PDF (1) - Gemeinde Rehlingen

211
(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)
Vergabestelle
Gemeinde Rehlingen-Siersburg
vertr. durch den BM Herr Martin Silvanus
Bouzonviller Platz
66780 Rehlingen-Siersburg
Datum der Veröffentlichung 30.07.2016
Vergabeart
Öffentliche Ausschreibung
Beschränkte Ausschreibung
Beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem
Teilnahmewettbewerb
Freihändige Vergabe
Internationale NATO-Ausschreibung
Eröffnungs-/Einreichungstermin
Datum: 22.08.2016
Uhrzeit: 10.00 Uhr
Ort: Rathaus der Gemeinde Rehlingen-Siersburg
Bouzonviller Platz
66780 Rehlingen-Siersb.
Raum: Abteilung Bauwesen
Zuschlagsfrist endet am: 22.09.2016
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A)
Bezeichnung der Bauleistung
Maßnahmennummer
Baumaßnahme
2.1.01.13 /
2023.783100
Erweiterung Grundschule Siersburg
Zum Horst 12, 66780 Rehlingen-Siersburg
Vergabenummer
Leistung
Erdbau-, Entwässerungskanal-, Betonbauarbeiten
Anlagen
A)
B)
die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
212
Bewerbungsbedingungen (Stand März 2012)
232
Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU
242
Wartung
243
Instandhaltung
die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
214
Besondere Vertragsbedingungen
215
Zusätzliche Vertragsbedingungen (Stand Juli 2013)
225
Stoffpreisgleitklausel
231
Vereinbarung Tariftreue
241
Abfall
244
Datenverarbeitung
246
Aufträge für Gaststreitkräfte
247
Bauaufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz
625
NATO Infrastruktur
Ausgabe 2008 - Stand September 2013
Seite 1 von 4
211
(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)
C)
die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:
213
Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
124
Eigenerklärung zur Eignung
224
Angebot Lohngleitklausel
233
Nachunternehmerleistungen
234
Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
Vertragsformular für Wartung/Instandhaltung
248
1
Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und für Rechnung
Gemeinde Rehlingen-Siersburg
vertr. durch den Bürgermeister Herr Martin Silvanus
Bouzonviller Platz
66780 Rehlingen-Siersburg
zu vergeben.
2
Auskünfte
Auskünfte werden erteilt, nicht beigefügte Unterlagen können eingesehen werden bei/beim
Name
bochem.schmidt architekten, Wagnerstraße 2, 66663 Merzig
Anschrift
Tel.
06861-91525 10
Fax
06861-91525 50
E-Mail [email protected]
Nicht beigefügte Unterlagen sind:
Baugrundgutachten
3
Vorlage von Nachweisen/Angaben/Unterlagen
3.1
Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind - zusätzlich zu den in den Bewerbungsbedingungen genannten - mit dem Angebot einzureichen:
siehe Vergabebekanntmachung
Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
Aktuelle Freistellungsbescheinigung Finanzamt
Verpflichtungserklärung Tariftreue Saarland 2016
3.2
Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind - zusätzlich zu den in den Bewerbungsbedingungen
genannten - auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen
siehe Vergabebekanntmachung
Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248
236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
Ausgabe 2008 - Stand September 2013
Seite 2 von 4
211
(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)
3.3
- frei -
4
Losweise Vergabe
nein
ja, Angebote sind möglich
nur für ein Los
für ein Los oder mehrere Lose
nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)
5
Nebenangebote
5.1
Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht:
5.2
Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen), ausgenommen
Nebenangebote, die Nachlässe mit Bedingungen beinhalten
für die gesamte Leistung
nur für nachfolgend genannte Bereiche:
mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:
unter folgenden weiteren Bedingungen:
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
6
- frei -
7
Angebote können abgegeben werden:
schriftlich.
elektronisch mit fortgeschrittener Signatur.
elektronisch mit qualifizierter Signatur.
schriftlich mit Mantelbogenverfahren.
8
Angebotsabgabe
Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die Vergabestelle
baldmöglichst davon zu unterrichten (entfällt bei Öffentlicher Ausschreibung).
Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefügte Angebotsschreiben zu unterzeichnen und zusammen
mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum vorgenannten Eröffnungs- / Einreichungstermin
an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:
siehe Briefkopf
Stelle:
Rathaus der Gemeinde Rehlingen-Siersburg,
- Abteilung Bauwesen Bouzonviller Platz,
66780 Rehlingen-Siersburg
Ausgabe 2008 - Stand September 2013
Seite 3 von 4
211
(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)
Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe
„Angebot für
Maßnahmennummer:
Baumaßnahme:
2.1.01.13 / 2023.783100 Erweiterung Grundschule Siersburg
Vergabenummer
Leistung
Erdbau-, Entwässerungskanal-, Betonarbeiten
„
zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.
Bei Angebotsabgabe im Mantelbogenverfahren ist das unterschriebene Angebotsschreiben im verschlossenen Umschlag bis zum vorgenannten Termin an oben bezeichnete Stelle zu senden oder dort
abzugeben sowie das Angebot zusammen mit den Anlagen bis zum Eröffnungs-/Einreichungstermin
über die Vergabeplattform einzureichen.
Bei elektronischer Angebotsabgabe ist das Angebot wie vorgegeben digital zu signieren und zusammen mit den Anlagen bis zum Eröffnungs- /Einreichungstermin über die Vergabeplattform bei der
Vergabestelle einzureichen.
9
Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A):
Kommunalaufsichtsbehörde beim Landesverwaltungsamt
Am Markt 7,
66386 St. Ingbert
10
(frei)
Ausgabe 2008 - Stand September 2013
Seite 4 von 4
212
(Teilnahmebedingungen)
Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung (April 2016)
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine
Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1).
1
Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten,
Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe
in Textform darauf hinzuweisen.
2
Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer
unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte
darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen
verbunden ist.
3
Angebot
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.
3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das
Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist
einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.
3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. Die
von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein
verbindlich.
3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von
der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.
3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.
3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen
geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt,
benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter
die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in "Mischkalkulationen" auf andere
Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.
3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer
anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am
Schluss des Angebotes hinzuzufügen.
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die
ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden
und
an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der
Auftragserteilung Vertragsinhalt.
4
Unterlagen zum Angebot
Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation und/oder die von ihr benannten
Formblätter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise
ausgefüllt zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch für
Nachunternehmerleistungen.
5
Nebenangebote
5.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im
Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ
gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit
Angebotsabgabe nachzuweisen.
5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu
beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der
Bauleistung erforderlich sind.
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen
Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot
entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.
5.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses
beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen
und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).
5.4 Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung
ausgeschlossen.
6
Bietergemeinschaften
6.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform
abzugeben,
-
in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags
bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber
rechtsverbindlich vertritt,
-
dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw.
fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben
6.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die
sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet
haben, nicht zugelassen.
7
Nachunternehmen
Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er
in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen
angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.
8
Eignung
8.1 Öffentliche Ausschreibung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste
des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis)
und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von
Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind
oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem
Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes
Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die
Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten
Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur
Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die
nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache
beizufügen.
8.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben
Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der
engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen
Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen,
ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf
gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen
zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die
Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt
bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der
Liste
des
Vereins
für
die
Präqualifikation
von
Bauunternehmen
e.V.
(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische
Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine
Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die
Eignung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb
nachgewiesen ist.
213
(Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)
Name und Anschrift des Bieters
Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:
(Name und Anschrift der Vergabestelle)
Gemeinde Rehlingen-Siersburg
vertr. durch den Bürgermeister Herr Martin Silvanus
Bouzonviller Platz
66780 Rehlingen-Siersburg
Angebotsschreiben
Bezeichnung der Bauleistung:
Maßnahmennummer
Baumaßnahme
2.1.01.13 /
2023.783100
Erweiterung Grundschule Siersburg
Zum Horst 12, 66780 Rehlingen-Siersburg
Vergabenummer
Leistung
Anlagen1
124
Erdbau-, Entwässerungskanal-, Betonarbeiten
Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit
den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
Vertragsformular für Wartung/Instandhaltung mit den Preisen sowie den
geforderten Angaben und Erklärungen
Eigenerklärung zur Eignung
221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
224
Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
233
Nachunternehmerleistungen
234
Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
235
Leistungen anderer Unternehmen
Nebenangebot(e)
Freistellungserklärung Finanzamt
Vereinbarung Tariftreue Saarland 2016
1
2
2.1
Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten
Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden.
Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem.
Leistungsbeschreibung einschl. Umsatzsteuer (brutto)/ohne
Umsatzssteuer (netto) beträgt
Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem.Wartungsund/oder Instandhaltungsvertrag einschl. Umsatzsteuer (brutto)/ohne
Umsatzssteuer (netto) beträgt
€
€*
* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Wartungs-/Instandhaltungsvertrag beiliegt
_______________
1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen
Seite 1 von 2
Ausgabe 2008 - Stand August 2012
213
(Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung)
3
Anzahl der Nebenangebote
St.
4
Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme
für Haupt- und alle Nebenangebote
%
5
6
7
Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2012,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B
Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis
eingetragen unter Nummer:
Name:
PQ_Nummer:
Name:
PQ_Nummer:
Name:
PQ_Nummer:
Name:
PQ_Nummer:
Name:
PQ_Nummer:
Ich/Wir erklären, dass
ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis
der Leistungen anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
8
Ich/Wir erklären, dass
- ich/wir bei Verwendung eines selbstgefertigten Leistungsverzeichnisses (Abschrift oder
Kurzfassung) den Wortlaut des vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses
(Langtext) als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres
Angebotes sind.
- ein von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß
Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz
auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“
geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben
fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten
und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen
wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch
die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
Unterschrift/Signatur
Ist das Angebot nicht wie vorgegeben signiert oder ist das Angebotsschreiben nicht an dieser Stelle
unterschrieben, wird das Angebot ausgeschlossen.
Seite 2 von 2
Ausgabe 2008 - Stand August 2012
214
(Besondere Vertragsbedingungen)
Vergabenummer
Baumaßnahme
Erweiterung Grundschule Siersburg
Zum Horst 12, 66780 Rehlingen-Siersburg
Leistung
Erdbau-, Entwässerungskanal-, Betonbauarbeiten
Besondere Vertragsbedingungen
1
Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1
Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):
Mit der Ausführung ist zu beginnen
am
.
spätestens
41
in der
Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
KW
2016
, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B);
die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis
i
___
zugehen.
nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am
.
innerhalb von
50
in der
Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
KW
2016
, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
in der im beigefügten Bauzeitplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
1.2
Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs.1 VOB/B sind:
vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
vorstehende Frist für die Vollendung (Gebäudehülle Neubau inkl. Dachdecke Spannbeton)
folgende Einzelfristen
aus dem beigefügten Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B)
ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:
Innere Abbrucharbeiten im Bestandsgebäude (Bereich Lehrerzimmer EG) 03. bis 08.Juli 2016
2
Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
2.1
bei Überschreitung des Ausführungsbeginns
€
0,5
Ausgabe 2008 – Stand Mai 2014
v. H. der Auftragssumme
Seite 1 von 3
214
(Besondere Vertragsbedingungen)
2.2
bei Überschreitung von Einzelfristen
Für unter 1.2 genannte Einzelfrist bei Überschreitung Ausführungsbeginn 0,5 v. H. der Auftragssumme
5,0 v. H. der Auftragssumme begrenzt.
2.3
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt
2.4
Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für den Ausführungsbeginn
oder wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine (Einzelfristen als Vertragsfristen)
werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung
verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.
3
Rechnungen (§ 14 VOB/B)
3.1
Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber
-fach und zugleich
3.2
bei
bochem.schmidt architekten, Wagnerstraße 2, 66663 Merzig
2
-fach einzureichen.
Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
1
4
-fach einzureichen.
Zahlung (§ 16 VOB/B)
Die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf
5
Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)
5.1
Stellung der Sicherheit
Tage.
Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von
5,0
v. H. der Brutto-Auftragssumme (ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens
250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt.
Die Sicherheit für Vertragserfüllung ist nach Abnahme Zug um Zug gegen eine Sicherheit für Mängelansprüche
auszutauschen. Bestehen zu diesem Zeitpunkt noch Vertragserfüllungsansprüche, ist dafür eine gesonderte
Sicherheit zu stellen; bei Verwendung einer Bürgschaft in einer gesonderten Urkunde.
Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt
3,0
v. H. der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge.
Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B):
Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss
(Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer Bürgschaft, so ist der
Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.
5.2
Art der Sicherheit
Für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt oder
Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.
Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewählte Sicherheit durch eine andere der vorgenannten
ersetzen.
Für vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B) und für vereinbarte Vorauszahlungen
ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten.
Ausgabe 2008 – Stand Mai 2014
Seite 2 von 3
214
(Besondere Vertragsbedingungen)
5.3
Sicherheitsleistung durch Bürgschaft
Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweilige Formblatt des Vergabe- und
Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss inhaltlich vollständig den Formblättern des Auftraggebers entsprechen, und zwar für
- die Vertragserfüllung das Formblatt
- die Mängelansprüche das Formblatt
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr.
1 Satz 3 VOB/B das Formblatt
(kombinierte) "Vertragserfüllungs- und Mängelansprüchebürgschaft"
"Mängelansprüchebürgschaft"
"Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft"
Die Bürgschaft ist von einem
- in den Europäischen Gemeinschaften oder
- in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
oder
- in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen
zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kreditversicherer zu stellen.
Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:
- ”Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem
Recht.
- Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§
770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene
oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners.
- Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen
Zustimmung bindend.
- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."
Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur e i n e r Urkunde zu stellen.
Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile,
für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.
Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf
fällige Zahlungen angerechnet worden ist.
6
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen
umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale
Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
7-9
- frei -
10
Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Die Bedingungen sind zu nummerieren; als Abschluss ist zu schreiben: „Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen".
10.1
Steuerabzug bei Bauleistungen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Ausgabe 2008 – Stand Mai 2014
Seite 3 von 3
Richtlinien zu 214
(Besondere Vertragsbedingungen)
Richtlinien zu 214
Besondere Vertragsbedingungen
1
Nr. 1 Ausführungsfristen
1.1
Allgemein
Es ist zwischen Ausführungsfristen und Einzelfristen zu unterscheiden.
Ausführungsfristen sind immer verbindliche Vertragsfristen.
Einzelfristen (§ 11 Abs. 2 VOB/A) sind in der Regel Bauablauffristen. Sie werden nur dann
zu Vertragsfristen, wenn sie in den Besonderen Vertragsbedingungen 214 als solche
bezeichnet sind oder im Rahmen der Vertragsdurchführung nachträglich nach § 5 Abs. 1
Satz 2 VOB/B ausdrücklich vereinbart werden.
Die maßgebende Rechtsfolge der Unterscheidung zwischen Vertragsfristen und
Einzelfristen ist:
-
-
Hält der Auftragnehmer die Vertragsfristen (Ausführungsfristen und zu Vertragsfristen
erklärte Einzelfristen) nicht ein, kommt er in der Regel ohne weiteres mit seiner
Leistung in Verzug und macht sich in vollem Umfang schadensersatzpflichtig
(Verzugsschaden).
Hält der Auftragnehmer Einzelfristen, die nicht zu Vertragsfristen erklärt sind, nicht ein,
kommt der Auftragnehmer nicht ohne weiteres in Verzug, macht sich aber
gegebenenfalls wegen Störung, Behinderung oder Unterbrechung des Bauablaufs
schadensersatzpflichtig.
Ausführungsfristen als Vertragsfristen müssen in den Besonderen Vertragsbedingungen
214 eindeutig festgelegt sein, um verbindlich Angebotsinhalt und bei Beauftragung
Vertragsinhalt zu werden.
1.2
Bemessung
Ausführungsfristen können durch Angabe eines Anfangs- bzw. Endzeitpunktes (Datum)
oder nach Zeiteinheiten (Werktage, Wochen) bemessen werden. Werktage sind alle Tage
außer Sonn- und Feiertage.
Die Fristbestimmung durch Datumsangabe soll nur dann gewählt werden, wenn der
Auftraggeber den Beginn der Ausführung verbindlich festlegen kann und ein bestimmter
Endtermin eingehalten werden muss. Auch bei Fristbestimmung nach Zeiteinheiten ist der
Beginn der Ausführung möglichst genau zu nennen.
Bei Bemessung der Ausführungsfristen ist zu berücksichtigen:
-
zeitliche Abhängigkeiten von vorausgehenden und nachfolgenden Leistungen,
Zeitpunkt der Verfügbarkeit von Ausführungsunterlagen,
Anzahl arbeitsfreier Tage (Samstage, Sonn- und Feiertage),
wahrscheinliche Ausfalltage durch Witterungseinflüsse.
Ist im Einzelfall eine bestimmte Frist für den Beginn der Ausführung nicht von vornherein
festlegbar, ist in Nr.1.1 durch Ankreuzen zu vereinbaren, dass mit der Ausführung
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber zu
beginnen ist (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Dabei ist vom Auftraggeber eine zumutbare Frist
(§ 11 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A), innerhalb derer diese Aufforderung an den Auftragnehmer geht,
mit anzugeben.
2
Nr. 2 Vertragsstrafen
Bei der Bemessung von Vertragsstrafen ist zu berücksichtigen, dass der Bieter die damit
verbundene Erhöhung des Wagnisses in den Angebotspreis einkalkulieren kann.
Anhaltspunkt für die Bemessung kann das Ausmaß der Nachteile sein, die bei verzögerter
Fertigstellung voraussichtlich eintreten werden.
Sind Vertragsstrafen für Einzelfristen zu vereinbaren, so ist nur die Überschreitung solcher
Einzelfristen für in sich abgeschlossene Teile der Leistung unter Strafe zu stellen, von
denen der Baufortschritt entscheidend abhängt.
Die Höhe der Vertragsstrafe ist zu begrenzen. Sie soll 0,1 v.H. je Werktag, insgesamt
jedoch 5 v.H. der Auftragssumme nicht überschreiten.
3
Nr. 3 Rechnungen
In Ziffer 3.1 ist auf einen ggf. eingeschalteten Freiberuflich Tätigen nur zu verweisen (z.B.
„Architekt“ oder „Fachplaner technische Gebäudeausrüstung“); der Name ist nicht
einzutragen.
4
Nr. 4 Zahlungsfrist
4.1
Vereinbarung einer verlängerten Frist für die Prüfung der Schlussrechnung und
Fälligkeit der Schlusszahlung
Soll von der in § 16 Absatz 3 Nr. 1 VOB/B enthaltenen Möglichkeit einer –
ausnahmsweisen – Vereinbarung einer längeren Frist für die Prüfung der Schlussrechnung
und Fälligkeit der Schlusszahlung, als der dort genannten Frist von 30 Kalendertagen,
Gebrauch gemacht werden, ist dies in Nr. 4 einzelvertraglich festzulegen.
4.2
Mögliche Gründe für eine Verlängerung
Von der Möglichkeit zur Verlängerung ist nur restriktiv Gebrauch zu machen.
Eine Verlängerung der Frist für die Schlusszahlung kann insbesondere gerechtfertigt sein
bei:
- umfangreichen Leistungsverzeichnissen mit bspw. mehreren 100 Leistungspositionen
- umfangreichen oder schwierigen Prüfunterlagen (Aufmaßen); z.B. komplexen
Begleitunterlagen zur Rechnungsprüfung wie Mengenberechnungen, Zeichnungen sowie
sonstige Belege
- Bauzeiten von mehr als 12 Monaten
- Bauaufträgen für die Gaststreitkräfte
4.3
In der Regel keine Verlängerung
Eine Verlängerung der Frist für die Prüfung der Schlussrechnung ist in der Regel nicht
zulässig bei Aufträgen:
- mit wenigen Leistungspositionen
- mit einfachen Mengeneinheiten (z. B. Stück) und damit einfachen Aufmaßunterlagen
- bis zu einer geschätzten Auftragssumme von 500.000 Euro
auch wenn einer oder mehrere der unter 4.2 genannten Gründe zutrifft/zutreffen.
4.4
Unzulässigkeit der Verlängerung
Eine Verlängerung der Frist ist insbesondere unzulässig für:
- Abschlagsrechnungen
- Pauschalverträge, bei denen auch die Mengen pauschaliert sind
4.5
Bemessung der Frist
Die Frist kann auf mehr als 30, höchstens aber 60 Kalendertage, festgelegt werden. Bei
der Festlegung sind alle maßgeblichen Umstände zu berücksichtigen. . Das Zutreffen einer
oder mehrerer der o.g. möglichen Indikatoren führt nicht zwangsläufig dazu, dass die
Höchstfrist von 60 Tagen gerechtfertigt ist.
4.6
Dokumentation
Die Umstände des Einzelfalls, die zu der Verlängerung der Frist für die Schlusszahlung
geführt haben, sind in der Dokumentation festzuhalten. Die festgelegte Dauer der
Verlängerung ist ebenfalls zu begründen.
5
Nr. 5 Sicherheitsleistung
5.1
Sicherheiten für die vertragsgemäße Erfüllung
Sicherheiten für die vertragsgemäße Erfüllung sind erst ab einer voraussichtlichen
Netto-Auftragssumme von 250.000 Euro zu verlangen; jedoch in der Regel nicht bei
Beschränkter Ausschreibung, Beschränkter Ausschreibung nach Öffentlichem
Teilnahmewettbewerb,
Freihändiger
Vergabe,
Nichtoffenem
Verfahren
und
Verhandlungsverfahren.
Als Sicherheit für die vertragsgemäße Erfüllung sollen in der Regel 5 v.H. der
Auftragssumme vorgesehen werden. Höhere Sicherheiten dürfen nur gefordert werden,
wenn ein ungewöhnliches Risiko für den Auftraggeber zu erwarten ist. Die Sicherheit darf
in diesem Fall 10 v.H. der Auftragssumme nicht überschreiten.
5.2
Sicherheiten für die Erfüllung von Mängelansprüchen
Sicherheiten für die Erfüllung von Mängelansprüchen sind in der Regel erst ab einer NettoAuftragssumme von 250.000 Euro zu verlangen. Als Sicherheiten für die Erfüllung der
Mängelansprüche sollen in der Regel 3 v.H., höchstens jedoch 5 v.H. der Auftragssumme
einschließlich erteilter Nachträge vorgesehen werden.
5.3
Rückgabe der Sicherheit für die Erfüllung der Mängelansprüche
Die Rückgabe der Sicherheit richtet sich nach § 17 Abs. 8 VOB/B. Besteht im Einzelfall
ein höheres Sicherheitsbedürfnis, ist abweichend von der zweijährigen Regelfrist ein
anderer Rückgabezeitpunkt festzulegen.
5.4
Sicherheiten für Abschlagszahlungen
Für Abschlagszahlungen im Sinne des § 16 Abs. 1 Satz 3 VOB/B oder für
Vorauszahlungen nach § 16 Abs. 2 VOB/B sind Sicherheiten in jedem Fall in Höhe des
Zahlungsbetrages zu verlangen; diese sind erst nach vollständig erfolgtem, verrechnendem
Ausgleich zurückzugeben.
5.5
Abweichungen von den Vorgaben
Wird im Einzelfall von den Vorgaben der Nummern 5.1 bis 5.3 abgewichen, ist dies im
Vergabevermerk zu begründen.
5.6
Baumaßnahmen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Bei Baumaßnahmen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Bürgschaftsnehmerin.
ist
diese
Der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist entsprechend RBBau L5 eine Kopie der
Bürgschaftsurkunde zu übersenden.
6
6 Nr. 10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - WBVB Unter Nr. 6.8 sind typische WBVB vorformuliert und im Einzelfall möglichst unverändert zu
nutzen.
Einzelne Beispiele:
6.1
Nachunternehmer/andere Unternehmen
Ist bei umfangreichen Leistungen zu erwarten, dass eine größere Anzahl von
Nachunternehmern eingesetzt wird, ist die Regelung nach WBVB T2 24 aufzunehmen.
6.2
Verjährungsfrist für Mängelansprüche
Sollen ausnahmsweise von der Regelfrist nach § 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B abweichende
Verjährungsfristen vereinbart werden, ist die Regelung nach WBVB T2 28 aufzunehmen.
Folgende Umstände können als Anhalt für die Bemessung der Fristen dienen:
-
-
-
die Frist, innerhalb der bei Bauleistungen der betreffenden Art Mängelansprüche
üblicherweise noch erkennbar werden,
der Zeitpunkt, bis zu dem einwandfrei festgestellt werden kann, ob aufgetretene Mängel
auf vertragswidrige Leistung oder auf andere Ursachen, z.B. üblicher Verschleiß oder
Abnutzung durch vertragsgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind,
die Abwägung, ob Preiserhöhungen oder -minderungen durch Berücksichtigung des
erhöhten oder geminderten Mängelansprüche-Risikos in einem angemessenen
Verhältnis zu dem erzielbaren Vorteil stehen,
bei Verwendung neuartiger Baustoffe und Baukonstruktionen, weil über das Auftreten
von Mängeln noch keine Erfahrungen vorliegen.
6.3
Technische Gebäudeausrüstung
Ist bei Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung zu erwarten, dass nicht unmittelbar
nach Fertigstellung eine Funktionsprüfung stattfindet, kann die Regelung nach WBVB T2
27 aufgenommen werden.
6.4
Pauschalierung des Verzugsschadens
Ist eine Begrenzung des Verzugsschadens der Höhe nach branchenüblich, z.B. in der
elektro-technischen Industrie und im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus, so ist die
Regelung nach WBVB T2 34 aufzunehmen.
6.5
Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B
Diese können in den Vergabeunterlagen vorgesehen werden, wenn dies allgemein üblich
oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist (§ 56 Abs. 1 BHO).
Solche Zahlungen sind üblich, wenn sie in dem betreffenden Wirtschaftszweig regelmäßig,
d.h. auch bei nicht öffentlichen Auftraggebern, ausbedungen werden. Bei maschinellen und
elektrotechnischen Einrichtungen ist das regelmäßig der Fall.
Besondere Umstände liegen z. B. vor, wenn die Ausführung der Leistung infolge ihres
Umfangs oder ihrer Eigenart für den Auftragnehmer mit einer unzumutbaren
Kapital-Inanspruchnahme verbunden ist.
Die Gründe für die Vereinbarung sind aktenkundig zu machen.
Ein besonderer Umstand ist nicht gegeben, wenn am Ende des Haushaltsjahres Ausgaben
vor Fälligkeit geleistet werden, um zu verhindern, dass die Ausgaben sonst verfallen.
In den Vergabeunterlagen sind die Höhe, die Zahlungsweise sowie die Art der Tilgung
dieser Zahlung anzugeben. Es ist darauf hinzuweisen, dass insofern Nebenangebote nicht
zugelassen sind.
Bei Zahlungen für Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung ist die Regelung nach
WBVB T2 35 aufzunehmen.
Es ist Sicherheit in Höhe der Zahlung durch selbstschuldnerische Bürgschaft nach
Formblatt Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft 423 zu fordern.
6.6
Gerichtsstand
Nach § 18 Abs. 1 VOB/B ist grundsätzlich als Gerichtsstand der Sitz der für die
Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stellen vereinbart. Soll ein anderer
Gerichtsstand vereinbart werden, ist die Regelung nach WBVB T250 aufzunehmen.
6.7
Bauangelegenheiten der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse, Vorpfändungen, Pfändungsverfügungen
und/oder Abtretunganzeigen sind unmittelbar an die Zentrale Rechnungserfassungsstelle
der Bundesanstalt fürImmobilienaufgaben, Postfach 600330, 14403 Potsdam zu richten;
die baudurchführende Stelle desAuftraggebers ist zur Annahme nicht berechtigt.
Entsprechend erfolgen Abtretungserklärungen anden bisherigen und den neuen Gläubiger
durch diese v.g. Stelle der Bundesanstalt.
6.8
Textbausteine Weitere Besondere Vertragsbedingungen - WBVB Vorbemerkung
Die folgenden Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen sind vorformulierte Texte, die
bei Bedarf den Erfordernissen des Einzelfalles entsprechend unter Nr. 10 des Formblattes
Besondere Vertragsbedingungen 214 (analog Rahmenvertrag und VOL) vereinbart werden
sollen. Es sind nur die im Einzelfall unerlässlichen Texte in die Verträge aufzunehmen.
215
(Zusätzliche Vertragsbedingungen)
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
Einheitliche Fassung (April 2016)
Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von
Bauleistungen (VOB/B).
1
Preisermittlungen (§ 2)
1.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung
(Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben.
1.2 Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 Preise zu vereinbaren, hat der
Auftragnehmer seine Preisermittlungen für diese Preise einschließlich der Aufgliederung der
Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkostenansätze), spätestens mit dem Nachtragsangebot
vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
1.3 Nrn. 1.1 und 1.2 gelten auch für Nachunternehmerleistungen.
2
Ausführungsunterlagen (§ 3)
Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur
Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind.
3
Werbung (§ 4 Abs. 1)
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.
4
Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3)
Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die
Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken.
Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
5
Holzprodukte (§ 4 Abs. 6)
5.1 Holzprodukte als Bestandteil der Bauleistung müssen nach FSC/PEFC oder gleichwertig
zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC
einzeln erfüllen.
5.2 Der Nachweis der Anforderungen aus Nr. 5.1 ist vom Auftragnehmer bei Anlieferung auf der
Baustelle durch Vorlage eines Zertifikates von FSC oder PEFC oder eines
Gleichwertigkeitsnachweises oder durch Einzelnachweis zu erbringen.
5.3 Der Nachweis der Gleichwertigkeit – d. h. Übereinstimmung des Zertifikates mit dem für das
jeweilige Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC – bzw. der Nachweis, dass
die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllt werden,
ist durch eine Prüfung vom Johann Heinrich von Thünen-Institut in Hamburg oder dem
Bundesamt für Naturschutz (BfN) in Bonn zu erbringen.
6
Nachunternehmer (andere Unternehmen) (§ 4 Abs. 8)
6.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig,
leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen
Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die
gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen.
Er hat die Nachunternehmer bei Anforderung eines Angebotes davon in Kenntnis zu setzen,
dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt.
6.2 Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen
sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür
vorgesehenen Nachunternehmers in Textform bekannt zu geben.
6.3 Sollen Leistungen, die Nachunternehmern übertragen sind, weiter vergeben werden, ist dies
dem Auftraggeber vom Auftragnehmer vor der beabsichtigten Übertragung in Textform bekannt
zu geben; die Nummern 6.1 und 6.2 gelten entsprechend.
7
Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10)
Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere
Ausführung Teile der Leistung der Prüfung und Feststellung entzogen werden.
8
Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Abs. 4), Antikorruptionsklausel
8.1 Unbeschadet sonstiger Kündigungs- und Rücktrittsrechte ist der Auftraggeber gem. § 314 BGB
berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen oder von ihm zurückzutreten, wenn der
Auftragnehmer oder seine Mitarbeiter
a) aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige
Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
b) dem Auftraggeber oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit der
Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrags betraut sind, oder ihnen
nahestehenden Personen, Geschenke, andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile
unmittelbar oder mittelbar in Aussicht stellt, anbietet, verspricht oder gewährt.
c) gegenüber dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare
Handlungen begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB
(Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen), § 299 StGB
(Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), § 333 StGB
(Vorteilsgewährung), § 334 StGB (Bestechung), § 17 UWG (Verrat von Geschäfts- und
Betriebsgeheimnissen) oder § 18 UWG (Verwertung von Vorlagen) fallen.
8.2 Wenn der Auftragnehmer nachweislich Handlungen gem. Nummer 8.1 a vorgenommen hat, ist
er dem Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 v.H. der
Abrechnungssumme verpflichtet, es sei denn, ein Schaden in anderer Höhe wird nachgewiesen.
Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt oder bereits erfüllt ist.
8.3 Bei nachgewiesenen Handlungen gem. Nummer 8.1 b oder 8.1 c ist der Auftragnehmer zur
Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe 5 v.H. der Abrechnungssumme verpflichtet.
8.4 Die Ziffern 8.1 b und 8.3 finden keine Anwendung, soweit es sich um sozial adäquates
Verhalten im Sinne von Nummer IV des "Rundschreibens des BMI zum Verbot der Annahme
von Belohnungen oder Geschenken in der Bundesverwaltung vom 8. November 2004" handelt.
8.5 Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.
9
Mitteilung von Bauunfällen (§10)
Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, dem
Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.
10
Abnahme (§ 12)
Der Auftraggeber verlangt die förmliche Abnahme ab einer Auftragssumme von 10 000 Euro
(ohne Umsatzsteuer).
11
Abrechnung (§ 14)
11.1 Zu den für die Abrechnung notwendigen Feststellungen auf der Baustelle siehe Nr. 7.
11.2 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur
Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein.
11.3 Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der
Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.
11.4 Bei Abrechnungen sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte
und Massen mit drei Stellen nach dem Komma anzugeben.
12
Preisnachlässe (§§ 14 und 16)
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener
Preisnachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen
abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung
für die vertragliche Leistung zu bilden sind.
Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter
Stoffpreisgleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert.
13
Rechnungen (§§ 14 und 16)
13.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnungen zu
bezeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.
13.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position)
und der Bezeichnung - gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen.
13.3 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen;
der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der
zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des
Bewirkens der Leistung gilt.
Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die
Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden
Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.
13.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen
Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.
14
Stundenlohnarbeiten (§2 Abs. 10, § 15)
Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher
Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3
-
das Datum,
die Bezeichnung der Baustelle,
die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle,
die Art der Leistung,
die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-,
Sonntagsund Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen
Erschwernissen und - die Gerätekenngrößen
enthalten.
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.
Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften
erhält der Auftragnehmer.
15
Zahlungen (§ 16)
15.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.
15.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an
den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder
nach dessen schriftlicher Weisung geleistet.
Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.
16
Überzahlungen (§ 16)
16.1 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der
Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.
16.2 Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten.
Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht,
befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat
Verzugszinsen gemäß §§ 247, 288 Abs. 2 BGB und eine Pauschale gemäß § 288 Abs. 5 BGB
zu zahlen.
Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.
17 Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18)
Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste
Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache.
Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den
Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
124
(Eigenerklärungen zur Eignung)
Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren
Maßnahmennummer
2.1.01.13 / 2023.783100
Vergabenummer
Vergabeart
Öffentliche Ausschreibung
Offenes Verfahren
Beschränkte Ausschreibung
Nichtoffenes Verfahren
Freihändige Vergabe
Verhandlungsverfahren
Internationale NATO-Ausschreibung
Wettbewerblicher Dialog
Baumaßnahme
Erweiterung Grundschule Siersburg
Zum Horst 12, 66780 Rehlingen-Siersburg
Leistung
Erdbau-, Entwässerungskanal-, Betonbauarbeiten
Bewerber*)
Bieter*)
Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
Nachunternehmer*)
anderes Unternehmen*)
Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen
Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter
Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen
ausgeführten Leistungen
€
€
€
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines
vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte
Gewinn- und Verlustrechnungen vorlegen.
Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten 3 Geschäftsjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt
habe/haben.
Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise aus den
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige
Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der
ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige
Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung)
Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur
Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer,
ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert
wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung
Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Referenzbescheinigungen bereits mit dem Teilnahmeantrag
vorzulegen.
*)
zutreffendes ankreuzen
Ausgabe 2008 – Stand August 2014
Seite 1 von 3
124
(Eigenerklärungen zur Eignung)
Angaben zu Arbeitskräften
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur
Verfügung stehen.
Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei
abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach
Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.
Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die o.g. Angaben bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.
Eintragung in das Berufsregister Ihres Sitzes oder Wohnsitzes
Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen.
Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet.
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung
meiner/unserer Erklärung vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und
Handelskammer
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation
Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und
sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.
Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber
in Frage stellt
Ich/Wir erkläre(n), dass
keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt z.B.
wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a STPO), wirksame
Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO), rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten 2 Jahre gegen mich/uns oder Mitarbeiter mit
Leitungsaufgaben wegen
Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung (§ 129 StGB), Geldwäsche (§ 261 StGB), Bestechung (§ 334
StGB), Vorteilsgewährung (§ 333 StGB), Diebstahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB),
Erpressung (§ 253 StGB), Betrug (§ 263 StGB), Subventionsbetrug (§ 264 StGB), Kreditbetrug (§ 265b
StGB), Untreue (§ 266 StGB), Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen
(§ 268 StGB), Delikte im Zusammenhange mit Insolvenzverfahren (§ 283 ff. StGB),
wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB), Bestechung im
geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), Brandstiftung (§ 306 StGB), Baugefährdung (§ 319 StGB),
Gewässer- und Bodenverunreinigung (§§ 324, 324a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen
(326 StGB),
die mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet wurde.
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften,
der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 €
belegt worden bin/sind.
Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der
Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim
Bundesamt für Justiz anfordern.
Ausgabe 2008 – Stand August 2014
Seite 2 von 3
124
(Eigenerklärungen zur Eignung)
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragzahlung unterfallen,
ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse1, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen2 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
vorlegen.
Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.
Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und
mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen auch nach nochmaliger
Anforderung nicht vollständig innerhalb der Nachfrist von sechs Kalendertagen vorgelegt werden.
(Ort, Datum, Unterschrift)³
______________________________
1 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
2 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
3 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist
Ausgabe 2008 – Stand August 2014
Seite 3 von 3
221
(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)
Bieter
Vergabenummer
Datum
Baumaßnahme
Erweiterung Grundschule Siersburg
Zum Horst 12, 66780 Rehlingen-Siersburg
Leistung
Erdbau-, Entwässerungskanal-, Betonbauarbeiten
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen
Zuschlag
%
1
Angaben über den Verrechnungslohn
1.1
Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2
Lohnzusatzkosten
Sozialkosten, Soziallöhne und lohnbezogene Kosten, als Zuschlag auf ML
1.3
Lohnnebenkosten
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4
Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
1.5
Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6
Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)
2
Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
€/h
Zuschläge in % auf
Lohn
2.1
Baustellengemeinkosten
2.2
Allgemeine Geschäftskosten
2.3
Wagnis und Gewinn
2.4
Gesamtzuschläge
Ausgabe 2008 – Stand Mai 2010
Stoffkosten
Gerätekosten
Sonstige
Kosten
Nachunternehmerleistungen
Seite 1 von 2
221
(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)
3
Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der
Teilleistungen =
unmittelbare Herstellungskosten
€
3.1
Gesamtzuschläge
gem. 2.4
Angebotssumme
%
€
Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden
x
3.2
Stoffkosten
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)
3.3
Gerätekosten
(einschließlich Kosten für Energie und Betriebsstoffe)
3.4
Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erläutern)
3.5
Nachunternehmerleistungen ¹
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer
eventuelle Erläuterungen des Bieters:
1
Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
Ausgabe 2008 – Stand Mai 2010
Seite 2 von 2
222
(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)
Bieter
Vergabenummer
Datum
Baumaßnahme
Erweiterung Grundschule Siersburg
Zum Horst 12, 66780 Rehlingen-Siersburg
Leistung
Erdbau-, Entwässerungskanal-, Betonbauarbeiten
Angaben zur Kalkulation über die Endsumme
1.
Angaben über den Verrechnungslohn
Lohn
€/h
1.1
Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2
Lohnzusatzkosten
Sozialkosten, Soziallöhne und lohnbezogene Kosten
1.3
Lohnnebenkosten
Auslösungen, Fahrgelder
1.4
Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)
1.5
1.6
Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v. H. Umlage aus 2.1)
€/h
v. H.
Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)
eventuelle Erläuterungen des Bieters:
Ausgabe 2008 – Stand Mai 2010
Seite
1 von 2
222
(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)
Ermittlung der Angebotssumme
Betrag
€
Gesamt
€
2.
Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
2.1
Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
x
2.2
2.3
2.4
2.5
Umlage Summe 3 auf
die Einzelkosten für die
Ermittlung der EH-Preise
%
€
x
Stoffkosten
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)
x
Gerätekosten
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)
x
Sonstige Kosten
(Vom Bieter zu erläutern)
x
Nachunternehmerleistungen ¹
x
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)
Zusammensetzung der Umlagesummen
Umlage
gesamt (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten
2.3 Gerätekosten
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
noch zu
verteilen
Anteil
BGK (€)
Anteil
AGK (€)
3.
Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten,
Wagnis und Gewinn
3.1
Baustellengemeinkosten
Anteil
W+G (€)
(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)
3.1.1
Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen über 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
x
3.1.2
Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3
Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u.Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung
3.1.4
An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen,
Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5
Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsarbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
3.2
Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)
3.3
Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)
1
Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
Ausgabe 2008 – Stand Mai 2010
Seite
2 von 2
231
(Vereinbarung Tariftreue)
Bieter
Vergabenummer
Datum
Baumaßnahme
Erweiterung Grundschule Siersburg
Zum Horst 12, 66780 Rehlingen-Siersburg
Leistung
Erdbau-, Entwässerungskanal-, Betonbauarbeiten
Ergänzung des Angebotsschreibens
Ergänzung der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
Vereinbarung zur Einhaltung
der tarifvertraglichen und öffentlich-rechtlichen Bestimmungen
bei der Ausführung von Bauleistungen
Eine Weitervergabe von Bauleistungen ist zulässig, wenn dies im Angebotsschreiben in Nr. 7 erklärt wurde und bei der Zuschlagserteilung hiergegen keine Einwände erhoben werden oder der Auftraggeber nachträglich die Zustimmung zur Übertragung von Leistungen an
andere Unternehmen nach § 6 EG Abs. 8 bzw. § 6 VS Abs. 8 VOB/A oder an Nachunternehmer nach § 4 Abs. 8 VOB/B erteilt.
1
Ergänzung des Angebotsschreibens
Meinem/Unserem Angebot liegt die nachstehende Vereinbarung zugrunde:
1.1
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die staatlichen Sicherheitsvorschriften (Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz und einschlägige Rechtsverordnungen, insbesondere ArbeitsstättenV, DruckluftV,
GefahrstoffV, Betriebssicherheitsverordnung, PSA-BenutzungsV und LastenhandhabungsV)
und die Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften (Unfallverhütungsvorschriften, insb. die
UVV-Bauarbeiten, BGV C 22, die VBG-40 - Erdbaumaschinen, VBG-41 - Rammen, BGV D 16 Heiz-, Flämm- und Schmelzgeräte für Bau- und Montagearbeiten, BGV D 7 - Bauaufzüge, BGV C
23 - Taucherarbeiten, BGV D 6 - Krane, BGV B 3 - Lärm und die BGV A 5 - erste Hilfe) einzuhalten
sowie die Anforderungen nach §§ 5 und 6 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz
auf Baustellen (Baustellenverordnung) vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S.1283) zu erfüllen.
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Fall der Auftragserteilung die in meinem/unserem Unternehmen
beschäftigten tarifgebundenen Arbeitnehmer nicht unter den für mein/e Unternehmen geltenden
Lohntarifen bzw. die in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten nichttarifgebundenen Arbeitnehmer
nicht unter den Mindestentgelt-Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes zu entlohnen.
Gleiches gilt für meine Verpflichtung aus Sozialkassentarifverträgen, die auf mein Unternehmen
anzuwenden sind.
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen, die
nach dem auf die Beschäftigungsverhältnisse meiner Arbeitnehmer anzuwendenden Recht zu entrichten
sind.
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen gegen Schwarzarbeit, illegale
Arbeitnehmerüberlassung und gegen Leistungsmissbrauch - (§ 404 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2,
§§ 406, 407 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, §§ 15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1b und 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit) einzuhalten.
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, dem öffentlichen Auftraggeber zur Durchführung von Stichprobenkontrollen
Einblick in die Lohnabrechnungen zu geben. Das Einverständnis meiner/unserer von
mir/uns eingesetzten Arbeitnehmer zu der Vorlage der Lohnabrechnungen und Überprüfung der
vorgelegten Lohnabrechnungen werde(n) ich/wir einholen.
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Löhne und Gehälter auch ausländischer Beschäftigten mindestens
monatlich über Gehaltskonten zu überweisen und vollständige, prüffähige, deutschsprachige Unterlagen
über die Beschäftigungsverhältnisse auf der Baustelle bereitzuhalten oder auf Wunsch des
Auftraggebers im jeweiligen Büro des Auftraggebers vorzulegen.
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftragen,
dass der Nachunternehmer eine gleich lautende Erklärung mir/uns gegenüber abgibt.
Ausgabe 2008 – Stand August 2012
Seite 1 von 2
231
(Vereinbarung Tariftreue)
1.2
Mir/Uns ist bekannt, dass Unternehmen nach den Bestimmungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes für eine angemessene Zeit von der Teilnahme am Wettbewerb um einen Bundesauftrag
ausgeschlossen werden können, wenn sie wegen eines Verstoßes mit einer Geldbuße von wenigstens
2.500 € belegt worden sind. Das gleiche gilt auch schon vor der Durchführung eines Bußgeldverfahrens,
wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden
Verfehlung besteht.
1.3
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, für jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den Verpflichtungen aus Ziffer 1 erfolgten Entlohnung eines in meinem/unseren Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmers oder der Nichtabführung von Sozialkassenbeiträgen an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme, maximal 25.000 €, bei mehreren Verstößen insgesamt
höchstens 10 % der Auftragssumme, maximal 250.000 €, zu zahlen.
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftragen,
dass der Nachunternehmer sich gemäß dem in der Anlage zu dieser Vereinbarung beigefügtem
Muster mir/uns gegenüber mit Wirkung zugunsten des Auftraggebers verpflichtet, für jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den Verpflichtungen aus Ziffer 1 erfolgten Entlohnung eines
in seinem Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmers oder der Nichtabführung von Sozialkassenbeiträgen an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme, maximal
25.000 €, bei mehreren Verstößen insgesamt höchstens 10 % der Auftragssumme, maximal
250.000 €, zu zahlen.
Die Vertragsstrafe wird nicht mehr verlangt, wenn wegen des zugrunde liegenden Verstoßes strafoder ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen mich/uns ergriffen worden sind.
2
Ergänzung der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
Bei der Weitervergabe von Leistungen an andere Unternehmen nach § 6 EG Abs. 8 bzw. § 6 VS
Abs. 8 VOB/A oder an Nachunternehmer nach § 4 Abs. 8 VOB/B hat der Auftragnehmer die beigefügte
Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU 232 zum Vertragsgegenstand zu machen.
Ausgabe 2008 – Stand August 2012
Seite 2 von 2
232
(Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU)
Bieter
Vergabenummer
Datum
Baumaßnahme
Erweiterung Grundschule Siersburg
Zum Horst 12, 66780 Rehlingen-Siersburg
Leistung
Erdbau-, Entwässerungskanal-, Betonbauarbeiten
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Vereinbarung zwischen (Auftragnehmer) und (Nachunternehmer)
zur Einhaltung der tarifvertraglichen und öffentlich-rechtlichen Bestimmungen
bei der Ausführung von Bauleistungen
Nach den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen hat der Auftragnehmer bei der Weitervergabe von Leistungen an Unternehmen
nach § 6 EG Abs. 8 bzw. § 6 VS Abs. 8 VOB/A oder an Nachunternehmer nach § 4 Abs. 8 VOB/B die nachstehende Vereinbarung zwischen
Auftragnehmer und Nachunternehmer zum Vertragsgegenstand zu machen.
1
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die staatlichen Sicherheitsvorschriften (Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz und einschlägige Rechtsverordnungen, insbesondere ArbeitsstättenV, DruckluftV,
GefahrstoffV, Betriebssicherheitsverordnung, PSA-BenutzungsV und LastenhandhabungsV)
und die Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften (Unfallverhütungsvorschriften, insb. die
UVV-Bauarbeiten, BGV C 22, die VBG-40 - Erdbaumaschinen, VBG-41 - Rammen, BGV D 16 Heiz-, Flämm- und Schmelzgeräte für Bau- und Montagearbeiten, BGV D 7 - Bauaufzüge, BGV C
23 - Taucherarbeiten, BGV D 6 - Krane, BGV B 3 - Lärm und die BGV A 5 - erste Hilfe) einzuhalten
sowie die Anforderungen nach §§ 5 und 6 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz
auf Baustellen (Baustellenverordnung) vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S.1283) zu erfüllen.
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Fall der Auftragserteilung die in meinem/unserem Unternehmen
beschäftigten tarifgebundenen Arbeitnehmer nicht unter den für mein/e Unternehmen geltenden
Lohntarifen bzw. die in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten nichttarifgebundenen Arbeitnehmer nicht unter den Mindestentgelt-Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes zu entlohnen.
Gleiches gilt für meine Verpflichtung aus Sozialkassentarifverträgen, die auf mein Unternehmen
anzuwenden sind.
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen, die
nach dem auf die Beschäftigungsverhältnisse meiner Arbeitnehmer anzuwendenden Recht zu entrichten sind.
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen gegen Schwarzarbeit, illegale
Arbeitnehmerüberlassung und gegen Leistungsmissbrauch (§ 404 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2, §§
406, 407 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, §§ 15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1b und 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit) einzuhalten.
Ich/Wir (Nachunternehmer) verpflichte(n) mich/uns gegenüber (Auftragnehmer) mit Wirkung zugunsten des (öffentlicher Auftraggeber), dem öffentlichen Auftraggeber zur Durchführung von Stichprobenkontrollen Einblick in die Lohnabrechnungen zu geben. Das Einverständnis meiner/unserer
von mir/uns eingesetzten Arbeitnehmer zu der Vorlage der Lohnabrechnungen und Überprüfung der
vorgelegten Lohnabrechnungen habe(n) ich/wir eingeholt. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Löhne
und Gehälter auch ausländischer Beschäftigten mindestens monatlich über Gehaltskonten zu überweisen und vollständige, prüffähige, deutschsprachige Unterlagen über die Beschäftigungsverhältnisse
auf der Baustelle bereitzuhalten oder auf Wunsch des Auftraggebers im jeweiligen Büro des
Auftraggebers vorzulegen.
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftragen,
dass der Nachunternehmer eine gleich lautende Erklärung mir/uns gegenüber abgibt.
Ausgabe 2008 – Stand August 2012
Seite 1 von 2
232
(Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU)
2
Mir/uns ist bekannt, dass Unternehmen nach den Bestimmungen des ArbeitnehmerEntsendegesetzes für eine angemessene Zeit von der Teilnahme am Wettbewerb um einen
Bundesauftrag ausgeschlossen werden können, wenn sie wegen eines Verstoßes mit einer Geldbuße
von wenigstens 2.500 € belegt worden sind. Das gleiche gilt auch schon vor der Durchführung eines
Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an einer
schwerwiegenden Verfehlung besteht.
3
Ich/Wir (Nachunternehmer) verpflichte(n) mich/uns gegenüber (Auftragnehmer) mit Wirkung zugunsten
des (öffentlicher Auftraggeber), für jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den
Verpflichtungen aus Ziffer 1 erfolgten Entlohnung eines in meinem/unseren Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmers oder der Nichtabführung von Sozialkassenbeiträgen an (öffentlicher Auftraggeber)
eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme, maximal 25.000 €, bei mehreren
Verstößen insgesamt höchstens 10 % der Auftragssumme, maximal 250.000 €, zu zahlen.
Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 dieser Vereinbarung erwirbt (öffentlicher Auftraggeber)
unmittelbar das Recht, die verwirkte Vertragsstrafe von mir/uns zu fordern.
Die Vertragsstrafe wird nicht mehr verlangt, wenn wegen des zugrunde liegenden Verstoßes straf- oder
ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen mich/uns ergriffen worden sind.
(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Auftragnehmer)
Ausgabe 2008 – Stand August 2012
(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Nachunternehmer)
Seite 2 von 2
233
(Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)
Bieter
Vergabenummer
Datum
Baumaßnahme
Erweiterung Grundschule Siersburg
Zum Horst 12, 66780 Rehlingen-Siersburg
Leistung
Erdbau-, Entwässerungskanal-, Betonbauarbeiten
Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunternehmer
auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die
Namen der Nachunternehmer:
Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.
OZ/Leistungsbereich
Ausgabe 2008 – Stand August 2012
Beschreibung der Teilleistungen
Name des Unternehmers
Mein/Unser Betrieb
ist auf die Leistung
eingerichtet
Seite 1 von 1
234
(Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft)
Bezeichnung der Bauleistung
Maßnahmennummer
Baumaßnahme
Erweiterung Grundschule Siersburg
Zum Horst 12, 66780 Rehlingen-Siersburg
Vergabenummer
Leistung
Erdbau-, Entwässerungskanal-, Betonbauarbeiten
Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Mitglied
werden im Falle der Auftragserteilung die Leistungen als Arbeitsgemeinschaft gesamtschuldnerisch ausführen.
Bevollmächtigter Vertreter:
Wir erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt.
Ort
Datum
Stempel und Unterschrift
Ort
Datum
Stempel und Unterschrift
Ort
Datum
Stempel und Unterschrift
Ort
Datum
Stempel und Unterschrift
Ausgabe 2008 – Stand August 2012
Seite 1 von 1
235
(Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmen)
Bieter
Vergabenummer
Datum
Baumaßnahme
Erweiterung Grundschule Siersburg
Zum Horst 12, 66780 Rehlingen-Siersburg
Leistung
Erdbau-, Entwässerungskanal-, Betonbauarbeiten
Ergänzung des Angebotsschreibens
Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Fähigkeiten
(Mittel/Kapazitäten) anderer Unternehmen bedienen wird
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich
mich/wir uns der Fähigkeiten anderer Unternehmen bedienen werde(n).
OZ/Leistungsbereich
Ausgabe 2008 – Stand August 2012
Beschreibung der Teilleistungen
Seite 1 von 2
235
(Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmen)
OZ/Leistungsbereich
Ausgabe 2008 – Stand August 2012
Beschreibung der Teilleistungen
Seite 2 von 2
236
(Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen)
Bieter
Vergabenummer
Datum
Baumaßnahme
Erweiterung Grundschule Siersburg
Zum Horst 12, 66780 Rehlingen-Siersburg
Leistung
Erdbau-, Entwässerungskanal-, Betonbauarbeiten
Name des sich verpflichtenden Unternehmens
Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Falle der Auftragsvergabe an den o. g. Bieter diesem mit den Fähigkeiten
(Mittel/Kapazitäten) meines/unseres Unternehmens für den/die Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.
OZ/Leistungsbereich
Beschreibung der Teilleistungen
(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)
Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle
vor, die Originale zu verlangen.
Ausgabe 2008 – Stand August 2012
Seite 1 von 1
241
(Abfall)
Vergabenummer
Baumaßnahme
Erweiterung Grundschule Siersburg
Zum Horst 12, 66780 Rehlingen-Siersburg
Leistung
Erdbau-, Entwässerungskanal-, Betonbauarbeiten
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen
Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen
1
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
1.1
Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem
Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme
des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen
wird,
- bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
- die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
- die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
1.2
Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten
Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und
Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
− die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären,
die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
− die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde
dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
− die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
− die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.
2
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen
2.1
Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden
(Bemühensklausel).
2.2
Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in
der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten
des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung
der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie des Standes
der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
2.3
Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden
Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
2.4
Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen
Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.
Ausgabe 2008 – Stand Mai 2010
Seite1 von 1
Stand: März 2016
Maßnahme:
Vergabe-Nr.:
Erweiterung Grundschule Siersburg
Zum Horst 12
66780 Rehlingen-Siersburg
Angebot für:
Eröffnungstermin:
Erdbau-, Entwässerungskanal-,
Betonbauarbeiten
Montag, 22.08.2016, 10:00 Uhr
Verpflichtungserklärung
zur Tariftreue und Mindestentlohnung für die Vergabe von öffentlichen Bau-,
Liefer- und Dienstleistungsaufträgen
Die Bestimmungen des Gesetzes über die Sicherung von Sozialstandards, Tariftreue und Mindestlöhnen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Saarland (Saarländisches Tariftreuegesetz STTG) vom 6. Februar 2013 (Amtsbl. I S. 84) und die Verordnung zur Anpassung des Minestlohns gemäß § 3 Absatz 5 Sart 3 des STTG vom 10. Oktober 2015 (Amtsbl. I S. 856) wurden
zur Kenntnis genommen und es wird nachstehende Verpflichtungserklärung abgegeben:
Meinem/Unserem Angebot liegt die nachstehende Vereinbarung zugrunde:
1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Fall der Auftragserteilung nach § 1 Absatz 1 des Saarländischen Tariftreuegesetzes den in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten und zur Ausführung des öffentlichen Auftrages eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ohne Auszubildende, wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, welche im Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG)
Anwendung finden (§ 3 Absätze 1, 3 und 4 Saarländisches Tariftreuegesetz). Sollte das dort
festgelegte Entgelt unter einem Stundenlohn von 8,74 Euro brutto liegen, so gelten die 8,74 Euro brutto nach § 3 Absatz 4 Saarländisches Tariftreuegesetz als verbindlich.
2. Für den Fall, dass das AEntG nicht einschlägig ist, verpflichte(n) ich mich/wir uns, meinen
/unseren zur Ausführung des öffentlichen Auftrages eingesetzeten Beschäftigten, ohne Auszubildende, bei der Ausführung der Leistung mindestens 8,74 Euro brutto pro Stunde zu zahlen (§
3 Absatz 4 Saarländisches Tariftreuegesetz).
3. Die nach diesem Gesetz anzuwendenden Entgelttarife und Mindestarbeitsbedingungen nach
dem AEntG sind unter folgendem Link abrufbar: http://www.saarland.de/tarifregister.htm Stichwort „Saarländisches Tariftreuegesetz - STTG“.
4. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen,
die nach dem auf die Beschäftigungsverhältnisse meiner/unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anzuwendenden Recht zu entrichten sind.
5. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns dafür Sorge zu tragen, dass Leiharbeitnehmerinnen und -nehmer
im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
Februar 1995 (BGBl. I S. 158), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854) in der jeweils geltenden Fassung bei der Ausführung der Leistung für
die gleiche Tätigkeit ebenso entlohnt werden wie meine/unsere regulär Beschäftigten (§ 3 Absatz 6 Saarländisches Tariftreuegesetz).
6. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, dem öffentlichen Auftraggeber zur Durchführung von Stichprobenkontrollen Einblick in die Entgeltabrechnungen sowie in die in § 9 Absatz 1 des Saarländischen Tariftreuegesetzes darüber hinaus aufgeführten, vollständigen und prüffähigen Unterlagen zu geben. Das Einverständnis der von mir/uns eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu der Vorlage der Entgeltabrechnungen und Überprüfung der vorgelegten Entgeltabrechnungen werde(n) ich/wir einholen.
7. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, für jeden schuldhaften Verstoß gegen die Verpflichtungen gemäß §§ 3, 4, 8 Absatz 2 und 9 des Saarländischen Tariftreuegesetzes eine Vertragsstrafe in
Höhe von bis zu fünf Prozent des Auftragswertes zu zahlen. Mir/uns ist bekannt, dass bei mehreren Verstößen die Summe der Vertragsstrafen zehn Prozent des Auftragswertes nicht übersteigen darf. Mir/uns ist ebenfalls bekannt, dass ich/wir zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach
Satz 1 auch für den Fall verpflichtet bin/sind, dass der Verstoß durch ein Nachunternehmen begangen wird und ich/wir den Verstoß kannte(n) oder kennen musste(n). Mir/uns ist bekannt,
dass die verwirkte Strafe, sollte diese unverhältnismäßig hoch sein, von dem öffentlichen Auftraggeber, basierend auf meinem/unserem Antrag, auf den angemessenen Eurobetrag herabgesetzt werden kann. Dieser kann beim Dreifachen des Betrages liegen, den der Auftragnehmer
durch den Verstoß gegen die Tariftreuepflichten gemäß § 3 des Gesetzes eingespart hat.
8. Ich/Wir erkenne(n) an, dass die schuldhafte Nichterfüllung der in den §§ 3 und 4 des Saarländischen Tariftreuegesetzes genannten Anforderungen durch mich/uns oder durch die von mir/uns
eingesetzten Nachunternehmer sowie schuldhafte Verstöße gegen die Verpflichtungen der §§ 8
Absatz 2 und 9 Absatz 2 des Saarländischen Tariftreuegesetzes den Auftraggeber zur fristlosen
Kündigung berechtigen.
9. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die für mich/uns nach den §§ 3 und 4 sowie 8 und 9 des Saarländischen Tariftreuegesetzes bestehenden Verpflichtungen an etwaige Nachunternehmer oder
Verleiher identisch vertraglich weiterzugeben und derart zum Vertragsgegenstand zu machen,
dass diese Verpflichtungen zugleich unmittelbare Wirkung zugunsten des öffentlichen Auftraggebers entfalten. Dies gilt insbesondere für das Verlangen der Abgabe einer dieser Verpflichtungserklärung gleichlautenden Erklärung.
10. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, nach der Beauftragung etwaiger Nachunternehmer und/oder
Verleiher deren Verpflichtungserklärungen dem öffentlichen Auftraggeber unverzüglich und unaufgefordert vorzulegen.
-----------------------------------------------Datum und Unterschrift
Firmenanschrift (Stempel), Telefon und Angabe des AnSprechpartners (in Druckschrift)
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
Leistungsbeschreibung
Projekt
2016.005
Erweiterung GGTS . Siersburg
Bauvorhaben
Erweiterung Grundschule Siersburg
zur gebundenen Ganztagsschule
Zum Horst 12
66780 Rehlingen-Siersburg
Leistung (LV)
01
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
Planverfasser
...
bochem.schmidt architekten
Wagnerstraße 2
6663 Merzig
Tel.: 06861 . 91525 0
Fax: 06861 . 91525 50
[email protected]
Ausführungsbeginn
41 KW in 2016
Ausführungsende
50 KW in 2016
Angebotsaufforderung
Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe Ihres Angebotes.
Abgabetermin
22.08.2016
Abgabezeit
10.00 Uhr
Abgabeort
Rathaus - Abteilung Bauwesen Bouzonviller Platz
66780 Rehlingen-Siersburg
Zuschlagsfrist
22.09.2016
MwSt.
19,00 %
Währung
EUR
Seiten ohne Anlage(n)
Seiten: 94
Leistungsverzeichnis
28.07.2016 - Seite 1
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
Projekt (2016.005)
Erweiterung GGTS . Siersburg
Leistung (LV)
01
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
Bauvorhaben
Erweiterung Grundschule Siersburg
zur gebundenen Ganztagsschule
Zum Horst 12
66780 Rehlingen-Siersburg
Bauherr
Gemeinde Rehlingen-Siersburg
Telefon
vertr. d. Herrn BM Martin Silvanus
Fax
Bouzonviller Platz
66780 Rehlingen-Siersburg
Planverfasser / Ausschreibung
bochem.schmidt architekten
Telefon 06861 . 91525 0
Wagnerstraße 2
Fax
06861 . 91525 50
6663 Merzig
[email protected]
Bauleitung
bochem.schmidt architekten
Telefon 06861 . 91525 0
Wagnerstraße 2
Fax
06861 . 91525 50
66663 Merzig
[email protected]
Ansprechpartner / Bemerkung
bochem.schmidt architekten
Herr Ingo Schmidt
06861 . 91525 10
Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten
Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? ([email protected])
Angebotssumme in EUR
Angebotssumme, Netto:
..............................
..............................
zzgl. MwSt. (19,0 %):
..............................
..............................
..............................
..............................
Angebotsabgabe
Geprüft
Angebotssumme, Brutto:
....................................................................
Anbieter - Datum, Ort
............................................................................
Ausschreibender - Ort, Datum
Stempel
Stempel
....................................................................
Anbieter - Unterschrift
...................., ......................................................
Angebotssumme nachgeprüft
28.07.2016 - Seite 2
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Allgemeine Angaben
! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.
- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (22.08.2016) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich
vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung:
-
- Vertragsstrafe:
0,1% je Werktag
- Sicherheit / Gewährleistung:
3,00 % von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
Abzüge Netto
-
Abzüge Brutto
Bauleistungsversicherung
anteilige Baubeschilderung
anteilige Baureinigung
anteiliges Bauwasser
anteiliger Baustrom
0,3 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift
GAEB-Datenaustausch
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten.
Stempel
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'
....................................................................
- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
28.07.2016 - Seite 3
bochem.schmidt architekten
Inhaltsverzeichnis
01
Nr.
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
LV
Bezeichnung
Seite
Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
1
01
Titel
Vorbereitende Arbeiten
18
02
Titel
Medienversorgung
23
03
Titel
Abbruch Außenbereich
25
04
Titel
Abbruch Gebäude innen
33
05
Titel
Oberbodenarbeiten
40
06
Titel
Aushub Baugrube
41
07
Titel
Rohr-, Leitungsgräben
43
08
Titel
Bodeneinbau
48
09
Titel
Entwässerung
50
10
Titel
Dränagearbeiten
55
11
Titel
Betonarbeiten
58
11.01
Bereich
Fundamente / Stb-Bodenplatte
60
11.02
Bereich
Stb-Hohlwände
64
11.03
Bereich
Stb-Decken
74
11.04
Bereich
Ringbalken, Stützen, Über-, Unterzüge
80
11.05
Bereich
Betonstahl und Einbauteile
81
11.06
Bereich
Fundamenterder
86
12
Titel
Abdichtungsarbeiten
88
13
Titel
Stundensätze
90
14
Titel
Materialsätze
91
15
Titel
Gerätesätze
92
Zusammenfassung der Gliederungspunkte
94
28.07.2016 - Seite 4
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
Technische Vorbemerkungen
Technische Vorbemerkungen
Baubeschreibung
Globale Angaben zum Bauvorhaben
Name und Anschrift des Auftraggebers:
Gemeinde Rehlingen-Siersburg
vertreten durch den Bürgermeister Herr Martin Silvanus
Bouzonviller Platz
66780 Rehlingen-Siersburg
Angaben zur Örtlichkeit
Die Baustelle befindet sich innerorts an einer Gemeindestraße mit Tempo 30
Beschränkung und Verkehrsinseln. Die Straßen sind für LKW-Verkehr
ausreichend dimensioniert und es bestehen Wendemöglichkeiten im Bereich
des Baufelds. Auf Anwohnerverkehr ist Rücksicht zu nehmen.
Im Bereich des Baugrundstücks sind eingeschränkt Parkflächen vorhanden.
Über das Baugrundstück führen keine Versorgungsleitungen.
Die Baustelle befindet sich direkt an der Grundschule und deshalb im
unmittelbaren Einwirkungsbereich von Grundschülern und Lehrpersonal.
Auf die Umsetzung entsprechender Vorsichtsmaßnahmen insbesondere der
Baustellen- und Verkehrssicherung wird ausdrücklich hingewiesen.
Stark Lärm verursachende Arbeiten sollten unbedingt vorher der Bauleitung
angekündigt werden.
Anschrift der Baustelle:
Grundschule Siersburg
Zum Horst 12
66780 Rehlingen-Siersburg
Erdbau-, Entwässerungskanal-, Betonbauarbeiten
Allgemeines
Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN
18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen
Arbeiten, zu erfolgen. Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete,
auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers
zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür
zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.
1. Mitgeltende Normen und Regeln
1.1. Allgemeines
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen
Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B.
nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden,
28.07.2016 - Seite 5
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
Technische Vorbemerkungen
europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
2. Angaben zur Baustelle
2.1. Baugrund
Auf Grundlage des Bodengutachtens (Dr. Heer GmbH & Co. KG vom
13.06.2016) handelt es sich um baureifen Baugrund in der Bodenklasse 3 bis
4 (6, 7). Das Baugrundgutachten kann auf Wunsch als pdf Datei per E-Mail
verschickt werden.
3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Baustromverteiler müssen mindestens der Schutzart IP 43, die ggf. dazu
gehörenden Messeinrichtungen IP 54 entsprechen
Im Beton dürfen keine organischen Verunreinigungen (Holz, Kohle u. dgl.)
enthalten sein.
Betonschalungssteine dürfen nur nach Zustimmung der Bauleitung verwendet
werden, falls diese Leistung nicht ausdrücklich ausgeschrieben ist.
Dämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum müssen zur Vermeidung von
Schwindfugen ausreichend abgelagert sein. Die Bauleitung kann einen
Nachweis über das Herstellungsdatum verlangen.
Die Lagerung von Zement auf der Baustelle hat nach Abschnitt 1
Zementmerkblatt B 7 Ausgabe 8.2002 zu erfolgen.
Im Bereich sich kreuzender Bewehrung (Haupt- und Nebenunterzug mit
Stützen) sowie für die darunter zu betonierenden Bauteile ist das Größtkorn
entsprechend zu begrenzen. Diese Regelung geht dem Einhalten der
genormten Anteile von Überkorngrößen vor.
Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfüllen benötigte
Aushubmaterial ist vom Auftragnehmer auf eine Deponie seiner Wahl
abzutransportieren, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes
angegeben ist.
Wird vom Auftraggeber eine Kippe als Zwischenlager oder Deponie
vorgegeben, so ist das für die Angebotsabgabe verbindlich. Im Zuge der
Bauausführung kann etwas anderes vereinbart werden.
Falls das Leistungsverzeichnis keine Festlegung enthält, ist über wieder
verwertbares Aushubmaterial (z.B. Humus, Kies, Sand, Lehm,
Natursteinmaterial) vor der Verfügung eine Vereinbarung zu treffen.
Zur Wiedereinfüllung benötigtes Aushubmaterial ist gemäß dem
Leistungsverzeichnis oder in Absprache mit dem Auftraggeber
28.07.2016 - Seite 6
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
Technische Vorbemerkungen
zwischenzulagern, falls es nicht am Einbauort verbleiben kann. Restmaterial
und Bauschutt sind zu beseitigen. Das Eingraben auf der Baustelle ist
unzulässig.
Bauelemente sind bei der Anlieferung auf Paletten, Bohlengelege oder
Ähnlichem abzusetzen und zu lagern.
Auf der Baustelle lagernde Baustoffe sind durch Abdecken mit Folie, Planen
oder dergleichen gegen Niederschläge zu schützen.
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber nachzuweisen, dass die Stoffe den
Anforderungen der ATV DIN 18309 Abschnitt 2.1.1 entsprechen.
4. Angaben zur Ausführung
4.1. Allgemeines
Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu
beseitigenden Verunreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigung
der öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des
Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind
durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende
Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine
Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann.
Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern,
Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren
Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein
Der Beginn der Abdichtungsarbeiten ist der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen,
damit eine Überwachung der Arbeiten sichergestellt werden kann.
Bevor Abdichtungen durch weitere Arbeiten, z.B. durch Vorstellen von
Schutzschichten, verdeckt werden, muss die Leistung durch den Auftraggeber
abgenommen werden. Die Bauleitung ist entsprechend frühzeitig zu
informieren.
Die Prüfungen nach ATV DIN 18336, Abschnitt 3.1.2, sind zu dokumentieren.
Diese Dokumentationen sind der Bauleitung spätestens zu Abnahme zu
übergeben.
Kelleraußenwände mit Dichtungsschichten sind stets vor dem Einhängen von
Fertigteilen (Lichtschächte etc.) bis zu den Fertigteil-Innenkanten zu
beschichten.
Die Überprüfung des Untergrundes umfasst auch den Hinweis auf
vorstehende Teile, z. B. Drähte, Rundstahlenden, Anker und dergleichen
sowie auf unverschlossene Öffnungen von Spanndrähten, Verbindungsstäben
u. dgl.
Der Anschluss Sohle zur Wand im Außenbereich ist bzgl. Sauberkeit
entsprechend der Anforderungen des geplanten Abdichtungssystems zu
28.07.2016 - Seite 7
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
Technische Vorbemerkungen
untersuchen und ggf. von Mörtelresten u. dgl. mechanisch zu reinigen.
Beim Kehlenstoß von Dichtungsbahnen als Übergang von waagerechten zu
senkrechten Flächen sind die Stoßüberdeckungen an der senkrechten Fläche
anzuordnen.
Beim Kantenstoß von Dichtungsbahnen als Übergang von waagerechten zu
senkrechten Flächen ist darauf zu achten, dass die Abdichtungslagen der
waagerechten Fläche die entsprechenden Abdichtungslagen der senkrechten
Fläche überdecken, damit das Wasser nicht gegen den Stoß läuft.
Es obliegt grundsätzlich dem Auftragnehmer, die Reihenfolge der Herstellung
der einzelnen Bauteile zu bestimmen. Daraus resultierende zusätzlich
technologisch bedingte Maßnahmen, wie Schalungsausschnitte,
Bewehrungsanschlüsse, Abstellungen, gelten als Nebenleistungen.
Auf frisch betonierten Decken dürfen keine Arbeiten ausgeführt werden. Dies
gilt im besonderen für das Lagern von Material, Aufstellen von Gerüsten etc.;
bei niedrigen Temperaturen verlängern sich die Belastungsfristen auf frisch
betonierten Decken entsprechend.
Öffnungen, Durchbrüche, Aussparungen in Decken sind gegen
Niederschlagswasser während der Rohbauarbeiten provisorisch abzudichten.
Vor dem Betonieren sind die Hohlräume von Hohldecken so auszustopfen,
dass kein Beton in die Hohlräume eindringen kann.
Das Verlegen von Rohren, z.B. Leerrohre für elektrische Leitungen, sanitäre
Installationen, und Einbauteilen, z.B. Einbautöpfe für Einbauleuchten und
spezielle Anker und Befestigungsunterteile soll entweder unter Anwesenheit
der betreffenden Unternehmen erfolgen oder ist diesen zu gestatten. Auf die
entsprechende Fixierung ist zu achten.
Tragende Innenwände sollen zusammen mit den Außenwänden hergestellt
werden.
Die Flächen von Konstruktionsteilen, die Gleitlager aufnehmen sollen, sind
grundsätzlich eben und glatt herzustellen; dafür sind die statischen Vorgaben
einzusehen.
Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Vermarkungen,
Hindernisse und sonstiger Hindernisse vor der Ausführung der Arbeiten nicht
angegebene werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhandensein und die
Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden.
Diese Besondere Leistung ist in die Angebotspreise einzurechnen
Falls erforderlich, ist das vorhandene Gelände vor Ausführung der Arbeiten
gemeinsam von Auftragnehmer und Auftraggeber im Hinblick auf Lage und
Höhe zu vermessen und das Ergebnis im Protokoll festzuhalten.
Bei Arbeiten in unmittelbarer Nähe von Bauwerken, Grenzbebauungen,
Leitungen, Kabeln, Dränagen und Kanälen ist die Bauleitung sofort zu
verständigen, wenn andere Verhältnisse angetroffen werden, als aus den
28.07.2016 - Seite 8
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
Technische Vorbemerkungen
Bestandsplänen zu ersehen ist. Von dieser Forderung wird auch nicht
abgesehen, wenn die Situation vom Statik-Büro alternativ vorgesehen oder in
Augenschein genommen worden ist.
Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken
und dergleichen sind vor Arbeitsbeginn vom Auftragnehmer zu sichern.
Das nach Abschnitt 8.5.2 DIN EN 1610 für Verlegekorrekturen unzulässige
“örtliche Herummurksen” ist nicht nur für die in der Norm genannten Arbeiten,
sondern grundsätzlich unzulässig.
Wände dürfen nur aus dem in der Leistungsbeschreibung, dem
Standsicherheitsnachweis und den Ausführungszeichnungen angegebenen
Betonqualitäten ausgeführt werden. Abweichungen von den Vorgaben sind
unzulässig.
Nichtragende innere Trennwände dürfen auch nach Fertigstellung und
Ingebrauchnahme dauerhaft keinen Belastungen aus Deckenplatten,
Unterzügen, Balken und dergleichen ausgesetzt werden. Deshalb ist darauf
zu achten, dass es zu keiner starren Verbindung der Wand zu Decke,
Unterzug, Balken oder dergleichen kommt und ein der noch zu erwartenden
Durchbiegung dieser Bauteile entsprechender gleitender Deckenanschluss
ausgebildet wird.
Die Anordnung von Stoßfugen hat grundsätzlich nach Planung des
Architekten und/ oder den Herstellervorschriften zu erfolgen.
Alle groben Verschmutzungen an Bauteilen sind täglich zu entfernen, bevor
der Abbindeprozess abgeschlossen ist. Spezielle Reinigungsverfahren bei
starker Verschmutzung sind vor Ausführung mit dem Auftraggeber
festzulegen.
Deckenkräne mit Traversen sind entsprechend der Herstellervorgaben
einzusetzen .Die Decken müssen ihre projektierte Tragfähigkeit erreicht
haben.
Lose Ausblühungen sind durch trockenes Bürsten (keine Metallbürsten) zu
beseitigen.
Installationsschächte dürfen erst nach Freigabe durch die Bauleitung
geschlossen werden.
Bei Frost darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bauleitung betoniert
werden
Für seine Leistungen erforderliche Sondernutzungserlaubnisse entsprechend
den Rechtsvorschriften und örtlichen Gegebenheiten hat der Auftragnehmer
rechtzeitig einzuholen (Fahrbahnsperrung, Aufgrabungsgenehmigung). Damit
verbundene Gebühren der zuständigen Behörden, die nicht in den
Zuständigkeitsbereich des Auftragnehmers fallen, sind auf Nachweis
gesondert mit dem Auftraggeber abzurechnen.
Vor Beginn einer eventuell notwendigen Wasserhaltung ist der Zustand der
28.07.2016 - Seite 9
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
Technische Vorbemerkungen
von der Wasserhaltung betroffenen Baulichkeiten und anderer Anlagen
gemäß § 3 Nr. 4 VOB/B bei einer gemeinsamen Begehung durch
Auftraggeber und Auftragnehmer festzustellen und zu dokumentieren
Die örtliche Lage der Brunnen und Kontrollschächte ist dann gemeinsam mit
dem Auftraggeber festzulegen
Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht gestattet. Die
Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen sind frei zu halten. Das gilt auch für
Materiallagerungen.
Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind mit Beginn der
Arbeiten im Zuge der Baustelleneinrichtung bis zum Räumen der
Baustelleneinrichtung zu sichern.
Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf von
Leitungen, Kabel usw. (unter- und überirdisch) zu informieren. Notwendige
Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen. Baustellenund endgültige Anschlüsse müssen grundsätzlich zugänglich bleiben und
geschützt werden. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den Auftraggeber ein
Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine Festlegung zu treffen.
Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von
Nachbarn - für die Dauer der Bauarbeiten oder vorübergehend und kurzfristig
beeinträchtigt, ist der Bauherr oder die Bauleitung unverzüglich zu
informieren. Das gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von Rechten oder bei
zu vermutenden Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung vorhandener
Bauwerke oder Bauteile.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz
vor Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch die ggf. erforderliche
Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen
unabhängig von deren Rechtsträgerschaft.
Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
Der Auftraggeber ist über den beabsichtigten Abbau der
Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen derselben zu informieren
Nicht mehr benötigte Teile der Baustelleineinrichtung sind unverzüglich zu
entfernen.
Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür benötigte Gelände bzw.
die genutzten baulichen Anlagen und Gebäude in den ursprünglichen Zustand
zu versetzen, falls nichts anderes vereinbart ist.
Werden öffentliche Flächen über das vorgesehene Maß hinaus (zeitlich oder
räumlich) auf Veranlassung des Auftragnehmers in Anspruch genommen, hat
dieser die entsprechende Abstimmung mit den Behörden vorzunehmen (z.B.
Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die erhöhten Gebühren zu tragen
Eingänge, Hauseingänge und Einfahrten sind im vollen Öffnungsquerschnitt
von Bauteilen der Gerüstanlage freizuhalten.
Bohlen und Abdeckungen sind gegen Verschieben zu sichern.
Aussparungen und Ankerlöcher für die Gerüstverankerung sind im Zuge des
28.07.2016 - Seite 10
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
Technische Vorbemerkungen
Abbaus der Gerüste
mit der Fassade entsprechendem Stoff zu verschließen
4.2. Schalung
Die Löcher der Schalungsabstandhalter sind nach dem Ausschalen zu
schließen.
Werden zur Herstellung von Aussparungen Schaumkörper in die Schalung
eingebaut, sind sie beim Ausschalen restlos zu entfernen. Das Ausbrennen
von Schalungen für Aussparungen ist untersagt.
Hilfsstützen sind grundsätzlich als verbleibende Teile der Schalung
auszubilden. Ein nachträgliches Einziehen ist nur mit Zustimmung der
Bauleitung zulässig.
Tragende Bauteile wie Balken und Unterzüge, die durch die Schalung und
das zu betonierende Bauteil belastet werden und die noch nicht die
erforderliche Tragfähigkeit erreicht haben, sind abzustützen.
4.3. Bewehrung
Abstandhalter müssen dem DBV-Merkblatt Abstandhalter entsprechen.
Die Bewehrung darf beim Betonieren nicht betreten werden, geeignete
Laufstege sind vorzusehen.
Die Angaben über die Überdeckung der Bewehrung sind den
Ausführungsplänen für die Bewehrung und den Schalungszeichnungen zu
entnehmen. Aus Gründen des Brandschutzes oder der Gefahr der schnellen
Karbonatisierung des Betons können wesentlich höhere Werte als die
Mindestwerte nach DIN 1045 gefordert sein.
Bei Kragplatten im Außenbereich ist die Bewehrung so aufzubiegen, dass
auch im Bereich von Tropfkanten oder gefasten Kanten die
Mindestbetondeckung garantiert ist.
Wird (spätestens) beim Einbau der Bewehrung im Bereich von
Kreuzungspunkten, z.B. an Stützen mit Unterzügen oder Haupt- und
Nebenunterzügen, erkannt, dass ein ordnungsgemäßes Einbringen oder
Verdichten des Betons nicht möglich ist und keine Vorgaben für Rüttellücken
und Betoniergassen in den Ausführungsunterlagen vorhanden sind, ist
unverzüglich der Tragwerksplaner zu konsultieren, um solche festzulegen.
Der Auftragnehmer vereinbart rechtzeitig die Termine für vorgeschriebene
Abnahmen mit der Baubehörde bzw. dem Bodengutachter und Statiker oder
Prüfingenieur. Die Bauleitung ist darüber zu informieren.
Eine Ausfertigung des Abnahmeprotokolls der Bewehrung ist dem
Auftraggeber zu übergeben.
4.4. Stahlbetonfertigteile
28.07.2016 - Seite 11
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
Technische Vorbemerkungen
Für Stahlbetonfertigteile hat der Auftragnehmer ohne besondere Aufforderung
den Lieferschein nach DIN 1045-4 der Bauleitung vorzulegen.
Konstruktionszeichnungen sind auf Verlangen zu liefern.
Werden statische Nachweise vom Auftragnehmer gefordert, so umfasst die
Leistung auch:
- Anforderungen an die Auflager
- Berücksichtigung der Anhängelasten
- Angabe der Verbindungsmittel
- Befestigungspunkte für provisorische Umwehrungen
- Montageabsteifungen einschließlich Befestigungspunkte oder -linien
Kennzeichnungen nach 1045-4 müssen im Montagezustand lesbar sein.
4.5. Gründungen
Vor Einbringen des Betons bzw. von Sauberkeits- oder kapillarbrechenden
Schichten ist grundsätzlich die Zustimmung des Baugrundgutachters
einzuholen und die Bauleitung über die Betoniertermine zu informieren.
Es darf nur auf ein ungestörtes Planum bzw. eine Fundamentsohle aus
gewachsenem Erdreich gegründet werden. Die Fläche ist von losen
Bestandteilen zu befreien.
Stellt sich beim Aushub des Erdreichs für Fundamente heraus, dass wegen
ungeeigneten Untergrundes die in den Plänen vorgegebene Gründungstiefe
nicht eingehalten werden kann, ist die Bauleitung davon zu unterrichten. Vor
dem Betonieren ist mit der Bauleitung ein gemeinsames Aufmaß der
Fundamenttiefe durchzuführen.
Rohrleitungen dürfen durch Fundamente nicht belastet werden.
Aussparungen sind vorzunehmen.
Anschlussbögen für Grundleitungen in Bodenplatten sind mit einer flexiblen
Umhüllung zu versehen.
4.6. Fugen
Wenn in den Projektunterlagen nichts anderes gefordert wird, bleibt die
Herstellung von Arbeitsfugen dem Grunde nach dem Auftragnehmer
überlassen. Das Zement-Merkblatt B 22 Arbeitsfugen ist zu beachten. Wenn
sie bei Sichtbeton nicht vermieden werden können, sind sie in Abstimmung
mit der Bauleitung anzuordnen.
4.7. Transportbeton
Das Reinigen von Maschinen und Fahrzeugen für Transportbeton darf nur an
mit der Bauleitung abgestimmten Stellen auf der Baustelle erfolgen.
4.8. Rohrverlegearbeiten
Nach dem Herstellen der Grund- und Kanalleitungen hat, soweit die örtlichen
Vorschriften es bestimmen, eine Abnahme durch die zuständige Behörde zu
28.07.2016 - Seite 12
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
Technische Vorbemerkungen
erfolgen. Diese Abnahme ist vom Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen.
Ohne Genehmigung der Bauleitung darf kein Bauteil verfüllt werden.
Rohrdurchgänge durch Fundamente und Wände sind äußerst sorgfältig
auszuführen; soweit möglich und erforderlich, hat dies mit
Spezial-Dichtmanschetten zu erfolgen.
Zur späteren Verbindung vorgesehene Rohrenden und -anschlüsse sind
wasserdicht zu verschließen, einzumessen und an der Grabenoberfläche zu
markieren.
Für Rohrleitungen ist ohne besondere Vergütung die Oberfläche der Sohle
von Abtrag und Auffüllung mit folgenden max. zulässigen Abmaßen
herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den
Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau herzustellen, dass das geforderte
Gefälle der Leitungen erreicht wird.
Rohrendungen sind während der gesamten Bauzeit gegen das Eindringen
von Erde und Fremdkörpern zu sichern.
4.9. Erdarbeiten, Straßenaufbruch
Grasnarben und Oberbodenaushub sind nach Absprache mit dem
Auftraggeber an geeigneter Stelle und auf geeigneter Lagerfläche getrennt zu
lagern.
Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung abweichende
Bodenverhältnisse angetroffen oder treten Umstände ein, durch die die
vorgeschriebenen Aushubarbeiten nicht durchgeführt werden können, ist
umgehend die Bauleitung zu verständigen.
Bei Auftreten von bindigem Boden im Bereich oberhalb der Gründungssohle
ist vom Auftragnehmer rechtzeitig die Bauleitung zu verständigen und zu
klären zunächst, ob eine Schutzschicht über der Gründungssohle verbleiben
soll, wenn eine solche nicht bereits in der Leistungsbeschreibung gefordert
worden ist. Ein Aufweichen der geplanten Gründungssohle, auch durch
Niederschläge, ist unbedingt zu vermeiden.
Zur Herstellung des Planums der Baugrubensohle in homogenen bindigen
Böden sind zur Vermeidung von Auflockerung glatte Baggerschaufeln zu
verwenden.
Hat der Auftragnehmer die Lockerung des Bodens im Bereich der
Gründungssohle zu vertreten, besteht für ihn kein Anspruch auf Vergütung für
das Wiederherstellen der ursprünglichen Lagerungsdichte.
Bei feuchten bindigen Böden darf das Planum nicht nachträglich verdichtet
werden, um ein Aufweichen zu vermeiden.
Entwässerungsmaßnahmen, zu denen der Auftragnehmer gemäß ATV DIN
18300 oder Vertrag verpflichtet ist, sind so auszuführen, dass der Baugrund
und der zum Einbau bestimmte Boden nicht unzulässig durchfeuchtet wird.
Werden die notwendigen zwischenzeitlichen Entwässerungsmaßnahmen
28.07.2016 - Seite 13
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
Technische Vorbemerkungen
unterlassen oder unsachgemäß ausgeführt oder werden die planmäßig
herzustellenden Entwässerungsanlagen nicht rechtzeitig hergestellt, darf
dadurch unbrauchbar gewordener Boden nicht verwendet werden und ist ggf.
auszutauschen.
Werden vorhandene Leitungen beschädigt, hat der Auftragnehmer sofort das
zuständige Versorgungsunternehmen sowie die Bauleitung des Auftraggebers
zu verständigen.
Kies- und Sandmaterial, das beim Aushub der Rohrleitungsgräben gewonnen
wird und sich zur Auf- und Hinterfüllung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich
zur Wiederverwendung zu lagern.
Das Verdichten der Rohrleitungsauffüllungen und Hinterfüllungen durch
Einschlämmen ist grundsätzlich nicht zulässig.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Verfüllung von Bauwerken zu prüfen,
ob der zu verfüllende Raum frei von Bauschutt, Müll u. dgl. ist. Trifft das nicht
zu, ist der Auftraggeber unverzüglich zu verständigen.
Vor dem Wiedereinbau bauseitig gewonnenen Materials bzw. vor dem
Verfüllen oder Überschütten mit vom Auftragnehmer beschafftem Material ist
die Zustimmung des Auftraggebers bezüglich dessen Verwendbarkeit
einzuholen. Nr. 3.11.2 DIN 18300 wird insoweit eingeschränkt
4.10. Rohrgrabenverfüllung
Für Rohrleitungen ist ohne besondere Vergütung die Oberfläche der Sohle
von Abtrag und Auffüllung mit folgenden max. zulässigen Abmaßen
herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den
Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau herzustellen, dass das geforderte
Gefälle der Leitungen erreicht wird.
Rohrendungen sind während der Bauzeit gegen das Eindringen von Erde und
Fremdkörpern zu sichern
4.11. Stürze
Fertigstürze sind so abzusteifen, dass sie beim Betonieren von Decken u.ä.
nicht aus ihrer Lage gedrückt werden können oder unzulässigen Belastungen
vorübergehend ausgesetzt sind.
Fertigstürze müssen mindestens 11,5 cm Auflager auf jeder Seite haben. Die
Auflager sind mit Mörtel herzustellen.
4.12. Verkehrssicherung
Verkehrsbeschränkungen, die nur während der Arbeitszeit notwendig sind,
müssen in der übrigen Zeit aufgehoben werden (Beseitigen oder
Ungültigmachen von Verkehrszeichen)
Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen für Halteverbote sind
aus Beweisgründen die Kennzeichen der im Bereich parkenden Fahrzeuge zu
28.07.2016 - Seite 14
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
Technische Vorbemerkungen
protokollieren.
Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von Flächen des
Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem Abstand zu sichern.
Rot-weiße Warnbänder (Flatterbänder) dürfen nur als zusätzliche optische
Sicherung und nur außerhalb von Fahrbahnen im öffentlichen Raum
angebracht werden.
Behelfsmäßige Überfahrten in Grundstücke müssen rutschsicher sein und die
zu erwartenden Horizontalkräfte aufnehmen können.
Behelfsmäßige Fußgängerbrücken dürfen keine Stolper- oder
Absturzgefährdungen aufweisen. Sie müssen auch für Behinderte und
Rollstuhlfahrer nutzbar sein. Sie sind bei Aufgrabungen vor Hauseingängen,
bei Querungen von Fußwegen sowie an absturzgefährdeten Stellen zu
errichten.
Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so
gehört dazu auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die
zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen
Gegebenheiten.
Zum Leistungsumfang der nach ATV Abschnitt 4.1 als Nebenleistung durch
den Auftragnehmer herzustellenden Abdeckungen und Umwehrungen zählen
auch deren Überprüfung und deren Erhalt im ordnungsgemäßen Zustand bis
zum Zeitpunkt der Übergabe an den Auftraggeber nach Abschluss der
eigenen Arbeiten.
Die Baustellenumzäunung ist arbeitstäglich vor Feierabend auf Vollständigkeit
zu kontrollieren und gegen unbefugten Zutritt zu schützen.
Die Baustelle liegt im unmittelbaren Aufenthaltsbereich von Schulkindern.
Während der Schulzeiten sind Andienungsfahrten nur mit einem zusätzlichen
Einweiser gestattet, der dafür Sorge trägt, dass sich keine Personen und
insbesondere Kinder im Fahr- und Ladebereich der Kraftfahrzeuge bewegen
und aufhalten können.
5. Angaben zur Abrechnung
In den Preis einzurechnen sind die Gebühren im Zusammenhang mit der
beschriebenen Baustelleneinrichtung, soweit sie nicht vom Auftragnehmer zu
tragen sind.
Bei einer Abrechnung nach örtlichem Aufmaß werden nur die technisch
erforderlichen und technologisch möglichen Maße maximal anerkannt.
Mehrleistungen einschließlich der Folgeleistungen gehen zu Lasten des
schuldhaft handelnden Verursachers.
Für Stahlbetonfertigteile gilt der Angebotspreis für Herstellung, Lieferung und
Montage einschließlich Hilfs- und Schutzgerüste,
Die Abrechnung von Schüttgütern, z.B. losen Schüttungen, nach dem
Raummaß erfolgt nach dem Volumen der Schüttgüter am Einbauort. Wenn
28.07.2016 - Seite 15
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
Technische Vorbemerkungen
die Ermittlung der Menge am Einbauort nicht möglich ist, erfolgt die
Abrechnung nach dem nachgewiesenen Aufmaß in den Transportmitteln, z.B.
durch den Nachweis der verbrauchten Säcke und dem darauf angegebenen
Volumen des Inhalts
Die Wasserhaltung gemäß Abschnitt 6.5 DIN EN 1610 zählt zu den
Besonderen Leistungen, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.1.10
DIN 18299
Im Leistungsverzeichnis aufgeführte Handschachtung wird nur für solche
Leistungen vergütet, bei denen aus objektiven Gründen kein Bagger (auch
kein Kleinbagger) eingesetzt werden kann (Engstellen, Leitungskreuzungen,
Suchschachtung, Querschläge u.ä.).
Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel abgefahrene oder
ausgehobene Aushubmassen sind durch gleichwertige Massen zu ersetzen;
eine Vergütung dafür erfolgt nicht.
Werden verschiedene Bodenklassen in einer Leistungsposition ohne Angabe
der Mengenverhältnisse der Bodenklassen zueinander ausgeschrieben, kann
bei Angebotsabgabe ein der Kalkulation zugrunde liegendes Verhältnis
bekannt gegeben werden.
Durch unsachgemäßen Verbau, unzureichende Böschungen oder durch
Witterungseinflüsse, mit denen im Allgemeinen zu rechnen ist, entstandene
Mehrarbeiten werden nicht vergütet.
Wenn Mauerwerk nach dem Raummaß ausgeschrieben ist, gelten für die
Abrechnung die entsprechenden Regeln der ATV DIN 18330, Ausgabe
Januar 2005.
6. Sonstige Angaben
Die Baustellensprache ist deutsch.
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben
den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser
Leistungsbeschreibung.
Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung
beigefügt:
Grundriss EG
Vorderansicht, Rückansicht, Linke Seitenansicht
Schnitte, Detailpläne
Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den
Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch
Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom
Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht
freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.
28.07.2016 - Seite 16
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
Zusätzliche Vertragsbedingungen
Zusätzliche Vertragsbedingungen
*** Vertragsgrundlage ***
Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und
unentgeldlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der
Leistungsbeschreibung eingefügten allgemeinen, zusätzlichen, technischen
und besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite
anerkannt werden.
Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des
Abgabetermins zwingend voraus.
Vergabeverfahren Ausschreibungsart: Öffentliche Ausschreibung
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter
Unterlagen möglich.
Alle Einzelpreise sind netto in Euro mit maximal zwei Nachkommastellen
einzutragen.
Ein Bieterangabenverzeichnis ist Bestandteil dieses Leistungsverzeichnisses.
Angaben und/oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt
einzutragen.
Änderungen und Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur
Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart sind.
Die rechtsverbindlichen Unterschriften, mit Stempel, sind an den
ausgewiesenen Stellen unbedingt erforderlich einzutragen.
Dem Angebot ist eine gültige Freistellungsbescheinigung
(Bauabzugsteuer) beizulegen.
Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben
können berücksichtigt werden.
Höhe der Vetragsstrafe, Vertragserfüllungsbürgschaft, Sicherheit,
Verzugskosten siehe Besondere Vertragsbedingungen.
Abzüge netto (von Abrechnungsbetrag):
Bauleistungsversicherung
0,30%
Baustrom, anteilig
0,60%
Bauwasser, anteilig
0,60%
Bauschild, anteilig
0,60%
Der Bieter:
_______________________________________________________
Ort, Datum, Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
28.07.2016 - Seite 17
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
01
Titel
Vorbereitende Arbeiten
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
01 Titel Vorbereitende Arbeiten
01.0010
Baustelleneinrichtung, Standard
Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der
Baustelle und Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen von
Verunreinigung, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden
Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:
- Freimachen des Baugeländes
- Baustraßen, Bauwege
- Lager- und Arbeitsplätze
- Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung zur Verkehrssicherung
- Installation von Baustrom, Bauwasser, Bauabwasser einschl. Verteilung und
Anschlussleitung
- Lagerräume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleinrichtungen
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge
- Schützen der Grenzen zu
Nachbargrundstücken, unfallsicher für die gesamte Bauzeit bis zur Übergabe
- Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung, soweit nicht
durch Vorschriften anders geregelt
GP ............................
1 Psch
01.0020
Gelände vorbereiten, BE
Untergrund für die Baustelleneinrichtung im erforderlichen Umfang planieren,
überschüssige Schutt- und Erdmassen entsorgen.
Entwässerungsgräben zur Ableitung von Oberflächenwasser sowie
Befestigung des Untergrundes zum Aufstellen der Objekte der
Baustelleneinrichtung sind einzurechnen.
Das Aufmaß ergibt sich grundsätzlich aus dem bestätigten
Baustelleneinrichtungsplan. Aufzumessen sind nur die Flächen, die nicht in
anderen Positionen enthalten sind.
715 m²
EP..........................
GP ............................
***Bedarfspos.
01.0030
Demontage / Wiedereinbau Hydrant
Sicherung und Demontage von vorhandenem Hydranten bzw. von Schieberund Hydrantenkappen, vor Beginn der Arbeiten.
Der Hydrant wird über eine Stichleitung PVC DN 100 von der Straße "Zum
Horst" versorgt. Die Stichleitung kann direkt an der Straße über einen
Schieber abgesperrt werden.
Die Arbeiten sind in direkter Abstimmung mit den Technischen Werken der
Gemeinde Rehlingen Siersburg vorzunehmen.
Der Hydrant ist für den Wiedereinbau vor Ort an einem zugewiesenen Raum
zwischenzulagern und nach bauseitiger Verlegung des
Löschwasseranschlusses erneut auf dem Grundstück (Position nach Angabe
der Feuerwehr) erneut einzubauen, inkl. sämtlicher
Fundamentierungsarbeiten und betriebsfertige Anschlussarbeiten an die
Wasserleitung.
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 18
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
01
Titel
Vorbereitende Arbeiten
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Spülung und Desinfektion der Leitung erfolgt bauseits.
Demontage und Montage erfolgen zeitversetzt und nicht zwingend im
zeitlichen Zusammenhang der vertraglichen Leistungen. Zusätzliche Kosten
für das zeitversetzte Arbeiten und mehrmalige Anfahrten werden nicht
gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen
Hydrant Typ Schmieding
GP ............................
1 Psch
01.0040
Halteverbotszone, einrichten+unterhalten
Einrichten einer beidseitigen Halteverbotszone entlang der Zufahrtsstraße
"Zum Horst" im direkten Einfahrtsbereich zur Pausenhof- und Parkplatzfläche
der Baustelle;
Aufstellen der erforderlichen Beschilderung und Unterhalten bzw. Vorhalten
über die Dauer der eigenen vertraglichen Leistungen hinaus; einschl.
abbauen und abfahren. Voraussichtl. Bauzeit : bis 20 Wochen
Länge der Verbotszone : je ca. 30 m beidseitig
GP ............................
1 Psch
01.0050
Verkehrszeichen, Achtung Baustelle
Verkehrsschild nach STVO: "Achtung Baustelle" mit fester Stahlrohrstange,
ca. 60 mm Durchmesser, sowie Fundament etc., komplett liefern und
einbauen, einschl. aller Aufbrüche im Straßen- und Gehsteigbelag.
Nach Beendigung der Baustelle das Verkehrszeichen wieder ausbauen,
abtransportieren und die Straßen-/ Gehwegoberfläche wieder fachgerecht
herstellen. Aufstellungsort nach Angabe der zuständigen Behörde.
2 Stk
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 19
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
01
Titel
Vorbereitende Arbeiten
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
01.0060
Verkehrszeichen, Geschwindigk.begrenzung
Verkehrsschild nach STVO Nr. 275 mit fester Stahlrohrstange, ca. 60 mm
Durchmesser, zur Angabe der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit,
nach Vorgabe der zuständigen Behörde komplett liefern und einbauen,
einschl. aller Aufbrüche im Straßen- und Gehsteigbelag.
Nach Beendigung der Baustelle das Verkehrszeichen wieder ausbauen,
abtransportieren und die Straßen-/ Gehwegoberfläche wieder fachgerecht
herstellen. Aufstellungsort nach Angabe der zuständigen Behörde.
2 Stk
01.0070
EP..........................
GP ............................
Verkehrszeichen,Vorsicht Baustellenausf.
Hinweisschild "Vorsicht Baustellenausfahrt" aus Aluminium,
reflektierend, lichtecht, für den Außenbereich, mit fester
Stahlrohrstange, ca. 60 mm Durchmesser, sowie Fundament etc., komplett
liefern und einbauen, einschl. aller Aufbrüche im Straßen- und Gehsteigbelag.
Nach Beendigung der Baustelle das Verkehrszeichen wieder ausbauen,
Abtransportieren und die Straßen-/ Gehwegoberfläche wieder fachgerecht
herstellen. Aufstellungsort nach Angabe der zuständigen Behörde.
Schildgröße : ca. 250/400 mm
2 Stk
01.0080
EP..........................
GP ............................
Bauzaun, Stahlrahmen mobil, h=2,00 m
Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben,
Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.
Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten wieder
abzubauen.
Türen und Tore werden gesondert vergütet.
Zaunhöhe : 2,00 m
98 m
01.0090
EP..........................
GP ............................
Bauzaun, Stahlrahmen, h=2,00 m,vorhalten
Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben,
Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.,
vorhalten und unterhalten.
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des
Einheitspreises abgerechnet.
Zaunhöhe : 2,00 m
Vorhaltedauer : 10 Monate
3.920 mWo
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 20
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
01
Titel
Vorbereitende Arbeiten
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
01.0100
Bauzaun-Tor, b=1,50 m
Tor, verschließbar, zweiflügelig, passend zum Bauzaun, einschl. Türschloss
für Zylinder, Schließzylinder bauseits.
Durchgangsbreite : ca. 1,50 m
Höhe : 2,00 m
1 Stk
01.0110
EP..........................
GP ............................
Bauzaun-Tor, Stahlrahmen, h=2,00 m,vorhalten
Bauzaun-Tor gemäß vorheriger Beschreibung über die Grundvorhaltedauer
hinaus vorhalten.
40 mWo
01.0120
EP..........................
GP ............................
Zahlenschloss verstellbar
Verstellbares Zahlenschloss als Vorhängeschloss mit ca. 30 cm langen
Gliederkette aus verzinktem Stahl (Gliederdurchmesser, Dicke mind. 6 mm).
Schloss aus massivem Messingkorpus, Bügel doppelt verriegelt aus
Edelstahl. 4 Zahlenrollen.
Code-Einstellung mit separatem Schlüssel.
Dicke Bügel mind. 8 mm
Innenmaß Bügel mind. 25 x 30 mm (bxh)
liefern und für die gesamte Vorhaltezeit des Bauzauns bereitstellen.
Fabrikat: Burgwächter N. 99 oder glw.
angebotenes Fabrikat:
________________________________
(Angabe Bieter)
1 Stk
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 21
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
01
Titel
Vorbereitende Arbeiten
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
01.0130
Sichtschutznetz, Bauzaun
Sichtschutznetz für Bauzaun aus Stahlgitterelementen, außenseitig über die
Gesamthöhe an Bauzaunelementen befestigt; einschl. Vorhaltung, Abbau
und Entsorgung
Zaunhöhe : ca. 2,0 m
98 m
01.0140
EP..........................
GP ............................
Hinweisschild, Betreten verboten
Hinweisschild "Baustelle betreten verboten!" an mehreren Stellen des
Bauzauns anbringen, für die Dauer der Standzeit des Bauzauns vorhalten
und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder beseitigen.
5 Stk
01.0150
EP..........................
GP ............................
Schnurgerüst, Einmessarbeiten
Schnurgerüst rings um die Baugrube,standsicher verstrebt, aufstellen. Die
durchgehend angeordneten Horizontalbohlen zum Einschneiden für den
Vermessungsingenieur müssen absolut waagerecht und mindestens 1,00 m
über Gelände angebracht werden. Es darf erst nach erfolgtem Anlegen
sämtlicher Umfassungs- und tragender Zwischenwände im EG entfernt
werden.
GP ............................
1 psch
***Bedarfspos.
01.0160
Abnahme Schnurgerüst, Vermessungsbüro
Schnurgerüst von einem unabhängigen Vermessungsbüro überprüfen.
Festgestellte Abweichungen in einem Messprotokoll darstellen, Schnurgerüst
entsprechend nacharbeiten. Die Ausführung dieser Leistung erfolgt
nach ausdrücklicher Anordnung durch den Auftraggeber.
GP ............................
1 psch
01.0170
Höhenfestpunkt herstellen
Höhenfestpunkt bestehend aus einem Bolzen mit Rundkopf (mind. 10 cm
lang) an der Fassade inkl. aller Nebenarbeiten komplett herstellen.
Die Lage ist gemeinsam mit dem AG festzulegen.
Der Höhenfestpunkt ist gleich nach Ausfühtungsbeginn herzustellen und vor
Durchführung der ersten Geländeaufnahme durch den AN auf die vom AG zur
Verfügung gestellten Höhenangabe (FertigFußbodenhöhe EG) als
Meterriss-Fixpunkt einzumessen.
1 Stk
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 22
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
01
Titel
Vorbereitende Arbeiten
Nr.
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Leistungsbeschreibung
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
01.0180
Autokran, Bereitstellung+Vorhaltung,40 t
Autokran mit Teleskopausleger auf Baustelle anliefern, bereitstellen und
vorhalten, samt späterer Abfahrt. Standgebühren sind in den Einheitspreis
einzurechnen. Art der auszuführenden Arbeiten :
Montage Stb-Hohlwandelemente
Montage Stb-Deckenelemente
Abrechnung nach Tageseinsätzen
Max. Traglast : 40 t
5d
01.0181
EP..........................
GP ............................
Kontrolle der Arbeitsstellensicherheit, Bautagebuch
Kontrolle der Arbeitsstellensicherheit gem. ZTV-SA für die Dauer der eigenen
vertraglichen Leistungen durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind
vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle 1 mal täglich ohne Sonn- und Feiertage.
Kontrolle durch schriftliche Dokumentation nach Unterlagen des AG, inkl.
Führung eines Bautagebuches zur arbeitstäglichen Dokumentation und zur
wöchentlichen Vorlage bei der Bauleitung.
GP ............................
1 Psch
Summe Titel 01
Vorbereitende Arbeiten, Netto:
...............................
02 Titel Medienversorgung
02.0010
Baustromanschluss, 1 Zählerpl.,9 Dosen
Baustromanschluss-Verteiler-Schrank für Baustelle, mit Anschlusssicherung
mit Sicherungs-Lasttrennschalter. An Netz anschließen, während der
vertraglichen Bauzeit vorhalten und abbauen.
Anschlusswert : 40 kW/400V
Trennschalter : 80 A/NH 00
Anzahl Zählerplätze : 1
Hauptschalter : 63 A
Hauptsicherung : 63 A / E 33
FI-Schutzschalter : 40 / 0,03 A-63 / 0,03 A
CEE-Steckdose : 2 x 16A, 1 x 32 A/400 V
Schuko-Steckdose : 6 x 16A/230 V
1 Stk
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 23
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
02
Titel
Medienversorgung
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
02.0020
Baustromanschluss/-verteiler vorhalten
Gebrauchsüberlassung für vorbeschriebene Baustromanschlüsse bzw.
Baustromverteiler, inkl. aller erforderlichen und vorgeschriebenen Prüfungen,
welche mit der Hauptposition nicht abgegolten sind.
20 StkWo EP..........................
02.0030
GP ............................
Baustromanschluss heranführen
Baustromanschluss mit provisorischer Leitung heranführen, einschl.
Erdarbeiten vom öffentlichen Anschluss bis zum Schwerpunkt der
Baustelleneinrichtung, einschl. Vorhalten, Unterhalten und Beseitigen.
Leistungsaufnahme : bis 40 kW
20 m
02.0040
EP..........................
GP ............................
Bauwasseranschluss mit Messeinrichtung
Bauwasseranschluss mit Messeinrichtung,auch für Fremdfirmen nutzbar,
herstellen, vorhalten, unterhalten, frostsicher verwahren und nach
Fertigstellung des Bauwerks abbauen. Die behördlichen Anträge für die
Einrichtung und Beseitigung der Anlage sind ohne Mitwirkung des AG zu
stellen. Ausführung wie folgt:
- 2 Absperrventile
- 1 Entleerungshahn
- 1 Erdungsbrücke
Nennweite Hauptanschluss : DN 100
Anzahl der Entnahmestellen
Ventil und Schlauchverschraubung : 2 St, DN 20
Vorhaltedauer : gemäß den vorgesehenen Ausführungsterminen
EP..........................
GP ............................
20 StkWo EP..........................
GP ............................
1 Stk
02.0050
Bauwasseranschluss, Vorhaltung
Verlängerte Vorhaltung des Bauwasseranschlusses über die
vereinbarte Leistungszeit hinaus.
Für den Werktag wird 1/6 des Wochensatzes berechnet.
02.0060
Bauwasseranschluss heranführen
Heranführen des Bauwassers mit provisorischer Leitung, einschl.
Erdarbeiten vom öffentlichen Anschluss bis zum Schwerpunkt der
Baustelleneinrichtung, einschl.Vorhalten, Unterhalten und Beseitigen.
Bodenklasse : 5
Leitungsnennweite : DN 32
20 m
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 24
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
02
Titel
Medienversorgung
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
02.0070
Chemie-Toilette einzeln, aufstellen
Toilettenkabine, chemisch, mobil, ohne Kanalanschluss; mit
lichtdurchlässigem Dach und Kranhaken.
Ausstattung
- Urinal
- Toilettenpapierhalterung
- Spiegel
- Kleiderhaken
- integriertes Schloss
- rutschfester Bodenbelag
- Damen/Herren-Kennzeichnung
- 'Besetzt'-Kennzeichnung
Grundeinsatzzeit 4 Wochen
Tankvolumen : 250 l
Grundfläche : 1,25 / 1,25 m
Höhe : ca. 2,20 m
für die Dauer der eigenen Leistungen bereitstellen und nach Abschluss auf
Abruf durch die Bauleitung abtransportieren.
1 Stk
02.0080
EP..........................
GP ............................
Chemie-Toilette unterhalten
Chemie-Toilette vorhalten und unterhalten. Im Unterhalt ist das
Entleeren bei Bedarf bzw. der Austausch enthalten. Die Kosten für die
wöchentliche Reinigung inkl. Chemikalien sind im Preis enthalten.
60 StkWo EP..........................
GP ............................
Summe Titel 02
Medienversorgung, Netto:
...............................
03 Titel Abbruch Außenbereich
03.0010
Wurzelstock roden, Flachwurzler, 15-40cm
Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden, Flachwurzler, Geländeneigung
bis 10 %; Sprengen ist unzulässig. Anfallendes Material entsorgen.
Durchmesser Schnittfläche : 15 - 40 cm
10 Stk
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 25
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
03
Titel
Abbruch Außenbereich
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
03.0020
Einzelbaum fällen, D 10-30 cm, Räumgut von Baustelle entfernen
Baum fällen, als Einzelbaum, D über 10 bis 30 cm, 1 m über Gelände
gemessen, Schnittstelle höchstens 15 cm über Gelände.
Baumhöhe über 5,00 bis 10,00 m.
Räumgut wird von der Baustelle entfernt.
6 Stk
03.0030
EP..........................
GP ............................
Vorh. Betonsteinpflaster einschl. Bettung aufn. u. entsorgen
Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht einschl.
Bettung wird nicht gesondert vergütet. Art = Beton- und Verbundsteinpflaster,
ca. 8 -10 cm dick, Bettung aus Sand, Splitt, Beton o. ä. Sämtliche Steine und
übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle
entfernen und einer Wiederverwertung zuführen. Pflasterflächen befinden sich
in den anzugleichenden Hofzufahrten. Einzelflächen über 2 bis 20 m2.
11 m²
03.0040
EP..........................
GP ............................
Tiefbordstein aufn. und entsorgen
Tiefbordstein aufnehmen. Bordsteine ´8/25 Länge 1,00 m in Beton oder
Mörtel versetzt. Unterbeton, ca. 20 cm dick, und Rückenstütze aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen,
von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.
Tiefbordsteine im Bereich des Spritzschutzstreifens parallel zur
Gebäudeaußenwand in ebenem und geneigtem Gelände.
Neigung bis ca. 20 %
14 m
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 26
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
03
Titel
Abbruch Außenbereich
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
03.0050
Einfassung, Natur, ausbauen
Bord aus Naturstein, einschl.Bettung aus Sand oder Kiessand, ausbauen.
Abbruchmaterial entsorgen; Deponiegebühr gesondert.
Format : ca. 20 x 10 x 10
58 m
03.0060
EP..........................
GP ............................
Rinnenplatten aufnehmen und entsorgen
Rinnenplatten aus Beton aufnehmen.
Rinnenplatten, Länge 30 cm, Breite 30 cm, Dicke 8 bis 10 cm.
Bettung aus Beton oder Mörtel. Mörtelschicht aufbrechen. Unterbeton, über
15 bis 30 cm dick, aufbrechen. In zusammenhängenden Einzellängen von 15
m bis 30 m. Rinnensteine in Geraden und in Kurven und übriges Aufbruchgut
in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen einer Wiederverwertung
zuführen oder ordnungsgemäß entsorgen.
61 m
03.0070
EP..........................
GP ............................
Kiesspritzschutz ausräumen, wieder einbauen
vorhandenen Kiesspritzschutzstreifen entland der Fassade, Breite ca. 40 cm,
ca. 20 cm tief ausräumen, Material entsorgen
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 27
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
03
Titel
Abbruch Außenbereich
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
23 m
03.0080
EP..........................
GP ............................
Straßenablauf, 370/370mm, ausbauen
Straßenablauf, hohe Bauart, bestehend aus Boden, Schaft, Hängeeimer,
Auflagerring mit Rahmen und Rost, ohne Geruchsverschluss, ausbauen und
entsorgen, Abschlussleitung verwahren, ohne Erdarbeiten.
Material Rahmen und Rost : Beton und Guss
Abmessung : 370/370 mm
2 Stk
03.0090
EP..........................
GP ............................
Asphaltbefestigung trennen (Dicke über 3 - 6 cm)
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.Trennen durch Schneiden.
Beim Trennen anfallendes Material der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen. Ausführung in Einzellängen bis 3,0 m
Nicht wiederverwendbare Materialien, sowie anfallende
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 28
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
03
Titel
Abbruch Außenbereich
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Schneidschlämme und Wasser in Eigentum des AN übernehmen, von der
Baustelle entfernen und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen einer
Wiederverwertung zuführen oder ordnungsgemäß entsorgen.
Dicke der Asphaltbefestigung ´über 3 bis 6 cm´
Asphaltdeck stark PAK haltig
20 m
03.0100
EP..........................
GP ............................
Asphaltbefestigung trennen (Dicke über 6 - 12 cm)
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.Trennen durch Schneiden
Beim Trennen anfallendes Material der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.
Ausführung auch in Einzellängen bis 2,0 m innerhalb des Baufeldes zum
Ausbau von Bauteilen (Schachtabdeckungen, Straßenabläufe etc.) sowie zur
Erneuerung von Rinnenanlagen. Nicht wiederverwendbare Materialien, sowie
anfallende Schneidschlämme und Wasser in Eigentum des AN übernehmen,
von der Baustelle entfernen und entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen einer Wiederverwertung zuführen oder ordnungsgemäß
entsorgen.
Dicke der Asphaltbefestigung ´über 6 bis 12 cm´
10 m
03.0110
EP..........................
GP ............................
Asphaltbefestigung in Fahrbahn aufnehmen, Dicke über 3 -6 cm
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche ´in Fahrbahn, Fahrbahnteilflächen und Parkplatzteilflächen´
Dicke der Asphaltbefestigung über 3 cm bis 6 cm.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Asphalt PAK belastet
183 m²
03.0120
EP..........................
GP ............................
Asphaltbefestigung in Fahrbahn aufnehmen, Dicke über 6 -12 cm
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche ´in Fahrbahn, Fahrbahnteilflächen und Parkplatzteilflächen´
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Asphalt PAK belastet
20 m²
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 29
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
03
Titel
Abbruch Außenbereich
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
03.0130
HO-Schotter in Fahrbahn aufnehmen, Dicke bis 20 cm
HO-Schotterschicht rollig, nicht bzw. nur gering verbacken mit einer Dicke von
i.M. 15 cm als Packlager unter voran beschriebenem Asphaltoberbau
aufbrechen und aufnehmen.
Oberste 10 cm des HO-Schotters liegen angespritzt vor und sind PAK
belastet.
Einordnung nach DIN 18.300 in Bodenklasse 3
PAK haltiger Schotter ist von unbelastetem Schotter zu separieren und
getrennt der Verwertung zuzuführen.
Fläche ´in Fahrbahn, Fahrbahnteilflächen und Parkplatzteilflächen´
Dicke der Schotterschicht bis 20 cm.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
220 m²
03.0140
EP..........................
GP ............................
PAK belasteter Ober-/Unterbau aufnehmen (Zulage)
Die Position umfasst sämtliche Mehrkosten der Verwertung als Baustoff bzw.
Beseitigung (Deponierung) von pechhaltigem, gebundener Oberbau (bit.
Straßenaufbruch) und angespritzter HO-Schotterschicht in ein amtlich
zugelassenes Zwischenlager gegenüber der Entsorgung von Bitumenbelägen,
anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln und in ein amtlich
zugelassenes Zwischenlager ordnungsgem. entsorgen einschl.
Deponiekosten und aller anfallenden Kosten und Gebühren. Straßenaufbruch
ist als besonders überwachungsbedürftiger Abfall, Schlüssel 17 03 01
(kohlenteerhaltige Bitumengemische) eingestuft, abfallrechtliches
Nachweisverfahren (eANV) inkl. Transportgenehmigung.
Auftragnehmer ist Abfallerzeuger und muß den Verbleib der Massen in Form
eines Nachweisbuches dokumentieren (Aufbewahrung von
Entsorgungsnachweisen und Begleitscheinen für die Dauer von 3 Jahren).
Entsorgungsnachweise und Transportscheine in Kopie als Anlage der
Schlussrechnung beifügen.
führen. Trennung pechhaltiges / pechfreies
Aufbruchgutes durchführen, Abgerechnet wird nach Abtragprofilen. Art und
Umfang der Belastung gemäß beiliegenden Untersuchungsbericht.bzw. kann
beim Auftraggeber angefordert werden
Als Zulage zu den Positionen Asphaltbefestigung aufnehmen und HO-Schotter
aufnehmen (oberste 10 cm des angespritzten HO-Schotters)
gemessener PAK-Gehalt in (mg/kg TR)
- Asphalt: 3427
- angespritzter HO-Schotter: 335
Entsorgung Straßenaufbruch mit PAK-Gehalt > 3.000 mg/kg auf
DKII-Deponie.
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 30
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
03
Titel
Abbruch Außenbereich
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Zwischenlager:
__________________________________
(Angabe Bieter)
79 t
03.0150
EP..........................
GP ............................
Beton abbrechen, inkl. Fundament
Abbrechen von unbewehrtem Beton für gradlinig verlaufende Gartenmauer
aus Waschbeton mit Streifenfundament als maschineller Gesamtabbruch,
Abbruchmaterial beseitigen, inkl. Deponiegebühren
Betonfestigkeit C20/25
Abmessungen Gartenmauer ca. 40 x 40 cm, Länge ca. 14 m
Abmessungen Streifenfundament ca. 50 x 30 cm, Länge ca. 14 m
Abbruch nach Wahl des AN.
5 m³
03.0160
EP..........................
GP ............................
Stahlzaunstütze ausbauen
Fahnenmaststütze freilegen, mit Fundament
ausbauen und entsorgen. Material: Beton unbewehrt
Durchmesser: ca. 50 cm
Tiefe: ca. 80 cm
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 31
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
03
Titel
Abbruch Außenbereich
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
2 Stk
03.0170
EP..........................
GP ............................
Findling aufnehmen bis 0,5 t
Findlinge als Straßenbegrenzung aufnehmen, laden und innerhalb des
Baufeldes fördern. Abladen und Positionieren am Bestimmungsort.
Förderstrecke bis 100 m
Gewicht bis 0,5 t/Stck
6 Stk
03.0180
EP..........................
GP ............................
Asphalttragschicht AC 22 T N, Bindemittel 70/100, Dicke 10 cm herstellen
Asphalttrag-, deckschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N
herstellen In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,0
Einbaudicke 10 cm.
Bindemittel = 70/100.
Einbau in Handarbeit
5 m²
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 32
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
03
Titel
Abbruch Außenbereich
Nr.
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Leistungsbeschreibung
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
03.0190
Fugenfüllung in Quernaht bzw. Queranschluss herstellen
Fugenfüllung herstellen. Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht.
Einzellängen bis 5 m.
Fugenspalttiefe = 30 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Fugenraum verfüllen in 1 Lage mit Trennstreifen.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2.
10 m
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 03
Abbruch Außenbereich, Netto:
...............................
04 Titel Abbruch Gebäude innen
Termine / Ausführung innere Abbrucharbeiten
Die vertraglichen Ausführungsfristen beziehen sich in erster Linie auf den
Erweiterungsbau als Mensaneubau und gelten nicht für einen großen Teil der
Abbrucharbeiten im durchgehend genutzten Bestandsgebäude.
Der größte Teil der Abbrucharbeiten im Bestandsgebäude findet unverzüglich
nach Ferienbeginn der Sommerferien zum Schuljahresbeginn 2017/2018 statt.
Deshalb gelten für diese Arbeiten gesonderte Ausführungstermine.
Die Arbeiten für Rückbau und Wiederherstellung müssen insgesamt zwingend
innerhalb der Terminvorgabe Anfang der Sommer-Schulferien fertiggestellt
werden.
Deshalb wird mit der Angebotsabgabe Folgendes verbindlich vereinbart:
Die vertraglichen Ausführungsfristen von KW 41 bis KW 50 in 2016 gelten
grundsätzlich für den Erweiterungsbau und nicht für die Abbrucharbeiten im
Bestandsgebäude.
Für den Abbruch der nichttragenden Innenwände sowie den sonstigen
Abbrucharbeiten im Bestandsgebäude (Lehrerzimmer und angrenzende
Räume im Erdgeschoss) gelten die nachfolgend beschriebenen Termine als
zwingende Ausführungsfristen. Bei Überschreiten der Ausführungsfristen,
beginnend ab dem festgelegten Tag für den Ausführungsbeginn wird ohne
weitere Ankündigung, Verzugsetzung oder Mahnung die vereinbarte
Vertragsstrafe fällig.
Beginn der Abbrucharbeíten im Bestandsgebäude: Montag, der 03. Juli 2017
Ende der Abbrucharbeíten im Bestandsgebäude: Samstag, der 08. Juli 2017
Die betroffenen Räume sind zum Ende der voran beschriebenen
Ausführungsfrist besenrein an die Folgegewerke zu übergeben.
Der Abtransport der Abbruchmaterialien erfolgt durch das Bestandsgebäude.
Die Förderstrecke beträgt ca. 50 m bis zum Haupteingang. Im Flurbereich
(Flurbreite ca. 2,5 m mit Türdurchgängen bei 2-flügligen Türen von ca. 2,0 m)
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 33
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
04
Titel
Abbruch Gebäude innen
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
sind 4 Treppenstufen zu überwinden. Die Herstellung einer Rampe zum
Schutttransport ist in den Einheitspreis der Baustelleneinrichtung
einzukalkulieren. Sämtliche Maßnahmen zum Schutz angrenzender Bauteile
wie Boden- und Wandflächen, Türen, Einbauten usw., die Beistellung von
Transkarren und dgl. sind Nebenleistungen und werden nicht gesondert
vergütet.
Bei der Wahl der Abbruchart ist eine Staub minimierende Ausführung zu
bevorzugen.
Der Rückbau des Wärmedämmverbundsystems an der Außenfassade
unterliegt nicht dieser Regelung. Diese Arbeiten sollen zur Vorbereitung des
Erweiterungsbaus umgehend nach Ausführungsbeginn erfolgen.
Für die Demontage der Außenfenster und der Außentür ergehen ebenfalls
individuelle Zeitvorgaben im Rahmen der vertraglichen Ausführungsfristen für
den Anbaus.
04.0010
WDVS an Außenwand abbrechen
Wärmedämmverbundsystem aus Polystyrolplatten mit Armierungsputz und
Edelputz an der Außenseite der Gebäudeaußenwand abbrechen laden und
auf einer zugelassenen Deponie entsorgen.
Dämmschichtdicke: ca. 16 cm
Befestigung: geklebt
Wandhöhe bis ca. 3,8 m über OK vorh. Gelände
Das vorhandene WDVS ist an vorbestimmter Stelle mittels horizontalem und
vertikalem, lotrechten Trennschnitt einzuschneiden und bis dahin
abzubrechen. Arbeitshöhe bis ca. 4 Meter
Fassadengerüst für die Demontage ist in den Einheitspreis einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergütet.
46 m²
04.0020
EP..........................
GP ............................
MW-Außenwand abbrechen, Brüstung, d= 20-30 cm
Abbrechen von Mauerwerk, der Außenwand, als Totalabbruch.
Das Abbruchmaterial ist zu beseitigen. Entsorgungskosten sind in den
Einheitspreis einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Festigkeitsklasse '20', Dicke über 20 bis 40 cm, Abbruch nach Wahl des AN.
Ausführung 'nach Anweisung der örtlichen Bauleitung,
1,5 m³
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 34
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
04
Titel
Abbruch Gebäude innen
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0030
MW-Innenwand abbrechen, d=b.14-20cm
Innenwand aus Mauerwerksmaterial (Leichtbeton, Ziegel, KS o. ä.), gemauert
mit allen Mörtelgruppen abbrechen und entsorgen. Mauerwerkskanten sauber
beschneiden, einschl. aller Sicherungsmaßnahmen für das vorhandene
Mauerwerk. Mauerwerk beidseitig geputzt (Gipsputz oder Zementputz),
Wandoberflächen tapeziert und gestrichen. Mauerwerk ist grundsätzlich bis
auf die Rohsohle abzubrechen. Bodenaufbau ca. 80 mm.
Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.
Wanddicke : bis 20 cm
Ausbauort : Bestandsgebäude Erdgeschoss
108 m²
04.0040
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
MW-Innenwand abbrechen, d=b.30cm
Innenwand abbrechen wie voran beschrieben, jedoch für
Wanddicke : bis 30 cm
7 m²
04.0050
Eingangstürelement Alu / Glas, demontieren 2,00 x 2,50 m
Aluminium-Eingangstürelement zerstörungsfrei aus
Mauerwerks-Wandöffnung demontieren und örtlich nach Anweisung der
Bauleitung zwischenlagern.
Förderstrecke auf Baugelände ebenerdig bis max 100 m zur Lagerstelle.
Die Demontage erfolgt erst auf Anweisung der Bauleitung.
Blendrahmenelement mit Glasausfachung, 2 Öffnungsflügel, 1 feststehendes
Oberlicht, ohne Elektroarbeiten.
Elementgröße ca. 200 x 250 cm
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 35
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
04
Titel
Abbruch Gebäude innen
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
1 Stk
04.0060
EP..........................
GP ............................
Fensterelement Alu / Glas, demontieren 1,50 x 2,00 m
Aluminium-Fensterelement zerstörungsfrei aus Mauerwerks-Wandöffnung
demontieren und örtlich nach Anweisung der Bauleitung zwischenlagern.
Die Demontage erfolgt erst auf Anweisung der Bauleitung.
Blendrahmenelement mit 2 Öffnungsflügeln und feststehendem Oberlicht.
Elementgröße ca. 150 x 200 cm.
Fensterelement mit Seitenblende als Anschlusselement zum voran
beschriebenen Eingangstürelement. Ausbau inkl. Innenfensterbank aus
Holzwerkstoffund Außenfensterbank aus Aluminium.
Förderstrecke auf Baugelände ebenerdig bis max 100 m zur Lagerstelle.
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 36
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
04
Titel
Abbruch Gebäude innen
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
1 Stk
04.0070
EP..........................
GP ............................
Fensterelement Alu / Glas, demontieren 0,65 x 2,00 m
Aluminium-Fensterelement zerstörungsfrei aus Mauerwerks-Wandöffnung
demontieren und örtlich nach Anweisung der Bauleitung zwischenlagern.
Die Demontage erfolgt erst auf Anweisung der Bauleitung.
Blendrahmenelement mit 2 Kippflügeln, Größe ca. 50 x 65 cm und einem
Kippflügel, Größe ca. 100 x 65 cm.
Elementgröße ca. 65 x 200 cm. Ausbau inkl. Innenfensterbank aus
Holzwerkstoffund Außenfensterbank aus Aluminium.
Fördertstrecke auf Baugelände ebenerdig bis max 100 m zur Lagerstelle.
1 Stk
04.0080
EP..........................
GP ............................
Innentürelement Alu / Glas, demontieren 2,00 x 2,50 m
Aluminium-Innentürelement mit Brandschutzanforderungen zerstörungsfrei
und beschädigungsfrei aus Mauerwerks-Wandöffnung demontieren und zum
Wiedereinbau örtlich nach Anweisung der Bauleitung zwischenlagern.
Förderstrecke auf Baugelände ebenerdig bis max 50 m zur Lagerstelle.
Die Demontage erfolgt erst auf Anweisung der Bauleitung.
Blendrahmenelement mit Glasausfachung, 1 Öffnungsflügel, 1 feststehendes
Oberlicht, ohne Elektroarbeiten.
Elementgröße ca. 200 x 250 cm
1 Stk
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 37
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
04
Titel
Abbruch Gebäude innen
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0090
Innentür m. Zarge ausbauen, entsorgen
Innentür mit Umfassungszarge, Türdrücker, Schloss ausbauen;
Türblatt: Holz
Zarge: Stahl
Oberflächen mit Mehrfachanstrich
Wanddicke : 140 - 270 mm
Größe : bis 1,00/2,00 m
Ausbaumaterial und Bauschutt gehen in Eigentum des AN über und sind auf
einer zugelassenen Deponie zu entsorgen.
9 Stk
04.0100
EP..........................
GP ............................
Staubschutzwand
Staubschutzwand im Flur des Bestandsgebäudes herstellen und über die
Grundeinsatzzeit von 4 Wochen für die Folgegewerke unterhalten.
Gesamteinsatzdauer ca. 6 Wochen
Staubschutzwand aus Rahmenhölzer zwischen Decke-Boden und
Flurwänden ohne Verdübelung ausgespreizt. Rahmen einseitig mit
Spanplatten verschraubt und sämtliche Plattenstöße sowie Wand-, Decken-,
Bodenanschlüsse staubdicht verklebt.
Öffnung in Staubschutzwand herstellen und mit Staubschutztür verschließen.
Öffnungsgröße ca. 220 x 270 cm
Öffnung für Staubschutztür max. 110 x 210 cm
Staubschutztür mit Durchgangsmaß ca. 70 x 190 cm, umlaufend verklebt.
2 Stk
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 38
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
04
Titel
Abbruch Gebäude innen
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0110
Staubschutzwand vorhalten
Vorhalten und unterhalten der vorbeschriebenen Staubschutzwand. Die
Wartung der Wand nach Abschluss der Rohbauarbeiten obliegt dem AN und
ist im Einheitspreis enthalten.
4 Stk/Wo EP..........................
04.0120
GP ............................
Staubschutzwand abbauen
Abbau und Abtransport der Staubschutzwand nach Abschluss des
Gesamtbauvorhabens auf Anweisung der Bauleitung. Es ist zu beachten,
dass die Vorhaltung über die Dauer der eigenen vertraglichen Leistungen
hinaus läuft.
Abbau voraussichtlich unmittelbar vor Schuljahresbeginn 2017/2018 Ende KW
32, Anfang KW 33 in 2017
2 Stk
04.0130
EP..........................
GP ............................
Fensteröffnung ausmauern,HLz,24 cm, Drahtanker,Anschl.-Schiene,EG.
Fensteröffnung ausmauern in Wand aus Mauerwerk, mit Mauerziegeln DIN
105-100, Steinart HLz 2DF (240x115x113), Druckfestigkeitsklasse 6,
Rohdichteklasse 0,7, Mauerwerksdicke 24 cm, Mörtelgruppe LM 21,
Wärmeleitfähigkeit 0,16, Größe der Öffnung ca. 0,65 x2,00 m, einschl.
Drahtanker, nach Eurocode 6 (Normenreihe DIN EN 1996), lot- und
fluchtgerecht ausgeführt, Maueranschlussschiene als seitlicher Anschluss,
Material nach Wahl des AN, Profil an Bauteil aus Mauerwerk andübeln,
Ausführung im Erdgeschoss.
1 Stk
EP..........................
GP ............................
***Bedarfspos.
04.0140
Öffnung herst.b/h=1.01/2.135m, als Türöffnung
Herstellen von Öffnungen in Bestandsmauerwerk aus Leichtbetonstein als
Türöffnungen, Leibungen gerade schneiden, Auflagertaschen für
Betonfertigteilsturz herstellen, Sturz einlegen, ausmauern,
lichte Breite bis 1,01 m, lichte Höhe bis 2,135, Wanddicke (beidseitig geputzt)
bis 14 cm.
Abbruchmaterial geht in den Besitz des AN über und ist zu entsorgen.
Entsorgungskosten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
2 Stk
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 39
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
04
Titel
Abbruch Gebäude innen
Nr.
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Leistungsbeschreibung
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Hinweis
Die nachfolgenden Schuttmulden sind jeweils als Preis pro Tonne des
jeweiligen Abfalls anzubieten.
Schuttentsorgungen sind nur auf besondere Anweisung der
Bauleitung und nach Rücksprache mit dem AG auszuführen!
Schuttentsorgung wird nur unter Vorlage der Original-Wiegescheine vergütet.
Die Schuttentsorgung gilt nur für die Umbau- und Abbrucharbeiten im
Bestandsgebäude und nur für Entsorgungsleistungen, die nicht bereits in
Einzelpositionen erfasst sind.
Die Entsorgung über Schuttmulden gilt ausdrücklich nicht für die Entsorgung
der Reststoffe im Zuge der Neubauherstellung.
***Bedarfspos.
04.0150
Schuttmulde Mischabfälle
Bauschuttmulde, abschließbar, 5-7 m³ anliefern, sowie Abtransport zur
Deponie. Einschließlich Deponiegebühren für getrennte Abfälle aller
Gewerke. Lieferung auf Anordnung der Bauleitung.
1t
EP..........................
GP ............................
***Bedarfspos.
04.0160
Schuttmulde Bauschutt
Bauschuttmulde, abschließbar, 5-7 m³ anliefern, sowie Abtransport zur
Deponie. Einschließlich Deponiegebühren für reinen Bauschutt (ohne Holz)
aller Gewerke. Lieferung auf Anordnung der Bauleitung.
5t
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 04
Abbruch Gebäude innen, Netto:
...............................
05 Titel Oberbodenarbeiten
05.0010
Oberboden abtragen, lagern, bis 25 cm
Oberboden (Mutterboden) über nicht tragfähiger Bodenschicht, in einer Dicke
von ca. 40 cm lösen und laden. Aushubmaterial auf dem Baugrundstück bis
maximal 100 m mit geeigneten Fahrzeugen transportieren und für den
späteren Wiedereinbau auf der Baustelle
ordnungsgemäß in Mieten lagern.
Abtragsdicke : i.M. 25 cm
Geländeoberfläche: eben bis leicht geneigt
840 m²
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 40
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
05
Titel
Oberbodenarbeiten
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
05.0020
Oberboden abfahren, überschüssig
Überschüssigen Oberboden aufladen und
abfahren. Aushubmaterial entsorgen inkl. Deponiekosten
155 m³
05.0030
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Oberboden andecken, gelagert, 25 cm
Oberboden (Mutterboden) ab Lagerfläche im
Baustellenbereich aufladen, transportieren und wieder andecken.
Auftragsdicke : i.M. 25 cm
Entfernung zur Lagerstelle : max. 100 m
Abrechnung nach Lagermaterial im aufgelockerten Zustand
55 m³
05.0040
Oberboden liefern, andecken
Oberboden liefern, im Baustellenbereich verteilen und andecken.
Oberbodenmaterial frei von sichtbaren
Verunreinigungen, Steine > 5 cm, frei von Wurzelwerk, Unkräutern und Ästen
mit Durchmesser über 2 cm.
Auftragsdicke : i.M. 20 cm
Förderweg : bis 100 m
30 m³
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 05
Oberbodenarbeiten, Netto:
...............................
06 Titel Aushub Baugrube
Vorbemerkung Erd- , Aushubarbeiten
1. Für die Erdarbeiten sind die Allgemeinen Technischen Vorschriften der
VOB, Teil C DIN 18300 und DIN 18308, neuester Fassung maßgeblich, soweit
nachfolgend nicht anders vermerkt. Des Weiteren sind sämtliche, für die
beschriebenen Leistungen relevanten einschlägigen DIN-Vorschriften sowie
die Richtlinien der Fachverbände in ihrer neuesten Fassung unter
Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik gültig und zu erfüllen.
2. Die Feinabsteckung der Gebäudeaussenmaße wird bauseits durchgeführt.
Alle weiteren Vermessungsarbeiten gehen zu Lasten des Unternehmers. Vom
An ist ein dauerhafter Höhenbolzen zu setzten.
3. Der gesamte Aushub ist grundsätzlich als maschineller Aushub
auszuführen und zu rechnen. Evtl. Handschachtungen sind vorher mit der
örtlichen Bauleitung zu klären und werden nur dann anerkannt und vergütet,
wenn sie von dieser besonders angeordnet wurden.
4. Ein Bodengutachten liegt zum Zeitpunkt der Ausschreibung vor und kann
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 41
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
06
Titel
Aushub Baugrube
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
beim Archittekturbüro bochem.schmidt architekten in Merzig nach
Terminabsprache eingesehen werden.
5. Für das Ausschachten und Wiederverfüllen werden die nach den
Ausführungsplänen und örtlich ermittelten festen Massen bei der Abrechnung
zu Grunde gelegt. Der Auflockerungsfaktor bleibt dabei unberücksichtigt.
6. Der Auftragnehmer darf Erdarbeiten, welche andere Leistungen
überdecken, erst nach Abnahme der vorherigen Leistungen und nur nach
Anordnung durch die Bauleitung vornehmen. Sollte dieser Hinweis nicht
beachtet werden, so kann die Bauleitung die kostenlose Freilegung der
abzunehmenden Bauteile verlangen.
7. Bauschutt und Reste von Baustoffen dürfen beim Wiederverfüllen nicht
verwendet, überdeckt oder mit Füllmaterial vermengt werden.
8. Die Verdichtung von wieder eingefülltem Material und vom Bodenersatz
beträgt 100% der einfachen Proktordichte, bzw. den Angaben des
Bodengutachtens und ist in der Position des LV angegeben. Die Auffüllung hat
in den Lagenstärken bis 35 cm zu erfolgen und ist mittels eines
mittelschweren Rüttlers in mind. 6 Übergängen zu verdichten. Den
Verdichtungsgrad hat der AN auf seine Kosten an mind. 5 Prüfstellen
nachzuweisen.
9. Für die Standsicherheit der Gruben und Gräben infolge Oberflächenwasser
(einschl. Gewitterregen) haftet allein der Auftragnehmer.
10. Alle Gründungssohlen müssen vor dem Betonieren vom Bodengutachter
abgenommen und freigegeben werden. Die Bauleitung und der
Bodengutachter ist vom AN selbstständig mit mind. 24 h Vorlauf schriftlich zu
informieren.
11. Die Arbeitsabfolge der Aushub- und Stahlbetonarbeiten muß vor
Baubeginn mit der Bauleitung besprochen und festgelegt werden.
Zur Abrechnungstiefe:
Die Kanaltiefe wird durch das arithmetische Mittel der beiden Schachttiefen
der Haltung bestimmt!
Die Abrechnungsgrenze erfolgt ab OK Planum!
06.0010
Baugrubenaushub, Bkl. 3-5, entsorgen
Boden der Baugrube und der Verkehrsflächen lösen und laden,Grobplanum
herstellen und Aushubmaterial
entsorgen inkl. Deponiegebühr
Ausführung : horizontal, leicht geneigt
Bodenprofil : eben
Abmessungen
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 42
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
06
Titel
Aushub Baugrube
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Sohle l x b : 19 x 32 m
Aushubtiefe : bis 0,8 m
Bodenklasse : 3-5
Böschungskanten sind unter 45° anzulegen
730 m³
06.0020
EP..........................
GP ............................
Fundamentaushub, Streifenf.,Bkl.3-5,entsorgen
Boden ab Baugrubensohle für Streifenfundament lösen und laden, einschl.
Herstellen des Planums der Sohle. Aushubmaterial entsorgen.
Bodenprofil : eben
Förderweg : max 100 m
Fundamentbreite Sohle: ca. 0,5 bis 0,7 m
Seitenwände vertikal
Aushubtiefe : bis 0,5 m
Bodenklasse : 3 - 5
58 m³
06.0030
EP..........................
GP ............................
Zulage Aushub BKl 6
Zulage zu voran beschriebener Position für Aushubarbeiten in Bereichen mit
BKL 6 mit schwerem Abbaugerät.
Laden, Transport und Entsorgung inkl. Deponiegebühr in voarn beschriebener
Position enthalten
30 m³
EP..........................
GP ............................
***Bedarfspos.
06.0040
Wasserhaltung,offen,einrichten,10-20 l/s
Offene Wasserhaltung in der Baugrube zur Trockenhaltung der
Baugrubenfläche durch Profilierung des Planums mit ca. 1-2% als Zulage zum
Baugrubenaushub bei längeren ungünstigen Witterungsverhältnissen.
610 m²
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 06
Aushub Baugrube, Netto:
...............................
07 Titel Rohr-, Leitungsgräben
07.0010
Kopfloch ausheben
Boden für Kopflöcher ausheben, später wiederverfüllen und verdichten,
Verfüllboden als Bodenaustauschmaterial wird gesondert vergütet,
Handschachtung und notwendiger Verbau ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
Abmessung: ca. 1,50 x 1,50 m,
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 43
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
07
Titel
Rohr-, Leitungsgräben
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Tiefe bis 3,00 m
Bodenklasse: 3 bis 5
Aushub laden fördern, transportieren und einer Wiederverwertung bzw.
Entsorgung zuführen. Transport- und Entsorgungskosten sind in den EP
einzukalkulieren.
2 Stk
07.0020
EP..........................
GP ............................
Leitungsgraben Gas und Wasser f. Hausanschlüsse herstellen
Leitungsgraben Gas- und Wasser f. Hausanschlussleitung
herstellen
Leitungsgraben (Gemeinschaftsgraben) für Wasser herstellen
Boden für Leitungsgraben einschl. evtl. erforderlicher
Baugruben ausheben. Die lichte Grabenbreite (ohne
Verbau) beträgt max. 0,60 m.
Bodenklasse 3-6.
Tiefe des Leitungsgrabens ab OK Straße/ Gelände beträgt 1,10 - 1,30 m.
Die Baugruben werden in der Achse der Leitung ohne
Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Der Erdaushub ist seitlich des Grabens mind. im Abstand
von 60 cm abzulagern.
Ist dies durch Engstellen nicht möglich, so ist der
Boden auf einen geeigneten Lagerplatz zu transportieren
und zu lagern. Für die Zwischenlagerung und das
Wiederanfahren der Bodenmassen erfolgt keine gesonderte
Vergütung.
Die Grabensohle ist eben und steinfrei für das Verlegen
der Rohre auszubilden. Nach Verlegen der beiden
Rohrleitungen sind diese mit Sand abzudecken, der
Abdecksand wird gesondert vergütet, der Graben ist
sorgfältig mit den vorhandenen Bodenmassen lagenweise
(max. 0,3 m) und unter sorgfältigem Verdichten zu
verfüllen. Das Erreichen der erforderlichen Verdichtung
ist auf Verlangen des AG durch Lastplattenversuche
nachzuweisen.
Falls der AN durch eigene Dispositionsgründe für die
Herstellung des Rohrgrabens Mehraushub oder
Mehrleistungen erbringen muß, erfolgt keine zusätzliche
Vergütung (gilt für Aushub u. Einbau)
Verdrängte Bodenmassen sind zu entsorgen, einschl.
Transportkosten und Deponiegebühr.
Die Rohrgräben sind entsprechend der
Unfallverhütungsvorschrift der DIN 4124 fachgerecht
abzusteifen und zu verbauen.
Verbau und eine offene Wasserhaltung bis zu 5 l/s
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 44
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
07
Titel
Rohr-, Leitungsgräben
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Förderdurchfluß je Baugrube bei 5 m geodätischer
Förderhöhe wird nicht gesondert vergütet. Bei
Ausschachtungen in der Nähe bestehender Bauten hat der
Unternehmer die Gründungssohle festzustellen. Evtl.
Abstützungen werden gesondert vergütet.
25 m
07.0030
EP..........................
GP ............................
Leitungsgraben ausheben,ohne Verbau T<1,25 m, B<0,60 m
Boden der Gräben für Versorgungsleitungen profilgerecht ausheben,
Ausführung mit geböschten Wänden, Aushub zur Wiederverfüllung
seitlichlagern,
Aushubtiefe bis 1,25 m.
Sohlenbreite der Gräben bis 0,60 m.
Bodenklasse 3-4 , Förderweg bis 100 m.
abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
39 m³
07.0040
EP..........................
GP ............................
Leitungsgraben ausheben u.verfüllen m.Verbau,T<1,75 m,B=f.Rohre DN 200
Boden der Gräben für Versorgungsleitungen profilgerecht ausheben,
Ausführung mit Verbau nach statisch und konstruktiven Erfordernissen
(Vergütung Verbau in gesonderter Position), Aushub zum Wiederverfüllen
seitlich lagern,
Aushubtiefe bis 1,75 m.
Sohlenbreite der Gräben bis 0,60 m bzw. für Rohre DN 200.
Bodenklasse 3-4 , Förderweg bis 100 m.
abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
11 m³
07.0050
EP..........................
GP ............................
Rohrbettung, Sand, t=bis 1,25 m
Leitungsgrabenverfüllung, maschinell,
mit Liefermaterial, für Rohrbettung. Im
Bereich der Rohrleitung steinfreies
Material verwenden. Verfüllung
schichtenweise verdichten.
Mehreinbau im Bereich der Schächte und
Arbeitsräume für Rohrleitungen
einrechnen.
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 45
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
07
Titel
Rohr-, Leitungsgräben
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Füllmaterial : Sand
Zul. Abweichung von Sollhöhe : +/- 3 cm
Einbautiefe : bis 1,25 m
Schichtdicke : 20 bis 30 cm
Verdichtungsgrad DPr : 95 %
07.0060
32 m³
EP..........................
GP ............................
2 m³
EP..........................
GP ............................
7 m³
EP..........................
GP ............................
Rohrbettung, Sand, t=bis 1,75 m
Leitungsgrabenverfüllung, maschinell,
mit Liefermaterial, für Rohrbettung. Im
Bereich der Rohrleitung steinfreies
Material verwenden. Verfüllung
schichtenweise verdichten.
Mehreinbau im Bereich der Schächte und
Arbeitsräume für Rohrleitungen
einrechnen.
Füllmaterial : Sand
Zul. Abweichung von Sollhöhe : +/- 3 cm
Einbautiefe : bis 1,75 m
Schichtdicke : 20 bis 30 cm
Verdichtungsgrad DPr : 95 %
07.0070
Rohrgrabenverfüllung,Bkl.3-5,bis 1,25 m
Rohrgrabenverfüllung, maschinell, mit
seitlich gelagertem Boden. Im Bereich
der Rohrleitung ist steinfreies Material
zu verwenden. Verfüllung schichtweise
verdichten.
Mehreinbau im Bereich der Schächte und
Arbeitsräume für Rohrleitungen ist
einzurechnen.
Füllmaterial : Boden
Bodenklasse : 3-5
Zul. Abweichung von Sollhöhe : +/- 3 cm
Förderweg : max. 50 m
Einbautiefe : bis 1,25m
Verdichtungsgrad DPr : 100 %
Verformungsmodul : mind. EV2 45 MN/m2
07.0080
Rohrgrabenverfüllung,Bkl.3-5,bis 1,75 m
Rohrgrabenverfüllung, maschinell, mit
seitlich gelagertem Boden. Im Bereich
der Rohrleitung ist steinfreies Material
zu verwenden. Verfüllung schichtweise
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 46
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
07
Titel
Rohr-, Leitungsgräben
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
verdichten.
Mehreinbau im Bereich der Schächte und
Arbeitsräume für Rohrleitungen ist
einzurechnen.
Füllmaterial : Boden
Bodenklasse : 3-5
Zul. Abweichung von Sollhöhe : +/- 3 cm
Förderweg : max. 50 m
Einbautiefe : bis 1,75 m
Verdichtungsgrad DPr : 100 %
Verformungsmodul : mind. EV2 45 MN/m2
07.0090
9 m³
EP..........................
GP ............................
35 m²
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Rohrgrabenverbau, bis 1,75 m
Rohrgrabenverbau nach DIN und den
gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften nach Wahl
des AN herstellen. Vorhaltung für die
Dauer der Arbeiten einschl. der
erforderlichen Verbau-, Zieh- und
Transportgeräte.
Bodenklasse : 3-5
Art des Bodens : schluffiger Sand
Grabenbreite : 0,7 m
Verbautiefe : bis 1,75 m
07.0100
Schachtgrubenaushub, DN 1000, t=1,75 m
Schachtgrubenaushub einschl. Verbau und
Verfüllung; Verfüllung schichtweise
verdichten.
Zwischenlagerung des Aushubs bis 50 m
Entfernung.
Unbrauchbares/überschüssiges Material
entsorgen.
Bodenkasse : .3-5
Durchmesser : DN 1000
Zul. Abweichung von Sollhöhe : +/- 3 cm
Förderweg : max. 50 m
Aushubtiefe : bis 1,75 m
1 Stk
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 47
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
07
Titel
Rohr-, Leitungsgräben
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
07.0110
Drängraben, Aushub/Verfüllung, 40/30 cm
Aushub für Dränleitungen ab OK Planum, einschl.
Wiederverfüllung mit Kies Sickerpackung (Vergütung in gesonderter Position
Dränage).
Graben ausheben und Aushubmaterial abfahren.
Sohlbreite : 40 cm
Grabentiefe : 10 - 30 cm (i.M. 20 cm)
Bodenklasse : 3-4
70 m
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 07
Rohr-, Leitungsgräben, Netto:
...............................
08 Titel Bodeneinbau
08.0010
Baugrubensohle planieren/verdichten
Baugrubensohle nach dem Aushub planieren und verdichten. Ausführung
unmittelbar vor dem Einbringen der Schottertragschicht als planebene Fläche,
mit höchstens +/- 2 cm Höhendifferenz auf eine Länge von 5,0 m.
Bodenklasse : 3-4
Verdichtungsgrad DPr : 100 %
Verdichtung mit einer schweren Rüttelplatte von mind. 400-500 kg
610 m²
08.0020
EP..........................
GP ............................
Verkehrsflächen planieren/verdichten
Baugrubensohle nach dem Aushub planieren und verdichten. Ausführung
unmittelbar vor dem Einbringen der Schottertragschicht als planebene Fläche,
mit höchstens +/- 2 cm Höhendifferenz auf eine Länge von 5,0 m.
Bodenklasse : 3-4
Verdichtungsgrad DPr : 100 %
Verdichtung mit einer schweren Rüttelplatte von mind. 400-500 kg
240 m²
08.0030
EP..........................
GP ............................
Frostschutzschicht Gründungspolster Gebäude, Schotter, 0/56
Frostschutzschicht aus frostunempflindlichem Material,
lagenweise verdichtet, herstellen als kapillarbrechende Schicht für
Gebäude-Gründungspolster
Material:
gebrochenes Hartgestein (Naturschotter)
Bereich :
unter Sohlplatte Gebäude
Körnung:
0/56 mm
Sieblinienbereich: gemäß TLSoB 04
Verdichtungsgrad (DPr.) : 100%
Durchlässigkeitsbeiwert Kf = 1 x 10-³ m/s
Schichtdicke : 20 cm im verdichteten Zustand
Die erreichte Verdichtung ist in Höhe der Auflager der Bodenplatte
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 48
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
08
Titel
Bodeneinbau
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
nachzuweisen.
Erforderlicher EV2-Wert : 80 MN/m² laut Bodengutachten
Mengenermittlung nach Aufmass im eingebauten Zustand.
Verhältnis EV2/EV1 = 2,5
Anforderung der ZTV-SoB und TL-SoB-Stb sind zu beachten
125 m³
08.0040
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Frostschutzschicht Verkehrsflächen, Schotter, 0/56
Frostschutzschicht aus frostunempflindlichem Material,
lagenweise verdichtet, herstellen als kapillarbrechende Schicht für
Verkehrsflächen
Material:
gebrochenes Hartgestein (Naturschotter)
Bereich :
unter Sohlplatte Gebäude
Körnung:
0/56 mm
Sieblinienbereich: gemäß TLSoB 04
Verdichtungsgrad (DPr.) : 100%
Durchlässigkeitsbeiwert Kf = 1 x 10-³ m/s
Schichtdicke : 20 cm im verdichteten Zustand
Die erreichte Verdichtung ist nachzuweisen.
Erforderlicher EV2-Wert : 45 MN/m² laut Bodengutachten
Mengenermittlung nach Aufmass im eingebauten Zustand.
Verhältnis EV2/EV1 = 2,5
Anforderung der ZTV-SoB und TL-SoB-Stb sind zu beachten
50 m³
***Bedarfspos.
08.0050
Füllstoffe Gründungspolster Gebäude, 0/150-0/200, DPr 100 %
Füllstoffe für Gründungspolster einbauen und
verdichten, mit zu liefernden Stoffen,
Arbeiten mit Gerät.
Füllstoff : Grobschotter
als Bodenaustauschmaterial für Gebäude- Gründungspolster
Zul. Abweichung von Sollhöhe : +/- 3 cm
Material:
gebrochenes Hartgestein
Bereich :
unter Sohlplatte Gebäude in Verkehrsbereichen
Körnung:
0/150 bis 0/200 mm in gestufter Körnung
Feinanteil:
< 15%
Verdichtungsgrad (DPr.) : mind. 100%
Schichtdicke : bis 60 cm im verdichteten Zustand
Mengenermittlung nach Aufmass im eingebauten Zustand.
15 m³
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 49
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
08
Titel
Bodeneinbau
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
***Bedarfspos.
08.0060
Verfüllen von Suchgräben, mit seitlich gelagerten Boden
Verfüllen von Suchgräben, profilgerecht, mit seitlich gelagertem Boden,
gemischtkörniger Boden der Frostempfindlichkeitsklasse F 2,mit einen
Kornanteil <0,06 mm von 5 - 15 Gew.% verdichten, Verdichtungsgrad DPr
mind.
100 %, Einbauhöhe bis 1,25 m.
5 m³
08.0070
EP..........................
GP ............................
Bodeneinbau Schachtbauwerke, Lagermaterial
Boden in Baugrube schichtenweise
einbauen und verdichten, zwischen
Zisternen, Füllkörperrigolen, Schachtbauwerken, mit Lagermaterial; Arbeiten
mit Gerät.
Tiefe Baugrube : bis 2,5 m
Verdichtungsgrad DPr : 0,95
Einbauhöhe : bis 2,5 m
Förderweg : bis 50 m
Einbaumaterial : Lagermaterial, Sand
5 m³
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 08
Bodeneinbau, Netto:
...............................
09 Titel Entwässerung
Vorbemerkung Entwässerungsarbeiten
Entwässerungs-Kanalarbeiten innerhalb und außerhalb des Gebäudes
Ergänzend zu den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, VOB Teil
C, gelten folgende Leistungen ohne gesonderte Vergütung als zusätzliche
Technische Vertragsbedingungen - ZTV.
Koordination und Terminabsprache für die Abnahme der
Entwässerungskanäle vom örtlichen Tiefbauamt vor dem Eindecken.
Koordination und Terminabsprache für die Verlegung von Versorgungs - und
Entwässerungsleitungen.
Koordination mit den Auftragnehmern anderer haustechnischer Einrichtungen,
insbesondere die gemeinsame massliche Nachprüfung der Anschlüsse von
Fall - und Grundleitungen.
Sämtliche Grundleitungen müssen druckwasserfest ausgebildet werden!
Alle Gebäudeeinführungen sind entsprechend den Vorschriften zu Erstellung
druckwasserdichten Rohrdurchführungen durch wasserundurchlässige
Betonwände und den Herstellerangaben auszuführen.
Wasserdichtheitsprüfung der Grundleitungsrohre nach DIN 4033, in
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 50
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
09
Titel
Entwässerung
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Anwesenheit der Bauleitung einschl. liefern und beseitigen des Füllstoffs (
Wasser ) sowie Anfertigen der erforderlichen Protokolle.
Bei der Wasserdichtigkeitsprüfung muß die zuständige Behörde benachrichtigt
werden, um die Prüfung durchzuführen und zu protokollieren.
Bei der Verlegung der Entwässerungsanlage sind die besonderen Vorschriften
der Gemeinde zu beachten.
Die Verlegung der Entwässerungskanäle hat grundsätzlich auf festem
Untergrund in Sand / Splitt oder auf einer Betonunterlage zu erfolgen. Sie sind
gegen Absacken zu sichern, im Bedarfsfall sind mit dem bauleitenden
Architekten erforderliche Maßnahmen abzusprechen. Die Dichtigkeitsprüfung
der Entwässerungskanäle ist gem. Richtlinien der Gemeinde abnehmen zu
lassen. Die Gebühren gehen zu Lasten des AN.
Die Bestands- und Abrechnungszeichnungen sind fortlaufend vom AN
anzufertigen. Die Pläne sind der Schlussrechnung in 2-facher Ausfertigung
beizufügen.
Vor Verlegung hat der AN die Höhen verantwortlich zu prüfen.
Die Verlegung der Entwässerungskanäle erfolgt hauptsächlich in Gräben mit &
ohne Verbau, bzw. im Bereich der Baugrube.
Sämtliche genannten Leistungen sind Nebenleistungen, ohne besondere
Vergütung durch den AG, wenn im LV nicht andere Regelungen genannt sind.
Koordination und Terminabsprachen bei Verlegung von Versorgungs- und
Entwässerungsleitungen mit öffentlichen Versorgungsunternehmen, Tiefbau-,
Post- und Telekom, sind vom AN durchzuführen. Die Koordination mit den
Auftragnehmern anderer haustechnischer Einrichtungen und den Lieferanten
anzuschließender Einrichtungen ist ebenfalls rechtzeitig vorzunehmen. Der
AN hat sich über den Ausführungsbeginn dieser Firmen zu informieren und an
Ort und Stelle zu besprechen. Hierzu gehören auch die gemeinsame,
maßliche Nachprüfung der Anschlüsse von Fall- und Grundleitungen mit dem
Nachunternehmer (Installateur), insbesondere in ebenerdigen Nassräumen,
an deren Anschlüsse direkt Sanitärobjekte angeschlossen werden.
Bestandsunterlagen: Nach Fertigstellung der Entwässerungsanlage sind die
Ausführungspläne sorgfältig auf eventuelle Änderungen zu kontrollieren und
als Bestandspläne spätestens bei der Abnahme zu übergeben.
Anmerkung Kanalrohre
Anmerkung Kanalrohre:
Alle Rohre und Formstücke müssen einen gültigen Überwachungsvertrag
aufweisen und mit dem Gütezeichen und dem Herstellerkennzeichen
versehen sein. Die erforderlichen Dichtungen sind ebenso wie die Herstellung
von Passlängen in die Einheitspreise einzurechnen. Veschnitt wird nicht
gesondert vergütet. Es dürfen ausschließlich unbeschädigte Bauteile
verwendet werden. Bereits eingebaute Bauteil müssen auf Kosten des AN
ausgebaut und durch neue ersetzt werden. Die Kosten hierfür trägt der AN.
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 51
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
09
Titel
Entwässerung
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
09.0010
Bodendurchführung mit Dichtung
Bodendurchführung mit druckwasserdichter, umlaufender Vierstegdichtung
und einseitig angeformter Steckmuffe, liefern und fachgerecht in die
Bodenplatte einbauen.
Bodendurchführung an vorhandenen senkrechten Grundleitungsanschluss
anbinden. Bodendurchführung auf notwendige Länge einkürzen und
Restmaterial entfernen.
Steckmuffe oberflächenbündig mit fertiger Bodenplatte. Sämtliche Leistungen
die zum höhengerechten Einbau notwendig sind, sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
Lieferlänge: ca. 50 cm
Einbauhöhe: OK Deckel = OK Rohboden
Fabrikat:
KRASO® Typ BDF - DN 100 mit umlaufender KRASO® Vierstegdichtung
oder glw.
Angeb. Fabrikat:
_____________________________________________
(Angabe Bieter)
10 Stk
09.0020
EP..........................
GP ............................
Bodenablauf DN 100 -wärmegedämmt-
Bodenablauf -wärmegedämmt- mit amtlichem Prüfzeugnis Bodenablauf für Grauwasser, nach DIN EN 1253 zum Einbau im Innenbereich
für Flächen ohne Fahrverkehr,
mit Geruchsverschluss, Schlammfangsieb, Edelstahlrost verschraubbar
Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg), druckwasserdichter, umlaufender
Vierstegdichtung, Aufsatzrahmen stufenlos verstell- und verdrehbar und
Bauzeitschutzdeckel,
Ablaufleistung: 1,79 l/s
Anschluss: KG Rohr DN 110 senkrecht, liefern und fachgerecht in die
Bodenplatte einbauen.
Fabrikat:
KRASO® Bodenablauf wärmegedämmt oder glw.
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 52
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
09
Titel
Entwässerung
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Angeb. Fabrikat:
_____________________________________________
(Angabe Bieter)
6 Stk
09.0030
EP..........................
GP ............................
Kunststoffgrundleitungs-Rohrleitung, PVC-U, DN 100
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Rohrleitung aus
Polyvinylchlorid-hart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung.
Alle Öffnungen während der Bauzeit dicht verschließen.
Durchmesser : DN 100 / 110 mm
Verlegung vorrangig als kurze Anschlussstücke zwischen bestehender
Grundleitung und definierter Entwässerungspunkte
90 m
09.0040
EP..........................
GP ............................
Kunststoffgrundleitungs-Rohrleitung, PVC-U, DN 150
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Rohrleitung aus
Polyvinylchlorid-hart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung.
Alle Öffnungen während der Bauzeit dicht verschließen.
Durchmesser : DN 150 / 160 mm
Verlegung vorrangig als kurze Anschlussstücke zwischen bestehender
Grundleitung und definierter Entwässerungspunkte
40 m
09.0050
EP..........................
GP ............................
Kunststoffgrundleitungs-Bogen, PVC-U, 15 bis 87 Grad, DN 100
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Bogen aus
Polyvinylchlorid-hart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung.
Alle Öffnungen während der Bauzeit dicht verschließen.
Winkel : 15 bis 87 Grad
Durchmesser : DN 100 / 110 mm
66 Stk
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 53
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
09
Titel
Entwässerung
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
09.0060
Kunststoffgrundleitungs-Bogen, PVC-U, 15 bis 87 Grad, DN 150
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Bogen aus
Polyvinylchlorid-hart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung.
Alle Öffnungen während der Bauzeit dicht verschließen.
Winkel : 15 bis 87 Grad
Durchmesser : DN 150 / 160 mm
15 Stk
09.0070
EP..........................
GP ............................
Kunststoffgrundleitungs-Abzweig, PVC-U, 15 bis 87 Grad, DN 100/100
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Abzweig aus
Polyvinylchlorid-hart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung.
Alle Öffnungen während der Bauzeit dicht verschließen.
Winkel : 15 bis 87 Grad
Durchmesser : DN 100 / 110 mm
Abgang : DN 100 / 110 mm
12 Stk
09.0080
EP..........................
GP ............................
Kunststoffgrundleitungs-Abzweig, PVC-U, 15 bis 87 Grad, DN 150/150
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Abzweig aus
Polyvinylchlorid-hart (PVC-U) mit Muffe und Dichtung.
Alle Öffnungen während der Bauzeit dicht verschließen.
Winkel : 15 bis 87 Grad
Durchmesser : DN 150 / 150 mm
Abgang : DN 150 / 160 mm
3 Stk
09.0090
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Kunststoffgrundleitungs-Übergang, PVC-U, DN 150/100
Kunststoffgrundleitungs (KG)-Übergang
aus Polyvinylchlorid-hart (PVC-U) mit
Muffe und Dichtung. Alle Öffnungen
während der Bauzeit dicht verschließen.
Durchmesser : DN 150/100 oder 160/110 mm
2 Stk
09.0100
Reinigungsrohr DN 150
PVC - Hartrohr DN 150 als Reinigungsrohr zum Einbau in
Schmutzwassergrundleitung.
1 Stk
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 54
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
09
Titel
Entwässerung
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
09.0110
Wasserdichtheitsprüfung der Rohrleitung.
Wasserdichtheitsprüfung der Rohrleitung.
Gestellung einer Kanalprüf- und Abdichtungsanlage,
herstellen der erforderlichen Verankerungen und
Rohrverschlüsse, liefern und ableiten des für die
Prüfung erforderlichen Füllstoffes, einschl.
Prüfprotokoll, einschl. aller Nebenkosten, Materialien
und Personal, in mehreren Abschnitten entsprechend
Bauablauf.
PVC-Rohre DN 100 bis 200
130 m
EP..........................
GP ............................
***Bedarfspos.
09.0120
Verfilmung der Rohrleitung
Nach Beendigung der Baumaßnahme ist der verlegte Kanal zu verfilmen
(sämtliche mögliche Durchmesser). Die Filmauswertung ist Bestandteil der
Abnahme.
Der Film ist 2-fach auf CD-Datenträger in gängigem
Wiedergabeformat unmittelbar nach Erstellung der
Bauleitung zu übergeben.
130 m
09.0130
EP..........................
GP ............................
Kanalanschluss, KG-R. DN 150, an DN 200
Anschluss an die bestehende Grundleitung des Mischwasserkanals
herstellen, einschl. Anschlussmaterial, Dichtung, Formstücke sowie alle
erforderlichen Trenn- und Bohrarbeiten.
Kanal : DN 150
Rohrmaterial : PVC-U
Anschluss : KG-Rohr DN 150
2 Stk
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 09
Entwässerung, Netto:
...............................
10 Titel Dränagearbeiten
10.0010
Dränleitung,Teilsicker, PVC, C1, DN 100
Dränleitung aus PVC (U)-Stangendränrohre nach DIN 4095,
Mindestwassereintrittsfläche 80 cm˛/m flexibel und gütegesichert, Farbe
orange, Einzellänge 2,50 m mit einseitig aufgesteckter Muffe, liefern und
höhen- und fluchtgerecht im Arbeitsraum von Baugruben verlegen
(Mindestgefälle 0,5 %).
Anmerkung:
Die Wasseraufnahme und Abflussleistung des Rohres nach DIN 4095 ist
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 55
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
10
Titel
Dränagearbeiten
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
nachzuweisen
Einbauort : Hang- und Giebelseitig unter Schottertragschicht
Kunststoff : PVC-U
Größe : DN 100
Einzellänge: 2,50 m
Fabrikat: Fränkische opti-drän oder glw.
angebotenes Fabrikat:
_________________________________
(Angabe Bieter)
EP..........................
GP ............................
5 Stk
EP..........................
GP ............................
2 Stk
EP..........................
GP ............................
70 m
10.0020
Dränleitung,Doppelst.muffe PVC, DN100
Doppelsteckmuffe, Sickerleitungsrohr (Teilsickerrohr), aus PVC-U.
Typ : C1
Perforation : LP (Teilsickerrohr)
Nennweite : DN 100
zusätzlich zu werkseitig aufgesteckten Muffen als Zulage
Fabrikat: Fränkische opti-drän oder glw.
angebotenes Fabrikat:
_________________________________
(Angabe Bieter)
10.0030
Dränleitung, Endkappe PVC-U, DN 100
Endkappe, Sickerleitungsrohr
(Teilsickerrohr), aus PVC-U.
Typ : C1
Perforation : LP (Teilsickerrohr)
Nennweite : DN 100
Fabrikat: Fränkische opti-drän oder glw.
angebotenes Fabrikat:
_________________________________
(Angabe Bieter)
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 56
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
10
Titel
Dränagearbeiten
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
10.0040
Dränleitung, Bogen PVC, DN 100, 45°
Bogen 45°, Sickerleitungsrohr
(Teilsickerrohr), aus PVC-U.
Typ : C1
Perforation : LP (Teilsickerrohr)
Nennweite : DN 100
Fabrikat: Fränkische opti-drän oder glw.
angebotenes Fabrikat:
_________________________________
(Angabe Bieter)
4 St
10.0050
EP..........................
GP ............................
Drän-Kontrollschacht,PVC,o.Sandf.,DN300
Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DA 315 aus PVC-U nach DIN 4095,
Bauhöhe 80 cm, Nutzhöhe 35 cm,
Farbe orange, mit 3 Stück Anschlussstutzen DN 200,
3 Stück Blindstopfen, mit arretierbarer und trittfester Schachtabdeckung (PP),
mit füllbarem Doppelboden inkl. Herstellung der Stand- und
Auftriebssicherheit durch Einbau einer Kies/Sand-Füllung
Einbauort : Ecken, innen/außen
Größe : DN 300 bis 315 mm
Anschlüsse : DN 100
Bauhöhe : 80 cm
Nutzhöhe : 35 cm
Fabrikat: Fränkische opti-control oder glw.
angebotenes Fabrikat:
_________________________________
(Angabe Bieter)
2 Stk
10.0060
EP..........................
GP ............................
Reduzierstück DN 200/100
Reduzierstück zum Anschluss der Stangendränrohre an vor genannten
Drän-Kontrollschacht liefern und fachgerecht einbauen.
Fabrikat: Fränkische opti-control oder glw.
angebotenes Fabrikat:
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 57
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
10
Titel
Dränagearbeiten
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
_________________________________
(Angabe Bieter)
4 Stk
10.0070
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Sickerpackung Kies 8/16
Kies der Körnung 8/16, als Sickerpackung um die
gebäudeumlaufende Dränleitung nach DIN 4095 in
Verbindung mit dem Filtervlies, nach Planung liefern und einbauen.
7 m³
10.0080
Geotextil Dränleitung
Liefern und einbauen einer Filtervliesbahn (Geotextil) Robustheitsklasse 3
um die Filterschicht (Sickerpackung) der umlaufenden Dränageleitung.
Sickerpackung komplett eingeschlagen.
Abwicklung ca. 150 cm
Vlies an Stoß nach Vorschrift überlappen.
Aufmaß nach fertig verlegter Fläche.
105 m²
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 10
Dränagearbeiten, Netto:
...............................
11 Titel Betonarbeiten
Hinweis
Der Ausschreibung der Beton- und Stahlbetonarbeiten legen die ATV DIN
18331 (VOB Teil C) sowie alle anderen einschlägigen DIN-Vorschriften
neuester Fassung maßgeblich, soweit nachstehend nicht anders vermerkt
zugrunde.
Es gelten die Richtlinien des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton.
Außer den in der DIN 18331 aufgeführten Nebenleistungen sind auch
folgende Leistungen durch die Einheitspreise abgegolten: Aufstellen,
Vorhalten und Räumen aller erforderlichen Arbeits-, Schutz- und Leergerüste,
die nicht gesondert im LV beschrieben sind. Die Benutzung der Gerüste durch
andere Firmen ist hierbei einzukalkulieren.
MATERIAL
Betonzusatzmittel:
Zur Sicherstellung eines einwandfreien Betoneinbaues gehört eine
bauteilgerechte Frischbetonkonsistenz. Das zur Erreichung der erforderlichen
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 58
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Hinweis
Konsistenz einzusetzende Fließmittel (FM) darf nur zur Verarbeitung
gelangen, wenn hierfür ein gültiges Prüfzeichen vorliegt. Bei der zusätzlichen
Verarbeitung anderer Betonzusatzmittel (VZ) muß die Verträglichkeit
gewährleistet sein.
OBERFLÄCHEN / SCHALUNG
Glatter Beton:
Wenn nicht ausdrücklich anders beschrieben, wird für alle Teile ein glatter
Beton verlangt (SBK3), geeignet für das Aufbringen von Anstrichen,
Bitumenabdichtungen, Dämmsystemen, etc -je nach Anforderungen- mit
Schaltafeln, mit geordneten und abgeklebten Stößen.
Schalungsbild und Arbeitsfugen auch bei Hohlwandelementen dürfen nur in
Abstimmung mit dem Architekten ausgeführt werden. Es werden nur Bauteile
mit einwandfreier, sauberer Oberfläche abgenommen.
Mindestbetonüberdeckung: gemäß Bewehrungsplänen.
Grundsätzlich sind alle Oberflächen von Schalölresten rückstandslos zu
säubern. Siehe auch Hinweis zu Oberflächen im Titel Stb-Hohlwände
Kanten:
Alle Ecken und Kanten von Sichtbetonflächen sind mit Dreikantleisten
15/15mm, die in die Schalung einzulegen sind, zu brechen. Der Aufwand
hierfür ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Ausbesserungsarbeiten an Betonflächen sind nur nach Rücksprache mit dem
Architekten bzw. der Bauleitung vorzunehmen.
STATISCHE ABNAHMEN + ABNAHMEN FÜR EINBAUTEILE
Bewehrungen und Einbauteile werden grundsätzlich vor Schließen der
Schalung (Wände) und Betonieren von Statiker, Prüfstatiker und Bauleitung
des Architekten und der Fachingenieure abgenommen. Die Bauleitung des
Auftragnehmers hat die oben Genannten rechtzeitig (mind.48 Stunden) vor
dem voraussichtlichen Abnahmetermin zu informieren.
Vor dem Betonieren der Bodenplatte muß die Druckprüfung der
Entwässerungsrohre auf jeden Fall erfolgreich abgeschlossen sein.
Vor dem Einbau sämtlicher Sauberkeitsschichten ist das Planum vorab durch
den Bodengutachter abzunehmen und freizugeben. Für die Koordination ist
der AN verantwortlich.
BAUTEILE BODENPLATTE
Die Bodenplatte soll ohne Arbeitsfugen in einem Arbeitsabschnitt betoniert
werden. Zuvor werden alle Einbauteile (Entwässerungsleitungen,
Entwässerungskanäle, Profilstähle, Arbeitsfugenbänder usw.) mittels
Druckprüfung abgenommen. Die Einbauteile sind besonders gegen
Verschieben zu sichern.
Zulässige Toleranzen vermindert auf +/-5 mm!
Folgekosten aus Nicht-Einhalten der Toleranzen trägt der Auftragnehmer.
ARBEITSFUGEN
Arbeitsfugen und Schwindfugen sind nicht vorgegeben, sondern sind auf
28.07.2016 - Seite 59
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Hinweis
Grund des Herstellungsvorgangs in Lage und Art durch den Auftragnehmer
festzulegen. Insbesondere gilt dies für Lage und Art von
Rückbiegeanschlüssen bei Wänden.
BEWEHRUNG
Bewehrungsanschlüsse, die nicht ausdrücklich ausgeschrieben und geplant
sind, werden nicht gesondert vergütet. Zur Abrechnung kommen nur die im
Plan dargestellten Bewehrungspositionen.
.
11.01 Bereich Fundamente / Stb-Bodenplatte
11.01.0010
Sauberkeitsschicht Fundamente, C 8/10, 10 cm
Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton
unter Einzel- und Streifenfundamente
Betongüte : C 8/10
Dicke : im Mittel 10 cm
130 m²
11.01.0020
EP..........................
GP ............................
Streifenfundamentschalung mit Dämmung, bxh 50x45 cm
Gedämmte Streifenfundamentschalung unter Außenwänden 2-seitig
gedämmt als Fundamentschalung aus XPS-extrudiertes Polystyrol, mit
Stecksystem, stirnseitig mit Nut und Feder, in der Länge der gewünschten
Fundamentbreite liefern und fachgerecht in Fundamentgräben nach
Verlegeanleitung des Herstellers einbauen.
Fundamentschalung mit außenseitig erhöhter Bodenplattenrandabschalung.
Schalung auf vorbereiteten Untergrund aus Magerbeton-Sauberkeitsschicht
aufstellen und zum Grabenrand hin abstützen.
Kraftschlüssige Verbindung der Schalung mit dem Betonkern durch
Ankerleisten.
Sämtliche Zuschnitt und Anpassarbeiten im Bereich von Ecken und dgl. sind
in den Einheitspreis einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
System Betonkernbreite b x h: 50 x 45 cm
Schalungshöhe außen: ca. 610 mm
Dicke Dämmung: 80mm
WLG 036
Elementlänge: 250cm
Höhe Bodenplatte 16 cm
'Fabrikat: Lohr Elemente Typ FPA 80/50 oder glw.
angebotenes Fabrikat:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
93 m
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 60
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.01
Bereich
Fundamente / Stb-Bodenplatte
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
11.01.0030
Streifenfundamentschalung ohne Dämmung, bxh 50x45 cm
Streifenfundamentschalung unter Außenwänden als Fundamentschalung aus
XPS-extrudiertes Polystyrol, mit Stecksystem, stirnseitig mit Nut und Feder, in
der Länge der gewünschten Fundamentbreite liefern und fachgerecht in
Fundamentgräben nach Verlegeanleitung des Herstellers einbauen.
Schalung auf vorbereiteten Untergrund aus Magerbeton-Sauberkeitsschicht
aufstellen und zum Grabenrand hin abstützen.
Kraftschlüssige Verbindung der Schalung mit dem Betonkern durch
Ankerleisten.
Sämtliche Zuschnitt und Anpassarbeiten im Bereich von Ecken und dgl. sind
in den Einheitspreis einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
System Betonkernbreite b x h: 50 x 45 cm
Elementlänge: 250cm
'Fabrikat: Lohr Elemente Typ FPS 35/35 oder glw.
angebotenes Fabrikat:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
51 m
11.01.0040
EP..........................
GP ............................
Streifenfundamentschalung ohne Dämmung, bxh 40x45 cm
Streifenfundamentschalung unter Außenwänden als Fundamentschalung aus
XPS-extrudiertes Polystyrol, mit Stecksystem, stirnseitig mit Nut und Feder, in
der Länge der gewünschten Fundamentbreite liefern und fachgerecht in
Fundamentgräben nach Verlegeanleitung des Herstellers einbauen.
Schalung auf vorbereiteten Untergrund aus Magerbeton-Sauberkeitsschicht
aufstellen und zum Grabenrand hin abstützen.
Kraftschlüssige Verbindung der Schalung mit dem Betonkern durch
Ankerleisten.
Sämtliche Zuschnitt und Anpassarbeiten im Bereich von Ecken und dgl. sind
in den Einheitspreis einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
System Betonkernbreite b x h: 40 x 45 cm
Elementlänge: 250cm
'Fabrikat: Lohr Elemente Typ FPS 35/35 oder glw.
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 61
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.01
Bereich
Fundamente / Stb-Bodenplatte
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
angebotenes Fabrikat:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
54 m
11.01.0050
EP..........................
GP ............................
Zulage 90° Ecke Streifenfundament, wärmegedämmt
Zulage zu voran beschriebener Streifenfundamentschalung mit Stecksystem,
beidseitig wärmegedämmt für das Herstellen von 90° Ecken mit
vorgefertigten Ecken aus dem Systemprogramm des Schalungsherstellers
inkl. sämtlichen Einbauarbeiten und Verbrauchsmaterialien.
'Fabrikat: Rekord Holzmann, easy Klick Thermo oder glw.
angebotenes Fabrikat:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
7 Stk
11.01.0060
EP..........................
GP ............................
Streifenfundamente C 12/15, unbewehrt
Streifenfundamente aus unbewehrtemBeton, beidseitig geschalt; Schalung in
gesonderter Position.
Betongüte : C 12/15
Expositionsklassen : X0
Fundamentbreite: ca. 50-60 cm
Fundamenthöhe: ca. 45 cm
11.01.0070
43 m³
EP..........................
GP ............................
335 m²
EP..........................
GP ............................
Sauberkeitsschicht Bodenplatte, C 8/10, 5 cm
Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton
unter Bodenplatte.
Betongüte : C 8/10
Dicke : im Mittel 5 cm
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 62
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.01
Bereich
Fundamente / Stb-Bodenplatte
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
11.01.0080
Trennlage, PE-Folie, 0,2 mm
Trennlage aus Kunststoff, auf Kies- oder
Sandfilter, stoßüberlappt.
Streifenfundamente aussparen
Material : PE-Folie
Dicke : 0,2 mm
350 m²
11.01.0090
EP..........................
GP ............................
Randfuge, Bodenplatte, d=12 mm
Randfuge in Bodenplatte ausbilden durch Beistellen von Mineralwolleplatten.
Die Überstände sind abzuschneiden.
Mineralfaserplattendicke : 12 mm
Plattenhöhe: 160mm
'Fabrikat: Isover Akoustic EP 3 Steinwolle Dämmplatte oder glw.
angebotenes Fabrikat:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
13 m
11.01.0100
EP..........................
GP ............................
Stb-Bodenplatte C 25/30, Stb, d=16 cm
Bodenplatte aus Stahlbeton auf verdichteten Frostschutzunterbau, Trennlage
oder Sauberkeitsschicht, Oberfläche abgezogen, Ausführung eben; Schalung
und
Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte : C 25/30
Expositionsklassen : XC2
Überwachungsklasse: 1
Gefälle : ohne
Plattendicke : 16 cm
Der Einsatz einer Betonpumpe ist in den Einheitspreis einzukalkulieren und
wird nicht gesondert vergütet.
55 m³
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 63
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.01
Bereich
Fundamente / Stb-Bodenplatte
Nr.
Leistungsbeschreibung
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
11.01.0110
Frischbeton abdecken, PE-Folie
Frischbetonoberfläche des
vorbeschriebenen Bauteils gegen
Austrocknen abdecken und über die Dauer der üblichen
Nachbehandlungszeit regelmäßig kontrollieren
Abdeckung gegen Wind sichern.
Abdeckung : PE-Folie, 0,2 mm.
Abdeckung nach Ende der Nachbehandlungsdauer abnehmen und
entsorgen.
460 m²
11.01.0120
EP..........................
GP ............................
Fundamentdurchführung, KG dn 100
Fundamentdurchführung für KG Grundleitungen DN 100 im Zuge der
Fundamentherstellung, inkl. Ausschnitt in der Fundamentschalung.
Rohrsohle auf Höhe Erdplanum
Größe Durchbruch : dn 100
Fundamentdicke : 50 cm + Schalung
4 Stk
EP..........................
GP ............................
Summe Bereich 11.01
Fundamente / Stb-Bodenplatte, Netto:
...............................
11.02 Bereich Stb-Hohlwände
Hinweis Stb-Hohlwandelemente
Liefern, Montieren und Betonieren von Innen- und Außenwandbauteilen als fix
und fertiges Stahlbetonhohlwandelement, angrenzend an best. Gebäude,
einschliesslich:
- Anfertigen von Ausführungsplänen mit Angabe der Transport- und
Montagevorkehrungen
- Vorfertigung
- Anlieferung
- Anlegen von erforderlichen Aussparungen bzw. Einbau
Anschlussbewehrung für benachbarten Bauteile
- Montage
- komplettes Vergießen, einschl. glatter Stirnseitenschalung in
Nicht-Sicht-Qualitätschalung
(Ortbeton selbst in ges. Position)
- sauberem Spachteln der Stossfugen in Abstimmung mit Bauleitung
- erforderliche Unterkonstruktionen und Fixierungen, auch wenn diese in
Ortbetonbauteile eingebaut werden
- glatte Sichtbetonschalung an sichtbaren Flächen
- Transportbewehrung und Hilfsmittel
- Einbau der Baustahlbewehrung
(Bewehrung selbst in ges. Position)
- sämtl. Einbau- und Verbundteilen
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 64
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.02
Bereich
Stb-Hohlwände
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
- inkl. sämtlicher Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche
Betongüte: C30/35
Wandstärke Innenwände: d= 20 cm / 30 cm
Wandstärke Thermowandelemente: d=38 cm
Innen- und Außenseite in Sichtbeton-Ausführung mit sichtbar bleibenden,
absolut glatten, lunkerfreien Oberflächen und weitgehend einheitlicher
Porenstruktur, frei von Flecken und Verunreinigungen fix und fertig für
malermässigen Anstrich.
Die Wandoberflächen der Stb-Hohlwandelemente bleiben sichtbar und
werden nicht mehr bekleidet oder mit einem deckenden Anstrich versehen.
Sprießen und Abstützungen dürfen nicht an beliebiger Stelle eingebohrt und
verschraubt werden. Hierfür sind Gewindehülsen einzuplanen, die später mit
Zementfaserkappen zu verschließen sind.
Die Gewindehülsen müssen umlaufend auf gleicher Höhe angeordnet sein;
ggf. werden die Hülsen nicht wie voran beschrieben verschlossen, sondern
bleiben für bauseitige Schraubbefestigungen offen.
Elektroinstallationen werden durch werkseitigen Einbau von Leerrohren und
Gerätedosen nach Angabe des Elektrofachplaners vorbereitet.
Wände dürfen nicht beschriftet oder in sonstiger Art und Weise markiert
werden. Schnurschlagmarkierungen und dgl. sind unzulässig. Der
Auftragnehmer hat seine Mitarbeiter entsprechend zu unterweisen.
Beim Begehen der liegenden Elemente im Zuge der Verladung ist darauf zu
achten, dass sich keine Schuhabdrücke auf den Wandelementen
abzeichnen.Transportbeschädigungen sind durch entsprechende Sorgfalt und
Schutzvorkehrungen weitestgehend auszuschließen. Beschädigungen an
Sichtflächen sind in Abstimmung mit der Bauleitung mit Betonspachtel zu
kaschieren.
Frischbetonverunreinigungen an den Wandelemente im Zuge der Betonage
sind rückstandsfrei mit ausreichend Wasser abzuwaschen.
Die Stoßfugen der Hohlwandelemente dürfen nicht breiter als 20 mm sein
müssen in gleichmäßiger Breite von oben nach unten durchlaufend
hergestellt werden; Versätze der Wandelemente sind nicht zugelassensind.
Die Stoßfugen sind mit entsprechender Stoßfugenabschaltechnik herzustellen
und dürfen nicht ausgeschäumt oder mit herausfließender Betonschlämme
verunreinigt werden. Die Fugen sind als starr ausgemörtelte, zementgraue
Fugen in gleichmäßig optischem Erscheinungsbild herzustellen.
Die Fugenausbildung ist in den Einheitspreis einzurechnen; die Herstellung
der Fugen wird nicht gesondert vergütet.
Im Angebotspreis sind sämtliche erforderlichen Nebenleistungen enthalten,
auch wenn diese nicht eigens beschrieben sind, aber zur kompletten und
fachgerechten Ausführung des Auftrags gehören.
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 65
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.02
Bereich
Stb-Hohlwände
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Hinweis Montageplanung
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Montagearbeiten
alle Angaben zu machen, die für den ungehinderten und reibungslosen
Einbau und ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen notwendig sind. Der
Auftragnehmer hat nach Planunterlagen und Berechnungen des
Auftraggebers und auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der
M+W-Planerstellung neuesten Architektenwerkplanes für die Ausführung
erforderliche Werkstatt- und Montageplanung für den gesamten, im
vorliegenden Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungsumfang für die
Stb-Hohlwand- und Stb Thermo-Hohlwandelemente zu erbringen und soweit
erforderlich mit dem Auftraggeber abzustimmen. Imbetoninstallationen sind
nach den Leerrohrplänen des AG (mit vermasster Lage der Rohre und Dosen
sowie Regeldetails für Wand- und Deckenübergänge, Auslässe)
herzustellen.Dazu gehören insbesondere Übersichts-, Grundriss-, Detail- und
Schnittzeichnungen gemäß Leistungsbeschreibung, aus denen die
gewerkespezifische Punkte ersichtlich sein müssen:
- Lerrohrpläne mit: vermasster Lage der Rohre und Dosen.
- Regeldetails für Wand- und Deckenübergänge, Auslässe.
- Einbaupläne mit vermasster Lage der Bauwerkseinführungen
- Verlegepläne der Erdungsanlage und des Potentialausgleichleiters mit
vermasster Lage der Ableitungen in Beton und der Erdungspunkte
- alle erforderlichen Dimensions- und Massangaben und Detailzeichnungen
für Befestigungs- und Sonderkonstruktionen
- Montagehinweise, wie z.b. Verlegetemperatur, Befestigungsabstände,
Biegeradien
- Materialangaben
- Angaben zu Fabr./Typ und technischen Daten für die zum Einbau
kommenden Komponenten
- technische Angaben über Fremdleistungen und Liefergrenzen
Die Werkstatt- und Montagepläne sind vom AN ohne Aufforderung als
Prüfexemplar in digitaler Form als pdf und in Papierform auf DIN A4-Format
gefaltet, 2fach an den AG so rechtzeitig vor Ausführungsbeginn zu
übergeben, dass ein Prüfungszeitraum von 2 Kalenderwochen eingehalten
werden kann. Die Prüfvermerke in den Prüfexemplaren hat der
Auftragnehmer bei der Anfertigung der endgültigen Werkstatt- und
Montagepläne binnen 1 Woche zu berücksichtigen. Die endgültigen
Werkstatt- und Montagepläne bzw. Unterlagen sind ohne Aufforderung vor
Ausführungsbeginn an den AG zur Freigabe in digitaler Form als pdf und in
2facher Ausfertigung, in Papierform auf DIN A4-Format gefaltet, zu
übergeben . Die Werkstatt- und Montagepläne müssen folgenden allgemein
gültigen Ansprüchen genügen:
- Die Werkstatt und Montagepläne/Unterlagen müssen so erstellt sein, dass
der Einbau aller Komponenten und Anlagenteile ungehindert und reibungslos
erfolgen kann. - Planunterlagen sind normgerecht zu erstellen.
- pdf als konvertierte Vektorzeichnung, kein Papierscan) als E-mail Anhang
- Das größte zulässige Plan-Format ist DIN A 0.
- Die Montage- und Werkstattzeichnungen sind als Übersichts- und
Grundrisszeichnung im Maßstab 1:50 anzufertigen. In schwierigen Bereichen
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 66
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.02
Bereich
Stb-Hohlwände
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
kann zusätzl ich auch ein größerer Maßstab verlangt werden.
Die Detailzeichnungen sind als Grundriss- und Schnittzeichnung im Maßstab
1:20, in schwierigen Bereichen gegebenenfalls in größerem Maßstab
anzufertigen.
- Das Zeichnungsschriftfeld des AG ist nach dessen Anweisungen
anzuwenden.
- Geänderte Zeichnungen erhalten einen Index, und die Änderung ist in der
Zeichnung kenntlich zu machen.
- Die Zeichnungen müssen maßstäblich sein und die Anlagen/Bauteile
müssen zum Baukörper und den Komponenten anderer Gewerke exakt
vermasst sein.
- Die Beschriftung erfolgt in deutscher Sprache. Es sind normgerechte
Symbole zu verwenden. Sie enthält Anlagen- und Bauteilbenennungen,
Hersteller und Typ , Leistung und Größe, Dimension und Abmessung.
- Angaben zu statisch relevanten Anlagenteilen sind mit Abgabe der
W+M-Pläne zu liefern. Es ist der Nachweis zu führen, dass die Systeme den
in normale n Betrieb vorkommenden Belastungen dauerhaft standhalten.
- Für die Erstellung der Werkstatt- und Montageplanung erforderliche
Angaben der von der jeweiligen Leistungsausführung betroffenen Vor- bzw.
Nachfolgegewerke hat der Auftragnehmer beim Auftraggeber einzuholen.
11.02.0010
M+W-Pläne
Werkstatt- und Monatgepläne gem. Vorbemerkungen
erstellen und fortschreiben, mit CAD-Programm, anhand
von Ausführungsplänen des AG in vom AG auf
Datenträger/Schnittstelle zur Verfügung gestellten
Bauplänen des Architekten.
Übergabe- Austauschformat pdf, dxf/dwg per E-mail und auf Wunsch des AG
auf Datenträger (CD, DVD, Sd, USB)
1 Psch
11.02.0020
GP ............................
Stb Hohlwandelemente, 20 cm, h=270 cm
Liefern und einbauen von Stahlbeton-Hohlwänden
auf Fundamentplatte aufgesetzt, inkl. Einbindung Anschlussbewehrung im
Boden- und Wandbereich, einschl. aller rechtwinkliger Anschlüsse der
Wandplatten untereinander als Eck-, T- oder Kreuzstoß und Bodenanschluss
mit ca. 30 mm Vergussfuge.
Herstellen der Öffnungen für Türen und dgl. (Vergütung in gesonderter
Position 02.110).
Ausführung als Stahlbeton nach DIN 1045, Festigkeitsklasse C25/30, XC 1,
Bewehrung der Wandelemente ist einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet.
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 67
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.02
Bereich
Stb-Hohlwände
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Wanddicke 20 cm
Wandhöhe bis 270 cm
Wandlängen von ca. 90 cm bis ca. 700 cm
Regelbreite der Wandelemente bis maximale Transportlänge von ca. 7,80 m
nach Teilungsvorschlag Architekt.
inkl. sämtlichen Abstützungen, Hilfskonstruktionen und Montagegerüste.
Einschl. Hülsenanker als Versetzhülsen aus verzinktem Stahl, Anzahl und
Dimension nach Angaben des Lieferanten und Schraubkappen aus Edelstahl
zum späteren Verschließen.
Einbauort: Erdgeschoss Innennwände
Wandhersteller.
_________________________
(Angabe Bieter)
163 m²
11.02.0030
EP..........................
GP ............................
Stb Hohlwandelemente, 20 cm, h=370 cm
Liefern und einbauen von Stahlbeton-Hohlwänden wie voran beschrieben,
jedoch für
Wandhöhe bis 370 cm
Wandlänge ca. 825 cm
Einbauort: Erdgeschoss Innennwände
Wandhersteller.
_________________________
(Angabe Bieter)
31 m²
11.02.0040
EP..........................
GP ............................
Stb Hohlwandelemente, 20 cm, h=395 cm
Liefern und einbauen von Stahlbeton-Hohlwänden wie voran beschrieben,
jedoch für
Wandhöhe bis 395 cm
Wandlänge ca. 685 cm
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 68
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.02
Bereich
Stb-Hohlwände
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Einbauort: Erdgeschoss Außenwand
Wandhersteller.
_________________________
(Angabe Bieter)
27 m²
11.02.0050
EP..........................
GP ............................
Stb Hohlwandelemente, 30 cm, h=285 cm
Stahlbetonhohlwandelement gemäß Beschreibung in vorheriger Position,
jedoch für
Wanddicke: 30 cm
Wandhöhe: 285 cm (Außenschale)
Wandhöhe: 270 cm (Außenschale)
Wandlängen von ca. 250 bis 700 cm
Wandhersteller
_________________________
(Angabe Bieter)
76 m²
11.02.0060
EP..........................
GP ............................
Stb-Hohlwandelemente, 30 cm, h=110 cm
Stb-Hohlwandelement wie in voran beschriebener Position jedoch mit:
Wanddicke: 30 cm
Höhe Wand: ca. 110 cm
Höhe Wandschale außen: ca. 107 cm
Höhe Wandschale innen: ca. 85 cm
Dicke Wandschale außen: 5 cm
Dicke Wandschale innen: 5 cm
als Attikaelement auf St- Hohlwandelement, d=30cm,
Einbauhöhe über Roh-Fußboden EG: 285 cm
Einbauort Attika über tragender Stb-Hohlwand Innenwand
Gerüste sind als Nebenleistung in Einheitspreis einzurechnen und werden
nicht gesondert vergütet.
inkl. sämtlichen Hilfs- und Montage- und Befestigungskonstruktionen zum
Aufrichten und Betonieren
30 m²
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 69
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.02
Bereich
Stb-Hohlwände
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
11.02.0070
Stb Thermo-Hohlwand, 38 cm; h=320 cm, WD EPS 12 cm
Liefern und einbauen von wärmegedämmten Stahlbeton-Thermo Hohlwänden
auf Fundamentplatte aufgesetzt, inkl. Einbindung vorh. Anschlussbewehrung,
einschl. aller rechtwinkliger Anschlüsse der Wandplatten untereinander als
Eck-, T- oder Kreuzstoß.
Herstellen der Öffnungen für Türen und dgl. (Vergütung in gesonderter
Position 02.110, 02.120).
Ausführung als Stahlbeton nach DIN 1045, Festigkeitsklasse C25/30, XC 1,
Bewehrung der Wandelemente ist einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet.
Thermo-Wandelemente bestehend aus 2 Stb-Platten, innere Platte ca. 7 cm,
äußere Platte ca. 7 cm, mit glatten, ebenen Sichtflächen, durch
alkaliresistenten GFK-Träger auf Wandstärke distanziert.
Ausführung mit innenliegender Wärmedämmung ohne Wärmebrücken im
Elementbereich mit feuchtigkeitsresistenter EPS Dämmung WLG 031
Datenblätter der verwendeten Innendämmung ist vor Produktionsbeginn dem
AG zu übergeben.
Wanddicke 38 cm
Wandhöhe bis 320 cm
Wandlängen bis max. 780 cm
Dämmstärke 120 mm
Dämmung EPS, WLG 0,031
U-Wert Wand = 0,24 W/m²K
Äussere Wandscheibe mit Schalenüberstand für Flachdachattika im
Lieferzustand ca. 44 cm, im Nutzungszustand mit Ortbeton Schalenverguss
max. 29 cm.
Regelbreite der Wandelemente bis maximale Transportlänge von ca. 7,80 m
nach Teilungsvorschlag Architekt.
Wandhöhe und Wandbreiten inkl. der Schalenüberstände im Bereich von Eckund T-Wandverbindungen bzw. der Deckenrand- und Attikaabschalung.
inkl. sämtlichen Abstützungen, Hilfskonstruktionen und Montagegerüste.
Einschl. Hülsenanker als Versetzhülsen aus verzinktem Stahl, Anzahl und
Dimension nach Angaben des Lieferanten und Schraubkappen aus Edelstahl
zum späteren Verschließen.
Einbauort: Erdgeschoss Außenwände
'Fabrikat Kerndämmung:
Isover RigiRoof 031 DAA dh oder glw.
angebotenes Fabrikat Kerndämmung:
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 70
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.02
Bereich
Stb-Hohlwände
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
________________________________________
(Angabe Bieter)'
Wandhersteller angebotenes Fabrikat:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
160 m²
11.02.0080
EP..........................
GP ............................
Stb Thermo-Hohlwand, 42 cm; h=395 cm, WD PIR 10 cm
Liefern und einbauen von wärmegedämmten Stahlbeton-Thermo Hohlwänden
auf Fundamentplatte aufgesetzt, inkl. Einbindung vorh. Anschlussbewehrung,
einschl. aller rechtwinkliger Anschlüsse der Wandplatten untereinander als
Eck-, T- oder Kreuzstoß.
Herstellen der Öffnungen für Türen und dgl. (Vergütung in gesonderter
Position).
Ausführung als Stahlbeton nach DIN 1045, Festigkeitsklasse C25/30, XC 1,
Bewehrung der Wandelemente ist einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet.
Thermo-Wandelemente bestehend aus 2 Stb-Platten, innere Platte ca. 7 cm,
äußere Platte ca. 7 cm, mit glatten, ebenen Sichtflächen, durch
alkaliresistenten GFK-Träger auf Wandstärke distanziert.
Ausführung mit innenliegender Wärmedämmung ohne Wärmebrücken im
Elementbereich mit feuchtigkeitsresistenter PIR Dämmung WLG 026
Datenblätter der verwendeten Innendämmung ist vor Produktionsbeginn dem
AG zu übergeben.
Wanddicke 42 cm
Wandhöhe bis 395 cm
Dämmstärke 100 mm
Dämmung PIR, WLG 0,026 (EN 13165)
Ortbeton: 18 cm
U-Wert Wand = 0,24 W/m²K
Wandbreite von ca. 80 cm bis 280 cm
Wandhöhe und Wandbreiten inkl. der Schalenüberstände im Bereich von Eckund T-Wandverbindungen bzw. der Deckenrand- und Attikaabschalung.
inkl. sämtlichen Abstützungen, Hilfskonstruktionen und Montagegerüste.
Einschl. Hülsenanker als Versetzhülsen aus verzinktem Stahl, Anzahl und
Dimension nach Angaben des Lieferanten und Schraubkappen aus Edelstahl
zum späteren Verschließen.
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 71
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.02
Bereich
Stb-Hohlwände
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Einbauort: Erdgeschoss Außenwände
'Fabrikat Kerndämmung:
Bauder PIR Kompakt oder glw.
angebotenes Fabrikat Kerndämmung:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
Wandhersteller angebotenes Fabrikat:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
36 m²
11.02.0090
EP..........................
GP ............................
Baustahlgewebe-Bewehrungskörbe
Zulage Baustahlgewebe-Bewehrungskörbe zum werkseitigen Einbau in
Stb-Thermo-Hohlwandelemente als Bügelkörbe inkl. Kunststoffabstandhalter
Bügelabstand 10 cm
Bügeldurchmesser d=10 mm
Baustahlsorte : B 500 A
Anzahl der Körbe: 6 Stk
Korblänge ca. 3,50 m
420 kg
11.02.0100
EP..........................
GP ............................
Ortbeton für Hohlwandelemente C25/30
Liefern und Einbauen von Ortbeton C 20/25, XC 1 zum Verfüllen des
mehrschaligen Betonfertigteils. In den EP sind alle notwendigen Arbeitsgeräte
und Hilfsmittel einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
Beton:
C 20/25, XC 1
Einbauort: Stb-Hohlwände, Stb-Thermo-Hohlwände
Betonstärke: von 10 cm bis 20 cm
Arbeitshöhe: bis 3,95 m ab OK Rohfußboden EG
62,5 m³
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 72
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.02
Bereich
Stb-Hohlwände
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
11.02.0110
Zulage Stirnabschalung Türöffnungen, d=20-30 cm
Zulage für die Stirnabschalung zu voran beschriebenen Hohlwänden als
Wandabschluss mit rauher Schalung oder Faserzement nach Wahl des AN,
ohne Sichtqualität
für Wandbreiten von 20 cm bis 30 cm
87 m
11.02.0120
EP..........................
GP ............................
Zulage Stirnabschalung Fensteröffnungen, d=38-42 cm
Zulage für die Stirnabschalung zu voran beschriebenen Thermo-Hohlwänden
als Wandabschluss mit rauher Schalung oder Faserzement nach Wahl des
AN, ohne Sichtqualität
für Wandbreiten von 38 cm bis 42 cm
97 m
11.02.0130
EP..........................
GP ............................
Zulage Stirnabschalung, Sichtqualität
Zulage für die Stirnabschalung mit werkseitig eingebauten
Faserzementplatten als Abschluss von Wandvorlagen in Sichtqualität.
Stoßfugen erst ab einer Höhe von 250 cm über OK Rohfußboden zulässig.
Wanddicke Stb-Hohlwand: 30 cm
11.02.0140
8m
EP..........................
GP ............................
7m
EP..........................
GP ............................
Schlitze, Kanäle aussparen, 200-500 cm2
Schlitze oder Kanäle aussparen in Stb-Hohlwand und
Stb-Thermo-Hohlwandelementen.
Querschnitt : über 200 bis 500 cm2
11.02.0150
Verdrängungskörper l/b/h= 20/10/15 cm
Verdrängungskörper aus Styropor in nichttragende Stb-Hohlwände,
Wandoberkante bündig einbauen und fixieren,
Aussparungen für späteren Einbau der Schubdorne (s. Pos. 03.180)
Styropor nach der Betonage entfernen und Material entsorgen (nicht
ausbrennen).
25 Stk
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 73
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.02
Bereich
Stb-Hohlwände
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
11.02.0160
Schalung, Öffnung,250-500cm2
Vorbeschriebene Schalung für Öffnungen.
Einzelgröße über 250 bis 500 cm2, mit Styroporverdrängungskörpern oder
Holzabschalung nach Wahl des AN mit abgefaster Kante als durchgehende
Wanddurchdringung.
Die Schalung ist nach der Aushärtzeit zu demontieren und zu entsorgen.
Kosten für zusätzliche Anfahrt und Entsorgung werden nicht gesondert
vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.
10 Stk
11.02.0170
EP..........................
GP ............................
Höhenfestpunkt herstellen, Rundkopfbolzen
Höhenfestpunkt bestehend aus einem
Bolzen mit Rundkopf an Stb-Hohlwandelement inkl. aller
Nebenarbeiten dauerhaft anbringen.
Die Lage ist gemeinsam mit der Bauleitung
festzulegen.
Der Höhenfestpunkt ist als Meterrissmarke 1,00 m über Fertigfußboden des
Erdgeschosses Mannschaftsbereich zu erstellen
2 Stk
EP..........................
GP ............................
Summe Bereich 11.02
Stb-Hohlwände, Netto:
...............................
11.03 Bereich Stb-Decken
11.03.0010
Systemdecke Filigranelement, d = 6 cm, über EG
Liefern und einbauen von Beton-Fertigteildecken,
d=6 cm,
aus Stahlbeton C 25/30, XC1,
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Spannweite bis ca. 3,00 m
Elementlängen und Elemetbreiten nach Wahl des AN
Dicke der Fertigteilplatte ca. 6 cm
Einbauort: Decke über EG im Außenbereich
Einzurechnen sind:
Unterstützung und Anpassungsschalung,
Befestigungsmittel, Fugenfüllung
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 74
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.03
Bereich
Stb-Decken
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Herstellen der Auflagerflächen auf den Stb-Hohlwandelementen, Einbinden in
Isokorb.
Technische Bearbeitung der Fertigteile.
37 m²
11.03.0020
EP..........................
GP ............................
Ortbeton (Aufbeton) für Systemdecke d=14 cm
Liefern und einbringen von Aufbeton als Normalbeton auf die zuvor
beschriebene Systemdecke.
Systemdecke aus Stahlbeton als Normalbeton DIN 1045, Betongüte C 25/30,
XC1
Deckendicke gesamt: 14 cm
Ortbetondicke: 9 cm
Ebenheitstoleranz gem. DIN 18202, Tabelle 3, Zeile2.
Einbauort Decke über EG, ca. + 2.90 m
11.03.0030
3 m³
EP..........................
GP ............................
2 Stk
EP..........................
GP ............................
2 Stk
EP..........................
GP ............................
Deckenaussparrungen herstellen,15/15
Aussparungen in Betondecken herstellen.
Deckendicke : 14 cm
Größe : 15/15 cm
11.03.0040
Deckenaussparrungen herstellen, 36/36 cm
Aussparungen in Betondecken herstellen.
Deckendicke : 14 cm
Größe : 36/36 cm
Hinweis Spannbeton-Hohldecken
Vorbemerkung:
Für die nachfolgend aufgeführten Decken kommen werkseitig gefertigte
Spannbeton-Hohldecken nach DIN 1045-1 und Spannbeton-Fertigdecken zur
Anwendung.
Die Standard-Plattenbreite beträgt 1,20 m. Passplattenbreiten sind abhängig
vom gewählten Plattentyp. Die Spannbeton-Decken werden einbaufähig
geliefert. Für die Montage und den Verguss sind die Vorschriften der
Montageanleitung zu beachten.
Zur Lieferleistung gehören die Anfertigung der Montagepläne und die
statische Berechnung der Platten für vertikale Lasten sowie die
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 75
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.03
Bereich
Stb-Decken
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Ausführungspläne von der Unterkonstruktion, die Durchbruchpläne sowie alle
notwendigen Detailpunkte für Ringankeranschlüsse, Isokorbausbildungen,
Auswechselungen und dgl.
Anforderung an Bauteiloberflächen analog der Stb-Hohlwandelemente.
11.03.0050
Spannbeton-Hohldecke, d = 160 mm
Spannbeton-Hohlplatten als Deckenelemente mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung liefern und entsprechend den Herstellerrichtlinien
als Erdgeschossdachdecke auf tragenden Wänden aus
Stb-Hohlwandelementen einbauen, inkl. Auflagerstreifen.
Eigenschaft: Dachdecke
Plattendicke: 160 mm
Auflast: ca. 1,5 KN/m² (Belag)
Betongüte ≥ C 45/55,
Expositionsklasse XC1,
Feuerwiderstandsklasse R 90,
Wärmedurchlasswiderstand: 0,17 m²K/W
Stützweite: ca. 625 cm
Deckenspiegel: > 25 mm
Standardelementbreite= 119,6 cm,
Platteneinteilung im 1,20 m Raster (4 mm Fuge). einschließlich eingebauter
Spannbewehrung, PVC-Endkappen sowie Entwässerungsbohrungen in den
Standardplatten.
Plattenuntersicht glatt und weitgehend porenfrei. Überhöhung der
Deckenelemente ca. l/300
Die Spannbetonhohldecken sind vor Wintereinbruch bzw. Frost mit
Abdeckplanen o.ä. vor Wasser und Schnee zu schützen.
Die Fugenunterseiten werden nicht mehr malermäßig verspachtelt. Die
Untersichten der Decken bleiben unbehandelt sichtbar.
Fabrikat: Heidelberger VARIAX oder glw.
angebotenes Fabrikat:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
224 m²
11.03.0060
EP..........................
GP ............................
Spannbeton-Hohldecke, d = 220 mm
Spannbeton-Hohldecke wie voran beschrieben,
jedoch mit
Dicke von 220 mm
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 76
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.03
Bereich
Stb-Decken
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Wärmedurchlasswiderstand: 0,18 m²K/W
Stützweite: ca. 1050 cm
Deckenspiegel: >35 mm
Fabrikat: Heidelberger VARIAX oder glw.
angebotenes Fabrikat:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
194 m²
11.03.0070
EP..........................
GP ............................
Passplatten
Werkseitiges Herstellen von Passplatten mit geradem Sägeschnitt parallel zur
Spannrichtung
28 m
11.03.0080
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Hebeschlaufen Passplatten
Werkseitiger Einbau von Hebeschlaufen in Passplatten.
Anzahl 4 Stck je Platte
12 Stk
11.03.0090
Montage Spannbeton-Hohldecke, d = 160 mm
Montage der Deckenplatten d = 160 mm
entsprechend den Vorschriften des Lieferwerks.
mit Mobilkran, Versetztraversen und dgl.
Die Krankosten werden in gesonderter Position vergütet.
Die Anforderungen an die Auflager gem. Vorschriften des Lieferwerks sind zu
erfüllen.
224 m²
11.03.0100
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Montage Spannbeton-Hohldecke, d = 220 mm
Montage der Spannbeton-Hohldecke wie voran beschrieben,
jedoch für Decken mit einer Dicke von 220 mm
194 m²
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 77
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.03
Bereich
Stb-Decken
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
11.03.0110
Verguss Spannbeton-Hohldecke, d = 160 mm
Verguss der Deckenplatten entsprechend den Vorschriften des Lieferwerks
einschl. Einlegen der event. erforderlichen Fugen- und Ringankerbewehrung.
Fugen- oder Ringankerbreiten über b = 15 cm werden gesondert vergütet.
Material: mind. C20/25 0-8 mm
Ca.-Verbrauch ohne Stoßfugen und Ringanker: 6 l/m²
Vergütung der Bewehrung in gesonderter Position.
224 m²
11.03.0120
EP..........................
GP ............................
Verguss Spannbeton-Hohldecke, d = 220 mm
Verguss der Deckenplatten wie voran beschrieben, jedoch für Decken mit
Dicke 220 mm
Ca.-Verbrauch ohne Stoßfugen und Ringanker: 8,5 l/m²
Vergütung der Bewehrung in gesonderter Position.
194 m²
11.03.0130
EP..........................
GP ............................
Aussparungen herstellen bis 0,1 m²
Aussparungen nach Werksvorschrift bzw. nach statisch konstruktiven
Möglichkeiten im Frischbeton herstellen bis 0,1 m²
11.03.0140
30 Stk
EP..........................
GP ............................
2 Stk
EP..........................
GP ............................
Aussparungen herstellen bis 0,5 m²
Aussparungen wie voran beschrieben,
Größe jedoch bis 0,5 m²
11.03.0150
oberen Plattenspiegel werkseitig öffnen
Oberen Plattenspiegel der Spannbetonhohldecke werkseitig nach
Werkvorschrift bzw. nach statisch konstruktiven Möglichkeiten öffnen.
10 Stk
11.03.0160
EP..........................
GP ............................
Hammerkopfaussparungen
Hammerkopfaussparungen für seitliche Verankerung im Plattenparallelen
Ringanker werkseitig herstellen
8 Stk
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 78
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.03
Bereich
Stb-Decken
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
11.03.0170
Absturzsicherung Stb-Deckenkanten
Geländerkonstruktion als Absturzsicherung nach Wahl des AN, geschraubte
Befestigung an Stahlbetondeckenkanten einschl. allem erforderlichen
Zubehör, sowie Hand- und Knielauf. Anzahl der Geländerpfosten nach
Erfordernis, Geländerhöhe nach Vorschrift.
Einschl. Vorhalten für die Dauer der eigenen Arbeiten und Abbau nach
Fertigstellung der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung.
EP..........................
111 m
11.03.0180
GP ............................
Schubdorn / Gleithülse für Wand-, Deckenanschluss
Querkraftdorn als Einzelschubdorn zur Querkraftübertragung im Bereich von
Bauteilübergängen zur Lagesicherung von nicht tragenden
Stb-Hohlwandelementen in der Spannbeton-Hohldecke.
Ausführung in F90 mittels Brandschutzmanschette.
Ausführung wie folgt:
Aussparung in Spannbeton-Hohldecke herstellen (Vergütung in gesonderter
Position 03.014). Aussparung axial mittig über Stb-Hohlwandelement nach
Vorgabe des Statikers. Schubdorn in vorbereitete Aussparung des
Hohlwandelementes einbauen und mit Vergussmörtel schließen. Gleithülse
über Schubdorn platzieren und Deckenaussparung mit Vergussmörtel
schließen. Einbau inkl. Vergußmörtel
Ausführung:
S355 verzinkt
Dorn halbseitig plastifiziert mit Federelement.
Abmessungen:
Durchmesser 20 mm
Länge 300 mm
'Fabrikat: H-BAU Technik GmbH, HED oder glw.
angebotenes Fabrikat:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
25 Stk
EP..........................
GP ............................
Summe Bereich 11.03
Stb-Decken, Netto:
...............................
11.04 Bereich Ringbalken, Stützen, Über-, Unterzüge
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 79
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.04
Bereich
Ringbalken, Stützen, Über-, Unterzüge
Nr.
Leistungsbeschreibung
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
11.04.0010
Ringanker C 25/30, 22/37 cm
Liefern und Einbauen von Ortbeton als Ringanker aus Stahlbeton.
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Ringankersichtflächen ohne Anforderungen
Betongüte : C 25/30
Expositionsklassen : XC3
Überwachungsklasse : 1
Querschnitt : (b*h) 22/37 cm
1,75 m³
11.04.0020
EP..........................
GP ............................
Ringanker C 25/30, 25/37 cm, Deckenauflager
Liefern und Einbauen von Ortbeton als Ringanker aus Stahlbeton mit
Auflagerkonsole für Spannbeton Hohldecke.
Tiefe der Auflagerkonsole 10 cm
für Deckenhöhe 22 cm.
Ringankerbreite unten: 25 cm
Ringankerbreite oben: 15 cm
inkl. Herstellung einer glatten Auflagefläche für Deckenelement.
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Ringankersichtfläche zur Rauminnenseite mit schalungsglatter Sichtqualität
entsprechend der Stb-Hohlwandelemente.
Betongüte : C 25/30
Expositionsklassen : XC3
Überwachungsklasse : 1
Querschnitt : (b*h) 2/37 cm
1,5 m³
11.04.0030
EP..........................
GP ............................
Ringanker C 25/30, 30/37 cm, Deckenauflager
Ringanker mit Deckenauflagerkonsole wie voran beschrieben, jedoch
Querschnitt : (b*h) 30/37 cm
1 m³
11.04.0040
EP..........................
GP ............................
Ringanker C 25/30, 20/36 cm
Liefern und Einbauen von Ortbeton als Ringanker aus Stahlbeton.
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Ringankersichtflächen ohne Anforderungen
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 80
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.04
Bereich
Ringbalken, Stützen, Über-, Unterzüge
Nr.
Leistungsbeschreibung
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Betongüte : C 25/30
Expositionsklassen : XC3
Überwachungsklasse : 1
Querschnitt : (b*h) 20/36 cm
1,7 m³
11.04.0050
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Schalung Ringbalken, Sturz, ohne Sichtanforderung
Schalung der Ringbalken, Unterzüge und Stürze,
mit rechteckigem Querschnitt, als Schalung ohne Sichtanforderung.
Schalungsmaterial nach Wahl des AN
Höhe bis ca. 0,40 m
Breite bis 0,30 m
senkrecht oder waagerecht angeordnet,
43 m²
11.04.0060
Zulage Schalung Sichtqualität
Zulage zu voran beschriebener Schalung für Herstellung von
Oberflächenqualitäten entsprechend den Fertigteil-Hohlwandelementen an
Kleinflächen bis 0,5 m²
mit glatten Schalungsplatten
10 Stk
EP..........................
GP ............................
Summe Bereich 11.04
Ringbalken, Stützen, Über-, Unterzüge, Netto:
...............................
11.05 Bereich Betonstahl und Einbauteile
HInweis Bewehrung
Alle Positionen verstehen sich einschl. Lieferung,
schneiden, biegen und Montage, etc.
Für die untere Bewehrungslage sind die notwendigen Abstandhalter in den
Einheitspreis der Mattenbewehrung einzurechnen.
11.05.0010
Betonstabstahl BST 500-S-A alle Durchmesser
Betonstabstahl BST 500 S(B)+M(A) nach DIN 488,
alle Durchmesser, alle Längen bis ca. 6,50 m für Bauteile aus Ortbeton
liefern, schneiden und nach Zeichnung biegen und fachgerecht verlegen.
6.500 kg
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 81
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.05
Bereich
Betonstahl und Einbauteile
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
11.05.0020
Betonstahlmatten BSt 500-M-A
Betonstahlmatten (Lagermatten) DIN 488
BSt 500-M-A für Bauteile aus Ortbeton liefern, schneiden und nach Zeichnung
biegen und fachgerecht verlegen.
11.05.0030
5.500 kg
EP..........................
GP ............................
400 kg
EP..........................
GP ............................
Bewehrungsabstandshalter
Bewehrungsabstandhalter als
Unterstützungskörbe aus
schlangenförmig gewelltem Mattenstahl
in der erforderlichen Höhe zur
Unterstützung der oberen
Bewehrungslage liefern und nach den
Verlegeplänen des Statikers verlegen
11.05.0040
Hohlprofilstütze RRO 80x40x5, l=380 cm
Hohlprofilstütze aus Stahlrohr, rechteckig, in Einzellängen von ca. 380 cm
inkl. Kopf- und Fußplatte liefern und mit Kopfplatte in Schalung senkrecht
nach Positionsangabe der Statikpläne einbauen inkl. sämtlicher
Beischalarbeiten. Unterlegungen unter Fußplatte mit Stahlblechen bis 20 mm
einschl. Verankerung sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.
Länge: ca. 380 cm
Stahlsorte : S 235 JR
Kopf- + Fussplatte: 150*150*10 mm
Ausführung: feuerverzinkt
Kopfplatte mit Fixierdornen nach Angabe der Statik.
UK Kopfplatte bündig mit UK Deckenplatte einbauen
4 Stk
11.05.0050
EP..........................
GP ............................
Hohlprofilstütze RRO 80x40x4
Hohlprofilstütze aus Stahlrohr, rechteckig, in Einzellängen von ca. 110 cm inkl.
Kopf- und Fußplatte liefern und mit Kopfplatte in Schalung senkrecht nach
Positionsangabe der Statikpläne einbauen inkl. sämtlicher Beischalarbeiten.
Unterlegungen unter Fußplatte mit Stahlblechen bis 20 mm einschl.
Verankerung sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Länge: ca. 110cm
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 82
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.05
Bereich
Betonstahl und Einbauteile
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Stahlsorte : S 235 JR
Ausführung: feuerverzinkt
Kopf- + Fussplatte: 100*100*10 mm
Kopfplatte mit Fixierdornen nach Angabe der Statik.
UK Kopfplatte bündig mit UK Deckenplatte einbauen
6 Stk
EP..........................
GP ............................
Hinweis Rohre, Dosen, Kabelsysteme
Rohre / Kabelsysteme
Die Rohrverlegung ist nur waagerecht oder senkrecht innerhalb der
Installationszonen nach DIN 18015 Teil 3 zulässig. Horizontale
Rohreinführung in Dosen immer außermittig. Je Stromkreis/Abschnitt
Herstellung jeweils eines lückenloses auch über mehrere Etagen hinweg bis
zum Endpunkt. Im Zweifelsfall sind Parallelverbindungen im Rahmen der
Leerrohrplanung vorzusehen und herzustellen. Rohreinführungen,-übergänge
und -verbindungen sind unter Verwendung systemgebundener Bauteile so
herzustellen, dass ein unkompliziertes Einziehen der Leitungen ohne deren
Beschädigung sichergestellt ist. Biegeradien der Rohre sind zu beachten.
Alle Rohrstrecken müssen mit Zugdrähten versehen sein. Rohre müssen
entlang der gesamten Verlegelänge mit mind. 15mm dicker Betonschicht
überdeckt sein.
Installationshöhen falls nicht anders angegeben (mittig ab OKFF):
- Schalter +1,05m
- Steckdosen +0,30m
Jede Rohrstrecke endet in mind. einer Anschluß- oder Gerätedose bzw.
einem Verteilungsauslaß. Abstand der Rohrleitungen zueinander mind. 10mm,
in Beton. Einbau aller Dosen mit einem zur Wandoberfläche ebenem
Abschluß, also nicht versenkt o. dgl. Rüttel- und stampffeste unverrückbare
Befestigung aller Dosen und Rohre. Installationsrohr als biegsames
Kunststoffpanzerrohr mit Mantel aus Spezial-Kunststoff,
hochtemperaturbeständig, schwere Druckbeanspruchung, biegsam ohne
Querschnittverengung mit optimierten Einzugseigenschaften.
VDE 0605, DIN EN 50086-1, DIN EN 50086-2-2.
Temperaturbeständig von -15 bis +105 Grad C,
flammwidrig, selbstverlöschend, korrosionsfest; in den unten aufgeführten
Nenngrößen, einschl. End- und Übergangstüllen sowie Krümmer, einschl.
Klein- und systemgebundenem Befestigungsmaterial sowie Zugdraht in allen
Rohrstrecken; Verlegung in Teillängen in vorh. Schalung nach Baufortschritt
unter Beachtung der technischen Mindesthinweise als Mischkalkulation,
einschl. erforderlichen Befestigungen und Verbindungen sowie Anschlüssen
einbringen und verlegen. Das Überbrücken von Gebäudedehnungsfugen ist
einzukalkulieren.
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 83
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.05
Bereich
Betonstahl und Einbauteile
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
angebotenes Fabrikat:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
Verbindungsmaterial
Verbindungsmaterial (Dosen) nach DIN 0606, mit Kennzeichnung "B" nach
DIN 30 600, Reg.-Nr.1716, Nennspannung 400V, in den unten beschriebenen
Ausführungen, mit Dosenfrontteil, geschlossene Putzhaut, einschl.
Einputzringe grün, Dosenrückteil gelb, für Befestigung auf der Schalung,
Ausführung für Imbetoninstalltion, einschl. Klemm- und Befestigungsmaterial,
liefern, montieren einschl. Einführen des vorhandenes Leerrohres in die
Dosen
angebotenes Fabrikat:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
11.05.0060
Gerätedose EH 53 mm, Ortbeton (1255-40)
Gerätedose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser
60 mm, Tiefe 40 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung,
2-teilig, Einbauhöhe 53 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm
waagerecht und senkrecht verdrehungssicher anreihbar im
Normkombinationsabstand von 71 mm vollisolierter Leitungsübergang bei
Kombinationen
'Fabrikat: Kaiser 1255-40 oder glw.
angebotenes Fabrikat:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
150 Stk
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 84
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.05
Bereich
Betonstahl und Einbauteile
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
11.05.0070
Geräte Verbindungsdose EH 68 mm, Durchmesser 60 mm
Geräteverbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus
Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm, Schutzart IP 3X DIN EN
60529, auf Schalung,
für liegende Werksfertigung, 1-teilig,ohne Putzhaut, Einbauhöhe 68,5 mm, 8
Markierungen für Rohre Durchmesser 25 mm zum Ausstanzen durch
Rohrkupplung, 4 Markierungen für Rohre Durchmesser 16 mm
'Fabrikat: Kaiser 1263-61 oder glw
angebotenes Fabrikat:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
30 Stk
11.05.0080
EP..........................
GP ............................
Geräte-Verbindungsdose, als Doppeldose
Geräte-Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073,
aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 94 mm, Schutzart IP 3X,
DIN EN 60529, auf Schalung,
'Fabrikat: Kaiser 1269-40 oder glw.
angebotenes Fabrikat:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
30 Stk
11.05.0090
EP..........................
GP ............................
Verbindungskasten EH 75 mm, Ortbeton, 128 x 128 mm
Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 als Abzweigkasten, plombierbar, aus
Kunststoff, Grundfläche mind. 100 mm x 100 mm, Tiefe mind. 50 mm,
Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung,
2-teilig, Einbauhöhe 75 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 40 mm
für Klemmen bis 6 mm²
'Fabrikat: Kaiser 1295-02 oder glw.
angebotenes Fabrikat:
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 85
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.05
Bereich
Betonstahl und Einbauteile
Nr.
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Leistungsbeschreibung
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
________________________________________
(Angabe Bieter)'
EP..........................
GP ............................
350 m
EP..........................
GP ............................
350 m
EP..........................
GP ............................
250 m
EP..........................
GP ............................
5 Stk
11.05.0100
Elektroinstallationen Elektroleerrohre EN 20
Elektroinstallationen (Elektroleerrohre) EN 20
gemäß der Elektroplanung liefern und einbauen.
11.05.0110
Elektroinstallationen Elektroleerrohre EN 25
Elektroinstallationen (Elektroleerrohre) EN 25
gemäß der Elektroplanung liefern und einbauen.
11.05.0120
Elektroinstallationen Elektroleerrohre EN 32
Elektroinstallationen (Elektroleerrohre) EN 32
gemäß der Elektroplanung liefern und einbauen.
Summe Bereich 11.05
Betonstahl und Einbauteile, Netto:
...............................
11.06 Bereich Fundamenterder
Hinweis Fundamenterdung
Unter Beachtung von DIN 18014 ist die Errichtung des Fundamenterders eine
elektrotechnische Maßnahme und muss von einer anerkannten
Elektro-Fachkraft ausgeführt werden. Die fachgerechte Ausführung wird
bauseits durch einen Elektro-Sachverständigen abgenommen.
Als Erdungsanlage wird ein Ringerder im Bodenbereich eingebracht, der die
entsprechenden Anschluß-Festpunkte für die Blitzschutzableitungen bzw.
-fangleitungen und Potentialausgleichsschienen erhält. Innerhalb der
Gebäude-Fundamente wird ein Potentialausgleichleiter eingebracht. Die
Baustahlmatten und Bewehrungseisen in der Bodenplatte sind bauseits
untereinander zu verbinden, außerdem ist der Potentialausgleichleiter
ca. alle 2m mit dem Bewehrungseisen zu verschweissen bzw. mit
Verbindungsklemmen zu verschrauben.
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 86
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.06
Bereich
Fundamenterder
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Die Erdungsanlage ist so auszuführen,dass sie sowohl als
Mittelspannugsschutzerde, Niederspannungsbetriebserde als auch als
Blitzschutzerde verwendet werden kann.
Anschlußpunkte für Funktions- und Schutzerdung sowie für
Dehnungsfugenüberbrückung werden mit Erdungsfestpunkten ausgeführt. Die
Überbrückung von eventuellen Dehnfugen hat außerhalb des Fundaments
über beidseitig der Fuge angeordnete Erdungsfestpunkte zu erfolgen. Die
Bewehrungen aller Stahlbetonbauteile wie Wände und Stützen sowie
Konstruktionselemente aus Stahl sind bauseits untereinander zu verbinden.
Die Blitzschutzableitungen werden in den Stahlbetonwänden nach oben bis
zur Dachattika verlegt; die Ableitungen sind ca. alle 2 m mit dem
Bewehrungseisen zu verbinden. Die Ableitungen werden mit der
Anschlußfahne zum Anbinden der Fassade versehen.
11.06.0010
Band, 30/3,5 mm, Stahl verzinkt
Band, aus Stahl verzinkt, einschl. allemZubehör als Fundamenterder in
Fundament- oder Wandschalungen bzw. auf Fundamentsohlen verlegen, inkl.
sämtlichem Zubehör wie Verbindungsklemmen und dgl. Es ist darauf zu
achten, dass das Band mindestens 5 cm vom Beton umschlossen wird.
Querschnitt : 30/3,5 mm
angebotenes Fabrikat:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
115 m
11.06.0020
EP..........................
GP ............................
Anschlussfahne, Band, Edelstahl (V4A)
Anschlussfahne aus Edelstahl (V4A), den bauseits verlegten Fundamenterder
zur Potentialausgleichschiene verlegen und anschließen, einschließlich
3 Stück Bandhalter.
Bandstahl 30 x 3,5 mm
Länge : 1,5 m
Leistung entsprechend VOB einschließlich Lieferung und Einbau.
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 87
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
11
Titel
Betonarbeiten
11.06
Bereich
Fundamenterder
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
angebotenes Fabrikat:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
2 Stk
11.06.0030
EP..........................
GP ............................
Ausleitungen, Erdreich, V4A, 10 mm
Ausleitungen vom Fundamenterder ins Erdreich aus Edelstahl V4A, als
Anschlussfahne für die Elektro- und Blitzschutzanlagen.
Durchmesser : 10 mm
angebotenes Fabrikat:
________________________________________
(Angabe Bieter)'
6 Stk
EP..........................
GP ............................
Summe Bereich 11.06
Fundamenterder, Netto:
...............................
Betonarbeiten, Netto:
...............................
zzgl. MwSt. (19,0 %):
...............................
Gesamtsumme, Brutto:
...............................
Summe Titel 11
12 Titel Abdichtungsarbeiten
12.0010
Reinigen Wandflächen
Reinigen von Wand-, Bodenflächen von Erdreich, Zementleim, Schmutz,
Staub, Öl, Fett und entfernen von Graten, Mörtelresten, losen sowie
haftungsmindernden Teilen im Bereich von bodentiefen Fenster- und
Türelementen in Einzellängen zwischen 1,10 und 3,00 m
15 m²
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 88
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
12
Titel
Abdichtungsarbeiten
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
12.0020
Grundierung Wandflächen
Grundierung des Sockels im Bereich von bodentiefen Fenster- und
Türelementen in Einzellängen zwischen 1,10 und 3,00 m der aufgehenden
Wände aus StB-Thermo-Hohlwandelementen, mit lösemittelfreier
Grundierung, Wasser verdünnt im Verhältnis 1:1 aufbringen.
Fabrikat: weber.prim 801 oder glw.
angebotenes Fabrikat:
___________________________________
(Angabe Bieter)
15 m²
12.0030
EP..........................
GP ............................
Kratzspachtelung Sockel, zementgeb. Dichtschlämme
Kratzspachtelung aus zementärer Dichtschlämme, verschnitten mit Harzquarz
0,1 bis 0,3 mm (Mischungsverhältnis 3 : 1 nach Raumteilen) vollflächig auf
vorbereiteter Wandoberfläche zum Verschluss von Poren und Lunkern sowie
offenen Stoßfugen bis 5 mm Breite.
Die Kratzspachtelung darf durch den nachfolgenden Abdichtungsauftrag nicht
beschädigt werden.
Fabrikat: weber.tec Superflex D 2, oder glw
Angebot. Fabrikat:
_________________________________________
(Angabe Bieter)
15 m²
12.0040
EP..........................
GP ............................
Zementgeb. Dichtungsschlämme, starr einkomp., Erdgeschoss
Abdichtungen gem. den Richtlinien der Deutschen Bauchemie e.V. für die
Planung und Ausführung von Abdichtungen.
Lastfall: Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser an
Bodenplatten und Wänden (DIN 18195 T.4),
Bauteil: Außenwandfläche, nicht unterkellert, Untergrund aus
Stb-Thermo-Hohlwandelemente und Stb-Bodenplatte, Flächen senkrecht,
Höhe ca. 20 cm. Aufzubringen in mindestens 2 Arbeitsgängen auf Boden-und
Wandflächen, Leibungen. Zusammenhängende Flächen jeweils im Bereich
von bodentiefen Fenster- und Türöffnungen.
Ausführung gem. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
28.07.2016 - Seite 89
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
12
Titel
Abdichtungsarbeiten
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
von Bauteilen mit mineralischen Dichtungsschlämmen (5/2002) Beschichtung
einkomponentig.
Fabrikat: weber.tec Superflex D 2, oder glw
Angebot. Fabrikat:
_________________________________________
(Angabe Bieter)
15 m²
12.0050
EP..........................
GP ............................
Gebäudetrennfugen Wand, Bandbreite 240 mm
Gebäudetrennfugen zwischen aufgehenden Wandflächen auf getrennter
Bodenplatte, außenliegend, mit dem elastischen, vlieskaschierten
Weich-PVC-Abdichtband.
Endstückband abdichten. Das Abdichtband mit KMB-Dickbeschichtung auf
der Wandfläche verkleben und im Randbereich überarbeiten.
2 Stück mit jeweils 60 cm
Fabrikat: weber.tec Superflex B 240 oder glw.
Angebot. Fabrikat:
_________________________________________
(Angabe Bieter)
1,5 m
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 12
Abdichtungsarbeiten, Netto:
...............................
13 Titel Stundensätze
13.0010
Stundensatz Fachwerker Mittellohn, Erdarbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur
Ausführung kommen: Fachwerker Mittellohn
5h
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 90
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
13
Titel
Stundensätze
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
13.0020
Stundensatz Helfer, Erdarbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur
Ausführung kommen: Helfer
5h
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 13
Stundensätze, Netto:
...............................
14 Titel Materialsätze
***Bedarfspos.
14.0010
Sand, 0/2 mm
Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Anwendung kommen: Sand. Körnung : 0 / 2 mm
1 m³
EP..........................
GP ............................
***Bedarfspos.
14.0020
Kiessand, 0/16 mm
Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Anwendung kommen: Kiessand. Körnung : 0 / 16 mm
1 m³
EP..........................
GP ............................
***Bedarfspos.
14.0030
Dränagekies, 2/32 mm
Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Anwendung kommen: Dränagekies. Körnung : 2 / 32 mm
1 m³
EP..........................
GP ............................
***Bedarfspos.
14.0040
Auffüllkies, 0/32 mm
Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Anwendung kommen: Auffüllkies. Körnung : 0 / 32 mm
1 m³
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
***Bedarfspos.
14.0050
Splitt, 11/22 mm
Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Anwendung kommen: Splitt. Körnung : 11 / 22 mm
1 m³
***Bedarfspos.
14.0060
Schotter, 0/56 mm
Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Anwendung kommen: Schotter. Körnung : 0 / 56 mm
1 m³
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 91
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
14
Titel
Materialsätze
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
***Bedarfspos.
14.0070
Grobschotter, 0/150 - 0/200 mm
Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Anwendung kommen: Grobschotter.
Körnung : 0 / 150 bis 0 / 200 mm
1 m³
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 14
Materialsätze, Netto:
...............................
15 Titel Gerätesätze
***Bedarfspos.
15.0010
Tieflader, o. Bedienung
Geräte, die nicht in den Positionen erfasst sind und auf separaten Nachweis
abgerechnet werden. Tieflader, ohne Bedienungspersonal.
1h
EP..........................
GP ............................
***Bedarfspos.
15.0020
Vibrostampfer o. Bedienung
Geräte, die nicht in den Positionen erfasst sind und auf separaten Nachweis
abgerechnet werden. Vibrationsstampfer, ohne Bedienungspersonal.
Verdichtungsleistung : ca. 0,65 t
1h
EP..........................
GP ............................
***Bedarfspos.
15.0030
Flächenrüttler o. Bedienung, 0,75-1,3 t
Geräte, die nicht in den Positionen erfasst sind und auf separaten Nachweis
abgerechnet werden. Flächenrüttler, ohne Bedienungspersonal.
Verdichtungsleistung : ca. 0,75 bis 1,30 t
1h
EP..........................
GP ............................
***Bedarfspos.
15.0040
Flächenrüttler (Rüttelverd.), bis 0,75 t
Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und
Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und
Wartungsstoffen, Energie, Reparaturkosten) und Lohnkosten für das
Bedienungspersonal.
Flächenrüttler (Rüttelverdichter). Verdichtungsleistung : bis 0,75 t
1h
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 92
bochem.schmidt architekten
Leistungsverzeichnis
01
LV
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
15
Titel
Gerätesätze
Nr.
Leistungsbeschreibung
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
***Bedarfspos.
15.0050
Bagger, 40 kW
Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und
Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und
Wartungsstoffen, Energie, Reparaturkosten) und Lohnkosten für das
Bedienungspersonal. Hydraulikbagger mit Überlastwarneinrichtung und
Tieflöffel. Inhalt : 0,40 m3, Leistung : 40 kW
1h
EP..........................
GP ............................
***Bedarfspos.
15.0060
Frontlader, luftbereift, bis 45 kW
Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und
Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und
Wartungsstoffen, Energie, Reparaturkosten) und Lohnkosten für das
Bedienungspersonal. Frontlader, luftbereift. Leistung : bis 45 kW
1h
EP..........................
GP ............................
***Bedarfspos.
15.0070
Lkw, über 8 t
Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und
Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und
Wartungsstoffen, Energie, Reparaturkosten) und Lohnkosten für das
Bedienungspersonal. Lkw. Nutzlast : über 8 t
1h
EP..........................
GP ............................
***Bedarfspos.
15.0080
Lkw-Kipper, ca. 5 t Nutzlast
Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und
Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und
Wartungsstoffen, Energie, Reparaturkosten) und Lohnkosten für das
Bedienungspersonal. Lkw-Kipper. Nutzlast : ca. 5 t , mit Ladegerät
1h
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 15
Gerätesätze, Netto:
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
...............................
28.07.2016 - Seite 93
bochem.schmidt architekten
LV-Zusammenfassung
01
Erweiterung GGTS . Siersburg (2016.005)
Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
LV
Nr.
Bezeichnung
01
Titel
Vorbereitende Arbeiten
18
..............................
02
Titel
Medienversorgung
23
..............................
03
Titel
Abbruch Außenbereich
25
..............................
04
Titel
Abbruch Gebäude innen
33
..............................
05
Titel
Oberbodenarbeiten
40
..............................
06
Titel
Aushub Baugrube
41
..............................
07
Titel
Rohr-, Leitungsgräben
43
..............................
08
Titel
Bodeneinbau
48
..............................
09
Titel
Entwässerung
50
..............................
10
Titel
Dränagearbeiten
55
..............................
11
Titel
Betonarbeiten
58
..............................
11.01
Bereich
Fundamente / Stb-Bodenplatte
60
..............................
11.02
Bereich
Stb-Hohlwände
64
..............................
11.03
Bereich
Stb-Decken
74
..............................
11.04
Bereich
Ringbalken, Stützen, Über-, Unterzüge
80
..............................
11.05
Bereich
Betonstahl und Einbauteile
81
..............................
11.06
Bereich
Fundamenterder
86
..............................
12
Titel
Abdichtungsarbeiten
88
..............................
13
Titel
Stundensätze
90
..............................
14
Titel
Materialsätze
91
..............................
15
Titel
Gerätesätze
92
..............................
Angebotssumme, Netto:
EUR
..................................
zzgl. MwSt. (19,0 %):
EUR
..................................
Angebotssumme, Brutto:
EUR
..................................
Seite
Gesamt in EUR
Summe LV 01 Erd-,Beton-, Kanalarbeiten
Stempel
....................................................................
Anbieter - Unterschrift
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
28.07.2016 - Seite 94
gemeinde rehlingen . siersburg
KONZEPTSTUDIE V2 . erweiterung grundschule siersburg
2016.005 erweiterung grundschule siersburg 12.05.2016
A`
A
B
C1
E
D
C
12,73
12,73
Erweiterungsbau
I`
I
38
2,81
20
6,77
3,605
14
20
1,255
2,50
1,10
3,82
1,255
2,50
1,10
2,285
38
2,50
1,10
2,345
20
425
2,345
27
20
3,00
8,025
20
2,50
1,10
60
16
70
BRH 1,75
BRH 1,75
BRH 1,75
BRH 1,75
Legende
38
BE
BE
DET-11
IA-14
IA-06
IA-05
B: <Bodenbelag>
D: <Deckenbelag>
BE m2
NF:
12,94
RH:
2,950 m
IA-13a
SW DN 100
Beton Fer gteil
Beton, bewehrt
Gipskarton
OKFF = -x.xx
wc jungen
wc mädchen
sekretariat
pädag. leitung
B: <Bodenbelag>
BE
D: <Deckenbelag>
NF:
9,59 m2
RH:
2,950 m
B: <Bodenbelag>
BE
D: <Deckenbelag>
NF:
9,59 m2
RH:
2,950 m
B: <Bodenbelag>
D: <Deckenbelag>
NF:
12,99 m2
RH:
2,950 m
B: <Bodenbelag>
D: <Deckenbelag>
NF:
12,97 m2
RH:
2,950 m
± 0.00
küche
B: <Bodenbelag>
D: <Deckenbelag>
NF:
6,03 m2
RH:
2,950 m
B: <Bodenbelag>
D: <Deckenbelag>
NF:
40,51 m2
RH:
2,950 m
T30-RS
90
IA-12
36
B: <Bodenbelag>
D: <Deckenbelag>
NF:
18,84 m2
RH:
2,950 m
90
waschen
B: <Bodenbelag>
D: <Deckenbelag>
NF:
5,64 m2
RH:
2,950 m
essensausgabe
BE
Mineralfaserdaemmung
Schaumglas
beh. WC
B:
D:
NF:
RH:
B: <Bodenbelag>
D: <Deckenbelag>
NF:
5,43 m2
RH:
2,950 m
DET-14
Versprung Ausbau
+x.xx
+x.xx
Versprung Rohbau
Höhe Fer gdecke
Höhe Rohfußboden
DD 20/40
Deckendurchbruch B/H
DS 20/40/10
Deckenschlitz B/H/T
WS 20/40/10
40 ü. Ok RFB
Wandschlitz B/H/T mit Höhenangabe
BA 20/40
Bodenaussparung B/H
BS 20/40/10
Bodenschlitz B/H/T
WD 20/40
10 ü. OK RFB
Wandschlitz B/H/T mit Höhenangabe
Wand
IA-04
W01
W06
W02
W07
W03
W08
W04
W09
38
<Bodenbelag>
<Deckenbelag>
8,51 m2
2,950 m
Höhe Rohdecke
± 0.00
+x.xx
+x.xx
±0,00m
214,20m ü.NN
flur / wartebereich
IA-10
Höhe Rohfußboden
± 0.00
schulleitung
IA-13b
OKRF = -x.xx
Höhe Fer gfußboden
Höhe Fer gfußboden
± 0.00
ausgabeküche
anlieferung
Mauerwerk
IA-08
IA-07
F
DET-15
B: <Bodenbelag>
D: <Deckenbelag>
NF:
6,03 m2
RH:
2,950 m
DET-12
IA-09
RR DN 100
RW DN 150
495 30
2,50
1,10
stuhllager
B: <Bodenbelag>
D: <Deckenbelag>
NF:
8,41 m2
RH:
2,950 m
5,35
70
B:
<Bodenbelag>
D: <Deckenbelag>
NF:
29,30 m2
RH:
2,950 m
IA-11
RW DN 150
4,59
2,50
1,10
lehrer . rückzug
B: <Bodenbelag>
D: <Deckenbelag>
NF:
14,16 m2
RH:
2,950 m
copy
1,80
1,42
1,80
2,995
20
BRH 1,75
RR DN 100
5,35
3,00
BRH 1,75
RW DN 150
spli streifen
38
60
3
16
17,42
lehrmittel
SW DN 100
3
14,37
oberlicht schliessen !
31,84
Bestand
DET-13
DET-10
RR DN 100
2,36
2,71
18,41
±0,00m
214,20m ü.NN
20
B:
<Bodenbelag>
D: <Deckenbelag>
NF:
36,86 m2
RH:
2,950 m
IA-01
bewegungsfläche
1,50mx1,50m
bistrobereich
B: <Bodenbelag>
D: <Deckenbelag>
NF:
123,58 m2
RH:
2,950 m
lehrerzimmer
NA
flur / garderobe
SW DN 150
SW DN 100
I`
1,80
SW DN 100
RW DN 150
überzug
G
B: <Bodenbelag>
D: <Deckenbelag>
NF:
55,98 m2
RH:
2,950 m
Boden
B01
B02
betrachteter bereich
im bestand
B03
B04
B05
DET-09
mobile trennwand zur
unterteilung der räume .
raumhohe öffnung
IA-15
NA
besprechung
besprechung
B: <Bodenbelag>
D: <Deckenbelag>
NF:
9,50 m2
RH:
2,950 m
B: <Bodenbelag>
D: <Deckenbelag>
NF:
9,56 m2
RH:
2,950 m
SW DN 150
B06
Decke
001
4
IA-03
002
IA-02
2
NA
1
BRH 1,50
nachmittagsbetreung
DET-16
755
B:
D:
NF:
RH:
DET-05
<Bodenbelag>
<Deckenbelag>
63,06 m2
2,950 m
RR DN 100
DET-04
DET-01
DET-02
DET-03
Allgemeine Abkürzungen
oberlicht schliessen !
9,82
10,24
H
4 x 30 x 15
3,00
3,34
3
klassenraum FGTS
B:
D:
NF:
RH:
IA-16
<Bodenbelag>
<Deckenbelag>
57,32 m2
2,950 m
FFB
RFB
Fer gfußboden
Rohfußboden
WD
DD
Wandduchrbruch HZK
Deckendurchbruch BG
Heizkörper
Betoneinbaugehäuse
T30
T90
Feuerhemmende Tür
Feuerhemmende Tür
FB
OK
UK
LH
BRH
FT
Fussboden
Oberkante
Unterkante
Lichte Höhe
Brüstungshöhe
Fer gteil
BD
WS
DS
FS
RH
DE
Bodendurchbruch
Wandschlitz
Deckenschlitz
Fussbodenschlitz
Rohrhülse
Decke
Gipskarton
Bandraster
Metallpaneel
Bodentank/Zugdose
Bodeneinlauf
Rauchschutz
F30
F90
BW
Feuerhemmende Wand
Feuerhemmende Wand
Brandwand
GK
BR
MP
BT
BE
RS
OK RohFB EG = ±0,00 = ... m ü.NN
3,00
3,34
flur
B: <Bodenbelag>
D: <Deckenbelag>
NF:
65,74 m2
RH:
2,950 m
RW
775
42
N
NA
DET-07
DET-08
5 30
1,08
1,20
2,25
2,86
69
775
755
3,00
3,34
42
3,16
3,00
3,34
10,97
755
755
3,00
3,34
3,00
3,34
20
755
Erweiterungsbau
RR DN 100
3,00
3,34
68
7,58
INDEX DATUM
2,655
2,98
2,14
38
2,94
1,755
2,60
1,09
20
Freigabe Bauherr
Datum
Unterschri
Planungsstand
Freigabe Architekt
Datum
Unterschri
ausführungsplanung
1. Alle Maße sind vor Baubeginn vor Ort und rechnerisch zu prüfen, für die Rich gkeit der Maßeha et der
Unternehmer.
2. Alle konstruk ven und tragenden Bauteile müssen gemäß geprü er, sta scher Berechnung erstellt werden.
Der Unternehmer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, sämtliche Ausführungen der Leistungen nach den
anerkannten Regeln der Baukunst und dem neusten Stand der Technik unter Einhaltung aller DINVorschri en, behördlicher sowie sons ger Herstellerrichtlinien herzustellen.
A`
A
B
C1
E`
E
GEZ.
Bemerkung
31,78
D
ART DER PLANUNG
2,955
8,975
19,65
C
Bestand
DET-06
BRH 2,80
16
Anschluss an
besteh. Kanal
Fenster-004
42
DN
15
0
E`
BRH 2,60
Fenster-004
Revisionsschacht
DN 1000
3. Die Stemmarbeiten an konstruk ven Bauteilen dürfen erst nach schri licher Genehmigung vom Sta ker
ausgeführt werden.
1200 x 841 mm
4. Für die Abmessungen aller konstruk ven Teile gelten nur die Schal- und Bewehrungspläne als verbindlich.
5. Die Höhe des Fußbodenau aus schließt den Bodenbelag mit ein.
B:
D:
NF:
RH:
11,68
6. Alle Tür- und Brüstungshöhen geben das lichte Maß ab OK RohFB an.
<Bodenbelag>
<Deckenbelag>
57,01 m2
2,950 m
7. Die Architekturzeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplaner gül g.
Uns mmigkeiten zwischen den Architekturzeichnungen und der Fachplanung sind vor Ausführung mit der
Bauleitung abzus mmen.
8. Installa onsschächte und -wände sind erst nach vollständigem Einbau der Installa onen bzw. in Absprache
mit der Bauleitung zu schließen.
Projekt
erweiterung grundschule siersburg
Projekt Nr.
2016.005
gemeinde rehlingen . siersburg
fon +49
fax +49
Plangröße
1200 x 841 mm
fon +49 6861 91525 0
fax +49 6861 91525 50
Gezeichnet
cm
Bauherr
Fenster-004
BRH 2,60
V&B me lach umbau gebäude 9
Bouzonviller Platz Rehlingen-Siersburg 66780
Architekt
bochem . schmidt architekten
wagnerstraße 2 . 66663 merzig
I
11,68
klassenraum FGTS
[email protected]
grundriss eg
Sta k
Datum
HSL
aktuelles Datum
28.07.2016
Elektro
Maßstab
1:50
Plan tel
Grundriss EG
Plannummer
WP 511
Index
Legende
Erweiterungsbau
Bestand
Mauerwerk
Beton Fer gteil
Beton, bewehrt
Gipskarton
OKFF = -x.xx
± 0.00
OKRF = -x.xx
Höhe Fer gfußboden
Höhe Rohfußboden
Höhe Rohdecke
Höhe Fer gfußboden
± 0.00
Mineralfaserdaemmung
Schaumglas
± 0.00
+x.xx
+x.xx
Versprung Ausbau
+x.xx
+x.xx
Versprung Rohbau
Höhe Fer gdecke
Höhe Rohfußboden
± 0.00
DD 20/40
Deckendurchbruch B/H
DS 20/40/10
Deckenschlitz B/H/T
WS 20/40/10
40 ü. Ok RFB
Wandschlitz B/H/T mit Höhenangabe
BA 20/40
Bodenaussparung B/H
BS 20/40/10
Bodenschlitz B/H/T
WD 20/40
10 ü. OK RFB
Wandschlitz B/H/T mit Höhenangabe
+4,23
+3,50
Wand
+3,06
+2,85
4,38
+2,50
W01
W06
W02
W07
W03
W08
W04
W09
Boden
B01
B02
±0,00
NA
NA
B03
B04
B05
-0,60
B06
vorhandenes gelände
am gebäude
gepl. gelände am gebäude
ansicht n
Decke
001
002
Allgemeine Abkürzungen
1,16
3,00
40
7,86
3,00
40
755
4,005
3,00
40
+4,28
FFB
RFB
Fer gfußboden
Rohfußboden
WD
DD
Wandduchrbruch HZK
Deckendurchbruch BG
Heizkörper
Betoneinbaugehäuse
T30
T90
Feuerhemmende Tür
Feuerhemmende Tür
FB
OK
UK
LH
BRH
FT
Fussboden
Oberkante
Unterkante
Lichte Höhe
Brüstungshöhe
Fer gteil
BD
WS
DS
FS
RH
DE
Bodendurchbruch
Wandschlitz
Deckenschlitz
Fussbodenschlitz
Rohrhülse
Decke
Gipskarton
Bandraster
Metallpaneel
Bodentank/Zugdose
Bodeneinlauf
Rauchschutz
F30
F90
BW
Feuerhemmende Wand
Feuerhemmende Wand
Brandwand
GK
BR
MP
BT
BE
RS
±0,00
vorhandenes gelände
am gebäude
3,65
48
2,955
OK RohFB EG = ±0,00 = ... m ü.NN
gepl. gelände am gebäude
INDEX DATUM
ansicht s
ART DER PLANUNG
GEZ.
Freigabe Bauherr
Datum
Unterschri
Planungsstand
Freigabe Architekt
Datum
Unterschri
ausführungsplanung
Bemerkung
1. Alle Maße sind vor Baubeginn vor Ort und rechnerisch zu prüfen, für die Rich gkeit der Maßeha et der
Unternehmer.
2. Alle konstruk ven und tragenden Bauteile müssen gemäß geprü er, sta scher Berechnung erstellt werden.
Der Unternehmer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, sämtliche Ausführungen der Leistungen nach den
anerkannten Regeln der Baukunst und dem neusten Stand der Technik unter Einhaltung aller DINVorschri en, behördlicher sowie sons ger Herstellerrichtlinien herzustellen.
3. Die Stemmarbeiten an konstruk ven Bauteilen dürfen erst nach schri licher Genehmigung vom Sta ker
ausgeführt werden.
910 x 600 mm
4. Für die Abmessungen aller konstruk ven Teile gelten nur die Schal- und Bewehrungspläne als verbindlich.
5. Die Höhe des Fußbodenau aus schließt den Bodenbelag mit ein.
6. Alle Tür- und Brüstungshöhen geben das lichte Maß ab OK RohFB an.
7. Die Architekturzeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplaner gül g.
Uns mmigkeiten zwischen den Architekturzeichnungen und der Fachplanung sind vor Ausführung mit der
Bauleitung abzus mmen.
+4,28
8. Installa onsschächte und -wände sind erst nach vollständigem Einbau der Installa onen bzw. in Absprache
mit der Bauleitung zu schließen.
Projekt
Projekt Nr.
2016.005
erweiterung grundschule siersburg
Schulstraße 21-22 Rehlingen-Siersburg 66780
Bauherr
gemeinde rehlingen . siersburg
4,38
4,38
Bouzonviller Platz Rehlingen-Siersburg 66780
Architekt
bochem . schmidt architekten
wagnerstraße 2 . 66663 merzig
fon +49
fax +49
Plangröße
910 x 600 mm
fon +49 6861 91525 0
fax +49 6861 91525 50
Gezeichnet
cm
[email protected]
NA
vorhandenes gelände
am gebäude
Sta k
Datum
HSL
aktuelles Datum
28.07.2016
Elektro
Maßstab
1:50
±0,00
gepl. gelände am gebäude
Plan tel
ansicht o
Ansichten
Plannummer
WP 521
Index
Legende
Mauerwerk
Beton Fer gteil
Beton, bewehrt
Gipskarton
OKFF = -x.xx
± 0.00
OKRF = -x.xx
Höhe Fer gfußboden
Höhe Rohfußboden
Höhe Rohdecke
Höhe Fer gfußboden
± 0.00
Mineralfaserdaemmung
Schaumglas
± 0.00
+x.xx
+x.xx
Versprung Ausbau
+x.xx
+x.xx
Versprung Rohbau
Höhe Fer gdecke
Höhe Rohfußboden
185
± 0.00
+4,145
+3,96
+2,50
BA 20/40
Bodenaussparung B/H
BS 20/40/10
Bodenschlitz B/H/T
WD 20/40
10 ü. OK RFB
Wandschlitz B/H/T mit Höhenangabe
W01
W06
W02
W07
W03
W08
W04
W09
22
2,50
3,50
küche
14
+2,64
WS 20/40/10
40 ü. Ok RFB
Wandschlitz B/H/T mit Höhenangabe
Wand
305
+2,90
+3,50
bistrobereich
40
+2,935
DS 20/40/10
Deckenschlitz B/H/T
24
+3,72
DD 20/40
Deckendurchbruch B/H
Boden
B01
B02
±0,00
20
±0,00
B03
25 21
-0,66
B04
36
-0,20
B05
55 30
-0,20
B06
schnitt cc
Decke
001
002
Allgemeine Abkürzungen
FFB
RFB
Fer gfußboden
Rohfußboden
WD
DD
Wandduchrbruch HZK
Deckendurchbruch BG
Heizkörper
Betoneinbaugehäuse
T30
T90
Feuerhemmende Tür
Feuerhemmende Tür
FB
OK
UK
LH
BRH
FT
Fussboden
Oberkante
Unterkante
Lichte Höhe
Brüstungshöhe
Fer gteil
BD
WS
DS
FS
RH
DE
Bodendurchbruch
Wandschlitz
Deckenschlitz
Fussbodenschlitz
Rohrhülse
Decke
Gipskarton
Bandraster
Metallpaneel
Bodentank/Zugdose
Bodeneinlauf
Rauchschutz
F30
F90
BW
Feuerhemmende Wand
Feuerhemmende Wand
Brandwand
GK
BR
MP
BT
BE
RS
+3,96
785
+3,36
+3,50
flur
+2,64
14
DET-10
DET-09
3,50
DET-08
+2,935
+2,90
72
nachmi agsbetreuung
OK RohFB EG = ±0,00 = ... m ü.NN
+3,72
46
27
+4,145
+2,50
wc herren
±0,00
20
20
2,50
DET-11
INDEX DATUM
ART DER PLANUNG
GEZ.
21
55 25
55 25
21
-0,20
-0,66
schnitt dd
Freigabe Bauherr
Datum
Unterschri
Planungsstand
Freigabe Architekt
Datum
Unterschri
ausführungsplanung
Bemerkung
1. Alle Maße sind vor Baubeginn vor Ort und rechnerisch zu prüfen, für die Rich gkeit der Maßeha et der
Unternehmer.
2. Alle konstruk ven und tragenden Bauteile müssen gemäß geprü er, sta scher Berechnung erstellt werden.
Der Unternehmer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, sämtliche Ausführungen der Leistungen nach den
anerkannten Regeln der Baukunst und dem neusten Stand der Technik unter Einhaltung aller DINVorschri en, behördlicher sowie sons ger Herstellerrichtlinien herzustellen.
3. Die Stemmarbeiten an konstruk ven Bauteilen dürfen erst nach schri licher Genehmigung vom Sta ker
ausgeführt werden.
910 x 600 mm
4. Für die Abmessungen aller konstruk ven Teile gelten nur die Schal- und Bewehrungspläne als verbindlich.
5. Die Höhe des Fußbodenau aus schließt den Bodenbelag mit ein.
185
16
Bauherr
Architekt
bochem . schmidt architekten
wagnerstraße 2 . 66663 merzig
fon +49
fax +49
Plangröße
910 x 600 mm
fon +49 6861 91525 0
fax +49 6861 91525 50
Gezeichnet
cm
2,50
Sta k
Datum
HSL
aktuelles Datum
28.07.2016
Elektro
Maßstab
1:50
20
20
±0,00
2,325
[email protected]
DET-05
20
gemeinde rehlingen . siersburg
Bouzonviller Platz Rehlingen-Siersburg 66780
3,50
3,325
Projekt Nr.
2016.005
erweiterung grundschule siersburg
Schulstraße 21-22 Rehlingen-Siersburg 66780
155
DET-16
+2,985
Projekt
14
16 16 185
515
+3,50
8. Installa onsschächte und -wände sind erst nach vollständigem Einbau der Installa onen bzw. in Absprache
mit der Bauleitung zu schließen.
515
645
22
14 285
7. Die Architekturzeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplaner gül g.
Uns mmigkeiten zwischen den Architekturzeichnungen und der Fachplanung sind vor Ausführung mit der
Bauleitung abzus mmen.
+4,145
95
14 16
14 285
6. Alle Tür- und Brüstungshöhen geben das lichte Maß ab OK RohFB an.
-0,66
21
5 25
-0,41
5 25
25 21
66
21
-0,20
Plan tel
schnitt hh
Schni e
Plannummer
WP 530
Index
DET-04
DET-02
19
19
1,68
5
15
18
10
+2.50
1,12
+2.50
1,42
1,39
5
5
2,54
5
1,12
+2.50
15 1 14
16
14
5
27
27
5
14
36
20
DET-01
20
58
58
7
7
12
12
7
+/- 0.00
+/- 0.00
+/- 0.00
- 0.20
- 0.20
- 0.20
80
16
16
35
35
35
80
16
80
5
8
- 0.81
63
50
10
50
10
8
8
5
- 0.81
63
50
10
12
3
12
3
7
5
- 0.81
63
1
22
DET-17
1,07
5
1,05
1,08
DET-05
12
12
7
12
9
75
1 14 3
7
2,84
10
38
7
12
38
12
7
7
12
12
7
+/- 0.00
+/- 0.00
+/- 0.00
- 0.20
- 0.20
5
50
16
80
8
50
63
10
- 0.81
- 0.81
63
8
5
5
10
50
10
8
35
35
35
80
80
16
16
- 0.20
- 0.81
63
50
7 10
18
10
7
50
7 10
15
10
18
7
22
37
1
15
50
7 10
18
14
1
1
15
DET-09
33
DET-07
22
DET-08
22
DET-06
10
+3.50
7
42
42
3,66
4,02
42
30
5
+/- 0.00
+/- 0.00
- 0.20
- 0.20
- 0.20
5
+/- 0.00
- 0.20
16
- 0.81
63
50
5
8
- 0.81
63
50
5
3
- 0.81
63
50
3
5
35
5
10
8
10
5
10
50
10
8
35
80
16
80
35
35
80
16
3
+/- 0.00
20
- 0.81
57
20
10
15
DET-11
1,05
+3.50
DET-12
85
41
1,08
10
41
+3.50
1,08
14
37
23
DET-13
23
DET-10
5
20
5
5
20
5
5
20
5
6
29
5
12
7
12
12
7
12
7
2,84
6
5
1,31
1,27
2,40
2,41
2,41
5
2,84
3,13
1,09
1,12
2
29
27
7
27
+2.50
73
15
1 14
1 14 3
5
+2.50
27
42
5
1 14 3
5
27
42
5
44
20
9
14
5
27
30
10
38
+/- 0.00
+/- 0.00
+/- 0.00
- 0.20
- 0.20
- 0.20
- 0.20
3
- 0.81
57
50
3
3
- 0.81
57
5
40
3
5
- 0.81
47
35
5
35
5
35
5
5
50
8
10
3
10
50
10
5
10
3
35
80
16
3
+/- 0.00
- 0.81
70
DET-15
DET-16
2,95
25
3
5
10
15
20
36
37
22
16
20
16
17
1,07
5
1,05
1
1,06
1
1,06
3,30
1
1,06
7 10
12
12
7
12
9
7
75
10
2,25
5
3,55
58
5
1 14 3
7
18
42
- 0.20
- 0.20
80
35
35
80
16
+/- 0.00
16
+/- 0.00
5
8
- 0.81
63
50
10
50
10
8
5
- 0.81
63