Vergabe-/Projekt-Nr.: 72/16 Bekanntmachung einer Öffentlichen Ausschreibung nach § 12 Abs. VOB/A Maßnahme: Tiefbauarbeiten Los 1: Erneuerung Wasserleitung Schwalbenstraße, Hoffenheim Los 2: Sanierung Abwasserschacht mit Anschlüssen, Sinsheim, Neulandstraße Los 3: Neubau Wasserleitungsquerung über die Elsenz, Sinsheim Name, Anschrift des Auftragsgebers Stadt Sinsheim Stadtwerke Sinsheim Wilhelmstraße 14-18 74889 Sinsheim Vergabestelle Stadt Sinsheim Vergabemanagement Wilhelmstraße 14-18 74889 Sinsheim Tel.: 07261 404-211, Fax: 07261 404-4560 E-Mail: [email protected] Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung Elektronische Auftragsvergabe mit Verfahren der Ver- und Entschlüsselung Über www.auftragsboerse.de Art des Auftrags Tiefbauarbeiten Ort der Ausführung Los 1: Schwalbenstraße / Sperberstraße in Hoffenheim Los 2: Neulandstraße 24, 74889 Sinsheim Los 3: Dührener Straße in Sinsheim Art und Umfang der Leistung siehe unten Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags (nur, wenn auch Planungsleistungen mit ausgeschrieben werden) Art und Umfang der einzelnen Lose Anzahl der Lose: 3 Los1: Wasserleitungsbau Schwalbenstraße / Sperberstraße in Sinsheim, ST Hoffenheim Baubeginn nach Wahl des AN; Fertigstellung bis 30.06.2017 515 m² Oberflächenaufbruch und Wiederherstellung (Asphaltbauweise) 230 m Wasserleitung DN 125 GGG liefern und verlegen 310 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung 9 Stck Hausanschlüsse PE HD da 50 erneuern 3 Stck Schieber und Hydranten liefern und einbauen Seite 1 von 4 Los2: Austausch Schachtbauwerk KS 91560051 Neulandstraße in Sinsheim Baubeginn nach Wahl des AN; Fertigstellung bis 30.11.2016 1 Stck best. Schachtbauwerk freilegen und abbrechen 1 Stck Schachtbauwerk StB FT DN 1500 liefern und versetzen 4 Stck Anschlussleitungen (DN 500/ DN 500/ DN 400/ DN 300) an neues Schachtbauwerk anbinden 100 m² Oberflächenaufbruch und Wiederherstellung (Asphaltbauweise) Los3: Neubau Wasserleitung als Brückenleitung Dührener Straße in Sinsheim Baubeginn nach Wahl des AN; Fertigstellung bis 30.06.2017 30 m² Oberflächenaufbruch und Wiederherstellung (Asphaltbauweise) 2 Stck Treppe aus Blockstufen teilweise abbrechen und wiederherstellen 50 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung 10 m Wasserleitung DN 150 GGG liefern und verlegen (erdverlegt) 15 m Wasserleitung DN 150 WKG- Rohre Wickelfalz Mantelrohr (Edelstahl) da 280 liefern und verlegen (als Brückenleitung) 10 m Wasserleitung DN 150 WKG- Rohre PE-HD Mantelrohr liefern und verlegen (als Übergang Brückenleitung / Erdleitung) 4 Stck WKG MMQ DN 150 liefern und verlegen 2 Stck Schieber DN 150 liefern und einbauen Frist für die Ausführung Nebenangebote sind Baubeginn nach Wahl des Auftragnehmers Fertigstellung Los 1 und 3: 30.06.2017 Los 2: 30.11.2016 zugelassen nicht zugelassen Ausschreibende Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können s.o. Entgelt für die Unterlagen Höhe des Entgelts: 30,00 € bei Selbstabholung: 25,00 € Zahlungsweise: bar oder Scheck Mittwoch, 27.07.2016 Ausgabe der Unterlagen Die Unterlagen können in Zimmer 321 im 3. OG abgeholt werden. Die Angebote müssen in Deutsch abgefasst sein. Sie sind an die Vergabestelle zu adressieren und spätestens zur Eröffnung der Angebote bei der Vergabestelle einzureichen. Seite 2 von 4 Die Unterlagen können ab dem o.g. Termin von der Plattform www.auftragsboerse.de heruntergeladen wedren. Datum: Uhrzeit: Ort: Eröffnung der Angebote 23.08.2016 10:30 Uhr Rathaus Sinsheim Wilhelmstraße 14-18 Zimmer 227 74889 Sinsheim Die Zuschlagsfrist endet am 22.09.2016. Bei der Eröffnung dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigte anwesend sein. Sicherheiten für Vertragserfüllung für Mängelansprüche für vereinbarte Vorauszahlung / Abschlagszahlung entspricht Nr. 8 Besondere Vertragsbedingungen – KEV 116.1 (B) BVB Sofern die Auftragssumme (z.B. im Zuge einer Gesamtvergabe aller drei Lose) 250.000 € netto erreicht, werden die o.g. Sicherheiten gefordert. Vertragsstrafe ja, bei Verstoß gegen Verpflichtungen LTMG Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen Nach § 16 VOB/B, den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen Rechtsform für Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters Mit dem Angebot einzureichen: Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 VOB/A Näheres siehe Nr. 3.1 und 3.2 Aufforderung zur Angebotsabgabe z.B. KEV 110.1 (B) A Erklärung zur Insolvenz Erklärung zu Verfehlungen Erklärung zu Steuern Erklärung zu Krankenkassen Erklärung zu Berufsgenossenschaft Erklärung zu Gewerbeanmeldung Erklärung zu Berufsregister Erklärung zu Umsatz Erklärung zu Referenzen Erklärung zu Haftpflichtversicherung Verpflichtungserklärung Mindestlohn nach §§ 4 und 5 LTMG mit Vordruck 179.3 AngErg Mindestlohn Seite 3 von 4 Weitere Erklärungen / Nachweise ggf. Nachweis Gleichwertigkeit Stelle zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße ist Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) Regierungspräsidium Karlsruhe, Schlossplatz 1-3, Abteilung 1, Referat 11, 76247 Karlsruhe Vergabekammer (§ 104 GWB) Seite 4 von 4
© Copyright 2024 ExpyDoc