49 l s
18 cm
16 cm
2
l
22 cm
QR : Ablaufleistung min. 0,72
SEKURANT
QR : Ablaufleistung min. 1,73 l s
Regenwasser
Trinkwasser, Zirkulation
SEKURANT
2%
Schmutzwasser Grundleitung
QNot: Ablaufleistung min. 1,88 l s
24 cm
26 cm Hochpunkt 26cm
2%
Kiesstreifen 50cm
20 cm
Schmutzwasser
2*WD 20/30
UK=OKRD
22 cm
B: 39 m
Dachdurchführungen
2
Kiesstreifen 50cm
0%
Haus 3A
1
DN 100
A
B
B
A
±0,00 = 38,13 m ü. NHN
RR DN 100 /
1 Speier
2A/B
zeHGW= 34,60 m N H N
gemäß Geotechnischem Bericht
N
3A
Bauvorhaben
L02
Neubauvorhaben
Liebigstraße 3A, 10247 Berlin
Bauherr
WBF - Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain mbH
Dircksenstraße 38, 10178 Berlin
Generalplanung:
Arge L02 GbR
Tragwerksplanung:
vertreten durch: Philipp Wehage
Lichtenau Himburg Tebarth
Bauingenieure GmbH
Bismarckstraße 78, 10627 Berlin
T 030-3434920 F 030-34349229
DMSW Partnerschaft von Architekten
Mariannenplatz 23 I 10997 Berlin,
Ruf: (030) 61 65 80 -61 I Fax -62
www.dmsw.net I [email protected]
Haustechnikplanung:
GKK Gössler Kinz Kerber Kreienbaum Architekten BDA
Alte Jakobstraße 85/86 I 10179 Berlin
Ruf: (030) 39 06 30 -30 I Fax -40
www.gk-arch.de I [email protected]
Bauvorlageberechtigung Eintragungsnr. A K Berlin:
Philipp Wehage: 11132, Arndt Kerber: 11995
BAI - Projekt GmbH
Köpenicker Str 154a, 10997 Berlin
T (030) 616714630 F (030) 61671463 99
Freianlagenplanung:
bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh
Heidestraße 50, 10557 Berlin T (030)
405043914
Planersteller:
BAI Projekt GmbH
Planungsphase
Ausführungsplanung
Index
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Datum
Kurzbeschreibung Änderung
J
Änderungsdatum
Erstellungsdatum
Planformat
Maßstab
18.08.2016
A0
1:50
0m
0,5 m
1m
Entlüftung
DN 110
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 40
DN 70
DN 50
DN 50
DN 50
DN 40
DN 70
DN 50
DN 110
DN 90
STRANG 1
STRANG 4
DN 110
DN 110
DN 50
DN 40
DN 90
DN 50
DN 50
DN 90
DN 90
DN 50
DN 40
DN 50
STRANG 1
STRANG 4
DN 110
DN 110
DN 50
DN 50
DN 50
DN 90 DN 40
STRANG 5
DN 90
DN 50
DN 90
DN 50
DN 70
STRANG 7
DN 90
DN 90
DN 90
Entlüftung
DN 90
DN 50
DN 50
Entlüftung
DN 50
DN 40
DN 50
DN 90
DN 90
STRANG 5
DN 90
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 40
DN 50
DN 70
DN 90
STRANG 7
DN 90
DN 50
DN 50
DN 90
DN 50
DN 50
DN 40
DN 90 DN 50
DN 50
DN 50
DN 40
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 90
DN 90
DN 90 DN 50
DN 70
DN 90
DN 50
DN 90
DN 40
DN 90
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
Entlüftung
DN 90
DN 50
DN 50
Entlüftung
DN 50
DN 50
DN 50
DN 90
DN 50
DN 40
DN 40
DN 90
DN 70
DN 90
DN 50
DN 90
DN 50
DN 90 DN 40
DN 50
DN 50
Legende Abwasser
DN 50
DN 70
STRANG 4
STRANG 1
DN 90
DN 90
DN 90
STRANG 5
DN 70
DN 90
DN 50
STRANG 3
DN 90
STRANG 7
DN 40
DN 70
DN 50
Schmutzwasser
DN 110
DN 50
DN 50
DN 90
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 110
DN 40
DN 90
DN 50
DN 50
DN 40
DN 50
DN 50
DN 90
DN 50
DN 90
KG 410 - Sanitär
DN 40
DN 90
DN 90
Gewerk:
DN 50
DN 50
DN 90
DN 50
DN 90
DN 40
DN 50
DN 40
DN 50
Zeichnungstitel:
Strangschema Abwasser
Haus 3A
DN 50
DN 70
DN 90
STRANG 4
STRANG 1
DN 90
DN 90
STRANG 5
DN 90
DN 50
DN 70
STRANG 3
DN 90
DN 40
STRANG 7
DN 70
DN 50
A
B
B
A
±0,00 = 38,13 m ü. NHN
DN 110
DN 50
DN 90
DN 90
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 110
DN 40
DN 90
DN 50
DN 50
DN 40
DN 50
DN 90
DN 90
DN 50
DN 50
2A/B
zeHGW= 34,60 m N H N
gemäß Geotechnischem Bericht
DN 90
3A
DN 50
DN 40
DN 40
DN 50
DN 90
DN 50
DN 90
DN 40
DN 50
DN 50
N
Bauvorhaben
L02
Neubauvorhaben
Liebigstraße 3A, 10247 Berlin
Bauherr
WBF - Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain mbH
Dircksenstraße 38, 10178 Berlin
DN 50
DN 70
DN 90
STRANG 4
STRANG 1
DN 90
DN 90
STRANG 5
DN 90
DN 70
DN 50
STRANG 3
DN 90
STRANG 7
DN 40
DN 70
DN 50
Generalplanung:
DN 110
DN 50
DN 50
DN 110
DN 90
DN 90
DN 90
DN 50
DN 50
DN 40
DN 50
DN 90
DN 40
DN 90 DN 50
DN 50
DN 50
DN 40
DN 50
DN 50
DN 50
DN 90
DN 50
Arge L02 GbR
Tragwerksplanung:
vertreten durch: Philipp Wehage
Lichtenau Himburg Tebarth
Bauingenieure GmbH
Bismarckstraße 78, 10627 Berlin
T 030-3434920 F 030-34349229
DMSW Partnerschaft von Architekten
Mariannenplatz 23 I 10997 Berlin,
Ruf: (030) 61 65 80 -61 I Fax -62
www.dmsw.net I [email protected]
Haustechnikplanung:
GKK Gössler Kinz Kerber Kreienbaum Architekten BDA
Alte Jakobstraße 85/86 I 10179 Berlin
Ruf: (030) 39 06 30 -30 I Fax -40
www.gk-arch.de I [email protected]
DN 50
DN 70
DN 90
DN 90
DN 50
DN 70
DN 50
DN 50
DN 90
Bauvorlageberechtigung Eintragungsnr. A K Berlin:
Philipp Wehage: 11132, Arndt Kerber: 11995
BAI - Projekt GmbH
Köpenicker Str 154a, 10997 Berlin
T (030) 616714630 F (030) 61671463 99
Freianlagenplanung:
bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh
Heidestraße 50, 10557 Berlin T (030)
405043914
Planersteller:
BAI Projekt GmbH
DN 150
DN 125
DN 110
DN 125
DN 110
DN 110
Planungsphase
Ausführungsplanung
DN 50
Index
Datum
Kurzbeschreibung Änderung
DN 50
Qtot = 5.85 l/s
Hebeanlage
Änderungsdatum
Erstellungsdatum
Planformat
Maßstab
18.08.2016
1400x594
ohne
0m
0,5 m
1m
0
0.5
6. Dach
0.35
2.65
5. Oberge sch o ss
0.35
DN 12
DN 12
DN 12
DN 15
DN 12
DN 20
DN 15
DN 20
STRANG 4
STRANG 1
DN 15
DN 20
0.35
2.65
DN 20
DN 15
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 15
DN 12
DN 20
DN 15
DN 20
STRANG 4
STRANG 1
DN 15
DN 20
DN
DN
DN
DN
12
15
12
12
DN 15
DN 12
DN 12
DN
DN
DN
DN
12
15
12
12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 12
STRANG 5
DN 20
DN 15
DN 20
DN 15
DN 20
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
STRANG 7
DN 12
DN 20
DN 15
DN 12
DN 20
DN 15
DN 20
DN 15
DN 15
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 15
DN 20
DN 15
DN 20
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 12
DN 20
DN 15
DN 12
DN 15
DN 20
DN 15
DN 12
DN 15
DN 25
DN 15
DN 12
DN 12
STRANG 5
DN 15
DN 20
DN 15
DN 20
DN 12
DN 20
DN 12
DN 15
DN 12
STRANG 7
DN 12
DN 25
DN 15
DN 12
DN 25
DN 15
DN 12
3. Oberge sch o ss
DN 25
DN 15
DN 12
2.65
DN 15
DN 12
DN 15
4. Oberge sch o ss
DN 20
DN 15
DN 12
DN 20
DN 15
Legende
0.35
Trinkwasser, kalt
DN 12
DN 12
DN 12
DN 15
DN 12
DN 20
DN 15
DN 20
STRANG 4
STRANG 1
DN 15
DN 20
DN 15
DN 12
DN 15
DN 25
DN 20
DN 12
DN
DN
DN
DN
12
15
12
12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 12
DN 15
DN 20
DN 15
DN 20
DN 12
DN 20
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
STRANG 3
DN 20
DN 15
DN 20
DN 12
DN 20
DN 12
DN 15
DN 12
STRANG 7
DN 12
DN 12
Trinkwasser, warm
DN 12
DN 12
Trinkwasser, Zirkulation
FI L
DN 25
DN 20
DN 12
DN 20
DN 15
DN 12
Wasserfilter
Absperrarmatur
DN 25
DN 20
DN 12
W asserzähler
Absperrung mit Entleerung
Strangregulierventil
2. Oberg sch o ss
2.65
DN 25
DN 20
DN 12
DN 15
DN 20
STRANG 5
Gewerk:
KG 410 - Sanitär
0.35
Zeichnungstitel:
DN 12
DN 12
DN 12
DN 15
DN 12
DN 20
DN 15
DN 20
STRANG 4
STRANG 1
DN 15
DN 20
2.65
DN 15
DN 12
DN 15
DN 25
DN 20
DN 12
DN
DN
DN
DN
12
15
12
12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 12
STRANG 5
DN 15
DN 20
DN 15
DN 20
DN 12
DN 20
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 25
DN 20
DN 12
DN 15
DN 20
DN 12
DN 20
DN 12
DN 20
DN 12
DN 15
STRANG 7
DN 12
DN 12
DN 25
DN 15
DN 12
DN 12
DN 12
Strangschema Trinkwasser
Haus 3A
DN 25
DN 20
DN 12
A
1. Oberge sch o ss
DN 25
DN 20
DN 12
DN 15
DN 20
STRANG 3
B
B
A
±0,00 = 38,13 m ü. NHN
2A/B
zeHGW= 34,60 m N H N
gemäß Geotechnischem Bericht
N
3A
0.35
Bauvorhaben
DN 12
DN 12
DN 12
DN 15
DN 12
DN 20
DN 15
DN 20
STRANG 4
STRANG 1
DN 15
DN 20
0.4
2.65
DN 25
DN 25
DN 12
DN
DN
DN
DN
12
15
12
12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 12
DN 15
DN 20
DN 15
DN 20
DN 12
DN 20
DN 12
DN 15
DN 25
DN 25
DN 12
DN 12
DN 12
DN 15
DN 20
DN 12
DN 20
DN 12
DN 20
DN 12
DN 15
STRANG 7
DN 12
DN 12
DN 25
DN 20
DN 12
DN 25
DN 20
DN 12
DN 12
DN 12
L02
Neubauvorhaben
Liebigstraße 3A, 10247 Berlin
Bauherr
WBF - Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain mbH
Dircksenstraße 38, 10178 Berlin
Generalplanung:
DN 12
DN 15
DN 12
DN 20
DN 15
DN 20
DN 40
DN 25
DN 12
DN 15
DN 20
DN 25
DN 25
DN 12
1. Untergesch o ss
DN 12
DN 12
2.5
DN 15
DN 12
DN 15
STRANG 3
Erdg e sch o ss
DN 25
DN 25
DN 12
DN 15
DN 20
STRANG 5
DN 40
Summendurchfluss VR 22.34 l/s
Spitzendurchfluss VS 1.7305 l/s
DN 25
DN 25
DN 12
DN 32
DN 32
DN 12
DN 12
DN 20
DN 12
DN 15
DN 12
DN 15
DN 12
DN 12
DN 12
DN 12
DN 32
DN 25
DN 12
DN 25
DN 25
DN 12
DN 12
DN 12
DN 25
DN 20
DN 12
DN 12
DN 25
DN 25
DN 12
Arge L02 GbR
Tragwerksplanung:
vertreten durch: Philipp Wehage
Lichtenau Himburg Tebarth
Bauingenieure GmbH
Bismarckstraße 78, 10627 Berlin
T 030-3434920 F 030-34349229
DMSW Partnerschaft von Architekten
Mariannenplatz 23 I 10997 Berlin,
Ruf: (030) 61 65 80 -61 I Fax -62
www.dmsw.net I [email protected]
DN 15
DN 20
DN 12
DN 20
DN 15
DN 12
DN 12
DN 25
DN 20
DN 12
DN 15
DN 12
DN 15
DN 12
Haustechnikplanung:
GKK Gössler Kinz Kerber Kreienbaum Architekten BDA
Alte Jakobstraße 85/86 I 10179 Berlin
Ruf: (030) 39 06 30 -30 I Fax -40
www.gk-arch.de I [email protected]
Bauvorlageberechtigung Eintragungsnr. A K Berlin:
Philipp Wehage: 11132, Arndt Kerber: 11995
BAI - Projekt GmbH
Köpenicker Str 154a, 10997 Berlin
T (030) 616714630 F (030) 61671463 99
Freianlagenplanung:
bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh
Heidestraße 50, 10557 Berlin T (030)
405043914
Planersteller:
BAI Projekt GmbH
F I L
Planungsphase
DN 32 Summendurchfluss VR 6.95 l/s Spitzendurchfluss VS 1.1991 l/s
Ausführungsplanung
DN 32 Summendurchfluss VR 6.95 l/s Spitzendurchfluss VS 1.1991 l/s
Index
Datum
Änderungsdatum
Kurzbeschreibung Änderung
Erstellungsdatum
Planformat
Maßstab
18.08.2016
1200x594
ohne
0m
0,5 m
1m
ARGE L02, GKK/DMSW
Architekten BDA
Stand: 06.06.2016
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
WBM, Neubau Liebigstrasse 2-4
Bauablaufplan (Entwurf)
Vorgangsname
Vorgezogene Maßnahmen
Stützwand Einbau 3A
Dauer
10 Tage
10 Tage
Anfang
Mo 01.08.16
Mo 01.08.16
Aug '16
Sep '16
Okt '16
Nov '16
Dez '16
Jan '16
Feb '16
Mrz '17
Apr '17
Mai '17
Jun '17
Jul '17
Aug '17
Sep '17
Okt '17
Nov '17
Dez '17
Jan '17
Ende
25. 01. 08. 15. 22. 29. 05. 12. 19. 26. 03. 10. 17. 24. 31. 07. 14. 21. 28. 05. 12. 19. 26. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 01. 08. 15. 22. 29. 05. 12. 19. 26. 03. 10. 17. 24. 31. 07. 14. 21. 28. 04. 11. 18. 25. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 04. 11. 18. 25. 01. 08. 15. 22.
Fr 12.08.16
Fr 12.08.16
Stützwand Einbau 3A
Bauzeit gesamt
Baugrube Liebigstrasse 2A
Abbrucharbeiten 2A
Kampfmittelsondierung 2A
Träger täufen
Aushub/Verbau
Bodenaustausch
Rückbau Verbau
395 Tage
80 Tage
5 Tage
5 Tage
5 Tage
10 Tage
5 Tage
5 Tage
Mo 10.10.16
Mo 10.10.16
Mo 10.10.16
Mo 17.10.16
Mo 24.10.16
Mo 31.10.16
Mo 14.11.16
Mo 23.01.17
Fr 13.04.18
Fr 27.01.17
Fr 14.10.16
Fr 21.10.16
Fr 28.10.16
Fr 11.11.16
Fr 18.11.16
Fr 27.01.17
75 Tage
5 Tage
5 Tage
20 Tage
15 Tage
5 Tage
Mo 24.10.16
Mo 24.10.16
Mo 31.10.16
Mo 07.11.16
Mo 05.12.16
Mo 30.01.17
Fr 03.02.17
Fr 28.10.16
Fr 04.11.16
Fr 02.12.16
Fr 23.12.16
Fr 03.02.17
Rohbau Liebigstrasse 2A
Baustelleneinrichtung
Untergeschoss
Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
3. Obergeschoss
4. Obergeschoss
5. Obergeschoss
6. Obergeschoss
Attika
250 Tage
5 Tage
35 Tage
25 Tage
30 Tage
25 Tage
25 Tage
25 Tage
25 Tage
25 Tage
5 Tage
Mo 10.10.16
Mo 10.10.16
Mo 21.11.16
Mo 09.01.17
Mo 13.02.17
Mo 27.03.17
Mo 01.05.17
Mo 05.06.17
Mo 10.07.17
Mo 14.08.17
Mo 18.09.17
Fr 22.09.17
Fr 14.10.16
Fr 06.01.17
Fr 10.02.17
Fr 24.03.17
Fr 28.04.17
Fr 02.06.17
Fr 07.07.17
Fr 11.08.17
Fr 15.09.17
Fr 22.09.17
Rohbau Liebigstrasse 2A
Rohbau Liebigstrasse 3A
Baustelleneinrichtung
Untergeschoss
Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
3. Obergeschoss
4. Obergeschoss
5. Obergeschoss
Attika
205 Tage
5 Tage
25 Tage
20 Tage
20 Tage
20 Tage
20 Tage
20 Tage
20 Tage
5 Tage
Mo 10.10.16
Mo 10.10.16
Mo 26.12.16
Mo 30.01.17
Mo 27.02.17
Mo 27.03.17
Mo 24.04.17
Mo 22.05.17
Mo 19.06.17
Mo 17.07.17
Fr 21.07.17
Fr 14.10.16
Fr 27.01.17
Fr 24.02.17
Fr 24.03.17
Fr 21.04.17
Fr 19.05.17
Fr 16.06.17
Fr 14.07.17
Fr 21.07.17
Rohbau Liebigstrasse 3A
Dach
Dampfsperre/Notabdichtung Liebigstrasse 3A
Dämmung Liebigstrasse 3A
Abdichtung Liebigstrasse 3A
Blecharbeiten Liebigstrasse 3A
Dampfsperre/Notabdichtung Liebigstrasse 2A
Dämmung Liebigstrasse 2A
Abdichtung Liebigstrasse 2A
Blecharbeiten Liebigstrasse 2A
85 Tage
5 Tage
5 Tage
10 Tage
15 Tage
5 Tage
5 Tage
10 Tage
20 Tage
Mo 24.07.17
Mo 24.07.17
Mo 31.07.17
Mo 07.08.17
Mo 21.08.17
Mo 25.09.17
Mo 02.10.17
Mo 09.10.17
Mo 23.10.17
Fr 17.11.17
Fr 28.07.17
Fr 04.08.17
Fr 18.08.17
Fr 08.09.17
Fr 29.09.17
Fr 06.10.17
Fr 20.10.17
Fr 17.11.17
Gerüstbauarbeiten
Liebigstrasse 3A
Liebigstrasse 2A
50 Tage
5 Tage
5 Tage
Mo 24.07.17
Mo 24.07.17
Mo 25.09.17
Fr 29.09.17
Fr 28.07.17
Fr 29.09.17
Fenster/Sonnenschutz
Einbau Fenster Liebigstrasse 3A
Einbau Fenster Liebigstrasse 2A
65 Tage
40 Tage
50 Tage
Mo 15.05.17
Mo 15.05.17
Mo 05.06.17
Fr 11.08.17
Fr 07.07.17
Fr 11.08.17
WDVS
Einbau WDVS Liebigstrasse 3A
Einbau WDVS Liebigstrasse 2A
75 Tage
40 Tage
50 Tage
Mo 26.06.17
Mo 26.06.17
Mo 31.07.17
Fr 06.10.17
Fr 18.08.17
Fr 06.10.17
WDVS
Putzarbeiten
Putzarbeiten Liebigstrasse 3A
Putzarbeiten Liebigstrasse 2A
65 Tage
40 Tage
40 Tage
Mo 26.06.17
Mo 26.06.17
Mo 31.07.17
Fr 22.09.17
Fr 18.08.17
Fr 22.09.17
Putzarbeiten
105 Tage
30 Tage
30 Tage
10 Tage
30 Tage
30 Tage
20 Tage
Mo 24.07.17
Mo 24.07.17
Mo 04.09.17
Mo 16.10.17
Mo 28.08.17
Mo 09.10.17
Mo 20.11.17
Fr 15.12.17
Fr 01.09.17
Fr 13.10.17
Fr 27.10.17
Fr 06.10.17
Fr 17.11.17
Fr 15.12.17
Estricharbeiten
Estricharbeiten Liebigstrasse 3A
Estricharbeiten Liebigstrasse 2A
55 Tage
20 Tage
30 Tage
Mo 18.09.17
Mo 18.09.17
Mo 23.10.17
Fr 01.12.17
Fr 13.10.17
Fr 01.12.17
Tischler/Türen
Einbau Türen Liebigstrasse 3A
Einbau Türen Liebigstrasse 2A
65 Tage
20 Tage
30 Tage
Mo 18.09.17
Mo 18.09.17
Mo 06.11.17
Fr 15.12.17
Fr 13.10.17
Fr 15.12.17
Fliesenarbeiten
Fliesenarbeiten Liebigstrasse 3A
Fliesenarbeiten Liebigstrasse 2A
65 Tage
25 Tage
35 Tage
Mo 23.10.17
Mo 23.10.17
Mo 04.12.17
Fr 19.01.18
Fr 24.11.17
Fr 19.01.18
Metallbauarbeiten
Einbau Kellerabtrennungen Liebigstrasse 3A
Einbau Kellerabtrennungen Liebigstrasse 2A
40 Tage
10 Tage
10 Tage
Mo 18.09.17
Mo 18.09.17
Mo 30.10.17
Fr 10.11.17
Fr 29.09.17
Fr 10.11.17
Schlosserarbeiten
Schlosserarbeiten Liebigstrasse 3A
Schlosserarbeiten Liebigstrasse 2A
85 Tage
40 Tage
50 Tage
Mo 13.11.17
Mo 13.11.17
Mo 01.01.18
Fr 09.03.18
Fr 05.01.18
Fr 09.03.18
115 Tage
30 Tage
40 Tage
20 Tage
30 Tage
Mo 02.10.17
Mo 02.10.17
Mo 20.11.17
Mo 11.12.17
Mo 29.01.18
Fr 09.03.18
Fr 10.11.17
Fr 12.01.18
Fr 05.01.18
Fr 09.03.18
Bodenbelag/Parkett
Bodenbelagssarbeiten Liebigstrasse 3A
Bodenbelagssarbeiten Liebigstrasse 2A
80 Tage
35 Tage
50 Tage
Mo 06.11.17
Mo 06.11.17
Mo 18.12.17
Fr 23.02.18
Fr 22.12.17
Fr 23.02.18
Schließanlage
Schließanlage Liebigstrasse 3A
Schließanlage Liebigstrasse 2A
50 Tage
5 Tage
5 Tage
Mo 01.01.18
Mo 01.01.18
Mo 05.03.18
Fr 09.03.18
Fr 05.01.18
Fr 09.03.18
Baureinigung
Baureinigung Liebigstrasse 3A
Baureinigung Liebigstrasse 2A
60 Tage
10 Tage
15 Tage
Mo 22.01.18
Mo 22.01.18
Mo 26.03.18
Fr 13.04.18
Fr 02.02.18
Fr 13.04.18
Abnahme/Mängelbeseitigung
Liebigstrasse 3A
Liebigstrasse 2A
85 Tage
40 Tage
50 Tage
Mo 27.11.17
Mo 27.11.17
Mo 15.01.18
Fr 23.03.18
Fr 19.01.18
Fr 23.03.18
Wasser/Abwasser
Rohinstallation Wasser/Abwasser Liebigstrasse 3A
Rohinstallation Wasser/Abwasser Liebigstrasse 2A
Feininstallation Wasser/Abwasser Liebigstrasse 3A
Feininstallation Wasser/Abwasser Liebigstrasse 2A
180 Tage
40 Tage
60 Tage
30 Tage
45 Tage
Mo 19.06.17
Mo 19.06.17
Mo 24.07.17
Mo 30.10.17
Mo 25.12.17
Fr 23.02.18
Fr 11.08.17
Fr 13.10.17
Fr 08.12.17
Fr 23.02.18
Wasser/Abwasser
Wärmeversogung
Rohinstallation Wärmeversorgung Liebigstrasse 3A
Rohinstallation Wärmeversorgung Liebigstrasse 2A
Feininstallation Wärmeversorgung Liebigstrasse 3A
Feininstallation Wärmeversorgung Liebigstrasse 2A
180 Tage
40 Tage
60 Tage
30 Tage
45 Tage
Mo 19.06.17
Mo 19.06.17
Mo 24.07.17
Mo 30.10.17
Mo 25.12.17
Fr 23.02.18
Fr 11.08.17
Fr 13.10.17
Fr 08.12.17
Fr 23.02.18
Wärmeversogung
Luftttechnische Anlagen
Rohinstallation Lüftung Liebigstrasse 3A
Rohinstallation Lüftung Liebigstrasse 2A
Feininstallation Lüftung Liebigstrasse 3A
Feininstallation Lüftung Liebigstrasse 2A
165 Tage
20 Tage
30 Tage
10 Tage
25 Tage
Mo 10.07.17
Mo 10.07.17
Mo 31.07.17
Mo 30.10.17
Mo 22.01.18
Fr 23.02.18
Fr 04.08.17
Fr 08.09.17
Fr 10.11.17
Fr 23.02.18
Elektrotechnische Anlagen (Stark-, Schwachstrom)
Rohinstallation Elektro Liebigstrasse 3A
Rohinstallation Elektro Liebigstrasse 2A
Feininstallation Elektro Liebigstrasse 3A
Feininstallation Elektro Liebigstrasse 2A
205 Tage
40 Tage
60 Tage
20 Tage
25 Tage
Mo 15.05.17
Mo 15.05.17
Mo 19.06.17
Mo 27.11.17
Mo 22.01.18
Fr 23.02.18
Fr 07.07.17
Fr 08.09.17
Fr 22.12.17
Fr 23.02.18
Förderanlagen
Aufzugsmontage Liebigstrasse 3A
Aufzugsmontage Liebigstrasse 2A
TÜV-Abname
90 Tage
30 Tage
50 Tage
10 Tage
Mo 20.11.17
Mo 20.11.17
Mo 01.01.18
Mo 12.03.18
Fr 23.03.18
Fr 29.12.17
Fr 09.03.18
Fr 23.03.18
Außenanlagen
Wege & befestigte Flächen Liebigstrasse 3A
Wege & befestigte Flächen Liebigstrasse 2A
Pflanzungen Liebigstrasse 3A
Pflanzungen Liebigstrasse 2A
90 Tage
40 Tage
40 Tage
10 Tage
10 Tage
Mo 27.11.17
Mo 27.11.17
Mo 29.01.18
Mo 05.03.18
Mo 19.03.18
Fr 30.03.18
Fr 19.01.18
Fr 23.03.18
Fr 16.03.18
Fr 30.03.18
Baugrube Liebigstrasse 3A
Kampmittelsondierung 3A
Träger täufen
Herstellung Tiefengründung
Aushub/Verbau
Rückbau Verbau
Trockenbauarbeiten
Wände einseitig beplankt Liebigstrasse 3A
Wände schließen Liebigstrasse 3A
Wände spachteln Liebigstrasse 3A
Wände einseitig beplankt Liebigstrasse 2A
Wände schließen Liebigstrasse 2A
Wände spachteln Liebigstrasse 2A
Malerarbeiten
Malerarbeiten I Liebigstrasse 3A
Malerarbeiten I Liebigstrasse 2A
Malerarbeiten II Liebigstrasse 3A
Malerarbeiten II Liebigstrasse 2A
Vorgang
Unterbrechung
Baugrube Liebigstrasse 2A
Abbrucharbeiten 2A
Kampfmittelsondierung 2A
Träger täufen
Aushub/Verbau
Bodenaustausch
Rückbau Verbau
Baugrube Liebigstrasse 3A
Kampmittelsondierung 3A
Träger täufen
Herstellung Tiefengründung
Aushub/Verbau
Rückbau Verbau
Baustelleneinrichtung
Untergeschoss
Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
3. Obergeschoss
4. Obergeschoss
5. Obergeschoss
6. Obergeschoss
Attika
Baustelleneinrichtung
Untergeschoss
Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
3. Obergeschoss
4. Obergeschoss
5. Obergeschoss
Attika
Dach
Dampfsperre/Notabdichtung Liebigstrasse 3A
Dämmung Liebigstrasse 3A
Abdichtung Liebigstrasse 3A
Blecharbeiten Liebigstrasse 3A
Dampfsperre/Notabdichtung Liebigstrasse 2A
Dämmung Liebigstrasse 2A
Abdichtung Liebigstrasse 2A
Blecharbeiten Liebigstrasse 2A
Gerüstbauarbeiten
Liebigstrasse 3A
Liebigstrasse 2A
Fenster/Sonnenschutz
Einbau Fenster Liebigstrasse 3A
Einbau Fenster Liebigstrasse 2A
Einbau WDVS Liebigstrasse 3A
Einbau WDVS Liebigstrasse 2A
Putzarbeiten Liebigstrasse 3A
Putzarbeiten Liebigstrasse 2A
Trockenbauarbeiten
Wände einseitig beplankt Liebigstrasse 3A
Wände schließen Liebigstrasse 3A
Wände spachteln Liebigstrasse 3A
Wände einseitig beplankt Liebigstrasse 2A
Wände schließen Liebigstrasse 2A
Wände spachteln Liebigstrasse 2A
Estricharbeiten
Estricharbeiten Liebigstrasse 3A
Estricharbeiten Liebigstrasse 2A
Tischler/Türen
Einbau Türen Liebigstrasse 3A
Einbau Türen Liebigstrasse 2A
Fliesenarbeiten
Fliesenarbeiten Liebigstrasse 3A
Fliesenarbeiten Liebigstrasse 2A
Metallbauarbeiten
Einbau Kellerabtrennungen Liebigstrasse 3A
Einbau Kellerabtrennungen Liebigstrasse 2A
Schlosserarbeiten
Schlosserarbeiten Liebigstrasse 3A
Malerarbeiten
Malerarbeiten I Liebigstrasse 3A
Malerarbeiten I Liebigstrasse 2A
Malerarbeiten II Liebigstrasse 3A
Bodenbelag/Parkett
Bodenbelagssarbeiten Liebigstrasse 3A
Schließanlage
Schließanlage Liebigstrasse 3A
Baureinigung
Abnahme/Mängelbeseitigung
Liebigstrasse 3A
Rohinstallation Wasser/Abwasser Liebigstrasse 3A
Rohinstallation Wasser/Abwasser Liebigstrasse 2A
Feininstallation Wasser/Abwasser Liebigstrasse 3A
Rohinstallation Wärmeversorgung Liebigstrasse 3A
Rohinstallation Wärmeversorgung Liebigstrasse 2A
Feininstallation Wärmeversorgung Liebigstrasse 3A
Luftttechnische Anlagen
Rohinstallation Lüftung Liebigstrasse 3A
Rohinstallation Lüftung Liebigstrasse 2A
Feininstallation Lüftung Liebigstrasse 3A
Elektrotechnische Anlagen (Stark-, Schwachstrom)
Rohinstallation Elektro Liebigstrasse 3A
Rohinstallation Elektro Liebigstrasse 2A
Feininstallation Elektro Liebigstrasse 3A
Förderanlagen
Aufzugsmontage Liebigstrasse 3A
Außenanlagen
Wege & befestigte Flächen Liebigstrasse 3A
In Arbeit
Meilenstein
Sammelvorgang
Projektsammelvorgang
Externe Vorgänge
Externer Meilenstein
Stichtag

Fragen und Antworten

Grundriss Wohnung 1.5

Floyd-L.-Parks-Weg 7 14167 Berlin Lichterfelde

Floyd-L.-Parks-Weg 13 14167 Berlin Lichterfelde

Begleitschein für Vertrag mit Fremdfirmen

2238 B3 GmbH Berlin-Brandenburg Bioenergie Seite 1

Arbeitsauftrag FORST

Schulweg-Ratgeber - und Fortbildungszentrum muslimischer

Information über die Vergabe von Bauleistungen

Biesdorfer Stadtgärten Stadthäuser zum Wohlfühlen